|DOCUMENTO No. 1

TEXTO QUE DEBERÁ EMPLEARSE POR EL LICITANTE AL MANIFESTAR SU INTERES EN PARTICIPAR EN LA LICITACION No ________________________

LUGAR Y FECHA

C.DIRECTOR GENERAL DELI.N.H.I.F.E.P R E S E N T E.

POR ESTE CONDUCTO NOS PERMITIMOS MANIFESTAR NUESTRO INTERES EN PARTICIPAR EN LA LICITACION No. CONVOCADA EL DÍA _____ DE ________ DEL ________CONSISTENTE EN:

No. LICITACION ________________

OBRA(S)_________________

ANEXAR “ LISTADO ” DE TODOS LOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAN SU PROPUESTA TÉCNICA Y ECONOMICA.

PROPOSICIÓN TECNICA

DOC. 1 SOLICITUD POR ESCRITO DE LA EMPRESA, MANIFESTANDO SU INTERÉS EN PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN CORRESPONDIENTE , FIRMADA POR EL APODERADO LEGAL O ADMINISTRADOR ÚNICO, ASI COMO “LISTADO ” DE TODOS LOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAN SU PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA.

DOC.2 IDENTIFICACIÓN (ORIGINAL Y COPIA). DEBERÁ PRESENTAR IDENTIFICACIÓN OFICIAL VIGENTE CON FOTOGRAFÍA, DEL REPRESENTANTE, EN EL ACTO. EL DOCUMENTO ORIGINAL LE SERÁ DEVUELTO AL TÉRMINO DE LA REUNIÓN.

DOC. 3 CARTA PARA LA PRESENTACION DE LA PROPOSICIÓN.

DOC. 4 REPRESENTACIÓN LEGAL. PERSONA MORAL Y FÍSICA: DEBERÁN PRESENTAR ESCRITO EN EL QUE EL FIRMANTE MANIFIESTE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE CUENTA CON FACULTADES SUFICIENTES PARA SUSCRIBIR A NOMBRE DE SU REPRESENTADA, LA PROPUESTA CORRESPONDIENTE (ANEXO “A”) EN EL CASO DE QUE EL APODERADO LEGAL NOMBRE A UN REPRESENTANTE EN EL ACTO, ESTE DEBERÁ INTEGRAR UNA CARTA PODER SIMPLE. CABE

MENCIONAR QUE EL APODERADO LEGAL FIRMARA TODOS LOS DOCUMENTOS QUE INTEGREN LOS SOBRES DE SUS PROPUESTAS TÉCNICA Y ECONÓMICA.

DOC. 5 CARTA DE NO ENCONTRARSE EN LOS SUPUESTOS DEL ART. 54 DE LA LEY. Y CARTA EMITIDA POR LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DEL C.A.P.E.C.E DE NO ENCONTRARSE EN MORA RESPECTO A OBRAS QUE TENGAN CONTRATADAS CON EL C.A.P.E.C.E.

DOC. 6 RECIBO DEL PAGO DE BASES EN ORIGINAL Y COPIA.

DOC. 7 DECLARACIÓN ANUAL DEL AÑO 2007, PAGOS PARCIALES 2008 Y 2009 Y BALANCE GENERAL.

DOC. 8 REGISTRO VIGENTE DEL PADRON DE CONTRATISTAS DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA ESTATAL, CON LA CLASIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRESENTE LICITACIÓN ED.- EDIFICACION ( ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA Y COPIA SIMPLE POR AMBOS LADOS)

EL REGISTRO DEBERA ESTAR VIGENTE DESDE SU PRESENTACION EN EL,ACTO DE RECEPCION DE PROPUESTAS Y APERTURA TECNICA Y HASTA LA FORMALIZACION DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE, ATENDIENDO A LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 16 DE LA LEY EN LA MATERIA

DOC. 9 COMPROBANTE DE DOMICILIO

DOC. 10 ENTREGAR EN DISCO COMPACTO LA DOCUMENTACION QUE INTEGRA LA PROPUESTA TECNICA EN PROGRAMA EXCEL O WORD.

DOC. 11 DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD.

DOC. 12 CATÁLOGO DE CONCEPTOS. PROPORCIONADO POR LA CONVOCANTE.

PT-1 BASES DE LICITACIÓN.

PT-2 MODELO DE CONTRATO.

PT-3 ESPECIFICACIONES PARTICULARES.

PT-4 CIRCULARES ACLARATORIAS.

PT-5 RUTA CRITICA.

PT-6 CONSTANCIA DE VISITA O MANIFESTACIÓN DE CONOCER EL SITIO

DE LOS TRABAJOS.

PT-7 MANIFESTACIÓN DE ASISTENCIA O NO A LA JUNTA DE ACLARACIONÈS.

PT-8 DATOS BÁSICOS DE MATERIALES.

PT-9 DATOS BÁSICOS DE LA MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN.

PT-10 DATOS BÁSICOS DE LA MANO DE OBRA.

PT-11 RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.

PT-12 PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (POR PARTIDAS).

PT-13 PROGRAMA CALENDARIZADO DE UTILIZACIÓN DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.

PT-14 PROGRAMA CALENDARIZADO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.

PT-15 PROGRAMA CALENDARIZADO DE UTILIZACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS TRABAJOS.

PT-16 MANIFESTACIÓN DE LAS PARTES DE LA OBRA QUE (SE) O (NO SE) SUBCONTRATARÁN.

PT-17 CAPACIDAD Y EXPERIENCIA TECNICA DE LA EMPRESA Y DE LOS PROFESIONALES TECNICOS QUE SE HARAN CARGO DIRECTAMENTE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

LA EXPERIENCIA O CAPACIDAD TECNICA DEL LICITANTE LA DEBERA DE DEMOSTRAR CON RELACION RELACION DE CONTRATOS EJECUTADOS CON LA ADMINISTRACION PUBLICA O CON PARTICULARES, CARATULAS DE CONTRATOS, ACTAS DE ENTREGA RECEPCION DE LOS MISMOS, ASI MISMO RELACION DE CONTRATOS EN VIGOR

RELACION DE PROFESIONALES TÉCNICOS QUE SERÁN LOS RESPONSABLES DEL CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA OBRA CON LA EXPERIENCIA SUFICIENTE PARA LLEVAR A CABO LA OBRA (CURRICULUM VITAE).LOS CURRÍCULUM VITAE DE LOS PROFESIONALES TECNICOS DEBERAN DE CONTENER LO SIGUIENTE:

COPIAS LEGIBLES DE DOCUMENTACIÓN QUE AVALE FEHACIENTEMENTE UNA EXPERIENCIA MÍNIMA DE 05 (CINCO)

AÑOS LABORALES (RECIBO DE HONORARIOS Y/O CARTA DE NOMBRAMIENTO, CONTRATOS, Y/O CONSTANCIA EMITIDA POR LA EMPRESA EN DONDE PRESTÓ SUS SERVICIOS Y/O CUALQUIER OTRO DOCUMENTO QUE LA DEMUESTRE FEHACIENTEMENTE), DICHOS DOCUMENTOS DEBERÁN ESPECIFICAR PERIODOS LABORADOS CON PRECISIÓN (ESPECIFICANDO DÍA, MES Y AÑO) A FIN DE PODER DETERMINAR PERIODOS BIEN DEFINIDOS DE EXPERIENCIA LABORAL.

MANIFIESTO DE CONFORMIDAD CON FIRMA AUTÓGRAFA ORIGINAL DE LOS PROFESIONISTAS PARA QUE SEAN INCLUIDOS SUS DOCUMENTOS EN LA PROPUESTA, SEÑALANDO EL NÚMERO DE LICITACIÓN CORRESPONDIENTE.

COPIA LEGIBLE DE TÍTULO PROFESIONAL, AMBAS CARASCOPIA LEGIBLE DE CÉDULA PROFESIONAL AMBAS CARASCOPIA LEGIBLE CREDENCIAL DE ELECTOR Ó

CARTILLA MILITAR ÓPASAPORTE ÓCEDULA PROFESIONAL

4.3.- SOBRE “ DOS “ PROPUESTA ECONÓMICA:

De conformidad con lo establecido por el Artículo 31 inciso A fracción de la I a la XI del Reglamento, la propuesta económica deberá estar integrada en la forma siguiente:

DOC. 13 ENTREGAR EN DISCO COMPACTO LA TOTALIDAD DE LA DOCUMENTACION QUE INTEGRA LA PROPUESTA ECONÓMICA EN PROGRAMA EXCEL O WORD.

PE-1 CARTA COMPROMISO.

PE-2 GARANTÍA DE SERIEDAD.

PE-3 CATÁLOGO DE CONCEPTOS, UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS PROPUESTOS E IMPORTES PARCIALES Y EL TOTAL DE LA PROPOSICIÓN.

PE-4 ANÁLISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS SOLICITADOS, ESTRUCTURADOS POR COSTOS DIRECTOS, COSTOS INDIRECTOS, COSTOS DE FINANCIAMIENTO Y CARGO POR UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES. Y ANALISIS BASICOS O PRELIMINARES

PE-5 ANÁLISIS DEL FACTOR DEL SALARIO REAL CON IMPORTES, FACTOR DE DIAS LABORADOS Y PAGADOS Y TABULADOR DE SALARIOS. DEL PERSONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y OBRERO ENCARGADO DIRECTAMENTE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS., ASI COMO DEL PERSONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS

TRABAJOS.

PE-6 FACTORES DE LOS ANÁLISIS DE COSTOS INDIRECTOS, COSTOS POR FINANCIAMIENTO Y CARGO POR UTILIDAD.

PE-7 DESGLOSE DE LOS COSTOS INDIRECTOS DE ADMINISTRACION CENTRAL Y OBRA.

PE-8 ANÁLISIS, DE LOS COSTOS DE FINANCIAMIENTO.

PE-9 DETERMINACIÓN DEL CARGO POR UTILIDAD.

PE-10 ANÁLISIS DE LOS COSTOS HORARIOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO.

PE-11 PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (POR PARTIDAS Y SUBPARTIDAS) Y ANEXO DE SU EXPLOSION DE INSUMOS, MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y EQUIPO.

PE-12 PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE LA UTILIZACIÓN DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.

PE-13 PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE.

PE-14 PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y OBRERO ENCARGADO DIRECTAMENTE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

PE-15 PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS TRABAJOS.

PE-16 RESUMEN DEL IMPORTE POR CAPÍTULO DE LA PROPOSICIÓN.

PE-17 RESUMEN DEL IMPORTE TOTAL DE LA PROPOSICIÓN. LA QUE DEBERÁ ASENTARSE CON NUMERO Y LETRA, LA QUE EN CASO DE DISCREPANCIA SE TOMARA LO ANOTADO CON LETRA.

SIN MAS POR EL MOMENTO QUEDO DE USTEDES A SU APRECIABLE CONSIDERACIÓN.

A T E N T A M E N T E

________________________________________NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTELEGAL DE LA EMPRESA QUE SUSCRIBE

LA PROPOSICIÓN

________________________________________NOMBRE Y FIRMA DE LA PERSONA CON PODER QUE ASISTIRA AL PROCESO DE

LICITACIÓN

DOCUMENTO 2

IDENTIFICACION

PRESENTAR LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:

IDENTIFICACIÓN (ORIGINAL Y COPIA). DEBERA PRESENTAR IDENTIFICACIÓN OFICIAL VIGENTE CON FOTOGRAFIA, DEL REPRESENTANTE, EN EL ACTO EN EL CASO DE SER PERSONA FISICA. EL DOCUMENTO ORIGINAL LE SERA DEVUELTO AL TERMINO DE LA REUNION.

DOCUMENTO 3

MODELO DE CARTA PARA LA PRESENTACIÓN DE LA PROPOSICIÓN DE LA LICITACION ________________________

TEXTO QUE DEBERÁ EMPLEARSE POR EL LICITANTE AL PRESENTAR SU PROPOSICIÓN.

LUGAR Y FECHA

C.DIRECTOR GENERAL DELI.N.H.I.F.E.P R E S E N T E.

SÍRVASE ENCONTRAR ANEXO A LA PRESENTE MI PROPOSICIÓN, LA CUAL ESTÁ INTEGRADA POR DOS SOBRES CERRADO DEBIDAMENTE IDENTIFICADO, EL CUAL CONTIENE EL ASPECTO TÉCNICO, Y ECONOMICO CORRESPONDIENTE A LA LICITACION CONVOCADA EL DÍA _____ DE ________ DEL ________CONSISTENTE EN:

No. LICITACION_________________

OBRA(S) LOCALIDAD MUNICIPIO

SIN MAS POR EL MOMENTO QUEDO DE USTEDES A SU APRECIABLE CONSIDERACIÓN.

A T E N T A M E N T E

________________________________________NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTELEGAL DE LA EMPRESA QUE SUSCRIBE

LA PROPOSICIÓN

________________________________________NOMBRE Y FIRMA DE LA PERSONA CON PODER QUE ASISTIRA AL PROCESO DE

LICITACIÓN

DOCUMENTO 4

REPRESENTACIÓN LEGAL. PERSONA MORAL Y FÍSICA: DEBERAN PRESENTAR ESCRITO EN EL QUE EL FIRMANTE MANIFIESTE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE CUENTA CON FACULTADES SUFICIENTES PARA SUSCRIBIR A NOMBRE DE SU REPRESENTADA, LA PROPUESTA CORRESPONDIENTE (ANEXO “A” ) EN EL CASO DE QUE EL APODERADO LEGAL NOMBRE A UN REPRESENTANTE EN EL ACTO , ESTE DEBERA INTEGRAR UNA CARTA PODER SIMPLE.

CABE MENCIONAR QUE EL APODERADO LEGAL FIRMARA TODOS LOS DOCUMENTOS QUE INTEGREN LOS SOBRES DE SUS PROPUESTAS.

ANEXO ADOCUMENTO 4

REPRESENTACIÓN LEGAL LICITACION Nº ________________

MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS DATOS AQUÍ ASENTADOS SON CIERTOS Y HAN SIDO DEBIDAMENTE VERIFICADOS , ASÍ COMO QUE CUENTO CON FACULTADES SUFICIENTES PARA SUSCRIBIR LA PROPUESTA DE LA PRESENTE LICITACION PÚBLICA, A NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE :

Nº DE LICITACION _________________

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

DOMICILIO

COLONIA DELEGACIÓN O MUNICIPIO

CÓDIGO POSTAL ENTIDAD FEDERATIVA

TELÉFONOS FAX

CORREO ELECTRÓNICO

Nº DE ACTA DE NACIMIENTO (PERSONA FÍSICA)

FECHA DE NACIMIENTO

Nº Y VOLUMEN DE LA ESCRITURA PÚBLICA EN LA QUE CONSTA SU ACTA CONSTITUTIVA (PERSONA MORAL)

FECHA

NOMBRE, NÚMERO Y LUGAR DEL NOTARIO PÚBLICO ANTE EL CUAL SE DIO FE DE LA MISMA

RELACIÓN DE ACCIONISTAS

APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO NOMBRE (S)

DESCRIPCIÓN DEL OBJETO SOCIAL

REFORMAS DEL ACTA CONSTITUTIVA

NOMBRE DEL APODERADO REPRESENTANTE

DATOS DEL DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL ACREDITA SU PERSONALIDAD Y FACULTADES

ESCRITURA PÚBLICA Nº FECHA

NOMBRE, NÚMERO Y LUGAR DEL NOTARIO PÚBLICO ANTE EL CUAL SE OTORGÓ

___________________ A ______DE _____________DE 200

PROTESTO LO NECESARIO

DOCUMENTO No. 5

EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA DEBERAN ELABORAR CARTA DIRIGIDA A LA DIRECCIÓN GENERAL DEL INHIFE, MANIFESTANDO NO ENCONTRARSE EN LOS SUPUESTOS DEL DEL ART. 54 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO, FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA Y CON SELLO DE LA MISMA,

Y CARTA EMITIDA POR LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DEL INHIFE DE NO ENCONTRARCE EN MORA RESPECTO A OBRAS QUE TENGAN CONTRATADAS CON LA CONVOCANTE.

DOCUMENTO 6

RECIBO DEL PAGO DE BASES, GENERADO POR COMPRANET (SI LA INSCRIPCION SE HIZO POR ESTE MEDIO), SELLADO POR LA INSTITUCION BANCARIA CORRESPONDIENTE O EN SU CASO RECIBO DEL INHIFE.

DOCUMENTO 7

Declaración anual del año 2007, ultimo pago parcial 2008 y balance general el cual debera de integrarse por lo menos con los estados financieros Auditados por contador público externo. de los dos años anteriores y el comparativo de razones financieras basicas, sea persona física o moral.

1. Estados financieros auditados, dictaminados y firmados por contador público independiente, correspondientes a los ejercicios 2005, 2006 y 2007 (Dictamen, Estados Financieros comparativos y notas aclaratorias).

Estado de posición financiera. Estado de Resultados. Estado de variaciones en el capital contable. Estado de cambios en la situación financiera.

Comparativo de razones financieras básicas por los ejercicios 2005-2006 y 2006-2007, con su interpretación.

2.- Estados financieros al 31 de marzo del 2009, firmados por el responsable de la preparación de la información financiera y el administrador o responsable legal (estados financieros y notas aclaratorias).

Estado de posición financiera. Estado de Resultados. Estado de variaciones en el capital contable. Estado de cambios en la situación financiera.

3.- Copia de la cédula profesional del contador público que dictaminó los estados financieros del ejercicio 2005, 2006, 2007, 2008 y 2009, y oficio de autorización de la SHCP que acredita el registro como tal, ante la dirección de auditoria fiscal federal.

En el caso de personas físicas o morales de nueva creación, deberán presentar copia de sus estados financieros más actualizados a la fecha de presentación de la propuesta. Documento 7

DOCUMENTO 8

PRESENTAR REGISTRO VIGENTE DEL PADRON DE CONTRATISTAS

(2008/2009)

DOCUMENTO No. 9

COMPROBANTE DE DOMICILIO.- Escrito en el que manifieste el domicilio dentro del Estado de Hidalgo, para oír y recibir todo tipo de notificaciones y/o documentos que se deriven de los actos del procedimiento de contratación y, en su caso, del CONTRATO respectivo. (ORIGINAL). y comprobante de domicilio actualizado el cual deberá de acreditarse con copia del recibo del pago de Energía eléctrica, consumo de agua, recibo telefónico, o cualquier otro que acredite el domicilio.

DOCUMENTO No. 10

DEBERAN ADHERIR EN UNA HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA UN DISCO COMPACTO EL CUAL CONTENGA LA DOCUMENTACION QUE INTEGRA LA PROPUESTA TECNICA EN PROGRAMA EXCEL O WORD. DICHA HOJA DEBERA VENIR IDENTIFICADA CON EL NUMERO DE DOCUMENTO, No. DE LICITACION, DEBIDAMENTE FIRMADA POR EL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA Y SELLO DE LA MISMA

(NO ES MOTIVO DE EVALUACION)

Manifestación de declaración de integridad.

DOCUMENTO 11Lugar y fecha

C. Director General delI.N.H.I.F.E.P r e s e n t e.

No. DE LICITACIÓN_________________

Por el presente manifestamos nuestra abstención por nosotros mismos o a través de interpósita persona en adoptar conductas para que los servidores públicos del INHIFE. induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que puedan otorgarnos condiciones más ventajosas, con relación a los demás participantes.

Sin otro particular por el momento, reciba un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E

_____________________________________________NOMBRE Y FIRMA DEL

REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA

DOC. 12 CATALOGO DE CONCEPTOS (DEBERA ENTREGAR IMPRESIÓN DEL CATALOGO ENTREGADO POR INHIFE)

PT-1BASES DE LICITACION Y ANEXOS

PT-2

MODELO DE CONTRATO

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO,

QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL "INSTITUTO HIDALGUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA

EDUCATIVA", EN ADELANTE EL "INHIFE", REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL “LIC.

JUAN GABINO JIMENEZ GUERRERO”, DIRECTOR GENERAL DEL INHIFE, Y POR LA OTRA

“____________________________” A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DESIGNARÁ COMO EL

"CONTRATISTA", REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR __________________________________

EN SU CARÁCTER DE _____________________________, DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES

DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

D E C L A R A C I O N E S .

1.- DECLARA EL INHIFE:

1.1.- Ser un Organismo Público Descentralizado, con personalidad Jurídica y Patrimonio Propio, creado por el Decreto No. 241 de fecha 30 de diciembre de 1998, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Hidalgo.

1.2.- Que su representante comparece con el carácter de DIRECTOR GENERAL del INHIFE., de acuerdo a lo dispuesto por el Artículo 15 del Decreto que crea el Organismo, el cual lo faculta a celebrar y obligar a su mandante a estar y pasar por los acuerdos que en adelante se establezcan.

1.3.- Que requiere de los trabajos de obra pública cuya descripción se encuentra en la Cláusula Primera de este contrato.

