bases estÁndar de adjudicaciÓn …zonasegura.seace.gob.pe/mon/docs/procesos/2012/000039/... ·...

ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA N° 0501 -2012/GOB.REG.HVCA/CE derivada del CONCURSO PÚBLICO Nº 007 -2012/GOB.REG.HVCA/CE

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE FACTIBILIDAD Y DEFINITIVO DE LA INSTALACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL DISTRITO DE LIRCAY, PROVINCIAS DE CHURCAMPA,

CASTROVIRREYNA Y HUAYTARA”PRIMERA CONVOCATORIA

BASES INTEGRADAS

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA

BASES INTEGRADAS

ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA N° 0501 -2012/GOB.REG.HVCA/CE derivada del

CONCURSO PÚBLICO Nº 007 -2012/GOB.REG.HVCA/CE

(Primera convocatoria)

Huancavelica, Octubre del 2012

1

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN

DE ESTUDIO DE FACTIBILIDAD Y DEFINITIVO DE LA INSTALACIÓN Y

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL DISTRITO DE LIRCAY,

PROVINCIAS DE CHURCAMPA, CASTROVIRREYNA Y HUAYTARA”




BASES INTEGRADAS

SECCIÓN GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCESO DE SELECCIÓN

(ESTA SECCIÓN NO PUEDE MODIFICARSE EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD, SALVO AQUELLAS DISPOSICIONES QUE

EXPRESAMENTE SE INDIQUE EN LAS BASES QUE PUEDEN SER INCLUIDAS Y/U OMITIDAS)

CAPÍTULO I

2




BASES INTEGRADAS

ETAPAS DEL PROCESO DE SELECCIÓN

1.1 CONVOCATORIA

De conformidad con lo señalado en el artículo 51º del Reglamento, la convocatoria se efectuará a través de su publicación en el SEACE, oportunidad en la que deberá publicarse las Bases, sin perjuicio de las invitaciones que se pueda cursar a uno (1) o más proveedores, según corresponda, en atención a la oportunidad, al monto, a la complejidad, envergadura o sofisticación de la contratación, bajo sanción de nulidad.

1.2 BASE LEGAL

− Decreto Legislativo N° 1017, que aprueba la Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley.

− Decreto Supremo N° 184-2004-EF, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1017 Ley de Contrataciones del Estado, en adelante el Reglamento, y sus modificatorias y complementarias.

− Decreto Supremo N° 021-2009-EF – Modificación del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

− Decreto Supremo N° 140-2009-EF – Modificación del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

− Directivas del OSCE. − Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.− Código Civil.− Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.− Decreto Supremo Nº 007-2008-TR, Texto Único Ordenado de la Ley de Promoción de la

Competitividad, Formalización y Desarrollo de la Micro y Pequeña y del acceso al empleo decente, Ley MYPE.

− Decreto Supremo Nº 008-2008-TR, Reglamento de la Ley MYPE.− Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública.

Las referidas normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias, modificatorias y conexas, de ser el caso.

Para la aplicación del derecho deberá considerarse la especialidad de las normas previstas en las presentes Bases.

1.3 REGISTRO DE PARTICIPANTES Y ENTREGA DE BASES

El registro de participantes se efectuará desde el día siguiente de la convocatoria y hasta un (1) día hábil después de haber quedado integradas las Bases. En el caso de propuestas presentadas por un consorcio, bastará que se registre uno de sus integrantes, de conformidad con el artículo 53º del Reglamento.

La persona natural o persona jurídica que desee participar en el proceso de selección deberá acreditar estar con inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores (RNP) conforme al objeto contractual. La Entidad verificará la vigencia de la inscripción en el RNP y que no se encuentra inhabilitado para contratar con el Estado.

MUY IMPORTANTE:Para participar de un proceso de selección convocado por las Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores se encuentren inscritos, en el registro correspondiente, ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor información, podrá ingresarse a la siguiente dirección electrónica: www.rnp.gob.pe.

3




BASES INTEGRADAS

Al registrarse, el participante deberá señalar la siguiente información: Nombres y apellidos (persona natural), DNI, razón social (persona jurídica), número de RUC, domicilio legal, teléfono.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 52º del Reglamento, la persona natural o jurídica que desee ser notificada electrónicamente, deberá consignar una dirección de correo electrónico y mantenerla activa, a efecto de las notificaciones que, conforme a lo previsto en el Reglamento, deban realizarse. La notificación a través del SEACE prevalece sobre cualquier medio que se haya utilizado adicionalmente, siendo responsabilidad del participante el permanente seguimiento del respectivo proceso a través del SEACE.

1.4 FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

Las consultas y observaciones a las Bases serán presentadas por un periodo de dos (2) días hábiles, contados desde el día siguiente de la convocatoria, de conformidad con lo establecido en los artículos 54°, 55º y 57º del Reglamento.

1.5 ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La decisión que tome el Comité Especial con relación a las consultas y observaciones presentadas constará en el pliego absolutorio que se notificará a través del SEACE, en la sede de la Entidad y a los correos electrónicos de los participantes que así lo hubieran solicitado, de conformidad con lo establecido en los Artículos 55º, 56º y 57º del Reglamento, en la fecha señalada en el cronograma del proceso de selección.

El plazo para la absolución no podrá exceder de dos (2) días hábiles contados desde el vencimiento del plazo para recibir las consultas y observaciones.

La absolución de consultas y observaciones que se formulen al contenido de las Bases, se considerarán como parte integrante de ésta y del Contrato.

MUY IMPORTANTE: No se absolverán consultas y observaciones a las Bases que se presenten extemporáneamente o que sean formuladas por quienes no se han registrado como participantes.

1.6 ELEVACIÓN DE OBSERVACIONES A LA ENTIDAD

De conformidad con el artículo 28º de la Ley, los observantes tienen la opción de solicitar que las Bases y los actuados del proceso sean elevados al Titular de la Entidad, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la notificación del pliego absolutorio a través del SEACE, siempre que el valor referencial del proceso sea menor a trescientas (300) Unidades Impositivas Tributarias. Dicha opción no sólo se originará cuando las observaciones formuladas no sean acogidas por el Comité Especial, sino además, cuando el mismo observante considere que el acogimiento declarado continúa siendo contrario a lo dispuesto por el Artículo 26° de la Ley, cualquier otra disposición de la normativa sobre contrataciones del Estado u otras normas complementarias o conexas que tengan relación con el proceso de selección.

Igualmente, cualquier otro participante que se hubiere registrado como tal antes del vencimiento del plazo previsto para formular observaciones, tendrá la opción de solicitar la elevación de las Bases, cuando habiendo sido acogidas las observaciones formuladas por los observantes, considere que la decisión adoptada por el Comité Especial es contraria a lo dispuesto por el artículo 26° de la Ley, cualquier otra disposición de la normativa sobre contrataciones del Estado u otras normas complementarias o conexas que tengan relación con el proceso de selección.

El plazo que tiene el Titular de la Entidad para emitir y notificar el pronunciamiento a través del SEACE será no mayor de ocho (8) días hábiles. Este plazo es improrrogable y será contado desde la presentación de la solicitud de elevación de Bases.

4




BASES INTEGRADAS

La competencia del Titular de la Entidad para emitir el Pronunciamiento sobre las observaciones a las Bases es indelegable.

1.7 INTEGRACIÓN DE LAS BASES

El Comité Especial integrará las Bases como reglas definitivas del presente proceso de selección, una vez absueltas todas las consultas y/u observaciones o si éstas no se han presentado, no pudiendo ser cuestionadas en ninguna otra vía ni modificadas por autoridad administrativa alguna, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad. Esta restricción no afecta la competencia del Tribunal para declarar la nulidad del proceso por deficiencias en las Bases.

Las Bases Integradas, de ser el caso, deberán contener los cambios producidos como consecuencia de las consultas y observaciones formuladas y aceptadas o acogidas por el Comité Especial, y/o de lo dispuesto en el Pronunciamiento emitido por el Titular de la Entidad.

Corresponde al Comité Especial, bajo responsabilidad, integrar las Bases y publicarlas en el SEACE, conforme lo establecen los Artículos 59º y 60º del Reglamento.

De conformidad con el Artículo 31º del Reglamento, el Comité Especial no podrá efectuar modificaciones de oficio al contenido de las Bases, bajo responsabilidad.

1.8 FORMA DE PRESENTACIÓN Y ALCANCES DE LAS PROPUESTAS

Todos los documentos que contengan información referida a los requisitos para la admisión de propuestas y factores de evaluación se presentarán en idioma castellano o, en su defecto, acompañados de traducción efectuada por traductor público juramentado, salvo el caso de la información técnica complementaria contenida en folletos, instructivos, catálogos o similares, que podrá ser presentada en el idioma original. El postor será responsable de la exactitud y veracidad de dichos documentos. La omisión de la presentación del documento o su traducción no es subsanable.

Las propuestas se presentarán en dos (2) sobres cerrados, de los cuales el primero contendrá la propuesta técnica y el segundo la propuesta económica.

Si las propuestas se presentan en hojas simples se redactarán por medios mecánicos o electrónicos, llevarán el sello y la rúbrica del postor y serán foliadas correlativamente empezando por el número uno.

Asimismo, cuando las propuestas tengan que ser presentadas total o parcialmente mediante formularios o formatos, éstos podrán ser llenados por cualquier medio, incluyendo el manual, debiendo llevar el sello y la rúbrica del postor o su representante legal o mandatario designado para dicho fin.

NOTA : “Los integrantes de un consorcio no podrán presentar propuestas individuales ni conformar más de un consorcio en un mismo ítem, lo que no impide que puedan presentarse individualmente o conformando otro consorcio en ítems distintos”.

1.9 ACTO DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

ACTO PRIVADO:

Los participantes presentarán sus propuestas, con cargo y en sobre cerrado, en la dirección, en el día y horario señalados en las Bases, bajo responsabilidad del Comité Especial.

En el caso que la propuesta del postor no fuera admitida, el Comité Especial incluirá el motivo de esa decisión en el acta de los resultados del proceso que publicará en el

5




BASES INTEGRADAS

SEACE, debiendo devolverse los sobres que contienen la propuesta técnica y económica, una vez consentido el otorgamiento de la Buena Pro.

En caso de la descalificación de propuestas, el Comité Especial incluirá el motivo de esa decisión en el acta de los resultados del proceso que publicará en el SEACE.

1.10 CONTENIDO DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

La propuesta económica (Sobre Nº 2) deberá incluir obligatoriamente lo siguiente:

La oferta económica, en nuevos soles1, incluidos todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de exoneraciones legales. La Entidad no reconocerá pago adicional de ninguna naturaleza.

El monto total de la propuesta económica y los subtotales que lo componen deberán ser expresados con dos decimales. Los precios unitarios podrán ser expresados con más de dos decimales.

NOTA:Cabe precisar que cuando los postores se presenten a más de un ítem, los postores deben presentar sus propuestas económicas en forma independiente.”

1.11 EVALUACIÓN DE PROPUESTAS

La evaluación de propuestas se realizará en dos (2) etapas: La evaluación técnica y la evaluación económica.

Los máximos puntajes asignados a las propuestas son las siguientes:Propuesta Técnica : 100 puntosPropuesta Económica : 100 puntos

1.11.1 Evaluación Técnica

Se verificará que la propuesta técnica contenga los documentos de presentación obligatoria y cumpla con los requerimientos técnicos mínimos contenidos en las presentes Bases. Las propuestas que no cumplan dichos requerimientos no serán admitidas.

Sólo a aquellas propuestas admitidas, el Comité Especial les aplicará los factores de evaluación previstos en las Bases y asignará los puntajes correspondientes, conforme a los criterios establecidos para cada factor y a la documentación sustentatoria presentada por el postor. Las propuestas técnicas que no alcancen el puntaje mínimo de ochenta (80) puntos, serán descalificadas en esta etapa y no accederán a la evaluación económica.

1.11.2 Evaluación Económica

Si la propuesta económica excede el valor referencial o es menor al noventa por ciento (90%) del mismo, será devuelta por el Comité Especial y se tendrá por no presentada, en aplicación del artículo 33° de la Ley y el artículo 39° del Reglamento.

La evaluación económica consistirá en asignar el puntaje máximo establecido a la propuesta económica de menor monto. Al resto de propuestas se les asignará puntaje inversamente proporcional, según la siguiente fórmula:

1 En cada caso concreto deberá consignarse la moneda que resulte aplicable.

6




BASES INTEGRADAS

Pi = Om x PMPE Oi

Donde: i = Propuesta Pi = Puntaje de la propuesta económica i Oi = Propuesta Económica i Om = Propuesta Económica de monto o precio más bajo PMPE = Puntaje Máximo de la Propuesta Económica

1.12 ACTO DE OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

ACTO PRIVADO:

“El Comité Especial consolidará en un cuadro comparativo, el puntaje obtenido en las propuestas técnicas y su correspondiente orden de prelación, indicando además las propuestas descalificadas, de ser el caso.

A continuación, el Comité Especial procederá a la apertura de los sobres que contienen las propuestas económicas de aquellos postores cuyas propuestas técnicas hubieran alcanzado el puntaje técnico mínimo requerido en las Bases.

La evaluación de las propuestas económicas, así como la determinación del puntaje total, se realizará de conformidad con el procedimiento establecido en las presentes Bases.

El Presidente del Comité Especial anunciará la propuesta ganadora indicando el orden en que han quedado calificados los postores a través del cuadro comparativo.

Al terminar el acto se levantará un acta, la cual será suscrita por todos los miembros del Comité Especial.

En el supuesto que dos (02) o más propuestas empatasen, el otorgamiento de la Buena Pro se efectuará observando lo señalado en el Artículo 73º del Reglamento.

El otorgamiento de la Buena pro se publicará y se entenderá notificado a través del SEACE, el mismo día de su realización, bajo responsabilidad del Comité especial, debiendo incluir el acta de otorgamiento de la Buena pro y el cuadro comparativo, detallando los resultados en cada factor de evaluación. Adicionalmente, se podrá notificar a los correos electrónicos de los postores de ser el caso.”

1.13 CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o más propuestas, el consentimiento de la Buena Pro se producirá a los cinco (5) días hábiles de la notificación de su otorgamiento, sin que los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación.

En el caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la Buena Pro se producirá el mismo día de la notificación de su otorgamiento. El consentimiento de la Buena Pro se publicará en el SEACE al día siguiente de haber quedado consentido el otorgamiento de la buena pro.

1.14 CONSTANCIA DE NO ESTAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO2

2 Este acápite sólo deberá ser incluido en el caso que se trate de una adjudicación de menor cuantía derivada de un proceso de selección desierto.

7




BASES INTEGRADAS

De acuerdo con el artículo 282º del Reglamento, a partir del día hábil siguiente de haber quedado consentida la Buena Pro hasta el décimo quinto día hábil de producido tal hecho, el postor ganador de la Buena Pro debe solicitar ante el OSCE la expedición de la constancia de no estar inhabilitado para contratar con el Estado.

El OSCE no expedirá constancias solicitadas fuera del plazo indicado.

CAPÍTULO II

SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCESO DE SELECCIÓN

2.1 Recurso de apelación A través del recurso de apelación se impugnan los actos dictados durante el desarrollo del

proceso de selección, desde la convocatoria hasta aquellos emitidos antes de la celebración del contrato.

El recurso de apelación se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del Estado. En los procesos de selección según relación de ítems, el valor referencial total del proceso determinará ante quién se presentará el recurso de apelación.

Con independencia del valor referencial del proceso de selección, los actos emitidos por el Titular de la Entidad que declaren la nulidad de oficio o cancelen el proceso, podrán impugnarse ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

El Tribunal será competente para conocer y resolver las controversias que surjan en los procesos de selección de las contrataciones que se encuentren bajo los alcances de tratados o acuerdos internacionales donde se asuman compromisos en materia de contratación pública.

2.2 Plazos de interposición del recurso de apelación

8




BASES INTEGRADAS

La apelación contra el otorgamiento de la Buena Pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella debe interponerse dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse otorgado la Buena Pro.

La apelación contra los actos distintos a los indicados en el párrafo anterior debe interponerse dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se desea impugnar.

CAPÍTULO III

SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO

3.1 DE LOS CONTRATOS

Una vez que quede consentido o administrativamente firme el otorgamiento de la Buena Pro, la Entidad deberá, dentro del plazo de dos (2) días hábiles siguientes al consentimiento de la Buena Pro, citar al postor ganador otorgándole el plazo establecido en las Bases, el cual no podrá ser menor de cinco (5) ni mayor de diez (10) días hábiles, dentro del cual deberá presentarse a la sede de la Entidad para suscribir el contrato con toda la documentación requerida. En el supuesto que el postor ganador no se presente dentro del plazo otorgado, se procederá de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 148° del Reglamento.

“La citación al postor ganador de la buena pro para la suscripción del contrato se notificará de manera electrónica a través del SEACE. Es responsabilidad del postor el permanente seguimiento del respectivo proceso en el SEACE.”

El contrato será suscrito por la Entidad, a través del funcionario competente o debidamente autorizado, y por el postor ganador de la Buena Pro, ya sea directamente o por medio de su apoderado, tratándose de persona natural, y tratándose de persona jurídica, a través de su representante legal, de conformidad con lo establecido en el artículo 139° del Reglamento.

Según el artículo 141° del Reglamento, para suscribir el contrato, el postor ganador de la Buena Pro deberá presentar, además de los documentos previstos en las Bases, lo siguiente:

Contrato de consorcio con firmas legalizadas de los consorciados, de ser el caso; Constancia vigente de no estar inhabilitado para contratar con el Estado;

9




BASES INTEGRADAS

Garantía de fiel cumplimiento, cuya vigencia se extiende hasta el consentimiento de la liquidación final, conforme el artículo 158° del Reglamento;

3.2 VIGENCIA DEL CONTRATO

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 149º del Reglamento, el contrato tiene vigencia desde el día siguiente de la suscripción del documento que lo contiene. Dicha vigencia rige hasta que el consentimiento de la liquidación final y se efectúe el pago correspondiente.

3.3 REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS

Las garantías que debe presentar el contratista deberán ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de realización automática al solo requerimiento de la Entidad, emitida por una empresa bajo el ámbito de supervisión de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones o que estén consideradas en la lista actualizada de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú.

3.4 DE LAS GARANTÍAS

3.4.1GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO

El postor ganador debe entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del contrato. Esta deberá ser emitida por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original y tener vigencia hasta la conformidad de la recepción de la prestación a cargo del contratista.

De manera excepcional, respecto de aquellos contratos que tengan una vigencia superior a un (1) año, previamente a la suscripción del contrato, las Entidades podrán aceptar que el ganador de la Buena Pro presente la garantía de fiel cumplimiento y de ser el caso, la garantía por el monto diferencial de la propuesta, con una vigencia de un (1) año, con el compromiso de renovar su vigencia hasta la conformidad de la recepción de la prestación.

NOTA:Al amparo de lo dispuesto en el Artículo 155º del Reglamento, en los casos de prestación de servicios de ejecución periódica, deberá consignarse lo siguiente: “Alternativamente, las micro y pequeñas empresas podrán optar que, como garantía de fiel cumplimiento, la Entidad retenga el diez por ciento (10%) del monto del contrato original, conforme a lo establecido en el artículo 39º de la Ley. Para estos efectos, la retención de dicho monto se efectuará durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo”.

3.4.2GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En caso el contrato conlleve a la ejecución de prestaciones accesorias, tales como mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorgará una garantía adicional por este concepto, la misma que se renovará periódicamente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas, no pudiendo eximirse su presentación en ningún caso.

3.5 EJECUCIÓN DE GARANTÍAS

Las garantías se harán efectivas conforme a las estipulaciones contempladas en el artículo 164° del Reglamento.

3.6 DE LAS PENALIDADES E INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

10




BASES INTEGRADAS

La aplicación de penalidades por retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato y las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con los artículos 165° y 168° del Reglamento.

De acuerdo con los artículos 48º de la Ley y 166º del Reglamento, en las Bases o el contrato podrán establecerse penalidades distintas a la mencionada en el artículo 165º del Reglamento, siempre y cuando sean objetivas, razonables y congruentes con el objeto de la convocatoria, hasta por un monto máximo equivalente al 10% del monto del contrato vigente o, de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. Estas penalidades se calcularán de forma independiente a la penalidad por mora.

3.7 ADELANTOSNo se ha previsto ningún tipo de adelantos.

3.8 PAGOS

La Entidad deberá realizar todos los pagos a favor del contratista por concepto de los servicios prestados. Dichos pagos se efectuarán después de ejecutada la respectiva prestación; salvo que, por razones de mercado, el pago del precio sea condición para la realización del servicio.

La Entidad podrá realizar pagos periódicos al contratista por el valor de los servicios contratados en cumplimiento del objeto del contrato, siempre que estén fijados en las Bases y que el contratista los solicite presentando la documentación que justifique el pago y acredite la existencia de la prestación de los servicios. Las Bases podrán especificar otras formas de acreditación de la obligación. Los montos entregados tendrán el carácter de pagos a cuenta.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizará de acuerdo a lo que se indique en el contrato de consorcio.

Plazos para los pagos

La Entidad deberá pagar las contraprestaciones pactadas a favor del contratista en la oportunidad establecida en las Bases o en el contrato. Para tal efecto, el responsable de dar la conformidad de la prestación de los servicios, deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los diez (10) días calendario de ser éstos recibidos.

En caso de retraso en el pago, el contratista tendrá derecho al pago de intereses conforme a lo establecido en el artículo 48° de la Ley, contado desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse.

3.9 RESPONSABILIDAD DE LA ENTIDAD

La Entidad es responsable frente a EL CONTRATISTA de las modificaciones que ordene y apruebe en los proyectos, estudios, informes o similares, o de aquellos cambios que se generen debido a la necesidad de la ejecución de los mismos, sin perjuicio de la responsabilidad que le corresponden a los autores de los proyectos, estudios, informes o similares.

3.10 CUMPLIMIENTO DE LO PACTADO

Los contratistas están obligados a cumplir cabalmente, con lo ofrecido en su propuesta y en cualquier manifestación formal documentada, que hayan aportado adicionalmente, en el curso del proceso de selección o en la formalización del contrato, así como a lo dispuesto en los incisos 2) y 3) de los artículos 1774º del Código Civil.

3.11 RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

Queda claramente establecido que el hecho de haber recepcionado el servicio no exonera al

11




BASES INTEGRADAS

CONTRATISTA de sus responsabilidades, de acuerdo con lo dispuesto en el Código Civil y en el artículo 50º de la Ley, que establece, entre otros, un plazo de responsabilidad no menor de un (01) año. Las Bases deberán establecer el plazo máximo de responsabilidad del contratista.

3.12 DISPOSICIONES FINALES

Todos los demás aspectos relativos al presente proceso de selección, contratación, conformidad, liquidación del contrato, pago, entre otros, no contemplados en las Bases se regirán supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes.

SECCIÓN ESPECÍFICACONDICIONES ESPECIALES DEL PROCESO DE

SELECCIÓN (En esta sección la Entidad deberá completar la información exigida de

acuerdo a las instrucciones indicadas)

12




BASES INTEGRADAS

CAPÍTULO I

GENERALIDADES

1.1 ENTIDAD CONVOCANTENombre: GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICARUC N° : 20486020882

1.2 DOMICILIO LEGALJr. Torre Tagle Nº 336 – Departamento de Huancavelica.

1.3 OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente proceso tiene por objeto la “CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE FACTIBILIDAD Y DEFINITIVO DE LA INSTALACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL DISTRITO DE LIRCAY, PROVINCIAS DE CHURCAMPA, CASTROVIRREYNA Y HUAYTARA”.

1.4 VALOR REFERENCIALEl valor referencial total asciende a S/. 2,728,527.00 (DOS MILLONES SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS VEINTISIETE CON 00/100 NUEVOS SOLES), incluido los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total de la consultoría de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de agosto del 2012.

Los límites máximos y mínimos del valor referencial según Ítem asciende a:ITEM

NºOBJETO DE LA CONVOCATORIA

SEGÚN ITEM90 % DEL VALOR

REFERENCIALVALOR

REFERENCIAL

2.00

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE FACTIBILIDAD Y DEFINITIVO DEL PROYECTO: “INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN DE HOSPITAL CATEGORÍA II – 1 UBICADO EN LA LOCALIDAD, DISTRITO Y PROVINCIA DE HUAYTARA DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA”

S/. 1,076,325.30(Un Millón Setenta y Seis Mil Trescientos Veinticinco Con

30/100 Nuevos Soles)

S/. 1,195,917.00(un millón ciento noventa y

cinco mil novecientos diecisiete y 00/100 Nuevos

Soles)

4.00

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE FACTIBILIDAD Y DEFINITIVO DEL PROYECTO: “INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN HOSPITAL CATEGORÍA II -1 UBICADO EN LA LOCALIDAD, DISTRITO Y PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA”

S/. 1,379,349.00(Un Millón Trescientos Setenta y Nueve Mil

Trescientos Cuarenta y Nueve Con 00/100 Nuevos

Soles)

S/. 1,532,610.00(Un Millón Quinientos Treinta Y Dos Mil Seiscientos Diez Con 00/100 Nuevos Soles)

TOTAL VALOR REFERENCIAL S/.2,728,527.00(DOS MILLONES SETECIENTOS

VEINTIOCHO MIL

13




BASES INTEGRADAS

QUINIENTOS VEINTISIETE CON 00/100 NUEVOS

SOLES)Las propuestas que excedan el valor referencial y aquellas que fueren inferiores al noventa por ciento (90%) del mismo serán devueltas por el Comité Especial teniéndolas por no presentadas.

1.5 EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓNEl expediente de contratación fue aprobado mediante Memorándum Nº 785 – 2012/GOB.REG.HVCA/GGR, el 17 de Agosto de 2012.

1.6 FUENTE DE FINANCIAMIENTO(5) RECURSOS DETERMINADOS.

1.7 SISTEMA DE CONTRATACIÓNEl presente proceso se rige por el sistema de A SUMA ALZADA, de acuerdo con lo establecido en el expediente de contratación respectivo.

1.8 REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOSEl servicio a contratar está definido en los Términos de Referencia que forman parte de la presente Sección en el Capítulo III.

1.9 PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA CONSULTORÍA DE OBRA La consultoría de obra se ejecutará según el siguiente cuadro:

ITEM Nº

OBJETO DE LA CONVOCATORIA SEGÚN ITEM

PLAZO DE EJECUCION

2.00


DOSCIENTOS DIEZ (210) DIAS CALENDARIO EL MISMO QUE INICIARA A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE DE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO. DICHO PLAZO CONSTITUYE UN REQUERIMIENTO TÉCNICO MÍNIMO QUE DEBE COINCIDIR CON LO ESTABLECIDO EN EL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN.

4.00



1.10 BASE LEGAL

Ley Nº 29812, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2012 y demás normas señaladas en la Sección General, Capítulo I numeral 1.2, de las presente Base.

Decreto Legislativo N° 1017, que aprueba la Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley.

Decreto Supremo N° 184-2004-EF, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1017 Ley de Contrataciones del Estado, en adelante el Reglamento, y sus modificatorias y complementarias.

Decreto Supremo N° 021-2009-EF – Modificación del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Directivas del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. Código Civil. Decreto Supremo Nº 011-79-VC, sus modificatorias, ampliatorias y complementarias Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto. Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública. Ley de Conciliación.

14




BASES INTEGRADAS

Ley de Arbitraje. Decreto de Urgencia Nº 058-2011 y normas conexas.Las referidas normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias, modificatorias y conexas, de ser el caso.

CAPÍTULO IIDEL PROCESO DE SELECCIÓN

2.1 CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIÓN3

3 La información del cronograma indicado en las Bases no debe diferir de la información consignada en el cronograma de la ficha del proceso en el SEACE. No obstante, de existir contradicción en esta información, primará el cronograma indicado en la ficha del proceso en el SEACE.

15

ETAPAS DEL PROCESO FECHAS

Convocatoria 11 de Octubre de 2012

Registro de Participantes

del 12/10/2012 al 19/10/2012 en horario de 08:30 a 16:30 horas

Lugar: Oficina de Logística del gobierno regional de Huancavelica, Jr. Torre Tagle Nº 336 - Huancavelica

(5to piso).

Formulación de Consultas y/u Observaciones Del 12/10/2012 al 15/10/2012

Absolución de Consultas y/u Observaciones 17/10/2012

Integración de Bases 18/10/2012

Presentación de Propuestas

El 23 de octubre 2012 de 08:30 a 16:30 horas Lugar: Oficina de Logística del gobierno regional de Huancavelica, Jr. Torre Tagle Nº 336 - Huancavelica

(5to piso).

Calificación y Evaluación de Propuestas (Acto Privado) 24 de octubre de 2012

Otorgamiento de la Buena Pro (A Través Del SE@CE) 24 de octubre de 2012




BASES INTEGRADAS

En el caso de adjudicaciones de menor cuantía derivadas de concursos públicos y adjudicaciones directas declaradas desiertas el plazo será no menor de ocho (8) días hábiles.

2.2 REGISTRO DE PARTICIPANTES Y ENTREGA DE BASES

El Registro de participantes se efectuará desde el día siguiente de la convocatoria y hasta un (01) día hábil después de haber quedado integradas las Bases. En el caso de propuestas presentadas por un consorcio, bastará que se registre uno de sus integrantes, de conformidad con el Artículo 53º del Reglamento.

El registro de participantes se realizara en la Oficina de Logística – Quinto Piso del Gobierno Regional de Huancavelica, sito en el Jr. Torre Tagle Nº 336, Cercado de Huancavelica, en las fechas señaladas en el cronograma, en el horario de 08:30 am a 16:30 pm horas, previo pago en la unidad de caja de la entidad por la suma S/. 50.00 (CINCUENTA Y 00/100 Nuevos Soles) por derecho de participación o depósito en la Cuenta Corriente N° 0421-010889 del Banco de la Nación.Al registrarse, el participante deberá señalar la siguiente información: Nombre o Razón social (persona jurídica), número de R.U.C., representante y domicilio legal, correo electrónico, teléfono, según Formato Nº 03. Asimismo deberá acreditar estar con inscripción vigente en el RNP, presentando copia de inscripción en dicho registro.De acuerdo con lo establecido en el artículo 52º del Reglamento, en caso el participante solicite que, adicionalmente, se le notifique electrónicamente, deberá consignar una dirección de correo electrónico y mantenerla activa, a efecto de las notificaciones que deban realizarse, conforme a lo previsto en el Reglamento, según Formato Nº 03.La notificación a través del SEACE prevalece sobre cualquier medio que se haya utilizado adicionalmente, siendo responsabilidad del participante el permanente seguimiento del respectivo proceso a través del SEACE. La persona que se registra como participante se adhiere al proceso de selección en el estado en que éste se encuentre.

2.3 FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASESLas consultas y observaciones se presentarán por escrito, debidamente fundamentadas, en el Gobierno Regional de Huancavelica sito en el Jr. Torre Tagle Nº 336 – Quinto Piso, Unidad de Procesos, Cercado de Huancavelica, en las fechas señaladas en el cronograma, en el horario de 08:30 a 16:30 horas, debiendo estar dirigidas al Presidente del Comité Especial de la ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA N° 0501 -2012/GOB.REG.HVCA/CE derivada del CONCURSO PÚBLICO Nº 007 -2012/GOB.REG.HVCA/CE pudiendo, acompañar opcionalmente un CD conteniendo las consultas y/u observaciones. Pudiendo ser remitidas adicionalmente al siguiente correo electrónico: [email protected] o [email protected].

2.4 PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS La presentación de propuesta se realizara en ACTO PRIVADO:

16

mailto:[email protected]




BASES INTEGRADAS

Los participantes presentarán sus propuestas en sobre cerrado, en la dirección, en el día y horario señalados en las Bases4, bajo responsabilidad del Comité Especial, conforme a lo indicado en la sección general de las presentes Bases.

Las propuestas se presentarán en dos sobres cerrados y estarán dirigidas al Comité Especial de la ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA N° 0501 -2012/GOB.REG.HVCA/CE derivada del CONCURSO PÚBLICO Nº 007 -2012/GOB.REG.HVCA/CE – Primera Convocatoria, conforme al siguiente detalle:

SOBRE N° 1: Propuesta Técnica. El sobre será rotulado:

SOBRE Nº 2: Propuesta Económica. El sobre será rotulado:

2.5

2.5.CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS

2.5.1. SOBRE Nº 1 - PROPUESTA TÉCNICA:Se presentarán en un (01) original y (02) copias

El sobre Nº 1 contendrá, además de un índice de documentos5 la siguiente documentación:

Documentación de presentación obligatoria: a. Copia simple del certificado o constancia de Inscripción vigente en el Registro Nacional de

Proveedores, en el REGISTRO DE SERVICIOS Y CONSULTOR DE OBRA.

b. Declaración Jurada de datos del postor, según el Anexo Nº 01. 4 Las entidades deberán establecer que el acto de presentación de propuestas se realice en un

horario razonable para su adecuado desarrollo, de conformidad con la normativa de la materia, de modo que se fomente la mayor participación de postores, en concordancia con el Principio de Libre Concurrencia y Competencia.

5 La omisión del índice no descalifica la propuesta ya que su no presentación no tiene incidencia en el objeto de la convocatoria.

17

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICAJR. Torre Tagle Nº 336 – Cercado de Huancavelica Att.: Comité Especial

ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA N° 0501 -2012/GOB.REG.HVCA/CE derivada del CONCURSO PÚBLICO Nº 007 -2012/GOB.REG.HVCA/CE.

Objeto del proceso: CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE FACTIBILIDAD Y DEFINITIVO DE LA INSTALACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL DISTRITO DE LIRCAY, PROVINCIAS DE CHURCAMPA, CASTROVIRREYNA Y HUAYTARA”.

SOBRE N° 1: PROPUESTA TÉCNICANOMBRE / RAZON SOCIAL DEL POSTOR……………………… DIRECCION:………………………………………………………………Nº DE FOLIOS DE C/ EJEMPLARGOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA

JR. Torre Tagle Nº 336 – Cercado de Huancavelica Att.: Comité Especial

ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA N° 0501 -2012/GOB.REG.HVCA/CE derivada del CONCURSO PÚBLICO Nº 007 -2012/GOB.REG.HVCA/CE.

Objeto del proceso: CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE FACTIBILIDAD Y DEFINITIVO DE LA INSTALACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL DISTRITO DE LIRCAY, PROVINCIAS DE CHURCAMPA, CASTROVIRREYNA Y HUAYTARA”.

SOBRE N° 1: PROPUESTA ECONÓMICANOMBRE / RAZON SOCIAL DEL POSTOR……………………… DIRECCION:………………………………………………………………Nº DE FOLIOS DE C/ EJEMPLAR




BASES INTEGRADAS

Cuando se trate de consorcio, esta Declaración Jurada será presentada por cada uno de los consorciados.

c. Declaración Jurada y documentación que acredite el cumplimiento de los Requerimientos Técnicos Mínimos contenidos en el Capítulo III de la presente Sección (Anexo Nº 02)

d. Declaración jurada simple de acuerdo al Artículo 42º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. (Anexo Nº 03)En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea presentada por el representante legal común del consorcio.

e. Promesa Formal de Consorcio, de ser el caso, consignando los integrantes, el representante común, el domicilio común y el porcentaje de participación. (Anexo Nº 04)

La promesa formal de consorcio deberá ser suscrita por cada uno de sus integrantes. En caso de no establecerse en la promesa formal de consorcio las obligaciones, se presumirá que los integrantes del consorcio ejecutarán conjuntamente el objeto de convocatoria, por lo cual cada uno de sus integrantes deberá cumplir con los requisitos exigidos en las Bases del proceso.

Se presume que el representante común del consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y representación del mismo en todos los actos referidos al proceso de selección, suscripción y ejecución del contrato, con amplias y suficientes facultades.

f. Declaración Jurada de plazo de ejecución de la consultoría de obra. (Anexo Nº 05)

MUY IMPORTANTE: La omisión de alguno de los documentos enunciados acarreará la descalificación de la propuesta.

Documentación de presentación facultativa:

a)Documentos para la aplicación de todos los factores de evaluación:

Para la acreditación de los factores “Experiencia en la actividad” y “Experiencia en la especialidad” deberá requerirse: contratos y su respectiva conformidad por la prestación efectuada o mediante comprobantes de pago cuya cancelación se acredite mediante Boucher de depósito, estados de cuenta o facturación cancelada.

Para la acreditación del factor “Experiencia y calificaciones del personal propuesto” deberá requerirse: Copias simples de contratos y su respectiva conformidad, constancias y/o certificados.

NOTA 4 PARA EL COMITÉ ESPECIAL:Si el postor fuera una persona natural, la experiencia que se acredite como tal, podrá acreditarla también como personal propuesto para el servicio, si fuera el caso.

Para la acreditación del factor “Cumplimiento del servicio por el postor”, deberá requerirse: Constancias o certificados referidos a los contratos presentados para acreditar la experiencia del postor en los que el servicio se haya efectuado sin que se haya incurrido en penalidades.

2.5.2 SOBRE Nº 2 - PROPUESTA ECONÓMICA6

El Sobre N° 2 deberá contener la siguiente información obligatoria:

6 De acuerdo con el artículo 63º del Reglamento la propuesta económica solo se presentará en original.

18




BASES INTEGRADAS

a) Oferta económica y el detalle de precios unitarios cuando este sistema haya sido establecido en las Bases (Anexo Nº 06).

El monto total de la propuesta económica y los subtotales que lo componen deberán ser expresados con dos decimales. El monto total de la Propuesta será en NUEVOS SOLES.

b) Garantía de seriedad de oferta mediante Carta fianza con la denominación del proceso de selección y dirigida al Gobierno Regional de Huancavelica por la suma del 2% del valor referencial, la misma que debe ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de realización automática y emitida por empresas bajo el ámbito de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras de Fondos de Pensiones y Administradoras privadas de fondos de pensiones o que estén consideradas en la lista actualizadas de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú, el plazo de vigencia de la garantía de Seriedad de Oferta no podrá ser menor a sesenta (60) días calendario, computados a partir del día siguiente a la presentación de las Propuesta. Estas garantías pueden ser renovadas. Si, una vez otorgada la Buena Pro, el postor adjudicado no cumple con renovar su garantía esta se ejecutará en su totalidad. Una vez suscrito el contrato el monto de la garantía será devuelto al postor sin dar lugar al pago de intereses.

En el caso de la no suscripción de contrato, por causas imputables al adjudicatario de la Buena Pro, se ejecutará la garantía en las mismas condiciones previstas en el párrafo anterior, una vez que quede consentida la decisión de dejar sin efecto la Buena Pro, cuyo detalle es el siguiente:

ITEM OBJETO DE LA CONVOCATORIA SEGÚN ITEM

VALOR REFERENCIAL

(*) GARANTIA DE SERIEDAD DE OFERTA 2%

2.00


S/. 1,195,917.00(Un Millón Ciento Noventa y

Cinco Mil Novecientos Diecisiete y 00/100 Nuevos

Soles)

23,918.34(Veintitrés Mil Novecientos

Dieciocho con 34/100 Nuevos Soles).

4.00


S/. 1,532,610.00(Un Millón Quinientos

Treinta Y Dos Mil Seiscientos Diez Con 00/100 Nuevos Soles)

30,652.20(Treinta Mil Seiscientos

Cincuenta y Dos con 20/100 Nuevos Soles).

(*) En caso de presentación en CONSORCIO, se deberá tener presente lo resuelto mediante Resolución N° 1490-2011-TC/S2, para la emisión de la Carta Fianza de Seriedad de Oferta, que reseña lo siguiente:

“(…) en la medida que un consorcio no constituye una persona jurídica, a efecto de que las obligaciones asumidas por sus integrantes estén adecuadamente protegidas, es necesario que la carta fianza que se emita mencione expresamente a todas y cada una de las empresas que lo conforman pues, dado el carácter literal en comento, la garantía no podrá ser ejecutada válidamente, si la conducta que determina dicha situación es atribuida a personas distinta a la mencionada en su texto (…)”

2.6 Determinación del puntaje total

19




BASES INTEGRADAS

Una vez evaluadas las propuestas técnica y económica, se procederá a determinar el puntaje total de las mismas.

El puntaje total de la propuesta será el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la siguiente fórmula:

PTPi = c1 PTi + c2 PEi

Donde:

PTPi = Puntaje total del postor iPTi = Puntaje por evaluación técnica del postor iPEi = Puntaje por evaluación económica del postor i

c1 = Coeficiente de ponderación para la evaluación técnica = 0.80c2 = Coeficiente de ponderación para la evaluación económica = 0.20

2.7REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATOAdicionalmente, conforme al artículo 141º del Reglamento y en concordancia con el objeto de la convocatoria, deberá requerirse los siguientes documentos:

a) Constancia vigente de no estar inhabilitado para contratar con el Estado.b) Copia de DNI del Representante Legal;c) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa;d) Copia de la constitución de la empresa y sus modificatorias debidamente actualizado;e) Copia del RUC de la empresa;f) Contrato de consorcio con firmas legalizadas de los consorciados (de ser el caso)g) Carta de autorización de pago indicando el código de cuenta interbancaria (CCI), según

FORMATO Nº 04.h) A través de una carta señalar domicilio legal y/o una dirección electrónica válida para

notificaciones y comunicaciones.

Asimismo, el postor ganador de la buena pro deberá presentar una CARTA FIANZA para efectos de garantizar lo siguiente:

- De fiel cumplimiento del contrato - Prestaciones accesorias (de ser el caso).

2.8 PLAZO PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATOEl postor ganador de la buena pro deberá presentar toda la documentación requerida para la suscripción del contrato en el plazo de Ocho (08) días hábiles. El mismo que se contabilizara a partir del día siguiente de la citación por parte de la entidad. La citada documentación deberá ser presentada en Mesa de Partes de la Entidad o en su defecto a la Oficina de Logística, unidad de procesos, Quinto Piso, sito en Jr. Torre Tagle N° 336 - Cercado de Huancavelica

2.10 PLAZO PARA EL PAGOLa Entidad se compromete a efectuar el pago al contratista en un plazo máximo de quince (15) días calendario de otorgada la conformidad de recepción de la prestación.

2.11FORMA DE PAGODe acuerdo con el artículo 176º del Reglamento, para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad deberá contar con la siguiente documentación:

- Recepción y conformidad de la elaboración de estudio de factibilidad estará a cargo de la OFICINA REGIONAL DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN.

- conformidad de la elaboración del estudio definitivo estará a cargo de la SUB GERENCIA DE ESTUDIOS.

20




BASES INTEGRADAS

- Factura.

2.12 REAJUSTE DEL PAGOEn los contratos de consultoría de obras pactados en moneda nacional, los pagos no estarán sujetos a reajuste alguno.

CAPÍTULO III

ITEM N° II

ÍTEM Nº DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANT. VALOR REFERENCIAL

II


SERVICIO 1.00S/. 1,195,917.00

(un millón ciento noventa y cinco mil novecientos diecisiete y 00/100

Nuevos Soles)

TÉRMINOS DE REFERENCIA

PARA EL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD Y ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO “INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION HOSPITAL CATEGORIA II-I UBICADO EN LA LOCALIDAD, DISTRITO Y PROVINCIA DE HUAYTARA, DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA”

1. ASPECTOS GENERALES1.1 DEPENDENCIA QUE REQUIERE EL SERVICIO1.2 OBJETO DEL SERVICIO1.3 ANTECEDENTES1.4 MARCO LEGAL Y FUENTES DE INFORMACIÓN1.5 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO E INFORMACIÓN SOBRE LA PROVINCIA1.6 SITUACIÓN ACTUAL DEL SECTOR2. GESTIÓN DEL PROYECTO, CALENDARIO Y PLAZOS3. CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO3.1 GENERALIDADES3.2 PRODUCTOS Y ALCANCES4. REQUISITOS4.1 DEL CONSULTOR4.2 REQUISITOS MÍNIMOS DEL CONSULTOR4.3 DEL EQUIPO A CONFORMAR4.4 REQUERIMIENTOS DE PROFESIONALES TÉCNICOS MÍNIMOS4.5 REQUERIMIENTOS FÍSICOS MÍNIMOS5. TERMINOS DE REFERENCIA PARA EL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD

21




BASES INTEGRADAS

5.01 ENTREGABLE 01: PLAN DE TRABAJO5.02 ENTREGABLE 02: IDENTIFICACIÓN5.03 ENTREGABLE 03: FORMULACIÓN5.04 ENTREGABLE 04: EVALUACIÓN

5.05 CONTENIDO MINIMO DEL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD5.06 DOCUMENTOS MINIMOS QUE LA CONSULTORA DEBERA ELABORAR Y PRESENTAR

5.07 PRESENTACION DE ESTUDIOS6. TERMINOS DE REFERENCIA PARA EL EXPEDIENTE TECNICO6.1 CONTENIDO MINIMO DEL EXPEDIENTE TECNICO6.2 ENTREGABLE 5: INGENIERIA BÁSICA6.3 ENTREGABLE 6: ARQUITECTURA Y ESTRUCTURAS6.4 ENTREGABLE 7: INSTALACIONES SANITARIAS Y ELECTRICAS6.5 ENTREGABLE 8: INSTALACIONES ESPECIALES Y EQUIPAMIENTO6.6 ENTREGABLE 9: INFORME FINAL7. CRONOGRAMA DE PAGOS8. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN9. OTROS ASPECTOS A CUMPLIR POR EL CONSULTOR10. PRESUPUESTO DETALLADO DEL SERVICIO DE CONSULTORIA

1. ASPECTOS GENERALES

1.1 DEPENDENCIA QUE REQUIERE EL SERVICIO


1.2 OBJETO DEL SERVICIOEl objeto de la presente servicio de consultoría es la elaboración de los Estudios de Factibilidad y Definitivo del Proyecto “INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION HOSPITAL CATEGORIA II-I UBICADO EN LA LOCALIDAD, DISTRITO Y PROVINCIA DE HUAYTARA, DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA”, según los alcances de los presentes Términos de Referencia para ambos estudios, elaborándose el estudio de factibilidad según las recomendaciones citadas en el informe técnico de aprobación del estudio de perfil; y, el estudio definitivo deberá contener las consideraciones del informe técnico de la Oficina de Inversiones con el cual se declare la viabilidad del Proyecto y lo indicado en el artículo 19° aprobado con el Decreto Supremo N° 021-2009-EF que modifica diversos artículos del Reglamento de la Ley de Contrataciones, referido a que los resultados del estudio de pre inversión a nivel de factibilidad sean considerados en el estudio definitivo.

1.3 ANTECEDENTES

El Gobierno Regional de Huancavelica, tiene como Objetivos estratégicos: Mejorar la calidad y cobertura de los servicios integrales de salud, desarrollando principalmente programas asociados a la disminución de la desnutrición crónica infantil y la mortalidad materna neonatal, asimismo las acciones prioritarias: Ampliar y mejorar los servicios integrales de salud, incidiendo en el desarrollo de programas contra la desnutrición crónica infantil y atenciones recuperativas.En atención al párrafo anterior, el Gobierno Regional a través de la Oficina Regional de Pre Inversión OREPI, ha formulado el estudio de pre inversión a nivel perfil denominado “INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION HOSPITAL CATEGORIA II-I UBICADO EN LA LOCALIDAD, DISTRITO Y PROVINCIA DE HUAYTARA, DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA” con CÓDIGO SNIP N° 205340, asimismo este estudio, tiene un monto de inversión de S/. 34,462,027.00 (Nuevos Soles), el cual ha

22




BASES INTEGRADAS

sido declarado APROBADO, siendo el nivel mínimo recomendado por la OPI para su VIABILIDAD es el estudio de FACTIBILIDAD.La población Beneficiaria, en este caso, es de 45,343 personas.

1.4 MARCO LEGAL Y FUENTES DE INFORMACIÓN.

El procedimiento de contratación de la consultoría, está amparada bajo la siguiente normatividad: Constitución Política del Perú. Ley Nº 27783, Ley de Bases de la Descentralización. Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. Ley Nº 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública. Legislación de contrataciones y adquisiciones del estado. Ordenanza Regional Nº 002-2010 Reglamento de Organización y Funciones del

Gobierno Regional de Huancavelica. Decreto de Urgencia N°054-2011, del 19/09/2011; Medidas excepcionales para agilizar

la ejecución de Proyectos y otros.

Marco Legal EspecíficoEl estudio de Pre inversión debe enmarcarse dentro de los alcances de los dispositivos legales y técnicos vigentes del Sistema Nacional de Inversión Pública, analizando principalmente aquellos que están directamente relacionados con la ejecución de los proyectos de infraestructura del Sector Salud. En este sentido, principalmente se considerará lo siguiente: Reglamento Nacional de Edificaciones, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 011-

2006 -VIVIENDA el 08.May.2006 y publicado el 08.Jun.2006. Normas Técnicas para proyectos de Arquitectura y equipamiento de establecimientos

de salud. Normas técnicas específicas de Unidades Especializadas de Salud – MINSA. Norma técnica Nº 0021-MINSA/DGSP V.03 “Categorías de establecimientos de sector

salud”. Normas Técnicas para la Construcción de Establecimientos de Salud. Normas y procedimientos para acreditación de establecimientos de Salud –MINSA. Ley 27050 Ley General de las personas con discapacidad y normas para el diseño de

elementos de apoyo para personas con discapacidad - MINSA. Normas sobre consideraciones de mitigación de riesgos ante cualquier desastre en

términos de organización, función, estructura (Organización Panamericana de la Salud, Defensa Civil y otros).

Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Defensa Civil, vigente. Resolución de Contraloría Nº 320-2006-CG, Aprueba las Normas de Control Interno

para el Sector Público. Ley Nº 27293 Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública, de Junio 2000. Decreto Supremo Nº 102-2007-EF, Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de

Inversión Pública. Directiva General del SNIP, aprobado por R.D Nº 003-2011-EF/68.01. Código Nacional de Electricidad. Normas de seguridad internacionales NFPA. Tener como referencia el documento de la OPS/OMS: “Guía para la reducción de la

vulnerabilidad en el diseño de nuevos establecimientos de Salud”, 2004. Estándares mínimos de seguridad para construcción, ampliación, rehabilitación,

remodelación y mitigación de riesgos en establecimientos de Salud – MINSA. D.S. Nº 057-04-PCM, Ley General de Residuos Sólidos y Reglamento. Normas ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1 (Especificaciones de Desempeño de Transmisión

para Cableado UTP Categoría 6). Normas ANSI/TIA/EIA-569-B (Espacios y Canalizaciones de Telecomunicaciones). Normas ANSI/TIA/EIA-606-A (Norma de Administración para Telecomunicaciones/

Infraestructuras). Normas ANSI-J-STD-607-A (Requisitos para telecomunicaciones de puesta a tierra).

23




BASES INTEGRADAS

Ley Nº 27157 de regularización de edificaciones del procedimiento para la declaratoria de fábrica y del régimen de unidades inmobiliarias de propiedad exclusiva y de propiedad común, publicada el 20 de Julio de 1999 y su Reglamento.

Decreto Supremo Nº 011-2005-VIVIENDA Modificatoria del Reglamento de la Ley Nº 27157 publicado el 12 de Mayo del 2005.

Para todo lo no previsto en los presentes términos de referencia, se aplicará supletoriamente lo dispuesto por el TUO de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su Reglamento y el Código Civil.

Las referidas normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias, modificatorias y conexas, de ser el caso los estudios de factibilidad y expediente técnico.Todo diseño que prepare el Consultor deberá ceñirse estrictamente al procedimiento que indique su correspondiente norma o método, y en la memoria de cálculo se deberá hacer referencia explícita a ésta.

