DECRETOS

Villa Allende, 16 de Abril de 2018.-

VISTO:

La determinación del Departamento Ejecutivo Municipal de continuar con la ejecución de Obras Públicas que mejoren la calidad de vida de los vecinos, como lo es la “Obra de Red de Gas Natural”

Y CONISDERNADO:

Que el Art. 11 de la O.I.M. 2018, en relación a lo establecido en el Art. 122 del Código Tributario Municipal, declara de Utilidad Pública y Pago Obligatorio, entre otras a las Obras de Red de Gas Natural a realizarse dentro del radio y zona de influencia de prestación de servicios DE LA Ciudad de Villa Allende, según las modalidades y plazos que el Departamento Ejecutivo determine, mediante decreto.

Que el monto a abonar por cada Obra Pública calculada por metro lineal de frente de la parcela a calle pública sobre línea municipal, pasillo privado o pasillo público, se encuentra estipulada en la Ordenanza Impositiva Municipal vigente al momento de ejecución de las mismas.

Por ello y en uso de las facultades y preceptos contenidos en la C.O.M.; Ordenanza Impositiva y Código Tributario Municipal.

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE VILLA ALLENDE

DECRETA

Art. 1°: INCLUIR, la obra de “EXTENSION DE RED DE GAS NATURAL – VILLA ALLENDE” en diversas calles de la Ciudad, a ejecutarse por la Municipalidad de Villa Allende (por sí o por terceros) en las calles que se indican en el cuadro enunciado infra, dentro de las obras a las que hace referencia el Art. 11 de la Ordenanza Impositiva

Municipal del presente año, considerándola de UTILIDAD PUBLICA Y PAGO OBLIGATORIO

Art. 2°: Calles a intervenir con las obras designadas en el Art. 1°

Provisión de G.N. a vecinos de calle G. Vergongeanne y otras - DC 01017/039. Provisión de G.N. a vecinos de calle Río de la Plata y otras - DC 01015/055. Provisión de G.N. a vecinos de calle Dardo Ochoa - DC 01017/041. Provisión de G.N. a vecinos de calle Neuquén - DC 01017/040. Provisión de G.N. a vecinos de calles Cuba y Capital Federal - DC 00782/144. Provisión de G.N. a vecinos de calle Río de Janeiro y otras - DC 00903/082. Provisión de G.N. a vecinos de calle Almirante Brown - DC 01017/042. Provisión de G.N. a vecinos de calle Espíritu Santo y otras - DC 01018/027. Provisión de G.N. a vecinos de calle López y Planes y otras - DC 01018/028. Provisión de G.N. a vecinos de calle Aconquija - DC 01018/029. Provisión de G.N. a vecinos de calle Balcarce - DC 05107/000. Provisión de G.N. a vecinos de calle Güemes - DC 05108/000. Provisión de G.N. a vecino de calle Colón - DC 00782/143. Provisión de G.N. a vecinos de calle Cerro Lanín - DC 01018/030.

Art. 3°: ESTABLECER que el importe de las obras, se calcularan conforme los montos establecidos en Ordenanza Impositiva Municipal vigente al momento de final de ejecución de las mismas, en cuya oportunidad el Departamento Ejecutivo Municipal mediante Decreto fijará la modalidad y plazo de los pagos correspondientes.

Art.4°: Comuníquese, publíquese, dése al registro municipal y archívese.-

DECRETO N° 94/18

Villa Allende, 16 de Abril de 2018.-

VISTO:

El Expediente N° 11298/2018, mediante el cual el Señor Secretario de Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad de Villa Allende, solicita la contratación de la Obra denominada “EXTENSIÓN DE RED DE GAS NATURAL – VILLA ALLENDE- CÓRDOBA- ETAPA 1” para distintos barrios de la Ciudad de Villa Allende.

Y CONSIDERANDO:

Que la Obra solicitada por el Sr. Secretario de Obras y Servicios Públicos, se da dentro del marco del Plan Quinquenal de Infraestructura Gasífera 2015/2019, a través del Fondo para el Financiamiento de Redes Domiciliarias de Gas Natural, del Gobierno de la Provincia de Córdoba.

Que obran agregados el Pliego Particular de Condiciones y Pliego Particular de Especificaciones Técnicas para la ejecución de la obra de que se trata, estimándose un presupuesto oficial de PESOS SEIS MILLONES DOSCIENTOS VEINTITRÉS MIL ($ 6.223.000,00).

Que ha tomado la debida intervención la Secretaría de Hacienda de esta Municipalidad, sugiriéndose la realización de una Licitación Pública en los términos del Art. 64 y subsiguientes de la Ordenanza N° 1/1990 y N° 39/2017, informando la existencia de partidas presupuestarias para la ejecución de la obra.

Por ello y lo dictaminado por Asesoría Letrada, mediante Dictamen N° 34/18.

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE VILLA ALLENDE

DECRETA

Art. 1°: LLÁMESE A LICITACION PÚBLICA, para la Contratación de la Obra “EXTENSIÓN DE RED DE GAS NATURAL – VILLA ALLENDE- CÓRDOBA- ETAPA 1” para distintos Barrios de la Ciudad de Villa Allende, de acuerdo al Pliego Particular de Condiciones , al Pliego Particular de Especificaciones Técnicas y demás Anexos que se adjuntan formando parte integrante del presente Decreto.

Art.2°: El presente Llamado a Licitación Pública, será publicado de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza N° 1/90, Art. 86.-

Art. 3°: El día 17 de Mayo de 2018 a las 11:00 hs. se realizará la apertura de propuestas, labrándose acta respectiva con firma de los oferentes y funcionarios Municipales que intervengan.

Art. 4°: Comuníquese, publíquese, dése al Registro Municipal y archívese.-

DECRETO N° 95/18

PLIEGO PARTICULAR DE CONDICIONES

Artículo 1: MEMORIA DESCRIPTIVA

La presente obra de “Extensión de red de gas natural-Villa Allende-Córdoba-Etapa 1” tiene por objetivo brindar el servicio de gas natural domiciliario a vecinos de distintos barrios de la ciudad, dentro del marco del “Plan Quinquenal de Infraestructura Gasífera 2015/2019”, a través del “Fondo para el Financiamiento de Redes Domiciliarias de Gas Natural” del Gobierno de la Provincia de Córdoba.

Esta obra comprende la elaboración del proyecto ejecutivo para su aprobación por parte de la empresa prestadora del servicio, Distribuidora de Gas del Centro S.A., provisión y aprobación de materiales, mano de obra y equipos necesarios para para cada tarea.

Los trabajos a realizar abarcan el aserrado de pavimento asfáltico y/o de hormigón, rotura de veredas, retiro de escombros, ejecución de zanja para para tendido de cañería, instalación de cañería de material y diámetros especificados en planos, ejecución de base de suelo cemento, empalme a cañería existente mediante los elementos indicados en planos, elaboración de croquis y planos conforme a obra, pruebas de hermeticidad, verificación de protección de la cañería, refacción de pavimentos y reparación de veredas y firmes.

Toda tarea que sin estar especificada en la planilla de cotización sea, a criterio de la Inspección, indispensable para que la obra resulte completa y funcione correctamente deberá ser afrontada por la Contratista sin que esto implique pago alguno por parte de la Comitente.

Obras a realizar

Provisión de G.N. a vecinos de calle G. Vergongeanne y otras - DC 01017/039. Provisión de G.N. a vecinos de calle Río de la Plata y otras - DC 01015/055. Provisión de G.N. a vecinos de calle Dardo Ochoa - DC 01017/041. Provisión de G.N. a vecinos de calle Neuquén - DC 01017/040. Provisión de G.N. a vecinos de calles Cuba y Capital Federal - DC 00782/144. Provisión de G.N. a vecinos de calle Río de Janeiro y otras - DC 00903/082. Provisión de G.N. a vecinos de calle Almirante Brown - DC 01017/042. Provisión de G.N. a vecinos de calle Espíritu Santo y otras - DC 01018/027. Provisión de G.N. a vecinos de calle López y Planes y otras - DC 01018/028. Provisión de G.N. a vecinos de calle Aconquija - DC 01018/029. Provisión de G.N. a vecinos de calle Balcarce - DC 05107/000. Provisión de G.N. a vecinos de calle Güemes - DC 05108/000. Provisión de G.N. a vecino de calle Colón - DC 00782/143. Provisión de G.N. a vecinos de calle Cerro Lanín - DC 01018/030.

La ejecución de la obra se ajustará a las condiciones estipuladas en el presente Legajo Técnico de Proyecto, las Especificaciones Técnicas de la Distribuidora de Gas del Centro S.A.- ECOGAS, y del Ente Nacional Regulador de Gas (ENARGAS) y toda documentación mencionada en el presente Pliego de Condiciones Particulares.

Todos los materiales y accesorios para las extensiones serán provistos por la Contratista y deberán cumplir con las disposiciones de la Distribuidora de Gas del Centro S.A.- ECOGAS y de ENARGAS (NORMA N.A.G. 100 N1-108, N1-148, 129, ASTM y GE-N1-140).

Artículo 2: PLAZO DE EJECUCIÓN

El PLAZO DE EJECUCION de la obra será de ciento ochenta (180) días calendario.

Artículo 3: FORMA DE CONTRATACIÓN

La Municipalidad Certificará al Contratista todos los trabajos que se contraten como consecuencia de la presente licitación, teniendo presente para ello que la forma de contratación será la de ajuste alzado.

Dado que la obra será financiada desde el “Fondo para el Financiamiento de Redes Domiciliarias de Gas Natural”, que depende del Gobierno Provincial, la ejecución de la misma está supeditada a la recepción de esos fondos por parte de la Municipalidad de Villa Allende. No obstante, el proyecto ejecutivo de la misma será abonado una vez presentado y aprobado por Distribuidora de Gas del Centro S.A. independientemente de la consideración precedente.

Artículo 4: PRESUPUESTO OFICIAL Y ACCESO A LOS PLIEGOS

El PRESUPUESTO OFICIAL asciende a la suma de PESOS SEIS MILLONES DOSCIENTOS VEINTITRÉS MIL ($6.223.000,00). El precio que fijará el oferente deberá incluir impuestos, contribuciones, pago de derechos de habilitación y cualquier tipo de gravamen que pueda afectar el costo de obra o sea que el precio será único y definitivo considerándose a consumidor final.

Nota importante: El monto correspondiente al ítem (i) “Proyecto ejecutivo de cada una de las intervenciones” no podrá superar el 3,5% del presupuesto oficial.

El presente Pliego y demás documentos de la Licitación, quedan a disposición de los interesados y podrán consultarse y descargarse, a través de la página web de la Municipalidad de Villa Allende (www.villaallende.gob.ar).Queda garantizado el acceso anónimo de los interesados a la pestaña de la página web y sus pliegos, así como la formulación de consultas mediante dicho sistema informático y otros mecanismos que permitan garantizar la transparencia, evitando a su vez incurrir en prácticas prohibidas.

Artículo 5: TRABAJOS A REALIZAR

5.1. Confección de Proyecto Constructivo y replanteo de la Obra.-5.2. Provisión, Carga, Transporte, Descarga y Acondicionamiento de los materiales necesarios

para la ejecución de la Obra.-5.3. Excavación en cualquier tipo de terreno.-5.4. Sondeos (si fuese necesario a juicio de la Inspección).-5.5. Rotura de vereda, excavaciones de zanjas, tapado, compactado y reconstrucción de

contrapisos, reposición de veredas, reposición de desagües pluviales y derivaciones de agua.-

5.6. Encajonamiento de tierra y materiales en el lugar donde lo indique la Inspección de Obra, colocación de rejillas protectoras y vallas en los pozos, balizamiento de los mismos, prevenciones a fin de evitar el desmoronamiento de la zanja (no permitiéndose el balizamiento a base de combustible líquido u otro que produzca llama), cuidando de no dañar las instalaciones existentes.-

5.7. Limpieza de caños en extremo de cañería, corte y fusionado.-5.8. Rotura, excavaciones, tapado, compactado y reconstrucción de pavimentos de acuerdo a

normas vigentes e indicaciones de la Inspección. Trabajos complementarios de zanjeo.-5.9. Bajada de caños a zanja, previa limpieza del fondo de la misma a satisfacción de inspección

de obra.-5.10. Prueba de fuga y Hermeticidad de la cañería. 5.11. Provisión y colocación de los siguientes carteles:

• De Obra según normativa Municipal.-

• De "PRECAUCIÓN".-

• De "SEÑALIZACIÓN".-

• De "BALIZAMIENTO".-

5.12. Empalme a punto conexión con provisión de materiales.-5.13. Confección, tramitación hasta aprobación de los planos conforme a obra. Cada plano

deberá ser confeccionado en Autocad versión mínima 2012 y se entregará una (1) copia en film poliéster para la inspección Municipal junto a una (1) copia heliográfica y soporte digital.-

5.14. Deberán construirse rampas para discapacitados en todas las esquinas por las cuales realicen cruces de Red ya sean subterráneos o a cielo abierto, las que deberán tener un ancho mínimo de 1,10 m máximo de 1,50 m. y una pendiente máxima del 10 %.-

5.15. Limpieza final y habilitación de obra.-

Artículo 6: CATEGORÍA DE LA OBRA

Esta Obra se considera de Segunda Categoría de Ingeniería. La propuesta será refrendada por un profesional habilitado para este tipo de obra por el Colegio Profesional de Ingeniería de la profesión respectiva, de la Provincia de Córdoba, en carácter de Director Técnico de la Empresa Proponente.-

Artículo 7: GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA

El plazo establecido es de 60 (sesenta) días corridos a contar desde la apertura de los sobres. Este plazo se podrá extender por treinta (30) días corridos más a exclusivo juicio de la Municipalidad de Villa Allende, situación que deberá ser notificada en forma fehaciente antes del vencimiento del plazo original.

La garantía de oferta deberá ser de $62.230,00 (pesos sesenta y dos mil doscientos treinta).

