podjetje za distribucijo električne energije z dolgoletno ... · web viewpotrdilo, da ima blago...

IV. PONUDBENI PREDRAČUN S SPECIFIKACIJO DEL

Pri izračunu ponudbene cene ponudnik upošteva količine iz specifikacije del za posamezni sklop.

Ponudnik mora v ponudbi navesti pogodbene vrednosti (36 mesecev).

Če ponudnik ne bo ponudil vseh del/dobav (npr. v ponudbenem predračunu s specifikacijo, kjer mora navesti ceno, napiše znak »/« ali ne napiše nič), zahtevanih v razpisni dokumentaciji, ali v primeru, da ponujene dobave/dela ne izpolnjujejo zahtev iz razpisne dokumentacije, bo naročnik takšno ponudbo izločil iz postopka javnega naročanja.

1

PONUDBA S PONUDBENIM PREDRAČUNOM S SPECIFIKACIJO DEL

Številka ponudbe: ________________Datum: ________________

Ponudnik: ____________________________________________Naslov: ____________________________________________Matična številka: ____________________________________________Identifikacijska številka za DDV: ____________________________________________

Na osnovi javnega razpisa

Naročnik: Elektro Gorenjska, d. d.Naziv javnega naročila: Čiščenje poslovnih prostorovŠt. javnega naročila (vodena pri naročniku): JN-6/2012

dajemoPONUDBO ZA IZVEDBO JAVNEGA NAROČILA

Cena v EUR (brez DDV)1. Čiščenje poslovnih prostorov

2. Generalno čiščenje steklenih površin (oken)

3. Generalno čiščenje talnih površin

4. Dobava sanitarne in ostale galanterije ter ostala dela

DDV v EUR

Skupna cena v EUR (z vključenim DDV)

Veljavnost ponudbe _________ (najmanj 90 dni) od datuma javnega odpiranja ponudb

Kraj in datum: Ponudnik:

Žig in podpis:

2

1. Čiščenje poslovnih prostorov

a) POVRŠINE PROSTOROV – Poslovna stavba (objekt B) - Ul. Mirka Vadnova 3, Kranj

Vrsta prostorovVrsta talnih oblog

Skupna površina (m2)

Pogostost čiščenja

II. NADSTROPJEpisarne in hodnik iglani pod 586,95 dnevnočajne kuhinje keramika 11,30 dnevnosanitarije keramika 23,75 dnevno

stopniščakamen 16,45 dnevnokeramika 11,51 dnevno

prostor za snažilke keramika 2,20 1x tedenskoSKUPAJ-II. nadst. 652,16

I. NADSTROPJEpisarne in hodniki iglani pod 577,85 dnevnočajne kuhinje keramika 8,10 dnevnosanitarije keramika 23,85 dnevno

stopniščakamen 16,50 dnevnokeramika 12,14 dnevno

prostor za snažilke keramika 2,10 1x tedenskostrežnik PVC tlak 13,40 1x tedenskoSKUPAJ-I. nadst. 653,94

PRITLIČJEvhodna avla keramika 66,02 dnevnopisarne in hodniki iglani pod 508,92 dnevno

čajne kuhinjePVC tlak 17,49 dnevnokeramika 2,70 dnevno

sanitarije keramika 26,20 dnevno

stopniščekamen 15,80 dnevnokeramika 12,76 dnevno

vetrolov kamen 8,07 dnevnoSKUPAJ-pritličje 657,96

KLET

prostori učilnic PVC tlak 259,212x tedensko oz. po potrebi

SKUPAJ-posl.stav. 2223,27

3

b) POVRŠINE PROSTOROV – Upravna stavba (objekt A) - Ul. Mirka Vadnova 3/a, Kranj




VI. NADSTROPJE

pisarna-TK naprave PVC tlak 15,902x tedensko

stopnice, predpr. PVC tlak 10,282x tedensko

SKUPAJ-VI. nadst. 26,18

V. NADSTROPJEpisarne in hodnik iglani pod 128,74 dnevnoDCV PVC tlak 118,52 dnevnostopnišče in hodnik kamen 28,69 dnevnosanitarije+garderoba keramika 9,48 dnevnočajna kuhinja PVC tlak 7,79 dnevnoSKUPAJ-V. nadst. 293,22

