· web viewv zvezi z javnim naročilom »komuniciranje in obveščanje javnosti za projekt...

Hajdrihova ulica 28c, 1000 Ljubljana

DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA ZA JAVNO NAROČILO:

Komuniciranje in obveščanje javnosti za projekt »Protipoplavna ureditev porečja Gradaščice«

ki se oddaja po postopku naročila male vrednosti

Naročnik:

REPUBLIKA SLOVENIJAMINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTORDIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VODEHajdrihova ulica 28c1000 Ljubljana

Predmet javnega naročila: Komuniciranje in obveščanje javnosti za projekt »Protipoplavna ureditev porečja Gradaščice«

Vrsta javnega naročila: Javno naročilo storitev

Postopek: Postopek naročila male vrednosti (47. člen ZJN-3)

Oznaka javnega naročila: 43016-387/2019

Datum: 13. 9. 2019

3. OBRAZCI

Stran | 1


OBRAZEC 1. PONUDBA

Javno naročilo: Komuniciranje in obveščanje javnosti za projekt »Protipoplavna ureditev porečja Gradaščice«

Naročnik:REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VODE, Hajdrihova ulica 28c, 1000 Ljubljana

Številka ponudbe:

Ponudnik:

Opomba: zgoraj se navede polni naziv ponudnika, v primeru skupne ponudbe pa tudi polni naziv vseh parterjev v skupni ponudbi.

Ponudbo oddajamo (ustrezno označite):

- kot samostojni ponudnik- skupna ponudba- ponudba s podizvajalci- ponudba z uporabo zmogljivosti drugih gospodarskih subjektov

Pooblaščena oseba za podpis ponudbe in pogodbe:Opomba: ponudniki morajo, vezano na pooblaščeno osebo za podpis ponudbe upoštevati določila točke 2.6. Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe in v kolikor je relevantno za pooblaščeno osebo za podpis ponudbe v ponudbeni dokumentaciji predložiti ustrezno pooblastilo.

Pooblaščenec za vročanje v Republiki Sloveniji (v kolikor je sedež/naslov ponudnika/vodilnega ponudnika v tujini):

Ime in Priimek:

Naslov:

Kontaktna oseba (za ponudbo):Elektronska pošta kontaktne osebe:

Cena naše ponudbe je (skladno z obrazcem: OBRAZEC 3 - PONUDBENI PREDRAČUN):

Ponudbena cena brez DDV: EUR

DDV (22%) EUR

Ponudbena cena z DDV: EUR

Veljavnost naše ponudbe je: pet (5) mesecev od datuma za prejem ponudb

Stran | 2


PODATKI O PONUDNIKU/VODILNEM PONUDNIKU

Naziv gospodarskega subjekta:Naslov gospodarskega subjekta:Kontaktna oseba:Elektronski naslov kontaktne osebe:Telefon:

ID za DDV:Matična številka gospodarskega subjekta:Št. transakcijskega računa:GOSPODARSKI SUBJEKT SODI MED MSP, kot je opredeljeno v Priporočilu Komisije 2003/361/ES

DA NE

OSEBE, ki so člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem:

Opomba: Ponudnik mora za VSE osebe, ki imajo funkcijo člana upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem v ponudbi priložiti tudi pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence glede kaznivih dejanj iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3 (OBRAZEC 6: POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV OSEBNIH PODATKOV – ZA FIZIČNE OSEBE)

Registrirani smo za dejavnost, ki je predmet tega javnega naročila, in sicer:

Šifra dejavnosti: Naziv dejavnosti:

Poklicni ali poslovni register, v katerega smo vpisani:

Stran | 3


PODATKI O PARTNERJU V SKUPNI PONUDBI1

Naziv gospodarskega subjekta:Naslov gospodarskega subjekta:Kontaktna oseba:Elektronski naslov kontaktne osebe:Telefon:

ID za DDV:Matična številka gospodarskega subjekta:Št. transakcijskega računa:GOSPODARSKI SUBJEKT SODI MED MSP, kot je opredeljeno v Priporočilu Komisije 2003/361/ES

DA NE



Registrirani smo za dejavnost, ki je predmet tega javnega naročila, in sicer:



1 V primeru več partnerjev se ta stran obrazca ustrezno kopira

Stran | 4


Spodaj podpisana pooblaščena oseba za podpis ponudbe, v imenu ponudnika, izjavljam, da:

- nudimo celoten obseg storitev, skladno z določili dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, upoštevaje vse predpisane pogoje in časovne omejitve, brez rezerve in omejitev,

- bomo, če bo naša ponudba sprejeta, priskrbeli zavarovanje za dobro izvedbo, skladno z določili dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila,

- v kolikor oddajamo skupno ponudbo potrjujemo, da so vsi partnerji neomejeno solidarno odgovorni za izvedbo del in da je vodilni partner pooblaščen za sprejemanje obveznosti in navodil za in v imenu vsakega in vseh partnerjev,

- soglašamo s pogoji za dodelitev in izvedbo predmetnega javnega naročila, - smo skrbno proučili celotno dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila in se z njo v celoti

strinjamo,- se strinjamo z vsemi določili, zahtevami in pogoji iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega

naročila,- se zavezujemo, da bomo v primeru izbora naše ponudbe, delo opravili v skladu z zahtevami

naročnika,- razumemo, da se naročnik ne obvezuje sprejeti katerekoli ponudbe, ki jo je prejel, naročnik v

takšnem primeru do nas ne bo imel nobenih obveznosti niti obratno,- v ponudbeni dokumentaciji nismo podali neresničnih ali zavajajočih podatkov,- vsi podatki navedeni v ponudbeni dokumentaciji ustrezajo dejanskemu stanju,- lahko naročnik kadar koli preveri v ponudbeni dokumentaciji navedene podatke,- bomo naročniku poravnali vso škodo, ki bi jo povzročili, če bi se v postopku razpisa, oddaje in

izvajanja javnega naročila ugotovilo, da so v ponudbeni dokumentaciji navedeni podatki neresnični ali zavajajoči,

- bomo takoj obvestili naročnika v primeru kakršne koli spremembe okoliščin, ki bi spremenile obseg pogodbe, pogodbeno ceno ali pogodbeni rok v katerikoli fazi izvedbe pogodbenih del,

- bomo pri izvedbi naročila, če bomo izbrani, upoštevali vse obveznosti, ki izhajajo iz veljavne zakonodaje in drugih veljavnih obvezujočih predpisov, vključno z določili zakona o varnosti in zdravju pri delu ter drugih predpisov v zvezi z delovnimi pogoji in s področja zaposlovanja, ki veljajo v Republiki Sloveniji.

Kraj in datum: Ponudnik/Vodilni partner: Ime in priimek pooblaščene osebe:

Žig

Podpis

Stran | 5


OBRAZEC 2. PODATKI O PODIZVAJALCU2

Naziv gospodarskega subjekta:Naslov gospodarskega subjekta:Elektronski naslov:

Telefon:

ID za DDV:Matična številka gospodarskega subjekta:Št. transakcijskega računa:

Kontaktna oseba:GOSPODARSKI SUBJEKT SODI MED MSP, kot je opredeljeno v Priporočilu Komisije 2003/361/ES

DA NE

Podizvajalec zahteva neposredno plačila: DA NE

V kolikor podizvajalec zahteva neposredno plačilo:

SOGLAŠAMO NE SOGLAŠAMOda naročnik naše terjatve do izvajalca (ponudnika, pri katerem nastopamo kot podizvajalec), v zvezi z izvedbo predmetnega javnega naročila, plačuje neposredno na naš transakcijski račun, na podlagi izstavljenih situacij oziroma računov, ki jih bo predhodno potrdil izvajalec in bodo priloga računu oziroma situaciji, ki jo bo naročniku izstavil izvajalec.V kolikor podizvajalec neposrednega plačila ne zahteva bo naročnik od glavnega izvajalca zahteval, da mu najpozneje v šestdesetih (60) dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene storitve neposredno povezane s predmetom javnega naročila.



2 Obrazec je potrebno izpolniti in predložiti za vsakega podizvajalca, ki nastopa v ponudbi

Stran | 6


Registrirani smo za dejavnost, ki jo prevzemamo v okviru predmetnega javnega naročila, in sicer:



Del javnega naročila, ki se oddaja v podizvajanje (vrsta/opis del):

Vrednost del:

Kraj izvedbe del:

Rok izvedbe del:

Izjavljamo, da smo seznanjeni s celotno dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, in da z njo v celoti soglašamo.

Kraj in datum: Podizvajalec: Ime in priimek pooblaščene osebe:

Žig

Podpis

Stran | 7


OBRAZEC 3. PONUDBENI PREDRAČUN


Naročnik:


Ponudnik (v primeru ponudbe ponudnikov v skupnem nastopu morajo biti navedeni vsi člani ponudbe v skupnem nastopu):

Opomba: zgoraj se navede polni naziv ponudnika, v primeru skupne ponudbe pa tudi polni naziv vseh parterjev v skupni ponudbi.