Esta garantía se deberá constituir por alguna de las siguientes formas:

a) Dinero en efectivo, en depósito en cuenta bancaria informada por la Municipalidad de Villa Allende.

b) Títulos o Bonos de la Nación, o Provincia al valor de su cotización en plaza, depositados en cuenta bancaria informada por la Municipalidad de Villa Allende.

c) Fianza bancaria o de entidad autorizada por el Banco Central de la República Argentina.

d) Seguro de Caución otorgado por compañía autorizada por Organismo Nacional competente.

La Fianza ofrecida podrá integrarse completando entre sí las distintas alternativas y podrá sustituirse durante su vigencia con la aceptación previa de la Autoridad competente.

Los depósitos deberán efectuarse a la orden de la Municipalidad de Villa Allende y se realizarán en la cuenta bancaria que ésta designe.

Las fianzas deberán constituirse hasta la extinción total de las obligaciones que la originen.

Las garantías que se constituyan no devengarán intereses por el tiempo de depósito en tal carácter, hasta su efectiva devolución.

Sólo se aceptarán garantías de instituciones constituidas radicadas en el país, que cuenten con la habilitación pertinente en los órganos de competencia.

Artículo 8: GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

El Adjudicatario afianzará el cumplimiento del contrato mediante una garantía equivalente al CINCO POR CIENTO (5%) del monto contractual, en cualesquiera de las siguientes formas, de acuerdo a las modalidades del Art.31delaLeyde Obras Públicas de la Provincia de Córdoba Nº8614:

a) Dinero en efectivo, depositado en el Banco que la Municipalidad de Villa Allende indique.

b) Títulos o bonos de la provincia o nación, al valor de su cotización en plaza, depositado en el Banco que la Municipalidad de Villa Allende indique.

c) Fianza bancaria o de entidad autorizada por el Banco Central de la República Argentina.

d) Seguro de caución otorgado por compañía autorizada por el organismo nacional competente.

e) Certificación de crédito líquido y exigible que tuviera el proponente contra la administración pública provincial.

La fianza ofrecida podrá integrarse completando entre sí las distintas alternativas y podrá sustituirse durante su vigencia con la aceptación previa de la autoridad competente.

Los depósitos deberán efectuarse a la orden de la Municipalidad de Villa Allende, en el Banco que la misma indique.

Plazo: Previo a la firma del contrato.

Artículo 9: LUGAR Y FECHA DE PRESENTACION DE SOBRES

Las Ofertas deberán presentarse por Mesa de Entrada de la Municipalidad de Villa Allende, en horas hábiles de oficina, hasta el día y hora fijados para la apertura de sobres.

En caso de que dichos días y hora de la Licitación Pública coincidieran con un asueto o feriado, el acto se llevará a cabo el siguiente día hábil a la misma hora.

No serán tenidas en cuenta las propuestas que lleguen por correo o por cualquier otro medio, con posterioridad a la fecha y hora límite establecida para la recepción de ofertas, aun cuando se justifique con el matasellos u otro elemento, de haber sido despachadas a tiempo.

Las propuestas deberán presentarse en formularios confeccionados de acuerdo al formato y textos correspondientes a los modelos que como ANEXOS se acompañan al presente Pliego.

En caso de discrepancia prevalecerán los documentos originales sobre las copias.

Las planillas de cálculo, cómputo métrico, planos, memorias de cálculo, presupuestos, etc. se confeccionarán respetando el sistema métrico decimal, y excepcionalmente se usarán valores correspondientes a otros sistemas, que las costumbres argentinas los hayan aceptado en forma rutinaria.

Toda la documentación que compone el legajo para la presentación de ésta Licitación Pública deberá estar firmada y sellada por el/los Representante/s Legal/es y por el Director Técnico de la firma oferente (inscripto en el Registro de Constructores de Obras de la Provincia de Córdoba), o de la Unión Transitoria u otro tipo de agrupación de empresas que haga la propuesta.

Artículo 10: SERVICIOS PÚBLICOS

El pago de los trabajos de remoción de aquellas instalaciones que imposibiliten u obstaculicen el avance de la obra, como los cortes de servicios públicos en general (agua, teléfono, energía eléctrica, etc.) estarán a cargo exclusivo del Contratista, que además correrá con todos los trámites ante reparticiones correspondientes, como así también con todos los gastos que se originen en tal concepto.-

La Secretaría de Obras y Servicios Públicos, a título de colaboración y ante el pedido de la Contratista, remitirá notas a las Reparticiones correspondientes a fin de agilizar los trámites necesarios. Para evitar las demoras que se originen por este concepto el Contratista deberá tomar los recaudos que en tiempo y forma sean necesarios.

Artículo 11: PREVISIONES DE LA PROPUESTA

El Contratista deberá considerar dentro de su propuesta todo trabajo no especificado en el Proyecto que fuera necesario para la correcta ejecución y terminación de la obra, como así mismo los desvíos de cañerías que fueran necesarios ejecutar por motivos imprevistos debido a diferentes causas, como por ejemplo, agentes atmosféricos, mala constitución del terreno y otros factores propios de la ejecución de instalaciones en la vía pública inclusive cambio de traza, ya sea esta horizontal o vertical por encuentro de obstáculos inamovibles en su trazo. La Municipalidad de Villa Allende no reconocerá los costos que tengan origen en las previsiones del presente artículo.-

Artículo 12: FONDOS DE REPAROS

De cada Certificado de Obra se deducirá el 5 (CINCO) por ciento del monto en concepto de Fondo de Reparo de acuerdo a lo previsto en el Art. 59 de la Ley 8614 de Obras Públicas de la Provincia de Córdoba.

Artículo 13: DIRECCIÓN Y REPRESENTACIÓN TÉCNICA

La Dirección Técnica de la Obra estará a cargo de un profesional habilitado, matriculado en 1°categoría en la Distribuidora de Gas del Centro S.A., contratado por la Empresa Contratista la que se hará cargo de los honorarios respectivos.-

El Director Técnico de la Obra podrá ser el mismo profesional que firma la Propuesta en cuyo caso será ratificado en el Contrato como Director Técnico de la Obra. En caso de proponerse un nuevo profesional deberá acordarse su designación en el Contrato de Obra.-

Antes de la iniciación de los trabajos, la Empresa Contratista deberá designar el profesional que ejercerá la Representación Técnica en Obra en forma permanente. Deberá ser un ingeniero civil u otro profesional de la ingeniería debidamente habilitado para este tipo de obras. Dicha Representación Técnica entrará en funciones cuando a propuesta del Contratista la Secretaría de Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad de Villa Allende lo apruebe.-

Artículo 14: SEGURO OBRERO Y RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRA TERCEROS

El Contratista deberá dar estricto cumplimiento a las previsiones establecidas en la Ley N°24.557 y sus reglamentaciones, en lo que respecta a seguridad del trabajo.

El Contratista deberá contar con personal afiliado a una Aseguradora de Riesgos de Trabajo en tanto que todo personal que no lo estuviera, deberá estar cubierto por un Seguro de Accidentes de Personales con vigencia durante el plazo de ejecución de la obra y que cubra como mínimo las indemnizaciones por concepto de incapacidad permanente o transitoria, parcial o absoluta y/o muerte.-

El Contratista deberá presentar ante la Inspección de Obra dentro de las Cuarenta y Ocho horas (48 hs) del replanteo inicial, un certificado de afiliación a la Aseguradora de Riesgos de trabajo de que se trate con la subrogación del riesgo a favor de la Municipalidad de Villa Allende y el listado de personal que está cubierto por ella, así como la póliza y el recibo de pago del Seguro de Accidentes Personales por los operarios no incluidos en la primera.-

Los Seguros de Accidentes de Trabajo y de Accidentes Personales deberán contratarse con Aseguradoras de Riesgo de Trabajo y Empresas de Seguro, según corresponda, con sede central o sucursal en un radio no mayor a treinta (30) kilómetros de la Ciudad de Villa Allende.-

Todas las altas y bajas del personal afiliado a una Aseguradora de Riesgos de Trabajo deberán notificarse a la Inspección de Obra, así como toda modificación respecto a los seguros de accidentes personales, no pudiendo variar sin previa autorización de la Inspección de Obra.-

El Contratista deberá contar también con un seguro de ‘Responsabilidad Civil contra Terceros’, que cubra las indemnizaciones por concepto de daños a propiedad privada y/o accidentes de personas con la correspondiente cobertura por incapacidad permanente y transitoria, parcial o absoluta, y/o muerte, asistencia médica y farmacéutica. Dicho seguro deberá cubrir como mínimo un monto de Pesos UN MILLÓN ($1.000.000).-

Respecto del personal deberá dar cumplimiento con las exigencias de la Ley N°24.557/96 de manera que deberá extender al Contratista de manera mensual el Certificado de Cobertura con los siguientes:

a. Firma.-b. Código Único de Identificación Tributaria C.U.I.T..-c. Código de Actividad.-d. Domicilio y Localidad.-e. Periodo de vigencia contractual.-f. Lugar del predio.-g. Tipo de trabajo.-h. Nómina de prestadores Médicos y sistema de emergencias médicas.i. Nómina del personal cubierto especificando el nombre y apellido y su código único de

identificación C.U.I.L..-j. Copia de solicitud de afiliación a Aseguradora de Riesgos de Trabajo (A.R.T.).-k. Copia de Contrato con A.R.T..-l. Comprobante de Pago F. 817.-m. Seguro de Accidente Personales, con cobertura médica y farmacéutica para el personal

contratado por la Empresa y Contratistas.-n. Copia de Póliza, pagos efectuados y Contrato Social.-o. Las Empresas Contratistas o Subcontratistas del rubro Construcción, con o sin personal a

cargo, además de reunir idénticos requisitos a los solicitados a cualquier contratista,

deberán presentar su inscripción en el Registro Provincial de Constructores y el correspondiente registro de la obra del mencionado organismo.-

Artículo 15: IMPREVISTOS DE OBRA

Si surgieren imprevistos durante la marcha de la obra y que a juicio de la Inspección pudieran ser salvados mediante la normal utilización del plantel, equipo material y/o herramientas, será por cuenta y riesgo del Contratista el gasto que dichos imprevistos demanden por entenderse que la contemplación de los mismos, es condicionante previa a la iniciación de las tareas.-

Artículo 16: REPLANTEO

Se llevará a cabo dentro de los Diez (10) días posteriores a la aprobación del proyecto ejecutivo por parte de la Distribuidora de Gas del Centro S.A. - ECOGAS.-

Artículo 17: INSPECCIÓN

Será realizada conjuntamente por personal de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad de Villa Allende y de Distribuidora de Gas del Centro S.A. - ECOGAS.-

Artículo 18: TRÁMITES ANTE EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS

El Contratista tendrá a su cargo todos los trámites ante las Reparticiones que corresponda, como así también la confección de planos y pago de derechos.-

Artículo 19: PLANOS CONFORME A OBRA

Además de los planos exigidos por la Distribuidora de Gas del Centro, la contratista, deberá presentar un plano conforme a obra y toda documentación probatoria de la aprobación de todas las instalaciones emitido por la Distribuidora de Gas del Centro S.A.

Artículo 20: RÉGIMEN DE MULTAS

El incumplimiento de las obligaciones previstas en la documentación contractual y de las órdenes que imparta la Inspección, hará pasible al Contratista de multas hasta un máximo de 20 % (VEINTE por ciento) del monto de obra, multas que se decidirán por Resolución del área correspondiente, a pedido de la Inspección, y serán descontadas de certificaciones pendientes o futuras.-

Artículo 21: MEDICIÓN Y CERTIFICACIÓN DE LA OBRA

La Inspección verificará y medirá mensualmente las cantidades efectivamente ejecutadas de los distintos ítems, que conforme al Proyecto, Medidos y Computados los trabajos, la Inspección emitirá un Certificado Mensual de Obra, aplicando a las cantidades medidas los precios contractuales.

Artículo 22: ACATAMIENTO DE ÓRDENES

La fecha de notificación de una Orden de Servicio, es la misma que la de emisión, dado que el Representante Técnico deberá estar permanentemente en la Obra.-

Artículo 23: RECEPCIONES Y PLAZO DE GARANTÍA

23.1.- RECEPCIÓN PROVISORIA TOTAL:

Será el último acto a realizar durante el plazo de ejecución. Consecuentemente y previo a ello el Contratista tendrá que haber realizado y aprobado por parte de la Inspección todas las mediciones, ensayos, entrega de planos conforme a obra, empalmes y habilitación que surgieren como necesarios e imprescindibles a los efectos de proceder a la Recepción Provisional Total.

El lapso entre la fecha que Distribuidora de Gas del Centro S.A.- ECOGAS recibe la obra por medio de Acta de Recepción y la de su efectiva habilitación será justificable por parte de la Municipalidad de Villa Allende al Contratista siempre que esa demora no le sea imputable a este último, caso contrario se considerará un período de mora en el plazo de obra.-

23.2.- PLAZO DE GARANTÍA:

El Plazo de Garantía será de un año a partir de la fecha del Acta de Recepción Provisional; el Contratista será responsable de la conservación de las obras y de las reparaciones requeridas por defectos provenientes de la mala calidad o ejecución deficiente de los trabajos a su cargo.-

23.3.- RECEPCIÓN DEFINITIVA:

Vencido el término de garantía de la obra, el Contratista tendrá derecho a solicitar la Recepción Definitiva, siempre que se compruebe la buena calidad de los materiales, la buena ejecución de los trabajos y el estado de obra justifique la Recepción Definitiva, como así también que no medie ningún reclamo al Contratista por parte de la Municipalidad de Villa Allende o Distribuidora de Gas del Centro S.A., lo que será causal de diferir la Recepción hasta tanto se dirima el reclamo.-

Artículo 24: PAGO DE LA OBRA POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD AL CONTRATISTA

La forma de pago será la siguiente:

Un Anticipo Financiero del Diez por ciento (10%) del valor del contrato, a pagar dentro de los Quince (15) días de firmado por ambas partes y protocolizado el mismo y contra presentación

de un Seguro de Caución por parte de la Contratista como garantía de Ejecución Total del Contrato.

El Noventa por ciento (90%) restante pagaderos por certificación de obra. Y cada certificado de obra se pagara con seis (6) cheques iguales mensuales y consecutivos, venciendo el primero de ellos a los 30 días de presentada, aprobada la factura y el certificado mensual.

