anexos 11001889 daom

23
página 1 de 18 PROYECTO EJECUTIVO DE “SUBESTACION ELECTRICA EN MEDIA TENSION PARA EL EDIFICIO SEDE” CARPETA TÉCNICA CONTENIDO 1. Consideraciones generales 2. Alcances generales del proyecto 3. Paquete Técnico para Gestoría de licencias y permisos 4. Proyecto de instalaciones eléctricas 5. Participación durante la ejecución de la obra

Upload: vanessa-cuellar-teran

Post on 24-Jan-2017

319 views

Category:

Business


1 download

TRANSCRIPT

Page 1: Anexos 11001889 daom

página 1 de 18

PROYECTO EJECUTIVO DE “SUBESTACION ELECTRICA EN MEDIA TENSION PARA EL EDIFICIO SEDE”

CARPETA TÉCNICA

CONTENIDO

1. Consideraciones generales

2. Alcances generales del proyecto

3. Paquete Técnico para Gestoría de licencias y permisos

4. Proyecto de instalaciones eléctricas

5. Participación durante la ejecución de la obra

Page 2: Anexos 11001889 daom

página 2 de 18

1. Consideraciones Generales 1.1 INTRODUCCIÓN El objetivo de este trabajo, consiste en desarrollar el Proyecto ejecutivo “Subestación Eléctrica en media tensión para el edificio SEDE”, para la instalación y construcción de una subestación eléctrica propia en media tensión, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el predio ubicado en la calle de Pino Suárez No. 2, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc en México, Distrito Federal.

De este trabajo es dotar los equipos y materiales eléctricos para el suministro de energía eléctrica en media tensión por parte de Comisión Federal de Electricidad para el Edificio SEDE de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

1.2 CONSIDERACIONES 1.2.1.- La empresa que resulte ganadora deberá asistir a todas las juntas y reuniones de trabajo con la Dirección de Proyectos de la SCJN y la CFE, que sean necesarias durante el desarrollo del proyecto y la ejecución de obra. 1.2.2.- La SCJN proporcionará los planos de las áreas a intervenir (edificio SEDE), así como planos arquitectónicos de planta baja y estacionamiento del Edificio. Se anexan planos de plantas arquitectónicas del área de transformadores donde se ubicará la Subestación Eléctrica y el área del cuarto de tableros auto-soportados. 1.2.3.- Una vez definido y autorizado el proyecto por la CFE, la empresa deberá entregar de manera oficial el proyecto ejecutivo final con toda la información impresa y en archivos digitales, lo anterior para poder iniciar los trámites correspondientes. . 1.2.4.- La empresa que resulte ganadora, al final de los trabajos estará obligada a proporcionar en original y/o en hoja membretada el respaldo y garantía de todos los equipos y tecnologías a utilizarse. 1.2.5.- Todas las empresas participantes podrán tomar fotografías de las áreas del edificio, así como de su entorno, previa acreditación y autorización de las autoridades competentes de la SCJN. 1.2.6.- La visita de obra y junta de aclaraciones es el único evento dentro del proceso de concurso en el que las empresas participantes podrán hacer todas las observaciones, dudas y aclaraciones respecto al proyecto, así como del proceso administrativo, quedando estrictamente prohibido posteriormente a este evento intentar hacer contacto con cualquier empleado de la SCJN relacionado con este concurso, por lo que antes de dicho evento todas las empresas deberán analizar lo que se está contemplando en dicho proyecto. 1.2.7.- Todas las empresas deberán considerar que para la realización del proyecto habrá trabajos en piso y trabajos en vía pública, por lo que los permisos y licencias deberán ser obtenidos por la SCJN incluyendo el pago de derechos correspondientes.

Page 3: Anexos 11001889 daom

página 3 de 18

1.2.8.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación será la encargada de llevar a cabo la obtención de vistos buenos, autorización de obra, dictámenes favorables, aviso y/o manifestación de obra ante las autoridades competentes, por lo que la empresa ganadora deberá proporcionar toda la información que se requiera. 1.2.9.- Se le informa a la empresa que resulte ganadora que existe la posibilidad de que CFE pueda realizar modificaciones y/o correcciones al proyecto de subestación y acometida eléctrica, así como a los equipos y tecnologías planteados para dicho proyecto, por lo que si esto sucede, la empresa ganadora deberá hacer los ajustes y correcciones necesarios. 1.2.10.- La empresa que resulte ganadora deberá cumplir con: a) Presentación en planos de AutoCAD (versión 2009 en adelante) del proyecto

ejecutivo en formatos de 61x91 cms. con el cuadro de datos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cual será proporcionado en su momento.

b) Todos los detalles de ingeniería de instalación y sembrado de equipos y

materiales representándolos en: * Planos de sembrado de luminarias (planta). * Planos de sembrado de contactos (planta). * Planos de sembrado de arreglo de equipos eléctricos (planta, alzado, cortes y/o elevaciones). * Detalles de instalación y fijación de todos y cada uno de los casos.

* Trayectorias, canalizaciones de tuberías y/o charolas porta cable (planta, alzado y/o elevaciones) con sus respectivos detalles. Lista de entregables Documentos que se deberán entregar al concluir proyecto:

• Diagrama unifilar de la instalación. • Planos de sembrado de luminarias (planta). • Planos de sembrado de contactos (planta). • Planos de sembrado de arreglo de equipos eléctricos (planta,

alzado, cortes y/o elevaciones). • Plano con la distribución de los equipos en la planta donde se

instalará el sistema eléctrico. • Plano de fuerza cédula de cable y conduit (canalizaciones). • Plano de sistema de tierras. • Detalles de instalación y fijación de todos y cada uno de los casos • Trayectorias, alimentadores, canalizaciones de tuberías y/o

charolas porta cable (planta, alzado y/o elevaciones) con sus respectivos detalles.

• Diagrama de bloques de la instalación. • Manuales de los equipos (en forma documental y formato

electrónico). • Pólizas de garantía de los productos.

Page 4: Anexos 11001889 daom

página 4 de 18

• Protección de componentes y del sistema en su conjunto para una subestación de las características requeridas

• Memorias de cálculo • Paquetes de planos para visto bueno y permisos de construcción • Memorias técnicas de cada una de las áreas especializadas que

intervendrán en el proyecto. • Planos de proyecto, listados por área y especialidad.

(intervenciones arquitectónicas e ingeniería civil, electromecánica, eléctrica y especiales (seguridad)), así como la elaboración de catálogo de conceptos, especificaciones particulares, especificaciones generales, cuantificaciones de volúmenes y generadores de proyecto en isométrico por cada concepto, así como la elaboración de los planos de intervención que se requieran para la ejecución de los trabajos en obra.