Vsebina Enota Količina Cena na enoto Skupno

Priprava Terminskega plana in organizacijske sheme

v skladu s PN 1

Spletno mesto - vzpostavitev domene za čas trajanja projekta ter pregled in preureditev obstoječega spletnega mesta

v skladu s PN 1

Izdelava komunikacijskega načrta v skladu s PN 1

Izdelava Krizno komunikacijskega načrta v skladu s PN 1

Priprava Krajine in mape ključnih deležnikov

v skladu s PN 1

Adrema medijev in sistem uradnih govorcev

v skladu s PN 1

Promocijski material(Priloga 1 Projektne naloge)

vrečke 1000kemični 1000grafitni 300zastavice 20

USB 16GB 300

blok A4 300blok A5 300

Oblikovanje in tisk Roll up mobilnega stojala kom 2

Nabor ključnih tem, najpogostejših vprašanj in priprava odgovorov

v skladu s PN 1

Zasnovo spominskega obeležja idejna zasnova 3

Promocijska oblačila jakna 7

Stran | 8


(Priloga 2 Projektne naloge)

polo majica 7

škornji 7pohodni čevlji 7

Organizacija predstavitve poteka gradnje ** kom 4

Organizacija novinarske konference** kom 4

Izdelava zloženk, priprava vsebine in oblikovanje zloženka 6

Tisk zloženk kom 4000Izdelava brošure, priprava vsebine in oblikovanje brošura 2

Tisk brošur kom 1000Snemanje napredovanja projekta z dronom preleti 15

Urejanje spletnega mesta, pregled, novelacija vsebin - vsak teden tekom trajanja projekta

leta 4

Izdelava sporočil za javnost (tipskih, krovnih, posameznih komunikacijskih sporočil in posebnih)

leta 4

Priprava odgovorov novinarjem ali zainteresirani javnosti in izjave za javnost leta 4

Novelacija krajina in mapa ključnih deležnikov leta 4

Novelacija Adrema medijev leta 4

Navodila za komuniciranje z javnostjo na TV, radijskih postajah leta 4

Spremljanje in dograjevanje Kriznega komunikacijskega načrta leta 4

Redno spremljanje medijskih objav leta 4

SKUPAJ

DDV 22%

SKUPAJ

Stran | 9


Javno naročilo se izvede za celotna dela. Delnih ponudb naročnik ne bo upošteval. V kolikor ponudnik cene v posamezno postavko ne vpiše, se šteje, da ponuja postavko brezplačno. V kolikor ponudnik vpiše ceno 0 EUR, se prav tako šteje, da ponuja postavko brezplačno.Zneski, vneseni v ponudbeni predračun, morajo biti vstavljeni na dve decimalki. Cena je nespremenljiva (fiksna) in vključuje celoten obseg storitev predviden v dokumentaciji v zvezi z oddajo predmetnega javnega naročila.

Ponudnik s podpisom ponudbenega predračuna izjavlja, da je preučil dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila z ustrezno skrbnostjo in potrjuje, da ponuja celoten obseg storitev predviden z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.


Žig

Podpis

Stran | 10


OBRAZEC 3a ANALIZA CENE


Naročnik:


Ponudnik:

FunkcijaCena po enoti brez

DDVeur/uro

DDV Cena po enoti z DDVeur/uro

Vodja projekta

Član skupine

Grafični oblikovalecČlan zadolžen za spletno stran

Ostali stroškiCena po enoti brez

DDVeur

DDV Cena po enoti z DDVeur/uro

Opomba: v zgornjo tabelo ponudnik vpiše ostale stroške, ki jih vključuje v izvedbo storitev, npr. potni stroški, poštni stroški ... Vrstice zgornje te zgornje tabele se lahko prilagodijo.


Žig

Podpis

Stran | 11


OBRAZEC 4. IZJAVA O IZPOLNJEVANJU OSNOVNE SPOSOBNOSTI3

Naziv subjekta:

Naslov subjekta:

S podpisom te izjave pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo:

1. da našemu gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa našega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, ni izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo in 54/15; v nadaljevanju KZ-1):

terorizem (108. člen KZ-1), financiranje terorizma (109. člen KZ-1), ščuvanje in javno poveličevanje terorističnih dejanj (110. člen KZ-1), novačenje in usposabljanje za terorizem (111. člen KZ-1), spravljanje v suženjsko razmerje (112. člen KZ-1), trgovina z ljudmi (113. člen KZ-1), sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. člen KZ-1), kršitev temeljnih pravic delavcev (196. člen KZ-1), goljufija (211. člen KZ-1), protipravno omejevanje konkurence (225. člen KZ-1), povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem (226. člen KZ-1), oškodovanje upnikov (227. člen KZ-1), poslovna goljufija (228. člen KZ-1), goljufija na škodo Evropske unije (229. člen KZ-1), preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (230. člen KZ-1), preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231. člen KZ-1), preslepitev kupcev (232. člen KZ-1), neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (233. člen KZ-1), neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije (234. člen KZ-1), ponareditev ali uničenje poslovnih listin (235. člen KZ-1), izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti (236. člen KZ-1), zloraba informacijskega sistema (237. člen KZ-1), zloraba notranje informacije (238. člen KZ-1), zloraba trga finančnih instrumentov (239. člen KZ-1), zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. člen KZ-1), nedovoljeno sprejemanje daril (241. člen KZ-1), nedovoljeno dajanje daril (242. člen KZ-1), ponarejanje denarja (243. člen KZ-1), ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev (244. člen KZ-1), pranje denarja (245. člen KZ-1), zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246. člen KZ-1), uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva (247. člen KZ-1), izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje (248. člen KZ-1), davčna zatajitev (249. člen KZ-1), tihotapstvo (250. člen KZ-1), zloraba uradnega položaja ali uradnih pravic (257. člen KZ-1), oškodovanje javnih sredstev (257a. člen KZ-1), izdaja tajnih podatkov (260. člen KZ-1), jemanje podkupnine (261. člen KZ-1), dajanje podkupnine (262. člen KZ-1), sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263. člen KZ-1), dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. člen KZ-1), hudodelsko združevanje (294. člen KZ-1);

2. da na dan oddaje ponudbe:- nimamo neplačanih zapadlih obveznosti obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih

obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri imamo sedež, ali predpisi države naročnika v vrednosti 50 eurov ali več, in

- imamo predložene vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe,

3. da na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, nismo izločeni iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami,

4. da v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države pri nas ni ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na

3 izjavo je potrebno izpolniti in predložiti za vsak gospodarski subjekt, ki nastopa v ponudbi, posebej.

Stran | 12


črno, za kateri bi nam bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek,

5. da se nad našim gospodarskim subjektom ni začel postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja in postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, in njegovih sredstev ali poslovanja ne upravlja upravitelj ali sodišče, in njegove poslovne dejavnosti niso začasno ustavljene, in v skladu s predpisi druge države se nad njim ni začel postopek ali nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami,

6. da za nas ne obstajajo ostali razlogi za izključitev skladno z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila,

7. da za nas ne obstaja absolutna prepoved poslovanja z naročnikom, kot izhaja iz 35. člena ZIntPK.

Naročnika s podpisom te izjave pooblaščamo, da naše navedbe preveri v uradnih evidencah državnih organov, organov lokalnih skupnosti in drugih nosilcev javnih pooblastil ter podajamo soglasje za pridobitev osebnih podatkov v zvezi z njihovim izpolnjevanjem. Za navedbe, ki jih ni možno preveriti v uradnih evidencah, bomo na poziv naročnika v določenem roku predložili zahtevana dodatna dokazila o izpolnjevanju pogojev oziroma zaprisežene izjave oziroma izjave, dane pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem, ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi ali v državi, v kateri ima sedež gospodarski subjekt.

Naročnika s podpisom te izjave prav tako pooblaščamo, da naše navedbe preveri v enotnem informacijskem sistemu – eDosje iz devetega odstavka 77. člena ZJN-3.

Kraj in datum: Subjekt: Ime in priimek pooblaščene osebe:

Žig

Podpis

Stran | 13


OBRAZEC 5. POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV PODATKOV – ZA PRAVNE OSEBE4

V zvezi z javnim naročilom »Komuniciranje in obveščanje javnosti za projekt »Protipoplavna ureditev porečja Gradaščice«« izjavljamo, da Direkciji Republike Slovenije za vode, Hajdrihova ulica 28c, 1000 Ljubljana, kot naročniku, dajemo pooblastilo, skladno s 77. členom ZJN-3 in z 22. členom Zakona o varstvu osebnih podatkov, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila, pridobi podatke, da nam kot gospodarskemu subjektu ni izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj, ki so opredeljena v prvem odstavku 75. člena ZJN-3.