Nota importante: el ítem “Proyecto ejecutivo de cada una de las intervenciones” se abonará una vez presentado y aprobado por Distribuidora de Gas del Centro S.A. en cuatro cheques iguales, mensuales y consecutivos, venciendo el primero de ellos a 60 días de la fecha de presentación.

Artículo 25: RÉGIMEN DE CERTIFICACIÓN DE LA VARIACIÓN DE COSTOS

No se considerará bajo ningún concepto la redeterminación de precios por variación de costos.-

Artículo 26: REGISTRO DE OBRA EN EL COLEGIO DE INGENIEROS LEY N° 7.674 y LEY N° 7673

El Contratista efectuará el Registro de la obra en el Colegio de Ingenieros debiendo presentar dentro de los 30 (TREINTA) días calendario a la fecha de replanteo inicial una constancia expedida por dicho colegio de que ha cumplimentado el trámite de Registro de la Obra.-

La falta de presentación en término de dicha constancia hará pasible al Contratista de las sanciones previstas en la reglamentación vigente, no pudiéndose efectuar la recepción de obras hasta tanto sea satisfecho este requisito.-

Artículo 27: REGISTRO EN LA CAJA DE JUBILACIONES DE LA INGENIERÍA LEY N° 6.470

Simultáneamente a lo dispuesto en el apartado anterior, el Contratista efectuará el Registro de la Obra en la Caja de Jubilaciones de la Ingeniería Ley N° 6.470, su modificatoria Ley N° 7.041, su Decreto Reglamentario N° 3.121/85, debiendo presentar dentro del plazo de Obra o de los 30 (treinta) días calendario según el que se cumpla primero, la constancia expedida por dicha Caja de Jubilaciones de la Ingeniería Ley N° 6.470, de que ha cumplimentado las disposiciones previstas en la Ley y sus reglamentaciones vigentes.-

No se otorgará la Recepción Provisoria sin que antes se hubiese cumplimentado este requisito y además el no cumplimiento en plazo dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en Leyes, Disposiciones, Normas o Pliegos vigentes.-

Artículo 28: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

La Contratista dará estricto cumplimiento a la normativa legal en materia de Higiene y Seguridad en el Trabajo.-

Será obligación de la Contratista presentar antes de iniciar las obras un Legajo Técnico en el que se provean las medidas de seguridad para las distintas etapas de la obra y el seguimiento de las mismas para contemplar modificaciones y el surgimiento de nuevos riesgos durante el proceso constructivo.-

El Legajo Técnico que será rubricado por un profesional habilitado de acuerdo a las disposiciones de la Ley N° 19.587 contendrá la siguiente documentación:

• MEMORIA: Contendrá una descripción de la Obra con análisis de riesgos por sectores y previsiones adoptadas.-

• PLANOS: Sobre una planimetría se indicarán las partes del obrador y los elementos que hacen a la previsión de riesgos para personas y bienes propios como de terceros. Se harán planos generales con indicación de vallas, iluminación, agua potable, vestuarios, etc.-

• REGISTRO: Se presentará un libro por triplicado que será habilitado para Registro de Accidentes, el resultado de las inspecciones pertinentes y las comunicaciones relativas a la Higiene y Seguridad en la Obra.-

La falta de cumplimiento del presente Artículo dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en leyes, disposiciones, normas o pliegos vigentes.-

Artículo 29: ACOPIO DE MATERIALES

No se emitirán certificados de acopio de materiales. El Contratista no podrá reclamar certificación alguna en ese concepto.-

Artículo 30: RÉGIMEN LEGAL DE APLICACIÓN -

La obra contemplada en el presente proyecto será adjudicada bajo las condiciones particulares establecidas en el presente pliego y supletoria y complementariamente por lo establecido por la Ley de Obras Públicas Nº 8614, sus decretos reglamentarios y el Pliego General de Condiciones para la Ejecución de Obras Públicas por contrato. La presente enumeración no es taxativa y por lo tanto no excluye la aplicación de todo otro dispositivo legal modificatorio de los mencionados o que lo sustituya a la fecha de la licitación.

a. Decretos y Resoluciones y Ordenanzas Municipales

b. Leyes.- Ley 8614- Ley de Obras Públicas, c.c. y modificatorias - Ley 7674 - Sobre la Colegiación de Ingenieros Civiles de la Provincia de Córdoba. C.c. y modificatorias

- Ley 1332-C-Sobre el ejercicio de las Profesiones de Ingenieros, Arquitectos, Agrimensores y Técnicos, c.c. y modificatorias- Ley 8470 - Ley de la Caja de Previsión de la Ingeniería, Arquitectura, Agrimensura,

y Profesionales de la Construcción de la Provincia de Córdoba., c.c. y modificatorias- Ley Nº 25561 - Ley de Emergencia Pública y de reforma del régimen Cambiario, c.c. y modificatoriasLey 23349 Impuesto al Valor Agregado – T.O. Decreto 280 y modificatorias Ley Nº 9078 – Emergencia Económica y Financiera Provincial, c.c. y modificatorias

c. - Decretos- Decretos Reglamentarios de Ley 8560 Ley de Tránsito.-Decreto 25743-C-51 Reglamentario de la Ley de Obras Públicas (T.O. Decreto 4757/77)- Decreto 1331-C-53 - Pliego General de Condiciones para la ejecución de Obras Públicas por Contrato (T.O. Decreto 4758/77).-- Decreto 809/96 - referido al Funcionamiento del Registro Provincial de Constructores de obras Públicas.

d. Resoluciones:- Resolución 2440/81 - Diversas Disposiciones a incorporar en Pliegos y PresentacionesResolución 105/96 de la Secretaria de Vivienda Obras y Servicios Públicos - Normas internas del Registro de Constructores de Obras y Resolución 139/96 Complementaria de la anterior.-- Resolución 164/89 del M.O.S.P. sobre Higiene y Seguridad en el Trabajo.- Resolución 16/91 del M.O.S.P. sobre Higiene y Seguridad en el Trabajo.- Resolución 30/92 del M.O.S P. sobre Higiene y Seguridad en el Trabajo.- Resolución 1845/94 - sobre capitalización periódica de los intereses.

- Resolución 615/01 - sobre uso obligatorio del Pliego General de Especificaciones Técnicas de Impacto Ambiental para Obras Viales de la Dirección Provincial de Vialidad

e. Carta Orgánica Municipalf. Ordenanzas Municipales.

Ordenanza de Contabilidad Nº 1/90Ordenanza de Presupuesto Anual Vigente

g. Planos, Pliegos y Planillas

Artículo 31: DOCUMENTOS DEL PROYECTO

Integran la presente documentación y Formarán parte del Proyecto y del Contrato de Ejecución, haciendo fe en caso de controversia, los siguientes documentos:

a. El presente Legajo Técnico del Proyecto compuesto de:b. Memoria Descriptiva.-c. Pliego de Condiciones Particulares.-d. Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares de Distribuidora de Gas Centro S.A.

- ECOGAS, y Normas NAG 100, NAG 153, NAG 108, Normas de Protección

Anticorrosiva, y Planos Tipo, Especificaciones Técnicas y Cláusulas Generales de la Distribuidora De Gas Del Centro S.A. y toda normativa vigente

e. Cómputo Métrico y Presupuesto Oficial.-f. Modelo de solicitud de admisión.-g. Modelo de Propuesta.-h. Planos de Proyectos de la Distribuidora Gas del Centro S.A. - ECOGAS.-i. Pliego Tipo de Especificaciones Técnicas Generales Distribuidora de Gas Centro S.A.

- ECOGAS, y Normas Complementarias y/o Modificatorias.-j. Ley N° 19587/72 Decreto Reglamentario N° 351/79 Higiene y Seguridad en el

trabajo y Resolución N° 1069/91 de Salud y Seguridad en la Construcción y Ley de Aseguradoras de Riesgos de Trabajo Ley N° 24557/96.-

Artículo 32: DE LAS OFERTAS

La presentación de las ofertas se efectuará bajo la modalidad de sobre cerrado (Sobre Externo) sin ningún tipo de inscripción o membrete que identifique al oferente y que llevará como única leyenda las siguientes:

• Comitente.

• Dirección del Comitente.

• Denominación de la Licitación: “Extensión de red de gas natural-Villa Allende-Córdoba-Etapa 1”

• Fecha y hora de apertura de ofertas.

Dentro del Sobre Externo se ubicará la documentación especificada en el punto 32.1 y en el Sobre Interno (oferta económica) lo detallado en 32.2. Este último sobre deberá presentarse cerrado y lacrado, con la siguiente leyenda: SOBRE INTERNO - OFERTA ECONÓMICA, conteniendo, además, los siguientes datos:

• Denominación de la obra: “Extensión de red de gas natural-Villa Allende-Córdoba-Etapa 1”

• Nombre y dirección del oferente

No deberá omitirse el nombre y dirección del oferente, para posibilitar la devolución del Sobre Interno sin abrir, en caso de que la documentación presentada en el Sobre Externo haya hecho inadmisible la oferta.

Las ofertas deberán ser presentadas en la Mesa de Entradas de la Municipalidad de Villa Allende en horas hábiles de oficina, hasta la misma hora del día fijado para la apertura del acto, en original y una copia, foliadas y debidamente firmadas y selladas en todas sus hojas por los representantes legal y técnico de los oferentes, en un todo conforme al artículo 9 del presente pliego.

Los ejemplares se identificarán con los sellos "ORIGINAL", "DUPLICADO".

Cuando la Comitente especifique formularios para la presentación de las ofertas, las propuestas deberán presentarse en esos formularios o en copias de los mismos.

En caso de discrepancia, prevalecerá el ejemplar señalado como "Original" sobre los demás.

32.1. Sobre N°1 - Presentación:a. Solicitud de admisión según modelo adjunto.-b. Garantía de mantenimiento de oferta: deberá ser del 1% del presupuesto oficial y

podrá ser constituido en cualquiera de las formas establecidas en la Ley 8614 de Obras Públicas de la Provincia de Córdoba. La ausencia de garantía de mantenimiento de oferta es causal de rechazo inmediato, debiéndose devolver el sobre con la propuesta económica al oferente sin abrir.

c. Circulares aclaratorias, si las hubiere, firmadas y selladas por el Director Técnico y Representante Legal de la empresa.

d. Inscripción en el Registro de Constructores de Obras de la Provincia de Córdoba: Esta inscripción se acreditará mediante copia autenticada por Escribano Público de la Resolución de Inscripción de dicho organismo otorgada por la Secretaría de Servicios Públicos y Vivienda de la Provincia de Córdoba, o dar cumplimiento a la excepción prevista en el Art. 7° del Decreto Provincial N°809/96, y Resolución N°139/96.-En caso de UTE. la capacidad de la Empresa no podrá ser inferior al porcentaje (%) de participación en la UTE., de la misma.-Las Empresas Proponentes deberán estar calificadas en la especialidad: ELECTROMECANICA 100%.

e. Memoria Técnica y Plan de Trabajos e Inversiones.f. Plantel y equipos a utilizar en obra. Documentación respaldatoria (folletos, datos

garantizados, especificaciones técnicas y memorias, etc.) de los materiales a utilizar.-

g. Descripción de los Métodos Constructivos a emplear.- Se especificarán detalladamente los sistemas a utilizar para la ejecución de las siguientes tareas:

• Excavación de zanjas de hasta 2,50 (DOS CON CINCUENTA) metros de profundidad.

• Sifón o desvío para salvar cañería o conductos pluviales u otro obstáculo si lo hubiera.

• Rotura y reparación de pavimento y/o veredas.

• Achique en zanjas de profundidad significativa.

• Método de contención de inundaciones.

• Sistema para elaboración del Hormigón.

• Empalme a Cañería Existente.-

h. Declaración Jurada: Se deberá manifestar en forma clara y detallada si mantiene reclamaciones administrativas y/o acciones judiciales con la Municipalidad de Villa Allende y el estado de las mismas. Esta Declaración Jurada deberá ser presentada dentro del sobre presentación.

i. Inscripción en el Registro de Contratistas de la Distribuidora de Gas del Centro S.A. –ECOGAS- : El proponente deberá estar inscripto en el citado Registro por

disposición interna Nº 2130 y con capacidad de ejecución que cubra la presente obra debiendo presentar comprobante de ello.

j. Referencias: Listado de Bancos, Comercios e Instituciones a los cuales puede requerirse referencias sobre la capacidad económica, financiera y técnica de la Firma. Asimismo los antecedentes profesionales del profesional que firma la Propuesta en carácter de Director Técnico y los correspondientes a la Empresa haciendo particular mención a los antecedentes de obras realizadas particularmente análogas a la presente licitación.

k. Plan de Trabajos y Curva de Inversiones Porcentual. El Plan de Trabajos será desarrollado por ítem y por sectores de obra. El Plan de Trabajos será acompañado por la correspondiente Curva de Inversiones Porcentuales, sin valorizar. Queda aclarado, que si el Plan presentado no resulta coherente con la metodología descripta en la memoria técnica, y con los plazos y condiciones establecidos en la documentación licitatoria, el Comitente podrá, sin más trámite, rechazar la oferta.

l. Contrato social de la firma Oferente y documentación que acredite que los firmantes de la presentación se encuentran debidamente habilitados para la firma de la oferta, certificado por Escribano Público, y legalizado en el caso que así corresponda.

m. Designación del Representante Técnico con la debida aceptación de este y su respectiva constancia de inscripción en el Consejo Profesional de Ingeniería de su jurisdicción.

n. Obras adjudicadas y/o contratadas en ejecución.o. Nómina del personal técnico y de conducción afectado a la Obra, con los

antecedentes correspondientes.p. Declaración Jurada de haber efectuado la visita al emplazamiento de las obras.

32.2. Sobre N° 2- Propuesta: a. Propuesta: Será redactada en idioma castellano, sin raspaduras ni enmiendas,

entrelíneas o testaciones que no se hubieren salvado formalmente al final, la propuesta así mismo deberá estar debidamente firmada por el Proponente y el Director Técnico en todas sus hojas. Se ajustará al modelo adjunto.-

b. Análisis de precios de todos los ítems de la Propuesta.-c. Cómputo y presupuesto según planilla de cotización adjunta.

