MESTO TRENČÍN Špeciálny stavebný úrad pre miestne a účelové komunikácie

Mierové nám. č. 2 , 911 64 TRENČÍN ÚSŽPDI 2014/31822/77981/2-Km V Trenčíne, dňa 06.08.2014

Vyvesené: Zvesené: Pripomienky: boli - neboli Potvrdené:

Mesto Trenčín

Verejná vyhláška

R O Z H O D N Ú Ť l E

Mesto Trenčín ako príslušný stavebný tirad podľa § 117 ods. 1 zák.č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon) a čl. I . § 5 písm. a) bod 1 zák. č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení stavebného zákona v spojení s § 27 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 68 posúdilo žiadosť navrhovateľa (stavebníka) Železnice Slovenskej republiky. Generálne riaditeľstvo Bratislava, Klemensova 8, v zasttipení spoločnosťou Združenie ERPORES, K Zábraniu 623, 911 01 Trenčín, zo dňa 10.04.2014 žiadosť o zmenu časti stavby pred jej dokončením:

„Modernizácia železničnej trate Nové Mesto nad Váhom - Puchov, žel. km 100,500 -159,100, pre traťovú rýchlosť do 160 km/hod" -111. Etapa ",

stavebných objektov SO 32.38,01 Trenčín-Trenčianska Teplá, komunikácia podchodu pre chodcov vrátane stien SO 29.38.06 Žst. Zlatovce, komunikácia podchodu pre chodcov vrátane stien

na pozemkoch k.ú. Zlatovce: pare. KN-C 1227/1, 1457/1,1226 k.ú. Hanzlíková: parc.KN-C 666/1, 667/1, 666/10, 666/9 k.ú. Opatová:KN-C 1214 k.ú. Kubrá: KN-E 2679/11 k.ú. Kubrá: KN-C 2321/10, 2321/9, 2330/5, 621/122, 2322/2, 627/4, 627/5, 627/18, 621/123, 1214, 2330/2, 2330/4, 2330/1, 620/57, 620/53, 620/49, 620/48, 620/45, 620/43, 620/39, 620/38, 620/37, 620/36, 621/130, 621/131, 621/126, 621/124, 621/121, 621/119, 621/118, 621/117, 621/117, 621/116, 621/113, 621/110, 621/107, 621/105, 621/101, 620/55, 620/54, 620/51, 620/50, 620/47, 620/46, 620/42, 620/40, 621/127, 621/125, 621/120, 621/115, 621/114, 621/109, 621/106, 621/104, 621/103, 621/99, 627/21, 627/22, 620/56, 621/129, 627/23, 620/52, 620/44, 620/41, 618/3, 621128, 621/122, 621/112, 621/111, 621/108, 621/102, 621/100, 618/3, 621/131, 621/130, 620/3

na ktoré bolo vydané stavebné povolenie SpSÚ 66872/2011/37851/St zo dňa 28.02.2011

a rozhodlo takto: p o v o ľ u j e

zmenu termínu dokončenia stavby „Modernizácia železničnej trate Nové Mesto nad Váhom -Puchov, žel. km 100,500 - 159,100, pre traťovú rýchlosť do 160 km/hod" - I I I . Etapa ", stavebných objektov:

SO 32.38.01 Trenčín-Trenčianska Teplá, komunikácia podchodu pre chodcov v sžkm 126,575 vrátane stien

do 31.12.2014 a

SO 29.38.06 Žst. Zlatovce, komunikácia podchodu pre chodcov v nžkm 120,923 vrátane stien

do 31.12.2015

Pre ukončenie stavby zostávajú ostatné podmienky stavebného povolenia zn. SpSU SpSÚ 66872/2011/37851/St zo dňa 28.02.2011 nezmenené.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: neboli vznesené

Dôvod zmeny termínu dokončenia stavby: - Oneskorenie zahájenia stavby o 18 mesiacov z dôvodov problémov stavebníka

s ukončením výberového konania na Zhotoviteľa.

K návrhu bolo doložené: - Kópia stavebného povolenia č. SpSÚ 66872/2011/37851/St zo dňa 28.02.2011

Doklad o úhrade správneho poplatku - Stanovisko Mesta Trenčín

Splnomocnenie ŽSR spoločnosťou ERPOS spol. s.r.o., Žilina

Odôvodnenie:

Navrhovateľ (stavebník) Železnice Slovenskej republiky. Generálne riaditeľstvo Bratislava, Klemensova 8, v zastúpení spoločnosťou Združenie ERPORES, K Zábraniu 623, 911 01 Trenčín podal dňa 10.04.2014 žiadosť o zmenu časti stavby pred jej dokončením: „Modernizácia železničnej trate Nové Mesto nad Váhom - Púchov, žel. km 100,500 -159,100, pre traťovú rýchlosť do 160 km/hod" - I I I . Etapa ", stavebných objektov: SO 32.38.01 Trenčín-Trenčianska Teplá, komunikácia podchodu pre chodcov vrátane stien SO 29.38.06 Žst. Zlatovce, komunikácia podchodu pre chodcov vrátane stien

Predmetom zmeny stavby pred jej dokončením je predĺženie termínu dokončenia stavby do 31.12.2015, na ktorú bolo vydané stavebné povolenie pod č. SpSÚ 66872/2011/37851/St zo dňa 28.02.2011.