Naročniku dajemo pooblastilo, da v koliko nam bo predmetno javno naročilo dodeljeno, na podlagi predmetnega pooblastila preveri izpolnjevanje pogojev tekom izvedbe, tako da pridobi podatke, da nam kot gospodarskemu subjektu ni izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj, ki so opredeljena v prvem odstavku 75. člena ZJN-3.

Subjekt (polno ime):

Sedež:

Poštna številka in kraj:

Občina sedeža:

Davčna številka:

Matična številka:

Številka vpisa v sodni register:


Žig

Podpis

4 Pooblastilo mora biti izpolnjeno in predloženo za vsak gospodarski subjekt, ki nastopa v ponudbi, posebej.

Stran | 14


OBRAZEC 6. POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV OSEBNIH PODATKOV – ZA FIZIČNE OSEBE

Subjekt:

Pooblastitelj (ime in priimek):

Spodaj podpisani pooblastitelj, izjavljam, da dajem Direkciji Republike Slovenije za vode, Hajdrihova ulica 28c, 1000 Ljubljana, pooblastilo skladno s 77. členom ZJN-3 in z 22. členom Zakona o varstvu osebnih podatkov, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila, pridobi podatke, da mi ni izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj, ki so opredeljena v prvem odstavku 75. členu ZJN-3.

Naročniku dajemo pooblastilo, da v koliko nam bo predmetno javno naročilo dodeljeno, na podlagi predmetnega pooblastila preveri izpolnjevanje pogojev tekom izvedbe, tako da pridobi podatke, da mi ni izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj, ki so opredeljena v prvem odstavku 75. člena ZJN-3.

Ime in priimek:

EMŠO:

Datum rojstva:

Kraj rojstva:

Občina rojstva:

Država rojstva:Ulica (naslov stalnega prebivališča):Poštna številka in kraj stalnega prebivališča:Državljanstvo:

Prejšnji priimek:

Kraj in datum: Ime in Priimek:

Žig:

Podpis

Opomba: Obrazec je potrebno izpolniti in predložiti za vse člane upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem.Obrazec mora obvezno osebno podpisati oseba na katero se izjava nanaša.

Stran | 15


OBRAZEC 7. SEZNAM REFERENC ZA IZPOLNJEVANJE TEHNIČNE IN STROKOVNE SPOSOBNOSTI PONUDNIKA


Naročnik:


Ponudnik:

Naziv naročnika in kontakt: Naziv izvajalca:

Naziv referenčnega posla:

Datum izvedbe:Referenčni posel izpolnjuje pogoj pod št:

Opomba: Naročnik si pridržuje pravico, da zahteva dodatna dokazila (na primer: dokazilo o zaposlitvi, pogodbo ali drug enakovreden dokument) o izvedbi referenčnega dela oziroma navedbe preveri neposredno pri investitorju oziroma delodajalcu. V kolikor bo naročnik z dodatnimi poizvedbami ugotovil, da katera izmed referenc ne izkazuje kvalitetno opravljenih del (upoštevanje zahtev in pogodbenih določil), se takšna referenca ne upošteva.


Žig:

Podpis

Stran | 16


OBRAZEC 8. SEZNAM KADROV, KI BODO SODELOVALI PRI IZVEDBI PREDMETNEGA JAVNEGA NAROČILA


Naročnik:


Ponudnik:

Seznam nominiranega kadra:VODJA PROJEKTA

ČLAN PROJEKTNE SKUPINE

GRAFIČNI OBLIKOVALECČLAN SKUPINE ZADOLŽEN ZA SPLETNO STRAN

1. VODJA PROJEKTA

Ime in priimek:

Izobrazba:

Leta delovnih izkušenj:Trenutna zaposlitev in funkcija:

Izpolnjevanje pogojev glede strokovne sposobnosti:Naziv in naslov naročnika:Kontaktni podatki naročnika:

Naziv projekta:

Datum izvedbe (od mesec/leto – do mesec/ leto):Kratek opis opravljenih storitev (iz opisa mora biti jasno razvidno izpolnjevanje pogojev):

Projekt je obsegal (obkrožite kar je aplikativno):

projekt na področju obveščanja in komuniciranja z javnostjo, ki je vključeval, vzpostavitev spletne strani, izdelavo promocijskega materiala, izdelavo brošur/zloženk, izvedbo novinarskih konferenc, za potrebe investicijskega projekta sofinanciranega iz EU sredstev

DA NE

projekt na področju obveščanja in komuniciranja z javnostjo v vrednosti najmanj 50.000 EUR brez DDV

DA NE

Stran | 17


Dodatni opis:

Naziv in naslov naročnika:Kontaktni podatki naročnika:

Naziv projekta:

Datum izvedbe (od mesec/leto – do mesec/ leto):

Kratek opis opravljenih storitev (iz opisa mora biti jasno razvidno izpolnjevanje pogojev):



DA NE


DA NE

Dodaten opis:


Naziv projekta:





DA NE


DA NE

Dodaten opis

2. ČLAN PROJEKTNE SKUPINE

Ime in priimek:

Stran | 18


Izobrazba:



Naziv projekta:





DA NE

Dodaten opis


Naziv projekta:





DA NE

Dodaten opis


Naziv projekta:

Datum izvedbe (od mesec/leto – do mesec/ leto):Kratek opis opravljenih Projekt je obsegal (obkrožite kar je aplikativno):

Stran | 19


storitev (iz opisa mora biti jasno razvidno izpolnjevanje pogojev):


DA NE

Dodaten opis

3. GRAFIČNI OBLIKOVALEC

Ime in priimek:

Izobrazba:



Naziv projekta:




Grafično oblikovanje za potrebe projekta so-financiranega iz EU sredstev

DA NE

Dodaten opis


Naziv projekta:





DA NE

Dodaten opis

Stran | 20



Naziv projekta:





DA NE

Dodaten opis

4. ČLAN SKUPINE ZADOLŽEN ZA SPLETNO STRAN

Ime in priimek:

Izobrazba:

Leta delovnih izkušenjTrenutna zaposlitev in funkcija:


Naziv projekta:




Vzpostavitev in vzdrževanje spletne strani za potrebe projekta so-financiranega iz EU sredstev

DA NE

Dodaten opis:


Naziv projekta:

Datum izvedbe (od mesec/leto – do mesec/ leto):Kratek opis opravljenih storitev (iz opisa mora biti


Stran | 21


jasno razvidno izpolnjevanje pogojev):


DA NE

Dodaten opis


Naziv projekta:





DA NE

Dodaten opis:

Opomba: Strani tega obrazca se ustrezno kopirajo glede na število referenc posameznega strokovnjaka.

Naročnik si pridržuje pravico, da zahteva dodatna dokazila (na primer: dokazilo o zaposlitvi, pogodbo ali drug enakovreden dokument) o izvedbi referenčnega dela oziroma navedbe preveri neposredno pri investitorju oziroma delodajalcu. V kolikor bo naročnik z dodatnimi poizvedbami ugotovil, da katera izmed referenc ne izkazuje kvalitetno opravljenih del (upoštevanje zahtev in pogodbenih določil), se takšna referenca ne upošteva.


Žig:

Podpis

Stran | 22


OBRAZEC 9. REFERENČNO POTRDILO

ZA GOSPODARSKI SUBJEKT

Naziv naročnika:

Naslov naročnika:

Kontaktna oseba naročnika:Kontaktni podatki kontaktne osebe naročnika:

Telefonska številka: Elektronska pošta:

Potrjujemo, da je

Naziv in naslov subjekta

za nas uspešno opravil:Naziv projekta:Datum izvedbe (od mesec/leto – do mesec/ leto):Vrednost del subjekta:


Projekt je obsegal (obkrožite kar je aplikativno):projekt na področju obveščanja in komuniciranja z javnostjo, ki je vključeval, vzpostavitev spletne strani, izdelavo promocijskega materiala, izdelavo brošur/zloženk, izvedbo novinarskih konferenc, za potrebe investicijskega projekta sofinanciranega iz EU sredstev

DA NE


DA NE

projekt na področju obveščanja in komuniciranja z javnostjo, ki je vključeval izdelavo komunikacijskega načrta za potrebe investicijskega projekta

DA NE

Dodatni opis:

Delo je bilo opravljeno v dogovorjeni kvaliteti, količini in predvidenem roku.