1.4.- Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, la Secretaria _______________________________y la Secretaría _____________________________ de Gobierno del Estado autorizó para el presente ejercicio presupuestal la inversión correspondiente a la obra objeto de este contrato en el oficio número _____________________________ y su modificado ________________________ de fecha __________________________, dentro del PROGRAMA _______________________________________.

1.5.- Que para el presente ejercicio fiscal, cuenta con la disponibilidad presupuestal correspondiente, y con los fondos necesarios para hacer las erogaciones que se motiven en la ejecución de esta obra, con cargo a la partida presupuestal: ____________________________ y su modificado __________________________ de fecha _________________________.

1.6.- Que la adjudicación del presente contrato de obra, se realizó mediante ___________________________, según Acuerdo No. ___________________________, del COMITE DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y PRESTACION DE SERVICIOS RELACIONADOS CON BIENES MUEBLES Y OBRA PUBLICA de _________________________,

de conformidad con lo preceptuado en el Artículo 44 de la Ley de Obras Públicas del Estado de Hidalgo.

1.7.- Que señala como domicilio para recibir cualquier notificación o comunicado el ubicado en la Avenida Juárez No.1500, Fraccionamiento Constitución, C. P. 42080,

Pachuca de Soto, Hidalgo.

2.- DECLARA LA CONTRATISTA:

2.1.- Ser una sociedad mercantil constituida de conformidad con las Leyes de la República Mexicana, según se acredita con el Testimonio Notarial número _________, pasado ante la fe del Licenciado ___________________________, Notario Público número ________, de ________________________, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio en el Folio Mercantil número ____________ de fecha _______________________. Y Registro en el Padrón de Contratistas del Estado de Hidalgo No. _________ fecha _____________________.

Que su representado ______________________________ cuenta con todas las facultades generales y aún las especiales para suscribir el presente contrato, las cuales no le han sido revocadas ni modificadas en término alguno, tal y como se desprende del Testimonio Notarial número 19220, pasado ante la fe del Licenciado _____________________________, Notario Público número _____________ de _______________________. inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio en el Folio Mercantil número _______________ de fecha __________________. Y que para efectos de éste contrato se identifica con credencial expedida por el ________________________ con Clave No. __________________________.

2.2.- Que cuenta con la capacidad jurídica, técnica y financiera para contratar y obligarse a la ejecución de los trabajos objeto de este contrato y cuenta además, con la tecnología, organización y mano de obra especializada para ello.

2.3.- Que ha inspeccionado debidamente el sitio de los trabajos a realizar, y conoce la naturaleza de los servicios objeto del presente contrato, por lo que ha considerado todos

los factores que intervendrán en la ejecución de las obras.

2.4.- Que conoce plenamente el contenido de la Ley de Obras Públicas del Estado de Hidalgo, que regula la ejecución de los trabajos, los servicios, los proyectos y las especificaciones, así como el contenido de los siguientes ANEXOS que forman parte integrante de este contrato, relativo a:

ANEXO-1 CARTA COMPROMISO, DICTAMEN DE ADJUDICACION Y ACTA DE FALLO ANEXO-2 GARANTÍA DE SERIEDAD. ANEXO-3 CATÁLOGO DE CONCEPTOS, UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES

DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS PROPUESTOS E IMPORTES PARCIALES Y EL TOTAL DE LA PROPOSICIÓN.

ANEXO-4 ANÁLISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS SOLICITADOS, ESTRUCTURADOS POR COSTOS DIRECTOS, COSTOS INDIRECTOS, COSTOS DE FINANCIAMIENTO Y CARGO POR UTILIDAD.

ANEXO-5 ANÁLISIS DEL FACTOR DEL SALARIO REAL.

ANEXO-6 FACTORES DE LOS ANÁLISIS DE COSTOS INDIRECTOS, COSTOS POR FINANCIAMIENTO Y CARGO POR UTILIDAD.

ANEXO-7 DESGLOSE DE LOS COSTOS INDIRECTOS.

ANEXO-8 ANÁLISIS, DE LOS COSTOS DE FINANCIAMIENTO.

ANEXO-9 DETERMINACIÓN DEL CARGO POR UTILIDAD.

ANEXO-10 ANÁLISIS DE LOS COSTOS, HORARIOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO.

ANEXO-11 PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

ANEXO-12 PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE LA UTILIZACIÓN DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.

ANEXO-13 PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE.

ANEXO-14 PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y OBRERO ENCARGADO DIRECTAMENTE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

ANEXO-15 PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS TRABAJOS.

ANEXO-16 RESUMEN DEL IMPORTE POR CAPÍTULO DE LA PROPOSICIÓN.

ANEXO-17 RESUMEN DEL IMPORTE TOTAL DE LA PROPOSICIÓN.

ANEXO-18 PROCEDIMIENTO PARA LA REVISIÓN DE LOS AJUSTES DE COSTOS.

ANEXO-19 PROPOSICIÓN TÉCNICA Y ECONOMICA.

2.7.- Ser de Nacionalidad Mexicana y en caso de ser de nacionalidad extranjera, la CONTRATISTA conviene que se considerará como de Nacionalidad Mexicana por cuanto al cumplimiento de este contrato se refiere, y se compromete a renunciar expresamente a la protección de cualquier gobierno extranjero o recurrir a sus Leyes, bajo pena de perder en beneficio de la Nación Mexicana todo derecho derivado de este contrato. El mismo trato se le dará a una CONTRATISTA de origen Mexicano que cambie de nacionalidad durante la vigencia del contrato.

2.8.- Tener establecido su domicilio en _______________________________________________, mismo que señala para todos

los fines y efectos legales de este contrato.

Previas las manifestaciones antes vertidas, las partes convienen en sujetarse al contenido de las siguientes:

C L Á U S U L A S .

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- EL INHIFE, encomienda a la CONTRATISTA, los trabajos consistentes en “_____________________________________________________”, los cuales se realizarán de acuerdo con los diversos ordenamientos, normas y anexos señalados en el inciso 2.6 de las Declaraciones de la CONTRATISTA, obligándose para ello a realizarla hasta su total conclusión y de acuerdo a las normas del lugar donde deban realizarse los trabajos, mismas que se tienen aquí por reproducidas como parte integrante de este contrato.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- El monto del presente contrato es de $_________________ (__________________________)PESOS 00/100 M.N.), incluye el Impuesto al Valor Agregado.

Esta cantidad solo podrá ser rebasada previo convenio que al respecto celebren las partes, por lo que si la CONTRATISTA realiza trabajos por mayor valor de lo indicado, independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecución de los trabajos excedentes, no tendrá derecho a reclamar pago alguno por ello, y las partes reconocen que la autorización de la inversión relativa a los trabajos objeto del presente contrato dada por la Secretaria de Desarrollo Social y la Secretaría de Finanzas y Administración de Gobierno del Estado, corresponde única y exclusivamente al presente ejercicio presupuestal, y se acepta que la ejecución de la obra en los subsecuentes ejercicios, estará condicionada a la autorización de la inversión que en su caso emita por la Secretaria de Desarrollo Social y la Secretaría de Finanzas y Administración de Gobierno del Estado.

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCIÓN.- La CONTRATISTA se obliga a iniciar los trabajos objeto de este contrato el día ____________________________; debiendo finalizarlos a más tardar el día _________________________________, de conformidad con el programa de obra en ___________ días calendario, que forma parte integral del presente contrato.

CUARTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- El INHIFE, se obliga a poner a disposición de la CONTRATISTA el inmueble en que deban llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, así como los dictámenes, permisos, licencias y demás autorizaciones que se requieran para su realización. El incumplimiento por parte del INHIFE, en lo que se refiere a la disponibilidad del inmueble, prorrogará en igual plazo la fecha originalmente pactada para la terminación de la obra.

QUINTA.- REPRESENTANTE DE LA CONTRATISTA.- La CONTRATISTA establecerá, enviando oficio de designación al INHIFE, antes de la iniciación de los trabajos, en el sitio de realización de los mismos, un representante permanente con Cédula Profesional de la Dirección General de Profesiones de Arquitecto, Ingeniero o similar, quien actuará como Superintendente de Construcción, el cual deberá tener poder amplio y suficiente para decidir todo lo relacionado al cumplimiento de este contrato; dicho Superintendente deberá tener a disposición del INHIFE, en el lugar de la obra y bajo su responsabilidad, los proyectos, planos, especificaciones y calendarización de la obra convenida; para cualquier cambio en la designación del Superintendente, la CONTRATISTA contará con un plazo de quince días para hacer del conocimiento del INHIFE., del cambio en cuestión; el INHIFE, se reserva el derecho de su aceptación, o en su caso, la solicitud de sustitución, el cual podrá ejercer en cualquier tiempo.

SEXTA.- FORMA Y LUGAR DE PAGO.- Las partes convienen que los trabajos objeto del presente contrato se paguen mediante la formulación de estimaciones, que deberán cubrirse por unidad de concepto de trabajo terminado, ejecutado conforme al proyecto, mismas que abarcarán períodos quincenales como máximo, las cuales serán presentadas por la CONTRATISTA a la Residencia de Supervisión, acompañada de la documentación soporte correspondiente dentro de los 4 (cuatro) días hábiles siguientes a la fecha de corte para la elaboración de las mismas; cuando las estimaciones no sean presentadas en el término antes señalado, la CONTRATISTA se hará acreedora a sanción de acuerdo a lo que estipule el INHIFE.

La residencia de supervisión, dentro de los 8 (ocho) días hábiles siguientes, deberá revisar y en su caso autorizar la estimación. La fecha de aceptación y firma de las estimaciones deberá asentarse en las mismas y en la bitácora de obra.

En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, las partes tendrán 2 (dos) días hábiles a partir del plazo señalado para la revisión, con el objeto de conciliar dichas diferencias, y en su caso, autorizar la estimación correspondiente. De no ser posible conciliar todas las diferencias, las pendientes deberán resolverse e incluirse en la siguiente estimación.

El pago se hará a la CONTRATISTA a través de la Sría. De Finanzas y Administración, elaborando los contra-recibos correspondientes contra la entrega de la estimación para que le sean cubiertas por la Sría. De Finanzas y Administración, en un plazo no mayor de 30 (treinta) días naturales a partir de la fecha de autorización por parte de la residencia de supervisión.

Para el caso de falta de pago oportuno de las estimaciones, incluyendo el ajuste de costos, el INHIFE, a solicitud de la CONTRATISTA deberá pagar gastos financieros conforme a una tasa igual a la establecida por la Ley de Ingresos Estatal en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos se calcularán sobre las cantidades no pagadas y se computarán por días calendario desde que se venció el plazo, hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de la CONTRATISTA.

En el caso de que el INHIFE, realice algún pago en exceso, la CONTRATISTA deberá reintegrar estas cantidades, más los intereses correspondientes conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos Estatal en los casos de prórroga para el pago de crédito fiscal. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso y se computarán por días calendario desde la fecha del pago, y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición del INHIFE.

Ni las estimaciones, ni la liquidación aunque hayan sido pagadas, se considerarán como aceptación de los trabajos, pues el INHIFE, se reserva expresamente el derecho a reclamar por los trabajos faltantes, mal ejecutados o por pagos efectuados en exceso.

La autorización de las estimaciones, se hará por conducto de la Residencia de Supervisión, designada por el INHIFE, para tales efectos. La fecha de aceptación y firma de las estimaciones, deberá asentarse en las mismas y en la bitácora.

SÉPTIMA.- ANTICIPOS.- Para que la CONTRATISTA realice en el sitio de la obra la construcción de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones, y en su caso, para los gastos de traslado de maquinaria y equipos de construcción, y en general para el inicio de los trabajos, el INHIFE, otorgará a la CONTRATISTA un anticipo del 10% (diez por ciento) de la asignación presupuestal aprobada para el presente ejercicio, que importa la cantidad de $

__________________ (___________________________________PESOS 00/100 M.N.) incluye el Impuesto al Valor Agregado.

Además del anticipo anterior, el INHIFE, otorgará de la asignación presupuestal aprobada para el ejercicio un anticipo del 20% (veinte por ciento), para la compra y producción de materiales de construcción, la adquisición de equipos que se instalen permanentemente objeto de este contrato, que sumada a la anterior, importará la cantidad de $___________________ C/I.V.A. (_________________________________)PESOS 00/100 M.N., incluye el Impuesto al Valor Agregado), equivalente al 30% de la asignación aprobada por concepto de anticipo.

El atraso en la entrega del anticipo, será motivo para diferir sin modificar, en igual plazo, el programa de ejecución pactado y formalizar mediante Convenio la nueva fecha de iniciación de los trabajos; si la CONTRATISTA no entrega la garantía del anticipo dentro del plazo estipulado, no procederá el diferimiento de la fecha de inicio de la obra.

El otorgamiento y amortización del anticipo, se sujetará a los procedimientos establecidos al respecto por la Ley de Obras Públicas del Estado de Hidalgo.

En obras cuyo plazo de ejecución pactado no rebase un ejercicio presupuestal, el anticipo deberá ser amortizado totalmente en el mismo ejercicio, mediante deducciones proporcionales con cargo a cada una de las estimaciones que por trabajos ejecutados se formulen, debiéndose liquidar el faltante por amortizar en la estimación final. Para tales efectos, el INHIFE, en su caso, efectuará la deducción respectiva al formularse la última estimación de referencia.

En el evento de que se haya previsto y se pacte el otorgamiento de anticipos subsecuentes, porque las condiciones de la obra los requieran y porque el plazo de ejecución convenido rebase un ejercicio presupuestal, dichos anticipos se sujetarán a lo siguiente:

1.- EL INHIFE, con base en la inversión autorizada para el ejercicio de que se trate, notificará por escrito a la CONTRATISTA el monto del anticipo para la compra y producción de materiales de construcción, la adquisición de equipos que se instalarán permanentemente en la obra y demás insumos.

2.- La amortización deberá efectuarse proporcionalmente con cargo a cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados que se formulen, debiéndose liquidar el faltante por amortizar en la estimación final.

3.- El porcentaje de amortización inicial, será el resultado de dividir las cantidades recibidas por concepto de anticipos entre el importe de la obra; para la amortización de exhibiciones subsecuentes, deberá adicionarse al porcentaje anterior el que resulte de dividir el monto de la o las cantidades recibidas entre el importe de la obra aún no ejecutada, en la fecha en que las mismas sean entregadas a la CONTRATISTA.

Para garantizar la correcta inversión y exacta amortización de los anticipos, la CONTRATISTA, dentro de los 10 (diez) días naturales siguientes a la fecha en que la misma reciba copia del Acta de Fallo de adjudicación, o en su defecto, del contrato, deberá presentar a el INHIFE, una fianza por la totalidad del monto del anticipo a conceder, otorgada por Institución Mexicana debidamente autorizada , a nombre de la SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO.

Contra la entrega de la fianza por parte de la CONTRATISTA, a satisfacción de el INHIFE, ésta le cubrirá el importe total del anticipo en la fecha señalada en esta misma Cláusula.

La falta de presentación oportuna de la fianza o su presentación en términos diferentes de los aquí asentados, acarreará automáticamente el retraso en la fecha de entrega del anticipo y en tal evento, no procederá la celebración del convenio de diferimiento anteriormente aludido, y por lo tanto, la CONTRATISTA deberá iniciar la obra en la fecha establecida en la Cláusula Tercera.

La fianza otorgada para garantizar la correcta inversión del anticipo se cancelará cuando la CONTRATISTA haya amortizado el importe total del mismo, previa autorización escrita del INHIFE. En el caso de que la CONTRATISTA no haya devuelto el saldo del anticipo no amortizado en la fecha señalada de la última estimación correspondiente, podrá hacerse efectiva la fianza.

En el evento de que la CONTRATISTA destine el importe del anticipo a fines distintos a los estipulados en esta misma Cláusula, el INHIFE, podrá optar por exigir de inmediato a la CONTRATISTA la devolución del anticipo con sus accesorios o bien, optar por la rescisión administrativa del contrato de conformidad con lo que al efecto se establece en la Cláusula Décima Séptima del presente contrato. En este último caso, la CONTRATISTA deberá reintegrar al INHIFE, el saldo por amortizar en un plazo no mayor de 20 (veinte ) días naturales contados a partir de la fecha en que le sea notificada la rescisión.

Si la CONTRATISTA no amortizó el anticipo en la fecha convenida por causas que le sean imputables, pagará a el INHIFE, gastos financieros conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos Estatal en los casos de recargos para el pago de créditos fiscales, los gastos financieros se computarán por días calendario desde que se venció el plazo establecido en la presente Cláusula, hasta la fecha en que se ponga la cantidad a disposición del INHIFE.

La póliza de fianza que garantice la correcta inversión y exacta amortización del anticipo, deberá contener las siguientes declaraciones expresas:

A) Que se otorga de conformidad con lo estipulado en la Ley de Obras Públicas del Estado de Hidalgo.

B) Que la fianza se otorga en los términos del presente contrato.

C) Que la fianza garantizará los accesorios en el evento de que el anticipo no sea amortizado total o parcialmente o sea invertido en fines distintos de los señalados en el contrato.

D) Que la fianza continuará vigente en el caso de que se otorgue prórroga o espera al deudor para el cumplimiento de las obligaciones que se afianzan, aún cuando hayan sido solicitadas y autorizadas extemporáneamente o inclusive, cuando dicha prórroga o espera sea otorgada unilateralmente por el INHIFE, y se haya comunicado por escrito al deudor.

E) Que para ser cancelada la fianza, será requisito indispensable la conformidad expresa y por escrito del INHIFE, que la producirá cuando el importe del anticipo haya sido amortizado o devuelto en su totalidad y se hayan pagado en su caso, los accesorios.

F) Que la Institución Afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los Artículos 93, 94, 95 y 118 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas en vigor.

OCTAVA.- GARANTÍAS.- La CONTRATISTA se obliga a constituir en la forma, términos y procedimientos previstos por la Ley de Obras Públicas del Estado de Hidalgo, las garantías a que haya lugar con motivo del cumplimiento de este contrato y de los anticipos que le sean otorgados por el INHIFE, en los términos de la Cláusula Séptima del presente instrumento.

La CONTRATISTA presentará al INHIFE, dentro de los 10 (diez) días naturales siguientes, contados a partir de la fecha en que la CONTRATISTA hubiese recibido copia del fallo de la adjudicación y antes de la suscripción del presente contrato, una póliza de fianza otorgada por Institución Mexicana, debidamente autorizada a favor y satisfacción de la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado de Hidalgo , por valor del 10% (diez por ciento), del importe total de los trabajos señalados en la Cláusula Primera, a fin de garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que el presente contrato impone a la CONTRATISTA, en términos de lo establecido en los Artículos 51 y 52 de la Ley de Obras Públicas del Estado de Hidalgo.

Mientras la CONTRATISTA no otorgue la póliza de fianza con los requisitos que más adelante se señalan, no se perfeccionará el contrato y por lo tanto, no surtirá efecto alguno.

Si transcurrido el plazo a que se refiere el segundo párrafo de esta Cláusula, la CONTRATISTA no ha otorgado la fianza respectiva, el INHIFE, hará efectiva la garantía de seriedad de la proposición, para el caso de Licitación, en concordancia con el Artículo 48 de la Ley de Obras Públicas del Estado de Hidalgo y además, optará por no formalizar dicho contrato. La Fianza deberá ser otorgada por Institución Mexicana debidamente autorizada y previamente determinada por el INHIFE, a su favor y entera satisfacción.

Para los efectos del Artículo 81 de la Ley de Obras Públicas del Estado de Hidalgo, concluidas las obras, no obstante su recepción formal, la CONTRATISTA quedará obligada a responder de los defectos que resultaren en la misma, de los errores y vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos señalados en el contrato, para lo cual se garantizarán los trabajos ejecutados otorgando previamente a la recepción formal de los mismos, substituyendo la fianza vigente por otra equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total ejercido de la obra, fianza que expedirá a favor del INHIFE. Esta fianza tendrá vigencia de un año a partir de la fecha de terminación de los trabajos, lo que se hará constar en el acta de recepción formal de los mismos o en su defecto, presentará una carta de crédito irrevocable por el equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto total ejercido de la obra, o bien, aportar recursos líquidos por una cantidad equivalente al 5% (cinco por ciento), del mismo monto en fideicomisos especialmente constituidos para ello.

Para la cancelación de las fianzas a que se hace mención en esta Cláusula, de no haber inconformidad por parte del INHIFE, la Institución Afianzadora procederá a su cancelación previa autorización por escrito del INHIFE, en dicho sentido. En caso de presentarse errores o vicios ocultos, el INHIFE, lo comunicará de inmediato y por escrito a la CONTRATISTA, así como a la Afianzadora respectiva, de no haber inconformidades por parte del INHIFE, al término del plazo de un año a partir de la fecha de entrega de la obra, se cancelará la fianza por escrito del INHIFE, a las Afianzadoras.

La póliza en que sea expedida la fianza, de conformidad con el Artículo 51 de la Ley de Obras Públicas del Estado de Hidalgo y deberá contener las siguientes declaraciones expresas de la Institución que la otorgue.