Stavebný úrad podľa §61 ods.4 stavebného zákona oznámil 09.05.2014 verejnou vyhláškou účastníkom konania a jednotlivo dotknutým orgánom a organizáciám, že dňom doručenia návrhu bolo začaté stavebné konanie a pretože mu boli dobre známe pomery staveniska, pre územie je vypracovaná územnoplánovacia dokumentácia a žiadosť poskytovala dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby, upustil od ústneho pojednávania. Účastníci konania mohli svoje

2

námietky a pripomienky k návrhu uplatniť do 15 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia.

Stavebný úrad preskúmal žiadosť o povolenie predĺženia termínu dokončenia SO z hľadísk uvedených v § 68 stavebného zákona a zistil, že uskutočnením predmetnej zmeny stavebného povolenia nie sú ohrozené práva a právom chránené záujmy účastníkov konania, ako aj záujmy dotknutých orgánov štátnej správy.

Stavebník požiadal o zmenu termínu dokončenia stavby z dôvodov oneskorenia zahájenia stavby o 18 mesiacov z dôvodov problémov stavebníka s ukončením výberového konania na Zhotoviteľa. Mesto Trenčín ako vecne a miestne príslušný orgán podľa § 3 ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb. 0 pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov (cestný zákon), v súlade s § 126 ods. 1 zákona 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, na základe Oznámenia o začatí konania o povolení zmeny stavby pred dokončením verejnou vyhláškou vydalo zo dňa 04.08.2014, ako dotknutý orgán, chrániaci záujmy na úseku miestnych a účelových komunikácií, v zmysle § 140a ods. 1 písm. a) stavebného zákona stanovisko, v ktorom nesúhlasí s lehotou dokončenia stavby do 31.12.2015 na stavebný objekt SO 32.38.01 Trenčín-Trenčianska Teplá, komunikácia podchodu pre chodcov vrátane stien. Podmienečne súhlasí so zmenou lehoty na dokončenie tohto objektu za podmienky, že lehota na dokončenie objektu bude predĺžená do 31.12.2014. Dôvodom je, že podľa § 4 ods. 2 vyhlášky č. 532/2002 Z. z. umiestnením a užívaním stavby nesmie byť zaťažené okolie nad prípustnú mieru a ohrozovaná bezpečnosť a plynulosť prevádzky na priľahlých pozemných komunikáciách. Podľa § 13 ods. 6 vyhlášky č. 532/2002 Z. z. verejné priestranstvo a pozemná komunikácia sa pre stavenisko môžu užívať len v určenom rozsahu a v určenom čase. Mesto Trenčín súhlasí so zmenou lehoty na dokončenie stavby do 31.12.2015 na stavebný objekt: SO 29.38.06 Žst.Zlatovce, komunikácia podchodu v nžkm 119,234.

Na základe uvedeného stavebný úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti

Správny poplatok v sume € 10,00 (slovom desať eur), uhradený dňa 10.04.2014 v pokladni Mesta Trenčín.

Proti tomuto rozhodnutiu je prípustné odvolanie podľa § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v platnom znení. Odvolanie sa podáva na správnom organe, ktorý rozhodnutie vydal v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. Včas podané odvolanie má odkladný účinok. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Poučenie:

3

Podľa § 61 ods. 4 stavebného zákona toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli Mesta Trenčín. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Oznámenie sa doručí: 1. Verejnou vyhláškou - veľkému počtu vlastníkov susedných pozemkov a stavieb, ktorých

práva, právom chránené záujmy alebo povinnosti môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté - líniová stavba

Dotknutým orgánom a organizáciám poštou: 2. Okresný úrad Trenčín- odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií,

Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín 3. SPP-Distribúcia, Nové Mesto n.A'̂ . 4. Okresný úrad Trenčín- odbor starostlivosti o životné prostredie, Hviezdoslavova 3,91101

Trenčín 5. Krajské riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru, Štefánikova 20, 911 49 Trenčín 6. SSC, Miletičova 19, 826 19 Bratislava 7. OR PZ SR-ODI Trenčín, Kvetná 7, 911 01 Trenčín 8. Správa ciest TSK, Brnianska 3, 911 05 Trenčín 9. Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s., ul. l.mája 11,911 01 Trenčín 10. Západoslovenská energetika, Čulenova 6, Bratislava 11. Slovák Telecom a.s.. Poštová 1, Žilina 12. Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava 13. T-mobile Slovensko, a.s.. Vajnorská 100/A, 831 03 Bratislava 14. UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Ševčenkova 36,851 01 Bratislava 15. Siemens s.r.o., Stromová 9, 831 01 Bratislava

Jednotlivo: 16. Železnice Slovenskej republiky, Klemensova 8, 813 61 Bratislava 17. ERPORES, K Zábraniu 623, 911 01 Trenčín 18. Mesto Trenčín - ÚHA 19. Mesto Trenčín - na vyvesenie

4