• Fichas técnicas y especificaciones de todos los equipos propuestos.

Toda la información solicitada anteriormente deberá ser entregada en dos juegos, de manera impresa y en archivo digital (CD en formato DVD), los planos de AutoCAD (versión 2009 en adelante) en formatos de 61x91 cms. Con el cuadro de datos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cual será proporcionado en su momento.

Toda la información solicitada no es limitativa en caso de integrar información adicional necesaria para la realización del proyecto, se deberá de adjuntar ó anexar al proyecto ejecutivo.

NOTA: Este listado es indicativo y no limitativo, por lo que la empresa ganadora deberá entregar todos los planos necesarios para la correcta comprensión y ejecución de los trabajos, así como los que las autoridades competentes señalen en su momento.

1.2.11.- Las empresas participantes así como la ganadora del concurso, tomarán en cuenta que toda la información proporcionada por este Alto Tribunal, es de estricto orden confidencial y que no se podrá ni deberá hacer mal uso de ella (aún siendo devuelta a la SCJN como lo marca el proceso administrativo del concurso), ya que de lo contrario serán sujetos a las medidas legales que este Alto Tribunal considere procedentes. 1.2.12.- Una vez terminado el proyecto, quedará estrictamente prohibido que la empresa ejecutora de los trabajos presente fotografías y/o planos en cualquier publicación ó revista hasta no contar con la previa autorización de la SCJN mediante las instancias correspondientes. 1.2.13.- La lista de las actividades para la elaboración de planos es enunciativa y no limitativa, por lo que la Suprema Corte se reserva el derecho de solicitar la elaboración de planos y detalles necesarios para el complemento adecuado del proyecto.

Page 5: Anexos 11001889 daom

página 5 de 18

1.2.14.- Entrega de proyecto El participante adjudicado tendrá que presentar la lista de documentos que resultaron de la conclusión de los trabajos y deberá contener por lo menos la totalidad de los trabajos marcados en el punto “Lista de entregables”.

Los planos en CAD que se entregarán deberán contemplar estos requisitos. * No bloques con atributos (ejes, bloques, etc.) * No layers apagados * Ambiente de trabajo única y exclusivamente “model space” * Un archivo por plano * Listado de calidades de línea * Calidad de línea por color * No referencias externas * Todo el dibujo deberá estar sin elevaciones, es decir; 0,0,0 * Si fuera el caso de presentar archivos de cad conteniendo imágenes, éstas se deberán anexar como archivo separado para poderlas volver a cargar cuando el archivo sea abierto en otra computadora.

1.3 PLAZO DE EJECUCIÓN Será propuesto por los participantes con un máximo de 90 días naturales. En el tiempo de ejecución, no se incluyen los tiempos que la S.C.J.N. lleve a cabo los trámites y gestoría necesarios para la obtención del visto bueno y/o autorización de la CFE. Las fechas de entrega deberán desglosarse de la siguiente manera:

a) Levantamiento de las instalaciones eléctricas, obtención de datos y

mediciones de las instalaciones eléctricas existentes. Sistema de tierras, corrientes y voltajes, KVA´s y kW demandados, factor de potencia y alimentadores. Máximo 10 días naturales después de la asignación de los trabajos.

b) Anteproyecto

Máximo 15 días naturales.

c) Proyecto Ejecutivo Máximo 50 días naturales.

d) Entrega de Proyecto Final

Máximo 15 días naturales (periodo propuesto por la SCJN).

1.4 FORMA DE PAGO

Se otorgará de la siguiente manera:

Page 6: Anexos 11001889 daom

página 6 de 18

a) Levantamiento de las instalaciones eléctricas, obtención de datos y mediciones de las instalaciones eléctricas existentes. Sistema de tierras, corrientes y voltajes, KVA´s y kW demandados, factor de potencia y alimentadores. 30% del monto del contrato al concluir esta etapa. b) Anteproyecto, 15% del monto del contrato al concluir esta etapa. c) Proyecto ejecutivo, 40% del monto del contrato al concluir esta etapa. d) Entrega de Proyecto Final Presupuesto, programación de obra, paquete técnico y el proyecto integral. 15% restante, a entera satisfacción de la SCJN. 1.5 Entrega del proyecto El proyecto estará conformado por las siguientes partidas:

1.5.1 Levantamiento y mediciones de las instalaciones eléctricas, incluyendo memoria descriptiva del proyecto, así como propuesta de la subestación eléctrica para el inmueble (debiendo describir tecnologías, equipos, así como las acciones a tomar para dichos objetivos).

1.5.2 Anteproyecto. 1.5.3 Proyecto Ejecutivo Eléctrico. Diagrama Unifilar, Proyectos de Varias

Instalaciones (Sistema de alumbrado normal y de emergencia, Sistema de contactos, Arreglo de equipo, Sistema de fuerza, Subestación eléctrica), Equipo de seguridad, Memorias de cálculo, Catálogo de conceptos, Especificaciones particulares, Especificaciones generales, Cuantificaciones de volúmenes y Generadores por concepto.

1.5.4 Entrega de Proyecto Final a) Presupuesto y Programación de Obra b) Paquete técnico el cual consiste en que la empresa ganadora deberá considerar la impresión de los juegos de planos y memorias que soliciten las diferentes autoridades Locales y Federales. Estos juegos de planos son independientes al juego de planos que conforman el proyecto ejecutivo en su totalidad y deberá ser realizado según los lineamientos, formatos y condiciones que soliciten las autoridades competentes.

La empresa proyectista deberá verificar que el levantamiento arquitectónico de la propiedad proporcionado por la Suprema Corte coincida con las dimensiones reales de la propiedad. En caso de encontrar discrepancias entre el plano proporcionado y lo medido, la empresa proyectista tendrá que hacer las correcciones necesarias, notificando oportunamente acerca de dicha descripción. En los planos se deberá acotar el área de trabajo a realizar y en la simbología del mismo plano, redactar la descripción del trabajo, misma que podrá ampliarse y complementarse con las especificaciones anexas.