Artículo 33: CAUSALES DE RECHAZO

Será causal de rechazo inmediato de las Propuesta la omisión de cualquiera de los requisitos que a continuación se detallan:

33-1 Inscripción en el Registro de Contratistas de Distribuidora de Gas del Centro S.A.- ECOGAS.-

33-2 Sobre Propuesta.-

33-3 Propuesta económica.-

33-4 -Análisis de precios.-

33-5- Cómputo y presupuesto según planilla de cotización.-

33-6-Firma del Proponente y Director Técnico en todas las hojas la Propuesta.-

33-7 Garantía de la Propuesta.-

Artículo 34: OFERENTES

Podrán concurrir como Oferentes a la presente Licitación, las personas físicas, las sociedades regularmente constituidas conforme a las disposiciones de la Ley N°19.550 y las uniones transitorias de empresas - UTE.-

34.1. Personas físicas

Deberán acompañar a su presentación constancia de su inscripción en la matrícula de comercial y consignar sus datos personales completos.-

34.2. Sociedades regulares

Deberán acompañar a su presentación copia auténtica y legalizada en su caso, del contrato social, estatutos y modificaciones debidamente inscriptas en el Registro Público de Comercio y acreditar en forma fehaciente la representación y facultades para obligar a la sociedad, de quien formule la presentación. En la misma deberán consignarse además todos los datos personales de los socios que la integran y de los gerentes, apoderados o representantes legales, con excepción de las sociedades de capital, en las que tales recaudos deberán cumplimentarse respecto de los directores, síndicos y demás funcionarios que ejerzan la representación o administración de la misma.-

34.3. Proponentes asociados - UTE.

Las Empresas que se presenten bajo esta forma asociativa deberán acompañar, copia autenticada y legalizada del Contrato que instrumenta la unión empresaria con todos los recaudos exigidos en la Ley de Sociedades Comerciales en su Art. 378° de la Ley N°19.550. Asimismo deberán presentar copia autenticada por Escribano Público de la documentación correspondiente a cada uno de sus integrantes conforme a lo dispuesto por el Inc. 4° del Art. 378° de la Ley N°19.550.-

La inscripción registral del Contrato de UTE. se realizará sólo en caso de que esta resulte adjudicataria de la obra, debiendo acreditar, en forma previa a la suscripción del contrato pertinente, la iniciación del trámite judicial a tal fin.-

La Oferta y toda documentación que se presente al proceso licitatorio deberá ser suscrita por el/los representantes designados en el contrato constitutivo de UTE. con facultades suficientes para obligarlos, a tenor de lo exigido por el Inc. 7° del Art. 378° del referido cuerpo legal.-

En el Contrato constitutivo de la Unión transitoria de Empresas deberá constar de manera expresa la responsabilidad conjunta y solidaria de todos sus integrantes a los fines de la

presentación de la Oferta, suscripción del Contrato y ejecución de la Obra, para el caso de resultar Adjudicatarias.-

NOTA: No se admitirán como Oferentes otras formas asociativas que las establecidas en el presente artículo.-

Artículo 35: PLAN DE TRABAJOS

El Contratista deberá presentar dentro de los Diez (10) días calendarios posteriores a la firma del contrato el Plan de Trabajos e Inversiones y el Programa de Avance zonal.-

Este Plan quedará sometido a la aprobación por parte de la Inspección que realizará las observaciones que correspondiesen debiendo el Contratista efectuar una nueva presentación dentro de los 5 (Cinco) días calendario siguientes.-

La demora en aprobación del Plan no eximirá al Contratista de dar cumplimiento a los plazos contractuales. Los planes deberán permitir el seguimiento mensual en la ejecución de los trabajos. El Plan de Avance deberá ajustarse a las siguientes exigencias:

Plazo de Obra Avance mínimo de Obra

25 % 15 %

50 % 40 %

75 % 75 %

100 % 100 %

Por razones justificadas (seguridad, funcionamiento, etc.) la Inspección se reserva el derecho de modificar, sobre la marcha de los trabajos, el programa de avance. Cuando se produzcan modificaciones se deberá presentar nuevo Plan de Trabajos e inversiones por la obra faltante.-

En el Plan de Trabajo se deberá indicar la fecha y porcentaje correspondiente a la habilitación de cada subzona.-

En caso de no cumplimiento de las fechas de Habilitación propuestas y aprobadas, el Contratista se hará pasible a multas definitivas referidas al monto de cada subzona actualizado a la fecha de infracción con un régimen similar al de aplicación por mora en la finalización de la obra.-

Juntamente con el Plan de Trabajo y el Programa de avance zonal el Contratista deberá presentar el Proyecto Ejecutivo de la Obra aprobado por Distribuidora del Gas del Centro -ECOGAS - y dentro de los plazos establecidos.-

Artículo 36: CERTIFICADOS DE LAS OBRAS

Los certificados serán emitidos mensualmente por la Comitente, dentro de los CINCO (5) primeros días del mes siguiente de efectuados los trabajos, período éste que podrá ser prorrogado como con secuencia de alguna mora atribuible al Contratista.

Si el Contratista dejare de cumplir con las obligaciones a su cargo para obtener la expedición de certificados, éstos serán tramitados de oficio, sin perjuicio de las reservas que se formularán al efectuar el cobro.

Todos los certificados parciales son acumulativos y tienen carácter provisional de pago a cuenta, al igual que las medición es que les dan origen, quedando sometidos a los reajustes que correspondieren.

Si durante el mismo se hubiere ejecutado una cantidad apreciable de obra, podrá la Comitente, a pedido del Contratista, postergar dicha certificación, sin que el atraso en su emisión signifique la obligación del pago de intereses por parte de la Comitente.

Bajo ninguna circunstancia se abonará pago alguno en concepto de certificación de acopio de materiales.

Artículo 37: PAGO DE LOS CERTIFICADOS

Cada certificado de obra se pagara con seis (6) cheques iguales mensuales y consecutivos, venciendo el primero de ellos a los 30 días de presentada, aprobada la factura y el certificado mensual, en un todo de acuerdo con el artículo 24 del presente Pliego.

Artículo 38: FONDO DE REPARO

Del importe de los certificados por obras autorizadas se deducirá el CINCO POR CIENTO (5%) que se retendrá hasta la recepción definitiva como garantía de la ejecución de la obra o fondo de reparos. Este depósito podrá ser sustituido por las formas indicadas en el Art.8 correspondiente a Garantía del cumplimiento del contrato.

En caso de ser afectado este fondo al pago de multas o devoluciones que por cualquier concepto que debiera efectuar el Contratista, corresponderá al mismo reponer la suma afectada en el plazo de DIEZ (10) días hábiles.

Artículo 39: DEVOLUCIÓN DE LA GARANTÍA CONTRACTUAL Y DEL FONDO DE REPAROS.

La garantía del contrato y el fondo de reparo, o los saldos que hubiera de éstos, les serán devueltos al Contratista después de aprobada la recepción definitiva de las obras y una vez satisfechas las indemnizaciones por daños y perjuicios o cualquier otra deuda que corra por su cuenta y que surja de la liquidación final.

La fianza contractual y el fondo de reparos, o su parte proporcional, serán devueltos al Contratista dentro de los TREINTA (30) días contados a partir de la aprobación de la recepción definitiva por la Comitente.

Artículo 40: SEÑALIZACIÓN

El Contratista deberá efectuar la adecuada señalización de la obra en ejecución a fin de evitar accidentes, mediante utilización obligatoria de letrero cuyas dimensiones, características, tipo de letra, etc., serán proporcionados por la Inspección, la que también determinará la cantidad necesaria a instalar.-

Estos letreros en chapa y madera, pintados con pintura reflectante tienen las siguientes dimensiones aproximadas:

a) Forma Octogonal: apotema 0,30 leyenda "PARE".

b) Rectangular: 0,60 x 0,30 leyenda "PELIGRO".

c) Rectangular: 0,50 x 2,20 leyenda "NO ENTRE OBRA EN CONSTRUCCION".

d) Rectangular: 0,60 x 0,80 leyenda "DESVIO" flecha indicativa de desvío.

e) Rectangular: 0,60 x 0,80 leyenda "PRECAUCION".

Cuando fuera necesario desviar el tránsito, el Contratista deberá señalar los desvíos a plena satisfacción de la Inspección, asegurándose su eficacia en todas las advertencias destinadas a orientar y guiar el tránsito hacia el desvío tanto de día como de noche para lo cual en este último caso serán obligatorias las señales luminosas. Se exigirá la utilización de balizamiento por sistema de baterías.-

En caso en que el Contratista requiera la ayuda de personal de Seguridad Ciudadana, deberá solicitar por escrito a la Inspección con una antelación no menor de Cuarenta y Ocho (48 ) horas, quedando a criterio de ésta la necesidad de dicho requerimiento.-

Artículo 41: MOVILIDAD PARA LA INSPECCIÓN

UNA (1) Camioneta (tipo Partner, Berlingo, Kangoo o similar), de no más de dos años de antigüedad, color blanco o el que fije la Inspección, Combustible: Gas-Oil TIPO EURO, Dirección Asistida, cierre centralizado, Aire Acondicionado, Calefacción, Tapizado de Tela, Radio Am/Fm/Cd, espejos retrovisores exteriores en ambos lados, Rueda de auxilio, Cinturones de seguridad inerciales delanteros y traseros, Alarma y provisión de accesorios necesarios para la circulación por Rutas Nacionales, sin chofer, y documentación en regla, póliza de seguro contra todo riesgo incluido. Si el vehículo sufriera desperfectos que obligaran a ponerlo fuera de servicio por un período mayor de TRES (3) días corridos, la Contratista deberá proveer una movilidad similar en forma inmediata en su reemplazo. Absolutamente todos aquellos gastos derivados de la utilización, funcionamiento y mantenimiento de todos los vehículos: reparaciones, repuestos, cocheras, lavados, engrases y lubricantes, etc, serán afrontados por el Contratista, incluyendo patentamiento, impuestos, verificaciones técnicas y póliza de seguro contra todo riesgo, etc. Asimismo el Contratista tendrá la obligación de proveer siempre, en tiempo y forma, de manera eficiente, de la totalidad de combustible necesario para el funcionamiento de todos los vehículos a partir de la entrega cada unidad y hasta el mes que opere la Recepción Definitiva

inclusive. El Contratista deberá realizar todos los servicios de mantenimiento y reparaciones, de manera tal que las unidades se encuentren siempre en perfecto estado de funcionamiento. Asimismo, la Contratista tendrá la obligación de entregar mensualmente y antes del día DIEZ (10) de cada mes, vales de combustible (tipo: ACA, TICKET COMBUSTIBLE o similar), equivalentes a Trescientos (300) litros de gasoil TIPO EURO, a partir de la entrega de la movilidad y hasta el mes que opere la Recepción Provisoria inclusive.

Artículo 42: EQUIPO MÍNIMO

El Adjudicatario deberá denunciar antes de la firma de contrato el plantel y equipo a disponer en el curso de la misma, tal como lo dispone el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares de Distribuidora de Gas del Centro S.A.- ECOGAS en su Art. 3°, debiendo este último estar en perfectas condiciones para su eventual verificación por parte de la Inspección Municipal y de Distribuidora de Gas del Centro S.A.- ECOGAS. Asimismo formará parte de este equipo mínimo el instrumental topográfico necesario para la construcción de la obra, a satisfacción de la inspección.-

En caso que los vehículos y maquinarias sean de Propiedad del Oferente, deberá presentar las constancias pertinentes. Para los bienes que no lo sean deberá presentar compromiso formal del/los Propietario/s de alquiler, o facturas de compras de los mismos y la correspondiente documentación (certificadas por Escribano Público) de contar con los mismos al momento de iniciar la obra, condición que también acreditará con la correspondiente certificación de Escribano Público, de afectar los mismos en caso de ser adjudicatario de la obra, indicando el número de dominio de los vehículos y maquinarias.-

Artículo 43: LIBROS DE ÓRDENES DE SERVICIOS Y DE NOTAS DE PEDIDOS.

El Contratista deberá proveer a la Inspección de Obras de un Libro que contenga hojas por duplicado, totalmente enumeradas, destinado a Órdenes de Servicios y Actas que imparta la Inspección. Cada hoja tendrá un encabezamiento donde se señalará el nombre de la obra, el plazo, el monto, el Nº del Expediente por el cual se aprobó, la fecha y el Nº de la Orden. Este encabezamiento podrá estar impreso o podrá efectuarse con un sello que lo proveerá la Contratista.

El libro de Notas de Pedido tendrá idénticas características también será provisto por la Contratista. A medida que se agoten los ejemplares deberán ser repuestos por la Contratista.

Estos registros serán sellados y rubricados por el personal autorizado que cada una de las partes designe y se encontrarán permanentemente en obra.

Artículo 44: AMPLIACIÓN DE PLAZO

Se reconocerá como ampliación del plazo causas tales como agentes atmosféricos adversos, solamente aquellos que se consideran Extraordinarios para la época del año de acuerdo a lo informado por el Servicio Meteorológico Nacional.-

Artículo 45: ARBOLADO PÚBLICO

Para el corte, poda, tala, eliminación, destrucción total o parcial del arbolado público, el Contratista deberá someterse a lo estipulado en la Ordenanza N° 30/13 y modificatorias, presentando en cada intervención la autorización por escrito de la Dirección de Ambiente de la Municipalidad de Villa Allende para efectuar las tareas que correspondan.-

Artículo 46: DAÑOS Y PERJUICIOS OCASIONADOS POR EL CONTRATISTA

El Contratista será responsable por los daños y perjuicios que origine a la Comitente y a terceros por dolo, culpa o negligencia.

El Contratista tomará a su debido tiempo todas las disposiciones y precauciones necesarias para evitar daños a las obras que ejecute, a las personas que dependan de él, a las de la Comitente destacadas en la obra, a terceros y a las propiedades o cosas del Estado, de la Comitente o de terceros, así pudieran provenir esos daños de maniobras del obrador, de la acción de los elementos o de causas eventualesysiapesardelasprecaucionesadoptadasseprodujerandañoscontraterceros.