A) Que sea expedida a favor de la "SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO".

B) Que la Fianza se otorga en los términos de este contrato.

C) Que en el caso de que sea prorrogado el plazo establecido para la terminación de los trabajos a que se refiere la fianza, o exista espera, o bien se hubiese celebrado algún CONVENIO MODIFICATORIO, su vigencia quedará automáticamente prorrogada en concordancia con dicha prórroga o espera, debiendo en todo caso la CONTRATISTA, presentar el endoso a la fianza en términos del CONVENIO MODIFICATORIO, prórroga o espera acordados.

D) Que esta fianza continuará vigente en el caso de que se otorgue prórroga o espera al deudor, para el cumplimiento de las obligaciones que se afianzan, aún cuando haya sido solicitada o autorizada extemporáneamente o inclusive cuando dicha prórroga o espera sea otorgada unilateralmente por el INHIFE, y se haya comunicado por escrito al deudor.

E) Que la fianza estará en vigor por un año más, contado a partir de la fecha de recepción total en caso de que la CONTRATISTA no opte por otro medio para garantizar sus obligaciones a partir de la recepción de los trabajos y, en caso de defectos de construcción y responsabilidades derivadas del contrato, continuará vigente hasta que se corrijan los defectos y se satisfagan las responsabilidades.

F) Que la fianza garantiza la ejecución total de los trabajos materia de este contrato, aún cuando parte de ellos se subcontraten, de acuerdo con las estipulaciones establecidas en el mismo.

G) Que para cancelar la fianza, será requisito indispensable la conformidad expresa y por escrito del INHIFE, que se producirá solo cuando la CONTRATISTA haya cumplido con todas las obligaciones que se deriven del contrato.

H) Que la Institución Afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los Artículos 93, 94, 95 y 118 de la Ley Federal de Instituciones de Fianza en vigor.

Si transcurrido el plazo, no se hubiese otorgado la fianza respectiva, el INHIFE, podrá declarar la rescisión administrativa del contrato.En el evento de que las partes celebren un CONVENIO MODIFICATORIO al contrato o que los costos que sirvieron de base para integrar los precios unitarios se incrementen, la CONTRATISTA se obliga a entregar un documento adicional a la fianza en los términos del Artículo 117 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas.

I) Que en tanto no se libere la fianza, la CONTRATISTA tendrá la obligación de pagar todas las primas para la prórroga en su vigencia, liberándose solamente mediante carta dirigida a la Afianzadora por el INHIFE, que así lo indique.

NOVENA.- AJUSTE DE COSTOS.- Las partes acuerdan la revisión y ajuste de los costos que integran los precios unitarios pactados en este contrato, cuando ocurran circunstancias económicas no previstas en el mismo, ni tampoco imputables a cualquiera de las partes, que determine un aumento o reducción de los costos de los trabajos aún no ejecutados al momento de ocurrir dicha contingencia de este contrato. El aumento o disminución correspondiente deberá constar por escrito, como lo manifiesta el Artículo 79 de la Ley de Obras Públicas del Estado de Hidalgo, en lo siguiente:

Los precios del contrato permanecerán fijos hasta la terminación de los trabajos. El ajuste se aplicará a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos y utilidad originales durante el ejercicio del contrato.

Para su aplicación, será conforme al programa de ejecución pactado en el contrato o en caso de existir atraso no imputable a la CONTRATISTA, con respecto al programa vigente.

El INHIFE, acuerda que el procedimiento para la revisión y ajuste de costos, corresponde a lo estipulado en los Artículos 78 y 79 de la Ley de Obras Públicas del Estado de Hidalgo, determinado desde las bases de la licitación, para el presente contrato el cual señala que:

Cuando durante la vigencia de un contrato de obra, ocurran circunstancias de orden económico no previstas en el contrato, pero que de hecho y sin dolo, culpa, negligencia o ineptitud de cualquiera de las partes, determinen un aumento o reducción mayor de los costos de los trabajos aún no ejecutados, dichos costos podrán ser revisados por ambas partes, atendiendo a lo acordado en el contrato respectivo o bien a lo dispuesto por el Artìculo 79 de la Ley de Obras Pùblicas del Estado de Hidalgo.

En el caso de las obras en las que se tenga establecida la proporción en que intervengan los insumos en el total del costo directo de las obras, el ajuste respectivo podrá determinarse mediante la actualización del costo de los insumos que intervienen en dichas proporciones.

En este supuesto, el INHIFE, podrá optar por este procedimiento, para lo cual deberá agrupar aquellas obras o contratos que por sus características contengan conceptos de trabajo similares y consecuentemente sea aplicable al procedimiento mencionado. Los ajustes se determinarán para cada grupo de obras o contratos y se aplicarán exclusivamente para los que hubieren determinado, y no se requerirá que la CONTRATISTA presente la documentación justificatoria.

Estando vigente el contrato de obra, el pago de ajuste de costos que corresponda a los trabajos ejecutados, deberá cubrirse por parte del INHIFE, a solicitud de la CONTRATISTA, a más tardar dentro de los 30 (treinta) días naturales siguientes a la fecha en que el INHIFE, resuelva por escrito el aumento o reducción respectivo.

Para tales efectos, los ajustes se calcularán a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento en el costo de los insumos, respecto de la obra faltante de ejecutar conforme al programa de ejecución pactada, o en su caso de existir atraso no imputable a la CONTRATISTA, con respecto al programa que se hubiese convenido.

Cuando el atraso sea imputable a la CONTRATISTA, procederá el ajuste de costos exclusivamente para la obra pendiente de ejecutar, conforme al programa que se encuentre en vigor. Los ajustes de costos serán calculados con base a los relativos de precios de insumos para la construcción que publica la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo, en el Diario Oficial de la Federación.

DÉCIMA.- MODIFICACIÓN DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS.- El INHIFE, podrá modificar el proyecto, especificaciones y programa materia de este contrato, mediante comunicado escrito al representante de la CONTRATISTA. Las modificaciones se considerarán incorporadas al texto del contrato y por lo tanto, serán obligatorias para ambas partes.

La CONTRATISTA por ningún motivo procederá a la ejecución de trabajos que no estén contemplados en el Catálogo de Conceptos, hasta en tanto se autoricen las modificaciones y se asiente en bitácora la orden de ejecución correspondiente.

DÉCIMA PRIMERA.- AMPLIACIÓN DEL PLAZO Y MONTO DE EJECUCIÓN.- Por razones fundadas y explícitas, se podrá modificar el plazo y monto de los Contratos de Obra Pública mediante Convenios, siempre y cuando éstos, considerados conjunta o separadamente, no rebasen el 25% (veinticinco por ciento), del monto o del plazo pactados en el Contrato, ni impliquen variaciones substanciales al Proyecto original.

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado, pero no varían sustancialmente la naturaleza del proyecto se podrán celebrar CONVENIOS ADICIONALES entre las partes respecto de las nuevas condiciones, en los términos del Artículo 71 de la Ley de Obras Públicas del Estado de Hidalgo. Dichas modificaciones no podrán, en modo alguno, afectar las condiciones que se refieran a la naturaleza y características esenciales de la obra objeto del contrato original.

DÉCIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDADES DE LA CONTRATISTA.- La CONTRATISTA se obliga a que los materiales, mano de obra y equipos que se utilicen en los servicios y trabajos objeto del presente contrato, cumplan con las normas de calidad establecidas en el anexo "ANEXO PE-3" denominado "Catálogo de Conceptos" y en las especificaciones generales y particulares del INHIFE., el cual forma parte integral del presente contrato y a que la realización de todas y cada una de las partes del trabajo se efectúen a satisfacción del INHIFE, así como a responder por su cuenta y riesgo de vicios ocultos de los materiales o equipo, de los defectos y errores, además de responder de los daños y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar al INHIFE, o a terceros, en cuyo caso se hará efectiva la garantía otorgada para el cumplimiento del contrato, hasta por el monto total de la misma; en caso de que la garantía (fianza), no llegue a cubrir en su totalidad los daños y perjuicios causados, la CONTRATISTA quedará obligada a responder de dichas irregularidades en que hubiere incurrido, de igual forma, será la única responsable de la ejecución de los trabajos y deberá sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construcción, seguridad y uso de la vía pública.

Igualmente se obliga la CONTRATISTA a no ceder, traspasar, enajenar, o de alguna forma transmitir a persona física o moral, los derechos y obligaciones derivados del presente contrato y sus anexos, con excepción de los derechos de cobro sobre los bienes o trabajos ejecutados que ampara este contrato, salvo previa autorización EXPRESA Y POR ESCRITO por parte del INHIFE, en los términos de la Ley de Obras Públicas del Estado de Hidalgo.

La CONTRATISTA está de acuerdo que del importe de las estimaciones se le haga la deducción de 5 (cinco) al millar del monto de los trabajos ejecutados, como derechos por el servicio de inspección y vigilancia destinado al Organo de control correspondiente, y el 2 (dos) al millar por concepto de capacitación, así como el 1% para obras de beneficio social; deducciones que se ejecutarán mediante mecanismo establecido por la Secretaria de Finanzas.

Asimismo, la CONTRATISTA se obliga a colocar un señalamiento de identificación de las obras, en base al modelo que se anexa al presente contrato, cargando el costo a gastos indirectos.

DÉCIMA TERCERA.- RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS.- La CONTRATISTA comunicará al INHIFE, la terminación de los trabajos que le fueron encomendados y éste a su vez, verificará

que los mismos estén debidamente concluidos dentro del plazo de 10 (DIEZ) días hábiles, contados a partir del aviso de terminación de la CONTRATISTA.

Una vez constatada dicha terminación por parte del INHIFE, este procederá a su recepción dentro de los 10 (diez) días hábiles siguientes a la notificación de conclusión del trabajo. Asimismo, comunicará a la Secretaría de Contraloría y de Obras Públicas, la terminación de los trabajos, e informará la fecha señalada para su recepción a fin de que, si lo estima conveniente, nombre representantes que asistan al acto, hecho lo cual bajo su responsabilidad, recibirá los trabajos levantando el acta correspondiente.

El INHIFE, se reserva expresamente el derecho de reclamar los trabajos mal ejecutados o faltantes.

En caso de expirar el plazo para la recepción de los trabajos, sin que el INHIFE, haya recibido los mismos, estos se tendrán por recibidos.

El INHIFE, podrá ejecutar recepciones parciales cuando a su juicio existieren trabajos terminados y sus partes sean identificables y susceptibles de uso; asimismo podrá recibirlos en los siguientes casos:

A) Cuando el INHIFE, determine suspender los trabajos y lo que se hubiere realizado se ajuste a lo pactado y a las normas de construcción respectivas.

B) Si el INHIFE, rescinde unilateralmente.

C) Cuando de común acuerdo las partes convengan en dar por terminado anticipadamente el contrato.

D) Cuando la Autoridad Judicial declare rescindido el contrato.

En todos los casos descritos anteriormente, sean estos parciales o totales, el INHIFE, recibirá los trabajos dentro del plazo de 10 (diez) días hábiles, levantándose el acta correspondiente. Si al recibirse y liquidarse los trabajos en cuestión o bien dentro del año siguiente contado a partir de la liquidación, existieren responsabilidades o adeudos debidamente comprobados para con el INHIFE, y a cargo de la CONTRATISTA, el importe de ellos se deducirá de las cantidades pendientes de cubrirse por trabajos ejecutados, y si no fueren suficientes, se harán efectivas con cargo a la fianza de cumplimiento, para lo cual, el texto de la misma habrá de indicar que su vigencia se extiende por un lapso de un año después de la recepción parcial o total, para responder tanto de los vicios ocultos y mala calidad de la construcción, así como de cualquier otra responsabilidad que resultare a cargo de la CONTRATISTA, dicha fianza será substituida por la fianza que se establece en la Cláusula Octava de este contrato.

Para toda recepción de obra, la CONTRATISTA deberá entregar al INHIFE, fianza que garantice todos y cada uno de los trabajos efectuados, sin la cual no podrá recibirse la obra.

DÉCIMA CUARTA.- SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO.- El INHIFE, podrá suspender temporalmente en todo o en parte y en cualquier momento, los trabajos contratados por causas justificadas o por razones de interés general, para tales efectos, el INHIFE, emitirá un oficio, el que deberá ser signado de conformidad por la CONTRATISTA, en el que se expresen los motivos de la suspensión temporal, así como la fecha prevista para la reanudación de los trabajos.

El presente contrato podrá continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que motivaron la suspensión.

Posteriormente lo hará del conocimiento de la Secretaría de la Contraloría, Secretaría de Obras Públicas, dependencias, organismos y entidades del sector, dentro de los 10 (diez) días hábiles siguientes a la fecha en que se emita la respectiva resolución. En este caso, el titular del INHIFE, designará a los servidores públicos que podrán ordenar la suspensión.

Cuando se determine la suspensión de la obra por causas imputables al INHIFE, éste pagará los trabajos ejecutados así como los gastos no recuperables, siempre que estos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el presente contrato, el cual podrá continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que motivaron dicha suspensión.

Si los trabajos han de continuarse, se deberá llevar a cabo un CONVENIO MODIFICATORIO, dentro del cual se establezcan los nuevos plazos, costos y monto de las fianzas para el cumplimiento del contrato.

DÉCIMA QUINTA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA.- Cuando ocurran razones de interés general, que den origen a la terminación anticipada del contrato, el INHIFE, pagará a la CONTRATISTA los trabajos ejecutados, así como los gastos no recuperables siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el Contrato de que se trate.

De presentarse causas de fuerza mayor o fortuitas, que imposibiliten la continuación de los trabajos, la CONTRATISTA podrá suspender la obra. En este supuesto, si opta por la Terminación Anticipada del Contrato, deberá presentar ante el INHIFE, su solicitud, quien resolverá dentro de los 10 (diez) días hábiles siguientes a la recepción de la misma; en caso de negativa, será necesario que la CONTRATISTA obtenga de la Autoridad Judicial la declaratoria correspondiente.El INHIFE, comunicará la Terminación Anticipada del contrato a la CONTRATISTA y posteriormente lo hará del conocimiento de la Secretaría de Finanzas y Administración y de la Secretaría de Contraloría del Estado de Hidalgo, a más tardar el último día hábil de cada mes.

En caso de no ser aceptada la moción de terminación anticipada del contrato, la CONTRATISTA deberá obtener de los tribunales la declaración correspondiente.

DÉCIMA SEXTA.- RELACIONES LABORALES.- La CONTRATISTA, como empresario y patrón del personal que ocupa con motivo de los trabajos materia del contrato, será la única responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social, por lo que conviene en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o en contra del INHIFE, en relación con los trabajos objeto de este contrato.

DÉCIMA SÉPTIMA.- RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- El INHIFE, podrá en cualquier momento rescindir administrativamente este contrato por causas de interés general o por contravención a las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y requisitos que establece el Artìculo 73 Fracc. II y Artìculo 74 Ley de Obras Públicas del Estado de Hidalgo, así como por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones de la CONTRATISTA que se estipulan en el presente contrato, dará derecho a su rescisión inmediata sin responsabilidad para el

INHIFE, así como a la aplicación de las penas convencionales conforme a lo establecido en el contrato y se le haga efectiva la garantía otorgada para el cumplimiento del mismo.

Se considera que la CONTRATISTA incumple el contrato si no inicia los trabajos en la fecha pactada, suspende injustificadamente los trabajos, no cumple con el programa de ejecución, por falta de materiales, trabajadores o equipo de construcción y no repare o reponga alguna parte de la obra rechazada que no cumpla con las especificaciones de construcción o normas de calidad, así como por cualquier otra causa que implique contravención a los términos del contrato.

Para efectos del inicio del procedimiento de rescisión administrativa se comunicará por escrito a la contratista los hechos constitutivos que la motivan, para que dentro del termino de quince días hábiles exponga lo que a su derecho convenga y aporte en su caso las pruebas que estime pertinentes.

El INHIFE deberá resolver considerando los argumentos y pruebas que se hubieren hecho valer.

Cuando el INHIFE, determine rescindir el contrato, dicha rescisión operará de pleno derecho y sin necesidad de declaración judicial. La resolución será debidamente fundada y motivada y se comunicará por escrito a la CONTRATISTA, exponiendo las razones que al respecto se tuvieron, para que ésta, dentro del término de 15 (quince) días hábiles contados a partir de la fecha en que reciba la notificación de rescisión, manifieste lo que a su derecho convenga, y en cuyo caso el INHIFE, resolverá lo procedente dentro de un plazo de 15 (quince) días hábiles siguientes a la fecha en que hubiere recibido el escrito de contestación de la CONTRATISTA.

De ser procedente la rescisión del contrato por causas imputables a la CONTRATISTA, el INHIFE, procederá a hacer efectivas las garantías, absteniéndose de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados aún no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que deberá efectuarse dentro de los 30 (TREINTA), días naturales siguientes a la fecha de notificación de la rescisión. En dicho finiquito deberá preverse el sobrecosto de los trabajos aún no ejecutados y que se encuentren atrasados conforme al programa vigente, así como lo relativo a la recuperación de los materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido entregados; lo anterior es sin perjuicio de otras responsabilidades a cargo de la CONTRATISTA que pudiesen existir, así como la facultad que éste tiene de inconformarse por escrito ante la Autoridad correspondiente dentro de los 10 (DIEZ) días hábiles siguientes al del acto motivo de dicha inconformidad, para lo cual deberá acompañar las pruebas documentales necesarias.

En tal evento, el INHIFE, levantará Acta Circunstanciada, donde se haga constar el estado que guardan los trabajos y asentándose las causas que motivaron la rescisión.

Ahora bien, para el caso de que existiera un saldo por amortizar de los anticipos otorgados y/o cualquier otro saldo a cargo de la CONTRATISTA, el mismo se deberá reintegrar al INHIFE, en un lapso no mayor de 10 (DIEZ) días naturales contados a partir de la fecha en que le sea comunicada la rescisión a la CONTRATISTA, para lo cual, se le reconocerán los materiales que tenga en la obra o estén en proceso de adquisición debidamente comprobados, conforme a los datos básicos de precios de la licitación, considerando si los hubiere, los ajustes de costos autorizados a la fecha de rescisión, siempre y cuando sean de la calidad requerida y puedan utilizarse en la obra y la CONTRATISTA se compromete por escrito a entregarlos en el sitio de ejecución de los trabajos.

Si la CONTRATISTA no reintegra el saldo por amortizar dentro del plazo antes mencionado, además pagará al INHIFE, los intereses correspondientes, conforme a una tasa que será igual a la

establecida por la Ley de Ingresos Estatal, en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales, calculándose los cargos sobre el saldo no amortizado por los días calendario desde que venció el plazo de reembolso hasta la fecha de su efectiva liquidación.

El INHIFE, comunicará a las Secretarías de Obras Públicas, Finanzas y Administración, desarrollo Social y Contraloría, la rescisión del contrato, tal y como lo establece el Artículo 75 de la Ley de Obras Públicas del Estado de Hidalgo, para su debido conocimiento.

DÉCIMA OCTAVA.- PENAS CONVENCIONALES.- El INHIFE, tendrá la facultad de verificar que las obras de este contrato se estén ejecutando por la CONTRATISTA de acuerdo con el programa aprobado, para lo cual, el INHIFE, comparará periódicamente el avance de las obras, así como el importe de los trabajos ejecutados, con el de los que debieron realizarse en los términos del programa de obra, en la inteligencia de que, al efectuar dicha comparación, la obra mal ejecutada se tendrá por no realizada.

Si como consecuencia de la comparación a que se refiere el párrafo anterior, el importe de la obra realmente ejecutada es menor de lo que debió realizarse, el INHIFE, retendrá en total el 2% (dos por ciento) de las diferencias de dichos importes, multiplicado por el número de meses transcurridos desde la fecha programada para el inicio de las actividades o trabajos que se encuentren atrasados, hasta la de la revisión. Por lo tanto, mensualmente se hará la retención o devolución que corresponda, a fin que la retención total sea la indicada.

Si de acuerdo con lo estipulado anteriormente, al efectuarse la comparación correspondiente al último mes del programa se procede a hacer alguna retención, su importe se aplicará en beneficio del INHIFE, a título de pena convencional por el simple retardo en el incumplimiento de las obligaciones a cargo de la CONTRATISTA.

Al realizar el cálculo de la sanción de atraso, se tomarán en cuenta los ajustes y prórrogas acordadas por las partes. Para el caso de que durante el proceso constructivo dentro del tiempo programado, se efectuarán varias comprobaciones del avance de las obras y se aplicarán dos o más sanciones por atraso, en la siguiente se deducirá el importe de la anterior, pudiendo ser devolutiva si el atraso es recuperado o definitivo si no se entregare la obra en la fecha acordada, en este caso, la sanción continuará incrementándose hasta la terminación total de los trabajos programados, considerándose el 3% (tres por ciento) del importe faltante de ejecutar en la fecha de terminación programada, multiplicado por los días de atraso en la entrega de la obra dividido entre treinta.