Page 7: Anexos 11001889 daom

página 7 de 18

Para complementar la información, se dibujarán los detalles constructivos que se requieran, principalmente en los planos de integraciones, ya sea dentro del mismo plano o planos complementarios, siempre referidos a los planos generales. Se deberá entregar carta en papel membretado con la cual el participante adjudicado se compromete a participar durante la ejecución de la obra de acuerdo a lo señalado en el punto 5 de estos alcances técnicos. 1.6 Contenido de la propuesta técnica. 1.6.1 Descripción detallada y ordenada del servicio que se oferta. Presentar en papel membretado, una memoria descriptiva del proyecto, en la cual se deben considerar los elementos principales de conceptualización del diseño, incluyendo, subestación, transformadores, equipos, el tipo de materiales, acabados, instalaciones electromecánicas, eléctricas y especiales (seguridad). Esta descripción debe realizarse por partidas y debe especificar en cada una de ellas los materiales a utilizar, marca de equipos de instalaciones electromecánicas, eléctricas y especiales (seguridad), con una breve descripción de cada partida. Así mismo el equipo de instalación propuesto, debe contar con representación comercial legalmente establecida en el territorio nacional y por lo tanto se podrá contar con la existencia de equipo y refacciones por un tiempo mínimo de 5 años a partir de la fecha del proyecto. 1.6.2 Las empresas participantes entregarán un programa de proyecto definido en partidas y sub-partidas con cronología de ejecución por quincena, en el cual establecerán tiempos de ejecución, mismas que deberán cubrir como mínimo lo establecido en los alcances de las bases de licitación. 1.6.3 Curriculum Vitae del participante, presentado en papel membretado de la empresa, indicando la experiencia en elaboración de proyectos ejecutivos de subestaciones y acometidas eléctricas ó similares y/o equivalentes en las cuales haya participado, tanto a nivel de proyecto (ingeniería de detalle) como a nivel de construcción (ejecución de obra) de dicha empresa; mencionando los edificios donde hayan realizado estos trabajos, indicando la capacidad de los mismo en kW ó KVA´s, Dicha relación deberá contener nombre del cliente, importe de los contratos, descripción del contrato, periodo de ejecución y números telefónicos de los clientes, aclarando que dicha información podrá ser verificada por la Suprema Corte de Justicia. Así también el Curriculum del personal que participará como apoyo en el proyecto, el cual deberá tener la experiencia en instalaciones eléctricas. Las empresas que no acrediten a satisfacción de la Suprema Corte su experiencia en proyectos en instalaciones eléctricas, podrán ser descalificadas.

Page 8: Anexos 11001889 daom

página 8 de 18

1.6.4.- Carta compromiso en la que exprese que en caso de resultar ganadora, el proyecto pasará por un proceso de aprobación y ajuste y que en consecuencia estarán obligados a complementar, corregir y aumentar, hasta ser aprobado el proyecto por las autoridades correspondientes para así continuar con el proceso de ejecución. 1.6.5.- La manifestación escrita de conocer las normas de diseño, así como las leyes y reglamentos aplicables para este proyecto. 1.6.6.- La Unidad Verificadora de Instalaciones Eléctricas con registro vigente para la revisión durante el proceso de ejecución de proyecto ejecutivo. 1.6.7 Cédula profesional del responsable técnico para el proyecto. Deberá presentar la cédula profesional del responsable técnico encargado de realizar el proyecto ejecutivo. 1.6.8 Escrito en papel membretado del participante, mediante el cual manifieste que conoce el lugar donde se desarrollará el proyecto ejecutivo y que en su propuesta tomó en consideración las condiciones de trabajo, así como todos y cada uno de los conceptos del proyecto que se desarrollará.

Page 9: Anexos 11001889 daom

página 9 de 18

2. Alcances Generales del Proyecto. LEVANTAMIENTO Y MEDICION DE LAS INSTALACIONES

ELECTRICAS DESCRIPCIÓN DEL PLANTEAMIENTO

Especificaciones técnicas del planteamiento Partiendo del principio de que existen instalaciones eléctricas y que el inmueble se encuentra en actividad, se deberá tomar en consideración que los trabajos se realicen con seguridad, ya que todos los equipos están energizados y en operación. En ningún momento el inmueble podrá quedar sin suministro de energía eléctrica. a) se deberá realizar el levantamiento y todas las mediciones y datos pertinentes

para la elaboración del proyecto. b) se deberán realizar todas las memorias de cálculo pertinentes para la

elaboración del proyecto.

Las propuestas para ser válidas deberán contar con:

• Ingenieros especialistas para el desarrollo del proyecto. • Asistencia de la UVIE con registro vigente para la revisión durante el proceso

de ejecución de proyecto ejecutivo, incluyendo su costo. • Asesoría, supervisión y aval de Ingeniería Eléctrica e ingenierías afines,

(debiendo anexar las cédulas profesionales correspondientes y debiendo tener en su curriculum participación de proyectos de subestaciones eléctricas. No omitimos mencionar que los planos eléctricos así como todos los de integración de sistemas y detalles deberán ser firmados por los responsables técnicos, proyectistas y supervisores.

Descripción de equipos a desinstalarse.

Se deberá contemplar en el proyecto, la desconexión, retiro y maniobras de los transformadores, equipos y conductores existentes, los cuales se ubican en el cuarto de la subestación eléctrica y cuarto de buses blindados en la planta baja del edificio.

Page 10: Anexos 11001889 daom

página 10 de 18

PROYECTO EJECUTIVO

Por la magnitud del proyecto, se realizará un diseño para el cambio de la subestación eléctrica, la realización de la acometida eléctrica en media tensión para el suministro de energía en el inmueble y la conexión a los tableros auto-soportados.

Se deberán considerar los procedimientos autorizados por la CFE, para la correcta instalación de equipos de la subestación y la acometida eléctrica, así como los alimentadores a los tableros auto-soportados de baja tensión, para el cambio de la conexión de la red de energía eléctrica de baja tensión a media tensión en los edificios Alterno y Bolívar, tomando en cuenta las consideraciones adicionales antes mencionadas. Se realizará el proyecto ejecutivo de “SUBESTACION ELECTRICA EN MEDIA TENSION PARA EL EDIFICIO SEDE” en base al levantamiento y los datos obtenidos en campo. La realización de los trabajos del proyecto eléctrico y los demás sistemas de alumbrado, contactos y fuerza (alimentadores principales), deberán ser ejecutados por personal especializado.

A. Obra civil. La cual consiste en las siguientes labores:

• Construcción de pozos de visita. • Apertura de cepas y trincheras eléctricas en arroyos vehiculares y banquetas

hasta donde está ubicado el cuarto de la subestación eléctrica. • Reposición de acabados en arroyos vehiculares y trincheras iguales a los

existentes. • Apertura de pasos y cierre de los mismos, dejando los acabados con pintura

especial para retardo de fuego, y en piso con pintura epóxica color gris.

B. Obra electromecánica. La cual consiste en las siguientes labores: Canalización, cableado y equipo para la interconexión de la red de media tensión del suministrador de energía eléctrica de CFE a la subestación eléctrica y tableros auto-soportados.

Se deberá tomar en cuenta que todos los equipos y sistemas propuestos deberán estar a la vanguardia tecnológica y desarrollo en nuestro país cuidando el medio ambiente, lo anterior considerando tiempos de entrega (equipos de importación) así como el factor económico, tecnológico, técnico y de mantenimiento.