Artículo 47: LIMPIEZA FINAL

Una vez terminados todos los trabajos y antes de la Recepción Provisoria, el Contratista está obligado a retirar todos los sobrantes y desechos de materiales, cualquiera sea su especie como así mismo a ejecutar el desarme y retiro de todas las construcciones provisorias utilizadas para la ejecución de los trabajos, a excepción de aquellos casos en que se disponga su permanencia hasta la Recepción Definitiva. Los gastos que le demande al Contratista el cumplimiento del presente Artículo, estarán prorrateados en los demás ítem del contrato.

Artículo 48: DOMICILIOS

Los oferentes deberán constituir un domicilio en un radio de 50 km de la ciudad de Villa Allende. Asimismo deberán constituir en informar un domicilio electrónico, destacándose que la sola presentación de la oferta implica el conocimiento y aceptación por parte del oferente de que las notificaciones cursadas al domicilio electrónico tienen plena validez y obligan a las partes.

LA FECHA DE APERTURA DE SOBRES DE LA PRESENTE LICITACIÓN ESTA FIJADA PARA EL DIA 17 DE MAYO DE 2018, A LAS 11 HORAS EN LA SEDE DE LA MUNICIPALIDAD DE VILLA ALLENDE SITA EN AV. GOYCOECHEA Nº 586 DE LA CIUDAD DE VILLA ALLENDE.

MUNICIPALIDAD DE VILLA ALLENDE

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

OBRA: EXTENSIÓN DE RED DE GAS NATURAL-VILLA ALLENDE-CÓRDOBA-ETAPA 1

UBICACIÓN: BARRIOS VARIOS.-

MODELO DE PROPUESTA

VILLA ALLENDE, ...... de ......................... de 20...-

_____________________ ______________________

Firma del Director Técnico Firma del Oferente

ANEXO 1- SOLICITUD DE ADMISION

Lugar y Fecha……………..

Señor Intendente

De la ciudad de Villa Allende

S_______________/_________D

A los fines previstos en el llamado a LICITACION PUBLICA de la Obra “……………………………………………………………………………………………...…………” convocada por ese Municipio, quién suscribe……………………………………………… , con D.N.I. n° :……………(TIPO Y NÚMERO)……………………………….., con domicilio en: (I)………………………………………………………………………………………………………..

Dirección de Correo Electrónico(II)……………………………………………………………………………..,(DONDE CONSIDERARÉ VÁLIDAS TODAS LAS NOTIFICACIONES QUE EN LA MISMA SE EFECTÚEN),Teléfono:……………………………………, en carácter de Representante Legal de la Empresa (III)…………………………………………………………….., con domicilio de origen en (IV)……………………………………………………………………………., solicita se considere su presentación a cuyos efectos acompaña toda la documentación exigida en el Pliego Particular de Condiciones ( sobre N° 1 y sobre N° 2) , debidamente cerrados . Asimismo declara:

1-Que conoce los lugares y acepta las condiciones donde se desarrollarán los trabajos objeto de la presente Licitación, conforme lo expresa el Legajo Licitatorio de esta Obra, así como toda información suplementaria.

2-Que ni el oferente ni sus directores, gerentes, síndicos, socios mayoritarios o representantes legales se encuentran alcanzados por algunas de las inhabilidades contempladas en la Ley Provincia N° 8614.Art.12

3-Que acepta la Jurisdicción de los Tribunales de la Justicia Contenciosa Administrativa de la Ciudad de Córdoba, renunciando a cualquier otro fuero de excepción que le pudiera corresponder.-

4- Que toda la información suministrada se aporta en carácter de Declaración Jurada y que como garantía de la Propuesta se adjunta (V)………………………………………. Equivalente al uno por ciento (1%) del monto del Presupuesto Oficial de la Obra……………………………………………………………………………………………………. Con plazo de vigencia………………………………………………………………………………..

Aguardando ser aceptado en esta Licitación, le saluda atentamente.

……………………………… …………………………….

Sello Firma

OBSERVACIONES ANEXO I

(I) – Domicilio del representante legal -En un radio máximo de 50 km. de la –Ciudad de Villa Allende

(II) –correo electrónico: Será obligatorio su indicación, y el oferente declara conocer y así acepta; que en la mencionada Dirección de Correo Electrónico, se harán todas y cada una de las notificaciones que devengan del presente proceso Licitatorio.

(III) Nombre con el cual el oferente se presente a la Licitación. si es una asociación de Empresas (UTE), designar el nombre adoptado y el de cada una de las Empresas que la componen. Adjuntar copia del acuerdo de la Asociación, con el que se concurre al presente llamado.

(IV) Declarar domicilio de origen de la Empresa Oferente. En caso de Asociación de Empresas indicar el establecido para esta. Y el de cada uno de sus integrantes.

(V) Constituida en alguna de las formas previstas en el pliego de la presente licitación.-

ANEXO 2 - MODELO DE PROPUESTA

Proponente:

................................................................................................................................................

..

Obra:

................................................................................................................................................

..

El (Los) abajo firmante (s) constituyendo domicilio legal en.................................................... ofrecen tomar a su cargo la ejecución de las obras de referencia, en un todo de acuerdo al Pliego, por un monto total de $ .....................................................................................(Poner cantidad en letras y números).-

CORDOBA, ..... de ........................... de 20...

Firma y Aclaración del Director Técnico de la Empresa o UTE

Firma y Aclaración del (los) Representante(s) Legal(es) de la

Empresa/s o UTE

ANEXO 3- Planilla N° 1

PLANILLA DE EQUIPOS, INSTRUMENTAL Y VEHÍCULOS A AFECTAR A ESTA OBRA

DESCRIPCIÓN MODELO POTENCIA ESTADO PROPIO Ó ALQUILADO OBSERVACIONES

EMPRESA:

FIRMAS DEL DIRECTOR TÉCNICO DE LA EMPRESA Y DEL (LOS REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES)

ANEXO- 4 - Planilla N° 2

PLANILLA DE PRINCIPALES OBRAS EJECUTADAS.

EMPRESA:

FIRMAS DEL DIRECTOR TÉCNICO DE LA EMPRESA Y DEL (LOS) REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES)

UBIC. DESCRIP. COMITENTE

IMPORTE U$S o $ FECHA DE

COMIENZO

FECHA DE TERMINACIÓN

Porcentaje de

ParticipaciónBÁSICO FINAL CONTRACTUAL REAL

ANEXO 5 - Planilla N° 3

PLANILLA DE OBRAS EN EJECUCIÓN Y ADJUDICADAS A EJECUTAR

UBIC.

DESCRIP.

COMITENTE

IMPORTE U$S o $ FECHA

DE COMIENZ

O

FECHA DE TERMINACIÓN Porcentaje

de Participaci

ónBÁSICO

FINAL

CONTRACTUAL

REAL

EMPRESA:

FIRMAS DEL DIRECTOR TÉCNICO DE LA EMPRESA Y DEL (LOS) REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES)

ANEXO 6 - Planilla N° 4

PLANILLA DE PROFESIONALES

IDENTIFICAR AL PERSONAL DIRECTIVO DEL RESTANTE

APELLIDO Y

NOMBRES

TITULOESPECIALISTAS EN:

FUNCIÓN A DESEMPEÑAR EN EL EQUIPO

OTROS DATOSHABILI

.POST-GRADO

ANTIG.

EMPRESA:

FIRMAS DEL DIRECTOR TÉCNICO DE LA EMPRESA Y DEL (LOS) REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES)

ANEXO 7 – F ormulario Contrato

CONTRATOEste contrato se ha celebrado el ……. del mes de ……………………..del año 2018 entre la MUNICIPALIDAD DE VILLA ALLENDE con domicilio en Goycoechea N° 586 de la Ciudad de Villa Allende Provincia de Córdoba ., en adelante denominado “el Contratante”, por una parte, y por la otra:…………………………………………..…………………………………”, con dirección en calle: ……………………………………………… ……………………………………….., en adelante denominado “el Contratista.

CONSIDERANDO que el contratante desea que el Contratista ejecute la Obra: ……………………………………………………………. (Indica la obra tal como se designe)…………………………………………….Licitación llamada mediante decreto …………., en adelante denominado “las obras” y ha aceptado una oferta del Contratista para la ejecución y terminación de dichas obras y la corrección de cualquier defecto que se pudiera presentar .

POR LO TANTO LAS PARTES IDENTIFICAN lo siguiente:Primera: En consideración a los pagos, que el Contratante efectuará al Contratista, por el presente Contrato, el Contratista conviene en ejecutar y terminar las obras y subsanar cualquier defecto de las mismas en conformidad con todos los aspectos de las disposiciones de la propuesta, Pliego de Condiciones Particular y Especificaciones Técnicas, Anexos, y cualquier documentación accesoria inherente a la presente licitación.

Segunda: El Contratante conviene en pagar al Contratista, en consideración a la ejecución y terminación de las obras y la corrección de los defectos de las obras por el Contratista, el Precio del Contrato en el momento y de la manera estipulados en el Pliego de la obra.

EN TESTIMONIO DE LO CUAL LAS PARTES HAN DISPUESTO QUE SE FIRME EL PESENTE Contrato En la fecha arriba consignada.

NOTA: EL CONTRATISTA. Deberá en un plazo de tres días acompañar en la oficina contable, toda documentación que le sea solicitada como así también garantía de obra solicitada en pliegos.

FIRMA, ACLARACIÓN Y SELLO DE LAS PARTES.

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (PET-O)

1.- GENERALIDADES

La Contratista con la Inspección de Obra determinará el lugar exacto donde instalar la nueva cañería de gas, previo haber presentado certificación municipal de ubicación de línea municipal y línea cordón vereda como así también verificado los informes de interferencias con servicios y obstáculos.

Las modificaciones alProyecto Constructivo de Propuesta de Traza (PCPT)generadas por la existencia de obstáculos, que requieran ejecuciónde obras de arte o piezas especiales necesarias para garantizar que la instalación de cañería se realice conforme a la normativa vigente, deberán ser salvadas por el oferente en forma previa a la adjudicación de las obras, hechos que de suceder no originarán adicionales ni reconocimiento de mayor plazo una vez adjudicada la obra.

La Empresa Contratista deberá realizar en forma previa a la presentación del PCA, el relevamiento de los cruces o tendidos especiales (dentro del ámbito de Dirección Nacional de Vialidad, Dirección Provincial de Vialidad, Ferrocarriles y Secretaría de Recursos Hídricos). Para cada cruce o tendido, deberá presentar la ingeniería de detalle y gestionar el permiso ante el órgano jurisdiccional o ente correspondiente. Únicamente quedarán a cargo de Ecogas, la gestión de los permisos municipales, la elaboración de los estudios de impacto ambiental previo (EIApr) según NAG 153/2006, la presentación de los avisos de proyecto (en el marco de la ley provincial N° 10208), la obtención de la licencia ambiental expedida por la autoridad de aplicación y el pago de las tasas retributivas correspondientes en la Secretaria de Medio Ambiente de la Pcia. de Córdoba.

La cañería, las conexiones a cañería existente y los servicios domiciliarios se realizarán en vereda pública y en calles públicas, en los casos que corresponda a los cruces de las mismas.En los espacios verdes donde se debe efectuar excavaciones, la Contratista procederá a retirar el césped en forma de panes, manteniéndolos en condiciones hasta el momento de efectuar la reposición a su condición natural. Estas tareas serán ejecutadas a entera satisfacción de la Inspección. La Contratista atenderá los reclamos generados por la obra.

En todo trabajo de excavación y reposición la Contratista deberá considerar que cualquier servicio (agua, energía eléctrica, telefonía, fibras ópticas, desagüe pluvial, sistemas de TV por cable, etc.) o elemento que resultare dañado será reparado o restituido por cuenta y cargo de la Contratista, garantizando los resultados con el alcance del Artículo A.6 del PCG-O. Toda comunicación con las empresas afectadas correrá por cuenta de la Contratista, quien presentará la correspondiente conformidad de reparación por parte del Ente de contralor, Empresa Prestataria y/o el propietario afectado.

2.- DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS

2.1- TRAZADO

La definición de la traza y la ubicación del nuevo tramo de cañería a instalar implican un análisis exhaustivo del terreno propuesto y sus posibles variantes, estando a cargo de la Contratista la ejecución de los sondeos que sean necesarios para definir la ubicación

definitiva, las obras de arte y piezas especiales que sea necesarias para evitar los problemas que traen aparejados en la obra, la existencia de obstáculos, tipologías de suelo, ubicación de las cañerías existentes, etc., hechos que de suceder no originarán adicionales ni reconocimiento de mayor plazo de obra.

La cañería se instalará en vereda en la franja comprendida entre 1,5 metros y 3,0 metros medida desde la línea municipal, conforme lo prescripto por la NAG 140 Parte 6; en aquellos casos en que se encuentren obstáculos y/o interferencias, se deberá respetar lo establecido en la Resolución I/2315/12 “Guía de trabajos en proximidades de tuberías conductoras de gas”.