El INHIFE, verificará también la calidad de la obra y cuando los trabajos no se hubieren apegado a las normas y especificaciones respectivas, procederá a practicar una evaluación para determinar la reposición de los trabajos mal ejecutados o la aplicación de una deductiva en proporción a las deficiencias observadas cuyo valor se hará efectivo en la siguiente estimación. Si se determina la reposición, se aplicará una retención del valor de los trabajos mal ejecutados que solo se devolverá si la CONTRATISTA cumple a satisfacción con los trabajos contratados.

En caso de que el INHIFE, con base en lo establecido en la Ley de Obras Públicas del Estado de Hidalgo, opte por rescindir el contrato por causas imputables a la CONTRATISTA, procederá a hacer efectivas las garantías, absteniéndose de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados, aún no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que se efectuará dentro de los 40 (cuarenta) días naturales siguientes a la fecha de notificación de la rescisión.

Lo anterior, es sin perjuicio de las responsabilidades adicionales que pudieran existir.

Para determinar las retenciones y, en su caso, la aplicación de la sanción estipulada, no se tomarán en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito o fuerza mayor, o cualquier otra causa no imputable a la CONTRATISTA, ya que en tal evento, el INHIFE, hará al programa las modificaciones que a su juicio procedan.

No se considerarán como casos fortuitos o de fuerza mayor, los retrasos en la ejecución de la obra que pueda originar las condiciones climatológicas normales de la zona.

Las penas convencionales señaladas anteriormente, son independientes de la facultad que tiene el INHIFE, para exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo.

DÉCIMA NOVENA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.- Cuando se requiera de trabajos no incluidos en el presente contrato, la CONTRATISTA dará aviso al INHIFE, previamente a su ejecución, empleando para ello un plazo máximo de 7 (siete) días naturales para elaborar y presentar el costo de los trabajos extraordinarios, para aprobación por parte del INHIFE, y éste resolverá lo conducente, en un plazo de 30 días naturales.

En este caso de trabajos extraordinarios, la CONTRATISTA desde su iniciación, deberá ir comprobando y justificando mensualmente los costos directos ante el Representante del INHIFE, para formular los documentos de pago a que se refieren las cláusulas anteriores.

VIGÉSIMA.- SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS.- El INHIFE designa como su representante directo en la obra, para tratar todos los asuntos relacionados con los trabajos o derivados de ellos al ______________________________________, quien será el responsable directo de la supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos, incluyendo la aprobación de las estimaciones y representará al INHIFE ante el contratista o terceros en asuntos relacionados con la ejecución de los trabajos o derivados de ellos, en el lugar donde se ejecutan las obras.

Es facultad del INHIFE, realizar la inspección de todos los materiales que vayan a usarse en la ejecución de todos los trabajos, ya sea en el sitio de éstos o en los lugares de adquisición.

VIGÉSIMA PRIMERA.- CONTRATO INTUITU PERSONAE.- En virtud de ser el presente un contrato Intuitu Personae, la CONTRATISTA no podrá ceder en ningún caso a otras personas físicas o jurídicas, ya sea en todo o en parte los derechos y obligaciones derivadas del mismo para la realización de las obras, excepto los derechos de cobro que se deriven a su favor de las estimaciones de obra, facturas o contra-recibos que se generen en los términos del presente contrato, debiendo cumplir para ello, con los términos y condiciones que se establecen en la cláusula siguiente.

La CONTRATISTA no podrá hacer ejecutar la obra o parte de la misma por otro, salvo en los supuestos y con apego a los requisitos previstos en el Artículo 83 de la Ley de Obras Públicas del Estado de Hidalgo.

VIGÉSIMA SEGUNDA.- CESIÓN DE DERECHOS DE COBRO.- La CONTRATISTA podrá ceder o gravar sus derechos de cobro, debiendo cumplir para ello con las condiciones siguientes:

I.- Aviso previo, expreso y por escrito al INHIFE, en el que se exprese su intención de ceder o gravar todos o parte de sus derechos de cobro. El aviso que aquí se menciona, deberá darse cuando menos con 30 (treinta) días de anticipación, especificando claramente los derechos que serán

materia del futuro gravamen o cesión. En este aviso, deberá declarar la CONTRATISTA bajo protesta de decir verdad, que no ha celebrado con anterioridad otra cesión de derechos o acto jurídico que se traduzca en cesión a favor de terceros de dichos derechos de cobro. De existir una cesión o gravamen anterior, deberá expresarlo así y aportar todos los datos y documentos que permitan su plena identificación.

II.- Conformidad previa expresa y por escrito del INHIFE, respecto del aviso del punto anterior.

III.- Notificación preferente a través de corredor o Notario Público de la constitución del gravamen o de la cesión de derechos celebrada, en la que se indique claramente el número, fecha y objeto del contrato fuente, las facturas, en su caso contra-recibos materia del gravamen o de la cesión, así como el importe y la fecha de cada uno de ellos, el importe total de la cesión o gravamen, con el desglose correspondiente y cualquier otro dato o documento indispensable que se requiera a juicio de el INHIFE, para que quede plenamente identificado el crédito cedido o gravado.

IV.- En caso de que no se opte por la notificación a través de correo o Notario Público, esto deberá hacerse en forma fehaciente con el acuse de recibo correspondiente por el INHIFE, a fin de que quede constancia indubitable de que se cumplió con el requisito que establece la Ley, sin perjuicio de que se satisfagan los demás requisitos señalados en el párrafo anterior. El aviso se dará a la Dirección General del INHIFE.

V.- La notificación o en su caso el aviso de la cesión o de la Constitución de un gravamen sobre los derechos de cobro, deberá ser hecha a el INHIFE, dentro de los 30 (treinta) días naturales siguientes a la celebración del contrato entre Cedente y Cesionario ó Acreedor y Deudor Pignoraticio ó entre las partes que celebren el contrato o acto jurídico cuyo objeto sea ceder o gravar a favor de una de ellas el cobro de las facturas y contra-recibos materia del contrato.

VI.- Cualquier otro dato o documento que el INHIFE, estime necesario.

VII.- Queda expresamente convenido y así lo admite la CONTRATISTA, que el INHIFE, no asume responsabilidad frente a terceros por el incumplimiento del contrato, convenio o acto jurídico a través del cual la CONTRATISTA sea sustituida en los créditos que surgiesen a su favor conforme lo estipulado en el presente instrumento.

VIII.- El INHIFE, y la CONTRATISTA convienen que en caso de rescisión de este contrato, los créditos a favor de terceros tendrán la siguiente prelación u orden de preferencia en su pago:

A) Créditos a favor de los trabajadores de la CONTRATISTA.

B) Créditos fiscales en los términos del Código Fiscal de la Federación.

C) Créditos a favor de el INHIFE, teniendo preferencia dentro de éstos, los que resulten de la falta de amortización del o de los anticipos que se hayan otorgado a cuenta de este contrato a la CONTRATISTA.

D) Otros créditos a favor de terceros distintos a los mencionados en los puntos anteriores.

El INHIFE, tendrá la facultad para rescindir de pleno derecho y sin necesidad de declaración judicial el contrato, cuando una vez notificada la cesión de derechos o el acto jurídico de que se trate, los derechos de crédito que comprenda sean cobrados por el Cedente, Deudor Pignoraticio,

Fideicomitente o cualquier persona distinta del nuevo titular del derecho. El INHIFE, también podrá rescindir de pleno derecho y sin necesidad de declaración judicial el presente contrato, cuando después de ser cobradas las facturas o contra-recibos, éstas se hagan figurar por la CONTRATISTA en un contrato de cesión de créditos o de constitución de garantía prendaria, de fideicomiso en garantía o cualquier otro acto jurídico que tenga como consecuencia conferir a un tercero los derechos de la CONTRATISTA a los créditos generados conforme a este contrato, o preferencia sobre dichos créditos.

VIGÉSIMA TERCERA.- DISCREPANCIA.- Las partes convienen que en caso de existir alguna discrepancia entre el contenido del clausulado del presente contrato y alguno de sus anexos, prevalecerá lo señalado en el clausulado.

VIGÉSIMA CUARTA.- LEGISLACIÓN APLICABLE, INTERPRETACIÓN Y JURISDICCIÓN.- Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de la obra objeto de este contrato, a todas y cada una de las cláusulas que lo integran, así como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Públicas del Estado de Hidalgo. En lo no previsto por los ordenamientos antes citados, serán aplicables supletoriamente, el Código Civil vigente del Estado de Hidalgo y el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Hidalgo.

Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, así como para todo aquello que no este expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdicción de los Tribunales en el Estado de Hidalgo y por lo tanto, la CONTRATISTA renuncia al Fuero que pudiera corresponderle por razón de su domicilio presente o futuro.

DADO EN LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO, HGO., A LOS _____________________________________, FIRMADO POR QUIENES EN ÉL HAN INTERVENIDO.

"INSTITUTO HIDALGUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA"

"INHIFE"

____________________________________REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR

EL LIC. JUAN GABINO JIMENEZ GUERRERO

DIRECTOR GENERAL DEL INHIFE

"LA CONTRATISTA"_________________________________

____________________________________REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR

______________________________________REPRESENTANTE LEGAL.

PT-2

LICITACION Nº _______________

ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE LA CONFIRMACIÓN DE LAS BASES DE

CONCURSO , MODELO DE CONTRATO Y ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES.

EL QUE SUSCRIBE _________________________REPRESENTANTE DE LA EMPRESA

_________________________________, MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE

CONOZCO EL CONTENIDO Y ALCANCES Y ESTOY DE ACUERDO CON TODOS SUS PUNTOS,

DOCUMENTOS Y CLÁUSULAS SOLICITADAS EN LAS BASES MODELO DEL CONTRATO Y ACTA DE

JUNTA DE ACLARACIONES DEL CONCURSO Nº ______________, REFERENTE A LA OBRA

DE:_______________________________________________________

______________________________________________________________________

EN CASO DE SER SELECCIONADO, NOMBRAREMOS COMO REPRESENTANTE LEGAL AL C.

____________________________________, CON PODER NOTARIAL Nº ________________, OTORGADO

POR EL LIC. _____________________________NOTARIO PÚBLICO Nº __________ DE LA CIUDAD DE

__________________________ PARA LA FIRMA DEL PEDIDO Y CONTRATO

________________________A _____ DE __________DEL 200.

ATENTAMENTE

______________________NOMBRE Y FIRMA

REPRESENTANTE LEGAL

PT-3

ESPECIFICACIONES PARTICULARES

ESPECIFICACIONES PARTICULARES

PT-3

EL LICITANTE DEBERÁ ANEXAR LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES QUE LE

PROPORCIONÓ EL C.A.P.E.C.E.

PT-4

MINUTA DE JUNTA DE ACLARACIONESY

CIRCULARES ACLARATORIAS

CIRCULARES ACLARATORIAS

PT-4

EL LICITANTE DEBERÁ ANEXAR LAMINUTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

Y LAS CIRCULARES ACLARATORIASEMITIDAS POR EL C.A.P.E.C.E.

PT-5

RUTA CRITICA

RUTA CRITICA

PT-5

EL LICITANTE DEBERÁ ANEXAR LA RUTA CRITICA CONFORME AL EJEMPLO

HOJA 1

HOJA 2

HOJA 3

HOJA 4Nota: La Ruta Crítica que presente el participante, deberá ser congruente con las partidas y tiempos más representativos del procedimiento constructivo, considerando las

especificaciones complementarias y los plazos de ejecución previstos en las bases de licitación.

PT-6

MANIFESTACIÓN DE CONOCER EL SITIO DE LOS TRABAJOS

MANIFESTACIÓN DE CONOCER EL SITIO DONDE SE EJECUTARÁN LOS TRABAJOS

PT-6

LUGAR Y FECHA

C.C. ________________________________________________DIRECTOR GENERAL DELINHIFEP R E S E N T E.

POR MEDIO DE LA PRESENTE, MANIFIESTO CONOCER EL SITIO EN EL QUE SE EFECTUARÁN LOS TRABAJOS MOTIVO DE LA LICITACIÓN DE REFERENCIA, DE MANERA QUE HE CONSIDERADO EN LA PROPOSICIÓN, TODAS LAS PECULIARIDADES QUE INCIDEN EN LOS PRECIOS UNITARIOS QUE PROPONGO, CORRESPONDIENTES A:

No. DE LICITACIÓN ________________________________

SIN MAS POR EL MOMENTO, QUEDO DE USTEDES A SU APRECIABLE CONSIDERACIÓN.

A T E N T A M E N T E

___________________________________NOMBRE Y FIRMA DEL

REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA

PT-7

MANIFESTACIÓN DE ASISTENCIA O NO A LA JUNTA DE ACLARACIONES

MANIFESTACIÓN DE HABER ASISTIDO O NO A LA JUNTA DE ACLARACIONES.

PT-7

LUGAR Y FECHA

C.DIRECTOR GENERAL DELI.N.H.I.F.E.P R E S E N T E.

POR MEDIO DE LA PRESENTE, MANIFIESTO SI ( O NO ) HABER ASISTIDO A LA JUNTA DE ACLARACIONES Y MANIFIESTO ESTAR DE ACUERDO CON TODAS LAS PARTICULARIDADES Y ACUERDOS QUE SE TOMARON, DE MANERA QUE LOS HE CONSIDERADO EN LA ELABORACIÓN DE MI PROPOSICIÓN, CORRESPONDIENTE A :

No. DE LICITACIÓN ___________________________________

OBRA(S) LOCALIDAD MUNICIPIO

______________________________ ________________________ _______________________

SIN MAS POR EL MOMENTO, QUEDO DE USTEDES A SU APRECIABLE CONSIDERACIÓN.

A T E N T A M E N T E

_____________________________NOMBRE Y FIRMA DEL

REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA

PT-8

DATOS BÁSICOS DE MATERIALES

LISTADO DE DATOS BÁSICOS DE LOS MATERIALES

PT-8

LISTADO DE LOS MATERIALES.,

LICITACION Nª _______________________ PAQUETE Nª________ FECHA ______________________

E J E M P L O

MATERIALES UNIDAD CANTIDAD

ARENA O POLVO DE PIEDRA M3

GRAVA ¾” TAMAÑO MÁXIMO M3

CEMENTO GRIS TON.

MADERA DE PINO P/CIMBRA PT.

TRIPLAY DE PINO DE 19 MM. M2

ACERO DE REFUERZO KG.

TABLERO DE CONTROL Q08 PZA.

TUBO FO. GALV. C-40 2” DIAM. ML

SE DEBERÁN INCLUIR TODOS LOS MATERIALES QUE SE REQUIERAN PARA REALIZAR EL TRABAJO.

A T E N T A M E N T E

_____________________________NOMBRE Y FIRMA DEL

REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA

INSTITUTO HIDALGUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

GUIA DE LLENADO DEL ANEXO PT-8

DATOS BASICOS DE MATERIALES

LICITACION Nº EL NUMERO CORRESPONDIENTE

FECHA LA FECHA DE LA LICITACION

MATERIAL SE ANOTARA CLARAMENTE EL NOMBRE TODOS Y CADA UNO DE LOS MATERIAL Y/O EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE QUE SE REQUIEREN PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, INDICANDO SUS CARACTERISTICAS EN FORMA GENERICA.

UNIDAD SE ANOTARA LA UNIDAD DE MEDIDA DEL MATERIAL.

CANTIDAD LA CANTIDAD DE MATERIAL QUE SE OCUPARAEN EL PROCESO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA

NOMBRE DEL LICITANTE LA RAZON SOCIAL COMPLETA DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA LICITANTE.

FIRMA DEL LICITANTE SE SUSCRIBIRA POR EL REPRESENTANTE LEGAL EN CASO DE SER EMPRESA CONSTITUIDA O FIRMA DE LA PERSONA FISICA.

PT-9DATOS BÁSICOS DE LA MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN

LISTADO DE DATOS BÁSICOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO

PT-9

LISTADO DE DATOS BÁSICOS DEL USO DE LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO.

LICITACION Nª _______________________ _______ FECHA ______________________

E J E M P L O

DESCRIPCIÓN DE LA MAQUINARIA UBICACION

REVOLVEDORA DE UN SACO

VIBRADOR DE ½ HP.

MALACATE TIPO __________________

CAMIÓN DE VOLTEO CAP. 6 M3

OTROS ....

SE DEBERÁ ENLISTAR TODA LA MAQUINARIA Y EQUIPO QUE SE UTILIZARÁ EN LA OBRA.

A T E N T A M E N T E

_____________________________NOMBRE Y FIRMA DEL

REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA

INSTITUTO HIDALGUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

GUIA DE LLENADO DEL ANEXO PT-9

DATOS BASICOS DEL COSTO DE LA MAQUINARIA DE CONSTRUCCION

LICITACION Nº EL NUMERO CORRESPONDIENTE

FECHA LA FECHA DE LA LICITACION.

MAQUINARIA Y/O EQUIPO

ANOTAR EL NOMBRE GENERICO DE LA MAQUINARIA Y/O EQUIPO QUE SE EMPLEARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, INDICANDO SUS CARACTERISTICAS ESCENCIALES DE CAPACIDAD, POTENCIA, TIPO DE TRACCION, ETC.

UBICACION DOMICILIO DONDE SE ENCUENTRA.

NOMBRE DEL LICITANTE LA RAZON SOCIAL COMPLETA DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA PARTICIPANTE.

FIRMA DEL LICITANTE SE SUSCRIBIRA POR EL REPRESENTANTE LEGAL EN CASO DE SER EMPRESA CONSTITUIDA O FIRMA DE LA PERSONA FISICA.

PT-10DATOS BÁSICOS DE LA MANO DE OBRA

LISTADO DE DATOS BÁSICOS DE MANO DE OBRA

PT-10

LISTADO DE DATOS BÁSICOS DE LA MANO DE OBRA (DEBE APARECER EL FACTOR DE INTEGRACIÓN).

LICITACION Nª _______________________ FECHA ______________________

OBRA:_________________________________________________________________________________

E J E M P L O

CATEGORÍA UNIDAD FACTOR SALARIO REAL

PEÓN JOR. ___________

AYUDANTE JOR. ___________

ALBAÑIL JOR. ___________

ETC....

SE DEBERÁN ENLISTAR TODAS LAS CATEGORÍAS CON SUS RESPECTIVOS SALARIOS DEL DISTINTO PERSONAL OBRERO QUE INTERVENDRÁ EN LA OBRA.

A T E N T A M E N T E

_____________________________NOMBRE Y FIRMA DEL

REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA

INSTITUTO HIDALGUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

GUIA DE LLENADO DEL ANEXO PT-10

DATOS BASICOS DE LA MANO DE OBRA

LICITACION Nº EL NUMERO CORRESPONDIENTE DE LA LICITACIÓN

OBRA DESCRIPCIÓN DE LA OBRA(S) Y UBICACIÓN

FECHA LA FECHA DE LA LICITACION.

CATEGORIA INDICAR TODAS Y CADA UNA DE LAS CATEGORIAS DEL PERSONAL OBRERO QUE PARTICIPARA EN LA EJECUCION DE LA OBRA.

FACTOR DE SALARIO REAL

EL CORRESPONDIENTE DEL ANALISIS DE FACTOR DE SALARIO REAL DETERMINADO EN EL PE-5.

NOMBRE DEL LICITANTE LA RAZON SOCIAL COMPLETA DE LA COMPAÑIA LICITANTE O PERSONA FISICA.

FIRMA DEL LICITANTE SE SUSCRIBIRA EL REPRESENTANTE LEGAL EN CASO DE SER EMPRESA CONSTITUIDA O FIRMA DE LA PERSONA FISICA.

PT-11RELACIÓN DE MAQUINARIA

RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, QUE EL LICITANTE PREVÉ UTILIZAR PARA LLEVAR ACABO LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA, INDICANDO SI SON DE SU PROPIEDAD, RENTADOS CON O SIN OPCIÓN A COMPRA, SU UBICACIÓN

FÍSICA, MODELO Y USO ACTUAL, ........... etc. etc.

EQUIPONo.