Page 11: Anexos 11001889 daom

página 11 de 18

3. Paquete Técnico para Gestoría de licencias y permisos 3.1.- El participante ganador deberá de proporcionar los documentos y planos necesarios para que la SCJN realice los trámites y permisos necesarios para la obtención de vistos buenos, autorizaciones, dictámenes y/o manifestaciones para el proyecto de la subestación y la acometida eléctrica que cumpla con las Leyes, Reglamentos y Normas Técnicas Complementarias del Distrito Federal. 3.2.- La empresa ganadora deberá considerar la impresión de los juegos de planos y memorias que soliciten las diferentes autoridades Locales y Federales. Estos juegos de planos son independientes al juego de planos que conforman el proyecto ejecutivo en su totalidad y deberá ser realizado según los lineamientos, formatos y condiciones que soliciten las autoridades competentes.

Page 12: Anexos 11001889 daom

página 12 de 18

4. Proyecto de instalaciones eléctricas Alcances del proyecto Requisitos que deberán contemplar principalmente en sus propuestas técnicas

Ingeniería Eléctrica De acuerdo a las necesidades en el Edificio SEDE, de la Suprema Corte de Justicia de Nación, se requiere el equipamiento de una Subestación Eléctrica para el suministro de energía eléctrica a dicho inmueble, cabe mencionar que el edificio recientemente contó con trabajos de adecuación y mantenimiento en las instalaciones eléctricas por lo que deberá tener cuidado en el levantamiento eléctrico de los equipos eléctricos, canalizaciones y conductores eléctricos. Objetivo El objetivo es diseñar un sistema de distribución eléctrico, que garantice el suministro de energía eléctrica en el Edificio SEDE, de la Suprema Corte de Justicia de Nación.

1. El participante adjudicado proporcionará los documentos y planos necesarios para que la SCJN realice los trámites y gestoría para la obtención de vistos buenos y permisos ante Comisión Federal de Electricidad, sin incluir los pagos correspondientes, se deberá considerar el desplazamiento por mano de obra de sindicatos, así como su pago correspondiente, de acuerdo a las condiciones y lineamientos establecidos por la Ley Federal del Trabajo, contratos colectivos de Comisión Federal de Electricidad y estatutos vigentes, actualmente se cuenta con el suministro y capacidad de energía eléctrica en el propio edificio.

2. Se deberá realizar un proyecto de instalación eléctrica de una subestación,

así como sistema de fuerza (distribución) considerando: • Voltaje de operación primaria 23,000 volts. • Voltaje de operación secundaria 220/127 volts. • La Demanda en kW y/o KVA´s de la carga instalada del inmueble.

Actualmente están instalados tres transformadores de 750 KVA´s cada uno.

• El área aproximada de construcción de los dos edificios es de 18,000 m2

3. Normas o Reglamento a Utilizar

El proyecto ejecutivo e integral se deberá realizar bajo las Normas de la Secretaría de Energía y en apego a lo establecido en la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-2005, relativa a Instalaciones Eléctricas (utilización), publicada en el Diario Oficial de la Federación con fecha 13 de marzo de 2005 o en su caso la versión más actualizada.

Page 13: Anexos 11001889 daom

página 13 de 18

Como complemento para el diseño de proyecto eléctrico se deberán contemplar las siguientes Normas y Especificaciones:

• National Electrical Code (NEC). • American National Standards Institute (ANSI). • Especificaciones de Comisión Federal de Electricidad (CFE). • National Fire Protection Asociation (NFPA).

4. Todos los productos, dispositivos, materiales y equipos que se empleen en

el diseño del Proyecto Ejecutivo, deberán ser nuevos y tener certificación ANCE, NOM ó UL, los materiales que se especifiquen en proyecto deberán contener la clasificación NEMA.

5. Todos los equipos a suministrar requieren fichas técnicas y/o especificaciones.

6. Se deberá realizar una descripción de las partidas para el suministro e instalación de los equipos y materiales.

7. Se deberá tomar en cuenta que los trabajos se realizarán en horarios que no intervengan con la actividad del edificio; los horarios se deberán confirmar con el supervisor de obra asignado por la Suprema Corte de Justicia, la empresa contratista deberá considerar los horarios nocturnos, coordinando el suministro de energía eléctrica, por lo cual se deberá considerar en el proyecto la renta de una o dos plantas de emergencia de la capacidad adecuada y el gasto de combustible Diesel, cuando se realicen los trabajos en obra.

8. Planos a elaborar. El proyectista realizará los planos del Proyecto Ejecutivo “Subestación Eléctrica en media tensión para el edificio SEDE”, del sistema de alumbrado normal y de emergencia, sistema de contactos, sistema de fuerza (arreglo de equipos y distribución de alimentadores principales), detalles de ingeniería, cuadros de carga y diagrama unifilar, diagramas de control, descripción de equipo, sistema de tierras, cédula de cableado, detalles de todos los sistemas de acuerdo al proyecto ejecutivo realizado). El proyecto se revisará por lo menos una vez por semana de acuerdo al avance del mismo, entre el proyectista y el personal especializado que designe la Dirección General de Obras y Mantenimiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se indicarán los cambios y modificaciones por escrito en cada reunión realizada. Los planos deberán indicar el número de modificación.( rev. a,b,c etc.) Los planos deberán ser entregados en original, con medidas de 91 x 61 cm. papel bond y en forma electrónica en CD, en formato CAD para lo cual se entregarán en sistema Autocad versión 2009 o superior.

9. Los planos de instalaciones eléctricas deberán contener la siguiente información que se expresa en forma enunciativa y no limitativa.

Page 14: Anexos 11001889 daom

página 14 de 18

• Planos completos con simbología marcando salidas y trayectorias. • Enumerar y diferenciar los circuitos. • Cuadros de carga por tableros. • Los planos se acompañarán de las memorias respectivas suscritas por

el técnico responsable y su cédula profesional.

10. Memoria Descriptiva de Proyecto Eléctrico.

Se definirán de modo preciso las características generales del proyecto, justificando las soluciones con bases técnicas. Las empresas deberán indicar en la memoria descriptiva la calidad de los materiales a emplear, así como la marca y características de los equipos de la Subestación y Acometida Eléctrica.

11. Memoria de Cálculo

La memoria de cálculo para instalaciones eléctricas deberá estar dividida de acuerdo a cada una de las disciplinas siguientes, es decir realizar Memoria de Cálculo de:

• Sistema de Fuerza y Distribución, que contempla cálculo de

transformadores, alimentadores y cálculo de protecciones a base de fusibles, interruptores termomagnéticos y/o electromagnéticos, supresor de transitorios nivel C, B y A, así como tableros de distribución.