1.5 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO E INFORMACIÓN SOBRE LA PROVINCIA

Departamento : HuancavelicaProvincia : HuaytaraDistrito : HuaytaraLocalidad : Huaytara

Información Relevante Sobre La ProvinciaHuaytara durante la época colonial fue parte de la Intendencia de Huamanga y del Partido de Huanta. Ingresa a la vida republicana integrando el departamento de Ayacucho hasta 1839, en que pasa a formar parte de la provincia de Tayacaja del departamento de Huancavelica. La actual provincia de Huaytara se crea durante el segundo gobierno del Arq. Fernando Belaunde Terry, mediante Ley No. 24056 del 4 de enero de 1985. Es conocida como la Península del Mantaro, se localiza al noroeste del departamento de Huancavelica.Limita al norte con la provincia de Tayacaja, al este con la Región Ayacucho, al sur con la provincia de Acobamba y al oeste con la provincia de Huancavelica.Las actividades económicas más importantes de la provincia son la agricultura tradicional, el pastoreo, y sus actividades conexas, todas ellas actividades altamente dependientes de las duras condiciones del entorno como la escasez de agua de riego y la inadecuada infraestructura vial y de comunicaciones. En la capital del distrito de Huaytara el ritmo económico es través de pequeños.La actividad generadora de empleo e ingresos de la población nativa, lo constituye la agricultura principalmente de la papa, de la cual abundan las especies nativas, y en menor escala productos como los cereales. La ganadería es una actividad que se desempeña en pequeña escala, esto debido a la falta de pasto. La crianza de abejas y producción de la miel, polen y jalea real viene siendo desarrollada recién como una actividad productiva en Paccay. Otra actividad es la fruticultura; además de la explotación de la tuna y cochinilla, las frutas cultivadas en Paccay son la pera, higo, guinda, durazno, manzana, tuna, palta entre otros. La agroindustria, básicamente de carácter artesanal y familiar lo constituye la elaboración de chancaca a partir de la cabuya o maguey. En la zona de Paccay esta actividad es incipiente reduciéndose a actividad artesanal como: telares, hornos para panificación, molineras, tratamiento de harinas, carpinterías actividades propio de una población emergente de las zonas alto andinas.Huaytara es considerado como una de las provincias más pobres del país, la mayoría campesinos quechua hablantes organizados en numerosas comunidades campesinas, el 90% de la población tiene sus necesidades básicas insatisfechas. La población tuvo un Quintil de índice de carencias para el año 2007 de 1, en Lima fue 5 para el mismo año. Es decir 1.13 veces más que el Distrito de Huaytara. La tendencia observada del Quintil de Índice de carencias del distrito de Huaytara es la de una disminución en 2 puntos porcentuales entre los años 1993 y 2007.La densidad poblacional está relacionada con el grado de urbanización y desarrollo socioeconómico de las provincias, , siendo Huaytara, como capital de provincia, de mayor

24

http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Huancavelica

http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Acobamba

http://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_Ayacucho

http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Tayacaja




BASES INTEGRADAS

densidad poblacional que el distrito de Pachamarca 19,5 hab./K. este último constituye el distrito de mayor dispersión poblacional y menor desarrollo. Sin embargo a Huaytara lo supera el Distrito de Locroja con 63.5 hab./K.La población de Huaytara tiene una población de 44903 personas, según el Censo Nacional 2007 – INEI, población masculina, 49.32% y una población femenina del 50.68%.

1993 2007 2012Huancavelica 107,055 142723 2.08% 161442Acobamba 42,096 63792 3.01% 72822Angaraes 43,060 55704 1.86% 62875Castrovirreyna 19,738 19500 -0.09% 21590Churcampa 41,130 44903 0.63% 50073Huaytara 23,319 23274 -0.01% 25788Tayacaja 108,764 104901 -0.26% 115947Dep. Huancavelica 385,162 454797 1.19% 510537

ProvinciaCensos Población Tasa de

Crecimiento

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) –“Censos Nacionales de Población y Vivienda 1993, 2007

1.6 SITUACIÓN ACTUAL DEL SECTOR

La Situación del sector salud del departamento de Huancavelica y provincias, en el sector salud son detallados de acuerdo al documento ASIS 2010, emitido por la DIRESA Huancavelica, a continuación se detalla lo siguiente:

Tasa de mortalidad generalLa Tasa de Mortalidad General en el año 2010, en el departamento de Huancavelica, fue de 6.1 defunciones por mil habitantes, mientras que las estimaciones a nivel de país para ese año fueron de 5.4; es decir que Huancavelica tiene 1.1 veces más mortalidad que el nivel nacional.Tasa de mortalidad neonatalEn Huancavelica en el 2010, la tasa de mortalidad neonatal fue de 14 muertes neonatales por 1000 nacidos vivos. En el año 2010, a nivel nacional esta tasa fue de 9, existiendo una diferencia al promedio nacional 5 puntos.Mortalidad infantilEn el 2010, la tasa de mortalidad infantil en el departamento de Huancavelica fue de 29 muertes en niños menores de 01 año por 1000 nacidos vivos; en ese mismo año, a nivel nacional la tasa fue de 18.5; lo cual indica que Huancavelica tiene 1.6 veces más mortalidad infantil que el nivel nacional.Mortalidad materna En 6 años de análisis de la ocurrencia de muertes maternas se observa una tendencia de leve crecimiento, en el 2009 se tuvo una reducción considerable sin embargo para el 2010 subió notablemente, las muertes maternas directas e indirectas tienen casi la misma tendencia. Principales causas de mortalidad en población generalEn el año 2010, en el departamento de Huancavelica, las primeras causas de mortalidad en la población en general fueron: Infecciones respiratorias agudas (9.6%), Accidentes que obstruyen la respiración (6.8%), Tumor maligno del estomago (6.6%), Accidentes de trasporte terrestre (6.3%) y Resto de enfermedades del sistema digestivo (5.9%), incluye Enfermedades del sistema urinario (5.1%), notándose que en el 2010 se muestra un incremento de los Accidentes que obstruyen la respiración y los Accidentes de transporte terrestre.Mortalidad en mujeresLas Infecciones respiratorias agudas (11.6%), el tumor maligno de estómago (7.1%), accidentes que obstruyen la respiración (5.8%), Enfermedades del sistema urinario (5.7%), resto de enfermedades del sistema digestivo (5.4%), se encuentran entre las causas más

25




BASES INTEGRADAS

importantes de consulta externa en mujeres en el departamento de Huancavelica en el año 2010. Principales causas de mortalidad en la provincia de Huaytara.En el 2010, en la Provincia de Huaytara se registró como primera causa de mortalidad: el Resto de enfermedades del sistema digestivo (9.66%), que con respecto al año 2005 también se encuentra en el tercer lugar (8.13%) pero con un aumento de 1 punto porcentual.En el 2005 las enfermedades del sistema urinario (8.5%), enfermedades isquémicas del corazón (4.6%), accidente de transporte terrestre (4.6%), cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado (5.3%), no aparecen en las primeras causas de mortalidad del año 2010. Además que en el año 2010 resaltan otras causas de mortalidad como son las caídas(5.7%), Deficiencia Nutricionales (7.9%),Eventos de intención no determinada (4%), Tumor maligno del cuello del útero (4%), que no se evidencia dentro de las 10 primeras del año 2005.

2. GESTION DEL PROYECTO, CALENDARIO Y PLAZOSGestión del proyectoEl consultor trabajará bajo la supervisión de la Oficina Regional de Pre Inversión. La OREPI designará a su representante, quien tendrá a su cargo las coordinaciones operativas del servicio, para el estudio de factibilidad, así mismo el estudio del expediente técnico estará supervisado por la sub gerencia de estudios

Fecha de inicio y período de ejecuciónEl plazo total para la ejecución del estudio será de 210 días calendarios, el mismo que iniciara a partir del día siguiente de suscrito el contrato en el cual no se incluyen los plazos de revisión y levantamiento de observaciones en tiempo de 2 meses como máximo para el levantamiento de observaciones al estudio definitivo.

PLAZOSLos plazos se detallan a continuación en el siguiente cuadro

ETAPAS ENTREGABLEINFORME DEL PRODUCTO PLAZO DE

ENTREGA (DIAS)INFORME DESCRIPCION

FACTIBILIDAD

Entregable 01 Primer Informe Plan de Trabajo 2

Entregable 02 Segundo informe Aspectos Generales e Identificación 30

Entregable 03 Tercer Informe Formulación del Estudio de Factibilidad 62

Entregable 04 Cuarto Informe

Evaluación del Estudio y entrega del estudio completo y anexado 120

Informe final de factibilidad

Factibilidad Viable por la OPI

Factibilidad Viable por la OPI 150

EXPEDIENTE TECNICO

Entregable 05 Quinto Informe

Presentación del Expediente técnico Final a la Subgerencia de Estudios: (Ingeniería Básica, Arquitectura y Estructuras, Instalaciones sanitarias, eléctricas, especiales y equipamiento, Maqueta fisica y virtual en 3D)

150

Entregable 06 Sexto InformeInforme final del Expediente técnico, a la

aprobación de la CREET, del Gob, Reg, Hvca.

210

Nota: Por ninguna manera se extenderá la ampliación de plazos, de la misma manera al tiempo de formulación del estudio de factibilidad no excederá el tiempo hasta la viabilidad por la OPI del Gob. Reg. Hvca., incluido la absolución de las observaciones

26




BASES INTEGRADAS

3. CARACTERISTICAS DEL SERVICIO

3.1 GeneralidadesEl servicio comprende la elaboración del estudio de pre inversión a nivel de Factibilidad y del expediente técnico del proyecto denominado: INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL II-1 DE COMPLEJIDAD EN LA PROVINCIA DE HUAYTARA, DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA” con CÓDIGO SNIP N° 205340, que nos permitirá cumplir con las normas referentes al Sistema Nacional de Inversión Pública declarando su viabilidad en la OPI regional y normas técnicas constructivas para el expediente técnico y ello permitirá posteriormente a su ejecución con la alternativa recomendada.

La OPI del Gobierno Regional procederá a la evaluación y resultado pertinente del estudio de pre inversión a nivel factibilidad, por lo que cada aspecto contemplado deberá tener el rigor del análisis requerido, desarrollando los aspectos analíticos y adjuntando toda la documentación de sustento de cada dato escrito, el detalle de todos los cálculos deberá necesariamente entregarse en anexos adjuntos. Sobre la base del estudio de factibilidad se procederá a la elaboración del expediente técnico. El monitoreo y supervisión de los estudios estará a cargo de la Unidad Formuladora denominado Oficina Regional de Pre Inversión (OREPI), y el estudio definitivo a cargo de la subgerencia de estudio.

3.2 PRODUCTOS Y ALCANCELos productos y alcanzables serán revisados en primera instancia en la OREPI, para posteriormente remitirlos a la OPI correspondiente. Los envíos a la OPI son: Plan de Trabajo y el estudio final de factibilidad para su revisión y evaluación pertinente. Antes del inicio de sus actividades, el consultor deberá realizar coordinaciones con DIRESA Huancavelica y las direcciones Subregionales de Salud de la provincia involucrada, planteando reuniones periódicas durante todo el desarrollo de las etapas del proyecto. El plazo para la ejecución del estudio regirá a partir del día siguiente de la suscripción del contrato. El consultor entregara el estudio de factibilidad y estudio definitivo a las áreas correspondientes de manera paralelo.Las características de los alcances de los servicios, que se hacen a continuación, servirán para la elaboración de los Estudios de Factibilidad y Definitivo. La Consultora programará las entregas de acuerdo al cronograma siguiente:

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD.

Para la elaboración del Estudio de Pre inversión a Nivel de Factibilidad, se debe tomar como base (punto de partida) el Estudio de Pre inversión a Nivel de Perfil del Proyecto “INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION HOSPITAL CATEGORIA II-I UBICADO EN LA LOCALIDAD, DISTRITO Y PROVINCIA DE HUAYTARA, DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA” inscrito en el banco de proyectos del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) con el código N˚ 205340, elaborado por el Gobierno Regional de Huancavelica.El contenido del Estudio de Pre inversión a Nivel Factibilidad se elaborará teniendo en cuenta lo establecido en las Directivas de la Ley No 27293 y sus modificatorias de la Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública. El horizonte del proyecto es de 20 años. Sin embargo, se estima que la inversión a efectuarse responderá al crecimiento progresivo de la población. La descripción de los alcances de los servicios que se hace a continuación no es limitativa, debiendo el Consultor, ampliar y profundizar en lo que considere necesario; siendo responsable de todos los trabajos y estudios que realice. El Consultor, para efectos de desarrollar adecuadamente el estudio, realizará las siguientes actividades:

Plan de trabajoPRIMER INFORME: A los dos (02) días calendarios de suscrito el contrato, el consultor entregará el Plan de trabajo detallando sus funciones de los diversos profesionales, una vez aprobado por la OREPI dicho plan de trabajo se regirá estrictamente el cumplimiento. Por otro lado no habrá adelanto en esta etapa.

27




BASES INTEGRADAS

IdentificaciónSEGUNDO INFORME: A los treinta (30) días calendarios de suscrito el contrato, el consultor entregará el segundo informe, consistente en la entrega de dos copias de la parte de Aspectos Generales e Identificación. En caso de existir observaciones se procederá de la misma forma que en el primer informe. Previa aprobación del informe por parte de la Orepi, se procederá el pago del 10% del valor referencial.

FormulaciónTERCER INFORME: A los 62 días calendarios de suscrito el contrato, el consultor entregara el tercer informe que contendrá los siguiente capítulos: identificación, formulación (el estudio de Mecánica de Suelos, Levantamiento Topográfico y desarrollo de Anteproyecto, maqueta física y virtual en 3D. En caso de existir observaciones al tercer informe, éstas se presentarán al Equipo Técnico de la Consultora en un plazo máximo de dos (02) días calendario. El Equipo Técnico de la Consultora para la fecha deberá ya presentar su programación arquitectónico aprobado por la DIRESA. Previa aprobación del informe por parte de la Orepi, se procederá el pago del 10% del valor referencial.

EvaluaciónCUARTO INFORME: A los 120 días calendarios después de la firma del contrato el consultor entregara el cuarto informe, que consta de la siguiente manera: identificación, formulación, evaluación, conclusiones y recomendaciones. Aparte deberá contener los siguientes documentos a nivel de factibilidad: Planos de arquitectura, estructuras, instalaciones mecánicas y eléctricas, instalaciones sanitarias y equipamiento y seguridad, memoria descriptiva, especificaciones técnicas, metrados, análisis de costos unitarios, presupuesto, el estudio de impacto ambiental- además maqueta física y en 3D. Este informe deberá presentarse con una exposición ante la Unidad Formuladora (OREPI), DIRESA Hvca, Direcciones Subregionales de Salud de la provincia en cuestión y otros participantes a la que deberán asistir los profesionales de cada una de las especialidades que conforman el grupo de trabajo del consultor. En caso de existir observaciones al cuarto informe, el Consultor tendrá un plazo máximo de dos (02) días calendario para levantarlas hasta su registro en Banco de Proyectos y envío a la Opi para su evaluación correspondiente. Paralelo a la presentación a la OPI, también deberá presentar el expediente técnico listo a la sub gerencia de estudios para ya estar en revisión en la CREET.Previa aprobación del informe por parte de la OREPI, se procederá el pago del 10% del valor referencial.INFORME FINAL DE FACTIBILIDAD: “PREVIA FACTIBILIDAD VIABLE POR LA OPI”, se procederá el pago del 20% del valor referencial, full color fotos

EXPEDIENTE TECNICOLa elaboración del expediente técnico se iniciará conjuntamente con el estudio de factibilidad; debiendo complementar, actualizar y/o modificar los resultados del estudio de factibilidad de acuerdo a las consideraciones expuestas en el informe de factibilidad, en el informe técnico de declaratoria de viabilidad y en consideración con los presentes Términos de Referencia.La descripción de los alcances de los servicios que se hace a continuación no es limitativa, debiendo el consultor ampliar y profundizar en lo que se considere necesario; siendo definitivo, el consultor deberá realizar un informe técnico-económico para verificar la viabilidad del Proyecto.El Consultor seleccionado, será el responsable por un adecuado planeamiento, programación, conducción de los estudios básicos, diseños en general, por la calidad técnica de todo el estudio que deberá ser ejecutado en concordancia con los estándares actuales de diseño en todas las especialidades de Ingeniería relacionadas con el estudio, planteando métodos constructivos de última generación para la obra.El Consultor será directamente responsable de la calidad de los servicios que preste y de la idoneidad del personal a su cargo, así como del cumplimiento de la programación, logro oportuno de las metas previstas y adopción de las previsiones necesarias para el fiel cumplimiento del Contrato.

28




BASES INTEGRADAS

Para fines del servicio, el Consultor dispondrá de una organización de profesionales, técnicos, administrativos y personal de apoyo, los cuales contarán con todas las instalaciones necesarias, medios de transporte y comunicación para cumplir eficientemente sus obligaciones.El consultor deberá contar, obligatoriamente, con el equipamiento ofertado en su propuesta. Todo el personal asignado al proyecto, deberá tener dedicación exclusiva por el tiempo y en la oportunidad señalada en la Propuesta Técnica.Los profesionales que conformen el equipo del Consultor deberán acreditar los títulos profesionales correspondientes y la experiencia necesaria para los cargos que desempeñarán en el proyecto. El Gobierno Regional de Huancavelica, podrá solicitar cambios del personal del Consultor en cualquier momento, cuando lo considere conveniente, en beneficio del Proyecto.Todo cálculo, aseveración, estimación o dato deberá estar justificado en lo conceptual y en lo analítico. Solo se aceptaran estimaciones o apreciaciones del Consultor con el debido respaldo técnico, los metrados deberán estar sustentados por los planos correspondientes.

QUINTO INFORME: A los 150 días el consultor entregara el Expediente Técnico culminado correspondiente a la ingeniería básica: topografía, geología, geotecnia y mecánica de suelos, considerando los ensayos de laboratorio correspondientes. En caso de existir observaciones al quinto informe, éstas se presentarán a la Consultora en un plazo máximo de siete (07) días calendario. La Consultora tendrá un plazo máximo de siete (07) días calendario para levantarlas, como máximo se aceptará una ronda más de observaciones y el levantamiento de las mismas. El pago será a la conformidad de la sub Gerencia de Estudios que corresponde al 20% del monto referencial. A la presentación del expediente técnico concluido para su evaluación.Arquitectura y estructuras.Consistente en la entrega de dos copias de la parte correspondiente a Arquitectura y estructuras. Se presentará el proyecto completo de arquitectura: memoria descriptiva, plantas, cortes, elevaciones, los cuales deberán ser compatibles con las demás especialidades (equipamiento, estructuras, instalaciones sanitarias e instalaciones eléctricas), el mismo que deberá tener conformidad de la DIRESA. El Diseño estructural, deberá ser compatible y coherente con las demás especialidades de arquitectura, instalaciones eléctricas y sanitarias y deberá ceñirse al Reglamento Nacional de Edificaciones y a las Normas Técnicas de Edificación; comprenderá: Memoria descriptiva, Memorias de cálculo, Planos de estructuras, Planos de detalles, Plano de cimentaciones y Metrados. En caso de existir observaciones al sexto informe, éstas se presentarán a la Consultora en un plazo máximo de siete (07) días calendario. La Consultora tendrá un plazo máximo de siete (07) días calendario para levantarlas, como máximo se aceptará una ronda más de observaciones y el levantamiento de las mismas.

InstalacionesConsistente en la entrega de dos copias de la parte correspondiente a Instalaciones Sanitarias y eléctricas, instalaciones especiales y equipamiento. En todos los casos se presentarán como mínimo: memoria descriptiva, memorias de cálculo, planos de instalaciones, planos de detalles y metrados. En caso de existir observaciones al sétimo informe, éstas se presentarán a la Consultora en un plazo máximo de siete (07) días calendario. La Consultora tendrá un plazo máximo de siete (07) días calendario para levantarlas, como máximo se aceptará una ronda más de observaciones y el levantamiento de las mismas.

Estudios definitivosConsistente en la entrega de dos copias del total de los estudios a nivel definitivo incluyendo el estudio de impacto ambiental y el CIRA. El Consultor preparará el Expediente Técnico para la obra, el cual formara parte del Informe Final y estará conformado por los siguientes documentos:a) Memoria Descriptiva, Presupuesto Base de Obra, los Cronogramas de ejecución de obra, de utilización de equipos y materiales y de desembolsos, las Fórmulas Polinómicas y la Relación de Equipos mínimos, tanto de ejecución de obra como de laboratorio.b) Especificaciones Técnicas.

29




BASES INTEGRADAS

c) Metrados.d) Planos.En caso de existir observaciones al octavo informe, éstas se presentarán a la Consultora en un plazo máximo de siete (07) días calendario. La Consultora tendrá un plazo máximo de siete (07) días calendario para levantarlas, como máximo se aceptará una ronda más de observaciones y el levantamiento de las mismas.

SEXTO INFORME: A los 210 días el consultor hará aprobar el expediente técnico, y dará su conformidad de servicio el Subgerente de estudios, previo el informe de aprobación de la CREET, el pago corresponde al 30% del monto referencial.

4. REQUISITOS

4.1 DEL CONSULTOREl Consultor, será el responsable por un adecuado planeamiento, programación y conducción del estudio, así como por la calidad técnica de todo el estudio que deberá ser formulado en concordancia con la normatividad técnica vigente para este tipo de proyectos.El Consultor designará al responsable del estudio y su equipo de trabajo. El responsable del estudio deberá ser un profesional competente y calificado en la formulación y evaluación de Proyectos de Inversión Pública en Salud y será responsable de la calidad en los servicios que preste y de la idoneidad del personal a su cargo, así como del cumplimiento de la programación, logro oportuno de las metas previstas y adopción de las previsiones necesarias para el fiel cumplimiento del Contrato.Para fines del servicio, la Empresa Consultora dispondrá de una organización profesional y técnica, los cuales contarán con todas las instalaciones necesarias como oficina de su razón social, equipos de procesamiento de datos y comunicación, entre otros, para cumplir eficientemente sus obligaciones. Los profesionales que conformen el equipo del Consultor deberán acreditar grados, títulos y/o especializaciones profesionales correspondientes y la experiencia necesaria para las responsabilidades que tendrán a cargo en el estudio, así como los certificados de habilitación para el ejercicio profesional en el Perú.Todo el personal asignado al estudio, deberá tener dedicación exclusiva por el tiempo y en la oportunidad señalada en la Propuesta Técnica.Los postores no deben tener ningún proceso administrativo pendiente y/o judicial con alguna entidad del Estado.La Gerencia Sub Regional de Huaytara, tendrá la potestad de solicitar todas las reuniones que crea conveniente realizar, con los miembros (equipo técnico) del Consultor, en relación exclusiva al desarrollo del servicio que se presta.

4.2 REQUISITOS MÍNIMOS DEL CONSULTORPersona natural o jurídica con inscripción vigente en OSCE, Consultor y que cumpla los requerimientos técnicos y físico mínimos. Con experiencia mínima de 03 años en elaboración y/o Supervisión de Estudios de Pre Inversión y Estudios definitivos de Establecimientos de Salud; con un mínimo de 02 Proyectos de Hospitales de igual o mayor complejidad.

El postor deberá contar con: Infraestructura: 01 Oficina Propia o Alquilada (donde la empresa consultora desarrollara sus actividades de ,amera obligatoria en la ciudad de Huancavelica), debiendo contar con teléfono fijo, telefax, conexión a internet, correo electrónico, Computadoras con software instalados (Microsoft Office, Project, AutoCAD, Costos y Presupuestos, etc.); igual a la cantidad de profesionales requeridos los cuales deberán permanecer activos desde el inicio hasta la culminación de la consultoría.Equipos Mínimos requeridos: 01 Estación Total, 01 Equipos de Posicionamiento Satelital GPS, Camioneta, Impresoras A4, Plotter, Cámara Fotográfica Digital.El postor deberá de acreditar la tenencia y/o alquiler de dichos equipos e infraestructura el mismo que deberá presentarse mediante declaración jurada simple que evidencien la disponibilidad de los equipos; para la firma del contrato deberá presentar el contrato de alquiler, facturas, tarjetas de propiedad y otros documento que acreditan fehacientemente, la tenencia de los bienes.

30




BASES INTEGRADAS

4.3 DEL EQUIPO A CONFORMARDado que la presente consultoría es a Suma Alzada para el desarrollo de la misma el consultor deberá garantizar la participación de un equipo de apoyo técnico, cuyos requisitos a continuación se indican.

4.4 REQUERIMIENTOS DE PROFESIONALES TÉCNICOS MÍNIMOS a. Gerente del Proyecto (responsable): Profesional de Ingeniería, Arquitectura titulado, hábil en su colegio profesional. Especialización en diseños hospitalarios y/o centros de salud. Experiencia en la conducción de equipos dedicados a Estudios de pre Inversión en el sector público y/o privado de mínimo 10 meses efectivos, acumulados y contabilizados en los últimos 10 años, en gerencia, gestión, formulación y/o evaluación de Proyectos de Inversión Pública en general y dos años en proyectos de Salud, acreditados con los correspondientes Certificados o con copia simple del documento de designación o copia de contrato, en caso que la labor realizada haya sido para el Estado. Experiencia mínima de 03 Estudios de Pre Inversión en salud, en el marco del Sistema

Nacional de Inversión Pública, acreditados con los códigos y fichas SNIP viables. Experiencia mínima en la elaboración de 03 Expediente Técnicos en hospitales y/o en

centros de salud de categoría I-3 a más. Tendrá a su cargo la dirección del servicio y en particular procederá a la revisión y

aprobación del estudio en general. Estas actividades, podrán ser priorizadas de acuerdo a las coordinaciones que oportunamente se efectúen entre la Entidad – Gerencia de Infraestructura y/o áreas responsables y el especialista del Equipo Proyectos, además resolverán los alcances del servicio expresamente requerido y derivado.

Funciones: La dirección y control del proyecto para su entrega de acuerdo a los plazos.

b. Médico planificador especialista en Inversión en Salud:

Médico planificador o Administrador de Salud Pública como mínimo con 10 años de experiencia

hábil en su colegio profesional. que será acreditada con copia simple de la colegiatura correspondiente.

Experiencia de participación en formulación de Estudios de pre Inversión en el sector público y/o privado mínimo de 1 año efectivo acumulado, acreditados con los correspondientes Certificados o con copia simple del documento de designación o copia de contrato.

Experiencia en elaboración de mínimo 01 Estudios de Pre inversión de Hospitales de igual o mayor complejidad de acuerdo a lo normado por el Sistema Nacional de Inversión Pública; acreditados con las constancias respectivas.

Experiencia en la elaboración de expedientes técnicos en centros de salud de categoría I-3 a más y/o hospitales de igual a mayor complejidad.

Tener especialización en tecnología médica.

Funciones: La elaboración del diagnóstico y programación de ambientes y equipos por servicios de

la categoría del Hospital.

c. Economista especialista en Inversión en Salud: Economista con experiencia en la actividad profesional mínima de 10 años. hábil en su colegio profesional. que será acreditada con copia simple de la colegiatura

correspondiente. Experiencia de participación como: coordinador, formulador de Estudios de pre

Inversión en el sector público y/o privado mínimo de 06 meses efectivos acumulados, acreditados con los correspondientes Certificados o con copia simple del documento de designación o copia de contrato.

31




BASES INTEGRADAS

Con experiencia en la formulación como mínimo de 03 Estudios de Pre inversión de similar complejidad que el convocado, declarados viables por el Sistema Nacional de Inversión Pública; acreditados con las constancias respectivas.

Con conocimiento amplio del sistema Nacional de Inversión Publica, que acreditara con diplomas y/o certificados.

Funciones: La elaboración del estudio socioeconómico, además de evaluar el estadio de

factibilidad. Sustentación y rellenado de los formatos SNIP.

d. Arquitecto especialista en Infraestructura de Hospitales:

Arquitecto con experiencia profesional mínima de 10 años en diseños de infraestructuras.


Con experiencia en Diseño Arquitectónico y/o Supervisión como mínimo03 estudios de pre inversión y 03 Expedientes Técnicos de infraestructuras hospitalarias de similar magnitud que el convocado, acreditada con la presentación de copias de los certificados, constancias o contratos con conformidad de servicio.

Con experiencia en ejecución de obras de infraestructura, mínimo una residencia o una supervisión, acreditado con copia de contrato con su respectiva conformidad de servicios.

Con conocimiento amplio del sistema Nacional de Inversión Pública, que acreditara con diplomas y/o certificados.

Funciones: Diseño y distribución de los espacios y estructuras que componen el Hospital a nivel definitivo (Pabellones de Administración, Consulta Externa, Hospitalización, Centro quirúrgico, Centro Obstétrico y Neonatología, Imagenología, Medicina física. Anatomía patológica, Hemodiálisis, Servicios Generales Nutrición y Lavandería, Servicios Generales, accesos y demás elementos que componen el estudio global).e. Ingeniero u otro Profesional especialista en Equipamiento de Hospitales: Ingeniero Electromecánico, Medico Tecnólogo u otro Profesional con experiencia en la

actividad profesional mínima de 10 años. hábil en su colegio profesional. que será acreditada con copia simple de la colegiatura

correspondiente. Con experiencia mínima en la elaboración y/o supervisión 03 de Estudios Definitivos en

equipamiento hospitalario de establecimientos de similar magnitud que el convocado, acreditada con la presentación de copias de los certificados, constancias o contratos con conformidad de servicio.


Funciones: El cálculo y dimensionamiento de los equipos que contara el hospital, además presentará los costos y especificaciones técnicas.

f. Profesional especialista en Estudios de Impacto Ambiental Ingeniero ambiental o afines (forestal, sanitario, agrónomo) con experiencia en la

actividad profesional mínima de 10 años en medio ambiente. hábil en su colegio profesional. que será acreditada con copia simple de la colegiatura

correspondiente. Con experiencia mínima en la elaboración de 03 Estudios de Impacto Ambiental de

proyectos de inversión pública en el marco del SNIP y SEIA. Especialización en manejo de residuos sólidos hospitalarios, acreditado con diploma

y/o certificado

32




BASES INTEGRADAS


Funciones: El cálculo de los principales parámetros medio ambientales o estudio ambiental

correspondiente a este estudio. Elaboración del estudio para el tratamiento, manejo, eliminación y disposición final de

residuos sólidos. Elaboración de las especificaciones técnicas y cotizaciones para el tratamiento,

manejo, eliminación y disposición final de residuos sólidos.

g. Ingeniero Civil especialista en Infraestructura en Salud:

Ingeniero Civil con experiencia profesional mínima de 10 años en cálculos y diseños estructurales.


Con experiencia en elaboración y/o supervisión de estudios definitivos de estructuras, mínimo 03 Expedientes Técnicos de infraestructuras hospitalarias, acreditada con la presentación de copias de los certificados, constancias o contratos con conformidad de servicio.

Con experiencia en Costos y presupuestos hospitalarios realizado en Expedientes Técnicos o ejecución y/o supervisión de obras de infraestructura de Salud, acreditado con copia de contrato con su respectiva conformidad de servicios.


Funciones:

Elaboración del cálculo de los parámetros estructurales de las edificaciones que componen el y las construcciones complementarias que serán materia del estudio.

h. Ingeniero Electromecánico especialista en infraestructura Hospitalaria: Ingeniero Electromecánico con experiencia profesional mínima de 10 años, hábil en su colegio profesional. que será acreditada con copia simple de la colegiatura

correspondiente. Con experiencia mínima de 03 Expedientes Técnicos de Sistemas Eléctricos y de

Sistemas Mecánicos de infraestructura hospitalaria, acreditada con la presentación de copias de los certificados, constancias o contratos con conformidad de servicio.


Funciones: Elaborar el cálculo de los parámetros y dimensiones de las instalaciones eléctricas,

gases y mecánicas de las edificaciones que componen el Hospital y las construcciones complementarias que serán materia del estudio, así como los cálculos referentes a su abastecimiento y mantenimiento.

Elaboración del Proyecto Definitivo de Instalaciones Eléctricas y Electromecánicas (incluye Memoria Descriptiva, Memoria de Cálculo, Especificaciones Técnicas, Planilla de Metrados, Presupuestos, Análisis de Costos Unitarios, Lista de Insumos, Fórmula Polinómica, Desagregado de Gastos Generales, Cotizaciones y Planos Definitivos de Instalaciones Eléctricas) descritos en el Volumen II del Anexo 01 de los presentes Términos de Referencia.

i. Ingeniero Sanitario especialista en Salud: Ingeniero Sanitario con experiencia profesional mínima de 10 años, hábil en su colegio profesional. que será acreditada con copia simple de la colegiatura

correspondiente.

33




BASES INTEGRADAS

Con experiencia en elaboración de estudios de instalaciones sanitarias, mínimo 03 Expedientes Técnicos de Sistemas Sanitarios de infraestructuras hospitalarias, acreditada con la presentación de copias de los certificados, constancias o contratos con conformidad de servicio.


Funciones: Elaboración de cálculo de los principales parámetros y dimensiones de las

instalaciones sanitarias de las edificaciones que componen el Hospital y las construcciones complementarias que serán materia del estudio; así como los cálculos referentes a su abastecimiento y mantenimiento y la especialidad en Hospitales.

Elaboración del Proyecto Definitivo de Instalaciones Sanitarias (incluye Memoria Descriptiva, Memoria de Cálculo, Especificaciones Técnicas, Planilla de Metrados, Presupuestos, Análisis de Costos Unitarios, Lista de Insumos, Fórmula Polinómica, Desagregado de Gastos Generales, Cotizaciones y Planos Definitivos de Instalaciones Sanitarias) descritos en el Volumen II del Anexo 01 de los presentes Términos de Referencia.

j. Especialidad Geotecnia: 01 Ingeniero Geólogo ó Ingeniero Civil, con experiencia profesional mínima de 10 años. hábil en su colegio profesional. que será acreditada con copia simple de la colegiatura

correspondiente. Deberá necesariamente acreditar su participación en el Estudios de Mecánica de

Suelos, estudios geológicos, estudios de geodinámica externa, estudios geotécnicos de (06) proyectos, desarrollados como estudio de pre factibilidad, factibilidad o expediente técnico.

Experiencia mínima de 08 años en su especialidad.

Funciones: Participará en la elaboración del Estudio Básico de manejo de suelos, control de

erosiones, mecánica de suelos; que se detalla en el Anexo 02 de los presentes Términos de Referencia.

Participará en la elaboración del Estudio Básico de “Estudio de Mecánica de Suelos”, así como se detalla en el Anexo 03 de los presentes Términos de Referencia.

K Especialista en Estudios de Mecánica de Suelos. Ingeniero Geólogo y/o Civil, Colegiado y habilitado. Especialista en estudios de Mecánica de Suelos. Debe acreditar un mínimo de ocho (08) años de ejercicio profesional y experiencia

mínima de 05 años en estudios de mecánica de suelos.L Especialista en Instalaciones Eléctricas. Ingeniero Electricista y/o Electro Mecánico: colegiado y habilitado. Especialista en

diseño y cálculo de redes eléctricas. Debe acreditar un mínimo de Cinco (05) años de ejercicio profesional y experiencia mínima de 2 años en el cálculo y diseño de redes eléctricas, así como en proyectos de iluminación.

M Especialista en Redes, Cableado Estructurado. Ingeniero de Sistemas y/o Electrónico: colegiado y habilitado. Con experiencia

profesional en la elaboración de plataforma tecnológica que incluya: un sistema de cableado estructurado Cat6A, sistema de cableado eléctrico, sistema de telefonía IP, zonas Wi-Fi, climatización, control de accesos y asistencia, sistema contra incendio y sistema de alarmas de seguridad, mínimo 02 años.

N. Topógrafo 01 un topógrafo, con una experiencia mínima de 05 años, que será acreditada con

copia simple del título correspondiente.

34




BASES INTEGRADAS

Deberá necesariamente acreditar su participación en Estudios de similares características al proceso de convocatoria, desarrollados como estudio de pre factibilidad o expediente técnico.

O Cadista 03 bachilleres en arquitectura y/o Ing.ª civil, con experiencia mínimo de 1 año, en

elaboración de estudios definitivos en edificaciones.

Nota:Las Propuestas que no atiendan los requisitos mínimos señalados no serán admitidas.

EquipamientoPara que EL CONSULTOR cumpla debidamente con el encargo, deberá disponer como mínimo de los siguientes equipos:

5. DOCUMENTOS ENTREGABLES DEL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD

ENTREGABLE N° 01: PLAN DE TRABAJO PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIOEn relación a este entregable, el consultor desarrollará las siguientes actividades específicas:a. Reunirse con el personal de la Dirección General de Política de Inversiones DGPI

asignado al proyecto, para conocer al detalle la información disponible para elaborar el estudio y conocer las expectativas sobre su alcance. Registrará los datos de las personas que serán contactadas para el desarrollo del estudio.

b. Tomar contacto (personal, vía telefónica, correo electrónico u otros) con las personas involucradas en el estudio para explorar disponibilidad de tiempo y acordar cronograma de visitas y reuniones.

c. Elaborar la propuesta de plan de trabajo, que contenga el desarrollo de la metodología del estudio, la descripción de las actividades, Un PERT/CPM elaborado en MS Project, un cronograma de actividades (Diagrama Gantt), señalando las personas de contacto, plazos de entrega de productos, entre otros.

d. Presentar el plan de trabajo ante la OREPI, para su posterior evaluación en la OPI correspondiente.

e. Realizar una presentación del Plan de Trabajo en la sede de la Oficina Regional de Pre Inversión- GRH.

f. Elaborar la versión final incluyendo el levantamiento de observaciones o recomendaciones formulada por la OPI.

ENTREGABLE N° 02: IDENTIFICACIÓNIncluye el desarrollo de los siguientes puntos:a. Nombre del PIP.b. Localización,c. Unidad Formuladora y Ejecutora del Proyecto.d. Participación de las entidades involucradas y de los beneficiarios.e. Marco de Referencia.f. Identificación: Diagnóstico de la Situación actual. Área de Influencia y área de estudio. Los servicios en la que intervendrá el PIP Involucrados en el PIPg. Análisis de Riesgo: h. Definición del problema y sus causas.i. Objetivo del Proyecto. j. Alternativas de solución al problema.

Se debe completar todos ítems de acuerdo del anexo N° 07 CONTENIDOS MÍNIMOS - FACTIBILIDAD PARA PIP

35




BASES INTEGRADAS

ENTREGABLE N° 03: FORMULACIÓNEn relación a este entregable, el consultor desarrollará las siguientes actividades específicas:a. Definición del horizonte de evaluación del proyecto.b. Análisis de la Demandac. Análisis de la Ofertad. Balance Oferta Demandae. Determinación del Plan de Producciónf. Determinación de Recursos Humanosg. Determinación de la Infraestructura.h. Determinación de Equipos Biomédicosi. Diseño de Programación Arquitectónicaj. Elaboración de planos y Presupuesto de Instalaciones eléctricask. Elaboración de planos y Presupuesto de Instalaciones sanitariasl. Elaboración de planos y Presupuesto de Estructurasm. Elaboración de planos y Presupuesto de la Arquitectura.n. Elaboración de planos y Presupuesto electromecánicaso. Análisis Técnico de la Alternativap. La secuencia de etapas y actividades de cada proyecto alternativoq. Cronograma de Actividadesr. Costos a Precios de Mercados. Costos de Impacto Ambientalt. Costos de Análisis de Riesgo

Los planos y presupuestos serán a nivel de factibilidad y se debe completar todos ítems de acuerdo del anexo N° 07 CONTENIDOS MÍNIMOS - FACTIBILIDAD PARA PIP

ENTREGABLE N° 04: EVALUACIÓNEn relación a este entregable, el consultor desarrollará las siguientes actividades específicas:a. Beneficios Socialesb. Costos Socialesc. Indicadores de Rentabilidad Social del Proyecto d. Evaluación de la rentabilidad social de las medidas de reducción de riesgos de desastres (MRRD). e. Evaluación Privadaf. Análisis de Sensibilidadg. Análisis de Riesgo de la rentabilidad social del PIP h. Análisis de Sostenibilidadi. Impacto Ambiental y CIRAj. Organización y Gestiónk. Plan de Implementaciónl. Fuentes de Financiamiento m. Matriz de Marco Lógicon. Línea de Base para Evaluación Ex - post de Impactoso. Conclusiones y Recomendaciones p. Anexos


5.1 CONTENIDO MINIMO DEL ESTUDIO DE FACTIBILIDADEl responsable del aspecto económico deberá complementar los datos técnicos con una inspección in situ al área de influencia del proyecto recopilando la información primaria de la zona de influencia.El proyecto a nivel de Factibilidad se formula tanto con fuentes primarias, siendo obligatorio el trabajo de campo. Este trabajo de campo se realizará para los aspectos socioeconómico y técnico, para recopilar y analizar información pertinente. En cuanto al diagnóstico relativo al problema, se deberá presentar un diagnóstico situacional del área en estudio, que servirá

36




BASES INTEGRADAS

de base para la identificación y análisis del problema, objetivos, alternativas de solución, así como las características de la población que demandará el bien o servicio y en general, para el desarrollo del estudio de pre inversión. Además será necesario identificar indicadores que reflejen los factores determinantes del proceso Salud-Enfermedad.Dentro del análisis de la demanda se debe tener en cuenta la estructura poblacional por grupo etareos (relacionando las fuentes de información: Encuesta Nacional sobre Mediciones de Niveles de Vida –ENNIV-, Censo Nacional de Población y Vivienda, compendio de estadísticas socio demográficas, encuesta demográfica y de salud familiar –ENDES-, encuesta nacional de hogares –ENAHO-) y el grado de accesibilidad de la población a los servicios de salud. En la oferta por parte del establecimiento de salud se utilizará unidades de medidas. La brecha o balance oferta – demanda, se deberá tener en cuenta situaciones como: brecha de calidad, de cantidad o cobertura y la relación de ambas brechas, calidad-cobertura, de esta brecha deberá mostrar el plan de producción, costos y beneficios del proyecto.La información debe ser suficiente para realizar el análisis de sensibilidad respecto a las variables económicas y técnicas más relevantes del PIP, para elegir la solución más favorable económicamente y muestre la mayor rentabilidad social.El Postor deberá presentar sus trabajos de campo y de gabinete, de acuerdo a lo solicitado por el “SNIP” y la OPI Regional, en concordancia con los Términos de Referencia del proyecto. Para presentar un proyecto de calidad el Consultor deberá coordinar con la Entidad Contratante quién a su vez designará a un equipo de supervisión del Proyecto y deberá realizar coordinaciones permanentes con la Unidad Formuladora y OPI.El Proyecto a nivel de Factibilidad se formulará teniendo en cuenta que la alternativa elegida en el Perfil Aprobado, podría ser revisada en el presente nivel, considerando que la disponibilidad del terreno seleccionado se encuentra cuestionada y que la profundidad de análisis en la presente etapa, puede recomendar cualquier otra de las alternativas estudiadas en el perfil aprobado.Serán de consulta obligatoria:a) La Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública, aprobada por

Resolución Directoral N° 003-2011-EF/68.01 Anexo SNIP 07;b) La Guía Metodológica para la Identificación, Formulación y Evaluación de Proyectos de

Inversión Pública del Sector Salud – 2006, anexo SNIP-09, Parámetros de Evaluación,c) Guía General de Identificación, Formulación y Evaluación Social de Proyectos Inversión

Pública a nivel de Perfil de la DGPI y Criterios Básicos Sectoriales.

El contenido mínimo que se exigirá para todo el estudio es el siguiente:

RESUMEN EJECUTIVOEn este resumen, se deberá presentar una síntesis del estudio de factibilidad que contemple los siguientes aspectos:A. Nombre del PIPB. Objetivo del PIPC. Balance oferta y demanda de los bienes o servicios del PIPD. Análisis técnico del PIPE. Costos del PIPF. Beneficios del PIPG. Resultados de la evaluación social del PIPH. Sostenibilidad del PIPI. Impacto ambiental del PIPJ. Organización y Gestión del PIPK. Plan de Implementación del PIPL. Financiamiento del PIPM. Marco Lógico del PIP

ASPECTOS GENERALESSe caracterizará brevemente el PIP, sobre la base del estudio desarrollado.Nombre del ProyectoSe modificará el nombre del proyecto que se definió en el Perfil Aprobado, por el especificado en los presentes Términos de Referencia; salvo mejor propuesta de la

37




BASES INTEGRADAS

Consultoría, considerando que el mismo debe permitir identificar el tipo de intervención, el bien o servicio sobre el que se intervendrá y la ubicación.Unidad Formuladora y Unidad EjecutoraColocar el nombre del representante de la Empresa Consultora como responsable de la formulación del estudio.Proponer la Unidad Ejecutora del proyecto, sustentando la competencia funcional y capacidades operativas.Participación de los involucradosConsignar en la matriz síntesis de involucrados, las opiniones y acuerdos de los grupos sociales (beneficiados, perjudicados, etc.) y entidades involucradas con el proyecto, tanto en su ejecución como con su operación y mantenimiento, respecto a su percepción del problema, intereses y compromisos; la fuente de información es el diagnóstico de involucrados.Marco de referenciaEn este punto se deberá especificar los siguientes aspectos:Un resumen de los principales antecedentes del proyecto.La pertinencia del proyecto, a partir del análisis de la manera en que se enmarca en los Lineamientos de Política Sectorial-funcional, los Planes de Desarrollo Concertados y el Programa Multianual de Inversión Pública, en el contexto nacional, regional y local.De ser el caso, considerar también el contexto internacional.

DENTIFICACIÓN3.1. Diagnóstico de la situación actual

Presentar un diagnóstico detallado de las condiciones actuales y pasadas, basado en fuentes de información primaria, con evidencias cuantitativas, cualitativas, fotográficas, etc. El diagnóstico estará organizado en los siguientes ejes de análisis:

3.1.1. El área de influencia y área de estudio.En este nivel el área de influencia y el área de estudio deben haberse definido concluyentemente.Se analizará las características más relevantes del área donde se localizan los afectados por el problema y la unidad productora del bien o servicio si ya existe y donde se ubicará el proyecto.Asimismo, se deberá identificar y caracterizar los peligros (tipología, frecuencia, severidad) que han afectado o pueden afectar a la zona en la que se ubica la infraestructura existente y la proyectada, respectivamente. Se deberá contar con información confiable que permita plantear escenarios futuros de ocurrencia de los peligros identificados, durante el horizonte de vida útil del PIP.

3.1.2. Los servicios en los que intervendrá el PIP.Si ya existiese la Unidad Productora y, de ser necesario, se profundizará el análisis de las condiciones en las que se produce actualmente los bienes o servicios que se intervendrán con el PIP, identificando y evaluando los procesos y los factores de producción (recursos humanos, infraestructura, equipamiento, gestión, entre otros). La evaluación de la adecuación de los principales factores de producción será realizada por especialistas en los distintos factores y se utilizarán estándares establecidos por el sector funcional o internacionales si éstos no existieran. Analizar las dificultades o problemas que eventualmente estén impidiendo que la entidad oferente provea adecuadamente el bien o servicio. Sobre esta base, se identificarán los factores de producción que generen restricción de oferta y se planteará la optimización de ésta; se evaluará las posibilidades reales de optimizar la capacidad de producción actual con intervenciones que no califiquen como inversión. Analizar la vulnerabilidad (exposición, fragilidad y resiliencia) de la Unidad Productora frente a los peligros identificados previamente en el área de estudio. Así mismo, analizar y estimar los probables daños y pérdidas que podrían generarse si ocurre el peligro e impacta sobre la Unidad Productora. Señalar y cuantificar los recursos naturales (renovables y no renovables), insumos químicos, que se utilizan actualmente para la producción del bien(es) o servicio (s) que se intervienen con el PIP. Así mismo, señalar si en los procesos de producción actual se

38




BASES INTEGRADAS

generan residuos (sólidos, líquidos, emisiones, entre otros) y, de ser afirmativo, evaluar sus características de acuerdo con las normas que establecen los límites permitidos y especificar cuál es el proceso de tratamiento, transporte y disposición final de éstos.

3.1.3. Los involucrados en el PIP:Sobre la base de los involucrados identificados en el estudio del nivel de perfil se recomienda una nueva aproximación a éstos, en particular a los grupos que serán beneficiados o perjudicados con el proyecto, así como las entidades que se harían cargo de la operación y mantenimiento. Este nuevo contacto debe servir para validar la alternativa seleccionada, a efectos de corroborar sus percepciones del problema, expectativas e intereses. De acuerdo con la tipología del PIP, precisar los grupos considerando los enfoques de género, interculturalidad, estilos de vida, costumbres, patrones culturales, condiciones especiales como discapacidad, entre otros. Se debe analizar también las características socioeconómicas, culturales, acceso a servicios básicos, situaciones de riesgo de desastres o de contaminación, etc., de la población que se beneficiará con el proyecto y, en general, aquellas variables vinculadas con los factores que condicionan la demanda o no demanda de los servicios en los que se intervendrá. Respecto a los grupos que pueden ser afectados con la ejecución del PIP, así como con las medidas de reducción de riesgos de desastres y con las medidas de mitigación de los impactos ambientales negativos; señalar las acciones realizadas o que se tiene previsto realizar para reducir el riesgo de conflictos sociales con tales grupos.

3.2. Objetivos del proyectoSe describirá el objetivo central o propósito del proyecto, así como los objetivos específicos (medios de primer orden y medios fundamentales).Tanto para el objetivo central como para los objetivos específicos, se deberá precisar los indicadores que reflejen los productos y los resultados que se esperan lograr con la ejecución del proyecto.

FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN4.1 Definición del Horizonte de Evaluación del Proyecto

Se revisará y establecerá definitivamente el período en el que se estimarán los costos y beneficios del proyecto, a efectos de su evaluación

4.2Análisis de la demandaSobre la base de información primaria y la profundización del diagnóstico, se revisarán y efectuarán las estimaciones de la demanda actual y sus proyecciones; para lo cual se tendrá en cuenta: a. Los servicios en los que se intervendrá con el proyecto y que serán proporcionados a los usuarios en la post-inversión. b. El ámbito de influencia definitivo del proyecto y las características de la población demandante. c. Las tendencias de utilización del servicio público a intervenir y los determinantes que la afectan. Sobre esta base, se plantearán los parámetros y supuestos para las proyecciones de la demanda. Se proyectará la demanda a lo largo del horizonte de evaluación del proyecto, señalando y sustentando los parámetros, supuestos y metodología utilizada. Solo si en el PIP se incluyen intervenciones que pueden modificar las tendencias actuales de demanda, ya sea en términos de incremento de la población demandante o el ratio de concentración (cantidad demandada por período o nivel de utilización del servicio), se proyectará la demanda en la situación “con proyecto”. Se sustentará los supuestos asumidos.

4.3. Análisis de la ofertaSobre la base del diagnóstico del servicio y de los factores de producción se estimará:a. Las capacidades de producción, actuales y futuras, de los distintos factores de producción, en base a estándares de rendimiento disponibles.b. La oferta actual y su evolución futura, en la situación sin proyecto.

39




BASES INTEGRADAS

c. La oferta optimizada, considerando las posibilidades de incrementar la capacidad de los factores de producción restrictivos, fundamentalmente con mejoras en la gestión.Se proyectará la oferta optimizada en el horizonte de evaluación del PIP, detallando y sustentando los supuestos y parámetros utilizados.

4.4. Balance Oferta DemandaDeterminar la demanda no atendida adecuadamente a lo largo del horizonte de evaluación del proyecto (déficit o brecha), sobre la base de la comparación de la demanda proyectada y la oferta optimizada o la oferta actual cuando no haya sido posible optimizarla.

4.5. Análisis técnico del PIP.La alternativa que se seleccionó previamente y es objeto de este estudio, deberá estar totalmente definida en todos sus aspectos técnicos tales como: localización, tecnología de producción o de construcción, tamaño óptimo, etapas de construcción y operación, vida útil del proyecto. Tal definición se basará en la información que se recoja en el trabajo de campo. Sobre la base del análisis del riesgo de desastres y de impactos ambientales, se deberá incluir: Acciones para reducir los daños y/o pérdidas que se podrían generar por la probable ocurrencia de desastres durante la vida útil del proyecto. Medidas de mitigación de los impactos negativos del proyecto sobre el ambiente.

Sobre la base del análisis técnico y la brecha de oferta y demanda: Se precisarán las metas de productos que se obtendrán en la fase de inversión. Se definirán las metas de producción de bienes y/o servicios a ser cubiertas por el proyecto en la fase de post-inversión, con el sustento respectivo. Hay que tener presente los casos en los que se requiere un período de maduración que se reflejará en una gradualidad hasta alcanzar la total utilización de la capacidad instalada con el PIP. Los requerimientos de recursos para la fase de inversión (características, cantidad y período).

En el caso de la inversión en infraestructura se deberá estimar las metas físicas (unidades, dimensiones, volumen) y especificar las principales características de la topografía del terreno, tipo de suelos, nivel de sismicidad en el área, disponibilidad de materiales en la zona o condiciones para su traslado a la obra, etc. Hay que considerar las normas técnicas y los estándares correspondientes al tipo de de PIP, así como a los usuarios o público con condiciones especiales, tal como las personas con discapacidad. En el caso de inversión en equipamiento, se deberá precisar los equipos, la cantidad, las características técnicas básicas e incluir cotizaciones.En el caso de inversión en capital humano o mejoras en procesos o en gestión de la entidad, estimar los requerimientos de los especialistas que intervendrán (perfil y número). En el caso de que el proyecto contemple intervenciones en mejoras tecnológicas, analizar: Vigencia tecnológica; Posibilidades de contar con capacitación a operadores, usuarios, asistencia técnica durante la operación y mantenimiento; Disponibilidad de recursos humanos especializados para su operación; Las características y tendencias de los mercados de los principales insumos y factores productivos requeridos para producir el bien o servicio; Las dificultades que podrían impedir que dichos insumos y factores productivos estén disponibles en las cantidades y calidades requeridas. Se considerará también los requerimientos de recursos (equipos, herramientas, almacenes, entre otros), para el mantenimiento en la fase de post-inversión Los requerimientos de recursos para la fase de operación y mantenimiento (características, cantidad, período). Estos requerimientos estarán en función a las metas de producción.

4.6. Costos a precios de mercado

40




BASES INTEGRADAS

La estimación de los costos debe estar sustentada en los requerimientos de recursos (cantidad, características, periodo, etc.) que se definieron previamente en el numeral anterior 4.5 Análisis técnico de la alternativa de solución. El monto de inversión del proyecto se presentará desagregado por componentes (medios fundamentales) y rubros, precisando y sustentando los precios que se han empleado. La fuente de información debe ser confiable y con el mayor grado de certidumbre posible. En el caso de inversión en infraestructura, se deberá considerar información a nivel de anteproyecto de ingeniería. En el caso de inversión en equipamiento, se deberá precisar las características técnicas específicas e incluir cotizaciones. En el caso de inversión en capital humano o mejoras institucionales, estimar los costos de los especialistas que intervendrán. Se deberá incluir los costos de las medidas de reducción de riesgos y de mitigación de los impactos ambientales negativos; así mismo, los costos de la gestión de la fase de inversión, así como de la evaluación ex-post (culminación y resultados). Considerar los costos de elaboración del estudio de evaluación del impacto ambiental que la Autoridad Competente ha establecido en la Calificación del Impacto Ambiental; el estudio se realizará en la fase de inversión según lo concordado entre el SNIP y el SEIA. Los costos de operación y mantenimiento se estimarán en la situación “sin proyecto”, definida como la situación actual optimizada, así como en la situación “con proyecto”. Se precisará los costos de personal, insumos y servicios más importantes y se detallará y sustentará los supuestos y parámetros utilizados.

4.7. Evaluación Social:Se efectuará la evaluación social del proyecto, para lo cual se deberá elaborar los flujos de beneficios y costos sociales.

4.7.1. Beneficios socialesSobre la base del diagnóstico y de las estimaciones de la demanda y oferta, se cuantificará y valorizará los beneficios sociales que se generaría con el proyecto durante el horizonte de evaluación.Estimar los beneficios que se generarían en la situación “sin proyecto”, para todo el horizonte de evaluación.Determinar los flujos de beneficios sociales incrementales, definidos como la diferencia entre la situación “con proyecto” y la situación “sin proyecto”.

4.7.2. Costos socialesSe elaborarán los flujos de costos sociales, teniendo como base los flujos de costos a precios de mercado, los cuales serán ajustados aplicando los factores de corrección de precios de mercado a precios sociales/6. Se deberá incluir también en los flujos otros costos sociales, que no aparecen en los costos a precios de mercado, pero que pueden generarse tanto en la situación “sin proyecto” como en la situación “con proyecto”.

4.7.3. Indicadores de rentabilidad social del Proyecto

Se estimarán los indicadores de acuerdo con la metodología aplicable al tipo de proyecto que se está formulando.

4.7.4. Evaluación de la rentabilidad social de las medidas de reducción de riesgos de desastres.De ser el caso, se estimarán los indicadores de rentabilidad social de las MRRD, considerando los costos y beneficios incrementales asociados a dichas medidas. Si son rentables socialmente, el flujo pertinente para la evaluación social del PIP incorporará los costos y beneficios sociales asociados a las MRRD; caso contrario el flujo pertinente será sin MRRD.

41




BASES INTEGRADAS

Esta evaluación no se efectuará sobre las medidas de reducción de riesgos ante sismos; el formulador considerará las normas vigentes de sismo resistencia y el evaluador verificará que se hayan incluido las medidas correspondientes.

4.8 Evaluación PrivadaRealizar el análisis costo beneficio desde el punto de vista privado, con el fin de evaluar la potencial participación del sector privado en el financiamiento de la ejecución y operación del proyecto.

4.9. Análisis de SensibilidadSe analizará y determinará los factores que pueden afectar los flujos de beneficios y costos. Se evaluará el comportamiento de los indicadores de rentabilidad de las alternativas ante posibles variaciones de los factores que afectan los flujos de beneficios y costos. Se definirá los rangos de variación de los factores que el proyecto podrá enfrentar sin afectar su rentabilidad social.

4.10. Análisis de Riesgo de la rentabilidad social del PIPEstimar, mediante un análisis probabilístico, el valor esperado del VAN social del proyecto, así como el VAN privado, de ser necesario.

4.11. Análisis de SostenibilidadDeberá demostrarse que se han adoptado las previsiones y medidas respecto a:A. Los arreglos institucionales necesarios para las fases de inversión, operación y mantenimiento;B. El marco normativo necesario que permita llevar a cabo la ejecución y operación del proyecto.C. La capacidad de gestión de la organización o entidades encargadas del proyecto en su etapa de inversión y operación;D. El financiamiento de los costos de operación y mantenimiento, señalando cuáles serían los aportes de las partes involucradas (Estado, beneficiarios, otros);E. El uso de los bienes y servicios sobre los cuales se interviene con el proyecto, por parte de los beneficiarios.F. Los probables conflictos que se pueden generar durante la operación y mantenimiento.G. Los riesgos de desastres.

4.12. Impacto ambientalDe acuerdo con las normas del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental (SEIA): a. Si el PIP no se encuentra en el listado del Anexo II, o en sus actualizaciones , en el marco del Reglamento de la Ley del SEIA, se considera lo estipulado en el art. 23 del citado reglamento, referido a proyectos, actividades, obras y otros no comprendidos en el SEIA. b. Si el PIP se encuentra en el listado del Anexo II, o en sus actualizaciones, en el marco del Reglamento de la Ley del SEIA, en este nivel de estudio se realizará la evaluación preliminar que se señala en el Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental (SEIA), debiéndose obtener la calificación ambiental previo a la declaración de viabilidad del PIP. A tal efecto, en este numeral se deberá sistematizar y desarrollar, según sea el caso, los siguientes aspectos, de acuerdo con el Anexo VI del Reglamento del SEIA; asimismo se tomará como información base aquella desarrollada en el numeral 4.5 de estos contenidos.

i. Fase de inversión del PIP: - Obras preliminares, desbroce, demolición, movimiento de tierras, entre otros. - Construcción de infraestructura, señalando los requerimientos de recursos tales como

maquinarias, equipos, combustible, agua, energía, personal y los residuos que se generarán.

- Disponibilidad de servicios básicos (agua, alcantarillado, energía, vías de acceso, etc.) ii. Fase de post-inversión: - Diagramas de procesos para la producción de los bienes y servicios que se entregarán

a los usuarios, cuando corresponda.

42




BASES INTEGRADAS

- Requerimientos de recursos para la operación y mantenimiento. Señalar si se utilizará recursos naturales, insumos químicos, agua potable, energía, etc. Indicar cantidad a utilizar por período.

- Residuos que se generan o generarán, tales como: Efluentes o residuos líquidos Residuos sólidos Sustancias peligrosas Emisiones atmosféricas Ruidos Vibraciones, radiaciones - Señalar características, especificar volumen por período, medidas previstas para

tratamiento, transporte y disposición final, entre otros

iii. Señalar las dimensiones ambientales que están siendo afectadas o pueden ser afectadas por la unidad productora del servicio y por el PIP.

iv. Describir los posibles impactos ambientales. v. Señalar las medidas de prevención, mitigación o corrección de los impactos negativos. Indicar los costos. vi. Plan de seguimiento y control de las medidas establecidas. vii. Plan de contingencia. viii. Plan de cierre o abandono ix. Si corresponde, incluir los costos de elaboración del Estudio de Impacto Ambiental

semidetallado (EIAsd) o Estudio de Impacto Ambiental detallado (EIAd).

4.13. Organización y GestiónAnalizar las capacidades técnicas, administrativas y financieras para poder llevar a cabo las funciones asignadas, de cada uno de los actores que participan en la ejecución así como en la operación del proyecto, en el marco de los roles y funciones que deberá cumplir.Los costos de organización y gestión deben estar incluidos en los respectivos presupuestos de inversión y de operación.Se deberá recomendar la modalidad de ejecución (contrata, administración directa) más apropiada para cada uno de los componentes de la inversión, sustentando los criterios utilizados.En aquellos proyectos que contemplen la ejecución de obras por Administración Directa, se deberá sustentar que la Unidad Ejecutora responsable de su ejecución cuente con el personal técnico-administrativo, los equipos necesarios y la capacidad operativa para asegurar el cumplimiento de las metas previstas. La Entidad debe demostrar que el costo total de la obra a ejecutarse por Administración Directa, será menor que si se ejecutara por contrata, tomando como referencia costos de proyectos similares.

4.14. Plan de ImplementaciónDetallar la programación de las actividades previstas para el logro de las metas del proyecto, indicando secuencia y ruta crítica, duración, responsables y recursos necesarios. Incluir las condiciones previas relevantes para garantizar el inicio oportuno y adecuado de la ejecución.4.15. FinanciamientoDescribir las fuentes de financiamiento previstas para la inversión, así como el impacto en las tarifas del bien o servicio producido.Describir las fuentes de financiamiento previstas para la etapa de operación y mantenimiento.4.16. Matriz del marco lógico del proyectoSe presentará la matriz definitiva del marco lógico del proyecto en la que se deberán consignar los indicadores relevantes, sus valores actuales y esperados, a ser considerados en el seguimiento, evaluación intermedia y evaluación ex post.4.17. Línea de Base para evaluación intermedia y ex-postEstablecer la metodología e indicadores relevantes que deberán ser considerados en la determinación de la línea de base para la evaluación intermedia y la evaluación ex-post.Detallar los costos y cronograma para la elaboración de la línea de base.

43




BASES INTEGRADAS

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONESConcluir y recomendar, como resultado del estudio, acerca de la importancia del hospital en la provincia y en el mejoramiento de la calidad de vida de los pobladores de la zona.

6. ANEXOSIncluir la información que sustente o detalle los puntos considerados en este estudio. A efectos de la evaluación preliminar del Impacto Ambiental del PIP incluir: Copia de habilitaciones correspondientes y documentación que acredite zonificación y saneamiento físico legal. Croquis de ubicación de la actual Unidad Productora y de los terrenos donde se localizará el PIP. Escala 1: 5000 Planos con el diseño de la infraestructura a instalar y/o existente. Planos de edificaciones existentes.

5.2 DOCUMENTOS MÍNIMOS QUE LA CONSULTORA DEBERÁ ELABORAR Y PRESENTAR Parte Económica: Desarrollo de talleres de socialización y sensibilización del proyecto con los

involucrados dentro del proyecto afín de desarrollar el diagnóstico, definir el problema principal, las causas efectos, el objetivo, los medios fundamentales y los fines y las alternativas de solución.

Asimismo desarrollar el análisis de la demanda, oferta, brecha insatisfecha, programas de producción, evaluación económica y social, análisis de sensibilidad, análisis de sostenibilidad, marco lógico y conclusiones y recomendaciones.

Todo el desarrollo del presente capitulo se realizara de acuerdo al contenido para la formulación del proyecto del Anexo SNIP 07 de la Directiva General vigente del Sistema Nacional de Inversión Pública.

Parte Técnica Inspección integral (in situ) de la infraestructura existente, evaluando las intervenciones

necesarias. Evaluación de la vulnerabilidad de la zona y de las edificaciones existentes,

considerando la localización y forma del terreno, así como las características mecánicas y topográficas del suelo, sobre el que se proyecta realizar la intervención.

Evaluación de los servicios de agua, desagüe y energía eléctrica, expedido por la entidad correspondiente. De no existir dichos servicios, deberá recabar las cotizaciones de las empresas de servicios correspondientes para efectos de las conexiones domiciliarias.

Constancia de visita del gerente o responsable de Proyecto y cada uno de los PROFESIONALES del Equipo Consultor emitida por Establecimiento de Salud

El estudio de Factibilidad se formulará con Fuentes primarias, siendo obligatorio el trabajo de campo. Este trabajo de campo se realizará para los aspectos socioeconómico y/o. para recopilar y analizar información pertinente.

Maqueta en Físico y virtual-3DLa consultoría deberá presentar una maqueta física en escala de 1:250, asimismo esta misma se presentara de manera virtual, la cual deberá realizarse en un programa computacional acorde a los requerimientos, (3D Studio Max, Archicad, Autocad 3D, o similar) para esto El Consultor deberá de contar al momento de la contratación, de los requerimientos computacionales y software para elaboración adecuada de la maqueta.La realización de la maqueta se hará en bloque y conjunto, es decir, se tendrá una vista 3D de los exteriores e Interiores de cada uno de los elementos que conforman el proyecto y además se tendrá vistas en conjunto de todo el proyecto, con todos los elementos que lo conforman.El video de animación 3D deberá recorrer de manera virtual por las instalaciones de forma lógica que permita ver y comprender a todas las personas en general del grado de intervención del proyecto y no tendrá una duración menor de 10 minutos.

44




BASES INTEGRADAS

Una vez concluido el estudio y para la última entrega del estudio, se realizará la entrega de todos los archivos 3D el video obtenido, planos y demás archivos realizados por el estudio en formato digital, los cuales se utilizarán y modificaran en el estudio definitivo, serán revisados y serán sujetos a la conformidad de los encargados de la revisión del estudio.Asimismo harán una presentación para la aprobación del diseño arquitectónico ante la Unidad formuladora y DIRESA.

Levantamiento topográficoComprende la presentación de los siguientes documentos: Plano en Planta de la distribución existente. Plano en Planta de distribución proyectada. Memoria descriptiva de los trabajos realizados de la nueva infraestructura. Plano de ubicación de la nueva infraestructura. Plano de levantamiento topográfico con curvas de nivel representativas, con los

nombres de las calles alrededor de la propiedad, datos de la ubicación, dirección exacta, manzana, urbanización, distrito, provincia y departamento.

Informe fotográfico interior/exterior, vistas de calles y construcciones vecinas.

Estudio de Mecánica de SuelosEl estudio de mecánica de suelos debe cumplir las condiciones técnicas establecidas en el RNE con sus Títulos Normas y Anexos, debiendo presentar (según lo establece la Norma E-050 Suelos y Cimentaciones), lo siguiente: Memoria descriptiva. Planos y Perfiles de suelos. Resultados de los Ensayos y de Laboratorio. Conclusiones y recomendacionesSe deberá realizar 06 calicatas por Hectárea con una profundidad no menor a 3 metros, el consultor fijará la ubicación conjuntamente con el supervisor, al igual que el número de ensayos de campo y laboratorio a realizar, para la determinación precisa de las características de los parámetros del terreno sobre el cual se apoyara la cimentación construida y la proyectada, cumpliendo como mínimo con lo indicado en la Norma E-050 Suelos y Cimentaciones para el programa de exploración. Será exigencia del supervisor la calidad del trabajo a presentar.

Estudio de Geología y Geodinámica

Los trabajos a efectuarse tanto en campo, laboratorio y gabinete, están orientados a desarrollar las actividades que permitan evaluar y establecer las características de geodinámica interna y externa del terreno para identificar posibles fallas, deslizamientos y otras características deficientes que el terreno pueda presentar a la hora de cimentar la estructura; de acuerdo al reglamento Nacional de Edificaciones Norma E-0.50 Suelos y Cimentaciones, para lo cual como mínimo se deberá presentar: Descripción y objetivo Situación general Ubicación del área en estudio (especificando la ubicación de cada una de las estructuras y líneas proyectadas) Descripción física de la zona. Accesibilidad Clima Unidades Geomorfológicas Geología Local Estratigrafía Geodinámica Externa. Factores Estáticos Factores Dinámicos Características generales del proyecto. identificación de peligros Peligros naturales Generado por procesos al interior de la Tierra (Geodinámica interna)

45




BASES INTEGRADAS

Evaluación sísmica Actividad volcánica Peligros generados por procesos en la superficie de la Tierra (Geodinámica externa). Deslizamiento de tierra Aluvión Derrumbe Alud Erosión fluvial Asentamiento diferencial Peligros tecnológicos (por la actividad del hombre) Incendio Explosión Contaminación ambiental

Arquitectura

El ANTEPROYECTO de arquitectura, contempla el desarrollo del proyecto completo a nivel de factibilidad, incluyendo memoria descriptiva, plantas, cortes, elevaciones, los cuales deberán ser compatibles con las demás especialidades (equipamiento, estructuras, instalaciones sanitarias e instalaciones eléctricas), el mismo que deberá tener conformidad de la DIRESA.El desarrollo del proyecto de arquitectura debe enmarcarse en lo estipulado en el Reglamento Nacional de Edificaciones, Reglamento General de Hospitales del MINSA, Reglamentos y Normas de Defensa Civil y otras normas vigentes relacionadas con el proyecto materia del presente.En cuanto a materiales, componente y productos considerados en el proyecto, estos deben ceñirse a las Normas Técnicas Peruanas de INDECOPI y, de no existir éstas, a normas internacionales.

Instalaciones SanitariasEsquema de Pre diseño y memoria descriptiva a nivel general de las instalaciones de agua fría (agua dura), agua tratada, agua caliente, red contra incendios, red de desagüe, red de evacuación pluvial, almacenamiento de agua, salas de bombas, equipos y planta de tratamiento.

Instalaciones Eléctricas y Comunicaciones:Esquema de Pre diseño memoria descriptiva a nivel general del sistema eléctrico en media y baja tensión, Subestación Eléctrica, comunicaciones: teléfono, parlantes, circuito cerrado de TV, sistema de cómputo, alarma contra incendio vigilancia y seguridad.

Instalaciones Mecánicas:Esquema de Pre diseño y memoria descriptiva a nivel general de aire acondicionado, ventilación mecánica, sistema de oxígeno, red de Petróleo diesel No 2, grupo electrógeno, sistema de gas propano, conservación de cadáveres, Tanque diario y otras instalaciones que sean necesarias de acuerdo al estudio.

Presupuesto de Infraestructura:El monto de inversión de la infraestructura del proyecto se presentará desagregado por rubros, considerando el nivel de información derivado del anteproyecto Arquitectónico y de ingeniería; precisando y sustentando los precios unitarios de las principales partidas de obra que se plantean emplear.

Equipamiento:Plano de equipamiento, que considera el desarrollo del mobiliario fijo y equipamiento móvil, el mismo que deberá ser compatible con el diseño arquitectónico, estructural, instalaciones eléctricas y sanitarias.- Archivo Fotográfico del equipamiento existente.- Informe de evaluación, análisis y comentarios.

46




BASES INTEGRADAS

- Presupuesto referencial con las cotizaciones y/o proformas que sustenten el precio final del equipamiento propuesto por el consultor a ejecutar en obra, así como las características técnicas generales y las cantidades por cada uno de los tipos de equipos. Si el costo de reparación de los equipos excede el 40% del costo del equipo, se debe considerar la compra de un nuevo equipo.

ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL:

Resumen EjecutivoDebe ser un instrumento que permita a los interesados formar una idea clara, integra y exacta del proyecto de intervención que se va a ejecutar, de los impactos ambientales que se generarían y de la estrategia de manejo ambiental respectiva. La información incluida en el citado resumen debe ser comprensible que permita no expertas en materia técnica, asimismo, incluirá la tabla de contenido o índice completo del EIA-sd.

Descripción del ProyectoEn este punto se considera la descripción del proyecto de intervención en sus diferentes etapas: planificación, construcción, operación, mantenimiento y abandono o cierre, teniendo en cuenta su tiempo de ejecución, los componentes, acciones u obras, entre otras, según lo indicado a continuación:

a) Los antecedentes generales del proyecto, indicando su nombre, la identificación legal administrativa del proponente

b) El marco de referencia legal y administrativo, especificando los aspectos legales y administrativos de carácter ambiental que tienen relación directa con el proyecto, especialmente aquellos relacionados con la protección del ambiente, la conservación de los recursos naturales e histórico-culturales, el cumplimiento de normas de calidad ambiental y la obtención de permisos para uso de recursos naturales, entre otros.

c) El objetivo y justificación del proyecto.d) La localización geográfica y política del proyecto en coordenadas UTM, refrendado con

cartografías a escala apropiada.e) Descripción secuencial de las distintas etapas del proyecto, precisando su respectivo

cronogramaf) La envergadura el proyecto, estableciendo su área de influencia (directa e indirecta) en

función a los impactos ambientales potenciales auge se generaran, (presentar plano a colores).

g) El tiempo de vida útil del proyecto y monto estimado de la inversión.h) la descripción de la etapa de levantamiento de información sobre la característica del

terreno, incluyendo las acciones empleadas para la recolección de datos utilizados para el diseño de ingeniería del proyecto.

i) La descripción de la etapa de construcción, indicando las acciones y requerimientos de materiales, equipos, campamentos, personal y requerimientos logísticos que serán necesarios, así como las vidas de acceso para acceder al emplazamiento.

j) La descripción de la etapa de operación y mantenimiento, detallando las diferentes fases del proceso de producción o transformación. Los recursos naturales, los materias primas, los insumos químicos, entre otros, que se utilizaran en los procesos de extracción, producción o transformación, su origen, características y peligrosidad, así como las medidas de control para su transporte, almacenamiento y manejo, la cantidad de producción diaria, mensual, anual de productos terminados e intermedios. Las características de los efluentes, emisiones y residuos sólidos generados, la cantidad de personal, los requerimientos logísticos y las vías de acceso, entre otros.

k) La descripción de la etapa de abandono o cierre, incluyendo las acciones generales que implementara el proponente del proyecto de inversión en dicha etapa.

Línea de Base

47




BASES INTEGRADAS

Este aspecto debe contener las características del área o lugar donde se ejecutara el proyecto, precisando la delimitación de las áreas de influencia directa o indirecta, incluyendo los siguientes elementos, solo en las medidas que serán afectadas por el proyecto.La descripción dela ubicación, extensión y emplazamiento del proyecto, identificando y definiendo su área de influencia directa e indirecta, considerando el estudio al estudio de macro y micro localización. Así como la ubicación con relación a un área natural protegida y/o su zona de amortiguamiento, de ser el caso. La propuesta de identificación y simulación del área de influencia será ratificada o modificada por autoridad competente, al dar la conformidad de los términos de referencia respectivos.La descripción del medio físico, en cuanto a sus características climáticas, además se debe incluir cuando sea necesario y de acuerdo a las condiciones de envergadura del proyecto, los siguientes aspectos:

Meteorología y zonas de vida (planos) Geología y geomorfología (planos) Hidrografía, Hidrología, Hidrogeología y balances hídricos (planos) Suelos, capacidad de uso mayor de las tierras y uso actual de los suelos (planos) Calidad del aire, suelos y agua (presentar estudio correspondiente) Otras actividades existentes en el área del proyecto Otros aspectos que la autoridad revisora determine. La descripción del medio biológico, en cuanto a sus características y dinamia. Además

se debe incluir cuando sea necesario y de acuerdo a las condiciones y envergadura dl proyecto los siguientes aspectos.

Diversidad biológica y sus componentes Flora y fauna (terrestre y acuática), indicando su abundancia, distribución, estado de

conservación según los listados nacionales de especies en peligro y grado de endemismo.

Ecosistemas frágiles, los cuales comprenden, entre otros deterioros de humedales, bosques relictos, lagunas, áreas arqueológicas.

Áreas naturales protegidas o zonas de amortiguamientos. Las unidades paisajistas en el área del proyecto Aspectos o factores que amenazan la conservación de los habitad o ecosistemas

identificados. Otros aspectos que la autoridad correspondiente determine.

La descripción y caracterización de los aspectos social, económica, cultural y antropogénico de la población ubicada en el área de influencia del proyecto, además se debe incluir cuando sea necesario y de acuerdo a las condiciones y envergadura del proyecto, los siguientes aspectos: Índice demográfico, social, económico, de ocupación y otros Servicios, infraestructura básica y actividades principales que aportan información

relevante sobre la calidad de vida y costumbres de las comunidades involucradas. Descripción y análisis del uso actual del territorio, teniendo en consideración su aptitud

y la tenencia de la tierra. Otros aspectos que la autoridad correspondiente determine.

a) La presencia de restos arqueológicos, históricos y culturales en el área de influencia del proyecto.

b) Identificación de los aspectos de vulnerabilidad y peligros de origen natural o antrópico asociados al área de influencia del proyecto.

c) Elaboración de la cartografiar general (mapas de ubicación entre otros), y diagramas relevantes de la línea base relacionada con el proyecto.

Plan de Participación Ciudadana

48




BASES INTEGRADAS

El titular deberá elaborar el Plan de Participación Ciudadana tomando en consideración las disposiciones establecidas en las normas sectoriales y el Titulo N° del D.S N° 002-2008-MINAM, según corresponda.El titular presentara en el acápite correspondiente del EIA-sd, los resultados debidamente sustentados del desarrollo del Plan de Participación Ciudadana, donde es evidente las estrategias, acciones y mecanismos de involucramiento y participación de las autoridades, población y entidades representativas de la sociedad civil debidamente acreditadas, en las diferentes etapas de elaboración del EIA-sd.De acuerdo lo establecido en el D.S N° 002-2009-MINAM, cuando la autoridad competente determine la procedencia de la realización de la audiencia pública, el Plan de Participación Ciudadana debe contener, adicionalmente el informe consolidado de las observaciones formuladas por la ciudadanía durante dicho proceso. El informe solo incluirá las opiniones sustentadas de las aclaraciones, rectificaciones o ampliaciones de información efectuadas por la población y entidades representativas de la sociedad civil debidamente acreditadas, destacando la forma como se dieron a ellas en el proceso de elaboración del EIA-sd.

Caracterización de Impactos Ambientales

Se debe de tomar en consideración la identificación y caracterización de los impactos ambientales, así como los riesgos a la salud humana y los riesgos ambientales del proyecto, en todas sus fases y duración todo su periodo de duración. Para tal fin, se deberá realizar el procedimiento siguiente:Identificar, evaluar, valorar y jerarquizar los impactos ambientales positivos y negativos que se generaran, asi como los riesgos inducidos derivados de la planificación, construcción, operación, mantenimiento y cierre del proyecto, utilizando para ello las metodologías de evaluación aceptadas internacionalmente, debiendo velar por:a) Se analice la situación ambiental determinada en la línea de base, comparándole con

las transformaciones esperadas en el ambiente, producto de la implementación del proyecto.

b) Se prevengan los impactos directos, indirectos, acumulativos, y sinérgicos y se evalúan los riesgos inducidos que se podrían generar y presentar sobre los componentes ambientales, sociales y culturales, así como la salud de las personas.

c) Se utilicen variables representativas para identificar los impactos ambientales justificando la escala al nivel de resolución y el volumen de los datos, la replicabilidad de la información mediante el uso de modelamientos matemáticos para la determinación de impactos negativos y positivos y la definición de umbrales de dichos impactos.

d) Se consideren los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) y los límites Máximos Permisibles (LMP) vigente en ausencia de regulación nacional sobre la materia, emplear estándares de nivel internacional que el Ministerio del Ambiente apruebe para tal fin.

e) Así mismo la identificación y valoración de los impactos ambientales debe realizarse tomando en cuenta lo siguiente:

f) El medio físico, que incluye el clima y la estabilidad geomorfológica del suelo, las condiciones hidrológicas y edafológicas, la generación de niveles de ruido, la presencia y niveles de vibraciones de campos electromagnéticos y de radiación, y el deterioro de la calidad del aire, agua y suelo.

g) El medio biológico, que incluye la afectación a los ecosistemas terrestres y acuáticos, habitad, su estructura y funciones, aspectos de su resilencia y continuidad, así como los niveles de conservación de las especies de flora y fauna silvestre u otras características de relevancia.

h) El aspecto social, económico y cultural, especialmente de variables que aportan información relevante sobre la calidad de vida delas comunidades o poblaciones afectadas y sobre los sistemas de vida y costumbres de los grupos humanos, poniendo especial énfasis en las comunidades protegidos por leyes especiales.

49




BASES INTEGRADAS

i) La inserción en algún de ordenamiento territorial o un área bajo protección oficial.j) La caracterización del área de influencia en relación a la infraestructura exterior, por

ejemplo, infraestructura vial, y de equipamientos, as áreas de recreación, los espacios urbanos entre otras.

k) Potencialidad de las tierras y uso actual de uso del suelo.l) El paisaje y los aspectos zuriticos, caracterizando las unidades de singularidad o de

especial valor.m) Aquello otros aspectos del medio físico, biológico y/o social, que tengan relación directa

con el proyecto o actividad, los cuales serán determinados por la autoridad competente.

n) Para establecer la valoración de los impactos ambientales se consideraran como como criterios al carácter positivo o negativo, el grado de afectación al ambiente, la importancia con relación a los recursos y la calidad ambiental, el riesgo de ocurrencia de los probables impactos, la extensión respecto del territorio, la duración con relación al tiempo que durara el impacto, asi como la reversibilidad que tiene el ecosistema a regresar a sus condiciones naturales.

Estrategia de Manejo Ambiental

Debe considerar los mecanismos y acciones para la implementación de las actividades y compromisos a los que esta obligado a cumplir el titular del proyecto durante su periodo de duración de conformidad con la Ley N° 27446, el presente reglamento y otras normas complementarias aplicables.Las estrategias de manejo ambiental debe considerar como mínimo lo siguiente:a) Plan de manejo ambiental, que identifique y caracteriza todas las medidas que el titular

del proyecto realizara para prevenir, mitigar y/o corregir los impactos ambientales identificados.

b) Plan de vigilancia ambiental, que incluya los mecanismos de implementación del sistema de vigilancia ambiental y la asignación de responsabilidades especificas para asegurar el cumplimiento de las medidas contenidas en el Plan de Manejo Ambiental, considerando la evaluación de su eficiencia y eficacia mediante indicadores de desempeño. Asimismo este Plan incluirá el programa de monitoreo ambiental, el cual señalara las acciones de monitoreo para el cumplimiento de los limites máximos permisibles y otros establecidos en las normas nacionales vigentes o normas de nivel internacional.

c) Plan de contingencia, que considere las medidas para la gestión de riesgos y respuesta a los eventuales accidentes que afectan a la salud, ambiente o infraestructura y para las etapas de construcción, operación, mantenimiento y cierre o abandono, si esta última procediera.

d) Plan de abandono o cierre, conteniendo las acciones a restaurar cuando se termine el proyecto, en cada una de sus etapas, de manera de que el ámbito del proyecto y su área de influencia queden en condiciones similares a las que se tuvo antes del inicio del proyecto. Este plan se efectuara de acuerdo a las características del proyecto y las disposiciones que determine la autoridad competente.

e) El cronograma y presupuesto para la implantación de la estrategia de manejo ambiental

f) Un cuadro resumen conteniendo los compromisos ambientales señalados en los planes establecidos en la Estrategia de Manejo Ambiental, aso como la identificación del responsable y los costos asociados.

g) La Empresa consultora, los nombres y firmas de los profesionales y técnicos que intervinieron en la elaboración del EIA-sd.

Otras consideraciones que determine la autoridad.

Anexo:Los anexos que permitan corroborar la información generadas para la realización de actividades y tareas del equipo de profesionales y que están contenidos en el EIA-sd, como

50




BASES INTEGRADAS

también de otros antecedentes de interés que sean útiles para la compresión del documento. El titular del proyecto debe presentar la cartografía del lugar de emplazamiento de la acción señalando el área de influencia, la escala y la simbología adecuada para una correcta interpretación, copia de los resultados de análisis emitidos por el laboratorio. Hojas de cálculo realizado, fotografías, videos entre otros.

Programas de CapacitaciónComprende los eventos de capacitación (Cursos, talleres, seminarios, simposios, pasantías, etc.) de acuerdo a lo indicado en el Estudio a Nivel de Perfil u otros que considere el consultor debidamente sustentado, para mejorar las destrezas del personal que labora dentro del establecimiento de salud.Para lo cual debe presentar un programa de capacitación detallado, definiendo por cada evento, contenido temático, horas lectivas, Expositores, costos y demás datos que permitan tener una claridad en los eventos programados.

ESTUDIO ARQUEOLÓGICO A NIVEL DE RECONOCIMIENTO PRINCIPAL

1. Objetivo Elaborar y desarrollar un proyecto de evaluación arqueológica sin excavaciones ni recolección de material en el área del proyecto y sus áreas auxiliares (canteras, DME, patios, plantas y otros), cumpliendo los procedimientos descritos en la normatividad referida a la protección del Patrimonio Cultural de la Nación y obtener la aprobación por parte del INC.2. Evaluación Arqueológica sin excavaciones Sin ser limitativos, el Consultor realizará los siguientes trabajos:Elaboración y desarrollo de un Proyecto de Evaluación Arqueológica sin excavaciones que permita la identificación de áreas culturales en la zona del proyecto y sus áreas auxiliares, en el ámbito del área de influencia directa e indirecta. El estudio debe tener como base la recopilación de los antecedentes históricos e investigaciones previas, de la verificación in situ descripción de las características y evidencias culturales existentes, con la finalidad de definir la estrategia de campo a desarrollar.Identificar todo tipo de vestigio arqueológico, debiendo determinar nivel y tipo de impacto que pudiese existir durante el proceso constructivo de la obra, pudiéndose variar la obra con la finalidad de proteger la integridad de los restos arqueológicos.El contenido del proyecto a presentar al Instituto Nacional de Cultura deberá contener los siguientes requisitos mínimos:ÍndiceIntroducción1. Plan de Evaluaciones Arqueológicas1.1Persona natural y jurídica que ejecuta los trabajos.1.2 Nivel de Estudios de Ingeniería e Impacto Ambiental.1.3 Evaluaciones Arqueológicas desarrolladas2. Fines y Objetivos del Proyecto de Evaluación Arqueológica2.1Descripción geográfica de la región.2.2 Mapa de ubicación2.3 Enumeración de los fines y objetivos de la evaluación2.4 Antecedentes y problemática3. Plan de los trabajos a ejecutarse en el marco del proyecto3.1Relación del personal participante. 3.2 Enumeración de las fase de evaluación 3.3 Sustentación profesional y técnica 3.4Recursos materiales3.5 Plan de protección y conservación del sitio4. Metodología operativa y lineamientos técnicos4.1 Descripción de la metodología operativa y técnicas de campo.4.1.1 Sistema de sectorización y coordenadas.4.1.2 Sistema de nomenclatura de los elementos arqueológicos 4.1.3Técnicas de prospección 4.1.4Dimensiones y distribución de las unidades de excavación si lo amerita.

51




BASES INTEGRADAS

4.2 Descripción de la metodología operativa y técnica de gabinete4.2.1Análisis a realizar sobre los materiales recuperados.4.2.2Sistema de inventario, almacenaje y embalaje4.2.3Mecanismos para la elaboración del informe.4.3 Descripción de las técnicas de protección y/o conservación4.4 En el caso de trabajos con restos humanos, se señalarán las técnicas específicas de campo y gabinete 5. Recursos materiales y económicos5.1 Presupuesto analítico del costo total del proyecto.5.2 Financiamiento de los trabajos5.3 Recursos materiales, equipo o infraestructura con la que cuenta el proyecto.6. Difusión de la investigación6.1 Planes de difusión de los resultados del proyecto.6.2 Instituciones que recibirán ejemplares del informe o futuras publicaciones sobre las investigaciones.6.3 Destino final de las colecciones y registros.7. Bibliografía8. AnexosFichas de RegistroMapa de Ubicación Plano de los sitios tentativos a delimitar Habilidad, COARPE del Arqueólogo del directorCurrículum del director del proyectoDocumento del Representante legal de la empresa con una antigüedad no menor de 3 meses.

3. Trabajos de CampoLas labores de campo comprenderán lo siguiente: Prospección: Consistente en el reconocimiento total del área en estudio, mediante una minuciosa prospección de superficie, con el fin de identificar restos arqueológicos de manera superficial, este trabajo incluye el registro fotográfico de las evidencias arqueológicas y su geo-referenciación en coordenadas UTM.Entrevista a los pobladores de las localidades cercanas con la finalidad de establecer la ubicación de posibles restos arqueológicos al entorno de la zona de estudio.Propuesta de Delimitación y señalización arqueológica en plano, del área aproximada de la zona arqueológica que se ubique en el área del proyecto y/o áreas auxiliares.4. Informe Final de la evaluación arqueológicaEl consultor presentará a GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA una versión impresa y/o digital debidamente suscrito, para revisión y conformidad del especialista de la entidad, la misma que debe comprender el procesamiento de la información de los resultados del estudio arqueológico y será redactado de acuerdo a lo que establece el Reglamento de Investigaciones Arqueológicas (R.S Nº 004-2000-ED).

Estudio Arqueológico (CIRA – PMA)El consultor en concordancia a los resultados obtenido en el estudio (a) estudio arqueológico a nivel de reconocimiento principal, elaborará y desarrollará un estudio arqueológico que tenga como objetivo obtener el Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos emitido por parte del Instituto Nacional de Cultura para el Estudio Definitivo, mediante el cual las áreas culturales sean visibles para la ejecución de obra y que garantice la no evidencia de hallazgos durante el proceso constructivo.El Proyecto de Evaluación Arqueológica será elaborado con los datos del informe final de factibilidad y del estudio de impacto ambiental. El contenido del proyecto a presentar al Instituto Nacional de Cultura según la modalidad deberá contener los siguientes requisitos mínimos:

ÍndiceIntroducción1. Plan de Evaluaciones Arqueológicas1.1Persona natural y jurídica que ejecuta los trabajos.

52




BASES INTEGRADAS

1.2 Nivel de Estudios de Ingeniería e Impacto Ambiental.1.3 Evaluaciones Arqueológicas desarrolladas2. Fines y Objetivos del Proyecto de Evaluación Arqueológica2.1 Descripción geográfica de la región.2.2 Mapa de ubicación2.3 Enumeración de los fines y objetivos de la evaluación2.4 Antecedentes y problemática3. Plan de los trabajos a ejecutarse en el marco del proyecto3.1 Relación del personal participante. 3.2 Enumeración de las fases de evaluación 3.3 Sustentación profesional y técnica 3.4 Recursos materiales3.5 Plan de protección y conservación del sitio4. Metodología operativa y lineamientos técnicos4.1 Descripción de la metodología operativa y técnicas de campo.4.1.1 Sistema de sectorización y coordenadas.4.1.2 Sistema de nomenclatura de los elementos arqueológicos 4.1.3 Técnicas de excavación, delimitación y señalización 4.1.4 Dimensiones y distribución de las unidades de excavación 4.2 Descripción de la metodología operativa y técnica de gabinete4.2.1 Análisis a realizar sobre los materiales recuperados.4.2.2 Sistema de inventario, almacenaje y embalaje4.2.3 Mecanismos para la elaboración del informe.4.3 Descripción de las técnicas de protección y/o conservación4.4 En el caso de trabajos con restos humanos, se señalarán las técnicas específicas de Campo y gabinete.5. Recursos materiales y económicos 5.1 Presupuesto analítico del costo total del proyecto. 5.2 Financiamiento de los trabajos 5.3 Recursos materiales, equipo o infraestructura con la que cuenta el proyecto.6. Difusión de la investigación 6.1 Planes de difusión de los resultados el proyecto. 6.2 Instituciones que recibirán ejemplares del informe o futuras publicaciones sobre las Investigaciones. 6.3 Destino final de las colecciones y registros.7. Bibliografía8. Anexos Fichas de Registro Mapa de Ubicación Plano de los sitios tentativos a delimitar Documentos que exija el INC.III Consideraciones ComplementariasAsimismo en el Proyecto a someterse al INC se planteará la realización de las siguientes acciones: Revisión bibliográfica de información Búsqueda de antecedentes de posibles investigaciones anteriores en el lugar: Búsqueda de catastros realizados en la zona. Búsqueda de estudios o investigaciones realizadas. Búsqueda de datos de comunicación personal. Búsqueda Cartográfica y Aerofotográfica Instituto Geográfico Nacional. Servicio Aerofotográfico Nacional (SAN). Instituto Nacional de Cultura (INC). Planos del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Expediente técnico de ingeniería e impacto ambiental del estudio

5.3 PRESENTACION DE ESTUDIOS

Documentos Escritos

53




BASES INTEGRADAS

Formatos: Los originales serán en papel "Bond" de 80 grs. como mínimo, color blanco, membrete de la firma contratada, tamaño "A-4" (210 x 297 mm) o múltiplos según el caso. Todos los originales llevarán la firma del Consultor y del responsable de la especialidad correspondiente, al margen de cada hoja. Para cada expediente, presentará un (01) original y dos (02) copias, en pioner blanco formato A-4, con índice u hoja de contenido y la presentación por especialidades.

La impresión del texto debe ser de óptima calidad (primera impresión) con impresora del tipo burbuja o inyección (cartucho de tinta) o sistema láser. Se utilizará Software de aplicación Office XP. Adicionalmente, se entregarán los archivos en CDs conteniendo toda la información gráfica y escrita y otros del expediente técnico.

Documentos Gráficos:Formato: Se presentarán un juego completo de los planos originales y dos juegos completos de copias en papel Bond de 90 gr. mínimo, doblados en formato A4 convenientemente foliados, Legibles y fácil de poder comprobar, firmadas y selladas por el consultor y por el profesional responsable del diseño respectivo. Los planos deberán estar elaborados en AUTOCAD y deberán ser presentados además, en CDs, grabados en archivos con extensión DWG. Estos planos deberán cumplir con lo Especificado en la “Normalización para elaboración de gráficos en Autocad”, documento que será entregado al consultor contratado.

PLAZOS DE ENTREGA DEL ESTUDIO DE PRE INVERSIÖN A NIVEL FACTIBILIDAD

PRIMER INFORME1. Plan de trabajo 05 días de firmado el contrato

SEGUNDO INFORME2. Aspectos Generales e Identificación, se hará entrega a los 30 días, de aprobado por la OREPI el Primer Informe

TERCER INFORME3. Formulación, Estudio de Mecánica de Suelos, Levantamiento Topográfico y desarrollo de Anteproyecto 60 días, de aprobado por la OREPI el Segundo Informe

CUARTO INFORME4. Evaluación y estudio final de Factibilidad Completa, se hará entrega a los 90 días, de aprobado por la OREPI, el Tercer Informe.

A la VIABILIDAD del estudio dada por la OPI correspondiente, se presentará el INFORME FINAL en 03 ejemplares, que incluye los archivos desarrollados en la presente consultoría (PDF, Word, Excel, project, autocad, etc).

6.0 PRESENTACION DE LOS CONTENIDOS DEL ESTUDIO DEFINITIVOCONTENIDO MINIMO DEL EXPEDIENTE TECNICO:El expediente técnico tendrá como mínimo el siguiente contenido:

i. Resumen Ejecutivoii. Índice Generaliii. Memoria Descriptivaiv. Ingeniería del Proyecto

4.1 Estudio de Mecánica de suelos4.2 Memoria de Cálculo Estructural4.3 Instalaciones sanitarias.4.4 Instalaciones eléctricas.4.5 Instalaciones especiales.4.6 Equipamiento4.7 Estudio de Impacto Ambiental4.8 Otros Estudios (Según Tipo de Proyecto por especialidad)

54




BASES INTEGRADAS

v. Especificaciones Técnicasvi. Hoja de Metradosvii. Presupuesto de Obra/Resumen Total.viii. Presupuesto de equipamiento.ix. Desagregados de Costos Indirectosx. Presupuesto Analíticoxi. Análisis de Costos Unitariosxii. Relación de Insumos o Materialesxiii. Relación de mano de obra.xiv. Cuadro de Cotizaciones de Material/Insumosxv. Cálculos de Fletexvi. Formulas Polinómicasxvii. Cronograma Programado de Avance Físico de Obra (Ruta Critica)xviii. Cronograma de Avance Valorizado de Obraxix. Cronograma de Adquisición de Insumos o Materialesxx. Panel Fotográficoxxi. Planos por Especialidades (Según Tipo de Proyecto)xxii. Anexos

20.1 Manual de Operación y/o Mantenimiento20.2 Manuales de equipamiento.20.3 Acta de APROBACIÓN de uso del terreno (Disponibilidad de terreno)20.4 Documento de Aprobación de expediente por entidad responsable según corresponda20.5 Otros (De acuerdo a la envergadura del proyecto).

ENTREGABLE 5: INGENIERIA BÁSICA

6.2.1 Levantamientos Topográficos

Definición del área a levantar Se definirá el área a levantar, considerando el área del proyecto y las avenidas o calles adyacentes, siendo el mínimo aceptable de 200 metros a cada lado del perímetro del área del proyecto. Poligonal Básica y Poligonal AuxiliarLa topografía estará enlazada a una poligonal básica cerrada de segundo orden, enlazada, a su vez, a la red Geodésica Nacional GPS, en el sistema de coordenadas UTM (Universal Transversal Mercator), Datum WGS84.El levantamiento de la poligonal auxiliar deberá ser realizado utilizando estación total. Para el cálculo de las coordenadas de los vértices de las poligonales auxiliares, se tomará como referencia las coordenadas de la poligonal básica.La nivelación de la poligonales deberá ser geométrica, cerrada de ida y vuelta, con la precisión exigida por el reglamento.Los vértices de la poligonal deberán ser señalados en forma permanente con hitos de concreto o una señal similar, para lo cual, el Consultor deberá proponer a la Unidad Gerencial de Estudios el diseño de la señal, para su aprobación.Mediante Estación Total de 2 a 5 segundos de precisión, se medirán ángulos, distancias y cotas, para su representación con las tres coordenadas (N; E, h) y descripción de los mismos si fuera necesario. En el caso de existir puntos inaccesibles, el levantamiento se ejecutará mediante el sistema láser, incorporado a la estación total.Se elaborará la red de puntos TIN (Triangulated Irregular Network), que se utilizarían para la generación de las curvas de nivel. La ubicación y densidad de los puntos, puede ser verificada mediante el TIN.La nivelación se cerrará con una precisión de 0.012 m/K, colocándose asimismo un Bench – Mark (BM) con monumentación de concreto, debidamente protegido, fuera del alcance de los trabajos y referidos a puntos inamovibles.

Representación gráfica del terreno. Detalles planimétricos.- Se representarán todos los detalles y particularidades de la superficie del terreno, tales como: vías existentes aledañas al área del proyecto, cursos de agua, canales, muros, cercos, torres, postes, cables, edificaciones y viviendas contiguas,

55




BASES INTEGRADAS

veredas, líneas de fachada, tapa de buzones, tuberías, gaseoductos, oleoductos etc. (debidamente representados mediante una simbología adecuada).Detalles altimétricos.- Se representará la altimetría del terreno, mediante las curvas de nivel, generadas en el levantamiento.Se elaborará el plano topográfico a escala 1:500 con indicación de los ejes coordenados, señalando los valores del Norte y Este de cada retícula del sistema coordenado, la distancia entre ejes coordenados, debe ser de 50 metros como máximo.Asimismo, deberá indicar todos los detalles planimétricos con su respectiva toponimia y altimétricos, mediante las curvas de nivel a cada 0.20 m, diferenciando las curvas maestras de las intermedias por el color y grosor del trazo, debiendo estar las primeras debidamente acotadas. El intervalo entre las curvas de nivel debe ser de 0.20 metros.

Presentación de Planos Los planos de Planta y Perfil, deberán ser presentados a colores. No se aceptará superposición de información. El tamaño del texto de los nombres, valores de las coordenadas, ángulos distancias,

cotas de las curvas maestras, etc., deberá permitir su lectura, a la escala de presentación fijada para la revisión.

Levantamientos Topográficos Adicionales La topografía deberá incluir todos los detalles existentes, incluyendo cotas, veredas,

líneas de fachada, tapas de buzones, postes, etc. Los planos se presentarán a escala 1:500, con curvas de nivel cada 0.20 metros. Se ubicarán los centros de concentración de habitantes, tales como mercados, escuelas, postas sanitarias, municipalidad, plaza mayor, ferias, etc., hasta 200 metros a cada lado del área del proyecto.

6.2.2 Estudio de Suelos y Canteras

Estudio de SuelosLos trabajos ha efectuarse tanto en campo, laboratorio y gabinete, están orientados a desarrollar las actividades que permitan evaluar y establecer las características físico-mecánicas del terreno natural y la estructura de la cimentación de las obras; para lo cual como mínimo:1. El Consultor deberá establecer el Perfil Estratigráfico (Vertical 1:10) del área del

terreno donde se proyecta el hospital, para lo cual deberá efectuar un mínimo de 5 prospecciones de estudio (calicatas); cuyo distanciamiento no debe ser mayor de 1000 m; en caso de existir diferencias en las características de los estratos entre calicatas contiguas se hará una calicata adicional entre ambas. La profundidad de estudio será como mínimo de 1.50 m debajo de la línea de cimentación proyectada.

2. La evaluación deberá determinar la presencia o no de suelos orgánicos, expansivos en cuyo caso las calicatas deben ser más profundas de tal forma determinar la potencia de dichos estratos. Se indicará claramente su ubicación, longitud y profundidad de dicho sector y se darán recomendaciones concretas sobre el tratamiento ha realizarse durante el proceso constructivo.

3. El Consultor por cada calicata efectuada presentará un Registro de Excavación, donde: i) Indicará los espesores y descripción (tipo de material, color, humedad, compacidad, etc.) de cada uno de los estratos encontrados y ii) Presentará vistas fotográficas de cada una de las calicatas, donde se aprecie los estratos encontrados y la profundidad de cada excavación.

4. Las calicatas deben ser protegidas, para su evaluación y estar debidamente referidas al sistema de poligonal para su ubicación. Por seguridad las calicatas serán debidamente rellenadas y compactadas una vez que haya sido concluido la evaluación y el muestreo de cada uno de los estratos encontrados en cantidades suficientes para la ejecución de los correspondientes ensayos de laboratorio.

5. La cantidad de material muestreado debe ser tal que permita efectuar ensayos de verificación, en especial de los estratos seleccionados para la ejecución de Proctor y CBRs.

56




BASES INTEGRADAS

6. Los ensayos de laboratorio de Mecánica de Suelos a efectuarse a las muestras de cada estrato encontrado en cada prospección, se desarrollarán de acuerdo al Manual de Ensayos de Materiales para Carreteras del MTC (EM-2000) y serán:

o Análisis Granulométrico por tamizadoo Humedad Naturalo Límites de Atterberg (Limite Líquido, Limite Plástico, Índice de Plasticidad).o Clasificación de Suelos por los Métodos SUCS y AASHTO7. Además se efectuará ensayos de Proctor Modificado y California Bearing Ratio

(CBR) del terreno de fundación.8. Con la finalidad de establecer el CBR de Diseño, se efectuará el análisis del suelo

desde el punto de vista de capacidad de soporte para la infraestructura proyectada. El CBR de diseño, para las estructuras, es el valor de mayor incidencia.

9. El Consultor para cumplir con los plazos establecidos ensayará las muestras de suelos en el laboratorio de suelos y materiales que le permita reducir el periodo de tiempo de la etapa de laboratorio. En ambos casos el Consultor será responsable de la exactitud y confiabilidad de los resultados.

10. El Consultor además de los Certificados de ensayos debe presentar cuadros Resúmenes de los Resultados de Ensayos, en donde se indique: Numero de Calicata, Progresiva, Muestra, Profundidad del Estrato, Porcentajes de Material Retenido en las Mallas: 3/4”, 3/8”, Nº 04, Nº 10, Nº 40, Nº 100 y Nº 200, Constantes Físicas (Limite Liquido, Limite Plástico y Índice de Plasticidad), Humedad Natural, Clasificación SUCS y AASHTO, Proctor (Máxima Densidad Seca y Optimo Contenido de Humedad) y CBR (al 95 y 100% de la MDS).

11. El Consultor elaborará el Perfil Estratigráfico, en base a la información tomada en campo y a los resultados de ensayos de laboratorio y representara en forma grafica los tipos de suelos y características físico – mecánicas, espesor de los estratos, nivel freático y demás observaciones que considere el Consultor. Evaluará el Perfil Estratigráfico y de acuerdo a las características físicas –mecánicas determinará sectores críticos y sectores de características homogéneas.

12. La Memoria Descriptiva del Estudio de Suelos, deberá considerar la descripción de los suelos encontrados, condición actual y condición estructural del terreno de fundación; ubicación de materiales inadecuados (suelos orgánicos y/o expansivos), suelos débiles (si los hubiera) presencia de nivel freático, análisis de la totalidad de los resultados de ensayos de laboratorio; con sus recomendaciones, tratamiento, soluciones y demás observaciones al respecto que considere el Consultor.

Estudio de Canteras y Fuentes de AguaLos trabajos ha efectuarse tanto en campo, laboratorio y gabinete, están orientados a desarrollar las actividades que permitan evaluar y establecer las características físico-mecánicas de los agregados procedentes de los Bancos de Materiales para determinar su calidad y usos en los diferentes requerimientos de Obra; para lo cual como mínimo:1. El Consultor localizará bancos de materiales que serán estudiados y analizados para

determinar su empleo en las distintas estructuras de la obra como agregados pétreos para la elaboración de concretos hidráulicos.

2. El Consultor presentará un Registro de canteras en donde: i) Detallará las características de los agregados, forma, tamaño, humedad, color, espesor del estrato, etc. y ii) Presentará las correspondientes vistas fotográficas de cada cantera analizada (diferentes perspectivas).

3. Los ensayos de laboratorio para determinar las características físicas, químicas y mecánicas de los materiales de cantera; se efectuarán de acuerdo al uso propuesto:

Ensayos Estándar:Análisis Granulométrico por tamizadoMaterial que pasa la Malla Nº 200Humedad NaturalLímites de Atterberg (Material que pasa la Malla Nº 40 y Malla Nº 200)- Limite Líquido- Limite Plástico- Índice de Plasticidad

57




BASES INTEGRADAS

Clasificación de Suelos por los Métodos SUCS y AASHTO

Ensayos Especiales:Proctor ModificadoCalifornia Bearing Ratio (CBR)Porcentaje de Partículas Chatas y AlargadasPorcentaje de Partículas con una y dos Caras de Fractura (relación es de 1/3 : espesor/longitud)Porcentaje de Partículas FriablesPorcentaje de Absorción (Agregado Grueso y Fino)Equivalente de ArenaAbrasiónDurabilidad (Agregado Grueso y Fino)Adherencia entre el Agregado y Bitumen (Agregado Grueso y Fino)Sales Solubles TotalesContenido de SulfatosImpurezas OrgánicasPesos VolumétricosPesos Específicos

4. Si para el cumplimiento de las correspondientes Especificaciones Técnicas, es necesario someter al agregado a un tratamiento (lavado, venteo, mezclas, etc.); el Consultor deberá presentar la misma cantidad de resultados de ensayos de materiales señalados en el Ítem anterior; efectuados con agregado después de sometidos a dichos tratamientos, a fin de corroborar y verificar si con dichos tratamientos se logra el cumplimiento de las Especificaciones Técnicas.

5. La cantidad de muestras extraídas de las canteras deberá ser tal que permita efectuar los ensayos exigidos, así como también los ensayos de verificación para rectificar y/o ratificar resultados poco frecuentes.

6. El Consultor para cumplir con los plazos establecidos ensayará las muestras de agregados en el laboratorio de suelos que le permita reducir el periodo de tiempo de la etapa de laboratorio. El Consultor en todo caso será responsable de la exactitud y confiabilidad de los resultados.

7. El Consultor además de los certificados de ensayos debe presentar, de las canteras seleccionadas, un cuadro resumen en donde consigne la totalidad de los resultados de los ensayos efectuados (con la debida identificación: Cantera, calicata, muestra, nombre del ensayo, resultados, etc.).

8. El Consultor calculará el volumen de material utilizable y recomendará, el periodo y oportunidad de utilización, calculando el rendimiento para cada uso y así como también señalará el procedimiento de explotación para cada uso.

9. La Memoria Descriptiva debe establecer información correspondiente a: ubicación del banco de materiales, accesibilidad al mismo, tipo de fuente de materiales, descripción de los agregados, usos, tratamiento, tipo y periodo de explotación, propietario y demás información que considere pertinente el Consultor; así como también los correspondientes paneles fotográficas de las canteras seleccionadas.

10.De igual manera se deberá determinar la ubicación de las Fuentes de Agua, efectuar su análisis químico y determinar su calidad para ser usada en la obra (para mezclas de concreto, capas granulares y otros).

11.El Consultor presentará un Plano de Canteras y Fuentes de Agua, en el cual detallara en forma concreta y resumida los resultados de las Investigaciones de Campo y Memoria Descriptiva (entre otros aspectos: Ubicación de las Canteras y Puntos de Agua, longitud y estado (transitabilidad) de los accesos, características de los agregados, resultados de ensayos de laboratorio, usos, potencia, rendimiento, tratamiento, periodo y equipo de explotación).

12.El Consultor deberá establecer las condiciones legales y técnicas a través de los cuales el constructor del Proyecto, debe adelantar los trámites correspondientes para la obtención de los permisos, autorizaciones y concesiones de tipo ambiental, así como las servidumbres, necesarias para la extracción, uso y aprovechamiento de los recursos naturales requeridos por el Proyecto.

58




BASES INTEGRADAS

6.2.3 Estudio Geológico – GeotécnicoEl Estudio deberá contener toda la información obtenida en el estudio de Factibilidad y los trabajos a efectuarse tanto en campo, laboratorio y gabinete, están orientados a desarrollar las actividades que permitan evaluar y establecer las características físico-mecánicas del terreno natural en cuanto a la capacidad portante se refiere para identificar posibles fallas, rellenos y otras características deficientes que el terreno pueda presentar a la hora de cimentar la estructura; de acuerdo al reglamento Nacional de Edificaciones Norma E-0.50 Suelos y Cimentaciones, para lo cual como mínimo:

a) El Consultor deberá establecer el Perfil Estratigráfico probable Horizontal 1:10000 y Vertical 1:12.5) del terreno de cimentación, para lo cual deberá efectuar diez (10) prospecciones de estudio como mínimo. La profundidad de estudio será como mínimo de 1.50 m. debajo del nivel de piso terminado proyectado.

b) La evaluación deberá determinar la presencia o no de suelos orgánicos, expansivos, rellenos sanitarios y otros en cuyo caso las calicatas deben ser más profundas de forma tal que permita determinar la existencia de un nivel de cimentación óptimo para la nueva estructura a construir y el espesor de dichos estratos. Se Indicará claramente su ubicación, longitud y profundidad de dichos estratos y se darán recomendaciones concretas sobre el tratamiento a realizarse durante el proceso constructivo.

c) El Consultor por cada calicata efectuada presentará un Registro de Excavación, donde: i) Indicará los espesores y descripción (tipo de material, color, humedad, compacidad, etc.) de cada uno de los estratos encontrados y ii) Presentará vistas fotográficas de cada una de las calicatas, donde se aprecie los estratos encontrados y la profundidad de cada excavación.

d) Las calicatas deben ser protegidas, para su evaluación y estar debidamente referidas al Sistema de poligonal para su ubicación. Por seguridad, las calicatas serán debidamente rellenadas y compactadas una vez que haya sido concluida la evaluación y el muestreo de cada uno de los estratos encontrados en cantidades suficientes para la ejecución de los correspondientes ensayos de laboratorio.

e) La cantidad de material muestreado debe ser tal que permita efectuar ensayos de verificación, en especial de los estratos seleccionados para la obtención de la capacidad portante del suelo en estudio.

f) Los ensayos de laboratorio de Mecánica de Suelos a efectuarse con las muestras en cada prospección, se desarrollarán de acuerdo al Reglamento Nacional de Edificaciones Norma E-0.50 Suelos y Cimentaciones para un estudio de mecánica de suelos (EM5) y serán:

Muestra alterada. Análisis granulométrico por tamizado Humedad natural y humedad óptima Límite de consistencia de Atteberg (LL, LP, IP) Clasificación de suelos por los métodos SUCS y AASHTO Peso volumétrico seco suelto Peso volumétrico seco máximoMuestra inalterada. Humedad in-sítu. Ángulo de cohesión y ángulo de fricción (ensayo Triaxial).

g) El Consultor para cumplir con los plazos establecidos ensayará las muestras de suelos en el laboratorio de suelos y materiales de su propiedad y, dependiendo de su capacidad operativa y/o rendimiento, podrá encomendar los ensayos y pruebas a terceros; con el objeto de efectuar ensayos en laboratorios de manera simultánea y reducir el periodo de tiempo de la etapa de laboratorio. En ambos casos El Consultor será responsable de la exactitud y confiabilidad de los resultados.

59




BASES INTEGRADAS

h) El Consultor además de los certificados de ensayos debe presentar cuadros resúmenes de los resultados de ensayos, en donde se indique: número de calicata, muestra, profundidad del estrato, porcentaje de material retenido en las mallas: 3/4", 3/8", № 04, N° 10, N° 40, N° 100 y N° 200, constantes físicas (limite liquido, limite plástico e índice de plasticidad), humedad natural, clasificación SUCS y AASHTO, Proctor (máxima densidad seca y contenido de humedad óptimo).

i) El Consultor elaborará el perfil estratigráfico probable del terreno de fundación, considerando las cotas del terreno y la cotas de la cimentación proyectada, así como también en base a la información tomada en campo y a los resultados de ensayos de laboratorio y representará en forma gráfica los tipos de suelos y características físico-mecánicas, espesor de los estratos, nivel freático y demás observaciones que considere importantes El Consultor Evaluará el perfil estratigráfico y de acuerdo a las características físico-mecánicas determinará sectores críticos y sectores de características homogéneas.

j) El informe del Estudio de Mecánica de Suelos (EMS), comprenderá: k) Memoria descriptiva: resumen de las condiciones de cimentación (tipo de cimentación,

estrato de apoyo, parámetros de diseño, agresividad del suelo a la cimentación, recomendaciones adicionales inherentes a las condiciones de cimentación; necesidad o no de requerir estudios de mecánica de suelos especiales y de qué tipo.

Descripción y objetivo Ubicación del área en estudio (especificando la ubicación de cada una de las

estructuras y líneas proyectadas). Planos y perfiles de suelos. Características del proyecto. Antecedentes geológicos de Ia zona: Geomorfología y geología. Trabajos de campo: calicatas, densidad natural, muestreos y registro de exploración. Investigaciones realizadas. Ensayos de laboratorio: Ensayos estándares y ensayos especiales. Reconocimiento petrográfico macroscópico. Clasificación de suelos. Perfiles estratigráficos. Descripción de la Conformación del subsuelo del área en estudio. especificando

para cada una de las estructuras y líneas proyectadas). Resultados de los ensayos "in-situ" y de laboratorio. Análisis de la Cimentación Tipo y profundidad de cimentación (especificando para cada una de las estructuras y

líneas proyectadas). Calculo de la capacidad portante admisible (especificando para cada una de las

estructuras y líneas proyectadas). Determinación de asentamientos (especificando para cada una de las estructuras y

líneas proyectadas) Aspectos sísmicos Análisis químico de sales agresivas al concreto. Agresividad de los sulfatos al

concreto y agresividad de los cloruros al fierro. Conclusiones y recomendaciones.

l) El Consultor deberá considerar además la descripción de los suelos encontrados, condición actual y condición estructural del terreno de fundación; ubicación de materiales Inadecuados (suelos orgánicos y/o expansivos), suelos débiles (si los hubiera) presencia de nivel freático, análisis de la totalidad de los resultados de ensayos de laboratorio; con sus recomendaciones, tratamiento, soluciones y demás observaciones al respecto que considere El Consultor.

Estudio Geológico - Geotécnicoa) La evaluación y solución de los procesos de geodinámica externa deberá ser

multidisciplinaria, por lo que debe contar con la opinión y aprobación de los demás

60




BASES INTEGRADAS

especialistas del Consultor. En el caso de soluciones altamente costosas contemplará además, otras alternativas de menor inversión, más ello no exime el diseño de las primeras.

b) Se calculará la capacidad de carga por corte y asentamiento de los suelos de fundación donde se proyecten obras de competencia geotécnica, en base a ensayos de laboratorio.

c) Toda la información textual deberá estar debidamente asistida por certificados de ensayos y complementos gráficos como fotos, mapas, planos geológicos, geotécnicos y geodinámicos a escala apropiada.

d) Si fueran necesarios estudios más exhaustivos y/o de mayor especialización, el Consultor recurrirá a sondajes directos e indirectos: prospecciones de investigación in – situ como auscultaciones dinámicas y semiestáticas, a fin de interpretar cabalmente la naturaleza del proceso y arribar al diseño de las obras de estabilización, indicando el modelamiento geotécnico y las medidas correctivas, conteniendo el diseño de las obras de control correspondiente.

e) Desarrollar estudios de riesgo sísmico localizado, empleando metodologías adecuadas, tomando como base la información de sismos históricos e instrumentales del I.G.P. que definan con precisión, las aceleraciones y/o coeficientes máximos y de diseño aplicados al proyecto.

f) f. Los estudios consideran realizar ensayos especiales como triaxiales y corte directo, ensayos estándar: clasificación, constantes físicas, pesos unitarios, etc. Con los que se deberá efectuar los análisis de cimentación.

g) g. Cualquier otra consideración no contemplada en los términos de referencia presentes, el proyecto se ceñirá a las Normas Técnicas de cimentación.

Diseño Geotécnicoa) Se efectuarán análisis de estabilidad global con la obra proyectada, tanto en

condiciones estáticas como pseudo estáticas, considerando la situación actual y con Intervención.

b) Presentará la memoria de cálculos de la capacidad portante del suelo y de los cálculos de estabilidad de la estructura (vuelco, deslizamiento, presión de contacto, estabilidad global de la obra proyectada en condiciones estáticas, pseudostáticas, etc.), gráficos y considerando la situación actual y con intervención.

c) La cimentación tendrá una profundidad confinada no menor a la asumida en los cálculos de capacidad portante.

d) Los cálculos de capacidad de carga deben contemplar la influencia del nivel freático, por tanto es obligación del Consultor verificar la cota de éste, e incluir en el estudio esta información. Se deberá presentar la metodología empleada, parámetros (cohesión, fricción, presión de poros, peso unitario, etc.) sustentados mediante ensayos debidamente certificados, hojas y/o memorias de cálculo.

e) Las fuerzas sísmicas de diseño obedecerán a los parámetros obtenidos del estudio de riesgo sísmico, correlacionando los establecidos en el Manual de Diseño de estructuras similares a la del hospital.

f) Se analizará la estabilidad de la obra en lo referido a asentamientos y licuación de suelos.

EstructurasPresentar los siguientes planos: - Plano de estructuras a demoler.- Detalles de reforzamiento (para la S/C HL-93) o reparación de ser el caso.- Subestructura (excavaciones, encofrados, armadura de concreto, pilotes, de ser necesarios, etc.).- Estructura (encofrados – armadura de vigas de cimentación y losas de concreto, etc.).- Detalles (apoyos, juntas de dilatación, tubos de drenaje, etc.).- Obras Complementarias.

Considerar como alcances adicionales lo siguiente:- Recomendación del proceso constructivo.- Presentar un presupuesto específico considerando las recomendaciones geotécnicas.

61




BASES INTEGRADAS

ARQUITECTURA Y ESTRUCTURAS

ANTEPROYECTO DE ARQUITECTURA Y ESTRUCTURASa. El Anteproyecto arquitectónico deberá ser debidamente compatibilizado con la

normatividad reglamentaria vigente en la zona y con el estudio de factibilidad.b. Con la finalidad de verificar que el proyecto esté desarrollado en base a los parámetros

bajo los cuales fue otorgada la declaración de viabilidad, se deberá presentar un Cuadro Comparativo de las Metas Físicas y Financieras establecidas en el Estudio de Pre inversión con las Metas Físicas y Financieras Propuestas en el Anteproyecto.

c. Las tareas y la elaboración de la documentación que se lista a continuación, no son limitativas ni excluyentes. En tal sentido, El Consultor podrá, sobre la base de su experiencia y responsabilidad profesional y contractual, recomendar la inclusión o desarrollo de algún trabajo o documento técnico que permita mejorar, precisar o complementar el Servicio y el objeto del mismo. Sin embargo, no podrá dejar de cumplir con lo siguiente:

El Anteproyecto comprende el planteamiento general la Infraestructura de Salud de acuerdo a la Categoría requerida, al cual se adjuntará la Memoria Descriptiva que sustente y justifique la toma de partida asumida por El Consultor.

El Anteproyecto representará la alternativa más conveniente desde el punto de vista de áreas de incorporación al Reglamento Nacional de Edificaciones – Arquitectónico, funcional, volumétrico, presupuestal, etc. En tal sentido, el Anteproyecto deberá ser permanentemente puesto en consideración de La Entidad, a efectos de que se formulen las críticas técnicas que el caso amerite.

El anteproyecto requerirá el planteamiento de propuestas de diseños previos óptimos para el desarrollo del proyecto, sin que perjudiquen propiedades de terceros u otros. (adjuntar actas de autorización de propietarios y/o usufructoadores)

El Anteproyecto se planteará respetando en todo momento, normas y reglamento parámetros de acuerdo al plan general urbano vigente en la zona a intervenir.

El Anteproyecto contendrá Memoria Descriptiva, Plano de Localización a escala 1/5,000, Plano de Ubicación, a escala 1/500, Planos de Planta a escala 1/50, Planos de Cortes y elevaciones, a escala 1/50, Planos Estructurales a escala 1/50.

Se adjuntará la propuesta técnica preliminar a nivel esquemático, debidamente sustentado, de los probables sistemas de cimentación y estructuración a emplearse.

d. Conformidad del Anteproyecto por parte de la Gobierno Regional de Huancavelica y la aprobación de la Comisión Regional de Evaluación de Expedientes Técnicos (CREET). Se debe presentar el documento de Conformidad del Anteproyecto (incluye presentación de Memoria Descriptiva y planos del Anteproyecto. La presentación de esta conformidad, es de carácter obligatorio para continuar la 2da Etapa, caso contrario, se considerará incompleta la documentación presentada.

Presentación

a. El Consultor deberá exponer el Anteproyecto ante los funcionarios del Gobierno Regional de Huancavelica y la aprobación del CREET. Dicha exposición se efectuará a fin de recoger todas las observaciones del personal de la entidad e incorporar la subsanación de éstas en dicho Anteproyecto que servirá de base para el desarrollo del Expediente Técnico. La presentación se podrá realizar a partir del quinto día de la presentación del primer informe y no podrá exceder del décimo día de dicha presentación.

b. Para la aprobación de esta Etapa es requisito indispensable la realización de esta presentación del anteproyecto, de no presentarse El Consultor a dicha exposición no se podrá dar por aprobada esta Etapa bajo responsabilidad del consultor y aplicación de las penalidades calculadas de acuerdo a la fórmula establecida en el artículo 165° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del estado, por cada día de atraso.

PARÁMETROS NORMATIVOS Y TÉCNICOS QUE DEBERÁ APLICAR EL CONSULTOR:

62




BASES INTEGRADAS

La documentación técnica que elaborará y presentará El Consultor, estará sujeta obligatoriamente al cumplimiento de las siguientes normas, reglamentos y procedimientos. Su cumplimiento se considera obligación esencial del Consultor:

1. Reglamento Nacional de Edificaciones:

a. Norma Técnica Nacional E.010, E.020, E.030.b. Norma Técnica Nacional de Edificación E.050: Suelos y Cimentaciones. Aplicable al

Estudio de Mecánica de Suelos.c. Norma Técnica Nacional de Edificación E.060: Concreto Armado. Aplicable al Cálculo y

Diseño de las Estructuras y demás elementos de concreto armado.d. Norma Técnica Nacional de Edificación E.090: Estructuras Metálicas. Aplicable al

Cálculo y Diseño de estructuras metálicase. Norma Técnica ITINTEC, ASTM, ACIf. Reglamento del Régimen de Fórmulas Polinómicas (D.S. Nro. 011-79-VC). Aplicable

en la elaboración de las fórmulas polinómicas de reajuste de precios.

El Consultor asumirá solidariamente la responsabilidad que le corresponda al profesional responsable de la elaboración de aquellos documentos técnicos que puedan ser motivo de observación por parte de los organismos de fiscalización del Estado, por no haber sido formulados en atención a las normas vigentes.Todos los documentos serán redactados en idioma castellano, usándose el sistema métrico decimal, ajustándose, además; a las Normas Técnicas emitidas por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección a la Propiedad Intelectual – INDECOPI (Ex - INTINTEC); según corresponda.

6.3.3 DOCUMENTOS A PRESENTAR

a.1 Memoria Descriptiva de Arquitectura:Estado Actual y Análisis de los estudios de campo (levantamiento topográfico y demás información relacionada con la especialidad)Descripción detallada del proyecto arquitectónico propuesto, detallando la intervención ya sea para la ampliación, construcción nueva, remodelación y/o rehabilitación según sea el caso.Cuadro de áreas (áreas de terreno, área construida y de remodelación intramuros y extramuros, áreas de veredas, muros de contención, muros de cerco, tanques elevados, etc)

a.2 Plano de Ubicación:Plano a escala 1:500 indicando linderos, calles circundantes, propiedad de terceros, Norte Magnético, altitud, vientos predominantes, asoleamiento.Plano de localización del terreno a escala 1:1000 referida el área urbana o rural.Cuadro de áreas

a.3 Planos de Demoliciones y desmontajes, si los hubiere, que debe contemplar:Planos de planta de distribución por niveles y acotados, a escala 1:100 según permita graficar en formato A1, donde se indique con textura achurada las zonas y muros a demoler y/o los elementos a desmontar de las edificaciones existentes, de ser el caso.

a.4 Planos de Planta de Distribución General:Planos por cada uno de los niveles de piso del proyecto, a escala 1:100 según permita graficar en formato A1, se indicará el cuadro de áreas.Indicación de niveles de terreno según localía, nivel de piso terminado y curvas de nivel.Indicación de Orientación Norte magnéticoCuadro de áreas de terreno y áreas construidas intramuros y extramuros.

a.5 Plano de Techos de Distribución General:Plano de Techos a escala 1:100 según permita graficar en formato A1

63




BASES INTEGRADAS

Indicación de Orientación Norte magnéticoIndicación de pendientes, en plano de cortes y elevaciones, la cual deberá obedecer a la normatividad vigente según la zona de intervención (sierra o selva)

a.6 Planos de Planta de Distribución Especifica:Planos de planta de distribución especifico por niveles, a escala 1:50 de las zonas nuevas de ampliación y/o remodelación y de las edificaciones existentes donde se integrará la nueva edificación, de ser el caso.Niveles de piso terminado con respecto a los niveles del terreno de la localía Dimensionamiento a ejes de muros de todos los ambientes (no es necesario acotar todos los ambiente; esto se desarrollará con mayor puntualidad en el Expediente Técnico) y en referencia a los ejes de las columnas que deberán ser identificadas horizontal y verticalmente con asignación de letra y número para una mejor lectura de los planos.

Indicación de tipos de vanos, en el caso de ventanas deberán estar dentro de un círculo y las puertas dentro de un cuadrado, en este caso adicionalmente se señalará el tipo de cerradura dentro de un triángulo Indicación del nombre y número de todos los ambientes y en un recuadro el número de los acabados respectivos. El número de los ambientes se enumerará en sentido antihorario y en forma radial.

a7. Sistema EstructuralTipo de sistema estructural de la infraestructura nueva, con una memoria de resumen.El Ante proyecto de estructuras o Esquema de Diseño estructural, deberá ser compatible y coherente con las demás especialidades de arquitectura, instalaciones eléctricas y sanitarias.El diseño estructural definitivo deberá ceñirse al Reglamento Nacional de Edificaciones y a las Normas Técnicas de Edificación: E.030 DISEÑO DE SISMO RESISTENTE, E.040 Cargas, E.050 Suelos y Cimentaciones, E.060 Normas de Concreto Armado, E.070 Albañilería, E.102 Agrupamiento de Maderas para Uso Estructural, E.102 Diseño y Construcción con Madera, E.080 Adobe, E-110 Vidrios, E. Estructuras Metálicas y demás normas que se apliquen al proyecto de acuerdo al diseño propuesto.

En cuanto a materiales, componente y productos debe ceñirse a las Normas Técnicas Peruanas de INDECOPI y, de no existir éstas, a normas internacionales.Se deberá tener en cuenta lo relativo a la vulnerabilidad sísmica, tanto del componente estructural, como del comportamiento no estructural.

El estudio como mínimo deberá presentar: Memoria descriptiva. Memorias de cálculo. Planos de estructuras. Planos de detalles. Plano de cimentaciones. Metrados.

INSTALACIONES SANITARIAS Y ELECTRICAS

INSTALACIONES SANITARIASLos estudios como mínimo deberán presentar: Memoria descriptiva. Memorias de cálculo. Planos de Instalaciones sanitarias. Planos de detalles. Metrados.

Considerando que en el área de emplazamiento propuesto existen redes de agua y desagüe, en esta especialidad debe tenerse especial cuidado en que el diseño de las

64




BASES INTEGRADAS

nuevas redes propuestas sea debidamente evaluado para sustentar nuevas conexiones domiciliarias de agua y desagüe.

El Consultor en concordancia con normas y disposiciones vigente, debe considerar lo siguiente:

Sistema de Agua Fría: Abastecimiento desde la red pública hasta el sistema de almacenamiento. Cálculos globales de la demanda de agua, volumen de almacenamiento y regulación

de agua para dotación diaria de consumo y reserva contra incendio. Cálculos justificatorios para el sistema de presurización para régimen normal de Pre

diseño de la red de distribución horizontal, alimentadores verticales, control de consumo.

Sistema de Tratamiento de Agua: Evaluación del nivel de tratamiento de agua necesario, debidamente justificado. Desinfección del agua. Tratamiento de agua para ablandamiento especial,

Sistema de Agua Blanda: Cálculos globales de la demanda de agua blanda, volumen de almacenamiento y

regulación. Pre diseño de la red de distribución horizontal, alimentadores verticales, control de

consumo.

Sistema de Agua Caliente: Equipamiento de calentadores para agua caliente, producción y almacenamiento. Distribución de tuberías, aislamiento, mando y retorno.

Sistema Contra Incendio: Reserva reglamentaria, volumen de agua conveniente para seguridad. Equipamiento para presurización y disponibilidad permanente de agua contra incendio. Red para gabinetes de operación manual y uso interno.

Sistema de Colectores para Aguas Servidas: Red de desagües para servicios higiénicos y grupos de servicios. Red de ventilación sanitaria.

Tratamiento de Aguas Servidas: Evaluación del nivel de tratamiento de las aguas servidas, debidamente justificado. Cálculos justificatorios de cada uno de los procesos unitarios proyectados.

Sistema de Agua Pluvial: Recolección y evacuación de agua pluvial a niveles de piso y techo. Montantes de evacuación de agua pluvial.

Disposición de Residuos Sólidos: Acondicionamiento de centro de acopio para la disposición final de los residuos sólidos. Transporte de residuos sólidos, sistemas y recolección. Clasificación por tipos de residuos sólidos para disposición final. Compactador o incinerador, de acuerdo al nivel. Disposición final de humos, precipitador estático, filtro y lavador. Característica s de equipos y accesorios

Aparatos Sanitarios:

Descripción técnica que consideren aparatos, griferías y accesorios de primera calidad, de consumo reducido de agua y grifería de funcionamiento con tecnología moderna.

65

http://vir.cn/




BASES INTEGRADAS

En caso de ser necesario, posterior a las trampas de desagüe, deberán incluir tratamiento preliminar antes de su empalme a la red secundaria de desagüe.

Identificación de aparatos sanitarios por sectores, para uso en el servicio de mantenimiento.

Equipos Electromecánicos: Cálculos preliminares de equipos, electrobombas (sistema de agua fría sistema de

agua caliente, sistema de retorno de agua caliente, sistemas de calefacción de ambientes, sistema contra incendios, equipos de tratamiento de agua), tanques hidroneumáticos, otros.

Distribución de equipos de bombeo y equipos de presurización en sala de máquinas. Red de tuberías y válvulas, instaladas visibles y de calidad pesada. Características técnicas de los equipos adjuntando cotizaciones. El Consultor deberá

presentar el cálculo de las instalaciones sanitarias, analizando las instalaciones existentes y su capacidad, con la finalidad de tomar la mejor decisión y optimizar el sistema.

Básicamente presentará lo siguiente: Plano de la red sanitaria exterior a escala 1:100, según sea el caso, con indicación de

la red de agua fría, redes de colectores de desagüe, red de colectores de aguas pluviales, buzones, empalme a red pública, drenaje, etc.

Detalles típicos, ubicación y diseño de cisterna y tanque elevado, sistema de bombeo, pozo séptico y otros que fueran necesarios para los servicios.

Plano de red sanitaria a escala normalizada, con el trazo de las redes de agua fría, desagüe, detalles y otros.

Sistema contra incendios (si fuera el caso). Dictamen de Factibilidad de suministro de agua y/o alcantarillado de la empresa de

servicios local, si se requiriera una ampliación de la demanda.

INSTALACIONES ELECTRICAS Y COMUNICACIONESLos estudios como mínimo deberán presentar: Memoria descriptiva. Memorias de cálculo. Planos de instalaciones eléctricas. Planos de detalles Metrados.

Para realizar dicho trabajo, El Consultor deberá: Establecer las necesidades de suministro de energía eléctrica y el diseño del sistema

eléctrico correspondiente, además deberá realizar el diseño del sistema de suministro de energía eléctrica de emergencia de acuerdo a las necesidades en la zona de la nueva construcción.

Realizar el levantamiento de las instalaciones eléctricas y de comunicaciones en la zona de construcción.

Elaborar el pre diseño de un Sistema alternativo de funcionamiento de los circuitos eléctricos y de comunicaciones para mantener la continuidad de los servicios afectados por la construcción de la nueva infraestructura.

Elaborar el pre diseño de alumbrado exterior y alumbrado perimetral para circulación peatonal o vehicular, monumental y seguridad, con dispositivos de Control y funcionamiento automático, mostrar cálculo de caída de tensión.

Plano general de red eléctrica a escala 1:100, con el trazo de la red eléctrica y alimentadores a tableros, de emergencia, esquema del tablero general, (TG), calculo justificativo de la máxima demanda, cajas de pase, alumbrado exterior y otros.

El Consultor presentará el Pre dimensionamiento de cálculos eléctricos, para lo cual deberá considerar las cargas de cada uno de los ambientes considerados en el estudio y básicamente presentará lo siguiente:

Plano a detalle de red eléctrica escala normalizada, con el trazado de las redes eléctricas y tableros, redes de comunicación y data, diagrama unifilar de tableros y otros de la construcción nueva.

Diagramas de tableros Cuadros de carga y máxima demanda, Sistema Contra Incendios

66




BASES INTEGRADAS

Sistema Eléctrico: Levantamiento de las instalaciones eléctricas y de comunicaciones en la zona de

construcción. Diseño de un sistema alternativo de funcionamiento de los circuitos eléctricos y de

comunicaciones para mantener la continuidad de los servicios afectados por la construcción de la nueva Infraestructura.

Diseño del sistema de suministro de energía eléctrica de emergencia, el cual comprenderá el sistema de alumbrado, tomacorrientes, tierra, ascensores, aire acondicionado y ventilación para: UVI, Laboratorio y Centro de Cómputo excepto el Sistema de ventilación y extracción mecánica de los otros servicios.

Suministro e Instalación de paneles solares, generadores de viento y/o grupos electrógenos con su respectivo tablero de transferencia automática.

Diseño integral del sistema eléctrico en baja tensión, del tablero general y tableros principales o sub tableros eléctricos de distribución, considerando la potencia y nivel de demanda de los equipos estratégicos y salidas de fuerza de los servicios generales, incluyendo los dispositivos de protección, control y medición.

Diseño integral de Tableros y Sub tableros de distribución y fuerza. Diseño de alumbrado interior por cada ambiente de acuerdo a los niveles de Iluminación

recomendados por las normas Internacionales y estándares de Infraestructura hospitalaria, selección de los artefactos de alumbrado indicando sus características técnicas, tanto del equipo como de sus accesorios de control y operación.

Diseño del Sistema de tomacorrientes, fuerza y equipos especiales. Selección de la fuente de suministro de energía eléctrica ininterrumpido (UPS) y diseño

del Sistema de Tensión estabilizada para el Sistema de Cómputo y equipos críticos que lo requieran,

Distribución de equipos autónomos para alumbrado de emergencia en los ambientes que lo requieran para mantener la seguridad para la vida y prever la evacuación.

Diseño de alumbrado exterior y alumbrado perimetral para circulación peatonal o vehicular, monumental y seguridad, con dispositivos de control y funcionamiento automático, mostrar cálculo de caída de tensión.

Diseño del sistema de protección por puesta a tierra de los equipos estratégicos y del sistema eléctrico en general,

Presentar Características Técnicas de los materiales, equipos y dispositivos, adjuntar cotizaciones de los mismos.

Sistema de Comunicación y Seguridad Diseño del sistema de protección por puesta a tierra de los equipos estratégicos y del

sistema eléctrico en general. Diseño del sistema de canalización para el Sistema de alarma contra incendios, para la

utilización de detectores de humo, detectores térmicos, alarmas audiovisuales y mandos manuales, interconectado con el sistema de protección contra incendios previsto en las instalaciones sanitarias.

Características Técnicas de los materiales y equipos, adjuntar cotizaciones de los mismos.

Sistema de Telecomunicación, data, Tv y TelefoníaEl sistema deberá diseñarse entre otras para las siguientes condiciones: El sistema deberá tener facultad de escalar para un máximo de usuarios bajo una misma

administración. El sistema de Telefonía IP deberá brindar redundancia (asegurando que las

funcionalidades del sistema de procesamiento de llamadas mantenga disponible al 10%) a la solución de comunicaciones incluyendo hardware, software y licenciamiento.

La redundancia debe considerar sistema de gerenciamiento (CPU) y matriz de conmutación, como mínimo.

Deberá ser de tecnología de última generación, que posea una arquitectura distribuida, escalable y flexible, que brinde servicios de Telefonía IP nativa, asegurando la vigencia tecnológica de la solución. Los componentes deben ser fabricados en el presente año.

El crecimiento modular del sistema de comunicaciones deberá permitir la adición de teléfonos IP, sistemas de control y aplicaciones.

67




BASES INTEGRADAS

El sistema deberá tener alta confiabilidad disponibilidad de interconexión a la red pública de telefonía mediante gateways con Interfaz de troncal digital con la red pública.

El sistema deberá soportar una gran variedad de teléfonos IP con la posibilidad de poder registrarse con protocolo SIP bajo estándares internacionales como Calidad de Servicio y protocolos de compresión G.711, G. 723 y G-729.

Deberá tener una arquitectura distribuida, escalable y flexible, y que brinde servicios de Telefonía IP nativa,

Deberá poder conectarse a la PSTN mediante Troncales Analógicas Convencionales o troncales Digitales E1 PRI.

Los servicios de la central telefónica incluirán la creación de un plan de numeración uniforme.

El tráfico de VOZ deberá tener prioridad sobre el tráfico de datos. Deberá establecer el diseño del sistema telefónico con salidas para teléfonos internos y

externos, El Consultor deberá considerar la canalización y el cableado desde la Central Telefónica hasta las salidas telefónicas de los ambientes que requieren.

Establecerá la distribución de teléfonos públicos de acuerdo a planos de equipamiento, previa coordinación con el concesionario local,

El diseño del Sistema de Cómputo y red de data mediante cableado estructurado. El Consultor deberá diseñar el sistema de cableado estructurado,

El diseño del sistema de Canalización para el Sistema de Parlantes, Música y perifoneo, El diseño de la red de Canalización para el sistema de TV - Video. El diseño de la red de Canalización para el sistema de Llamada de Enfermeras, con una

central por piso, con capacidad de acuerdo al número de camas. El diseño de la red de Canalización para el sistema de Circuito Cerrado de Televisión -

CCTV.

Sistema de Gestión Integral del Hospital Planteamiento de un Sistema Web de seguimiento y monitoreo del ciclo de atenciones del Hospital

El Consultor elaborará el desarrollo de las alternativas técnicas para la implementación de un Sistema Web de seguimiento y monitoreo del ciclo de atenciones del Hospital, el cual permita recabar información relevante al respecto de la atención de pacientes, evoluciones, citas y cupos a cargo de las diferentes unidades en el interior del Hospital, y de esta manera permita contar con una base de datos actualizada orientada a conocer los resultados de las atención de pacientes, la problemática de cada uno, las atenciones y/o intervenciones realizadas por el personal médico para atender el problema de salud presentado por el paciente, asimismo la información recabada servirá de sustento para la toma de decisiones gerenciales para la optimización del ciclo de atenciones.

El sistema Web planteado deberá ser implementado por etapas, a fin de tener operativa cada etapa en lapsos cortos de tiempo; cada etapa tendrá un componente de capacitación al personal, implementación de equipos informáticos y de cómputo necesarios para el funcionamiento del sistema.

Mapeo de procesos, procesos propuestos Identificación de áreas funcionales y procesos de cada una de ellas, así como la descripción, identificación y caracterización de cada uno de los procesos que Intervienen en un ciclo de atenciones a los pacientes para el monitoreo y control de dichas atenciones así como la interrelación entre dependencias a la hora de realizar atenciones a un mismo paciente al interior del Hospital, entre los cuales están: limites, pacientes, áreas de atención, subprocesos, insumos, almacenes, base documental, indicadores, cargos involucrados y los recursos físicos y/o tecnológicos.

Estructura y distribución del data centerEl Consultor considerará una Infraestructura tecnológica óptima para la ampliación del Centro de Datos del Hospital, abarcando las disciplinas de Comunicaciones de Datos, Protección Eléctrica, Climatización, Seguridad y hermeticidad, acorde con la normatividad Internacional, en especial la ISO 27001.

68




BASES INTEGRADAS

Equipamiento necesario para el óptimo funcionamiento de la redEl Consultor deberá detallar de manera exhaustiva el equipamiento necesario para el óptimo funcionamiento de la red, colocando las limitaciones tanto en accesos simultáneos como en capacidad de soporte de documentos, estableciendo alternativas de ampliación y futuras mejoras del sistema.

Cableado estructurado.La distribución del cableado estructurado deberá ser centralizada desde el gabinete de distribución principal en el Centro de Datos hacia los gabinetes de distribución secundarios y desde éstos hacia las salidas de cableado en la ubicación de cada usuario.

INSTALACIONES ESPECIALES Y EQUIPAMIENTO.El estudio como mínimo deberá presentar: Memoria descriptiva Memoria de cálculo Planos de Instalaciones Especiales Planos de detalles Metrados

Para realizar dicho trabajo, El Consultor deberá: Realizar el cálculo de las condiciones de servicio de los ascensores. Elaborar la definición del tipo y la capacidad indicando Ia velocidad de transporte.

Sistema de Aire Acondicionado: Efectuar el pre diseño integral del sistema de aire acondicionado para cada servicio, en

coordinación con los proveedores de los equipos. según los requerimientos de cada ambiente, para lo cual deberá tener en cuenta lo siguiente:

El Consultor evaluará la mejor solución para que aseguren la temperatura y condiciones del ambiente. todos los demás servicios considerará el sistema de aire acondicionado.

Características técnicas y cotizaciones de equipos, dispositivos y materiales.

Sistema de Ventilación Mecánica: Se proyectará un sistema de ventilación mecánica mediante la inyección y/o extracción

de aire, en los ambientes que lo requieran, para lo cual El Consultor deberá presentar una selección de los equipos ventiladores e inyectores y las características técnicas y cotizaciones de los equipos y materiales.

Sistema de Oxigeno: Determinación de la capacidad de la Central de oxigeno de acuerdo a la demanda y

número de salidas. Características técnicas y cotización del equipo, dispositivos de control y materiales. Suministro e instalación de equipos, manifold, cilindros, tuberías y accesorios del

sistema de oxígeno.

Sistema de Petróleo Diesel N°2: Establecer los requerimientos del uso de petróleo Diesel N° 02, considerando el

equipamiento de un grupo electrógeno, para lo cual se deberá proyectar la red de alimentación y el tanque diario.

Grupo electrógeno: Determinación de la capacidad del Grupo Electrógeno de acuerdo a la carga eléctrica

de emergencia. Verificar las dimensiones del ambiente que alojará al grupo electrógeno, considerando

la ventilación y volumen de aire fresco necesario para su funcionamiento, Características Técnicas y cotizaciones del equipo, dispositivos de control y materiales. Suministro e instalación de Grupo electrógeno.

Sistema de Gas Propano:

69




BASES INTEGRADAS

Determinación de la capacidad de la Central de acuerdo a la demanda y número de salidas, Incluye dispositivos de control y protección. Ubicación externa del Tanque de almacenamiento y del punto de recarga.

Características técnicas y cotización del tanque, dispositivos de control y protección y demás materiales

Refrigeración y Conservación de Alimentos: El proyecto debe considerar equipos de refrigeración y conservación de alimentos, tipo

armario y/o vitrina refrigerada.

Conservación de cadáveres y equipos necesarios: El estudio técnico debe considerar un equipo para la conservación de cadáveres, del

tipo más adecuado. Asimismo el estudio determinará, considerando el estudio de factibilidad, la instalación

de equipos médicos de diagnóstico y terapia.

ENTREGABLE 6: INFORME FINAL

El informe final comprende el contenido mínimo presentado en el ítem 6.1.Metrados, Análisis de Precios Unitarios y Especificaciones TécnicasLos metrados, análisis de precios unitarios y especificaciones técnicas se corresponderán estrechamente y estarán compatibilizados entre sí, en los procedimientos constructivos, métodos de medición, y bases de pago. El criterio general para desarrollar cada uno de los aspectos, será bajo el concepto de Licitación Pública a Precios Unitarios.Los metrados se efectuarán considerando las partidas de obra a ejecutarse, la unidad de medida, los diseños propuestos indicados en los planos, diseños y detalles constructivos específicos. La definición de partidas de obra y el cálculo de los metrados deben ser precisos y estar dentro de un rango razonable respecto a los metrados reales de obra, definido por un diferencial del orden de ± 10 % de los metrados reales.Los análisis de precios unitarios se efectuarán para cada partida del proyecto, considerando la composición de mano de obra, equipo, materiales y rendimiento de equipo y mano de obra correspondientes. Los análisis se efectuarán detallados tanto para los costos directos, como los indirectos (gastos generales fijos, variables, utilidad). El Presupuesto de obra deberá ser calculado basado en los metrados de obra y los análisis de precios unitarios, diferenciando los costos directos, indirectos y el IGV que corresponda.Las Especificaciones Técnicas serán desarrolladas para cada partida del proyecto, en términos de especificaciones particulares, serán concordantes con la naturaleza e la obra, procedimientos constructivos y sus respectivos análisis de precios unitarios, tendrán como base las recomendaciones y soluciones formuladas por cada especialista, se sujetarán a las normas y manuales indicados en los presentes términos de referencia. Incluirán el control de calidad, ensayos durante la ejecución de obra y criterios de aceptación o rechazo, controles para la recepción de la obra y los aspectos referidos a la conservación del medio ambiente.

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRA, DE UTILIZACIÓN DE EQUIPOS, MATERIALES Y CALENDARIO DE DESEMBOLSOSEl Consultor deberá formular el cronograma de ejecución de obra analizado, considerando las restricciones que puedan existir para el normal desenvolvimiento de las obras, tales como lluvias o condiciones climáticas adversas, dificultad de acceso a ciertas áreas, etc. El cronograma se elaborará empleando el método PERT-CPM y el software MS Project, identificando las actividades o partidas que se hallen en la ruta crítica del proyecto; se presentará también un diagrama de barras para cada una de las tareas y etapas del proyecto. El Consultor deberá dejar claramente establecido, que el cronograma es aplicable para las condiciones climáticas de la zona. Asimismo presentará un programa de utilización de equipos y materiales, concordado con el cronograma PERT-CPM.Se elaborará un cronograma o calendario de desembolsos, teniendo en cuenta el adelanto que se otorga al inicio de las obras y las fechas probables para que la ENTIDAD efectúe los pagos. Se elaborará un cronograma de ejecución de obra detallado, en el cual se consideren los metrados que se van ha ejecutar cada mes y los periodos de lluvias, debiendo indicar la cantidad de cuadrillas consideradas para realizar dichos trabajos. En la

70




BASES INTEGRADAS

programación se pondrá especial énfasis en la evaluación de la etapa de movilización e instalación de campamentos y equipos en obra por el Contratista.

OTROS DOCUMENTOS QUE PRESENTARÁ EL CONSULTOR COMO PARTE DEL INFORME FINAL. Resumen Ejecutivo del ProyectoAnálisis de Precios Unitarios1. Bases para el cálculo de precios unitarios.2. Análisis del costo directo por partidas.3. Análisis del costo indirecto por partidas.4. Resumen de los componentes del costo y precios unitarios por partidas.Presupuesto de Obra.Fórmulas Polinómicas.Relación de Equipo mínimo.Cronograma de desembolsos.Cronograma de ejecución de obra.Cronograma de utilización de equipos.

El CONSULTOR efectuará un análisis de los costos unitarios por partidas, teniendo en cuenta las características particulares de la obra; los requerimientos de mano de obra; la distancia a las canteras de materiales de construcción, su costo de explotación; el costo de otros materiales y su transporte; maquinarias y equipos a ser instalados en la obra incluyendo fletes, impuestos, seguros y, en general, todos los costos que se indican en las actividades de la construcción y montaje.

El Análisis de los costos comprenderá los costos directos e indirectos por separado, dividiéndolos en moneda nacional y extranjera, según su procedencia.

Discos CompactosEl Consultor deberá entregar los discos compactos, con los archivos correspondientes al Estudio, en una forma ordenada y con una memoria explicativa indicando la manera de reconstruir totalmente el Informe Final. Del mismo modo los planos de diseño, serán presentados en discos compactos en archivos de formato CAD, Microstation o Autocad.

7 CRONOGRAMA DE PAGOS

El pago se realizará en moneda nacional de la siguiente manera:

ETAPAS Producto Plazo de Entrega (días)

% de Pago

Pago (S/.)

FACTIBILIDAD

Primer Informe Plan de Trabajo 2 0% 0Segundo Informe Aspectos Generales e Identificación 30 10% 119591,7Tercer Informe Formulación 62 10% 119591,7

Cuarto Informe Evaluación y Entrega de Estudio de factibilidad 120 10% 119591,7

Informe Final de Factibilidad Factibilidad Viable por la OPI 150 20% 239183,4

EXPEDIENTE TECNICO

Quinto Informe Presentación del Expediente técnico a la Subgerencia de Estudios 150 20% 239183,4

Sexto Informe Aprobación del Expediente Técnico por la oficina CREET, y conformidad de Sub.Ger.Estudio. 210 30% 358775,1

MONTO TOTAL DE LA CONSULTORIA 1195917

8.0 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

71




BASES INTEGRADAS

El seguimiento de la ejecución del plan de trabajo, estará a cargo de la Oficina Regional de Estudio de Pre Inversión y la subgerencia de estudios o a quien delegue tal función, quien revisara y dará conformidad los entregables de acuerdo al cronograma de actividades, asimismo sobre el contenido de cada uno de ellos.

Además tendrá toda la potestad de hacer seguimiento inopinado a los trabajos de campo con la finalidad que estas actividades sean cumplidas en su integridad.

9.0 OTROS ASPECTOS A CUMPLIR POR EL CONSULTOR

El Consultor asumirá la responsabilidad técnica total por los servicios profesionales prestados para la elaboración del Estudio de Factibilidad y Definitivo.La revisión de los documentos y planos por parte del GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA, durante la elaboración del Estudio, no exime al Consultor de la responsabilidad absoluta y total del mismo.En atención a que el Consultor es el responsable absoluto de los Estudios que realiza, deberá garantizar la calidad del Estudio y responder del trabajo realizado en los Estudios, durante los siguientes cinco (5) años, desde la fecha de aprobación del Informe Final por parte del GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA, por lo que en caso de ser requerido para cualquier aclaración o corrección, no podrá negar su concurrencia.En caso de no concurrir a la citación indicada en el párrafo anterior se hará conocer su negativa al Tribunal de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y/o a la Contraloría General de la República, a los efectos legales consiguientes, en razón de que el servicio prestado es un acto administrativo por el cual es responsable ante el Estado.Para la prestación de los servicios correspondientes a la elaboración del Estudio, el Consultor utilizará el personal profesional calificado especificado en su Propuesta Técnica, además debe tener la capacidad física para desarrollar los trabajos de campo, no estando permitido cambios, salvo por razones de fuerza mayor debidamente comprobadas. En estos casos, EL CONSULTOR deberá proponer al GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA, con diez (10) días útiles de anticipación, el cambio de personal a fin de obtener la aprobación del mencionado cambio.El nuevo personal profesional propuesto deberá reunir similar o mejor calificación que el profesional ofertado inicialmente.En caso el Consultor, hiciera cambios de personal, no establecidos en el numeral 12.5, este se hará acreedor a una penalidad, 1/100 del monto total del contrato del Estudio, por cada personal profesional cambiado, dicha penalidad quedará exceptuada, solo si el cambio de personal profesional, obedece a la causas de fuerza mayor debidamente comprobada.Los Cambios de personal profesional del Consultor por pedido expreso del GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA que tengan origen un desempeño deficiente, negligente o insuficiente del profesional en el cumplimiento de sus obligaciones, darán lugar a la penalidad establecida en el CONTRATO.EL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA, verificará en campo el cumplimiento en la asignación del personal profesional calificado especificado en su Propuesta Técnica, en concordancia al Cronograma de Ejecución de Estudios (Programa), que se presentará a los 15 días de iniciado el plazo contractual; en caso el Consultor reprograme tal Cronograma, esta deberá ser comunicado con una anticipación de 5 días útiles. Si cualesquiera de los especialistas propuestos por el Consultor incumpliera el Cronograma de Ejecución de Estudios, se aplicara para el Consultor una penalidad de 0.5/100 del monto contractual por cada especialista que incumpliera el referido Cronograma, y el correspondiente cambio de profesional que viene incumpliendo con el Programa, para el cual se aplicará adicionalmente la penalidad por el cambio del profesional (1/100 del monto del contrato). De producirse una reincidencia, esta será causal de resolución del Contrato.Los Informes que se presente oficialmente al GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA deberá ser visado o refrendado (firma y sello) por el Jefe de Proyecto y especialista consignado en la propuesta técnica, el incumplimiento de lo manifestado será causal para que el especialista en administración de contratos devuelva la documentación como "no recibida" y será contabilizado como día de atrasó y aplicación de penalidad de corresponder, teniendo el Consultor una vez recibida la notificación 48 horas para subsanar la documentación, caso contrario será motivo para resolver el contrato.

72




BASES INTEGRADAS

Los Informes que se presente oficialmente al GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA que no cuente con el contenido especificado en los Términos de Referencia o que se haya solicitado específicamente durante el periodo de revisión o levantamiento de observaciones, será causal para que el especialista en administración de contrato devuelva la documentación como "no recibida" y contabilizado como día de atrasó y aplicación de penalidad de corresponder, teniendo el Consultor 48 horas para subsanar la documentación, caso contrario será motivo para resolver el contrato.Los certificados de trabajo emitidos por la firma consultora a los ingenieros asistentes, ingenieros especialistas y jefe de proyecto que participaron en el estudio serán refrendados por EL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA, a fin de quedar registrados en la base de datos de la entidad.El incumplimiento por parte del Consultor de lo señalado en lo presentes Términos de Referencia, conllevará a la aplicación de las multas señaladas en las Bases del Concurso y/o en el contrato respectivo.

10.0 PRESUPUESTO DEL SERVICIO DE CONSULTORIA.

S/ 1,195,917.00 (Un Millón Ciento Noventa y Cinco Mil, Novecientos Diecisiete Con 00/100) Nuevo soles.

ITEM N° IV

ÍTEM Nº DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANT. VALOR REFERENCIAL

73




BASES INTEGRADAS

4.00


SERVICIO 1.00S/. 1,532,610.00

(Un Millón Quinientos Treinta Y Dos Mil Seiscientos Diez Con 00/100

Nuevos Soles)

TÉRMINOS DE REFERENCIA

PARA EL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD Y ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO “INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL II-1 UBICADO EN LA LOCALIDAD, DISTRITO, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA, DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA”

7. ASPECTOS GENERALES1.7 DEPENDENCIA QUE REQUIERE EL SERVICIO1.8 OBJETO DEL SERVICIO1.9 ANTECEDENTES1.10 MARCO LEGAL Y FUENTES DE INFORMACIÓN1.11 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO E INFORMACIÓN SOBRE LA PROVINCIA1.12 SITUACIÓN ACTUAL DEL SECTOR8. GESTIÓN DEL PROYECTO, CALENDARIO Y PLAZOS9. CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO3.1 GENERALIDADES3.2 PRODUCTOS Y ALCANCES10. REQUISITOS4.1 DEL CONSULTOR4.2 REQUISITOS MÍNIMOS DEL CONSULTOR4.3 DEL EQUIPO A CONFORMAR4.4 REQUERIMIENTOS DE PROFESIONALES TÉCNICOS MÍNIMOS4.5 REQUERIMIENTOS FÍSICOS MÍNIMOS11. TERMINOS DE REFERENCIA PARA EL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD5.01 ENTREGABLE 01: PLAN DE TRABAJO5.02 ENTREGABLE 02: IDENTIFICACIÓN5.03 ENTREGABLE 03: FORMULACIÓN5.04 ENTREGABLE 04: EVALUACIÓN5.05 CONTENIDO MINIMO DEL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD5.06 DOCUMENTOS MINIMOS QUE LA CONSULTORA DEBERA ELABORAR Y PRESENTAR5.07 PRESENTACION DE ESTUDIOS12. TERMINOS DE REFERENCIA PARA EL EXPEDIENTE TECNICO6.1 CONTENIDO MINIMO DEL EXPEDIENTE TECNICO6.2 ENTREGABLE 5: INGENIERIA BÁSICA6.3 ENTREGABLE 6: ARQUITECTURA Y ESTRUCTURAS6.4 ENTREGABLE 7: INSTALACIONES SANITARIAS Y ELECTRICAS6.5 ENTREGABLE 8: INSTALACIONES ESPECIALES Y EQUIPAMIENTO6.6 ENTREGABLE 9: INFORME FINAL7. CRONOGRAMA DE PAGOS8. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

74




BASES INTEGRADAS

9. OTROS ASPECTOS A CUMPLIR POR EL CONSULTOR10. PRESUPUESTO DETALLADO DEL SERVICIO DE CONSULTORIA

1. ASPECTOS GENERALES

1.1 DEPENDENCIA QUE REQUIERE EL SERVICIO


1.2 OBJETO DEL SERVICIO

El objeto de la presente servicio de consultoría es la elaboración de los Estudios de Factibilidad y Definitivo del Proyecto “INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL II-1 UBICADO EN LA LOCALIDAD, DISTRITO, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA, DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA”, según los alcances de los presentes Términos de Referencia para ambos estudios, elaborándose el estudio de factibilidad según las recomendaciones citadas en el informe técnico de aprobación del estudio de perfil; y, el estudio definitivo deberá contener las consideraciones del informe técnico de la Oficina de Inversiones con el cual se declare la viabilidad del Proyecto y lo indicado en el artículo 19° aprobado con el Decreto Supremo N° 021-2009-EF que modifica diversos artículos del Reglamento de la Ley de Contrataciones, referido a que los resultados del estudio de pre inversión a nivel de factibilidad sean considerados en el estudio definitivo.

1.3 ANTECEDENTES

El Gobierno Regional de Huancavelica, tiene como Objetivos estratégicos: Mejorar la calidad y cobertura de los servicios integrales de salud, desarrollando principalmente programas asociados a la disminución de la desnutrición crónica infantil y la mortalidad materna neonatal, asimismo las acciones prioritarias: Ampliar y mejorar los servicios integrales de salud, incidiendo en el desarrollo de programas contra la desnutrición crónica infantil y atenciones recuperativas.En atención al párrafo anterior, el Gobierno Regional a través de la Oficina Regional de Pre Inversión OREPI, ha formulado el estudio de pre inversión a nivel perfil denominado “INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL II-1 UBICADO EN LA LOCALIDAD, DISTRITO, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA, DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA” con CÓDIGO SNIP N° 205490, asimismo este estudio, tiene un monto de inversión de S/. 34,954,135. (Nuevos Soles), el cual ha sido declarado APROBADO, siendo el nivel mínimo recomendado por la OPI para su VIABILIDAD es el estudio de FACTIBILIDAD.La población Beneficiaria, en este caso, es de 44,343 personas.

1.4 MARCO LEGAL Y FUENTES DE INFORMACIÓN.

El procedimiento de contratación de la consultoría, está amparada bajo la siguiente normatividad: Constitución Política del Perú. Ley Nº 27783, Ley de Bases de la Descentralización. Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. Ley Nº 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública. Legislación de contrataciones y adquisiciones del estado. Ordenanza Regional Nº 002-2010 Reglamento de Organización y Funciones del Gobierno Regional de Huancavelica. Decreto de Urgencia N°054-2011, del 19/09/2011; Medidas excepcionales para agilizar la ejecución de Proyectos y otros.

Marco Legal Específico

75




BASES INTEGRADAS

El estudio de Pre inversión debe enmarcarse dentro de los alcances de los dispositivos legales y técnicos vigentes del Sistema Nacional de Inversión Pública, analizando principalmente aquellos que están directamente relacionados con la ejecución de los proyectos de infraestructura del Sector Salud. En este sentido, principalmente se considerará lo siguiente: Reglamento Nacional de Edificaciones, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 011-

2006 -VIVIENDA el 08.May.2006 y publicado el 08.Jun.2006. Normas Técnicas para proyectos de Arquitectura y equipamiento de establecimientos

de salud. Normas técnicas específicas de Unidades Especializadas de Salud – MINSA. Norma técnica Nº 0021-MINSA/DGSP V.03 “Categorías de establecimientos de sector

salud”. Normas Técnicas para la Construcción de Establecimientos de Salud. Normas y procedimientos para acreditación de establecimientos de Salud –MINSA. Ley 27050 Ley General de las personas con discapacidad y normas para el diseño de

elementos de apoyo para personas con discapacidad - MINSA. Normas sobre consideraciones de mitigación de riesgos ante cualquier desastre en

términos de organización, función, estructura (Organización Panamericana de la Salud, Defensa Civil y otros).

Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Defensa Civil, vigente. Resolución de Contraloría Nº 320-2006-CG, Aprueba las Normas de Control Interno

para el Sector Público. Ley Nº 27293 Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública, de Junio 2000. Decreto Supremo Nº 102-2007-EF, Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de

Inversión Pública. Directiva General del SNIP, aprobado por R.D Nº 003-2011-EF/68.01. Código Nacional de Electricidad. Normas de seguridad internacionales NFPA. Tener como referencia el documento de la OPS/OMS: “Guía para la reducción de la

vulnerabilidad en el diseño de nuevos establecimientos de Salud”, 2004. Estándares mínimos de seguridad para construcción, ampliación, rehabilitación,

remodelación y mitigación de riesgos en establecimientos de Salud – MINSA. D.S. Nº 057-04-PCM, Ley General de Residuos Sólidos y Reglamento. Normas ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1 (Especificaciones de Desempeño de Transmisión

para Cableado UTP Categoría 6). Normas ANSI/TIA/EIA-569-B (Espacios y Canalizaciones de Telecomunicaciones). Normas ANSI/TIA/EIA-606-A (Norma de Administración para Telecomunicaciones/

Infraestructuras). Normas ANSI-J-STD-607-A (Requisitos para telecomunicaciones de puesta a tierra). Ley Nº 27157 de regularización de edificaciones del procedimiento para la declaratoria

de fábrica y del régimen de unidades inmobiliarias de propiedad exclusiva y de propiedad común, publicada el 20 de Julio de 1999 y su Reglamento.

Decreto Supremo Nº 011-2005-VIVIENDA Modificatoria del Reglamento de la Ley Nº 27157 publicado el 12 de Mayo del 2005.

Para todo lo no previsto en los presentes términos de referencia, se aplicará supletoriamente lo dispuesto por el TUO de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su Reglamento y el Código Civil.

Las referidas normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias, modificatorias y conexas, de ser el caso los estudios de factibilidad y expediente técnico.

Todo diseño que prepare el Consultor deberá ceñirse estrictamente al procedimiento que indique su correspondiente norma o método, y en la memoria de cálculo se deberá hacer referencia explícita a ésta.

1.5 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO E INFORMACIÓN SOBRE LA PROVINCIA

Departamento : HuancavelicaProvincia : CASTROVIRREYNA

76




BASES INTEGRADAS

Distrito : CASTROVIRREYNALocalidad : CASTROVIRREYNA

Información Relevante Sobre La ProvinciaCASTROVIRREYNA durante la época colonial fue parte de la Intendencia de Huamanga y del Partido de Huanta. Ingresa a la vida republicana integrando el departamento de Ayacucho hasta 1839, en que pasa a formar parte de la provincia de Tayacaja del departamento de Huancavelica. La actual provincia de CASTROVIRREYNA se crea durante el segundo gobierno del Arq. Fernando Belaunde Terry, mediante Ley No. 24056 del 4 de enero de 1985. Es conocida como la Península del Mantaro, se localiza al noroeste del departamento de Huancavelica.Limita al norte con la provincia de Tayacaja, al este con la Región Ayacucho, al sur con la provincia de Acobamba y al oeste con la provincia de Huancavelica.Las actividades económicas más importantes de la provincia son la agricultura tradicional, el pastoreo, y sus actividades conexas, todas ellas actividades altamente dependientes de las duras condiciones del entorno como la escasez de agua de riego y la inadecuada infraestructura vial y de comunicaciones. En la capital del distrito de CASTROVIRREYNA el ritmo económico es través de pequeños.La actividad generadora de empleo e ingresos de la población nativa, lo constituye la agricultura principalmente de la papa, de la cual abundan las especies nativas, y en menor escala productos como los cereales. La ganadería es una actividad que se desempeña en pequeña escala, esto debido a la falta de pasto. La crianza de abejas y producción de la miel, polen y jalea real viene siendo desarrollada recién como una actividad productiva en Paccay. Otra actividad es la fruticultura; además de la explotación de la tuna y cochinilla, las frutas cultivadas en Paccay son la pera, higo, guinda, durazno, manzana, tuna, palta entre otros. La agroindustria, básicamente de carácter artesanal y familiar lo constituye la elaboración de chancaca a partir de la cabuya o maguey. En la zona de Paccay esta actividad es incipiente reduciéndose a actividad artesanal como: telares, hornos para panificación, molineras, tratamiento de harinas, carpinterías actividades propio de una población emergente de las zonas alto andinas.CASTROVIRREYNA es considerado como una de las provincias más pobres del país, la mayoría campesinos quechua hablantes organizados en numerosas comunidades campesinas, el 90% de la población tiene sus necesidades básicas insatisfechas. La población tuvo un Quintil de índice de carencias para el año 2007 de 1, en Lima fue 5 para el mismo año. Es decir 1.13 veces más que el Distrito de CASTROVIRREYNA. La tendencia observada del Quintil de Índice de carencias del distrito de CASTROVIRREYNA es la de una disminución en 2 puntos porcentuales entre los años 1993 y 2007.La densidad poblacional está relacionada con el grado de urbanización y desarrollo socioeconómico de las provincias, , siendo CASTROVIRREYNA, como capital de provincia, de mayor densidad poblacional que el distrito de Pachamarca 19,5 hab./K. este último constituye el distrito de mayor dispersión poblacional y menor desarrollo. Sin embargo a CASTROVIRREYNA lo supera el Distrito de Locroja con 63.5 hab./K.La población de CASTROVIRREYNA tiene una población de 44903 personas, según el Censo Nacional 2007 – INEI, población masculina, 49.32% y una población femenina del 50.68%.

1993 2007 2012Huancavelica 107,055 142723 2.08% 161442Acobamba 42,096 63792 3.01% 72822Angaraes 43,060 55704 1.86% 62875Castrovirreyna 19,738 19500 -0.09% 21590Churcampa 41,130 44903 0.63% 50073Huaytara 23,319 23274 -0.01% 25788Tayacaja 108,764 104901 -0.26% 115947Dep. Huancavelica 385,162 454797 1.19% 510537

ProvinciaCensos Población Tasa de

Crecimiento

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) –“Censos Nacionales de Población y Vivienda 1993, 2007

77

http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Huancavelica

http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Acobamba

http://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_Ayacucho

http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Tayacaja




BASES INTEGRADAS

1.6 SITUACIÓN ACTUAL DEL SECTOR

La Situación del sector salud del departamento de Huancavelica y provincias, en el sector salud son detallados de acuerdo al documento ASIS 2010, emitido por la DIRESA Huancavelica, a continuación se detalla lo siguiente:

Tasa de mortalidad generalLa Tasa de Mortalidad General en el año 2010, en el departamento de Huancavelica, fue de 6.1 defunciones por mil habitantes, mientras que las estimaciones a nivel de país para ese año fueron de 5.4; es decir que Huancavelica tiene 1.1 veces más mortalidad que el nivel nacional.

Tasa de mortalidad neonatalEn Huancavelica en el 2010, la tasa de mortalidad neonatal fue de 14 muertes neonatales por 1000 nacidos vivos. En el año 2010, a nivel nacional esta tasa fue de 9, existiendo una diferencia al promedio nacional 5 puntos.

Mortalidad infantilEn el 2010, la tasa de mortalidad infantil en el departamento de Huancavelica fue de 29 muertes en niños menores de 01 año por 1000 nacidos vivos; en ese mismo año, a nivel nacional la tasa fue de 18.5; lo cual indica que Huancavelica tiene 1.6 veces más mortalidad infantil que el nivel nacional.

Mortalidad materna En 6 años de análisis de la ocurrencia de muertes maternas se observa una tendencia de leve crecimiento, en el 2009 se tuvo una reducción considerable sin embargo para el 2010 subió notablemente, las muertes maternas directas e indirectas tienen casi la misma tendencia.

Principales causas de mortalidad en población generalEn el año 2010, en el departamento de Huancavelica, las primeras causas de mortalidad en la población en general fueron: Infecciones respiratorias agudas (9.6%), Accidentes que obstruyen la respiración (6.8%), Tumor maligno del estomago (6.6%), Accidentes de trasporte terrestre (6.3%) y Resto de enfermedades del sistema digestivo (5.9%), incluye Enfermedades del sistema urinario (5.1%), notándose que en el 2010 se muestra un incremento de los Accidentes que obstruyen la respiración y los Accidentes de transporte terrestre.

Mortalidad en mujeresLas Infecciones respiratorias agudas (11.6%), el tumor maligno de estómago (7.1%), accidentes que obstruyen la respiración (5.8%), Enfermedades del sistema urinario (5.7%), resto de enfermedades del sistema digestivo (5.4%), se encuentran entre las causas más importantes de consulta externa en mujeres en el departamento de Huancavelica en el año 2010.

Principales causas de mortalidad en la provincia de CASTROVIRREYNA.En el 2010, en la Provincia de CASTROVIRREYNA se registró como primera causa de mortalidad: el Resto de enfermedades del sistema digestivo (9.66%), que con respecto al año 2005 también se encuentra en el tercer lugar (8.13%) pero con un aumento de 1 punto porcentual.En el 2005 las enfermedades del sistema urinario (8.5%), enfermedades isquémicas del corazón (4.6%), accidente de transporte terrestre (4.6%), cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado (5.3%), no aparecen en las primeras causas de mortalidad del año 2010. Además que en el año 2010 resaltan otras causas de mortalidad como son las caídas(5.7%), Deficiencia Nutricionales (7.9%),Eventos de intención no determinada (4%), Tumor maligno del cuello del útero (4%), que no se evidencia dentro de las 10 primeras del año 2005.

78




BASES INTEGRADAS

2. GESTION DEL PROYECTO, CALENDARIO Y PLAZOSGestión del proyectoEl consultor trabajará bajo la supervisión de la Oficina Regional de Pre Inversión. La OREPI designará a su representante, quien tendrá a su cargo las coordinaciones operativas del servicio, para el estudio de factibilidad, así mismo el estudio del expediente técnico estará supervisado por la sub gerencia de estudios

Fecha de inicio y período de ejecuciónEl plazo total para la ejecución del estudio será de 210 días calendarios el mismo que iniciara a partir del día siguiente, en el cual no se incluyen los plazos de revisión y levantamiento de observaciones en tiempo de 2 meses como máximo para el levantamiento de observaciones al estudio definitivo.

PLAZOSLos plazos se detallan a continuación en el siguiente cuadro

ETAPAS ENTREGABLEINFORME DEL PRODUCTO PLAZO DE

ENTREGA (DIAS)INFORME DESCRIPCION

FACTIBILIDAD

Entregable 01 Primer Informe Plan de Trabajo 2

Entregable 02 Segundo informe Aspectos Generales e Identificación 30

Entregable 03 Tercer Informe Formulación del Estudio de Factibilidad 62

Entregable 04 Cuarto Informe

Evaluación del Estudio y entrega del estudio completo y anexado 120

Informe final de factibilidad

Factibilidad Viable por la OPI

Factibilidad Viable por la OPI 150

EXPEDIENTE TECNICO

Entregable 05 Quinto Informe

Presentación del Expediente técnico Final a la Subgerencia de Estudios: (Ingeniería Básica, Arquitectura y Estructuras, Instalaciones sanitarias, eléctricas, especiales y equipamiento, Maqueta fisica y virtual en 3D)

150

Entregable 06 Sexto InformeInforme final del Expediente técnico, a la

aprobación de la CREET, del Gob, Reg, Hvca.

210

Nota: Por ninguna manera se extenderá la ampliación de plazos, de la misma manera al tiempo de formulación del estudio de factibilidad no excederá el tiempo hasta la viabilidad por la OPI del Gob. Reg. Hvca., incluido la absolución de las observaciones

3. CARACTERISTICAS DEL SERVICIO

3.1 GeneralidadesEl servicio comprende la elaboración del estudio de pre inversión a nivel de Factibilidad y del expediente técnico del proyecto denominado: INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL II-1 DE COMPLEJIDAD EN LA PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA, DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA” con CÓDIGO SNIP N° 205844, que nos permitirá cumplir con las normas referentes al Sistema Nacional de Inversión Pública declarando su viabilidad en la OPI regional y normas técnicas constructivas para el expediente técnico y ello permitirá posteriormente a su ejecución con la alternativa recomendada.

La OPI del Gobierno Regional procederá a la evaluación y resultado pertinente del estudio de pre inversión a nivel factibilidad, por lo que cada aspecto contemplado deberá tener el rigor del análisis requerido, desarrollando los aspectos analíticos y adjuntando toda la

79




BASES INTEGRADAS

documentación de sustento de cada dato escrito, el detalle de todos los cálculos deberá necesariamente entregarse en anexos adjuntos. Sobre la base del estudio de factibilidad se procederá a la elaboración del expediente técnico. El monitoreo y supervisión de los estudios estará a cargo de la Unidad Formuladora denominado Oficina Regional de Pre Inversión (OREPI), y el estudio definitivo a cargo de la subgerencia de estudio.

3.2 PRODUCTOS Y ALCANCE

Los productos y alcanzables serán revisados en primera instancia en la OREPI, para posteriormente remitirlos a la OPI correspondiente. Los envíos a la OPI son: Plan de Trabajo y el estudio final de factibilidad para su revisión y evaluación pertinente. Antes del inicio de sus actividades, el consultor deberá realizar coordinaciones con DIRESA Huancavelica y las direcciones Subregionales de Salud de la provincia involucrada, planteando reuniones periódicas durante todo el desarrollo de las etapas del proyecto. El plazo para la ejecución del estudio regirá a partir del día siguiente de la suscripción del contrato. El consultor entregara el estudio de factibilidad y estudio definitivo a las áreas correspondientes de manera paralelo.Las características de los alcances de los servicios, que se hacen a continuación, servirán para la elaboración de los Estudios de Factibilidad y Definitivo. La Consultora programará las entregas de acuerdo al cronograma siguiente:

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD.

Para la elaboración del Estudio de Preinversión a Nivel de Factibilidad, se debe tomar como base (punto de partida) el Estudio de Preinversión a Nivel de Perfil del Proyecto “INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL II-1 DE COMPLEJIDAD EN LA PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA, DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA” inscrito en el banco de proyectos del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) con el código N˚ 205490, elaborado por el Gobierno Regional de Huancavelica.

El contenido del Estudio de Preinversión a Nivel Factibilidad se elaborará teniendo en cuenta lo establecido en las Directivas de la Ley No 27293 y sus modificatorias de la Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública. El horizonte del proyecto es de 20 años. Sin embargo, se estima que la inversión a efectuarse responderá al crecimiento progresivo de la población. La descripción de los alcances de los servicios que se hace a continuación no es limitativa, debiendo el Consultor, ampliar y profundizar en lo que considere necesario; siendo responsable de todos los trabajos y estudios que realice. El Consultor, para efectos de desarrollar adecuadamente el estudio, realizará las siguientes actividades:

Plan de trabajoPRIMER INFORME: A los dos (02) días calendarios de suscrito el contrato, el consultor entregará el Plan de trabajo detallando sus funciones de los diversos profesionales, una vez aprobado por la OREPI dicho plan de trabajo se regirá estrictamente el cumplimiento. Por otro lado no habrá adelanto en esta etapa.

IdentificaciónSEGUNDO INFORME: A los treinta (30) días calendarios de suscrito el contrato, el consultor entregará el segundo informe, consistente en la entrega de dos copias de la parte de Aspectos Generales e Identificación. En caso de existir observaciones se procederá de la misma forma que en el primer informe. Previa aprobación del informe por parte de la Orepi, se procederá el pago del 10% del valor referencial.

FormulaciónTERCER INFORME: A los 62 días calendarios de suscrito el contrato, el consultor entregara el tercer informe que contendrá los siguiente capítulos: identificación, formulación (el estudio de Mecánica de Suelos, Levantamiento Topográfico y desarrollo de Anteproyecto, maqueta física y virtual en 3D. En caso de existir observaciones al tercer informe, éstas se presentarán al Equipo Técnico de la Consultora en un plazo máximo de dos (02) días

80




BASES INTEGRADAS

calendario. El Equipo Técnico de la Consultora para la fecha deberá ya presentar su programación arquitectónico aprobado por la DIRESA. Previa aprobación del informe por parte de la Orepi, se procederá el pago del 10% del valor referencial.

EvaluaciónCUARTO INFORME: A los 120 días calendarios después de la firma del contrato el consultor entregara el cuarto informe, que consta de la siguiente manera: identificación, formulación, evaluación, conclusiones y recomendaciones. Aparte deberá contener los siguientes documentos a nivel de factibilidad: Planos de arquitectura, estructuras, instalaciones mecánicas y eléctricas, instalaciones sanitarias y equipamiento y seguridad, memoria descriptiva, especificaciones técnicas, metrados, análisis de costos unitarios, presupuesto, el estudio de impacto ambiental- además maqueta física y en 3D. Este informe deberá presentarse con una exposición ante la Unidad Formuladora (OREPI), DIRESA Hvca, Direcciones Subregionales de Salud de la provincia en cuestión y otros participantes a la que deberán asistir los profesionales de cada una de las especialidades que conforman el grupo de trabajo del consultor. En caso de existir observaciones al cuarto informe, el Consultor tendrá un plazo máximo de dos (02) días calendario para levantarlas hasta su registro en Banco de Proyectos y envío a la Opi para su evaluación correspondiente. Paralelo a la presentación a la OPI, también deberá presentar el expediente técnico listo a la sub gerencia de estudios para ya estar en revisión en la CREET.Previa aprobación del informe por parte de la OREPI, se procederá el pago del 10% del valor referencial.INFORME FINAL DE FACTIBILIDAD: “PREVIA FACTIBILIDAD VIABLE POR LA OPI”, se procederá el pago del 20% del valor referencial, full color fotos

EXPEDIENTE TECNICOLa elaboración del expediente técnico se iniciará conjuntamente con el estudio de factibilidad; debiendo complementar, actualizar y/o modificar los resultados del estudio de factibilidad de acuerdo a las consideraciones expuestas en el informe de factibilidad, en el informe técnico de declaratoria de viabilidad y en consideración con los presentes Términos de Referencia.La descripción de los alcances de los servicios que se hace a continuación no es limitativa, debiendo el consultor ampliar y profundizar en lo que se considere necesario; siendo definitivo, el consultor deberá realizar un informe técnico-económico para verificar la viabilidad del Proyecto.El Consultor seleccionado, será el responsable por un adecuado planeamiento, programación, conducción de los estudios básicos, diseños en general, por la calidad técnica de todo el estudio que deberá ser ejecutado en concordancia con los estándares actuales de diseño en todas las especialidades de Ingeniería relacionadas con el estudio, planteando métodos constructivos de última generación para la obra.El Consultor será directamente responsable de la calidad de los servicios que preste y de la idoneidad del personal a su cargo, así como del cumplimiento de la programación, logro oportuno de las metas previstas y adopción de las previsiones necesarias para el fiel cumplimiento del Contrato.Para fines del servicio, el Consultor dispondrá de una organización de profesionales, técnicos, administrativos y personal de apoyo, los cuales contarán con todas las instalaciones necesarias, medios de transporte y comunicación para cumplir eficientemente sus obligaciones.El consultor deberá contar, obligatoriamente, con el equipamiento ofertado en su propuesta. Todo el personal asignado al proyecto, deberá tener dedicación exclusiva por el tiempo y en la oportunidad señalada en la Propuesta Técnica.Los profesionales que conformen el equipo del Consultor deberán acreditar los títulos profesionales correspondientes y la experiencia necesaria para los cargos que desempeñarán en el proyecto. El Gobierno Regional de Huancavelica, podrá solicitar cambios del personal del Consultor en cualquier momento, cuando lo considere conveniente, en beneficio del Proyecto.

81




BASES INTEGRADAS

Todo cálculo, aseveración, estimación o dato deberá estar justificado en lo conceptual y en lo analítico. Solo se aceptaran estimaciones o apreciaciones del Consultor con el debido respaldo técnico, los metrados deberán estar sustentados por los planos correspondientes.

QUINTO INFORME: A los 150 días el consultor entregara el Expediente Técnico culminado correspondiente a la ingeniería básica: topografía, geología, geotecnia y mecánica de suelos, considerando los ensayos de laboratorio correspondientes. En caso de existir observaciones al quinto informe, éstas se presentarán a la Consultora en un plazo máximo de siete (07) días calendario. La Consultora tendrá un plazo máximo de siete (07) días calendario para levantarlas, como máximo se aceptará una ronda más de observaciones y el levantamiento de las mismas. El pago será a la conformidad de la sub Gerencia de Estudios que corresponde al 20% del monto referencial. A la presentación del expediente técnico concluido para su evaluación.

Arquitectura y estructuras.Consistente en la entrega de dos copias de la parte correspondiente a Arquitectura y estructuras. Se presentará el proyecto completo de arquitectura: memoria descriptiva, plantas, cortes, elevaciones, los cuales deberán ser compatibles con las demás especialidades (equipamiento, estructuras, instalaciones sanitarias e instalaciones eléctricas), el mismo que deberá tener conformidad de la DIRESA. El Diseño estructural, deberá ser compatible y coherente con las demás especialidades de arquitectura, instalaciones eléctricas y sanitarias y deberá ceñirse al Reglamento Nacional de Edificaciones y a las Normas Técnicas de Edificación; comprenderá: Memoria descriptiva, Memorias de cálculo, Planos de estructuras, Planos de detalles, Plano de cimentaciones y Metrados. En caso de existir observaciones al sexto informe, éstas se presentarán a la Consultora en un plazo máximo de siete (07) días calendario. La Consultora tendrá un plazo máximo de siete (07) días calendario para levantarlas, como máximo se aceptará una ronda más de observaciones y el levantamiento de las mismas.

InstalacionesConsistente en la entrega de dos copias de la parte correspondiente a Instalaciones Sanitarias y eléctricas, instalaciones especiales y equipamiento. En todos los casos se presentarán como mínimo: memoria descriptiva, memorias de cálculo, planos de instalaciones, planos de detalles y metrados. En caso de existir observaciones al sétimo informe, éstas se presentarán a la Consultora en un plazo máximo de siete (07) días calendario. La Consultora tendrá un plazo máximo de siete (07) días calendario para levantarlas, como máximo se aceptará una ronda más de observaciones y el levantamiento de las mismas.

Estudios definitivosConsistente en la entrega de dos copias del total de los estudios a nivel definitivo incluyendo el estudio de impacto ambiental y el CIRA. El Consultor preparará el Expediente Técnico para la obra, el cual formara parte del Informe Final y estará conformado por los siguientes documentos:a) Memoria Descriptiva, Presupuesto Base de Obra, los Cronogramas de ejecución de obra, de utilización de equipos y materiales y de desembolsos, las Fórmulas Polinómicas y la Relación de Equipos mínimos, tanto de ejecución de obra como de laboratorio.b) Especificaciones Técnicas.c) Metrados.d) Planos.En caso de existir observaciones al octavo informe, éstas se presentarán a la Consultora en un plazo máximo de siete (07) días calendario. La Consultora tendrá un plazo máximo de siete (07) días calendario para levantarlas, como máximo se aceptará una ronda más de observaciones y el levantamiento de las mismas.

SEXTO INFORME: A los 210 días el consultor hará aprobar el expediente técnico, y dará su conformidad de servicio el Subgerente de estudios, previo el informe de aprobación de la CREET, el pago corresponde al 30% del monto referencial.

82




BASES INTEGRADAS

4. REQUISITOS

4.1 DEL CONSULTOREl Consultor, será el responsable por un adecuado planeamiento, programación y conducción del estudio, así como por la calidad técnica de todo el estudio que deberá ser formulado en concordancia con la normatividad técnica vigente para este tipo de proyectos.El Consultor designará al responsable del estudio y su equipo de trabajo. El responsable del estudio deberá ser un profesional competente y calificado en la formulación y evaluación de Proyectos de Inversión Pública en Salud y será responsable de la calidad en los servicios que preste y de la idoneidad del personal a su cargo, así como del cumplimiento de la programación, logro oportuno de las metas previstas y adopción de las previsiones necesarias para el fiel cumplimiento del Contrato.Para fines del servicio, la Empresa Consultora dispondrá de una organización profesional y técnica, los cuales contarán con todas las instalaciones necesarias como oficina de su razón social, equipos de procesamiento de datos y comunicación, entre otros, para cumplir eficientemente sus obligaciones. Los profesionales que conformen el equipo del Consultor deberán acreditar grados, títulos y/o especializaciones profesionales correspondientes y la experiencia necesaria para las responsabilidades que tendrán a cargo en el estudio, así como los certificados de habilitación para el ejercicio profesional en el Perú.Todo el personal asignado al estudio, deberá tener dedicación exclusiva por el tiempo y en la oportunidad señalada en la Propuesta Técnica.Los postores no deben tener ningún proceso administrativo pendiente y/o judicial con alguna entidad del Estado.La Gerencia Sub Regional de CASTROVIRREYNA, tendrá la potestad de solicitar todas las reuniones que crea conveniente realizar, con los miembros (equipo técnico) del Consultor, en relación exclusiva al desarrollo del servicio que se presta.

4.2 REQUISITOS MÍNIMOS DEL CONSULTORPersona natural o jurídica con inscripción vigente en OSCE, Consultor y que cumpla los requerimientos técnicos y físico mínimos. Con experiencia mínima de 03 años en elaboración y/o Supervisión de Estudios de Pre Inversión y Estudios definitivos de Establecimientos de Salud; con un mínimo de 02 Proyectos de Hospitales de igual o mayor complejidad.

El postor deberá contar con: Infraestructura: 01 Oficina Propia o Alquilada (donde la empresa consultora desarrollara sus actividades de ,amera obligatoria en la ciudad de Huancavelica), debiendo contar con teléfono fijo, telefax, conexión a internet, correo electrónico, Computadoras con software instalados (Microsoft Office, Project, AutoCAD, Costos y Presupuestos, etc.); igual a la cantidad de profesionales requeridos los cuales deberán permanecer activos desde el inicio hasta la culminación de la consultoría.Equipos Mínimos requeridos: 01 Estación Total, 01 Equipos de Posicionamiento Satelital GPS, Camioneta, Impresoras A4, Plotter, Cámara Fotográfica Digital.El postor deberá de acreditar la tenencia y/o alquiler de dichos equipos e infraestructura el mismo que deberá presentarse mediante declaración jurada simple que evidencien la disponibilidad de los equipos; para la firma del contrato deberá presentar el contrato de alquiler, facturas, tarjetas de propiedad y otros documento que acreditan fehacientemente, la tenencia de los bienes.

4.3 DEL EQUIPO A CONFORMARDado que la presente consultoría es a Suma Alzada para el desarrollo de la misma el consultor deberá garantizar la participación de un equipo de apoyo técnico, cuyos requisitos a continuación se indican.

4.4 REQUERIMIENTOS DE PROFESIONALES TÉCNICOS MÍNIMOS a. Gerente del Proyecto (responsable): Profesional de Ingeniería, Arquitectura titulado, hábil en su colegio profesional. Especialización en diseños hospitalarios y/o centros de salud. Experiencia en la conducción de equipos dedicados a Estudios de pre Inversión en el

sector público y/o privado de mínimo 10 meses efectivos, acumulados y contabilizados

83




BASES INTEGRADAS

en los últimos 10 años, en gerencia, gestión, formulación y/o evaluación de Proyectos de Inversión Pública en general y dos años en proyectos de Salud, acreditados con los correspondientes Certificados o con copia simple del documento de designación o copia de contrato, en caso que la labor realizada haya sido para el Estado.

Experiencia mínima de 03 Estudios de Pre Inversión en salud, en el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública, acreditados con los códigos y fichas SNIP viables.

Experiencia mínima en la elaboración de 03 Expediente Técnicos en hospitales y/o en centros de salud de categoría I-3 a más.

Tendrá a su cargo la dirección del servicio y en particular procederá a la revisión y aprobación del estudio en general. Estas actividades, podrán ser priorizadas de acuerdo a las coordinaciones que oportunamente se efectúen entre la Entidad – Gerencia de Infraestructura y/o áreas responsables y el especialista del Equipo Proyectos, además resolverán los alcances del servicio expresamente requerido y derivado.

Funciones: La dirección y control del proyecto para su entrega de acuerdo a los plazos.b. Médico planificador especialista en Inversión en Salud:

Médico planificador o Administrador de Salud Pública como mínimo con 10 años de experiencia


Experiencia de participación en formulación de Estudios de pre Inversión en el sector público y/o privado mínimo de 1 año efectivo acumulado, acreditados con los correspondientes Certificados o con copia simple del documento de designación o copia de contrato.

Experiencia en elaboración de mínimo 01 Estudios de Pre inversión de Hospitales de igual o mayor complejidad de acuerdo a lo normado por el Sistema Nacional de Inversión Pública; acreditados con las constancias respectivas.

Experiencia en la elaboración de expedientes técnicos en centros de salud de categoría I-3 a más y/o hospitales de igual a mayor complejidad.

Tener especialización en tecnología médica.

Funciones: La elaboración del diagnóstico y programación de ambientes y equipos por servicios de

la categoría del Hospital.

c. Economista especialista en Inversión en Salud: Economista con experiencia en la actividad profesional mínima de 10 años. hábil en su colegio profesional. que será acreditada con copia simple de la colegiatura

correspondiente. Experiencia de participación como: coordinador, formulador de Estudios de pre

Inversión en el sector público y/o privado mínimo de 06 meses efectivos acumulados, acreditados con los correspondientes Certificados o con copia simple del documento de designación o copia de contrato.

Con experiencia en la formulación como mínimo de 03 Estudios de Pre inversión de similar complejidad que el convocado, declarados viables por el Sistema Nacional de Inversión Pública; acreditados con las constancias respectivas.


Funciones: La elaboración del estudio socioeconómico, además de evaluar el estadio de

factibilidad. Sustentación y rellenado de los formatos SNIP.

d. Arquitecto especialista en Infraestructura de Hospitales:

84




BASES INTEGRADAS

Arquitecto con experiencia profesional mínima de 10 años en diseños de infraestructuras.


Con experiencia en Diseño Arquitectónico y/o Supervisión como mínimo03 estudios de pre inversión y 03 Expedientes Técnicos de infraestructuras hospitalarias de similar magnitud que el convocado, acreditada con la presentación de copias de los certificados, constancias o contratos con conformidad de servicio.

Con experiencia en ejecución de obras de infraestructura, mínimo una residencia o una supervisión, acreditado con copia de contrato con su respectiva conformidad de servicios.


Funciones: Diseño y distribución de los espacios y estructuras que componen el Hospital a nivel

definitivo (Pabellones de Administración, Consulta Externa, Hospitalización, Centro quirúrgico, Centro Obstétrico y Neonatología, Imagenología, Medicina física. Anatomía patológica, Hemodiálisis, Servicios Generales Nutrición y Lavandería, Servicios Generales, accesos y demás elementos que componen el estudio global).

e. Ingeniero u otro Profesional especialista en Equipamiento de Hospitales: Ingeniero Electromecánico, Medico Tecnólogo u otro Profesional con experiencia en la

actividad profesional mínima de 10 años. hábil en su colegio profesional. que será acreditada con copia simple de la colegiatura

correspondiente. Con experiencia mínima en la elaboración y/o supervisión 03 de Estudios Definitivos en

equipamiento hospitalario de establecimientos de similar magnitud que el convocado, acreditada con la presentación de copias de los certificados, constancias o contratos con conformidad de servicio.


Funciones: El cálculo y dimensionamiento de los equipos que contara el hospital, además

presentará los costos y especificaciones técnicas.

f. Profesional especialista en Estudios de Impacto Ambiental Ingeniero ambiental o afines (forestal, sanitario, agrónomo) con experiencia en la

actividad profesional mínima de 10 años en medio ambiente. hábil en su colegio profesional. que será acreditada con copia simple de la colegiatura

correspondiente. Con experiencia mínima en la elaboración de 03 Estudios de Impacto Ambiental de

proyectos de inversión pública en el marco del SNIP y SEIA. Especialización en manejo de residuos sólidos hospitalarios, acreditado con diploma

y/o certificado Con conocimiento amplio del sistema Nacional de Inversión Pública, que acreditara con

diplomas y/o certificados.

Funciones: El cálculo de los principales parámetros medio ambientales o estudio ambiental

correspondiente a este estudio. Elaboración del estudio para el tratamiento, manejo, eliminación y disposición final de

residuos sólidos. Elaboración de las especificaciones técnicas y cotizaciones para el tratamiento,

manejo, eliminación y disposición final de residuos sólidos.

g. Ingeniero Civil especialista en Infraestructura en Salud:

85




BASES INTEGRADAS

Ingeniero Civil con experiencia profesional mínima de 10 años en cálculos y diseños estructurales.


Con experiencia en elaboración y/o supervisión de estudios definitivos de estructuras, mínimo 03 Expedientes Técnicos de infraestructuras hospitalarias, acreditada con la presentación de copias de los certificados, constancias o contratos con conformidad de servicio.

Con experiencia en Costos y presupuestos hospitalarios realizado en Expedientes Técnicos o ejecución y/o supervisión de obras de infraestructura de Salud, acreditado con copia de contrato con su respectiva conformidad de servicios.


Funciones:

Elaboración del cálculo de los parámetros estructurales de las edificaciones que componen el y las construcciones complementarias que serán materia del estudio.

h. Ingeniero Electromecánico especialista en infraestructura Hospitalaria: Ingeniero Electromecánico con experiencia profesional mínima de 10 años, hábil en su colegio profesional. que será acreditada con copia simple de la colegiatura

correspondiente. Con experiencia mínima de 03 Expedientes Técnicos de Sistemas Eléctricos y de

Sistemas Mecánicos de infraestructura hospitalaria, acreditada con la presentación de copias de los certificados, constancias o contratos con conformidad de servicio.


Funciones: Elaborar el cálculo de los parámetros y dimensiones de las instalaciones eléctricas,

gases y mecánicas de las edificaciones que componen el Hospital y las construcciones complementarias que serán materia del estudio, así como los cálculos referentes a su abastecimiento y mantenimiento.

Elaboración del Proyecto Definitivo de Instalaciones Eléctricas y Electromecánicas (incluye Memoria Descriptiva, Memoria de Cálculo, Especificaciones Técnicas, Planilla de Metrados, Presupuestos, Análisis de Costos Unitarios, Lista de Insumos, Fórmula Polinómica, Desagregado de Gastos Generales, Cotizaciones y Planos Definitivos de Instalaciones Eléctricas) descritos en el Volumen II del Anexo 01 de los presentes Términos de Referencia.

i. Ingeniero Sanitario especialista en Salud: Ingeniero Sanitario con experiencia profesional mínima de 10 años, hábil en su colegio profesional. que será acreditada con copia simple de la colegiatura

correspondiente. Con experiencia en elaboración de estudios de instalaciones sanitarias, mínimo 03

Expedientes Técnicos de Sistemas Sanitarios de infraestructuras hospitalarias, acreditada con la presentación de copias de los certificados, constancias o contratos con conformidad de servicio.


Funciones: Elaboración de cálculo de los principales parámetros y dimensiones de las

instalaciones sanitarias de las edificaciones que componen el Hospital y las construcciones complementarias que serán materia del estudio; así como los cálculos referentes a su abastecimiento y mantenimiento y la especialidad en Hospitales.

86




BASES INTEGRADAS

Elaboración del Proyecto Definitivo de Instalaciones Sanitarias (incluye Memoria Descriptiva, Memoria de Cálculo, Especificaciones Técnicas, Planilla de Metrados, Presupuestos, Análisis de Costos Unitarios, Lista de Insumos, Fórmula Polinómica, Desagregado de Gastos Generales, Cotizaciones y Planos Definitivos de Instalaciones Sanitarias) descritos en el Volumen II del Anexo 01 de los presentes Términos de Referencia.

j. Especialidad Geotecnia: 01 Ingeniero Geólogo ó Ingeniero Civil, con experiencia profesional mínima de 10 años. hábil en su colegio profesional. que será acreditada con copia simple de la colegiatura

correspondiente. Deberá necesariamente acreditar su participación en el Estudios de Mecánica de

Suelos, estudios geológicos, estudios de geodinámica externa, estudios geotécnicos de (06) proyectos, desarrollados como estudio de pre factibilidad, factibilidad o expediente técnico.

Experiencia mínima de 08 años en su especialidad.

Funciones:

Participará en la elaboración del Estudio Básico de manejo de suelos, control de erosiones, mecánica de suelos; que se detalla en el Anexo 02 de los presentes Términos de Referencia.

Participará en la elaboración del Estudio Básico de “Estudio de Mecánica de Suelos”, así como se detalla en el Anexo 03 de los presentes Términos de Referencia.

K Especialista en Estudios de Mecánica de Suelos. Ingeniero Geólogo y/o Civil, Colegiado y habilitado. Especialista en estudios de Mecánica de Suelos. Debe acreditar un mínimo de ocho (08) años de ejercicio profesional y experiencia

mínima de 05 años en estudios de mecánica de suelos.L Especialista en Instalaciones Eléctricas. Ingeniero Electricista y/o Electro Mecánico: colegiado y habilitado. Especialista en

diseño y cálculo de redes eléctricas. Debe acreditar un mínimo de Cinco (05) años de ejercicio profesional y experiencia mínima de 2 años en el cálculo y diseño de redes eléctricas, así como en proyectos de iluminación.

M Especialista en Redes, Cableado Estructurado. Ingeniero de Sistemas y/o Electrónico: colegiado y habilitado. Con experiencia

profesional en la elaboración de plataforma tecnológica que incluya: un sistema de cableado estructurado Cat6A, sistema de cableado eléctrico, sistema de telefonía IP, zonas Wi-Fi, climatización, control de accesos y asistencia, sistema contra incendio y sistema de alarmas de seguridad, mínimo 02 años.

N. Topógrafo 01 un topógrafo, con una experiencia mínima de 05 años, que será acreditada con

copia simple del título correspondiente. Deberá necesariamente acreditar su participación en Estudios de similares

características al proceso de convocatoria, desarrollados como estudio de pre factibilidad o expediente técnico.

O Cadista 03 bachilleres en arquitectura y/o Ing.ª civil, con experiencia mínimo de 1 año, en elaboración de estudios definitivos en edificaciones.

Nota:Las Propuestas que no atiendan los requisitos mínimos señalados no serán admitidas.Equipamiento

87




BASES INTEGRADAS

Para que EL CONSULTOR cumpla debidamente con el encargo, deberá disponer como mínimo de los siguientes equipos:

5. DOCUMENTOS ENTREGABLES DEL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD

ENTREGABLE N° 01: PLAN DE TRABAJO PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIOEn relación a este entregable, el consultor desarrollará las siguientes actividades específicas:a. Reunirse con el personal de la Dirección General de Política de Inversiones DGPI

asignado al proyecto, para conocer al detalle la información disponible para elaborar el estudio y conocer las expectativas sobre su alcance. Registrará los datos de las personas que serán contactadas para el desarrollo del estudio.

b. Tomar contacto (personal, vía telefónica, correo electrónico u otros) con las personas involucradas en el estudio para explorar disponibilidad de tiempo y acordar cronograma de visitas y reuniones.

c. Elaborar la propuesta de plan de trabajo, que contenga el desarrollo de la metodología del estudio, la descripción de las actividades, Un PERT/CPM elaborado en MS Project, un cronograma de actividades (Diagrama Gantt), señalando las personas de contacto, plazos de entrega de productos, entre otros.

d. Presentar el plan de trabajo ante la OREPI, para su posterior evaluación en la OPI correspondiente.

e. Realizar una presentación del Plan de Trabajo en la sede de la Oficina Regional de Pre Inversión- GRH.

f. Elaborar la versión final incluyendo el levantamiento de observaciones o recomendaciones formulada por la OPI.

ENTREGABLE N° 02: IDENTIFICACIÓNIncluye el desarrollo de los siguientes puntos:a. Nombre del PIP.b. Localización,c. Unidad Formuladora y Ejecutora del Proyecto.d. Participación de las entidades involucradas y de los beneficiarios.e. Marco de Referencia.f. Identificación: Diagnostico de la Situación actual. Área de Influencia y área de estudio. Los servicios en la que intervendrá el PIP Involucrados en el PIPg. Análisis de Riesgo: h. Definición del problema y sus causas.i. Objetivo del Proyecto. j. Alternativas de solución al problema.


ENTREGABLE N° 03: FORMULACIÓNEn relación a este entregable, el consultor desarrollará las siguientes actividades específicas:a. Definición del horizonte de evaluación del proyecto.b. Análisis de la Demandac. Análisis de la Ofertad. Balance Oferta Demandae. Determinación del Plan de Producciónf. Determinación de Recursos Humanosg. Determinación de la Infraestructura.h. Determinación de Equipos Biomédicos

88




BASES INTEGRADAS

i. Diseño de Programación Arquitectónicaj. Elaboración de planos y Presupuesto de Instalaciones eléctricask. Elaboración de planos y Presupuesto de Instalaciones sanitariasl. Elaboración de planos y Presupuesto de Estructurasm. Elaboración de planos y Presupuesto de la Arquitectura.n. Elaboración de planos y Presupuesto electromecánicaso. Análisis Técnico de la Alternativap. La secuencia de etapas y actividades de cada proyecto alternativoq. Cronograma de Actividadesr. Costos a Precios de Mercados. Costos de Impacto Ambientalt. Costos de Análisis de Riesgo

Los planos y presupuestos serán a nivel de factibilidad y se debe completar todos ítems de acuerdo del anexo N° 07 CONTENIDOS MÍNIMOS - FACTIBILIDAD PARA PIP

ENTREGABLE N° 04: EVALUACIÓNEn relación a este entregable, el consultor desarrollará las siguientes actividades específicas:a. Beneficios Socialesb. Costos Socialesc. Indicadores de Rentabilidad Social del Proyecto d. Evaluación de la rentabilidad social de las medidas de reducción de riesgos de desastres (MRRD). e. Evaluación Privadaf. Análisis de Sensibilidadg. Análisis de Riesgo de la rentabilidad social del PIP h. Análisis de Sostenibilidadi. Impacto Ambiental y CIRAj. Organización y Gestiónk. Plan de Implementaciónl. Fuentes de Financiamiento m. Matriz de Marco Lógicon. Línea de Base para Evaluación Ex - post de Impactoso. Conclusiones y Recomendaciones p. Anexos


5.1 CONTENIDO MINIMO DEL ESTUDIO DE FACTIBILIDADEl responsable del aspecto económico deberá complementar los datos técnicos con una inspección in situ al área de influencia del proyecto recopilando la información primaria de la zona de influencia.El proyecto a nivel de Factibilidad se formula tanto con fuentes primarias, siendo obligatorio el trabajo de campo. Este trabajo de campo se realizará para los aspectos socioeconómico y técnico, para recopilar y analizar información pertinente. En cuanto al diagnóstico relativo al problema, se deberá presentar un diagnóstico situacional del área en estudio, que servirá de base para la identificación y análisis del problema, objetivos, alternativas de solución, así como las características de la población que demandará el bien o servicio y en general, para el desarrollo del estudio de pre inversión. Además será necesario identificar indicadores que reflejen los factores determinantes del proceso Salud-Enfermedad.Dentro del análisis de la demanda se debe tener en cuenta la estructura poblacional por grupo etareos (relacionando las fuentes de información: Encuesta Nacional sobre Mediciones de Niveles de Vida –ENNIV-, Censo Nacional de Población y Vivienda, compendio de estadísticas socio demográficas, encuesta demográfica y de salud familiar –ENDES-, encuesta nacional de hogares –ENAHO-) y el grado de accesibilidad de la población a los servicios de salud. En la oferta por parte del establecimiento de salud se utilizará unidades de medidas. La brecha o balance oferta – demanda, se deberá tener en

89




BASES INTEGRADAS

cuenta situaciones como: brecha de calidad, de cantidad o cobertura y la relación de ambas brechas, calidad-cobertura, de esta brecha deberá mostrar el plan de producción, costos y beneficios del proyecto.La información debe ser suficiente para realizar el análisis de sensibilidad respecto a las variables económicas y técnicas más relevantes del PIP, para elegir la solución más favorable económicamente y muestre la mayor rentabilidad social.El Postor deberá presentar sus trabajos de campo y de gabinete, de acuerdo a lo solicitado por el “SNIP” y la OPI Regional, en concordancia con los Términos de Referencia del proyecto. Para presentar un proyecto de calidad el Consultor deberá coordinar con la Entidad Contratante quién a su vez designará a un equipo de supervisión del Proyecto y deberá realizar coordinaciones permanentes con la Unidad Formuladora y OPI.El Proyecto a nivel de Factibilidad se formulará teniendo en cuenta que la alternativa elegida en el Perfil Aprobado, podría ser revisada en el presente nivel, considerando que la disponibilidad del terreno seleccionado se encuentra cuestionada y que la profundidad de análisis en la presente etapa, puede recomendar cualquier otra de las alternativas estudiadas en el perfil aprobado.Serán de consulta obligatoria:a) La Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública, aprobada por Resolución Directoral N° 003-2011-EF/68.01 Anexo SNIP 07;b) La Guía Metodológica para la Identificación, Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión Pública del Sector Salud – 2006, anexo SNIP-09, Parámetros de Evaluación,c) Guía General de Identificación, Formulación y Evaluación Social de Proyectos Inversión Pública a nivel de Perfil de la DGPI y Criterios Básicos Sectoriales.

El contenido mínimo que se exigirá para todo el estudio es el siguiente:

RESUMEN EJECUTIVOEn este resumen, se deberá presentar una síntesis del estudio de factibilidad que contemple los siguientes aspectos:A. Nombre del PIPB. Objetivo del PIPC. Balance oferta y demanda de los bienes o servicios del PIPD. Análisis técnico del PIPE. Costos del PIPF. Beneficios del PIPG. Resultados de la evaluación social del PIPH. Sostenibilidad del PIPI. Impacto ambiental del PIPJ. Organización y Gestión del PIPK. Plan de Implementación del PIPL. Financiamiento del PIPM. Marco Lógico del PIP

ASPECTOS GENERALESSe caracterizará brevemente el PIP, sobre la base del estudio desarrollado.Nombre del ProyectoSe modificará el nombre del proyecto que se definió en el Perfil Aprobado, por el especificado en los presentes Términos de Referencia; salvo mejor propuesta de la Consultoría, considerando que el mismo debe permitir identificar el tipo de intervención, el bien o servicio sobre el que se intervendrá y la ubicación.Unidad Formuladora y Unidad EjecutoraColocar el nombre del representante de la Empresa Consultora como responsable de la formulación del estudio.Proponer la Unidad Ejecutora del proyecto, sustentando la competencia funcional y capacidades operativas.Participación de los involucradosConsignar en la matriz síntesis de involucrados, las opiniones y acuerdos de los grupos sociales (beneficiados, perjudicados, etc.) y entidades involucradas con el proyecto, tanto en su ejecución como con su operación y mantenimiento, respecto a su percepción del

90




BASES INTEGRADAS

problema, intereses y compromisos; la fuente de información es el diagnóstico de involucrados.Marco de referenciaEn este punto se deberá especificar los siguientes aspectos:Un resumen de los principales antecedentes del proyecto.La pertinencia del proyecto, a partir del análisis de la manera en que se enmarca en los Lineamientos de Política Sectorial-funcional, los Planes de Desarrollo Concertados y el Programa Multianual de Inversión Pública, en el contexto nacional, regional y local.De ser el caso, considerar también el contexto internacional.

DENTIFICACIÓN3.1. Diagnóstico de la situación actualPresentar un diagnóstico detallado de las condiciones actuales y pasadas, basado en fuentes de información primaria, con evidencias cuantitativas, cualitativas, fotográficas, etc. El diagnóstico estará organizado en los siguientes ejes de análisis:

3.1.1. El área de influencia y área de estudio.En este nivel el área de influencia y el área de estudio deben haberse definido concluyentemente.Se analizará las características más relevantes del área donde se localizan los afectados por el problema y la unidad productora del bien o servicio si ya existe y donde se ubicará el proyecto.Asimismo, se deberá identificar y caracterizar los peligros (tipología, frecuencia, severidad) que han afectado o pueden afectar a la zona en la que se ubica la infraestructura existente y la proyectada, respectivamente. Se deberá contar con información confiable que permita plantear escenarios futuros de ocurrencia de los peligros identificados, durante el horizonte de vida útil del PIP.

3.1.2. Los servicios en los que intervendrá el PIP.Si ya existiese la Unidad Productora y, de ser necesario, se profundizará el análisis de las condiciones en las que se produce actualmente los bienes o servicios que se intervendrán con el PIP, identificando y evaluando los procesos y los factores de producción (recursos humanos, infraestructura, equipamiento, gestión, entre otros). La evaluación de la adecuación de los principales factores de producción será realizada por especialistas en los distintos factores y se utilizarán estándares establecidos por el sector funcional o internacionales si éstos no existieran. Analizar las dificultades o problemas que eventualmente estén impidiendo que la entidad oferente provea adecuadamente el bien o servicio. Sobre esta base, se identificarán los factores de producción que generen restricción de oferta y se planteará la optimización de ésta; se evaluará las posibilidades reales de optimizar la capacidad de producción actual con intervenciones que no califiquen como inversión. Analizar la vulnerabilidad (exposición, fragilidad y resiliencia) de la Unidad Productora frente a los peligros identificados previamente en el área de estudio. Así mismo, analizar y estimar los probables daños y pérdidas que podrían generarse si ocurre el peligro e impacta sobre la Unidad Productora. Señalar y cuantificar los recursos naturales (renovables y no renovables), insumos químicos, que se utilizan actualmente para la producción del bien(es) o servicio (s) que se intervienen con el PIP. Así mismo, señalar si en los procesos de producción actual se generan residuos (sólidos, líquidos, emisiones, entre otros) y, de ser afirmativo, evaluar sus características de acuerdo con las normas que establecen los límites permitidos y especificar cuál es el proceso de tratamiento, transporte y disposición final de éstos.

3.1.3. Los involucrados en el PIP:Sobre la base de los involucrados identificados en el estudio del nivel de perfil se recomienda una nueva aproximación a éstos, en particular a los grupos que serán beneficiados o perjudicados con el proyecto, así como las entidades que se harían cargo de la operación y mantenimiento. Este nuevo contacto debe servir para validar la alternativa seleccionada, a efectos de corroborar sus percepciones del problema, expectativas e intereses. De acuerdo con la tipología del PIP, precisar los grupos considerando los

91




BASES INTEGRADAS

enfoques de género, interculturalidad, estilos de vida, costumbres, patrones culturales, condiciones especiales como discapacidad, entre otros. Se debe analizar también las características socioeconómicas, culturales, acceso a servicios básicos, situaciones de riesgo de desastres o de contaminación, etc., de la población que se beneficiará con el proyecto y, en general, aquellas variables vinculadas con los factores que condicionan la demanda o no demanda de los servicios en los que se intervendrá. Respecto a los grupos que pueden ser afectados con la ejecución del PIP, así como con las medidas de reducción de riesgos de desastres y con las medidas de mitigación de los impactos ambientales negativos; señalar las acciones realizadas o que se tiene previsto realizar para reducir el riesgo de conflictos sociales con tales grupos.

3.2. Objetivos del proyectoSe describirá el objetivo central o propósito del proyecto, así como los objetivos específicos (medios de primer orden y medios fundamentales).Tanto para el objetivo central como para los objetivos específicos, se deberá precisar los indicadores que reflejen los productos y los resultados que se esperan lograr con la ejecución del proyecto.

FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN4.1 Definición del Horizonte de Evaluación del Proyecto

Se revisará y establecerá definitivamente el período en el que se estimarán los costos y beneficios del proyecto, a efectos de su evaluación

4.2Análisis de la demandaSobre la base de información primaria y la profundización del diagnóstico, se revisarán y efectuarán las estimaciones de la demanda actual y sus proyecciones; para lo cual se tendrá en cuenta: a. Los servicios en los que se intervendrá con el proyecto y que serán proporcionados a los usuarios en la post-inversión. b. El ámbito de influencia definitivo del proyecto y las características de la población demandante. c. Las tendencias de utilización del servicio público a intervenir y los determinantes que la afectan. Sobre esta base, se plantearán los parámetros y supuestos para las proyecciones de la demanda. Se proyectará la demanda a lo largo del horizonte de evaluación del proyecto, señalando y sustentando los parámetros, supuestos y metodología utilizada. Solo si en el PIP se incluyen intervenciones que pueden modificar las tendencias actuales de demanda, ya sea en términos de incremento de la población demandante o el ratio de concentración (cantidad demandada por período o nivel de utilización del servicio), se proyectará la demanda en la situación “con proyecto”. Se sustentará los supuestos asumidos.

4.3. Análisis de la ofertaSobre la base del diagnóstico del servicio y de los factores de producción se estimará:a. Las capacidades de producción, actuales y futuras, de los distintos factores de producción, en base a estándares de rendimiento disponibles.b. La oferta actual y su evolución futura, en la situación sin proyecto.c. La oferta optimizada, considerando las posibilidades de incrementar la capacidad de los factores de producción restrictivos, fundamentalmente con mejoras en la gestión.Se proyectará la oferta optimizada en el horizonte de evaluación del PIP, detallando y sustentando los supuestos y parámetros utilizados.

4.4. Balance Oferta DemandaDeterminar la demanda no atendida adecuadamente a lo largo del horizonte de evaluación del proyecto (déficit o brecha), sobre la base de la comparación de la demanda proyectada y la oferta optimizada o la oferta actual cuando no haya sido posible optimizarla.

4.5. Análisis técnico del PIP.

92




BASES INTEGRADAS

La alternativa que se seleccionó previamente y es objeto de este estudio, deberá estar totalmente definida en todos sus aspectos técnicos tales como: localización, tecnología de producción o de construcción, tamaño óptimo, etapas de construcción y operación, vida útil del proyecto. Tal definición se basará en la información que se recoja en el trabajo de campo. Sobre la base del análisis del riesgo de desastres y de impactos ambientales, se deberá incluir: Acciones para reducir los daños y/o pérdidas que se podrían generar por la probable ocurrencia de desastres durante la vida útil del proyecto. Medidas de mitigación de los impactos negativos del proyecto sobre el ambiente.

Sobre la base del análisis técnico y la brecha de oferta y demanda: Se precisarán las metas de productos que se obtendrán en la fase de inversión. Se definirán las metas de producción de bienes y/o servicios a ser cubiertas por el proyecto en la fase de post-inversión, con el sustento respectivo. Hay que tener presente los casos en los que se requiere un período de maduración que se reflejará en una gradualidad hasta alcanzar la total utilización de la capacidad instalada con el PIP. Los requerimientos de recursos para la fase de inversión (características, cantidad y período).

En el caso de la inversión en infraestructura se deberá estimar las metas físicas (unidades, dimensiones, volumen) y especificar las principales características de la topografía del terreno, tipo de suelos, nivel de sismicidad en el área, disponibilidad de materiales en la zona o condiciones para su traslado a la obra, etc. Hay que considerar las normas técnicas y los estándares correspondientes al tipo de de PIP, así como a los usuarios o público con condiciones especiales, tal como las personas con discapacidad. En el caso de inversión en equipamiento, se deberá precisar los equipos, la cantidad, las características técnicas básicas e incluir cotizaciones.En el caso de inversión en capital humano o mejoras en procesos o en gestión de la entidad, estimar los requerimientos de los especialistas que intervendrán (perfil y número). En el caso de que el proyecto contemple intervenciones en mejoras tecnológicas, analizar: Vigencia tecnológica; Posibilidades de contar con capacitación a operadores, usuarios, asistencia técnica durante la operación y mantenimiento; Disponibilidad de recursos humanos especializados para su operación; Las características y tendencias de los mercados de los principales insumos y factores productivos requeridos para producir el bien o servicio; Las dificultades que podrían impedir que dichos insumos y factores productivos estén disponibles en las cantidades y calidades requeridas. Se considerará también los requerimientos de recursos (equipos, herramientas, almacenes, entre otros), para el mantenimiento en la fase de post-inversión Los requerimientos de recursos para la fase de operación y mantenimiento (características, cantidad, período). Estos requerimientos estarán en función a las metas de producción.

4.6. Costos a precios de mercadoLa estimación de los costos debe estar sustentada en los requerimientos de recursos (cantidad, características, periodo, etc.) que se definieron previamente en el numeral anterior 4.5 Análisis técnico de la alternativa de solución. El monto de inversión del proyecto se presentará desagregado por componentes (medios fundamentales) y rubros, precisando y sustentando los precios que se han empleado. La fuente de información debe ser confiable y con el mayor grado de certidumbre posible. En el caso de inversión en infraestructura, se deberá considerar información a nivel de anteproyecto de ingeniería. En el caso de inversión en equipamiento, se deberá precisar las características técnicas específicas e incluir cotizaciones. En el caso de inversión en capital humano o mejoras institucionales, estimar los costos de los especialistas que intervendrán.

93




BASES INTEGRADAS

Se deberá incluir los costos de las medidas de reducción de riesgos y de mitigación de los impactos ambientales negativos; así mismo, los costos de la gestión de la fase de inversión, así como de la evaluación ex-post (culminación y resultados). Considerar los costos de elaboración del estudio de evaluación del impacto ambiental que la Autoridad Competente ha establecido en la Calificación del Impacto Ambiental; el estudio se realizará en la fase de inversión según lo concordado entre el SNIP y el SEIA. Los costos de operación y mantenimiento se estimarán en la situación “sin proyecto”, definida como la situación actual optimizada, así como en la situación “con proyecto”. Se precisará los costos de personal, insumos y servicios más importantes y se detallará y sustentará los supuestos y parámetros utilizados.

4.7. Evaluación Social:Se efectuará la evaluación social del proyecto, para lo cual se deberá elaborar los flujos de beneficios y costos sociales.

4.7.1. Beneficios socialesSobre la base del diagnóstico y de las estimaciones de la demanda y oferta, se cuantificará y valorizará los beneficios sociales que se generaría con el proyecto durante el horizonte de evaluación.Estimar los beneficios que se generarían en la situación “sin proyecto”, para todo el horizonte de evaluación.Determinar los flujos de beneficios sociales incrementales, definidos como la diferencia entre la situación “con proyecto” y la situación “sin proyecto”.

4.7.2. Costos socialesSe elaborarán los flujos de costos sociales, teniendo como base los flujos de costos a precios de mercado, los cuales serán ajustados aplicando los factores de corrección de precios de mercado a precios sociales/6. Se deberá incluir también en los flujos otros costos sociales, que no aparecen en los costos a precios de mercado, pero que pueden generarse tanto en la situación “sin proyecto” como en la situación “con proyecto”.

4.7.3. Indicadores de rentabilidad social del Proyecto

Se estimarán los indicadores de acuerdo con la metodología aplicable al tipo de proyecto que se está formulando.

4.7.4. Evaluación de la rentabilidad social de las medidas de reducción de riesgos de desastres.De ser el caso, se estimarán los indicadores de rentabilidad social de las MRRD, considerando los costos y beneficios incrementales asociados a dichas medidas. Si son rentables socialmente, el flujo pertinente para la evaluación social del PIP incorporará los costos y beneficios sociales asociados a las MRRD; caso contrario el flujo pertinente será sin MRRD.

Esta evaluación no se efectuará sobre las medidas de reducción de riesgos ante sismos; el formulador considerará las normas vigentes de sismo resistencia y el evaluador verificará que se hayan incluido las medidas correspondientes.

4.8 Evaluación PrivadaRealizar el análisis costo beneficio desde el punto de vista privado, con el fin de evaluar la potencial participación del sector privado en el financiamiento de la ejecución y operación del proyecto.

4.9. Análisis de SensibilidadSe analizará y determinará los factores que pueden afectar los flujos de beneficios y costos. Se evaluará el comportamiento de los indicadores de rentabilidad de las alternativas ante posibles variaciones de los factores que afectan los flujos de beneficios y costos. Se definirá

94




BASES INTEGRADAS

los rangos de variación de los factores que el proyecto podrá enfrentar sin afectar su rentabilidad social.

4.10. Análisis de Riesgo de la rentabilidad social del PIPEstimar, mediante un análisis probabilístico, el valor esperado del VAN social del proyecto, así como el VAN privado, de ser necesario.

4.11. Análisis de SostenibilidadDeberá demostrarse que se han adoptado las previsiones y medidas respecto a:A. Los arreglos institucionales necesarios para las fases de inversión, operación y mantenimiento;B. El marco normativo necesario que permita llevar a cabo la ejecución y operación del proyecto.C. La capacidad de gestión de la organización o entidades encargadas del proyecto en su etapa de inversión y operación;D. El financiamiento de los costos de operación y mantenimiento, señalando cuáles serían los aportes de las partes involucradas (Estado, beneficiarios, otros);E. El uso de los bienes y servicios sobre los cuales se interviene con el proyecto, por parte de los beneficiarios.F. Los probables conflictos que se pueden generar durante la operación y mantenimiento.G. Los riesgos de desastres.

4.12. Impacto ambientalDe acuerdo con las normas del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental (SEIA): a. Si el PIP no se encuentra en el listado del Anexo II, o en sus actualizaciones , en el marco del Reglamento de la Ley del SEIA, se considera lo estipulado en el art. 23 del citado reglamento, referido a proyectos, actividades, obras y otros no comprendidos en el SEIA. b. Si el PIP se encuentra en el listado del Anexo II, o en sus actualizaciones, en el marco del Reglamento de la Ley del SEIA, en este nivel de estudio se realizará la evaluación preliminar que se señala en el Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental (SEIA), debiéndose obtener la calificación ambiental previo a la declaración de viabilidad del PIP. A tal efecto, en este numeral se deberá sistematizar y desarrollar, según sea el caso, los siguientes aspectos, de acuerdo con el Anexo VI del Reglamento del SEIA; asimismo se tomará como información base aquella desarrollada en el numeral 4.5 de estos contenidos.

i. Fase de inversión del PIP:

- Obras preliminares, desbroce, demolición, movimiento de tierras, entre otros. - Construcción de infraestructura, señalando los requerimientos de recursos tales como maquinarias, equipos, combustible, agua, energía, personal y los residuos que se generarán. - Disponibilidad de servicios básicos (agua, alcantarillado, energía, vías de acceso, etc.) ii. Fase de post-inversión: - Diagramas de procesos para la producción de los bienes y servicios que se entregarán a los usuarios, cuando corresponda. - Requerimientos de recursos para la operación y mantenimiento. Señalar si se utilizará recursos naturales, insumos químicos, agua potable, energía, etc. Indicar cantidad a utilizar por período. - Residuos que se generan o generarán, tales como: Efluentes o residuos líquidos Residuos sólidos Sustancias peligrosas Emisiones atmosféricas Ruidos Vibraciones, radiaciones - Señalar características, especificar volumen por período, medidas previstas para tratamiento, transporte y disposición final, entre otros

95




BASES INTEGRADAS

iii. Señalar las dimensiones ambientales que están siendo afectadas o pueden ser afectadas por la unidad productora del servicio y por el PIP.

iv. Describir los posibles impactos ambientales. v. Señalar las medidas de prevención, mitigación o corrección de los impactos negativos. Indicar los costos. vi. Plan de seguimiento y control de las medidas establecidas. vii. Plan de contingencia. viii. Plan de cierre o abandono ix. Si corresponde, incluir los costos de elaboración del Estudio de Impacto Ambiental semidetallado (EIAsd) o Estudio de Impacto Ambiental detallado (EIAd).

4.13. Organización y GestiónAnalizar las capacidades técnicas, administrativas y financieras para poder llevar a cabo las funciones asignadas, de cada uno de los actores que participan en la ejecución así como en la operación del proyecto, en el marco de los roles y funciones que deberá cumplir.Los costos de organización y gestión deben estar incluidos en los respectivos presupuestos de inversión y de operación.Se deberá recomendar la modalidad de ejecución (contrata, administración directa) más apropiada para cada uno de los componentes de la inversión, sustentando los criterios utilizados.En aquellos proyectos que contemplen la ejecución de obras por Administración Directa, se deberá sustentar que la Unidad Ejecutora responsable de su ejecución cuente con el personal técnico-administrativo, los equipos necesarios y la capacidad operativa para asegurar el cumplimiento de las metas previstas. La Entidad debe demostrar que el costo total de la obra a ejecutarse por Administración Directa, será menor que si se ejecutara por contrata, tomando como referencia costos de proyectos similares.

4.14. Plan de ImplementaciónDetallar la programación de las actividades previstas para el logro de las metas del proyecto, indicando secuencia y ruta crítica, duración, responsables y recursos necesarios. Incluir las condiciones previas relevantes para garantizar el inicio oportuno y adecuado de la ejecución.4.15. FinanciamientoDescribir las fuentes de financiamiento previstas para la inversión, así como el impacto en las tarifas del bien o servicio producido.Describir las fuentes de financiamiento previstas para la etapa de operación y mantenimiento.4.16. Matriz del marco lógico del proyectoSe presentará la matriz definitiva del marco lógico del proyecto en la que se deberán consignar los indicadores relevantes, sus valores actuales y esperados, a ser considerados en el seguimiento, evaluación intermedia y evaluación ex post.4.17. Línea de Base para evaluación intermedia y ex-postEstablecer la metodología e indicadores relevantes que deberán ser considerados en la determinación de la línea de base para la evaluación intermedia y la evaluación ex-post.Detallar los costos y cronograma para la elaboración de la línea de base.

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONESConcluir y recomendar, como resultado del estudio, acerca de la importancia del hospital en la provincia y en el mejoramiento de la calidad de vida de los pobladores de la zona.

6. ANEXOSIncluir la información que sustente o detalle los puntos considerados en este estudio. A efectos de la evaluación preliminar del Impacto Ambiental del PIP incluir: Copia de habilitaciones correspondientes y documentación que acredite zonificación y saneamiento físico legal. Croquis de ubicación de la actual Unidad Productora y de los terrenos donde se localizará el PIP. Escala 1: 5000

96




BASES INTEGRADAS

Planos con el diseño de la infraestructura a instalar y/o existente. Planos de edificaciones existentes.

5.4 DOCUMENTOS MÍNIMOS QUE LA CONSULTORA DEBERÁ ELABORAR Y PRESENTAR Parte Económica: Desarrollo de talleres de socialización y sensibilización del proyecto con los

involucrados dentro del proyecto afín de desarrollar el diagnóstico, definir el problema principal, las causas efectos, el objetivo, los medios fundamentales y los fines y las alternativas de solución.

Asimismo desarrollar el análisis de la demanda, oferta, brecha insatisfecha, programas de producción, evaluación económica y social, análisis de sensibilidad, análisis de sostenibilidad, marco lógico y conclusiones y recomendaciones.

Todo el desarrollo del presente capitulo se realizara de acuerdo al contenido para la formulación del proyecto del Anexo SNIP 07 de la Directiva General vigente del Sistema Nacional de Inversión Pública.

Parte Técnica Inspección integral (in situ) de la infraestructura existente, evaluando las intervenciones

necesarias. Evaluación de la vulnerabilidad de la zona y de las edificaciones existentes,

considerando la localización y forma del terreno, así como las características mecánicas y topográficas del suelo, sobre el que se proyecta realizar la intervención.

Evaluación de los servicios de agua, desagüe y energía eléctrica, expedido por la entidad correspondiente. De no existir dichos servicios, deberá recabar las cotizaciones de las empresas de servicios correspondientes para efectos de las conexiones domiciliarias.

Constancia de visita del gerente o responsable de Proyecto y cada uno de los PROFESIONALES del Equipo Consultor emitida por Establecimiento de Salud

El estudio de Factibilidad se formulará con Fuentes primarias, siendo obligatorio el trabajo de campo. Este trabajo de campo se realizará para los aspectos socioeconómico y/o. para recopilar y analizar información pertinente.

Maqueta en Físico y virtual-3DLa consultoría deberá presentar una maqueta física en escala de 1:250, asimismo esta misma se presentara de manera virtual, la cual deberá realizarse en un programa computacional acorde a los requerimientos, (3D Studio Max, Archicad, Autocad 3D, o similar) para esto El Consultor deberá de contar al momento de la contratación, de los requerimientos computacionales y software para elaboración adecuada de la maqueta.La realización de la maqueta se hará en bloque y conjunto, es decir, se tendrá una vista 3D de los exteriores e Interiores de cada uno de los elementos que conforman el proyecto y además se tendrá vistas en conjunto de todo el proyecto, con todos los elementos que lo conforman.El video de animación 3D deberá recorrer de manera virtual por las instalaciones de forma lógica que permita ver y comprender a todas las personas en general del grado de intervención del proyecto y no tendrá una duración menor de 10 minutos.Una vez concluido el estudio y para la última entrega del estudio, se realizará la entrega de todos los archivos 3D el video obtenido, planos y demás archivos realizados por el estudio en formato digital, los cuales se utilizarán y modificaran en el estudio definitivo, serán revisados y serán sujetos a la conformidad de los encargados de la revisión del estudio.Asimismo harán una presentación para la aprobación del diseño arquitectónico ante la Unidad formuladora y DIRESA.

Levantamiento topográficoComprende la presentación de los siguientes documentos: Plano en Planta de la distribución existente. Plano en Planta de distribución proyectada. Memoria descriptiva de los trabajos realizados de la nueva infraestructura. Plano de ubicación de la nueva infraestructura.

97




BASES INTEGRADAS

Plano de levantamiento topográfico con curvas de nivel representativas, con los nombres de las calles alrededor de la propiedad, datos de la ubicación, dirección exacta, manzana, urbanización, distrito, provincia y departamento. Informe fotográfico interior/exterior, vistas de calles y construcciones vecinas.

Estudio de Mecánica de SuelosEl estudio de mecánica de suelos debe cumplir las condiciones técnicas establecidas en el RNE con sus Títulos Normas y Anexos, debiendo presentar (según lo establece la Norma E-050 Suelos y Cimentaciones), lo siguiente: Memoria descriptiva. Planos y Perfiles de suelos. Resultados de los Ensayos y de Laboratorio. Conclusiones y recomendacionesSe deberá realizar 06 calicatas por Hectárea con una profundidad no menor a 3 metros, el consultor fijará la ubicación conjuntamente con el supervisor, al igual que el número de ensayos de campo y laboratorio a realizar, para la determinación precisa de las características de los parámetros del terreno sobre el cual se apoyara la cimentación construida y la proyectada, cumpliendo como mínimo con lo indicado en la Norma E-050 Suelos y Cimentaciones para el programa de exploración. Será exigencia del supervisor la calidad del trabajo a presentar.

Estudio de Geología y Geodinámica

Los trabajos a efectuarse tanto en campo, laboratorio y gabinete, están orientados a desarrollar las actividades que permitan evaluar y establecer las características de geodinámica interna y externa del terreno para identificar posibles fallas, deslizamientos y otras características deficientes que el terreno pueda presentar a la hora de cimentar la estructura; de acuerdo al reglamento Nacional de Edificaciones Norma E-0.50 Suelos y Cimentaciones, para lo cual como mínimo se deberá presentar: Descripción y objetivo Situación general Ubicación del área en estudio (especificando la ubicación de cada una de las estructuras y líneas proyectadas) Descripción física de la zona. Accesibilidad Clima Unidades Geomorfológicas Geología Local Estratigrafía Geodinámica Externa. Factores Estáticos Factores Dinámicos Características generales del proyecto. identificación de peligros Peligros naturales Generado por procesos al interior de la Tierra (Geodinámica interna) Evaluación sísmica Actividad volcánica Peligros generados por procesos en la superficie de la Tierra (Geodinámica externa). Deslizamiento de tierra Aluvión Derrumbe Alud Erosión fluvial Asentamiento diferencial Peligros tecnológicos (por la actividad del hombre) Incendio Explosión

98




BASES INTEGRADAS

Contaminación ambiental

Arquitectura

El ANTEPROYECTO de arquitectura, contempla el desarrollo del proyecto completo a nivel de factibilidad, incluyendo memoria descriptiva, plantas, cortes, elevaciones, los cuales deberán ser compatibles con las demás especialidades (equipamiento, estructuras, instalaciones sanitarias e instalaciones eléctricas), el mismo que deberá tener conformidad de la DIRESA.El desarrollo del proyecto de arquitectura debe enmarcarse en lo estipulado en el Reglamento Nacional de Edificaciones, Reglamento General de Hospitales del MINSA, Reglamentos y Normas de Defensa Civil y otras normas vigentes relacionadas con el proyecto materia del presente.En cuanto a materiales, componente y productos considerados en el proyecto, estos deben ceñirse a las Normas Técnicas Peruanas de INDECOPI y, de no existir éstas, a normas internacionales.

Instalaciones SanitariasEsquema de Pre diseño y memoria descriptiva a nivel general de las instalaciones de agua fría (agua dura), agua tratada, agua caliente, red contra incendios, red de desagüe, red de evacuación pluvial, almacenamiento de agua, salas de bombas, equipos y planta de tratamiento.

Instalaciones Eléctricas y Comunicaciones:Esquema de Pre diseño memoria descriptiva a nivel general del sistema eléctrico en media y baja tensión, Subestación Eléctrica, comunicaciones: teléfono, parlantes, circuito cerrado de TV, sistema de cómputo, alarma contra incendio vigilancia y seguridad.

Instalaciones Mecánicas:Esquema de Pre diseño y memoria descriptiva a nivel general de aire acondicionado, ventilación mecánica, sistema de oxígeno, red de Petróleo diesel No 2, grupo electrógeno, sistema de gas propano, conservación de cadáveres, Tanque diario y otras instalaciones que sean necesarias de acuerdo al estudio.

Presupuesto de Infraestructura:El monto de inversión de la infraestructura del proyecto se presentará desagregado por rubros, considerando el nivel de información derivado del anteproyecto Arquitectónico y de ingeniería; precisando y sustentando los precios unitarios de las principales partidas de obra que se plantean emplear.

Equipamiento:Plano de equipamiento, que considera el desarrollo del mobiliario fijo y equipamiento móvil, el mismo que deberá ser compatible con el diseño arquitectónico, estructural, instalaciones eléctricas y sanitarias.- Archivo Fotográfico del equipamiento existente.- Informe de evaluación, análisis y comentarios.- Presupuesto referencial con las cotizaciones y/o proformas que sustenten el precio final del equipamiento propuesto por el consultor a ejecutar en obra, así como las características técnicas generales y las cantidades por cada uno de los tipos de equipos. Si el costo de reparación de los equipos excede el 40% del costo del equipo, se debe considerar la compra de un nuevo equipo.

ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL:

Resumen EjecutivoDebe ser un instrumento que permita a los interesados formar una idea clara, integra y exacta del proyecto de intervención que se va a ejecutar, de los impactos ambientales que se generarían y de la estrategia de manejo ambiental respectiva. La información incluida en

99




BASES INTEGRADAS

el citado resumen debe ser comprensible que permita no expertas en materia técnica, asimismo, incluirá la tabla de contenido o índice completo del EIA-sd.

Descripción del ProyectoEn este punto se considera la descripción del proyecto de intervención en sus diferentes etapas: planificación, construcción, operación, mantenimiento y abandono o cierre, teniendo en cuenta su tiempo de ejecución, los componentes, acciones u obras, entre otras, según lo indicado a continuación:

a) Los antecedentes generales del proyecto, indicando su nombre, la identificación legal administrativa del proponente

b) El marco de referencia legal y administrativo, especificando los aspectos legales y administrativos de carácter ambiental que tienen relación directa con el proyecto, especialmente aquellos relacionados con la protección del ambiente, la conservación de los recursos naturales e histórico-culturales, el cumplimiento de normas de calidad ambiental y la obtención de permisos para uso de recursos naturales, entre otros.

c) El objetivo y justificación del proyecto.d) La localización geográfica y política del proyecto en coordenadas UTM, refrendado con

cartografías a escala apropiada.e) Descripción secuencial de las distintas etapas del proyecto, precisando su respectivo

cronogramaf) La envergadura el proyecto, estableciendo su área de influencia (directa e indirecta) en

función a los impactos ambientales potenciales auge se generaran, (presentar plano a colores).

g) El tiempo de vida útil del proyecto y monto estimado de la inversión.h) la descripción de la etapa de levantamiento de información sobre la característica del

terreno, incluyendo las acciones empleadas para la recolección de datos utilizados para el diseño de ingeniería del proyecto.

i) La descripción de la etapa de construcción, indicando las acciones y requerimientos de materiales, equipos, campamentos, personal y requerimientos logísticos que serán necesarios, así como las vidas de acceso para acceder al emplazamiento.

j) La descripción de la etapa de operación y mantenimiento, detallando las diferentes fases del proceso de producción o transformación. Los recursos naturales, los materias primas, los insumos químicos, entre otros, que se utilizaran en los procesos de extracción, producción o transformación, su origen, características y peligrosidad, así como las medidas de control para su transporte, almacenamiento y manejo, la cantidad de producción diaria, mensual, anual de productos terminados e intermedios. Las características de los efluentes, emisiones y residuos solidos generados, la cantidad de personal, los requerimientos logísticos y las vías de acceso, entre otros.

k) La descripción de la etapa de abandono o cierre, incluyendo las acciones generales que implementara el proponente del proyecto de inversión en dicha etapa.

Línea de BaseEste aspecto debe contener las características del área o lugar donde se ejecutara el proyecto, precisando la delimitación de las áreas de influencia directa o indirecta, incluyendo los siguientes elementos, solo en las medidas que serán afectadas por el proyecto.La descripción dela ubicación, extensión y emplazamiento del proyecto, identificando y definiendo su área de influencia directa e indirecta, considerando el estudio al estudio de macro y micro localización. Así como la ubicación con relación a un área natural protegida y/o su zona de amortiguamiento, de ser el caso. La propuesta de identificación y simulación del área de influencia será ratificada o modificada por autoridad competente, al dar la conformidad de los términos de referencia respectivos.La descripción del medio físico, en cuanto a sus características climáticas, además se debe incluir cuando sea necesario y de acuerdo a las condiciones de envergadura del proyecto, los siguientes aspectos:

100




BASES INTEGRADAS

Meteorología y zonas de vida (planos) Geología y geomorfología (planos) Hidrografía, Hidrologia, Hidrogeología y balances hídricos (planos) Suelos, capacidad de uso mayor de las tierras y uso actual de los suelos (planos) Calidad del aire, suelos y agua (presentar estudio correspondiente) Otras actividades existentes en el área del proyecto Otros aspectos que la autoridad revisora determine. La descripción del medio biológico, en cuanto a sus características y dinamia. Además

se debe incluir cuando sea necesario y de acuerdo a las condiciones y envergadura dl proyecto los siguientes aspectos.

Diversidad biológica y sus componentes Flora y fauna (terrestre y acuática), indicando su abundancia, distribución, estado de

conservación según los listados nacionales de especies en peligro y grado de endemismo.

Ecosistemas frágiles, los cuales comprenden, entre otros deterioros de humedales, bosques relictos, lagunas, áreas arqueológicas.

Áreas naturales protegidas o zonas de amortiguamientos. Las unidades paisajistas en el área del proyecto Aspectos o factores que amenazan la conservación de los habitad o ecosistemas identificados. Otros aspectos que la autoridad correspondiente determine.

La descripción y caracterización de los aspectos social, económica, cultural y antropogénico de la población ubicada en el área de influencia del proyecto, además se debe incluir cuando sea necesario y de acuerdo a las condiciones y envergadura del proyecto, los siguientes aspectos: Índice demográfico, social, económico, de ocupación y otros Servicios, infraestructura básica y actividades principales que aportan información relevante sobre la calidad de vida y costumbres de las comunidades involucradas. Descripción y análisis del uso actual del territorio, teniendo en consideración su aptitud y la tenencia de la tierra. Otros aspectos que la autoridad correspondiente determine.

a) La presencia de restos arqueológicos, históricos y culturales en el área de influencia del proyecto.b) Identificación de los aspectos de vulnerabilidad y peligros de origen natural o antrópico asociados al área de influencia del proyecto.c) Elaboración de la cartografiar general (mapas de ubicación entre otros), y diagramas relevantes de la línea base relacionada con el proyecto.

Plan de Participación CiudadanaEl titular deberá elaborar el Plan de Participación Ciudadana tomando en consideración las disposiciones establecidas en las normas sectoriales y el Titulo N° del D.S N° 002-2008-MINAM, según corresponda.El titular presentara en el acápite correspondiente del EIA-sd, los resultados debidamente sustentados del desarrollo del Plan de Participación Ciudadana, donde es evidente las estrategias, acciones y mecanismos de involucramiento y participación de las autoridades, población y entidades representativas de la sociedad civil debidamente acreditadas, en las diferentes etapas de elaboración del EIA-sd.De acuerdo lo establecido en el D.S N° 002-2009-MINAM, cuando la autoridad competente determine la procedencia de la realización de la audiencia pública, el Plan de Participación Ciudadana debe contener, adicionalmente el informe consolidado de las observaciones formuladas por la ciudadanía durante dicho proceso. El informe solo incluirá las opiniones sustentadas de las aclaraciones, rectificaciones o ampliaciones de información efectuadas

101




BASES INTEGRADAS

por la población y entidades representativas de la sociedad civil debidamente acreditadas, destacando la forma como se dieron a ellas en el proceso de elaboración del EIA-sd.

Caracterización de Impactos Ambientales

Se debe de tomar en consideración la identificación y caracterización de los impactos ambientales, así como los riesgos a la salud humana y los riesgos ambientales del proyecto, en todas sus fases y duración todo su periodo de duración. Para tal fin, se deberá realizar el procedimiento siguiente:Identificar, evaluar, valorar y jerarquizar los impactos ambientales positivos y negativos que se generaran, asi como los riesgos inducidos derivados de la planificación, construcción, operación, mantenimiento y cierre del proyecto, utilizando para ello las metodologías de evaluación aceptadas internacionalmente, debiendo velar por:a) Se analice la situación ambiental determinada en la línea de base, comparándole con

las transformaciones esperadas en el ambiente, producto de la implementación del proyecto.

b) Se prevengan los impactos directos, indirectos, acumulativos, y sinérgicos y se evalúan los riesgos inducidos que se podrían generar y presentar sobre los componentes ambientales, sociales y culturales, asi como la salud de las personas.

c) Se utilicen variables representativas para identificar los impactos ambientales justificando la escala al nivel de resolución y el volumen de los datos, la replicabilidad de la información mediante el uso de modelamientos matemáticos para la determinación de impactos negativos y positivos y la definición de umbrales de dichos impactos.

d) Se consideren los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) y los límites Máximos Permisibles (LMP) vigente en ausencia de regulación nacional sobre la materia, emplear estándares de nivel internacional que el Ministerio del Ambiente apruebe para tal fin.

e) Así mismo la identificación y valoración de los impactos ambientales debe realizarse tomando en cuenta lo siguiente:

f) El medio físico, que incluye el clima y la estabilidad geomorfológica del suelo, las condiciones hidrológicas y edafológicas, la generación de niveles de ruido, la presencia y niveles de vibraciones de campos electromagnéticos y de radiación, y el deterioro de la calidad del aire, agua y suelo.

g) El medio biológico, que incluye la afectación a los ecosistemas terrestres y acuáticos, habitad, su estructura y funciones, aspectos de su resilencia y continuidad, así como los niveles de conservación de las especies de flora y fauna silvestre u otras características de relevancia.

h) El aspecto social, económico y cultural, especialmente de variables que aportan información relevante sobre la calidad de vida delas comunidades o poblaciones afectadas y sobre los sistemas de vida y costumbres de los grupos humanos, poniendo especial énfasis en las comunidades protegidos por leyes especiales.

i) La inserción en algún de ordenamiento territorial o un área bajo protección oficial.j) La caracterización del área de influencia en relación a la infraestructura exterior, por

ejemplo, infraestructura vial, y de equipamientos, as áreas de recreación, los espacios urbanos entre otras.

k) Potencialidad de las tierras y uso actual de uso del suelo.l) El paisaje y los aspectos zuriticos, caracterizando las unidades de singularidad o de

especial valor.m) Aquello otros aspectos del medio físico, biológico y/o social, que tengan relación directa

con el proyecto o actividad, los cuales serán determinados por la autoridad competente.

n) Para establecer la valoración de los impactos ambientales se consideraran como como criterios al carácter positivo o negativo, el grado de afectación al ambiente, la importancia con relación a los recursos y la calidad ambiental, el riesgo de ocurrencia de los probables impactos, la extensión respecto del territorio, la duración con relación

102




BASES INTEGRADAS

al tiempo que durara el impacto, asi como la reversibilidad que tiene el ecosistema a regresar a sus condiciones naturales.

Estrategia de Manejo Ambiental

Debe considerar los mecanismos y acciones para la implementación de las actividades y compromisos a los que está obligado a cumplir el titular del proyecto durante su periodo de duración de conformidad con la Ley N° 27446, el presente reglamento y otras normas complementarias aplicables.Las estrategias de manejo ambiental debe considerar como mínimo lo siguiente:a) Plan de manejo ambiental, que identifique y caracteriza todas las medidas que el titular

del proyecto realizara para prevenir, mitigar y/o corregir los impactos ambientales identificados.

b) Plan de vigilancia ambiental, que incluya los mecanismos de implementación del sistema de vigilancia ambiental y la asignación de responsabilidades específicas para asegurar el cumplimiento de las medidas contenidas en el Plan de Manejo Ambiental, considerando la evaluación de su eficiencia y eficacia mediante indicadores de desempeño. Asimismo este Plan incluirá el programa de monitoreo ambiental, el cual señalara las acciones de monitoreo para el cumplimiento de los límites máximos permisibles y otros establecidos en las normas nacionales vigentes o normas de nivel internacional.

c) Plan de contingencia, que considere las medidas para la gestión de riesgos y respuesta a los eventuales accidentes que afectan a la salud, ambiente o infraestructura y para las etapas de construcción, operación, mantenimiento y cierre o abandono, si esta última procediera.

d) Plan de abandono o cierre, conteniendo las acciones a restaurar cuando se termine el proyecto, en cada una de sus etapas, de manera de que el ámbito del proyecto y su área de influencia queden en condiciones similares a las que se tuvo antes del inicio del proyecto. Este plan se efectuara de acuerdo a las características del proyecto y las disposiciones que determine la autoridad competente.

e) El cronograma y presupuesto para la implantación de la estrategia de manejo ambiental

f) Un cuadro resumen conteniendo los compromisos ambientales señalados en los planes establecidos en la Estrategia de Manejo Ambiental, aso como la identificación del responsable y los costos asociados.

g) La Empresa consultora, los nombres y firmas de los profesionales y técnicos que intervinieron en la elaboración del EIA-sd.

Otras consideraciones que determine la autoridad.

Anexo:Los anexos que permitan corroborar la información generadas para la realización de actividades y tareas del equipo de profesionales y que están contenidos en el EIA-sd, como también de otros antecedentes de interés que sean útiles para la compresión del documento. El titular del proyecto debe presentar la cartografia del lugar de emplazamiento de la acción señalando el área de influencia, la escala y la simbología adecuada para una correcta interpretación, copia de los resultados de análisis emitidos por el laboratorio. Hojas de cálculo realizado, fotografías, videos entre otros.

Programas de capacitaciónComprende los eventos de capacitación (Cursos, talleres, seminarios, simposios, pasantías, etc.) de acuerdo a lo indicado en el Estudio a Nivel de Perfil u otros que considere el consultor debidamente sustentado, para mejorar las destrezas del personal que labora dentro del establecimiento de salud.Para lo cual debe presentar un programa de capacitación detallado, definiendo por cada evento, contenido temático, horas lectivas, Expositores, costos y demás datos que permitan tener una claridad en los eventos programados.

103




BASES INTEGRADAS

ESTUDIO ARQUEOLÓGICO A NIVEL DE RECONOCIMIENTO PRINCIPAL

1. Objetivo Elaborar y desarrollar un proyecto de evaluación arqueológica sin excavaciones ni recolección de material en el área del proyecto y sus áreas auxiliares (canteras, DME, patios, plantas y otros), cumpliendo los procedimientos descritos en la normatividad referida a la protección del Patrimonio Cultural de la Nación y obtener la aprobación por parte del INC.2. Evaluación Arqueológica sin excavaciones Sin ser limitativos, el Consultor realizará los siguientes trabajos:Elaboración y desarrollo de un Proyecto de Evaluación Arqueológica sin excavaciones que permita la identificación de áreas culturales en la zona del proyecto y sus áreas auxiliares, en el ámbito del área de influencia directa e indirecta. El estudio debe tener como base la recopilación de los antecedentes históricos e investigaciones previas, de la verificación in situ descripción de las características y evidencias culturales existentes, con la finalidad de definir la estrategia de campo a desarrollar.Identificar todo tipo de vestigio arqueológico, debiendo determinar nivel y tipo de impacto que pudiese existir durante el proceso constructivo de la obra, pudiéndose variar la obra con la finalidad de proteger la integridad de los restos arqueológicos.El contenido del proyecto a presentar al Instituto Nacional de Cultura deberá contener los siguientes requisitos mínimos:ÍndiceIntroducción1. Plan de Evaluaciones Arqueológicas1.1Persona natural y jurídica que ejecuta los trabajos.1.2 Nivel de Estudios de Ingeniería e Impacto Ambiental.1.3 Evaluaciones Arqueológicas desarrolladas2. Fines y Objetivos del Proyecto de Evaluación Arqueológica2.1Descripción geográfica de la región.2.2 Mapa de ubicación2.3 Enumeración de los fines y objetivos de la evaluación2.4 Antecedentes y problemática3. Plan de los trabajos a ejecutarse en el marco del proyecto3.1Relación del personal participante. 3.2 Enumeración de las fase de evaluación 3.3 Sustentación profesional y técnica 3.4Recursos materiales3.5 Plan de protección y conservación del sitio4. Metodología operativa y lineamientos técnicos4.1 Descripción de la metodología operativa y técnicas de campo.4.1.1 Sistema de sectorización y coordenadas.4.1.2 Sistema de nomenclatura de los elementos arqueológicos 4.1.3Técnicas de prospección 4.1.4Dimensiones y distribución de las unidades de excavación si lo amerita. 4.2 Descripción de la metodología operativa y técnica de gabinete4.2.1Análisis a realizar sobre los materiales recuperados.4.2.2Sistema de inventario, almacenaje y embalaje4.2.3Mecanismos para la elaboración del informe.4.3 Descripción de las técnicas de protección y/o conservación4.4 En el caso de trabajos con restos humanos, se señalarán las técnicas específicas de campo y gabinete 5. Recursos materiales y económicos5.1 Presupuesto analítico del costo total del proyecto.5.2 Financiamiento de los trabajos5.3 Recursos materiales, equipo o infraestructura con la que cuenta el proyecto.6. Difusión de la investigación6.1 Planes de difusión de los resultados del proyecto.

104




BASES INTEGRADAS

6.2 Instituciones que recibirán ejemplares del informe o futuras publicaciones sobre las investigaciones.6.3 Destino final de las colecciones y registros.7. Bibliografía8. AnexosFichas de RegistroMapa de Ubicación Plano de los sitios tentativos a delimitar Habilidad, COARPE del Arqueólogo del directorCurrículum del director del proyectoDocumento del Representante legal de la empresa con una antigüedad no menor de 3 meses.

3. Trabajos de CampoLas labores de campo comprenderán lo siguiente: Prospección: Consistente en el reconocimiento total del área en estudio, mediante una minuciosa prospección de superficie, con el fin de identificar restos arqueológicos de manera superficial, este trabajo incluye el registro fotográfico de las evidencias arqueológicas y su geo-referenciación en coordenadas UTM.Entrevista a los pobladores de las localidades cercanas con la finalidad de establecer la ubicación de posibles restos arqueológicos al entorno de la zona de estudio.Propuesta de Delimitación y señalización arqueológica en plano, del área aproximada de la zona arqueológica que se ubique en el área del proyecto y/o áreas auxiliares.4. Informe Final de la evaluación arqueológicaEl consultor presentará a GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA una versión impresa y/o digital debidamente suscrito, para revisión y conformidad del especialista de la entidad, la misma que debe comprender el procesamiento de la información de los resultados del estudio arqueológico y será redactado de acuerdo a lo que establece el Reglamento de Investigaciones Arqueológicas (R.S Nº 004-2000-ED).

Estudio Arqueológico (CIRA – PMA)El consultor en concordancia a los resultados obtenido en el estudio (a) estudio arqueológico a nivel de reconocimiento principal, elaborará y desarrollará un estudio arqueológico que tenga como objetivo obtener el Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos emitido por parte del Instituto Nacional de Cultura para el Estudio Definitivo, mediante el cual las áreas culturales sean visibles para la ejecución de obra y que garantice la no evidencia de hallazgos durante el proceso constructivo.El Proyecto de Evaluación Arqueológica será elaborado con los datos del informe final de factibilidad y del estudio de impacto ambiental. El contenido del proyecto a presentar al Instituto Nacional de Cultura según la modalidad deberá contener los siguientes requisitos mínimos:

ÍndiceIntroducción1. Plan de Evaluaciones Arqueológicas1.1Persona natural y jurídica que ejecuta los trabajos.1.2 Nivel de Estudios de Ingeniería e Impacto Ambiental.1.3 Evaluaciones Arqueológicas desarrolladas2. Fines y Objetivos del Proyecto de Evaluación Arqueológica2.1 Descripción geográfica de la región.2.2 Mapa de ubicación2.3 Enumeración de los fines y objetivos de la evaluación2.4 Antecedentes y problemática3. Plan de los trabajos a ejecutarse en el marco del proyecto3.1 Relación del personal participante. 3.2 Enumeración de las fases de evaluación 3.3 Sustentación profesional y técnica 3.4 Recursos materiales3.5 Plan de protección y conservación del sitio

105




BASES INTEGRADAS

4. Metodología operativa y lineamientos técnicos4.1 Descripción de la metodología operativa y técnicas de campo.4.1.1 Sistema de sectorización y coordenadas.4.1.2 Sistema de nomenclatura de los elementos arqueológicos 4.1.3 Técnicas de excavación, delimitación y señalización 4.1.4 Dimensiones y distribución de las unidades de excavación 4.2 Descripción de la metodología operativa y técnica de gabinete4.2.1 Análisis a realizar sobre los materiales recuperados.4.2.2 Sistema de inventario, almacenaje y embalaje4.2.3 Mecanismos para la elaboración del informe.4.3 Descripción de las técnicas de protección y/o conservación4.4 En el caso de trabajos con restos humanos, se señalarán las técnicas específicas de Campo y gabinete.5. Recursos materiales y económicos 5.1 Presupuesto analítico del costo total del proyecto. 5.2 Financiamiento de los trabajos 5.3 Recursos materiales, equipo o infraestructura con la que cuenta el proyecto.6. Difusión de la investigación 6.1 Planes de difusión de los resultados el proyecto. 6.2 Instituciones que recibirán ejemplares del informe o futuras publicaciones sobre las Investigaciones. 6.3 Destino final de las colecciones y registros.7. Bibliografía8. Anexos Fichas de Registro Mapa de Ubicación Plano de los sitios tentativos a delimitar Documentos que exija el INC.III Consideraciones ComplementariasAsimismo en el Proyecto a someterse al INC se planteará la realización de las siguientes acciones: Revisión bibliográfica de información Búsqueda de antecedentes de posibles investigaciones anteriores en el lugar: Búsqueda de catastros realizados en la zona. Búsqueda de estudios o investigaciones realizadas. Búsqueda de datos de comunicación personal. Búsqueda Cartográfica y Aerofotográfica Instituto Geográfico Nacional. Servicio Aerofotográfico Nacional (SAN). Instituto Nacional de Cultura (INC). Planos del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Expediente técnico de ingeniería e impacto ambiental del estudio

5.5 PRESENTACION DE ESTUDIOS

Documentos EscritosFormatos: Los originales serán en papel "Bond" de 80 grs. como mínimo, color blanco, membrete de la firma contratada, tamaño "A-4" (210 x 297 mm) o múltiplos según el caso. Todos los originales llevarán la firma del Consultor y del responsable de la especialidad correspondiente, al margen de cada hoja. Para cada expediente, presentará un (01) original y dos (02) copias, en pioner blanco formato A-4, con índice u hoja de contenido y la presentación por especialidades.

La impresión del texto debe ser de óptima calidad (primera impresión) con impresora del tipo burbuja o inyección (cartucho de tinta) o sistema láser. Se utilizará Software de aplicación Office XP. Adicionalmente, se entregarán los archivos en CDs conteniendo toda la información gráfica y escrita y otros del expediente técnico.

Documentos Gráficos:

106




BASES INTEGRADAS

Formato: Se presentarán un juego completo de los planos originales y dos juegos completos de copias en papel Bond de 90 gr. mínimo, doblados en formato A4 convenientemente foliados, Legibles y fácil de poder comprobar, firmadas y selladas por el consultor y por el profesional responsable del diseño respectivo. Los planos deberán estar elaborados en AUTOCAD y deberán ser presentados además, en CDs, grabados en archivos con extensión DWG. Estos planos deberán cumplir con lo Especificado en la “Normalización para elaboración de gráficos en Autocad”, documento que será entregado al consultor contratado.

PLAZOS DE ENTREGA DEL ESTUDIO DE PRE INVERSIÖN A NIVEL FACTIBILIDAD

PRIMER INFORME1. Plan de trabajo 05 días de firmado el contrato

SEGUNDO INFORME2. Aspectos Generales e Identificación, se hará entrega a los 30 días, de aprobado por la OREPI el Primer Informe

TERCER INFORME3. Formulación, Estudio de Mecánica de Suelos, Levantamiento Topográfico y desarrollo de Anteproyecto 60 días, de aprobado por la OREPI el Segundo Informe

CUARTO INFORME4. Evaluación y estudio final de Factibilidad Completa, se hará entrega a los 90 días, de aprobado por la OREPI, el Tercer Informe.

A la VIABILIDAD del estudio dada por la OPI correspondiente, se presentará el INFORME FINAL en 03 ejemplares, que incluye los archivos desarrollados en la presente consultoría (PDF, Word, Excel, project, autocad, etc).

6.0 PRESENTACION DE LOS CONTENIDOS DEL ESTUDIO DEFINITIVOCONTENIDO MINIMO DEL EXPEDIENTE TECNICO:El expediente técnico tendrá como mínimo el siguiente contenido:

i. Resumen Ejecutivoii. Índice Generaliii. Memoria Descriptivaiv. Ingeniería del Proyecto

4.1 Estudio de Mecánica de suelos4.2 Memoria de Cálculo Estructural4.3 Instalaciones sanitarias.4.4 Instalaciones eléctricas.4.5 Instalaciones especiales.4.6 Equipamiento4.7 Estudio de Impacto Ambiental4.8 Otros Estudios (Según Tipo de Proyecto por especialidad)

v. Especificaciones Técnicasvi. Hoja de Metradosvii. Presupuesto de Obra/Resumen Total.viii. Presupuesto de equipamiento.ix. Desagregados de Costos Indirectosx. Presupuesto Analíticoxi. Análisis de Costos Unitariosxii. Relación de Insumos o Materialesxiii. Relación de mano de obra.xiv. Cuadro de Cotizaciones de Material/Insumosxv. Cálculos de Fletexvi. Formulas Polinómicasxvii. Cronograma Programado de Avance Físico de Obra (Ruta Critica)

107




BASES INTEGRADAS

xviii. Cronograma de Avance Valorizado de Obraxix. Cronograma de Adquisición de Insumos o Materialesxx. Panel Fotográficoxxi. Planos por Especialidades (Según Tipo de Proyecto)xxii. Anexos 20.1 Manual de Operación y/o Mantenimiento20.2 Manuales de equipamiento.20.3 Acta de APROBACIÓN de uso del terreno (Disponibilidad de terreno)20.4 Documento de Aprobación de expediente por entidad responsable según corresponda20.6 Otros (De acuerdo a la envergadura del proyecto).

ENTREGABLE 5: INGENIERIA BÁSICA

6.2.1 Levantamientos Topográficos

Definición del área a levantar Se definirá el área a levantar, considerando el área del proyecto y las avenidas o calles adyacentes, siendo el mínimo aceptable de 200 metros a cada lado del perímetro del área del proyecto. Poligonal Básica y Poligonal AuxiliarLa topografía estará enlazada a una poligonal básica cerrada de segundo orden, enlazada, a su vez, a la red Geodésica Nacional GPS, en el sistema de coordenadas UTM (Universal Transversal Mercator), Datum WGS84.El levantamiento de la poligonal auxiliar deberá ser realizado utilizando estación total. Para el cálculo de las coordenadas de los vértices de las poligonales auxiliares, se tomará como referencia las coordenadas de la poligonal básica.La nivelación de la poligonales deberá ser geométrica, cerrada de ida y vuelta, con la precisión exigida por el reglamento.Los vértices de la poligonal deberán ser señalados en forma permanente con hitos de concreto o una señal similar, para lo cual, el Consultor deberá proponer a la Unidad Gerencial de Estudios el diseño de la señal, para su aprobación.Mediante Estación Total de 2 a 5 segundos de precisión, se medirán ángulos, distancias y cotas, para su representación con las tres coordenadas (N; E, h) y descripción de los mismos si fuera necesario. En el caso de existir puntos inaccesibles, el levantamiento se ejecutará mediante el sistema láser, incorporado a la estación total.Se elaborará la red de puntos TIN (Triangulated Irregular Network), que se utilizarían para la generación de las curvas de nivel. La ubicación y densidad de los puntos, puede ser verificada mediante el TIN.La nivelación se cerrará con una precisión de 0.012 m/K, colocándose asimismo un Bench – Mark (BM) con monumentación de concreto, debidamente protegido, fuera del alcance de los trabajos y referidos a puntos inamovibles.

Representación gráfica del terreno. Detalles planimétricos.- Se representarán todos los detalles y particularidades de la superficie del terreno, tales como: vías existentes aledañas al área del proyecto, cursos de agua, canales, muros, cercos, torres, postes, cables, edificaciones y viviendas contiguas, veredas, líneas de fachada, tapa de buzones, tuberías, gaseoductos, oleoductos etc. (debidamente representados mediante una simbología adecuada).Detalles altimétricos.- Se representará la altimetría del terreno, mediante las curvas de nivel, generadas en el levantamiento.Se elaborará el plano topográfico a escala 1:500 con indicación de los ejes coordenados, señalando los valores del Norte y Este de cada retícula del sistema coordenado, la distancia entre ejes coordenados, debe ser de 50 metros como máximo.Asimismo, deberá indicar todos los detalles planimétricos con su respectiva toponimia y altimétricos, mediante las curvas de nivel a cada 0.20 m, diferenciando las curvas maestras de las intermedias por el color y grosor del trazo, debiendo estar las primeras debidamente acotadas. El intervalo entre las curvas de nivel debe ser de 0.20 metros.

108




BASES INTEGRADAS

Presentación de Planos Los planos de Planta y Perfil, deberán ser presentados a colores. No se aceptará superposición de información. El tamaño del texto de los nombres, valores de las coordenadas, ángulos distancias, cotas de las curvas maestras, etc., deberá permitir su lectura, a la escala de presentación fijada para la revisión.

Levantamientos Topográficos Adicionales La topografía deberá incluir todos los detalles existentes, incluyendo cotas, veredas, líneas de fachada, tapas de buzones, postes, etc. Los planos se presentarán a escala 1:500, con curvas de nivel cada 0.20 metros. Se ubicarán los centros de concentración de habitantes, tales como mercados, escuelas, postas sanitarias, municipalidad, plaza mayor, ferias, etc., hasta 200 metros a cada lado del área del proyecto.

6.2.2 Estudio de Suelos y Canteras

Estudio de SuelosLos trabajos a efectuarse tanto en campo, laboratorio y gabinete, están orientados a desarrollar las actividades que permitan evaluar y establecer las características físico-mecánicas del terreno natural y la estructura de la cimentación de las obras; para lo cual como mínimo:1. El Consultor deberá establecer el Perfil Estratigráfico (Vertical 1:10) del área

del terreno donde se proyecta el hospital, para lo cual deberá efectuar un mínimo de 5 prospecciones de estudio (calicatas); cuyo distanciamiento no debe ser mayor de 1000 m; en caso de existir diferencias en las características de los estratos entre calicatas contiguas se hará una calicata adicional entre ambas. La profundidad de estudio será como mínimo de 1.50 m debajo de la línea de cimentación proyectada.

2. La evaluación deberá determinar la presencia o no de suelos orgánicos, expansivos en cuyo caso las calicatas deben ser más profundas de tal forma determinar la potencia de dichos estratos. Se indicará claramente su ubicación, longitud y profundidad de dicho sector y se darán recomendaciones concretas sobre el tratamiento ha realizarse durante el proceso constructivo.

3. El Consultor por cada calicata efectuada presentará un Registro de Excavación, donde: i) Indicará los espesores y descripción (tipo de material, color, humedad, compacidad, etc.) de cada uno de los estratos encontrados y ii) Presentará vistas fotográficas de cada una de las calicatas, donde se aprecie los estratos encontrados y la profundidad de cada excavación.

4. Las calicatas deben ser protegidas, para su evaluación y estar debidamente referidas al sistema de poligonal para su ubicación. Por seguridad las calicatas serán debidamente rellenadas y compactadas una vez que haya sido concluido la evaluación y el muestreo de cada uno de los estratos encontrados en cantidades suficientes para la ejecución de los correspondientes ensayos de laboratorio.

5. La cantidad de material muestreado debe ser tal que permita efectuar ensayos de verificación, en especial de los estratos seleccionados para la ejecución de Proctor y CBRs.

6. Los ensayos de laboratorio de Mecánica de Suelos a efectuarse a las muestras de cada estrato encontrado en cada prospección, se desarrollarán de acuerdo al Manual de Ensayos de Materiales para Carreteras del MTC (EM-2000) y serán:o Análisis Granulométrico por tamizadoo Humedad Naturalo Límites de Atterberg (Limite Líquido, Limite Plástico, Índice de Plasticidad).o Clasificación de Suelos por los Métodos SUCS y AASHTO

7. Además se efectuará ensayos de Proctor Modificado y California Bearing Ratio (CBR) del terreno de fundación.

8. Con la finalidad de establecer el CBR de Diseño, se efectuará el análisis del suelo desde el punto de vista de capacidad de soporte para la infraestructura proyectada. El CBR de diseño, para las estructuras, es el valor de mayor incidencia.

9. El Consultor para cumplir con los plazos establecidos ensayará las muestras de suelos en el laboratorio de suelos y materiales que le permita reducir el periodo de

109




BASES INTEGRADAS

tiempo de la etapa de laboratorio. En ambos casos el Consultor será responsable de la exactitud y confiabilidad de los resultados.

10. El Consultor además de los Certificados de ensayos debe presentar cuadros Resúmenes de los Resultados de Ensayos, en donde se indique: Numero de Calicata, Progresiva, Muestra, Profundidad del Estrato, Porcentajes de Material Retenido en las Mallas: 3/4”, 3/8”, Nº 04, Nº 10, Nº 40, Nº 100 y Nº 200, Constantes Físicas (Limite Liquido, Limite Plástico y Índice de Plasticidad), Humedad Natural, Clasificación SUCS y AASHTO, Proctor (Máxima Densidad Seca y Optimo Contenido de Humedad) y CBR (al 95 y 100% de la MDS).

11. El Consultor elaborará el Perfil Estratigráfico, en base a la información tomada en campo y a los resultados de ensayos de laboratorio y representara en forma grafica los tipos de suelos y características físico – mecánicas, espesor de los estratos, nivel freático y demás observaciones que considere el Consultor. Evaluará el Perfil Estratigráfico y de acuerdo a las características físicas –mecánicas determinará sectores críticos y sectores de características homogéneas.

12. La Memoria Descriptiva del Estudio de Suelos, deberá considerar la descripción de los suelos encontrados, condición actual y condición estructural del terreno de fundación; ubicación de materiales inadecuados (suelos orgánicos y/o expansivos), suelos débiles (si los hubiera) presencia de nivel freático, análisis de la totalidad de los resultados de ensayos de laboratorio; con sus recomendaciones, tratamiento, soluciones y demás observaciones al respecto que considere el Consultor.

Estudio de Canteras y Fuentes de AguaLos trabajos a efectuarse tanto en campo, laboratorio y gabinete, están orientados a desarrollar las actividades que permitan evaluar y establecer las características físico-mecánicas de los agregados procedentes de los Bancos de Materiales para determinar su calidad y usos en los diferentes requerimientos de Obra; para lo cual como mínimo:1. El Consultor localizará bancos de materiales que serán estudiados y analizados para

determinar su empleo en las distintas estructuras de la obra como agregados pétreos para la elaboración de concretos hidráulicos.

2. El Consultor presentará un Registro de canteras en donde: i) Detallará las características de los agregados, forma, tamaño, humedad, color, espesor del estrato, etc. y ii) Presentará las correspondientes vistas fotográficas de cada cantera analizada (diferentes perspectivas).

3. Los ensayos de laboratorio para determinar las características físicas, químicas y mecánicas de los materiales de cantera; se efectuarán de acuerdo al uso propuesto:

Ensayos Estándar:Análisis Granulométrico por tamizadoMaterial que pasa la Malla Nº 200Humedad NaturalLímites de Atterberg (Material que pasa la Malla Nº 40 y Malla Nº 200)- Limite Líquido- Limite Plástico- Índice de PlasticidadClasificación de Suelos por los Métodos SUCS y AASHTO

Ensayos Especiales:Proctor ModificadoCalifornia Bearing Ratio (CBR)Porcentaje de Partículas Chatas y AlargadasPorcentaje de Partículas con una y dos Caras de Fractura (relación es de 1/3 : espesor/longitud)Porcentaje de Partículas FriablesPorcentaje de Absorción (Agregado Grueso y Fino)Equivalente de ArenaAbrasiónDurabilidad (Agregado Grueso y Fino)Adherencia entre el Agregado y Bitumen (Agregado Grueso y Fino)

110




BASES INTEGRADAS

Sales Solubles TotalesContenido de SulfatosImpurezas OrgánicasPesos VolumétricosPesos Específicos

4. Si para el cumplimiento de las correspondientes Especificaciones Técnicas, es necesario someter al agregado a un tratamiento (lavado, venteo, mezclas, etc.); el Consultor deberá presentar la misma cantidad de resultados de ensayos de materiales señalados en el Ítem anterior; efectuados con agregado después de sometidos a dichos tratamientos, a fin de corroborar y verificar si con dichos tratamientos se logra el cumplimiento de las Especificaciones Técnicas.

5. La cantidad de muestras extraídas de las canteras deberá ser tal que permita efectuar los ensayos exigidos, así como también los ensayos de verificación para rectificar y/o ratificar resultados poco frecuentes.

6. El Consultor para cumplir con los plazos establecidos ensayará las muestras de agregados en el laboratorio de suelos que le permita reducir el periodo de tiempo de la etapa de laboratorio. El Consultor en todo caso será responsable de la exactitud y confiabilidad de los resultados.

7. El Consultor además de los certificados de ensayos debe presentar, de las canteras seleccionadas, un cuadro resumen en donde consigne la totalidad de los resultados de los ensayos efectuados (con la debida identificación: Cantera, calicata, muestra, nombre del ensayo, resultados, etc.).

8. El Consultor calculará el volumen de material utilizable y recomendará, el periodo y oportunidad de utilización, calculando el rendimiento para cada uso y así como también señalará el procedimiento de explotación para cada uso.

9. La Memoria Descriptiva debe establecer información correspondiente a: ubicación del banco de materiales, accesibilidad al mismo, tipo de fuente de materiales, descripción de los agregados, usos, tratamiento, tipo y periodo de explotación, propietario y demás información que considere pertinente el Consultor; así como también los correspondientes paneles fotográficas de las canteras seleccionadas.

10. De igual manera se deberá determinar la ubicación de las Fuentes de Agua, efectuar su análisis químico y determinar su calidad para ser usada en la obra (para mezclas de concreto, capas granulares y otros).

11. El Consultor presentará un Plano de Canteras y Fuentes de Agua, en el cual detallara en forma concreta y resumida los resultados de las Investigaciones de Campo y Memoria Descriptiva (entre otros aspectos: Ubicación de las Canteras y Puntos de Agua, longitud y estado (transitabilidad) de los accesos, características de los agregados, resultados de ensayos de laboratorio, usos, potencia, rendimiento, tratamiento, periodo y equipo de explotación).

12. El Consultor deberá establecer las condiciones legales y técnicas a través de los cuales el constructor del Proyecto, debe adelantar los trámites correspondientes para la obtención de los permisos, autorizaciones y concesiones de tipo ambiental, así como las servidumbres, necesarias para la extracción, uso y aprovechamiento de los recursos naturales requeridos por el Proyecto.

6.2.2 Estudio Geológico – GeotécnicoEl Estudio deberá contener toda la información obtenida en el estudio de Factibilidad y los trabajos a efectuarse tanto en campo, laboratorio y gabinete, están orientados a desarrollar las actividades que permitan evaluar y establecer las características físico-mecánicas del terreno natural en cuanto a la capacidad portante se refiere para identificar posibles fallas, rellenos y otras características deficientes que el terreno pueda presentar a la hora de cimentar la estructura; de acuerdo al reglamento Nacional de Edificaciones Norma E-0.50 Suelos y Cimentaciones, para lo cual como mínimo:

a) El Consultor deberá establecer el Perfil Estratigráfico probable Horizontal 1:10000 y Vertical 1:12.5) del terreno de cimentación, para lo cual deberá efectuar diez (10) prospecciones de estudio como mínimo. La profundidad de estudio será como mínimo de 1.50 m. debajo del nivel de piso terminado proyectado.

111




BASES INTEGRADAS

b) La evaluación deberá determinar la presencia o no de suelos orgánicos, expansivos, rellenos sanitarios y otros en cuyo caso las calicatas deben ser más profundas de forma tal que permita determinar la existencia de un nivel de cimentación óptimo para la nueva estructura a construir y el espesor de dichos estratos. Se Indicará claramente su ubicación, longitud y profundidad de dichos estratos y se darán recomendaciones concretas sobre el tratamiento a realizarse durante el proceso constructivo.

c) El Consultor por cada calicata efectuada presentará un Registro de Excavación, donde: i) Indicará los espesores y descripción (tipo de material, color, humedad, compacidad, etc.) de cada uno de los estratos encontrados y ii) Presentará vistas fotográficas de cada una de las calicatas, donde se aprecie los estratos encontrados y la profundidad de cada excavación.

d) Las calicatas deben ser protegidas, para su evaluación y estar debidamente referidas al Sistema de poligonal para su ubicación. Por seguridad, las calicatas serán debidamente rellenadas y compactadas una vez que haya sido concluida la evaluación y el muestreo de cada uno de los estratos encontrados en cantidades suficientes para la ejecución de los correspondientes ensayos de laboratorio.

e) La cantidad de material muestreado debe ser tal que permita efectuar ensayos de verificación, en especial de los estratos seleccionados para la obtención de la capacidad portante del suelo en estudio.

f) Los ensayos de laboratorio de Mecánica de Suelos a efectuarse con las muestras en cada prospección, se desarrollarán de acuerdo al Reglamento Nacional de Edificaciones Norma E-0.50 Suelos y Cimentaciones para un estudio de mecánica de suelos (EM5) y serán:

Muestra alterada. Análisis granulométrico por tamizado Humedad natural y humedad óptima Límite de consistencia de Atteberg (LL, LP, IP) Clasificación de suelos por los métodos SUCS y AASHTO Peso volumétrico seco suelto Peso volumétrico seco máximoMuestra inalterada. Humedad in-sítu. Ángulo de cohesión y ángulo de fricción (ensayo Triaxial).

g) El Consultor para cumplir con los plazos establecidos ensayará las muestras de suelos en el laboratorio de suelos y materiales de su propiedad y, dependiendo de su capacidad operativa y/o rendimiento, podrá encomendar los ensayos y pruebas a terceros; con el objeto de efectuar ensayos en laboratorios de manera simultánea y reducir el periodo de tiempo de la etapa de laboratorio. En ambos casos El Consultor será responsable de la exactitud y confiabilidad de los resultados.

h) El Consultor además de los certificados de ensayos debe presentar cuadros resúmenes de los resultados de ensayos, en donde se indique: número de calicata, muestra, profundidad del estrato, porcentaje de material retenido en las mallas: 3/4", 3/8", № 04, N° 10, N° 40, N° 100 y N° 200, constantes físicas (limite liquido, limite plástico e índice de plasticidad), humedad natural, clasificación SUCS y AASHTO, Proctor (máxima densidad seca y contenido de humedad óptimo).

i) El Consultor elaborará el perfil estratigráfico probable del terreno de fundación, considerando las cotas del terreno y la cotas de la cimentación proyectada, así como también en base a la información tomada en campo y a los resultados de ensayos de laboratorio y representará en forma gráfica los tipos de suelos y características físico-mecánicas, espesor de los estratos, nivel freático y demás observaciones que considere importantes El Consultor Evaluará el perfil estratigráfico y de acuerdo a las

112




BASES INTEGRADAS

características físico-mecánicas determinará sectores críticos y sectores de características homogéneas.

j) El informe del Estudio de Mecánica de Suelos (EMS), comprenderá: Memoria descriptiva: resumen de las condiciones de cimentación (tipo de

cimentación, estrato de apoyo, parámetros de diseño, agresividad del suelo a la cimentación, recomendaciones adicionales inherentes a las condiciones de cimentación; necesidad o no de requerir estudios de mecánica de suelos especiales y de qué tipo.

Descripción y objetivo Ubicación del área en estudio (especificando la ubicación de cada una de las

estructuras y líneas proyectadas). Planos y perfiles de suelos. Características del proyecto. Antecedentes geológicos de Ia zona: Geomorfología y geología. Trabajos de campo: calicatas, densidad natural, muestreos y registro de

exploración. Investigaciones realizadas. Ensayos de laboratorio: Ensayos estándares y ensayos especiales. Reconocimiento petrográfico macroscópico. Clasificación de suelos. Perfiles estratigráficos. Descripción de la Conformación del subsuelo del área en estudio. especificando

para cada una de las estructuras y líneas proyectadas). Resultados de los ensayos "in-situ" y de laboratorio. Análisis de la Cimentación Tipo y profundidad de cimentación (especificando para cada una de las estructuras

y líneas proyectadas). Calculo de la capacidad portante admisible (especificando para cada una de las

estructuras y líneas proyectadas). Determinación de asentamientos (especificando para cada una de las estructuras

y líneas proyectadas) Aspectos sísmicos Análisis químico de sales agresivas al concreto. Agresividad de los sulfatos al

concreto y agresividad de los cloruros al fierro. Conclusiones y recomendaciones.

k) El Consultor deberá considerar además la descripción de los suelos encontrados, condición actual y condición estructural del terreno de fundación; ubicación de materiales Inadecuados (suelos orgánicos y/o expansivos), suelos débiles (si los hubiera) presencia de nivel freático, análisis de la totalidad de los resultados de ensayos de laboratorio; con sus recomendaciones, tratamiento, soluciones y demás observaciones al respecto que considere El Consultor.

Estudio Geológico - Geotécnicoa) La evaluación y solución de los procesos de geodinámica externa deberá ser

multidisciplinaria, por lo que debe contar con la opinión y aprobación de los demás especialistas del Consultor. En el caso de soluciones altamente costosas contemplará además, otras alternativas de menor inversión, más ello no exime el diseño de las primeras.

b) Se calculará la capacidad de carga por corte y asentamiento de los suelos de fundación donde se proyecten obras de competencia geotécnica, en base a ensayos de laboratorio.

c) Toda la información textual deberá estar debidamente asistida por certificados de ensayos y complementos gráficos como fotos, mapas, planos geológicos, geotécnicos y geodinámicos a escala apropiada.

d) Si fueran necesarios estudios más exhaustivos y/o de mayor especialización, el Consultor recurrirá a sondajes directos e indirectos: prospecciones de investigación in –

113




BASES INTEGRADAS

situ como auscultaciones dinámicas y semiestáticas, a fin de interpretar cabalmente la naturaleza del proceso y arribar al diseño de las obras de estabilización, indicando el modelamiento geotécnico y las medidas correctivas, conteniendo el diseño de las obras de control correspondiente.

e) Desarrollar estudios de riesgo sísmico localizado, empleando metodologías adecuadas, tomando como base la información de sismos históricos e instrumentales del I.G.P. que definan con precisión, las aceleraciones y/o coeficientes máximos y de diseño aplicados al proyecto.

f) Los estudios consideran realizar ensayos especiales como triaxiales y corte directo, ensayos estándar: clasificación, constantes físicas, pesos unitarios, etc. Con los que se deberá efectuar los análisis de cimentación.

g) Cualquier otra consideración no contemplada en los términos de referencia presentes, el proyecto se ceñirá a las Normas Técnicas de cimentación.

Diseño Geotécnicoa. Se efectuarán análisis de estabilidad global con la obra proyectada, tanto en

condiciones estáticas como pseudo estáticas, considerando la situación actual y con Intervención.

b. Presentará la memoria de cálculos de la capacidad portante del suelo y de los cálculos de estabilidad de la estructura (vuelco, deslizamiento, presión de contacto, estabilidad global de la obra proyectada en condiciones estáticas, pseudostáticas, etc.), gráficos y considerando la situación actual y con intervención.

c. La cimentación tendrá una profundidad confinada no menor a la asumida en los cálculos de capacidad portante.

d. Los cálculos de capacidad de carga deben contemplar la influencia del nivel freático, por tanto es obligación del Consultor verificar la cota de éste, e incluir en el estudio esta información. Se deberá presentar la metodología empleada, parámetros (cohesión, fricción, presión de poros, peso unitario, etc.) sustentados mediante ensayos debidamente certificados, hojas y/o memorias de cálculo.

e. Las fuerzas sísmicas de diseño obedecerán a los parámetros obtenidos del estudio de riesgo sísmico, correlacionando los establecidos en el Manual de Diseño de estructuras similares a la del hospital.

f. Se analizará la estabilidad de la obra en lo referido a asentamientos y licuación de suelos.

EstructurasPresentar los siguientes planos: - Plano de estructuras a demoler.- Detalles de reforzamiento (para la S/C HL-93) o reparación de ser el caso.- Subestructura (excavaciones, encofrados, armadura de concreto, pilotes, de ser necesarios, etc.).- Estructura (encofrados – armadura de vigas de cimentación y losas de concreto, etc.).- Detalles (apoyos, juntas de dilatación, tubos de drenaje, etc.).- Obras Complementarias.

Considerar como alcances adicionales lo siguiente:- Recomendación del proceso constructivo.- Presentar un presupuesto especifico considerando las recomendaciones geotécnicas.

ARQUITECTURA Y ESTRUCTURAS

ANTEPROYECTO DE ARQUITECTURA Y ESTRUCTURASa. El Anteproyecto arquitectónico deberá ser debidamente compatibilizado con la

normatividad reglamentaria vigente en la zona y con el estudio de factibilidad.b. Con la finalidad de verificar que el proyecto esté desarrollado en base a los parámetros

bajo los cuales fue otorgada la declaración de viabilidad, se deberá presentar un Cuadro Comparativo de las Metas Físicas y Financieras establecidas en el Estudio de Pre inversión con las Metas Físicas y Financieras Propuestas en el Anteproyecto.

114




BASES INTEGRADAS

c. Las tareas y la elaboración de la documentación que se lista a continuación, no son limitativas ni excluyentes. En tal sentido, El Consultor podrá, sobre la base de su experiencia y responsabilidad profesional y contractual, recomendar la inclusión o desarrollo de algún trabajo o documento técnico que permita mejorar, precisar o complementar el Servicio y el objeto del mismo. Sin embargo, no podrá dejar de cumplir con lo siguiente: El Anteproyecto comprende el planteamiento general la Infraestructura de Salud de

acuerdo a la Categoría requerida, al cual se adjuntará la Memoria Descriptiva que sustente y justifique la toma de partida asumida por El Consultor.

El Anteproyecto representará la alternativa más conveniente desde el punto de vista de áreas de incorporación al Reglamento Nacional de Edificaciones – Arquitectónico, funcional, volumétrico, presupuestal, etc. En tal sentido, el Anteproyecto deberá ser permanentemente puesto en consideración de La Entidad, a efectos de que se formulen las críticas técnicas que el caso amerite.

El anteproyecto requerirá el planteamiento de propuestas de diseños previos óptimos para el desarrollo del proyecto, sin que perjudiquen propiedades de terceros u otros. (adjuntar actas de autorización de propietarios y/o usufructoadores)

El Anteproyecto se planteará respetando en todo momento, normas y reglamento parámetros de acuerdo al plan general urbano vigente en la zona a intervenir.

El Anteproyecto contendrá Memoria Descriptiva, Plano de Localización a escala 1/5,000, Plano de Ubicación, a escala 1/500, Planos de Planta a escala 1/50, Planos de Cortes y elevaciones, a escala 1/50, Planos Estructurales a escala 1/50.

Se adjuntará la propuesta técnica preliminar a nivel esquemático, debidamente sustentado, de los probables sistemas de cimentación y estructuración a emplearse.

d. Conformidad del Anteproyecto por parte de la Gobierno Regional de Huancavelica y la aprobación de la Comisión Regional de Evaluación de Expedientes Técnicos (CREET). Se debe presentar el documento de Conformidad del Anteproyecto (incluye presentación de Memoria Descriptiva y planos del Anteproyecto. La presentación de esta conformidad, es de carácter obligatorio para continuar la 2da Etapa, caso contrario, se considerará incompleta la documentación presentada.

Presentación

a. El Consultor deberá exponer el Anteproyecto ante los funcionarios del Gobierno Regional de Huancavelica y la aprobación del CREET. Dicha exposición se efectuará a fin de recoger todas las observaciones del personal de la entidad e incorporar la subsanación de éstas en dicho Anteproyecto que servirá de base para el desarrollo del Expediente Técnico. La presentación se podrá realizar a partir del quinto día de la presentación del primer informe y no podrá exceder del décimo día de dicha presentación.

b. Para la aprobación de esta Etapa es requisito indispensable la realización de esta presentación del anteproyecto, de no presentarse El Consultor a dicha exposición no se podrá dar por aprobada esta Etapa bajo responsabilidad del consultor y aplicación de las penalidades calculadas de acuerdo a la fórmula establecida en el artículo 165° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del estado, por cada día de atraso.

PARÁMETROS NORMATIVOS Y TÉCNICOS QUE DEBERÁ APLICAR EL CONSULTOR:

La documentación técnica que elaborará y presentará El Consultor, estará sujeta obligatoriamente al cumplimiento de las siguientes normas, reglamentos y procedimientos. Su cumplimiento se considera obligación esencial del Consultor:

1. Reglamento Nacional de Edificaciones:

a. Norma Técnica Nacional E.010, E.020, E.030.b. Norma Técnica Nacional de Edificación E.050: Suelos y Cimentaciones. Aplicable al

Estudio de Mecánica de Suelos.

115




BASES INTEGRADAS

c. Norma Técnica Nacional de Edificación E.060: Concreto Armado. Aplicable al Cálculo y Diseño de las Estructuras y demás elementos de concreto armado.

d. Norma Técnica Nacional de Edificación E.090: Estructuras Metálicas. Aplicable al Cálculo y Diseño de estructuras metálicas

e. Norma Técnica ITINTEC, ASTM, ACIf. Reglamento del Régimen de Fórmulas Polinómicas (D.S. Nro. 011-79-VC). Aplicable en

la elaboración de las fórmulas polinómicas de reajuste de precios.

El Consultor asumirá solidariamente la responsabilidad que le corresponda al profesional responsable de la elaboración de aquellos documentos técnicos que puedan ser motivo de observación por parte de los organismos de fiscalización del Estado, por no haber sido formulados en atención a las normas vigentes.Todos los documentos serán redactados en idioma castellano, usándose el sistema métrico decimal, ajustándose, además; a las Normas Técnicas emitidas por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección a la Propiedad Intelectual – INDECOPI (Ex - INTINTEC); según corresponda.

6.3.3 DOCUMENTOS A PRESENTAR

a.1 Memoria Descriptiva de Arquitectura:Estado Actual y Análisis de los estudios de campo (levantamiento topográfico y demás información relacionada con la especialidad)Descripción detallada del proyecto arquitectónico propuesto, detallando la intervención ya sea para la ampliación, construcción nueva, remodelación y/o rehabilitación según sea el caso.Cuadro de áreas (áreas de terreno, área construida y de remodelación intramuros y extramuros, áreas de veredas, muros de contención, muros de cerco, tanques elevados, etc)

a.2 Plano de Ubicación:Plano a escala 1:500 indicando linderos, calles circundantes, propiedad de terceros, Norte Magnético, altitud, vientos predominantes, asoleamiento.Plano de localización del terreno a escala 1:1000 referida el área urbana o rural.Cuadro de áreas

a.3 Planos de Demoliciones y desmontajes, si los hubiere, que debe contemplar:Planos de planta de distribución por niveles y acotados, a escala 1:100 según permita graficar en formato A1, donde se indique con textura achurada las zonas y muros a demoler y/o los elementos a desmontar de las edificaciones existentes, de ser el caso.

a.4 Planos de Planta de Distribución General:Planos por cada uno de los niveles de piso del proyecto, a escala 1:100 según permita graficar en formato A1, se indicará el cuadro de áreas.Indicación de niveles de terreno según localía, nivel de piso terminado y curvas de nivel.Indicación de Orientación Norte magnéticoCuadro de áreas de terreno y áreas construidas intramuros y extramuros.

a.5 Plano de Techos de Distribución General:Plano de Techos a escala 1:100 según permita graficar en formato A1Indicación de Orientación Norte magnéticoIndicación de pendientes, en plano de cortes y elevaciones, la cual deberá obedecer a la normatividad vigente según la zona de intervención (sierra o selva)

a.6 Planos de Planta de Distribución Especifica:Planos de planta de distribución especifico por niveles, a escala 1:50 de las zonas nuevas de ampliación y/o remodelación y de las edificaciones existentes donde se integrará la nueva edificación, de ser el caso.

116




BASES INTEGRADAS

Niveles de piso terminado con respecto a los niveles del terreno de la localía Dimensionamiento a ejes de muros de todos los ambientes (no es necesario acotar todos los ambiente; esto se desarrollará con mayor puntualidad en el Expediente Técnico) y en referencia a los ejes de las columnas que deberán ser identificadas horizontal y verticalmente con asignación de letra y número para una mejor lectura de los planos.

Indicación de tipos de vanos, en el caso de ventanas deberán estar dentro de un círculo y las puertas dentro de un cuadrado, en este caso adicionalmente se señalará el tipo de cerradura dentro de un triángulo Indicación del nombre y número de todos los ambientes y en un recuadro el número de los acabados respectivos. El número de los ambientes se enumerará en sentido antihorario y en forma radial.

a7. Sistema EstructuralTipo de sistema estructural de la infraestructura nueva, con una memoria de resumen.El Ante proyecto de estructuras o Esquema de Diseño estructural, deberá ser compatible y coherente con las demás especialidades de arquitectura, instalaciones eléctricas y sanitarias.El diseño estructural definitivo deberá ceñirse al Reglamento Nacional de Edificaciones y a las Normas Técnicas de Edificación: E.030 DISEÑO DE SISMO RESISTENTE, E.040 Cargas, E.050 Suelos y Cimentaciones, E.060 Normas de Concreto Armado, E.070 Albañilería, E.102 Agrupamiento de Maderas para Uso Estructural, E.102 Diseño y Construcción con Madera, E.080 Adobe, E-110 Vidrios, E. Estructuras Metálicas y demás normas que se apliquen al proyecto de acuerdo al diseño propuesto.

En cuanto a materiales, componente y productos debe ceñirse a las Normas Técnicas Peruanas de INDECOPI y, de no existir éstas, a normas internacionales.Se deberá tener en cuenta lo relativo a la vulnerabilidad sísmica, tanto del componente estructural, como del comportamiento no estructural.

El estudio como mínimo deberá presentar: Memoria descriptiva. Memorias de cálculo. Planos de estructuras. Planos de detalles. Plano de cimentaciones. Metrados.

INSTALACIONES SANITARIAS Y ELECTRICAS

INSTALACIONES SANITARIASLos estudios como mínimo deberán presentar: Memoria descriptiva. Memorias de cálculo. Planos de Instalaciones sanitarias. Planos de detalles. Metrados.

Considerando que en el área de emplazamiento propuesto existen redes de agua y desagüe, en esta especialidad debe tenerse especial cuidado en que el diseño de las nuevas redes propuestas sea debidamente evaluado para sustentar nuevas conexiones domiciliarias de agua y desagüe.

El Consultor en concordancia con normas y disposiciones vigente, debe considerar lo siguiente:

Sistema de Agua Fría: Abastecimiento desde la red pública hasta el sistema de almacenamiento. Cálculos globales de la demanda de agua, volumen de almacenamiento y regulación

de agua para dotación diaria de consumo y reserva contra incendio.

117

http://vir.cn/




BASES INTEGRADAS

Cálculos justificatorios para el sistema de presurización para régimen normal de Pre diseño de la red de distribución horizontal, alimentadores verticales, control de consumo.

Sistema de Tratamiento de Agua: Evaluación del nivel de tratamiento de agua necesario, debidamente justificado. Desinfección del agua. Tratamiento de agua para ablandamiento especial,

Sistema de Agua Blanda: Cálculos globales de la demanda de agua blanda, volumen de almacenamiento y

regulación. Pre diseño de la red de distribución horizontal, alimentadores verticales, control de

consumo.

Sistema de Agua Caliente: Equipamiento de calentadores para agua caliente, producción y almacenamiento. Distribución de tuberías, aislamiento, mando y retorno.

Sistema Contra Incendio: Reserva reglamentaria, volumen de agua conveniente para seguridad. Equipamiento para presurización y disponibilidad permanente de agua contra incendio. Red para gabinetes de operación manual y uso interno.

Sistema de Colectores para Aguas Servidas: Red de desagües para servicios higiénicos y grupos de servicios. Red de ventilación sanitaria.

Tratamiento de Aguas Servidas: Evaluación del nivel de tratamiento de las aguas servidas, debidamente justificado. Cálculos justificatorios de cada uno de los procesos unitarios proyectados.

Sistema de Agua Pluvial: Recolección y evacuación de agua pluvial a niveles de piso y techo. Montantes de evacuación de agua pluvial.

Disposición de Residuos Sólidos: Acondicionamiento de centro de acopio para la disposición final de los residuos sólidos. Transporte de residuos sólidos, sistemas y recolección. Clasificación por tipos de residuos sólidos para disposición final. Compactador o incinerador, de acuerdo al nivel. Disposición final de humos, precipitador estático, filtro y lavador. Característica s de equipos y accesorios

Aparatos Sanitarios: Descripción técnica que consideren aparatos, griferías y accesorios de primera calidad,

de consumo reducido de agua y grifería de funcionamiento con tecnología moderna. En caso de ser necesario, posterior a las trampas de desagüe, deberán incluir

tratamiento preliminar antes de su empalme a la red secundaria de desagüe. Identificación de aparatos sanitarios por sectores, para uso en el servicio de

mantenimiento. Equipos Electromecánicos: Cálculos preliminares de equipos, electrobombas (sistema de agua fría sistema de

agua caliente, sistema de retorno de agua caliente, sistemas de calefacción de ambientes, sistema contra incendios, equipos de tratamiento de agua), tanques hidroneumáticos, otros.

Distribución de equipos de bombeo y equipos de presurización en sala de máquinas. Red de tuberías y válvulas, instaladas visibles y de calidad pesada. Características técnicas de los equipos adjuntando cotizaciones. El Consultor deberá

presentar el cálculo de las instalaciones sanitarias, analizando las instalaciones

118




BASES INTEGRADAS

existentes y su capacidad, con la finalidad de tomar la mejor decisión y optimizar el sistema.

Básicamente presentará lo siguiente: Plano de la red sanitaria exterior a escala 1:100, según sea el caso, con indicación de

la red de agua fría, redes de colectores de desagüe, red de colectores de aguas pluviales, buzones, empalme a red pública, drenaje, etc.

Detalles típicos, ubicación y diseño de cisterna y tanque elevado, sistema de bombeo, pozo séptico y otros que fueran necesarios para los servicios.

Plano de red sanitaria a escala normalizada, con el trazo de las redes de agua fría, desagüe, detalles y otros.

Sistema contra incendios (si fuera el caso). Dictamen de Factibilidad de suministro de agua y/o alcantarillado de la empresa de

servicios local, si se requiriera una ampliación de la demanda.

INSTALACIONES ELECTRICAS Y COMUNICACIONESLos estudios como mínimo deberán presentar: Memoria descriptiva. Memorias de cálculo. Planos de instalaciones eléctricas. Planos de detalles Metrados.

Para realizar dicho trabajo, El Consultor deberá: Establecer las necesidades de suministro de energía eléctrica y el diseño del sistema

eléctrico correspondiente, además deberá realizar el diseño del sistema de suministro de energía eléctrica de emergencia de acuerdo a las necesidades en la zona de la nueva construcción.

Realizar el levantamiento de las instalaciones eléctricas y de comunicaciones en la zona de construcción.

Elaborar el pre diseño de un Sistema alternativo de funcionamiento de los circuitos eléctricos y de comunicaciones para mantener la continuidad de los servicios afectados por la construcción de la nueva infraestructura.

Elaborar el pre diseño de alumbrado exterior y alumbrado perimetral para circulación peatonal o vehicular, monumental y seguridad, con dispositivos de Control y funcionamiento automático, mostrar cálculo de caída de tensión.

Plano general de red eléctrica a escala 1:100, con el trazo de la red eléctrica y alimentadores a tableros, de emergencia, esquema del tablero general, (TG), calculo justificativo de la máxima demanda, cajas de pase, alumbrado exterior y otros.

El Consultor presentará el Pre dimensionamiento de cálculos eléctricos, para lo cual deberá considerar las cargas de cada uno de los ambientes considerados en el estudio y básicamente presentará lo siguiente:

Plano a detalle de red eléctrica escala normalizada, con el trazado de las redes eléctricas y tableros, redes de comunicación y data, diagrama unifilar de tableros y otros de la construcción nueva.

Diagramas de tableros Cuadros de carga y máxima demanda,Sistema Contra Incendios

Sistema Eléctrico: Levantamiento de las instalaciones eléctricas y de comunicaciones en la zona de

construcción. Diseño de un sistema alternativo de funcionamiento de los circuitos eléctricos y de

comunicaciones para mantener la continuidad de los servicios afectados por la construcción de la nueva Infraestructura.

Diseño del sistema de suministro de energía eléctrica de emergencia, el cual comprenderá el sistema de alumbrado, tomacorrientes, tierra, ascensores, aire acondicionado y ventilación para: UVI, Laboratorio y Centro de Cómputo excepto el Sistema de ventilación y extracción mecánica de los otros servicios.

Suministro e Instalación de paneles solares, generadores de viento y/o grupos electrógenos con su respectivo tablero de transferencia automática.

119




BASES INTEGRADAS

Diseño integral del sistema eléctrico en baja tensión, del tablero general y tableros principales o sub tableros eléctricos de distribución, considerando la potencia y nivel de demanda de los equipos estratégicos y salidas de fuerza de los servicios generales, incluyendo los dispositivos de protección, control y medición.

Diseño integral de Tableros y Sub tableros de distribución y fuerza. Diseño de alumbrado interior por cada ambiente de acuerdo a los niveles de Iluminación

recomendados por las normas Internacionales y estándares de Infraestructura hospitalaria, selección de los artefactos de alumbrado indicando sus características técnicas, tanto del equipo como de sus accesorios de control y operación.

Diseño del Sistema de tomacorrientes, fuerza y equipos especiales. Selección de la fuente de suministro de energía eléctrica ininterrumpido (UPS) y diseño

del Sistema de Tensión estabilizada para el Sistema de Cómputo y equipos críticos que lo requieran,

Distribución de equipos autónomos para alumbrado de emergencia en los ambientes que lo requieran para mantener la seguridad para la vida y prever la evacuación.

Diseño de alumbrado exterior y alumbrado perimetral para circulación peatonal o vehicular, monumental y seguridad, con dispositivos de control y funcionamiento automático, mostrar cálculo de caída de tensión.

Diseño del sistema de protección por puesta a tierra de los equipos estratégicos y del sistema eléctrico en general,

Presentar Características Técnicas de los materiales, equipos y dispositivos, adjuntar cotizaciones de los mismos.

Sistema de Comunicación y Seguridad Diseño del sistema de protección por puesta a tierra de los equipos estratégicos y del

sistema eléctrico en general. Diseño del sistema de canalización para el Sistema de alarma contra incendios, para la

utilización de detectores de humo, detectores térmicos, alarmas audiovisuales y mandos manuales, interconectado con el sistema de protección contra incendios previsto en las instalaciones sanitarias.

Características Técnicas de los materiales y equipos, adjuntar cotizaciones de los mismos.

Sistema de Telecomunicación, data, Tv y TelefoníaEl sistema deberá diseñarse entre otras para las siguientes condiciones: El sistema deberá tener facultad de escalar para un máximo de usuarios bajo una misma

administración. El sistema de Telefonía IP deberá brindar redundancia (asegurando que las

funcionalidades del sistema de procesamiento de llamadas mantenga disponible al 10%) a la solución de comunicaciones incluyendo hardware, software y licenciamiento.

La redundancia debe considerar sistema de gerenciamiento (CPU) y matriz de conmutación, como mínimo.

Deberá ser de tecnología de última generación, que posea una arquitectura distribuida, escalable y flexible, que brinde servicios de Telefonía IP nativa, asegurando la vigencia tecnológica de la solución. Los componentes deben ser fabricados en el presente año.

El crecimiento modular del sistema de comunicaciones deberá permitir la adición de teléfonos IP, sistemas de control y aplicaciones.

El sistema deberá tener alta confiabilidad disponibilidad de interconexión a la red pública de telefonía mediante gateways con Interfaz de troncal digital con la red pública.

El sistema deberá soportar una gran variedad de teléfonos IP con la posibilidad de poder registrarse con protocolo SIP bajo estándares internacionales como Calidad de Servicio y protocolos de compresión G.711, G. 723 y G-729.

Deberá tener una arquitectura distribuida, escalable y flexible, y que brinde servicios de Telefonía IP nativa,

Deberá poder conectarse a la PSTN mediante Troncales Analógicas Convencionales o troncales Digitales E1 PRI.

Los servicios de la central telefónica incluirán la creación de un plan de numeración uniforme.

El tráfico de VOZ deberá tener prioridad sobre el tráfico de datos.

120




BASES INTEGRADAS

Deberá establecer el diseño del sistema telefónico con salidas para teléfonos internos y externos, El Consultor deberá considerar la canalización y el cableado desde la Central Telefónica hasta las salidas telefónicas de los ambientes que requieren.

Establecerá la distribución de teléfonos públicos de acuerdo a planos de equipamiento, previa coordinación con el concesionario local,

El diseño del Sistema de Cómputo y red de data mediante cableado estructurado. El Consultor deberá diseñar el sistema de cableado estructurado,

El diseño del sistema de Canalización para el Sistema de Parlantes, Música y perifoneo, El diseño de la red de Canalización para el sistema de TV - Video. El diseño de la red de Canalización para el sistema de Llamada de Enfermeras, con una

central por piso, con capacidad de acuerdo al número de camas. El diseño de la red de Canalización para el sistema de Circuito Cerrado de Televisión -

CCTV.

Sistema de Gestión Integral del Hospital Planteamiento de un Sistema Web de seguimiento y monitoreo del ciclo de atenciones del Hospital

El Consultor elaborará el desarrollo de las alternativas técnicas para la implementación de un Sistema Web de seguimiento y monitoreo del ciclo de atenciones del Hospital, el cual permita recabar información relevante al respecto de la atención de pacientes, evoluciones, citas y cupos a cargo de las diferentes unidades en el interior del Hospital, y de esta manera permita contar con una base de datos actualizada orientada a conocer los resultados de las atención de pacientes, la problemática de cada uno, las atenciones y/o intervenciones realizadas por el personal médico para atender el problema de salud presentado por el paciente, asimismo la información recabada servirá de sustento para la toma de decisiones gerenciales para la optimización del ciclo de atenciones.

El sistema Web planteado deberá ser implementado por etapas, a fin de tener operativa cada etapa en lapsos cortos de tiempo; cada etapa tendrá un componente de capacitación al personal, implementación de equipos informáticos y de cómputo necesarios para el funcionamiento del sistema.

Mapeo de procesos, procesos propuestos Identificación de áreas funcionales y procesos de cada una de ellas, así como la descripción, identificación y caracterización de cada uno de los procesos que Intervienen en un ciclo de atenciones a los pacientes para el monitoreo y control de dichas atenciones así como la interrelación entre dependencias a la hora de realizar atenciones a un mismo paciente al interior del Hospital, entre los cuales están: limites, pacientes, áreas de atención, subprocesos, insumos, almacenes, base documental, indicadores, cargos involucrados y los recursos físicos y/o tecnológicos.

Estructura y distribución del data centerEl Consultor considerará una Infraestructura tecnológica óptima para la ampliación del Centro de Datos del Hospital, abarcando las disciplinas de Comunicaciones de Datos, Protección Eléctrica, Climatización, Seguridad y hermeticidad, acorde con la normatividad Internacional, en especial la ISO 27001.

Equipamiento necesario para el óptimo funcionamiento de la redEl Consultor deberá detallar de manera exhaustiva el equipamiento necesario para el óptimo funcionamiento de la red, colocando las limitaciones tanto en accesos simultáneos como en capacidad de soporte de documentos, estableciendo alternativas de ampliación y futuras mejoras del sistema.

Cableado estructurado.La distribución del cableado estructurado deberá ser centralizada desde el gabinete de distribución principal en el Centro de Datos hacia los gabinetes de distribución secundarios y desde éstos hacia las salidas de cableado en la ubicación de cada usuario.

INSTALACIONES ESPECIALES Y EQUIPAMIENTO.

121




BASES INTEGRADAS

El estudio como mínimo deberá presentar: Memoria descriptiva Memoria de cálculo Planos de Instalaciones Especiales Planos de detalles Metrados

Para realizar dicho trabajo, El Consultor deberá: Realizar el cálculo de las condiciones de servicio de los ascensores. Elaborar la definición del tipo y la capacidad indicando Ia velocidad de transporte.

Sistema de Aire Acondicionado: Efectuar el pre diseño integral del sistema de aire acondicionado para cada servicio, en

coordinación con los proveedores de los equipos. según los requerimientos de cada ambiente, para lo cual deberá tener en cuenta lo siguiente:

El Consultor evaluará la mejor solución para que aseguren la temperatura y condiciones del ambiente. todos los demás servicios considerará el sistema de aire acondicionado.

Características técnicas y cotizaciones de equipos, dispositivos y materiales.

Sistema de Ventilación Mecánica: Se proyectará un sistema de ventilación mecánica mediante la inyección y/o extracción

de aire, en los ambientes que lo requieran, para lo cual El Consultor deberá presentar una selección de los equipos ventiladores e inyectores y las características técnicas y cotizaciones de los equipos y materiales.

Sistema de Oxigeno: Determinación de la capacidad de la Central de oxigeno de acuerdo a la demanda y

número de salidas. Características técnicas y cotización del equipo, dispositivos de control y materiales. Suministro e instalación de equipos, manifold, cilindros, tuberías y accesorios del sistema

de oxígeno.

Sistema de Petróleo Diesel N°2: Establecer los requerimientos del uso de petróleo Diesel N° 02, considerando el

equipamiento de un grupo electrógeno, para lo cual se deberá proyectar la red de alimentación y el tanque diario.

Grupo electrógeno: Determinación de la capacidad del Grupo Electrógeno de acuerdo a la carga eléctrica

de emergencia. Verificar las dimensiones del ambiente que alojará al grupo electrógeno, considerando

la ventilación y volumen de aire fresco necesario para su funcionamiento, Características Técnicas y cotizaciones del equipo, dispositivos de control y materiales. Suministro e instalación de Grupo electrógeno.

Sistema de Gas Propano: Determinación de la capacidad de la Central de acuerdo a la demanda y número de

salidas, Incluye dispositivos de control y protección. Ubicación externa del Tanque de almacenamiento y del punto de recarga.

Características técnicas y cotización del tanque, dispositivos de control y protección y demás materiales

Refrigeración y Conservación de Alimentos: El proyecto debe considerar equipos de refrigeración y conservación de alimentos, tipo

armario y/o vitrina refrigerada.

Conservación de cadáveres y equipos necesarios: El estudio técnico debe considerar un equipo para la conservación de cadáveres, del

tipo más adecuado.

122




BASES INTEGRADAS

Asimismo el estudio determinará, considerando el estudio de factibilidad, la instalación de equipos médicos de diagnóstico y terapia.

ENTREGABLE 6: INFORME FINAL

El informe final comprende el contenido mínimo presentado en el ítem 6.1.Metrados, Análisis de Precios Unitarios y Especificaciones TécnicasLos metrados, análisis de precios unitarios y especificaciones técnicas se corresponderán estrechamente y estarán compatibilizados entre sí, en los procedimientos constructivos, métodos de medición, y bases de pago. El criterio general para desarrollar cada uno de los aspectos, será bajo el concepto de Licitación Pública a Precios Unitarios.Los metrados se efectuarán considerando las partidas de obra a ejecutarse, la unidad de medida, los diseños propuestos indicados en los planos, diseños y detalles constructivos específicos. La definición de partidas de obra y el cálculo de los metrados deben ser precisos y estar dentro de un rango razonable respecto a los metrados reales de obra, definido por un diferencial del orden de ± 10 % de los metrados reales.Los análisis de precios unitarios se efectuarán para cada partida del proyecto, considerando la composición de mano de obra, equipo, materiales y rendimiento de equipo y mano de obra correspondientes. Los análisis se efectuarán detallados tanto para los costos directos, como los indirectos (gastos generales fijos, variables, utilidad). El Presupuesto de obra deberá ser calculado basado en los metrados de obra y los análisis de precios unitarios, diferenciando los costos directos, indirectos y el IGV que corresponda.Las Especificaciones Técnicas serán desarrolladas para cada partida del proyecto, en términos de especificaciones particulares, serán concordantes con la naturaleza e la obra, procedimientos constructivos y sus respectivos análisis de precios unitarios, tendrán como base las recomendaciones y soluciones formuladas por cada especialista, se sujetarán a las normas y manuales indicados en los presentes términos de refererencia. Incluirán el control de calidad, ensayos durante la ejecución de obra y criterios de aceptación o rechazo, controles para la recepción de la obra y los aspectos referidos a la conservación del medio ambiente.

Cronograma De Ejecución De Obra, De Utilización De Equipos, Materiales y Calendario De DesembolsosEl Consultor deberá formular el cronograma de ejecución de obra analizado, considerando las restricciones que puedan existir para el normal desenvolvimiento de las obras, tales como lluvias o condiciones climáticas adversas, dificultad de acceso a ciertas áreas, etc. El cronograma se elaborará empleando el método PERT-CPM y el software MS Project, identificando las actividades o partidas que se hallen en la ruta crítica del proyecto; se presentará también un diagrama de barras para cada una de las tareas y etapas del proyecto. El Consultor deberá dejar claramente establecido, que el cronograma es aplicable para las condiciones climáticas de la zona. Asimismo presentará un programa de utilización de equipos y materiales, concordado con el cronograma PERT-CPM.Se elaborará un cronograma o calendario de desembolsos, teniendo en cuenta el adelanto que se otorga al inicio de las obras y las fechas probables para que la ENTIDAD efectúe los pagos. Se elaborará un cronograma de ejecución de obra detallado, en el cual se consideren los metrados que se van ha ejecutar cada mes y los periodos de lluvias, debiendo indicar la cantidad de cuadrillas consideradas para realizar dichos trabajos. En la programación se pondrá especial énfasis en la evaluación de la etapa de movilización e instalación de campamentos y equipos en obra por el Contratista.

OTROS DOCUMENTOS QUE PRESENTARÁ EL CONSULTOR COMO PARTE DEL INFORME FINAL. Resumen Ejecutivo del ProyectoAnálisis de Precios Unitarios1. Bases para el cálculo de precios unitarios.2. Análisis del costo directo por partidas.3. Análisis del costo indirecto por partidas.4. Resumen de los componentes del costo y precios unitarios por partidas.Presupuesto de Obra.

123




BASES INTEGRADAS

Fórmulas Polinómicas.Relación de Equipo mínimo.Cronograma de desembolsos.Cronograma de ejecución de obra.Cronograma de utilización de equipos.

El CONSULTOR efectuará un análisis de los costos unitarios por partidas, teniendo en cuenta las características particulares de la obra; los requerimientos de mano de obra; la distancia a las canteras de materiales de construcción, su costo de explotación; el costo de otros materiales y su transporte; maquinarias y equipos a ser instalados en la obra incluyendo fletes, impuestos, seguros y, en general, todos los costos que se indican en las actividades de la construcción y montaje.

El Análisis de los costos comprenderá los costos directos e indirectos por separado, dividiéndolos en moneda nacional y extranjera, según su procedencia.

Discos CompactosEl Consultor deberá entregar los discos compactos, con los archivos correspondientes al Estudio, en una forma ordenada y con una memoria explicativa indicando la manera de reconstruir totalmente el Informe Final. Del mismo modo los planos de diseño, serán presentados en discos compactos en archivos de formato CAD, Microstation o Autocad.

8 CRONOGRAMA DE PAGOS

El pago se realizará en moneda nacional de la siguiente manera:

ETAPAS ProductoPlazo de Entrega (días)

% de Pago

Pago (S/.)

FACTIBILIDAD

Primer Informe Plan de Trabajo 2 0% 0

Segundo Informe Aspectos Generales e Identificación 30 10% 153261

Tercer Informe Formulación 62 10% 153261

Cuarto Informe Evaluación y Entrega de Estudio de factibilidad 120 10% 153261

Informe Final de Factibilidad Factibilidad Viable por la OPI 150 20% 306522

EXPEDIENTE TECNICO

Quinto Informe Presentación del Expediente técnico a la Subgerencia de Estudios 150 20% 306522

Sexto InformeAprobación del Expediente Técnico por la oficina CREET, y conformidad de Sub.Ger.Estudio.

210 30% 459783

MONTO TOTAL DE LA CONSULTORIA 1,532,610

8.0 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

El seguimiento de la ejecución del plan de trabajo, estará a cargo de la Oficina Regional de Estudio de Pre Inversión y la subgerencia de estudios o a quien delegue tal función, quien revisara y dará conformidad los entregables de acuerdo al cronograma de actividades, asimismo sobre el contenido de cada uno de ellos.

Además tendrá toda la potestad de hacer seguimiento inopinado a los trabajos de campo con la finalidad que estas actividades sean cumplidas en su integridad.

9.0 OTROS ASPECTOS A CUMPLIR POR EL CONSULTOR

124




BASES INTEGRADAS

El Consultor asumirá la responsabilidad técnica total por los servicios profesionales prestados para la elaboración del Estudio de Factibilidad y Definitivo.La revisión de los documentos y planos por parte del GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA, durante la elaboración del Estudio, no exime al Consultor de la responsabilidad absoluta y total del mismo.En atención a que el Consultor es el responsable absoluto de los Estudios que realiza, deberá garantizar la calidad del Estudio y responder del trabajo realizado en los Estudios, durante los siguientes cinco (5) años, desde la fecha de aprobación del Informe Final por parte del GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA, por lo que en caso de ser requerido para cualquier aclaración o corrección, no podrá negar su concurrencia.En caso de no concurrir a la citación indicada en el párrafo anterior se hará conocer su negativa al Tribunal de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y/o a la Contraloría General de la República, a los efectos legales consiguientes, en razón de que el servicio prestado es un acto administrativo por el cual es responsable ante el Estado.Para la prestación de los servicios correspondientes a la elaboración del Estudio, el Consultor utilizará el personal profesional calificado especificado en su Propuesta Técnica, además debe tener la capacidad física para desarrollar los trabajos de campo, no estando permitido cambios, salvo por razones de fuerza mayor debidamente comprobadas. En estos casos, EL CONSULTOR deberá proponer al GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA, con diez (10) días útiles de anticipación, el cambio de personal a fin de obtener la aprobación del mencionado cambio.El nuevo personal profesional propuesto deberá reunir similar o mejor calificación que el profesional ofertado inicialmente.En caso el Consultor, hiciera cambios de personal, no establecidos en el numeral 12.5, este se hará acreedor a una penalidad, 1/100 del monto total del contrato del Estudio, por cada personal profesional cambiado, dicha penalidad quedará exceptuada, solo si el cambio de personal profesional, obedece a la causas de fuerza mayor debidamente comprobada.Los Cambios de personal profesional del Consultor por pedido expreso del GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA que tengan origen un desempeño deficiente, negligente o insuficiente del profesional en el cumplimiento de sus obligaciones, darán lugar a la penalidad establecida en el CONTRATO.EL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA, verificará en campo el cumplimiento en la asignación del personal profesional calificado especificado en su Propuesta Técnica, en concordancia al Cronograma de Ejecución de Estudios (Programa), que se presentará a los 15 días de iniciado el plazo contractual; en caso el Consultor reprograme tal Cronograma, esta deberá ser comunicado con una anticipación de 5 días útiles. Si cualesquiera de los especialistas propuestos por el Consultor incumpliera el Cronograma de Ejecución de Estudios, se aplicara para el Consultor una penalidad de 0.5/100 del monto contractual por cada especialista que incumpliera el referido Cronograma, y el correspondiente cambio de profesional que viene incumpliendo con el Programa, para el cual se aplicará adicionalmente la penalidad por el cambio del profesional (1/100 del monto del contrato). De producirse una reincidencia, esta será causal de resolución del Contrato.Los Informes que se presente oficialmente al GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA deberá ser visado o refrendado (firma y sello) por el Jefe de Proyecto y especialista consignado en la propuesta técnica, el incumplimiento de lo manifestado será causal para que el especialista en administración de contratos devuelva la documentación como "no recibida" y será contabilizado como día de atrasó y aplicación de penalidad de corresponder, teniendo el Consultor una vez recibida la notificación 48 horas para subsanar la documentación, caso contrario será motivo para resolver el contrato.Los Informes que se presente oficialmente al GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA que no cuente con el contenido especificado en los Términos de Referencia o que se haya solicitado específicamente durante el periodo de revisión o levantamiento de observaciones, será causal para que el especialista en administración de contrato devuelva la documentación como "no recibida" y contabilizado como día de atrasó y aplicación de penalidad de corresponder, teniendo el Consultor 48 horas para subsanar la documentación, caso contrario será motivo para resolver el contrato.Los certificados de trabajo emitidos por la firma consultora a los ingenieros asistentes, ingenieros especialistas y jefe de proyecto que participaron en el estudio serán refrendados

125




BASES INTEGRADAS

por EL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA, a fin de quedar registrados en la base de datos de la entidad.El incumplimiento por parte del Consultor de lo señalado en lo presentes Términos de Referencia, conllevará a la aplicación de las multas señaladas en las Bases del Concurso y/o en el contrato respectivo.

10.0 PRESUPUESTO DEL SERVICIO DE CONSULTORIA.

S/ 1,532,610.00 (Un Millón Quinientos Treinta y Dos Mil Seiscientos Diez Con 00/100) Nuevo soles.

NOTA:

LOS POSTORES DEBERÁN PRESENTAR UNA DECLARACIÓN JURADA DE COMPROMISO SUSCRITA POR CADA UNO DE LOS PROFESIONALES PROPUESTOS DONDE SE COMPROMETAN QUE ELLOS SERÁN LOS QUE REALIZARAN LA PRESTACIÓN DE SERVICIO HASTA LA CULMINACIÓN.

EN CASO QUE UN MISMO POSTOR SE PRESENTE A MAS DE UN ITEM Y PRESENTE EL MISMO PERSONAL PROPUESTO EN DOS O MAS ITEMS SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION, YA QUE EL SERVICO DE COSULTORIA SE PRESTARAN LOS CUATRO ITEMS A LA PAR.

EL POSTOR DEBERA DE VERIFICAR EL ITEM AL CUAL SE PRESENTE.

EL NO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION.

PARA LA ACREDITACION DE PERSONAL PROPUESTO EL POSTOR DEBERA DE PRESENTAR COPIA SIMPLE DEL TÍTULO PROFESIONAL, COPIA SIMPLE DEL DIPLOMA DE COLEGIO AL CUAL PERTENECE SU PROFESIÓN, SIN PERJUICIO DE SOLICITARLO PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO. (DE ACUERDO AL ITEM AL CUAL SE PRESENTE).

EN CASO DE CERTIFICADO DE HABILIDAD DEL PERSONAL PROPUESTO, BASTARA QUE SE PRESENTE UNA DECLARACIÓN JURADA DONDE SE MANIFIESTE QUE EL PERSONAL QUE EJECUTARÁ EL SERVICIO CUMPLE CON DICHA CONDICIÓN, SIN PERJUICIO DE SOLICITARLOS PARA LA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO.

126




BASES INTEGRADAS

CAPÍTULO IV

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA LOS ITEM II Y IV

PRIMERA ETAPA: EVALUACIÓN TÉCNICA (Puntaje Máximo: 100 Puntos)A. Factor “Experiencia en la actividad” 10 PUNTOS

127




BASES INTEGRADAS

(SEGÚN FORMATO B) ”La experiencia en la actividad se calificará considerando el monto facturado acumulado por el postor de hasta quince (15) años a la fecha de la presentación de propuestas, por un monto acumulado de hasta dos (02) veces el valor referencial de la contratación con un máximo de 10 servicios, que serán acreditados mediante contratos y su respectiva conformidad por la prestación efectuada o mediante comprobantes de pago cuya cancelación se acredite mediante Boucher de depósito, estados de cuenta o facturación cancelada.

La asignación de puntaje será de acuerdo al siguiente criterio:Mayor o igual a (02) veces el V.R. : 10 puntos Mayor o igual a una (01) ves el V.R. y menor a (02) veces el V.R. : 08 puntosMayor o igual a (0.5) ves el V.R. y menor a (01) ves el V.R. : 06 puntos

* De acreditar experiencia con contratos suscritos como Consorcio, sólo se considerará el monto ejecutado por el consorciado de aquellos contratos; debiendo para tal efecto, adjuntar copia del Contrato de Consorcio con firmas legalizadas correspondiente a dichos contratos.

Cuando el objeto del proceso sea la elaboración de estudios de factibilidad y definitivo deberá acreditarse la experiencia en la actividad con contratos o comprobantes de pago referidos únicamente a servicios prestados en la elaboración de estudios de factibilidad, estudios definitivos y/o expedientes técnicos, sin considerar el tipo de especialidad prevista en el artículo 268º del Reglamento.

B. Factor “Experiencia en la especialidad” 20 PUNTOS(SEGÚN FORMATO C) La experiencia en la especialidad se calificará considerando el monto facturado acumulado por el postor de hasta diez (10) años a la fecha de la presentación de propuestas, por un monto acumulado de hasta uno (01) veces el valor referencial de la contratación con un máximo de 10 servicios, que serán acreditados mediante contratos y su respectiva conformidad por la prestación efectuada o mediante comprobantes de pago cuya cancelación se acredite mediante Boucher de depósito, estados de cuenta o facturación cancelada.

La experiencia en la especialidad será considerando aquellos trabajos iguales y/o similares en la elaboración de estudios de factibilidad y/o expedientes técnicos en: (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, INSTALACIÓN, EQUIPAMIENTO, Y/O MEJORAMIENTO DE PUESTOS DE SALUD, HOSPITALES Y/O CLÍNICAS).

El detalle de la documentación a presentar, deberá señalarse en el FORMATO “C”.

La asignación de puntaje será de acuerdo al siguiente criterio:

Mayor o igual a (01) el V.R. : 20 puntos Mayor o igual a (0.5) ves el V.R. y menor a (1) el V.R. : 15 puntos

* De acreditar experiencia con contratos suscritos como Consorcio, sólo se considerará el monto ejecutado por el consorciado de aquellos contratos; debiendo para tal efecto, adjuntar copia del Contrato de Consorcio con firmas legalizadas correspondiente a dichos contratos.

NOTA:El servicio prestado para acreditar la experiencia en la especialidad sirve para acreditar la experiencia en la actividad.Para efectos de la asignación de puntajes, solo se considerará aquellos documentos señalados en los Formatos B y C. La documentación adjuntada por el postor que no se encuentre consignada en dichos formatos, no estará sujeta a evaluación.

C. Factor “Cumplimiento del servicio por el postor”7 05 PUNTOS

128




BASES INTEGRADAS

(SEGÚN FORMATO D)Se evaluará en función al número de constancias o certificados que acrediten que aquél se efectuó sin que se haya incurrido en penalidades, no pudiendo ser mayor de diez (10) servicios.

Por ejemplo se puede utilizar la siguiente fórmula de evaluación:

PCP= PF x CBCNC

Donde:

PCP = Puntaje a otorgarse al postorPF = Puntaje máximo del FactorNC = Número de contrataciones presentadas para acreditar la

experiencia del postor CBC = Número de constancias de buen cumplimento de la prestación

Asimismo, el factor podrá ser acreditado mediante la presentación de cualquier documento en el que conste o se evidencie que el servicio presentado para acreditar la experiencia fue ejecutado sin penalidades, independientemente de la denominación que tal documento reciba.

NOTA:1. Estos certificados o constancias deben referirse a los servicios que se presentaron para acreditar la experiencia del postor.

2. Ver Pronunciamiento Nº 100-2010/DTN.

D. Factor “Experiencia y calificaciones del personal propuesto para la prestación del servicio” (SEGÚN FORMATO A)

35 PUNTOS

D1. Gerente de proyecto Profesional colegiado, con experiencia como jefe y/o responsable en la elaboración de estudios factibilidad y/o expedientes técnicos en: (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, INSTALACIÓN, EQUIPAMIENTO, Y/O MEJORAMIENTO DE PUESTOS DE SALUD, HOSPITALES Y/O CLÍNICAS). El tiempo de experiencia del profesional se acreditará con copias simples de contratos y su respectiva conformidad, constancias y/o certificados. Se otorgará los puntajes correspondientes de acuerdo al siguiente rango de experiencia acumulada:

Mayor o igual a 1.0 años y menor a 2.0 años 06 puntosMayor o igual a 2.0 años y menor a 3.0 años 08 puntosMayor igual a 3.0 años 10 puntos

D2. Medico planificador especialista en inversión de salud : Profesional colegiado y habilitado, con experiencia de haber participado como especialista en la elaboración de estudios de factibilidad y/o expedientes técnicos en: (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, INSTALACIÓN, EQUIPAMIENTO, Y/O MEJORAMIENTO DE PUESTOS DE SALUD, HOSPITALES Y/O CLÍNICAS).El tiempo de experiencia del profesional se acreditará con copias simples de contratos y su respectiva conformidad, constancias y/o certificados. Se otorgará los

7 El presente factor de evaluación es opcional, será facultad del Comité Especial determinar si lo regulará en las Bases.

129




BASES INTEGRADAS

puntajes correspondientes de acuerdo al siguiente rango de experiencia acumulada:

Mayor o igual a 1.0 año y menor a 2.0 años 08 puntos

Mayor o igual a 2.0 años 10 puntos

D3. Economista especialista en inversiones en salud:Profesional colegiado, con experiencia de haber participado como especialista elaboración de estudios factibilidad y/o expedientes técnicos en: (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, INSTALACIÓN, EQUIPAMIENTO, Y/O MEJORAMIENTO DE PUESTOS DE SALUD, HOSPITALES Y/O CLÍNICAS).El tiempo de experiencia del profesional se acreditará con copias simples de contratos y su respectiva conformidad, constancias y/o certificados. Se otorgará los puntajes correspondientes de acuerdo al siguiente rango de experiencia acumulada:

Mayor o igual a 1.0 año y menor a 2.0 años 06 puntos


D4. Arquitecto especialista en infraestructura de hospitales , Profesional colegiado, con experiencia de haber participado como especialista en la elaboración de estudios factibilidad y/o expedientes técnicos en: (CONSTRUCCIÓN AMPLIACIÓN INSTALACIÓN, EQUIPAMIENTO, MEJORAMIENTO DE PUESTOS DE SALUD, HOSPITALES Y/O CLÍNICAS).El tiempo de experiencia del profesional se acreditará con copias simples de contratos y su respectiva conformidad, constancias y/o certificados. Se otorgará los puntajes correspondientes de acuerdo al siguiente rango de experiencia acumulada:

Mayor o igual a 1.0 año y menor a 2.0 años 0 5 puntos


E. Factor “Mejoras a las condiciones previstas en las Bases” 20 PUNTOSSe calificará, las mejoras u aportes, adicionales a los establecidos en los requerimientos técnicos mínimos, que el postor proponga para ser efectuados durante la ejecución de la labor de Consultoría de Obra:Convocatoria a mayor número de profesionales:El postor podrá convocar al mayor número de profesionales establecidos en los requerimientos técnicos mínimos, cuya participación este orientada a mejorar la calidad de la consultoría, Dicha participación deberá acreditar con Declaración Jurada de formato libre, en la cual se acredite que el profesional convocado, participara durante las labores hasta la culminación del Servicio de Consultoría. Se adjuntara copia simple del título profesional, certificado de habilidad y currículo vitae a fin de acreditar labores como especialista en la consultoría por espacio de 2 años como mínimo. Se considerará como mejoras de los Términos de Referencia:

Incremento de un medico planificador en inversión de salud con experiencia mínima de 2 años……………………………………………………… 10 puntos

Incremento de un ingeniero especialista en estudios de impacto ambiental con experiencia mínima de 2 años……………………………………10 puntos

F. Factor “Objeto de la convocatoria” 10 PUNTOS

130




BASES INTEGRADAS

F1. DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE TRABAJO Y METODOLOGÍA PARA EJECUTAR EL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA.

Plan de trabajo: Hasta 10 puntosSe calificará la presentación del Plan de Trabajo para efectuar el Servicio de Consultoría obra, considerando la participación de los profesionales convocados si fuera el caso: - Presenta Plan de trabajo estructurado y cronogramado : 10 puntos - Presenta Plan de trabajo estructurado : 5 puntos

PUNTAJE TOTAL100

PUNTOS

LOS FACTORES DE EVALUACIÓN NO PUEDEN CALIFICAR CON PUNTAJE EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS.

PARA ACCEDER A LA ETAPA DE EVALUACIÓN ECONÓMICA, EL POSTOR DEBERÁ OBTENER UN PUNTAJE TÉCNICO MÍNIMO DE OCHENTA (80) PUNTOS.

CAPÍTULO V

PROFORMA DE CONTRATO

NOTA 7 PARA EL COMITÉ ESPECIAL: Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable la inclusión de cláusulas adicionales a las señaladas en el presente documento, podrá incluirse éstas, las que en ningún caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo señalado en este capítulo.

Conste por el presente documento, la contratación del servicio de ……….., que celebra de una parte ……………………., en adelante LA ENTIDAD, con RUC Nº ………, con domicilio legal en …………,

131




BASES INTEGRADAS representada por …………, identificado con DNI Nº ……………., y de otra parte ………………......................................, con RUC Nº ……………….., con domicilio legal en ………………..........................., inscrita en la Ficha N° ………. Asiento N° …………. del Registro de Personas Jurídicas de (Ciudad), debidamente representado por su Representante Legal, ……………….........................................., con DNI N° ……………….., según poder inscrito en la Ficha N° ………., Asiento N° ……….. del Registro de Personas Jurídicas de (Ciudad), a quien en adelante se le denominará “EL CONTRATISTA” en los términos y condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES Con fecha ……., el Comité Especial adjudicó la Buena Pro de la ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA N° 0501 -2012/GOB.REG.HVCA/CE derivada del CONCURSO PÚBLICO Nº 007 -2012/GOB.REG.HVCA/CE ………………………………. para la contratación de servicio de ………………..(indicar objeto de contratación), a ……………………… (indicar nombre del ganador de la Buena Pro), cuyos detalles, importes unitarios (en caso de corresponder) y totales, constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO ……………………….

CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUALEl monto total del presente contrato asciende a ……………………………… a todo costo, incluido IGV (de corresponder).

Este monto comprende el costo del servicio, seguros e impuestos, así como todo aquello que sea necesario para la correcta ejecución de la prestación materia del presente contrato.

CLÁUSULA CUARTA: FORMA DE PAGO 8 LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en ………………. (indicar moneda), en el plazo de ……………………… (indicar el plazo en el que la Entidad efectuará el pago), luego de la recepción formal y completa de la documentación correspondiente, según lo establecido en el artículo 181° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, para tal efecto, el responsable de dar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los diez (10) días de ser estos recibidos.

En caso de retraso en el pago, el contratista tendrá derecho al pago de intereses conforme a lo establecido en el artículo 48º de la Ley, contado desde la oportunidad en el que el pago debió efectuarse.

CLÁUSULA QUINTA: INICIO Y CULMINACIÓN DE LA PRESTACIÓNEl plazo de ejecución de la prestación se extenderá desde …..……… hasta……………………….(deberá indicarse desde cuándo se computa el plazo de ejecución de las obligaciones a cargo del contratista y hasta cuándo se extienden éstas).

CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO El presente contrato está conformado por las Bases integradas, la oferta ganadora y los documentos derivados del proceso de selección que establezcan obligaciones para las partes.

CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍASEL CONTRATISTA entregó a la suscripción del contrato la respectiva garantía solidaria, irrevocable, incondicional y de realización automática a sólo requerimiento, a favor de LA ENTIDAD, por los conceptos, importes y vigencias siguientes:

- De fiel cumplimiento del contrato: S/…………………., a través de la …………………(Indicar el tipo de garantía). Cantidad que es equivalente al diez por ciento (10%) del monto total del contrato y tiene una vigencia hasta el consentimiento de la liquidación final.

En el caso que corresponda consignar lo siguiente:8 En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la

información que resulte pertinente a efectos de generar el pago.

132




BASES INTEGRADAS

- Garantía por prestaciones accesorias: S/………………, de ser el caso, …………………., a través de la ………………(Indicar el tipo de garantía) con una vigencia hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

NOTA 8 PARA EL COMITÉ ESPECIAL:En aplicación de lo dispuesto en el Artículo 159º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en las contrataciones de servicios que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales como mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorgará una garantía adicional por dicho concepto. La garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias se renovará periódicamente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas, no pudiendo eximirse su presentación en ningún caso.

Esta(s) garantía(s) es (son) emitida(s) por una empresa bajo el ámbito de supervisión de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones o que estén consideradas en la lista actualizada de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú.

La garantía de fiel cumplimiento deberá encontrarse vigente hasta el consentimiento de la liquidación final.9

Alternativamente, las micro y pequeñas empresas podrán optar que, como garantía de fiel cumplimiento, la Entidad retenga el diez por ciento (10%) del monto total del contrato original, conforme a lo establecido en el artículo 39º de la Ley. Para este caso, la retención de dicho monto se efectuará durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.

CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓNLA ENTIDAD está facultada para ejecutar las garantías cuando EL CONTRATISTA no cumpliera con renovarlas antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto por el artículo 164º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA NOVENA: CONFORMIDAD DEL SERVICIOLa conformidad de recepción de la prestación se regula por lo dispuesto en el Artículo 176º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

De existir observaciones se consignarán en el acta respectiva, indicándose claramente el sentido de éstas, dándose al contratista un plazo prudencial para su subsanación, en función a la complejidad del servicio. Dicho plazo no podrá ser menor de dos (2) ni mayor de diez (10) días calendario. Si pese al plazo otorgado, el contratista no cumpliese a cabalidad con la subsanación, la Entidad podrá resolver el contrato, sin perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan.

Este procedimiento no será aplicable cuando los servicios manifiestamente no cumplan con las características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso la Entidad no efectuará la recepción, debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose las penalidades que correspondan.

CLÁUSULA DÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA El contratista declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

CLÁUSULA UNDÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOSLa conformidad de recepción de la prestación por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar

9 De manera excepcional, en aquellos contratos que tengan una vigencia superior a un (1) año, previamente a la suscripción del contrato, las Entidades podrán aceptar que el ganador de la Buena Pro presente la garantía de fiel cumplimiento con una vigencia de un (1) año, con el compromiso de renovar su vigencia hasta la conformidad de la recepción de la prestación.

133




BASES INTEGRADAS posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por el artículo 50º de la Ley.

El plazo máximo de responsabilidad del contratista es de 05 años.

CLÁUSULA DUODÉCIMA: PENALIDADES 10 En caso de retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, la ENTIDAD le aplicará al CONTRATISTA una penalidad por cada día de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente o, de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. Esta penalidad será deducida de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidación final; o, si fuera necesario, se cobrará del monto resultante de la ejecución de las garantías de fiel cumplimiento.

La penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo con la siguiente fórmula:

Penalidad Diaria = 0.10 x Monto F x Plazo en días

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o;F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días.

Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al contrato o ítem que debió ejecutarse o, en caso que éstos involucrarán obligaciones de ejecución periódica, a la prestación parcial que fuera materia de retraso.

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, LA ENTIDAD podrá resolver el contrato por incumplimiento.

CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATOCualquiera de las partes podrá resolver el contrato, de conformidad con los artículos 40º, inciso c), y 44º de la Ley, y los artículos 167º y 168º de su Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 169° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA Sin perjuicio de la indemnización por daño ulterior, las sanciones administrativas y pecuniarias aplicadas a EL CONTRATISTA, no lo eximen de cumplir con las demás obligaciones pactadas ni de las responsabilidades civiles y penales a que hubiere lugar.

EL CONTRATISTA planeará y será responsable por los métodos de trabajo y la eficiencia de los equipos empleados en la ejecución de su prestación, los que deberán asegurar un ritmo apropiado y calidad satisfactoria.

CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: MARCO LEGAL DEL CONTRATOSólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, se utilizarán las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente y demás normas concordantes.

CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: RECEPCIÓN Y CONFORMIDADLa recepción y conformidad del servicio se sujetará a lo establecido en el artículo 176º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA DÉCIMO SÉTIMA: LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA DE OBRA La liquidación del contrato de consultoría de obra se sujetará a lo establecido en el artículo 179º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

10 Deberá considerarse las penalidades que se hubieran establecido al amparo del artículo 166º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

134




BASES INTEGRADAS CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO POR CAUSAS ATRIBUIBLES AL CONTRATISTAEn caso de incumplimiento por parte de EL CONTRATISTA de alguna de sus obligaciones, que haya sido previamente observada por LA ENTIDAD, y que no haya sido materia de subsanación, esta última podrá resolver el presente Contrato, en forma total o parcial, mediante remisión por la vía notarial del documento en el que se manifieste esta decisión y el motivo que la justifica, de conformidad con el procedimiento y formalidades previstos en el artículo 40º de la Ley de Contrataciones del Estado.

En este supuesto, se ejecutarán las garantías que EL CONTRATISTA hubiera otorgado de conformidad con el artículo 164º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de la indemnización por daños y perjuicios ocasionados.

CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA: CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES Sin perjuicio de la indemnización por daño ulterior, las sanciones administrativas y pecuniarias que pudieran aplicarse a EL CONTRATISTA, no lo eximen de cumplir con las demás obligaciones pactadas, ni lo eximen de las responsabilidades civiles y penales a que hubiera lugar.

CLÁUSULA VIGÉSIMA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS11 Cualquiera de las partes tiene el derecho a iniciar el arbitraje administrativo a fin de resolver las controversias que se presenten durante la etapa de ejecución contractual dentro del plazo de caducidad previsto en los artículos 144º, 170, 175º, 177º y 179º del Reglamento o, en su defecto, en el artículo 52º de la Ley.

Facultativamente, cualquiera de las partes podrá someter a conciliación la referida controversia, sin perjuicio de recurrir al arbitraje en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas, según lo señalado en el artículo 214º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

El Laudo arbitral emitido es definitivo e inapelable, tiene el valor de cosa juzgada y se ejecuta como una sentencia.

LOS PROCESOS DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE, QUE SE LLEVEN A CABO CONFORME A LA PRESENTE CLÁUSULA, DEBERÁN REALIZARSE OBLIGATORIAMENTE EN LA JURISDICCIÓN DEL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.

CLÁUSULA VIGÉSIMO PRIMERA: LIMITACIONES DE LOS CRÉDITOS PRESUPUESTARIOSDe acuerdo a lo señalado en el numeral 27.3 del artículo 27 de la Ley 28411 LEY DEL SISTEMA NACIONAL DE PRESUPUESTO, se precisa que la prestación de la presente está sujeta a la disponibilidad presupuestaria y financiera de la Entidad, en el marco de los créditos presupuestarios contenidos en los Presupuestos correspondientes.

CLÁUSULA VIGÉSIMO SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICACualquiera de las partes podrá elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.

CLÁUSULA VIGÉSIMO TERCERA: VERACIDAD DE DOMICILIOSLas partes contratantes han declarado sus respectivos domicilios en la parte introductoria del presente contrato.

De acuerdo con las Bases, las propuestas técnico y económica y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de ………. al …………………………

11 De conformidad con los artículos 216º y 217º del Reglamento, podrá adicionarse la información que resulte necesaria para resolver las controversias que se susciten durante la ejecución contractual. Por ejemplo, podría indicarse si la controversia será resuelta por un tribunal arbitral o un árbitro único.

135




BASES INTEGRADAS

“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”

FORMATOS Y ANEXOS

136




BASES INTEGRADAS

ANEXO N° 01

DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

SeñoresCOMITÉ ESPECIAL ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA N° 0501 - 2012/GOB.REG.HVCA/CE derivada del CONCURSO PÚBLICO Nº 007 -2012/GOB.REG.HVCA/CE.PRIMERA CONVOCATORIAPresente.-

Estimados señores:

El que se suscribe, ……………………. (postor y/o Representante Legal de ..................), identificado con DNI Nº ................., RUC Nº ............., con poder inscrito en la localidad de ................ en la Ficha Nº ............ Asiento Nº ..........., DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información de mi representada se sujeta a la verdad:

Nombre o Razón SocialDomicilio LegalDirección de Correo Electrónico Valido para Notificaciones RUC Teléfono Fax

Huancavelica…………………………………..

137




BASES INTEGRADAS

..........................................................Firma y sello del Representante Legal

Nombre / Razón social del postor

(*) Cuando se trate de Consorcio, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los consorciados.

ANEXO N° 02

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA DEL SERVICIO

SeñoresCOMITÉ ESPECIAL ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA N° 0501 - 2012/GOB.REG.HVCA/CE derivada del CONCURSO PÚBLICO Nº 007 -2012/GOB.REG.HVCA/CE. PRIMERA CONVOCATORIAPresente.-

Estimados Señores:

El que suscribe, ……………………. (postor y/o Representante Legal de ..................), identificado con DNI Nº ................., RUC Nº ............. en calidad de postor, luego de haber examinado los documentos del proceso de la referencia proporcionados por la Entidad ……………………y conocer todas las condiciones existentes, el suscrito ofrece el Servicio de ……………………(Describir el objeto de la convocatoria), de conformidad con dichos documentos y de acuerdo con los Términos de Referencia y demás condiciones que se indican en el Capítulo III de la sección específica de las Bases.


……..........................................................Firma y sello del Representante Legal


138




BASES INTEGRADAS

(*) Adicionalmente, puede requerirse la presentación de otros documentos para acreditar el cumplimiento de los Requerimientos Técnicos Mínimos, conforme a lo señalado en el contenido del Sobre Técnico.

ANEXO N° 03

DECLARACIÓN JURADA(ART. 42º DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)


De nuestra consideración:

El que suscribe……………………………. (postor y/o Representante Legal de …………………….), identificado con DNI Nº ................ y RUC Nº …………………., domiciliado en ..........................................; que se presenta como postor del ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA N° 0501 - 2012/GOB.REG.HVCA/CE derivada del CONCURSO PÚBLICO Nº 007 -2012/GOB.REG.HVCA/CE, para la CONSULTORÍA DE LA OBRA ………………. ……………, declaro bajo juramento:

1.- No tengo impedimento para participar en el proceso de selección ni para contratar con el Estado, conforme al artículo 10° de la Ley.

2.- Conozco, acepto y me someto a las Bases, condiciones y procedimientos del proceso de selección.

3.- Soy responsable de la veracidad de los documentos e información que presento para efectos del presente proceso de selección.

4.- Me comprometo a mantener mi oferta durante el proceso de selección y a suscribir el contrato en caso de resultar favorecido con la Buena Pro.

5.- Conozco las sanciones contenidas en la Ley y su Reglamento, así como en la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.


139




BASES INTEGRADAS



140




BASES INTEGRADAS

ANEXO N° 04

PROMESA FORMAL DE CONSORCIO(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor)


De nuestra consideración,

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable durante el lapso que dure el proceso de selección, para presentar una propuesta conjunta en el ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA N° 0501 - 2012/GOB.REG.HVCA/CE derivada del CONCURSO PÚBLICO Nº 007 -2012/GOB.REG.HVCA/CE, responsabilizándonos solidariamente por todas las acciones y omisiones que provengan del citado proceso.

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio, de conformidad con lo establecido por el artículo 141º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Designamos al Sr. ..................................................................................., identificado con D.N.I. Nº…………………….. como representante legal común del Consorcio, para efectos de participar en todas las etapas del proceso de selección y formalizar la contratación correspondiente. Adicionalmente, fijamos nuestro domicilio legal común en.........................................

OBLIGACIONES DE ……..: % Participación

OBLIGACIONES DE ……: % Participación


………………………………………….. …..………………………………….Nombre, firma, sello y DNI del Nombre, firma, sello y DNI delRepresentante Legal empresa 1 Representante Legal empresa 2

141




BASES INTEGRADAS

ANEXO Nº 05

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA CONSULTORÍA DE OBRA


Estimados Señores:

El que suscribe, ........................................, identificado con DNI Nº ............................., Representante Legal de ..............................., con RUC. Nº ............................, declaro que mi representada se compromete a realizar el CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE FACTIBILIDAD Y DEFINITIVO DE LA INSTALACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL DISTRITO DE LIRCAY, PROVINCIAS DE CHURCAMPA, CASTROVIRREYNA Y HUAYTARA”, materia de ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA N° 0501 - 2012/GOB.REG.HVCA/CE derivada del CONCURSO PÚBLICO Nº 007 -2012/GOB.REG.HVCA/CE:

PLAZO OFERTADO SEGÚN EL SIGUIENTE DETALLE:

ITEM Nº OBJETO DE LA CONVOCATORIA SEGÚN ITEM

PLAZO DE EJECUCION

2.00



4.00



(*) el postor deberá de indicar a que ítem o ítems se presenta.




142




BASES INTEGRADAS

ANEXO Nº 06

CARTA DE PROPUESTA ECONÓMICA(MODELO)


Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que de acuerdo con el monto referencial del presente proceso de selección y los Términos de Referencia, mi propuesta económica es la siguiente:

Ítem Nº CONCEPTO COSTO TOTAL(Consignar moneda)

2.004.00

TOTAL

SON: S/. XX, XXX. XX (XXXXXXXX Y XX/100 NUEVOS SOLES) INDICAR EN LETRAS Y NUMEROS. (El postor deberá de indicar independientemente su oferta económica según al ítem al cual se presente)

La propuesta económica incluye todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas, y de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio a contratar.

Cuando el proceso se convoque a suma alzada, únicamente deberá requerirse que la propuesta económica contenga el monto total de la oferta, sin perjuicio de solicitar que el postor adjudicado presente la estructura de costos o detalle de precios unitarios para la formalización del contrato, lo que deberá ser precisado en el numeral 2.6 de la sección específica.


-----------------------------------------------------------Firma, Nombres y Apellidos del postor

/ Razón Social de la empresa

FORMATO Nº 1 12

(De acuerdo al Capítulo III de la Sección Específica)

12 De corresponder.

143




BASES INTEGRADAS

PROFESIONALES Y TÉCNICOS REQUERIDOS

CANT.RELACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL Y

PERSONAL TÉCNICO

EQUIPOS REQUERIDOS

CANT.RELACIÓN DEL EQUIPO



FORMATO “A”

EXPERIENCIA DEL PROFESIONAL PROPUESTO

COMITÉ ESPECIAL ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA N° 0501 - 2012/GOB.REG.HVCA/CE derivada del CONCURSO PÚBLICO Nº 007 -2012/GOB.REG.HVCA/CE.

144




BASES INTEGRADAS PRIMERA CONVOCATORIA

NOMBRES Y APELLIDOS DEL PROFESIONAL PROPUESTO: ________________________________________

CARGO A OCUPAR: ___________________________________________________

DATOS DEL PERSONAL PROPUESTOFORMACIÓN PROFESIONAL COLEGIATURA HABILIDAD

TITULO o ESPECIALIZACIÓN Fecha de Obtención del Título

GRADO ACADÉMICO OBTENIDO

Fecha de Obtención del Grado

Fecha de Incorporación al

Colegio Profesional

Fecha de Emisión y Fecha de Caducidad del

Certificado de Habilidad Profesional

EXPERIENCIA DEL PROFESIONAL PROPUESTO

Nº

DENOMINACIÓN DEL DOCUMENTO

+ (Fecha de Suscripción del

Documento)

DETALLE DE LA PRESTACIÓN+

(Cargo o Actividad Realizada)RAZÓN SOCIAL DEL

CONTRATANTE

PLAZO DE PRESTACIÓN

FECHA DE INICIO

FECHA DE TÉRMINO

COMPUTO DEL PLAZO EN

MESES

Ej1 Contrato N° 256-2010 (12.03.2010) Elaboración de Expediente Técnico: ...... Municipalidad de Provincial

de Huancavelica 13.03.2010 18.05.2010 2.16

Ej2 O/S N° 88-2009(27.06.2006) Elaboración de Expediente Técnico: ...... Municipalidad Provincial de

Arequipa 30.06.2006 30.12.2007 18.00

Ej3 Certificado de Trabajo (13.08.2007) Elaboración de Expediente Técnico: ...... Municipalidad Distrital

Ascensión 04.09.2007 15.10.2007 10.00

..

EXPERIENCIA DEL PROFESIONAL PROPUESTO EN MESES 30.16

El profesional que suscribe el presente formato, declara que ha entregado voluntariamente al postor la documentación que acredita la experiencia, ofreciéndose a brindarle sus servicios profesionales en el caso de obtener la Buena Pro.

FIRMA DEL PROFESIONAL PROPUESTO: _________________________________

HUANCAVELICA,……………………….…….........................................................

Firma y sello del Representante LegalNombre / Razón social del postor

1. El Contenido del presente formulario no podrá ser modificado o alterado y deberá ser diligenciado en su totalidad.2. La información incluida en el presente formulario es de la responsabilidad del proponente.

FORMATO “B”

EXPERIENCIA EN LA ACTIVIDAD DEL POSTOR

COMITÉ ESPECIAL ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA N° 0501 - 2012/GOB.REG.HVCA/CE derivada del CONCURSO PÚBLICO Nº 007 -2012/GOB.REG.HVCA/CE. PRIMERA CONVOCATORIA

145




BASES INTEGRADAS El que suscribe..........................................................., con DNI Nº.............................., Representante Legal

de la Empresa..............................................., con RUC Nº..............................., y con Domicilio Legal

en......................................................................., detallamos lo siguiente:

EXPERIENCIA EN LA ACTIVIDAD DEL POSTOR

Nº



Documento)



CONTRATANTE


FECHA DE INICIO

FECHA DE TÉRMINO

MONTO CONTRATADO

Ej1 Contrato N° 256-2010 (12.03.2010) Elaboración de Expediente Técnico: ...... Municipalidad de Lircay 13.03.2010 18.05.2010 S/. 12,000.00

Ej2 Factura N° 001-002556 (14.03.2005) Elaboración de Expediente Técnico: ...... Gobierno Regional de Pisco 17.03.2005 20.05.2005 S/. 47.000.00

Ej3 O/S N° 4765(18.09.2008) Elaboración de Expediente Técnico: ...... ONG “Apoyando la Niñez” 20.09.2008 30.09.2008 S/. 15,000.00

34

5

6

7

8

9

10

MONTO TOTAL CONTRATADO EN NUEVOS SOLES (S/.) S/. 74,000.00

HUANCAVELICA,……………………….……



FORMATO “C”

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD DEL POSTOR

COMITÉ ESPECIAL ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA N° 0501 - 2012/GOB.REG.HVCA/CE derivada del CONCURSO PÚBLICO Nº 007 -2012/GOB.REG.HVCA/CE. PRIMERA CONVOCATORIA

146




BASES INTEGRADAS El que suscribe..........................................................., con DNI Nº.............................., Representante Legal

de la Empresa..............................................., con RUC Nº..............................., y con Domicilio Legal

en......................................................................., detallamos lo siguiente:

EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD DEL POSTOR

Nº



Documento)



CONTRATANTE


FECHA DE INICIO

FECHA DE TÉRMINO

MONTO CONTRATADO

Ej1 Contrato N° 256-2010 (12.03.2010) Elaboración de Expediente Técnico: ...... Municipalidad de Lircay 13.03.2010 18.05.2010 S/. 15,000.00

Ej2 Factura N° 001-002556 (14.03.2005) Elaboración de Expediente Técnico: ...... Gobierno Regional de Pisco 17.03.2005 20.05.2005 S/. 60.000.00

2

34

5

6

7

8

9

10

MONTO TOTAL CONTRATADO EN NUEVOS SOLES (S/.) S/. 75,000.00




FORMATO “D”

CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE OBRA SIN HABER INCURRIDO EN PENALIDAD


147




BASES INTEGRADAS

Estimados señores:

Por la presente, ponemos a su consideración la relación de servicios de Consultoría de Obra sin haber incurrido en penalidad:

N° DESCRIPCION DOCUMENTO SUSTENTATORIO

PÁGINA N°(del / al)

NUMERO TOTAL DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE OBRA

NOTA:Los servicios de Consultoría de Obra se acreditaran mediante: certificados y/o constancias de trabajos realizados, deben referirse a los servicio de consultoría de obra que se presentaron para acreditar la experiencia del postor en la “Actividad” y/o “Especialidad”, independientemente de ser el caso.


FORMATO N° 02REGISTRO DE PARTICIPANTES

TIPO DE PROCESO AL QUE SE PRESENTA DENOMINACION DEL PROCESO

Licitación Pública ( )Concurso Público ( )Adjudicación Directa Publica ( )Adjudicación Directa Selectiva ( )Adjudicación de Menor Cuantía N° 0501 - 2012/GOB.REG.HVCA/CE derivada del Concurso Público Nº 007 -2012/GOB.REG.HVCA/CE.

(X ) CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE FACTIBILIDAD Y DEFINITIVO DE LA INSTALACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL DISTRITO DE LIRCAY, PROVINCIAS DE CHURCAMPA, CASTROVIRREYNA Y HUAYTARA”

MARCAR AL (LOS) ITEM (S) AL CUAL SE PRESENTE:ITEM Nº MARCAR CON UNA (X) DESCRIPCION (INDICAR DENOMINACION DEL ITEM)2.00 ( )

148




BASES INTEGRADAS

4.00 ( )DATOS DEL PARTICIPANTE:

(1) Nombre o Razón Social:

(2) Domicilio Legal:

(3) R. U. C Nº (4) Nº Teléfono (s) (5) Nº Fax

(6) Correo(s) Electrónico(s):

El que suscribe, Sr(a): ______________________, identificado con DNI Nº_________________, representante Legal de la empresa ________________________________________________, que para efecto del presente proceso de selección, solicito ser notificado al correo electrónico consignado en el cuadro precedente, comprometiéndome a mantenerlo activo durante el período que dure dicho proceso.

Huancavelica, _______de de 2012

……………..…………….….…………………..Firma, Nombres y Apellidos del postor

FORMATO N° 03

CARTA DE AUTORIZACION ABONO EN CCI

SeñoresGobierno Regional de Huancavelica

Asunto: Autorización para el pago con abonos en cuenta

Por medio del presente me dirijo a Uds., para manifestar mi número de Cuenta Interbancario (CCI) de Empresa …………………………………………………………………………………… (indicar el nombre o razón social del proveedor) que represento es el N° …………………………… ………………,agradeciéndole (Código de Cuenta Interbancario - 20 dígitos) se sirva disponer lo conveniente, de manera que los pagos a nombre de mi representada sean abonados en la cuenta que corresponde a la indicada CCI en el Banco………………………………………………..

Asimismo, dejo constancia que la factura a ser emitida por el suscrito (o mi representada) una vez cumplida o atendida al contrato, quedara cancelada para todos sus efectos, mediante la sola acreditación del importe de la referida factura a favor de la cuenta en la entidad bancaria a que se refiere el primer párrafo de la presente.

149




BASES INTEGRADAS

Atentamente,

……………………………………………………………….Firma del proveedor o de su representante legalDebidamente acreditado ante el Gob. Reg. Hvca.

Dirección : ……………………………………………..Teléfono y Fax : …………………………………………….e-mail : …………………………………………….

HUANCAVELICA……………………………..

150

bases estÁndar de adjudicaciÓn …zonasegura.seace.gob.pe/mon/docs/procesos/2012/000039/... ·...

Documents