CLASIFICACIÓN O

CODIFICACIÓN

NOMBRE DE LA MAQUINARIA Y/O EQUIPO

CARACTERISTICAS PARTICULARES USO ACTUAL FECHA DE

PUESTO EN SITIO

SITIO DE UBICACIÓN

ACTUAL

DISPONIBILIDAD

MODELO Y

MARCA

NUMERO DE SERIE CAPACIDAD

TIPO DE

MOTOR

POTENCIA DEL

MOTORPROPIEDAD COMPRAR

MAQUINARIA O EQUIPO Y HERRAMIENTA: DEBERA SER LA ADECUADA Y NECESARIA PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA OBJETO DE ESTA LICITACION, DEBE ANEXARSE CARTAS COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO CON O SIN OPCIÓN A COMPRA Y SU DISPONIBILIDAD.DEBE ANEXARSE MANIFESTACIÓN ESCRITA SI LA MAQUINARIA Y/ O EQUIPO ES DE SU PROPIEDADLA MAQUINARIA QUE PROPONE DEBERA DE MANIFESTARSE EN EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y FIRMA AUTÒGRAFA DELREPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE

PT-12PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (POR

PARTIDAS)

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (POR PARTIDAS)PT-12

No. LICITACIÓN_______(1)_______________OBRA:___________________________(3)_______________________________________________________________ESTADO:_____________(4)________________________FECHA DE INICIO:_________________________(5)______________FECHA DE TERMINACION:_____________(5) ___________

CANT M E S E S ( N O M B R E )

PARTIDASF E C H A D E I N I C I O Y

T E R M I N A C I O N D E L A A C T I V I D A D

1 2 3 4 5 6 7 8

(6) (7) (8)

EMPRESA:__________________(9)_____________________ REPRESENTANTE:_________________(10)____________________

Nota: Anexar Memoria descriptiva, destacando la Descripción de la planeación integral del licitante para realizar los trabajos que se deriven de la obra, La cual debe de contener lo siguiente: Introducción. Objetivo. Actividades administrativas y técnicas previas al inicio de la ejecución de la obra. Organigrama del personal profesional, que prevé utilizar directamente en la dirección y administración de la ejecución de la obra, indicando su nombre, profesión, actividad

específica y su frente de la obra que atenderá. Anexando copia del documento de la liquidación de cuotas obrero patronales del imss e infonavit vigente. Diagrama de ruta crítica de las actividades programa detallado del control y verificación de la calidad que incluye: los materiales, Describiendo las etapas, procedimientos de muestreos y pruebas de laboratorio necesarias así

como las normas oficiales aplicables y sus parámetros. Del laboratorio especializado indicar la procedencia (propio o exterior) y anexar el curriculum, describiendo: su experiencia en trabajos similares, el personal su numero y la actividad especifica que desarrollara, los vehículos y el equipo científico que utilizara. El licitante deberá considerar en su propuesta todos los gastos que se requieran Dichos gastos se considerara en los costos indirectos de la propuesta económica

descripción detallada de un plan para brindar protección y seguridad en el interior y el exterior de la obra tomando en consideración todas las medidas de protección y seguridad convenientes para evitar accidentes al personal así como a terceros. En especial asegurará que existe suficiente iluminación, vigilancia de los lugares de trabajo, así como la adecuada señalización interior y señalización exterior provisional. El licitante deberá considerar en su propuesta todos los gastos que se requieran en los costos indirectos de la propuesta económica

Metodología y planeación integral del licitante para realizar los trabajos, descripción detallada por cada actividad específica, indicando el procedimiento constructivo a seguir.Evaluación, control de calidad y tiempos

INSTITUTO HIDALGUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

GUIA DE LLENADO DEL ANEXO PT-12

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

DENTRO DEL PLAZO SEÑALADO ENTRE EL ACTA DE FALLO DE LA LICITACION Y LA FIRMA DEL CONTRATO DE LA OBRA, QUEDARA CONVENIDO CON EL INHIFE LA ENTREGA. EL PROGRAMA DEFINITIVO DE CONSTRUCCION, ASI COMO LAS FECHAS CLAVE INTERMEDIAS QUE DEBERA CUMPLIR EL CONTRATISTA, DE ACUERDO AL PT-5 (RUTA CRITICA); EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE ESTAS FECHAS, EL INHIFE TOMARA LAS MEDIDAS CORRECTIVAS QUE CONFORME A LA LEY PROCEDAN.

1). LICITACION Nº EL NUMERO CORRESPONDIENTE, SEGUN CONVOCATORIA PUBLICA.

2). PAQUETE Nº EL NUMERO CORRESPONDIENTE DEL PAQUETE A LICITAR.

3). OBRA UBICACION Y DESCRIPCION DE LA(S) OBRA(S) CONFORME A LAS PUBLICADAS EN LA CONVOCATORIA.

4). ESTADO MUNICIPIO Y ESTADO.5). INICIO Y TERMINACION ANOTAR LA FECHA DE INICIO Y TERMINACION

PROGRAMADAS PARA LA OBRA ASENTADA EN LA CONVOCATORIA.

6). CLAVE CLAVE QUE LE CORRESPONDE A LA PARTIDA CONFORME A LO INDICADO EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

7). PARTIDA. DESCRIPCION DE LA PARTIDA QUE SE ESTA REFIRIENDO (EJEMPLO: PRELIMINARES, CIMENTACION, ESTRUCTURA, ALBAÑILERIA, INSTALACION ELECTRICA, INSTALACION HIDRAULICA, OBRA EXTERIOR, ETC.)

8). PROGRAMAMES / SEMANA

SEÑALAR POR MEDIO DE UNA BARRA EL PLAZO DE EJECUCION DE LA ACTIVIDAD (CON INICIO Y TERMINACION DE LAS MISMAS) POR SEMANA.

9). EMPRESA O PERSONA FISICA

NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA PARTICIPANTE.

10). REPRESENTANTE NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA PARTICIPANTE.

11). FIRMA DEL LICITANTE FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL EN CASO DE SER PERSONA MORAL O FIRMA DE LA PERSONA FISICA.

PT-13

PROGRAMA CALENDARIZADO DE UTILIZACIÓN DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN

PROGRAMA CALENDARIZADO DE UTILIZACIÓN DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓNPT-13

No. LICITACIÓN________(1)__________PAQ. No.______(2)_______OBRA:____________________________(3)________________________________________________________________ESTADO:______________(4)__________________________________INICIO:__________________________(5)_____________________TERMINACION:_______________________________

Nª PRO-

GRESIVO

MAQUINARIAY/O EQUIPO

RENDIMIENTO

POR DIA

C A N T I -D A D D E M A Q U I -N A R I A

M E S E S ( N O M B R E )

S E M A N A S

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7

(6) (7) (8) (9) 10

EMPRESA:________________(11)___________________________ REPRESENTANTE:________________(12)_________________________ FIRMA:_________(12)__________________

INSTITUTO HIDALGUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

GUIA DE LLENADO DEL ANEXO PT-13

PROGRAMA CALENDARIZADO DE UTILIZACION DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION

1). LICITACION Nº EL NUMERO CORRESPONDIENTE, SEGUN CONVOCATORIA PUBLICA.

2). PAQUETE Nº EL NUMERO CORRESPONDIENTE DEL PAQUETE A LICITAR.

3). OBRA UBICACION Y DESCRIPCION DE LA(S) OBRA(S) CONFORME A LAS PUBLICADAS EN LA CONVOCATORIA.

4). ESTADO MUNICIPIO Y ESTADO.

5). INICIO Y TERMINACION

ANOTAR LA FECHA DE INICIO Y TERMINACION PROGRAMADAS PARA LA OBRA ASENTADA EN LA CONVOCATORIA.

6). No. ORDEN DE PROGRAMA

EL NUMERO PROGRESIVO QUE LE CORRESPONDA.

7). MAQUINARIA O EQUIPO

RELACIONAR LA MAQUINARIA EN EL QUE SE EJECUTARA EL CONCEPTO O ACTIVIDAD.

8). RENDIMIENTO POR DIA

CONSIGNAR EL RENDIMIENTO EFECTIVO POR DIA DE LA MAQUINARIA O EQUIPO.

9). CANTIDAD DE MAQUINARIA

NÚMERO DE MAQUINAS, QUE SE UTILIZARAN EN EL CONCEPTO O ACTIVIDAD.

10). PROGRAMA MES / SEMANA

CON BARRAS INDICAR EL PERIODO DE UTILIZACION DE LA MAQUINARIA O EQUIPO. SE DEBERÁ UTILIZAR LA ESCALA DE SEMANAS.

11). NOMBRE DEL LICITANTE

LA RAZON SOCIAL COMPLETA DE LA COMPAÑIA LICITANTE O PERSONA FISICA.

12). REPRESENTANTE Y FIRMA DEL LICITANTE

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL, EN CASO DE SER EMPRESA CONSTITUIDA O FIRMA DE LA PERSONA FISICA.

PT-14

PROGRAMA CALENDARIZADO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN

PERMANENTE

PROGRAMA CALENDARIZADO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE

PT-14

No. LICITACIÓN________(1)_________PAQUETE No.______(2)____OBRA:____________________________(3)_____________________________________________________________ESTADO:_____________(4)___________________FECHA DE INICIO:____________________________(5)_________FECHA DE TERMINACION:__________________________________

CANTI

DAD

MATERIALES

Y

M E S E S ( N O M B R E )

EQUIPO S E M A N A S

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8

(6) (7) (8)

EMPRESA:________________(9)______________________________REPRESENTANTE:_______________(10)____________________________________FIRMA:_______(10)_______

INSTITUTO HIDALGUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

GUIA DE LLENADO DEL ANEXO PT-14

PROGRAMA CALENDARIZADO DE ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE

1). LICITACION Nº EL NUMERO CORRESPONDIENTE, SEGUN CONVOCATORIA PUBLICA.

2). PAQUETE Nº EL NUMERO CORRESPONDIENTE DEL PAQUETE A LICITAR.

3). OBRA UBICACION Y DESCRIPCION DE LA(S) OBRA(S) CONFORME A LAS PUBLICADAS EN LA CONVOCATORIA.

4). ESTADO MUNICIPIO Y ESTADO.

5). INICIO Y TERMINACION

ANOTAR LA FECHA DE INICIO Y TERMINACION PROGRAMADAS PARA LA OBRA ASENTADA EN LA CONVOCATORIA.

6). CANTIDAD CANTIDAD DE MATERIAL QUE SE OCUPARA PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

7). MATERIALES Y EQUIPO

DESCRIPCION DEL MATERIAL O EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE QUE SE ADQUIRIRA PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS..

8). PROGRAMAMES / SEMANA

INDICAR CON BARRAS EL PERIODO EN QUE SE ADQUIRIRAN LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE. SE DEBERÁ UTILIZAR LA ESCALA DE SEMANAS.

9). NOMBRE DEL LICITANTE

LA RAZON SOCIAL COMPLETA DE LA COMPAÑIA LICITANTE O PERSONA FISICA.

10). REPRESENTANTE Y FIRMA DEL LICITANTE

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL, EN CASO DE SER EMPRESA CONSTITUIDA O FIRMA DE LA PERSONA FISICA.

PT-15

PROGRAMA CALENDARIZADO DE UTILIZACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE

SERVICIOS ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS

TRABAJOS

PROGRAMA CALENDARIZADO DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN SUPERVISION Y ADMINISTRACIÓN DE LOS TRABAJOS

PT-15No. LICITACIÓN_______(1)_______PAQUETE No._______(2)____OBRA:_______________________(3)____________________________________________________________________ESTADO:____________(4)___________________________________INICIO:____________________(5)______________________________TERMINACION:_________________________

CANT ESPECIALIDAD M E S E S ( N O M B R E )

O

CATEGORÍA

S E M A N A S

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8

(6) (7) (8)

EMPRESA:_______________(9)____________________________ REPRESENTANTE:_________________(10)__________________________________ FIRMA:________(10)________

INSTITUTO HIDALGUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

GUIA DE LLENADO DEL ANEXO PT-15

PROGRAMA CALENDARIZADO DE UTILIZACION DE PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS ENCARGADO DE LA DIRECCION,

SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS

1). LICITACION Nº EL NUMERO CORRESPONDIENTE, SEGUN CONVOCATORIA PUBLICA.

2). PAQUETE Nº EL NUMERO CORRESPONDIENTE DEL PAQUETE A LICITAR.

3). OBRA UBICACION Y DESCRIPCION DE LA(S) OBRA(S) CONFORME A LAS PUBLICADAS EN LA CONVOCATORIA.

4). ESTADO MUNICIPIO Y ESTADO.

5). INICIO Y TERMINACION

ANOTAR LA FECHA DE INICIO Y TERMINACION PROGRAMADAS PARA LA OBRA ASENTADA EN LA CONVOCATORIA.

6). CANTIDAD CANTIDAD DE PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS QUE SE OCUPARA DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.

7). ESPECIALIDAD O CATEGORÍA

DESCRIPCION DE LA ESPECIALIDAD O CATEGORÍA DEL PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO PARA LA DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS..

8). PROGRAMAMES / SEMANA

SE IDENTIFICARÁ Y PROGRAMARÁ EL PERSONAL NECESARIO PARA LA DEBIDA ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS A TRAVÉS DE BARRAS. SE DEBERÁ UTILIZAR LA ESCALA DE SEMANAS.

9). NOMBRE DEL LICITANTE

LA RAZON SOCIAL COMPLETA DE LA COMPAÑIA LICITANTE O PERSONA FISICA.

10). REPRESENTANTE Y FIRMA DEL LICITANTE

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL, EN CASO DE SER EMPRESA CONSTITUIDA O FIRMA DE LA PERSONA FISICA.

PT-16

MANIFESTACIÓN DE LAS PARTES DE LA OBRA AUTORIZADAS POR EL C.A.P.E.C.E. QUE SE PODRAN SUBCONTRATAR

MANIFESTACIÓN DE LAS PARTES DE LA OBRA QUE SUBCONTRATARA

PT-16

LUGAR Y FECHA

PT-17

MANIFESTACIÓN DE LOS CONTRATOS EN VIGOR, CELEBRADOS CON LA ADMINISTRACIÓN

PÚBLICA O CON PARTICULARES

MANIFESTACIÓN DE LOS CONTRATOS EN VIGOR Y EJECUTADOS CELEBRADOS CON LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA O CON

PARTICULARES Y RELACION DEL PERSONAL TECNICOPT-17

LUGAR Y FECHAC.DIRECTOR GENERAL DELI.N.H.I.F.E.P R E S E N T E.

POR MEDIO DE LA PRESENTE, DOY A CONOCER A USTED LA RELACIÓN DE LOS CONTRATOS EN VIGOR Y EJECUTADOS, CON LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA ASÍ COMO CON PARTICULARES, ADEMÁS LA RELACION DE MIS PROFESIONALES TÉCNICOS QUE LLEVARAN A CABO DICHA OBRA.

DEPENDENCIA O ENTIDAD

OBRA YUBICACION

MONTO CONTRATADO

MONTO EJERCIDO

CAPITAL CONTABLE

SOLICITADO

MONTO POR EJERCER

AVANCEFISICO

T O T A L E S DEBERA DE SUMAR LOS CAPITALES CONTABLES SOLICITADOS EN CADA UNO DE SUS CONTRATOS.

DEBERA DE ANEXAR CARATULAS DE CONTRATOS Y ACTAS DE ENTREGA RECEPCION DE LOS TRABAJOS.

NO. NOMBRE DIRECCIÓN

PERFIL PROFESIONAL Y NO. DE CEDULA PROFESIONAL

EXPERIENCIA EN SERVICOS

SIMILARES EN LOS 5 AÑOS ANTERIORES

A LA FECHA

1.-ACTIVIDAD ESPECIFICA A

DESARROLLAR2.- FRENTE DE

TRABAJO12

ETC.

SE DEBERA DE ANEXAR A ESTE DOCUMENTO LOS CURRICULUMS DE CADA UNO DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS, CON LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS EN LAS BASES DE LA LICITACION.

ASI MISMO DEBERA ANEXAR RELACIÓN DETALLADA DEL EQUIPO Y PERSONAL, INDICANDO CARGOS Y CATEGORÍAS; QUE PRETENDE EMPLEAR PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA. DEBIENDO PRESENTAR CURRÍCULUM ASI COMO DOCUMENTOS OFICIALES QUE ACREDITEN LA ESPECIALIDAD.

SIN MAS POR EL MOMENTO QUEDO DE USTEDES A SU APRECIABLE CONSIDERACIÓN.

A T E N T A M E N T E _____________________________

NOMBRE Y FIRMAREPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA

DOCUMENTO No. 13

DEBERAN ADHERIR EN UNA HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA UN DISCO COMPACTO EL CUAL CONTENGA LA DOCUMENTACION QUE INTEGRA LA PROPUESTA ECONOMICA EN PROGRAMA EXCEL O WORD. DICHA HOJA DEBERA VENIR IDENTIFICADA CON EL NUMERO DE DOCUMENTO, No. DE LICITACION, DEBIDAMENTE FIRMADA POR EL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA Y SELLO DE LA MISMA

(NO ES MOTIVO DE EVALUACION)

PE-1

CARTA COMPROMISO

MODELO DE CARTA COMPROMISO Y DECLARACIONES

( E S T E M O D E L O D E B E R Á E L A B O R A R S E E NP A P E L M E M B R E T A D O D E L L I C I T A N T E )

PE-1

LUGAR Y FECHASR. DIRECTOR GENERAL DEL INHIFEP R E S E N T E

Hago referencia a la convocatoria de fecha _____________________ del 200 emitida por el C.A.P.E.C.E., relativa a la Licitación Pública Nacional No ________________________ referente a las construcciones escolares ahí especificadas. Sobre el particular el suscrito _____________________________________________________________________ en mi calidad de _________________________________________ , manifiesto a usted lo siguiente:

1.- Declaro bajo protesta de decir verdad que nuestra empresa no se encuentra dentro de ninguno de los supuestos comprendidos en el Artículo 54 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE HIDALGO

2.- La empresa que represento, propone realizar los trabajos a los que se refiere esta Licitación, de acuerdo con el proyecto y especificaciones que me fueron proporcionados, y con los precios unitarios cuyos montos aparecen en la relación que forma parte de los anexos de esta proposición

3.- Declaro que hemos leído, analizado y considerado al detalle las Bases de Licitación, las normas y especificaciones de construcción generales o particulares correspondientes, el juego de planos que nos fue proporcionado por el C.A.P.E.C.E., así como las especificaciones complementarias.

4.- Que hemos visitado y examinado con detenimiento el sitio de las obras para observar las peculiaridades del terreno, y prever las posibles contingencias que llegaren a presentarse en el desarrollo de la obra.

5.- Que también hemos leído detalladamente el modelo del contrato de obra que nos fue proporcionado, del que manifestamos estar de acuerdo con su contenido y que se ha tomado en consideración al formular el programa de ejecución y los precios unitarios que proponemos.

6.- Que hemos formulado cuidadosamente todos y cada uno de los precios unitarios que nos solicitaron, tomando en consideración circunstancias tales como tipo de terreno, lluvias, accesibilidad de la obra y otros factores que pudieran influir sobre ellos. Dichos precios se expresan en moneda nacional e incluyen todos los cargos directos, indirectos, financiamiento y utilidad.

7.- Que si en la Licitación resultamos favorecidos con el fallo nos comprometemos a formalizar y firmar el contrato respectivo en la fecha fijada en las Bases de Licitación ó dentro de los 15 días naturales siguientes a la notificación del fallo. Así mismo nos comprometemos a entregar antes de la firma del contrato, los programas de Ejecución de la obra (PT-12) y programa de montos mensuales (PE-11) desglozados por “conceptos” debiendo ser congruentes con los presentados por partida en esta propuesta.

8.- Que nuestro representante técnico, será el señor ____________________________________ con cédula profesional No_________________ expedida por la Dirección General de Profesiones de la SEP. ( ANEXAR COPIA DE CEDULA).

9.- Con base en lo anterior, se integra esta proposición con los documentos descritos en las Bases de Licitación, que se encuentran dentro de un sobre cerrado de manera inviolable, que se entrega al C.A.P.E.C.E.

10.- Que se conoce la Ley de Obras Públicas del Estado de Hidalgo, Reglamento, así como las disposiciones administrativas expedidas en la materia en vigor, en todo lo que no se oponga a la Ley, aceptándose en lo conducente a la Licitación correspondiente y demás actos que de ella se deriven.

11.- Nuestra proposición se presenta con un importe total de $____________________ (....con letra....) (SIN I.V.A.), cuyo desglose y resumen aparecen en el “Catálogo de Conceptos” del anexo PE-3, siendo el plazo de ejecución de ________ días naturales contados a partir del aviso de iniciación de los trabajos que el C.A.P.E.C.E. dé por escrito al Contratista. Asimismo, tomamos conocimiento de que las cantidades de obra son aproximadas, por lo que cualquier aumento o disminución de las mismas, no obliga al C.A.P.E.C.E. a pagar diferentes precios unitarios o compensación adicional alguna.

12.- En caso de que el Director General de la empresa no entregue personalmente las proposiciones, lo hará un apoderado nuestro, quién exhibirá una carta poder simple en papel membretado firmada por el representante legal, y con identificación original vigente y copia que lo acredite como tal. La persona que asista a los actos de aperturas en nuestra representación, se identificará debidamente.

13.- Quedamos entendidos de que la entidad verificará que las proposiciones recibidas en el acto de apertura, incluyan la información, documentos y requisitos solicitados en las bases de la licitación procediendo a desechar la propuesta cuando se advierte la falta de alguno de ellos o que algún rubro en lo individual este incompleto.

14.-Así mismo , comunico a usted que en caso de otorgarse el Contrato a mi representada, el que suscribe está facultado para signarlo como lo consta el instrumento notarial Nº __________ de fecha____________________________, otorgado ante Notario Público Nº.___________ de ______________________Lic.______________________________.