• Sistema de Tierras. • Memoria de cálculo de Corto Circuito. • Memorias y/o análisis de coordinación de protecciones. • Memoria y/o análisis para la corrección del factor de potencia. • Memorias y/o análisis de armónicos, así como su corrección.

El sistema eléctrico deberá contar con un criterio de diseño a futuro del 40%.

12. Unidad Verificadora

Para que el proyecto ejecutivo pueda ejecutarse, se debe contar con la autorización y revisión por parte de la Unidad Verificadora con registro vigente, quien avalará que el proyecto cumple con lo indicado en la NOM-001-SEDE-2005, y lo realizará mediante el procedimiento de Verificación de Instalaciones Eléctricas. Así mismo se deberá contemplar en el proyecto la unidad verificadora de instalaciones eléctricas, para la ejecución de los trabajos en obra, la cual emitirá el dictamen de verificación. La unidad verificadora de instalaciones eléctricas deberá revisar que el proyecto cumpla con la Norma Oficial Mexicana NOM-OO1-SEDE-2005, en caso de encontrar alguna irregularidad, la cual modifique el proyecto, estas modificaciones deberán e ser realizadas por el participante adjudicado y

Page 15: Anexos 11001889 daom

página 15 de 18

avaladas por la unidad verificadora. Dicha contratación queda a cargo de la empresa designada para la realización del proyecto.

13. Presupuesto y programación de obra. El participante adjudicado deberá calcular el presupuesto base y proponer un plan de trabajo en el cual deberá ajustar la programación de las actividades propias de la obra considerando el proceso constructivo y las especificaciones particulares propuestas en las diferentes partidas del diseño del proyecto.

El alcance comprenderá: • Presupuesto de obra, obtenido por la aplicación de Precios Unitarios por

concepto. • Análisis desglosado del precio unitario de cada concepto. • Programa de obra por partidas generales y sub-partidas agrupadas por

especialidad, indicando la duración. Este programa será realizado en forma congruente con el proyecto definitivo.

• Deberá presentarse impreso y en archivo digital en programa de precios unitarios Opus o Neodata.

Paquete técnico para la obtención de licencias y permisos de Construcción. La empresa deberá elaborarlo de tal forma que cumpla con las Leyes, Reglamentos y Normas Técnicas Complementarias del Distrito Federal.

Este juego de planos es independiente al juego de planos que conforman el proyecto ejecutivo y deberá ser realizado según los lineamientos, formatos y condiciones que soliciten las autoridades competentes.

La Suprema Corte al inicio de la obra, contratará los servicios de los diferentes Corresponsables que la Normatividad Local y Federal requiera, por lo que el proyecto será revisado en su momento por los siguientes Corresponsables:

• Director Responsable de Obra. • Corresponsable en Instalaciones. • Cualquier otro que la Normatividad Local o Federal requiera.

14. Manual de Operación y Mantenimiento

El participante adjudicado deberá proporcionar todos los manuales y/o catálogos utilizados para la realización del proyecto ejecutivo.

Page 16: Anexos 11001889 daom

página 16 de 18

• Catálogos de equipos empleados en instalaciones especiales (seguridad).

15. LISTADO DE LAS MARCAS A CONSIDERAR PARA LA REALIZACION DE LAS ESPECIFICACIONES.

No. DESCRIPCION MODELO/MARCA

1 Tableros de distribución e interruptores termomagnéticos y electromagnéticos.

Marca Square'D

2 Tubo conduit pared gruesa galvanizada de diferentes diámetros. Marca Júpiter 3

Tubo conduit pared delgada galvanizada de diferentes diámetros.

Marca Júpiter

4 Tubo Conduit PCV duralon tipo Pesado de diferentes diámetros. Marca tubos flexibles,

grupo Condumex

5 Charola porta-cable tramo recto de aluminio tipo escalera de diferentes diametros

Marca Cross Line

6 Cable monopolar de cobre con aislamiento tipo THW-LS, Vinanel XX I, de diferentes calibres

Marca Condumex.

7 Cable monopolar de cobre con aislamiento color verde, tipo THW-LS, Vinanel XXI, de diferentes calibres

Marca Condumex.

8 Cable de cobre desnudo semiduro de diferentes calibres Marca Condumex. 9 Electrodos de puesta a tierra tipo EP-ET de cobre electrolítico. Marca Parres.

10 Registros de fibra de vidrio con tapa y sus jaladeras para electrodo de grafito y/o varilla,

Marca Matimsa.

11 Conexión soldable exotérmicas para cable de diferentes medidas, con cartuchos

Marca Cadweld.

12 Conectores ó terminal aleación de cobre, de diferentes calibres Marca Burndy. 13 Supresor de transitorios Nivel, A,.B y C. Marca Square'D 14 Subestación Eléctrica Marca Schneider Electric

15 Transformadores para Subestación Eléctrica Marca Schneider Electric

y/o Prolec. 16 UPS Marca Mitsubishi. 17 Luminarias a prueba de explosión Marca crouse hinds. 18 Apagadores y/o accesorios a prueba de explosión Marca crouse hinds.

19 Contactos dúplex polarizados y/o accesorios a prueba de explosión

Marca crouse hinds

20 Banco de capacitores. Marca Marca Square'D 21 Apartarrayos . Marca Marca Square'D 22 Bases de medición trifásicas Marca Square´D

Los participantes podrán proponer marcas similares a las solicitadas, en el entendido de que “similar” se entenderá por igual o mayor calidad a lo solicitado en estas bases, especificando que los participantes estarán obligados a presentar la ficha técnica del equipo o material que sustituyan al especificado. A continuación se presenta una breve descripción de algunos de los trabajos más representativos a realizar: 17. ALIMENTACION DE LOS EQUIPOS ELECTRICOS EXISTENTES.

Page 17: Anexos 11001889 daom

página 17 de 18

17.1.a.- Se proyectará y/o diseñará la alimentación a los tableros auto-soportados existentes, los cuales están ubicados en el cuarto de tableros de la planta baja del edificio SEDE.

17.1.b.- Se proyectará y/o diseñará la subestación eléctrica en el cuarto de la subestación, el cual se ubica en el cuarto de transformadores existentes de la planta baja del edificio SEDE. 17.1.c.- Se indicarán tuberías con cajas registro tipo cuadrada galvanizada, tipo condulets, cajas tipo himel, soportería y los alimentadores correspondientes de la capacidad adecuada para el buen funcionamiento del proyecto de “Subestación Eléctrica en Media Tensión para el edificio SEDE”.