Kraj in datum: Naročnik: Ime in priimek pooblaščene osebe:

Žig

Podpis

Stran | 23


ZA POSAMEZNEGA STROKOVNJAKA:

Naziv naročnika:

Naslov naročnika:

Kontaktna oseba naročnika:Kontaktni podatki kontaktne osebe naročnika:

Telefonska številka: Elektronska pošta:

Potrjujemo, da je

ime in priimek fizične osebe ter funkcija, ki jo je opravljala:

za nas uspešno opravil:Naziv projekta:Datum izvedbe (od mesec/leto – do mesec/ leto):Skupna vrednost projekta v EUR brez DDV:


Projekt je obsegal (Projekt je obsegal (obkrožite kar je aplikativno):


DA NE


DA NE

projekt na področju obveščanja in komuniciranja z javnostjo, ki je vključeval izdelavo komunikacijskega načrta za potrebe investicijskega projekta

DA NE


DA NE


DA NE

Dodatni opis:

Delo je bilo opravljeno v dogovorjeni kvaliteti, količini in predvidenem roku.

Kraj in datum: Naročnik: Ime in priimek pooblaščene osebe:

Žig

Podpis

Stran | 24


Opomba:

Naročnik je pripravil vsebino referenčnega potrdila. Ponudniki lahko uporabijo ta obrazec ali drug lasten obrazec, iz vsebine katerega bodo razvidni vsi zahtevani podatki. Naročnik ne zahteva, da so v ponudbi predložena referenčna potrdila potrjena s strani referenčnih naročnikov.

Stran | 25


OBRAZEC 10. IZJAVA 1


Naročnik:


Ponudnik:

S podpisom te izjave pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo da (ustrezno označi):sami skupaj s partnerji v skupni ponudbis podizvajalciz drugimi subjekti

izpolnjujemo s strani naročnika postavljene pogoje glede ekonomske in finančne sposobnosti.

V kolikor ponudnik/skupina ponudnikov v skupni ponudbi uporablja zmogljivosti drugih subjektov za izpolnitev pogojev glede ekonomske in finančne sposobnosti navedite subjekte katerih zmogljivosti ponudnik/skupina ponudnikov uporablja:

_________________________________________________________________________________

S podpisom te izjave pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo da (ustrezno označiti):

sami skupaj s partnerji v skupni ponudbis podizvajalciz drugimi subjekti

izpolnjujemo s strani naročnika postavljene pogoje glede tehnične in strokovne sposobnosti.

V kolikor ponudnik/skupina ponudnikov v skupni ponudbi uporablja zmogljivosti drugih subjektov za izpolnitev pogojev glede tehnične in strokovne sposobnosti navedite subjekte katerih zmogljivosti ponudnik/skupina ponudnikov uporablja:

_________________________________________________________________________________


Žig:

Podpis

Stran | 26


OBRAZEC 11. IZJAVA 2


Naročnik:


Ponudnik/Vodilni ponudnik/Partner/Subjekt katerih zmogljivosti uporablja ponudnik:

Letni promet gospodarskega subjekta (za vsako leto posebej):

Leto ________

Leto ________

Leto ________

POVPREČJE

S podpisom te izjave pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo da:- v zadnjih šestih (6) mesecih pred rokom za oddajo ponudb nismo imeli blokiranih poslovnih

računov, na vseh poslovnih računih pri vseh poslovnih bankah, pri katerih ima odprte poslovne račune.

- bomo na poziv naročnika dostavili ustrezna dokazila, ki dokazujejo izpolnjevanje predmetnega pogoja.


Žig:

Podpis

Stran | 27


OBRAZEC 12. MENIČNA IZJAVA ZAVAROVANJA ZA RESNOST PONUDBE STRAN 1/2


Naročnik:


Objava na Portalu JN:

Naziv in naslov ponudnika / izdajatelja menice:

Naročniku, kot zavarovanje za resnost naše ponudbe za pridobitev zgoraj navedenega javnega naročila izročamo eno (1) podpisano in žigosano bianco menico z oznako »brez protesta« ter predmetno menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje menice, na kateri je pooblaščena oseba za zastopanje:

(ime in priimek pooblaščene osebe) (podpis pooblaščene osebe)

S to izjavo pooblaščamo naročnika DIREKCIJO REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VODE, Hajdrihova ulica 28c, 1000 Ljubljana, da izpolni menico v višini 2.000,00 EUR.

Obenem pooblaščamo naročnika DIREKCIJO REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VODE, Hajdrihova ulica 28c, 1000 Ljubljana, da izpolni vse druge dele menice, ki niso izpolnjeni, ter jo na naš račun unovči v primeru, če: spremenimo ali umaknemo ponudbo po poteku roka za prejem ponudb in v času njene veljavnosti,

navedene v ponudbi ali nas naročnik v času veljavnosti ponudbe obvesti o sprejemu naše ponudbe in:

o ne izpolnimo ali zavrnemo sklenitev pogodbe v skladu z določbami dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila ali

o ne predložimo ali zavrnemo predložitev zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v skladu z določbami dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila ali

v ponudbi predložimo neresnične podatke.

Izdajatelj menice izrecno potrjuje in soglaša, da velja to pooblastilo in bianco podpisana in žigosana menica tudi v primeru spremembe pooblaščenega podpisnika izdajatelja menice. Menica je izpolnjena s klavzulo »brez protesta« in je plačljiva na prvi poziv.

Veljavnost menice in menične izjave začne teči z dnem, ki je določen za prejem ponudb in velja do dne, ki je določen za veljavnost ponudb, tj. pet (5) mesecev od datuma za prejem ponudb.

Stran | 28


OBRAZEC 12. MENIČNA IZJAVA ZAVAROVANJA ZA RESNOST PONUDBE STRAN 2/2

Menica je unovčljiva pri: (navesti naziv in naslov banke)

s transakcijskega računa (TRR) št.

ali pri kateri drugi osebi, ki vodi katerikoli drug transakcijski račun izdajatelja menice, v katerega breme je možno plačilo te menice v skladu z veljavnimi predpisi.

Ime in priimek zakonitega zastopnika: __________________________________

Podpis in žig: __________________________________

Datum: ______________________

Priloga:- bianco menica (podpisana in žigosana ter izpolnjena s klavzulo »brez protesta«)

Stran | 29


VZOREC POGODBE

Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija Republike Slovenije za vode, Hajdrihova ulica 28c, 1000 Ljubljana, davčna številka: SI34921567, matična številka: 2516152000, ki jo zastopa direktor Tomaž Prohinar (v nadaljevanju: naročnik)

in

Naziv:Naslov:Davčna številka:Matična številka:Zastopnik:

v skupnem nastopu z:

(v nadaljevanju: izvajalec)

skleneta naslednjo

P O G O D B O št. _____________________1. člen

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da: se pogodba sklepa na podlagi izvedenega in oddanega javnega naročila po postopku naročila

male vrednosti, ki je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil dne ____________ z oznako __________,

je naročnik z odločitvijo o oddaji naročila št. _________ z dne _________ izbral ponudbo izvajalca kot najugodnejšo.

2. člen

Predmet pogodbe: Komuniciranje in obveščanje javnosti za projekt »Protipoplavna ureditev porečja Gradaščice«.

S to pogodbo naročnik oddaja, izvajalec pa prevzema in se zavezuje, da bo skladno s svojo ponudbo, v pogodbenem roku in za pogodbeno ceno izvedel storitve v obsegu določenem v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

3. člen

Za naslednje dokumente velja, da sestavljajo in se razumejo in razlagajo kot del pogodbe:A. celotna dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila, vključno z morebitnimi

spremembami,B. projektna naloga,C. ponudba izvajalca št. _________________, z dne _____________________.

Stran | 30


Zgoraj našteti dokumenti so med seboj usklajeni in se dopolnjujejo. V primeru praznin, razlik in nasprotij med določbami posameznih dokumentov imajo dokumenti veljavo po vrstnem redu, naštetem zgoraj.

4. člen

Rok izvajanja storitev je 1.477 dni od podpisa pogodbe, skladno z naslednjimi mejniki:

1. mejnik – Začetna aktivnost Od 30 dni po podpisu pogodbe do najkasneje 10 mesecev po podpisu pogodbe (roki za izvedbo posameznih aktivnosti so natančneje določeni v Projektni nalogi).

2. mejnik – Dogodki za javnost Po predhodnem naročilu, v roku definiranem v Projektni nalogi

3. mejnik – Publikacije in filmi Po predhodnem naročilu, v roku definiranem v Projektni nalogi

4. mejnik – Stalne aktivnosti tekom projekta Ves čas trajanja projekta

Rok za izvedbo pogodbenih obveznosti se lahko podaljša v kolikor se bo podaljšala izvedba projekta »Protipoplavna ureditev porečja Gradaščice«. Storitve se bodo izvajale v vsakem primeru še devetdeset (90) dni po izdaji Potrdila o prevzemu zadnjemu izvajalcu gradenj projekta »Protipoplavna ureditev porečja Gradaščice«.

5. člen

Vrednost pogodbenih del za celotno pogodbeno obdobje znaša:

Cena brez DDV: EUR

DDV (22%) EUR

Cena z DDV: EUR

Z besedo:

V skupno pogodbeno vrednost so všteti vsi stroški izvedbe predmeta pogodbe.