ATENTAMENTE

______________________________________________NOMBRE DE LA EMPRESA

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOTA: Este documento deberá presentarse en papel membretado de la empresa o persona física participante

PE-2

GARANTÍA DE SERIEDAD

G A R A N T Í A D E S E R I E D A D

PE-2

LICITACION No. ______________________ FECHA ______________________

OBRA(S): ______________________________________________________________________________

PARA ASEGURAR LA SERIEDAD DE LA PROPOSICIÓN, EL LICITANTE DEBERÁ ENTREGAR:

I. CHEQUE CRUZADO DE CUALQUIER INSTITUCIÓN DE CRÉDITO.

II. FIANZA EMITIDA POR UNA INSTITUCIÓN DE FIANZAS, SUJETA A LA LEY EN LA MATERIA

Nº _____________, DE FECHA ____________________________, CONSTITUIDO, EMITIDO O EXPEDIDO (SEGÚN EL CASO) POR ___________________ ______________________________________________________________________ POR UN VALOR DE $____________________ (......CON LETRA......), QUE CORRESPONDE AL 5% DE LA PROPUESTA SIN CONSIDERAR EL I.V.A. A FAVOR DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. EN APEGO A LO ESTABLECIDO EN LA LICITACIÓN RESPECTIVA, CUYO DOCUMENTO SE ANEXA Y QUEDA RETENIDO POR EL INHIFE

EL DOCUMENTO QUE AMPARA LA GARANTÍA, CUMPLE CON EL PROCEDIMIENTO INDICADO EN LAS INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES EN REFERENCIA, TANTO EN SU FORMA COMO EN SU MONTO.

ANEXAR LA GARANTÍA.

_________________________NOMBRE DEL LICITANTE

Y FIRMA

PE-3

CATÁLOGO DE CONCEPTOS, UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS

UNITARIOS PROPUESTOS E IMPORTES PARCIALES Y EL TOTAL DE LA PROPOSICIÓN

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

PE-3INSTITUTO HIDALGUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

C U A N T I F I C A C I Ó N D E C O N S T R U C C I Ó N

E J E M P L ONo. LICITACIÓN ______________________ ______________ EMPRESA _____________________________________ OBRA _____________________________________________________________________UBICACIÓN: __________________________________________

CLAVE D E S C R I P C I O N D E L C O N C E P T O. UNID.

CANTIDAD P. UNITARIO IMPORTE

PARTIDA I CIMENTACIÓN *EDIFICIOS *

11161 LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO (ÁREA DE EDIFICIO).P.U. CON LETRA: (______________________________________________).

M2 110.880

11071 EXCAV. A MANO EN TERRENO "A" INVEST. EN OBRA CUALQ. PROF. INCL. AFINE DE TALUDES Y ACAR. DENTR. Y FUERA DE LA OBRA DE MAT. NO UTIL.P.U. CON LETRA: (______________________________________________).

M3 87.900

11101 PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F’C=100 KG/CM2 DE 6MM DE ESPESORP.U. CON LETRA: (______________________________________________).

M2 78.722

11131 RELLENO Y COMPACT. D/MAT. INERTE, COMPACTADO C/PISÓN Y AGUA EN CAPAS DE 20CM, ESP. INCL. ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTADO.P.U. CON LETRA: (______________________________________________).

M3 55.252

$________

.

PE-4

ANÁLISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS SOLICITADOS, ESTRUCTURADOS POR COSTOS DIRECTOS, COSTOS INDIRECTOS,

COSTOS DE FINANCIAMIENTO, CARGO POR UTILIDAD, Y CARGOS ADICIONALES Y ANALISIS

BASICOS O PRELIMINARES

SE DEBERÁ PRESENTAR EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA CONCURSANTE

PE-4

No. LICITACIÓN ________________________________________OBRA__________________________________________________________________________________UBICACIÓN____________________________________________________________________________CLAVE DEL CONCEPTO _______________________________________________ UNIDAD_____CONCEPTO____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

M A T E R I A L E SNo. MATERIALES UNID. CANTIDA

DCOSTO $ IMPORTE $

SUMA DE MATERIALES

M A N O D E O B R ANo. CATEGORÍA O CUADRILLA SALARIO REND. UNID. CANT. COSTO $ IMPORTE $

SUMA DE MANO DE OBRAH E R R A M I E N T A, M A Q U I N A R I A Y E Q U I P ONo. DESCRIPCIÓN REND. UNID. CANT

.COSTO $ IMPORTE $

SUMA DE HERR., MAQ. Y EQUIPO.

C O S T O D I R E C T O S U M A T O T A L

FACTORES DE INDIRECTOS, FINANCIAMIENTO, UTILIDAD  Y CARGOS ADICIONALES    * COSTO INDIRECTO = % C.I. X (C.D.) INDIRECTOS (% C.I.= CI/CD)  (A) SUBTOTAL 1:  * COSTO POR FINANCIAMIENTO = % C.F. X (C.D.+C.I.) FINANCIAMIENTO ( % C.F.= (GF/CD+CI)100 )  (B) SUBTOTAL 2:  * CARGO POR UTILIDAD = % C.U. X (C.D. + C.I. + C.F.) UTILIDAD (% CU= (UTILIDAD NETA)* (CD+CI+FIN)/1-(ISR+PTU )

  (C) SUBTOTAL 3:  

  (CA) CARGOS ADICIONALES %CA=((CD+CI+CF+C.U)/1-(0.005))-(CD+CI+CF+CU)

  TOTAL DEL PRECIO UNITARIO: 

GUÍA PARA EL ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (PE-4)

MATERIALES: NOMBRE DE LOS MATERIALES QUE INTERVIENEN EN EL ANÁLISIS, INDICANDO SUS CARACTERÍSTICAS GENERALES.

UNIDAD: LA UNIDAD DE MEDIDA DEL MATERIAL.

CANTIDAD: LA CUANTÍA DEL MATERIAL CONSIDERADO PARA EJECUTAR EL CONCEPTO DE TRABAJO.

COSTO UNITARIO: EL COSTO UNITARIO DEL MATERIAL SIN I.V.A.

IMPORTE: SE ANOTARÁ EL RESULTADO DE MULTIPLICAR LA CANTIDAD POR EL COSTO UNITARIO CORRESPONDIENTE.

MANO DE OBRA: SE ANOTARÁ LA CATEGORÍA O LA CUADRILLA DEL PERSONAL POR EMPLEARSE EN EL CONCEPTO DE TRABAJO.

UNIDAD: SE ANOTARÁ LA UNIDAD DE MEDIDA (TIEMPO) EN LA QUE SE EJECUTARÁ EL CONCEPTO DE TRABAJO SOLICITADO.

CANTIDAD: SE ANOTARÁ LA CANTIDAD DE PERSONAL O CUADRILLAS QUE SE EMPLEARÁN EN EL CONCEPTO DE TRABAJO.

SALARIO: SE ANOTARÁ EL SALARIO DEL PERSONAL O CUADRILLAS POR UNIDAD DE TIEMPO.

COSTO UNITARIO: SERÁ EL RESULTADO DE MULTIPLICAR LA CANTIDAD DE PERSONAL O DE CUADRILLAS POR SU SALARIO CORRESPONDIENTE.

RENDIMIENTO: SE ANOTARÁ EL RENDIMIENTO, ES DECIR, EL TRABAJO QUE DESARROLLA EL PERSONAL O LA CUADRILLA POR UNIDAD DE TIEMPO, MEDIDO EN LA MISMA UNIDAD UTILIZADA AL EVALUAR EL SALARIO.

IMPORTE: SERÁ EL RESULTADO DE DIVIDIR EL COSTO UNITARIO ENTRE EL RENDIMIENTO.

MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA:

SE ANOTARÁ EL NOMBRE DE LA O LAS MÁQUINAS QUE SE UTILIZARÁN EL CONCEPTO DE TRABAJO.

COSTO UNITARIO: SE ANOTARÁ EL COSTO HORARIO DE LA MAQUINARIA O EQUIPO.

RENDIMIENTO: SE ANOTARÁ EL RENDIMIENTO HORARIO DE LA MÁQUINA NUEVA EN LAS CONDICIONES ESPECÍFICAS DEL TRABAJO A EJECUTAR, EN LAS CORRESPONDIENTES UNIDADES DE MEDIDA.

UNIDAD: SE ANOTARÁ LA UNIDAD DE MEDIDA (TIEMPO) EN LA QUE SE EJECUTARÁ EL CONCEPTO DE TRABAJO SOLICITADO.

CANTIDAD: SE ANOTARÁ LA CANTIDAD DE MAQUINARIA O EQUIPO QUE SE EMPLEARÁ EN LA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO DE TRABAJO SOLICITADO.

IMPORTE: SERÁ EL RESULTADO DE DIVIDIR EL COSTO UNITARIO DE CADA MÁQUINA ENTRE SU CORRESPONDIENTE RENDIMIENTO.

HERRAMIENTA: EN EL CASO QUE SE UTILICE HERRAMIENTA MENOR EN EL CONCEPTO, SE ANOTARÁ LA LEYENDA HERRAMIENTA MENOR; EN EL ESPACIO DE CANTIDAD, EL PORCIENTO QUE SE EMPLEARÁ CON RESPECTO A LA MANO DE OBRA; EN EL ESPACIO DE COSTO UNITARIO, EL IMPORTE DE LA MANO DE OBRA; EN EL ESPACIO DE IMPORTE SE ANOTARÁ EL RESULTADO DE MULTIPLICAR EL PORCIENTO POR EL IMPORTE DE LA MANO DE OBRA.

COSTO DIRECTO: EL RESULTADO DE SUMAR LOS IMPORTES TOTALES DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO.

IMPORTE POR CONCEPTO DE COSTO INDIRECTO:

SERÁ EL RESULTADO DE MULTIPLICAR EL COSTO DIRECTO POR EL PORCENTAJE DE INDIRECTO.

IMPORTE POR CONCEPTO DE COSTO DE FINANCIAMIENTO:

SERÁ EL RESULTADO DE LA SUMA DEL COSTO DIRECTO MÁS EL COSTO INDIRECTO, MULTIPLICADOS POR EL PORCENTAJE DE FINANCIAMIENTO.

IMPORTE POR CARGO DE UTILIDAD

CARGOS ADUCIONALES:

SERÁ EL RESULTADO DE LA SUMA DEL COSTO DIRECTO, INDIRECTO Y FINANCIAMIENTO, MULTIPLICADOS POR EL PORCENTAJE DE UTILIDAD.

DEBERA DE CONSIDERAR EL 5 AL MILLAR POR CONCEPTO DE SERVICIO DE INSPECCION Y VIGILANCIA POR LA SECRETARIA DE LA CONTRALORÍA Y EL 2 AL MILLAR COMO APORTACIÓN AL INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA C.M.I.C.

PRECIO UNITARIO: EL RESULTADO DE SUMAR LOS IMPORTES DE COSTO DIRECTO, COSTO INDIRECTO, COSTO DE FINANCIAMIENTO Y CARGO POR UTILIDAD.PARA LOS ACEROS, CONCRETOS Y RELLENOS, DEBERA DE CONSIDERAR EN SU INTEGRACIÓN LAS PRUEBAS DE LABORATORIO CORRESPONDIENTES.

PE-5

ANÁLISIS DEL FACTOR DEL SALARIO REAL

DOCUMENTO PE- 5

DATOS BASICOS PARA LA INTEGRACION DE SALARIOS VIGENTES AÑO 2009

PATRON SEGURO SUMA DE CUOTAS

PRESTACIONES EN ESPECIE (PENCIONADOS) % % %

PORCENTAJE DE PAGOS A TERCEROS % % %SALARIO MINIMO DE LA ZONA. % % %LEY INFONAVIT CUOTAS % % %S.A.R % % %

LEY I.M.S.S.ARTICULOS DE

LA LEY DEL SEGURO

PATRO SEGURO SUMA DE CUOTAS

SEGURO RIESGO DE TRABAJO CLASE V 72 Y 73 % % %CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ 168-I Y II % % %GUARDERIAS 211 % % %INVALIDEZ Y VIDA 147 % % %GASTOS MEDICOS DE PENCIONADOS 25 % % %PRESTACIONES EN DINERO 107 % % %EXCEDENTE DE TRES SALARIOS MINIMOS 106-II % % %CUOTA FIJA 106-I % % %

DESCRIPCION TODAS LAS CATEGORÍAS DE LOS TRABAJADORES QUE INTERVIENEN EN LA OBRA

Sn en veces el salario

ATENTAMENTE

NOMBRE Y FIRMA AUTÒGRAFA DELREPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE

PE-6FACTORES DE LOS ANÁLISIS DE COSTOS INDIRECTOS,

COSTOS POR FINANCIAMIENTO Y CARGO POR UTILIDAD

FACTORES DE LOS ANALISIS DE COSTOS INDIRECTOS, PORFINANCIAMIENTO Y CARGO POR UTILIDAD

PE-6

LICITACION No. PAQUETE Nª

OBRA:

A.- COSTO DIRECTO TOTAL DE LA OBRA $ (CD) %

B.- COSTO TOTAL DE INDIRECTOS $ (CI) (FI)

C.- COSTO POR FINANCIAMIENTO $ (CF) (FF)

D.-COSTO POR UTILIDAD BRUTA $ %

E.- CARGO POR UTILIDAD NETA $ (CU) (FU)

F.- FACTOR DE SOBRE COSTO FACTOR = ((1+FI/100) (1+FF/100) (1+FU/100) -1) 100 FACTOR =

%

LOS PORCENTAJES DE LOS CARGOS SE CALCULARAN COMO SE INDICA A CONTINUACION:

FACTOR DE INDIRECTOS: (FI) = [CI/CD] X 100 = %

FACTOR DE FINANCIAMIENTO: (FF) = [CF/CD+CI)] X 100 = %

FACTOR DE UTILIDAD: (FU)= [CU/(CD+CI+CF)] X 100 = %

NOTA: CD = COSTO DIRECTO

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

GUIA DE LLENADO DEL FACTORES DE ANALISIS DE COSTOS INDIRECTOS, POR FINANCIAMIENTO Y CARGO POR UTILIDAD

ANEXO PE-6

LICITACION No. OBRA

EL NÚMERO CORRESPONDIENTE.SE ESPECIFICARA EL NOMBRE DE LA OBRA Y EL LUGAR DONDE SE REALIZARÁN LOS TRABAJOS.

DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO CON EL COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA ESTATAL DE CONSTRUCCION DE ESCUELAS, EN LAS BASES DE LICITACION, A LO INDICADO EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, SU REGLAMENTO Y DEMAS DISPOSICIONES EXPEDIDAS EN LA MATERIA, SE INDICAN LOS CONCEPTOS QUE INTERVIENEN EN EL CALCULO DE LOS IMPORTES DE LOS COSTOS INDIRECTOS Y DE FINANCIAMIENTO Y SUS RESPECTIVOS PORCENTAJES; EL CARGO POR UTILIDAD NETA SERA LA SUMA DE LAS APORTACIONES QUE EL LICITANTE REALICE; ESTA SUMA SE EXPRESARA EN FORMA PORCENTUAL SOBRE LOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS Y DE FINANCIAMIENTO.

COSTO DIRECTO DE LA OBRA.SON LOS CARGOS APLICABLES AL CONCEPTO DE TRABAJO QUE SE DERIVA DE LAS EROGACIONES POR MANO DE OBRA, MATERIALES, MAQUINARIA, HERRAMIENTA, INSTALACIONES, Y POR PATENTES EN SU CASO, EFECTUADAS EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR DICHO CONCEPTO DE TRABAJO.

COSTOS INDIRECTOS.SON LOS GASTOS DE CARACTER GENERAL NO INCLUIDOS EN LOS CARGOS EN QUE DEBA INCURRIR EL CONTRATISTA PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y QUE SE DISTRIBUYEN EN PROPORCION A ELLOS PARA INTEGRAR EL PRECIO UNITARIO, CALCULADO CONFORME AL DESGLOSE DE LOS COSTOS INDIRECTOS (PE-7). DEBERA DE CONSIDERAR EL 1% PARA OBRAS DE BENEFICIO SOCIAL.

CARGO POR FINANCIAMIENTOSON LAS EROGACIONES QUE REALIZA EL CONTRATISTA DEBIDO A LAS NECESIDADES ECONOMICAS DEL TRABAJO. ESTE CARGO SE DETERMINARA EN BASE A UN FLUJO DE EFECTIVO EN EL QUE INTERVENGA EL PAGO Y AMORTIZACION DE LOS ANTICIPOS Y ESTARA REPRESENTADO POR UN PORCENTAJE SOBRE EL TOTAL DE LOS COSTOS DIRECTOS MAS LOS INDIRECTOS, CALCULADO CONFORME AL ANALISIS DE LOS COSTOS DE FINANCIAMIENTO (PE-8).

CARGO POR UTILIDAD

EL CARGO POR UTILIDAD, ES LA GANANCIA QUE RECIBE EL CONTRATISTA POR LA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO DE TRABAJO; SERÁ FIJADO POR EL PROPIO CONTRATISTA Y ESTARÁ REPRESENTADO POR UN PORCENTAJE SOBRE LA SUMA DE LOS COSTOS DIRECTOS, INDIRECTOS Y DE FINANCIAMIENTO. (PE-9).

ESTE CARGO, DEBERÁ CONSIDERAR LAS DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y LA PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS.

PE-7DESGLOSE DE LOS COSTOS INDIRECTOS

ANÁLISIS DE COSTOS INDIRECTOSPE-7

( E J E M P L O )LUGAR Y FECHA

No. DE LICITACIÓN ________________________

OBRA(S) LOCALIDAD MUNICIPIO______________________________ _ _______________________ _____________________________________________________ _____ _______________________ ______________________COSTO DIRECTO TOTAL DE LA OBRA $ _______________________________________

C O N C E P T O IMPORTES POR ADMINISTRACIÓN%

CENTRAL O B R A

Honorarios, sueldos y prestaciones1.- Personal Directivo2.- Personal Técnico3- Personal Administrativo4.- Personal en Tránsito5.- Pasajes y viáticos

(SUBTOTALES)Depreciación, mantenimiento y rentas

1.- Edificios y locales2.- Locales de mantenimiento y guarda3.- Bodegas4.- Instalaciones generales5.- Muebles y enceres6.- Depreciación o renta y operación de vehículos7.- Campamentos

(SUBTOTALES)Fletes y acarreos

1.- De campamentos2.- De equipo de construcción3.- De plantas y elementos para instalaciones4.- De mobiliario

(SUBTOTALES)Gastos de oficina

1.- Papelería y útiles de escritorio2.- Correos, teléfonos, telégrafos y radio3.- Situación de fondos4.- Copias y duplicados5.- Luz, gas y otros consumos

(SUBTOTALES)Seguros y fianzas

1.- Primas por seguros2.- Primas por fianzas

(SUBTOTALES)COSTOS TOTALES DE INDIRECTOS å= å= *

*Este % de indirectos será el que se utilice en los Anexos de los Precios Unitarios, (PE-4 y Factores de los Análisis de Costos Indirectos, costos por financiamiento y cargo por utilidad. (PE-6)

GUIA DE LLENADO DELANALISIS DE COSTOS INDIRECTOS

ANEXO PE-7

CORRESPONDEN A LOS GASTOS GENERALES NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS NO INCLUIDOS EN LOS CARGOS DIRECTOS QUE REALIZA EL CONTRATISTA, TANTO EN SUS OFICINAS CENTRALES COMO EN LA OBRA, Y QUE COMPONEN, ENTRE OTROS, LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, ORGANIZACION, DIRECCION TECNICA, VIGILANCIA, SUPERVISION, IMPREVISTOS, TRANSPORTE DE MAQUINARIA Y, EN SU CASO, PRESTACIONES SOCIALES CORRESPONDIENTES AL PERSONAL DIRECTIVO Y ADMINISTRATIVO.

LOS COSTOS INDIRECTOS SE EXPRESARAN COMO UN PORCENTAJE DEL COSTO DIRECTO DE CADA CONCEPTO DE TRABAJO. DICHO PORCENTAJE SE CALCULARA SUMANDO LOS IMPORTES DE LOS GASTOS GENERALES QUE RESULTAN APLICABLES, Y DIVIDIENDO ESTA SUMA ENTRE EL COSTO DIRECTO TOTAL DE LA OBRA DE QUE SE TRATE, Y SE DESGLOSARAN EXCLUSIVAMENTE A LOS CORRESPONDIENTES A LA ADMINISTRACION DE OFICINAS CENTRALES, A LOS DE LA OBRA Y A LOS DE SEGUROS Y FIANZAS.

CONTENIDO DEL FORMATO.

LICITACION No. Y PAQUETE

OBRA, LOCALIDAD Y MUNICIPIO

EL NÚMERO CORRESPONDIENTE.

