УТВЕРЖДЕНОприказом ГлавУпДК при МИД Россииот «07» сентября 2017 г. № 919

ИЗВЕЩЕНИЕо проведении открытого запроса котировок в электронной форме

на право заключения договора на предоставление на условиях простой (неисключительной) лицензии неисключительных прав на использование

программ для электронно-вычислительных машин информационно-справочных систем «Техэксперт»

(открытый запрос котировок в электронной форме проводится в соответствии с Положением о закупке ГлавУпДК при МИД России в действующей редакции, опубликованной на сайте единой

информационной системы в сфере закупок, до даты публикации Извещения о проведении открытого запроса котировок в электронной форме)

Москва2017

2

Раздел 1. Общие положения.

1.1.Термины и определения.

Договор – соглашение о поставке товаров, выполнении работ или оказании

услуг, заключаемое в соответствии с Гражданским кодексом Российской

Федерации.

Документация о закупке – комплект документов для проведения процедуры

закупки, утверждаемый Заказчиком и содержащий информацию о предмете

закупки, порядке и условиях участия в процедуре закупки, правилах оформления и

подачи заявок участниками процедуры закупки, критериях выбора победителя

процедуры закупки, об условиях договора, заключаемого по результатам

процедуры закупки и иные сведения, определенные Положением о закупке

Заказчика. Извещение о проведении открытого запроса котировок - является

документацией о закупке.

Единая информационная система в сфере закупок (далее – единая

информационная система) – совокупность информации, указанной в части 3

статьи 4 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и

муниципальных нужд» и содержащейся в базах данных, информационных

технологий и технических средств, обеспечивающих формирование, обработку,

хранение такой информации, а также ее предоставление с использованием

официального сайта единой информационной системы в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».

Заказчик – юридическое лицо, указанное в пункте 65 перечня федеральных

государственных унитарных предприятий, имеющих существенное значение для

обеспечения прав и законных интересов граждан Российской Федерации,

обороноспособности и безопасности государства, утвержденного распоряжением

Правительства Российской Федерации от 31.12.2016 № 2931-р (в ред.

3

распоряжения Правительства Российской Федерации от 25.01.2017 № 87-р) в

соответствии с пунктом 6 части 2 статьи 1 Федерального закона от 18.07.2011 №

223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»

(далее – Закон о закупках) Федеральное государственное унитарное предприятие

«Главное производственно-коммерческое управление по обслуживанию

дипломатического корпуса при Министерстве иностранных дел Российской

Федерации» (ГлавУпДК при МИД России).

Закупки (закупка) – совокупность осуществляемых в порядке,

предусмотренном Положением о закупке Заказчика, действий Заказчика,

направленных на заключение гражданско-правовых договоров на поставку

товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Заказчика.

Закупочная комиссия – коллегиальный орган, создаваемый

распорядительным документом Заказчика для выбора поставщиков товаров, работ,

услуг для нужд Заказчика путем проведения процедур закупки, предусмотренных

Положением о закупке Заказчика, с целью заключения договора.

Закупочной комиссией осуществляются следующие функции:

Открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам

на участие в процедуре закупки;

Рассмотрение и оценка котировочных заявок на участие в процедуре

закупки;

Принятие решения о допуске или отказе в допуске к участию в процедуре

закупки;

Принятие решения о выборе победителя процедуры закупки;

Принятие решения о признании процедуры закупки несостоявшейся;

Ведение необходимых протоколов при проведении процедуры закупки.

Запрос котировок - это способ закупки, при котором Закупочная комиссия

определяет победителя запроса котировок, которым признается участник запроса

котировок, предложивший наиболее низкую цену договора.

Котировочная заявка – комплект документов, содержащий предложение

участника процедуры закупки, направленное Заказчику по форме и в порядке,

4

установленном документацией о закупке.

Клиент (в т.ч. арендатор) - лицо, пользующееся услугами Заказчика,

осуществляемыми в соответствии с договором.

Коллективный участник процедуры закупки – несколько юридических

лиц или несколько физических лиц, в том числе индивидуальных

предпринимателей, выступающих на стороне одного участника процедуры

закупки, заключивших между собой соответствующее соглашение.

Лот – при проведении закупок могут выделяться лоты, в отношении которых

в извещении о проведении закупки, в документации о закупке отдельно

указываются предмет, начальная (максимальная) цена, сроки и иные условия

поставки товаров, выполнения работ или оказания услуг. Участник процедуры

закупки подает заявку на участие в процедуре закупки в отношении определенного

лота. В отношении каждого лота по результатам состоявшейся процедуры закупки

заключается отдельный договор.

Начальная (максимальная) цена договора – предельно допустимая цена

договора, определяемая Заказчиком в документации о закупке.

Оператор электронной торговой площадки – юридическое лицо или

индивидуальный предприниматель, государственная регистрация которых

осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации,

которые владеют электронной торговой площадкой, необходимыми для ее

функционирования программно-аппаратными средствами и обеспечивают

проведение процедур закупки в электронной форме.

Офшорная компания - юридическое лицо, местом регистрации которого

является государство или территория, включенные в утверждаемый в соответствии

с подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации

перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим

налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления

информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении

юридических лиц.

Победитель запроса котировок – участник (или несколько участников)

5

процедуры закупки, признанный Закупочной комиссией участником запроса

котировок, который сделал лучшее предложение в соответствии с условиями

документации о закупке, и предложению которого Закупочной комиссией

присвоен первый номер. В случае если в документации о закупке предусмотрено

право Заказчика заключить договор с несколькими участниками запроса

котировок, победителями признается число участников запроса котировок,

установленное в документации о закупке, занявших соответствующие места в

порядке возрастания от лучшего предложения. Лучшим предложением –

признается предложение участника запроса котировок, котировочная заявка

которого содержит наименьшее предложение о цене договора среди котировочных

заявок запроса котировок.

Поставщик – победитель запроса котировок, с которым заключен договор на

поставку товаров, выполнение работ или оказание услуг.

Представитель участника – юридическое или физическое лицо,

выступающее в отношениях, связанных с участием в процедуре закупки, в силу

полномочий, основанных на оформленной в соответствии с гражданским

законодательством доверенности от имени участника процедуры закупки и в

интересах такого участника.

Предмет закупки – конкретные товары, работы или услуги, которые

предполагается поставить (выполнить, оказать) Заказчику на условиях,

определенных в документации о закупке.

Процедура закупки – последовательность действий Заказчика по

проведению закупки, установленная Положением о закупке Заказчика, которая

начинается с размещения извещения о закупке и заканчивается заключением

договора.

Процедуры закупки в электронной форме – процедуры закупки товаров,

работ, услуг, проводимые Заказчиком на Универсальной торговой платформе

«Сбербанк-АСТ».

Работы - любая деятельность, результаты которой имеют материальное

выражение и могут быть реализованы для удовлетворения потребностей Заказчика.

6

Реестр недобросовестных поставщиков - публичный реестр, формируемый

в единой информационной системе в соответствии со статьей 5 Федерального

закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными

видами юридических лиц» и Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения

государственных и муниципальных нужд» федеральным органом исполнительной

власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации, включающий

сведения об участниках закупки, уклонившихся от заключения договоров, а также

о поставщиках (исполнителях, подрядчиках), с которыми договоры по решению

суда расторгнуты в связи с существенным нарушением ими договоров.

Сайт Заказчика - сайт Заказчика в информационно-телекоммуникационной

сети «Интернет»: www.updk.ru.

Субъекты малого и среднего предпринимательства – хозяйствующие

субъекты (юридические лица и индивидуальные предприниматели), отнесенные в

соответствии с условиями, установленными Федеральным законом от 24.07.2007 №

209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской

Федерации», к малым предприятиям, в том числе к микропредприятиям, и средним

предприятиям. Для отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства

размер выручки от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на

добавленную стоимость за предшествующий календарный год определяется в

соответствии с действующим Постановлением Правительства Российской

Федерации «О предельных значениях выручки от реализации товаров (работ,

услуг) для каждой категории субъектов малого и среднего предпринимательства».

Товары – любые предметы (материальные объекты), не ограниченные в

обороте, свободно отчуждаемые и переходящие от одного лица к другому по

договору. К товарам, в частности, относятся изделия и оборудование. В случае

если по условиям запроса котировок осуществляется закупка товара и

сопутствующих услуг (транспортировка, монтаж, наладка и т. п.), процедура

рассматривается как направленная на закупку товара при условии, что стоимость

таких сопутствующих услуг не превышает стоимости самих товаров.

7

Услуги – любая деятельность, результаты которой не имеют материального

выражения, включая консультационные, финансовые, юридические, медицинские

услуги, автотранспортные услуги, ремонт и техническое обслуживание

автомобилей, ремонт и обслуживание компьютерной, офисной и иной техники и

оборудования, создание программного обеспечения и его сопровождение, передача

прав (лицензий) на его использование, предоставление телекоммуникационных

услуг, а также получение движимого и недвижимого имущества в лизинг или

аренду и иные не перечисленные выше услуги, необходимые Заказчику.

Участник процедуры закупки - любое юридическое лицо или несколько

юридических лиц, выступающих на стороне одного участника процедуры закупки,

независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места

нахождения и места происхождения капитала, либо любое физическое лицо или

несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника процедуры

закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько

индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника

процедуры закупки.

Экспертная комиссия, экспертная группа, эксперт – коллегиальный

орган, создаваемый приказом Заказчика или физическое лицо, определенное

приказом Заказчика для участия в разработке документации о закупке или ее

отдельных элементов, подготовки заключения по вопросам соответствия

участников процедуры закупки и предложенных ими товаров, работ, услуг

требованиям документации о закупке, а так же рекомендаций по оценке

поставщиков и товаров, работ, услуг в соответствии с порядком, установленным в

документации о закупке.

Электронный документ – документированная информация, представленная

в электронной форме, то есть в виде, пригодном для восприятия человеком с

использованием электронных вычислительных машин, а также для передачи по

информационно-телекоммуникационным сетям или обработки в информационных

системах.

Электронная торговая площадка – программно-аппаратный комплекс,

8

обеспечивающий проведение процедур закупки в электронной форме с

использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

(Универсальная торговая платформа «Сбербанк-АСТ»).

Электронная подпись – информация в электронной форме, которая

присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой

информации) или иным образом связана с такой информацией и которая

используется для определения лица, подписывающего информацию.

Этап – ограниченная каким-либо событием (истечением заранее

определенного срока, завершением заранее отведенного числа попыток, подачей

какого-либо документа и т.д.) процедуры закупки, по результатам которой

принимается какое-либо решение в отношении всех её участников (допустить на

следующий этап, выбрать наилучшего и т.д.).

1.2. Законодательное регулирование

Настоящее Извещение о проведении открытого запроса котировок в

электронной форме на право заключения договора на предоставление на условиях

простой (неисключительной) лицензии неисключительных прав на использование

программ для электронно-вычислительных машин информационно-справочных

систем «Техэксперт» (далее – ИЗВЕЩЕНИЕ) подготовлено в соответствии с

Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг

отдельными видами юридических лиц» и иными нормативными правовыми актами

в сфере закупок, Положением о закупке Заказчика в действующей редакции,

опубликованной на сайте единой информационной системы в сфере закупок, до

даты публикации настоящего ИЗВЕЩЕНИЯ.

По всем вопросам, не урегулированным настоящим ИЗВЕЩЕНИЕМ,

Заказчик, участники процедуры закупки руководствуются нормами Положения о

закупке Заказчика и действующим законодательством.

Раздел 2. Общие сведения о закупке.

2.1. Вид и способ закупки.

Заказчик проводит открытый запрос котировок в электронной форме на

предоставление на условиях простой (неисключительной) лицензии

9

неисключительных прав на использование программ для электронно-

вычислительных машин информационно-справочных систем «Техэксперт».

2.2. . Сайты в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,

на которых Заказчиком размещается информация о проведении процедуры

закупки.

2.2.1. http://utp.sberbank-ast.ru – универсальная торговая платформа;

2.2.2. http://zakupki.gov.ru – сайт единой информационной системы;

2.2.3. http://updk.ru – сайт Заказчика.

2.2.4. ИЗВЕЩЕНИЕ размещается Заказчиком, на сайтах, указанных в

подпунктах 2.2.1 - 2.2.3 настоящего ИЗВЕЩЕНИЯ не менее чем за пять

календарных дней до дня истечения срока представления котировочных заявок и

вскрытия конвертов с котировочными заявками или открытия доступа к поданным

в форме электронных документов котировочным заявкам, указанного в подпункте

2.9 настоящего ИЗВЕЩЕНИЯ.

2.3. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес

электронной почты, номер контактного телефона Заказчика.

2.3.1. Наименование Заказчика: Федеральное государственное унитарное

предприятие «Главное производственно-коммерческое управление по

обслуживанию дипломатического корпуса при Министерстве иностранных дел

Российской Федерации» (ГлавУпДК при МИД России).

2.3.2. Место нахождения: 119034, г. Москва, ул. Пречистенка, д. 20.

2.3.3. Почтовый адрес: 119034, г. Москва, ул. Пречистенка, д. 20.

2.3.4. Адрес электронной почты: AZamaraev@updk.ru.

2.3.5. Номер контактного телефона Заказчика: + 7 (495) 770-35-33.

2.4. Предмет договора с указанием количества поставляемого товара,

объема выполняемых работ, оказываемых услуг.

Предмет договора: предоставление на условиях простой (неисключительной)

лицензии неисключительных прав на использование программ для электронно-

вычислительных машин информационно-справочных систем «Техэксперт».

Количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг

10

указан в разделе 3 «Техническая часть» настоящего ИЗВЕЩЕНИЯ.

2.5. Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения

работы, оказания услуги.

2.5.1. Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения

работы, оказания услуги: г. Москва, ул. Пречистенка, д.20, условия поставки

товара, выполнения работы, оказания услуги указаны в технической части (раздел

3 «Техническая часть») и проекте договора (раздел 4 «Проект договора»).

2.6. Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота).

2.6.1. Сведения о начальной (максимальной) цене договора 911 812,50

рублей (девятьсот одиннадцать тысяч восемьсот двенадцать рублей 50 копеек,

без НДС).

2.7. Срок, место и порядок предоставления ИЗВЕЩЕНИЯ, размер,

порядок и сроки внесения платы, взимаемой Заказчиком за предоставление

ИЗВЕЩЕНИЯ, если такая плата установлена Заказчиком.

2.7.1. Срок, место и порядок предоставления ИЗВЕЩЕНИЯ.

2.7.1.1.ИЗВЕЩЕНИЕ предоставляется любому заинтересованному лицу со

дня его размещения на сайтах, указанных в подпунктах 2.2.1 - 2.2.3 настоящего

ИЗВЕЩЕНИЯ, любым из следующих способов:

2.7.1.1.1. заинтересованные лица могут скачать настоящее ИЗВЕЩЕНИЕ

бесплатно на сайтах, указанных в подпунктах 2.2.1 - 2.2.3 настоящего

ИЗВЕЩЕНИЯ;

2.7.1.1.2. на основании заявления на получение ИЗВЕЩЕНИЯ любого

заинтересованного лица, поданного в форме электронного документа по адресу

Заказчика, указанному в подпункте 2.3.4 настоящего ИЗВЕЩЕНИЯ, в течение двух

рабочих дней со дня получения соответствующего заявления. ИЗВЕЩЕНИЕ

предоставляется такому лицу в форме электронного документа на электронный

адрес, указанный в заявлении заинтересованного лица.

2.7.2. Порядок и сроки внесения платы, взимаемой Заказчиком за

предоставление ИЗВЕЩЕНИЯ: плата за предоставление ИЗВЕЩЕНИЯ Заказчиком

11

не взимается.

2.7.3. На сайтах, указанных в подпунктах 2.2.1 - 2.2.3 настоящего

ИЗВЕЩЕНИЯ, будут публиковаться все разъяснения, касающиеся положений

настоящего ИЗВЕЩЕНИЯ, а также все изменения ИЗВЕЩЕНИЯ, в случае

возникновения таковых.