2.2- PROYECTO CONSTRUCTIVO DE PdT, DISPOSICIONES TÉCNICAS

Será responsabilidad de la Contratista, como paso previo a la construcción de la obra, elaborar el Proyecto Ejecutivo con los correspondientes detalles de ingeniería en un todo de acuerdo con:

a) Las siguientes Propuestas de Traza:

i. Provisión de G.N. a vecinos de calle G. Vergongeanne y otras - DC 01017/039.

ii. Provisión de G.N. a vecinos de calle Río de la Plata y otras - DC 01015/055.

iii. Provisión de G.N. a vecinos de calle Dardo Ochoa - DC 01017/041.

iv. Provisión de G.N. a vecinos de calle Neuquén - DC 01017/040.

v. Provisión de G.N. a vecinos de calles Cuba y Capital Federal - DC 00782/144.

vi. Provisión de G.N. a vecinos de calle Río de Janeiro y otras - DC 00903/082.

vii. Provisión de G.N. a vecinos de calle Almirante Brown - DC 01017/042.

viii. Provisión de G.N. a vecinos de calle Espíritu Santo y otras - DC 01018/027.

ix. Provisión de G.N. a vecinos de calle López y Planes y otras - DC 01018/028.

x. Provisión de G.N. a vecinos de calle Aconquija - DC 01018/029.

xi. Provisión de G.N. a vecinos de calle Balcarce - DC 05107/000.

xii. Provisión de G.N. a vecinos de calle Güemes - DC 05108/000.

xiii. Provisión de G.N. a vecino de calle Colón - DC 00782/143.

b) Lo especificado en el presente pliego, las Especificaciones Técnicas y Planos Tipo vigentes y los incluidos en el sitio web (www.ecogas.com.ar).

c) Las normas NAG-140, NAG 153, NAG 108 y NAG-100.

d) Disposiciones técnicas e información obtenida, correspondientes a otros Entes o Empresas autorizantes (Municipios, Vialidades, Hidráulicas, Ferrocarriles,

Organismos Ambientales, Compañías Eléctricas, Telefónicas, de Agua Corriente, etc.)

e) Los relevamientos de todos los obstáculos e instalaciones existentes.

f) Reglamentaciones vigentes de cada una de las Municipalidades con incumbencia en el área de trabajo.

g) Las especificaciones de Protección Anticorrosiva adjuntas a la PdT.

Todos los planos serán realizados de acuerdo a las normas IRAM y deberán seguir los lineamientos descriptos en las Especificaciones para la Confección, Identificación y Registro de planos de Ecogas(E.T. 03/01) y en el Plano Tipo PT10013.

Respecto de las escalas, se realizará en una escala adecuada con todos los detalles constructivos totalmente acotados.

En el caso de ser necesaria la reubicación y/o profundización de la cañería existente, el proyecto constructivo deberá incluir una memoria de cálculo siguiendo los lineamientos de la norma API RP 1117.

La documentación correspondiente a la ingeniería de la obra (memorias de cálculo, procedimientos, etc.) se realizará de acuerdo a los lineamientos del presente pliego y a las reglas del buen arte de la ingeniería que rigen este tipo de obras. Esta documentación, junto con el Proyecto Ejecutivo, deberá presentarse en forma integral, no permitiéndose presentaciones parciales.

A los efectos de la consideración de los plazos previstos en este pliego, se considerará como fecha de presentación del PCPT, la fecha de ingreso del plano que resulte aprobado para la ejecución de la obra, no pudiendo esta fecha superar los 30 días desde la adjudicación de la obra. Toda demora respecto a este punto, sin la debida justificación, será causal del cobro de las multas correspondientes.

NOTA IMPORTANTE:

La aprobación del Proyecto Constructivo por parte de Ecogas sólo implica que cumple con los lineamientos generales del PCPT del presente pliego, sin perjuicio de las disposiciones técnicas correspondientes a otros Entes o Empresas autorizantes (Municipios, Vialidades, Hidráulicas, Ferrocarriles, Organismos Ambientales, Compañías Eléctricas, Telefónicas, de Agua Corriente, etc.), las cuales deberán ser cumplidas por la contratista en cuanto resulten de aplicación.Queda aclarado que esta aprobación no exime al Contratista de su responsabilidad como constructor de la obra y realizador de la ingeniería de detalle, en su calidad de empresa especializada en la construcción de obras de gas según NAG-113, NAG-140 debiendo notificar fehacientemente a Ecogas cualquier situación que detectare y que justifique una eventual modificación del proyecto.

2.3- PROTECCIÓN AMBIENTAL

Atento que según los requerimientos de la Norma NAG-153,la clasificación ambiental de las obras a ejecutar en el presente pliego, resultan como “Obra Menor”, el proyecto deberá desarrollarse cumpliendo con el Manual de Procedimientos Ambientales (MPA) de Ecogas, el cual se encuentra disponible en www.ecogas.com.ar, ante posibles dudas al respecto podrá consultar a la Gerencia de Seguridad y Ambiente de Ecogas (ssacentro@ecogas.com.ar).

2.4- PERMISOS DE OCUPACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO Y/O PRIVADO

Estará a cargo de la Contratista la recopilación de toda la información, inicio y realización de los trámites, pago de aranceles, permisos de apertura, derechos, autorizaciones, servicios, etc. (entendiéndose como tales pero no limitados, entre otros, a los emanados de organismos públicos o privados de jurisdicción nacional, provincial y/o municipal) que son necesarios para el inicio y ejecución de las obras.

La Contratista deberá demostrar una actitud diligente en la gestión para la obtención de los Permisos/Resolución necesarios para la ejecución de la obra, debiendo adoptar todas las medidas previstas normativamente a esos fines y respaldar su accionar con documentación fehaciente en tal sentido (vgr. pronto despacho, carta documento u otro documento o acción tendiente al mismo fin, etc.). Caso contrario no tendrá derecho a efectuar ningún tipo de reclamo a la Municipalidad de Villa Allende por ningún concepto.

Los permisos indicados deberán ser presentados a la Inspección de Obra, sin los cuales no se podrán iniciar los tramos de obra correspondientes. En caso que la contratista tenga dudas sobre los alcances de los mismos deberá hacer la consulta por escrito a la Municipalidad de Villa Allende. Será considerado falta grave la inobservancia de lo indicado precedentemente.

El Contratista será responsable de la correcta ejecución de los trabajos y cumplimiento de todas las disposiciones y/o exigencias establecidas por el otorgante del permiso. Con anterioridad a la iniciación de los trabajos, se deberá notificar fehacientemente a la autoridad que corresponda, el comienzo de la obra dentro de sus jurisdicciones.

En todos los casos (sea sobre inmuebles de dominio público o privado), el contratista estará a cargo del pago de todos los daños y perjuicios que directa o indirectamente ocasionara al superficiario. En consecuencia, queda expresamente establecido que el Contratista será responsable de toda reclamación por tales conceptos se efectúen a raíz de la ejecución de los trabajos, cualquiera fuere su naturaleza, corriendo por su cuenta y cargo las indemnizaciones pertinentes. En tal sentido, la presente enunciación con relación al pago de daños y perjuicios no es taxativa sino meramente enunciativa.

La Contratista deberá presentar a la Inspección de Obra, las correspondientes actas y/o notas de conformidad final por los trabajos ejecutados, emitidas por los Organismos Públicos y/o Privados afectados por la obra.

Será condición previa a la Recepción Provisoria, la presentación de las actas y/o notas de conformidad mencionadas precedentemente.

Asimismo, la contratista deberá obtener los permisos correspondientes a inmuebles públicos o privados para obradores, almacenes y otros usos que, aunque fuera necesario para cualquier aspecto complementario de la obra, no lo fuera de ocupación permanente e indispensable de la obra propiamente dicha.

2.5- PROVISIÓN DE MATERIALES

2.5.1- MATERIALES A PROVEER POR LA CONTRATISTA

La Contratista proveerá todos los materiales para la ejecución de la obra, incluidos aquellos que no se encuentren específicamente detallados en el presente Pliego y que sean necesarios para la habilitación de la obra.

La responsabilidad de la custodia e integridad de los materiales serán por cuenta y cargo exclusivamente de la Contratista, debiendo reponer los mismos si fuera necesario, sin que ello implique mayores costos o adicionales.

La Contratista deberá disponer de instalaciones adecuadas para el almacenaje de todos aquellos materiales que requieran ser depositados bajo techo o acondicionamiento especial para elementos que así lo necesiten.

2.5.2- CALIDAD DE LOS MATERIALES

Los materiales a incorporar a la obra por el Contratista, deberán ser aprobados previamente por Ecogas a través de la inspección de obra, mediante ensayos realizados en organismos oficiales y estarán a cargo de la Contratista los costos que éstos demanden.

Los materiales se ajustarán estrictamente a las normas de aplicación, lo que quedará perfectamente establecido al momento de la presentación del PCPT para su aprobación.

El Contratista proveerá a Ecogas toda la información y documentación que permita verificar el cumplimiento de las normas correspondientes.

La aprobación por parte de Ecogas de los materiales a proveer por el Contratista, no exime al mismo de la responsabilidad por los vicios ocultos que dichos elementos puedan presentar.

3- ASPECTOS CONSTRUCTIVOSEl Contratista tendrá a su cargo todas las operaciones y trabajos de construcción necesarios para la instalación completa y correcta de la cañería.

El Contratista deberá disponer de instalaciones adecuadas para el almacenaje de todos aquellos materiales que requieran ser depositados bajo techo o acondicionamiento especial para elementos que así lo necesiten.

En los espacios verdes donde se deban efectuar excavaciones, la Contratista procederá a retirar el césped en forma de panes, manteniéndolos en condiciones hasta el momento de efectuar la reposición a su condición natural.

3.1- ZANJEO

En la ejecución del zanjeo deberán tenerse en cuenta las siguientes pautas:

a) En pozos y/o aberturas que se aparten de lo normal (instalación de válvulas, empalmes especiales, etc.), deberán proveerse elementos que impidan el desmoronamiento de las paredes de la zanja (tablestacado).

b) Separación de manto de tierra fértil del resto del material de la zanja. Colocación del citado manto en último término en la tapada y compactación, de modo de restituir a su condición original el terreno afectado.

c) Colocación de colchón y manto de tierra fina obtenida por tamizado o agregado de tierra fina.

d) Encajonamiento de tierra donde el Municipio y/o la Inspección en Obra lo haga aconsejable, a fin de evitar inconvenientes en el tránsito peatonal y/o vehicular. La rotura de otros servicios (desagües, cañerías de agua, cables, etc.) que se produzcan durante la ejecución del zanjeo o instalación de cañerías deberán ser reparados por el Contratista, no considerándose dichas tareas como adicional alguno.

e) La profundidad de la zanja que alojara la cañería deberá estar referida al nivel de suelo firme, y la tapada mínima de la cañería será de 1,20m.

f) La señalización en la vía pública (carteles, vallados, balizado, etc.) deberá ser realizada de acuerdo a los requerimientos de Ecogas y las Ordenanzas municipales aplicables en el lugar.

g) Atento a la existencia de distintos servicios y obstáculos en la vereda, la cañería que se debiera instalarse por calzada, deberá ubicarse a una tapada mínima de 0,80 metros respecto al nivel de calzada existente (fondo de cordón cuneta).

3.2- CRUCES DE CALLES Y CURSOS DE AGUA. INSTALACIÓN DE CAÑERÍA EN ZONA DE RUTA

Los cruces de calles y cursos de agua deberán ser realizados de acuerdo al Proyecto Constructivo aprobado por Ecogas. En el mismo quedara definido todo lo concerniente a la estabilidad de conducto, profundidad de instalaciones, profundidad de instalaciones en el lecho del arroyo, línea de ribera, etc.

La instalación de cañería en zona de ruta se efectuara de acuerdo al Proyecto Constructivo aprobado por Ecogas y se deberán seguir las instrucciones que puedan establecer las autoridades de DPV.

La contratista tomara precauciones del caso y no causará la interrupción del tránsito durante la construcción de la obra , siendo total responsable de todos los daños que pudiere ocasionar.

Estos cruces podrán ser:

a-) Por Perforación: este trabajo incluye la ejecución de cruces de calles mediante la perforación a mecha o perforación por punzonado, realizado en un todo de acuerdo a lo indicado en este pliego.

b-) Por Túnel: incluye la ejecución y relleno de túneles realizados bajo calzada en forma manual o mecánica.

El relleno de los mismos será realizado con suelo cemento en los lugares que sean indicados por la Inspección. Según el tipo de túnel deberá realizarse el relleno del terreno en forma manual o con inyección de suelo.

c-) A Cielo Abierto: Deberá respetarse lo indicado en la parte ZANJEO, TAPADO DE ZANJAS Y COMPACTACION DE SUELO y ROTURA Y REPARACION DE VEREDAS Y PAVIMENTOS.

3.3- TAPADO DE ZANJAS Y COMPACTACIÓN DE SUELO

Una vez colocada la cañería en la zanja, la Contratista procederá a tapar la misma manteniendo un ritmo de trabajo adecuado al desarrollo de la Obra.

El trabajo de relleno y compactación del suelo se hará teniendo en cuenta las reglas del arte y la normativa vigente, la que existiere en el ámbito de cada Municipalidad, la Ley Provincial de Protección del Ambiente Nº 7343/85 y el Pliego Tipo de Especificaciones Técnicas Generales de GE para la construcción de Gasoductos, Ramales, Propanoductos, Plantas Reductoras de Presión y Redes de Distribución de Gas a Media Presión (Art. 34º y 47º), como así también lo señalado en el Art. 14° de la parte 6 de la Norma NAG-140, para la construcción de Redes para la Distribución de Gases de Petróleo y Manufacturados, de hasta 4 bar, de Polietileno.

Para dicha tarea la Contratista realizará los procedimientos y uso de tecnologías apropiados para no someter la tubería a esfuerzos de flexión. El grado de compactación en el tapado de la zanja, deberá ser tal que se alcance similar grado de densidad al de los suelos adyacentes no afectados por la excavación.

En todos los casos, la Contratista será la responsable del procedimiento de llenado de las zanjas por capas de 0,20m de espesor, requiriendo los informes que fueren pertinentes para el control la humedad del suelo y su compactación, a través de un laboratorio autorizado. El costo de los mismos estará a cargo de la Contratista.Después de completarse el tapado de la zanja, La Constructora realizará la limpieza de la Obra quitando todo material pétreo, raigones, troncos, tacos, materiales rechazados, tambores y otros restos, de manera tal de dejar la zona completamente limpia y en condiciones aceptables.

3.4- ROTURA Y REPARACIÓN DE VEREDAS Y PAVIMENTOS

La rotura y reparación de las veredas y pavimento incluye la provisión de todos los materiales y trabajos necesarios a fin de restituir a su condición original todos los objetos afectados por la obra. Dichas tareas deberán ejecutarse de acuerdo a las normas vigentes, las Reglas del Arte y respetando las disposiciones municipales y/o de Entes correspondientes.

La terminación de los mosaicos de las veredas, deberá ser igual a la de los mosaicos existentes en cada vereda.

