2019-2021 - oaxaca de juárez20 de noviembre de 2019; 09:00 hrs. fecha estimada de término: 25 de...

OAXACA DE JUAREZ

2019-2021

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ

DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO. OBRAS PÚBLICAS Y MEDIO AMBIENTE

SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS Y LICITACIONES DE OBRA PÚBLICA

DEPARTAMENTO DE LICITACIONES Y CONCURSOS DE OBRA PÚBLICA

CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL No. 008

OAXACA

En observancia a

la Constitución Política de los E

stados Unidos Mexicanos en su artículo 1

34, y d

e conformidad c

on el artículo 3

0de la L

ey de Obras Públicas y

Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, se convoca a los interesados e

n participar e

n la

Licitación Pública de carácter Estatal p

ara la contratación d

e las siguientes obras:

No. de licitación: L

PE/SPLOP/051/2019

Obra: Construcción

de pavimento con concreto

en

la calle

Framboyanes, colonia A

zucenas, Agencia San Martín M

exicapam.

Cosío de las b

ases: $ 5, 069.40

Capital contable requerido: $ 1,800,000.00

Visita al lugar de la obra: 1

8 de noviembre de 2019; 09:00

hrs.

Periodo de venta de bases: 14 de noviembre de 2019 al 1

7 de

noviembre de 2019

Junta de aclaraciones: 18 de noviembre de 2019; 10:30 hrs.

Fecha estimada de inicio: 2

6 de noviembre de 2019

Presentación de proposiciones y apertura técnica: 2

0 de

noviembre de 2019; 09:00 hrs.

Fecha estimada de término: 25 de diciembre de 2019

Dictamen técnico y

acto de apertura e

conómica: 22 de


Plazo de ejecución: 3

0 días naturales

No. de licitación; L

PE/SPLOP/052/2019

Obra: 1.-Construcción

de pavimento con concreto

en tercera

privada de Flor

de Liz, colonia

Azucenas, Agencia San Martín

Mexicapam; 2.- Construcción d

e pavimento con concreto e

n calle

Pigoti, colonia Monte Albán, Agencia san Martín M

exicapam.

Costo de las b

ases: $ 5, 069.40


Visita ai lugar de la obra: 1


hrs.

Periodo de venta de bases: 14 de noviembre de 2019 al 17 de

noviembre de 2019

Junta de aclaraciones: 1

8 de noviembre de 2019; 11:30 hrs.



Presentación de proposiciones y

apertura técnica: 20 de



Dictamen técnico y

acto de apertura e

conómica: 22 de



0 días naturales

Pagina 1 de 4


PE/SPLOP/053/2019

Obra: Construcción d

e drenaje pluvial e

n la calle 1

4 de Julio y

Prolongación de Cieneguita colonia Z

ureos Largos, Agencia Cinco

Señores.

yCosto de las b

ases: $ 5, 069.40


/Visita al lugar d

e la obra: 1


hrs.


7 dt€

noviembre de 2019






0 de



Dictamen técnico y

acto de apertura e

conómica: 22 de



0 días naturales


PE/SPLOP/054/2019

Obra: Construcción de drenaje sanitario e

n calle Arroyo A

ncho,

Agencia Donají.

Costo de las b

ases: $ 5, 069.40


Visita al lugar de la obra; 1


hrs.


7 de

noviembre de 2019






0 de



Dictamen técnico y

acto de apertura e

conómica: 22 de



0 días naturales

INFORMACION

GENERAL

1.- Las obras de esta Convocatoria serán ejecutadas c

on cargo al R

amo General 33 Fondo III, "

Fondo de Aportaciones para la

Infraestructura Social Municipal y de las D

emarcaciones Territoriales del Distrito Federal" h

oy Ciudad de México, para el Ejercicio

Fiscal 2019.

2." Las

bases

de

la licitación

se

encuentran disponibles

para consulta

en

la página

de

Internet

http://www.municipiodeoaxaca.gob.mx.

3." Antes de efectuar el p

ago por la adquisición d

e las b

ases de la licitación, d

eberán exhibir e

n las oficinas d

e la c

onvocante oficio

dirigido al C. Carlos Moreno Gómez, Director d

e Desarrollo U

rbano, Obras Públicas y M

edio Ambiente, con atención al C

. César

López Cid, Subdirector d

e Proyectos y

Licitaciones de Obra Pública, e

n el q

ue manifiesten s

u interés d

e participar e

n la licitación,

el cual le será recibido ú

nicamente en días hábiles d

e 9:00 hrs. a

14:00 hrs. d

e lunes a viernes c

on el a

cuse correspondiente y s

e

les extenderá una orden u oficio d

e pago, para q

ue pasen a cubrir el costo d

e las b

ases de la licitación, d

ebiendo exhibir u

na copia

fotostática del comprobante de pago, para q

ue en el acto s

e les h

aga entrega d

e las b

ases de licitación e

n forma digitalizada.

Página 2 de 4

4.- La forma d

e pago de las bases d

e la licitación s

e deberá hacer e

n efectivo o

mediante cheque certificado a n

ombre del

Municipio de Oaxaca de Juárez, y tendrá un costo d

e $ 5, 0

69.40 (Cinco mil sesenta y n

ueve pesos 40/100 M.N.), lo anterior cc

fundamento en el Art. 1

03 Fracción X

XV inciso a

) de la L

ey de Ingresos del Municipio d

e Oaxaca de Juárez, Ejercicio fiscal

para lo cual deberán acudir a la caja recaudadora d

e la Dirección d

e Ingresos del Municipio d

e Oaxaca de Juárez ubicada e

n calle

Miguel Hidalgo número 205, Colonia Centro, O

axaca de Juárez, O

axaca, C.P. 68000, debiendo presentar copia fotostática simple

del comprobante de domicilio d

e la persona física o

moral interesada en participar e

n la licitación y copia fotostática simple d

e la

identificación con fotografía d

e la persona q

ue acuda a realizar el pago.

5.- El punto de reunión para la realización d

e las visitas a

los sitios de los trabajos será e

n la Subdirección d

e Construcción d

e

Obra Pública (Planta Alta), sita e

n calle Plazuela Vicente Guerrero No. 105, Colonia E

xmarquezado, Oaxaca de Juárez, Oaxaca,

C.P. 68034, con el C. Alberto Ignacio Orozco Pintos, Subdirector de Construcción d

e Obra Pública o

con el personal designadopara la conducción del evento. Las juntas d

e aclaraciones s

e realizarán d

e acuerdo a

lo programado en esta Convocatoria en la

Sala de Juntas d

e la

Subdirección de Proyectos y Licitaciones d

e Obra Pública.

6.- Los interesados e

n participar en la presente licitación deberán acreditar experiencia en; R

ed de drenaje sanitario, drenaje

pluvial y pavimento de concreto hidráulico.

7.- El idioma en el q

ue se presentará la propuesta será: Español.

8.~ La moneda en que deberá presentar la propuesta será: P

eso Mexicano.

9.- No se podrán subcontratar partes d

e las obras.

10." Las licitaciones d

e estas obras serán de carácter Públicas Estatales.

11.-El Municipio d

e Oaxaca de Juárez otorgará

un treinta por ciento (

30%) de anticipo del

monto total d

e la

propuesta, alcontratista q

ue le s

ea adjudicado el contrato respectivo.

12.- Los criterios generales para la adjudicación del contrato serán, d

e acuerdo a

lo indicado por la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca en su artículo 39, s

e adjudicará el contrato d

e entre los licitantes a aquel cuya

propuesta resulte solvente porque reúne, conforme a los criterios d

e adjudicación establecidos e

n las b

ases de la licitación, las

condiciones legales, técnicas y económicas requeridas y garantice satisfactoriamente el cumplimiento del contrato y la ejecuciónde la o

bra.

13." La entrega d

e proposiciones s

e hará e

n dos paquetes cerrados d

e forma inviolable

que contendrán

por separado la

propuesta técnica y la p

ropuesta económica.

14.- Con fundamento en el Artículo 2

6 A segundo párrafo d

e la L

ey de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado d

e

Oaxaca: el licitante a quien s

e le adjudique el contrato, deberá estar inscrito e

n el Padrón d

e Contratistas del Municipio antes del

inicio de los p

rocesos licitatorios.

15.-Ninguna de las condiciones establecidas e

n esta

convocatoria, en las

bases de licitación, así c

omo las

proposicionespresentadas por los licitantes, p

odrán ser negociadas.

16.- No podrán participar las personas q

ue se encuentren e

n los supuestos de! artículo 3

2 de la L

ey de Obras Públicas y Servicios

Relacionados del Estado de Oaxaca.

17.-El incumplimiento de cualquiera d

e los requisitos establecidos e

n esta convocatoria y e

n las b

ases de cada licitación, será

motivo para desechar las p

ropuestas.

Página 3 de 4

18.- Todo lo contenido e

n la presente convocatoria e

s enunciativo y

no limitativo, d

ebiendo cumplir los participantes c

on todos los

requerimientos que se establecen e

n las b

ases de cada licitación.

Oaxac

axaca a 14 de noviembre de 2019.

OhSJtCAtMJShSIBS

nanifcM n \" -r-

2019-3031

C. CARU^Í4^EN0 GOMEZ

DIRECTOR DE DESARROLÜXJ^ANO, OBRAS PÚBLICASn«WB®í0Ti\MBlENTE

Pagina 4 de 4

2019-2021 - oaxaca de juárez20 de noviembre de 2019; 09:00 hrs. fecha estimada de término: 25 de...

Documents