2.7.4. Если участник процедуры закупки получил ИЗВЕЩЕНИЕ иным, не

указанным в подпунктах 2.7.1.1.1 - 2.7.1.1.2 настоящего ИЗВЕЩЕНИЯ, способом,

Заказчик не несет ответственности за его содержание.

2.7.5. Участники процедуры закупки должны самостоятельно отслеживать

появление на сайтах, указанных в подпунктах 2.2.1 - 2.2.3 настоящего

ИЗВЕЩЕНИЯ, всех изменений ИЗВЕЩЕНИЯ, в случае возникновения таковых.

2.8. Место, порядок и дата начала срока подачи заявок на участие в

процедуре закупки (далее – котировочные заявки):по адресу, указанному в

подпункте 2.2.1 настоящего ИЗВЕЩЕНИЯ, «08» сентября 2017 г.

2.9. Место, порядок и дата окончания срока подачи котировочных

заявок:

по адресу, указанному в подпункте 2.2.1 настоящего ИЗВЕЩЕНИЯ, « 14 »

сентября 2017 г. в 14 часов 30 минут (время московское).

2.10.Место и дата открытия доступа к котировочным заявкам:

по адресу, указанному в подпункте 2.2.1 настоящего ИЗВЕЩЕНИЯ, «14 »

сентября 2017 г. в 14 часов 30 минут (время московское).

2.11.Место и дата рассмотрения и оценки котировочных заявок и

подведения итогов процедуры закупки:

по адресу, указанному в подпункте 2.3.2 настоящего ИЗВЕЩЕНИЯ, «19» сентября

2017г. в 14 часов 45 минут (время московское).

2.12.Требования к безопасности, качеству, техническим

характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским

свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к

результатам работы, установленные Заказчиком и предусмотренные

техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской

12

Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и

применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в

соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации,

иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого

товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям Заказчика.

2.12.1. Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам,

функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы,

услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные

требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара,

выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям Заказчика указаны в

разделе 3 «Техническая часть» и разделе 4 «Проект договора» настоящего

ИЗВЕЩЕНИЯ.

2.12.2. Победитель процедуры закупки должен будет поставить товары

(выполнить работы, оказать услуги), входящие в предмет договора, в месте, на

условиях и в течение периода, указанного в ИЗВЕЩЕНИИ, по цене, указанной в

его котировочной заявке. Характеристики также могут быть установлены в

котировочной заявке победителя процедуры закупки.

2.12.3. В случае, если в ИЗВЕЩЕНИИ содержится указание на товарные

знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели,

промышленные образцы, наименование места происхождения товара или

наименование производителя в отношении товаров, используемых или

поставляемых при выполнении работ, оказании услуг по договору или поставка

которых является предметом договора, применительно к таким товарным знакам

следует читать «или эквивалент».

Для определения эквивалентности предлагаемого к поставке или к

использованию при выполнении работ, оказании услуг товара служат указываемые

технические характеристики такого товара.

Заказчик может установить запрет на поставку эквивалентного товара:

- для закупки запасных частей или расходных материалов для оборудования,

находящегося на гарантии, и если использование именно таких запасных частей

13

или расходных материалов предусмотрено условиями гарантии, технической

эксплуатационной документацией;

- в случае если закупаемые товары будут использоваться только во

взаимодействии с товарами, уже используемыми Заказчиком и при этом уже

используемые товары несовместимы с товарами других товарных знаков;

- в случаях закупки товаров, определенных клиентами Заказчика.

Требования к форме и оформлению котировочной заявки.

2.12.4. Котировочная заявка подается участником процедуры закупки

Заказчику в форме электронного документа через сайт универсальной торговой

платформы, указанный в подпункте 2.2.1 настоящего ИЗВЕЩЕНИЯ, в

соответствии с Регламентом электронной торговой площадки. Котировочная заявка

подписывается электронной подписью лица, имеющего полномочия на подписание

котировочной заявки.

2.12.5. Котировочная заявка должна быть оформлена с учетом особенностей

электронного документооборота в порядке, предусмотренном Федеральным

законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи». Такая заявка должна

по содержанию соответствовать котировочной заявке, подаваемой в письменной

форме, требования к которой установлены настоящим ИЗВЕЩЕНИЕМ.

2.12.6. Все документы, входящие в состав котировочной заявки, подаваемой

в форме электронного документа, должны быть оформлены с использованием

электронной подписи уполномоченных лиц. Оформление котировочной заявки в

форме электронного документа с нарушением требований, указанных в пункте

ИЗВЕЩЕНИЯ, является основанием для отказа в допуске участника процедуры

закупки к участию в процедуре закупки в связи с несоответствием котировочной

заявки требованиям ИЗВЕЩЕНИЯ.

2.12.7. Все документы котировочной заявки должны иметь четко читаемый

текст. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений,

скрепленных печатью (при наличии печати) и заверенных подписью

уполномоченного лица (для юридических лиц) или собственноручно заверенных

14

(для физических лиц).

2.12.8. Все документы и корреспонденция между Заказчиком и участником

процедуры закупки, относящиеся к котировочной заявке, должны быть составлены

на русском языке. Документы на иностранном языке, входящие в состав

котировочной заявки, должны сопровождаться точным переводом на русский язык,

заверенным в соответствии с законодательством и международными договорами

Российской Федерации.

2.13. Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги.

2.13.1. Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги указаны в

проекте договора (раздел 4 «Проект договора» настоящего ИЗВЕЩЕНИЯ).

2.14. Порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или

без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин,

налогов и других обязательных платежей).

2.14.1. Цена договора включает все расходы на перевозку, страхование,

уплату таможенных пошлин, налоги и другие обязательные платежи, которые

исполнитель договора должен оплачивать в соответствии с условиями договора

или на иных основаниях.

2.14.2. При установлении приоритета товаров российского происхождения,

работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к

товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам,

выполняемым, оказываемым иностранными лицами обязательно дополнительно

указываются сведения о начальной (максимальной) цене единицы каждого товара,

работы, услуги.

2.15. Требования к участникам процедуры закупки и перечень

документов, представляемых участниками процедуры закупки для

подтверждения их соответствия установленным требованиям.

2.15.1. В процедуре закупки могут принять участие любые юридические лица

или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника

процедуры закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы

собственности, места нахождения и места происхождения капитала, либо любое

15

физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного

участника процедуры закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или

несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного

участника процедуры закупки, своевременно подавшие надлежащим образом

оформленную котировочную заявку по предмету процедуры закупки и документы

согласно настоящему ИЗВЕЩЕНИЮ, размещенному на сайтах, указанных в

подпункте 2.2. ИЗВЕЩЕНИЯ.

2.15.2. Обязательные требования к участникам процедуры закупки и

перечень документов, представляемых участниками процедуры закупки для

подтверждения их соответствия установленным требованиям:

№ п/п

Обязательные требования, предъявляемые к участникам

процедуры закупки

Вид документа, подтверждающего

соответствие установленному

требованию

Форма предоставления

документа

1. Непроведение ликвидации участника процедуры закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника процедуры закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства

Декларируется по форме котировочной заявки(Форма № 1 настоящего ИЗВЕЩЕНИЯ)

Форма №1 настоящего ИЗВЕЩЕНИЯ

2. Неприостановление деятельности участника процедуры закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи котировочной заявки на участие в закупке

Декларируется по форме котировочной заявки(Форма № 1 настоящего ИЗВЕЩЕНИЯ)

Форма №1 настоящего ИЗВЕЩЕНИЯ

3. Отсутствие у участника процедуры закупки недоимки по налогам, сборам, пеням, штрафам и задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством

Декларируется по форме котировочной заявки(Форма № 1 настоящего ИЗВЕЩЕНИЯ) и предоставляется Бухгалтерская (финансовая) отчетность (бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах) за последний завершенный

Форма №1 настоящего ИЗВЕЩЕНИЯ,Бухгалтерская (финансовая) отчетность (бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах) за последний

16

№ п/п

Обязательные требования, предъявляемые к участникам

процедуры закупки

Вид документа, подтверждающего

соответствие установленному

требованию

Форма предоставления

документа

Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной, или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах), размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника процедуры закупки, определяемой по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний завершенный календарный год. Участник процедуры закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения котировочной заявки на участие в процедуре закупки не принято.

отчетный период с отметкой инспекции Федеральной налоговой службы о приеме либо с приложением копии документа, подтверждающего получение ФНС/отправку в ФНС бухгалтерской (финансовой) отчетности в электронной форме (для организаций применяющих УСН: копии налоговых деклараций по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения за последний завершенный отчетный период с отметкой инспекции Федеральной налоговой службы о приеме с приложением письма (извещения) ИФНС или письма участника (в произвольной форме) о применении упрощенной системы налогообложения)

завершенный отчетный период с отметкой инспекции Федеральной налоговой службы о приеме либо с приложением копии документа, подтверждающего получение ФНС/отправку в ФНС бухгалтерской (финансовой) отчетности в электронной форме (для организаций применяющих УСН: копии налоговых деклараций по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения за последний завершенный отчетный период с отметкой инспекции Федеральной налоговой службы о приеме с приложением письма (извещения) ИФНС или письма участника (в произвольной форме) о применении упрощенной системы

17

№ п/п

Обязательные требования, предъявляемые к участникам

процедуры закупки

Вид документа, подтверждающего

соответствие установленному

требованию

Форма предоставления

документа

налогообложения).4. Отсутствие у участника процедуры

закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации

Декларируется по форме котировочной заявки (Форма № 1 настоящего ИЗВЕЩЕНИЯ)

Форма №1 настоящего ИЗВЕЩЕНИЯ

5. Участник процедуры закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи котировочной заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

Декларируется по форме котировочной заявки (Форма № 1 настоящего ИЗВЕЩЕНИЯ)

Форма №1 настоящего ИЗВЕЩЕНИЯ

6. Отсутствие между участником процедуры закупки и Заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член закупочной комиссии состоят в браке с физическими лицами,

Декларируется по форме котировочной заявки(Форма № 1 настоящего ИЗВЕЩЕНИЯ)

Форма №1 настоящего ИЗВЕЩЕНИЯ

18

№ п/п

Обязательные требования, предъявляемые к участникам

процедуры закупки

Вид документа, подтверждающего

соответствие установленному

требованию

Форма предоставления

документа

являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц – участников процедуры закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками процедуры закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящего подпункта понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

7. Участник процедуры закупки не является офшорной компанией

Декларируется по форме котировочной заявки (Форма №1 настоящего ИЗВЕЩЕНИЯ)

Форма №1 настоящего ИЗВЕЩЕНИЯ

8. Обладание участником закупки Копия Свидетельства Эл.документ

19

№ п/п

Обязательные требования, предъявляемые к участникам

процедуры закупки

Вид документа, подтверждающего

соответствие установленному

требованию

Форма предоставления

документа

исключительными/неисключительными правами с правом передачи третьим лицам неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельностиЗаверенная копия Свидетельства или письмо участника закупки в произвольной форме, заверяющее Заказчика об обстоятельствах, свидетельствующих о наличии у участника закупки права предоставлять Заказчику на территории России на условиях простой (неисключительной) лицензии неисключительных прав на использование программ для электронно-вычислительных машин информационно-справочных систем «Техэксперт» (с указанием в письме предмета Свидетельства, способов использования указанного в Свидетельстве программного обеспечения, реквизитов Свидетельства и срока его действия)

или письмо участника закупки в произвольной форме, заверяющее Заказчика об обстоятельствах, свидетельствующих о наличии у участника закупки права предоставлять Заказчику на территории России на условиях простой (неисключительной) лицензии неисключительных прав на использование программ для электронно-вычислительных машин информационно-справочных систем «Техэксперт».

9. Отсутствие сведений об участнике процедуры закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренных статьей 5 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Документ не предоставляется

Документ не предоставляется

2.16. Порядок предоставления Заказчиком приоритета товарам

российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых

российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из

иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым

иностранными лицами.

20

2.16.1. Порядок предоставления Заказчиком приоритета товарам

российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых

российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного

государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами

установлен постановлением Правительства РФ от 16.09.2016 № 925 «О приоритете

товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых

российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного

государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными

лицами» (далее – Постановление № 925). При этом приоритет устанавливается

Заказчиком с учетом положений Генерального соглашения по тарифам и торговле

1994 года и Договора о Евразийском экономическом союзе от 29.05.2014 года1, то

есть приоритет будут иметь товары, работы, услуги из всех стран ЕАЭС2.

2.16.2. Условием предоставления приоритета является включение в

ИЗВЕЩЕНИЕ следующих сведений:3

2.16.2.1. требование об указании (декларировании) участником закупки в

котировочной заявке (декларируется по Форме № 1) наименования страны

происхождения поставляемых товаров; при отсутствии в котировочной заявке

указания (декларирования) страны происхождения поставляемого товара не

является основанием для отклонения котировочной заявки, а такая заявка

рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров;

2.16.2.2. положение об ответственности участников закупки за

представление недостоверных сведений о стране происхождения товара,

указанного в котировочной заявке;

2.16.2.3. сведения о начальной (максимальной) цене единицы каждого

товара, работы, услуги, являющейся предметом закупки;

2.16.2.4. условие о том, что отсутствие в котировочной заявке указания

1 п. 8 Постановления РФ от 16.09.2016 № 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами».

2 письма Минэкономразвития России от 21.10.2016 № Д28и-2858, № Д28и-2839.3 п. 5 Постановления РФ от 16.09.2016 № 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ,

услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами».

21

(декларирования) страны происхождения поставляемого товара не является

основанием для отклонения котировочной заявки и такая заявка рассматривается

как содержащая предложение о поставке иностранных товаров;

2.16.2.5. условие о том, что для целей установления соотношения цены

предлагаемых к поставке товаров российского и иностранного происхождения,

цены выполнения работ, оказания услуг российскими и иностранными лицами в

случаях, предусмотренных подпунктами «г» и «д» пункта 6 Постановления № 925,

цена единицы каждого товара, работы, услуги определяется как произведение

начальной (максимальной) цены единицы товара, работы, услуги, указанной в

ИЗВЕЩЕНИИ в соответствии с подпунктом «в» пункта 5 Постановления № 925, на

коэффициент изменения начальной (максимальной) цены договора по результатам

проведения закупки, определяемый как результат деления цены договора, по

которой заключается договор, на начальную (максимальную) цену договора;

2.16.2.6. условие отнесения участника закупки к российским или

иностранным лицам на основании документов участника закупки, содержащих

информацию о месте его регистрации (для юридических лиц и индивидуальных

предпринимателей), на основании документов, удостоверяющих личность (для

физических лиц);

2.16.2.7. указание страны происхождения поставляемого товара на

основании сведений, содержащихся в котировочной заявке, представленной

участником закупки, с которым заключается договор;

2.16.2.8. положение о заключении договора с участником закупки, который

предложил такие же, как и победитель процедуры закупки, условия исполнения

договора или предложение которого содержит лучшие условия исполнения

договора, следующие после условий, предложенных победителем закупки,

который признан уклонившемся от заключения договора;

2.16.2.9. условие о том, что при исполнении договора, заключенного с

участником закупки, которому предоставлен приоритет в соответствии с

настоящим постановлением, не допускается замена страны происхождения

товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо

22

иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество,

технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких

товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и

функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре.