Asimismo será condición indispensable para la Recepción Provisoria de la Obra, la presentación de las actas y/o notas de conformidad final por los trabajos ejecutados (certificado final de obra) expedidas por parte de cada Municipio.

3.5- ASPECTOS PARTICULARES DE LA INSTALACIÓN

3.5.1- SOLDADURAS

La Contratista deberá presentar las especificaciones de los procedimientos de soldadura, sus correspondientes clasificaciones, plano con el mapa de soldadura y calificación del soldador, tal como se indica en la norma API 1104 y la Especificación E.T. 04/00 de Ecogas.

La especificación del procedimiento de soldadura y su calificación, deberá estar avaluada por un inspector de Soldadura Nivel II, calificado según norma API 1104 y la NAG-105.

Para la ejecución de los trabajos la firma deberá contar con soldadores con registro de acuerdo a las normas vigentes en el ámbito de Ecogas.

3.5.2- PRUEBAS

A los efectos de la ejecución de las pruebas de fuga, resistencia y hermeticidad, se deberá seguir los lineamientos indicados en la Norma NAG-124, y lo previsto en el anteproyecto respectivo, previendo una duración mínima de 8 (hs) para la prueba de resistencia y de 24 (hs) para la hermeticidad.

Por tal motivo y previo a la ejecución de las mismas, la Contratista deberá presentar el procedimiento de Prueba de Resistencia y Hermeticidad, en donde se indicaran los métodos y elementos a utilizar, como así también las formas en que se ejecutara de corresponder, el barrido del agua, limpieza y secado o inhibición del agua residual para evitar la formación de hidratos.

3.5.3- PROTECCIÓN ANTICORROSIVADeberán seguirse estrictamente los lineamientos indicados por la Distribuidora de Gas del Centro S.A.

3.5.4- INERTIZACIÓN DE CAÑERÍAS

Con posterioridad de la desafectación de una cañería, se deberá efectuar la inertización de la misma, con la correspondiente provisión de gas inerte para inerte para tal fin. Según lo previsto en la sección 727 de la Norma NAG-100.

3.5.5- CONEXIONES A LAS INSTALACIONES EXISTENTES

La operación de conexión a cañería existente en servicio estará a cargo del personal de Ecogas, estando a cargo de la Contratista la provisión de todos los materiales, equipos y personal necesario para la preparación de los trabajos.

La Contratista deberá coordinar con el Sector Operaciones y Mantenimiento los detalles técnicos para la ejecución de estas conexiones, luego de lo cual presentara una memoria descriptiva de cómo ejecutarán los trabajos y la secuencia de realización de dichas tareas, adjuntando catálogos y folletos de las piezas de conexión a utilizar, debiendo programar las mismas de forma tal de mantener el suministro a los clientes actuales. La memoria antes indicada deberá ser aprobada por Ecogas.

La definición de los accesorios necesarios para las conexiones que hubiere, serán definidos con posterioridad a la ejecución de los sondeos que realizara la Contratista para la determinación y localización del conducto sobre el cual deben colocarse, participando en dicha oportunidad, personal de Obras y Operaciones y Mantenimiento de Ecogas.

Estarán a cargo de la Contratista los ensayos no destructivos de todas las soldaduras de empalmes, cumplimentando en la norma NAG-100.

Con respecto a la ubicación de las cañerías existentes, la Contratista deberá realizar la detección y/o sondeo de las mismas, solicitando previamente por escrito, la autorización de Ecogas. Los planos conforme a obra de dichas instalaciones deberán ser solicitados por escrito al sector Operaciones y Mantenimiento, sitio en Juan B. Justo 4301, Bº Panamericano de la Ciudad de Cordoba, de Lunes a Viernes de 8:00 a 12:00 hs.

3.6- AVANCE DE OBRA

La realización de las obras y los accesorios a utilizar, deberán programarse de manera tal que las mismas permitan desde su inicio el suministro de gas al área proyectada, continuando su avance con la instalación de las cañerías de alimentación en forma conjunta con las de menor diámetro y al que de ellas se derivan.

4- DOCUMENTACIÓN FINAL DE OBRA

4.1 PLANOS CONFORME A OBRA

La Contratista deberá entregar, una vez finalizada los trabajos, los planos conforme a obras generales y detalle de cruces especiales, para lo cual Ecogas entregara los archivos DWG del proyecto constructivo.

Para la realización de los mismos se tendrá en cuenta lo establecido en el Plano Tipo PT 10023 y en las Especificaciones para la Confección, Identificación y Registro de planos de Ecogas.

Se imprimirán UNA (1) copia en película de poliester tipo Copyline GT 1 de Agfa Geveart y SIETE (7) copias cada uno doblados y encarpetados.

Los originales se entregaran enrollados.

4.2 DIGITALIZACIÓN

Como complemento a lo indicado en el punto anterior, los planos conforme a obra deberán ser entregados en Soporte Digital (CD/DVD), en Plano en AutoCad ultima versión (Archivo DWG) y archivo del PCO escaneado en ByN (archivo en formato PDF), el mismo deberá incluir las firmas de la contratista y del inspector de Obra.

Los tipos de líneas, colores, espesores, layers, formatos, etc. deberán seguir los lineamientos descriptos en las Especificaciones para la Confección, Identificación y Registro de planos de Ecogas (E.T.03/01).

Villa Allende, 23 de Abril de 2018.-

VISTO:

La necesidad de reforzar partidas del Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos del corriente año sin alterar el monto del mismo.-

Y CONSIDERANDO

Que el Art. 15 de la Ordenanza de Contabilidad N° 01/90 vigente, establece que el Departamento Ejecutivo, cuando lo crea necesario, podrá realizar compensaciones de rubros presupuestarios.-

Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE VILLA ALLENDEDECRETA

Art. 1°: Modifíquese el Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos vigente sin alterar el monto del mismo, conforme a lo establecido en planilla que en una ( 1) foja se adjunta y que pasa a formar parte integrante del presente Decreto.-

Art. 2°: La presente compensación lleva el N°15/18.-

Art. 3°: Comuníquese, entréguese copia del presente decreto al Departamento Administrativo, publíquese, dese al registro municipal y archívese.

DECRETO N° 96/18

Villa Allende, 25 de Abril de 2018

VISTO:El Expte. N° 11537/2018 mediante el cual el señor Secretario de Obras y

Servicios Públicos de la Municipalidad de Villa Allende solicita la contratación de la obra de “GAS Y ELECTRICIDAD ENAMPLIACIÓN EDIFCIO MUNICIPAL”, a los fines de la ampliación de la capacidad instalada de la Municipalidad, dotando de mayor comodidad a diversas áreas, lo que se traduce en mejor atención y eficiencia para la ciudadanía de Villa Allende.

Y CONSIDERANDO:1- Que el señor Secretario de Obras y Servicios Públicos solicita la

contratación de la obra de “GAS Y ELECTRICIDAD ENAMPLIACIÓN EDIFCIO MUNICIPAL”, a los fines de la ampliación de la capacidad instalada de la Municipalidad, dotando de mayor comodidad a diversas áreas del ente, lo que se traduce en mejor atención y eficiencia para la ciudadanía de Villa Allende. A tales fines obra incorporado Memoria Descriptiva de los trabajos a realizarse.

2 - Que asimismo obra incorporado presupuestos para la obra de electricidad de las firmas “VOLTIUM DE DEPETRIS EDUARDO OSCAR ALBERTO” quien cotiza en precios unitarios por un monto Total de Pesos Ciento Nueve Mil Quinientos ($109.500,00) y de la firma “CÉSAR ARIEL ASTIZ”, quien cotiza en precios unitarios por un monto Total de Pesos Ciento Dieciséis Mil Quinientos ($116.500,00).

Que para la obra de Gas obran incorporados presupuestos de las firmas “SERVICIOS VARIOS de NICOLAS FRANCO DEPETRIS” quien cotiza en precios unitarios por un monto Total de Pesos Cincuenta y Un Mil ($51.000,00) y de la firma “CÉSAR ARIEL ASTIZ”, quien cotiza en precios unitarios por un monto Total de Pesos Cincuenta y Nueve Mil Quinientos ($59.500,00).

Que la Secretaria de Obras y Servicios Públicos propone la contratación de la obra de “GAS Y ELECTRICIDAD ENAMPLIACIÓN EDIFCIO MUNICIPAL”, con las firmas “VOLTIUM DE DEPETRIS EDUARDO OSCAR ALBERTO” por un monto Total de Pesos Ciento Nueve Mil Quinientos ($109.500,00) y “SERVICIOS VARIOS de NICOLAS FRANCO DEPETRIS” por un monto Total de Pesos Cincuenta y Un Mil ($51.000,00), siendo el monto total a contratar de Pesos Ciento Sesenta Mil Quinientos (160.500,00).

Que ha tomado la debida intervención la Secretaría de Hacienda de esta Municipalidad informando la existencia de fondos para la ejecución de la obra. Que asimismo se ha realizado la imputación del gasto a las partidas correspondientes al presupuesto vigente.

3-Que en virtud de lo solicitado por el señor Secretario de Obras y Servicios Públicos y en razón de la necesidad de la contratación de la obra “GAS Y ELECTRICIDAD EN AMPLIACIÓN EDIFCIO MUNICIPAL”, se entiende que es procedente la realización de una contratación directa en la forma solicitada y en los términos del Art. 89 inc. I, por no superar el monto establecido a los fines de la realización de contratación directa, de conformidad a lo normado por la Ordenanza N° 30/2017 de Presupuesto 2018.

Por ello, y lo dictaminado por Asesoría Letrada mediante Dictamen 37/18

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE VILLA ALLENDEDECRETA

Art. 1°: CONTRATAR de manera directa la Obra “GAS Y ELECTRICIDAD ENAMPLIACIÓN EDIFCIO MUNICIPAL”, con las firmas “VOLTIUM DE DEPETRIS EDUARDO OSCAR ALBERTO” por un monto Total de Pesos Ciento Nueve Mil Quinientos ($109.500,00), la ejecución de la parte electricidad y con la firma “SERVICIOS VARIOS de NICOLAS FRANCO DEPETRIS” por un monto Total de Pesos Cincuenta y Un Mil ($51.000,00), la ejecución de la parte de Gas.

Art. 2°: Notifíquese a la Oficina de Asesoría Letrada y a la Secretaría de Hacienda a los fines de que tome razón, actúen en consecuencia y procedan a notificar al interesado.-

Art. 3°: Comuníquese, publíquese, dése al registro Municipal y archívese.-

DECRETO N°99/18

Villa Allende, 25 de Abril de 2018.-

VISTO:

El Expediente N° 11538/2018 de referencia mediante el cual el señor Secretario de Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad de Villa Allende solicita la contratación de la obra de “PINTURA Y REALIZACIÓN DE CUBIERTA DE TECHO ENAMPLIACIÓN EDIFCIO MUNICIPAL”, a los fines de la ampliación de la capacidad instalada de la Municipalidad, dotando de mayor comodidad a diversas áreas, lo que se traduce en mejor atención y eficiencia para la ciudadanía de Villa Allende.

Y CONSIDERANDO:

1- Que el señor Secretario de Obras y Servicios Públicos solicita la contratación de la obra de “PINTURA Y REALIZACIÓN DE CUBIERTA DE TECHO ENAMPLIACIÓN EDIFCIO MUNICIPAL”, a los fines de la ampliación de la capacidad instalada de la Municipalidad, dotando de mayor comodidad a diversas áreas del ente, lo que se traduce en mejor atención y eficiencia para la ciudadanía de Villa Allende. A tales fines obra incorporado Memoria Descriptiva de los trabajos a realizarse.

2- Que asimismo obra incorporado presupuestos para la obra de pintura y cubierta de techo, de las firmas “PABLO EXEQUIEL SALAS – SERVICIOS VARIOS” quien cotiza en precios unitarios por un monto Total de Pesos Ciento Sesenta y Nueve Mil Cuatrocientos Veinte ($169.420,00); y de la firma “MIGUEL ÁLVAREZ – PINTURA EN GENERAL”, quien cotiza en precios unitarios por un monto Total de Pesos Ciento Ochenta Mil Cuatrocientos Ochenta ($180.480,00).

Que la Secretaria de Obras y Servicios Públicos propone la contratación de la obra de “PINTURA Y REALIZACIÓN DE CUBIERTA DE TECHO ENAMPLIACIÓN EDIFCIO MUNICIPAL”, con la firma “PABLO EXEQUIEL SALAS – SERVICIOS VARIOS” por un monto Total de Pesos Ciento Sesenta y Nueve Mil Cuatrocientos Veinte ($169.420,00).

Que ha tomado la debida intervención la Secretaría de Hacienda de esta Municipalidad informando la existencia de fondos para la ejecución de la obra. Que asimismo se ha realizado la imputación del gasto a las partidas correspondientes al presupuesto vigente.

3-Que en virtud de lo solicitado por el señor Secretario de Obras y Servicios Públicos y en razón de la necesidad de la contratación de la obra “PINTURA Y REALIZACIÓN DE CUBIERTA DE TECHO ENAMPLIACIÓN EDIFCIO MUNICIPAL”, se entiende que es procedente la realización de una contratación directa en la forma solicitada y en los términos del Art. 89 inc. I, por no superar el monto establecido a los fines de la realización de contratación directa, de conformidad a lo normado por la Ordenanza N° 30/2017 de Presupuesto 2018.

Por ello, y lo dictaminado por Asesoría Letrada mediante Dictamen 38/18

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE VILLA ALLENDEDECRETA

Art. 1°:CONTRATAR de manera directa la Obra de “PINTURA Y REALIZACIÓN DE CUBIERTA DE TECHO EN AMPLIACIÓN EDIFCIO MUNICIPAL”,, con la firma “PABLO EXEQUIEL SALAS – SERVICIOS VARIOS” por un monto Total de Pesos Ciento Sesenta y Nueve Mil Cuatrocientos Veinte ($169.420,00).