Cena je fiksna ves čas trajanja pogodbe.

Naročnik se ne zavezuje, da bo naročil storitve do celotne vrednosti pogodbe.

Naročnik bo plačal vrednost pogodbenih del, po postavkah v Ponudbenem predračunu izvajalca na naslednji način:

Mejnik po pogodbi Način plačila

1.mejnik Mesečno po opravljenih storitvah, in sicer izvajalec do vsakega 5. v mesecu izda račun za storitve opravljene dejavnosti v prejšnjem mesecu

2. mejnik Mesečno po opravljenih storitvah, in sicer izvajalec do vsakega 5. v mesecu izda račun za storitve opravljene dejavnosti v prejšnjem mesecu.

Stran | 31


3. mejnik Mesečno po opravljenih storitvah, in sicer izvajalec do vsakega 5. v mesecu izda račun za storitve opravljene dejavnosti v prejšnjem mesecu.

4. mejnik Na vsake 3 meseca, izvajalec po vsakokratnem preteku 3 mesečnega obdobja izda račun naročniku za storitve opravljene v okviru tega mejnika.

Operacijo sofinancirata Evropska unija iz Kohezijskega sklada in Republika Slovenija. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi »Spodbujanje prilagajanja podnebnim spremembam ter preprečevanja in obvladovanja tveganj«, prednostne naložbe »Podpora naložbam za prilagajanje podnebnim spremembam, vključno s pristopi, ki temeljijo na ekosistemu« in prispeva k doseganju specifičnega cilja »Nižja poplavna ogroženost na območjih pomembnega vpliva poplav«.Prispevek Skupnosti znaša 85 %.Lastna udeležba RS znaša 15 %

Denarna sredstva za financiranje projekta so zagotovljena v proračunu Republike Slovenije v višini ___________ (pred podpisom pogodbe se doda znesek) EUR brez DDV oz. ___________ (pred podpisom pogodbe se doda znesek) EUR z DDV na proračunskih postavkah, NRP 2555-18-0005:

- PP 160121 – Podpiranje naložb za prilagajanje podnebnim spremembam – poplavna varnost EU (85 %),

- PP 160122 - Podpiranje naložb za prilagajanje podnebnim spremembam – poplavna varnost SLO (15%).

6. člen

Izvajalec je dolžan najmanj petnajst (15) dni pred izdajo posameznega računa predložiti naročniku poročilo za storitve izvedene v okviru posameznega mejnika. Naročnik je dolžan poročilo pregledati in ga v nespornem delu potrditi v roku deset (10) dni od prejema.

Naročnik bo po prejemu posameznega računa izvajalca posamezni račun pregledal in ga potrdil ali zavrnil. Naročnik mora posamezni račun potrditi ali zavrniti v roku osmih (8) dni po prejemu. Če posameznega računa v osmih (8) dneh od prejema ne potrdi ali ga ne zavrne, se šteje, da je ta potrjen.

Pri izstavitvi posameznega računa se mora izvajalec sklicevati na številko pogodbe z navedbo: »Komuniciranje in obveščanje javnosti za projekt »Protipoplavna ureditev porečja Gradaščice«.

Izvajalec mora naročniku posredovati posamezni račun izključno v elektronski obliki (e-račun), skladno z veljavnim Zakonom o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (Uradni list RS, št. 77/16).

Naročnik je dolžan plačati račun trideseti (30.) dan od njegovega uradnega prejema na transakcijski račun izvajalca št._________________, odprt pri __________________.

7. člen

Izvajalec mora imeti ves čas izvajanja pogodbenih storitev na voljo zahtevan kader, ki izpolnjuje vse zahtevane pogoje.

Izvajalec za izvedbo pogodbenih storitev zagotavlja osebe, kot izhaja iz seznama kadrov, ki bodo sodelovali pri izvedbi predmetnega javnega naročila predloženega v ponudbi izvajalca.

Sprememba kadra je mogoča izključno s soglasjem naročnika. V primeru spremembe kadra tekom izvajanja pogodbenih storitev, mora novi kader izpolnjevati vse pogoje iz dokumentacije v zvezi z

Stran | 32


oddajo javnega naročila. Pred morebitno kadrovsko spremembo pri izvajanju predmeta pogodbe je izvajalec dolžan pisno obvestiti naročnika in predložiti zahtevane dokumente, ki dokazujejo usposobljenost kadra. Kot sprememba kadra se štejejo morebitni dodatni kadri, ki bodo izvajali pogodbene storitve, kot tudi morebitna zamenjava prvotnega kadra. Pri spremembi kadra mora izvajalec zagotoviti prenos predhodnih rezultatov dela in znanja pridobljenega tekom izvajanja pogodbenih storitev na novi kader.

8. člen

Izvajalec se s podpisom pogodbe zavezuje, da bo:- sproti obveščal naročnika o tekoči problematiki in nastalih situacijah, ki bi lahko vplivale na

izvršitev pogodbenih obveznosti;- na pobudo in na način, ki ga v teku izvajanja del določi naročnik, sodeloval z naročnikom, kot tudi

z drugimi strokovnjaki s tega področja;- prevzete naloge izvrševal strokovno pravilno, kvalitetno in pravočasno, v skladu z veljavnimi

predpisi in standardi ter zahtevami opredeljenimi v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila;

- izvrševal pogodbene storitve v korist in po navodilih naročnika;- izvrševal pogodbene obveznosti v dogovorjenih rokih;- med izvedbo pogodbenih del omogočal naročniku kontrolo kvalitete;- na koordinacijskih sestankih pisno obveščal naročnika o napredovanju del;- na svoje stroške in v roku, ki ga dogovori z naročnikom, izvršil korekcijo storitev, v kolikor bo

ugotovljeno, da je izvajalec prevzete storitve opravil pomanjkljivo ali v neprimerni kvaliteti:- opravljal ostale naloge in obveznosti, ki izhajajo iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega

naročila;- sproti poročal naročniku o napredovanju del;- ves čas ravnal v skladu z etičnimi načeli svojega poklica.

Izvajalec se s podpisom te pogodbe obvezuje, da bodo izvajalec in njegovo osebje varovali poslovne skrivnosti, ki jim bodo razkrite pri izvajanju del po predmetni pogodbi. Izvajalec se zavezuje storiti vse, kar je v normalnih okoliščinah upravičeno pričakovati od skrbnega in vestnega gospodarja, da nepooblaščene osebe ne bodo imele dostopa do poslovnih skrivnosti, ki so mu bile razkrite pri izvajanju del po predmetni pogodbi, in sicer nedoločen čas od sklenitve predmetne pogodbe.

9. člen

Naročnik se s podpisom pogodbe zavezuje, da bo:- zagotovil ustrezno spremljanje in nadzor nad izvajanjem pogodbenih obveznosti;- zagotovil razpoložljivost obstoječe dokumentacije in drugih informacijskih virov, ki so potrebni za

izvedbo predmeta pogodbe;- sodeloval z izvajalcem z namenom, da se prevzete storitve izvršijo pravočasno in kvalitetno;- tekoče obveščal izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko vplivale na

izvršitev prevzetih storitev.

10. člen

Izvajalec ima pravico do podaljšanja pogodbenih rokov v naslednjih primerih: - dogodki, ki so posledica višje sile;- prekinitev izvajanja pogodbenih obveznosti izvajalca na zahtevo naročnika; - naročnik ne izpolnjuje dogovorjenih pogojev za izvedbo pogodbenih obveznosti.

Izvajalec mora naročniku predlagati podaljšanje pogodbenega roka v pisni obliki z obrazložitvijo najpozneje v petih (5) dneh, ko izve za razlog, zaradi katerega se lahko rok podaljša, sicer izgubi pravico do podaljšanja roka. Sporazum o spremembi pogodbenega roka mora biti sklenjen v pisni obliki kot aneks k tej pogodbi.

Stran | 33


Stran | 34


11. člen

Izvajalec je dolžan varovati vse podatke, informacije, znanja in rešitve ter vse osebne podatke v skladu z veljavnim zakonom o varstvu osebnih podatkov, do katerih bo imel dostop oziroma jih bo pridobil od naročnika tekom izvajanja pogodbenih obveznosti in jih brez soglasja naročnika ne sme uporabljati za lastne namene, razkriti tretjim osebam ali jih javno objavljati.

Obveznost varovanja se nanaša tako na čas izvrševanja pogodbe, kot tudi na čas po tem, razen če se stranki ne dogovorita drugače.

Izvajalec odgovarja za vso škodo, ki bi jo lahko oziroma jo je naročnik utrpel zaradi razkritja.

12. člen

Z dnem plačila postanejo vse materialne in druge avtorske pravice na celotni dokumentaciji in produktih, ki bodo nastali na podlagi te pogodbe, last naročnika in to izključno, v neomejenem obsegu in za ves čas njihovega trajanja, razen moralne avtorske pravice, ki ostane avtorju.