2.16.3. Приоритет не предоставляется в случаях, если:

2.16.3.1. закупка признана несостоявшейся и договор заключается с

единственным участником закупки;

2.16.3.2. в котировочной заявке не содержится предложений о поставке

товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг

российскими лицами;

2.16.3.3. в котировочной заявке не содержится предложений о поставке

товаров иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг

иностранными лицами;

2.16.3.4. в котировочной заявке, при котором победитель процедуры закупки

определяется на основе критериев рассмотрения и оценки заявок на участие в

закупке, указанных в ИЗВЕЩЕНИИ, или победителем которой признается лицо,

предложившее наиболее низкую цену договора, содержится предложение о

поставке товаров российского и иностранного происхождения, выполнении работ,

оказании услуг российскими и иностранными лицами, при этом стоимость товаров

российского происхождения, стоимость работ, услуг, выполняемых, оказываемых

российскими лицами, составляет менее 50 процентов стоимости всех

предложенных таким участником товаров, работ, услуг;

2.16.4. По результатам процедуры закупки, при котором победитель

процедуры закупки определяется на основе критериев рассмотрения и оценки

котировочных заявок, указанных в ИЗВЕЩЕНИИ, или победителем в котором

признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора, рассмотрения и

оценки котировочных заявок, которые содержат предложения о поставке товаров

российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими

лицами, по стоимостным критериям оценки производятся по предложенной в

23

указанных котировочных заявках цене договора, сниженной на 15%, при этом

договор заключается по цене договора, предложенной участником в котировочной

заявке4.

2.16.5. Порядок заключения и исполнения договора в случае применения

национального режима. Цена договора при применении национального режима

устанавливается в порядке, предусмотренном пунктами 2-4 Постановления № 925.

2.16.5.1. К котировочным заявкам с российскими товарами применяется

понижающий коэффициент 15% к их ценовому предложению. Оценка

котировочной заявки осуществляется с учетом этого коэффициента, при этом

договор заключается по цене победителя процедуры закупки.

2.16.5.2. Обязательными условиями договора, заключаемого с победителем

при применении национального режима, являются:

2.16.5.2.1. указание на страну происхождения поставляемого товара на

основании сведений, содержащихся в котировочной заявке, представленной

участником закупки, с которым заключается договор;

2.16.5.2.2. указание, что при исполнении договора не допускается замена

страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой

замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом

качество, технические и функциональные характеристики (потребительские

свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим

техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре.

2.17.Привлечение соисполнителей (субподрядчиков, субпоставщиков) и

требования к ним.

2.17.1. Участник процедуры закупки может для поставки товаров,

выполнения работ, оказания услуг по предмету процедуры закупки привлечь

соисполнителей (субподрядчиков, субпоставщиков).

2.17.2. В ИЗВЕЩЕНИИ Заказчиком могут быть также установлены

требования к соисполнителям (субподрядчикам, субпоставщикам), привлекаемым

4 п. 2 Постановления РФ от 16.09.2016 № 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами».

24

участником процедуры закупки для исполнения договора в соответствии с

объемом и перечнем выполняемых соисполнителями (субподрядчиками,

субпоставщиками) поставок, работ, оказываемых услуг, если предполагаемый

объем таких поставок, работ, услуг составляет более 5% от общей цены

котировочной заявки участника. В этом случае в составе котировочной заявки

участник должен представить также документы, подтверждающие соответствие

предлагаемого соисполнителя (субподрядчика, субпоставщика) установленным

требованиям.

2.17.3. Участники такой закупки представляют в составе котировочной заявки план привлечения соисполнителей (субподрядчиков, субпоставщиков) (декларируется по Форме № 4).

2.17.4. Если процедура закупки осуществляется в соответствии с подпунктом «б» пункта 4 Положения об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, годовом объеме таких закупок и порядке расчета указанного объема, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 11.12.2014 № 1352, Заказчик вправе установить в ИЗВЕЩЕНИИ и проекте договора требование к участникам закупки о привлечении к исполнению договора соисполнителей (субподрядчиков, субпоставщиков) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства. В этом случае в состав котировочной заявки дополнительно включаются документы, предусмотренные подпунктом 2.23.1.10. настоящего ИЗВЕЩЕНИЯ, а договор заключается с учетом подпунктов 2.27.8 –2.27.9 настоящего ИЗВЕЩЕНИЯ.

2.18.5. Требования к соисполнителям (субподрядчикам, субпоставщикам): не

установлены.

2.18. Требования, предъявляемые к коллективным участникам.

2.18.1. В случае если в ИЗВЕЩЕНИИ предусмотрена возможность участия

коллективных участников (объединений), дополнительно должны быть выполнены

нижеприведенные требования:

2.18.1.1. Каждый член коллективного участника должен отвечать

требованиям ИЗВЕЩЕНИЯ, в том числе в части наличия соответствующих

25

допусков, опыта и ресурсного обеспечения (в соответствии с распределением

видов работ).

2.18.1.2. При оценке количественных параметров деятельности членов

объединения эти параметры суммируются. Не подлежащие суммированию

показатели должны быть в наличии хотя бы у одного члена объединения.

2.18.1.3. Члены объединений, являющиеся коллективными участниками,

должны иметь соглашение между собой (иной документ), соответствующее

нормам Главы 55 Гражданского кодекса Российский Федерации, в котором

определены права и обязанности сторон и установлен лидер коллективного

участника. В соглашении должна быть установлена субсидиарная ответственность

по обязательствам, связанным с участием в процедуре закупки и солидарная

ответственность по обязательствам, связанным с заключением и последующем

исполнением Договора, а также должны быть прописаны виды вкладов каждой из

сторон соглашения в совместную деятельность, направленную для достижения

общей цели.

Кроме того, соглашение лиц, участвующих на стороне одного участника

процедуры закупки, должно содержать следующие сведения:

а) об их участии на стороне одного участника закупки с указанием

количества товара, работ, услуг, подлежащих соответственно поставке,

выполнению, оказанию каждым из указанных лиц в отдельности в случае, если

участником закупки, на стороне которого выступают указанные лица, и Заказчиком

по результатам закупки будет заключен договор (может быть представлено в виде

отдельной таблицы сведений о распределении видов работ/услуг между членами

коллективного участника);

б) о распределении между членами коллективного участника сумм денежных

средств, подлежащих оплате Заказчиком в рамках заключенного с участником

закупки договора, в случае, если участником процедуры закупки, на стороне

которого выступают указанные лица, и Заказчиком по результатам проведения

процедуры закупки будет заключен договор. Распределение сумм денежных

средств указывается в соглашении в процентах от цены договора, предложенной

26

участником процедуры закупки в котировочной заявке (может быть представлено в

виде отдельной таблицы сведений о распределении видов работ/услуг между

членами коллективного участника);

в) об обязанности лица, определенного в соглашении в качестве лидера

коллективного участника по внесению денежных средств в качестве обеспечения

котировочной заявки в случае, если в ИЗВЕЩЕНИИ содержится требование об

обеспечении такой заявки, а также об обязанности лидера коллективного участника

в случае заключения договора с Заказчиком по итогам процедуры закупки по

предоставлению обеспечения исполнения договора, если в ИЗВЕЩЕНИИ

предусмотрено требование о предоставлении обеспечения исполнения договора.

2.18.1.4. Любое юридическое лицо/физическое лицо, в том числе

индивидуальный предприниматель, может входить только в состав одного

коллективного участника и не имеет права принимать участие в процедуре закупки

самостоятельно. В случае невыполнения этих требований котировочные заявки с

таких лиц отклоняются.

2.18.1.5. Любое юридическое лицо/физическое лицо, в том числе

индивидуальный предприниматель, входящее в состав коллективного участника,

не имеет права принимать участие в процедуре закупки в качестве генерального

подрядчика или субподрядчика. В случае невыполнения этих требований

котировочные заявки с участием таких лиц отклоняются.

2.18.1.6. Если процедура закупки осуществляется в соответствии с

подпунктом «б» пункта 4 Положения об особенностях участия субъектов малого и

среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными

видами юридических лиц, годовом объеме таких закупок и порядке расчета

указанного объема, утвержденного постановлением Правительства Российской

Федерации от 11.12.2014 № 1352, - все члены коллективного участника должны

являться субъектами малого и среднего предпринимательства.

В котировочной заявке должны быть представлены в форме электронного

документа сведения из единого реестра субъектов малого и среднего

предпринимательства, содержащие информацию об участнике процедуры закупки,

27

или декларация о соответствии участника процедуры закупки критериям отнесения

к субъектам малого и среднего предпринимательства (Приложение № 1 к

Положению о закупке Заказчика), установленным статьей 4 Федерального закона

от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в

Российской Федерации», в случае отсутствия сведений об участнике процедуры

закупки, который является вновь зарегистрированным индивидуальным

предпринимателем или вновь созданным юридическим лицом в соответствии с

частью 3 статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», в едином

реестре субъектов малого и среднего предпринимательства, в отношении каждого

члена коллективного участника.

2.18.1.7. Если закупка осуществляется в соответствии с подпунктом «б»

пункта 4 Положения об особенностях участия субъектов малого и среднего

предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами

юридических лиц, годовом объеме таких закупок и порядке расчета указанного

объема, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от

11.12.2014 № 1352, и коллективным участником планируется поставка товаров,

выполнение работ, оказание услуг собственными силами, без привлечения

дополнительных соисполнителей (субподрядчиков, субпоставщиков), - такой

коллективный участник будет считаться соответствующим установленным

требованиям только в случае, если члены коллективного участника являются

субъектами малого и среднего предпринимательства, за исключением лидера

такого коллективного участника. В этом случае в состав котировочной заявки

дополнительно включаются документы, предусмотренные пунктом 2.16.2.

настоящего ИЗВЕЩЕНИЯ применительно к членам коллективного участника.

2.19. Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока

предоставления участникам процедуры закупки разъяснений положений

ИЗВЕЩЕНИЯ.

2.19.1. Любой участник процедуры закупки вправе направить посредством

электронной торговой площадки в форме электронного документа, Заказчику

28

запрос о разъяснении положений ИЗВЕЩЕНИЯ не позднее, чем за три

календарных дня до дня окончания подачи котировочных заявок, указанного в

подпункте 2.9 настоящего ИЗВЕЩЕНИЯ.

2.19.2. В течение двух календарных дней со дня получения запроса о

разъяснении положений ИЗВЕЩЕНИЯ такое разъяснение должно быть

подготовлено и размещено Заказчиком на сайтах, указанных в подпунктах 2.2.1 -

2.2.3 настоящего ИЗВЕЩЕНИЯ, с содержанием запроса на разъяснение, без

указания участника процедуры закупки, от которого поступил запрос. Разъяснение

положений ИЗВЕЩЕНИЯ не должно изменять его суть.

2.20. Внесение изменений в ИЗВЕЩЕНИЕ.

2.20.1. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом

участника процедуры закупки вправе внести изменения в ИЗВЕЩЕНИЕ не

позднее, чем за один день до окончания срока подачи котировочных заявок,

разместив извещение об этом на сайтах, указанных в подпунктах 2.2.1 - 2.2.3

настоящего ИЗВЕЩЕНИЯ. Изменение предмета закупки не допускается. При этом

срок подачи котировочных заявок должен быть продлен так, чтобы со дня

размещения на сайтах, указанных в подпунктах 2.2.1 - 2.2.3 настоящего

ИЗВЕЩЕНИЯ, внесенных в ИЗВЕЩЕНИЕ, изменений до даты окончания подачи

котировочных заявок такой срок составлял не менее чем пять календарных дней.

2.21. Отказ от проведения процедуры закупки.

2.21.1. Заказчик вправе отказаться от проведения процедуры закупки не

позднее, чем за один день до окончания срока подачи Котировочных заявок,

разместив извещение об этом на сайтах, указанных в подпунктах 2.2.1 - 2.2.3

настоящего ИЗВЕЩЕНИЯ.

2.22. Требования к содержанию и составу котировочной заявки.

2.22.1. Котировочная заявка должна содержать следующие документы и

сведения:

2.22.1.1.Фирменное наименование (наименование), сведения об

организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для

юридического лица или коллективных участников), фамилия, имя, отчество,

29

паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица или

коллективных участников), номер контактного телефона (по Форме № 1 к

настоящему ИЗВЕЩЕНИЮ).

2.22.1.2. Сведения и документы, подтверждающие соответствие

соисполнителей (субподрядчиков, субпоставщиков) требованиям, установленным в

подпункте 2.16.2. настоящего ИЗВЕЩЕНИЯ, если такие требования были

установлены, а котировочная заявка по Форме № 1 настоящего ИЗВЕЩЕНИЯ

содержит сведения о привлечении соисполнителей (субподрядчиков,

субпоставщиков), выполняющих более 5 % объема поставок, работ, услуг.

2.22.1.3.Копии учредительных документов участника процедуры закупки

(для юридических лиц), копия паспорта (для физических лиц):

2.22.1.3.1. копия Свидетельства о государственной регистрации участника закупки в качестве индивидуального предпринимателя или копию Свидетельства о государственной регистрации участника закупки в качестве юридического лица, подтверждающего регистрацию участника закупки на территории Российской Федерации (для юридических лиц, зарегистрированных до 1 июля 2002 года дополнительно копию Свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц), либо копию Листа записи Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей о регистрации участника закупки в качестве индивидуального предпринимателя или копию Листа записи Единого государственного реестра юридических лиц о создании участника закупки в качестве юридического лица; Участники закупки, являющиеся нерезидентами, не аккредитованными на территории Российской Федерации представляют копию свидетельства о регистрации (Certificate of Incorporation), копию выписки из торгового (коммерческого) реестра страны регистрации, выданную не ранее чем за 3 месяца до дня размещения на сайтах, указанных в Информационной карте документации о запросе предложений, извещения о запросе предложений, копию устава и учредительного договора (Memorandum&Articles of Association).

2.22.1.3.2. копия устава в действующей редакции (для юридических лиц), копия паспорта (для физических лиц).

2.22.1.4. Полученный не ранее чем за три месяца до дня размещения на

сайтах, указанных в подпунктах 2.2.1 - 2.2.3 настоящего ИЗВЕЩЕНИЯ, оригинал

выписки из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально

удостоверенную копию такой выписки (для юридического лица), полученную не

30

ранее чем за три месяца до дня размещения на сайтах, указанных в подпунктах

2.2.1 - 2.2.3 настоящего ИЗВЕЩЕНИЯ; оригинал выписки из единого

государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально

удостоверенную копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя),

надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о

государственной регистрации юридического лица или государственной

регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в

соответствии с законодательством соответствующего государства (для

иностранного лица) полученных не ранее, чем за три месяца до дня размещения на

сайтах, указанных в подпунктах 2.2.1 - 2.2.3 ИЗВЕЩЕНИЯ.

2.22.1.5.Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление

действий от имени участника процедуры закупки - юридического лица (копия

решения о назначении или об избрании или приказа о назначении физического

лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает

правом действовать от имени участника процедуры закупки (далее по тексту -

руководитель). В случае если от имени участника процедуры закупки действует

иное лицо, котировочная заявка должна содержать также доверенность на

осуществление действий от имени участника процедуры закупки, заверенную

печатью (при наличии печати) участника процедуры закупки и подписанную

руководителем участника процедуры закупки (для юридических лиц) или

уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально удостоверенную

копию такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана

лицом, уполномоченным руководителем участника процедуры закупки,

котировочная заявка должна содержать также копию документа, подтверждающего

полномочия такого лица.

2.22.1.6. Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо

копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого

решения для совершения крупной сделки установлено законодательством

Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если

для участника процедуры закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание

31

услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в

качестве обеспечения котировочной заявки на участие в процедуре закупки,

обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой. В случае если для

данного участника поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг,

являющиеся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве

обеспечения котировочной заявки, обеспечения исполнения договора не являются

крупной сделкой, участник процедуры закупки представляет соответствующее

письмо.

2.22.1.7. Согласие участника процедуры закупки – физического лица на

обработку персональных данных, подготовленное по Форме № 2 настоящего

ИЗВЕЩЕНИЯ (Форма для обязательного заполнения участниками процедуры

закупки - физическими лицами).

2.22.1.8. Сведения и документы, подтверждающие соответствие

коллективного участника требованиям, установленным в ИЗВЕЩЕНИИ.