Art. 2°: Notifíquese a la Oficina de Asesoría Letrada y a la Secretaría de Hacienda a los fines de que tome razón, actúen en consecuencia y procedan a notificar al interesado.-

Art. 3°: Comuníquese, publíquese, dése al registro Municipal y archívese.-

DECRETO N°100/18

Villa Allende, 25 de Abril de 2018

VISTO:El Expediente N° 11540/2018 mediante el cual el señor Secretario de

Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad de Villa Allende solicita la contratación de la obra de “CONSTRUCCIÓN DE OFICINA PARA PLANEAMIENTO Y DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS”, a los fines de la ampliación de la capacidad instalada de la Municipalidad, dotando de mayor comodidad a diversas áreas, lo que se traduce en mejor atención y eficiencia para la ciudadanía de Villa Allende.

Y CONSIDERANDO:1- Que el señor Secretario de Obras y Servicios Públicos solicita la

contratación de la obra de “CONSTRUCCIÓN DE OFICINA PARA PLANEAMIENTO Y DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS”, a los fines de la ampliación de la capacidad instalada de la Municipalidad, dotando de mayor comodidad a diversas áreas del ente, lo que se traduce en mejor atención y eficiencia para la ciudadanía de Villa Allende. A tales fines obra incorporado Memoria Descriptiva de los trabajos a realizarse.

2- Que asimismo obra incorporado presupuestos para la obra de construcción de 46 m2 en el ala izquierda, de las firmas “BKB EMPRESA CONSTRUCTORA”, C.U.I.T. 30-70825783-0, quien cotiza en precios unitarios por un monto Total de Pesos Cuatrocientos Cincuenta y Tres Mil Quinientos Sesenta ($453.560,00); y de la firma “VÍCTOR CORREA CONSTRUCCIONES”, C.U.I.T. 20-28271142-8, quien cotiza en precios unitarios por un monto Total de Pesos Cuatrocientos Noventa y Seis Mil Ochocientos ($496.800,00).

Que la Secretaria de Obras y Servicios Públicos propone la contratación de la obra de “CONSTRUCCIÓN DE OFICINA PARA PLANEAMIENTO Y DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS” con la firma “BKB EMPRESA CONSTRUCTORA”, por un monto Total de Pesos Cuatrocientos Cincuenta y Tres Mil Quinientos Sesenta ($453.560,00).

Que ha tomado la debida intervención la Secretaría de Hacienda de esta Municipalidad informando la existencia de fondos para la ejecución de la obra. Que asimismo se ha realizado la imputación del gasto a las partidas correspondientes al presupuesto vigente.

3-Que en virtud de lo solicitado por el señor Secretario de Obras y Servicios Públicos y en razón de la necesidad de la contratación de la obra “CONSTRUCCIÓN DE OFICINA PARA PLANEAMIENTO Y DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS”, se entiende que es procedente la realización de una contratación directa en la forma solicitada y en los términos del Art. 89 inc. I, por no superar el monto establecido a los fines de la realización de contratación directa, de conformidad a lo normado por la Ordenanza N° 30/2017 de Presupuesto 2018.

Por ello, y lo dictaminado por Asesoría Letrada mediante Dictamen 39/18.

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE VILLA ALLENDEDECRETA

Art. 1°:CONTRATAR de manera directa la Obra “CONSTRUCCIÓN DE OFICINA PARA PLANEAMIENTO Y DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS”, con la firma “BKB EMPRESA CONSTRUCTORA”, C.U.I.T. 30-70825783-0, por un monto Total de Pesos Cuatrocientos Cincuenta y Tres Mil Quinientos Sesenta ($453.560,00).

Art. 2°: Notifíquese a la Oficina de Asesoría Letrada y a la Secretaría de Hacienda a los fines de que tome razón, actúen en consecuencia y procedan a notificar al interesado.-

Art. 3°: Comuníquese, publíquese, dése al registro Municipal y archívese.-

DECRETO N°101/18

Villa Allende, 25 de Abril de 2018VISTO:

El Expediente N° 11543/2018 mediante el cual el señor Secretario de Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad de Villa Allende solicita la contratación de la obra de “CONSTRUCCIÓN DE OFICINA PARA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS Y SISTEMA”, a los fines de la ampliación de la capacidad instalada de la Municipalidad, dotando de mayor comodidad a diversas áreas, lo que se traduce en mejor atención y eficiencia para la ciudadanía de Villa Allende.

Y CONSIDERANDO:

1- Que el señor Secretario de Obras y Servicios Públicos solicita la contratación de la obra de “CONSTRUCCIÓN DE OFICINA PARA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS Y SISTEMA”, a los fines de la ampliación de la capacidad instalada de la Municipalidad, dotando de mayor comodidad a diversas áreas del ente, lo que se traduce en mejor atención y eficiencia para la ciudadanía de Villa Allende. A tal efecto obra incorporado Memoria Descriptiva de los trabajos a realizarse.

2- Que asimismo obra incorporado presupuestos para la obra deconstrucción la obra mencionada, de las firmas “SGCA S.A.”, C.U.I.T. 30-71236898-1, quien cotiza en precios unitarios por un monto Total de Pesos Cuatrocientos Treinta y Dos Mil Ochocientos Ochenta y Tres ($432.883,00); y de la firma “VÍCTOR CORREA CONSTRUCCIONES”, C.U.I.T. 20-271142-8, quien cotiza en precios unitarios por un monto Total de Pesos Cuatrocientos Setenta y Cinco Mil Doscientos ($475.200,00).

Que la Secretaria de Obras y Servicios Públicos propone la contratación de la obra de “CONSTRUCCIÓN DE OFICINA PARA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS Y SISTEMA”, con la firma “SGCA S.A.”, C.U.I.T. 30-71236898-1, por un monto Total de Pesos Cuatrocientos Treinta y Dos Mil Ochocientos Ochenta y Tres ($432.883,00).

Que ha tomado la debida intervención la Secretaría de Hacienda de esta Municipalidad informando la existencia de fondos para la ejecución de la obra. Que asimismo se ha realizado la imputación del gasto a las partidas correspondientes al presupuesto vigente.

3-Que en virtud de lo solicitado por el señor Secretario de Obras y Servicios Públicos y en razón de la necesidad de la contratación de la obra “CONSTRUCCIÓN DE OFICINA PARA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS Y SISTEMA”, se entiende que es procedente la realización de una contratación directa en la forma solicitada y en los términos del Art. 89 inc. I, por no superar el monto establecido a los fines de la realización de contratación directa, de conformidad a lo normado por la Ordenanza N° 30/2017 de Presupuesto 2018.

Por ello, y lo dictaminado por Asesoría Letrada mediante Dictamen 40/18

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE VILLA ALLENDEDECRETA

Art. 1°: CONTRATAR de manera directa la Obra “CONSTRUCCIÓN DE OFICINA PARA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS Y SISTEMA, con la firma “SGCA S.A.” C.U.I.T. 30-71236898-1, por un monto Total de Pesos Cuatrocientos Treinta y Dos Mil Ochocientos Ochenta y Tres ($432.883,00);

Art. 2°: Notifíquese a la Oficina de Asesoría Letrada y a la Secretaría de Hacienda a los fines de que tome razón, actúen en consecuencia y procedan a notificar al interesado.-

Art. 3°: Comuníquese, publíquese, dése al registro Municipal y archívese.-

DECRETO N°102/18

Villa Allende, 26 de Abril de 2018.-VISTO:

La necesidad de cubrir el cargo de Personal de Gabinete en Inspecciones Generales, dependiente de la Secretaría de Gobierno de esta Municipalidad.-

Y CONSIDERANDO:

Las facultades del Departamento Ejecutivo establecidas en el Art. 112, inciso 9 de la Carta Orgánica Municipal.-

Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE VILLA ALLENDEDECRETA

Art. 1°: DESIGNAR, con retroactividad al día 1° de Abril del presente año, Personal de Gabinete debiendo cumplir funciones en el área de Inspecciones Generales, dependiente de la Secretaría de Gobierno de la Municipalidad de Villa Allende, al Sr. MANSILLA FIGUEROA SANTIAGO, D.N.I: 35.577.037.-

Art. 2°: Los gastos que demande el cumplimiento del presente Decreto serán imputados a la partida presupuestaria correspondiente- Egresos Presupuestarios – año 2018.-

Art. 3°: Comuníquese, publíquese, dése al registro Municipal y archívese.-

DECRETO N°103/18

Villa Allende, 27 de Abril de 2018.-

VISTO: La necesidad de cubrir el cargo de Director de Cultura de esta Municipalidad

Y CONSIDERANDO:

Las facultades propias e inherentes del Departamento Ejecutivo Municipal, establecidas en la Carta Orgánica Municipal –Art. 112 Inc. 9

Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE VILLA ALLENDEDECRETA

Art. 1°: DESIGNAR, a partir del 1° de Mayo del corriente año; Director de Cultura de la Municipalidad de Villa Allende, al Sr. ESQUIVEL LUCAS IVAN D.N.I. N° 27.793.347.-

Art. 2°: Los gastos que demande el cumplimiento del presente Decreto, serán imputados a la partida presupuestaria correspondiente – Egresos Presupuestarios año 2018-

Art. 3°: Comuníquese, publíquese, dése al registro Municipal y archívese.-

DECRETO N°104/18

Villa Allende, 27 de Abril de 2018.-

VISTO:

La necesidad de reforzar partidas del Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos del corriente año sin alterar el monto del mismo.-

Y CONSIDERANDO

Que el Art. 15 de la Ordenanza de Contabilidad N° 01/90 vigente, establece que el Departamento Ejecutivo, cuando lo crea necesario, podrá realizar compensaciones de rubros presupuestarios.-

Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE VILLA ALLENDEDECRETA

Art. 1°: Modifíquese el Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos vigente sin alterar el monto del mismo, conforme a lo establecido en planilla que en una ( 1) foja se adjunta y que pasa a formar parte integrante del presente Decreto.-

Art. 2°: La presente compensación lleva el N°16/18.-

Art. 3°: Comuníquese, entréguese copia del presente decreto al Departamento Administrativo, publíquese, dese al registro municipal y archívese.

DECRETO N° 105/18

RESOLUCIONES

Villa Allende, 23 de Abril de 2018.VISTO:

La necesidad de encarar una campaña de vacunación antirrábica de perros y gatos, masiva y gratuita, como primera medida entre una serie de acciones a realizar en pos de iniciar un programa integral de salud animal en nuestra Ciudad, y en un todo de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza N° 36/17 Tenencia responsable de Animales.

Y CONSIDERANDO:

Que la inmunización de los animales domésticos debe hacerse anualmente, según recomendaciones del Instituto Antirrábico de Córdoba, y del Colegio de Veterinarios de Córdoba.

Que se cuenta con el apoyo del mencionado Instituto, que suministrará las dosis necesarias, debiendo el municipio aportar las jeringas y agujas descartables y afrontar los viáticos y refrigerios del personal destinado a esa tarea.

Por ello:

EL SECRETARIO DE GOBIERNO DE LA MUNICIPALIDAD DE VILLA ALLENDE

RESUELVE:

Art. 1º: AUTORIZAR el pago de viáticos al personal comisionado por el INSTITUTO ANTIRRÁBICO DE CÓRDOBA, que en cantidad de dos (2) por día, durante cinco (5) días, realizarán la tarea de vacunación antirrábica de perros y gatos en nuestra ciudad, desde el 7 hasta el 11 de mayo de 2018 inclusive. Dichos viáticos ascienden a la suma de PESOS SETECIENTOS CINCUENTA ($ 750,00) por día, por persona.-

Art. 2º: AUTORIZAR la provisión de un refrigerio diario a los dos vacunadores que realizarán la inmunización de perros y gatos del 7 hasta el 11 de mayo de 2018, inclusive.

Art. 3º: AUTORIZAR la adquisición de veinte (20) cajas de jeringas y agujas descartables para la inoculación de los animales.

Art. 4º: Comuníquese a la Secretaría de Hacienda y Dirección de Compras y Suministros. Cumplido, archívese.

RESOLUCIÓN N° 148/18

Villa Allende, 26 de Abril de 2018.-VISTO:

La nota presentada por Sr. Secretario de Obras y Servicios Públicos solicitando el cambio de sentido de circulación del Pasaje Córdoba y la demolición del islote para facilitar la maniobra de giro.

Y CONSIDERANDO:

Que el Sr. Secretario de Obras y Servicios Públicos solicita el cambio de sentido de circulación del Pasaje Córdoba y la demolición del islote para facilitar la maniobra de giro.

Que actualmente el Pasaje Córdoba tiene sentido de circulación Sur - Norte (desde Av. Goycoechea hacia Río de Janeiro). El cambio sería de Norte - Sur (Río de Janeiro hacia Av. Goycoechea).

Que dicho cambio se justifica por la obra de pavimentación que se está ejecutando en la Av. Goycoechea, ya que de esa manera se lograría una nueva derivación del tránsito, favoreciendo el descongestionamiento (según Informe de la Dirección de Inspecciones Generales).

Que el Sr. Secretario de Gobierno estima favorable la realización de los cambios necesarios entretanto se finaliza la obra de pavimentación de la Av. Goycoechea.

Que por ello, la Oficina de Asesoría Letrada entiende que puede hacerse lugar a lo solicitado por el Sr. Secretario de Obras y Servicios Públicos, atento las consideraciones expuestas.

Por ello y lo dictaminado por Asesoría Letrada:

EL SECRETARIO DE GOBIERNO DE LA MUNICIPALIDAD DE VILLA ALLENDE

RESUELVE:

Art. 1°: HACER LUGAR a lo solicitado por el Sr. Secretario de Obras y Servicios Públicos, en relación a la solicitud de cambio de sentido de circulación del Pasaje Córdoba estableciendo el mismo de Norte a Sur (Río de Janeiro hacia Av. Goycoechea) y la demolición del islote con el objeto de facilitar la maniobra de giro, justificado por la obra de pavimentación que se está ejecutando en la Av. Goycoechea y a los fines de lograr una nueva derivación del tránsito, favoreciendo el descongestionamiento del mismo.- Art. 2°: Notifíquese a la Secretaría de Obras y Servicios Públicos para que tome conocimiento y actúe en consecuencia.-

Art. 3°: Comuníquese, publíquese, dése al Registro Municipal y archívese.

RESOLUCIÓN N°152/18

ORDENANZAS