SE ESPECIFICARA EL NOMBRE DE LA OBRA Y EL LUGAR DONDE SE REALIZARÁN LOS TRABAJOS.

HONORARIOS Y SUELDOS SE DEBERA ESPECIFICAR CLARAMENTE CUAL SERA EL PERSONAL ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS INDICANDO EN CADA CASO SI INTERVIENEN EN LA ADMINISTRACION DE CAMPO, Y EN LA COLUMNA CORRESPONDIENTE VALORIZAR EL CARGO. SE DEBERA TOMAR EN CUENTA EL PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS HASTA EL CIERRE DEL CONTRATO.

DEPRECIACION, MANTENIMIENTO Y RENTAS

LOS INCISOS QUE SE ENUMERAN SON ENUNCIATIVOS, POR LO QUE DEBERA ASENTAR Y VALORIZAR EN LA COLUMNA CORRESPONDIENTE LOS CARGOS QUE INTERVENDRAN EN LA ADMINISTRACION CENTRAL Y LA DE CAMPO.

FLETES Y ACARREOS LOS INCISOS QUE SE ENUMERAN SON ENUNCIATIVOS, POR LO QUE DEBERA ASENTAR Y VALORIZAR EN LA COLUMNA CORRESPONDIENTE LOS CARGOS QUE INTERVENDRAN EN LA ADMINISTRACION CENTRAL Y LA DE CAMPO.

GASTOS DE OFICINA LOS INCISOS QUE SE ENUMERAN SON ENUNCIATIVOS, POR LO QUE DEBERA ASENTAR Y VALORIZAR EN LA COLUMNA CORRESPONDIENTE LOS CARGOS QUE INTERVENDRAN EN LA ADMINISTRACION CENTRAL Y LA DE CAMPO.

SEGUROS Y FIANZAS EN LA COLUMNA CORRESPONDIENTE SE ANOTARA EL IMPORTE ACUMULADO DE LOS SEGUROS Y FIANZAS QUE EL LICITANTE REQUIERE PARA ASEGURAR A SU PERSONAL, INSTALACIONES, MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE, ASI COMO PARA CUBRIR LAS GARANTIAS QUE SOLICITE EL INHIFE.

DEBERA DE CONSIDERAR EL 1% PARA OBRAS DE BENEFICIO SOCIALEL PORCENTAJE RESULTANTE SERA EL QUE SE TOMARA EN CUENTA PARA LOS ANEXOS PE-4 Y PE-6

PE-8

ANÁLISIS DEL COSTO DE FINANCIAMIENTOANALISIS DEL COSTO DE FINANCIAMIENTO

PE-8

LICITACION Nº ____________ FECHA ___________________ PAQUETE _________________

OBRA _________________________________________________________________________________________

INDICAR PROCEDIMIENTO

_______________________________________NOMBRE O RAZON SOCIAL DE LA EMPRESA

___________________FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

GUIA DE LLENADO DEL

ANALISIS DEL COSTO DE FINANCIAMIENTOANEXO PE-8

SON LAS EROGACIONES QUE REALIZA EL CONTRATISTA POR LAS NECESIDADES ECONOMICAS DE LA OBRA, ESTE CARGO SE DETERMINA EN BASE AL FLUJO DE EFECTIVO EN EL QUE INTERVIENEN EL MONTO TOTAL DE LA OBRA, EL PORCENTAJE DEL ANTICIPO Y SU AMORTIZACION, EL TOTAL DE LAS ESTIMACIONES PROGRAMADAS, EL PORCENTAJE DE LA UTILIDAD, LA FRECUENCIA DE PAGO DE LAS ESTIMACIONES Y LA TASA DE INTERES MENSUAL VIGENTE EDITADA POR UN INDICADOR ECONOMICO ESPECIFICO.( ANEXAR COPIA ).

LICITACION NUMERO EL NUMERO CORRESPONDIENTE

DE FECHA LA FECHA DE LA LICITACION

OBRA SE ESPECIFICARA EL NOMBRE DE LA OBRA Y EL LUGAR DONDE SE REALIZARAN LOS TRABAJOS.DEBERA PRESENTARSE EL ANALISIS DETALLADO DEL COSTO FINANCIERO CONSIDERANDO PARA TAL FIN LOS GASTOS QUE REALIZARA EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y LOS PAGOS POR ANTICIPO Y ESTIMACIONES QUE RECIBIRA ASI COMO LA TASA DE INTERES QUE APLICARA DE ACUERDO AL INSTRUMENTO DE CAPTACION OFICIAL PROPUESTO, LA CUAL DEBERA INDICARSE AL REALIZAR EL ANALISIS, EL LICITANTE SE OBLIGA A PRESENTAR ESTE COSTO.

PROCEDIMIENTO: EN ESTE ESPACIO EL CONTRATISTA DEBERA INDICAR Y DESGLOSAR EL PROCEDIMIENTO EMPLEADO Y SU CALCULO PARA DETERMINAR EL FACTOR DE FINANCIAMIENTO.

NOMBRE DEL LICITANTE RAZON SOCIAL DE LA COMPAÑIA LICITANTE.

FIRMA SUSCRIBIRA EL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.

A CONTINUACION SE PRESENTA A MANERA DE EJEMPLO UN METODO PARA DETERMINAR EL FACTOR DE FINANCIAMIENTO.

EJEMPLO DE CALCULO PARA OBTENER EL FACTOR DE FINANCIAMIENTO

PARA REALIZAR ESTE ESTUDIO ES NECESARIO CONTAR CON LA SIGUIENTE INFORMACION.

A).- MONTO TOTAL DE LA OBRA (SIN IVA) (M.O.)B).- PORCENTAJE DEL ANTICIPO (P.A.) 30%C).- TOTAL DE ESTIMACIONES.D).- PORCENTAJE DE UTILIDAD (% U).E).- VELOCIDAD EN EL PAGO DE ESTIMACIONES (V.P.) 15 DIAS.F).- TASA DE INTERES MENSUAL VIGENTE EDITADA POR UN INDICADOR ECONOMICO ESPECIFICO.( ANEXAR COPIA ).

POR FACILIDAD EN EL CALCULO HEMOS DIVIDIDO ESTE ANALISIS EN DOS TABLAS, LA PRIMERA NOS SIRVE PARA REALIZAR EL CALCULO TANTO DE LOS COBROS (ESTIMACIONES) COMO DE LOS GASTOS REALIZADOS POR EL LICITANTE. LA SEGUNDA TABLA NOS DESCRIBE UN FLUJO DE CAJA, QUE FINALMENTE NOS GENERA UNA SUMATORIA DE IMPORTES QUE VAN A SER FINANCIADOS. LA CUAL DIVIDIDA ENTRE LA SUMATORIA DE LOS GASTOS NOS GENERA UNA CANTIDAD QUE REPRESENTA EL COSTO FINANCIERO.

A CONTINUACION SE DESCRIBE PASO A PASO EL PRESENTE METODO.

1.- EL PRIMER PASO CONSISTE EN CALCULAR EL VALOR DEL ANTICIPO (V.A.). ESTE ES IGUAL AL PRODUCTO DEL MONTO TOTAL DE LA OBRA (M.O.) MULTIPLICADO POR EL PORCENTAJE DE ANTICIPO (P.A.)

2.- SE RESTA A CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES EL PORCENTAJE ANTICIPO (P.A.). ESTO SE LOGRA REALIZANDO LA SIGUIENTE OPERACION: CADA ESTIMACION ES MULTIPLICADA POR (1-PA).

3.- LOS VALORES OBTENIDOS EN EL PASO ANTERIOR SON DIVIDIDOS ENTRE EL PORCENTAJE DE UTILIDAD (% U) CON LO CUAL SE ESTAN GENERANDO LAS ESTIMACIONES A COSTO DE VENTA.

4.- LOS TRES PASOS ANTERIORES FORMAN LA TABLA 1 EN DONDE SE ENCUENTRA LA OBRA A COSTO DE VENTA Y A PRECIO DE VENTA.

5.- EN LA TABLA 2 SE PRESENTA EN 6 COLUMNAS EL FLUJO DE CAJA. EN LA PRIMERA COLUMNA SE INDICAN LAS QUINCENAS INICIANDO LA QUINCENA CERO, LA DURACION DE LA OBRA Y ADEMAS SE CONSIDERA LA VELOCIDAD DE PAGO DE LAS ESTIMACIONES.

6.- EN LA COLUMNA 2 SE INDICA EL ANTICIPO (EL CUAL SE OTORGA EN EL DIA CERO), LA VELOCIDAD DE PAGO DE ESTIMACIONES Y EL VALOR DE LAS ESTIMACIONES DESCONTANDO EL PORCENTAJE DE ANTICIPO (ESTAS YA FUERON CALCULADAS EN LA TABLA 1).

7.- EN LA COLUMNA 3 SE INDICAN LOS GASTOS INICIANDO DESDE LA QUINCENA 1: LOS GASTOS ESTAN REPRESENTADOS POR LAS ESTIMACIONES QUINCENALES (PE-11) A COSTO DE VENTA CALCULADAS YA EN LA TABLA 1.

8.- EL SIGUIENTE PASO CONSISTE EN RESTAR LA COLUMNA 2 DE LA 3 LO CUAL GENERARA CANTIDADES TANTO POSITIVAS COMO NEGATIVAS Y ES IMPORTANTE INDICAR EL SIGNO CORRESPONDIENTE ANOTANDO LAS CANTIDADES EN LA COLUMNA 4.

9.- EN LA COLUMNA 5 SE REALIZA UNA SUMA ALGEBRAICA DE LOS VALORES OBTENIDOS EN LA COLUMNA 4 Y DE IGUAL FORMA SE PUEDEN GENERAR CANTIDADES TANTO NEGATIVAS COMO POSITIVAS.

10.- LAS CANTIDADES QUE RESULTARON NEGATIVAS DE LA COLUMNA ANTERIOR (5) SERAN MULTIPLICADAS POR LA TASA DE INTERES, ESTO REPRESENTA LOS IMPORTES QUE DEBEN FINANCIARSE.

11.- POR ULTIMO, REALIZANDO LA SUMA DE LAS CANTIDADES ENCONTRADAS EN EL PASO ANTERIOR ASI COMO LA SUMA DE LA COLUMNA 3 Y DIVIDIENDOLAS NOS GENERARA EL PORCENTAJE DEL COSTO FINANCIERO.

A CONTINUACION SE DESARROLLA UN EJEMPLO ESPECIFICO:

CONSIDERESE UNA OBRA CUALESQUIERA DE LA CUAL SE REQUIERE CONOCER EL COSTO FINANCIERO TENIENDO LOS SIGUIENTES DATOS:

A).- MONTO TOTAL DE LA OBRA SIN IVA $217’390.00B).- PORCENTAJE DEL ANTICIPO 30%.C).- TOTAL DE LAS ESTIMACIONES (ANEXO PE-11).

1 2 3 4EST. $46’376.00 $135’623.00 $24’696.00 $10’695.00

D).- PORCENTAJE DE UTILIDAD 10%.E).- VELOCIDAD EN EL PAGO DE ESTIMACIONES (15 DIAS).F).- TASA DE INTERES VIGENTE MENSUAL. PARA ESTE EJEMPLO ES DEL 4%.

1ER. PASO:

ANTICIPO = $217’390.00 X 0.25 = $54’348.00

2º PASO:

ESTIMACION 1 $ 46’376.00 X (1 - 0.25) = $ 34’782.00ESTIMACION 2 $ 135’623.00 X (1 - 0.25) = $ 101’717.00ESTIMACION 3 $ 24’696.00 X (1 - 0.25) = $ 18’522.00ESTIMACION 4 $ 10’695.00 X (1 - 0.25) = $ 8’021.00

DEL PRECIO DE LA ESTIMACION SE LE DEDUCE LA UTILIDAD OBTENIENDO EL COSTO DE VENTA.

3ER. PASO:

ESTIMACION 1 $ 34’782.00 / 1.10 =$ 31’620.00

ESTIMACION 2 $101’717.00 / 1.10 =$ 92’470.00

ESTIMACION 3 $ 18’522.00 / 1.10 =$ 16’838.18

ESTIMACION 4 $ 8’021.00 / 1.10 =$ 7’291.82

* ESTOS VALORES SE VACIAN EN LA TABLA 1.

TABLA 1

4º PASO

GASTOS QUINCENA QUINCENA QUINCENAVALOR DE LA ESTIMACION

46,376.00 135,623.00 24,.696.00 10,695.00

PRECIO DE VENTA

34,782.00 101,717.00 18,522.00 8,021.00

COSTO DE VENTA

31,620.00 92,470.00 16,838.18 7,291.82

TABLA 2

5º PASO

1 2 3 4 5 6QUINCENA ESTIMACION GASTOS DIFERENCIA DIF. ACUM. FINANCIAMIENTO

0 54,348.00 54,348.00 54,348.001 31,620.00 -(31,620.00) 22,728.002 34,782.00 92,470.00 -(57,688.00) -

(34,960.00)699.20

3 101,717.00 16,838.18 84,878.82 49,918.824 18,522.00 7,291.82 11,230.18 61,149.00

8,021.00 8,021.00 69,170.00S 217,390.00 148,220.00 699.20

10º PASO:

$ 34,960.00 X TASA DE INTERES 0.02 (QUINCENAL) = 699.20

11º PASO:

COSTO FINANCIERO = $ 699.20 / 148,220.00 = 0.0047 = 0.47%

NOTA:

PRECIO DE VENTA: REPRESENTA EL VALOR ECONOMICO DE LA OBRA DEL CUAL EL CONTRATISTA OBTENDRA AL TERMINO DE ESTA UNA UTILIDAD DETERMINADA, ES DECIR, SE CONSIDERA TANTO EL COSTO DIRECTO, COSTO INDIRECTO (CON TODO LO QUE ESTE ENGLOBA) Y UTILIDAD.

COSTO DE VENTA: REPRESENTA EL VALOR ECONOMICO REAL DE LA OBRA, CONSIDERANDO EL COSTO DIRECTO Y EL COSTO INDIRECTO.

PE-9

DETERMINACIÓN DEL CARGO POR UTILIDAD

INSTITUTO HIDALGUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

PE-9DETERMINACION DEL CARGO POR UTILIDAD

LICITACION No.______________________ PAQUETE No. ____________________LUGAR Y FECHA_____________________________________________________________OBRA(S)_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

El cargo por utilidad, es la ganancia que recibe el contratista por la ejecución del concepto de trabajo; será fijado por el propio contratista y estará representado por un porcentaje sobre la suma de los costos directos, indirectos y de financiamiento.Este cargo, deberá considerar las deducciones correspondientes al impuesto sobre la renta y la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas

Ejemplo para el Cálculo

DATOS

DESCRIPCIÓN IMPORTE$

PORCENTAJE%

Costo directa de la obra CDCosto indirecto ........................% CI * CDA subtotal A=CD + %CI * CDB costo financiamiento B= % CF * ASuma de costo directo, indirecto, financiamiento A + BI.S.R impuesto sobre la rentaP.T.U participación de los trabajadores en la utilidad de la empresaUtilidad neta fijada por el contratista

FORMULA A DESARROLLAR

CARGO POR UTILIDAD = UTILIDAD NETA X (COSTO DIRECTO.+ COSTO INDIRECTO. + COSTO POR FINANCIAMIENTO.) / 1-(ISR + PTU)

CARGO POR UTILIDAD ------------------- %

* ESTE % DEBERA DE INDICARSE EN EL ANEXO PE-6 Y EN LAS TARJETAS DE P.U. ANEXO PE-4

PE-10

ANÁLISIS DE LOS COSTOS HORARIOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO

ANALISIS DE LOS COSTOS HORARIOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIONPE-10

LICITACION NoOBRA:

HOJA:DE:

EQUIPO NO. CLASIFICACION DESCRIPCION DE LA MAQUINA

DATOS GENERALES( Pm ) PRECIO DE LA MAQUINA $ __________ ( s ) PRIMA DE SEGURO % ANUAL

( VLL ) VALOR DE LAS LLANTAS $ __________( Vpe ) VALOR DE PIEZAS ESPECIALES $ __________ ( Q ) MANTENIMIENTO MAYOR Y MENOR %

( Va ) VALOR DE ADQUISICION $ __________ ( HP ) POTENCIA NOMINAL HP( Vr ) VALOR DE RESCATE % Pm $ __________ ( HVLL ) VIDA DE LAS LLANTAS HORAS( Vd ) VALOR A DEPRECIAR $ __________ ( HVpe ) VIDA DE LAS PIEZAS ESPECIALES HORAS( Ve ) VIDA ECONOMICA HORAS ( DILA ) DIAS LABORADOS EN EL AÑO DIAS

( H ) HORAS DE LA JORNADA HORAS( i ) TASA DE INVERSION ANUAL .

( Ha ) HORAS EFECTIVAS POR AÑO HORAS

CARGOS FIJOSCOSTO

DEPRECIACION D=(Va-Vr)/Ve =INVERSION I=(Va+Vr)i/2Ha =SEGURO S=(Va+Vr)s/2Ha =

MANTENIMIENTO T= Q D =

SUMACONSUMO

COMBUSTIBLE UNIDAD H.P. M. DIESEL M. GASOL. CANTIDAD COSTO U.GASOLINA LITRODIESEL LITROACEITE DE MOTOR LITROOTRAS FUENTES ENERGETICAS

SUMA

COSTO UNITARIO

LLANTAS MEDIDAS CAMARA CORBATA SUMA NO. DE PIEZAS IMPORTE

S = SUMACARGO POR LLANTA = S/HVLL) = S / HRS. SUMAOTROS ELEMENTOS (PIEZAS ESPECIALES)

CARGO OTRO ELEMENTO $ / (HVpe) SUMAOPERACION

CATEGORIAS RENDIMIENTO S. REAL CANTIDAD IMPORTEa )b )c )

CARGO POR OPERACIÓN SUMA So = $

SUMA

COSTO DIRECTO POR HORA

TOTAL

NOMBRE DEL LICITANTE FIRMASE DEBERA DE ANEXAR EL INDICADOR FINANCIERO QUE UTILIZO PARA DETERMINAR LA TASA DE INTERESES

GUIA DE LLENADO DEL ANÁLISIS DE LOS COSTOS HORARIOS DEMAQUINARIA Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION

ANEXO PE-10

LICITACION, No.Y PAQUETE

OBRA

EL NÚMERO CORRESPONDIENTE A LA LICITACION Y PAQUETE.

SE ESPECIFICARA EL NOMBRE DE LA OBRA Y EL LUGAR DONDE SE REALIZARÁN LOS TRABAJOS.

HOJA:DE:

SE ANOTARA EL NUMERO DE HOJAS QUE SE UTILIZARAN DE ACUERDO A LA CANTIDAD DE EQUIPO QUE INTERVENDRA EN LA OBRA.

EQUIPO No. EL NUMERO QUE LE CORRESPONDA DE ACUERDO AL ANEXO PT-9.

CLASIFICACION LA CLASIFICACION CORRESPONDIENTE DE MAQUINA O EQUIPO, SEGUN ANEXO PT-9.

DESCRIPCION DE LA MAQUINA NOMBRE, MARCA Y CARACTERISTICAS GENERALES DE LA MAQUINA O EQUIPO, SU POTENCIA, TIPO DE MOTOR Y ELEMENTOS DE QUE CONSTE.

DATOS GENERALES:(Pm) PRECIO DE LA MAQUINA EL COSTO COMERCIAL DE ADQUISICION DE LA MAQUINA NUEVA

CON TODOS SUS ACCESORIOS Y PIEZAS ESPECIALES; SIN INCLUIR EL I.V.A.

(VLL) VALOR DE LAS LLANTAS EN SU CASO SE ANOTARA EL COSTO DE LAS LLANTAS, DE LA MAQUINA O EQUIPO, SIN INCLUIR EL I.V.A.

(Vpe) VALOR DE LAS PIEZAS ESPECIALES

EL COSTO DE LAS PIEZAS ESPECIALES CUANDO LA MAQUINA O EQUIPO LO REQUIERA Y SE DEPRECIEN POR SEPARADO, SIN INCLUIR EL I.V.A.

(Va) VALOR DE ADQUISICION ES EL PRECIO INICIAL DE ADQUISICION DE LA MAQUINA NUEVA, DESCONTANDO EL COSTO DE LAS LLANTAS Y PIEZAS ESPECIALES EN SU CASO.Pm-VLL (EN SU CASO)-Vpe (EN SU CASO).

(Vr) VALOR DE RESCATE_____________ % VA

SE ANOTARA EL PORCENTAJE CONSIDERADO PARA EL TIPO DE MAQUINA O EQUIPO.

(Vd) VALOR A DEPRECIAR ES EL VALOR DE ADQUISICION (VA) - EL VALOR DE RESCATE (Vr)

(Ve) VIDA ECONOMICA SE ANOTARA LA VIDA ECONOMICA DE LA MAQUINA O EQUIPO EXPRESADO EN HORAS DE TRABAJO.