2.22.1.9. Каждый член коллективного участника должен отвечать

требованиям ИЗВЕЩЕНИЯ, в том числе в части наличия соответствующих

допусков, опыта и ресурсного обеспечения (по Формам № 3, № 4 к настоящему

ИЗВЕЩЕНИЮ).

2.22.1.10. Cведения из единого реестра субъектов малого и среднего

предпринимательства, содержащие информацию об участнике процедуры закупки,

или декларация о соответствии участника процедуры закупки критериям отнесения

к субъектам малого и среднего предпринимательства (по Форме № 5

ИЗВЕЩЕНИЯ) установленным статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 №

209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской

Федерации», в случае отсутствия сведений об участнике процедуры закупки,

который является вновь зарегистрированным индивидуальным предпринимателем

или вновь созданным юридическим лицом в соответствии с частью 3 статьи 4

Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего

предпринимательства в Российской Федерации», в едином реестре субъектов

малого и среднего предпринимательства (для закупок у субъектов малого и

32

среднего предпринимательства).

2.22.1.11.Члены объединений, являющиеся коллективными участниками,

должны иметь соглашение между собой (иной документ), соответствующее

нормам Главы 55 Гражданского кодекса Российский Федерации, в котором

определены права и обязанности сторон и установлен лидер коллективного

участника. В соглашении должна быть установлена субсидиарная ответственность

по обязательствам, связанным с участием в процедуре закупки и солидарная

ответственность по обязательствам, связанным с заключением и последующем

исполнением Договора, а также должны быть прописаны виды вкладов каждой из

сторон соглашения в совместную деятельность, направленную для достижения

общей цели.

Кроме того, соглашение лиц, участвующих на стороне одного участника

процедуры закупки, должно содержать следующие сведения:

а) об их участии на стороне одного участника процедуры закупки с указанием

количества товара, работ, услуг, подлежащих соответственно поставке,

выполнению, оказанию каждым из указанных лиц в отдельности в случае, если

участником процедуры закупки, на стороне которого выступают указанные лица, и

Заказчиком по результатам процедуры закупки будет заключен договор (может

быть представлено в виде отдельной таблицы сведений о распределении объемов

работ/услуг между членами коллективного участника);

б) о распределении между членами коллективного участника сумм денежных

средств, подлежащих оплате Заказчиком в рамках заключенного с участником

процедуры закупки договора, в случае, если участником процедуры закупки, на

стороне которого выступают указанные лица, и Заказчиком по результатам

проведения процедуры закупки будет заключен договор. Распределение сумм

денежных средств указывается в соглашении в процентах от цены договора,

предложенной участником процедуры закупки в котировочной заявке (может быть

представлено в виде отдельной таблицы сведений о распределении объемов

работ/услуг между членами коллективного участника);

в) об обязанности лица, определенного в соглашении в качестве лидера

33

коллективного участника по внесению денежных средств в качестве обеспечения

котировочной заявки в случае, если в ИЗВЕЩЕНИИ содержится требование об

обеспечении такой заявки, а также об обязанности лидера коллективного участника

в случае заключения договора с Заказчиком по итогам процедуры закупки по

предоставлению обеспечения исполнения договора, если в ИЗВЕЩЕНИИ

предусмотрено требование о предоставлении обеспечения исполнения договора.

2.22.1.12.Оригинал или нотариально удостоверенную копию доверенности на

сотрудника лидера коллективного участника, подписавшего котировочную заявку,

на право подписи документов такой заявки и приема обязательств от имени

коллективного участника, с приложением документов, подтверждающих

полномочия лица, выдавшего доверенность (предоставляет каждое юридическое

или физическое лицо, являющееся индивидуальным предпринимателем,

выступающее на стороне одного участника процедуры закупки).

2.22.1.13.Обладание участником закупки

исключительными/неисключительными правами с правом передачи третьим лицам

неисключительных прав на результаты интелликтуальной деятельности.

Заверенная копия Свидетельства или письмо участника закупки в произвольной

форме, заверяющее Заказчика об обстоятельствах, свидетельствующих о наличии у

участника закупки права предоставлять Заказчику на территории России на

условиях простой (неисключительной) лицензии неисключительных прав на

использование программ для электронно-вычислительных машин информационно-

справочных систем «Техэксперт» (с указанием в письме предмета Свидетельства,

способов использования указанного в Свидетельстве программного обеспечения,

реквизитов Свидетельства и сроки его действия).

2.22.1.14. Заверенную копию лицензионного договора или письмо в

произвольной форме, заверяющее Заказчика об обстоятельствах,

свидетельствующих о наличии у участника закупки права передавать Заказчику на

территории России на условиях простой (неисключительной) лицензии

неисключительных прав на использование программ для электронно-

вычислительных машин информационно-справочных систем «Техэксперт».

34

2.22.1.15.Другие документы на усмотрение участника.

2.23. Затраты на подготовку котировочной заявки.

2.23.1. Участник процедуры закупки несет все расходы, связанные с

подготовкой, подачей котировочной заявки и участием в процедуре закупки,

Заказчик не несет обязательств в связи с такими расходами.

2.24. Порядок подачи котировочных заявок

2.24.1. Любой участник процедуры закупки, в том числе участник

процедуры закупки, которому не направлялось ИЗВЕЩЕНИЕ, вправе подать

только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

2.24.2. Котировочная заявка подается участником процедуры закупки в

форме электронного документа через сайт электронной торговой площадки,

указанной в пункте 2.2.1. настоящего ИЗВЕЩЕНИЯ, в соответствии с Регламентом

электронной торговой платформе в срок, указанный в ИЗВЕЩЕНИИ.

2.24.3. Котировочная заявка, поданная в срок, указанный в ИЗВЕЩЕНИИ, в

случае участия в процедуры закупки, регистрируется электронной торговой

площадкой, указанной в пункте 2.2.1. настоящего ИЗВЕЩЕНИЯ.

2.24.4. Проведение переговоров между Заказчиком или Закупочной

комиссией и участником процедуры закупки в отношении его котировочной заявки

не допускается.

2.24.5. Заказчик может продлить срок подачи заявок на участие в запросе

котировок, внеся изменение в ИЗВЕЩЕНИЕ. В этом случае все права и

обязательства Заказчика, Закупочной комиссии, оператора электронной площадки

и участников закупки, связанные с первоначальным сроком подачи, в дальнейшем

будут увязываться с продленным сроком получения заявок на участие в запросе

котировок.

2.24.6. Прием заявок заканчивается в день открытия доступа к котировочным

заявкам на участие в процедуре закупки, но не раньше времени, указанного в

ИЗВЕЩЕНИИ, в случае участия в процедуре закупки.

2.24.7. Участник процедуры закупки, подавший котировочную заявку,

вправе отозвать такую заявку не позднее окончания срока подачи котировочных

35

заявок, указанного в ИЗВЕЩЕНИИ, направив об этом уведомление оператору

электронной торговой площадки.

2.24.8. В случае если после дня окончания срока подачи заявок подана

только одна котировочная заявка, а единственная поданная котировочная заявка

соответствует требованиям, установленным ИЗВЕЩЕНИЕМ, и содержит

предложение о цене договора, не превышающее начальную (максимальную) цену,

указанную в ИЗВЕЩЕНИИ, Заказчик вправе:

2.24.8.1. заключить договор с единственным участником процедуры

закупки, подавшим такую котировочную заявку, на условиях, предусмотренных

ИЗВЕЩЕНИЕМ, и по цене, предложенной указанным участником процедуры

закупки в котировочной заявке, на основании пункта 8.1.6. Положения о закупке

Заказчика;

2.24.8.2. принять решение о проведении повторной процедуры закупки

путем запроса котировок, при необходимости с изменением условий проводимой

процедуры закупки, препятствующих созданию конкурентной среды;

2.24.8.3.принять решение о прекращении процедуры закупки без выбора

победителя.

2.24.9. В случае если не подана ни одна котировочная заявка, Заказчик

вправе принять решение о прекращении процедуры закупки без выбора победителя

или осуществить повторное проведение процедуры закупки. При проведении

повторной процедуры закупки Заказчик вправе изменить условия исполнения

договора и Технического задания.

2.25. Открытие доступа к котировочным заявкам, поданным в форме

электронного документа.

2.25.1. Закупочная комиссия в установленные в ИЗВЕЩЕНИИ время и дату

осуществляет процедуру открытия доступа к поданным в форме электронных

документов котировочным заявкам по адресу Заказчика, указанному в

ИЗВЕЩЕНИИ. Во время процедуры открытия доступа к котировочным заявкам,

поданным в форме электронного документа, ведется протокол вскрытия

котировочных заявок, в котором отражается вся оглашенная информация.

36

Протокол подписывается всеми присутствующими членами Закупочной комиссии

непосредственно после открытия доступа к котировочным заявкам.

2.25.2. Протокол открытия доступа к котировочным заявкам, поданным в

форме электронного документа, размещается Заказчиком в течение трех дней,

следующих после дня подписания такого протокола, на сайтах, указанных в

подпунктах 2.2.1 - 2.2.3 настоящего ИЗВЕЩЕНИЯ.

2.26. Рассмотрение и оценка котировочных заявок в запросе котировок.

2.26.1. Закупочная комиссия в срок, не превышающий пяти рабочих дней,

следующих за днем окончания срока подачи котировочных заявок, рассматривает

котировочные заявки на соответствие их требованиям, установленным в

ИЗВЕЩЕНИИ, и проводит оценку котировочных заявок для выявления наиболее

низкой цены товара (работы, услуги).

2.26.2. Закупочная комиссия принимает решение об отклонении заявки, если

выявлено хотя бы одно из следующих обстоятельств:

- заявка не отвечает требованиям ИЗВЕЩЕНИЯ;

- предложенная участником цена договора превышает начальную

(максимальную) цену договора;

- участник закупки не представил документы и информацию,

предусмотренные настоящим ИЗВЕЩЕНИЕМ.

2.26.2.1. Закупочная комиссия также отклоняет котировочную заявку в

случае наличия сведений об участнике процедуры закупки в реестре

недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона

от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами

юридических лиц» и Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и

муниципальных нужд», если такое требование установлено в ИЗВЕЩЕНИИ.

Отклонение котировочных заявок по иным основаниям не допускается.

2.26.3. По итогам рассмотрения котировочных заявок запрос котировок

может быть признан несостоявшимся, если всего одна котировочная заявка

признана соответствующей требованиям ИЗВЕЩЕНИЯ либо отклонены все

37

котировочные заявки.

2.26.4. Обязанность проверить место регистрации участника возложена на

Заказчика при заключении договора.

2.26.5. Для определения победителя запроса котировок Закупочная комиссия

осуществляет оценку котировочных заявок, которые не были отклонены при

рассмотрении. Оценка котировочных заявок проводится в случае, если две и более

заявки признаны соответствующими по результатам рассмотрения котировочных

заявок.

2.26.5.1. Котировочная комиссии присваивает каждой котировочной заявке

порядковый номер с учетом следующих правил:

- котировочной заявке, в которой указана наиболее низкая цена товара

(работы, услуги), присваивается первый номер;

- далее номера присваиваются в порядке увеличения цены договора по

степени выгодности условий исполнения договора.

2.26.5.2. При предложении наиболее низкой цены товаров, работ, услуг

несколькими участниками запроса котировок победителем в запросе котировок

признается участник запроса котировок, котировочная заявка которого поступила

ранее котировочных заявок других участников процедуры закупки.

В случае участия в запросе котировок физических лиц, а также организаций,

применяющих упрощенную систему налогообложения или освобожденных от

исполнения обязанностей налогоплательщика по НДС и в случае указания ими в

котировочной заявке предполагаемой цены договора без НДС, сопоставление цен

заявок таких участников запроса котировок будет осуществляться с

предоставленными ценами остальных участников запроса котировок,

уменьшенными на величину НДС.

2.26.6. Победителем запроса котировок признается участник запроса

котировок, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям,

установленным в ИЗВЕЩЕНИИ, и в которой указана наиболее низкая цена

товаров, работ, услуг.

2.26.7. Результаты рассмотрения и оценки котировочных заявок

38

оформляются протоколом, который подписывается всеми присутствующими на

заседании членами Закупочной комиссии.

2.26.8. Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок должен

содержать:

2.26.8.1.сведения о Заказчике (наименование и юридический адрес);

2.26.8.2. информацию о существенных условиях договора;

2.26.8.3. сведения обо всех участниках процедуры закупки, подавших

котировочные заявки (наименование, ИНН, юридический и фактический адрес

юридического лица-участника процедуры закупки или фамилию, имя, отчество,

ИНН (при наличии), адрес регистрации физического лица - участника процедуры

закупки);

2.26.8.4. сведения об отклоненных котировочных заявках с обоснованием

причин отклонения;

2.26.8.5. предложение о наиболее низкой цене товаров, работ, услуг;

2.26.8.6. сведения о победителе (или нескольких победителях) процедуры

закупки;

2.26.8.7. об участнике процедуры закупки, предложившем в котировочной

заявке цену, такую же, как и победитель процедуры закупки, или об участнике

процедуры закупки, предложение о цене договора которого содержит лучшие

условия по цене договора, следующие после предложенных

победителем/победителями процедуры закупки условий.

2.26.9. Протокол не позднее, чем через три дня с даты его подписания

размещается Заказчиком на сайтах, указанных в подпунктах 2.2.1 - 2.2.3

настоящего ИЗВЕЩЕНИЯ.

2.26.10. Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составляется

в двух экземплярах, один из которых остается у Заказчика. Заказчик в течение пяти

рабочих дней со дня подписания указанного протокола передает победителю

процедуры закупки нарочным или посредством почтовой связи один экземпляр

протокола и проект договора, который составляется путем включения в него

условий исполнения договора, предусмотренных ИЗВЕЩЕНИЕМ, и цены,

39

предложенной победителем процедуры закупки в котировочной заявке.

2.26.11. Оформление протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок

может регламентироваться правилами, установленными на электронной торговой

площадке с соблюдением требований настоящего ИЗВЕЩЕНИЯ и Положения о

закупке Заказчика.

2.26.12. Любой участник процедуры закупки, подавший котировочную

заявку, после размещения на сайтах, указанных в подпунктах 2.2.1 - 2.2.3

настоящего ИЗВЕЩЕНИЯ, протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок

вправе направить в форме электронного документа, Заказчику запрос о

разъяснении результатов рассмотрения и оценки котировочных заявок. Заказчик в

течение трех рабочих дней со дня поступления такого запроса обязан предоставить

указанному участнику соответствующие разъяснения в форме электронного

документа.

2.26.13. В случае отклонения Закупочной комиссией всех котировочных

заявок Заказчик вправе осуществить повторное проведение процедуры закупки.

При этом Заказчик вправе изменить условия процедуры закупки, в том числе

предмет и начальную (максимальную) цену договора.

2.27. Заключение договора.

2.27.1. Договор по результатам процедуры закупки должен быть заключен

не ранее 10 (десяти) календарных дней, но не позднее 20 (двадцати) календарных

дней со дня размещения на сайтах, указанных в подпунктах 2.2.1 - 2.2.3

ИЗВЕЩЕНИЯ, подписанного протокола об итогах процедуры закупки.

При осуществлении закупки в соответствии с подпунктом «б» пункта 4

Положения об особенностях участия субъектов малого и среднего

предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами

юридических лиц, годовом объеме таких закупок и порядке расчета указанного

объема, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от

11.12.2014 № 1352 (если участниками закупки являются только субъекты малого

и среднего предпринимательства) срок заключения договора по результатам

процедуры закупки составляет 20 рабочих дней.

40

В случае если в состав ИЗВЕЩЕНИЯ входил проект договора, не

допускается изменение условий, зафиксированных в таком проекте, кроме случаев,

указанных в подпункте 2.27.3 настоящего ИЗВЕЩЕНИЯ.