Page 18: Anexos 11001889 daom

página 18 de 18

5. Participación durante la ejecución de la obra. El participante adjudicado designará un Responsable Técnico del Proyecto, el cual deberá estar disponible durante el proceso de licitación de la obra, así como durante el proceso de ejecución de obra con la finalidad de resolver cualquier duda o aclaración referente al proyecto y que se presente durante cualquiera de estas etapas posteriores a la terminación del proyecto. Durante la etapa de obra será responsabilidad de la empresa que desarrolló el proyecto ejecutivo:

• Solucionar las fallas u omisiones que resulten del proyecto ejecutivo durante todo el proceso de la obra, y por lo tanto correrán por su cuenta, en el caso de que se requieran.

• Realizar las visitas a obra (las que se requieran), para dar solución a las fallas u omisiones, por lo que se deberá tomar en cuenta estas actividades dentro de su propuesta.

• Proporcionar, a entera satisfacción de la Suprema Corte, la documentación que solvente dichas fallas u omisiones (planos, memorias, especificaciones, boletines aclaratorios, etcétera).

El participante adjudicado deberá entregar una carta en papel membretado con la cual se compromete a participar durante la ejecución de la obra de acuerdo a lo señalado en los puntos anteriores.

Page 19: Anexos 11001889 daom

CONTRATO SIMPLIFICADO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS (HASTA 75,000 UDIS)

D E C L A R A C I O N E S I. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, en lo sucesivo “la Suprema Corte" por conducto de su representante para los efectos de este instrumento manifiesta que: I.1 Es el máximo órgano depositario del Poder Judicial de la Federación, en términos de lo dispuesto en los artículos 94 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 1º, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. I.2 La presente contratación fue autorizada por el Director de Área de la Dirección General de Obras y Mantenimiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante concurso público sumario (hasta 75,000 udis), de conformidad con lo previsto en el artículo 42, párrafo cuarto, del Acuerdo General de Administración VI/2008, del veinticinco de septiembre de dos mil ocho, del Comité de Gobierno y Administración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por el que se regulan los procedimientos para la adquisición, administración y desincorporación de bienes y la contratación de obras, usos y servicios requeridos por este Tribunal. I.3 El Director General de Obras y Mantenimiento está facultado para suscribir el presente instrumento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10, párrafo segundo, del Acuerdo General de Administración VI/2008, del veinticinco de septiembre de dos mil ocho, del Comité de Gobierno y Administración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por el que se regulan los procedimientos para la adquisición, administración y desincorporación de bienes y la contratación de obras, usos y servicios requeridos por este Tribunal. I.4 Para todo lo relacionado con el presente contrato señala como su domicilio el ubicado en la Calle de José María Pino Suárez número 2, colonia Centro, delegación Cuauhtémoc, código postal 06060, en la ciudad de México, Distrito Federal. II. “El Prestador de servicios” por conducto de su representante legal manifiesta bajo protesta de decir verdad que: II.1 Cuenta con personal con la suficiente experiencia y calificación para ejecutar los servicios requeridos por la Suprema Corte, así como con los elementos técnicos y capacidad económica necesarios para tal fin. ll.2 No desempeña un empleo, cargo o comisión en el servicio público y entre sus socios, accionistas, representantes legales o apoderados no se encuentran servidores públicos del Poder Judicial de la Federación. ll.3. No se encuentra inhabilitado para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público. ll.4 Conoce y acepta sujetarse a lo previsto en el Acuerdo VI/2008, del veinticinco de septiembre de dos mil ocho, del Comité de Gobierno y Administración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por el que se regulan los procedimientos para la adquisición, administración y desincorporación de bienes y la contratación de obras, usos y servicios requeridos por este Alto Tribunal. II.5 Para todo lo relacionado con el presente contrato, señala como su domicilio el ubicado en la carátula del presente instrumento, en el apartado denominado “Proveedor” III. La “Suprema Corte” y “El prestador de servicios” declaran que: III.1 Reconocen mutuamente la personalidad jurídica con la que comparecen a la celebración del presente instrumento y manifiestan que todas las comunicaciones que se realicen entre ellas se dirigirán a los domicilios indicados en los antecedentes I.4 y II.5 de este instrumento. lll.2 El acuerdo de voluntades plasmado en este instrumento contractual se rige por lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el Acuerdo General de Administración VI/2008, del veinticinco de septiembre de dos mil ocho, del Comité de Gobierno y Administración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en lo no previsto en éste por el Código Civil Federal, el Código Federal de Procedimientos Civiles y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, al tenor de las siguientes:

C L Á U S U L A S

Primera. Condiciones generales. “El prestador de servicios” se compromete a proporcionar el servicio descrito en la carátula del presente instrumento y a respetar en todo momento el precio, plazo y condiciones de pago señalados en la referida carátula, durante y hasta el cumplimiento total del objeto de este acuerdo de voluntades. El pago señalado en la presente cláusula, cubre el total del servicio contratado, por lo cual “la Suprema Corte” no tiene obligación de cubrir ningún importe adicional. Segunda. Pena convencional. En caso de incumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato, se aplicará una pena convencional equivalente al monto que resulte de aplicar el 10% al valor del servicio o servicios que no se hayan realizado a satisfacción de la Suprema Corte. En caso de incumplimiento en los plazos establecidos en el contrato simplificado, se aplicará una pena convencional por atrasos que le sean imputables en la realización de los servicios, equivalente al monto que resulte de aplicar el 10 al millar diario a la cantidad que importen los trabajos no ejecutados dentro del plazo indicado en el apartado inciso “fecha de entrega” de la carátula del Contrato Simplificado y no podrá exceder del 10% del monto total contratado. Tercera. Requisitos para realizar los pagos respectivos. Para efectos fiscales “El prestador de servicios” deberá presentar la o las facturas a nombre de la “Suprema Corte” según consta en la cédula de identificación fiscal, expedida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con el Registro Federal de Contribuyentes SCJ9502046P5 indicando el domicilio señalado en la declaración I.4 de este instrumento y demás requisitos fiscales a que haya lugar. Cuarta. Modificaciones de este instrumento. Las condiciones pactadas en el presente instrumento podrán ser objeto de modificación en términos de lo previsto en los artículos 12, fracción XXII; 143, fracción I y 162 del referido Acuerdo General VI/2008. Quinta. Garantía de cumplimiento. Para garantizar el cumplimiento total de este contrato simplificado, se presentará póliza de fianza expedida por institución de fianzas debidamente autorizada, por el importe equivalente al 10% del monto total del contrato simplificado, según sea el caso, a favor de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y con el texto que este Alto Tribunal le indique. Dicha garantía deberá ser presentada dentro de los diez días hábiles siguientes a la fecha en que el prestador de servicios firme de conformidad el presente contrato simplificado. Sexta. Garantía de anticipo. En caso de que exista anticipo, la garantía será por la totalidad del monto concedido, la que se constituirá mediante la entrega del cheque certificado del proveedor con cualquier institución de crédito, o bien mediante póliza de fianza otorgada por institución de fianzas debidamente autorizada, en ambos casos, a favor de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En caso de que se opte por la póliza de fianza, ésta deberá redactarse con el texto que este Alto Tribunal le indique. La presentación de dicha garantía será requisito para la entrega del anticipo. Séptima. Inexistencia de relación laboral. “El prestador de servicios”, como empresario y patrón del personal que ocupe para la prestación de los servicios profesionales materia de este contrato, será el único responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones laborales y demás ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social, por lo que responderá de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentasen en su contra o de “la Suprema Corte”, en relación con los servicios motivo de este contrato. “La Suprema Corte” estará facultada para requerir a “El prestador de servicios” los comprobantes de afiliación de sus trabajadores al IMSS, así como los comprobantes de pago de las cuotas al SAR, INFONAVIT e IMSS. En caso de que alguno o algunos de los trabajadores de “El prestador de servicios”, ejecuten o pretendan ejecutar alguna reclamación en contra de “la Suprema Corte”, “El prestador de servicios” deberá reembolsar la totalidad de los gastos que erogue “la Suprema Corte”, por concepto de traslado, viáticos, hospedaje, transportación, alimentos y demás inherentes, con el fin de acreditar ante la autoridad competente que no existe relación laboral alguna con los mismos y deslindar a “la Suprema Corte” de cualquier tipo de responsabilidad en ese sentido. Las partes acuerdan que el importe de los referidos gastos que se llegaran a ocasionar podrán ser deducidos por “la Suprema Corte” de las facturas que se encuentren pendientes de pago, independientemente de las acciones legales que se pudieran ejercer. Octava. Subcontratación. Para efectos de este contrato simplificado, se entiende por subcontratación, el acto mediante el cual “El prestador de servicios” encomienda a otra persona, física o moral la realización parcial del objeto de éste contrato simplificado. Cuando el prestador de servicios o contratista pretenda subcontratar, deberá comunicarlo previamente y por escrito a “la Suprema Corte”, la que también por escrito resolverá si acepta o rechaza la subcontratación. En ningún caso se aceptará la subcontratación total de los servicios o trabajos con un solo subcontratista. En todo caso de subcontratación, el responsable será “El prestador de servicios” y será a éste a quienes les cubra el pago. No existirá subrogación por parte del subcontratista ni tendrá relación con “la Suprema Corte”. Novena. Confidencialidad. La documentación que se proporcione a “El prestador de servicios” con motivo de la celebración de este contrato, es propiedad de “la Suprema Corte”, por lo que “El prestador de servicios”, por sí o a través de sus trabajadores, se compromete a no divulgar a través de cualquier medio de comunicación, cualquier resultado o dato obtenido de los servicios o trabajos prestados a la primera. Décima. Rescisión. Queda expresamente convenido que “la Suprema Corte” podrá dar por rescindido el presente contrato sin necesidad de que medie declaración judicial, en caso de que “El prestador de servicios” deje de cumplir cualquiera de las obligaciones que asume en este contrato por causas que le sean imputables, o bien, en caso de ser objeto de embargo, huelga estallada, concurso mercantil o liquidación. Antes de declarar la rescisión, “la Suprema Corte” notificará por escrito las causas respectivas a “El prestador de servicios” en su domicilio señalado en la declaración II.5 de este instrumento, con quien en el acto se encuentre, otorgándole un plazo de quince días hábiles para que manifieste lo que a su derecho convenga, anexe los documentos que estime convenientes y aporte, en su caso, las pruebas que estime pertinentes. Vencido ese plazo el órgano competente de “la Suprema Corte” determinará sobre la procedencia de la rescisión, lo que se comunicará a “El prestador de servicios” en su domicilio señalado en la declaración II.5 de instrumento Décima primera. Del fomento a la transparencia y de la protección de datos personales. Las partes están de acuerdo en que el presente instrumento constituye información pública en términos de lo dispuesto en los artículos 1°, 7° y 42 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, por lo que los gobernados podrán realizar su consulta. De conformidad con lo establecido en el artículo 71 del Acuerdo General de la Comisión de Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del nueve de julio de dos mil ocho, relativo a los órganos y procedimientos para tutelar en el ámbito de este Tribunal los derechos de acceso a la información, a la privacidad y a la protección de datos personales garantizados en el articulo 6° Constitucional, “El prestador de servicios” se obliga a guardar secreto y a no divulgar por ningún medio, aun electrónico, ni por conferencias y/o informes los datos personales a que tenga acceso con motivo de la documentación que maneje o conozca al desarrollar las actividades objeto del presente contrato. En caso de incumplimiento la “Suprema Corte” podrá exigir el pago correspondiente al 10% del monto total de este instrumento, por concepto de pena convencional. Décima segunda. Legislación aplicable. El acuerdo de voluntades previsto en este instrumento contractual se rige por lo dispuesto en la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, el Acuerdo General de Administración VI/2008, del veinticinco de Septiembre de dos mil ocho, del Comité de Gobierno y Administración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en lo no previsto en éste por el Código Civil Federal, Código Federal de Procedimientos Civiles, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidades administrativas de los servidores públicos y la Ley Federal del Procedimiento administrativo, en lo conducente. Décima tercera. Resolución de controversias. Para efecto de la interpretación y cumplimiento de lo estipulado en este instrumento, “El prestador de servicios” se somete expresamente a las decisiones del Tribunal Pleno de “la Suprema Corte” renunciando a cualquier fuero que en razón de su domicilio tenga o llegare a tener, de conformidad con lo indicado en el artículo 11, fracción XX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación renunciando en forma expresa a cualquier otro fuero que en razón de su domicilio o vecindad, tengan o llegaren a tener. Las partes acuerdan que cualquier notificación que tengan que realizarse de una parte a otra, se realizará por escrito en el domicilio que ha señalado en las declaraciones I.4 y II.5 de este instrumento.

RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD DEL PRESENTE CONTRATO SIMPLIFICADO POR EL PRESTADOR DE SERVICIOS

Nombre

Firma Fecha

Page 20: Anexos 11001889 daom

(EN PAPEL MEMBRETEADO DEL CONCURSANTE)

México, D.F. a XX de XXXXX de 2010

Ingeniero Rodolfo Ceja Mena Director General de Obras y Mantenimiento Suprema Corte de Justicia de la Nación Por medio de la presente y en relación a la contratación del “Proyecto ejecutivo de subestación eléctrica en media tensión para el Edificio Sede”, ubicado en José Maria Pino Suárez número 2, colonia Centro código postal 06060, Delegación Cuauhtémoc, México, Distrito Federal, me permito someter a su consideración la siguiente:

PROPUESTA ECONÓMICA (ANEXO 3)

Manifiesto que el costo total ofertado incluye única y exclusivamente los alcances solicitados en la carpeta técnica (ANEXO 1), los cuales adjunto debidamente firmados como parte integrante de la propuesta económica. Propongo un plazo de ejecución_______ días naturales. En el tiempo de ejecución, no se contaran los tiempos en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación lleve a cabo los trámites y gestoría necesarios para la obtención del visto bueno y/o autorización de la Comisión Federal de Electricidad. Las fechas de entrega deberán considerarse después de la formalización del contrato simplificado y se permita el acceso al interior del inmueble, en el entendido de que si el plazo vence en día inhábil, el mismo se recorrerá al día hábil siguiente, de la siguiente manera:

a) Levantamiento de las instalaciones eléctricas, obtención de datos y

mediciones de las instalaciones eléctricas existentes, sistema de tierras, corrientes y voltajes, KVA´s y kW demandados, factor de potencia y alimentadores; ______ días naturales.

b) Anteproyecto; ________ días naturales. c) Proyecto Ejecutivo; _______ días naturales. d) Entrega de Proyecto Final; _____ días naturales. Acepto que la forma de pago será mediante transferencia electrónica a la cuenta de cheques número___________ del banco ______________, sucursal__________, clave bancaria estandarizada (CLABE) ________________, dentro de los 15 días siguientes a la terminación de cada una de las etapas a entera satisfacción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la presentación

Page 21: Anexos 11001889 daom

(EN PAPEL MEMBRETEADO DEL CONCURSANTE)

de la factura correspondiente en la ventanilla única, sita en Bolívar número 30, planta baja, colonia Centro, código postal 06000, Delegación Cuauhtémoc, México, Distrito Federal, conforme a lo siguiente: a) Levantamiento de las instalaciones eléctricas, obtención de datos y

mediciones de las instalaciones eléctricas existentes, sistema de tierras, corrientes y voltajes, KVA´s y kW demandados, factor de potencia y alimentadores; 30% del monto del contrato al concluir esta etapa.

b) Anteproyecto; 15% del monto del contrato al concluir esta etapa. c) Proyecto ejecutivo; 40% del monto del contrato al concluir esta etapa. d) Entrega de Proyecto Final, presupuesto, programación de obra, paquete técnico

y el proyecto integral; 15% restante, a entera satisfacción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Acepto que los precios permanecerán firmes hasta el cumplimiento total del contrato simplificado Acepto que en caso de incumplimiento, de las obligaciones pactadas en el contrato simplificado, se aplicará una pena convencional equivalente al monto que resulte de aplicar el 10% a la cantidad que importen los trabajos no ejecutados. Acepto que en caso de incumplimiento en los plazos establecidos en el contrato simplificado, se aplicará una pena convencional por atrasos que le sean imputables en la ejecución de los trabajos, equivalente al monto que resulte de aplicar el 10 al millar diario a la cantidad que importen los trabajos no prestados y no podrá exceder del 10% del monto total contratado. Adjunto al presente copia simple del Registro Federal de Contribuyentes mediante el cual facturaría los servicios ofertados. El costo de los servicios es de $____ (Importe con letra/100 MN) mas $____ (Importe con letra/100 MN) de IVA, resultando el costo total de $____ (Importe con letra/100 MN). A t e n t a m e n t e ____________________

Page 22: Anexos 11001889 daom

(Papel membretado del participante)

ANEXO 4

CARTA DE CONFIDENCIALIDAD

(Lugar) a XX de XXXXX de 2010 Suprema Corte de Justicia de la Nación Dirección General de Obras y Mantenimiento

(Nombre del representante legal del concurso) actuando a nombre y representación de (Nombre del concursante). Por medio de la presente manifiesto el compromiso para guardar estricta confidencialidad y no divulgar a título personal, ni por medio de esta empresa, la información recibida en la carpeta correspondiente al Concurso Público Sumario número 11001889/DAOM, para la contratación de los trabajos consistentes en el “Proyecto ejecutivo de subestación eléctrica en media tensión para el Edificio Sede”, ubicado en José María Pino Suárez número 2, colonia Centro código postal 06060, Delegación Cuauhtémoc, México, Distrito Federal.

De la misma forma manifiesto el compromiso de no hacer uso de dicha información para propósitos diferentes en trabajos presentes o futuros que no sean ejecutados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Estamos conscientes de que los datos son exclusiva propiedad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. A nombre de mi representada, protesto que conocemos el alcance de nuestro compromiso y las consecuencias legales que su incumplimiento acarrearía, conforme a las disposiciones aplicables contenidas en la Ley de Propiedad Industrial y Código Penal Federal vigentes, las cuales aceptamos en este acto.

____(Nombre)____ ____(Cargo)____ ____(Empresa)__

Page 23: Anexos 11001889 daom

(Papel membretado del participante)

ANEXO 5

Concurso Público Sumario 11001889/DAOM

(Lugar) a XX de XXXXX de 2010

CARTA DE PROTESTA

(Nombre del representante legal del concursante) actuando a nombre y representación de (Nombre del concursante) declaro bajo protesta de decir verdad y apercibido de las penas en que incurren quienes declaran falsamente ante autoridad distinta a la judicial, que:

1. Dos años previos al Concurso Público Sumario número 11001889/DAOM, no se le ha

rescindido algún instrumento contractual por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Consejo de la Judicatura Federal o el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

2. Entre sus socios no se encuentra algún servidor público en activo.

3. No tiene conocimiento de que se encuentra en el supuesto de que sus representantes

legales o socios tengan con los servidores públicos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que intervengan en cualquier forma en la adjudicación, contratación, vigilancia y cumplimiento de los contratos, alguna relación familiar dentro del cuarto grado, por consanguinidad o afinidad, o bien, profesional, laboral o de negocios, incluyendo aquéllas con las que en caso de contratar pueda resultar un beneficio para alguno de esos servidores públicos, su cónyuge o sus parientes consanguíneos o afines dentro del cuarto grado, o parientes civiles, así como para los socios o sociedades, incluyendo sus representantes legales, de los que formen o hayan formado parte o las hayan representado en los cinco años previos al respectivo concurso por invitación restringida.

4. No se encuentra sujeta a proceso de liquidación, en concurso mercantil, concurso de

acreedores o huelga estallada.

5. No se encuentra inhabilitada por cualesquiera de los órganos competentes de la Administración Pública Federal.

6. Por su conducto no participan personas físicas o jurídicas que se encuentren inhabilitadas o

impedidas conforme a la regulación aplicable a los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación.

7. En el caso de personas físicas, no participan en el capital social de personas jurídicas que

se encuentran inhabilitadas o impedidas conforme a la regulación aplicable a los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación.

A t e n t a m e n t e:

Representante Legal _ ________________