13. člen

Če izvajalec po lastni krivdi ne izpolni pogodbenih obveznosti v dogovorjenem oziroma sporazumno podaljšanem roku, lahko naročnik odstopi od pogodbe. V tem primeru je izvajalec dolžan plačati pogodbeno kazen v višini 10 % pogodbene vrednosti z DDV. Če škoda, ki je s tem nastala, presega višino pogodbene kazni, je izvajalec dolžan plačati tudi razliko med pogodbeno kaznijo in višino nastale škode.

V primeru da naročnik zaradi zamude ne odstopi od pogodbe, je upravičen do odškodnine za vsak dan zamude v višini 0,25 % pogodbene vrednosti z DDV, vendar največ do 10 % pogodbene vrednosti z DDV. Če škoda, ki je s tem nastala naročniku, presega višino pogodbene kazni, je izvajalec dolžan plačati tudi razliko med pogodbeno kaznijo in višino nastale škode.Če izvajalec zamuja z izvajanjem storitev toliko, da bi lahko naročniku nastala večja škoda ali da bi izvedba izgubila pomen, lahko naročnik na stroške izvajalca naroči nadomestno storitev pri drugem izvajalcu.

Če naročnik prevzame storitev po tem, ko je izvajalec prešel v zamudo, ni dolžan sporočiti izvajalcu, da si pridržuje pravico do pogodbene kazni.

Pogodbena kazen se obračuna pri izplačilu izvajalcu oziroma v kolikor to ni mogoče, se iz tega naslova izstavi poseben račun, ki ga mora izvajalec plačati v roku osem (8) dni od prejema.

V primeru da pride izvajalec v zamudo zaradi višje sile, ki onemogoči izvajanje del v dogovorjenih rokih, je dolžan nemudoma obvestiti naročnika, da so nastali razlogi višje sile, z deli pa nadaljevati takoj, ko ti razlogi prenehajo.

14. člen

Če katera od pogodbenih strank bistveno krši določila te pogodbe ali se kršitve ponavljajo, lahko vsaka pogodbena stranka po predhodnem pisnem opozorilu in primernem dodatnem roku za odpravo kršitve, razmerje, vzpostavljeno s to pogodbo, razveže z eno (1) mesečnim odpovednim rokom.

Ne glede na določila prejšnjega odstavka sme vsaka pogodbena stranka po pisnem opozorilu razmerje, vzpostavljeno s to pogodbo, odpovedati z eno (1) mesečnim odpovednim rokom. V odpovedi mora pogodbena stranka jasno navesti razloge za odpoved.

V času odpovednega roka sta pogodbeni stranki dolžni v celoti poravnati vse medsebojne odprte in nesporne obveznosti, ki izhajajo iz te pogodbe.

Stran | 35


15. člen

Izvajalec mora najkasneje v desetih (10) delovnih dneh od prejema izvoda podpisane pogodbe s strani naročnika, naročniku izročiti originalno finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, in sicer v obliki bančne garancije oziroma enakovrednega finančnega zavarovanja pri zavarovalnici.

Zavarovanje za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti mora biti v višini 10% pogodbene vrednosti (z DDV). V kolikor se z aneksom k predmetni pogodbi poveča pogodbena cena je izvajalec dolžan naročniku dostaviti povečano finančno zavarovanje za izvedbo pogodbenih obveznosti, v višini 10% nove, povečane pogodbene vrednosti (z DDV).

Finančno zavarovanje za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti lahko naročnik unovči, če:- se bo izkazalo, da izvajalec del v celoti ali delno ne opravlja v skladu s pogodbo, zahtevami

dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila ali ponudbeno dokumentacijo; - izvajalec naročniku ne preda povečanja ali podaljšanja finančnega zavarovanja v skladu s

pogodbo;- bo naročnik pogodbo razdrl zaradi kršitev na strani izvajalca; - bo naročnik razdrl pogodbo zaradi zamude na strani izvajalca, - bi izvajalec javno naročilo izvajal s podizvajalci, ki niso priglašeni ali s podizvajalci, katerih

nominacijo je naročnik zavrnil,- v primeru stečaja, likvidacijskega postopka ali drugega postopka nad izvajalcem, katerega

posledica ali namen je prenehanje poslovanja ali katerikoli drug postopek, podoben navedenim postopkom, skladno s predpisi države, v kateri ima izvajalec sedež̌.

Naročnik lahko v zgoraj navedenih primerih unovči polni znesek finančnega zavarovanja, saj se šteje, da je za te kršitve dogovorjena pogodbena kazen v višini polnega zneska zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Finančno zavarovanje mora veljati še najmanj trideset (30) dni po preteku roka za izvedbo pogodbenih obveznosti. V kolikor se pogodbeni rok z aneksom k tej pogodbi podaljša je izvajalec dolžan naročniku dostaviti podaljšano finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, tako da velja še najmanj trideset (30) dni od novega, podaljšanega roka za izvedbo pogodbenih obveznosti.

V kolikor bo izvajalec javno naročilo izvajal skupaj s podizvajalci, mora finančno zavarovanje, ki ga ponudnik izda naročniku za dobro in pravočasno izvedbo kriti tudi obveznosti izvajalca do njegovih podizvajalcev.

16. člen

Naročnik in izvajalec imenujejo odgovorne predstavnike, ki skrbijo za nemoteno izvajanje te pogodbe.

Odgovorni predstavnik naročnika je ______________.

Odgovorni predstavnik izvajalca je _______________.

Če katera od pogodbenih strank spremeni odgovornega predstavnika, mora o tem obvestiti nasprotno pogodbeno stranko.

17. člen

NASTOPANJE S PODIZVAJALCI (člen se ustrezno prilagodi, glede na podatke o podizvajalcih iz ponudbe)

Stran | 36


V kolikor izvajalec ne nastopa s podizvajalci se ta člen glasi:

»Izvajalec ob predložitvi ponudbe in ob sklenitvi te pogodbe nima prijavljenih podizvajalcev za izvedbo predmeta pogodbe.«

V kolikor izvajalec nastopa s podizvajalci se ta člen glasi:

»Izvajalec pri izvajanju te pogodbe sodeluje z naslednjim-i podizvajal-cem/-ci:

Naziv:

Naslov:

Identifikacijska številka (ID za DDV):

Matična številka:

Podizvajalec zahteva neposredna plačila: DA NE

Transakcijski račun:

Zakoniti zastopnik:

Kontaktna oseba:

Del javnega naročila, ki se oddaja v podizvajanje (vrsta/opis del):

Količina/delež (%) del, ki se oddaja v podizvajanje:

Vrednost del:

Kraj izvedbe del:

Rok izvedbe del:

Opomba: zgornja tabela se izpolni za vsakega izmed podizvajalcev.

Za zgoraj navedene podizvajalce, ki zahtevajo neposredna plačila, izvajalec pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenih računov neposredno plačuje podizvajalcem dela, ki jih bodo ti opravljali za izvedbo storitev po tej pogodbi.

Izvajalec mora za podizvajalca, ki zahteva neposredno plačilo, ob vsakem računu priložiti:– račun podizvajalca za opravljene pogodbene obveznosti, potrjen s strani izvajalca, na podlagi

katerega naročnik izvede nakazilo za opravljene obveznosti neposredno na račun podizvajalca ali – podpisano izjavo podizvajalca, naslovljeno na naročnika, o tem, da je ta seznanjen s konkretno

izstavljenim računom izvajalca oziroma, da pri pogodbenih obveznostih, ki jih obravnava račun, ni sodeloval kot podizvajalec, ter da podizvajalec iz naslova tega računa izvajalca nima in ne bo imel do naročnika nobenih zahtevkov.

Stran | 37


V primeru, če nobeden od dokumentov iz prejšnjega odstavka za prijavljenega podizvajalca ni predložen, naročnik do dostavitve vseh dokumentov zadrži plačilo celotnega računa in s tem ne pride v zamudo pri plačilu.

Roki plačila izvajalcu in njegovim podizvajalcem so enaki.

Za zgoraj navedene podizvajalce, ki ne zahtevajo neposrednih plačil se izvajalec zavezuje, da bo na prvi poziv naročnika, najpozneje v roku šestdesetih (60) dni od plačila končnega računa poslal pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za vse, kar mu pripada iz naslova opravljenega dela za glavnega izvajalca v neposredni povezavi s predmetom javnega naročila, za katerega sta glavni izvajalec in naročnik sklenila pogodbo.«

18. člen

Izvajalec mora med izvajanjem te pogodbe naročnika obvestiti o spremembah, vezanih na podizvajalce (zlasti sprememba podatkov, zamenjava podizvajalcev, izključitev podizvajalcev, naknadna nominacija podizvajalcev) in poslati naročniku informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje predmeta pogodbe, in sicer najkasneje v petih (5) dneh po spremembi.

