procedimiento negociado sin publicidad contrato ?· procedimiento negociado sin publicidad...

Download PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD CONTRATO ?· procedimiento negociado sin publicidad contrato…

Post on 30-Sep-2018

212 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD

    CONTRATO DE OBRAS

    Tramitacin Urgente

    MODELO-TIPO DE PLIEGO DE CLUSULAS ADMINISTRATIVAS

    PARTICULARES

  • Ayuntamiento de Torrenueva

    (Ciudad Real)

    1

    MODELO-TIPO DE PLIEGO DE CLUSULAS ADMINISTRATIVAS

    PARTICULARES PARA LA CONTRATACIN DE OBRAS POR

    PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD

    NDICE

    CUADRO DE CARACTERSTICAS PARTICULARES

    CAPTULO I

    DISPOSICIONES GENERALES

    Clusula 1. Objeto del contrato.

    Clusula 2. Presupuesto del contrato.

    Clusula 3. Existencia de crdito.

    Clusula 4. Plazo de ejecucin.

    Clusula 5. rgano de contratacin.

    CAPTULO II

    LICITACIN Y ADJUDICACIN

    Clusula 6. Procedimiento de adjudicacin.

    Clusula 7. Capacidad y solvencia de los licitadores.

    Clusula 8. Invitacin para presentar ofertas y obtencin de informacin.

    Clusula 9. Documentacin para la licitacin.

    Clusula 10. Calificacin de la documentacin y apertura de las proposiciones.

    Clusula 11. Adjudicacin provisional.

    Clusula 12. Garanta definitiva.

    Clusula 13. Documentacin previa a la adjudicacin definitiva.

  • Ayuntamiento de Torrenueva

    (Ciudad Real)

    2

    Clusula 14. Adjudicacin definitiva del contrato.

    Clusula 15. Devolucin de documentacin a los licitadores.

    Clusula 16. Confidencialidad.

    CAPTULO III

    FORMALIZACIN DEL CONTRATO

    Clusula 17. Documentacin previa y formalizacin del contrato.

    CAPTULO IV

    DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES

    Clusula 18. Rgimen de pagos al contratista, intereses por demora y abonos a cuenta.

    Clusula 19. Gastos a cargo del contratista.

    Clusula 20. Obligaciones laborales, sociales y plan de seguridad y salud.

    Clusula 21. Cumplimiento de plazo, penalidades por mora e indemnizacin de daos y

    perjuicios.

    Clusula 22. Pliza de seguros.

    Clusula 23 Autorizaciones y alta de las instalaciones.

    Clusula 24. Tributos.

    Clusula 25. Revisin de precios.

    CAPTULO V

    EJECUCIN DE LAS OBRAS

    Clusula 26. Direccin de las obras.

    Clusula 27. Responsable del contrato.

  • Ayuntamiento de Torrenueva

    (Ciudad Real)

    3

    Clusula 28. Comprobacin del replanteo.

    Clusula 29. Programa de trabajo.

    Clusula 30. Materiales y control de calidad.

    Clusula 31. Subcontratacin.

    Clusula 32. Modificacin del contrato.

    Clusula 33. Valla publicitaria de la obra.

    Clusula 34. Sealizacin de la obra.

    Clusula 35. Suspensin del contrato.

    CAPTULO VI

    EXTINCIN DEL CONTRATO

    Clusula 36. Recepcin de las obras, certificacin final y cumplimiento del contrato.

    Clusula 37. Resolucin del contrato.

    Clusula 38. Plazo de garanta.

    Clusula 39. Liquidacin.

    Clusula 40. Devolucin y cancelacin de la garanta definitiva.

    CAPTULO VII

    REGIMEN JURDICO DEL CONTRATO

    Clusula 41. Normas Generales.

    Clusula 42. Prerrogativas de la Admn. Recursos y jurisdiccin competente.

    ANEXO A ESTE PLIEGO

  • Ayuntamiento de Torrenueva

    (Ciudad Real)

    4

    ABREVITURAS EMPLEADAS EN ESTE PLIEGO

    L.C.S.P. Ley de Contratos del Sector Pblico [Ley 30/2007 de 30 de octubre]

    R.G.L.C.A.P. Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones

    Pblicas [RD 1098/2001 de 12 de octubre].

  • Ayuntamiento de Torrenueva

    (Ciudad Real)

    5

    MODELO TIPO DE PLIEGO DE CLUSULAS ADMINISTRATIVAS

    PARTICULARES. CONTRATO DE OBRAS: PROCEDIMIENTO NEGOCIADO

    SIN PUBLICIDAD.

    Captulo I

    DISPOSICIONES GENERALES

    Clusula 1. Objeto del contrato.

    El objeto del contrato es la ejecucin de las obras descritas y detalladas en el

    proyecto sealado en el apartado A/ del Cuadro de Caractersticas de este pliego.

    La condicin del contrato [CPV 2008 Reglamento CE n 213/2008 modifica el

    reglamento CE n 2195/2002 que aprueba el Vocablo Comn de Contratos Pblicos], ser

    la que se seala en el referido apartado A/.

    Las necesidades a satisfacer con el presente contrato son las indicadas en la

    memoria del proyecto de obras.