2.27.2. В случае, если ИЗВЕЩЕНИЕМ, или договором предусмотрено

согласование Заказчиком привлекаемых поставщиком (исполнителем,

подрядчиком) соисполнителей (субподрядчиков, субпоставщиков), Заказчик

вправе отказаться от согласования соисполнителей (субподрядчиков,

субпоставщиков), информация о которых включена в реестр недобросовестных

поставщиков, предусмотренный статьей 5 Федерального закона от 18.07.2011

№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических

лиц» и Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и

муниципальных нужд». В таком случае контрагент обязан, в разумный срок5,

предоставить Заказчику на согласование новый перечень соисполнителей

(субподрядчиков, субпоставщиков). Нарушение данного условия является

существенным нарушением условий договора.

2.27.3. В случае если при заключении и исполнении договора изменяются

объем, цена закупаемых товаров, работ, услуг или сроки исполнения договора по

сравнению с указанными в протоколе, составленном по результатам процедуры

закупки, не позднее чем в течение десяти календарных дней со дня внесения

изменений в договор на сайтах, указанных в подпунктах 2.2.1 - 2.2.3 настоящего

ИЗВЕЩЕНИЯ, размещается информация об изменении договора с указанием

измененных условий.

2.27.4. Договор заключается на условиях, указанных в поданной участником

процедуры закупки, с которым заключается договор, котировочной заявке и в

ИЗВЕЩЕНИИ. При заключении договора цена такого договора не может

5 п. 2 ст. 314 ГК РФ.

41

превышать начальную (максимальную) цену договора, указанную в ИЗВЕЩЕНИИ.

В случае если договор заключается с физическим лицом, за исключением

индивидуальных предпринимателей и иных занимающихся частной практикой

лиц, оплата такого договора уменьшается на размер налоговых платежей,

связанных с оплатой договора. В случае если в ИЗВЕЩЕНИИ предусмотрено

право Заказчика заключить договор с несколькими участниками процедуры

закупки, Заказчик заключает договоры на условиях, изложенных в котировочных

заявках таких участников.

2.27.5. Заказчик вправе заключить договор с единственным участником

процедуры закупки, котировочная заявка которого соответствует требованиям

ИЗВЕЩЕНИЯ.

2.27.6. В случае, если процедура закупки признана несостоявшейся, в

случаях, предусмотренных пунктом 11.1. Положения о закупке Заказчика, Заказчик

в течение трех календарных дней со дня подписания протокола рассмотрения и

оценки котировочных заявок вправе передать единственному участнику процедуры

закупки, признанному участником процедуры закупки, проект договора, который

составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных

таким участником в котировочной заявке, в проект договора, прилагаемый к

ИЗВЕЩЕНИЮ. При этом договор заключается на условиях и по цене договора,

которые предусмотрены котировочной заявкой на участие в процедуре закупки и

ИЗВЕЩЕНИЕМ, но цена такого договора не может превышать начальную

(максимальную) цену договора, указанную в ИЗВЕЩЕНИИ.

2.27.7. В случае расторжения договора в связи с неисполнением или

ненадлежащим исполнением поставщиком своих обязательств по такому договору

Заказчик вправе заключить договор с участником процедуры закупки, заявке

которого присвоено следующее место после поставщика, с которым был заключен

42

договор, с согласия такого участника процедуры закупки. Если до расторжения

договора поставщиком частично исполнены обязательства по такому договору, при

заключении нового договора количество поставляемого товара, объем

выполняемых работ, оказываемых услуг должны быть уменьшены с учетом

количества поставленного товара, объема выполненных работ, оказанных услуг по

договору, ранее заключенному с победителем процедуры закупки. При этом цена

договора должна быть уменьшена пропорционально количеству поставленного

товара, объему выполненных работ, оказанных услуг.

2.27.8. Привлечение к исполнению договора, заключенного по результатам

закупки, осуществляемой в соответствии с подпунктом «б» пункта 4 Положения об

особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, годовом

объеме таких закупок и порядке расчета указанного объема, утвержденного

постановлением Правительства Российской Федерации от 11.12.2014 № 1352,

соисполнителей (субподрядчиков, субпоставщиков) из числа субъектов малого и

среднего предпринимательства является обязательным условием указанного

договора. В такой договор также должно быть включено обязательное условие об

ответственности исполнителя (подрядчика, поставщика) за неисполнение условия

о привлечении к исполнению договора соисполнителей (субподрядчиков,

субпоставщиков) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства.

2.27.9. По согласованию с Заказчиком исполнитель (подрядчик, поставщик)

вправе осуществить замену соисполнителя (субподрядчика, субпоставщика) -

субъекта малого и среднего предпринимательства, с которым заключается либо

ранее был заключен договор субподряда, на другого соисполнителя

(субподрядчика, субпоставщика) - субъекта малого и среднего

предпринимательства при условии сохранения цены договора, заключаемого или

43

заключенного между исполнителем (подрядчиком, поставщиком) и

соисполнителем (субподрядчиком, субпоставщиком), либо цены такого договора за

вычетом сумм, выплаченных исполнителем (подрядчиком, поставщиком) в счет

исполненных обязательств, в случае если договор субподряда был частично

исполнен.

44

ФОРМА № 1

Приложение № __ к заявке на участие в процедуре закупки

ФОРМА КОТИРОВОЧНОЙ ЗАЯВКИ

Председателю __________ Котировочная заявка

Изучив Извещение о проведении открытого запроса котировок в электронной форме № __________________________ на право заключения договора на предоставление на условиях простой (неисключительной) лицензии неисключительных прав на использование программ для электронно-вычислительных машин информационно-справочных систем «Техэксперт».

(далее – ИЗВЕЩЕНИЕ), мы подаем Вам котировочную заявку.1. ____________________________________________________________________________

(Полное наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического лица), банковские реквизиты участника процедуры закупки)

2. _____________________________________ (Идентификационный номер налогоплательщика)

3. ________________________________________________________________________________ (Предмет закупки: наименование, марка, товарный знак, характеристика поставляемого товара, выполняемой работы/оказываемой услуги)

4. Мы согласны исполнить условия договора на предоставление на условиях простой (неисключительной) лицензии неисключительных прав на использование программ для электронно-вычислительных машин информационно-справочных систем «Техэксперт» предоставление в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения договора на срок 12 месяцев с даты подписания Сторонами Акта приема-передачи неисключительных прав на использование программ для ЭВМ в соответствии с Техническим заданием раздела 3. «Техническая часть».

5. Цена договора с НДС (______ %) (и/или без НДС, в соответствии с _______ НК РФ) составляет ________________ рублей.

В т.ч. сведения о начальной (максимальной) цене единицы каждого товара, работы, услуги, а также страны происхождения.

В цену договора включена стоимость поставляемого товара, стоимость упаковки, тары, маркировки, расходы на перевозку, погрузку, разгрузку, доставку товара до места назначения транспортом продавца, все расходы продавца по страхованию, уплату налогов (в том числе НДС), сборов и других обязательных платежей в соответствии с законодательством РФ.

6. Сроки и порядок оплаты оказания услуг производится в соответствии с условиями договора.7. Настоящим декларируем о соответствии участника открытого запроса котировок в электронной форме № ________________________________ на предоставление на условиях простой (неисключительной) лицензии неисключительных прав на использование программ для электронно-вычислительных машин информационно-справочных систем «Техэксперт» (далее – процедура _________________________________________________________________________ закупки) ____________________________________________________________________________________________

(наименование участника процедуры закупки) следующим требованиям:

а) непроведение ликвидации участника процедуры закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника процедуры закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

б) неприостановление деятельности участника процедуры закупки в порядке, установленном

45

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в процедуре закупке;

в) отсутствие у участника процедуры закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

г) отсутствие привлечения участника процедуры закупки - юридического лица, в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке, к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

д) отсутствие между участником процедуры закупки и Заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика, член Закупочной комиссии состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников процедуры закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками процедуры закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящего пункта понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;

е) участник процедуры закупки не является офшорной компанией;ж) настоящим декларируем страну происхождения поставляемого товара

_________________________________________________________________________________________;з) отсутствие недоимки по налогам, сборам, пеням, штрафам и задолженности по иным

обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной, или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах), размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника процедуры закупки, определяемой по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний завершенный календарный год (да/нет).

8. . Настоящим подтверждаем, что участник закупки является субъектом малого и среднего предпринимательства. Сведения из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, содержащие информацию об участнике закупки на _____ л. Прилагаются. (в случае, если условиями процедуры закупки предусмотрено СМП)

10. Настоящим _____________________________________________________________________(наименование участника, лиц, выступающих на стороне участника)

подтверждаем, что при подготовке заявки на участие в процедуре закупки обеспечили соблюдение

46

требований Федерального закона Российской Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», в том числе о получении согласий и направлении уведомлений, необходимых для передачи и обработки персональных данных субъектов персональных данных, указанных в котировочной заявке, в целях проведения отрытого запроса котировок в электронной форме.

11. План привлечения соисполнителей (субподрядчиков, субпоставщиков) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства прилагается. (в случае, если условиями процедуры закупки предусмотрено СМП).

12. В случае если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства подписать со своей стороны договор на ________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(указать предмет договора)в соответствии с требованиями ИЗВЕЩЕНИЯ и условиями наших предложений в срок не позднее 20 (Двадцати) календарных дней (Примечание: для субъектов малого предпринимательства рабочих дней) со дня размещения на сайтах, указанных в ИЗВЕЩЕНИИ, протокола об итогах процедуры закупки, но не ранее 10 (Десяти) календарных дней со дня размещения указанного протокола.

13. В случае если наше предложение будет лучшим после предложений победителя процедуры закупки (нашей заявке будет присвоен второй номер), а победитель процедуры закупки будет признан уклонившимся от заключения договора, мы обязуемся подписать указанный договор в соответствии с требованиями ИЗВЕЩЕНИЯ и условиями нашего предложения.

14. В подтверждение соответствия установленным в ИЗВЕЩЕНИИ требованиям, приложены документы согласно описи на ___л.

С уважением,

(Должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии))

(Дата) М.П.(при наличии печати)

Примечание: Котировочная заявка подписывается уполномоченным должностным лицом участника процедуры закупки

47

ФОРМА № 2 Приложение № __ к заявке на участие в процедуре закупки

Форма согласия участника процедуры закупки – физического лица, внесенного в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и осуществляющего

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица (индивидуального предпринимателя), на обработку персональных данных

Согласие участника процедуры закупки на обработку персональных данных

Настоящим, _________________________________________________________________,(фамилия, имя, отчество участника процедуры закупки)

Основной документ, удостоверяющий личность ____________________________________________________________________________________________________________________

(серия, номер, кем и когда выдан)Адрес регистрации:___________________________________________________________Дата рождения:_______________________________________________________________ИНН _______________________________________________________________________

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – Закон № 152-ФЗ), подтверждает свое согласие на передачу и обработку персональных данных, необходимых для участия в процедурах закупок в соответствии с Положением о закупке ГлавУпДК при МИД России.

Оператор, получающий настоящее согласие: ГлавУпДК при МИД России, зарегистрировано по адресу: Россия, 119034, Москва, ул. Пречистенка, 20.

Настоящее согласие дано в отношении всех сведений, указанных в передаваемых мною в адрес ГлавУпДК при МИД России документах, в том числе (если применимо): фамилия, имя, отчество, дата и место рождения; паспортные данные; сведения об образовании (с указанием учебных заведений); сведения о трудовой деятельности с указанием наименования организации и занимаемой должности (в том числе по совместительству); сведения об участии (членстве) в органах управления иных юридических лиц; биографические данные, фотография, контактная информация, собственноручная подпись, иные персональные данные, упомянутые в любом заполняемом в вышеуказанных целях документе.

Перечень действий с персональными данными, в отношении которых дано согласие, включает: обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных), при этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в Законе № 152-ФЗ, а также на передачу такой информации третьим лицам, в случаях, установленных действующим законодательством, и в случаях, когда ГлавУпДК при МИД России выступает для третьих лиц, которым передаются персональные данные, организатором процедуры закупки.

Условием прекращения обработки персональных данных является получение ГлавУпДК при МИД России письменного уведомления об отзыве согласия на обработку персональных данных.

Настоящее согласие действует в течение 3-х месяцев со дня его подписания.Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Закона № 152-ФЗ, права и обязанности в

области защиты персональных данных мне понятны.«___»_____________ 201__г.____________________ (_____________________)

(подпись) ФИОМ.П. (при наличии печати)

48

ФОРМА № 3Приложение № __ к заявке на участие в процедуре закупки

ФОРМА ПЛАНА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМОВ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ВНУТРИ КОЛЛЕКТИВНОГО УЧАСТНИКА

План распределения объемов выполнения работ внутри коллективного участника

Наименование и адрес лидера коллективного участника: ____________________________________________________________________________________________________________

№п/п

Наименование работ/услуг по договору

Наименование организации,

выполняющий данный объем

Стоимость Сроки выполнения

(начало и окончание)

в денежном выражении,

руб. (без НДС)

в % от общей

стоимости договора

1.2.3.…ИТОГО 100% Х

(Должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии))

(Дата) М.П.(при наличии печати)

49

ФОРМА № 4Приложение № __ к заявке на участие в процедуре закупки

ФОРМА ПЛАНА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМОВ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ (ОКАЗАНИЯ УСЛУГ) МЕЖДУ УЧАСТНИКОМ И СОИСПОЛНИТЕЛЯМИ

План распределения объемов выполнения работ (оказания услуг) между участником процедуры закупки и соисполнителями (субпоставщиками, субподрядчиками)

№ п/п

Наименование работ/услуг по договору

Наименование организации,

выполняющий данный объем

Стоимость Сроки выполнения

(начало и окончание)

в денежном выражении,

руб. (без НДС)

в % от общей

стоимости договора

1.2.3.…ИТОГО 100% Х

(Должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии))

(Дата) М.П.(при наличии печати)

50

ФОРМА № 5 Приложение № __ к заявке на участие в процедуре закупки

Ф О Р М Адекларации о соответствии участника процедуры закупки критериям отнесения

к субъектам малого и среднего предпринимательства

Декларация о соответствии участника процедуры закупки критериям отнесенияк субъектам малого и среднего предпринимательства

Подтверждаем, что (указывается наименование участника закупки)

в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» удовлетворяет критериям отнесения организации к субъектам

(указывается субъект малого или среднего предпринимательствав зависимости от критериев отнесения)

предпринимательства, и сообщаем следующую информацию:1. Адрес местонахождения (юридический адрес):

.2. ИНН/КПП: .

(№, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе)3. ОГРН: .4. Сведения о соответствии критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, а также сведения о производимых товарах, работах, услугах и видах деятельности:

№ п/п Наименование сведений Малые

предприятияСредние

предприятия Показатель

1**** 2 3 4 51 Суммарная доля участия Российской

Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов (за исключением суммарной доли участия, входящей в состав активов инвестиционных фондов) в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, процентов

не более 25

2 Суммарная доля участия иностранных юридических лиц и (или) юридических лиц, не являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью******, процентов

не более 49

Категория субъекта малого или среднего предпринимательства изменяется только в случае, если предельные значения выше или ниже предельных значений, указанных в пунктах 7 и 8 настоящего документа, в течение 3 календарных лет, следующих один за другим.

**** Пункты 1 - 11 настоящего документа являются обязательными для заполнения.****** Ограничение в отношении суммарной доли участия иностранных юридических лиц и (или) юридических

лиц, не являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью не распространяется на общества с ограниченной ответственностью,

51

№ п/п Наименование сведений Малые

предприятияСредние

предприятия Показатель

1** 2 3 4 53 Акции акционерного общества, обращающиеся

на организованном рынке ценных бумаг, отнесены к акциям высокотехнологичного (инновационного) сектора экономики в порядке, установленном Правительством Российской Федерации

да (нет)

4 Деятельность хозяйственного общества, хозяйственного партнерства заключается в практическом применении (внедрении) результатов интеллектуальной деятельности (программ для электронных вычислительных машин, баз данных, изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, селекционных достижений, топологий интегральных микросхем, секретов производства (ноу-хау), исключительные права на которые принадлежат учредителям (участникам) соответственно хозяйственного общества, хозяйственного партнерства - бюджетным, автономным научным учреждениям или являющимся бюджетными учреждениями, автономными учреждениями образовательным организациям высшего образования

да (нет)

5 Наличие у хозяйственного общества, хозяйственного партнерства статуса участника проекта в соответствии с Федеральным законом «Об инновационном центре «Сколково»

да (нет)

6 Учредителями (участниками) хозяйственных обществ, хозяйственных партнерств являются юридические лица, включенные в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень юридических лиц, предоставляющих государственную поддержку инновационной деятельности в формах, установленных Федеральным законом «О науке и государственной научно-технической политике»

да (нет)

7 Среднесписочная численность работников за предшествующий календарный год, человек

до 100 включительно

от 101 до 250 включительно

указывается количество

человек(за предшест-

вующий календарный

год)

до 15 – микропред-

приятие

8 Доход за предшествующий календарный год, 800 2000 указывается в

соответствующие требованиям, указанным в подпунктах «в» - «д» пункта 1 части 1.1 статьи 4 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

52

№ п/п Наименование сведений Малые

предприятияСредние

предприятия Показатель

1** 2 3 4 5который определяется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, суммируется по всем осуществляемым видам деятельности и применяется по всем налоговым режимам, млн. рублей

млн. рублей(за предшест-

вующий календарный

год)

120 в год – микро-

предприятие

9 Содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей сведения о лицензиях, полученных соответственно юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем

подлежит заполнению

10 Сведения о видах деятельности юридического лица согласно учредительным документам или о видах деятельности физического лица, внесенного в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и осуществляющего предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, с указанием кодов ОКВЭД2 и ОКПД2

подлежит заполнению

11 Сведения о производимых субъектами малого и среднего предпринимательства товарах, работах, услугах с указанием кодов ОКВЭД2 и ОКПД2

подлежит заполнению

12 Сведения о соответствии производимых субъектами малого и среднего предпринимательства товарах, работах, услугах критериям отнесения к инновационной продукции, высокотехнологичной продукции

да (нет)

13 Сведения об участии в утвержденных программах партнерства отдельных заказчиков с субъектами малого и среднего предпринимательства

да (нет)(в случае участия наименование заказчика,

реализующего программу партнерства)

14 Сведения о наличии у юридического лица, индивидуального предпринимателя в предшествующем календарном году контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», и (или) договоров, заключенных в соответствии с Федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»

да (нет)(при наличии количество исполненных

контрактов или договоров и общая сумма)

53

№ п/п Наименование сведений Малые

предприятияСредние

предприятия Показатель

1** 2 3 4 515 Сведения о том, что руководитель, члены

коллегиального исполнительного органа, главный бухгалтер субъекта малого и среднего предпринимательства не имеют судимости за преступления в сфере экономики, а также о том, что в отношении указанных физических лиц не применялось наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, связанной с деятельностью субъекта малого и среднего предпринимательства, и административное наказание в виде дисквалификации

да (нет)

16 Информация о наличии сведений о субъекте малого и среднего предпринимательства в реестрах недобросовестных поставщиков, предусмотренных федеральными законами «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

да (нет)

(Должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии))

(Дата) М.П.(при наличии печати)

54

Приложение № __ к заявке на участие в процедуре закупки

ФОРМА ПРЕДЛОЖЕНИЯ О КАЧЕСТВЕ ТОВАРОВ/РАБОТ/УСЛУГ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О КАЧЕСТВЕ ТОВАРОВ/РАБОТ/УСЛУГ

1. Исполняя наши обязательства и изучив Извещение открытого запроса котировок в электронной форме на право заключения договора на _______________________задание, мы_________________________________________________________________________________________________

(полное наименование организации или Ф.И.О .участника процедуры закупки)

в лице _____________________________________________________________________________________________

(наименование должности руководителя организации (уполномоченного лица), его Ф.И.О. (полностью)

уполномоченного в случае признания нас Победителем запроса котировок подписать договор, согласны осуществить поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных ИЗВЕЩЕНИЕМ, в соответствии с требованиями ИЗВЕЩЕНИЯ и на условиях, указанных в нижеприведенной таблице:

№№п/п

Наименование показателя Данные участника процедуры закупки

Примечание

1 2 3 41. Описание плана [поставки

товаров, выполнения работ, оказания услуг]

Участник должен предоставить информацию о плане реализации

__________________[указывается предмет договора]

Прикладываются необходимые Лицензии,Свидетельства

2. Описание системы контроля качества

Может быть подтверждено положением о системе качества, существующей на предприятии, сертификатом системы

качества и т.д.3. Описание (технические и

функциональные характеристики) товара, выполнения работ, оказания услуг

Представление Свидетельства о праве рапространения программы для ЭВМ и базы данных «ТЕХЭКСПЕРТ», страна

происхождения товара

2. Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в Технической части документации ИЗВЕЩЕНИЯ, влияющими на стоимость поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг.

3. В соответствии с требованиями Технического задания для подтверждения квалификации участника прилагаются необходимые документы

(Должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии))

(Дата) М.П.(при наличии печати)

Примечание:- Участник процедуры закупки по своему усмотрению, в подтверждение данных, представленных в

настоящей форме, вправе предоставлять любые документы, характеризующие качество предлагаемых к поставке товаров, выполнению работ, оказанию услуг.

- Форма может быть изменена по усмотрению Заказчика в зависимости от вида запроса котировок.

55

Раздел 3. Техническая часть

3.1. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Техническое заданиеНа предоставление на условиях простой (неисключительной) лицензии неисключительных прав на использование программ для электронно-

вычислительных машин информационно-справочных систем «Техэксперт»

Принятые сокращения

ЭВМ Электронная вычислительная машинаПК/ПО Программный комплекс/программное обеспечениеБД База данныхИСС Информационно-справочная системаСПП Служба поддержки пользователейТЗ Техническое задание на оказание услуг по предоставлению на

условиях простой (неисключительной) лицензии неисключительных прав на использование программ для электронно-вычислительных машин информационно-справочных систем «Техэксперт»

Термины и определения

ПО Программа для электронных вычислительных машин, обеспечивающая работу пользователя с базами данных (доступ, поиск, просмотр, печать, экспорт-импорт документов и пр.)

База данных Модуль(-и) с информационным наполнением, определенным настоящим техническим заданием

Информационно-справочная система

Комплекс, состоящий из программного комплекса и базы данных

Актуализация ИСС Формирование информационно-справочной системы (наполнения баз, данных) и пакетов новой информации (пакетов обновлений), в том числе ввод и полная (первичная, юридическая, аналитическая и пр.) обработка новых и измененных документов, формирование новых версий документов, перевод документов в архив и пр.

56

Установка (переустановка) ИСС

Развертывание и настройка программного комплекса, подключение баз данных, активация средств защиты от несанкционированного доступа к информационно-справочной системе на технических средствах (серверах)

Обновление ИСС Обновление (актуализация) информационно-справочной системы путем добавления пакетов новой информации (пакетов обновлений) или замены баз данных на обновленные

Служба поддержки пользователей

Единая специальная служба Исполнителя, обеспечивающая информационную, техническую, консультационную, экспертную и иные виды поддержки пользователей информационно-справочной системы и информационно-аналитическое сопровождение контракта

Пользователи Авторизованные сотрудники ГлавУпДК при МИД России

57

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. ЗаявительГлавУпДК при МИД России

1.1. Наименование услугПредоставление на условиях простой (неисключительной) лицензии неисключительных прав на использование программ для электронно-вычислительных машин информационно-справочных систем «Техэксперт» в качестве конечного пользователя, ранее установленной у заказчика.

1.2. Срок предоставления и период оказания Услуг

Предоставление в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения договора на условиях простой (неисключительной) лицензии неисключительных прав на использование программ для электронно-вычислительных машин информационно-справочных систем «Техэксперт» на срок 12 месяцев с даты подписания Сторонами Акта приема-передачи неисключительных прав на использование программ для ЭВМ.

1.3. В программы входит:

Комплект ИСС Количество рабочих мест

Техэксперт: Эксплуатация зданий для коммерческих организации с законодательством Москвы. Сетевой офисный, с поддержкой на 12 месяцев

до 15

Кодекс: Государственные и муниципальные закупки. Справочник заказчика. Проф. Сетевой офисный, с поддержкой на 12 месяцев до 15

Техэксперт: Стройэксперт. Профессиональный вариант,Техэксперт: Ценообразование и сметное дело в строительстве. Сетевой офисный, с поддержкой на 12 месяцев

до 7

Техэксперт: Охрана труда. Сетевой офисный, с поддержкой на 12 месяцев до 5

Техэксперт: Электроэнергетика. Сетевой офисный, с поддержкой на 12 месяцев до 5

1.4. Место оказания услуг

119034, г. Москва, ул. Пречистенка, д.20

1.5. Порядок сдачи-приемки прав

Право на использование программ для ЭВМ считается предоставленным с момента подписания Сторонами Акта приема-передачи неисключительных прав на использование программ для ЭВМ.

1.6. Условия оказания Услуг

Услуги оказываются на основании заключенного с Исполнителем Договора. Состав и требования к Услугам определяются настоящим ТЗ.

1.7. Обязательства по предоставлению доступа к информационно-справочным системам «Техэксперт»

58

В течение 12 месяцев с даты подписания Сторонами Акта приема-передачи неисключительных прав на использование программ для ЭВМ Исполнитель должен обеспечить бесперебойный доступ к информационно-справочной системе, содержащей полную, актуальную, достоверную, нормативно-правовую информацию.

1.8. Особые условия

В стоимость входят все затраты, издержки и иные расходы Исполнителя, связанные с предоставлением прав и осуществляемого гарантийного обслуживания.

2. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВУ ПО

2.1. Требования к составу, содержанию, информационному наполнению ИСС2.1.1. ИСС должна содержать нормативную, нормативно-правовую, консультационную и справочную информацию.2.1.2. В состав ИСС должны входить следующие модули:

Эксплуатация зданий для коммерческих организаций с законодательством Москвы Государственные и муниципальные закупки. Справочник заказчика. Проф. Стройэксперт. Профессиональный вариант Ценообразование и сметное дело в строительстве Охрана труда; Электроэнергетика;

2.1.3. Требования к содержанию (информационному наполнению) перечисленных в п. 2.1.2 модулей, а также количеству документов на момент заключения договора приведены в таблице 1.

Таблица 1Наименование модуля

Содержание (информационное наполнение) модуля

Периодичность обновления (актуализации), не реже

Количество документов на момент заключения договора, не менее

«Эксплуатация зданий для коммерческих организаций с законодательством Москвы»

Модуль должен содержать: - нормативно-правовые акты высших

органов власти - Указы Президента России, Федеральные законы, Постановления Правительства РФ, Приказы Ростехнадзора, ФСТ, Минэкономразвития, МЧС, МВД, Госстроя, Минпромэнерго, Госкомэкологии, Главгосэнергонадзора, Госгортехнадзора, Ростехрегулирования, Постановления Госстандарта, Главного государственного санитарного врача

Ежемесячно 145 120,00

59

Наименование модуля

Содержание (информационное наполнение) модуля

Периодичность обновления (актуализации), не реже

Количество документов на момент заключения договора, не менее

РФ и др. - обзоры судебной практики,

постановления Конституционного суда РФ, постановления федеральных арбитражных судов, решения Верховного суда РФ и другие документы.

- образцы документов, необходимые для работы эксплуатационной службы (договоры, акты, паспорта зданий, журналы, должностные инструкции, приказы и т.д.).

- электронная библиотека действующих нормативно-технических документов, регламентирующих вопросы технического регулирования эксплуатации зданий (ГОСТ, ГОСТ Р, СНиП, СП, СН, ВСН, РСН, СанПиН, ПБ, РД, НПБ).

- перечень надзорных органов с указанием их функций и полномочий, а также алгоритм действий специалиста при проверках и таблица штрафов.

- технологические инструкции по ремонту и обслуживанию инженерных сетей, строительных конструкций, благоустройству территории: типовые технологические карты (ТТК); карты трудовых процессов (КТП); указания к производству работ; регламенты и рекомендации.

- пошаговые инструкции, основанные на нормативной и нормативно-технической документации, начиная от технических осмотров и заканчивая работой с подрядчиками.

- собрание профессиональных печатных изданий в электронном виде, должен содержать статьи, охватывающие широкий круг вопросов в сфере жилищно-коммунального хозяйства и эксплуатации зданий.

«Государственн Модуль должен содержать: Ежемесячно 150 000,00

60

Наименование модуля

Содержание (информационное наполнение) модуля

Периодичность обновления (актуализации), не реже

Количество документов на момент заключения договора, не менее

ые и муниципальные закупки. Справочник заказчика. Проф.»

- Государственные и муниципальные закупки. Справочник заказчика - раздел содержит справочную информацию, основанную на нормативно-правовых документах, регламентирующих сферу закупок с учетом положений Федеральных законов 44-ФЗ и 223-ФЗ;

- Законодательство по вопросам проведения закупок - в разделе содержится подборка нормативно-правовых актов, регламентирующих взаимоотношения сторон при организации и проведении закупок, а также материалы высших судебных органов РФ в сфере организации и проведения закупок;

- Нормативно-техническая документация по вопросам проведения закупок - содержит подборку ГОСТов, СНиПов и др. документов, необходимых для работы специалистов;

- Образцы документации по закупкам для заказчика - раздел содержит образцы документов, необходимых для организации и проведения закупок.

В справочной системе представлены: нормативно-правовые акты высших

органов государственной власти - Государственной Думы, Президента и Правительства РФ,

- судебная практика высших судебных органов РФ - Федеральные арбитражные суды округов;

- постановления высших судебных органов РФ по вопросам проведения торгов;

- документы, изданные федеральными органами государственной власти (Министерством экономического развития РФ, Федеральной антимонопольной службой РФ, Министерством Финансов РФ и др.), не имеющие нормативного характера

61

Наименование модуля

Содержание (информационное наполнение) модуля

Периодичность обновления (актуализации), не реже

Количество документов на момент заключения договора, не менее

разъяснения, информационные письма, рекомендации;

- нормативно-технические документы: СНиПы, ГОСТы и др.;

- образцы документов по закупкам; - справочная информация, созданная

на основе нормативных актов по вопросам закупок;

- консультации экспертов в области закупок.

«Стройэксперт. Профессиональный вариант»

Модуль должен содержать: Информационный раздел содержит

правовые акты органов разных уровней государственной власти Российской Федерации, регламентирующих порядок ведения строительства, обеспечения безопасности при строительстве и проектировании, градостроительной и архитектурной деятельности."Практика разрешения споров по вопросам строительства"

Информационный раздел включает в себя судебные акты, принимаемые Конституционного, Верховного и Высшего Арбитражного Суда, федеральных арбитражных судов округов и судов субъектов Федерации."Строительное производство и проектирование (технические нормы, правила, стандарты)"

Информационный раздел содержит нормативно-технические документы: СНиП, ГОСТ, ГОСТ Р, РДС, РД, СанПиН, ВСН, НПБ, СП, ГН, определяющих технические и организационно-экономические аспекты проектирования и строительного производства."Организация строительного процесса"

Данный справочник построен в соответствии с основными этапами строительной деятельности, по каждому из которых представлены

Ежемесячно 412675,00

62

Наименование модуля

Содержание (информационное наполнение) модуля

Периодичность обновления (актуализации), не реже

Количество документов на момент заключения договора, не менее

нормативные документы, комментарии и консультации специалистов, формы строительной документации, образцы документов."Территориальные строительные нормы"

Данный информационный раздел представляет собой собрание территориальных строительных норм, определяющих технические и организационно-экономические аспекты проектирования и строительного производства на территориях субъектов Российской Федерации."Комментарии, статьи, консультации по вопросам строительства"

Раздел включает в себя аналитические материалы, научно-техническую информацию, комментарии и консультации по организационно-правовым и техническим вопросам строительства. В разделе представлены авторские материалы из ведущих профессиональных изданий строительной отрасли."Формы строительной документации"

Информационный раздел содержит типовые формы: статистической отчетности, первичной учетной документации, документации по охране труда, производственной (исполнительной) документации, документации по контролю качества в строительстве, а также образцы правовых и деловых документов."Словарь строительных терминов"

Содержит часто употребляемые в строительной отрасли термины и их определения. Источники информации - нормативно-технические и нормативно-правовые акты Российской Федерации, учебная и справочная литература по

63

Наименование модуля

Содержание (информационное наполнение) модуля

Периодичность обновления (актуализации), не реже

Количество документов на момент заключения договора, не менее

строительству. «Ценообразование и сметное дело в строительстве»

Модуль должен содержать: Подборки нормативно-правовой и

нормативно-технической документации по вопросам:

- правового регулирования в строительстве;

- экономики и ценообразования в строительной сфере.

Подборки документов: - Государственные элементные

сметные нормы; - Федеральные единичные расценки; - Федеральные сметные цены на

материалы, изделия и конструкции; - Расценки на эксплуатацию и

перевозку. Новости строительной отрасли с

возможностью отбора новостей:- за любой произвольный период в пределах 12 месяцев;- по тематике;- по словам в наименовании и/или в тексте.

Образцы, типовые формы, утвержденные нормативными правовыми актами и нормативно-техническими документами, и примерные формы, разработанные специалистами, по экономике строительства, с возможностью переноса форм в Word или Exсel с сохранением форматирования для дальнейшего заполнения.

Справочная информация о федеральном реестре сметных нормативов.

Сборник документов и методических рекомендаций по вопросам сметной стоимости Минстроя России.

Индексы изменения сметной стоимости и справочная информация к ним.

Подборка информационно-справочных материалов и нормативных документов по

263849,00

64

Наименование модуля

Содержание (информационное наполнение) модуля

Периодичность обновления (актуализации), не реже

Количество документов на момент заключения договора, не менее

ценообразованию и сметному делу в строительстве.

Судебные решения по вопросам экономики строительства.

Аналитические материалы, научно-техническая информация, комментарии, статьи и консультации по сметному делу и экономике строительства.

Публикации из периодических изданий и печатные издания (справочники, учебники) в электронном виде по ценообразованию и сметному нормированию.

Наличие в составе модуля видеосеминаров по вопросам строительства и проектирования.

Охрана труда Модуль должен содержать: Нормативные документы по

пожарной безопасности, в том числе:- Акты международных организаций по охране труда (конвенции и рекомендации МОТ), соглашения государств - участников СНГ и постановления Межпарламентской Ассамблеи государств - участников СНГ, международные договоры и соглашения по вопросам охраны труда;

- Технические регламенты Таможенного союза;- Нормативные правовые акты высших органов государственной власти РФ, регламентирующие вопросы охраны труда;- Нормативные правовые акты, принятые Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации и Министерством здравоохранения Российской Федерации по вопросам охраны труда; - Нормативно-технические документы по охране труда: национальные стандарты России (ГОСТ, ГОСТ Р), типовые инструкции, СанПиНы, отраслевые стандарты, правила безопасности;

Ежемесячно 95 000,00

65

Наименование модуля

Содержание (информационное наполнение) модуля

Периодичность обновления (актуализации), не реже

Количество документов на момент заключения договора, не менее

- Федеральные межотраслевые и отраслевые соглашения по вопросам охраны труда;- Действующие акты Всесоюзного Центрального Совета Профессиональных Союзов, отраслевые соглашения, постановления, письма профсоюзных органов. Проекты нормативных документов в

области охраны труда: технических регламентов, нормативных актов, национальных стандартов.

Новости по вопросам охраны труда с возможностью отбора новостей:

- за любой произвольный период в пределах 12 месяцев;

- по тематике;- по словам в наименовании и/или в

тексте. Образцы заполнения, типовые формы,

утвержденные нормативными правовыми актами и нормативно-техническими документами, и примерные формы, разработанные специалистами, необходимые для обеспечения безопасности и охраны труда, включая инструкции по охране труда, программы проведения инструктажа, программы обучения по охране труда, экзаменационные билеты с альтернативными ответами, с возможностью переноса форм в Word или Exсel с сохранением форматирования для дальнейшего заполнения.

Знаки безопасности, представленные в растровой графике (для самостоятельной печати) и векторной графике (для редактирования и передачи в печать).

Аналитические материалы, научно-техническая информация

Электроэнергетика

Модуль должен содержать: Нормативные документы и правовые

акты органов государственной власти Российской Федерации,

Ежемесячно 131 700,00

66

Наименование модуля

Содержание (информационное наполнение) модуля

Периодичность обновления (актуализации), не реже

Количество документов на момент заключения договора, не менее

регламентирующие порядок организации и осуществления деятельности предприятий и организаций, входящих в топливно-энергетический комплекс России.

Проекты нормативных документов в области электроэнергетики: технических регламентов, нормативных актов, национальных стандартов.

Новости энергетической отрасли с возможностью отбора новостей:

- за любой произвольный период в пределах 12 месяцев;- по тематике;- по словам в наименовании и/или в тексте. Образцы, типовые формы,

утвержденные нормативными правовыми актами и нормативно-техническими документами, и примерные формы, разработанные специалистами, необходимые для обеспечения деятельности организации в сфере электроэнергетики, с возможностью переноса форм в Word или Exсel с сохранением форматирования для дальнейшего заполнения.

Словарь терминов по энергетике; Справочная информация по

электроэнергетике, в том числе по темам:

- документы НП "Совет рынка", договор присоединения к ОРЭМ, регламенты оптового рынка;- справочные материалы по основам функционирования розничных рынков электрической энергии; - договор энергоснабжения (основные положения, образцы, исковые заявления, схема условий договора и правовые акты регулирующие договорные отношения); - конкурентный отбор мощности (обязательная процедура в рамках правил оптового рынка);

67

Наименование модуля

Содержание (информационное наполнение) модуля

Периодичность обновления (актуализации), не реже

Количество документов на момент заключения договора, не менее

- процедура упрощения технологического присоединения к электросетям;- сметные нормы в электроэнергетике;- сравнение старых и новых правил по охране труда при эксплуатации электроустановок. Обзор изменений законодательства в

электроэнергетике, которые вступят в силу в текущем году, со ссылками на документы, с разбивкой изменений по месяцам вступления в силу.

Публикации из периодических изданий и печатные издания (справочники, учебники) в электронном виде по электроэнергетике.

Раздел со стандартами ведущих отраслевых организаций, в том числе: ОАО "ФСК ЕЭС", РАО «ЕЭС России» НП "ИНВЭЛ", ЗАО "Институт Севзапэнергомонтажпроект", ОАО "Системный оператор ЕЭС", НП "Совет рынка", ОАО «Россети», ОАО «ВТИ», «Союзтехэнерго».

Презентации, тексты докладов и другие материалы с различных профильных мероприятий энергетической отрасли.

2.1.4. ИСС должна обеспечивать достоверность включаемой в нее информации и поддержание информации в актуальном состоянии с учетом всех официально опубликованных изменений в действующем законодательстве Российской Федерации и города Москвы.2.1.5. Наполнение ИСС должно производиться с соблюдением авторских, смежных и иных прав на включаемые в ИСС документы и материалы – в соответствии с законодательством Российской Федерации.2.1.6. Информационное наполнение ИСС и пакетов обновления к ним (включаемые в модуль и пакет обновления документы) определяет Исполнитель.2.1.7. Исполнитель должен проводить обновление (актуализацию) ИСС с периодичностью, указанной в таблице 1.2.1.8. Требования к техническим характеристикам: Разработка и предоставление Заказчику ПО должны осуществляться по ГОСТ Р 56939-2016 «Защита информации. Разработка безопасного программного обеспечения. Общие требования», Технического регламента «Процессы жизненного цикла программного обеспечения» RT 38370656 - 002:2006 и ГОСТ Р ИСО/МЭК ТО 9294–93 «Информационная технология. Руководство по управлению документированием программного обеспечения».2.2. Требования к пользовательскому сервису (функциям) ИСС

68

ИСС должна иметь развитый пользовательский сервис и обеспечивать выполнение следующих основных функций при работе Пользователей с информацией, содержащейся в ИСС:

Поисковые сервисы2.2.1.1. Поиск по атрибутам документа, который должен включать:

– Поиск по общим атрибутам, присущим всем видам информации, содержащейся в ИСС, а именно по наименованию, по тексту, виду документа, принявшему органу/источнику, номеру, дате принятия, действию/актуальности.

– Поиск по специализированным атрибутам, присущим отдельным видам информации, а именно для нормативно-правовых актов – по номеру регистрации в Минюсте, дате регистрации в Минюсте, для нормативно-технических документов по коду ОКС/МКС, для технической документации по торговой марке/производителю.

2.2.1.2.Поиск по запросу в свободной форме, аналогично поисковой строке в браузерах, который должен включать:

– Наличие подсказок в поисковом окне для быстрого выбора нужного поискового запроса;

– Переход из подсказки в один клик к тексту основополагающих документов по тематике запроса с возможностью позиционирования в тексте на конкретной статье, регулирующей тематику поискового запроса;

– Переход прямо из поискового окна в один клик к тексту основополагающих документов по тематике запроса с возможностью позиционирования в тексте на конкретной статье, регулирующей тематику поискового запроса.

2.2.1.3. Специализированный атрибутный поиск по картотеке международных стандартов.

2.2.1.4. Поиск должен осуществляться в едином информационном пространстве по всем видам информации (в том числе нормативно-правовым актам, формам и образцам документов, нормативно-техническим документам, справочной информации, комментариям и консультациям, технической и проектной документации), входящим в ИСС.

2.2.1.5. Представление результатов поиска по запросу в свободной форме должно быть в виде списка документов, ранжированных по степени близости к запросу с возможностью предпросмотра текста наиболее релевантных запросу частей документа без перехода из окна результатов в полный текст документа.

2.2.2.Наглядное информирование об изменениях в нормативно-правовых документах, в том числе:

– В виде наглядных оповещений о внесении изменений в документы;– В виде сравнения редакций документов;– В виде аналитического материала, содержащего подготовленное сравнение

измененных частей документа;– В виде сравнения редакций статей документа.

2.2.3.Наглядное информирование об изменениях в нормативно-технических документах, в том числе:

– В виде наглядных оповещений о внесении изменений в документы;– В виде аналитического материала, показывающего все различия в содержании

двух любых редакций одного документа;– В виде аналитического материала, содержащего сравнение отмененного

нормативно-технического документа с введенным взамен.– В виде истории отмен и замен для национальных и межгосударственных

стандартов. 2.2.4.Информирование об изменениях в формах документов в виде наглядных

оповещений о внесении изменений.

69

2.2.5.Современные средства навигации по тексту, в том числе: 2.2.5.1. Гипертекстовые ссылки внутри документа на себя (при упоминании статей, частей и иных позиций документа в его тексте);

2.2.5.2. Поиск по тексту;2.2.5.3. Наличие содержания (оглавления) объемных документов.

2.2.6. Переход по любым присутствующим в текстах документов активным гиперссылкам, в том числе по ссылкам на другие упомянутые в тексте документы, если они содержатся в модулях, входящих в состав ИСС.

2.2.7. Явное информирование о статусе документа, на который ссылается открытый документ в виде цветового выделения гиперссылки, различающегося для: действующие, не действующие, действие не определено.

2.2.8. Информирование в виде всплывающей подсказки об основных атрибутах документа, на который ссылается открытый документ.

2.2.9. Наглядное представление места национального стандарта на продукцию в системе стандартов на данную продукцию.

2.2.10. Создание папок и закладок Пользователя.2.2.11. Возможность создания общей папки, документы в которой будут доступны всем

Пользователям, работающим в ИСС.2.2.12. Возможность работы одновременно с двумя документами и(или) массивами

информации в едином окне.2.2.13. Установка гиперссылок на документ в ИСС в MS Word, MS Excel, AutoCAD,2.2.14. Единое цветовое решение в оформлении ссылок на документ в ИСС и в MS Word, MS

Excel, AutoCAD.2.2.15. Возможность проверки актуальности гиперссылок на документ в ИСС2.2.16. Сохранение документов в форматах MS Word, MS Excel, tiff, pdf.2.2.17. Возможность настраивать интерфейс главной страницы в зависимости от приоритета

тематических блоков информации

2.3. Требования к установке ИСС и поддержанию работоспособности2.3.1. Исполнитель должен предоставить неисключительное право на использование

программ для электронно-вычислительных машин информационно-справочных систем «Техэксперт» в течение 5 (пяти) рабочих дней после заключения договора.

2.3.2. Должна быть обеспечена возможность функционирования серверных компонентов ИСС в средах операционных систем: - Microsoft Windows Server 2008;- Microsoft Windows Server 2008 R2;- Microsoft Windows Server 2012- OpenSuse Linux 13.2

2.3.3. ИСС должна функционировать на рабочих местах (компьютерах) Пользователей со следующими характеристиками:

процессор с тактовой частотой 2.4 ГГц или выше; 32-битная или 64-битная операционная система: Windows (XP SP3, Vista, 7, 8); 2048 Мб оперативной памяти (ОЗУ) или больше; доступ по сети до сервера с установленными ИСС со скоростью не менее 100 Мбит/сек.

2.3.4. Должна быть обеспечена возможность получения отчёта о произведённых сервером ИСС операциях в разрезе времени, IP-адресов, имён (логинов) пользователей, затребованных ресурсов и произошедших ошибок доступа.

70

2.4 Требования к гарантийному обслуживанию ИСС2.4.1. ИСС должна быть работоспособна и доступна для Пользователей.2.4.2. Ежемесячное обновление (актуализация) ИСС должно производиться во время, согласованное с Заказчиком.2.4.3. Обучение Пользователей, а также информационную, техническую, консультационную, экспертную и иные виды поддержки Пользователей должна осуществлять единая СПП, организованная Исполнителем.2.4.4. СПП Исполнителя должна оказывать Пользователям следующие услуги:

обучение работе с ИСС; выполнение запросов на поиск документов; экспертная поддержка в профессиональной сфере; техническая поддержка; оказание консультаций по работе с ИСС; иные виды поддержки, повышающие эффективность работы Пользователей с ИСС.

2.4.5. Обращение Пользователей в СПП Исполнителя может осуществляться: через встроенный в ИСС баннер; по телефону Исполнителя; по электронной почте.

2.4.6. СПП Исполнителя должна оказывать услуги (принимать обращения) Пользователям с 8.00 до 18.00 по московскому времени в рабочие дни.

5. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ИСПОЛНИТЕЛЮ

Наличие у Исполнителя свидетельства о праве на распространение программ для ЭВМ и баз данных.

Отсутствие невыполненных обязательств перед третьими лицами.

71

Раздел 4. ПРОЕКТ ДОГОВОРА

СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № ________

г. Москва « ___ » _____________ 201__ г.___________________________________________, именуемое в дальнейшем «Лицензиат», в

лице ____________________________________, действующего на основании _______________, с одной стороны, и Федеральное государственное унитарное предприятие «Главное производственно-коммерческое управление по обслуживанию дипломатического корпуса при Министерстве иностранных дел Российской Федерации» (ГлавУпДК при МИД России), именуемое в дальнейшем «Сублицензиат», в лице ______________________, действующего на основании ____________________________, с другой стороны, именуемые каждый в отдельности «Сторона», а совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Лицензиат обязуется с письменного согласия правообладателя предоставить Сублицензиату на условиях простой (неисключительной) лицензии неисключительные права на использование программ для электронно-вычислительных машин информационно-справочных систем «Техэксперт» в качестве конечного пользователя в пределах и способами, указанными в п. 1.3 настоящего Договора (далее - программы для ЭВМ) и в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 4 к настоящему Договору).

1.2.  Наименование, количество и цены на программы для ЭВМ, простое (неисключительное) право на использование которых предоставляется (передается) Лицензиатом Сублицензиату, определяется в Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Договору), являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.3. Простое (неисключительное) право на использование программ для ЭВМ, предоставляемое Сублицензату в соответствии с настоящим Договором сроком на 12 (месяцев), с даты подписания Акта приема-передачи неисключительных прав на использование программ для ЭВМ (далее – Акт приема передачи), включает в себя его использование следующими способами: неисключительное право на воспроизведение программ для ЭВМ, ограниченное правом инсталляции, копирования и воспроизведения программ для ЭВМ в форме записи в память ЭВМ в соответствии с лицензионным соглашением для конечного пользователя, предоставляемое с единственной целью передачи этого права конечным пользователям, находящимся на территории России. При этом право на использование программ для ЭВМ, предоставляемого по настоящему Договору, ограничено пределами, предусмотренными лицензионным соглашением для конечного пользователя.

1.4. Лицензиат подтверждает, что он действует в пределах прав и полномочий, предоставленных ему правообладателем на основании Свидетельства (Приложение № 2 к настоящему Договору) программ для ЭВМ, указанных в Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Договору), и на момент предоставления (передачи) Сублицензиату простого (неисключительного) права на использование программ для ЭВМ, оно не заложено, не арестовано, не является предметом исков третьих лиц и является лицензионным продуктом.

1.5. Договор заключен на основании решения Единой комиссии ГлавУпДК при МИД России от ______ № ___________, в соответствии с нормами Положения о закупке ГлавУпДК при МИД России в редакции на дату размещения извещения о проведении закупки на сайте Заказчика и в единой информационной системе (Приложение № 3 к настоящему Договору).

72

1.6. Лицензиат настоящим заверяет Сублицензиата о следующих обстоятельствах: Лицензиар передал Лицензиату права на распространения на условиях простой (неисключительной) лицензии программ для ЭВМ, являющихся предметом настоящего Договора, в пределах прав и способами использования, которые предусмотрены лицензтонным договором для Лицензиата с правом заключения сублицензионных договоров. Лицензиат также заверяет Сублицензиата, что срок действия настоящего сублицензионного Договора не превышает срока действия лицензионного договора. Заверение о вышеуказанных обстоятельствах имеют для Сублицензиата существенное значение, и последний полагается на данные заверения об обстоятельствах (ст. 431.2 ГК РФ).

1.7. Настоящим Стороны договорились об обязанности Лицензиата возместить имущественные потери Сублицензиата, возникшие в случае предъявления требований третьих лиц (Лицензиара) к Сублицензиату, связанных с нарушением последним исключительных прав третьих лиц (Лицензиара) на программы для ЭВМ, являющиеся предметом настоящего Договора. Стороны определили, что размер возмещения Лицензиатом имущественных потерь будет составлять сумму, которая в итоге будет перечислена и/или присуждена вступившим в законную силу решения суда в пользу третьих лиц (Лицензиара) с Сублицензиата (возмещению подлежат все фактические потери Сублицензиата, связанные с требованиями третьих лиц (Лицензиара) в пределах суммы, которая фактически будет перечилена и/или присуждена в пользу третьих лиц (ст. 406.1 ГК РФ).

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ

2.1. Вознаграждение Лицензиата по настоящему Договору (цена настоящего Договора) составляет ______________ рублей (______________________________). Предоставление неисключительного права не облагается НДС на основании пп.26 п.2 ст. 149 НК РФ. В цену Договора включено вознаграждение Лицензиата за предоставление на условиях простой (неисключительной) лицензии неисключительного права на использование программ для ЭВМ, в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Договору, а также все затраты и расходы Лицензиата связанные с исполнением настоящего Договора. Неучтенные затраты Лицензиата по договору, связанные с исполнением настоящего Договора, но не включенные в предлагаемую цену Договора, не подлежат оплате Сублицензиатом.

Цена Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора.2.2. Размер вознаграждения Лицензиата указывается в счете, выставляемом Лицензиатом,

в Акте приема-передачи, подписываемого Сторонами в установленном настоящим Договором порядке.

2.3. Уплата вознаграждения Лицензиату в размере, указанном в п. 2.1 настоящего Договора, осуществляется Сублицензиатом путем платежа в размере 100% в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты передачи Сублицензиату простого (неисключительного) права на использование программ для ЭВМ на основании подписанного Сторонами Акта приема-передачи и на основании выставленного Лицензиатом счета. Счет выставляется в рублях РФ, только после подписания Сторонами Акта приема-передачи.

2.4. Все платежи осуществляются в рублях РФ путем перечисления денежных средств на расчетный счет Лицензиата, указанный в разделе 10 настоящего Договора

2.5. Обязательства Сублицензиата по оплате считаются исполненными с момента зачисления денежных средств на корреспондентский счет банка, обслуживающего Лицензиата.

73

3. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НЕИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ ПРАВ

3.1. Лицензиат обязуется предоставить Сублицензиату простое (неисключительное) право на использование программ для ЭВМ в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения настоящего Договора.

3.2. Факт предоставления Сублицензиату простого (неисключительного) права на использование программ для ЭВМ оформляется Актом приема-передачи.

3.3.  Простое (неисключительное) право на использование программ для ЭВМ считается предоставленным Сублицензиату с момента подписания Сторонами Акта приема-передачи.

Проверка наименования, комплектации, иных данных, касающихся предоставляемого права на использование программ для ЭВМ, осуществляется Сублицензиатом в момент предоставления указанного права. В случае выявления каких-либо несоответствий Стороны составляют соответствующий акт.

3.4. Сублицензиату предоставляется простое (неискючительное) право использования программ для ЭВМ на срок 12 (двенадцать) месяцев, с даты подписания Сторонами Акта приема-передачи.

3.5. Сублицензиат обязуется соблюдать условия лицензионных соглашений в отношении программ для ЭВМ, являющихся предметом настоящего Договора.

3.6. Сублицензиат не предоставляет Лицензиату отчеты об использовании программ для ЭВМ.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения настоящего Договора

Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

4.2. В случае просрочки Лицензиатом срока предоставления Сублицензиату простого (неисключительного) права на использование программы для ЭВМ, определенного п. 3.1 настоящего Договора, Сублицензиат вправе потребовать от Лицензиата выплатить ему неустойку (пени).

Неустойка (пени) за просрочку договорных обязательств начисляется за каждый день просрочки исполнения Лицензиатом обязательства, предусмотренного настоящим Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Договором срока исполнения обязательства, в размере 1/300 (одна трехсотая) действующая на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Лицензиатом. В случае если просрочка договорных обязательств со стороны Лицензиата превысила 30 (тридцать) календарных дней, неустойка (пеня) рассчитывается в размере 1 (один) процент от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорционально объёму обязательств, предусмотренных настоящим Договором и фактически исполненных Лицензиатом.

За неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, за исключением просрочки исполнения обязательств, Лицензиат выплачивает Сублицензиату неустойку в виде штрафа в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей. Лицензиат обязан выплатить Сублицензиату неустойку в форме пеней или штрафа в течение 5 (пяти) рабочих дней, с даты получения письменного требования от Сублицензиата.

4.3. Сублицензиату известны важнейшие функциональные свойства программ для ЭВМ, в отношении которых предоставляется простое (неисключительное) право на использование. Лицензиат не несет ответственность за какие-либо убытки, ущерб, независимо от причин его

74

возникновения, (включая, но не ограничиваясь этим, особый, случайный или косвенный ущерб, убытки связанные с недополученной прибылью, прерыванием коммерческой или производственной деятельности, утратой деловой информации, небрежностью, или какие-либо иные убытки), возникшие вследствие использования или невозможности использования программ для ЭВМ.

4.4. Уплата неустоек в форме пеней и/или штрафов не освобождает от обязанности исполнить обязательства по настоящему Договору.

5. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. событий чрезвычайного характера, которые Сторона не могла предвидеть и предотвратить разумными мерами, - стихийных бедствий, пожаров, землетрясений, военных действий, забастовок (ст.401 ГК РФ) (далее – форс-мажорные обстоятельства).

5.2. При наступлении и прекращении форс-мажорных обстоятельств Сторона настоящего Договора, для которой создалась невозможность исполнения своих обязательств, должна немедленно известить об этом другую Сторону.

5.3. Если форс-мажорные обстоятельства будут продолжаться свыше трех месяцев, Стороны имеют право в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть настоящий Договор без каких-либо дальнейших обязательств по отношению друг к другу относительно настоящего Договора, кроме обязательств возвратить предоставленные права и/или уплаченные денежные средства.

6. УСЛОВИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

6.1. Каждая из Сторон согласилась считать текст настоящего Договора, а также весь объем информации, переданной и передаваемой Сторонами друг другу при заключении настоящего Договора и в ходе исполнения обязательств, возникших из настоящего Договора, конфиденциальной информацией (а в пределах, допускаемых законодательством РФ, - коммерческой тайной) другой Стороны.

6.2. Каждая из Сторон принимает на себя обязательство никакими способами не разглашать (делать доступной любым третьим лицам, кроме наличия у третьих лиц соответствующих полномочий в силу прямого указания закона, либо случаев, когда другая Сторона в письменной форме даст согласие на предоставление конфиденциальной информации третьим лицам) конфиденциальную информацию другой Стороны, к которой она получила доступ при заключении и исполнении настоящего Договора. Настоящее обязательство исполняется Сторонами в пределах срока действия настоящего Договора и в течение 1 (одного) года после прекращения действия настоящего Договора, если не будет оговорено иное.

6.3. Лицензиат не вправе распространять без письменного согласия Сублицензиата в любых формах в рекламных и иных целях (в т.ч. размещать на сайтах в Интернете, публиковать в средствах массовой информации, периодических печатных изданиях, рекламно-информационных материалах, развешивать объявления, плакаты, рассылать проспекты и т.п., распространять на радио, телевидении, в иных формах периодического распространения массовой информации) любую информацию, касающуюся Сублицензиата (в т.ч. о финансовом положении, общем характере или отдельных видах деятельности и т.д.), за исключением информации о том, что Сублицензиат является клиентом Лицензиата.

В случае нарушения указанного условия Договора Лицензиат возмещает причинные Сублицензиату убытки и сверх того уплачивает неустойку в размере 300 000 (трехсот тысяч) руб. за каждый документально подтвержденный факт нарушения.

75

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами, и действует до полного выполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору.

7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также в случаях предусмотренных законодательством Российской Федерации.

7.3. Сублицензиат вправе отказаться от настоящего Договора в порядке, предусмотренном ст. 450.1 ГК РФ. Датой прекращения Договора является дата, указанная Сублицензиатом в уведомлении об отказе от настоящего Договора.

В случае расторжения настоящего Договора по инициативе Сублицензиата последний не выплачивает Лицензиату никаких убытков, причиненных расторжением Договора.

Все взаиморасчеты Сторон должны быть завершены в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты расторжения Договора.

7.4. Расторжение Договора не освобождает Стороны от исполнения обязательств, возникших до даты расторжения.

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ8.1. Спорные вопросы, возникающие между Страхователем и Страховщиком по Договору

страхования, разрешаются путем переговоров.8.2. В случае недостижения соглашения в ходе переговоров заинтересованная Сторона

направляет претензию в письменной форме, подписанную уполномоченным лицом.Претензия направляется любым из следующих способов:- заказным письмом с уведомлением о вручении;- курьерской доставкой. В этом случае факт получения претензии должен подтверждаться

распиской, которая должна содержать наименование документа и дату его получения, а также фамилию, инициалы, должность и подпись лица, получившего данный документ.

Претензия влечет гражданско-правовые последствия для Стороны, которой направлена, с момента ее доставки указанной Стороне или ее представителю. Такие последствия возникают и в случае, когда претензия не была вручена адресату по зависящим от него обстоятельствам.

Претензия считается доставленной, если она:- поступила адресату, но по обстоятельствам, зависящим от него, не была вручена или

адресат не ознакомился с ней;- доставлена по адресу, указанному в ЕГРЮЛ или названному самим адресатом, даже если

последний не находится по такому адресу.8.3. К претензии должны прилагаться документы, обосновывающие предъявленные

заинтересованной Стороной требования (в случае их отсутствия у другой Стороны), и документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего претензию. Указанные документы представляются в форме надлежащим образом заверенных копий. Если претензия направлена без документов, подтверждающих полномочия лица, которое ее подписало, то она считается непредъявленной и рассмотрению не подлежит.

8.4. Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию и о результатах уведомить в письменной форме заинтересованную Сторону в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня получения претензии.

8.5. В случае неурегулирования разногласий в претензионном порядке, а также в случае неполучения ответа на претензию в течение срока, указанного в п. 8.4. Договора, спор передается в Арбитражный суд г. Москвы.

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ9.1.  Изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу в том случае, если они

оформлены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

76

9.2.  Любые документы, подлежащие передаче от одной Стороны настоящего Договора другой Стороне, должны иметь простую письменную форму и направляются по адресам, указанным в разделе 10 настоящего Договора, по почте с уведомлением о вручении или через курьера под расписку в получении Стороны-адресата на втором экземпляре.

Стороны также признают действительность копий документов, полученных посредством факсимильных средств связи, при условии последующего направления оригинала способом, указанным выше.

9.3. Любая Сторона обязана в течение 10 (десяти) рабочих дней уведомлять другую Сторону об изменении своего наименования, адреса и реквизитов в порядке, указанном в п. 9.3 настоящего Договора.

9.4. При исполнении Договора не допускается перемена Лицензиата, за исключением случаев, если новый лицензиат является правопреемником Лицензиата по Договору вследствие реорганизации в форме преобразования, слияния или присоединения.

9.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

9.6. Все приложения к Договору являются его неотъемлемой частью:9.6.1. Спецификация (Приложение № 1)9.6.2. Свидетельство (Приложение № 2)9.6.3. Протокол № ______________ (Приложение № 3)9.6.4. Техническое задание (Приложение № 4)

77

10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.Сублицензиат

Федеральное государственное унитарное предприятие «Главное производственно-коммерческое управление по обслуживанию дипломатического корпуса при Министерстве иностранных дел Российской Федерации» (ГлавУпДК при МИД России)Юридический адрес: 119034, г. Москва, ул. Пречистенка, д.20Фактический адрес: 119034, г. Москва, ул. Пречистенка, д.20тел.: (495)637-23-26Расчетный счет: 40502810900060000009 в Банке ВТБ (ПАО) г. МоскваКор. счет: 30101810700000000187 БИК 044525187 ИНН 7704010978КПП 774850001 ОКВЭД 70.32 ОКПО 04814998

Лицензиат

78

Приложение № 1к Сублицензионному Договору №_________

от «___»____________________2017г.

Спецификация

№п/п Наименование Кол-во Цена за ед.,

руб.Стоимость*,

руб.

1.Техэксперт: Эксплуатация зданий для коммерческих организации с законодательством Москвы. Сетевой офисный до 15 рабочих мест. С поддержкой на 12 месяцев.

1

2.Кодекс: Государственные и муниципальные закупки. Справочник заказчика. Проф. Сетевой офисный до 15 рабочих мест. С поддержкой на 12 месяцев.

1

3.Техэксперт: Стройэксперт. Профессиональный вариант.Техэксперт: Ценообразование и сметное дело в строительстве Сетевой офисный до 7 рабочих мест. С поддержкой на 12 месяцев.

1

4. Техэксперт: Охрана труда. Сетевой офисный до 5 рабочих мест. С поддержкой на 12 месяцев. 1

5. Техэксперт: Электроэнергетика Сетевой офисный до 5 рабочих мест. С поддержкой на 12 месяцев. 1

ИТОГО:

*НДС на территории Российской Федерации не облагается на основании пп. 26 п. 2 ст.149 НК РФ.

Сублицензиат Лицензиат

мп мп

79

Приложение № 2к Сублицензионному Договору №_________

от «___»____________________2017г.

80

Приложение № 3к Сублицензионному Договору №_________

от «___»____________________2017г.

Протокол №_________________

81

Приложение № 4к Сублицензионному Договору №_________

от «___»____________________2017г

Техническое задание