V primeru vključitve novih podizvajalcev mora izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev, izpolnjene obrazce iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, ki se zahtevajo za podizvajalce in priložiti soglasje podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.

Pred zamenjavo oziroma naknadno vključitvijo podizvajalca naročnik preveri izpolnjevanje pogojev in zamenjavo oziroma naknadno vključitev podizvajalca bodisi odobri ali zavrne. Izvajalec lahko zamenja oziroma naknadno vključi podizvajalca šele po naročnikovi odobritvi, pri čemer mora naročniku predložiti vse zahtevane podatke in dokumente. Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del.

Če naročnik ugotovi, da storitve izvaja podizvajalec, o katerem ga izvajalec ni obvestil na način, določen v tem členu, lahko odstopi od pogodbe.

Naročnik lahko na kraju izvajanja del kadarkoli preveri osebe, ki opravljajo dela po tej pogodbi, te osebe pa so naročniku dolžne dati verodostojne podatke.

19. člen

Pogodba je nična, v kolikor kdo v imenu ali na račun izvajalca, predstavniku ali posredniku naročnika obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za pridobitev posla, sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji, opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali drugo ravnanje ali opustitev s katerim je naročniku povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku naročnika, posredniku naročnika, inženirju ali njegovemu predstavniku, zastopniku ali posredniku.

20. člen

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

- če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali podizvajalca ali

- če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu ali podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s:

o plačilom za delo,

Stran | 38


o delovnim časom, o počitki, o opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov

delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek,

in pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev oziroma če izvajalec nastopa s podizvajalcem pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu izvajalec ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca, na način določen v skladu s 94. členom ZJN-3 in določili te pogodbe v roku trideset (30) dni od seznanitve s kršitvijo.

V primeru izpolnitve okoliščine in pogojev iz prejšnjega odstavka se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve nove pogodbe bo naročnik obvestil izvajalca.

Če naročnik v roku tridesetih (30) dni od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s kršitvijo.

21. člen

Sprememba ali dopolnitev te pogodbe se lahko izvrši le v obliki pisnega aneksa, ki ga podpišeta obe pogodbeni stranki.

Ob morebitni spremembi odgovornega predstavnika katere od pogodbenih strank ali transakcijskega računa izvajalca zadostuje obvestilo ene pogodbene stranke drugi.

22. člen

Za urejanje medsebojnih obveznosti in pravic, ki niso izrecno dogovorjene s to pogodbo, se uporabljajo določila Obligacijskega zakonika in drugi predpisi, ki urejajo pogodbene odnose.

Morebitne spore, nastale v zvezi z izvajanjem te pogodbe, bodo stranke reševale sporazumno. Če sporazumna rešitev ni mogoča, je za rešitev spora pristojno sodišče v Ljubljani.

23. člen

Pogodba je sestavljena in podpisana v petih (5) enakih izvodih, od katerih izvajalec prejme en (1) izvod, naročnik pa štiri (4) izvode.

24. člen

Ta pogodba je sklenjena in prične veljati z dnem, ko jo podpiše zadnja pogodbena stranka in pod odložnim pogojem predložitve zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Datum: Datum:

Izvajalec: Naročnik: Direkcija RS za vode

Tomaž Prohinar, direktor

Stran | 39


Stran | 40


OBRAZEC 14. OVOJNICA

Ponudnik:

Prejem vloge (izpolni naročnik):Datum in ura:

Zap. št.:

DEL PONUDBE, KI SE DOSTAVLJA LOČENO

NE ODPIRAJ

Podpis pooblaščene osebe: Žig:

Javno naročilo (predmet):Komuniciranje in obveščanje javnosti za projekt »Protipoplavna ureditev porečja Gradaščice«

Prejemnik :

Republika SlovenijaMinistrstvo za okolje in prostorDirekcija Republike Slovenije za vodeHajdrihova ulica 28c1000 Ljubljana

Oznaka JN:Referenčna številka naročnika: 43016-387/2019

Rok za oddajo:

Stran | 41


OBRAZEC 15. IZJAVA/PODATKI O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA

Javno naročilo:

Naročnik:


Za namen iz šestega odstavka 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 - uradno prečiščeno besedilo), t.j. zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj pri sklepanju pravnih poslov kot zakoniti zastopnik ponudnika v postopku javnega naročanja podajam naslednjo

IZJAVO O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA TER O GOSPODARSKIH SUBJEKTIH, ZA KATERE SE GLEDE NA DOLOČBE ZAKONA, KI UREJA

GOSPODARSKE DRUŽBE, ŠTEJE, DA SO POVEZANE DRUŽBE S PONUDNIKOM

1. PODATKI O GOSPODARSKEM SUBJEKTU:

Polno ime oz. naziv:

Sedež:

Občina sedeža:

Številka vpisa v sodni register (št. vložka)Matična številka5:Ponudnik je nosilec tihe družbe6 (ustrezno označi):

DA NE

5 Namesto matične številke se lahko vpiše davčna številka za druge fizične in pravne osebe, ki niso vpisani v poslovnem registru6 Novela Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1G, Uradni list RS, št. 57/2012 z dne 27. 7. 2012) ukinja tihe družbe, ki po samem zakonu prenehajo obstajati z dnem, ko začne veljati zakon, to je dne 28. 7. 2012. Za družbe s sedežem v Republiki Sloveniji tako del določbe šestega odstavka 14. člena ZIntPK, ki določa kot obvezno sestavino izjave o lastniški strukturi tudi navedbo o tihih družbenikih, ne pride več v poštev. Določba še vedno nespremenjeno velja za tuje družbe, če po tujem pravu institut tihe družbe obstaja.

Stran | 42


2. PODATKI O LASTNIŠTVU GOSPODARSKEGA SUBJEKTA:

Spodaj podpisani zastopnik izjavljam, da so pri lastništvu zgoraj navedenega gospodarskega subjekta udeležene naslednje fizične osebe:

Ime in priimek:Naslov stalnega bivališča:Delež lastništva v %:Tihi družbenik7: DA NE

Če DA, navedite nosilca tihe družbe:



Ime in priimek:Naslov stalnega bivališča:Delež lastništva v %Tihi družbenik7: DA NE




Opomba: V primeru, da gospodarski subjekt ne bo izpolnil katere od zgornjih tabel, bo naročnik štel, da izjavlja, da pri lastništvu zgoraj navedenega gospodarskega subjekta ni udeleženih fizičnih oseb.V kolikor je v lastništvu gospodarskega subjekta udeleženih večje število fizičnih oseb se ta stran obrazca kopira.

7 Novela Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1G, Uradni list RS, št. 57/2012 z dne 27. 7. 2012) ukinja tihe družbe, ki po samem zakonu prenehajo obstajati z dnem, ko začne veljati zakon, to je dne 28. 7. 2012. Za družbe s sedežem v Republiki Sloveniji tako del določbe šestega odstavka 14. člena ZIntPK, ki določa kot obvezno sestavino izjave o lastniški strukturi tudi navedbo o tihih družbenikih, ne pride več v poštev. Določba še vedno nespremenjeno velja za tuje družbe, če po tujem pravu institut tihe družbe obstaja.

Stran | 43


Spodaj podpisani zastopnik izjavljam, da so pri lastništvu zgoraj navedenega gospodarskega subjekta udeležene naslednje pravne osebe:

Polni naziv pravne osebe:Sedež:Matična številka8:Delež lastništva v %:Pravna oseba je hkrati nosilec tihe družbe 9:

DA NE


DA NE


DA NE


DA NE

Opomba: V primeru, da gospodarski subjekt ne bo izpolnil katere od zgornjih tabel, bo naročnik štel, da izjavlja, da pri lastništvu zgoraj navedenega gospodarskega subjekta ni udeleženih pravnih oseb.

V kolikor je v lastništvu gospodarskega subjekta udeleženih večje število pravnih oseb se ta stran obrazca kopira.

8 Namesto matične številke se lahko vpiše davčna številka za druge fizične in pravne osebe, ki niso vpisani v poslovnem registru9 Novela Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1G, Uradni list RS, št. 57/2012 z dne 27. 7. 2012) ukinja tihe družbe, ki po samem zakonu prenehajo obstajati z dnem, ko začne veljati zakon, to je dne 28. 7. 2012. Za družbe s sedežem v Republiki Sloveniji tako del določbe šestega odstavka 14. člena ZIntPK, ki določa kot obvezno sestavino izjave o lastniški strukturi tudi navedbo o tihih družbenikih, ne pride več v poštev. Določba še vedno nespremenjeno velja za tuje družbe, če po tujem pravu institut tihe družbe obstaja.

Stran | 44


3. PODATKI O POVEZANIH DRUŽBAH:

Spodaj podpisani zastopnik izjavljam, da so skladno z določbami zakona, ki ureja gospodarske družbe, povezane družbe z zgoraj navedenim gospodarskim subjektom, naslednji gospodarski subjekti:

Polni naziv pravne osebe:Sedež:Matična številka10:






Opomba: V primeru, da gospodarski subjekt ne bo izpolnil zgornje tabele, bo naročnik štel, da ponudnik izjavlja, da nima povezanih družb.

V kolikor ima gospodarski subjekt več povezanih družb se ta obrazec ustrezno kopira.

10 Namesto matične številke se lahko vpiše davčna številka za druge fizične in pravne osebe, ki niso vpisani v poslovnem registru

Stran | 45


Izjavljam, da sem kot fizične osebe - udeležence v lastništvu ponudnika navedel: vsako fizično osebo, ki je posredno ali neposredno imetnik več kakor 5 % delnic, oziroma je

udeležena z več kot 5 % deležem pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu pravne osebe, ali ima obvladujoč položaj pri upravljanju sredstev pravne osebe;

vsako fizično osebo, ki pravni osebi posredno zagotovi ali zagotavlja sredstva, in ima na tej podlagi možnost nadzorovati, usmerjati ali drugače bistveno vplivati na odločitve uprave ali drugega poslovodnega organa pravne osebe pri odločanju o financiranju in poslovanju.

S podpisom te izjave jamčim za točnost in resničnost podatkov ter se zavedam, da je pogodba v primeru lažne izjave ali neresničnih podatkov o dejstvih v izjavi nična.

Zavezujem se, da bom naročnika obvestil o vsaki spremembi zgoraj navedenih podatkov.

Kraj in datum: Gospodarski subjekt:

Žig

Podpis

Stran | 46


OBRAZEC 16. OSNUTEK FINANČNEGA ZAVAROVANJA ZA DOBRO IN PRAVOČASNO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

Naziv banke (izdajatelja garancije):Upravičenec: Republika Slovenija

Ministrstvo za okolje in prostorDirekcija Republike Slovenije za vodeHajdrihova ulica 28c1000 Ljubljana

Kraj in datum:Garancija št. ________________

V skladu s pogodbo za izvedbo javnega naročila ________________ (naziv pogodbe, številka pogodbe, datum), sklenjeno med naročnikom (upravičencem iz te garancije) DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VODE, Hajdrihova ulica 28c, 1000 Ljubljana in izvajalcem ________________ (naziv izvajalca), je izvajalec dolžan opraviti vse storitve za izvedbo javnega naročila »Komuniciranje in obveščanje javnosti za projekt »Protipoplavna ureditev porečja Gradaščice««, v vrednosti ________________ EUR (z besedo ________________), v roku ________________ (datum, dni, mesecev) v količini in kvaliteti, opredeljeni v citirani pogodbi.

Na zahtevo izvajalca se s to garancijo nepreklicno in brezpogojno obvezujemo, da bomo v petnajstih (15) dneh po prejemu vašega prvega pisnega zahtevka plačali ________________ EUR, to je 10 % od skupne pogodbene vrednosti (z DDV), če izvajalec svoje pogodbene obveznosti ne bo izpolnil v dogovorjeni kvaliteti, količini in rokih, opredeljenih v zgoraj citirani pogodbi ali če bodo izpolnjeni drugi pogoji za unovčitev finančnega zavarovanja opredeljeni v pogodbi za izvedbo javnega naročila ________________ (naziv pogodbe, številka pogodbe, datum). Naša obveza velja tudi v primeru delne izpolnitve pogodbene obveznosti, če opravljena storitev tudi delno ne zadostuje pogodbenim zahtevam.

Zahtevek za unovčenje garancije mora biti predložen bankiin mora vsebovati:1. originalno pismo za unovčenje garancije v skladu z zgornjim odstavkom in 2. original Garancije št. ________________

Ta garancija se znižuje za vsak po tej garanciji unovčeni znesek.

Ta garancija velja najkasneje do ________________. Po preteku navedenega roka garancija ne velja več̌ in naša obveznost avtomatično ugasne, ne glede na to, ali je garancija vrnjena.

Če se bo naročnik kadarkoli v času veljavnosti te garancije strinjal, da se izvajalcu podaljša pogodbeni rok ali v primeru, da izvajalec ni uspel izpolniti pogodbenih obveznosti, se lahko naročnik garancije oziroma izvajalec in banka sporazumno dogovorita za podaljšanje garancije.

To garancijo lahko uveljavlja naročnik (upravičenec iz te garancije), DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VODE, Hajdrihova ulica 28c, 1000 Ljubljana ali njegov pravni naslednik.

Morebitne spore med upravičencem in banko rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

Banka ali zavarovalna družba:Priimek in ime:Podpis:Na delovnem mestu:Kraj in datum:Žig izdajatelja garancije:

Stran | 47


OBRAZEC 17. IZJAVA O IZPOLNJEVANJU OSNOVNE SPOSOBNOSTI ZA GOSPODARSKE SUBJEKTE

Opomba: ta izjava je osnutek izjave katero lahko gospodarski subjekt uporabi za dokazovanje izpolnjevanja pogojev na dan oddaje ponudbe, v primeru, da pristojni državni organi ne izdajajo tovrstnih dokazil ali če ti ne zajemajo vseh primerov.

Naziv gospodarskega subjekta:

Sedež/naslov gospodarskega subjekta:

Davčna številka (ali druga nacionalna številka):

Matična številka (ali druga nacionalna številka):

S podpisom te izjave, spodaj podpisani zakoniti zastopnik __________________________________ (ime priimek, funkcija), za gospodarski subjekt __________________________________ (naziv gospodarskega subjekta) pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam, da na datum ______________ (ki je datum ko poteče rok za oddajo ponudb), kot tudi v trenutku podaje te izjave:

1. našemu gospodarskemu subjektu ni izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo in 54/15; v nadaljnjem besedilu: KZ-1):


Stran | 48


2. da na ________________ (ki je dan oddaje ponudbe), kot tudi na datum ______________ (ki je datum ko poteče rok za oddajo ponudb), kot tudi v trenutku podaje te izjave:

- nimamo neplačanih zapadlih obveznosti obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri imamo sedež, ali predpisi države naročnika v vrednosti 50 eurov ali več, in

- imamo predložene vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe

3. da na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, nismo izločeni iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami

4. v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države pri nas ni ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri bi nam bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

5. da se nad našim gospodarskim subjektom ni začel postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja in postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, in njegovih sredstev ali poslovanja ne upravlja upravitelj ali sodišče, in njegove poslovne dejavnosti niso začasno ustavljene, in v skladu s predpisi druge države se nad njim ni začel postopek ali nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami

6. da za nas ne obstajajo ostali razlogi za izključitev skladno z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila

7. da za nas ne obstaja absolutna prepoved poslovanja z naročnikom, kot izhaja iz 35. člena ZIntPK

Ime in priimek: (oseba, ki je pooblaščena za podpisovanje v imenu gospodarskega

subjekta)

Podpis: __________________________________(oseba, ki je pooblaščena za podpisovanje v imenu gospodarskega

subjekta)

Kraj in datum:

OVERITEV

Opomba: Gospodarski subjekt predloži to izjavo kot zapriseženo izjavo. Če ta v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ni predvidena, ponudnik predloži izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima ponudnik sedež.

Stran | 49


OBRAZEC 18. IZJAVA O IZPOLNJEVANJU OSNOVNE SPOSOBNOSTI ZA FIZIČNE OSEBE

Opomba: ta izjava je osnutek izjave katero lahko osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega subjekta ali v katerem ima pooblastila za zastopanje ali odločanje ali nadzor v gospodarskem subjektu uporabi za dokazovanje izpolnjevanja pogojev na dan oddaje ponudbe, v primeru, da pristojni državni organi ne izdajajo tovrstnih dokazil ali če ti ne zajemajo vseh primerov.

Ime in priimek osebe:

Naziv gospodarskega subjekta (v katerem je oseba članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa ali ima pooblastila za zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem):

Sedež/naslov gospodarskega subjekta:

S podpisom te izjave, spodaj podpisani __________________________________ (ime priimek, funkcija), pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam, da na datum ______________ (ki je datum ko poteče rok za oddajo ponudb), kot tudi v trenutku podaje te izjave:

1. mi kot osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa zgoraj navedenega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, ni bila izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo in 54/15; v nadaljnjem besedilu: KZ-1):


Stran | 50


Ime in priimek:

Podpis: __________________________________

Kraj in datum:

OVERITEV

Opomba: To izjavo se predloži kot zapriseženo izjavo. Če ta v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ni predvidena, ponudnik predloži izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima ponudnik sedež.

Stran | 51

· web viewv zvezi z javnim naročilom »komuniciranje in obveščanje javnosti za projekt...

Documents