    Tienen carcter contractual, este Pliego de Clusulas Administrativas Particulares,

    los Planos, el Pliego de Prescripciones Tcnicas Particulares, el cuadros de precios del

    proyecto y el programa de desarrollo de los trabajos o plan de la obra, sin perjuicio de lo

    dispuesto en el art. 71 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las

    Administraciones Pblicas aprobada por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre (en

    adelante R.G.L.C.A.P.)

    En caso de discrepancia entre los distintos documentos contractuales, prevalecer lo

    dispuesto en este Pliego de Clusulas Administrativas Particulares.

  • Ayuntamiento de Torrenueva

    (Ciudad Real)

    6

    Clusula 2. Presupuesto del contrato.

    El presupuesto base de licitacin es el que figura en el proyecto aprobado por el

    Ayuntamiento, conforme a la cuanta sealada ene l apartado B/ del cuadro de

    Caractersticas.

    El importe del contrato y los precios unitarios que regirn durante la ejecucin de

    las obras sern los del proyecto aprobado, minorados en su caso por el coeficiente de

    adjudicacin.

    En este importe, precio cierto del contrato, se incluye la ejecucin del proyecto,

    impuestos, tasas y todos los gastos que se especifican en este Pliego.

    Clusula 3. Existencia de crdito.

    Existe crdito adecuado y suficiente, con cargo a la aplicacin presupuestaria

    recogida en el apartado C/ del cuadro de Caractersticas, para el pago de este contrato.

    Cuando el contrato se formalice en el ejercicio anterior al de iniciacin de las obras,

    la adjudicacin queda sometida a la condicin suspensiva de existencia de crdito

    adecuado y suficiente para la primera anualidad, as como al cumplimiento de los lmites

    de compromisos para las anualidades siguientes, establecidos en la Ley de Haciendas

    Locales [Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo] .

    Clusula 4. Plazo de ejecucin del contrato.

    El plato total de ejecucin del contrato y los plazos parciales, si los hubiere, son los

    reflejados en el apartado D/ del cuadro de Caractersticas, salvo que el adjudicatario en su

    programa de desarrollo de las obras y en su caso, en el programa de trabajo, haya ofrecido

    uno menor.

    Todos estos plazos comenzarn a contarse a partir del da siguiente al de la firma

    del acta de comprobacin del replanteo y son de obligado cumplimiento para el

    adjudicatario.

    Clusula 5. rgano de contratacin.

    La competencia para contratar, de conformidad con lo establecido en la Disposicin

    Adicional Segunda apartados 1 y 2 de L.C.S.P., corresponde al Alcalde o al Pleno del

    Ayuntamiento u rgano en quien deleguen esta competencia. El apartado E/ del Cuadro de

    Caractersticas se especificar el rgano competente.

  • Ayuntamiento de Torrenueva

    (Ciudad Real)

    7

    CAPTULO II

    LICITACIN Y ADJUDICACIN

    Clusula 6. Procedimiento de adjudicacin.

    El contrato se adjudicar por el PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN

    PUBLICIDAD, tramitacin ordinaria, de conformidad con los arts. 153, 155 y ss de la

    L.C.S.P. De conformidad con el art. 160 de la Ley 30/2007 el nico aspecto susceptible de

    negociacin ser el precio.

    Clusula 7. Aspectos objeto de negociacin con los licitadores.

    Para la valoracin de las ofertas y la determinacin de la econmicamente ms

    ventajosa se atender a los aspectos de negociacin determinados en el apdo. K del Cuadro

    de caractersticas del Contrato, entre los que podrn figurar los siguientes:

    Precio

    Calidad

    Frmula utilizable para revisar las retribuciones ligadas a la utilizacin de las

    obras.

    Plazo de ejecucin

    Costes de utilizacin

    Caractersticas medioambientales

    Caractersticas vinculadas a la satisfaccin de exigencias sociales

    Rentabilidad

    Valor tcnico

    Caractersticas estticas o funcionales

    Disponibilidad y coste de los repuestos

  • Ayuntamiento de Torrenueva

    (Ciudad Real)

    8

    Mantenimiento.

    Asistencia tcnica

    Ampliacin del plazo de garanta de las obras

    Otras mejoras adicionales

    Otros.

    Clusula 8. Capacidad y solvencia de los licitadores.

    1.- Podrn concurrir a la adjudicacin del contrato, las personas naturales y las

    jurdicas, espaolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, que no estn

    incursas en ninguna prohibicin e incompatibilidad para contratar, y acrediten su solvencia

    econmica, financiera y tcnica.

    2.- Los licitadores debern contar con la habilitacin empresarial o profesional que,

    en su caso, sea exigible para la realizacin de la actividad o prestacin que constituya el

    objeto del contrato.

    3.- Tratndose de personas jurdicas las prestaciones objeto del contrato debern

    estar comprendidas dentro de los fines, objeto o mbito de actividad que tenor de sus

    estatutos o reglas fundacionales le sean propias.

    4.- Los licitadores debern acreditar las condiciones mnimas de solvencia

    econmica, financiera y tcnica que se especifica en la clusula 9, apartado E/ de este

    pliego.

    5.- Los empresarios no espaoles de Estados miembros de la Unin Europea

    debern acreditar su solvencia econmica, financiera y tcnica, conforme a los artculos 64

    y 65 de la L.C.S.P., todo ello sin perjuicio de

Recommended

View more >