(i) TASA DE INVERSION ANUAL SE ANOTARA EL INTERES ANUAL ADECUADO PARA EL TIPO DE MAQUINA O EQUIPO, POR AÑO.

(Ha) HORAS EFECTIVAS POR AÑO

LAS HORAS EFECTIVAS DE TRABAJO DE LA MAQUINA O EQUIPO, POR AÑO.

(s) PRIMA DE SEGURO_____________% ANUAL

EL PORCENTAJE ANUAL PROMEDIO ADECUADO PARA EL TIPO DE MAQUINA O EQUIPO.

(Q) MANTENIMIENTO MAYOR YMENOR _____________%

EL PORCENTAJE ADECUADO DE ACUERDO AL TIPO Y CARACTERISTICAS DE TRABAJO DE LA MAQUINA O EQUIPO.

(HP) POTENCIA NOMINAL SE ANOTARAN LOS HP DEL MOTOR (ES) ESPECIFICADOS POR EL FABRICANTE DE LA MAQUINA O EQUIPO.

(HVLL) VIDA DE LAS LLANTAS LAS HORAS DE VIDA UTIL DE LAS LLANTAS CONSIDERANDO EL PROMEDIO DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO IMPUESTAS A LAS MISMAS.

(HVpe) VIDA DE LAS PIEZAS ESPECIALES

LAS HORAS DE VIDA UTIL DE LAS PIEZAS ESPECIALES, CONSIDERANDO EL PROMEDIO DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO IMPUESTAS A ESTAS.

(DILA) EL NUMERO DE DIAS LABORADOS POR LA MAQUINA O EQUIPO, AL AÑO.

(H) HORAS DE LA JORNADA EL NUMERO DE HORAS TRABAJADAS POR JORNADA.

CARGOS FIJOS SON LOS CORRESPONDIENTES A LA DEPRECIACION, INVERSION, SEGUROS Y MANTENIMIENTOS MAYOR O MENOR.

CONSUMOS DE ACUERDO CON EL TIPO DE MOTOR DE LA MAQUINA (DIESEL O GASOLINA) SE ANOTARA EN EL RENGLON CORRESPONDIENTE LA POTENCIA DEL EQUIPO, SE HARA LA OPERACION Y SE OBTENDRA LA CANTIDAD QUE AL SER AFECTADA POR EL COSTO UNITARIO DEL COMBUSTIBLE, DARA EL COSTO POR HORA; PROCEDIENDOSE DE LA MISMA MANERA CON EL CONSUMO DE ACEITE DEL MOTOR, ETC.CARGOS POR CONSUMO = SUMA DE CARGOS POR COMBUSTIBLE (DIESEL O GASOLINA) + LUBRICANTES, EN CASO QUE EL EQUIPO CONSUMA OTRO TIPO DE ENERGIA, SE ANEXARA SU CALCULO EN EL RENGLON CORRESPONDIENTE.

LLANTAS EN SU CASO, SE ANOTARAN LOS DATOS Y SE APLICARA LA FORMULA CORRESPONDIENTE PARA ASI DETERMINAR SU COSTO POR HORA.

OTROS ELEMENTOS (PIEZAS ESPECIALES)

CUANDO LA MAQUINA EN ESTUDIO, TENGA ALGUN ELEMENTO ESPECIAL QUE REQUIERA SER DEPRECIADO POR SEPARADO, SE ANOTARA EN ESTE ESPACIO EL NOMBRE DEL MISMO, SU COSTO DE ADQUISICION, SU DURACION EN HORAS, Y SE APLICARA LA FORMULA INDICADA PARA ASI OBTENER SU COSTO POR HORA.

(SO) OPERACION DE ACUERDO CON EL TIPO DE MAQUINA, LA CUADRILLA DE OPERACION PODRA SER DE UN OPERADOR, Y AYUDANTE(S), ETC.SE INDICARA LA CATEGORIA DE CADA UNO, SU SALARIO REAL, LA CANTIDAD DE CADA CATEGORIA Y SU IMPORTE PARCIAL; SE HARA LA SUMA (SO) = S Y SE APLICARA EN CADA CASO, LA FORMULA INDICADA DE ACUERDO CON LAS HORAS EFECTIVAS DE OPERACION POR AÑO DEL EQUIPO.

COSTO DIRECTO POR HORA EN EL ESPACIO DERECHO DEL TOTAL, SE ANOTARA EL RESULTADO DE LA OPERACION DE LA SUMA DE CARGOS FIJOS + CONSUMOS + LLANTAS (EN SU CASO) + PIEZAS ESPECIALES (EN SU CASO) + OPERACION.

NOMBRE DEL LICITANTE LA RAZON SOCIAL COMPLETA DE LA COMPAÑIA LICITANTE.

FIRMA SUSCRIBIRA EL REPREENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.

NOTA: EL LICITANTE PODRA OPTAR POR PRESENTAR LA INFORMACION SOLICITADA EN ESTE ANEXO O EN FORMA COMPUTARIZADA, SIEMPRE QUE TOMEN EN CUENTA EL CONTENIDO Y LA SEPARACION DE LOS DIVERSOS CONCEPTOS QUE LO INTEGRAN., ASI MISMO SE DEBERA DE ANEXAR EL INDICADOR FINANCIERO QUE UTILIZO PARA DETERMINAR LA TASA DE INTERESES

PE-11

PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS Y EXPLOSIONES .

PROGRAMA DE MONTOS DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS (POR PARTIDAS)C.A.P.E.C.E.

PE-11EJEMPLO

No. LICITACIÓN________________________PAQ. No._____________OBRA:__________________________________________________________________________________________ESTADO:___________________________________________________INICIO:__________________________________________________TERMINACION:__________________________

No. P A R T I D A S I M P O R T E S

M E S E S ( N O M B R E )

S E M A N A S

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8

PRELIMINARES

1 DEMOLICIONES

2 LIMPIA,TRAZO Y NIV.

3 EXCAVACIONES

4 ACARREOS

5 RELLENOS

CIMENTACION

6 CIMBRA

7 ACERO

8 CONCRETO

9 ZAPATAS Y CONTRATABES

12 LOSAS

13 ESTRUCTURAS METALICAS

ALBAÑILERIA Y

ACABADOS

14 CASTILLOS

No. P A R T I D A S I M P O R T E S

M E S E S ( N O M B R E )

S E M A N A S

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8

15 MUROS

16 PISOS

17 FIRMES

18 APLANADOS .

19 RECUBRIMIENTOS

20 COLOCACIONES

21 IMPERMEABILIZACIONES

22 PINTURA

23 LIMPIEZA

HERRERIA

24 CANCELERIA

25 VIDRIERIA CONTRATABES

26 CERRAJERIA

27 PUERTAS

28 CARPINTERIA

INST. HIDROSANITARIA

29 TUBERIA Y CONEXIONES

30 LLAVES Y VAVULAS

31 SALIDAS HIDRAULICAS

INSTALACION ELECTRICA

33 TUBERIA Y CONECCIONES

34 ALAMBRES Y CABLES

No. P A R T I D A S I M P O R T E S

M E S E S ( N O M B R E )

S E M A N A S

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8

35 CONTACTOS ,

APAGADORES,

INTERRUPTORES, Y

TABLEROS

36 SALIDAS ELECTRICAS

37 ILUMINACION Y

ALUMBRADO

38 AIRE ACONDICIONADO

IMPORTES TOTALES

EMPRESA:___________________________________________________ REPRESENTANTE: _____________________________________________ FIRMA:_______________________

GUIA DE LLENADO DEL PROGRAMA DE MONTOS MENSUALESDE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

ANEXO PE-11

DENTRO DEL PLAZO SEÑALADO ENTRE EL ACTA DE FALLO DE LA LICITACION Y LA FIRMA DEL CONTRATO DE LA OBRA, QUEDARA CONVENIDO CON EL INHIFE, EL PROGRAMA DEFINITIVO DE CONSTRUCCION, ASI COMO LAS FECHAS CLAVE INTERMEDIAS QUE DEBERA CUMPLIR EL CONTRATISTA, DE ACUERDO AL PT-5 (RUTA CRITICA): EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE ESTAS FECHAS, EL INHIFE TOMARA LAS MEDIDAS CORRECTIVAS QUE CONFORME A LA LEY PROCEDAN.

LICITACION Nº PAQUETE Nº

EL NUMERO Y PAQUETE CORRESPONDIENTE

OBRA ANOTAR LAS PUBLICADAS EN LA CONVOCATORIA, LUGAR, MUNICIPIO Y ESTADO.

INICIO Y TERMINACION ANOTAR LA FECHA DE INICIO Y TERMINACION ASENTADA EN LA CONVOCATORIA.

No. SE DEBERA PONER LA CLAVE QUE LE CORRESPONDE EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS.

PARTIDAS GRUPO DE ACTIVIDADES PRINCIPALES, YA SEA DESGLOSADA O AGRUPADA.

IMPORTES SE DEBERA PONER EL MONTO EN PESOS DEL GRUPO DE ACTIVIDADES DE TRABAJO.

MES/SEMANA (PROGRAMA )

SE DEBERA SEÑALAR EL MONTO POR MES REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS PROGRAMADOS.

IMPORTES TOTALES SE ANOTARAN LOS IMPORTES TOTALES POR CADA MES PROGRAMADO.

EMPRESA O PERSONA FISICA

NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA.

REPRESENTANTE NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA.

FIRMA DEL LICITANTE SE SUSCRIBIRA POR EL REPRESENTANTE LEGAL EN CASO DE SER EMPRESA CONSTITUIDA O FIRMA DE LA PERSONA FISICA.

ANEXO PE-11

CUADRO RESUMEN DE EXPLOSION DE INSUMOS DE MATERIALES (EJEMPLO)

CONTRATISTA:LICITACION No. FECHA DE

ELABORACION:_____________________OBRA:

NO. DESCRIPCION UNIDAD COSTO CANTIDAD IMPORTEMateriales puestos en obra SIN IVA $ $

1 Arena o polvo de piedra m³ 50.72 12 608.642 Grava 3/4 tmag m³ 42.02 9 378.18

Etc...

TOTAL DE MATERIALES $986.82

NOTA: LA CANTIDAD DE CADA MATERIAL O EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE SERA EL TOTAL A UTILIZAR EN LA OBRA, ASI MISMO DEBERA DE ANEXAR COTIZACIONES DE LOS MATAERIALES

ANEXO PE-11

CUADRO RESUMEN DE EXPLOSION DE INSUMOS DE MANO DE OBRA

CONTRATISTA:LICITACION: FECHA DE

ELABORACION:_____________________OBRA:

NO. CATEGORÍA UNIDAD SALARIO CANTIDAD IMPORTE$

1 Oficial albañil JOR 55 10 550.002 Peon JOR 32 25 800.00

Etc...

TOTAL DE MANO DE OBRA

$1,350.00

FIRMA Y SELLO EN TODAS LAS HOJAS QUE SE PRESENTEN

NOTA: DE IGUAL MANERA DEBERAN ENTREGAR EXPLOSION DE INSUMOS DE MAQUINARIA

PE-12

PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE LA UTILIZACIÓN DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE

CONSTRUCCIÓN

PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE UTILIZACIÓN DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓNC.A.P.E.C.E.

PE-12No. LICITACIÓN _____________________PAQ. No. ________________OBRA: ____________________________________________________________________________________________ESTADO: ___________________________________________________INICIO: _________________________________________________ TERMINACION: ____________________________

NUM.

PROG. MAQUINARIA Y / O EQUIPO

RENDIMIENTO

POR DIA

CANTIDAD

DE

MAQUINARIA

M E S E S ( N O M B R E )

S E M A N A S

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7

IMPORTES TOTALES:EMPRESA:______________________________________________ REPRESENTANTE:__________________________________________________ FIRMA:___________________________

GUIA DE LLENADO DELPROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE UTILIZACION DE LA

MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIONANEXO PE-12

LICITACION Nº Y PAQUETE Nº EL NUMERO Y PAQUETE CORRESPONDIENTE

FECHA LA FECHA DE LA LICITACION

Nº ORDEN PROGRESIVO EL NUMERO PROGRESIVO QUE LE CORRESPONDA

MAQUINARIA O EQUIPO RELACIONAR LA MAQUINARIA CON LA CUAL SE EJECUTARA EL CONCEPTO O ACTIVIDAD.

RENDIMIENTO POR DIA CONSIGNAR EL RENDIMIENTO EFECTIVO POR DIA DE LA MAQUINARIA O EQUIPO.

CANTIDAD DE MAQUINAS NUMERO DE MAQUINAS ESTIMADAS QUE SE UTILIZARAN EN EL CONCEPTO O ACTIVIDAD.

MES/SEMANA (PROGRAMA) SE DEBERA SEÑALAR EL MONTO POR MES REQUERIDO EN LA UTILIZACIÓN DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO.

IMPORTES TOTALES SE ANOTARAN LOS IMPORTES TOTALES POR CADA MES PROGRAMADO.

NOMBRE DEL LICITANTE LA RAZON SOCIAL COMPLETA DE LA COMPAÑIA O PERSONA FISICA.

FIRMA DEL LICITANTE SE SUSCRIBIRA EL REPRESENTANTE LEGAL EN CASO DE SER EMPRESA CONSTITUIDA O FIRMA DE LA PERSONA FISICA.

PE-13

PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN

PERMANENTE

PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTEC.A.P.E.C.E.

PE-13No. LICITACIÓN: ______________________PAQ.No.___________________OBRA: _____________________________________________________________________________________ESTADO:___________________________________________________INICIO: __________________________________________________TERMINACION: _________________________

CANT

MATERIALESY EQUIPO DE

INSTALACION PERMANENTE

IMPORTES

M E S E S ( N O M B R E )

S E M A N A S

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8

IMPORTES TOTALES:EMPRESA:______________________________________________ REPRESENTANTE:___________________________________________ FIRMA:_______________________

GUIA DE LLENADO DEL PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION

PERMANENTEANEXO PE-13

CANTIDAD CANTIDAD DE MATERIAL QUE SE OCUPARA PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS

MATERIALES Y EQUIPO DESCRIPCION DEL MATERIAL O EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE QUE SE ADQUIRIRA PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

IMPORTES SE ANOTARA EL IMPORTE TOTAL DEL MATERIAL O EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE.

MES/SEMANA (PROGRAMA)

SE DEBERA SEÑALAR EL MONTO POR MES REQUERIDO PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.

IMPORTES TOTALES SE ANOTARAN LOS IMPORTES TOTALES POR CADA MES PROGRAMADO.

NOMBRE DEL LICITANTE LA RAZON SOCIAL COMPLETA DE LA EMPRESA LICITANTE O PERSONA FISICA

FIRMA DEL LICITANTE SUSCRIBIRA EL REPRESENTANTE LEGAL EN CASO DE SER EMPRESA CONSTITUIDA O FIRMA DE LA PERSONA FISICA.

PE-14

PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y OBRERO

ENCARGADO DIRECTAMENTE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y OBRERO ENCARGADO DIRECTAMENTE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

C.A.P.E.C.E. PE-14

No. LICITACIÓN: _________________________PAQ.No._____________OBRA: ________________________________________________________________________________________ESTADO:___________________________________________________INICIO: __________________________________________________TERMINACION: _________________________

CANT

ESPECIALIDAD

O

CATEGORÍA

IMPORTES

M E S E S ( N O M B R E )

S E M A N A S

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6

1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8

IMPORTES TOTALES:EMPRESA:______________________________________________ REPRESENTANTE:___________________________________________________ FIRMA: __________________

GUIA DE LLENADO DEL PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE UTILIZACION DEL PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y OBRERO ENCARGADO DIRECTAMENTE DE

LA EJECUCION DE LOS TRABAJOSANEXO PE-14

CANTIDAD SE ANOTARA EL NUMERO DE PERSONAS QUE SE OCUPARAN DURANTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

ESPECIALIDAD O CATEGORIA

SE ANOTARA LA CATEGORIA DEL PERSONAL DE DIRECCION, SUPERVISION O ADMINISTRACION CORRESPONDIENTE.

IMPORTES SE ANOTARA EL IMPORTE TOTAL POR CONCEPTO DE LA ESPECIALIDAD O CATEGORIA ESPECIFICADA.

MESES / SEMANA (PROGRAMA)

SE DEBERA SEÑALAR EL MONTO POR MES REQUERIDO DE UTILIZACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y OBRERO ENCARGADO DIRECTAMENTE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

IMPORTES TOTALES SE ANOTARAN LOS IMPORTES TOTALES POR CADA MES PROGRAMADO.

NOMBRE DEL LICITANTE LA RAZON SOCIAL COMPLETA DE LA COMPAÑIA LICITANTE O PERSONA FISICA

FIRMA DEL LICITANTE SUSCRIBIRA EL REPRESENTANTE LEGAL EN CASO DE SER EMPRESA CONSTITUIDA O FIRMA DE LA PERSONA FISICA.

PE-15

PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE

SERVICIOS ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, SUPERVISION Y ADMINISTRACIÓN DE LOS TRABAJOS

PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE LA UTILIZACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVOS Y DE SERVICIOS ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, SUPERVISION Y ADMINISTRACIÓN DE LOS TRABAJOS

C.A.P.E.C.E. PE-15

No. LICITACIÓN.________________________PAQ. No._____________OBRA: ________________________________________________________________________________________ESTADO:___________________________________________________INICIO: _______________________________________________TERMINACION: ___________________________

CANT

ESPECIALIDAD

O IMPORTES

M E S E S

CATEGORÍA S E M A N A S

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8

IMPORTES TOTALES:EMPRESA:______________________________________________ REPRESENTANTE:_________________________________________________ FIRMA: ___________________

GUIA DE LLENADO DEL PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE LA UTILIZACION DEL PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y

ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.ANEXO PE-15

CANTIDAD SE ANOTARA EL NUMERO DE PERSONAS QUE SE OCUPARAN DURANTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

ESPECIALIDAD O CATEGORIA

SE ANOTARA LA CATEGORIA DEL PERSONAL DE DIRECCION, SUPERVISION O ADMINISTRACION CORRESPONDIENTE.

IMPORTES SE DEBERA PONER EL MONTO EN PESOS DE CADA CATEGORIA.

MESES / SEMANA (PROGRAMA)

SE DEBERA SEÑALAR EL MONTO POR MES REQUERIDO DE LA UTILIZACION DEL PERSONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.

IMPORTES TOTALES SE ANOTARAN LOS IMPORTES TOTALES POR CADA MES PROGRAMADO.

NOMBRE DEL LICITANTE LA RAZON SOCIAL COMPLETA DE LA COMPAÑIA LICITANTE O PERSONA FISICA

FIRMA DEL LICITANTE SE SUSCRIBIRA EL REPRESENTANTE LEGAL EN CASO DE SER EMPRESA CONSTITUIDA O FIRMA DE LA PERSONA FISICA.

PE-16

RESÚMEN DEL IMPORTE POR PARTIDAS DE LA PROPOSICIÓN

RESUMEN DEL IMPORTE POR OBRA Y POR PARTIDAS DE LA PROPOSICIÓNPE-16

No. DE LICITACIÓN _____________________________ No. DE PAQUETE __________ FECHA______________________OBRA______________________________________________________________________________________ ESTADO_____________________CONSTRUCTORA __________________________________________________________________________

No. P A R T I D A S * EDIFICIO ____ EDIFICIO ____ EDIFICIO ____ EDIFICIO ____ SUMA TOTALDE LA OBRA

0 1 CIMENTACIÓN

0 2 ESTRUCTURA

0 3 ALBAÑILERÍA Y ACABADOS

0 4 HERRERÍA

0 5 INSTALACIONES

0 6 ADHERIDOS

0 7 OBRAS EXTERIORES

S U M A S

T O T A L E S*NOTA: LAS PARTIDAS DEBERAN CORRESPONDER CON LAS INDICADAS EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS.PARA OBRA EXTERIOR DEBERA DESGLOSAR LO POR CAPITULO Y POR PARTIDAS. (ENTIENDASE PARTIDAS: 01 RED ELECTRICA, 02 SANITARIA, 03 HIDRÁULICA ETC._______________________________________ ___________________________________NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

PE-17

RESÚMEN DEL IMPORTE TOTAL DE LA PROPOSICIÓN

RESUMEN DEL IMPORTE TOTAL DE LA PROPOSICIÓN POR PARTIDAPE-17

No. DE LICITACIÓN _______________________________ No. DE PAQUETE __________________________ FECHA ____________________

OBRA ________________________________________________________________________________________ ESTADO ___________________

CONSTRUCTORA _____________________________________________________________________________

No. P A R T I D A S * I M P O R T E CON L E T R A IMPORTE CONNUMERO

0 1 CIMENTACIÓN

0 2 ESTRUCTURA

0 3 ALBAÑILERÍA Y ACABADOS

0 4 HERRERÍA

0 5 INSTALACIONES

S U M A

T O T A L

*NOTA: LAS PARTIDAS DEBERAN CORRESPONDER CON LAS INDICADAS EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS._____________________________________ ___________________________________NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL