מעב םילשורי חותיפל הרבח – הירו מ 81/2017 רפסמ זרכמ ... ·...

1

11.6.18עדכון

חברה לפיתוח ירושלים בע"מ –וריה מ

81/2017 מספר מכרז

ופיתוח מגרש חניה עבור קאנטרי קירות תומכים ,עבודות עפר

הר חומהשכונת , 511במגרש ומתנ"ס )+ שלב ב' (שלב א'

מפרט מיוחד

רשימת מסמכי המכרז וכולל בתוכו את בהתאם למפרט זה מהווה חלק ממסמכי המכרז

מפרט טכני אופני מדידה ורשימת תוכניות. –התנאים המיוחדים

2018 יוני

בע"מ גת הנדסה וניהול-זמיר: ניהול

2

רשימת מתכננים

כתובת דוא"ל טלפון שם היועץ + שם חברה תפקיד

מזמין חברה לפיתוח ירושלים בע"מ מוריה

אדר' איתי ירושלמירפרנט הפרויקט:

02-5468208

[email protected]

פרויקט ניהול

הנדסה וניהול בע"מגת -זמיר , נועם גת077-04669838 [email protected]

[email protected] 02-6433778 מורד -גולדשטיין –מיכל מורד, שדה אדריכלות

[email protected] 02-5796558 דני ענבר, מהנדס בניין קונסטרוקציה

[email protected] 09-7996525 אשרף מסארווה, מסאר מהנדסים כבישים וניקוז

[email protected] 6052170-03 רמאור תאורת רחוב

[email protected] 02-6428492 הנדסה גיאוטכנית מייק דוקטופסקי ביסוס קירות תומכים

[email protected] 099582652 מהנדסים יועצים בע"מדורון אשל, תכן מבנה מסעה

[email protected] 02-6516115 דר' רקפת הדר גבאי אגרונום (סקר עצים)

[email protected] 02-581-6818 מאיר לוי מודד

3

א'), הר חומה (שלב 511עבודות עפר וקירות תומכים במגרש

81/2017מכרז/ הסכם מס'

81/2017 רשימת מסמכים המהווים את מסמכי ההצעה/חוזה מס'

הצעת הקבלן מסמך א' :

נספחיו, על בע"מחברה לפיתוח ירושלים חוזה קבלנים של מוריה מסמך ב' :

במהדורתם אוגדן הכחול") ה("לעבודות המפרט הכללי הבין משרדי על כל פרקיו הרלוונטיים מסמך ג': הועדה הבין משרדית המיוחדת. האחרונה, שבהוצאת

מפרט טכני מיוחד ואופני המדידה לתשלום כולל נספחים. :1 –מסמך ג'

כתב הכמויות מסמך ד':

רשימת התוכניות מסמך ה':

בקרת איכות עצמית של הקבלן :ו' מסמך

: מסמך ג' שאינם מצורפים לתיק המכרז ומהווים חלק ממסמכי המכרזמסמכים

רשימה ה ומסמכים נוספים כאמור, מתוך, המפרטיםעל אף ש גשת הצעתו מצהיר ומתחייב המציע כיבה

הוראותיהם הוא מכיר אותם, קרא אותם, הבין את הם נמצאים ברשותו, לתיק המכרז, אינם מצורפים דלעיל,

תוכנם והגיש את הצעתו, בהסתמך על האמור בהם, באשר כל המסמכים הנכללים ברשימה דלעיל, ואת

חלק בלתי נפרד מהחוזה.כאמור מהווים

כולו במהדורתו העדכנית מהווה חלק מחייב ממסמכי המכרז. להלן רשימת המפרט הכללי (המפרט הכחול)

.העדכנית ביותרם במהדורת לפרויקט םהרלוונטייפרקים עיקריים

שם הפרק מספר פרק

מוקדמות 00

עבודות עפר 1

עבודות בטון יצוק באתר 2

עבודות איטום 05

עבודות חשמל ותאורה 08

עבודות אבן 14

עוגני קרקע 26

עבודות פיתוח האתר 40

עבודות סלילה 51

עבודות קווי מים, ביוב ותיעול 57

4

מהווים חלק בלתי נפרד מהחוזה.הם לתיק המכרז,המפרטים אינם מצורפים כאמור לעיל, מודגש כי על אף ש

: הצהרות והתחייבויות הקבלן

לבצע העבודה בכפיפות ")קבלןהמציע (להלן גם: "המתחייב מבלי לגרוע מהוראות החלק הכללי של המכרז,

בנוסף, מצהיר ומתחייב ולדרישות הסכם זה.מסמכים המפורטים ברשימה דלעיל, הדרישות הכלולות בלכל

הקבלן, בהגשת הצעתו, כדלקמן:

ברשותו הידע והניסיון הדרושים, כושר הביצוע הנדרש, הכישורים המקצועיים הנדרשים יש כי .א

ברציפות וללא עיכובים בכפיפות וכן הכושר והיכולת הכספית הדרושים כדי לבצע את הפרויקט,

להוראות מסמכי החוזה השונות.

כי קיבל את כל האינפורמציה המשלימה הדרושה לו לשם הכנת הצעתו, כי הוא ביקר באתר ומכיר .ב

היטב את תנאי האתר, נפח התנועה המוטורית והרגלית העוברת בו, תנאי הקרקע וכי לקח בחשבון

את כל הנ"ל בעת הכנת הצעתו.

וע לו כי בגלל תנאי האתר הוא יאלץ לבצע את העבודה בקטעים קטנים, לא בהכרח רצופים כי יד .ג

משטרה).-ובשעות שונות של היממה וכל זה עפ"י הוראות נציג הרשויות (העירייה

כוללים את כל ההוצאות הישירות והעקיפות מכל סוג שהוא המוצעים על ידו, כי מחירי היחידה .ד

זה בכפיפות להוראות החוזה על כל מסמכיו ונספחיו ואת הרווח ביצוע פרויקטמהמתחייבות

הקבלני.

החוזה /מתחייב לבצע את הפרויקט נשוא מכרז זה בכפיפות לתנאי והוראות המכרזכי הוא .ה

גם אם ידרש לעבודות ח והמזמיןפקהזמנים הנקוב ולשביעות רצונם המלאה של המלוח ובמסגרת

.לילה ובמשמרות כפולות לצורך עמידה בלוחות הזמנים

יתכן דרכי ההגעה אליו, וכי לקח בחשבון כילרבות כי הוא לקח בחשבון את מורכבות הפרויקט, .ו

שונים, וכי תכולת העבודה הכוללת של הפרוייקט עשויה להשתנות, הפרויקט יפוצל לקטעיםו

.עתה של מוריהבהתאם להוראותיה ולשקול ד

הוראות נוספות

תנאי לתחילת עבודה, על הקבלן להשיג את הרשיונות והיתרי העבודה /חפירה, ולהציג הסכם .ז

אחר כולל אישור המחלקה לאיכות מוסדר עם מטמנה או לחילופין הסכם קליטה באתר

. הסביבה

בות כל היתר נוסף לרכדין רישיון עסק יהיה על הקבלן לקבל החפור/חצוב, חומר לצורך גריסת .ח

היתר המגרסה יהיה כלול בלוחות . מובהר כי פרק הזמן הדרוש לקבלת , על חשבון הקבלןשידרש

בגריסת החומר מובהר כי כל הקשור . המוגדרים במסמכי ההסכםלסיום העבודה הזמנים

.באחריותו המלאה של הקבלן

5

הקיימים בשטח.לפני הגשת הצעתו, על הקבלן לבדוק את סוגי הקרקע והסלע .ט

ככל ותהא דרישה מצד רמ"י לתשלום תמלוגים בגין שימוש ו/או הוצאה של עודפי עפר או מחצבים .י

מאתר הפרוייקט, על הקבלן בלבד לשאת במלוא העלות. בכל מקרה לא ימלא הקבלן אחר הוראות

יר את רמ"י לענין זה, תהא מוריה רשאית, אך לא חייבת, לקזז מכל תשלום המגיע לקבלן ולהעב

הסכום לרמ"י. על המציעים להביא את הדברים בחשבון טרם הגשת הצעתם.

הסדרי תנועה והבטיחות בעת הביצוע באחריותו המלאה של הקבלן. .יא

(לאימות מצב קיים). בשטחעבודות הלפני תחילת מצב קיים על הקבלן לבצע מדידות מדידות: .יב

יום מקבלת צו התחלת עבודה. 10-מעל הקבלן לאשר עם המפקח מצב קיים בשטח לא יאוחר

היה ולא אישר הקבלן מצב קיים כאמור, יחשב מצב קיים כפי שמופיע בתכניות המזמין לצורך

מדידות לאחר ביצוע עבודות. כל זאת כלול על הקבלן לבצע העבודה ולצורך חישובי הכמויות.

לן.במחירי היחידה שבכתב הכמויות ולא תינתן בעבור כך תוספת תשלום לקב

טרם תחילת העבודה, יגיש הקבלן חישובי חישובי כמויות לעב' עפר ואסמכתאות לפינוי חומרים: .יג

כמויות/מאזן כמויות לעבודות עפר על בסיס התכניות שנמסרו לביצוע. לא יחל הקבלן בעבודתו

לפני אישור הכמויות ע"י המפקח.

פינוי חומרים מהאתר אל לאתרי הקבלן נדרש להציג חישובי כמויות לעבודות עפר ואסמכתאות ל

שפך או אתרים מוסדרים, באישור העירייה, עבור כל מגרש בניפרד (המתנ"ס, הבריכה והמגרש

המרכזי).

בניה. להציג למחלקה לאיכות הסביבה את כל תעודות השקילה של עודפי העפר ופסולת קבלןעל ה

בתום העבודה, הקבלן נדרש להשגת אישורים מהמחלקה לאיכות הסביבה עבור כל מגרש בניפרד

הנ"ל תנאי למסירת העבודה. (המתנ"ס, הבריכה והמגרש המרכזי).

הצגת אסמכתאות לפינוי עודפי חפירה לאתרי שפך או אתרים מוסדרים אחרים מהווה תנאי

לחשבונות חלקיים ולחשבון סופי.

על הקבלן לבצע תיעוד באמצעות צילום וידאו בנוכחות עבודות נשוא המכרז, לפני התחלת ה .יד

, דיסקים עם קבצי הוידאו 3ולהעביר לפיקוח לאתרלפני הכניסה ,המפקח של האתר וסביבתו

.עוד לפני תחילת העבודה

בזק, או רשות העתיקות, נציג מטעם של הקבלן ילווה ככל שיידרש חציבה/את עבודות החפירה .טו

מפקח מטעמה. לרבות חברת חשמל או טל"כ או

למעט פיקוח מטעם רשות העתיקות שישולם על ,עלות הפיקוח הינה חלק ממחיר היחידה בחוזה .טז

ידי היזם.

עבודות בעבור חברות תשתיות שונות (בזק, הוט, במידה ותידרשנה הקבלן מצהיר כי ידוע לו כי .יז

י הקבלן באמצעות קבלני משנה מאושרים על סלקום, פרטנר, חברת חשמל וכדו'), יבוצעו על יד

6

ידי הגורמים הנ"ל, מודגש כי לא תשולם תוספת כלשהי בעבור שימוש בקבלני משנה אלו והקבלן

לא יכול לבוא בטענות מכל סוג עקב דרישה זו.

הקבלן מצהיר כי הובא לידיעתו כי למרות האמור בחוזה הקבלנים של מוריה, המזמין משאיר .יח

מבלי לשנות את מחירי את הכמויות בכל כמות שהיא או להקטין ת להגדיל לעצמו את הזכו

.היחידה

פרשנות המחמירה יותר ו/או ה ,הקבלן מצהיר כי במידה וקיימת סתירה בין מסמכי החוזה .יט

וכי המזמין יהיה הקובע הבלעדי בנושא זה. המוסיפה על אחריות הקבלן, תגבר,

המפורטים בחוזה קבלנים מוריה, המצורף למסמכי : מלבד הביטוחים ביטוח אחריות מקצועית .כ

, על פיו תכוסה אחריותם המכרז, מתחייב הקבלן לרכוש פוליסת ביטוח אחריות מקצועית

לרבות יועצים, מתכננים, צוות התכנון מטעמו, כל אדם או גוף משפטי הנכללים ב המקצועית של

או לרכושו של צד שלישי כלשהו, \מהנדסים, מנהלי הפרויקט, מפקחים, לנזקים שנגרמו לגופו ו

כל –אשר תהא תקפה במשך כל תקופת ביצוע העבודות נשוא החוזה, ולאחר השלמת העבודות

ירכש על על פי דין. ביטוח האחריות המקצועית אשר ישל המבוטחים ם עוד מתקיימת אחריות

ידי הקבלן יהיה בגבולות אחריות ההולמים את עבודות התכנון במסגרת החוזה. הביטוח יורחב

תכנוןאו של מי מהנכללים בצוות ה\לכסות את אחריות מוריה למעשיו ו/או מחדליו של הקבלן ו

מי מטעמו. מבלי לגרוע מהאמור הקבלן יהיה רשאי להטיל את חובות הביטוח האמורות על

יכללו תכנוןהם של מי מהנמנים על צוות המטעמו, ובלבד שביטוחי תכנון ת הוצונים על מהנמ

או למחדליהם של \למעשיהם ו של מוריה האחריות את כל האמור לעיל בכל הקשור לכיסוי

. תכנוןאו של מי מהנמנים על צוות ה\הקבלן ו

__חתימת הקבלן __________ תאריך _______________

7

מפרט טכני מיוחד ואופני המדידה לתשלום - 1 -מסמך ג'

מוקדמות-00פרק

, או פרקים )2009(מהדורת דצמבר במפרט הכללי 00מפרט זה בא להשלים, להוסיף ו/או לשנות את פרק

רלוונטיים אחרים שלו.

זה,למעט סעיףמוקדמות של המפרט הכללי מחייבים מכרז /חוזה 00כל הסעיפים מתוך פרק

.(פאושל) 00.09

פרק זה כולל בין היתר את הסעיפים הבאים:

אור העבודהיתאתר העבודה ו. 00.1

הסדרי תנועה ובטיחות בזמן ביצוע 00.1.1

בטיחות וגהות בעבודה 00.2

תכולת המפרטים והתוכניות 00.3

עבודה, ציוד וחומרים 00.4

ביצועמהנדס 00.05

אחריות הקבלן 00.6

מניעת הפרעות 00.7

תנועה על פני כבישים קיימים 00.8

אמצעי זהירות 00.9

הגנה על העבודה וסידורי התנקזות זמניים 00.10

סמכויות המפקח 00.11

תכניות 00.12

רישיונות ואישורים 00.13

לוח זמנים 00.14

משך הביצוע ותקופת ההתקשרות 00.14.01

סדרי עדיפויות 00.15

אחריות 00.16

מדידות 00.17

היקף הצעת הקבלן 00.18

בדיקת התנאים והקרקע ע"י המציע 00.19

משרד שדה 00.20

מסירת העבודה 00.21

עבודות בלילה ובשעות נוספות 00.22

מבנים ארעיים של הקבלן לצורך ביצוע העבודה 00.23

סילוק עודפי עפר 00.24

8

קנסות בגין אי קיום הוראות 00.25

ת מעבדהבדיקו 00.26

מים וחשמל לזמן הביצוע 00.27

שילוט לפרויקט 00.28

הגשת חשבונות ביצוע 00.29

עתיקות 00.30

בקרת איכות עצמית של הקבלן ובדיקות מעבדה. 00.46

תיק חשבון סופי ותיק מסירה 00.49

שוטרים בשכר 00.50

צינורות, מתקנים תת קרקעיים ועמודי חשמל 00.51

ם ובהפסקותעבודה בשלבי 00.52

אחריות למבנים ומתקנים קיימים: 00.55

בטלת ציוד: 00.56

שמירה על הנוף 00.57

בתעלות עבודות חפירה ומילוי חוזר 00.58

עבודות נוספות 00.59

עבודות במשמרות ועבודות לילה 00.60

גידור הפרויקט 00.61

מחירים 00.62

עבודה בשטחים מוגבלים 00.64

ובטיחות זמנייםהסדרי תנועה 00.65

עבודות תכנון תאום ואישורים 00.66

ערך" י"שוומוצרים 00.67

מניעת הפרעות והגנה על מבנים קיימים 00.68

אור העבודהיתאתר העבודה ו. 00.1

העבודה הינו אתר , בשכונת הר חומה (חומת שמואל).30חלקה 29938, גוש 511מגרש בתוך אתר העבודה

ושטחי ההתארגנות תחומי העבודה , לתאם את כל עבודויו, דרכי הגישה. על הקבלן מוכרזבתחום אתר עתיקות

. יות הרלוונטיות בדגש הרשות המקומית ורשות העתיקותוהרשעם

תכולת העבודות:

. במסגרת הפרויקט ובית ספר בריכה (קאנטרי) ,להכין את המגרש לבניה ציבורית של מתנ"סמטרת הפרויקט

לרבות עבודות סלילה, ריצוף, תאורה וניקוז לחניון ציבורי פיתוח בניית קירות תומכים , עבודות עפר יבוצעו

לטובת ביצוע עבודות העירייה להקמת מבני ציבור במגרש. , הכל

9

:ויבוצע באופן הבא הפרויקט הינו רב שלבי,

).1,2,3המגרשים (מבנים 3-עבודות עפר וקירות תומכים ב – 'שלב א

)4,5תאורה, השלמת ניקוז (מבנים ,ריצופים, סלילה –ולקירות עבודות תגמירים לחניה – לב ב'ש

כחלק מהליך .ת ירושליםעירייהבריכה והמתנ"ס מטעם יעביר את השטח לאחריות קבלני הקבלן בתום שלב א'

סיור לתיעוד מצב יבוצע . בתום שלב א' למגרש הבריכה והמתנ"ס as-madeת וקבלן ימסור תכניהמסירה ה

, והקבלן ידרש לבצע את תיקון כל הליקויים או חוסרים עליהם בריכה ולמתנ"סקבלני בעת מסירת השטח ל

.יורה המפקח, כחלק מהליך המסירה

קבלן יחזור החודשים ממועד סיום עבודות שלב א' ומסירתן, 54בכפוף לקבלת הוראה בכתב ממוריה בתוך

ו/ או המתנ"ס. כלוס הבריכהלשטח לביצוע שלב ב' לצורך אי

על כל הכרוך והנובע בכך, כאשר הקבלן יהיה אחראי לעריכת במלואן לעירייה נהתימסר ותבתום שלב ב' העבוד

.כל הבדיקות, והמצאת כל האישורים לעיריה כחלק מהליך המסירה

ביצוע בעבור כל הנ"ל כלול בתכולת מחירי היחידה שבכתב הכמויות ולא תשולם לקבלן כל תוספת מחיר

ולא תוכר כל תביעה בשל כך.בשלבים כמתואר לרבות התארגנות

להלן פירוט אלמנטים מרכזיים ועיקריים הנכללים בפרויקט (אין המדובר ברשימה ממצה).

מובהר, כי אין בפירוט האלמנטים המרכזיים והעיקריים, כאמור, כפי שאין גם בפירוט עבודות נלוות כלשהן,

שתכולת הפרויקט כוללת את כל העבודות הנלוות ו / או הנדרשות לביצוע הפרויקט, על כל כדי לגרוע מכך

מרכיביו גם אם אינם מצוינים ומוגדרים במפורש.

עצים. תעקיר -עבודות הכנה •

.עודפים מהאתרופינוי , מילוי חוזר ממיטב החומר,חפירה / חציבה -עבודות עפר •

כל העבודות הנילוות, ביסוס, עוגני קרקע, איטום, עבודות בטון, קירות תומכים בגבול מגרש, לרבות •

חיפוי אבן ועוד'

עבודות הכנה לחניון ציבורי ובכלל זה עבודות עפר, הידוק מצעים וניקוז. •

עבודות סלילה, ריצופים ומערכת תאורת רחוב בחניון. •

הסדרי תנועה ובטיחות בזמן ביצוע 00.1.1

.באחריותו המלאה של הקבלןוהבטיחות בעת הביצוע הסדרי תנועה .1

ת ווביצוע עבודות להתחבר לבצע הסדרי תנועה זמניים לצורך הנגישות לאתרלתכנן ועל הקבלן .2

על הקבלן לקחת בחשבון בהצעתו כי הוא יידרש לתכנן הסדרי תנועה .תשתיות מחוץ לגבולות האתר

הנדרשים לצורך קבלת ולבצע את כל התאומים , לאשר את התכנון,זמניים באמצעות מהנדס תנועה

רישיון מהעירייה כולל תאומים עם מנהלים קהילתיים, משטרה, תושבים, סוחרים וכדו', מודגש כי

התכנון וקבלת הרישיון כלולים בתקופת הביצוע החוזית ולא תינתן הארכת תקופת ביצוע עקב

ת הסדרי התנועה התמשכות זמן באישור התוכניות, המזמין רשאי להשלים את תכנון ואישור תוכניו

ולקזז מהקבלן את העלויות הנ"ל.הזמניים בעצמו

הקבלן יביא בחשבון כי באישורים שיינתנו על ידי משטרת ישראל ועיריית ירושלים לפני תחילת ביצוע .3

העבודה לתכניות שיציג הקבלן יכולים לחול שינויים כתוצאה מבעיות תנועה ומסיבות אחרות, לפני

10

ובמהלכה ועל כן הוא יידרש מעת לעת לתכנן, לאשר ולבצע עדכונים בתוכניות תחילת ביצוע העבודה

אישור תכנית חלופית כנ"ל לא יגרום לשינוי במחירי היחידה, ו/או אופן יישומם בשטח בהתאמה, וב

.בלוח הזמנים, ולא יהווה עילה לתשלום נוסף כלשהו

ל אביזרי הבטיחות, מעקות כבת הצעל הקבלן לבצע הסדרי תנועה זמניים לשלבי הביצוע לרבות .4

דרכי גישה, גשרונים הכשרת גידור, שילוט, תמרורים, סימון, פקחי תנועה, סוגים שונים, בטיחות מ

למעבר הולכי רגל כולל מעקות, מאחזי יד, רמפות זמניות, משטחי עבודה זמניים, פלטות פלדה / בטון

קטור והעברת ממקום למקום בהתאם גישור מעל חפירה כולל אישור קונסטרוהגנה או מזוין ל

מהיר התקשות ואספלט קר CLSMתחזוקתם השוטפת, שימוש ב לרבותלצרכים ולהוראות הפיקוח

בכיסויי תעלות, סגירת בורות וכדו' לצורך פתיחת כבישים ומדרכות לתנועה כלי רכב והולכי רגל על

פי תוכנית הסדרי התנועה והוראות המפקח, שימוש בעגלות חץ, צביעה והעלמת צבע זמניים כולל

ים ואספלט וכדו', תאורה זמנית חספוס, יציקת שיפועים בהתחברויות בין עבודות זמניות לבין ריצופ

במידת הצורך.

מודגש כי המפקח רשאי לדרוש אביזרים נוספים מעבר לתוכנית התנועה ועל פי שיקול דעתו המוחלט. .5

המזמין רשאי לדרוש בכל עת את ביקורתו של מהנדס תנועה האחראי לתכנון הסדרי התנועה הזמניים .6

ואישורי הרשויות.ואישורו כי המתקן בשטח תואם את תוכניותיו

על הקבלן לדאוג לתחזוקה שוטפת של כל אביזרי הסדרי התנועה והבטיחות לשלבי הביצוע בכל שלב .7

ימים בשבוע כולל חגים והפסקות עבודה. 7שעות ביממה, 24ושלב של ביצוע העבודות

הקבלן ימנה אחראי מטעמו לקיום כל הסדרי התנועה במהלך כל העבודה. .8

במחירי היחידה השונים כלולהסדרי התנועה והבטיחות והחזקת ביצוע ,הנוןהתשלום בעבור התכ .9

ולא תינתן תוספת תשלום בגין כך. בכתב הכמויות

הקבלן לא יקבל –מודגש כי במידה ותקופת הביצוע תתארך מעבר לתקופת הביצוע המוגדרת בחוזה .10

על חשבון הקבלן. יהיו תשלום בגין הסדרי תנועה זמניים וכל הסדרי התנועה בתקופה זו

בטיחות וגהות בעבודה - 00.2

כללי

(בטיחות בעבודה) לחוזה: 24מבלי לגרוע מהאמור בסעיף

על הקבלן לנקוט בכל האמצעים בכדי לשמור על תנאי הבטיחות של העובדים ושל צד ג' כנדרש .1

והגיהות על פי בתקנות הממשלתיות, בהוראות מקצועיות של עירית ירושלים בתחום הבטיחות

הוראות המפקח ובהוראות חוק אחרות. על הקבלן למנות אחראי בטיחות.

הקבלן יהווה קבלן ראשי לצורך ההגדרות בתקנות הבטיחות השונות בכל תחום העבודה המוגדר. מצב .2

.זה ישאר ללא שינוי גם אם יפעלו במקום קבלנים נוספים בחוזים אחרים

, גיחון, פים של חברות תשתית (כגון: חח"ירויקט משתלבים קבלנים נוסבתוך גבולות הפהיה ובנוסף,

הקבלן ישלבם בלו"ז הפרויקט, ויהווה קבלן ראשי עבורם, כחלק -וכיוצב')סלקום, פרטנר,בזק, הוט,

בכל מקרה ממחירי היחידה, ולא ישולם לו תגמול כלשהו עבור הגדרה זו, על כל המשתמע מכך.

טיחות באזור העבודה הינה בידי הקבלן במכרז זה כקבלן ראשי על כל לנושא ב תהאחריות הראשי

, וללא תוספת כספית כלשהי.הנובע ממנה

11

להפסיק את עבודתו של הקבלן במידה וזו נעשית בתנאים ו/או חברת מוריה רשאים המפקח .3

גרועים או לא מתאימים לדרישות הרשויות ו/או לדרישות המפקח. וגהותייםבטיחותיים

מטעמו אשר יפקח על ניהול הבטיחות באתר. גורם חיצוניהקבלן יעסיק בפרויקט זה ממונה בטיחות .4

הקבלן משחרר את המזמין מכל אחריות עבור הנזקים .5 זה יהיה בנוסף למנהל העבודה.

שייגרמו למבנה או לעבודה ו/או לעובדים ו/או לאדם כלשהו ומתחייב לשאת באחריות לנזקים אלה.

סדרי התנועה השונים שהוזכרו לעיל (ואשר כאמור מחייבים הצבת אמצעי בטיחות שונים) קיום ה

אמור לספק רמת בטיחות נאותה למשתמשים השונים בדרכים הגובלות בפרויקט.

אשר יהיה אחראי לקיים כל ההסדרים כולל הקבלן ימנה מנהל עבודה מוסמך כאחראי בטיחות וגהות

באתר בדבר ההנחיות והדרישות המתחייבות. האחראי לבטיחות תדרוך כל העובדים והמבקרים

יקיים תדרוכים לכל עובד שיועסק באתר בתדירות הנדרשת לפי התקנות והעניין. מודגש שחלה על

הקבלן חובה מוחלטת על קיום כל הדרישות וההנחיות הקיימות.

אספקה והתקנת שילוט, תמרור ואמצעי בטיחות זמניים לשלבי הביצוע.

השילוט והתמרור ואמצעי הבטיחות הזמניים יעמדו בדרישות הועדה הבין משרדית להתקני תנועה

ובטיחות.

סוג השלט ו/או התמרור יהיה מסוג עירוני.

תכולת המפרטים והתוכניות 00.3

יש לראות את המפרט המיוחד כהשלמה למפרט הכללי, לתכניות ולכתב הכמויות ועל כן אין מן .1

עבודה המתוארת בתכניות ובכתב הכמויות תמצא את ביטויה במפרט המיוחד.ההכרח שכל

כל הכתוב במפרט הוא באחריות הקבלן לביצוע ועל חשבונו אלא אם כן צוין במפורש אחרת.

ל עבודה או עבודת עזר שמתוכננת ע"י הקבלן תקבל ביטוי במערכת תוכניות ומפרטים משלימים כ .2

, יהווה חלק בלתי נפרד ממערכת התוכניות מזמין העבודהביצוע ע"י מיוחדים. הנ"ל, לאחר שיאושר ל

והמפרטים של החוזה.

ביצוע עבודה כלשהי בכפיפות למפרטי יצרן מותרת רק אם אין הדבר עומד בסתירה לדרישות .3

המפרטים והתכניות המנחות, ובתנאי שהדבר אושר במפורש (ובכתב) ע"י המפקח.

המהנדס וכיו"ב, הכוונה \פרט הטכני המיוחד לאישור האדריכל בכל מקרה בו מופיעה הדרישה במ .4

המהנדס וכיו"ב מטעם המזמין, אשר יימסר לקבלן באמצעות המפקח בלבד. \לאישור האדריכל

עבודה, ציוד וחומרים 4.00

א. כל הציוד אשר בדעת הקבלן להשתמש בו לביצוע העבודות טעון אישור המפקח לפני התחלת הביצוע (אלא

אם כן ויתר המפקח על בדיקתו ואישורו של אותו ציוד, כולו או בחלקו).

12

מקום על ידי הקבלן ועל חשבונו ויוחלף בציוד אחר מסוג ההציוד אשר לא יאושר על ידי המפקח, יסולק מן

אשר יאושר על ידי המפקח.

המפרט המיוחד והמפרטים ב. כל העבודות תבוצענה בהתאם לתכניות ובאורח מקצועי נכון, בכפיפות לדרישות

הכלליים לשביעות רצונו של המפקח.

עבודות אשר לגביהן קיימות דרישות, תקנות וכד' של רשות מוסמכת תבוצענה בהתאם לאותן דרישות, תקנות

וכד'. המפקח רשאי לדרוש שהקבלן ימציא לידו אישור בכתב על התאמת העבודות לדרישות, תקנות וכו' של

.ימים מעת הבקשה 10תוך ן מתחייב להמציא אישור כזה, באם יידרשאותה רשות, והקבל

ג. עם התחלת העבודה, ולא יאוחר מאשר שבוע ימים לפני השימוש בחומר מסוים, על הקבלן לקבל מאת

המפקח אישור על מקור החומרים אשר בדעתו להשתמש בהם ויחד עם זאת להגיש דגימות מאותם החומרים

לצורכי בדיקה.

החומרים יימסרו לבדיקה בהתאם להוראות המפקח ותוצאותיה יקבעו את מידת התאמתם לשימוש בביצוע

חוזה זה. כל סטייה בטיב החומר מן הדגימה המאושרת תגרום להפסקת העבודה ולסילוקו המיידי של החומר

הפסול מהמקום, על חשבון הקבלן.

בטיב מאושר ובכמות המתקבלת על דעת המפקח. הפסקת העבודה תימשך עד שהקבלן יביא למקום חומרים

במעבדה מוסמכת שתיקבע על היזם כל הבדיקות כולל בדיקות שוטפות במהלך העבודה תבוצענה על חשבון

ידי המפקח ותוצאות הבדיקות הנ"ל תחייבנה את שני הצדדים.

ביצוע מהנדס 0500.

במקום המבנה במשך כל תקופת הביצוע. המהנדס "מהנדס רשויביצוע שהינו "מהנדס באתר הקבלן יעסיק

יהיה בעל הכשרה במקצוע הנדסה אזרחית, רשום בפנקס המהנדסים בענף הנדסה אזרחית ובעל ניסיון מוכח

שנים לכל הפחות, בביצוע עבודות 3וניסיון מינימאלי של דומים ומספיק לדעת המפקח בביצוע פרויקטים

מסוג ובהיקף כמופיע במכרז זה.

אחריות הקבלן .600

היודע את מטרת העבודה, כי כישות משפטית ואים את הקבלן בנוסף לדרישות במפרט זה ובמסמכי המכרז ר

הכמויות, סוג החומרים וכל יתר הדרישות למיניהן של עבודה זו, וכי כתבהוא מכיר את התכניות, המפרטים,

הוא בקיא בהם ובתנאי העבודה המיוחדים לשטח בו תבוצע העבודה.

המבוצעים על ידו ועליו להפנות את בניםלפיכך רואים את הקבלן כאחראי לפעולה התקינה ושלמותם של המ

כנון, אי התאמה במידות וכו', אשר עלולים לגרום לכך תשומת לבו של המפקח לכל פרט בתכניות, טעות בת

שהמתקנים לא יפעלו כראוי. לא עשה כן, רואים אותו כאחראי בלעדי, ועליו לשאת בכל האחריות הכספית

והאחרת.

13

מניעת הפרעות .700

הקבלן מתחייב לבצע את עבודתו תוך התחשבות מרבית בצרכי החיים והתנועה הסדירה המתנהלים באתר

ובסביבתו במשך כל העבודה ולעשות כמיטב יכולתו למנוע תקלות והפרעות מכל סוג שהוא.

למניעת מפגעים סביבתיים.לאיכות הסביבה בהתאם לתנאים המפורטים בנספח המחלקה תבוצע עבודה

כמו כן הקבלן מחוייב להציב גדרות באתר העבודה בהתאם להנחיות הרשות המקומית למניעת הפרעות רעש

.בנפרדעל כך ולא ישולם ואבק, כלול במחירי היחידה שבכתב הכמויות

כמו כן מתחייב הקבלן שלא לבצע עבודות או להניח על פני השטח חומרים ו/או ציוד בצורה שיש בה כדי

תם החופשית של כלי רכב מכל סוג שהוא, לחסום דרכים או לפגוע במתקנים קיימים. הקבלן להפריע לתנוע

ידאג לבטיחות התנועה ע"י התקנת שלטים, דגלים, פנסים, הצבת עובדים, שוטרים בשכר וכו' לפי

יבנה מעקפים לצורך הטיית תנועה, על חשבונו עם כל אמצעי הבטיחות במידת הצורך ובאישור המפקחהצורך.

הזמניים השילוט וכו' המתחייבים מכך.

, כמוגדר באחריות הקבלן להבטיח בכל שלב של הביצוע אפשרות לתנועה ממונעת ולתנועה רגלית בכל האתר

. הנ"ל באחריות הקבלן ובאישור המפקח. על הקבלן מוטלת גם האחריות לקבלת על ידי מנהלת עמק הארזים

התנועה מהגורמים השונים כגון משרד התחבורה, המשטרה, הסדריבמידת הצורך ל אישורים כחוק לשינוי

בנפרד. םעבורישולם עירייה וכו'. הבטחת תנועה כנ"ל לרבות ביצוע דרכים עוקפות כלול במחירי היחידה ולא

לרבות עבודות לילה תכללנה במחירי היחידה של סעיפי שלעיל םכל ההוצאות הנוספות הכרוכות במילוי תנאי

לא ישולם עבורן בנפרד. כמו כן לא יוכרו כלל תביעות של הקבלן בגין עיכובים שנגרמו עקב התשלום השונים ו

נקיטת כל האמצעים למניעת הפרעות.

תנועה על פני כבישים קיימים .800

כל תנועה הן לצורכי העברת ציוד וחומרים והן לכל מטרה אחרת תבוצע אך ורק באמצעות כלי רכב מצוידים

יים. יש לוודא שגלגלי הרכב הם נקיים ושהחומר המועמס על כלי הרכב אינו מתפזר בזמן בגלגלים פניאומט

הנסיעה.

הדרכים המותרות לנסיעה ולעבודה יוגדרו ויוצגו ע"י המפקח. דרכים שלא יאושרו כאמור תיחסמנה ולא

תתאפשר בהן כל תנועה.

כל יום עבודה לכל דרכי הגישה לאתר.על הקבלן לבצע נקיון באמצאות מטאטא כביש ו / או שטיפה בסוף

אין לסטות מן הכבישים הקיימים או המתוכננים, אלא באישור המפקח.

אמצעי זהירות .900

א. הקבלן אחראי לבטיחות העבודה והעובדים ובנקיטת כל אמצעי הזהירות הדרושים למניעת תאונות עבודה,

צינורות, הובלת חומרים, הפעלת ציוד כבד וכו'. לרבות תאונות הקשורות בעבודות חפירה, הנחת קווי

יהווה קבלן ראשי לצורך ההגדרות בתקנות הבטיחות השונות בכל תחום העבודה המוגדר. מצב זה ב. הקבלן

.ישאר ללא שינוי גם אם יפעלו במקום קבלנים נוספים בחוזים אחרים

או בסביבתו בעת ביצוע העבודה ויקפיד חיי אדם באתרשמירה על הקבלן ינקוט בכל אמצעי הזהירות להבטחת

על קיום כל החוקים, התקנות וההוראות העירוניות והממשלתיות בעניינים אלו. הקבלן יתקין פגומים,

מעקות, גדרות זמניות, אורות ושלטי אזהרה כנדרש כדי להזהיר את הציבור מתאונות העלולות להיגרם בשל

14

ערמות חומרים ומכשולים אחרים באתר. מיד עם סיום העבודה הימצאותם של בורות, ערמות עפר, פגומים,

בכל חלק של האתר חייב הקבלן למלא את כל הבורות והחפירות, ליישר את הערמות והעפר ולסלק את כל

המכשולים שנשארו באתר כתוצאה מהעבודה.

חשבונו עבודות דיפון הקבלן יספק ויתקין על חשבונו שלטי אתר לפי דרישות המפקח. כמו כן יבצע הקבלן על

במידת הצורך בעת ביצוע חפירת תעלות ובורות להנחת תשתיות.

הקבלן יהיה אחראי יחידי לכל נזק שייגרם לרכוש או לחיי אדם ובעלי חיים עקב אי נקיטת אמצעי זהירות

זכות כנדרש והמזמין לא יכיר בשום תביעות מסוג זה אשר תופנינה אליו. לעומת זאת שומר המזמין לעצמו

לעכב תשלום אותם הסכומים אשר יהוו נושא לויכוח בין התובע או התובעים לבין הקבלן. את הסכומים הנ"ל

ישחרר המזמין רק לאחר יישוב הסכסוך או חלוקי הדעות בהסכמת שני הצדדים או בוררות עפ"י מסמך אחר

אחר, או תביעת פיצויים בר סמכא. כל תביעה לפיצויים עקב תאונת עבודה לעובד של הקבלן או לאדם

לאובייקט כל שהוא שנפגע באתר העבודה, תכוסה ע"י הקבלן בפוליסת ביטוח מתאימה והמזמין לא ישא

באחריות כשלהי בגין נושא זה.

התחברות לביבים או שוחות בקרה קיימים, ומבלי לפגוע צורך בניקוי ו/או . במקרה של עבודה, תיקון ו/אוג

בלן לבדוק תחילה את הביבים או השוחות להמצאות גזים רעילים ולנקוט בכל אמצעי בהוראות כל דין, על הק

הזהירות וההגנה אשר יכללו בין היתר את אלו:

. לפני כניסה לשוחת בקרה, יש לוודא שאין בה גזים מזיקים ויש כמות מספקת של חמצן. אם יתגלו גזים 1

. םמכאניי םמאוורריאחר שהתא אוורר כראוי בעזרת מזיקים או חוסר חמצן אין להיכנס לתא הבקרה אלא ל

רק לאחר שסולקו כל הגזים ומובטחת הספקת חמצן בכמות מספקת תותר הכניסה לתא הבקרה, אבל רק

לנושאי מסכות גז.

שעות לפחות לפי הכללים הבאים: 24הקו, לתקופה של אוורור. מכסי שוחות הבקרה יוסרו, לשם 2

מכסה השוחה שבו עומדים לעבוד והמכסים בשני התאים הסמוכים. סה"כ -לעבודה בתא בקרה קיים -

שלושה מכסים.

המכסים משני צידי נקודת החבור. -לחבור אל ביב קיים -

. לא יורשה אדם להיכנס לשוחת בקרה אלא אם כן יישאר אדם נוסף מחוץ לשוחה אשר יהיה מוכן להגיש 3

ורך.עזרה במקרה הצ

. הנכנס לשוחת בקרה ילבש כפפות גומי וינעל מגפי גומי גבוהים עם סוליות בלתי מחליקות. הוא גם יחגור 4

חגורת בטיחות שאליה קשור חבל, אשר את קצהו החופשי יחזיק האיש הנמצא מחוץ לשוחה.

מ' ישא מסכת גז מתאימה. 3.0. הנכנס לשוחת בקרה שעומקה מעל 5

ים בעבודה הדורשת כניסה לשוחות בקרה יודרכו בנושא אמצעי הבטיחות הנדרשים . העובדים המועסק6

ויאומנו בשימוש באמצעי הבטיחות שהוזכרו.

15

הגנה על העבודה וסידורי התנקזות זמניים .1000

במשך כל תקופת הביצוע ועד עבודותהקבלן ינקוט, על חשבונו, בכל האמצעים הדרושים כדי להגן על ה

טפונות, רוח, שמש וכו'. ובמיוחד ינקוט הקבלן, יקח, מנזק העלול להיגרם ע"י מפולות אדמה, שלמסירתו למפ

, בכל האמצעים הדרושים להגנת האתר מפני גשמים או מפני כל מקור של המפקח על חשבונו, לשביעות רצונו

גשמים מים אחר, כולל חפירת תעלות זמניות להרחקת המים, החזקת האתר במצב תקין במשך עונת ה

וסתימתם לפני מסירת העבודה.

כל עבודות העזר להתנקזות זמנית לא תימדדנה לתשלום ותהיינה על חשבון הקבלן.

על נזק שייגרם כתוצאה מהגורמים הנ"ל, הן אם הקבלן נקט באמצעי הגנה נאותים והן אם לא עשה כן, יתוקן

המפקח.ע"י הקבלן בלי דיחוי, על חשבונו ולשביעות רצונו הגמורה של

הקבלן יאחז בכל האמצעים הדרושים לשם הגנה על החומרים בפני השפעות אקלימיות כגון: סידורים

מיוחדים ליציקת בטון, כיסוי שטחי בטון טרי לשם הגנה מפני גשמים וכיו"ב.

סמכויות המפקח 100.1

המפרט והחוזה.האמור להלן בא להוסיף, אך לא לגרוע או להחליף, את האמור בשאר סעיפי א.

. המפקח הוא הפוסק הבלעדי לגבי איכותם של חומרים ומקורם וכן עבודות שבוצעו או צריכות להתבצע.ב

כמו כן המפקח הוא הפוסק הבלעדי לגבי קביעת מחירים לעבודות חריגות

ג. הסמכות להטיל קנסות כנגד הקבלן עפ"י החוזה נתונה בידי המפקח.

תכניות 200.1

". רפות בזה הן תכניות למכרז בלבד ומסומנות בחותמת "למכרזהתכניות המצו

לפני הביצוע ימסרו תכניות אשר יישאו את החותמת "לבצוע" אשר בהן עשויים להיות שינויים והשלמות ביחס

לתכניות למכרז מסיבות כל שהן.

במהלך הביצוע ייתכן וימסרו תוכניות "לבצוע" נוספות שיחליפו תוכניות קודמות.

לקבלן לא תהיה זכות לדרוש או לקבל שום פיצויים או שנוי במחירי היחידה עקב עדכונים אלה. המנהל שומר

לעצמו זכות לגרוע או להוסיף תוכניות מאלה אשר הוצגו במכרז.

שיונות ואישוריםיר 300.1

ביצוע העבודה שיונות והאישורים לילפני תחילת ביצוע העבודה ימציא הקבלן לפי הצורך למפקח את כל הר

לפי התכניות. לצורך זה מתחייב המזמין לספק לקבלן לפי דרישתו מספר מספיק של תכניות והקבלן מתחייב

שיונות הנ"ל. הקבלן מתחייב לשלם לרשויות את כל ההוצאות והערבויות ילטפל בכל הדרוש להשגת הר

על הקבלן לתאם ולם לו עבורם.שיונות. תשלומים אלה יהיו על חשבונו ולא ישיהדרושות לצורך קבלת הר

ולקבל אישור על אתר שפיכת עודפי עפר ופסולת ולשלם על חשבונו את האגרות שידרשו.

להציג הסכם עם מטמנה או להשיג את הרשיונות והיתרי העבודה /חפירה, ועל הקבלן ,תנאי לתחילת עבודה

.הסביבה באתר אחר כולל אישור המחלקה לאיכותמוסדר לחילופין הסכם קליטה

רכבים המובילים עודפי עפר לאתרי קליטה מוסדרים יצוידו באישור הובלה שיונפק להם ע"י המחלקה

לאיכות הסביבה.

מגרסה תופעל רק לאחר קבלת מתן רישיון עסק כדין. -הפעלת מגרסה

16

לוח זמנים 400.1

ממתן צו התחלת העבודה לוח זמנים מפורט ומחייב ימי עבודה 14הקבלן יגיש למפקח תוך .1

שלבי כל לוח הזמנים יאפשר מעקב אחר , על בסיס לוח הזמנים שהגיש בהצעתו.לביצוע העבודה

הביצוע והוא יקיף את כל התהליכים והשלבים של הביצוע, כולל אספקת חומרים, ניצול ציוד

ם של הביצוע ושל הקבלנים המשניים מכל סוג שהוא, שילוב העבודות השונות והשלבים השוני

ושילוב העבודות עם קבלנים אחרים בהתאמה ללוח הזמנים המחייב. לוח הזמנים יהיה ויוגש

. כל ההוצאות הכרוכות בהכנת לוח הזמנים, מעקב, עדכוןPROJECT MSממוחשב בתוכנת

וכו' יחולו על הקבלן ולא ישולם עבורם בנפרד.

. במידה ולא יוגש לו"ז מעודכן חשבון חודשילהגשת כל הקבלן כתנאי לוח זמנים זה יעודכן ע"י .2

עם החשבון, יידחה החשבון ע"י המפקח.

חודש) 1(אחד תקופת התארגנות של לפחות חודש מודגש כי לוח הזמנים ייקח בחשבון .3

.. ושבועיים למסירות

הפרויקט, תוגש בכתב מובהר כי כל סטייה ושינוי מתוכנית לוח הזמנים המאושרת על ידי מנהל .4

על ידי הקבלן טרם ביצוע השינויי וטעונה אישור בהתאם לראות עיניו הבלעדית של מנהל

הפרויקט. אי מתן אישור מנהל הפרויקט פירושו שאין הסכמת מנהל הפרויקט לתהליך הביצוע.

מובהר כי אישור / אי אישור מנהל הפרויקט/ המפקח ללוח הזמנים אינו בה להחליף את .5

ריותו הבלעדית של הקבלן ללוח הזמנים.אח

ותקופת ההתקשרות משך הביצוע 00.14.01

שנים בהתאם לשלבי הפרויקט על מנת לאפשר ביצוע הקמת מבני ההמתנ"ס 5תקופת ההתקשרות הינה למשך

' לצורך איכלוסם.בוהבריכה והשלמת שלב

. ממועד קבלת צו התחלת עבודה חודשים 7בתוך נדרש משך ביצוע לשלב א'

.הוראת עבודה לביצוע שלב ב'ממועד קבלת חודשים 4בתוך משך ביצוע לשלב ב'

, על בסיס ביצוע עבודות יקטועד מסירת הפרו תקופת ההתארגנות לעבודותאת כולל משך הביצוע המוגדר

ובמספר קבוצות עבודה. זמנית-, במספר מוקדים בובמקביל

יהיו ע"פ המוגדר בחוזה הקבלן. –יםבגין פיגור / קנסות ניכויים

סדרי עדיפויות 500.1

המזמין שומר לעצמו את הזכות לקבוע את סדרי העדיפויות לביצוע לגבי סוגי העבודות, הקטעים בו יבוצעו

.ולשנותם בכל עת וכו'

17

כל האמור לא יהווה עילה לתביעה לשינוי מחיר יחידה או לתוספת כל שהיא.

אחריות 600.1

תעודות -בנוסף לאמור בחוזה יעביר הקבלן לחברה תעודות אחריות וערבות שיקבל מיצרנים או ספקים כגון

אחריות לצנרת, אביזרים, ארונות, וכל תעודה נוספת.

הקבלן ידאג לכך שתעודות אחריות אלה יוסבו למזמין.

מדידות .1700

לפני ביצוע ., לפני ביצוע העבודה ובמהלכה. מודדים מוסמכים מדידת המצב בשטח הקיים נעשתה ע"יא.

עבודות הסלילה, פיתוח והתשתיות בשטח. הקבלן חייב ליתד צירי הכבישים, כמו כן למדוד גבהים

כבסיס למדידת הכמויות, אלא מודד מטעם ישמשו קיימים בתחום הכבישים. גבהים אלו (שנמדדו ע"י

ערעור על נכונות המצב הקיים תלווה יום מצו התחלת העבודה. 10אם כן ערער הקבלן על הנתונים תוך

במידה ותתגלה אי התאמה יזמין המפקח מודד במפת מדידה חתומה ע"י מודד מוסמך ותוגש לפיקוח.

.כמויותמטעם נותן העבודה לביצוע מסמך חדש שישמש כבסיס לחישובי ה

רדינטות של נקודות אלה, פרטי התווית כבישים, קשתות, ועם רשימת קוא P.Iלקבלן יימסרו נקודות . ב.

כל הסימונים שיימסרו לקבלן יהיו ברמת דיוק התואמת את תקנות המדידה רדיוסים ומרחקים.

לפרצלציה.

האיכות.בנוסף לאמור לעיל מסירת נקודות קבע יבוצע בנוכחות של מודד הבטחת

כן יסמן את גבולות כל האלמנטים -על הקבלן לסמן ו/או לחדש את צירי הכבישים במידת הצורך. כמו ג.

שיידרש לסמן. כל זאת יבוצע בהתאם לתכניות ולרשימות שיקבל ותוך הקמת אבטחות לנקודות הנ"ל

ות במחירי היחידה בצורה שתשביע את רצון המפקח. כל העבודות הנ"ל הן על חשבונו של הקבלן וכלול

של החוזה.

יחדשן במקרה של נזק הקבלן הקבלן אחראי לשלמות נקודות הקבע הנ"ל וכל הנקודות שסימן בשטח, ד.

או אובדן וישמור על שלמותן, על חשבונו הוא, עד למסירת העבודה הגמורה וקבלתה ע"י המפקח.

-מוחלטת והוא יתקן כל שגיאה, סטייה או אי אחריותו של הקבלן לגבי מדידה, סימון ומיקום כנ"ל היא ה.

התאמה, אשר נובעת מתוך מדידה, סימון ומיקום כנ"ל, ללא תשלום נוסף, לשביעות רצונו של המפקח.

התאמה כנ"ל תבוצענה עבודות שלא לפי התוכנית, יתקן אותן הקבלן -אם כתוצאה משגיאה, סטייה או אי

התיקון תהיה על חשבון הקבלן.לפי דרישת המפקח ולשביעות רצונו, עבודת

על הקבלן למדוד ולסמן קווים מקבילים לצירי התוואים. מטרתם של קווים אלה, לאפשר ביקורות על ו.

נכונות העבודות ולאפשר שיחזור, חידוש ו/או שינוי בסימון. קו ההבטחה יסומן בצד הציר ובמקביל לו,

במרחק שיקבע על ידי המפקח.

18

X 40 X 4 –יש לסמן בעזרת ביתדות ברזל זוית אשר מידותיהן לא תהיינה קטנות מ נקודות הסימון את .ז

ס"מ. כל היתדות ימוספרו בצבע בלתי נמחק 70 –ס"מ, היתדות יוכנסו לקרקע לעומק של כ 90ובאורך 40

ובצורה ברורה.

מדדו ע"י מודד תוכניות מצב קיים וחתכים לרוחב שנ קבלןל ימסרו לשם חישוב כמויות של עבודות עפר .ח

מטעם המזמין.

.במידה של המצב הקיים ולאשר את התוכניות ערוך מדידת ביקורת לפני תחילת הביצוע על הקבלן ל .ט

ולהציג מדידות שיערכו ע"י מודד למצב הקיים יהיה עליו להודיע למפקח על כך והקבלן ימצא אי התאמות

הקבלן להתץחיל בעבודה רק לאחר קבלת אישור מוסמך מטעמו המעידות על ההפרשים. במקרה שכזה יורשה

ממודד המזמין על השינויים במפת המצב הקיים.

הקבלן להעסיק באתר "מודד מוסמך" שיבצע עבודה זו וכל עבודות מדידה אחרות, באמצעות ציוד על .י

תאם מתאים. המודד יאשר בחתימתו את דיוק הסימון התואם את רמת הדיוק של הפרצלציה הנתונה וזאת בה

כל חישובי הכמויות שיוגשו יהיו בחתימת המודד המוסמך.לרמת הדיוק הנדרשת עפ"י תקנות המדידה.

) הוא יחדש וינעץ נקודות אלה, על חשבונו, P.Iפגע הקבלן במהלך עבודתו בנקודות שנמסרו לו (נקודות .אם .יא

שים.ע"י מודד מוסמך ברמת דיוק המתאימה לתקנות אגף המדידות לפרצלציה של המגר

כל הנקודות שתחודשנה ע"י הקבלן תהיינה מברזלי זווית כנדרש בסעיף ח' שלעיל.

העבודות האמורות לא ישולמו בנפרד והן כלולות במחירי היחידה של החוזה. כל .יב

גבולות החלקות הפרטיות (הפרצלציה) הם המחייבים. -מקרה של סתירה בין קווי מדידה בכל .יג

ן אחראי בלעדי על שמירת נקודות קבע שתמסרו לו על ידי הפיקוח. על מודגש בזאת פעם נוספת כי הקבל .יד

הקבלן להקים מערכת נקודות קבע לצורך ביצוע עבודות. נקודות אלו יוקמו על בסיס בטון שיוצק בקידות

מטר בהתאם לסוג קרקע. כחלופה לאמור לעיל ניתן להקים נקודות פוליגון 2מטר ובעומק לפחות 0.5בקוטר

על בסיס אלמנטים מבטון יציבים ולא מיועדים לפירוק בעתיד. נקודות הללו יוקמו מחוץ לגבולות מאוזנות

כביש אולם בקרבתו. כל נקודות הקבע של קבלן ייבדקו ויאושרו על ידי מודד הבטחת האיכות ורק לאחר

שולם עבורן שום אישורו יהיה ניתן להשתמש בהן. כל העבודות הנ"ל כלולות במסגרת מחירי היחידה ולא י

תוספת. כ"כ על הקבלן לקחת בחשבון עבודות אלו בלו"ז העבודות.

כללי: –מדידות לצורך ביצוע עבודות .טו

מודד מוסמך של הקבלן אחראי על ביצוע מדידות וסימון בשטח בהתאם לתכניות תנוחה, -

חתכי לרוחב ותכניות קונסטרוקציה.

שלבי ביצוע העבודות. סימון ומדידות יבוצע בעזרת להלן מפורטות דרישות לסימון ומדידות לכל -

מ"מ. 1 -דיסטומט למעט איזון שכבות אספלטיות שיבוצע בעזרת מאזנת עם דיוק +/

מדידות לצורך ביצוע עבודות עפר: .טז

לנקודות המפורטות להלן עבור כל לכל הפחותלצורך ביצוע עבודות עפר על הקבלן לבצע סימון -

מסלול בנפרד:

קו דיקור תחתון, קו דיקור עליון, נקודה באמצע בין ציר לבין קו דיקור ציר הכביש,

מטר 200-מטר, במקרה של רדיוס פחות מ 20הסימון יבוצע בכל חתך אולם המרחקים לא יעלו על -

מטר לאורך ציר הכביש 10הסימון יבוצע כל

19

התאם לסוגי קרקע מ"מ ובאורך המתאים (ב 12הסימון יבוצע בעזרת יתדות עץ ו/או ברזל בקוטר -

שונים)

מדידות לצורך ביצוע מצעים ו/או אגו"מ .יז

לצורך ביצוע עבודות אלו הסימון יבוצע בנקודות הבאות: –

ציר כביש, אם אין הפרדה באי תנועה בין המסלולים או בגב/פנים של אבן אי תנועה, קן בין הנתיבים, קו

שול וקו חיצוני.

לעבודות עפר. לפי שצוין –מרחקים הסימון למצעים

מטר. 10כל –מרחקי סימון של אגו"מ או שכבת מצע עליונה במבנה כביש ללא אגו"מ

מדידות לצורך ביצוע שכבות אספלטיות .יח

סימון נקודות לשכבות אספלטיות יבוצע בהתאם לדרישות לסימון שכבה/שכבות אגו"מ -

מדידות אימות ומשותפת עם מודד הבטחת האיכות .יט

בהתאם להחלטת הבטחת האיכות ובהתאם לתכנית בקרת איכות תבוצענה מדידות של הבטחת -

איכות.

יש להפריד בין שתי שיטות של מדידות: מדידת אימות ומדידה משותפת -

מדידת אימות: -

שטח ו/או מיקום אלמנט דבשלב ראשון מודד הקבלן יבצע סימון נקודות למדידה ויימד -

ות תבחן את תוצאות המדידה ובאם הן תקינות המדידות תועברנה להבטחת בשלב השני בקרת איכ -

איכות

בשלב שלישי תבוצענה מדידות ע"י מודד ה"א. -

באם מדידות הבטחת איכות זהות למדידות המודד תינתן לקבלן אישור להמשיך בעבודות -

באם מדידות של שני המודדים לא יהיו זהות, אז תבוצע מדידה משותפת -

דידה משותפת:מ - -

פירושה של המדידה הוא שמדידה תבוצע ע"י שני מודדים באותו זמן ובאותן נקודות מדידה, כל -

מודד ישתמש בכלים משלו.

תוצאות המדידות ירוכזו בטבלה משותפת והמדידה תחתם ע"י שני המודדים. -

בפרויקט.על הקבלן לקחת בחשבון את הזמן הנדרש לביצוע מדידות עבור מערכת איכות -

היקף הצעת הקבלן 180.0

כתב הכמויות לפרויקט מורכב ממבנים שונים. תכלול את כל העבודות המופיעות בכתב הכמויות. המציע הצעת

לסעיפים זהים מחירים שונים ימצאוסעיפים זהים המופיעים במבנים השונים. במידה ובכתב הכמויות יתכנו

המחיר הנמוך ביותר.יתוקן המחיר וישולם לקבלן על פי

המציעבדיקת התנאים והקרקע ע"י .9100

כאילו המציע רואים את לפני הגשת הצעתו, על הקבלן לבדוק ולחקור את סוגי הקרקע והסלע הקיימים בשטח.

הקרקע והתשתית הקיימת באופן יסודי וביסס את הצעתו סוג ביקר במקום העבודה, בדק את התנאים,

היכולים להשפיע על מחיר העבודה. הקרקע הקיימים בהתאם לתנאים ולסוגי

20

לידי בא אינותנאים אשר קיומם הקרקע, לרבותאי הכרת תנאי למציע לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בגין

.המצורפותבתכניות ביטוי

על הקבלן לדאוג לאמצעי בטיחות שיאפשרו גישה , רצוי להפנות לסעיף.כאמור העבודה תתבצע בשלבים

רציפה הן למטיילים באתר והן לקבלנים השונים שיועסקו באתר,כל זאת תוך הימנעות מפגיעה בערכי הטבע.

כלולים בהצעת הקבלן בגין האמור בסעיף זהכל הוצאות התאום וכוח העבודה הדרוש לסידורים המיוחדים

ולא ישולמו בנפרד.

משרד שדה 00.20

מיד עם תחילת ביצוע העבודה הקבלן יעמיד ויתחזק על חשבונו משרדי שדה חדשים לרשות המפקח ולרשות

הבטחת איכות שיכללו בין היתר:

, שירותים, מטבחון, מ"ר לפחות שיתאים לעבודת מנהל הפרויקט ויכלול 35מבנה משרד בשטח משרד למפקח:

וכסא מנהלים אחד, כסאות 10ס"מ + 70×200שולחן ישיבות בגודל ס"מ 70×150שולחן עם מגירות בגודל

ליטר, 60-100ארון פח שתי דלתות עם מנעול וצילינדר, מזגן כולל מיגון נגד גניבות, דלת ראשית מפלדה, מקרר

מ', חיבור לחשמל, מים, ביוב,טלפון 3×2לוח לתליית תוכניות משעם בגודל מתקן למי שתיה חמים וקרים,בור אינטרנט מהיר. כמו כן יספק הקבלן למשרד מנהל הפרויקט מחשב לרבות תוכנות חוקיות (אוטוקאד, וחי

, סורק, פקס, ומכונת 3A-ו A4) ומדפסת משולבת הכוללת מדפסת לייזר לדפי PROJECT -MS -אופיס ו

.צילום לרבות "פידר" לצילום אוטומטי

, שירותים, מטבחון, שתי שולחות (אחד עם מגירות) ללמ"ר לפחות כו 18בשטח משרד הבטחת איכות: משרד

כסאות ואחת כורסת מנהלים, ארון פח או ארון מדפים עץ, מזגן, דלת ראשית מפלדה, 4ס"מ, 70×150בגודל

כמו כן יספק הקבלן למשרד הבטחת איכות מחשב לרבות תוכנות חיבור לחשמל, אינטרנט מהיר, מים וביוב.

, סורק, A4) ומדפסת משולבת הכוללת מדפסת לייזר לדפי PROJECT -MS -ו חוקיות (אוטוקאד, אופיס

פקס, ומכונת צילום לרבות "פידר" לצילום אוטומטי.

המבנים יתוחזקו וינוקו ע"י הקבלן כולל כל תשלומי החיבור האחזקה והחשבונות החודשיים במשך כל תקופת

הביצוע.

מ' ולא תשולם כל תוספת לקבלן בגין 3x6 –ולהבטחת איכות מ' 3.5×10-מידות המבנה למפקח לא יפחתו מ

הניקיון, האחזקה ורואים את תמורתם ככלולה במחירי היחידה השונים שבכתב הכמויות.

על הקבלן להעמיד לרשות המפקח מכשיר פקסימיליה, מדפסת למחשב, מכונת צילום מהירה ומחשב נישא עם

. המחשב יחובר Office 2016לפחות מצויד בתוכנת מייקרוסופט פרוג'קט ללוחות זמנים, וכל תכניות i5 מעבד

).30M(לפחות ינטרנט מהירלא

או שו"ע. Brother mfc-7320לרשות הבטחת איכות יש לעמיד מכשיר משולב מדגם

וכל הנדרש לעבודה תקינה על הקבלן לספק לאורך כל זמן הביצוע דיו או טונר למדפסות , טונר לפקס, נייר

ורציפה של המפקח והבטחת איכות.

במקרה של גניבה/פריצה/שבירה או נזק אחר, באחריות הקבלן ועל חשבונו למלא את החסר בהתאם לאמור

בסעיף זה.

למען הסר ספק כל האמור לעיל יהיה על חשבון הקבלן. לא ישולם לקבלן בנפרד והתמורה לכל הנ"ל תיחשב

רי היחידה השונים שבכתב הכמויות. בתום העבודה יפונה המשרד ע"י הקבלן ועל חשבונו כולל ככלולה במחי

כל הציוד שסופק.

21

מודגש כי משרד המפקח על כל אביזריו יהיו לשימוש המפקח בלבד והקבלן לא יוכל לעשות כל שימוש במבנה

או באביזריו.

מסירת העבודה .2100

בתום שלב א' הקבלן יעביר את השטח לאחריות קבלני הבריכה והמתנ"ס מטעם העירייה. קבלן ימסור תכניות

as-made למגרש הבריכה והמתנ"ס. בתום שלב א' יבוצע סיור לתיעוד מצב בעת מסירת השטח לקבלני בריכה

ולמתנ"ס.

בתום שלב ב' העבודות תימסרנה לעירייה במלואן.

ן בשלמות. מסירת העבודה תבוצע לאחר ביצוע מושלם של כל שלבי העבודה, לרבות העבודה תימסר למזמי

וזאת על פי הפורמט הנדרש בעיריית ירושלים Made As"" "עדותהכנת תוכניות כן תיקונים במידה וידרשו ו

)GIS.(

.נקי ממפגעים מהודק במידת הצורך ולפי ראות המפקח אשהוכמסירת השטח בגמר העבודות יהיה

סיום/גמר, מותנית תעודת הסופית ומתן מסירת העבודה יבדוק את העבודה ויאשר את סיומה. המפקח

, וכן גורמי התשתיות השונים כגון הגיחון, חח"י, ומחלקותיה השונות עירית ירושליםבקבלת העבודה גם ע"י

חמ"י, בזק, הוט, סלקום וכו'.

.ות חלה על הקבלן בלבדמודגש כי האחריות למסירת הפרויקט לרשויות השונ

ודות בלילה ובשעות נוספותעב 00.22

בהתאם לרשיון ו -. העבודה תתבצע בימים אעל הקבלן לבצע את העבודה בהתאם ללוח הזמנים הקבוע בחוזה

לו, שעות נוספות או שעות עבודת לילההקבלן לא יקבל עבור שעות א .העבודה שיתקבל מהגורמים הרלוונטיים

תשלום נוסף כלשהו. במידה ויהיה צורך בעבודות בלילה באחריותו של הקבלן לנקוט בכל אמצעי הבטיחות

ולרבות מניעה של מטרדי רעש וזעזועים. הדרושים לעבודה בלילה לרבות התאורה,

אין לבצע כל עבודה באתר בשבתות ומועדי ישראל.

ושעות העבודה שיינתנו בהיתר מהעירייה והמשטרה למרות האמור, על הקבלן לפעול על פי תנאי הרשיון

: מבנים ארעיים של הקבלן לצורך ביצוע העבודה .2300

הקבלן לא יקים מבנים כלשהם לשם ביצוע העבודות ללא היתר מהרשויות המוסמכות וללא אישור .א

רה יימסר יחד עם העבודה הגמו אתרהמפקח. עם גמר העבודה יפורקו המבנים הנ"ל ויסולקו. וה

כשהוא מיושר ונקי מכל מכשול או חפץ. הקמת ופינוי מבנים מהשטח יבוצעו ע"י הקבלן ועל חשבונו.

אתר העבודה אינו מצויד בחשמל ומים לשימוש עב' הקבלן. הקבלן יתקין על חשבונו סידורים .ב

מתאימים זמניים לאספקת חשמל, מים, טלפון וביוב לשימושו או סידורים אחרים הטעונים אישור

המפקח.

סילוק עודפי עפר .2400

חומר פסולת וכן כל חומר אחר, לרבות עודף חפירה/חציבה שיקבע ע"י המפקח יסולק אל מחוץ לשטח האתר,

קליטה או לחילופין לאתרי אל מקומות שפכים מאושרים ע"י הרשויות והגורמים השונים הקשורים בכך

22

לצורך קבלת .מקומית, המחלקה לאיכות הסביבהמוסדרים אחרים לצורכי מילוי, הכל באישור הרשות ה

האישורים המתאימים לסילוק עודפי העפר והפסולת יפנה הקבלן בבקשה למחלקה לאיכות הסביבה בעירית

ירושלים.

על הקבלן להציג לרשות המקומית/למחלקה לאיכות הסביבה הסכם עם אתר מוסדר לקליטת עודפי העפר או

ויועבר למבקשים יש להציג את הכמויות שהועברו כמצעים.לחילופין במידה והחומר ייגרס

השגת ההיתרים וסילוק חומר זה הינו באחריותו המלאה והבלעדית של הקבלן, ולא ישולם בנפרד עבור עבודה

זו. המחיר של כל סעיף כולל בין אם יצוין בסעיף ובין אם לא, את סילוק הפסולת ו/או עודפי העפר במידה

קבעו ע"י הגורם מתאים, לרבות כל ההוצאות הנובעות מדרישות הגורם הזה.וישנם למקומות שנ

, והקבלן לא יהיה זכאי לתשלום נוסף בגינם.כלולים במחירי היחידהתשלום אגרות והיטלי שפיכה יהיו

ירושלים ודרכי הגישה הקבלן יאמת לפני ביצוע העבודה את מיקום אתרי השפיכה המאושרים ע"י עיריית

אליהם.

.הרישיון על הקבלן לקבל אישור מוקדם מן העירייה לפני תחילת העבודה ולפעול על פי תנאי

רואים את מחירי החפירה והחציבה מכל הסוגים ככוללים את כל מרחקי ההובלה הדרושים.

או לחילופין אישורים על הקבלן להציג לפיקוח אישורים מוסמכים על שפיכת החומרים באתרים המורשים

ובלת עודפי החפירה/חציבה לאתרים קליטה מוסדרים כחומר למילוי.על ה

תשומת לב הקבלן לחובת התשלום לרשות מקרקעי ישראל בכל מקרה של שימוש ו/או הוצאה של עודפי

עפר. ככל והופנתה על ידי רשות מקרקעי ישראל דרישת תשלום לתמלוגים/ אגרות/ היטלים/ מסים כאמור,

א הסכום הנדרש, ללא תוספת מחיר מצד מוריה על המחירים שננקבו בהצעתו ישא הקבלן בתשלום מלו

(לאחר ניכוי ההנחה כאמור).

קנסות בגין אי קיום הוראות .2500

ליום בגין אי ביצוע של כל הוראה ש"ח 3,000של הפיצוי היומי יהיה בשיעור בנוסף לאמור בחוזה הקבלנים

או במכתב / פרוטוקול. לו ע"י המפקח בכתב ביומן העבודה שנתנה

ראה הדרישה לסילוק -המפקח יהיה רשאי להטיל את הקנס הן בגין הפרה של "הוראת קבע" :הפעלת הקנס

יומיומי של הפסולת למשל והן בגין כל דרישה לביצוע אשר תרשם על ידו ביומן העבודה ואשר הוא בגדר

. הקנס כאמור ואשר לא בוצעה ע"י הקבלן במועד הנדרשגרת החוזה עם הקבלן הסמכויות שיש למפקח במס

הקבלן ו/או יגבה ע"י המזמין לכל יום של אי קיום ההוראה והקנס יופחת מן חשבון ש"ח 3,000הוא בגובה של

בכל דרך הנראית לו.

בדיקות מעבדה .2600

כל הוצאות המעבדה, ו חברת מוריה תתקשר עם מעבדה. כל הבדיקות תבוצענה ע"י מעבדה מאושרת ע"י מוריה

המגיע לו, בכל חשבון, סכום כל מ 2%תנכה מוריה לקבלן כך . בגין יההפעלתה וביצוע הבדיקות יחולו על

כמות הבדיקות עפ"י .בכל מקרה 2%-, כאשר הניכוי לא יפחת מחוזהב 70לסעיף , בהתאם ומהחשבון הסופי

שיקול דעת הנהלת הפרויקט.

על הקבלן מוטלת האחריות להזמין את מעבדת השדה לביצוע הבדיקות הדרושות במועד ועל פי לו"ז

על הקבלן לקחת בחשבון את כל העיכובים העלולים להגרם לעבודה עקב בדיקות המעבדה התקדמות העבודה,

ולא תוכר כל תביעה של הקבלן עקב כך שהתוצאות לא הגיעו בזמן., ועקב המתנה לתוצאותיהן

23

ותנוכה לות הבדיקות החוזרות תזקף לחובת הקבלןע בכל מקרה בו הבדיקה תיכשל, היא תשולם ע"י הקבלן.

הנ"ל. 2%-ניכוי ה, בנוסף למכל סכום המגיע לו

מים וחשמל לזמן הביצוע 00.27

. כל חיבורי המים והחשמל למשך כל תקופת הביצועחשמל המים האספקת יסדיר את הקבלן

תקופת הביצוע לרבות , מובהר כי באחריות הקבלן לשלם על המים להשקייה בכלהקבלן ועל חשבונויעשו ע"י

חודשים). 12בשנת האחזקה (

שילוט לפרויקט .2800

שלטי מתכת בגודל של 3למשך תקופת ביצוע העבודה -על חשבונו -הקבלן יספק ויציב

המפקח טרם הצבתו., השלט יהיה צבעוני ויאושר על ידי מטר 4 × 5 -כ

על גבי השלט יופיע:

וה"לוגו" שלה כיזם. חברת "מוריה" שמה של •

הרשות המקומית או יזם משותף נוסף. •

מהות הפרויקט והעבודות המבוצעות. •

.שעות ביממה בשעת הצורך 24כולל מספר טלפון עם מענה פרטי הקבלן •

פרטי המתכננים. •

פרטי הפיקוח. •

פרטי הניהול. •

חשבונות ביצוע הגשת 2900.

לכל חודש, בפורמט ממוחשב באופן שיקבע 20 -הקבלן יגיש לאישור המפקח את חשבונות הביצוע החלקיים ב

המפקח, בצרוף כל הנתונים הנדרשים לבדיקת החשבון עפ"י שיקול דעתו של המפקח.

אשר כולם חתומים ,האסמכתאות לחישובי הכמויות,ואת החישובים כ על חשבון זה לכלול את כמויות הביצוע

לא –אשר בוצעו עד לתאריך הגשת החשבון הכמויות יהיו אלו ומאושרים ע"י המודד המוסמך של הקבלן.

ישולמו כמויות ע"ח ביצוע עתידי.

לכל חשבון חלקי יצורף לוח זמנים מעודכן המציג את התקדמות העבודה בפועל מול המתוכנן.

ללא צירוף לוח הזמנים המעודכן. בסמכות המפקח לא לבדוק חשבונות חלקיים

עתיקות 00.30

(מציאת עתיקות, מחצבים וכו') לחוזה. 19תשומת לב הקבלן לאמור בסעיף .1

סקר במהלך שנתגלו עתיקות אתרי ישנם התוואי לאורך כי על אף האמור בחוזה לעניין זה, מובהר .2

עבור ראשי קבלן ויהווה בשטחו הצלה חפירות לבצע העתיקות לרשות יאפשר הקבלן .שבוצע מקדים

24

ידאג הוא, עבודתו במהלך חפירה תידרש ואכן במידה. שהיא כל תשלום תוספת ללא העתיקות רשות

כל העלות הנדרשת לרשות העתיקות תשולם ע"י מזמין העבודה. .שיכין הזמנים בלוחות אותה לשלב

הזמניים, גדרות וכיוצ"ב, הנדרשים כל הסדרי התנועה הזמניים (תכנון אישור וביצוע) כולל המעקות .3

(הסדרי 00.65לליווי עבודת רשות העתיקות, יבוצעו במסגרת הסדרי התנועה לפרויקט כאמור בסעיף

תנועה ובטיחות) למסמך זה ולא ישולם תשלום כלשהו נוסף עבור כך.

ישולם מודגש כי פינויי חומרי חפירה של רשות העתיקות במידה ויידרש יהיה באחריות הקבלן ו .4

בסעיפי החוזה הרלוונטיים של חפירה וחציבה ולא ישולם בנפרד.

בנוסף תתבצע התיאום עבודת זה קברים. במקרה גילוי של במקרה עוד יצויין כי האמור לעיל, חל גם .5

.אחר לנושא רלוונטי גורם כל או קדישה אתרא מול

בקרת איכות עצמית של הקבלן ובדיקות מעבדה – 00.46

.זה מבוצע בבקרת איכות עצמית של הקבלןפרויקט .א. חברת מוריה תתקשר עם כל הבדיקות תבוצענה ע"י מעבדה מאושרת ע"י מוריה-מעבדה בדיקות .ב

לקבלן תנכה מוריה . מוריהכל הוצאות המעבדה, הפעלתה וביצוע הבדיקות יחולו על חברת מעבדה. ובחוזה. 00.26 ףבסעיהכל כמפורט , 2%המגיע לו חשבון מכל

בקרת איכות עצמית של הקבלן -' ופירוט הדרישות והמטלות של מערכת בקרת האיכות מובא בנספח .ג

ובפרק בקרת איכות עצמית של הקבלן במפרט המיוחד :היקף והתמחות כוח האדם של מערכת בקרת האיכות תתן מענה לעבודות .ד

עבודות עפר •

לסוגיהן עבודות מבנים ובטון •

עבודות ניקוז, צנרת מים •

.ולבדיקות מעבדהמדידות • לכל הפחות:בפרויקט זה יועסק .ה

משרה לפי הצורך )מנהל בקרת איכות (מב"א • איכות לעבודות עפר, משרה לפי הצורך. תבקרממונה • איכות לעבודות בטון, משרה לפי הצורך. תבקרממונה • .מודד מוסמך, משרה לפי הצורך -מודד בקרת איכות •

איכות לא יהיה חלק מצוות הביצוע בדרך כלשהי.-צוות בקרת .ו מודגש בזה אין לבצע כל פעילות, אם ביום או בלילה, ללא נוכחות בקרת האיכות באתר. .ז כמות הבדיקות ע"פ שיקול דעת מנהל הבטחת איכות ו/או מנהל הפרויקט .חעבודה שבוצעה ללא נכוחות באתר של בקרת האיכות העצמית של הקבלן, לא תתקבל ולא ישולם .ט

בעבורה. על הקבלן לנהל את בקרת האיכות באמצעות תוכנה ייעודית אינטרנטית לניהול בקרת איכות כדוגמת .י

לת שאפו או שווה ערך (על הקבלן לאשר מראש את התוכנה בה יבוצע שימוש), מודגש כי עלות הפעהתוכנה לרבות הדרכות לצוות ניהול הפרויקט, אבטחת איכות וכדו', קליטת הנתונים וכו' חלה על

הקבלן ולא תשולם.על הקבלן מוטלת האחריות להזמין את המעבדה לביצוע הבדיקות השונות במועד ובלוח הזמנים על .יא

בדה.פי התקדמות העבודה, ולא תוכר כל תביעה עקב עיכובים שנגרמו על ידי המעמודגש בזאת כי לאורך תקופת הביצוע, יכול ותידרש נוכחות של יותר מבקר איכות אחד בפרויקט, .יב

כנגזר ממטלות בקרת האיכות השונות ובין היתר, בתלות בקצב היקפי הביצוע, מספר ראשי עבודה, משמרות עבודה וכד'.

25

נאי שהוא שעומד מנהל בקרת האיכות יוכל לשמש גם כממונה על תחום בטונים וסלילה ובת .יג בקריטריונים.

כמו כן, במהלך ביצוע העבודות שאינן מתחום התמחות המב"א כגון: גינון והשקיה, תאורה, תקשורת .ידעירונית וכד', על מערכת בקרת האיכות, להציב באתר בקריי איכות בעלי התמחות מתאימה לעבודות

אלו.המזמין יאשר או שר יועמד מטעמו:על הקבלן לקבל את אישור המזמין לצוות הבקרת האיכות א .טו

לרשימת יעביר את הערותיו לרשימת המועמדים בתוך חודש מקבלתה. במקרה ולמזמין יהיו הערותויקבל את אישור ימים מיום קבלת הערות המזמין 14המועמדים, יתקן הקבלן את הרשימה בתוך

בלן לא יחל בביצוע העבודות הק יום ממועד קבלתה אצל המזמין. 14המזמין לרשימה המתוקנת בתוך בשטח טרם אישור צוות בקרת האיכות על ידי המזמין

תיק חשבון סופי ותיק מסירה 00.49

עם סיום הפרויקט וכחלק מן החשבון הסופי על הקבלן להגיש לאישור המפקח בשלשה עותקים:

:תיק חשבון סופי הכולל -א

(בינארית). ) ו/אוEXCELחישובי הכמויות מסודרים לפי פרקים וריכוז בטבלה (בתוכנת .1

סקיצות חתומות והעתקי מדידות משותפות מאושרות. .2

ריכוז ניתוחי מחיר לסעיפים חריגים. .3

ריכוז יומני עבודה חתומים. החיובים השונים מיומני העבודה המאושרות. .4

:המסמכים הבאיםבין היתר את תיק מסירה הכולל -ב

תוכניות לאחר ביצוע צבעוניות: חתומות ע"י הקבלן ומודד מוסמך עפ"י העיקרון כי כל התוכניות .1

את התוכניות יש למסור עם חלוקת התשתיות והנתונים שנמסרו לקבלן עליו למסור מדודות וחתומות.

תנוחה של כל התשתיות ע"ג רקע גיאומטרי סופי כולל חציות בצירוף - גיליון א לגיליונות כמפורט להלן:

בגיליון זה יסומן מיקום פיתוח, ריצופים, אדריכלות, תכסית, השקיה, עצים. -גיליון ב ..I.L. + T.L גבהים

תנוחת כביש, קווי גובה, - גיליון ג. (x, y, z)האנדרטה כפי שבוצע כולל קואורדינטים של תחתית האנדרטה

חתך למערכות עפ"י מה שנמסר - גיליון ה תוכנית תנועה כולל שילוט, תמרור וסימוני כביש. - גיליון דניקוז.

.XYZפינות, עומק ונתוני 4בורות נטיעה עם סימון - גיליון ולביצוע לקבלן.

עפ"י פירוט הגיליונות בסעיף קודם. DWG , PLTבפורמט CDעל הקבלן לצרף .2

האחרונההצבועה קבלן לצרף העתקים של כל התוכניות "לביצוע" מן המתכננים, בגרסתם על ה .3

ולקבל את אישורם הכתוב לנכונות הגרסה. DWG , PLT בפורמט CD בצרוף לביצוע

יש לצרף את המסמכים הבאים: .4

העתק טופס היתר חפירה חתום ומאושר. •

היתר בניה (אם קיים בפרויקט). •

ם. -ירית יהצהרתו כמבצע העבודה לפי מפרט קבלת עבודות בעחתימת הקבלן על •

ים ננם בצרוף מכתב נלווה של מתכ-החתמת כל המתכננים לפי מפרט עירית י •

המפרט את מהות העבודה, פירוט מיקום העבודה ורשימת התוכניות לביצוע.

לפי מפרט קבלת עבודות תקשורת וכו')וץ עירוניים (בזק, הגיחון, אישור גורמי ח •

מודגש כי בכל טופס יצוין בבירור שם החותם, תפקידו בחברה, חתימתו וחותמת החברה ם.-י ירית בע

26

יש לצרף את מדידות הבקרה בצרוף טבלת השוואה עם מדידות הקבלן. .5

יש לצרף טבלת ריכוז נתוני גובה של חציות תשתית. .6

דיגיטליים מוקדמים של האתר לפני ואחרי עם תאריכים. מס סידורי : צילומיםCD-תיק צילומים ו .7

עם פירוט מיקום הצילום. ומפה

כולל הקלטת ודו"ח המצורף ומותאם לתוכנית וובוידיאצילומי תשתיות ביוב וניקוז בתמונות .8

חציות שלאחר ביצוע, יש לצרף את הצילום הראשוני ואת התיקונים במידה ונדרשו. (לתשתיות אורכיות,

וחיבורים לקולטנים)

יש לצרף את העתק פרוגרמת בדיקות המעבדה, בדיקות בקרת האיכות, ובדיקות הבקרה. .9

יש להכין טבלה מרכזת לכל בדיקות המעבדה מפורטות עפ"י סוג הבדיקה, מס' שכבה, מיקום הנטילה .10

ותוכנית עליה מסומנות הבדיקות שנלקחו.

סיכומי כל סיורי המסירה ודו"ח סופי. .11

על תיק זה לכלול תוכן עניינים וחוצצים, ולצרף אליו כל מסמך נוסף אותו ידרוש המפקח. .12

התיקים יכללו את כל האמור לעיל ובנוסף כל דרישה בהתאם לנוהלי עיריית ירושלים. השלמת כל המפורט

נוסף ורואים תיקים יבוצעו ע"י הקבלן ללא תשלום מיוחד אוה לעיל מהווה חלק בלתי נפרד ממסירת העבודה.

.את תמורתו ככלול

שוטרים בשכר 00.50

חלופות הנתונות לשיקול דעתו הבלעדי של המזמין. 2 -תשלום עבור שוטרים בשכר יהיה בהתאם ל

רווח 5%א. תשלום לקבלן בהתאם לתוכנית הסדרי התנועה המאושרת ובהתאם לקבלות שיספק הקבלן +

קבלני.

ישירות ע"י חברת "מוריה". ב. התשלום יועבר למשטרת ישראל

:צינורות, מתקנים תת קרקעיים ועמודי חשמל – 00.51

נורות ומתקנים תת קרקעיים. הקבלן יבדוק ויוודא את מיקומם של כל הכבלים יבשטח העבודה קיימים צ

נורות הנמצאים בתחום עבודתו על מנת לדאוג ולשמור על שלמותם. יוהצ

ים והשוחות למיניהן, השימוש במכשירים מיוחדים לבדיקת מיקומם וגילויים, נורות, הכבליחפירות לגילוי הצ

איסוף אינפורמציה ותאום עם הגורמים המוסמכים וכן כל הוצאה אחרת הנדרשת לקיום שלמותם של

המתקנים הנ"ל, חלים על הקבלן ללא תשלום נוסף.

שלמותם תחול על הקבלן ללא תשלום על הקבלן לשמור על שלמות המתקנים הנ"ל וכל הוצאה שתידרש לקיום

נוסף.

עבודה בקרבת קווי תקשורת או עבודות עבור מערכת תקשורת יבוצעו באישור מוקדם ובפקוח צמוד של מהנדס

לרבות תשלום בעבור פיקוח מטעם . כל התשלומים בגין הנ"ל יחולו על הקבלןמטעם חברות התקשורת הרשת

חברת התקשורת.

ר ביצוע עבודות בקרבת עמודי ומתקני חשמל/תאורה.אותו דין קיים גם עבו

על הקבלן לשמור על שלמותם וכל הוצאה שתידרש לקיום שלמותם תחול על הקבלן ללא תשלום נוסף.

27

העבודות תבוצענה באישור מוקדם ובפיקוח של חברת חשמל וכל האישורים והתשלומים בגין הנ"ל יחולו על

התאומים הנדרשים לפני ובזמן בצוע עבודות בקרבת המערכות הנ"ל, הם הקבלן. קבלת האישורים וביצוע

באחריותו ועל חשבונו של הקבלן.

המזמין לא יכיר בכל תביעות הנובעות מאי הכרת תנאי כלשהו.

עבודה בשלבים ובהפסקות: – 00.52

רות מתוך חלוקת בחשבון את שלבי הביצוע שהוגדרו בתכולת העבודה וכל המשמעויות הניגזעל הקבלן לקחת

בחשבון כי יתכנו הפסקות ברצף העבודה בגלל מטרדים שונים המצויים השלבים. כמו כן על הקבלן לקחת

לרבות הפסקות באזור העבודה או בגלל עבודות אחרות שיתבצעו באותו זמן או בעתיד ע"י גורמים אחרים

שיידרשו על ידי הרשויות עקב חגים וכדו'.

טרדים הנ"ל או בהן תבוצענה העבודות הנ"ל ניתן יהיה להמשיך בעבודות רק באזורים בהם נמצאים המ

מטרדים או כאשר תסתיימנה העבודות הנדרשות.בכשיושלם הטיפול

או ללוח הזמנים כל תוספת למחירים שבהצעתו מעבודה בשלבים ובהפסקותהקבלן לא ידרוש כתוצאה

.מתן הצעתובעת נלקח דבר זה בחשבון לוורואים את המחירים כא

למרות האמור לעיל, המזמין רשאי לתת לקבלן הארכת תקופת ביצוע לקבלן במידה ונגרמו עיכובים מעבר ל

חודשים), מודגש 12חודשים בפרויקט שלוח הזמנים שלו עומד על 3מתקופת הביצוע (לדוג' עיכוב של מעל 25%

ירת עבודה על ידי גורמי העירייה, רשות כי לחישוב תקופת עיכובים זו יילקחו בחשבון עיכובים כגון עצ

העתיקות וכדו' באופן שלא ניתן להמשיך את העבודות בקטעים אחרים ולא עיכובים עקב מזג אוויר, חגים,

הוא המחליט הבלעדי בנושא אופן החישוב. המזמיןקבלת רשיון וכדו'. מודגש כי

אמצעי זהירות: – 00.53

והעובדים ובנקיטת כל אמצעי הזהירות הדרושים למניעת תאונות עבודה, הקבלן אחראי לבטיחות העבודה

לרבות תאונות הקשורות בעבודות תפירה, הנחת קווי צינורות, הובלת חומרים, הפעלת ציוד כבד וכו'. הקבלן

ינקוט בכל אמצעי הזהירות להבטחת רכוש וחיי אדם באתר או בסביבתו בעת בצוע העבודה ויקפיד על קיום

וקים, התקנות וההוראות העירוניות והממשלתיות בעניינים אלו. הקבלן יתקין פגומים, מעקות, גדרות כל הח

זמניות, אורות ושלטי אזהרה כנדרש כדי להזהיר את הציבור מתאונות העלולות להיגרם בשל הימצאותם של

בודה בכל חלק של בורות, ערמות עפר, פגומים, ערמות חומרים ומכשולים אחרים באתר. מיד עם סיום הע

האתר חייב הקבלן למלא את כל הבורות והחפירות, ליישר את הערמות והעפר ולסלק את כל המכשולים

שנשארו באתר כתוצאה מהעבודה. הקבלן יהיה אחראי יחידי לכל נזק שייגרם לרכוש או לחיי אדם ובעלי חיים

ת מסוג זה אשר תופנינה אליו. לעומת זאת עקב אי נקיטת אמצעי זהירות כנדרש והמזמין לא יכיר בשום תביעו

שומר המזמין לעצמו זכות לעכב תשלום אותם הסכומים אשר יהוו נושא לויכוח בין התובע או התובעים לבין

הקבלן. את הסכומים הנ"ל ישחרר המזמין רק לאחר יישוב הסכסוך אן חלוקי הדעות בהסכמת שני הצדדים

ל תביעה לפיצויים עקב תאונת עבודה לעובד של הקבלן או לאדם או בוררות עפ"י מסמך אחר בר סמכא. כ

אחר, או תביעת פיצויים לאובייקט כל שהוא שנפגע באתר העבודה, תכוסה ע"י הקבלן בפוליסת בטוח

מתאימה והמזמין ונציגיו לא ישאו באחריות כלשהי בגין נושא זה.

28

תמרור, צביעה וכו' יהיו ע"ח הקבלן ולא ישולם כל אמצעי הבטיחות הנדרשים בזמן הביצוע כולל שילוט,

.(למעט הסדרי התנועה שצוינו בכתב הכמויות במידה וצויינו) עבורם בנפרד

הקבלן יקבל את אישור המפקח ביחס לכלים בהם ישתמש לצרכי ההריסה, הפירוק והחפירה בשטחים בהם

ים מכל סוג שהוא.ינמצאים מתקנים תת קרקע

:העבודהאישור שלבי – 00.54

נדרש לקבל אישור מטעם כל שלב משלבי העבודה העלול תוך תהליך הביצוע להיות מכוסה וסמוי מן העין,

הכול בהתאם למפרט – לפני שיכוסה ע"י אחד השלבים הבאים אחריובקרת איכות/ הבטחת איכות בקרת

אישורו של גם את בקרת איכות ותכנית בקרת איכות מאושרת. בנוסף, ומבלי לגרוע מהאמור יש לקבל

המפקח. תנאי למתן אישור יהיה הגשת מדידת "כפי שבוצע" למפקח של אותו שלב על רקע התכנון ובאותו

קנ"מ. אישור כזה לכשיינתן לגבי שלב כלשהו, לא יהיה בו כדי לגרוע מאומה מאחריותו המלאה והבלעדית של

, המושלם ו/או לכל חלק ממנה.הקבלן בהתאם לחוזה לשלב שאושר ו/או לעבודה במצבה הסופי

:אחריות למבנים ומתקנים קיימים – 00.55

. הקבלן יבדוק ויוודא את ועל קרקעיים קיימים צינורות ומתקנים תת קרקעיים ובסביבתו בשטח העבודה

מקומם של כל הכבלים והצינורות הנמצאים בתחום עבודתו על מנת לדאוג ולשמור על שלמותם. חפירות לגילוי

ורות, הכבלים והשוחות למיניהן, השימוש במכשירים מיוחדים לבדיקת מיקומם וגילויים, איסוף הצינ

אינפורמציה ותאום עם הגורמים המוסמכים וכן כל הוצאה אחרת הנדרשת לקיום שלמותם של המתקנים

דרש הנ"ל, חלים על הקבלן ללא תשלום נוסף. על הקבלן לשמור על שלמות המתקנים הנ"ל וכל הוצאה שתי

לקיום שלמותם תחול על הקבלן ללא תשלום נוסף. עבודה בקרבת קווי תקשורת או עבודות עבור מערכת

תקשורת יבוצעו באישור מוקדם ובפקוח צמוד של מהנדס הרשת. כל התשלומים בגין הנ"ל יחולו על הקבלן.

נה באישור מוקדם אותו דין קיים גם עבור ביצוע עבודות בקרבת מתקני חשמל/תאורה. העבודות תבוצע

ובפקוח חברת חשמל וכל האישורים והתשלומים בגין הנ"ל יחולו על הקבלן. עבודות בקרבת קווי ביוב, מים

. כל התשלומים בגין הנ"ל יחולו על הקבלן. חברת הגיחוןוניקוז יבוצעו באישור מוקדם ובפקוח צמוד מטעם

ע עבודות בקרבת המערכות הנ"ל, הם באחריותו קבלת האישורים וביצוע התאומים הנדרשים לפני ובזמן בצו

ועל חשבונו של הקבלן. החברה לא תכיר בכל תביעות הנובעות מאי הכרת תנאי כלשהו.

בטלת ציוד:– 00.56

הקבלן יביא לשטח את הציוד הנדרש לפי כמות, קצב ואופי העבודה הנדרשים בשטח בכל זמן וזמן. לא תשולם

אחזקת כלים בשטח ובטלת ציוד מסיבות כלשהן.לקבלן כל תוספת שהיא עבור

שמירה על הנוף: – 00.57

הקבלן יעבוד וינוע אך ורק בתחומי העבודה. לא יפרוץ דרכים זמניות ולא ישפוך עפר או פסולת מחוץ לגבול

העבודה (גם אם בכוונתו לפנות את החומר).

29

:בתעלות עבודות חפירה ומילוי חוזר– 00.58

החפירה לתעלות (מים,ביוב,ניקוז, תאורה, תקשורת וכו') כוללים מילוי חוזר מחומר נברר שיבוצע כל עבודות

בנפרד וכלול במחירי היחידה םלא ישול ס"מ ובהידוק מבוקר, כל האמור לעיל 20בשכבות שלא יעלו על

.השונים

עבודות נוספות: 00.59

מחיר יחידה דומה הנקוב בכתב הכמויות והמחירים לצורך קביעת מחירי היחידות החסרים, יובא בחשבון כל

שאפשר להתבסס עליו לצורך קביעת כל אחד ממחירי היחידות החסרים. בהעדר מחירי יחידות דומים בכתב

ייקבע כל אחד ם הכמויות ומחירים שאפשר להתבסס עליהם לצורך קביעת כל אחד ממחירי היחידות החסרי

ובכל מקרה המחיר יקבע ללא בחוזה הקבלנים של מוריה המפורטממחירי היחידות החסרים לפי

.תוספות/העמסות נוספות למעט קבלן ראשי במידה ומצויין במחירון ראשי/משנה וכו'

עבודות במשמרות ועבודות לילה:– 00.60

יידרש על ידי הפיקוח או על ידי הרשויות לבצע את עבודות במשמרות ו / או על הקבלן לקחת בחשבון כי

.דות בשעות הלילה לצורך עמידה בתנאי הרשיון ו/ או לוחות הזמנים של הפרויקטעבו

המזמין אינו מתחייב כי יותר לקבלן לבצע עבודות בלילה ועל הקבלן לתכנן ולארגן את ביצוע העבודות לעמידה

והציוד בשעות בלוח הזמנים, גם אם לא יינתנו היתרים ורשיונות לעבודות לילה, על ידי תגבור צוותי העבודה

היום.

מנהל הפרויקט רשאי לדרוש מהקבלן לבצע עבודות לילה מטעמי בטיחות, מגבלות שטח וקידום לוח זמנים.

נלקח דבר זה לוהקבלן לא ידרוש כתוצאה מזה כל תוספת למחירים שבהצעתו ורואים את המחירים כא

.בעת מתן הצעתו בחשבון

גידור הפרויקט -00.61

ויתחזק את הגידור כל עוד מתקיימות עבודות 30חלקה 29938, גוש 511מגרש הקבלן יגדר את כל שטח

בשטח.

בהתאם להנחיות המחלקה לאיכות הסביבה על הקבלן לגדר את שטח העבודה בגדר איסכורית אטומה

מ'. 4בגובה מ'. מול מבנה המגורים ושטחי המסחר על הקבלן להקים גדר איסכורית אטומה 2.5בגובה

גדר את כל שטח העבודה הקבלן יהיה וניתן יהיה להפחית את דרישות הגידור של המחלקה לאיכות הסביבה,

או גדר איסכורית מ' 2.0בגדר רשת מרותכת כדוג' גדר "יפו" בגובה מינימלי של לכל הפחות בכל תקופת הביצוע

הגדר תסומן בשילוט לפי הנחיות המפקח , המפקחמ' בהתאם להנחיות העירייה ו 2.0לבנה חדשה ונקיה בגובה

הגדר תהא במצב תקין בכל עת עד הגדר תהיה מחוזקת לצד המדרון למניעת דרדרת. והרשות המקומית.

מסירה סופית של העבודות. הגדר תוסט מעת לעת, לפי התקדמות העבודות, כך שתמנע כל גישה לשטחי

גידור זה לא תשולם כל תמורה, והתמורה כלולה במחירי יחידות בגין ., על הגדר יהיה שילוט מתאיםהעבודות

אחרות.

30

מחירים -00.62

הוראות כלליות -תכולת המחירים .א

בכתב מחירי כל הסעיפיםבמפרט הבינמשרדי כוללים 008פרק -בנוסף לאמור בתת

הכמויות גם את:

עמודי גדר, מעקה, מתקני ריהוט אספקת בטון ויציקתו לעיגון אלמנט/מתקן/רכיב כלשהו, כגון: .1

חוץ למיניהם, מתקני משחק, עמודי תאורה, תרנים, שלטים וכו'.

אספקת בטון ויציקתו כמסד לאבני שפה וצד למיניהן, מרצפות ואבנים המשמשות לתיחום .2

שבילים/מדרכות ופסי הפרדה, פסי אבן/מרצפות בתוך דוגמת ריצוף וכו'.

דות נלוות לבניית קירות תמך, קירות גדר וקירות כל החומרים הדרושים לביצוע עבו .3

ישיבה/ספסל, כגון: צרורות חצץ עטופים ביריעה גיאוטכנית, צינורות ניקוז מגב הקיר לחזיתו,

חומרי כיחול, חומרי ורכיבי תפרי התפשטות או תפרים מכל סוג שהוא, חומרים ורכיבים לביצוע

מיתדים וכד', וכל עלויות ביצוע העבודות.

החומרים והרכיבים הדרושים לביצוע תפרים מסוג כלשהו ברצפות/משטחי בטון ו/או בטון כל .4

מחופה, כגון פסי הפרדה ממתכת או פלסטיק (לפי המפרטים/התכניות), מיתדים , חומרי מילוי

, תפרים למיניהם, יריעות פוליאתילן מתחת ליציקות בטון, וכד', וכל עלויות הביצוע של העבודות

ין אחרת בתכניות ובכתב הכמויותאלא אם צוי

מסד אבני שפה, עבודות בטון כלשהן, לרבות אספקה, הובלה וקשירת כל ברזל הזיון הנדרש ל .5

לפי הפרטים /התכניות והמפרט -שביל/ריצוף/רחבה וליש

, בניפרד יימדדו ולא ישולם בעדן לאהעבודות המפורטות מטה מבלי לגרוע מהאמור במסמכי ההסכם .ב

בלי היותן מפורטות: במחירי היחידה שבכתב הכמויותרואים אותן ככלולות

תיאום עם כל הגורמים. �

תיאום ושילוב הביצוע עם קבלנים אחרים. �

תכנון, תיאם וביצוע של הסדרי תנועה זמניים לצורך העבודות. �

םעבודה במקביל ובמספר צוותי �

באמצעות מהנדס רשוי להריסות תוכנית תימוך הכנת �

מדידות �

אבטחה לצורך העבודות. צוותיהעסקת �

ביצוע עבודות בשעות חריגות ובעבודות לילה. �

הגנה על מערכות קיימות ואחזקתן. �

בדיקות מעבדה וטיב החומרים והמוצרים לרבות בדיקות מוקדמות. �

כל החומרים, הפחת עליהם והעבודה הדרושה לביצועם. �

לרבות חומרי העזר לביצוע המדידות.מדידות, סימון, פירוק וחידוש סימון, �

.המהלך העבודה סדרי ניקוז ארעיה �

הכנת דרכים ארעיות, החזקתן במשך תקופת הביצוע וביטולן בגמר העבודה. �

31

דיפון ותימוך זמני של חפירות, מערכות ודרכים. �

העתקת מקום התארגנות הקבלן ומשרד מנהל הפרויקט. �

עבודה בשטחים מוגבלים היתר, מקשיים עקב מגבלות האתר הנובעות, בין �ו/או ממגבלות שינוע ואחסון יוד מיוחדשימוש בצהמחייבים עבודת ידיים, או

כפי שצוינו במפרט זה.

נקיון ואחזקה שוטפת למבני הניהול והפיקוח, לרבות תשלומים לחברת חשמל, �ולרבות כל העלות הדרושה לתחזוקת ,לשרותי טלפון, פקס, מחשב, מזגנים וכו'

בנה וציודו באורח תקין עד גמר ביצוע העבודות.המ

.הכנת חישובי כמויות, והגשת חשבונות במחשב ע"י תכנת "בינארית" �

בהתאם לדרישות מנהל הפרויקט והמתכננים.בניית דוגמאות הבאת ו �

תשלום מלא בגין אספקת מים וחשמל לצרכי העבודות וניהולן. �

פסקות חשמל לעבודות ברשת תאום עם חח"י לחיבור מרכזית תאורה ולגבי ה � תאורה ע"ג עמודי ח"ח.

תשלום לגורמי חוץ, עבור תאום ופיקוח, כגון משטרת ישראל, בזק, חברת � וכו'., חשמל

כל עבודה שדרושה לצרכי אחזקה או חלקי המבנה שהושלמו ולפני תום תקופת � הביצוע, ממצב תקין ותיקון כל נזק שיגרם להם תוך תקופת הביצוע.

דיגיטלי. STILLS -ר באמצעות, וידאו ותיעוד האת �

שילוט האתר, גידור שטחים ונקיטת כל אמצעי הבטיחות המשתמעים מביצוע � העבודות באתר.

אמצעי זהירות למניעת הפרעות ותקלות לפעילות הקיימת בשטח. �

.לרבות שמירה באתר מבני עזר לאחסון ציוד וחומרים �

הצבת שירותים כימיים עבור עובדי הקבלן . �

במהלך העבודה .הקבלן לאתרי שפך מאושריםילוק עודפי חומרים ופסולת ס �, הן אם יסלק הקבלן מאתר העבודה כל עודפי החומרים והפסולת ועם סיומה,

פסולת ועודפים של הקבלן, והן שנמצאות או התווספו לאתר העבודה . לצורך ובסביבתה ושהונחו שם ע"י הקבלן או ע"י כל גורם אחר שאינו הקבלן

סעיף זה יוגדרו כפסולת:

כל חומר חפור שאינו מיועד לשימוש חוזר כמילוי. •

כל חומר שהובא לאתר ונפסל לשימוש. •

כל חומר המתקבל מפירוקים, הריסות וכו'. •

כל לכלוך, צמחיה וחומר זר אחר המצוי באתר העבודה, בין אם עקב • עבודת הקבלן ובין אם לא.

אל מחוץ לאתר.יורה לסלקו מנהל הפרויקט כל חומר ש •

עודפי חומרים ופסולת כאמור יסולקו ע"י הקבלן ועל חשבונו אל מחוץ •. מקום לאתרי פסולת מאושרים ע"י המשרד להגה"ס לאתר העבודה

הסילוק והדרכים המובילות אליו וממנו וכן הרשות להשתמש במקום ובדרכים הנ"ל, כל אלה יתואמו ע"י הקבלן, על אחריותו ועל חשבונו.

היתרי עבודה, היתרי חפירה ואישורי משטרה, כולל תכנון תנועה בזמן הוצאת �הביצוע, אביזירי תנועה ושילוט מקומי ומקיף ככל שידרשו, יועץ בטיחות

תנועה באתר וכד'.

32

.כי לא ישולם עבורה בנפרד ההסכםכל עבודה אשר לגביה נאמר במסמכי �

וצרים עבודה בשטחים מוגבלים - 00.64

בחשבון כי בשל מגבלות השטח ותנאי העבודה, העבודה תתבצע בשטחים מוגבלים על הקבלן לקחת .1

ופעילים מבחינת תושבים ומסחר.

הקבלן נדרש לאפשר תנועת כלי רכב ומעברים להולכי רגל וכן יאפשר גם ביצוע עבודות קבלנים אחרים .2

וגורמי תשתיות אחרים באותו תא שטח במקביל לעבודות הקבלן

ולארגן את עבודתו בהתאם, כדי לבצע העבודות בלוח הזמנים הנדרש.על הקבלן לתכנן .3

התשלום עבור ארגון ותכנון העבודה בשטחים מוגבלים על כל האילוצים והמשמעיות הכרוכים בכך .4

כלול בתמורה הכוללת עבור סעיפי כתב הכמויות. לא יינתן בשל כך שום פיצויי ועבודה בשטחים

.מוגבלים לא תמדד לתשלום בנפרד

עבודות תכנון תאום ואישורים -00.66

פרק זה יעסוק בעבודות משלימות, עבודות עזר, עבודות שונות והוצאות תכנון שיחולו על הקבלן ועל

חשבונו.

בנושאים מסוימים נדרש הקבלן ומוטלת עליו האחריות לתכנון מפורט, תיאום, אישור וביצוע של .1

לביצוע העבודה ושיש צורך לתכננם על ידי מתכננים עבודות או פריטים שונים העשויים להידרש

מוסמכים ומורשים וכן לבצע עבודות שונות, עבודות עזר או כעבודות משלימות לעבודות

העיקריות.

התמורה עבור עבודות אלו לא תשולם בנפרד, אלא אם ישנו סעיף פרטני ומפורש בכתב הכמויות .2

ה עבור המכרז שהגיש הקבלן בהצעתו.והתשלום עבור עבודות אלו כלול בסכום התמור

להלן מספר דוגמאות לעבודות בהם יידרש הקבלן לבצע עבודת תאום ותכנון: .3

תכנון הסדרי תנועה זמניים לשלבי הביצוע לרבות דרגי גישה, גשרונים וכדו'. .א

או לאתרי חציבות וחפירות לרבות דרכי פינוי עודפי החפירה אל אתרי שפיכה מאושרים .ב

.ריםקליטה מוסד

דיפונים ותימוכים לצרכי החפירות והחציבות: הקבלן אחראי לתכנון, אישור וביצוע תמיכות .ג

זמניות ככל שיידרש לאלמנטי מבנה, תשתיות קיימות, או לקרקע לשם ביצוע חפירות /

תעלות על יד כבישים / תשתיות עליות ותת קרקעיות.

הסדרי בטיחות באתר. .ד

ניות לרבות אישור קונסטרוקטור.מערכי פלטות וקורות גישור זמ .ה

תכן תערובות בטון. .ו

פיגומים, תמיכות וטפסות. .ז

עבודות לילה: תכנון עבודות לילה, הסדרי תנועה והתארגנות. .ח

33

מודגש כי כל ההוצאות הכרוכות בעבודות תכנון וכל הכרוך בתיאומים, בטיפול להשגת האישורים

יחולו על הקבלן ולא ישולם לו על כך בנפרדוהביצוע לכל עבודות העזר הנ"ל כאמור לעיל,

" שווה ערך"-00.67

פירושו שהמוצר חייב . "שווה ערך"מקומות בהם הוזכר מוצר או ספק ספציפי רשאי הקבלן להציע מוצר ב למוצר הנקוב. ודומה במראהו הטיבו להיות שווה ערך מבחינת התפקוד

ואישורו הסופי המתכנןטיבו, איכותו, סוגו ומחירו של מוצר "שווה ערך" טעונים אישורו המוקדם של מובהר כי הגשת הצעה למוצר שווה ערך אינה תהיה סופית בעניין. המפקחהחלטת לביצוע של המפקח.

ימים 3וך מעכבת בכל אופן שהוא את לוח הזמנים לאישור העבודות. על המפקח ליתן תשובתו כאמור בתלא אישר המפקח את המוצר המוצע תחת "שווה ערך" יהיה רשאי הקבלן להגיש מעת קבלת עמדת המתכנן.

ימים. לא הגיש הקבלן מוצר אחר, יבצע הקבלן את העבודה באמצעות הנדרש בכתב 3מוצר אחר בתוך הכמויות (ללא שווה ערך).

מניעת הפרעות והגנה על מבנים קיימים -.6800

פרק זה יעסוק במניעת הפרעות והגנה על מבנים קיימים בשטח העבודה ובסביבתה.

וכדו'. ציבורבשטח העבודות ובסביבתו קיימים מבני .1

על הקבלן לבצע את כל הפעולות הנדרשות לצורך שמירה ומניעת הפרעות ונזקים .2

למבנים הנ"ל.

לצורך כך הקבלן יבצע בין היתר: .3

לניטור ומדידת זעזועים עקב העבודות ("חוק אתר") לפני א. דו"ח על ידי מעבדה

תחילת העבודות בשטח, ממצעי הדו"ח יאושרו על ידי מהנדס מטעם הקבלן

והקבלן יפעל על פי דו"ח זה וזאת על מנת להימנע מנזקים למבנים קיימים,

לצורך כך הקבלן יעבוד במרחקים שיוגדרו בדו"ח או עם כלים קטנים / עבודה

וכדו'. ידנית

מודגש כי במהלך הביצוע יש לבצע ניתורים נוספים על מנת לוודא כי העבודה

מתבצעת בהתאם להנחיות.

הקבלן יעבוד על פי ההנחיות למניעת מטרדים סביבתיים בזמן הביצוע .ג

המפורטות להלן:

34

דו"ח ביסוס

פיתוח המלצות לביסוס קירות תומכים ועבודות

Mike Doktofsky מייק דוקטופסקי

.Geotechnical Engineering Ltd הנדסה גיאוטכנית בע"מ

1 282מושב גבעת יערים, איילת חן

9385766ירושלים 7/17רח' דלה פרגולה כתובת למכתבים: 054-4347075נייד 02-6428487פקס' 02-6428492טל'

[email protected]

שכונת הר חומה -פרויקט בריכת שחיה

עיריית ירושלים

דו"ח ביסוס מקוצר למכרז 2018מאי

:סקר גיאוטכני. 1

נערך סקר גיאוטכני למטרות ביסוס שהתבסס על ריכוז נתונים גיאוטכניים מפרויקטים באזור, סיור באתר ובדיקת מחשופי חפירה וממצאי שלושה קידוחי נסיון שבוצעו במורד

. כמו כן, הסקר התבסס על דו"ח גיאולוגי שהוכן על ידי לנגר יחיאלהאתר לאורך רחוב ( והמצ"ב לדו"ח 2017לוג שירותים גיאוטכניים בע"מ" )אפריל -' "גיאומשה ירקוני מחב

זה.

קידוחי הנסיון בוצעו על ידי קבלן הקידוחים "משה בר קידוחי ניסיון בע"מ", ובפיקוח מודגש שהקידוחים בוצעו מחוץ לוג שירותים גיאוטכניים בע"מ". -גיאולוגי של חב' "גיאומכיוון שלא היתה גישה למכונת קידוח בתחום רלנג יחיאל רחובלשטח האתר, לאורך

.5.4.17 -ל 4.4.17ין תאריכים ב . ביצוע הקידוחיםהאתר

להלן עיקרי ממצאי הסקר לשלב זה:

תת הקרקע בתחום האתר מורכב בעיקר מסלע קרטוני עד קרטוני גירי והשייך שצפוי .א לתצורת מנוחה.

נמוך. החלק העליון של הסלע מורכב בעיקר מקרטון וקרטון חוארי בחוזק בינוני עד הסלע רגיש לשינויים בתכולת הרטיבות המתבטא בירידת חוזק בהרטבה ותפיחה

סלע זה נצפה בכל המדרון הנחשף מצפון הקרטוני חוארי של הסלע. במרכיב וממזרח לאתר.

תחתון של תצורת מנוחה, פרט "קעקולה" החלק המצוי הנ"ל, מתחת לחלק העליוןתחתון חלקיר קרטוני קשה. עומק המעבר להמורכב בעיקר מסלע קרטוני גירי עד ג

- 10 -זה אינו ידוע בשלב זה, אך לפי ההערכה בדו"ח הגיאולוגי, העומק גדול מכ. העומק ייבדק במהלך ביצוע קידוחי נסיון משלימים בתחום מתחת למבנהמ' 15

מ'. 15 -האתר. העובי של יחידה זו משתנה ומגיע עד כ

תצורת נצר )בעבר תצורת בינע(, המורכב בעיקר מתחת ליחידות סלע הנ"ל נמצא מסלע גירי קשה.

מ'. בבסיס 1 -יש אפשרות של המצאות קליפה קשה עליונה של נארי בעובי עד כ .בהנארי מצוי מישור חולשה, לעתים עם מערות שטוחות עם או בלי מילוי של אדמת

חרסית.

אפשרות לזרימת מים בתוך מפלס מי התהום האזורי נמצא בעומק רב. יחד עם זאת, יש .ג סדקים בסלע בעומקים שונים.





[email protected]

:ביסוס המבנה. 2

ביצוע הכלונסאות ייעשה לפי המפרט המיוחד המצ"ב. על הקבלן לקרוא בעיון .א : דרישות המפרט. להלן מספר הדגשים

300יבוצעו עם מכונת קידוח סיבובית חזקה מסוג הכלונסאות - M ,לפחות המצוידת במקדחי וידה לצורך מעבר שכבות קשות.

מיקרופייל"עם זאת, יש אפשרות שתידרש קדיחה באמצעות מכונת קידוח יחד" מקרה, הקבלן בכל מ ולאחר מכן הרחבה לקוטר המתוכנן. "ס 60או 45בקוטר

סוג מכונת הקידוח לתנאי הסלע באתר על מנת לקדוח אחראי להתאים את לעומקים המתוכננים בקוטר המתוכנן.

הכלונסאות יבוצעו בפיקוח הנדסי צמוד. המפקח ינהל רישום של הביצוע על פיבתחילת ביצוע הדרישות במפרט המצ"ב. כל כלונס יאושר לביצוע ע"י המפקח.

כלונסאות יבוצעו בפיקוח גיאולוגי צמוד כחלק הכלונסאות, לפחות שליש מהמצוות הקבלן. על פי הממצאים יוחלט באם יש צורך בהיקף גדול יותר של

פיקוח.

בלפחות שליש מהכלונסאות .לבצע בדיקות סוניות על כל הכלונסאות נדרשס"מ וגדול יותר, יש להכניס צינורות בדיקה לצורך ביצוע בדיקות 70בקוטר

ראה פירוט במפרט הכלונסאות.יות. אולטרה סונ

.יש להשלים עבודות עפר בתחום המבנה לפני תחילת ביצוע הכלונסאות

בקטרים מ' לפחות 20לוודא שציוד הקדיחה מסוגל לקדוח לעומק יש המתוכננים.

.יש לצקת כלונסאות ביום הקדיחה

במפרט היציקה של הכלונסאותדרישות לגבי מיוחדת תשומת לב .

עבודות עפר: . 3

מגרש חניה: 3.1

יש לסלק מילוי קיים עד פני סלע טבעי ולהתחיל את המילוי המהודק החל מפני .אהסלע יש לסלק חומר אורגני )שורשים, צמחים( ולבצע מדרגות הסלע. בפני

אופקיות לפי הצורך על מנת ליצור משטחים לביצוע ההידוק.

, וההמלצות 51כל עבודות המילוי והחפירה לפי הדרישות במפרט הבין משרדי פרק .ב וההנחיות בדו"ח זה.

פחות ל המתאים סלעי חצוביעשה עם חומר מתחת למבנה המיסעהכל מילוי .גס"מ ויהודק 20עד 15. עובי שכבה יהיה 51לפחות במפרט "חומר נברר"דרישות ל

מודיפייד א.א.ש.ה.ו. לפחות. חומר הנברר יהיה ממחצבה ותוצר של 98%לצפיפות אין להרשות השימוש בסלע קרטוני לצורך זה. תהליך גריסה.

ל ידי ספק מורשה הספקה של המילוי הנברר ומצעים עבור מבנה המיסעה יהיה ע .ד להספקת חומר מצע.

כל חומרי המילוי יאושרו לפני ותוך כדי הביצוע, על סמך בדיקות מעבדה ובדיקה .הויזאולית של המפקח. כל שלבי הביצוע ייעשו בבקרה מלאה של מעבדת קרקע

מאושרת ופיקוח הנדסי קפדני.





[email protected]

: ובתחום המבנה עבודות עפר באזור משטחי ריצוף 3.2

לעיל. 3.1חי הפיתוח לפי סעיף עבודות עפר בתחום משט .א

ממצע סוג א'. ההידוק בשכבות בעובי היהילפחות ס"מ העליונים 30 -המילוי ב .ב מודיפייד א.א.ש.ה.ו. לפחות. 98%ס"מ לצפיפות 15

כללי: -עבודות עפר 3.3

מ'. עבור 5 - 4 -, בגובה עד כ)אופקי : אנכי( 2: 1בסלע: מותר זמני חפירה שיפוע .א מ' לפחות. 2.5ירה גדול יותר יש לבצע מדרגה אופקית ברוחב גובה חפ

השיפוע לעיל הינו מקסימלי ואפשר לבצע בשיפועים מתונים יותר. בכל מקרה, .בהקבלן יהיה האחראי לגבי החפירה הזמנית בזמן הביצוע והבטיחות באתר בכל

הקשור לחפירות אלו.

טיש פנואמטי )"ברייקר"(. יש להביא בחשבון שהחציבה בסלע תחייב עבודה עם פ .גיחד עם זאת, בתחום האתר יש כמות ניכרת של סלע קרטוני ומוערך שניתן לחפירה

בכלים רגילים )כף חפירה(.

מילוי כללי בין קירות תומכים, או מילוי כללי, שאינו מיועד למשטחי ריצוף או .ד חניה, ניתן לבצע עם הסלע הקרטוני החפור המקומי.

ם פיתוח:קירות תומכי .4

50עם חדירה של ,ס"מ לפחות 80יהיה מתחת לפני פיתוח סופי ומק היסודותע .א )או מילוי מהודק( בחזית היסוד. ס"מ לפחות בסלע טבעי

)בין חזית יסוד עליון 1: 1הפרש גובה בין יסודות סמוכים יהיה לפי שיפוע של .בבכל מקרה, יש לבצע תחילה קיר במפלס נמוך לפני ביצוע הקיר לגב יסוד תחתון(. במפלס שמעליו.

ללא תבניות. יש )או מילוי מהודק( יציקת היסוד תהיה נגד דפנות של סלע טבעי .ג .מכל חומר מופר לפני היציקה לנקות היטב את פני הסלע

לעיל. 3.1בחלופה של ביסוס במילוי המהודק, המילוי יבוצע לפי המפורט בסעיף .ד מ' לפחות מחזית היסוד. 0.5המילוי המהודק יבלוט

.יציקת היסודות על פי אישור המפקח .ה

ניקוז בגב הקירות: .ו

3.1פי סעיף מ'. שאר המילוי ל 0.5בגב קיר יש לבצע שכבה מנקזת מחצץ ברוחב לעיל.

20 - 10 -הנקז התחתון יהיה כמ"ר חזית. 2 -כ ס"מ כל 10יבוצעו פתחי ניקוז בקוטר . בחזית הקיר ס"מ מעל מפלס הפיתוח הסופי

.יש לבצע יציקה של מבטון רזה עד למפלס תחתית נקז תחתון

. התפר יהיה אנכי ומישורי לכל גובה אורך מ' 8 - 7 -תפר הפרדה אנכי יבוצע כל כ .ז מ'. 6 - 5ג מילוי מהודק המרחק בין תפרים יהיה "קירות עעבור הקיר כולל היסוד.

במקומות בהם לא ניתן לבצע מילוי חוזר בגלל בעיית גישה, יש לבצע מילוי .חפ"ס לפחות(, לפי אישור מג 1.5בחוזק CLSM -) ה CLSMבאמצעות בבטון רזה או

מראש של המפקח.





[email protected]

הר חומה בריכת שחיה קבועמפרט לבורג סלע

חיזוק וייצוב " 4.1חלק 940ובכפוף לת"י ם ייעשה לפי מפרט מיוחד זה ברגיביצוע ה .1דרישות משלימות הקשורות מסמור קרקע ובירוג סלע". -קרקעות למטרות הנדסיות

לבדיקות דייס ותיעוד הביצוע לפי המסמכים הבאים:

מפרט כללי לעוגני קרקע" , 26המפרט הבין משרדי פרק"

עוגני -"תכן גאוטכני: חיזוק וייצוב מבנים למטרות הנדסיות 4.2חלק 940ת"י קרקע מדויסים".

מ' בסלע. 7באורך ברגים מתוכננים .2

טון. 30העבודה בברגים הינו כוח .3

המפורט בתכנית הקונסטרוקציה. לפי ומגולוון הבורג יורכב ממוט פלדה מצולע .4הגילוון יהיה לכל אורך הבורג, כולל אזור ההברגה, פלטת הראש והאום. הגילוון

. מיקרון או דרישה מחמירה יותר של מהנדס הקונסטרוקציה 80בעובי

. בכוח העבודה לפחות 2יהיה לקריעה של הפלדה הבטחון מקדם .5

ולפי המפורט בתכניות )אופקי : אנכי( 1: 3או 1: 2הברגים יבוצעו בשיפוע של .6 יתכנו עדכונים לפי הממצאים בעת הביצוע לפי הוראת המפקח. הקונסטרוקציה.

. ס"מ לפחות 2.5ס"מ לפחות. עטיפת הדייס סביב המוט יהיה 10קוטר הקידוח יהיה .7המרחק .מיוחד שומר מרווחת המוט על ידי מרכזיואת עובי כיסוי הדייס ו יש להבטיח

מ'. 1.5בין שומרי המרווח לא יעלה על

על הקבלן ללמוד את תנאי תת הקרקע באתר על פי מידע שיימסר על ידי מנהל .8)אבן גיר בסלע קשהתאים לקדיחה מציוד הקדיחה תבוצע באמצעות הפרויקט. :(קרטוני\חוארי עד חואר\קרטון, קרטון)וסלע רך , ודולומיט(

ס"מ. 10 -סטיה במיקום המתוכנן קטנה מ .א

.º3בזווית אופקית או אנכית הנדרשת לא תעלה על סטיה .ב

קידוח שאינו עומד בדרישות ייפסל וימולא בדייס והקבלן יידרש לקדוח קדח אחר .ג .על חשבונו תחתיו

שעות. 24 -מ' מבורג שגיל הדייס שבו נמוך מ 5 -לא יבוצע קידוח במרחק של פחות מ .9

דייס: .10

30ההדבקה של הבורג לסלע תיעשה באמצעות תערובת צמנט דייס בעלת חוזק של .א לפחות. מגפ"ס

, (Fluidity Test) בדיקת כושר הנזילותיש לבצע את הבדיקות הבאות על הדייס: .בהכל לפי המפורט במפרט הבין וחוזק לחיצה, (Bleeding Test)י נפח הפרשת מים ושינו

"תכן גאוטכני: 4.2חלק 940"מפרט כללי לעוגני קרקע" או ת"י - 26רק משרדי פ עוגני קרקע מדויסים". -יות חיזוק וייצוב מבנים למטרות הנדס

.0.40 - 0.45צמנט יהיה בתחום -יחס מים .ג





[email protected]

ן דוחות בדיקה של תערובת דייס זהה לתערובת תחילת העבודה יגיש הקבללפני .ד .המוצעת לאתר

במהלך ההזרקה של הדייס תימדד כמות הדייס המוזרקת. הדייס יוזרק באמצעות .הדיוס מתאימים שיותקנו לאורך הברגים, מקצה הבורג הפנימי, כלפי חוץ צינורות .בורגלראש ה

ורג. לאחר ייבוש הדייס ושקיעתו תבוצע השלמת דיוס עד ראש הב .ו

ידוייס רק לאחר ביצוע בדיקות בברגים בהם יבוצעו בדיקות דריכה האזור החופשי .ז .ג' למטה. 13.2, ראה סעיף דריכה ואישור המפקחה

איבודי דייס דרך סדקים או חללים בסלע, על הקבלן להביא בחשבון מאחר ויתכנו .חכולל ( לצורך סתימתםpregroutingדיוס מקדים )מילוי החללים או דרש תהליך של יש

הקידוחים החוזרים או . לא תשולם תוספת עבור שעות 24חוזר בדייס לאחר קידוח מהנפח התיאורתי של הקדח הריק. 3לדיוס חוזר עד לנפח של פי כמויות דייס עבור

ס"מ עם אום לדריכה ונעילה, או 20/20/2.5בקצה כל בורג תותקן פלטה במידות .11הזווית בין חיות יצרן הבורג.תכנון המפורט של מהנדס הקונסטרוקציה או הנהלפי

הבורג לפלטה תהיה ישרה לצורך קבלת מגע מלא בין הפלטה לאום הנעילה. במידת בלתי מתכווץ 40-הצורך הקבלן יבצע יציקות משלימות בראשי הברגים מבטון ב

לצורך יישור הפלטות.

טון. 1לנעול כל בורג לכוח של יש .12

:ובדיקות קבלה בורגי נסיון .13

10%ברגים נסיוניים לפני תחילת ביצוע שאר הברגים, ובדיקות קבלה על 4יש לבצע .אבורגי הנסיון הינם 4 -שמודגש ברגים. 15-אך לא פחות מ מהברגים הנוספים לפחות

נפרד ממערך יתר הברגים באתר. ב

מ' 1 -רגי הנסיון וברגים שעבורם תבוצע בדיקת קבלה, אין לדייס את הועבור ב .בהאחרון בתוך הסלע. אחרי ביצוע בדיקת דריכה ואישור המהנדס, יש להשלים את

עד ראש הבורג. הדייס

אישור ל, וכפוף מגפ"ס 30 -הדייס ל חוזקעם הגיע ברגיםניתן להתחיל בדריכת ה .ג הפיקוח.

על ידי קבלן הברגים ובפיקוח צמוד של מהנדס מטעם בדיקות הדריכה יבוצעו .דהמעבדה תפיק דו"ח דריכה מעבדה מאושרת עם נסיון מוכח בביצוע בדיקות דריכה.

עבור כל בורג שנבדק.

לאישור המהנדס. מעבדהנית מערכת הדריכה תוגש ע"י התכ .ה

לפני תחילת הדריכה ימסור הקבלן למהנדס עקומת כיול של המגבה ההידראולי. .ו שעוני הלחץ יכוילו לפני תחילת העבודה ותעודות הכיול יוגשו למהנדס.

במהלך הדריכה ימדדו הפרמטרים: כח והתארכות העוגן. .ז

הניצב יציב דפלקטומטר המורכב על מתקן מדידה יש למדוד את התזוזה באמצעות .חאו על גבי קורת ייחוס מחוץ לטווח ההשפעה של , ממול המסמר ובלתי תלוי מהקיר

מ"מ לפחות. 0.01בדיוק הבורג





[email protected]

בורגי נסיון: 13.1

בו מתוכננים שאר הברגים הסלעהנסיון יהיה באזור המייצג את חתך מיקום בורגי .אהמיקום ייקבע בתאום עם המפקח ומהנדס . תרעבודה באבהתאם להתקדמות ה

הביסוס.

אופן ביצועם ומימדיהם יהיו זהים לאופן ביצוע ומימדי שאר הברגים המתוכננים .ב 1 -אין לדייס את המ'. 6מ' ובשני ברגים 4שני ברגים האורך המדויס יהיה ב .באתר

. אורך לא מ' האחרון עד לגמר בדיקת הדריכה ואישור המפקח ומהנדס הביסוס .מדוייס זה ישמש כאורך חופשי בבדיקות הדריכה

ממאמץ הכניעה של הבורג, )הגורם 90%עומס הבדיקה בניסויים לא יעלה על .ג . מחוזק הקריעה, הנמוך מבניהם 80%( או 0.1%לעיבור קבוע של

העלאת והורדת העומס תעשה בשני מחזורים לפי המפורט בטבלה הבאה: .ד

(ברגים 4) בורג נסיוןטבלת דריכה

מכוח %

העבודה

)טון(

1מחזור זמן המתנה

)דקות(


)דקות(

10 1 1 25 1 1 50 1 1 75 1 10

100 1 10 125 1 10 )בדיקת זחילה( 60 1 150125 1 10 100 1 1 75 1 1 50 1 1 25 1 1 10 1 1 0 1 1

:הערות לטבלה

ת הדריכה בהתאם לממצאים בזמן הביצוע ונתוני הפלדה. בליתכנו שינויים בט השינויים יימסרו לקבלן מראש על ידי המפקח.

בכל שלב יהיה בהתאם לטבלה אך אין לעלות בשלבי העומס לפני זמן ההמתנה . קבלת התייצבות של התזוזות

ההמתנה התזוזה של קצה הבורג לפני ואחרי זמןבכל שלב עומס תרשם .צבותילהתי

:יש למדוד את תזוזת קצה הבורג ולחשב את קצב הזחילה בדיקת זחילהKs יש . דקות. 1,2,3,5,6,10,20,30,50,60לרשום קריאות התזוזה בזמנים:

דקות, 5דקות יש לרשום את הכוח והתזוזה לאחר 10עבור בדיקת זחילה של ולאחר מכן כל דקה.





[email protected]

החופשי הפעיל: חישוב קצב הזחילה והאורך .ה

יחושב באמצעות הנוסחה הבאה: Ksקצב הזחילה 12

12

lg tt

ssK s

.

כאשר:

Ks קצב הזחילה s1 ,s2 תזוזה נמדדת תחת העומס המופעל בזמןt1 ו-t2 .בהתאמה t .הזמן הנמדד לאחר הפעלת העומס הנדון

יחושב על פי הנוסחה הבאה:הפעיל של מוט הבורג lappהאורך החופשי

Ssapp AEΔP

Δsl

כאשר:

lapp האורך החופשי בפועל של המוט AS שטח חתך המוט ES .מודול האלסטיות של פלדת המוט, הנתון ע"י היצרן

s .ההתארכות האלסטית המחושבת של המוט

P .עומס מופעל פחות עומס התחלתי בניסוי

וצאות הבדיקה תהיינה תקינות אם מתקיימים התנאים הבאים:ת .ו

מ"מ 2-דקות קטן מ =60tדקות לבין =6tקצב הזחילה הכולל בין הקריאה בזמן 1.ו ונמצא בדעיכה בין כל מדידה למדידה.

יימצא בגבולות הבאים: lappהחופשי הפעיל ערכו של האורך 2.ו

tbetf -גבול עליון LLL 5.0lapp

etf -גבול תחתון LL 8.0lapp

כאשר: Ltf האורך החופשי המתוכנן של מוט הבורג

Ltb אורך העיגון המתוכנן של מוט הבורג

Le של המוט מעבר אורך השירות של מוט הבורג בין פלטת הדריכה לנקודת הנעילה לבוכנה ההידראולית

לא התקבל שלב הרס בכל שלבי ההעמסה. שלב הרס מוגדר כשלב בו התזוזה 3.ו

גדלה ללא תוספת של עומס או הרס המתבטא בצורות שונות בגרף התזוזה כנגד העומס בתזוזה פלסטית גדולה או כל הגדרה אחרת של יועץ הביסוס.

ברגים: 51ים ולפחות מהברג %10בדיקות קבלה על 231.

מ' אורך שירות בראש הבורג. 1הברגים יהיו באורך המתוכנן, בתוספת .א

בורגי הניסוי יפוזרו באתר ובתאום עם ובאישור הפיקוח. .ב





[email protected]

מ' האחרון של 1 -, אין לדייס את הואישור התוצאות ד לסיום בדיקות הדריכהע .גאין אפשרות של הברגים הנבדקים. בכל מקרה, יש לוודא שבמהלך הבדיקות

העברת כוחות בין יציקת הדייס סביב הבורג לבין חזית הקיר.

העלאת והורדת העומס תעשה בשני מחזורים לפי המפורט בטבלה הבאה: .ד

קבלהבדיקת -טבלת דריכה

מכוח % העבודה

)טון(


)דקות(


)דקות(

10 1 1 25 1 1 50 1 1 75 1 1

100 1 1 )בדיקת זחילה( 10,60 1 125100 1 1 75 1 1 50 1 1 25 1 1 10 1 1 0 1 1

: ההערות לטבל

.יתכנו שינויים בטלבת הדריכה בהתאם לממצאים בזמן הביצוע ונתוני הפלדה השינויים יימסרו לקבלן מראש על ידי המפקח.

זמן ההמתנה בכל שלב יהיה בהתאם לטבלה אך אין לעלות בשלבי העומס לפני קבלת התייצבות של התזוזות.

צה הבורג לפני ואחרי זמן ההמתנה התזוזה של קבכל שלב עומס תרשם .להתיצבות

:יש למדוד את תזוזת קצה הבורג ולחשב את שיעור הזחילה בדיקת זחילהKs יש .במידה והתזוזה שנמדדה בין דקות. 1,2,3,5,6,10לרשום קריאות התזוזה בזמנים:

מ"מ, יש להמשיך בבדיקת 1-דקות גדולה מ =10tדקה לבין =1tהקריאה בזמן , 20דקות נוספות ולהמשיך לרשום את הקריאות בזמנים הבאים: 50ה למשך התזוז

דקות. 60, 50, 40, 30

ו'.13.1יש לחשב את קצב הזחילה והאורך החופשי הפעיל לפי סעיף.

.ז' 13.1תוצאות הבדיקה תהיינה תקינות אם מתקיימים התנאים המפורטים בסעיף .הדקות =10tדקה לבין =1tקריאה בזמן לעיל, והתנאי הבא: התזוזה שנמדדה בין ה

דקות קטן =60tדקות לבין =6tמ"מ וקצב הזחילה הכולל בין הקריאה בזמן 1-קטנה מ 60-מ"מ ונמצא בדעיכה בין כל מדידה למדידה )במידה וזמן הבדיקה הוארך ל 2-מ

דקות(.





[email protected]

ש. הבורג ייחשב כלקוי אם אינו עומד בדרישות לעיל. בורג לקוי יוחלף בבורג חד .ומיקום בורג חדש יקבע ע"י המהנדס כולל עומס העבודה הנדרש. כיוון שהברגים

מייצגים את הברגים האחרים באתר, בורג לקוי מצביע על בעיה קבלהלבדיקות 3באזור מסויים. במידה ונקבע כי בורג מסויים אינו עומד בדרישות יש צורך לבדוק

ג, בנוסף לביצוע בורג חלופי ברגים אקראיים נוספים מהאזור אותו הוא מייצלא תשולם תוספת ובדיקתו. בחירת ברגים נוספים לבדיקה תתבצע על ידי המפקח.

.לקויים ברגיםכתוצאה מ ברגיםלקויים או תוספת ברגיםעבור תיקון

ובדיקות קבלה: תיעוד דריכת בורגי הנסיון 13.3

ללים: קבלן יגיש למפקח נתונים מלאים לגבי הברגים שנבדקו הכוה .א

הדיוס, בכל עומק( סוג הסלעתאור נתוני הקידוח )כולל תאור מהלך הקידוח ו , כמויות הדייס שהוזרקו ותוצאות בדיקות מעבדה של הדייס.

נתונים מלאים של בדיקות העומס, גרפים וחישובים כולל ניתוח מלא של הנתונים לפי הדרישות במפרט זה.

יקות קבלה:ובד השלמת דיוס בבורגי הנסיון 13.4

השלמת הדיוס של האזור החופשי בבורגי הנסיון תבוצע ע"י הקבלן לאחר קבלת א. אישור מהמפקח.

תיעוד ובקרת איכות: ,פיקוח .14

ל שלבי הקדיחה, ההתקנה והבדיקות יבוצעו בפיקוח הנדסי צמוד. כ .א

ופס הכולל כל פרטי הבורג, כדוגמאת טיש לנהל רישום של כל בורג ובורג ע"ג .בהקבלן יגיש דוגמא "מפרט כללי לעוגני קרקע". 26ופס במפרט הבין משרדי פרק טה

לטפסים לאישור המפקח ומהנדס הביסוס.

קדיחת כל הברגים בשורה העליונה תבוצע בפיקוח גיאולוגי צמוד. ביתר אזור הקיר, .גוהברגים נסיוןברגי ה שלושת, ביניהם המפוזרים באתר מהברגים 25%פחות ל

, יבוצעו בפיקוח גיאולוגי צמוד. קבלהלבדיקת המיועדים

הגיאולוג יאושר על ידי נציגי הגיאולוג יאשר את אורך החדירה הדרוש בסלע. .דהמזמין. הגיאולוג יכין דו"ח פיקוח הכולל חתך קרקע אופייני לאורך הקידוחים

המתועדים וכל מידע אחר הקשור לאופי חתך תת הקרקע.

והתיעוד הכולל את כל המידע ביניים, יוגש דו"ח ליםכל שורה של קיר פנבסיום .הבסיום העבודה יוגש דו"ח .הברגים באתר, כולל כל בדיקות הדריכהכל לגבי ביצוע

3סיכום סופי. התיעוד והדו"חות יוגשו על ידי הקבלן והמעבדה. נדרש להכין לפחות העתקים מודפסים של הדו"ח המסכם.

כל הפרטים מלא ומפורט הכולל את תיק מוצרעל הקבלן להגיש לאישור המהנדס .וסוג הפלדה ונתוני חוזק של הפלדה יצרן הפלדה, הטכניים של הבורג המוצע, כולל

, פירוט הדייס המוצע, ציוד להכנת הדייס זק קריעה, כניעה ומודול אלסטיות()חותיק המוצר יוגש לפחות חודש לפני מועד תחילת .והזרקת הדייס וציוד הקדיחה

וע. הביצ

ליות. הקבלן רשאי להוסיף על קוטר אכל דרישות המפרט לעיל הן דרישות מינימ .15 .בורגח הנדרש בוהפלדה וכל זאת בתנאי שיתקבל הכ סוגו בורגההקדח ו





[email protected]

סלע יהיה בעל נסיון מוכח בביצוע עבודה דומה, ויהיה בעל ההקבלן שיבצע את בורגי .16דרישות המופיעות במפרט זה. הקבלן ציוד המתאים לביצוע העבודה על פי כל ה

וציודו טעונים אישור של המפקח. האישור לא ישחרר את הקבלן מאחריותו והוא יהיה האחראי הבלעדי לאיכות העבודה.

העבודה תתבצע לפי האמור במפרט זה, התוכניות המאושרות לביצוע והוראות .17ם, מנוסה בביצוע בורגי המפקח. העבודות תבוצענה בניהול מהנדס מבנים רשוי ורשו

סלע, בשיטות ואמצעים מתאימים לדרישות המפרט.

למפקח תהיה הזכות לפסול בעלי מקצוע, עובדים וקבלני משנה של הקבלן או כל .18( 3עובד אחר מטעמו במידה ובחמש השנים האחרונות הם לא ביצוע לפחות שלוש )

מכרז/חוזה זה. עבודות זהות בהיקפן ובמהותן לעבודה שיש לבצע במסגרת





[email protected]

הר חומה בריכת שחיה

לביצוע כלונסאות מיוחד מפרט

מפרט כללי" 23ביצוע הכלונסאות ייעשה לפי מפרט מיוחד זה והמפרט הבין משרדי מס' " במהדורתו המעודכנת.לכלונסאות ואלמנטי סלארי, לביסוס מבנים ולדיפון

כללי:. 1

לכל העבודות, החומרים והציוד הדרושים לביצוע תקין של סמתייחמפרט זה .א כלונסאות קדוחים ויצוקים באתר ללא הרחבה בבסיסם.

לאתר. סנלהיכעל הקבלן לדאוג לאמצעי בטיחות מתאימים. רק אנשים מוסמכים יורשו .ב

לפני תחילת הביצוע הקבלן ילמד את תנאי הקרקע, ויעיין בתוצאות הקידוחים ובדיקות .ג הקרקע.

תחילת ביצוע הקידוחים, לפניכל הציוד הדרוש לעבודת הקידוח והיציקה תמצא באתר .ד כולל קשירה של כלובי הזיון, אחרת לא יינתן אישור לתחילת הביצוע.

תאים למילוי ויש לסלק חומר זה מהאתר. החומר שיוצא מהקידוחים אינו מ .ה

:ציוד הקדיחה. 2

הקידוחים יבוצעו באמצעות ציוד המסוגל לחדור לעומקים ובקטרים הדרושים. .א

במקדחי וידיה למעבר המצוידתלפחות M - 300דרושה מכונת כלונסאות חזקה מסוג .בלהביא בחשבון יש שכבות קשות של גיר קרטוני קשה או גושי צור לפי הצורך. ולאחר "מיקרופייל"האפשרות שתידרש קדיחה בשלב ראשון באמצעות מכונת קידוח

ה לקוטר המתוכנן באמצעות מכונת הקידוח הסיבובית.מכן לבצע הרחב

מ' לפחות בקטרים המתוכננים. 20ח תהיה מסוגלת לקדוח לעומק של מכונת הקידו .ג

בכל מקרה, הקבלן אחראי להתאים את סוג מכונת הקידוח לתנאי תת הקרקע ולהבטיח .ד קדיחה לעומקים הדרושים בקטרים הדרושים.

:הקדיחה. 3

יש לוודא את מרכזיות מכונת הקידוח ואת אנכיותה לפני התחלת הקידוחים וכן תוך .א די ביצועם.כ

, וסטיית מרכזו מהמרכז המתוכנן 2%לא יאושר קידוח שסטיית צירו מהאנך עולה על .ב ס"מ. 5 -מקוטרו, ובכל מקרה לא יותר מ 5%עולה על

ממדי הקידוחים והעומקים יבוצעו לפי המסומן בתכנית. אין לשנות את הממדים ללא .ג אישור המהנדס.

צינורות מגן בקוטר הכלונס עד תחתית בכלונסאות הנקדחים דרך מילוי: יש להכניס .ד מילוי לפי הוראת המפקח.

יש לשמור על נקיון האזור סביב הקידוח. החומר המוצא במהלך הקידוח יורחק מפתח .ה בור הקידוח.

יש לוודא שתחתית הקידוח נקי מחומר מופר בגמר הקידוח. .ו





[email protected]

פני שמובטחת היציקה תבוצע בצורה רצופה ללא הפסקות. לכן, אין להתחיל בקידוח ל .ז רציפות העבודה עד לגמר היציקה.

וצינורות לבדיקה אולטרה סונית: הזיון. 4

ס"מ, ויובטח ע"י שומרי מרחק )ספייסרים(. 7כיסוי הבטון סביב הזיון יהיה לפחות .א

כלוב הזיון יוכנס באופן מרכזי ואנכי לתוך הקידוח. .ב

.הכנסת הזיון תעשה בעזרת מנוף, ללא פגיעה בדפנות הקידוח .ג

יש לחבר צינורות לביצוע בדיקה אולטרה סונית בלפחות שליש מהכלונסאות בעלי .דס"מ או יותר. חיבור הצינורות ייעשה לפי המפורט במפרט הבין משרדי פרק 70קוטר

. יש לקבל אישור המעבדה או המכון שיבצע את הבדיקה לגבי תקינות הצינורות. 23

יציקת הבטון. 5

בתכנית.המתאים לדרישות 6עם שקיעת קונוס " 30 -דרוש בטון מסוג ב .א

היציקה תבוצע אך ורק ביום הקידוח. .ב

.מ' מעל תחתית הקידוח 2לגובה של צינור טרמי המורד היציקה תבוצע באמצעות .גמ' אחרונים 3 -לעומק הנ"ל, כאשר ה לחילופין, ניתן לצקת באמצעות משאבת בטון .ן פי.וי.סי. באישור המפקחלפחות עשויים מפלדה או חומר קשיח אחר כגו

היציקה תעשה בצורה רצופה עד לראש הכלונס. אין להרשות הפסקות יציקה. .ד

עבור כלונסאות שהמפלס העליון המתוכנן שלהם נמצא מעל לפני הקרקע, יש להכין .התבניות מתאימות ליציקת החלק הבולט. בכל מקרה, מימדי הכלונס יהיו לפי המתוכנן,

" בטון בראש הכלונס.תפטריייורשה מצב בו נוצרת " עד קצהו העליון, ולא

תהיווצרועודפי הבטון מסביב לכלונסאות ינוקו מיד לאחר גמר היציקה על מנת למנוע .ו "פטריות" בטון.

:פיקוח ובקרה. 6

פיקוח: 6.1

כל שלבי הקדיחה והיציקה יבוצעו בפיקוח הנדסי צמוד. .א

ל גיאולוג. על פי הממצאים יוחלט על מהקידוחים יבוצעו בפיקוח צמוד ש 25%לפחות .בידי מהנדס הביסוס והפיקוח באם יהיה צורך בהיקף גדול יותר של פיקוח גיאולוגי

צמוד.

המפקח יבדוק ויאשר מראש כל כלונס ליציקה. .ג

ת כלוב הזיון.יבדיקת מרכזיות תבוצע לאחר החדרת ותלי .ד

היציקה תהיה בנוכחות המפקח ומהנדס הביצוע. .ה

בקרה ותקינות כלונסאות: בדיקות 6.2

יש לבצע בדיקות סוניות על כל הכלונסאות. .א

ס"מ או 70יש לבצע בדיקה אולטרה סונית על לפחות שליש מהכלונסאות עם קוטר .ב גדול יותר.





[email protected]

ינוהל רישום של ביצוע הכלונסאות שיכלול את הסעיפים הבאים: .ג

.תאריך ושעה ביצוע הקידוח

.עומק הקידוח בגמר הקדיחה

מק הקידוח לפני היציקה.עו

.תאריך ושעה ביצוע היציקה

.כמות הבטון הנכנסת לקידוח

תאור כללי של שכבות הקרקע והסלע כולל: המצאות כיסי חרסית, עובי מילוי , . , ועומק מים בקידוחעומק הופעת סלע קשה

הערות ואירועים מיוחדים כגון: הפסקות בזמן היציקה או הקידוח, מפולות, כמויות וגדלות של בטון.מ

בדיקות סוניות: תאריך ביצוע הבדיקה, מס' תעודת, אורך לפי הבדיקה, סטיה פירוט פגמים אם יש. \באחוזים מהאורך המדוד בפועל, עומק

פירוט פגמים \בדיקות אולטרה סוניות: תאריך ביצוע הבדיקה, מס' תעודת, עומק אם יש.

י ברציפות הכלונס או איכות אם בעקבות ממצאי הבדיקות קיים חשש לפגם רצינ .ד וביצוע בדיקות חוזק על גלעיני בטון. הבטון, רשאי המהנדס לבקש קידוח גלעין

הקדיחה והבדיקות יהיו על חשבון הקבלן.

המהנדס מטעם המזמין רשאי לפסול כלונס עם פגם רציני. .ה

תוצאה הוצאות תיקון של כלונס, או ביצוע כלונסאות חדשים, או כל נזק אחר שיגרם כ .ו .לקויים, יחולו על הקבלןכלונסאות מ

אין להתחיל בביצוע קורות היסוד או ראשי כלונסאות עד לקבלת תוצאות תקינות של .ז בדיקות הבקרה ואישור הפיקוח.

35

נספח

הנחיות מרחביות למניעת מטרדים סביבתיים בעת ביצוע עבודות חפירה ובנייה

)2016(העדכון מנובמבר

תנאים והנחיות למניעת מטרדים סביבתיים בזמן ביצוע עבודות חפירה ובניה:

:הגדרות

מגורים, מבני ציבור. "שימושי קרקע רגישים לרעש"

ציוד הגורם בזמן הפעלתו לרעש, עפ"י ההגדרה בתקנות למניעת מפגעים -"ציוד בנייה רועש" ;1979-(רעש בלתי סביר מציוד בנייה) התשל"ט

אתר למילוי עודפי עפר, אתר הטמנה או אתר לטיפול בפסולת בניין ו/או -"אתר מאושר"

י עפר, המאושרים ע"י העירייה /המשרד להגנת הסביבה.עודפ

–"אבק"

חומר המורכב מחלקיקים זעירים, הנישא או עשוי להינשא באוויר או בגז, בצורת עשן, פיח או תרסיס;

הנחיות כלליות .א

ציוד בניה באתר הבנייה יוצב הרחק ככל האפשר משימושי קרקע רגישים. .1

. 17:00 -ל 07:00בין השעות –בימי חול, וביום שישי (ו') 19.00 -ו 07.00שעות הפעילות באתר תהיה: בין השעות .2 היתר מיוחד. בביצוע עבודות מעבר לשעות הללו יחיי

מטר ממגורים, יש לצמצם 20כאשר ציוד הבנייה הרועש (מכונות קידוח, חציבה ומדחסים) נמצא במרחק של עד .3 . 14:00-16:00בשעות שבין פעילותם

ביבת האתר.סבהתאם לדרישת המחלקה לאיכות הסביבה, היזם יבצע וימסור לידי המחלקה, מדידות אבק ורעש ב .3 דונם) היזם יבדוק אפשריות לבצע אספלט בדרכי העבודה באתר כתחליף להרטבה. 2באתרים גדולים (מעל .4 כימיים. םת ו/או לחלופין ישתמשו בשירותישרותי העובדים יחוברו לרשת הביוב העירוני .5

היתר זה אינו תחליף לרישיון עסק (ראה סעיף רישוי עסקים) . .6 הפרויקט ילווה ע"י יועץ סביבתי (לפי החלטת המחלקה בהתאם למורכבות הפרויקט). .7מספרי טלפונים של : היזם יפרסם מודעה במקומון ויודיע למינהל הקהילתי של השכונה על תחילת העבודות ויציין .8

והמח' לאיכות הסביבה כמקבלי פניות ותלונות מתושבי ההיועץ הסביבתי , מנהל העבודה/האתר , מוקד העיריי האזור, העתק/אישור המודעה ישלח אלינו.

ב. מניעת מפגעי אבק

רכי עפרדמ .אמלחים). תדירות הפיזור תקבע פיזור תקופתי של חומר מייצב מתאים (אין להשתמש בשמנים, דלקים או 1

עומס התנועה וסוג הקרקע. יעל פ קיימת אפשרות של סלילת הדרך באספלט כתחליף להרטבה ( בהתאם להיקף העבודה ותנאי השטח). 2 אפשרות לריסוס אמולסיה כתחליף למים ( בהתאם להיקף העבודה ותנאי השטח). 3 הגבלת מהירות הנסיעה . 4

כלונסאות 100 -ידוחים ק .ב

מצוידות בקולטי אבק או כל אמצעי ליטת אבק מפעולות קידוח יעשה על ידי שימוש במכונות קידוח פמצום צ 1כגון הרטבה רציפה מסביב ובתוך בור הקידוח וכיסוי מלא של ( במשך הקידוח אשר ימנע פליטת אבק אחר

.פתח פליטת החומר עם חומר קשיח)

36

ולמסור להם מידע על ) לפני תחילת עבודות קידוח כלונסאות (מיקרופילריםיש לידע את דיירי הרחוב 2 היקף העבודה וכתובת לפניות.

ימי עבודה. בתאום עם המחלקה תקופה זו ניתנת להארכה . 21תקופת עבודות הקידוחים תעמוד על 3

עילות שוטפתפמ .ג

עבודה. הניקיון יתבצע עד למרחק של רכי כניסה ויציאה סלולות בתום על יום דהקבלן יטאטא וישטוף 1 .מטר מהאתר. פעולות הניקוי לא תיגרמנה למטרדי אבק לסביבה 150לפחות

ן האתר והנושאות פסולת בניין או כל חומר אחר הגורם לפיזור אבק מיסוי של משאיות שיוצאות כ 2 .וחלקיקים לסביבה

במקום מוגן מרוחות ויכוסו במידת הצורך ערמות עפר וחומרי גלם בעלי מרקם חלקיקי/אבקתי ימוקמו 3 למניעת היוצרות אבק.

ג. רישוי עסקים

ב' 5.1ל רכב המוביל פסולת (עפר, בניין) מאתר הבנייה , ציוד ואו מכונה החייבים ברישיון עסק על פי סעיף כ 1 .עבודתם תותר רק ולאחר קבלת רשיון עסק כדין. 1996 -בצו רישוי עסקים

, 02-6297747, טל' 4ישוי עסקים של עירית ירושלים, כיכר ספרא רן עסק יש לפנות למחלקה ללקבלת רישיו בשעות העבודה המקובלות

רכבים המובילים עודפי עפר לאתרים מוסדרים יצוידו באישור הובלה שיונפק להם ע"י המחלקה. 2 מגרסה תופעל רק לאחר קבלת מתן רישיון עסק כדין. 3

דלק ושמן מכליאחסון ד. מניעת זיהום קרקע מ

הגדול שבתוכו; המכללפחות מנפח 110%נפח המאצרה יהיה 1

שמן ודלק; חלחולהמאצרה תהיה עמידה בפני 2

בנקודת היציאה של המאצרה יהיה מותקן מגוף; 3

נורמלי סגור ויפתח לניקוז מי גשם בלבד; במצב ריישאהמגוף 4

יפעל מיידית לספיגת רבעל ההית שעות מרגע גילויו; 24ל שפך במאצרה יטופל תוך פרק זמן שלא יעלה על במקרה ש 5על כל שפכך מהמאצרה יש לדווח החומר וניקוי המאצרה, כך שבכל מקרה לא תהייה דליפה אל מחוץ למאצרה.

מידית למשרד להגנת הסביבה לשם קבלת הנחיות לניקוי השטח.

) בבניינים הסמוכיםזעזועי קרקערעידות (רעש וה. מניעת מפגעי מ' ממבני 20כאשר שטח הפרויקט בו מתבצעות עבודות הריסה, קידוח, דיפון וחפירה נמצא במרחק של פחות .1

המגורים, מבני הציבור וקולטים רגישים אחרים יחויב יזם הפרויקט בהגשת חו"ד אקוסטית לפי הדרישות המחלקה ראה: –ת להיתר בניה/חפירה" לאיכות הסביבה המפורטות במסמך "הנחיות בנושא מניעת רעש למגישי הבקשו

https://www.jerusalem.muni.il/Residents/Environment/Notebook37084/Documents/AcousticOpinion.pdf

תנאים הבאים: בשאר המקרים יחולו ה .2

, ובימי שישי (ו') 19:00 -ל 07:00פעילות של הציוד המכאני באתר תהיה בימי חול בין השעות : שעות העבודה 2.1, 1992התשנ"ג, –בלבד. זאת בהתאם לדרישות התקנות למניעת מפגעים (מניעת רעש) 17:00 – 07:00בין השעות

).5(סעיף 2011 –תיקון התשע"א

ביצוע עבודות בשעות החורגות מאלו יתאפשר על סמך הגשת חו"ד נפרדת לפי דרישותיה והנחיותיה של 2.1.1המחלקה לאיכות הסביבה ואישורה הרשמי. ביצוע עבודות מעבר לשעות שהוגדרו בחוק ללא אישור

ייחשב כעבירה פלילית ותוביל להפסקת העבודה של יום עבודה אחד כתוצאה מכך.

14:00-16:00כאשר עבודות קידוח, דיפון וחפירה מתבצעות קרוב לבתי מגורים יש לצמצם פעילותם בין 2.1.2

37

1979: עמידה בדרישות התקנות למניעת מפגעים (רעש מציוד בניה), התשל"ט, בניה ציוד 2.2

מ' 15ברדיוס של 80db(A) –לא יפעיל הקבלן כלי עבודה שאינם עומדים בדרישות התקנות הנ"ל 2.2.1 .בהתאם לנוהל המדידה

הפעלת המגרסה באתר מותנית בקבלת הרישיון על בסיס אישור המחלקה לאיכות הסביבה. 2.2.2

: לרעש מרבי קריטריון התייחסות 2.3

מרחק ב 20db(A)בתוספת של 1990 –תקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר), התש"ן מפלסי רעש כמפורט ב הפונה לאתר הבניה. מ' מחוץ לחלון 1של

: רעידות וזעזועי קרקע מניעת 2.4

תהיה) אוויר ופטישי מיקרופיילרים – כלל בדרך( הבנייה ציוד ומהפעלת מפיצוצים) הקרקע זעזועי( הרעידות רמת

.3-ו 2 חלקים, DIN 4150 הגרמני התקן דרישות לפי

פיצוצים: 2.5

הפיצוצים יבוצעו בתאום עם המחלקה לאיכות הסביבה, בהתאם לדרישות התקנות למניעת מפגעים 2.5.1 . 1990 –(רעש בלתי סביר), התש"ן

מועדי הפיצוצים המתוכננים הפרוגראמה של הפיצוצים: על לנותן האישורמראש ידווח היתרבעל ה 2.5.2 הכוללת וכל נתון נוסף שיידרש למסרו. , זמני השהיה בין פיצוץ לפיצוץ, סוג חומר הנפץ וכמותואתרב

הקבלן/היזם יבצע מדידות רעש ורעידות מהפיצוצים בתחילת עבודות הפיצוצים בכדי להבטיח עמידה 2.5.3בדרישות התקנות הנ"ל. את המדידות יש לבצע על ידי מודד מוסמך ולהעביר את תוצאות המדידות

לבדיקה ולאישור המחלקה לאיכות הסביבה.

:ואמצעי מיגון אקוסטי רודיג 2.6

הגדר תהיה אטומה . 20db(A)מ' וכושר הפחתה של 2.5גדר איסכורית אטומה בעלת גובה מינימלי של 2.6.1 וללא פתחים. פרט למקרים הכרחיים שער האתר יהיה סגור.

על מנת לצמצם מטרדי רעש עבור התושבים ותלונותיהם מומלץ להשתמש באמצעים נוספים למיסוך 2.6.2 ט מהכלים. הרעש הנפל

המחלקה רשאית לדרוש התקנת גדר גבוהה יותר בהתאם לנסיבות 2.6.3

ורעידות בכל עשר תמדידהמחלקה לאיכות הסביבה תהיה רשאית לדרוש ביצוע : ניטור, בקרה ותנאים מיוחדים .3 . משטר העבודות לשנותמיגון אקוסטי או/ו שלב של העבודה ולחייב מבצע העבודות לנקוט באמצעים ל

וממצאים ארכאולוגיים שמירה על ערכי טבעו.

שמורות טבע, אתרים לאומים ואתרי ,, כהגדרתו בחוק גנים לאומיםו/או ממצא ארכיאולוגי עם גילויו של ערך טבע מוגןהמוגן ובעל הממצאבאזור בו נתגלה פירהתופסק מידית פעילות הח חוק העתיקות, ו/או 1998 –הנצחה, התשנ"ח

המשך . העל הגילוי (רשות הטבע והגנים, רשות העתיקות) תיוידווח מידית לנותן האישור ולרשו ההיתר הבניי/העסק טיפול וחידוש החציבה ייעשה על פי הנחיותיהם.ה

ז. עודפי חציבה וחפירה

יש לפעול ולתכנן את מחזור כל חומרים מחציבה, חפירה ועודפי עפר הניתנים למחזור ימוחזרו ככל הניתן . .1 שלא ניתן למחזור יפונה אך ורק לאתר מאושר לקליטת הפסולת/עודפים לפי העניין והסוג. החומר .2 רכבים המובילים עודפי עפר לאתר מוסדר יצוידו באישור הובלה שיונפק להם ע"י המחלקה. .3

38

ח. מאפייני הגדר ההיקפית באתר החפירה / בנייה

הגדר ההיקפית תבנה על פי ההנחיות הבאות:

לעיל. 2.6יחלו הנחיות סעיף על הגדר .1 הלוחות יהיו מלבניים וישרי זווית וירכבו כשהחלק הצר אנכי . .2מ' לפחות מפני הקרקע . גובה הגדר והחומר ממנו יהיה עשוי, יכול 2.5גובה המזערי של הלוחות יהיה .3

ויידרש להיות שונה בהתאם לשיקול דעת המחלקה לאיכות הסביבה. מטר. 1.0 רוחב כל לוח לא יעלה על .4 הלוחות יהיו מפח מכופף מגולוון ובצעו בשיטות אלקטרוליטית בגוון לבן או " לבן שבור" .5 מ"מ לפחות. 0.75עובי הפח יהיה .6 " מברזל צבוע לשם הקשחת הלוחות ומניעת כיפוף. Uכל קצה חשוף של הלוח יהי תחום בפרופיל " .7ר ולא יבלטו מעבר לקו המתאר של הלוחות. לוחות הפח ייתמכו בעמודים ובקורות מחלקו הפנימי של הגד .8

אין להשאיר רווח בין הלוחות לבין הקרקע. החלק התחתון של הלוחות יאטם ( באמצעות טיט וכד') כך שלא יוותרו רווחים בין הלוחות לבין הקרקע. .9 השער שיקבע בגדר יהיה סגור כל המקרים, למעט בעת כניסה ויציאה של רכבים. .10

ההוצאות הכרוכות בכך לרבות בדיקות, מעבדות, חומרים, גידור אקוסטי זמני לזמן מודגש כי כל

הביצוע, וכדו' לכל עבודות הנ"ל כאמור לעיל, יחולו על הקבלן ולא ישולם לו על כך בנפרד, עוד יודגש כי

הקבלן נדרש לקחת זאת בחשבון גם בלוח הזמנים ולא יתקבלו טענות על עיכובים כלשהם עקב מגבלת

עות עבודה וכדו'.ש

מודגש כי באחריות הקבלן לפעול ככל שנדרש לדעתו לצורך מניעת נזקים והנחיות אלו באו להוסיף אך

לא לגרוע מבדיקות שעל הקבלן לעשות טרם תחילת העבודה ובזמן העבודה.

39

1-מסמך ג

מפרטים טכניים מיוחדים

הכלליים,לתוכניות ולכתב הכמויות, מודגש כי המפרט יש לראות את המפרט המיוחד כהשלמה למפרטים המיוחד בה להוסיף אך לא לגרוע ובכל מקרה המפקח הוא הפוסק הבלעדי בכל אי התאמה בין מפרטים

על כן אין זה מן ההכרח שכל עבודה המתוארת בכתב הכמויות והתוכניות תמצא את ביטויה במפרט המיוחד.

40

איכות עצמית של הקבלן.בקרת

כללי .1

עם עדכון 2009מהדורה 00.02בקרת איכות בפרויקט תבוצע לפי מפרט בקרת איכות של חברת נתיבי ישראל

בנוגע להטלת קנסות בגין אי טיפול באי התאמות ע"י הקבלן. 2011מאוקטובר

ניהול מערכת בקרת איכות .2

ל בקרת איכות של הפרויקט תבוצע ותנוהל ע"י של המפרט לעי 00.02.02.02.01בניגוד לאמור בסעיף

חברה חיצונית המתמחה בביצוע בקרת איכות בעבודות סלילה ובינוי.

א' 00.02.02.02.01בהתאם לדרישות סעיף -דרישות לחברה הנ"ל

צוות בקרת איכות .3

יהיה חלק איכות לא-צוות בקרתבפרק המוקדמות . 046דרישות ניסיון לצוות הבקרה ראה בנספח ו וסעיף

מצוות הביצוע בדרך כלשהי.

צוות בקרת האיכות יכלול לפחות:

משרה חלקית, למשך כל תקופת ביצוע –מנהל בקרת איכות (מב"א) •

ממונה בקרת איכות לעבודות עפר, משרה לפי הצורך. •

ממונה בקרת איכות לעבודות בטון, משרה לפי הצורך. •

מודד מוסמך, המשרה לפי הצורך –מודד בקרת איכות •

מעבדה מוסמכת ע"י הרשות הלאומית להסמכת מעבדות –מעבדה •

מודגש כי בקרת האיכות תבוצע לכל העבודות שבתחום הפרויקט, וללא תוספת תשלום כלשהיא.

41

: עבודות עפר01פרק

מוקדמות 01.01

של -לעבודות עפר 01פרק -כל העבודות תבוצענה לפי מפרט טכני כללי א.

מע"צ, משרד הבטחון -הועדה הבין משרדית המיוחדת של משרד השיכון

(ההוצאה לאור) אם לא סומן אחרת במפרט וכתב כמויות זה.

ו/או חציבהבכל מקום בו נכתב "חפירה" יש לראות כאילו נאמר "חפירה ב.

בכל סוגי קרקע"

הקבלן מקבל את האתר בטרם ביצעו בו עבודות כלשהם. ג.

המפרט מתייחס לעבודות הבאות: ד.

חפירה כללית, כולל עבודות דיפון ושיפועי צד. .1

( החפירה כוללת מילוי חוזר ללא תוספת תשלום )

. מילוי חוזר לאלמנטי בטון. 2

מדידות 01.02 מיד עם קבלת צו התחלת העבודה יכין הקבלן תכנית מדידה של מצב קיים. תכנית זו תועבר למפקח

לאישורו. יום מקבלת צו התחלת עבודה. היה 10-על הקבלן לאשר עם המפקח מצב קיים בשטח לא יאוחר מ

לצורך העבודה ולא אישר הקבלן מצב קיים כאמור, יחשב מצב קיים כפי שמופיע בתכניות המזמין ולצורך חישובי הכמויות. על הקבלן לבצע מדידות לאחר ביצוע עבודות. כל זאת כלול במחירי היחידה

שבכתב הכמויות ולא תינתן בעבור כך תוספת תשלום לקבלן.

הכרת סוג הקרקע 01.03 לפני הגשת הצעתו, על הקבלן לבדוק ולחקור את סוגי הקרקע והסלע הקיימים בשטח.

המזמין לא יכיר בשום תביעות הנובעות מתנאי עבודות החפירה. העבודה היא בכל סוגי הקרקע, האבן והסלע, ללא יוצא מהכלל, אשר עשויים להימצא בתחום שטח העבודות ובקרבתו הסמוכה.

חישובי כמויות לעב' עפר ואסמכתאות לפינוי חומרים: 01.04מאזן כמויות לעבודות עפר על בסיס התכניות /טרם תחילת העבודה, יגיש הקבלן חישובי כמויות

שנמסרו לביצוע. לא יחל הקבלן בעבודתו לפני אישור הכמויות ע"י המפקח. הקבלן נדרש להציג חישובי כמויות לעבודות עפר ואסמכתאות לפינוי חומרים מהאתר אל לאתרי שפך

הבריכה והמגרש המרכזי). או אתרים מוסדרים, באישור העירייה, עבור כל מגרש בניפרד (המתנ"ס, על הקבלן להציג למחלקה לאיכות הסביבה את כל תעודות השקילה של עודפי העפר ופסולת בניה.

בתום העבודה, הקבלן נדרש להשגת אישורים מהמחלקה לאיכות הסביבה עבור כל מגרש בניפרד (המתנ"ס, הבריכה והמגרש המרכזי). הנ"ל תנאי למסירת העבודה.

אות לפינוי עודפי חפירה לאתרי שפך או אתרים מוסדרים אחרים מהווה תנאי הצגת אסמכת לחשבונות חלקיים ולחשבון סופי.

פירהח 01.05בהתאם לקרקע שבמקום החפירה. החפירה בשטח תבוצע הקרקעהקבלן יחפור בכל סוגי

בכלים מכניים ו/או בעבודות ידיים, באם יש צורך בתמיכת החפירות בנוסף לעבודות הדיפון,

42

יבצע הקבלן את כל התמיכות הדרושות לפי הוראות המהנדס ומחירי היחידה ייחשבו

ככוללים את כל ההוצאות הקשורות לתמיכות הנ"ל.

ור יוביל הקבלן אל מחוץ לשטח הבנין. החומר יסולק מהאתר למקום שפך את החומר החפ

מאושר, לחילופין ישתמש בחומר לצורך מילוי חוזר כפוף לאישור המפקח.

בנוסף לאמור במפרט הכללי הבין משרדי המחירים כוללים:

עבודות העפר כוללות סילוק הפסולת בכל סוגיה הנמצאת בשטח, תאום קוי ביוב, וכל .א

מערכות קיימות שעלול הקבלן להתקל בהן בזמן החפירה.

הקבלן חייב להוביל על חשבונו ובלי כל תשלום נוסף עבור סילוק חומרי החפירות .ב

לכל מרחק בהתאם להוראות הרשות -וחומרים אחרים שאינם נחוצים בשטח העבודה

המקומית והוראות המפקח.

סוד, קיר תומך, בורות, מערכות וביוב, בכל מקום בו הקבלן נתקל במבנה תת קרקעי, י .ג

שמופיע בתכניות עם אינפורמציה שונה או שלא מופיע כלל בתכניות, חל איסור להתקרב

בחפירה לרכיב שנתגלה גם כשהנ"ל נדרש בתכניות. הקבלן יעצור את העבודה במרחק

ויבקש מ' לפני הרכיב שנתגלה, ויעבד שיפוע קרקע אל תחתית החפירה יכתוב ביומן, 1.5

הנחיות להתקדמות מהמפקח.

אנכי. ללא כל תוספת תשלום . 1אופקי ל 1.5בכל מקום נדרש, תבוצע חפירה בשיפוע .ד

סילוק והובלה של חומרי חפירה או חציבה 01.06עודפי אדמת חפירה או עפר שנפסל למילוי, צמחיה, שורשים, שברי בטונים ופסולת אחרת שתמצא

למקום שפך מאושר.יסולקו אל מחוץ לאתר העבודה חומר חפירה/חציבה עודף וכן כל חומר אחר, לרבות פסולת שיקבע ע"י המפקח יסולק אל מחוץ לשטח האתר, אל מקומות שפכים מאושרים ע"י הרשויות והגורמים השונים הקשורים בכך או לחילופין

ה לאיכות מוסדרים אחרים לצורכי מילוי, הכל באישור הרשות המקומית, המחלק קליטה לאתריהסביבה . לצורך קבלת האישורים המתאימים לסילוק עודפי העפר והפסולת יפנה הקבלן בבקשה

למחלקה לאיכות הסביבה בעירית ירושלים. על הקבלן להציג לרשות המקומית/למחלקה לאיכות הסביבה הסכם עם אתר מוסדר לקליטת עודפי

שים יש להציג את הכמויות שהועברו כמצעים.העפר או לחילופין במידה והחומר ייגרס ויועבר למבקהשגת ההיתרים וסילוק חומר זה הינו באחריותו המלאה והבלעדית של הקבלן, ולא ישולם בנפרד עבור עבודה זו. המחיר של כל סעיף כולל בין אם יצוין בסעיף ובין אם לא, את סילוק הפסולת ו/או

ורם מתאים, לרבות כל ההוצאות הנובעות עודפי העפר במידה וישנם למקומות שנקבעו ע"י הג מדרישות הגורם הזה.

כלולים במחירי היחידה, והקבלן לא יהיה תשלום אגרות והיטלי שפיכה יהיו על חשבונו של הקבלן זכאי לתשלום נוסף בגינם.

כאמור החומר החצוב או החפור, אשר הקבלן חייב יהיה להוציאו מחוץ לשטח, יסולק ע"י הקבלן ע"י

בלתו למקום שפיכה מורשה או לאתר קליטה מוסדר אחר, הכל באישור הרשות. תיאום בנושא זה הוקבלת האישורים הדרושים ותשלום האגרות, ההיטלים, התמלוגים (ככל שאלה נדרשים על ידי רשות מקרקעי ישראל) חלים על הקבלן, על חשבונו וכלולים במחירי היחידה שבכתב הכמויות. לא תשולם

שום תוספת כספית או אחרת עבור מרחק הובלת העפר, ולא תעשה כל מדידה של מרחקי לקבלןהובלה בכל סוגי עבודת העפר בשטח הבניה ומחוץ לאתר, ורואים את מחירי החפירה והחציבה מכל

הסוגים ככוללים את כל מרחקי ההובלה הדרושים.סולת, הריסת מבנים, וכו' לא ימדדו כל האמור בסעיף זה לעיל לגבי חומר נחפר, מתייחס גם לגבי פ

בנפרד.

43

מילוי ועודפי חפירה 01.07

יהיה הבעפר החפור, לצורך ביצוע וסדור המילויים בתנאי שעפר זבמיטב לפי הצורך הקבלן ישתמש חופשי לחלוטין מצמחיה, מלכלוך ומפסולת ומתאים לדרישות המפרט ושימושו יאושר על ידי המפקח, עודפי החומר החפור, במקרה ולמזמין אין צורך בו על פי אישור מתאים ע"י המפקח, ייחשבו כרכושו

הכל -אל מחוץ לשטח בהתאם לחוקים העירוניים להעבירםשל הקבלן והוא יהיה רשאי למכרם או בבצוע העובדה הכולל .עבודות המילוי החוזר והדוקו נכלל בצוע על חשבונו ואחריותו.

לצורך הפעלת מגרסה נדרש הקבלן לקבלת רישיון עסק כדין. – הפעלת מגרסה באתר .1

חפירה לבורות מתחת לרצפה 01.08

במחיר היחידההחפירה תבוצע בהתאם למידות הבורות ובתוספת מרווחי עבודה (שעלותם נכללת

) הנדרשים מסביבם. הכולל

בשום מקרה אין לחפור מתחת ליסודות קיימים או סלעיות קיימות, כך שקו הדיקור מתחתיתם ועד

.מ' נטו מהם 2אנכי ובקרבה של לפחות 1אופקי ל 2לתחתית החפירה תהיה בשיפוע

חפירה מיותרת 01.09

או יחרוג מגבולות התכניות ימלא הקבלן /בכל מקרה שהקבלן יעמיק לחפור מתחת למפלס הנקוב ו

, על חשבונו, כדלקמן:את עודף החפירה

ס"מ עם הרטבה והידוק במכבש ויברציוני 15' בשכבות של אמילוי עודף החפירה יהיה מילוי במצע סוג

לפי מודיפייד א.א.ש.הו ולפחות לארבע מעברים של כלי מהדק. לכל שכבה 100%לצפיפות של לפחות

דיקה ע"י מכון מוכר ורק לאחר קבלת התוצאה תבוצע שכבה נוספת.תבוצע ב

ו/או אלמנטים תת קרקעיים בשטח המגרשמילוי 01.10

ס"מ עם 20, פיזורו והידוקו בשכבות של למקום הנדרשעבודות המילוי כוללות הכנסת חומר המילוי

מעברים ותיקון פני 4 -לפי מודיפייד א.א.ש.הו ולפחות ל 98%מכבש ויברציוני לצפיפות של לפחות

עפר מהחפירה בשטח יכול לשמש למילוי חוזר רק אחרי מיון, עירום זמני ואישור על ידי .התשתית

.המפקח

עבודות המילוי יבוצעו בכלים מתאימים כולל כלי הידוק עדינים המתאימים למקום ההידוק.

יתרות העפר (אם נותרו) יסולקו מהאתר. על הקבלן לנקוט בכל האמצעים הדרושים למנוע פגיעה

באיטום שבוצע (אם בוצע) של המבנים התת קרקעיים בשעת עבודת המילוי החוזר.

על ביצוע המילוי החוזר לא ישולם בנפרד והקבלן יקח בחשבון עבודה זו ככלולה במחירי

.העבודה הכוללים

ועץ קרקע ויועץ ביסוסדו"ח י 01.11

הדו"ח של יועץ קרקע ויועץ הביסוס מהווה חלק בלתי נפרד של המפרט ועל הקבלן לבצע את עבודות

העפר בהתאם להמלצות הניתנות בדו"ח, ללא תשלום נוסף למעט התשלום לעבודות המתוארות בכתב

הכמויות.

44

דיוק העבודה 01.12

ס"מ הן לגבי הגובה המתוכנן וכן ± 2יה בגמר הסופי של עבודות הקבלן יה -דיוק העבודות

מ' בכל כוון שהוא. 3לגבי סרגל ישר באורך

פגיעה בחלקי מבנה תת קרקעיים. 01.13

במקרה של פגיעה פיזית במערכות תת קרקעיות, באלמנטי בטון, או באיטומם הקבלן ישחזר האלמנט הנפגע על חשבונו כחדש, על פי החלטתו הבלעדית של המפקח.

בצוע בנוסף לאמור במפרט הכללי והמפרט המיוחד מבלי לפגוע באמור כוללים 01.14

עבודות

החפירה והמילוי את האמור להלן.

המונח חפירה מציין חפירה לפי כל שיטה שהיא ובשכבות מכל הסוגים .א

אשרעשויים להתקל בהם כולל חציבה, חפירה לקרקע רטובה וכו'.

רות כולל ניקוז והגנה מפני חדירת מים סילוק מי גשמים מהחפי .ב

מהסביבה.

בכל מקום שיידרש עבור מרחבי עבודה, שיפועים מקומיתימוך ודיפון .ג

מדרונות רמפות יציאה וכו' וכל עבודה שהיא הדרושה לביצוע עבודות

החפירה ו/או המילוי, כולל סילוק הרמפה עם סיום העבודה.

ן החומר, עירום זמני, טיפול כפול עבודות החפירה כוללים מיו בצוע .ד

והעברת העפר החפור מחוץ לגבולות האתר.

חפירה בעבודת ידיים למפלס הדרוש וכן חפירות גישוש בכל מקום חשוד .ה

למבנים ומערכות תת קרקעיות כולל במחיר החפירה.

מילוי חוזר מהודק ומבוקר באלמנטים שהקבלן חפר כמו בורות, קורות .ו

יסוד וכד'.

לכל הדרישות של דו"ח יועץ קרקע, שצורף למסמכי יחסות מלאהההתי .ז

המכרז.

מרווחי עבודה סביב אלמנטי בטון כלולים בעלות הבצוע הכוללת ולא תשולם

בנפרד.

סילוק מים מחפירות 01.15

באם יצטברו מים בחפירה עקב גשמים, שטפונות או מקורות אחרים, יהיה על הקבלן לסלקם על יעילים ומהירים ביותר לפי הוראות המפקח. במידת הצורך, על הקבלן יהיה לבצע חשבונו באמצעים

תעלות ושיפועים לניקוז זמני של מי גשם או מים מצנרת. לא תשולם כל תוספת כספית או אחרת בגין הוראות סעיף זה.

45

ויהיה סעיף זה מתייחס לכל תקופת ביצוע העבודה ולא רק בתחומי הזמן של ביצוע עבודות העפר, באחריותו של הקבלן.

אופני מדידה: מחירי העבודות המופיעים בכתב הכמויות כוללים: 01.16

פינוי והובלה של עודפי חפירה לאתר שפיכה מאושרים בכל מרחק שהוא מהאתר ו/או לאתרים • מוסדרים בתחום הרשות

תשלומי אגרות כלשהן לרבות למינהל מקרקעי ישראל במידה וידרש •

לחדירת מים מהסביבה.ניקוז והגנה •

עבודה לסילוק של מכשולים. •

חפירה בעבודות ידיים במידה ונדרש. •

חישובי כמויות לעבודות עפרימדדו על בסיס תכנית מדידה שתוכן ע"י הקבלן וחייבת לקבל אישור • המפקח.

חישוב כמויות מילוי לרבות מחומר מקומי גרוס ומותאם באתר יחושב לאחר הידוקו, כלומר בחישוב • הנפח לפי מדידת השטח לפני פיזור והידוק ביחס למדידת השטח לאחר פיזור והידוק.

הצגת אסמכתאות לפינוי עודפי חפירה לאתרי שפך או אתרים מוסדרים אחרים מהווה תנאי • לחשבונות חלקיים ולחשבון סופי.

46

עבודות בטון יצוק באתר -02פרק

מוקדמות 02.01

בנוסף למפורט להלן, כפוף ביצוע עבודות הבטון היצוק באתר לדרישות . 1

ו/או כל פרק רלוונטי אחר ותקן הג"א העדכני. 02פרק –המפרט הכללי

הקבלן יוודא עם המהנדס לפני התחלת ביצוע של כל אלמנט כי התכניות . 2

שבידיו הן מהדורתו האחרונה של המתכנן.

לביצוע".על התכניות תוטבע חותמת "מאושר

לפני יציקת הבטון, כל האלמנטים המבוטנים השייכים למערכות שונות או . 3

לקשר עם פריטים אחרים, יחוזקו לתבניות ויקבלו את אישור היועצים

למערכות אלה. אישור היועצים בנדון לא פוטר את הקבלן מאחריותו

קול לביצוע העבודה וכל תיקון או שינוי או החלפה עקב מחדל, טעות או קל

בגלל פעולת היציקה או שימוש בחומרים לא מתאימים יהיה על חשבונו של

הקבלן.

כל אלמנטי הבטון הגלויים לעין, יהיו בגמר חלק ונקי מוכן לצבע.

אין באמור לעיל להתיר הפסקות יציקה בלתי מבוקרות ו/או נקבוביות יתר

ל פגם אחר בפני ו/או סגרגציה ו/או סגרגציה ו/או זליגה בין תבניות ו/או כ

הבטון החלק. ביצוע הצבע יכול שידחה למועד אחר עפ"י בחירה בלעדית

של המזמין ולפיכך יהיו פני הבטון בעל חזות שתאפשר זאת..

כל פני הבטון ברצפות, בתקרות ובגגות יהי מוחלקים בעזרת הליקופטר

וללא כל תוספת שתלום .

סוגי הבטון 02.02 הכל עפ"י התוכניות . 30-ו/ או ב 40-בסוג הבטון יהיה

תנאי הבקרה הנדרשים לגבי כל סוגי הבטונים בכל חלקי המבנה יהיו תנאי בקרה

טובים.

סעיפי כתב הכמויות מתייחסים ליציקת כל הבטונים ללא הבדל במיקומם

במפלסים, בגבהים וכיו"ב.

בצוע כל הבטונים כוללים את עלות התבניות . . 1 בעמודים ובקירות יכללו ביצוע בגבהים שונים ובמידות בצוע הבטונים . 2

שונות, וכמו כן עמודים וקירות הבטון אשר גובהם יותר מאשר מפלס

מתוכנן אחד.

מקצועות כל הבטונים יקטמו במשולשים שיושמו בתוך התבניות או . 3

בפינות חדשות כפי שיקבע האדריכל הכול כלול במחירי העבודה הכולל

47

קו בתבניות פח חדשות ללא עיוותים. והיה והקבלן לא כל הבטונים יוצ . 4

יגיע לרמת בטון משביעת רצון לדעת המפקח יחוייב בבצוע טיח על

חשבונו . ( תקרות קירות המרתפים יוצקו ברמת בטונים חשופים )

דיוק בביצוע 02.03של על מנת להבטיח דיוק מקסימאלי בעבודות השונות, יש להשתמש בשירותיו

מודד מוסמך בכל עבודות הסימון השונות כולל העמדת קירות, עמודים ותקרות.

עלות המודד כלולה בבצוע ולא ישולם בגינה בנפרד.

OLERANCEST -סיבולת 02.04

דרגת הסיבולת הנדרשת, אם לא יצוין אחרת, באחד ממסמכי החוזה, . 1

).1(חלק 789לפי טבלת הדרגות בת"י 6תהיה (חלק 789לפי טבלת הדרגות בת"י 5הסיבולת לטפסות פלדה תהיה דרגת . 2

1(

המותרת, אם לא נדרש להלן אחרת, תהיה מחצית ערך הסיבולת ההסטיי . 3

כמפורט לעיל (לפלוס או מינוס)ץ

לא תורשה צבירת סטיות:

בכל מקום שיתגלו סטיות גדולות מאלה שהוגדרו לעיל, יהיה על הקבלן לשאת בכל

הכרוכות בתיקון, כולל הריסת המבנים שנוצקו ויציקתם מחדש.ההוצאות

מבלי לפגוע באמור לעיל מודגשת בזאת במיוחד חשיבות האנכיות של קירות התמך

.

כל הקבלן לנהל יומן מדידות אשר ימצא באתר, היומן ימולא וייחתם ע"י מודד

מוסמך אשר נימצא באתר והוא יאשר את אנכיות האלמנטים השונים,

כן, על הקבלן באמצעות מודד מוסמך לסמן את מצב הקרקע הקיים , חפירות -כמו

שבוצעו , העמדת קירות התמך הכל קומפלט ובמחיר היחידה .

הכנות ליציקה 02.05 48על הקבלן להודיע למפקח בכתב על מועדי היציקה המוצעים על ידו, לפחות

ישור מהנדס הביצוע מטעם הקבלן שעות לפני מועד היציקה המתוכנן ולקבל א

בכתב לאותו מועד.

לקבלן ע"י המזמין. רנוהל ביצוע ואישור יציקות יוכן על טופס מיוחד שיימס

48

בכל מקרה, רק לאחר אישור בכתב של המהנדס האחראי לביצוע יודע הקבלן

למפקח כי היציקה מוכנה.

הפסקות יציקה 02.06ות אלא באותם מקומות לפי אישור מיוחד בכתב אין הקבלן רשאי להפסיק יציק

של המהנדס. השיטה, הצורה ואמצעי הביצוע של הפסקות היציקה חייבים באישור

שבועות מראש ובכתב את בקשתו להפסקות 3המהנדס. הקבלן יגיש למהנדס

יציקה, כולל תכנון מפורט של שיטת הביצוע. המהנדס יקבע אם הוא מוכן לקבל

ת היציקה כמוצע ע"י הקבלן, ואם לא יהיה מוכן, יבצע הקבלן את תכנון הפסקו

את הפסקות היציקה והפרטים הנלווים להפסקות אלו על פי קביעת המהנדס.

לא תוכרנה כל תביעות של הקבלן בגין חיובו לבצע את הפסקת היציקה בהתאם

להנחיות המהנדס, גם אם הן נוגדות את סדר ושיטת עבודתו של הקבלן. הקבלן

יבצע הפסקות יציקה כתוצאה מאילוצים שונים במקומות שידרשו ע"י המהנדס

ספת תשלום. גם אם הן חורגות מההפסקות המתוכננות מראש, וזאת ללא כל תו

בכל הפסקת יציקה יבוצעו שקעים בבטון לפני ההפסקה, ויוצאו קוצים לחיבור

המשך היציקה. מומלץ לקבלן (אלא אם נדרש הקבלן לכך באחד ממסמכי החוזה

או בתוכניות העבודה) להשתמש באביזרים מוכנים המורכבים בתבנית והמכילים

בנוסף לאמור במפרט הכללי בתוכם גם את השקע וגם את הברזל להמשך העבודה.

ינוקה הזיון באזור ההתחברות עד לקבלת מוטות פלדה נקיים מכל שיירי בטון ומי

צמנט.

כל האמור בהקשר להפסקת יציקה, כלול בבצוע הכולל ולא ישולם בנפרד.

בהפסקות יציקה אופקיות או אנכיות יש לבצע בנוסף לאמור במפרט, מריחת

ין בטון חדש לבטון ישר (כלול במחיר היחידה). פריימר לשיפור הדבקות ב

יציקת חתכי קורות בשלב אחד או במספר שלבים כלולים בבצוע הכולל של העבודה

ללא כל תשלום נוסף .

הכללת הוצאןת 02.07

כל הבטונים יהיו בגמר חלק המיועד לקבלת חיפוי אבן כמפורט להלן. . 1

מחיר עבודה זו כלול במחירי היחידה. . 904הטפסים יבוצעו בהתאם לדרישות התקן הישראלי מס' . 2

התבניות תהיינה מטפסות פלדה מטיב מעולה כשהן חלקות ומושלמות או

מטפסות עץ כפולות עשויות שתי שכבות דיקטים, הכול מושלם כמפורט

במפרט הכללי ובהתאם להוראות האדריכל והמהנדס. התבניות עשויות כך

שתבטחנה קבלת משטחי בטון נקיים וחלקים לגמרי, ללא פגמים כלשהם.

בליטות בטון לאורך תפרי השקה של הדיקטים (לבידים), ילוטשו באבן

קרבונדום עד לקבלת פני בטון חלקים למשעי ללא שנותרו סימנים ומוכנים

לצבע.

49

במידה ופני הבטון, הטקסטורה וגוון הבטון לא יהיו לשביעות רצונם של . 3

ונו את כל המהנדס/האדריכל ו/או המזמין, יידרש הקבלן לבצע על חשב

התיקונים, הכול לפי דרישתם וללא כל תשלום נוסף, לרבות בצוע טיח

ושפכטלים עד קבלת גמר חלק וישר לשביעות רצונו של המהנדס/האדריכל

ו/או המזמין. מנת המים בבטון צריכה להיות נמוכה במיוחד על מנת להגן על הזיון בפני . 4

קורוזיה.

הקבלן יקפיד במיוחד על ניקיון האגרגטים ועל התאמתם לעמידות בפני . 5

סולפטים ומים קורוזיביים.

אין להשתמש בחוטי קשירה או בלוחות עץ לקביעת הרווחים בין לוחות . 6

הטפסים או לקשירתם. למניעת השימוש בחוטי קשירה יש להשתמש

ר את הטפסים בשיטה מאושרת על ידי המתכננים לפיה ניתן לחבר ולקשו

באמצעות מוטות מתיחה מיוחדים לשימוש בבטונים גלויים וחלקים.

החורים הזעירים בתוך המבנה הנגרמים כתוצאה מהשימוש במוטות אלה,

יסתמו לאחר פירוק הטפסים בטיט מיוחד בשיטה מאושרת ע"י המהנדס

וללא תוספת תשלום. במאגרי מים ובבריכות יש להשתמש בשומרי מרחק

ם המצוידים בטבעת אטימה ובפקקי גומי קוניים בקצוות. שומרי מיוחדי

מרחק אלו יחתכו על ידי הקבלן לאחר פירוק התבניות, בנקודה הפנימית

של החללים הנוצרים ע"י פקקי הגומי ויסתמו בטיח לא מתכווץ כדוגמת

"טורייט" (יבואן "כמאדיר") לפי אישור המהנדס. כל הנ"ל כלול במחירי

ישולם עבורם בנפרד. היחידה ולא

תשומת לב מיוחדת מופנית לסדרי היציקה של הבטונים החלקים. טפסים . 7

אופקיים לבטון חלק הנצמדים לקיר בטון יצוק, יתחברו לקיר היצוק

בצורה שתימנע כל נזילת בטון. דין זה כוחו יפה לגבי יציקת קירות בשלבים.

לשטחי הבטונים היצוקים היא בעלת חשיבות אטימות בין הטפסים

ראשונה במעלה ויש לאחוז בכל האמצעים הדרושים למניעת נזילות כולל

איטום בגומי ספוגי טבול בחומר בטומני. כמו כן פני הבטונים ינוקו אחרי

בחזית ופירוק הטפסים כולל השחזת הפוגה והבליטות, באם ייווצר

, על הקבלן להגן על שטחי הבטונים הקירות לשביעות רצונו של המהנדס

החלקים במשך כל זמן בצוע עבודות הבניין.

אין לרטט את הבטון היצוק לאחר הפסקת היציקה, על מנת למנוע . 8

התרחבות בתבניות.

יש לראות בכל אלמנט מבטון חלק שטח מוגמר אשר יש להגן עליו מכל

ת במחירי פגיעה, באמצעים מאושרים ע"י המהנדס. הגנות אלו כלולו

היחידה ללא כל תוספת תשלום.

חורים, חריצים, שרוולים, אלמנטים מבוטנים וכו' 02.08

50

לפני יציקת הבטונים יהיה על הקבלן לברר ולוודא את מיקומים המדויק . 1

של כל החורים, החריצים, השרוולים כדי שיוכל לבצעם מראש. על ביצוע

הבטונים.עבודות אלו לא ישולם בנפרד והן כלולות במחירי לא תורשה חציבה בבטון ללא תאום פרטני עם המפקח וקבלת אישורו

בכתב.

לצורך הברורים יהיה על הקבלן לבדוק את תוכניות המערכות ולברר עם . 2

את -המהנדס וכל המתכננים וקבלני המשנה למערכות הנמצאים באתר

מת תוכניות כל ההכנות הנדרשות להם ובין היתר גם לבדוק את התא

הבניין לתוכניות מערכות התברואה,החשמל, המעליות, מיזוג האוויר

וכו'.

מודגש בזאת שאין זה מן ההכרח שכל הסידורים וההכנות יופיעו בתכניות

הקונסטרוקציה או האדריכלות ויש לבדוק גם את תוכניות המערכות של

המתכננים והקבלנים.

תוכנית של כל החורים, שרוולים, חריצים לפני יציקת הבטונים יכין הקבלן

שקעים וכו' כדי שיוכל להכינם מראש, ויברר עם קבלני המערכות

, המ.נ.נ. וכל שאר הנוגעים בדבר את כל הפרטים תהאלקטרו מכאניו

הקשורים בעבודתם כדי להכין עבורם כל הנדרש.

צעו הכנת כל השרוולים, השקעים, החריצים, פתיחתם וניקויים וכו' שיבו

הן מהמסומן בתוכניות והן מהרשום ביומנים ובהוראות ביצוע לפני

היציקה ואף במהלך היציקה, יהיו כלולים בבצוע העבודה ולא תשולם

עבור עבודה זו שום תוספת שהיא.

הקבלן יעסיק באתר, על חשבונו, מהנדס/הנדסאי רשוי מיוחד (שיאושר . 3

השרוולים וכל ההכנות ע"י המזמין) לצורך תאום המערכות, החורים,

הנדרשות. האינפורמציה הנ"ל תמצא בתכניות השונות של האדריכל,

הקונסטרוקטור והיועצים האחרים. הנ"ל יכין תכנית מפורטת של

החורים, השרוולים, החריצים, אפי מים וכל הקשור ביציקת הבטונים.

ות.התכנית תועבר לאישור המהנדס לפני הביצוע. מכל מקום כל האחרילתאום וריכוז האינפורמציה הנ"ל היא על הקבלן והנ"ל כלול במחיר

הכללי של ההצעה.

כל חור, מעבר ופתח המופיע באחת מתכניות המערכות ולא בוצע ע"י

הקבלן מכל סיבה שהוא, יבוצע על ידו לאחר היציקה ע"י קידוח או

ניסור בתאום עם המהנדס. כל ההוצאות הכרוכות בך תהיינה ע"ח

קבלן.ה

פירוק תבניות 02.09אין לפרק תמיכות תקרה עד 02068 -ו 02067בנוסף לאמור במפרט הכללי סעיף

להתקשות הסופית של התקרה מעליה. דהיינו, קיימת אפשרות שקצה הביצוע

51

יכתיב דרישה לתמוך ברציפות שני תקרות או יותר: זאת, מותנה בזמני הפירוק,

לם תוספת מחיר על כך וכל הנ"ל כלול משקל התקרות וסכמות ההשענה. לא תשו

במחירי היחידה. הקבלן רשאי להוסיף ערבים להתקשות מהירה של הבטון ובתנאי

שהבטון לא יאבד מחוזקו ולא יפגע מחום הידרציה גבוה וכדומה. הקבלן רשאי גם

לבצע אשפרה מתאימה כדי לזרז את התקשות הבטון.

אשפרה 02.10על הקבלן לבצע אשפרה 0205תת פרק ,02בנוסף לאמור במפרט הכללי פרק

-מתאימה לתנאי כמפורט להלך:

-ימים ליציקה : 7לגבי משטחים שתבניותיהם פורקו טרם מלאו

על כל השטחים שתבניותיהם עדיין במצב לח יותז חומר חוסם התאדות המים

צבעוני, הכול לפי מפרט והוראות CURING-COMPOUNDמתוך הבטון הנקרא

ד על רצפות בטון).היצרן. (מלב

הוראה זו אינה מתייחסת לשטחי התחברות האלמנטים בעתיד (שטחי הפסקות

יציקה) עליהם יש לפרוס יריעות יוטה בשתי שכבות ספוגות במים ולהחזיק משטח

ימים. 7הבטון במצב רטוב באופן רצוף למשך

.CURING-COMPUNDעל משטחי הפסקות יציקה אין להתיז

כלול במחירי היחידה השונים הנקובים בכתב הכמויות אשר מחיר האשפרה

תשולם בגינו לקבלן שום תוספת שהיא.

הקבלן יעסיק פועל מיוחד שיהיה אחראי לבקרה ולביצוע עבודות האשפרה. אין

לבצע הרטבה לא רציפה הגורמת ליבוש והרטבה לסירוגין הפוגעים בבטון וגורמים

לסדיקה.

הרטיבות צפיפות הבטון וערב כנגד 02.11ביציקת כל האלמנטים הבאים במגע עם מים יש להקפיד על צפיפות הבטון

ואטימותו כנגד חדירת רטיבות. אטימות הבטון תיבדק באמצעות התזה על קירות,

שעות, ומעקב אחרי נזילות לפני ביצוע עבודות 72או יצירת בריכה על גגות למשך

הבידוד והאיטום.

יהיה על הקבלן להבטיח את אטימות האלמנט ולתקן בכל מקרה של חדירת מים,

-" או בZYPEXעל חשבונו את המקום הטעון תיקון ו/או לטייח את המקום ב"

"VANDEX .הקבלן יוסי, על חשבונו ערבים מתאימים להבטחת אטימות הבטון ."

עם זאת אין תוספת ערב כמפורט לעיל פותרת את הקבלן מאחריות מלאה ובלעדית

מבנה. הערבים לא יכילו כלורידים התוקפים את ברזל הזיון. לא לאטימות ה

תשולם כל תוספת עבור הכנסת הערבים לבטון.

הכללת הוצאות 02.12עבודות הבטונים כוללות את כל ברזל הזיון עפ"י התוכניות ואשר לא ימדד , מחיר

הברזל כלול בבצוע עבוודת הבטונים .

52

פלדת הזיון 02.13

טות פלדה עגולים רגילים או פלדה מצולעת, כמצוין מוטות הזיון יהיו מו . 1

בתוכניות. הפלדה תתאים לדרישות התקנים הישראליים העדכניים ללא

כל סטיות שהן. מוטות הפלדה שיסופקו מכל סוג שהוא יסופקו ישרים

בהחלט.

על הקבלן להקפיד במיוחד על מיקום מוטות הזיון המשמשים "קוצים" . 2

ת.העולים מעל מפלס התקרו

בצוע עב' הזיון נכללות במחיר הבטונים ולא ימדדו . . 3

במידה ויהיה צורך בחיבור עם חפיפה של מוטות פלדה לזיון במקומות . 4

שונים מאלה המצוינים בתוכניות, יהיה המרחק בין שני חיבורים טעון

אישור המתכנן ובאופן כללי ייעשו תמיד החיבורים לסירוגין. , הן לצורך חפיפה ברזללריתוך איסור מוחלטחל -לפי הוראות המהנדס

באתר. ריתוכיםלא יבוצעו –והן לצורך הארכה

על הקבלן לקחת בחשבון כי במקומות מסוימים אורכי המוטות יהיו

מ' עליו לקחת בחשבון במחיר הצעתו כי לא תשולם תוספת 12-גדולים מ

באורך המפורט מיוחדת על כך. במידה ולא ניתן יהיה להשיג ברזל זיון

לעיל, יאושר השימוש בחיבורי מוטות הפלדה על ידי מחברים

קונסטרוקטיביים מתאימים שיאושרו מראש על ידי המהנדס.

חיבורים אלו יבוצעו על חשבון הקבלן ולא ישולמו בנפרד.

לפני כל יציקה יש להקפיד שכל "הקוצים" של מוטות הזיון השייכים . 5

ם ממיץ בטון ומלכלוך אחר. ליציקה הקודמת יהיו נקיי

חפיפות ברזל חלוקה ו"ברזל רץ" באלמנטים השונים לא ימדדו ולא ישולם . 6

בעבורן,וכלולות במחיר העבודה הכולל .

שומרי המרחק יהיו סטנדרטים מייצור חרושתי כגון אביזרים מפלסטיק . 7

וכמותם תהיה במרחק שיבטיח את כיסוי הבטון בכל השטח.

חיזוקי ברזל שונים לצורך תמיכת ברזל עליון לא ספסלים, ציפורים, . 8

ישולמו והם כלולים בבצוע העבודה .

על הקבלן להתארגן להזמין את הברזל לפי תוכניות הקונסטרוקציה . 9

שיוגדרו לביצוע, על הקבלן לקחת בחשבון כי לא כל הברזל מפורט

הביצוע בתוכניות המכרז. יש לצפות להשלמות של פרטי הזיון בתכניות

53

בסמוך למועד הביצוע, לא תשולם בנוסף על השלמות פרטי הזיון בנוסף

למפורט בתכניות במכרז.

זיון ברשתות פלדה 02.14המוטות והרשת יתאימו לדרישות התקן הישראלי לרשתות פלדה מרותכות.

המוטות יהיו משוכים מברזל מצולע או מברזל משוך במתיחה קרה שלגביהם יחולו

הדרישות דלהלן:

מינימום. -ק"ג/סמ"ר 5000מינימום. גבול נזילות -ק"ג/סמ"ר 5900חוזק למשיכה

מאחר וסידור הרשתות מותנה בשיטת ופרטי התבניות של הקבלן, מטיל המזמין

על הקבלן את הכנת תכניות הרכבת ופרטי הרשתות ברצפות ובקירות, לפי

ההוראות ונתונים שיתקבלו מאת המהנדס.

לאישור המתכנן לפני ביצוע. המתכנן שומר לעצמו את הזכות לאשר התכניות יוגשו

שבועות ממועד ההגשה הסופית. על התכנון הנ"ל לא תשולם לקבלן 3התכניות עד

כל תוספת שהיא ועלותו כלולה בבצוע הכולל של העבודה .

חפיפות רשתות באלמנטים אופקיים כגון: תקרות ואלמנטים אנכיים כגון: קירות

ותמורתן תיכלל בבצוע העבודה הכולל . התימדדנלא

בדיקת בטונים טריים 02.15תערובת הבטון לפרטיהן תאושרנה במבדקת הבטונים אשר תבצע בדיקות טיב . 1

של הבטונים. .118ביצוע הבטונים יעשה בתנאי בקרה טובים לפי ת"י מס' . 2

טרי אחריותו של הקבלן לתאם עם מכון התקנים לקיחת מדגמים מהבטון ה . 3

שעות לפני מועד היציקה בפועל. 24בהודעה מראש של

חיבור בטון חדש לבטון ישן 02.16התחברות אלמנטי בטון חדשים לקיימים תיעשה ע"י סיתותים של בטונים קיימים,

סיתות השענות באלמנטים הקיימים וקידוח והחדרת קוצים בשימוש עם דבק

אפוקסי או ברגים.

לא תשולם בנפרד ותהיה כלולה בסעיפים כל ההתחברות לאלמנטים קיימים

השונים שבכתב הכמויות מלבד קידוח והתחברות ע"י קוצי זיון בהתאם למפורט

בתכניות הקונסטרוקציה שתשולם בהתאם לסעיף הקיים שבכתב הכמויות.

כיסוי בטונים 02.17ברזל הזיון צריך להיות מרוחק מהטפסים באמצעות פקקים עגולים מבטון טרום

ם מאושרים אחרים ע"י המפקח.או באמצעי

54

עובי הבטון המינימאלי עד הברזל הקרוב ביותר לפני הבטון יהיה כדלקמן:

ס"מ בכל האלמנטים . 4 -

במידה וכיסוי זה לא מובטח בתוכניות, יפנה הקבלן למפקח לקבלת

הוראות.

. על הקבלן לאשר עם המתכנן לפני הבצוע עובי כיסוי בכל אלמנט

בצוע העבודה כולל 02.27בצוע העבודה כוללים בנוסף לאמור במפרט הכללי ובמפרט המיוחד גם את המפרט

להלן (בכל מקרה של סתירה בין האמור באופני המדידה שבסעיף זה לבין אופני

המדידה שבמפרט הכללי יהיו כוחם של הסעיפים להלן הקובעים):

הובלת ושימת הבטון בטפסים בכל הגבהים. . 1 כל הפעולות המיוחדות להפסקת היציקה בין האלמנטים השונים. . 2

חספוס פני הבטונים הקיימים, גילוי ברזל קיים והתחברות לחדש . . 3

שרוולים \יצירת חריצים, שקעים, בליטות , קיטומים, אפי מים, פתחים,חורים . 4

וכד'.

להגברת אטימות בחלקי בטון הבאים במגע עם מים ערבים ומוספים שונים . 5

ובאזורי הפיתוח.

הוצאת קוצים מעמודים, מקירות בטון ומרצפה עבור חגורות, קירות . 6

ועמודונים תבוצע עפ"י תוכניות המתכנן . אי הוצאת קוצים תחייב את הקבלן

לקדוח קוצים ו/ או לישם כל פתרון שיקבע ע"י המתכנן על חשבונו.פני בטון חלק מוכן לחיפוי אבן בכל אלמנטי הבטון החשופים בבנין, יצירת . 7

לרבות קירות, קורות, עמודים ותקרות.לרבות פינות קטומות וכ"ו .

עיבוד אלמנטי בטון בתואי קשתי מעוגל, משופע בדרוגים ובשינוי מפלסים. . 8

שרותי מודד בסימונים ומדידות. . 9

נים.תימוך ואלמנטי בטון שונים לגבהים שו . 10

כל הבדיקות תוזמנה ע"י המזמין וע"ח הקבלן . . 11

בטונים מיוחדים. . 12

55

קידוח ללא יציקה/ סתותים להתחברות בין בטונים קיימים לחדשים . . 13

בצוע העבודות הינן במבנה צמוד שיתכן ויבוצעו בו עבודות במקביל ע"י . 14

המזמין ועל הקבלן לנקוט בכל האמצעים לשמירת הקיים ואי פגיעה

בתפקוד הפעילות במקום לרבות עבודה בשעות לא מקובלות כולל שעות

הלילה , בקטעים קטנים לרבות סגירת אזורים שונים ובקומות שונות לרבות

התאומים הנדרשים הכל קומפלט וללא תשלום נוסף מעבר למחיר כל

היחידה .

56

מפרט לעבודות חשמל ותאורה – 08פרק

ם י נ ק ת מ ה ר ו א ת א.

בקטעים חניה בריכת הר חומה ירושלייםב המפרט זה מתייחס לביצוע מתקני תאור .1 המופיעים בתכניות.

,העבודות כוללות אספקה והתקנה של עמודי תאורה, זרועות, פנסים, אביזרים . 2 ,נורות, כבלים, מרכזיות הדלקה, חפירות וחציבות, יסודות, ציפויים, צביעה

,צינורות, פרוק מתקנים קיימים, העתקות, שינויים וכו', או רק חלקים מהנ"ל .הכל כמצוין בתכניות ובכתבי הכמויות

על הקבלן לעבוד בזהירות מירבית שלא לפגוע ולא לגרום נזקים כלשהם . 3

למתקנים קיימים או למתקנים שבהקמה. כל הנזקים שיגרמו על ידי הקבלן לאנשים ו/או לרכוש יהיו באחריותו הבלעדית והכל יתוקן ויפוצה על ידי .חשבונוהקבלן ועל

המזמין שומר לעצמו הזכות הבלעדית לצמצם, להגדיל ו/או לשנות כמויות . 4 בסעיפים השונים, וכן בידו אף הזכות לבטל סעיפים שלמים המופיעים בכתב הכמויות, כולם או בחלקם. שינויים או ביטולים אלה לא יגרמו לשינויים

ידי הקבלן והם יחייבו את הקבלן בכל כמות ובכל במחירי היחידה המוצעים על .תנאי. כמו כן רשאי המזמין לחלק העבודות בין מספר קבלנים

עם על הקבלן לדעת שמבוצעות עבודות רבות בשטח ועליו לתאם את כל פעולותיו .5

המפקח. כמו כן עליו לקחת בחשבון את יתר עבודות התשתית והכל לפי ח ובתאום איתו. לא תשולמנה כל תוספות עבור הפסקות עבודההוראות המפק

.זמניות וחידוש העבודות לאחר מכן

במידה ותדרש פתיחה של כביש או מדרכה יהיה על הקבלן לתאם זאת מראש עם .6 מחלקת הדרכים ומחלקת התנועה של הרשות המקומית וכן עם המשטרה, ולקבל

כמו כן יתאם עבודותיו מראש עם מחלקת המים, חברת בזק היתר לעבודות אלו מראש. וחברת החשמל, וידאג לקבל את כל האישורים הדרושים. לא תשולם כל תוספת עבור

.עבודות לילה

,במקומות שיבוצעו חפירות, תעלות, כבלים, בורות ליסודות, פתיחת כבישים .7 וש עוד באותו יום.מדרכות וכו', חייב הקבלן לכסותם חזרה ולתקן כל הדר

בכל מקרה לא ישאיר הקבלן תעלות פתוחות, בורות פתוחים, או מכשולים מכל מין וסוג . 8

שהוא ללא אמצעי הגנה מתאימים, כפי שנדרש בחוק ועל ידי מחלקת הדרכים של הרשות המקומית, כולל שילוט, תאורה וכו'.

נשים ו/או לציוד כתוצאה מאיכאמור, יהיה הקבלן אחראי לכל הנזק שייגרם לא .9

.נקיטה בכל אמצעי ההגנה וההתראה הדרושים

קיימת אפשרות שיהיה צורך לבצע החפירות, כולן או חלקן בעבודת ידיים ועל . 10 הקבלן לקחת זאת בחשבון בהצעתו כי לא תשולם כל תוספת עבור קשיים בחפירות

.וחפירות בידיים

57

ם י ל ב כ ת ח נ ה ו ת ו ר י פ ח ב. הכבל יונח בחפירות בתוך הקרקע. הנחת הכבלים תעשה בהתאם לתקן הישראלי . 1

, כמו כן בהתאם להנחיות חברת החשמל, חוקי1949כפי שפורסם ברשומות מספר .החשמל וכו'

ס"מ. הכבלים יותקנו בתוך 90ס"מ ובעומק של 40-30הכבלים יונחו בחפירה ברוחב של . 2

הנדרשים. כל צינורות כפיפים מפלסטיק לסוגיהם, מאושרים ע"י מת"י, תקניים, בקטריםצינור ישמש להשחלת כבל אחד עד שלושה לכל היותר. דגמי הצינורות כמצויין בתכניות

.ובכתבי הכמויות

.כל שכבה ס"מ עובי 10הצינורות יונחו בין שתי שכבות חול דיונות, .3 הצינורות יהיו שלמים לכל אורכם ויוחדרו ליסודות עמודי התאורה, למרכזיות .קיימא-וכו'. יותר שימוש במופות רק באישור המפקח ובצורה יציבה וברת ,מ"מ (ראה פרטי יסודות 8בכל הצינורות הריקים יושחל חוט משיכה מניילון .)צינורות וחדירות

שכבת החול העליונה יבוא כיסוי ומילוי בעפר. למטרה זו אפשר להשתמשעל .4

בעפר שהוצא מהתעלה, אם אינו מכיל סלעים, אבנים וכו'. ההידוק צריך להעשות בעזרת מהדקים מכניים, קופצים או ויברציוניים ועליו להעשות תוך -יתקין הקבלן סרט פלסטי, )רציפות ואחידות. כמו כן (כלול במחיר החפירה

.ס"מ מעל לצינור 30תקני לפי דגם ח"ח,

בזמן העבודה יש לדאוג למניעת פיזור העפר מהחפירה במקומות שהוא עלול .5 להוות מטרד לתנועה או להולכי רגל ולסלק כל העודפים הבלתי נחוצים. עם .ח לגמריסיום העבודה יש ליישר ולנקות את השט

במידה וידרש שינוי בעומק בגלל פני השטח או מעברים, יעשה שינוי העומק .6

באופן הדרגתי, איטי, וללא כיפופים חדים. המעבר ממפלס למפלס יבוצע .בהדרגה וישולם עבורו כחפירה רגילה

במקרה של הצטלבות צינורות יעברו אלו זה על פני זה בהפרשי גובה .7

לפי המפורט בחוק חשמל. הרווח בין הצינורות ימולא חול כריפוד עבור הצינור העליון. .מעל צינור זה תונח שוב שכבה של חול ומעליה מילוי

.מטר ק.ע 1.0מעברי הכבישים יבוצעו על ידי צינורות כנ"ל, אך בעומק של .8

של הצינור. במקרים מיוחדים, אם ידרש, יבוצעו המעברים בתוך צינורות בלבד ברוחב מ"מ. פתיחת הכבישים והמדרכות תעשה על ידי ניסור 110פי.וי.סי. קשיחים,

.המינימלי הנדרש

תיקוני המדרכות והכבישים יעשו על ידי הקבלן, בהסכמתם ובאישורם של המפקח .9) לפי סטנדרט 'והמהנדס, לפי הנחיותיהם ולשביעות רצונם (כורכר מלא לכל העומק וכו

.משרד השיכון והרשות המקומית

אין לכסות את הצינורות והכבלים ללא אישור מוקדם של המפקח, אלא יש .10 .להזמינו לביקורת לאחר הנחתם ולקבל אישורו לפני כיסויים

לגמור עם שרוולים פלסטיים המתאימים לצבע הגידים של המוליכים את הכבלים יש .11

.השונים

58

הצנורות יוכנסו ליסודות של עמודי התאורה והמרכזיה, עד למרכזי היסודות בכניסה .12 לעמודים. הצינורות יבוטנו ביסודות בשעת יציקתם, ברדיוס גדול ככל האפשר, ממרכז

.ד במרכז שבין ברגי היסוד במדויקהעמוד עד לחפירה ויהיו קשורים יח

על הקבלן להמציא תכניות סופיות, עדכניות וממשיות של הנחת הכבלים, עם . 13 .'סיום הנחתם, עם סימון מרחקים מאבני השפה, ממבנים, ציון עומקים וכו

.במידה ותכניות הרקע ממוחשבות יגיש הקבלן תכניות העדות ממוחשבות גם כן זה כלול במחירי העבודות ולא ישולם עבור זה בנפרד.סעיף

הקבלן אחראי כלפי המהנדס והמזמין עבור טיב החומרים וטיב עבודתו למשך . 14

שנה אחת מיום הפעלת המתקן וכל פגם שיתגלה, אף אם הפגם הינו בכבלים .עצמם, יחול תיקונם על הקבלן ועל חשבונו

וההסתעפויות יעשו בתוך העמודים או במרכזיה, ולא יבוצעוחיבורי הכבלים .15

.כל חיבורי כבלים על ידי מופות

כל הכבלים יוכנסו לעמודי התאורה והמרכזיות רק דרך הצינורות אשר יבוטנו .16 .ביסודות בשעת יציקתם, כאמור לעיל

לאחר ההנחה, יהיה עלבמידה ואין אפשרות להשלים הכניסה וחיבור הכבלים .17

הקבלן להגן עליהם ולאטום אותם באפוקסי נגד חדירת מים ורטיבות ולסמן את קיימא. עם הצבת העמודים, המרכזיות וכו', יכניס הקבלן-מקומם בסימון בר .את הכבלים וישלים את החיבורים ללא כל תשלום נוסף

השימוש בצינורות והמגבלות באפשרויותתשומת לב הקבלן מופנית לכך, שעקב .18

ההשחלה, יוכנסו כל הכבלים לכל העמודים, אף אם זה משמש בחלקו למעבר בלבד, -3BC- ;2 BCשבעמודים בעזרת מהדקי החיבורים וההסתעפויות יבוצעו על המגשים

SOGEXI 2 35 ממ"ר כנדרש כולל שילוט וכו', לכל הכבלים, על כל גידיהם.

ממ"ר, יותקן בחפירות, חופשי, במקביל 35ך הארקה שזור מנחושת, מולי .19 . הכבל יוחדר עד לתא האביזרים שבעמוד)לצינורות (ולא בתוכם

מ"מ ביסוד והמשכתו 50אלא על ידי קיפולו והשחלתו בצינור נפרד ,ו כ ו ת י ח א ל ל ,נעל כבל מתאימה לעמוד או לחיבור הבא. הכבל יחובר לבורג הארקה שבעמוד באמצעות

.מותקנת בלחץ

ה ב ו ש ח ה ר ע ה .20 הקבלן יבצע החפירות והנחת הצנרת והכבלים רק לאחר גמר ביצוע כל עבודות העפר בשטח המדרכה ו/או האי, וגמר ביצוע אבני השפה של המדרכות ו/או .)האיים (או בהתאם להוראות המפקח

החפירות בערוגות ובפסי הירק תעשנה בידיים, תוך זהירות מירבית מפגיעה .21

בשיחים, בפרחים, בעצים וכו'. כל שיח שלא תהיה ברירה אלא להוציאו בעת ביצוע החפירות, יוצא בזהירות ובמקצועיות ויושתל בחזרה ע"י הקבלן לאחר .ישולם עבור זה בנפרדהמילוי. כל האמור לעיל כלול במחיר החפירה ולא

. בכל נושא פתיחת הכבישים יתאם הקבלן את זמני הביצוע וצורתם עם המפקח22

וידאג לקבל אישור מראש מהרשויות המוסמכות, המפקח, המשטרה וכו'. ה ר ו א ת י ד ו מ ע ג.

59

בתכניות ובכתבי העמודים יהיו מהדגמים, הטיפוסים, האורכים וכו', כפי שמצוין .1 .הכמויות

העמודים יווצרו בהתאם להנחיות ולדרישות משרד השיכון, בהתאם לתכניות ולדרישות .2

. העמודים יהיו 812הטכניות והספציפיקציות, כפי שאלו מופיעות בתקן ישראלי מספר בעלי מידות רגילות ולא צרי גזרה.

הישראלי, בליווי תעודות מתאימות שיימסרו כל העמודים יהיו מאושרים ע"י מכון התקנים

.למפקח

ברגים 4ובתכניות ( ברגי היסוד יהיו בקוטר, באורך ובעלי כיפוף כפי שמופיע במפרט הנ"ל .3

.)אומים לכל עמוד + כל הדיסקיות כמפורט 12-ועד לתא האביזרים שבעמוד. מ"מ מגולבן שיגיע 4X35היסודות יכללו פס הארקת יסוד

ס"מ, צמוד 30בחלק התחתון של העמוד ירותך מסביב שרוול פלדה בגובה של .4

.), (במידה ונדרש בכתבי הכמויות)לעמוד (שרוול "זנד"

צלעות לעמוד עצמו לשם חיזוק. הצלעות מפח 4פלטת היסוד תרותך בנוסף ע"י .5 .מ"מ לפחות 8פלדה בעובי של

מבחוץ ומבפנים ה ל י ב ט ב ם ח ץ ב א ב ציפוי העמודים והגנתם מפני החלודה יבוצע .6

, וזאת לאחר כל)מיקרון לפחות 60ובהתאם לתקן ולמפרט (עובי הציפוי העיבודים, הריתוכים וכו', ועל כל החלקים, כולל פלטת היסוד, דלת התא וכו'.

במידה ותדרש גם צביעת העמודים (בנוסף לגלוון) יבוצע הדבר בתהליך ושיטת צביעה .7כפי שיצויין בכתבי הכמויות) של חברת A109(או 109יבשה וקלייה בתנור על פי מפרט

אזור תעשיה קרית מלאכי או שוה ערך. -"אפוקול בע"מ ) או בשיטה אלקטרוסטטית של אבקה על TRIBO )FRICTIONהצביעה ע"י איבוק בשיטת

מיקרון לפחות. 80בעובי HBבסיס פוליאסטר טהור מסוג הצבע עומד בדרישות התקנים הארופיים נגד דהייה. הגוון לפי דרישת המפקח. ".0הדבקת הצבע תבדק ותאושר ע"י מכון התקנים לעמידות בדרגה " ו') יארזו וישלחו לאתר בשרוולי כל החלקים הצבועים (עמודים, זרועות, פנסים וכ

מ"מ לפחות מודבקים ע"י סרטים בקצוות. 0.05פוליאטילן בעובי

63לעמודים תא אחד או שניים לאביזרים. לתאים ינתנו חיזוקים בהתאם למפרט .8

מ"מ לפחות, כולל מסגרות חיזוק. התאים יהיו בגודל מתאים להתקנת 8מפלדה ה ל ק ה ד ו ב ע ו ח י ט ב י ו חיבורי הכבלים וכו' המגשים נושאי האביזרים,

.ח ו ל נ ו פ י ט ו

.התאים יסגרו בעזרת מכסים מפלדה וברגי "אלן" שקועים, מוגנים מפני חלודה .9 הברגים יטבלו בגריז סמיך בחלקם הפנימי ועל התבריג, והדלת מגולבנת כמו .העמוד

המכסים ישלימו בדיוק את הפתח החסר, יצופו ויצבעו כפי שפורט לגבי העמודים עצמם. .10

אפשר יחוזק לבורג מיוחד בתא ושישחוט פלדה שזור מגולוון כפיף מבודד חובר ילדלת החוט משמש בין היתר עבור רציפות גלוונית. תלית המכסה עד לרצפה.

להרכבת מגשי האביזרים וחיזוקם ע"י תליה בתוך התאים ייעשו סידורים נאותים .11

למעלה וחיזוק ע"י בורג בחלקם התחתון לפס שיוכן לשם כך בעמוד, כולל הכנת ברגים, חורים, הברגות, פסים וכו'.

60

הארקת העמוד תעשה ע"י בורג הארקה מיוחד שירותך לשם כך בתוך התא ושלא יהיה .12 .דיסקיות, הכל מפליז 4-אומים ו 3ויכלול 5/16זרים. הבורג יהיה "קשור במגש האבי

.העמודים יסופקו עם הברגים והתבריגים לשם חיזוק העמודים, הפנסים והזרועות .13

הברגים מוגנים מפני חלודה ומצופים באבץ או בקדמיום. ברגי החיזוק לזרועות מטר, וברגים מגולבנים עם ראש משושה 5יהיו מדגם "אלן", שקוע בעמודים בגובה של עד

מטר ומעלה. הברגים יובלטו במינימום האפשרי ויתברגו אל אומים שירותכו 6-בעמודים מ .של העמוד ולא יבלטו בחוץ י מ י נ פ ה ן פ ו ד ה לחלק

.על התבריגיםכל הברגים יטבלו בגריז סמיך בחלקם הפנימי ו

ת ו ד ו ס י ד.

העמודים יותקנו על גבי היסודות שיוצקו מראש. מידות היסודות יהיו בהתאם .1 על הקבלן לאשר מידות של למידות המצוינות בתכניות ובכתבי הכמויות.

היסודות אצל הקונסטרוקטור לפני הביצוע. .300 -היסודות יהיו מבטון ב

ס"מ 10במידה ותחתית חפירת הבור לשם יציקת היסוד איננה חול או כורכר, יש לחפור .2

נוספים ולמלא שכבה זו בחול. המחיר נכלל במחיר היסוד.

יש להכין תבנית ומסגרת מתכתית מרותכת לשם קביעת המקום המדויק של ברגי .3 שיהיו מאונכים ומותאמים למרחקים של החורים בפלטות היסוד. ברגי היסוד היסוד, כך

אומים מעל ליסוד. 5-יבלטו לגובה של כ

הברגים עד לחלקם המצופה ינוקו במברשת פלדה ולאחר מכן ינוקו ב"קרבון טטרה כלוריד" .4ורג ללא כך יוכנס החלק המנוקה של הב-, מכל השומנים שעליהם, אחר)(לא נפט או בנזין

חומצת מלח, עד להופעת 10%החלק המצופה וללא התבריג שיסומן לתהליך זה, לתוך .כולל התבריג ,ס"מ עליונים 15-חלודה רצופה. הברגים מצופים קדמיום כ

מ"מ מגולבן שיגיע עד לתא האביזרים שבעמוד. 35X4היסודות יכללו פס הארקת יסוד . 5

. כל אילת בהתאם להנחיות של עירית ס"מ מעל לריצוף 7-כולטים כל היסודות יהיו ב .6

על הקבלן לדאוג ולקבל מהמפקח .'החלק הבולט יהיה יצוק בתבניות חלקות, "פזות" וכו .את הגובה הנכון בכל מקום ומקום

מ"מ, במספר ובכוונים הדרושים וברדיוסים 75בתוך היסוד יוכנסו שרוולים .7

מליים. הצינורות יגיעו למרכז היסוד לשם כניסתם לעמודים, בנוסף לכל מקסי הצינורות הנדרשים כבר כיום בהתאם לתכניות, יוכנס בכל היסודות ללא

מ"מ כרזרבה להעברת כבלים נוספים בעתיד ומחירו כלול במחיר 75יוצא מהכלל שרוול ס"מ מפני 15-, כל הצינורות יקושרו יחד במרכז המדויק והם יובלטו כהיסוד. כאמור לעיל

.היסוד בשלב היציקה

ס"מ מתחת 10החללים שיווצרו בין קירות הבורות והיסודות, ימולאו בחול עד .8 .לגובה הריצוף

.הביצוע והתנאים יהיו בהתאם למפרט הכללי לעבודות בטון יצוק באתר .9

דיסקיות רחבות ודיסקית 2אומים, 3על כל אחד מארבעת ברגי היסוד יותקנו .10 .קפיצית. כל האומים והדיסקיות מצופים "קדמיום" נגד חלודה או מגולוונים

ו ע צ ו ב י , י ד י מ ן פ ו א ב ם י ד ו מ ע ו ע צ ו ב י א ל ם ה ב ש ם י ע ט ק ב

:ם י א ב ה ם י פ י ע ס ה

על כל בורג, כולל האומים והדיסקיות, יותקן שרוול פלסטי ממולא גריז לכל .11

61

.גובהו

מ"מ, במידות המצוינות במפרט 1.5כמו כן, תותקן פלטה מפח מגולוון בעובי .12 ובכתבי הכמויות, להגנה על היסוד, הצינורות, מוליכי הארקה וכו', וכל זה

קיימא -יכוסה באדמה, אספלט וכו' לישור המקום והחלקתו. הקבלן יבצע סימון ברור ובר .לזיהוי היסודות בשלב שיגיע להשלמת המתקנים והצבת העמודים

ם י ד ו מ ע ה ת ב צ ה ה.

ודים יוצבו אך ורק בעזרת מכשירים מכניים ומנופים מתאימים, היתר בעבודתהעמ .1

.ידיים

, בעזרת מערכות )העמודים יוצבו בצורה אנכית בהחלט מכל הצדדים (ציר העמודים .2האומים והדיסקיות כדלקמן: אום ודיסקית רחבה מתחת לפלטת היסוד (מוגבה מהיסוד

קפיצית ואום נוספת מעל לפלטת היסוד, ומעליה עוד אום. , דיסקית רחבה, דיסקית )עצמוכל האומים והדיסקיות מצופים קדמיום כנגד חלודה, או מגולוונים. תא האביזרים יהיה

.בכיוון הפוך לכיוון הנסיעה

באם יהיה צורך להגדיל את החורים בתוך פלטת היסוד, יעשה זאת הקבלן ללא תשלום .3 .נוסף

, ימרחו לפני ואחרי)אומים בערך 5היסוד הבולטים מעל ליסוד (בגובה של ברגי .4

.הצבת העמודים ע"י משחה מונעת החלדה וכן האומים

לאחר ישור העמוד ומתיחה סופית של כל האומים, יעטפו הברגים והאומים ביוטה רוויה .5 .זפת

על כל פלטת היסוד, כולל הפלטות לאחר מכן תשפך זפת חמה על הברגים, האומים ו .6

המרותכות בין פלטת היסוד והעמוד. כמו כן יצופה העמוד בזפת בחלקו התחתון עד לגובה ס"מ מעל פני הקרקע והפיתוח הצמודים. הכל יגמר בקו ישר, מקביל ונקי. (או עד 10של

.)קצה שרוול החיזוק הנוסף

ם י ר ו ב י ח ו.

צבעוניים עד לנקודות -ות הכבלים, ילביש עליהם שרוולים פלסטייםהקבלן יגלה קצ . 1

הכבלים יסתיימו בקצוות ובחיבורים במפלצת המתכווצת בחום ("כפפה") עם דבק. .החיבור

הקבלן יספק כל החלקים והחומרים הדרושים, כולל אומים, מהדקי .23-BC ;2-BC SOGEXI 2 35 .'פרט במקומות ממ"ר שרוולים, שלטים, פסי מהדקים וכו)

.שיידרשו מהדקים שונים, כמצויון בתכניות או בכתבי הכמויות)

במקרים של שימוש בכבל משורין יחבר הקבלן את השריון לבורג הארקה ע"י חבק מתאים, .3 .'ניקוי השטח וכו

מנת לאפשר הוצאת מגשים, קיצור-הקבלן ישאיר עודפים לכבלים ולמוליכים, על .4

.'מוליכים וכו

המוליכים והחיבורים יבוצעו בצורה מקבילה, נקיה וישרה, קשירתם בקבוצות וכו'. .5

הכבלים יחוזקו ע"י שלות או פלטות בקליט, כך שעומס הכבל עצמו לא יפול על .6

.החיבורים החשמליים

62

ם י ש ג מ ו ר ז ע י ר ז י ב א ז.

המשנקים, הקבלים וכו', יהיו מיוצרים בהתאמה לדרישות התקנים כל אביזרי העזר, כלומר .1הישראלים המתאימים ויהיו מאושרים ע"י מכון התקנים או המבדקה שליד הטכניון

בחיפה.

ויוכנו בצורה שתאפשר התקנה נוחה מפלסטיק כדגם "כפר מנחם" או ש"עהמגשים יעשו .2 ח ג ר ו ב בתוך תא האביזרים וחיזוק למניעת רעידות וזעזועים, הן למעלה והן למטה ע"י

.ס"מ 5. המגש בעל "גגון" ברוחב ף ס ו נ ק ו ז י

מתחת למגש יוכנו שלות לחיזוק הכבלים. .3

ממ"ר, מהסוג המאושר ע"י המפקח לכל SOGEXI BC-2 ;BC-3 =35יותקנו מהדקים דגם .4

הכבלים היוצאים והנכנסים ובהתאם לחתכי הגידים ומספרם, ופסי מהדקים מבקליט לפי קרקעיים הנכנסים -הצורך לחיבורי הפנסים וכן שלות וחיזוקים עבור הכבלים התת

יצאו כבלי הערב, כבלי הלילה וכבלי הפיקוד ו והיוצאים מהעמוד. לכל עמוד יוכנסוקיימא, -. כל המהדקים ישולטו בצורה ברורה וברת)לעמודים הנוספים (לאחר חיבורם בעמוד

.'בציון המעגלים, הפזות וכו

מפסקים אוטומטים עם ניתוק האפס. -המבטיחים שיורכבו על המגשים יהיו מפסיקי זרם חצי .5מ"ז ח"א נפרד לכל . יותקןCדגם IEC60898 A10על פי תקן KA 10יהיו בעלי כושר מיתוג

.נורה. מ"ז ח"א מוגנים מפני מגע מקרי, כמו כן יותקן מ"ז ח"א כנ"ל לגיד פיקוד בכל עמוד

.יש להבטיח מרחק מספיק של האביזרים ממכסה התא החיצוני .6

מ"מ על כל שטח המגש, אשר 0.5מתחת למ"ז הח"א למהדקים וכו', יש להתקין פלטה פיבר .7 .מכל הצדדיםמ"מ 5-תבלוט כ

ת כ ת מ י ד ו מ ע ל ת ו ע ו ר ז ח.

הזרועות תהיינה מהדגמים, טיפוסים, ארכים וכו' כפי שמציין ובכתבי הכמויות. .1

הזרוע תעלה בזוית המצוינת בתכנית הפרטים ותסתיים בהדרגה או עם שרוול המותאם .2

להרכבת הפנס על הזרוע כנדרש.

תורכב ותחוזק לעמוד באמצעות שרוול מתאים כמפורט. החיזוק של הזרוע אל הזרוע .3 העמוד באמצעות ברגי חיזוק כמפורט.

.לזרוע תושבת וסידור למניעת חדירת גשם וחרקים לעמוד, כנדרש .4

-או ב °90-במקומות מסוימים תותקנה זרועות כנ"ל, אך כפולות ו/או משולשות ב .5 .כפי שידרש בכל מקרה וכפי שיצוין בתכניות °270-, או ב°180

הכל מצופה אבץ חם בטבילה ומוגן מפני חלודה, וזאת לאחר העיבודים, הקידוחים, .6

.'הריתוכים וכו

הזרועות תורכבנה על העמודים בצורה אנכית ובהמשך ישיר של העמוד ותחוזקנה .7 .הפנסים מהרוחות הנושבות באזורהיטב למניעת סיבוב הזרועות ו

.הכל פרט למקרים שנדרשות זרועות מדגמים אחרים, כמפורט במכרז .8

ה ר ו א ת י פ ו ג . ט

63

הגופים יהיו מתוצרת ולפי הדגמים שידרשו בתכניות ו/או בכתבי הכמויות וכולם עם .1

.כיסויים, כאשר צידם החיצוני חלק

. הגופים LEDהגופים הנדרשים במסגרת המכרז הינם גופי תאורה ייעודים לנורות מסוג .2 יעמדו בדרישות מפרט טכני ומדריך ליישום תאורת לד של משרד השיכון.

, פיק קרינה K 3200עד K 2000, טמפרטורת הצבע של הנורות מ risk group 0קבוצת הסיכון . DALIכולל ממשק בתקשורת מהעוצמה המרבית, 55%בתחום כחול עד

ממ"ר שיגיע דרך הזרוע עד לתא האביזרים שבעמוד או NYY 1.5X5התאורה יצא כבל גוף מ .3

)מטר -0.5עד לתיבת החיבורים שעל המבנים. אורך הכבל יהיה בעל רזרבה מסוימת (כ .)בעמוד. (הכל כלול במחיר גוף התאורה

ט ו ל י ש ו ן ו מ י ס י.

,העמודים ימוספרו בצבע בהתאם לספרור המופיע בתכניות ובהתאם להוראות המפקחכל .1

.ספרות לעמוד 6עד

סימון עמודי תאורה לפי מעגלים ומרכזיות הדלקה יהיו עם שלט בר קיימא מגולבן מפח .2 מ"מ. 0.8בעובי

מ"מ מובלטים. 20 המספרים יהיו בגודל של .3

מעל לקרקע בצד העמודים שנגד כוון הנסיעה מ' 2.0בגובה התקנת מספור באמצעות ניתים .4

ומעל לתא האביזרים.

ת ו י ל ל כ ת ו ש י ר ד . אי

.כל העבודות תבוצענה בכפיפות לתנאי המכרז/החוזה הכלליים של המזמין .1

-מוקדמות, יעמוד מתקן החשמל בכל דרישות חוק החשמל תשי"ד - 00בנוסף לאמור בפרק .2

ובתקנות שתוקנו ויותקנו מכוחו של החוק וכל תקנות אחרות מטעם רשות מוסמכת. 1954כמו כן יעמוד המתקן בדרישות המיוחדות של חברת החשמל לישראל, של משרד התקשורת

וטל"כ יתאימו לדרישות חוק התכנון והבניה. וחב' בזק. ההכנות להתקנת טלפון

על הקבלן להגיש את הצעתו כשהוא מכיר היטב את התכניות, המפרטים הטכניים, את .3סון, קשיי התנאים במקום וכל הקשור בביצוע העבודה באתר, כולל דרכי גישה, איח

חפירות, תאומים וכו'. לא תוכרנה כל דרישות לתוספות שינבעו מאי הכרת התנאים והשטח וכן לא תשולם תוספת עבור קשיים בחפירות, עבודות ידיים וכו'.

העבודות תבוצענה בהתאם לתכניות, למפרטים הטכניים ולכתבי הכמויות, וכן בהתאם .4

במהדורתו האחרונה, כפי שהוצא 08המפרט הכללי לחוקי החשמל, דרישות חברת החשמל,ע"י משרד השיכון, משרד הבטחון ומע"צ, וכן בהתאם להוראות המהנדס והמפקח ולשביעות

רצונם. במידה ומתגלים הבדלים בין התכניות, המפרט וכתבי הכמויות יתיחס המחיר .להוראה החמורה ביותר

העפר מהחפירה, במקומות שהוא עלול להוות מטרד בזמן העבודה יש לדאוג למניעת פיזור .5

לתנועה או להולכי רגל, ולסלק כל העודפים הבלתי נחוצים. עם סיום עבודה יש לישר ולנקות את השטח לגמרי.

64

אין לכסות את הצינורות ללא אישור מוקדם של המפקח, יש להזמינו לשם ביקורת לאחר .6 הנחתם, ולקבל את אישורו לפי כיסויים.

כנ"ל יש להזמין את המפקח מטעם "בזק" לעבודות הטלפונים ומפקח מטעם חברת החשמל לעבודות ההכנה עבורם, כמפורט.

על הקבלן לבצע השוחות השונות הנדרשות בפרקים השונים, לפי ההנחיות כדלקמן: .7

גובה סופי פני השוחות במדרכות ו/או באיים, כגובה המדרכות ו/או האיים באותו - מקום.

ס"מ פחות מפני הכביש המתוכנן באותו מקום. 3גובה סופי פני השוחות בכבישים יהיה - בכביש קיים יושוה גובה התקרה של השוחה, עם גובה הכביש באותו מקום. -

על הקבלן לדאוג ולקבל מהמפקח את תכניות תאום השרותים, תנוחות, חתכים, פרטים .8

ע לכל המתקנים המתוכננים ו/או שיהיו קיימים בכל מקום שהוא עובד וכו', כך שיהיה מוד בו. תכניות תאום השרותים מהוות חלק מתכניות המכרז.

בכל מקום שרשום "חול" הכוונה לחול דיונות. .9

יהיה חשמלאי מוסמך עם רשיון בתוקף, עבור בצוע עבודות חשמל מנהל העבודה בשטח .10

פקח לפני תחילת העבודה. צילום הרשיון יימסר למ

.לפי דרישת המפקח, ירחיק מנהל העבודה כל עובד שלא יראה למפקח כמתאים לתפקידו .11

.כל החומרים יהיו מטיב מעולה, בהתאם לתקנים המתאימים וכן באישור המהנדס .12 לשם כך על הקבלן להמציא למהנדס דוגמאות של כל החומרים והאביזרים לבדיקה

לפני הזמנתם ולפני תחילת ביצוע העבודה, כולל תכניות ביצוע מוצעות של ולאישור מרכזיות ההדלקה. המהנדס רשאי לדרוש בדיקת חומרים או אביזרים ע"י מכון התקנים, ע"ח

.הקבלן

על הקבלן לוודא שכל ההוראות, ההערות וכו', המתיחסות לביצוע העבודות, תרשמנה .13 יד במקום, וכן עליו לדעת היטב את כל הנרשם ביומן זה.ביומן העבודה שימצא תמ

.המזמין אינו מתחייב לספק לקבלן כל חומרים, אביזרים, כלי עבודה וחומרי עזר .14

המזמין אינו מתחייב לקנות או לרכוש מהקבלן כל עודפי ציוד או חומרים, וכן .15 .מתקנים שישארו בידי הקבלן בסיום העבודה

הקבלן אחראי למסירת המתקן לחברת החשמל וקבלת אישורה על תקינותו לפני קבלה .16

.סופית ע"י המהנדס והפעלה מלאה של המתקנים

ביצוע העבודה לשלביה יתואם עם המפקח, עם חברת החשמל ובזק, כך שתגרמנה מינימום .17 ות עם האחראי על של הפרעות חשמל, הפרעות תנועה וכו'. כמו כן יתאם הקבלן את העבוד

.תאורת הרחובות מטעם הרשות המקומית ויודיע להם בכתב על כל שלב בביצוע העבודות

" והמהנדס רשאי לדרוש בדיקת מכון300היסודות והביטונים יהיו מסוג "בטון .18 .התקנים על חשבון הקבלן המבצע ביצוע. כמו"כ הקבלן אחראי עבור בדיקה קונסטרוקטיבית של מידות היסודות לפני

הקבלן אחראי עבור טיב המתקנים למשך שנה מיום מסירתם ולאחר אישורם של המהנדס .19

וחברת החשמל. אחריות זו חלה על כל חלקי המתקן, טיב, עבודות, ציוד וכן הנורות ליף כל חלק או עבודה פגומים, וכל זאת על חשבונו. שבפנסים וכו', ועליו לתקן ולהח

האחריות לנורות מחייבת את הקבלן להחליף בפועל באתר כל נורה שתשרף כמחויב בחוזה .עבור כל פריט אחר במתקן

65

שנים. לא יראו 3-שנים ולציפויים המתכתיים ל 5. האחריות לריתוכים תהיה למשך 20 .ממ"ר 10-העמודים ששטחם גדול מבמשך תקופה זו סימני חלודה על

הקבלן ידאג להוצאת פוליסת ביטוח לכל תקופת ביצוע העבודה לגבי צד ראשון, שני .21

וכל ,ושלישי. אין המזמין אחראי לגבי תביעות העלולות לבוא מצד ראשון, שני או שלישי .זה באחריותו הבלעדית של הקבלן המבצע

בניסוחו המלא, אלא אם כן נושא הביטוחים כלול ומחייב על פי סעיף זה מחייב את הקבלן סעיפים אחרים בפרקים קודמים של חוזה זה.

כבישים ,על הקבלן לעבוד בזהירות רבה ולא לגרום כל נזק לחלקי מבנה, מתקנים, צינורות . 22

.וכו'. במידה ונדרשת פעולה כזו, עליה להעשות בתאום ובאישור מראש של המפקח

כל נזק שיגרם ע"י הקבלן למתקנים כלשהם בשטח, יתוקן ע"י הקבלן ועל חשבונו .23 הוא, לשביעות רצונו של המפקח. הקבלן ידאג לקבל מהמפקח את כל האינפורמציות ו/או

.התכניות לגבי כל המתקנים הקיימים ו/או המתוכננים בשטחי עבודתו

.ערך לציוד המוכתב במכרז-לן יכול להגיש הצעתו לציוד שלדעתו הינו שוההקב .24

כאשר 00.01.07בסעיף 00הגשת ציוד שווה ערך תהיה בהתאם לנאמר במפרט המיוחד השווה ערך חייב להיות שווה לציוד המוכתב במכרז תוך ציון המוצע, פרטיו, יתרונותיו

הטכניים, שם הספק, מפרטים טכניים מקוריים של היצרן, קטלוגיים ונתונים פוטומטריים, מחיר וכד'.

ציוד המוגש כשווה ערך לציוד הנדרש במפרט יש לעמוד בכל המפרטים, לצורך השוואת ה

תקנים, נוהלים וכדו' ובפרט אלו של משהב"ש העוסקים בנושא ובפרט כל נושא הבטיחות. ולהוכיח כי כל הנתונים זהים ותואמים את המוצר המקורי בכל הפרמטרים האפשריים

חוזק חומרים, אורך חיים, צריכת כולל מחיר, פוטומטריה, צורה חיצונית אדריכלית, אנרגיה, בטיחות, תפקוד וכד'.. כמו כן, יש לוודא תאימות של השווה ערך לציוד הקיים

ויכולת תקנית לעבוד איתו.

כל הצעה לציוד שווה ערך לא תידון כלל אלא אם הוגשה תוך זמן של חודשיים מיום צו הינה בהחלטת ערך או לא, מוצר אמנם שווה –התחלת עבודה, ההחלטה אם הציוד

: מתכנן, משהב"ש משרד ראשי, משהב"ש מחוז, מועצה/עיריה. כל הגורמים הבאיםכל הגורמים הבאיםכל הגורמים הבאיםכל הגורמים הבאיםוהסכמת לא תתקבל כל הודעה לשווה ערך שתוגש בזמן אחר ומוצר שיותקן ללא אישור לא יתקבל

ויוסר ע"ח הקבלן.

מקרים חריגים שיתגלו במהלך הפרויקט ידונו לגופם.

.לא יעשה כל שינוי בביצוע ללא אישור מוקדם ובכתב של המהנדס המתכנן והמפקח .25

העבודה תבוצע על ידי חשמלאים המאומנים במיוחד לעבודות אלו וברמה מקצועית .26

גבוהה. הקבלן יהיה בעל רשיון עבודה ממשלתי מתאים לביצוע עבודות חשמל אלה ויעסיק .מנהל עבודה, שיהיה מוסמך לקבל הוראותיו של המהנדס והמפקח באופן קבוע באתר

. למזמין ו/או לרשות המקומית הזכות להפעיל ולהשתמש במתקנים שבוצעו על ידי 27

הקבלן, כולם או בחלקם, לפי הצרכים, אף אם לא נתקבלו סופית מהקבלן, ללא זכות עיכוב .מצד הקבלן

ום עבודות החשמל והתאורה יזמין הקבלן ביקורת ע"י בודק של חברת החשמל, יבצע עם סי .28

כל התיקונים שיידרש, עד לקבלת האישורים על תקינות המערכות והפעלתן. כל זה כלול במחירי העבודות כפי שהוצעו ע"י הקבלן ולא ישולם עבור זה בנפרד.

ת ש ל ו םכ מ ו י ו ת , א ו פ נ י מ ד י ד ה ו .בי

66

כל העבודות תמדדנה בהתאם לתנאים ולהנחיות של המפרטים הרלבנטיים ושל אופני המדידה .1 המוגדרים בהם וכן לפי הסעיפים המצוינים להלן.

. בכל סוגי הקרקע –בכל מקום שמצוין "חפירה" כולל המחיר גם חציבה וכל הדרוש לביצוע ינים להלן עדיפים וכמו כן תהינה התיחסות במקרה של שוני או סתירה, יהיו הסעיפים המצו

לדרישות החמורות יותר בין המסמכים השונים, כולל תכניות.

מחירי היחידה המוצעים, כוללים אספקה, התקנה, חיבורים, בדיקות, ניסוי והפעלה של כל .2 הנדרש, וכל המפורט/המתואר להלן, פרט למצוין במפורש אחרת.

ודד מוסמך ובכל העבודות הקשורות במדידות, תכניות, סימונים כל ההוצאות הכרוכות בהעסקת מ .3 וכל הדרוש.

כל התאומים, האישורים, הבדיקות, המדידות, המסירות וכו' בכל הקשור לרשויות חברת החשמל, .4

בזק, טל"כ, רשות מקומית וכו'.

שירים בנוסף לכל החומרים והעבודות המפורטים, יכללו המחירים גם את כל חומרי העזר, המכ .5ועבודות העזר הנדרשים להשלמת העבודות, אף אם לא פורטו בנפרד (כגון ברגים, אומים, חיזוקים, חפירה וחציבה, זיון, עוגנים, רפוד חול, מלוי חוזר והידוק, מתאמים, תמכת ("לגו") ן חדירות לתאים, קדוחים, מהדקים, חוטי משיכה, בטונים, שרוולים ואריחי בטון להגנה, גושי הבטו

עם הזויתנים לסימון קצות הצנרת וכו').

כל ההוצאות לרכישה, הובלה, סבלות, כלים, מכשירים, מכונות, פיגומים, אחסנה, שמירה, .6ביטוחים, נסיעות, שכר עבודה ,הוצאות כלליות מכל סוג שהוא, הוצאות סוציאליות, רווחי הקבלן

וכו'.

הגשת דוגמאות של כל פריטי הציוד והאביזרים הדרושים לאישור, ציפויים, צביעה, סימון, שילוט, .7 אחריות, בדיקות של מת"י, בדיקות חברת החשמל, בזק וכל ההוצאות הכרוכות בהן וכל המפורט.

תכניות עדות ממוחשבות "לאחר ביצוע", כולל דיסקטים ושרטוטים, שיוכנו ע"י המודד המוסמך .8

הקבלן ובאישורו כולל דפי מדידה, סימון מרחקים, עמקים וכו', בצרוף לחשבונות שיוגשו על של ידו.

חודשים רצופים 12 -אחריות מלאה לכל המתקנים והעבודות לתקופה כמצוין בחוזה אך לא פחות מ .9

מיום הקבלה/מסירה סופית של המתקנים.

תערך עם סיום העבודות ומסירתן. הקבלן : כל הכמויות ניתנות באומדנא ומדידה סופית מדידות .10 יעמיד לרשות המפקח, על חשבונו, כל עזרה שתדרש לו בביצוע המדידות.

כל הכמויות ימדדו "נטו", מותקן באתר, ללא תוספות עבור פחת וכו'. .11

מחיר השוחות כולל כל עבודות החפירה והחציבה, היציקות, העגנים, ההתאמות הסופיות לגבהים .12

ם כולל שיפועים, מילוי חוזר, מסגרות, טבעות המתכת, הזיון, ריפוד, חול, ניקוז, מכסים הנדרשי כנדרש.–לפחות) שילוט מוטבע, לוגו וכו' t12.5כנדרש (

המזמין שומר לעצמו הזכות לצמצם, להגדיל ולשנות כמוות ואף לבטל לחלוטין סעיפים מסוימים .13

תכניות תוך כדי מהלך העבודה, וכל זאת בכפיפות ברשימת הכמויות, וכן להכניס שינויים ב לתנאים הכללים בחוזה.

שינויים אלה בכמויות לא ישנו את מחיר היחידה אשר ישארו בתוקף כפי שאושרו בחוזה בכל .14

מקרה.

67

המחירים לעבודות שתדרשנה ואשר לא נכללו בהצעת הקבלן, יקבעו ע"י המזמין על בסיס ניתוח .15 עבודות דומות, או על בסיס שעות עבודה (רג'י), הכל לפי החלטת המפקח בלבד. מחירים ומחירי

68

עבודות אבן - 14פרק

תקנים ובדיקות 14.01

עבודות אבן - 14המפרט הכללי לפרק , 378מפמ"כ , 2378תקן ישראלי על הקבלן למלא את דרישות

.הבינוי והשיכוןשבהוצאת משרד הבטחון ומשרד

סוג האבן 14.02

מידות כמפורט מסוג וב מיד עם חתימת החוזה עם הקבלן, ימציא הקבלן דוגמאות אבן

היא שהאבן דרישת מינימום דריכל.לאישור הא -ובכתב הכמויות בתוכניות החזיתות

י "ע תכלות שטיפת כל אבן –י הכנת אבן לחיפו. ובת"י כתהיה אבן קשה כמוגדר במפמ"

של סיקה. SBR112את גב האבן יש למרוח במוסף כדוגמת מים ומברשת קשה.

הכנת שטחי החיפוי 14.03

בכל השטחים שיחופו באבן יבוצעו עבודות הכנה/הכשרה הבאות:

הגופים הזרים קיצוץ חוטים שזורים, סיתות מיץ בטון וחלקי בטון בולטים, הרחקת כל .1

ובדיקת פילוס פני הקיר.

התזה לחיספוס הקיר, לשיפור הדבקת שכבה אוטמת, ההתזה תהיה בצפיפות של לא פחות .2

מהשטח המותז. לפני ההתזה בעזרת טיח צמנט וערב יש לסתום את כל כיסי החצץ, 100%-מ

לרבות את ברזלי הזיון הגלויים.

חול. 2-צמנט ל 1יבשה של צמנט חול ביחס יספוס שתותז מורכבת מתערובת חשכבת ה

ולא יוספו מים מעבר 1:1ביחס נפחים סופר התערובת הנ"ל תדולל בנוזל מים: סיקה לטקס

שחל 50%-מים ו 50%על ידי ערבוב 1פורמולה -לכך. אפשר גם להשתמש בשחל לטקס

לטקס. ההתזה על מצע לח עם מים.

מ"מ מינימום 3"ב לשכבה סופית של שפריץ בעובי את התערובת יש להתיז על הקירות וכיו

(במכונות השפריץ יינתן לווסת את גודל החורים). שכבת ההתזה תאושפר במשך יומיים ע"י

פעמים ביום. יתכן שיהיה צורך להתחיל באשפרה כבר ביום 3-הרטבה לפי הצורך ולא פחות מ

א להניח לה להתייבש.ההתזה. בימים אלה יש לבדוק את הלחות של השכבה המותזת ול

שכבת טיח צמנט לאטום את המבנה החיצוני נגד מעבר מים ורטיבות לקירות הבטון. .3

מ"מ. 10-מ"מ מינימום ולא יותר מ 9עד 8עובי השכבה

יש להרטיב היטב את הקירות לפני יישום הטיח צמנט הנ"ל.

ת הטיח ע"י גרוד במשור.. לאחר היישום יש לחספס א1:6" במים ביחס 1יש לערבב "סיקה

ימים לפחות. 5אשפרת הטיח תמשך

פעמיים ביום תוך כדי בדיקה מתמדת של מצב 2-3-4פעמים ובימים 6-7ביום הראשון בין

רטיבות הטיח.

האשפרה הראשונה חשובה ביותר ויש לבצעה מוקדם בבוקר ככל האפשר. יתכן ואפשר

י ריסוס ערפל שיעשה בעדינות רבה ובהקפדה.שעות לאחר היישום על יד 4להתחיל באשפרה

69

בקירות בין השלד לבין חיפוי האבן -רשת ברזל 14.04

5מ"מ, בקוטר 150X150 במרווח בין קירות שלד לחיפוי האבן תורכב רשת בעלת גודל עין .1

מיקרון. 100מ"מ, בגילוון חם ובעובי

הרשת תמצא במרכז המרווח שבין האבן לקיר.

כיוון. ס"מ בכל 60רשתות משבצת אחת לפחות. הרשת תחובר כל חפייה בין

מ"מ. סוג הפיליפס יאושר ע"י המפקח. ∅8יציקות בטון תעשה ע"י ברגי פיליפס לעיגון הרשת .2

.מנירוסטה לפי דרישות התקןברגי העיגון

מהמפקח/המתכנן, לאלמנטי הבטון, מידות הרשת, חייבים לקבל אישור עיגון הרשת וחיבור .3

בכתב.

קישור בין החיפוי לשלד הבנין 14.05

וכמתואר בגיליון קונסטרוקציה "פרטי אחרי ביצוע עבודות ההכנה כמתואר בסעיף לעיל .1

על ידי המפקח אפשר יהיה להתחיל בהרכבת לוחות םרואשקשירת אבן על קירות חיצוניים" ו

מותקנים בהם כמתואר להלן ובמילוי בטון בין שלד בנין לחומר החיפוי עם עוגני חיבור/חיזוק

החיפוי.

ס"מ בהתאם לצורך מאחורי לוחות האבן והתערובת תהיה 5-המרווח שבו יוצק הבטון הוא כ .2

חול ים גס. אפשר להוסיף מוספים כדי להפוך את הבטון 2-צמנט ו 1דלילה "שמנת" ביחס של

יותר ולמתאים יותר לספיגת הבדלי התפשטות הטרמית בין הבטון אטום למים, לאלסטי

עצמו לבין האבן.

הבטון צריך להיות דליל דיו כדי שיוכל להתפשט ולמלא לגמרי את החלל שבין לוח האבן לבין .3

השלד.

בן החיפוי.אעל הקבלן לוודא שהמוספים לבטון לא יגרמו לכתמים על .4

את הנ"ל עליו לבדוק לפי בדיקות מעבדה ו/או לפי בדיקות ניסוי של דוגמת קטע מחופה. לפני

השימוש במוספים עליו להתאים (תוך התייעצות עם יצרני המוספים או בעלי מקצוע מנוסים)

את סוג המוסף לסוג האבן שיבטיח העדר כתמים.

דוגמאות 14.06

ת אריחי החיפוי.על הקבלן להגיש לאישור המתכנן דוגמאו .1

יישום החיפוי יעשה בדוגמת חיפוי כמתואר בחזיתות האדריכל וכמפורט בכתב הכמויות. .2

10האבן תיהיה מגוונת, ללא סדקים ונקבוביות. המישקים האנכיים והאופקיים יהיו ברוחב .3

מ"מ אלא אם יורה האדריכל על רוחב אחר.

5-החיפוי דוגמת החיפוי באתר בשטח של כ על הקבלן לבצע לפני ההזמנה הכללית של אריחי .3

מ"ר נטו שתכלול את רוב הפריטים הטיפוסיים של החיפוי לרבות מסביב לפתח טיפוסי

בהתאם להוראות המפקח.

אופני המדידה ותכולת העבודה 14.07

70

כל המפורט לעיל לרבות ולל בנוסף לאמור במפרט הכללי גם את המצוין ביצוע עבודות חיפוי באבן כ

, מילוי 1:3צמנט -כל עבודות ההכנה, הרבצת מלטעיבוד האבן, הנחה כמתואר בפרישות האדריכל,

מ"מ 5בטון בתערובת עשירה בצמנט, אלמנטי הנשיאה והקשירה, רשתות מגולוונות ממוטות בקוטר

מתחת לשורה L70/70/7ס"מ, עוגני נירוסטה לפי דרישות התקן, זויתנים מגולוונים 15/15כל

מ' האחד מהשני. המחיר כולל עיבוד פינות, 3.5ראשונה ומעל פתחים ולכל היותר במרחק אנכים של

, חשפי חלונות, מישקים כמתואר בפרישות האדריכל, כיחול מישקים, מישקים גמישים אופקיים

לפני המסירה למזמין , ניקיון האבן והפוגות פרופיל אלומיניום במפגש בין אבן לטיחהכנת דוגמאות,

וכו'. הכל כמתואר בתוכניות, בחזיתות, בפרטים ובכתב הכמויות. המדידה נטו לפי שטח החזית

המחופה.



71

עבודות פתוח 40 פרק

עבודות פתוח 40 פרק

מוקדמות - 00 פרק

ותקנות חוקים 40.01

מוקדמות, להלן רשימת -00"חוקים ותקנות" בפרק 00.01.03לאמור במפרט הכללי סעיף בנוסף

:נושאהעוסקים ב את מחייביםה התקנותו חוקיםמה חלק

. 1956 –הגנת הצומח, תשט"ז חוק �

1967 –הגנת הצומח ( "הסדר מכירת תכשירים כימיים"), תשכ"ז תקנות �

. 1977–אריזה ), תשל"ז הגנת הצומח ( קיום הוראות בתווית תקנות �

–מים ), התשמ"ז כתבריאות העם ( איסור קיום מתקן דישון במער תקנות �

1987.

בדבר בטיחות וגיהות של עובדים בחומרי הדברה בחקלאות. תקנות �

–בריאות העם ( התקנת מכשיר מונע זרימת מים חוזרת ), התשנ"ב תקנות �

1992 .

שמירה על עצים בוגרים. -89חוק התכנון והבניה תיקון מס' �

תקנות הבטיחות לעבודה בגובה. �

כלליים של מכון התקנים מפרטיםו תקנים 40.02

חוזה זה תבוצענה כל העבודות ויסופקו כל החומרים/רכיבים ע"פ כל התקנים /במכרז �

והמפרטים הכלליים שהוכנו ופורסמו בידי מכון התקנים (כולל מהדורות זמניות) עד ליום

ביצוע העבודות.

העבודה תיאור 40.03

בפרוייקט הר חומה והכנת תשתיותמתייחס לעבודות פיתוח, החוזה ז/מכרז �

שלבים ,א,ב

: חפירה ומילוי ,בניית קירות פיתוח, הכנת פיתוח: עבודות כוללת העבודה �

תשתיות חשמל מים וניקוז, שרוולי השקיה, ריצופים .

מגבולות אזור העבודה מתבצעת באזור הנ"ל ויש להבטיח כי לא תהיה חריגה �

הביצוע. כמו כן לא תותר אחסנת חומרים אלא במקומות מאושרים ע"י

המפקח באתר.

72

ולהימנע קרקעיות-הקבלן חייב לברר עם הרשויות המתאימות את מיקומם של התשתיות התת

תקנים עיליים עבודה בסמוך למ מלפגוע בהן (כדוגמת בזק, חברת חשמל, כבלים, מים, ביוב וכו' ).

תבוצע -או תת קרקעיים המצויים בשטח כגון עמודי תאורה, חשמל וטלפון, ריהוט וכדומה

הקבלן ינקוט בכל אמצעי הזהירות בכפיפות להוראות הרשות הממנה על מתקנים אלו ובאישורה.

הנדרשים לביצוע העבודה בסמוך למתקנים.

תסומן על פני השטח לפני תחילת העבודה, אופן ביצוע העבודה מערכת תת קרקעית (צנרת, כבלים)

בתחום מתקן תת קרקעי טעון אישורו המוקדם של המפקח. אישור זה לא יהיה בו כדי לגרוע

מאחריותו המלאה והבלעדית של הקבלן לכל נזק שיגרם למתקנים עיליים או תת קרקעיים תוך כדי

ביצוע העבודה.

בלן באקראי במהלך העבודה במתקן תת קרקעי, יודיע על כך למפקח ויקבל ממנו הוראות נתקל הק

על אופן הטיפול בו.

על הקבלן לבצע את עבודתו ע"י סימונים של מודד מוסמך בלבד לרבות הגשת �

תוכניות מצב קיים הכלולות במחיר העבודה .

תכנון קונסטרוקטיבי לפרטי פיתוח 40.04

יאשר אשריסופק ע"י מהנדס קונסטרוקציה לכל פרטי הפיתוח הקונסטרוקטיביהתכנון �

בסיס המלצות יועץ קרקע. עלבחתימתו את הפרטים

קבלני משנה 40.05

קבלני משנה לעבודות שונות באתר, כגון: עבודות בטון, חיפוי אבן, ריצופים, מסגרות, יהיו �

ושאי אבן וריצופים יאושר בכתב על קבלני משנה בעלי מקצוע לעבודה הנדונה. קבלן המשנה לנ

ידי הפיקוח/המזמין. עליו להגיש רשימה של עבודות דומות שביצע במשך השנים האחרונות.

המזמין או בא כוחו יאשרם או יפסלם לפני התחלת העבודה מבלי להציג נימוקים לכך.

ולא יהיה שום קשר בין המזמין לקבלני המשנה פרט למסירת הוראות והערות ע"י "בא אין �

המזמין. כל הוראות או הערות הנמסרות לקבלני המשנה כאילו נמסרו לקבלן עצמו. שלכוחו"

קבלן משנה שיפסל ע"י המזמין מכל סיבה שהיא, יוחלף באחר אשר יאושר מראש ובכתב ע"י

ה ע"י המזמין מכל סיבה שהיא לא תהווה עילה לתביעה כספית כל משנ קבלן סילתהמזמין. פ

המזמין. כנגדשהיא מצד הקבלן

דמי בדיקת דגימות -טיב החומרים והמלאכה 40.06

להלן בדיקות אשר הקבלן יבצע על חשבונו: �

דמי בדיקות מוקדמות של חומרים המיועדים לקביעת מקורות האספקה. א.

בטונים וכו'. באתר במהלך הביצוע, הידוקים, דמי בדיקות לעבודות המתבצעות ב.

דמי בדיקות אשר הקבלן הזמין למטרותיו (נוחות בעבודה, חסכון וכד'). ג.

לדרישות החוזה. דמי בדיקות של חומרים ומלאכות אשר יימצאו בלתי מתאימים ד.

רטות ההוצאות המפו הוצאות לוואי שונות למטרות עריכת בדיקות מכל סוג שהוא, לרבות ה.

בסעיפים ג, ד.

73

המפקח שומר לעצמו את הזכות לקבוע את המעבדה שתבצע את הבדיקות ולהזמין את ביצוען �

מבלי שהשימוש בזכות זו יגרע מאחריותו של הקבלן לגבי טיב החומרים והמלאכה, כנדרש

בסעיפי החוזה.

לאותלצורך בדיקות קרקע להתאמה גננית תיקבע מעבדה חקלאית מאושרת ע"י משרד החק �

המתמחה בסוג זה של בדיקות.

הזמנת המעבדה החקלאית וביצוע בדיקות הקרקע להתאמה גננית תהיה על חשבון הקבלן. �

על הקבלן לשקלל הוצאה זו במסגרת הצעת המחיר שלו. �

המעבדה תאושר ע"י המפקח. �

-ניהקבלן מצהיר כי יבצע את העבודה בכפיפות להוראות הכלולות בחוקים, צווים או תקנות ב

תוקף מטעם כל רשות מוסמכת אשר הפיקוח עליהם, או חלק מהם הוא בתחומי סמכותה

הרשמית.

הקבלן מצהיר בזה כי בהצעתו הביא בחשבון את כל תנאי העבודה ולא תוכרנה כל תביעות אשר

הכרתם.-תנומקנה באי

מחירים 40.07

שווה ערך ( ש"ע )

, חלות הדרישות הבאות לגבי אישור 0082, סעיף 008פרק -בנוסף לאמור במפרט הכללי תת

ערך: –מוצר/רכיב/אלמנט שווה

אישור המתכנן בכתב. �

כל המידות זהות לחלוטין, לרבות חורים/נקבים. �

הגוון/צבע זהה לחלוטין. �

ערך" חלות על הקבלן, לרבות המצאת תוצאות -כל העלויות הכרוכות בהוכחת "שווה �

בדיקות/ניסיונות/אישורים וכו'.

לגבי פרטים מורכבים יחולו דרישות זהות הרכיב/ים על כל רכיב בנפרד וכן על אופן �

הרכבתם/הצמדתם/עיגונם בפרט השלם. לדוגמא : ספסל משולב מרגלי פלדה יצוקה ולוחות

ערך" על כל הרכיבים וכן על אופן חיבורם/הצמדתם. –עץ, יחולו הדרישות להוכחת "שווה

ת כתובה של יצרן ו/או ספק החלופה לאספקת חלפים, תחזוקה ושירות נאותים התחייבו �

שנים לפחות. 5לתקופה של

כל העלויות הכרוכות באספקת תכנית חדשה חלה על הקבלן. �

האחריות לקבלת אישור מיועץ חיצוני למזמין ו/או מהרשות הרלבנטית חלה בלעדית על הקבלן. �

ד לאמור בסעיפים הנ"ל יפרק הקבלן לאלתר ועל חשבונו, את ערך בניגו-במידה ובוצע שווה �

כל אשר בוצע.

ערך בניגוד לנדרש בסעיפים -המפקח יפרט ובכתב , למזמין העבודה, מדוע בוצע שווה �

הנ"ל.

74

תוכניות 40.08

בחותמת "למכרז בלבד"., ומסומנות הן תכניות למכרז בלבדהתכניות המצורפות למכרז / חוזה זה �

לפני ביצוע העבודה ובמהלכה יוצאו תכניות "לביצוע", אשר בהן עשויים לחול שינויים מהותיים �

מסיבות כלשהן.

בנוסף, מובהר בזאת כי ביצוע עבודות כלשהן ללא תכניות "לביצוע" ע"פ הנאמר לעיל, משחרר את �

וליווי קטע הפרויקט ו/או כולו מהמשך המתכנן מאחריות מקצועית, כל נזק שייגרם לכל צד שהוא

ביצוע פיקוח עליון וכל זאת מבלי לפגוע בשכר טרחת המתכנן ע"פ המסוכם בחוזה/מכרז זה.

לקבלן לא תהיה זכות לדרוש או לקבל שום פיצויים או שינוי במחירי היחידה או הארכת תקופת �

הביצוע או תוספות כלשהן עקב עדכונים אלה.

לעצמו את הזכות לגרוע או להוסיף תכניות מאלה אשר צורפו למכרז ולא מזמין העבודה שומר �

תהיה לקבלן כל עילה לתביעה כלשהיא בגין זה.

על הקבלן מוטלת החובה לבדוק את הסימון והתוכניות הנמסרות לו והחתומות - בדיקת תוכניות �

ת לב המפקח לכל "לביצוע" העבודות, מיד עם קבלתן ולא יאוחר משבוע ימים, עליו להפנות תשומ

שגיאה / החסרה/ סתירה / אי התאמה בין התוכניות, המפרטים , כתב הכמויות והמידע שסופקו

ע"י המזמין, ולקבל הוראות ביצוע מהמפקח.

חשבונו את השינויים אי הפניית תשומת לב המפקח במועד כאמור לעיל, תחייב את הקבלן לבצע על �

ומחייבת לא תתקבל תביעה נדון תהיה סופית, קובעתאו התיקונים המתבקשים. החלטת המפקח ב

התאמות. -מצד הקבלן על סמך טענה שלא הבחין בסטיות ובאי

(עדות) MADE-ASתכנית 40.09

למען הסר ספק, מודגש בזאת כי עלות הכנת תכניות העדות כלולה במחירי היחידות ועל הקבלן

לשקלל עבודה זו במסגרת הצעת המחיר.

(עדות), ללא שום תוספת מחיר, של כל MADEAS, הקבלן יגיש תכניות בתום ביצוע העבודה �

3ע"ג נייר לבן מקופל, התכניות כפי שבוצעו בפועל. התכניות יהיו בק.מ. התואם לתכניות המתכנן

.PLTובקבצי DWGבקבצי CDהעתקות למזמין, וכן במדיה דיגיטאלית בתוכנת "אוטוקד" ע"ג

ידו. -נו בידי מודד מוסמך וייחתמו עלהתכניות תהיינה ממוחשבות ויוכ �

הרקע לתכניות העדות יהא תכנית פיתוח שתימסר ע"י המזמין. �

יום אחר גמר העבודה לכל המאוחר. 14התכניות תימסרנה למזמין �

במסירת תכניות עדות כמפורט לעיל. מותניתגמר לעבודות שביצע הקבלן –הוצאת תעודת �

הקבלן לא יהיה רשאי להגיש חשבון סופי לפני שיגיש את התכניות הנ"ל. �

75

עבודות עפר 40.10

כל העבודות כוללות עבודות עפר בהתאם לצורך ומרחב עבודה, כולל סילוק עודפי עפר ופסולת �

למקום שפיכה מאושר על ידי הרשות המקומית לכל מרחק שיידרש.

סילוק עודפים ופסולת 40.11

יוגדרו כפסולת:לצורך סעיף זה

עודפי חפירה/חציבה ועודפי חומרים של הקבלן. �

פסולת הנוצרת בשטח עקב עבודות הקבלן והתארגנותו בשטח. �

לדוגמא "נזאז". –חומר חפור שנתגלה שאינו מתאים לשימוש למילוי �

כל עפר ו/או חומר שהובא לאתר ונפסל ע"י המפקח. �

כל חומר זר או פסולת אחרת. �

סולת לאתר שפיכה מאושר ע"י הרשות המקומית לכל מרחק שיידרש ע"פ הקבלן יסלק את הפ �

הנחיות המפקח באתר. �

שמירה על איכות הסביבה 40.12

מוקדמות. 00"הגנה על הסביבה" בפרק 00.05יש להקפיד הקפדה יתרה על כל הנאמר בסעיף �

דוגמאות 40.13

המפקח לפני אישור או מודגש בזאת שעל הקבלן להמציא דוגמת ציוד, בניה ואביזרים לאישור .א

רכישה והתקנה. המפקח רשאי לדרוש דוגמאות נוספות במהלך העבודה. הדוגמא המאושרת תישאר

ותישמר במקום עד לגמר העבודה.

נוהל ביצוע והצגת דוגמאות .ב

הקבלן יציג דוגמאות כל הרכיבים והחומרים ( להלן "הדוגמאות") הנדרשים לביצוע העבודה, �

מפקח.לאישור מוקדם של ה

לא התאימו הדוגמאות לדרישות המכרז/חוזה יפנה הקבלן את הרכיבים והחומרים שלא אושרו �

ויציג דוגמאות נוספות, עד קבלת אישור המפקח.

הדוגמאות יוצגו במשרד המפקח, באתר העבודות, אלא אם הוסכם מראש ובכתב על מקום אחר. �

כל הדוגמאות תוצגנה במרוכז במועד אחד שיקבע המפקח. �

אם לא צוינה הדוגמא הנדרשת במפורש ו/או לא צויין הגודל הנדרש, יקבע המפקח את גודל �

הדוגמא.

76

מראש ובכתב שלא לבצע דוגמא לפני ביצוע –ע"פ פנייתו בכתב של הקבלן –ע"פ אישור המפקח �

סעיף כלשהו הרי מוסכם וברור כי הקבלן הסכים שכל ביצוע הסעיף מהווה דוגמא על כל המשתמע

לרבות דרישה לפירוק, פינוי וביצוע מחדש ללא תשלום במידה והביצוע לא תואם את דרישות מכך

מכרז/חוזה זה.

כל העלויות הקשורות בהצגת הדוגמאות למפקח לרבות רכישתן, הובלתן ושמירתן, חלות על הקבלן �

ולא יימדדו ולא ישולם בעדן.

פירוט הדרישות לביצוע דוגמאות מסעיפי העבודות .ג

לסעיפי עבודות ריצוף ומדרגות: 40.01.01

בכל עבודות הריצוף תבוצענה דוגמאות לכל סוג ודוגמת ריצוף. הדוגמא לכל סוג תהיה בשטח �

ס"מ בכל היקפו של המודול. 60שיכלול מודול אחד שלם בתוספת

דוגמאות אבני שפה כולל פינה ו/או עיגול אופייניים. �

תבוצענה בצמוד לדוגמאות הריצוף.דוגמאות שולי משטחים מרוצפים/מדרכות �

יבוצע גרם אחד שלם של מדרגות, מכל סוג.–דוגמאות של מדרגות �

בגרם/ים לדוגמא יהיה מספר המדרגות הגבוה במכרז/חוזה זה. �

: לסעיפי עבודות של קירות, קיר ישיבה/ספסל וכו' 40.01.02

דוגמא מכל סוג של קיר גם אם השוני הוא רק בחומר/רכיב החיפוי. �

דוגמא יהיה בגובה המירבי במכרז/חוזה זה.הקיר ל �

פנים, ביצוע תפר אחד מכל סוג ועיבודו, -הדוגמא תכלול גם את בניית ראש הקיר (קופינג), חיפוי דו �

גימור פני הקיר לרבות עיבוד מכני, טיח, אלמנט דקורטיבי,מערכת איטום וצביעה וכל העבודות

הנלוות.

תכלול –) עיגון מעקה בטיחות, מאחז יד, גדר או כל אלמנט אחר לגבי כל קיר שמיועד בו (או בחלקו �

הדוגמא גם את הכנת העיגון (פלטה, עיגון בקידוח, כל עיגון אחר).

יד וגידור:-לסעיפי עבודות מעקי בטיחות, מאחזי 40.01.03

מכל סוג/דגם תבוצע בשלב א' דוגמא של קטע/מודול אחד לפני הגילוון (אלא אם הרכיב מיובא �

מגולוון). כשהוא

לאחר אישור בכתב של הדוגמא יבוצע הגלוון (טבילה באבץ חם) והצביעה ותוצג דוגמא מושלמת �

לפני העיגון.

מכל סוג/דגם יבוצע עיגון קטע לדוגמא. אם מתוכננות קפיצות בגובה המעקה/גדר או עיגון �

ע בשיפוע.מעקה/גדר בשיפוע, יבוצע גם קטע נוסף באותו אורך ובו קפיצות ו/או עיגון קט

77

(פיתוח האתר): 40רשימת דוגמאות לפרק 40.01.04

מ"א 2 -קיר מכל סוג שהוא כולל חיפוי וקופינג �

מ"ר 5 -ריצוף מכל סוג שהוא �

מ"א 3 -אבן גן/שפה מכל סוג שהוא �

מ"א 3 -מדרגות �

מהלך אחד -מעקה/מאחז יד מכל סוג שהוא �

יח' 1 -גומה לעץ �

78

טכני מיוחד לעבודות פיתוח מפרט 40.02

עבודות פיתוח .א

במפרט הכללי. 40המהווה השלמה לנאמר בפרק �

ריצוף משטחים ומדרגות .ב

כללי

חיתוך אבנים משתלבות יבוצע אך ורק בניסור. בכל סעיפי העבודות בהם יש שימוש .א

באבנים משתלבות יהיו כל החיתוכים וההשלמות בגבולות שטחי הריצוף, בקווי שינויי

–כיוון דוגמת הריצוף, במעבר בין גוון לגוון ובמפגש עם אלמנט כמו מדרגות, קיר וכו'

בניסור.

לא יותר השימוש בגיליוטינה.

30% -חל איסור להשתמש באבנים משתלבות מנוסרות אשר שטחן מהווה פחות מ .ב

שטח אבן משתלבת סטנדרטית. להשלמות והתאמות יש לנסר בהתאמה את האבנים מ

המשתלבות הסמוכות והכל ע"פ הוראות האדריכל.

חל איסור על שימוש במילוי בטון/טיט להשלמת שטחי ריצוף, אלא אם כן התקבל .ג

מראש ובכתב.אישור האדריכל לכך

השתמש באבני פגומות או טיב אבן הריצוף יהיה בהתאם לתקן ישראלי מס א. אין ל .ד

שבורות.

באבנים משתלבות מיסעה ומדרכות -ריצוף חניה .ג

במידות מדגם טיבעון באבנים משתלבות (מיסעה ומדרכות )ריצוף חניה �

.D-17לפי פרט "מ ס 14.5/13.5/10

ובפרטים.הנחת הריצוף בהתאם למפורט בתכניות �

החיתוך יתבצע בניסור בלבד. �

ס"מ, חיתוכים והשלמות, אספקת האבנים 5העבודה כוללת:שכבת חול בעובי �

. וריצוף כמפורט

לפני פיזור החול יש לוודא מפלסי התשתית ולבצע התיקונים הדרושים. �

חומר -5%מ''מ ויכיל לא יותר מ 4.25החול הנדרש הוא חול דיונות העובר נפת �

.200העובר נפת

אבני הריצוף תפורק ותוחלף בשכבה תחוחה. שכבת החול שנתהדקה לפני הנחת �

ההידוק יבוצע מ''מ לצורך מילוי בחול. 3בין אבני הריצוף יש להשאיר מרווח של �

מ''ר. 0.5-0.3באמצעות פלסה ויברציונית בעלת שטח

79

מעברים ע''ג הריצוף לפחות עד השלמת שקיעת האבנים לתוך 3ההידוק יבוצע ע''י �

שכבת החול.

ק הראשוני יש לפזר חול נקי על המשטח בעזרת מטאטא תוך לאחר גמר ההידו �

הקפדה על מילוי כל המרווחים בין האבנים. לאחר מכן ייעשה הידוק באמצעות

הפלסה בשלושה מעברים נוספים.

מ' גבול העבודה (בכדי למנוע שקיעה מקומית של 1ההידוקים ייעשו עד למרחק של �

אבנים בקצה).

ייבדק המשטח המרוצף ע''י המפקח על מנת לוודא לאחר סיום עבודות ההידוק �

. מפלסים ומשטחים סופיים

ס''מ בתוך החול. - 1יש לקחת בחשבון שבעת ההידוק שוקעות האבנים בכ �

ביצוע הנחת הריצוף יתחיל מאבני השפה באבנים שלמות. לעבר אבן השפה הנגדית. �

יש להתחיל לרצף מהמפלס הנמוך לעבר המפלס הגבוה. �

גש האבן המשתלבת עם קו החגורה הסמויה או אבן השפה יהיה כזה מודגש שמפ � ס''מ מעל אבן השפה. 1½ -שפני האבן יבלטו בכ

של המפרט הכללי. 4004וכל יתר העבודות המפורטות בפרק �

אבן שפה כביש .ד

ס"מ ע"ג יסוד בטון, בהתאם למפורט 17/25/100אספקה והנחת אבן שפה כביש במידות

ובפרטים.בתכניות

יש להקפיד על קווים ישרים ורצופים בשיפועים אחידים כולל השלמות ברדיוס ובסיום

הקווים

ע"י אבני פינה.

העבודה והמחיר כוללים: יסוד בטון.

. 4004הכל כמפורט במפרט הכללי פרק

אבן שפה גננית .ה

"מ ע ע"ג יסוד בטון ס 12.5/18.75/50במידות דגם רמות אספקה והנחת אבן שפה גננית

ובפרטיםבהתאם למפורט בתכניות

יש להקפיד על קווים ישרים ורצופים בשיפועים אחידים כולל השלמות ברדיוס ובסיום

הקווים

ע"י ניסור ואבני פינה.

העבודה והמחיר כוללים: יסוד בטון.


80

סידור ריצוף אבנים משתלבות .ו

סידור ריצוף אבנים משתלבות סביב שוחות ביקורת כולל התאמת גובה השוחה לגובה

הריצוף, השלמת ריצוף ע"י מרצפות מנוסרות ויציקת בטון צבעוני בהתאמה לריצוף סביב

מכסה הכוך.

מדרגות .ז

D -14ם כולל בטון. הכול לפי פרט סמסאספקה והנחת מדרגות מאבן טבעית בעיבוד מו

ס"מ מתחת לפני המדרגה. 1ס"מ, ומשוקעים 0.5ברוחב המישקים

העבודה כוללת: טיט צמנט, יסוד בטון, עיגון וזיון לפי קונסטרוקטור ומצע מהודק,


אבן סימון לעיוורים .ח

לבחירתס"מ בגוון 20/20/6אספקה והנחת אבן סימון לעיוורים עם בליטות במידות

תוצרת "אקרשטיין" או ש"ע בהתאם למפורט בתכניות ובפרט האדריכל על בסיס מלט לבן

. 15מס'

ס"מ, אספקת האבנים וריצוף כמפורט וכל יתר העבודות 4העבודה כוללת:שכבת חול בעובי

של המפרט הכללי. 4004המפורטות בפרק

קירות וגדרות אבן .ט

במפרט הכללי. 40המהווה השלמה לנאמר בפרק

קירות וגדרות אבן .י

ביצוע חורי ניקוז בקירות , מכל סוג שהוא, כמפורט בתכניות ובפרטים כלול במחיר הקירות ואינו �

למדידה ותשלום נפרד.

המיקום המדויק של הקירות יסומן ע"י מודד מוסמך של הקבלן. הסימון יכלול את: �

, נקודת גובה קבועה כולל שתי אבטחות.הציר האורכי של הקיר

הקבלן ישמור בקפדנות על נקודות הסימון ובמקרה של פגיעה בהן בזמן ביצוע העבודה, מוטל עליו �

לשקמן מיידית על חשבונו ואחריותו.

חפירה ו/או חציבה ליסודות קירות )1

של המפרט הבינמשרדי. הקבלן יחפור בשיפועים לפי תנאי הקרקע 51024העבודה תבוצע ע"פ סעיף �

ות בנדון.ותקנות הבטיחות הקיימ

אופני מדידה של עבודות עפר. – 0110.00המדידה והתשלום יהיו כמפורט בפרק �

81

של 5102עבודות החפירה תבוצענה בהתאם למסומן בתכניות ובכפיפות מלאה למפורט בתת פרק �

המפרט הבינמשרדי.

הרחקת החומר החפור ע"י הקבלן לאתר שפיכה מאושר ולכל מרחק שיידרש כלולה במחיר �

ת. כל התיאומים וקבלת האישורים הינם באחריות הקבלןהעבודו

שתית ליסוד קירות )2

יש להדק את השתית מתחת ליסוד הקירות ע"פ פרט והנחיות הקונסטרוקטור. ההידוק ייעשה �

בכלים מכניים מתאימים כמו "בומג" או פלטה ויברציונית.

.הידוק קרקע יסוד מקורית ייעשה בכל קטעי החפירה ליסודות הקירות �

תכולת העבודה כולל )3

* מילוי חוזר בגב קירות התמך כנדרש בתכניות ובפרט קונסטרוקטור. �

* תפרי ומשקי התפשטות. �

* נקזים בתוך הקירות ובגבם כנדרש בתכניות ובפרט קונסטרוקטור. �

* ברזל הזיון כנדרש בתכניות ובפרט קונסטרוקטור. �

* חפירת ויציקת יסודות. �

ס"מ. 8-12באבן חאמי בעובי חיפוי קירות הבטון �

.בצמנט לבן * כיחול במישקים (פוגות) ע"פ הפרט �

פיתוח -בנית קיר תומך )4

בניית קיר תומך(פיתוח) מבטון מזוין לפי תכניות ופרטי מהנדס קונסטרוקציה לפי בדיקות קרקע אם

צורך. במילוי או בחפירה/חציבה. כולל חפירה או חציבה ליסודות ומרחב עבודה, בהתאם ל

הכל בהתאם לתכניות, פרטים קונסטרוקטיביים ופרטים אדריכליים וכמפורט בפרק �

של המפרט הכללי. 4003 �

פיתוח -חיפוי קירות תומכים )5

צדדי הכל -וחיפוי דובצמנט לבן , כולל פוגות שקועות ומעובדות חאמי חיפוי קירות תומכים באבן

.בהתאם לפרטים קונסטרוקטיביים ופרט אדריכלי

82

מפרט כללי למוצרי מסגרות 40.3

תקנים .א

כל החומרים והמוצרים יתאימו לדרישות התקנים הישראליים העדכניים ולתקנים הבינלאומיים �

.3) סעיף 1991( 1חלק 1225כמפורט בת"י

התקן ושם היצרן לפני התקנת המוצרים באתר.תעודות משלוח למוצרים עם תו �

פרישת גדרות ועיגונן לפני הזמנת החומר: .ב

על המבצע להגיש תכנית ופרישות להקמת גדרות כולל חזית המתארת את חלוקת השדות של הגדר �

על קירות האבן, ואת פרטי העיגון, לאישור האדריכל והקונסטרוקטור, לפני הזמנת החומר. את

מין רק לאחר קבלת אישורם בכתב.הגדרות יש להז

סוג הגדר: .ג

לפי תכנון החברה המייצרת ובאישור האדריכל, תוצרת – 1.20הגדר תהא לפי חב פרטים , בגבה �

כמופיע בחוברת הפרטים. סוג הגדר ייקבע סופית לאחר הצגת דוגמאות כנדרש בנ"ל.

החומרים .ד

כללי )1

ללא למינציה, חופשית מקליפת ערגול, סיבים כל חלקי המסגרות יהיו עשויים מפלדה חדשה, מיוצרת �

ופסולת אחרת ובלתי מוחדרת בחלודה. אם יידרש יהיה המבצע חייב להמציא למהנדס האתר תעודות

על סוג הפלדה ומקורה, וכמו כן על מקור יתר החומרים והמוצרים המוכנים, המסופקים על ידו.

דרים במסמכי החוזה.בתעודה יאושר שהפלדה עמדה בסוג ובדרישות הטיב המוג

החלפת פרופילים )2

בהעדר פרופילים, צינורות וכיו"ב במידות המתוכננות, עקב מחסור זמני או מסיבה אחרת, אין �

להחליפם באחרים אלא באישור בכתב של המתכנן.

גילוון .ה

כללי )1

גילוון הפלדה ייעשה באמצעות טבילה חמה באבץ במפעל, אשר יאושר ע"י המפקח. הגלוון יעמוד �

. הגלוון יבוצע רק לאחר הריתוך. 918בדרישות ת"י

לא יורשה ריתוך לאחר הגלוון. �

83

ניקוי השטח והכנתו )2

הניקוי והכנת השטח ייעשו על ידי צריבה בחומצה, או התזת גרגרים (גרגרי חול או מתכת). �

לקבלת שטח נקי מכל קשקשת, חלודה, זיהומים ושרידי חומצה או בסיסים אשר נוצלו לצורך �

ליך.התה

תהליך הגלוון )3

מיקרון לפחות. 80. עובי צפוי האבץ יהיה 918כל חלקי הקונסטרוקציה יגולונו בהתאם לדרישות ת"י �

מיקרון. 56בברגים, באומים ובשייבות עובי הגלוון יהיה

גלוון הצינורות )4

עלול הצינורות אשר יעברו תהליך גלוון חייבים להיות פתוחים מכל צד בשעת הגלוון. צינור סגור �

לגרום לתאונת עבודה. במידה ולא ניתן לגלוון את הצינורות במצב המוזכר, יש לנקב חורים בצינורות

בהתאם לדרישות המפעל ובאישור המפקח.

בדיקות הגלוון )5

כל חלקי הקונסטרוקציה המגולוונים יבדקו בדיקת אחידות הציפוי, משקל הציפוי בהתאם לדרישות �

דות בדיקה מהספק/היצרן של אלמנטי המתכת..על הקבלן להמציא תעו918ת"י

צבע )6

עבודות צביעה (הכנה, צבע 11הכל לפי מפרט הכללי פרק לפי בחירת האדריכל. ralצבע בתנור בגוון �

יסוד וצבע עליון). הגימור יהיה בצבע על בסיס אפוקסי בתנוא, על פי הדרישות במפרט הכללי

.1106הבינמשרדי פרק

הובלה ואחסנה .ו

האלמנטים אל האתר טעון אישור בכתב מאת המפקח. האלמנטים המוכנים יוטענו ויוסדרו משלוח �

על גבי כלי ההובלה באופן אשר יהיה בו כדי להבטיח את צורתם ושלמותם. יש לקשרם היטב תוך

שימוש בתמיכות ובשומרי מרחק מעץ, כדי למנוע התעקמותם, פיתולם ו/או פגיעות ונזקים אחרים

ם להם בזמן ההעברה. אחסנת האלמנטים במקום המבנה תבוצע בצורה מסודרת ויש העלולים להיגר

למנוע, על ידי אמצעי הגנה יעילים, את קלקולם, החלדתם, זיהומם וכו'.

84

חיבורים .ז

החיבורים יהיו ע''י חיתוך וחיבור בצורה נקיה וכל הזויות מדויקות ומתאימות לתכניות.

פינות יחוזקו באמצעות מלויים.בפרטים העשויים פרופילים חלולים, ה

הריתוך יהיה חשמלי ויבוצע אך ורק ע''י רתכים מומחים.

המראה החיצוני יהיה נקי. ללא הפסקות ללא חורים. שקעים ומקומות שרופים.

לא יישארו קצוות פתוחים, בקצה כל פרופיל פתוח תרותך פלטה.

ריתוכים וחיתוכים בשטח.כל הריתוכים והחיתוכים יבוצעו בסדנא, לא יבוצעו

מעקה בטיחות .ח

.21מ' מפרופילי ברזל מגולוון בהתאם לפרט מס' 1.20אספקה והתקנה של מעקה בטיחות בגובה �

התקנה בהתאם לתכניות, הנחיות היצרן ולהנחיות הקונסטרוקטור. �

מאחז יד .ט

לאורך המדרגות A 27לקיר לפי תוכנית אדריכל ולפי פרט אספקה והתקנה של מאחז יד מעוגן �

התקנה בהתאם לתוכנית ולהנחיות הקונסטרוקטור �

מים ראשי /דלתות לגומחה לארון חשמל/תקשורת .י

אספקה והתקנה של דלתות לגומחה לארון חשמל/תקשורת מרשת ברזל מנוקבת צבועה בצבע בתנור �

בהתאם למפורט בתכניות .

85

עבודות סלילה - 51פרק

עבודות הכנה ופירוק - 51.01תת פרק

הערה כללית: כל העבודות בפרק זה כוללות גם פינוי הפסולת למקום שפיכה מאושר

העבודה. רבתיאוגם אם הדבר לא נאמר באופן מפורש ו לכל מרחק שהוא

ודה זו כלול במחיר היחידה.ומחיר עב תפינוי הפסוללא תשולם תוספת עבור

ס"מ 3אספלט קיים לעומק עד קרצוף – .000351.01

עבודות הכנה ופירוק שבמפרט הכללי לעבודות פיתוח , סלילה 51.01הכל כאמור בתת פרק

.51.01.030.00בסעיף ואחזקה של עיריית ירושלים

כלשהו לעומק פירוק אספלט קיים – .000451.01



ופינוי הפסולת קיימתפירוק מדרכת אספלט – .000651.01

ופינוי הפסולת קיימת מדרכה מרוצפתפירוק – .006551.01

ות הכנה ופירוק שבמפרט הכללי לעבודות פיתוח , סלילה עבוד 51.01הכל כאמור בתת פרק


פירוק אבני שפה קיימות מכל סוג ופינוי הפסולת – .000751.01



ס"מ 30התאמת מפלס של מכסי תא ניקוז , ביוב קיימים לגובה עד – .002651.01

מס" 30התאמת מפלס של מכסי תאי מים קיימים לגובה עד – .026151.01

ס"מ 30התאמת מסגרות, מכסים, שבכות, תאי ביקורת של חשמל קיימים לגובה עד – .026551.01

ס"מ 30התאמת מסגרות, מכסים, שבכות, תאי ביקורת של בזק קיימים לגובה עד – .026751.01


.51.01.260.10-30בסעיף עיריית ירושלים ואחזקה של

86

ביטול קולטנים – .027051.01

ביטול תאי ביקורת – .027551.01


.51.01.270בסעיף ואחזקה של עיריית ירושלים

ס"מ 100פירוק צנרת ניקוז מבטון בקוטר עד – .031051.01



סככות תחנות אוטובוספירוק – .032051.01

לעבודות פיתוח , סלילה עבודות הכנה ופירוק שבמפרט הכללי 51.01הכל כאמור בתת פרק


פירוק עמודי שילוט ותמרור קיימים מכל סוג – .034051.01

פירוק עמודי שילוט ותמרור קיימים מכל סוג – .034551.01


.51.01.340בסעיף של עיריית ירושלים ואחזקה

מדחניםפירוק – .035551.01



פירוק זהיר של מעקות בטיחות להולכי רגל ממתכת – .042051.01



קייםאספלט בניסור – .044051.01


.51.01.440.01בסעיף ים ואחזקה של עיריית ירושל

87

עבודות עפר – 51.02רק תת פ

למקום שפיכה מאושר ועודפי עפר הערה כללית: כל העבודות בפרק זה כוללות גם פינוי הפסולת

העבודה. רבתיאוגם אם הדבר לא נאמר באופן מפורש ו לכל מרחק שהוא

ומחיר עבודה זו כלול במחיר ועודפי העפר תשולם תוספת עבור פינוי הפסולתלא

היחידה.

בכלים ו/או בעבודות ידיים וכבליםחפירה זהירה לצורך גישוש לגילוי צינורות - .000251.02

עבודות עפר שבמפרט הכללי לעבודות פיתוח , סלילה ואחזקה של 51.02הכל כאמור בתת פרק

.51.02.020.00, פריט תשלום 51.02.020.00בסעיף עיריית ירושלים

אתר שפיכה מאושר , כולל תשלום חציבה והעברה/סילוק לשטחי מילוי ו/או /חפירה - .000351.02

ותאגר

עבודות עפר שבמפרט הכללי לעבודות פיתוח , סלילה ואחזקה של 51.02בנוסף לאמור בתת פרק

תכלול עבודת החפירה גם 51.02.030.00, פריט תשלום 51.02.030.00בסעיף עיריית ירושלים

חפירה להחלפת קרקע באותם מקומות בהם יידרש הדבר על ידי הקרקע וזאת ללא שינוי במחיר

היחידה.

כבישה והידוק ( צורת דרך/הידוק שתית ) - 01101.02.5

עבודות עפר שבמפרט הכללי לעבודות פיתוח , סלילה ואחזקה של 51.02הכל כאמור בתת פרק

.51.02.090.00, פריט תשלום 51.02.090.00בסעיף עיריית ירושלים

88

מצעים ותשתיות – 51.03תת פרק

ובמדרכות מצע סוג א' בכבישים – .100051.03

תאור העבודה: הספקה, פיזור והידוק של מצע סוג א' מחומר מחצבה מדורג.

המצע יענה על הדרישות הבאות:

.6%אינדקס הפלסטיות לא יעלה על א.

.25%גבול הנזילות לא יעלה על ב.

המצע יהיה בגבולות הדרוג הבאים: ג.

200# 10# 4# 3/4" 3" נפה 0-15 20-40 30-70 60-100 100 % עובר

.60%המ.ת.ק. המינימלי יהיה ד.

המצע יהיה נקי מחומרים אורגניים וחרסיתיים. ה.

החומר יובא לאתר כשהוא מעורבב ומורטב מראש. ו.

ק"ג/מ"ק. 2,100צפיפות המצע לאחר ההידוק תהיה לפחות ז.

.25%מינימום -שווה ערך חול ח.

מפלסת בהתאם למפלסים שבתכניות ועובי שכבת המצע יהיה בהתאם פיזור החומר יבוצע ע"י

לתכניות החתך הטיפוסי לרוחב. במקרים בהם אין אפשרות לעבוד עם מפלסת, לדעת המפקח, יותר

לקבלן לעבוד באמצעים אחרים, לאחר אישור המפקח. לא תשולם כל תוספת מחיר עבור עבודה

שתבוצע באמצעים הנ"ל.

לפי "מודיפייד א.א.ש.ו.". 100%הנדרשת תהיה לפחות דרגת ההידוק

ס"מ (לא תותר סטייה כלפי מעלה) אולם עובי השכבה לאחר 0, +1-דיוק המפלסים צריך להיות

ההידוק צריך להיות לפחות כעובי המצוין בתכניות. בדיקת המפלסים של פני המצע המהודק תעשה

מטר זה מזה. כמות הבדיקות תהיה כאמור בסעיף 20בכל חתך לפחות, ובמרחקים שלא יעלו על

במפרט הכללי. 510326

ס"מ, יפוזר החומר בשתי שכבות בעלות עובי זהה. 20אם עובי השכבה עולה על

תכולת הרטיבות של המצע צריכה להיות מתאימה לתכולת הרטיבות האופטימלית.

על תכולת הרטיבות. בכל מקרה של פגיעה לאחר גמר העבודה יש לשמור על פני המצע, על הצפיפות ו

וכו') יש לחרוש את שכבת מכנייםבמצע (כגון: גשם, התייבשות, היווצרות חריצים ובורות ע"י כלים

המצע ולבצע את העבודה מחדש כנדרש בסעיף זה.

מדידה ותשלום

89

לתכניות ולפי המדידה תהיה לפי נפח, במטרים מעוקבים, של מצע סוג א' מהודק שבוצע בהתאם

הוראות המפקח.

התשלום יהווה תמורה מלאה עבור הספקת כל החומרים וביצוע כל העבודות הדרושות לביצוע שלם

של העבודה.

צורת דרך מורחבת במצע במקומות בהם פורקו שכבות האספלט הקיימות - 51.03.0015

בקטעים בהם פורקו שכבות הכביש מצע/שתיתתתאור העבודה: חפירה, מלוי, יישור והידוק

, ע"י הוראה בכתב מהמפקח.פעולה זו תאו כל שטח אחר בו נדרשהאספלט הקיימות

הסנטימטרים העליונים של פני השטח המתוכנן, יישורו +02 כולל חפירה ומלוי של המחיר

, על הקבלן להביא, ויש צורך במילוי בהתאם לתכניות והידוקו בהתאם לנדרש במפרט. במקרה

( תשתית/מצע בהתאם לקיים כפי שהוגדרו בפרק מצעים ותשתיות מתאים חומרעל חשבונו,

. בפרט זה)

טיב כלפי מעלה). הסטייס"מ (לא תותר -4, +0דיוק המפלסים לאחר ההידוק צריך להיות

מצעים ותשתיות בהתאם לחומרים השונים - 51.03החומר ודרישות הביצוע כמפורט בתת פרק

תעשה בכל חתך לפחות ובמרחקים שלא יעלו עבודה זו . בדיקת המפלסים של צע )( תשתית/מ

מטר זה מזה. 20על

לאחר גמר העבודה יש לשמור על פני צורת הדרך, על הצפיפות ועל תכולת הרטיבות. בכל מקרה

םמכאניישל פגיעה בצורת הדרך (כגון: גשם, התייבשות, היווצרות חריצים ובורות ע"י כלים

ס"מ ולבצע את העבודה מחדש, כנדרש בסעיף זה. 20וכו'), יש לחרוש את השטח לעומק


שבוצעה בהתאם לתכניות ולפי יישור והידוקהמדידה תהיה לפי שטח, במטרים מרובעים, של


התשלום יהווה תמורה מלאה עבור כל העבודות הנזכרות לעיל.

(תעלות,תאים וכו')בחוזק נמוך CLSMלוי מבטון מי 51.03.0050

ומתקני , להנחת קווי בחוזק נמוך של תעלות ובורות CLSMמילוי בבטון מסוג תאור העבודה:

לשטחים מרוצפים ובמיסעות בהם לא ניתן לחפור לעומק ובכל מקום אחר עליו יחליט המפקח

דרכים באתר לצורך שמירת וקיום רצף הנסיעה והתנועה באתר.לצורך מילוי וכיסוי מהיר של

).2011העדכני (יולי ימשרד-שבמפרט הכללי הבין 51יעמוד בכל הדרישות של מפרט CLSM –ה

על הקבלן יהיה להציג את תכונות התערובת לאישור טרם אספקת החומר לאתר.


הוראות המפקח. CLSMבטון מסוג , של מעוקבים , במטריםנפחהעבודה תשולם לפי

90

התשלום יהווה תמורה מלאה לאספקת כל הכלים והחומרים וביצוע כל העבודות, הדרושים

לביצוע מושלם של העבודה בהתאם לתוכניות ולשביעות רצונו של המפקח.

עבודות אספלט – 51.04תת פרק

ס"מ 10בעובי PG68-10, ביטומן סוג ב' , אגרגט גיר/דולומיט37.5תא"צ – 0010.451.0

ס"מ 8בעובי PG68-10, ביטומן סוג ב' , אגרגט גיר/דולומיט37.5תא"צ – 0011.451.0

עבודות אספלט שבמפרט הכללי לעבודות פיתוח , סלילה ואחזקה 51.04הכל כאמור בתת פרק

.51.03.030.00, פריט תשלום 51.04.010.00בסעיף של עיריית ירושלים

ס"מ 6בעובי PG68-10, ביטומן סוג ב' , אגרגט גיר/דולומיט25 צתא" – 0020.451.0

שבמפרט הכללי לעבודות פיתוח , סלילה ואחזקה עבודות אספלט 51.04הכל כאמור בתת פרק


ס"מ 5בעובי PG68-10, ביטומן סוג א' , אגרגט בזלת, אגרגט גיר/דולומיט19 מתא" – 0030.451.0



ס"מ 4בעובי PG70-10, ביטומן סוג א' , אגרגט בזלת19תא"מ – 0035.451.0

הכללי לעבודות פיתוח , סלילה ואחזקה עבודות אספלט שבמפרט 51.04הכל כאמור בתת פרק


משתנה לריבודבעובי PG70-10, ביטומן סוג א' , אגרגט בזלת19 מתא" – 0036.451.0



ציפוי יסוד – 0300.451.0

עבודות אספלט שבמפרט הכללי לעבודות פיתוח , 51.04הכל כאמור בתת פרק

.51.04.300.00, פריט תשלום 51.04.300.00בסעיף ית ירושלים סלילה ואחזקה של עירי

ציפוי מאחה – 0310.451.0

ציפוי מאחה לריבודים – 0320.451.0

עבודות אספלט שבמפרט הכללי לעבודות פיתוח , 51.04הכל כאמור בתת פרק

.51.04.310.00, פריט תשלום 51.04.310.00בסעיף סלילה ואחזקה של עיריית ירושלים

91

עבודות ניקוז - 57פרק

הערות כלליות:

כל העבודות בפרק זה כוללות את עבודות העפר הדרושות, הנחת הצנרת או התאים ומילוי חוזר של .1

או בחול ים, הכל ימשרד-הביןהתעלה או החפירה במצע סוג א' מהודק בהתאם לדרישות המפרט

בהתאם לתוכניות ובהתאם לדרישות המפקח.

פרטי הניקוז יבוצעו בהתאם לפרטים של חברת "הגיחון". .2

עבודות שאינן מפורטות במפרט מיוחד זה תבוצע בהתאם לדרישות חברת "הגיחון". .3

מכסי התאים יהיו מטיפוס "כבד", מאושר על ידי עירית ירושלים. .4

.בהתאם לתקן העדכני 2דרג 1צינורות מסוג הקליטה לתאי הביקורת יהיו צינורות הניקוז בין תאי .5

קווי צנרת – 57.06תת פרק

ס"מ 40בקוטר 2דרג 1אספקה והנחה של צינור ניקוז סוג - 57.06.0005



ס"מ, 60 –ו 50, 40 טרובקמזויין תאור העבודה: הספקה והנחת צינורות ניקוז מבטון

כולל חפירה ובתכניות, כמפורט בכתב הכמויות מונחים בעומקים עם אטם גומי מיוחד, 2דרג 1סוג

ו/או חציבת תעלות לצינורות ניקוז.

העבודה כוללת:

.חפירה ו/או חציבת תעלות . 1

העבודה כוללת חפירה, כריה או חציבה בקרקע על כל סוגיה בעומק, ובשיפועים הנדרשים בתכניות.

ס"מ. העבודה כוללת כמו כן, חציבה 40רוחב תחתית התעלה יהיה כקוטר החיצוני של הצינור ועוד

קירות קיימים, ופירוק צינורות ניקוז קיימים. בעת וחפירה במבני כבישים קיימים וסיתות ופריצת

במקרה של כביש יש לנסר במשור מכני את מעבר במבנים כנ"ל, יש לשמור על שלמות יתרת המבנה.

האספלט בגבול התעלה.

ס"מ אולם החפירה העודפת תמולא בבטון. 5-, 0דיוק המפלסים של תחתית החפירה יכול להיות +

מטר לפחות מקצה 2עלה). החומר החפור יונח לאורך התעלה במרחק של יה כלפי מי(לא תותר סט

לוי חוזר של התעלות. במידה ולא ימצא יישמש למ -התעלה. במידה וימצא מתאים ע"י המפקח

הכל בהתאם -לוי בכביש או לסילוק אל מחוץ לתחום האתר ייש להובילו לשטחי המ -מתאים

להוראות המפקח.

צריך להיות יציב, למניעת מפולות ובהתאם להנחיות המפקח. שיפוע מדרונות התעלה

92

.אספקה והנחה של צינורות ניקוז . 2

2דרג 1סוג ס"מ 50 -ו 40צינור בטון מזוין לניקוז בקוטר אספקת העבודה כוללת

ים הנדרשים על פי התכנון.לעומק תועם אטם גומי מיוחד על הזכר , אטום לתיעול והנח

. הקבלן ימציא למפקח תעודת מכון העדכני 27הישראלי בדרישות התקן הצינורות יעמדו

התקנים המאשרת את איכות ותקינות הצינורות. למרות זאת רשאי המפקח לשלוח צינורות

מכמות הצינורות הכללי. 0.5%נוספים לבדיקה בכמות של

למלוא רוחב התעלה חול ים כבת לפני הנחת הצינורות יש לנקות את תחתית התעלה, ולפזר ש

הצינורות לאורך קוים מאחר ובמכרז זה (שלב א') לא יבוצעו תאי ביקורת , יונחו ס"מ. 30בעובי

בקצה האחד יונח הצינור בפתח חור שהוכן מראש בעת בניית הקיר התומך ובקצהו שלמים,

מידה מסוימת לתחום השני יונח במקום בו אמור להיבנות תא הביקורת בשלב ב' כך שיחדור ב

וייאטם בקצהו באמצעות פקק מלוח עץ שיוצמד לפתח הצינור או תא הביקורת העתידי

. הצינורות באמצעות מילוי קצה הצינור בפוליסטירן מוקצף כך שימנע חדירת עפר לצינור הניקוז

בהתאם לתכניות. במפלסים המתוכננים וים ישרים וויונחו בק

חיבור הצינורות יעשה ע"י המחברים המתאימים המסופקים ע"י היצרן. לאחר השלמת

תוך כדי ס"מ מעל גב הצינור 30עד לגובה של במצע סוג א'החיבורים יש למלא את התעלה

.הרטבה והידוק

בחיבורים עם תאים יוכנס הצינור עד הדופן הפנימית. עודף הצינור ינוסר בעזרת משור מכני עד

משטח חלק.לקבלת

אינדקס, בעפר בעל והמצע , לאחר הנחת הצינורות מלוי התעלההשלמת העבודה כוללת כמו כן,

ס"מ או במצע סוג ב'. העפר יפוזר בשכבות 10ובעל גרגר מכסימלי בגודל -10%פלסטיות נמוך מ

עלה. לוי התילפי "מודיפייד א.א.ש.ו." עד למ 95%ס"מ, יורטב ויהודק עד לצפיפות של 20של

במקומות בהם אין אפשרות, לדעת המפקח, להדק במכבש, יורשה הקבלן להדק בעזרת מהדקים

ידניים עד לצפיפות הדרושה.


המדידה תהיה לפי אורך (במטרים) של צינור שהונח בפועל בהתאם לתכניות ולפי


ולהספקת כל החומרים הדרושים התשלום יהווה תמורה מלאה לביצוע כל העבודות

לביצוע שלם של העבודה.

חיבור צינור ניקוז לתא ביקורת קיים - 0010.6.057

תאור העבודה: חיבור צינור ניקוז חדש לתא ביקורת קיים לניקוז.

93

העבודה כוללת חפירה זהירה סביב התא הקיים עד לגילויה המלא של הדופן אליה יתחבר

בדופן התא בקוטר החיצוני של הצינור, הכנסת קצה הצינור לדופן ואיטום הצינור, ניסור פתח

החיבור. העבודה כוללת, כמו כן, תיקון הדופן הפנימית והחיצונית וטיוח איזור העבודה לקבלת

דופן חלקה.

העבודה כוללת, כמו כן, מילוי חוזר של החפירה במצע סוג א' בשכבות מהודקות בהתאם

ותיקון מבנה המיסעה בהתאם לקיים. ימשרד-הביןלדרישות המפרט

העבודה כוללת, כמו כן, פינוי הפסולת למקום שפיכה מאושר.


המדידה והתשלום יהיו לפי יחידות, כאשר כל צינור חדש שחובר לתא קיים מהווה יחידה

לתשלום.

לא של העבודה התשלום יהווה תמורה מלאה לאספקת כל הכלים והחומרים הדרושים לביצוע מ

בהתאם לתוכניות ולפי הוראות המפקח.

ס"מ 50-40בקוטר לצינור ניקוז 20 –מזויין ב עטיפת בטון 57.06.0110

יציקת עטיפת בטון אספקת כל החומרים ( כולל ברזל הזיון ) ותאור העבודה:

לצינורות ניקוז, בהתאם לתכניות ולפי הוראות המפקח.מזויין

יציקת עטיפת הבטון חתוך , כיפוף , סידור וקשירת ברזל הזיון,העבודה כוללת הכנת התבניות,

תוך כדי ריטוטו ע"י מרטט מכני ואשפרת הבטון ע"י שמירתו רטוב במשך שבעה 20 -ב מבטון

ימים לפחות.

עטיפת הבטון

ד. רק לאחר יציקת הבטון תתבצע בשני שלבים. בשלב הראשון תוצק הרצפה בלב

תוצק יתרת עטיפת הבטון.והשלמת הזיון גמר הנחת הצינורות


סעיף זה אינו לתשלום והוא כלול במסגרת העבודות והחומרים הנכללים בסעיפים

57.08.0200-57.08.0220 .


ת בטון שבוצעה בהתאם לתכניות העבודה תימדד לפי נפח במטרים מעוקבים של עטיפ

.והספקת כל החומרים ולפי הוראות המפקח. התשלום יהווה תמורה מלאה עבור ביצוע כל העבודות

הבטון. תושבת/הדרושים לביצוע שלם של עטיפת

94

תאים ומערכות צנרת - 57.08תת פרק

50ס"מ, עם תא שיקוע ומכסה ב.ב. קוטר /120100מרובעת במידות פנים שוחה – 0026.08.57

מ'. 2.25מ' ועד 1.75, בעומק מעל D400טון ממין 40ס"מ,

ס"מ עם חור 110בגובה 37/76קולטן ראשי בינוני צמוד לאבן שפה במידות פנים – 0030.08.57

C250 תקניתשל וולפמן או ש"ע כולל מסגרת ורשת MD-21מבטון דוגמת 40לצינור

.489מברזל כבדה או חומרים מרוכבים בכפוף לדרישות ת"י

של MD-22ס"מ כדוגמת 65בגובה 37/76קולטן צדדי צמוד לאבן שפה במידות פנים – 0031.08.57

מברזל כבדה או חומרים מרוכבים C250 תקניתוולפמן או ש"ע כולל מסגרת ורשת

.489בכפוף לדרישות ת"י

בגובה 100/120קולטן ראשי משולב בתא ביקורת לא צמוד לאבן שפה במידות פנים – 0032.08.57

ס"מ מבטון כולל 50פמן או ש"ע עם חור לצינור של וול MD-8ס"מ כדוגמת 235

.489מברזל כבדה או חומרים מרוכבים בכפוף לדרישות ת"י C250תקנית מסגרת ורשת

ס"מ כדוגמת 65בגובה 37/76קולטן ראשי רדוד לא צמוד לאבן שפה במידות פנים – 0033.08.57

24-MD ס"מ כולל מסגרת ורשת 35של וולפמן או ש"ע עם חור לצינור פלדה עד קוטר

.489מברזל כבדה או חומרים מרוכבים בכפוף לדרישות ת"י C250תקנית

ס"מ כדוגמת 514בגובה 37/76קולטן ראשי רדוד לא צמוד לאבן שפה במידות פנים – 0034.08.57

2-MD5 ס"מ כולל מסגרת ורשת 35של וולפמן או ש"ע עם חור לצינור פלדה עד קוטר

.489מברזל כבדה או חומרים מרוכבים בכפוף לדרישות ת"י C250תקנית

קליטה טרומיים לצנרת הניקוז, בהתאם לתכניות.ביקורת ותאור העבודה: אספקה והנחה של תאי

העבודה כוללת חפירה או חציבה עבור התא כולל מרווחי העבודה הדרושים לקבלן לביצוע העבודה,

והידוק קרקע השתית בהידוק מלא. במקרה של חפירת יתר לעומק, ימלא הקבלן את החפירה

5בעובי 10 -. לפני תחילת הבנייה יש לצקת רצפת בטון רזה מסוג ב 10 -המיותרת בבטון מסוג ב

ס"מ.

תו ויישאתאי קליטה או תאי ביקורת לניקוז, התאים -העבודה כוללת אספקה של תאים טרומיים

ישראלי .תקן

יהיו מתוצרת מאושרת על ידי המזמין, על הקבלן לקבל אישור מן המזמין ומן המתכנן לפני התאים

בהתאם לתוכניות.מידות התאים יהיו הזמנת התאים מן המפעל.

ות אלה מחייבת אישור מוקדם מן המתכנן.ממיד הסטייכל

יהיה עליו לסלק את –במקרה שהזמין הקבלן תאים לשטח ולא קיבל אישור מוקדם מן המזמין

התאים מן השטח וכל ההוצאות בגין כך, כולל תשלום עבור תאים אלה יחול על הקבלן.

95

התא יטויח בטיח צמנט נקי צינורות הניקוז יוכנסו עד הדופן הפנימי של התא. הדופן הפנימי של

עד לקבלת משטח חלק. 1:2ביחס של

מכסה התא ומסגרתו ורשת תא הקליטה ומסגרתה יהיו מברזל יציקה ומתוצרת שתאושר ע"י

מכסה כביש. בכל תא –טון 40ויהיו מסוג 489יתאימו לתקן הישראלי מס' יםהמפקח. המכס

בהתאם לתכניות ומתוצרת שתאושר ע"י המפקח.או סולם, הכל תקבענה מדרגות מברזל יציקה

' מהודק בשכבות בהתאם לדרישות אהעבודה כוללת, כמו כן, מילוי חוזר של התעלה במצע סוג

.ימשרד-הביןהמפרט


המדידה תהיה לפי יחידות, בהתאם לפרוט בכתב הכמויות.

קיים על קוניקוז הקמת תא – 0100.08.57

.קו ניקוז קייםל ע ( תא קליטה/תא ביקורת )ניקוז חדש התקנת תאתאור העבודה:

הצינור , ניסור הקיים הצינור תוך שמירה על חדשהתא ה זהירה עבורהעבודה כוללת חפירה

פירוק צנרת ניקוז מבטון – .028051.01הקיים ( פירוקו ישולם בנפרד במסגרת סעיף "

)" ס"מ 100בקוטר עד

הכנסת קצה הצינור לדופן ואיטום החיבור. העבודה כוללת, כמו כן, תיקון הדופן מיקום התא תוך

הפנימית והחיצונית וטיוח איזור העבודה לקבלת דופן חלקה.

העבודה כוללת, כמו כן, מילוי חוזר של החפירה במצע סוג א' בשכבות מהודקות בהתאם

ותיקון מבנה המיסעה בהתאם לקיים. ימשרד-הביןלדרישות המפרט

העבודה כוללת, כמו כן, פינוי הפסולת למקום שפיכה מאושר.


קיים מהווה יחידה לתשלום. תא שהותקן על קוהמדידה והתשלום יהיו לפי יחידות, כאשר כל

התשלום אינו כולל את תא הניקוז וזה ישולם בסעיף נפרד.

התשלום יהווה תמורה מלאה לאספקת כל הכלים והחומרים הדרושים לביצוע מלא של העבודה

בהתאם לתוכניות ולפי הוראות המפקח.

ניקוי, שטיפה וצילום ווידאו של מערכת הניקוז הקיימת 57.08.200

כללי

לכלוך פני ביצוע הצילום על הקבלן לדאוג לכך שהצנרת שהונחה תהיה נקיה מכל חומרי בניה ל

וחומרים אחרים כנדרש במפרט והעלולים גם לפגוע במהלך פעולת הצילום.

המהנדס המפקח באתר ידרוש את הצילומים בגמר ביצוע קטעי צנרת לפי שיקול דעתו, תוך מהלך

ה, זאת על מנת לאתר ביצוע לקוי לפני גמר כל העבודה. הצילום בסופ אדווקביצוע העבודה, ולאו

יערך בנוכחות המפקח באתר.

96

ניקוי ושטיפה -שלב א'

תאור העבודה: ניקוי מערכת הניקוז הקיימת באתר, כולל תאי ביקורת, תאי קליטה, צינורות

הניקוז, מוצאים וכל מרכיב אחר בהתאם להוראות המפקח.

העבודה כוללת ניקוי מלא ויסודי של מערכת הניקוז הקיימת מכל לכלוך קיים, כולל פסולת בנין,

'', כולל ניקוי תאי הביקורת, תאי הקליטה, צינורות הניקוז, מתקני המוצא וכל וכואשפה למיניה

מרכיב אחר אותו יורה המפקח.

ללי, למפרט המיוחד המשלים הניקוי יבוצע באמצעות מכשור מתאים לכך, הכל בהתאם למפרט הכ

אותו ולהוראות המפקח. הוצאות השטיפה של הצנרת יהיו כלולים בהצעת הקבלן כחלק ממחירי

היחידה השונים שהציע לביצוע העבודה ולא ישולם עבור פעולה זו בנפרד.

העבודה תבוצע בכל האמצעים הדרושים לביצוע מושלם של העבודה, כולל עבודת ידיים.

ילום ווידאוצ -שלב ב'

או על פי תאור העבודה: ביצוע צילום וידיאו של מערכת ניקוז קיימת לאחר סיום הנחת קו הניקוז

דרישת המפקח.

אורכה. הצילום ייערך באמצעות מצלמת טלוויזיה במעגל סגור, שתוחדר לצנרת לכל

הנחתה. פעולת צילום מטרת הבדיקה היא "להביט לתוך הצינור" ולתעד את מצב הצנרת ואופן ביצוע

הצנרת אינה באה למלא מקומה של כל בדיקה אחרת, שמטרתה לוודא ולאשר את תקינות הביצוע

לפי התכניות, המפרט ולפי הוראות נוספות של המהנדס שניתנו במהלך הביצוע.

לביצוע עבודת הצילום, שיעמוד בכל ןוניסיוהקבלן רשאי להחזיק קבלן משנה מיומן, בעל ציוד

שות המפורטות לעיל ובדרישות המפרט.הדרי

ביצוע צילום הצנרת ומסירת צילום מלא של פעולה זו למזמין הוא תנאי לקבלת העבודה לאחר

הביצוע , ומסמכי הצילום יהוו חלק מתוך "תכנית עדות".

המזמין רשאי להזמין בעצמו את "צלם" הצנרת ולהוריד עבודה זו במלואה או בחלקה מעבודתו של

. כמו כן רשאי המזמין להביא לאתר "צלם" אחר ולבצע בדיקה מדגמית של הצנרת. על בסיס הקבלן

בדיקה זו רשאי המזמין להחליט באם לקבל את צילומיו של הקבלן ולשלם עבורם, או לא לקבל

צילומים אלה ולא לשלם עבורם.

איר באתר תאים יש להקפיד על סגירה מידית של כל תא מיד לאחר גמר העבודה בו, ואין להש

פתוחים.

מהלך הביצוע .1

הצילום יבוצע באמצעות החדרת מצלמת טלוויזיה במעגל סגור בקטעי אורך

המתאימים בהתאם למגבלות הציוד. מהלך העבודה יוקרן על גבי מסך טלוויזיה

במהלך ביצוע הצילום.

תיעוד .2

97

וידאו וכן בעזרת תיעוד קולי, בעזרת מיקרופון, על גוף הצילום על כל שלביו יתועד על גבי קלטת

הסרט, על ידי הערות המבצע לגבי מיקום מפגעים וכד'.

תיקון מפגעים. 3

אם במהלך פעולת הצילום ו/או במהלך בדיקה חוזרת של הקלטת המתועדת, יתגלו

מפגעים, הקבלן יהיה חייב לבצע התיקונים הדרושים לשביעות רצונו המלאה של

המפקח.

הקבלן יתקן על חשבונו את כל הנזקים הישירים והבלתי ישירים. לאחר תיקון

המפגעים יבוצע צילום חוזר של קטעי הקו המתוקנים. תהליך הצילום החוזר יהיה

"ביצוע העבודה". בהתאם לנאמר בסעיף

הצגת ממצאים .4

קבלת העבודה ע"י המזמין תהיה בהתאם לתנאי המכרז ובנוסף, רק לאחר מסירת תיעוד

הצילום, שנערך לשביעות רצונו של המפקח. תיעוד הצילום יכלול קלטת וידאו ודו"ח מפורט

.ממצאיםבכתב לגבי

קלטת וידאו.5

תכלול תיעוד מצולם של הקו לכל אורכו קלטת הווידאו, שתישאר ברשות המזמין,

ויכלול סימון זיהוי שוחות, פס הקול של הקלטת ויכלול הערות מבצע העבודה תוך כדי

ביצוע הצילום.

דו"ח צילום 6

בנוסף לקלטת יוגש דו"ח מפורט, אשר יוכן ע"י מבצע עבודה זו. דו"ח צילום אינו

בדיעבד". הדו"ח יהיה כתוב בצורה ברורה ופשוטה ויכלול מבטל את הדרישה להכנת "תוכניות

לפחות את הפרטים הבאים:

, שוחות בקרה וקטעי הקו בהתאם לסימונים רהצינומרשם מצבי (סכמה) של -

בתכניות הביצוע וכל סימון ותאור אחר על פני השטח כדי לאפשר זיהוי הקו

ומיקומו.

ל: קטע הקו, נקודת וידאו, תאור דו"ח שוטף של הצילום בצורת טבלה שתכלו -

המפגע, הערות וציון מיקום המפגע ב"מרחק רץ" לאורך הקו משוחה סמוכה.

מסקנות והמלצות

הדו"ח ילווה בתמונות של התקלות האופייניות.

תמונות אלה יצולמו מעל גבי מסך הטלוויזיה בעזרת מצלמה מתאימה.

אחריות הקבלן .7

"תיקון מפגעים" שומר המזמין לעצמו את הזכות לערוך צילום חוזר לפני בנוסף לאמור בסעיף

פקיעת תוקף האחריות של הקבלן.

98

אם יתגלו פגמים בצינור לאחר סידרת התיקונים על ידי הקבלן, תחול עלות הצילום הנוסף על

הקבלן.

מסירת מערכת הניקוז לגיחון 300.08.57

הניקוז לחברת "הגיחון".תאור העבודה: מסירה של מערכת

העבודה כוללת ביצוע כל העבודות הדרושות לתיקונים והשלמות של מערכת הניקוז שנעשתה על

ידי הקבלן שעבד באתר ומסירת מערכת הניקוז לחברת "הגיחון".

הקבלן יקבל אישור מסירה מן הגיחון ויעביר אותו לנציג המזמין.


המדידה והתשלום יהיה כלול במחירי היחידה של עבודות הניקוז סעיף זה לא ישולם בנפרד

השונות בחוזה זה .

99

רשימת תוכניות -מסמך ה

מהנדס בנין –דני ענבר -קונסטרוקצית קירות

מס' מהדורה תכנית

תאריך הערה סטטוס שם התכנית התכנית

C-010 4 27/03/18 למכרז קירות תומכים תכנית פיתוח

C-011 2 27/03/18 למכרז תכנית קירות תומכים בתחום המדרגות

C-011A 2 27/03/18 למכרז חתכים קירות תומכים בתחום המדרגות

C-011B 2 27/03/18 למכרז חתכים קירות תומכים בתחום המדרגות

C-011C 2 27/03/18 למכרז המדרגותחתכים קירות תומכים בתחום

C-012 2 27/03/18 חתכים קירות תומכים

14-14; 15-15; A15-A15 . למכרז


11-11; 10-10A ; 9-A9 ; 9-9 . למכרז

C-014 4 29/05/18 חתכים קירות תומכים A8-A8 . למכרז

C-015 3 27/03/18 למכרז . 8-8 ; 7-7חתכים קירות תומכים

C-016 2 27/03/18 6חתכים קירות תומכיםA-6A . למכרז

C-017 2 27/03/18 למכרז . 6-6חתכים קירות תומכים

C-018 2 27/03/18 5חתכים קירות תומכיםA-5A ; 5L-5L . למכרז

C-019 2 27/03/18 למכרז . 5-5 ; 3-3חתכים קירות תומכים


4-4 ; 4L-4L ; 5R-5R . למכרז

מסאר מהנדסים בע"מ -תכניות כבישים

תאריך מהדורה קנ"מ שם תוכנית מס' תוכנית מס"ד

מהדורה

1 ASH-HW-000-Har Khoma-DD-200-00 15.02.18 4 1:250 ה וניקוזתוכנית תנוח

2 ASH-HW-000-Har Khoma-DD-401-00 16.11.17 2 1:200 חתכים לרוחב

3 ASH-HW-000-Har Khoma-DD-301-00 07.11.17 0 1:50/1:500 חתכים לאורך

4 ASH-HW-000-Har Khoma-DD-302-00 15.2.18 4 1:50/1:500 חתכים לאורך ניקוז

5 ASH-TR-000-Har Khoma-DD-211-00

תוכנית הסדרי תנועה

1:500 זמניים 0

11.12.17

6 ASH-HW-000-Har Khoma-DD-502-00

תוכנית חתכים טיפוסיים

ופרטים1:10/1:50/1:100

1

23.05.18

100

מורד אדריכלות נוף -גולדשטיין -שדה -תכניות פיתוח

מהדורה מס' תכניתתאריך הערה סטטוס שם התכנית התכנית

2A 1 22/01/18 בריכה + -ומילוי חפירה תכנית

למכרז מתנס+שטח בינהם

2B 1 22/01/18 למכרז עבודות עפר + חתכים

4A 1 10/01/18 למכרז פיתוח תכנית

7A 1 20/12/17 למכרז פריסת קירות פיתוח

6A 1 20/12/17 למכרז תכנית ריצוף

8A 1 13/12/17 למכרז פרטי פיתוח

למכרז כלליחתכים 21/03/18 1 9

11A 1 16/05/18 למכרז שרוולים

למכרז פיצוי נופי 03/12/17 1 13

רמאור -תכניות תאורה

תכניות כלולות בסט

מס' הגליון

מדות שם התכנית הגליון

תאריך עדכון מהדורה יעוד

05.03.18 4 למכרז 85X110 תכנית תאורת חניון 5719-102 √

13.12.17 0 למכרז 55X135 תכנית פרטים לתאורת רחובות 5719-104 √

סקר עצים –טיפול בעצים

נוספות שיצורפו בשלב הביצוע.וכל תוכניות

עדכון קנ"מ שם התכנית מספר תכנית מס"ד

1:250 1תכנית טיפול בעצים 1תכנית סקר עצים חלק . 1

1:250 2תכנית טיפול בעצים 2תכנית סקר עצים חלק . 2

101

בקרת איכות עצמית של הקבלן. –מסמך ו'

בקרת איכות (ב"א) והבטחת איכות (ה"א) .1

1.1 בקרת איכות

כללי -(ב"א)

אם לא נאמר אחרת, במפורש, במפרט המיוחד, הקבלן יפעיל בפרויקט, מטעמו, במימונו איכות עצמית (להלן בקרת איכות). ועל חשבונו, משך כל תקופת הביצוע, מערכת בקרת

מערכת בקרת האיכות, הינה מערכת ארגונית מקצועית עצמאית, אשר תבצע את ניהול האיכות בפרויקט. במסגרת זו, מערכת בקרת האיכות תבדוק, תבקר, תנטר, תאשר ותתעד את כל פעילויות הקבלן וקבלני המשנה, הספקים והיצרנים מטעמו, הקשורים

לפרויקט.

ניהול האיכות בפרויקט, באמצעות מערכת בקרת איכות עצמית, מטיל על הקבלן את האחריות לבדוק ולוודא, באמצעות בדיקות ופעולות בקרה למיניהן, שהעבודות שעליו לבצע בפרויקט לרבות: חומרים, מוצרים, מבנים, מלאכות והתקנות, ישיגו את האיכות

רים במסמכי ההסכם. המוכתבת ויעמדו בדרישות ובמדדים המוגד

הפעלת מערכת בקרת האיכות הינה תנאי הכרחי ויסודי בהסכם.

המפורטות האיכות כול דרישות ישמשו מערכת בקרת האיכות לפעילות כבסיסהמיוחד ובמפרטים והתקנים הקשורים אליו וביתר מסמכי הטכני במפרטבתוכניות,

ההסכם.

הזמנים לוח במסגרת הקבלן יבצע במסמך זה,הקשור לבקרת האיכות כמפורט כל אתהבדיקות, ביצוע המדגמים, הבקרה, נטילת פעילויות של הפרויקט ובאופן שמועדי

הזמנים בלוח כלשהו לפיגור יגרמו ולא העבודה שלבי את יעכבו והדיווח לא התיעוד הפרויקט. של

1.2

הבטחת איכות כללי -(ה"א)

חברת "מוריה" ותופעל על ידה. הבטחת האיכות תבוצע הבטחת האיכות הינה באחריות מקצועית ארגוניתין או באמצעות מערכת מבאמצעות מערך ניהול הפרויקט, מטעם המז

נפרדת, אשר תופעל למטרה זו ע"י המזמין, לצד מערך ניהול הפרויקט. , תפקיד הבטחת האיכות הינו ליווי, בחינה, בקרה וניטור פעילות מערך בקרת האיכות

על מנת לוודא את תקינות תפקודה.עם מתן צו התחלת העבודה, ימסרו לקבלן פרטי הגורם שיבצע את הבטחת האיכות

בפרויקט.

1.3

תחומי הפעילות של מערך בקרת

האיכות

מערכת בקרת האיכות תכלול לכל הפחות את תחומי הביצוע כמפורט להלן, בכפוף לתחומי העבודה הנכללים בהסכם.:

עבודות עפר וסלילה תחום •

תחום עבודות גישור, מבנים ובטון •

תחום עבודות חשמל, מערכות ותקשורת •

תחום עבודות ניקוז, צנרת מים ביוב • סביבתי ושיקום נוף עיצוב ,גינון עבודות תחום • כל תחום נוסף במסגרת עבודות ההסכם, אשר לא נכלל בתחומים שלעייל. •

ידי הקבלן.-על שיוצעו בתחומים שינוי או/ו הוספה לדרוש שמורה הזכות למזמין

102

1.4 הגורמים המבצעים

בקרת האיכות בפרויקט תנוהל, תופעל ותבוצע באמצעות חברה חיצונית עצמאית, שאינה קשורה ארגונית לקבלן, המתמחה בביצוע בקרת איכות בפרויקטים של סלילה

בעלת בפרויקט. החברה תהיהו/או גישור ומבנים, עמה יתקשר הקבלן לצורך הבקרה שנים, לכול הפחות, בביצוע בקרת איכות בפרויקטים בעלי 4ניסיון מצטבר מוכח של

אופי והקף כספי דומה לעבודות הכלולות בפרויקט.מערכת בקרת האיכות בפרויקט וכל עובדיה יהיו ארגון נפרד מהמערך הקבלן העוסק

בביצוע של הפרויקט.

ל גרת בקרת האיכות בפרויקט יבוצעו ע"י "מעבדה מוסמכת" עבדיקות המעבדה במסהרשות הלאומית להסמכת מעבדות ו"מעבדה מאושרת" ע"י הממונה על התקינה ידי

קרת האיכות, יציג הקבלן את בבמשרד המסחר והתעשייה. ביחד עם הגשת תכנית פי ההסכם שעל פיו התקשר עם מעבדה/מעבדות לביצוע כל הבדיקות הדרושות על

תכנית בקרת האיכות. בהסכם עם המעבדה/מעבדות יצוינו בין היתר גם הזמנים המרביים לביצוע הבדיקות ולקבלת התעודות.

1.5

צוות בקרת האיכות ומבנה

אירגוני

.כלשהי בדרך הביצוע מצוות חלק יהיה לא איכות-בקרת צוות

הבאים:צוות בקרת האיכות יכלול את בעלי התפקידים והמרכיבים

בראש מערכת בקרת האיכות יעמוד מנהל בקרת -)מנהל בקרת איכות (מב"א •האיכות. מנהל בקרת האיכות יהיה מהנדס אזרחי רשוי, בעל וותק וניסיון

שנים לפחות בתחום עבודות נשוא ההסכם ובעל וותק 7מקצועי מוכח של שנים לפחות בתחום בקרת האיכות. 3וניסיון מקצועי מוכח של

בכפוף למנהל בקרת האיכות ובראש -)ממונה בקרת איכות תחומי (מבא"ת •שונים יעמדו ממוני בקרת האיכות התחומיים. ממונה בקרת התחומי העבודה

האיכות התחומי יהיה מהנדס רשוי, בהתאם לתחום הבקרה המתאים, בעל שנים לפחות בתחום עבודות נשוא ההסכם, 5וותק וניסיון מקצועי מוכח של

שנים לפחות בתחום 2ליהן הוא ממונה, ובעל וותק וניסיון מקצועי מוכח של ע בקרת האיכות.

מי הבקרה ובכפוף לממונה בקרת האיכות התחומי, יעבדו בתח –בקרי איכות •השונים, בקרי איכות נוספים, שכמותם תיגזר מדרישות מסמכי ההסכם ו/או

יהיו מהנדסים או היקפי מטלות מערכת בקרת האיכות. בקרי האיכות שנים לפחות בתחום העבודות 3הנדסאים, בעלי וותק וניסיון מקצועי מוכח של

נשוא ההסכם, בהם הם עוסקים, ובעלי וותק וניסיון מקצועי מוכחים של שנה אחת לפחות בתחום בקרת האיכות.

אשר יעבוד ,ראשי" יכלול "מודד האיכות בקרת מערכת של הצוות -מודד ראשי •המודד יהיה אחראי על בקרת המדידות. מודד למנהל בקרת האיכות. בכפוף

זה יהיה מודד מוסמך בעל ניסיון מקצועי מוכח בעבודות דומות לנשוא שנים לכל הפחות. 5הפרויקט של

בכפוף למודד הראשי, יעבדו לצורך בקרת המדידות צוותי מדידה, -מודדים •קף מטלות בקרת המדידות. שכמותם תיגזר מדרישות מסמכי ההסכם ו/או הי

שנים לכול הפחות 2ון מקצועי של יצוותי המדידה יכללו מודדים בעלי ניס בעבודות דומות לנשוא ההסכם.

מעבדה" אשר יכלול "מנהל האיכות בקרת מערכת של הצוות -מנהל מעבדה •יעבוד בכפוף למנהל בקרת האיכות. מנהל המעבדה, יהיה עובד של המעבדה

ן לצורך ביצוע בדיקות בפרויקט. מנהל המעבדה יהיה עמה התקשר הקבלממונה על עבודת מעבדת הבדיקות שתופעל באתר ומחוץ לאתר, בנושאים

שנים 5הקשורים לפרויקט. מנהל המעבדה יהיה בעל ניסיון מקצועי מוכח של שנים לכול 3לכל הפחות, בביצוע בדיקות המעבדה הנדרשות בפרויקט ושל

מעבדה. הפחות בניהול צוותבכפוף למנהל המעבדה יעבדו בודקי מעבדה, אשר יהיו עובדים -בודקי מעבדה •

של המעבדה עמה התקשר הקבלן לביצוע הבדיקות בפרויקט. הבודקים יהיו בעלי הסמכה מטעם המעבדה לביצוע הבדיקות אותן הם מבצעים ובעלי ניסיון

מקצועי של שנה אחת לכול הפחות בביצוע בדיקות אלה.

103

רם המזערי של עובדי מערכת בקרת האיכות יהיה כמוגדר במפרט המיוחד. מספ

גודל צוות מערכת בקרת האיכות, היקף הנוכחות הנדרשת בפרויקט ,המבנה האירגוני והכפיפויות במערכת, יפורטו במדריך בקרת האיכות שיוכן ע"י הקבלן בתחילת

הנדסיים/המקצועיים האנוש משאבי של הכולל פרויקט ויוגש לאישור המזמין. ההיקףבקרת האיכות והיקף נוכחותם בפרויקט דורש את אישור מנהל הבטחת האיכות בצוות

ומנהל הפרויקט.

בנוסף לאמור לעייל, במידת הצורך וע"פ דרישת מנהל הבטחת האיכות ו/או מנהל הפרויקט יוגדל צוות הבקרה במהלך תקופת הביצוע בהתאם לנגזר מהיקפי העבודה

והמטלות הנדרשות מבקרת האיכות בכל שלב ושלב.

כל עובד בצוות בקרת האיכות (לרבות שינויים במהלך הפרויקט) טעון אישור מנהל הבטחת האיכות ומנהל הפרויקט. גורמים אלה רשאים לפסול מועמדים, גם אם הם

ו, עומדים בדרישות הסף כמתואר לעייל, לפי שיקול דעתם הבלעדית. ניתנה הוראה כז ירחיק הקבלן את המועמד/ים ויציע במקומם אחרים.

ביותר הבכירה להנהלה ישירות פהכפו היהת האיכות בקרת מנהל של האיכות מערכת

.עימו ובתיאום הקבלן של הביצוע לאגף הקבלן במקביל של

הקבלן של ביותר הבכירה להנהלה ישירות כפוף בפרויקט יהיה האיכות בקרת מנהל יכות הראשי של הקבלן.והן למנהל הא

1.6

מטלות מערכת בקרת האיכות

מערכת בקרת האיכות מהווה אמצעי להבטחת מילוי דרישות מסמכי ההסכם בהיבטי האיכות הנדרשת. המערכת תבצע בקרת איכות לגבי כל העבודות המבוצעות באתר

והמוצרים והחומרים המסופקים לאתר.

הבקרה תכלול גם את כל הספקים, יצרנים וקבלני המשנה מטעם הקבלן.

הבקרה תבוצע במשך כל תקופת ביצוע הפרויקט לרבות בתקופת הבדק.

מערכת בקרת האיכות תבצע את כל הפעילויות, המבדקים, הבדיקות והמדידות מזערית הנדרשות על פי מסמכי ההסכם או הנגזרות מהדרישות הנ"ל. כמות הבדיקות ה

תהיה בהתאם לנדרש במסמכי ההסכם.

מערכת בקרת האיכות אמורה בין היתר, להבטיח את ביצוע המטלות הראשיות הבאות:

הקמת תכנית ברורה של פיקוח, בקרה, ניטור ובדיקות, כולל שיטות לזיהוי •והבטחת עקיבות על מנת לוודא שתהליכי העבודה יעילים והתוצר הסופי יעמוד

מסמכי ההסכם, כולל לגבי קבלני המשנה, היצרנים והספקים בדרישות הקשורים לפרויקט. תכנית זו חייבת לקבל את אישור מנהל הבטחת האיכות ומנהל הפרויקט, אשר רשאים לדרוש ביטול/תוספת/שינויים בנושאים

והסעיפים השונים. בניית תהליכי בחירה של קבלני משנה ו/או ספקים אחרים מתאימים וכן •

הליכים המוודאים שתוצריהם עמודים בדרישות מסמכי ההסכם לפני ת שילובם בעבודות.

יישום תהליכי זיהוי, טיפול ותיקון ליקויים ואי התאמות בתוכניות, בתהליכי •העבודה ובאיכויות המוצר המוגמר וכן קביעת דרכים לשיפור תהליכי העבודה

על מנת להימנע מחזרה על אי התאמות.מסודר של כל תהליכי העבודה ותוצאות פעולות הבקרה, שמירת רישום •

הפיקוח והבדיקות המעבדתיות, בדרך שתאפשר הצגה ברורה של רמות האיכות שהושגו.

I. מטלות מערכת בקרת האיכות יכללו בין היתר:

104

הכנת מדריך בקרת איכות לפרויקט לרבות נוהלי בקרה • קריאה ולימוד של דרישות מסמכי ההסכם. • ות ווידוא עבודה ע"פ תכניות עדכניותבדיקת תכני •אישור התאמת מפעלים/מחצבות/ספקים/יצרנים לאספקת חומרים •

ומוצרים לפרויקט ובקרת החומרים והמוצרים הנ"ל. אישור קבלני משנה. • עבודה. -אישור ציוד ייעודי וצוותי • בדיקת איכויות וזמינות של חומרים וציוד, כולל אישורם •העבודה המיועדים לביצוע עבודות ופעילויות שונות בדיקת זמינות שטחי •

והבטחת הסידורים המוקדמים לביצוע העבודה הנ"ל. תכנון, ליווי ובקרת ביצוע קטעי מבחן. •בקרה שוטפת של העבודות ושלבי הביצוע השונים לרבות: פיקוח, בדיקות •

מעבדה, מדידות ובדיקות אחרות, עד להשלמת כל שלב של העבודה. לה של שלבי העבודה והמוצר המוגמרבדיקות קב • בקרה, ניהול, מעקב ותיעוד אי התאמות וסגירתן. • ניהול ישיבות איכות שבועיות. • ניהול יומן בקרת איכות יומי. • תיעוד מסמכי האיכות ומסמכי הבקרה לרבות הכנת דו"חות בקרה חודשיים. • .דיווח למזמין העבודה •

1.7

תכנית בקרת האיכות

החברה שתבצע את בקרת האיכות בפרויקט תכין עבור הקבלן ותגיש לאישור מנהל הבטחת האיכות ומנהל הפרויקט תכנית בקרת איכות לפרויקט, תוך שבועיים ממועד

מתן צו התחלת העבודה.

תוכנית בקרת האיכות תפרט את הנושאים השונים הקשורים לניהול האיכות בפרויקט תהליכים והאמצעים שנועדו להבטיח שתהליכי העבודה תוך פירוט הפעילויות ה

והתוצר הסופי יעמדו בדרישות מסמכי ההסכם. התכנית תספק הנחיה והדרכה לצוות בקרת האיכות ביישום נושא בקרת האיכות בפרויקט בקשר עם כל היבטי העבודה.

תכנית בקרת האיכות תכלול בין היתר התייחסות לנושאים הבאים:

ארגוני של מערכת בקרת איכות ושל גורמי הביצוע של הקבלן תיאור מבנה •לרבות כפיפויות וקשרי הגומלין בין גורמי הבקרה לבין גורמי הביצוע,

הבטחת האיכות וניהול הפרויקט.והכשרתם, עובדים, מיומנותם האיכות, רשימת בקרת צוות הרכב של פרוט •

תחומי אחריותם וסמכויותיהם. הכשרה פרטי הסמכות, בפרויקט, כולל שיופעלו המעבדה/ות נתוני פרוט •

.האחרים והבודקים מעבדה מנהל של והסמכה

פירוט נתוני המודד הראשי וצוותי המדידה שיופעלו בפרויקט. • אנשי וספקים, אשר יועסקו בפרויקט, כולל קבלני המשנה, יצרנים רשימות •

והכשרתם (פרק זה יושלם במהלך ואישורי עיסוקם שלהם האיכותלפני הפרויקט, כאשר לא יתחיל קבלן משנה /ספק/יצרן בעבודה בפרויקט

.שאושר ע"י מערכת בקרת האיכות)פרוט תוכנית בדיקות ושכיחותן, הן בדיקות המבוצעות באתר והן בדיקות •

המבוצעות במעבדות מחוץ לאתר ובדיקות אצל יצרנים/ספקים חיצוניים.ת לסוגי העבודה השונים תוכנית פיקוח, בדיקה, בקרה ומעקב מפורט •

הכלולים בפרויקט. לכול סוג עבודה יוכן נוהל בקרה מתאים אשר ייפרט את שלבי הבקרה במקביל לשלבי הביצוע השונים, כולל תרשימי תהליכים, מעקב וטיפול באי התאמות, רשימות תיוג, טבלאות ריכוז וטפסים נוספים עפ"י

הצורך.

105

ול ותיקון פגמים ואי התאמות איכות פירוט השיטה והאמצעים לזיהוי, טיפ •התוכניות, המוצרים והעבודות לדרישות מסמכי ההסכם ודרכים למניעת

הישנות מקרים דומים.פירוט שיטת עיבוד הנתונים והתיעוד של פעילות מערכת בקרת האיכות •

לרבות תהליכי העבודה ותוצאות פעולות הפיקוח, הבקרה, בדיקות המעבדה אפשר הצגת רמות האיכות שהושגו. כמוכן תתואר והמדידות על מנת ל

.תוכנות המחשב בהן יעשה שימוש

נוהל לביצוע מדידות בקרה. •נוהל לדיווח והעברת מידע מבקרת האיכות לגורמי הפרויקט האחרים לרבות •

פירוט הדו"חות התקופתיים ותכולתם. דוגמת יומן בקרת איכות יומית בה יעשה שימוש בפרויקט. •

1.8 דוחות בקרת איכות הנדרשים להגשה יחד עם

מסמכי החשבונות החלקיים

והחשבון הסופי

הקבלן נדרש לצרף את דוחות בקרת האיכות הבאים לחשבונות החלקיים והחשבון הסופי.

מנהל הפרויקט רשאי להוסיף דרישה לדוחות נוספים ואו הצגה אחרת של המידע

.הנדרש סופי, יש לוודא כי אי ההתאמות כולן נסגרו.מודגש בזה כי עם הגשת החשבון ה

להלן הדוחות הנדרשים:

טבלת ריכוז מצטברת, מפורטת, של אי התאמות בפרויקט, עדכנית למועד •החשבון. (כל אי ההתאמות שנפתחו בפרויקט, מתחילתו ועד למועד ההגשה,

לרבות הסגורות והפתוחות). עדכנית למועד החשבון.טבלת ריכוז של אי התאמות פתוחות בפרויקט, •טבלת ריכוז ניכויים ("קנסות") מפורטת ומצטברת, בגין ליקויים בעבודות •

.השונות, בהתבסס על הדרישות החוזיות, מפרטיות וכד'מודגש כי הקבלן נדרש להשתמש בתוכנה אינטרנטית לניהול איכות שתסופק •

הזמנת על ידי הקבלן לאחר שתאושר על ידי אבטחת האיכות של המזמין, המערכת, תחזוקה, הדרכה וכל הנדרש יהיו על חשבון הקבלן ולא ישולמו

בנפרד.