IV. NADSTROPJEpisarne in hodnik iglani pod 354,08 dnevnostopnišče in hodnik kamen 29,22 dnevnosanitarije + prostor za čistila keramika 11,03 dnevnokuhinja in kadilnica PVC tlak 14,36 dnevnoSKUPAJ-IV. nadst. 408,69

III. NADSTROPJEpisarne in hodnik iglani pod 343,47 dnevnostopnišče in hodnik kamen 29,22 dnevnosanitarije keramika 9,23 dnevnočajna kuhinja keramika 3,37 dnevnoSKUPAJ-III. nads. 385,29

II. NADSTROPJEpisarne in hodnik iglani pod 363,19 dnevnostopnišče in hodnik kamen 29,22 dnevnosanitarije keramika 13,13 dnevnočajna kuhinja PVC tlak 3,75 dnevnoSKUPAJ-II. nads. 409,29

I. NADSTROPJEpisarne in hodnik iglani pod 243,03 dnevnostopnišče in hodnik kamen 29,10 dnevnohodnik z galerijo kamen 60,99 dnevnosanitarije keramika 9,23 dnevnohodnik, pisarne, čajna kuhinja PVC tlak 79,55 dnevnoSKUPAJ-I. nads. 421,90

4




PRITLIČJEpisarne in hodnik PVC tlak 211,62 dnevnostopnišče in hodnik kamen 30,31 dnevnosanitarije keramika 13,28 dnevnokuhinja, kadilnica PVC tlak 11,31 dnevnoavla kamen 147,38 dnevnoSKUPAJ-pritličje 413,90

KLETjedilnia, bife PVC tlak 84,37 dnevnoposebna soba PVC tlak 25,31 1x tedenhodnik PVC tlak 68,68 dnevnoservisne delavnice PVC tlak 26,83 dnevnoprostor za snažil. PVC tlak 8,65 dnevnoarhivski prostori PVC tlak 112,70 1x tedenstopnišče in hodnik kamen 30,49 dnevnosanitarije + prostor za čistila keramika 12,61 dnevnodelilna kuhinja ni predmet razpisa xxxxxx xxxxx

ni predmet razpisa

SKUPAJ-klet 369,64

SKUPAJ-upr.stav. 2.728,11

c) POVRŠINE PROSTOROV – Mehanična delavnica (objekt C)




AVTOPARKpisarna epoxy 9,09 dnevnopisarna, garderoba, čajna kuhinja in prehod PVC tlak 28,34 dnevno

skladišče xxxxxx xxxxxni predmet razpisa

delavnica xxxxxx xxxxxni predmet razpisa

delavnica xxxxxx xxxxxni predmet razpisa

sanitarije keramika 3,97 dnevnoSKUPAJ-avtopark 41,4

5

d) POVRŠINE PROSTOROV – Delavnice in skladišča (objekt E)




DELAVNICEdelavnice parket 247,92 1x tedenskodelavnice epoxy 137,29 1x tedenskopisarne PVC tlak 21,85 dnevnoskupni prostori - čajna kuhinja parket 47,24 dnevnogarderobe parket 28,88 dnevnoumivalnice keramika 11,6 dnevnosanitarije keramika 15,62 dnevnoskladišča parket 40,78 dnevnohodniki in stopnišča keramika 28,66 dnevnoSKUPAJ-delavn. 579,84

SKLADIŠČAglavno skladišče, skladišče števcev in pomožno skladišče niso predmet tega razpisa xxxxxx xxxxx

ni predmet razpisa

manipulativni pr. epoxy 33,91 dnevnopisarne PVC tlak 64,85 dnevnogarderoba PVC tlak 18,18 dnevnočajna kuhinja keramika 1,74 dnevnosanitarije keramika 7,55 dnevnohodniki in stopnišča keramika 23,45 dnevnoSKUPAJ-skladišča 149,68

SKUPAJ-delavnice in skladišča 729,52

6

e) POVRŠINE PROSTOROV – Poslovna stavba Moste 2/a, Žirovnica




sprejemna pisarna kamen 13,83 dnevnovhodni hodnik kamen 5,00 dnevnovhodni hodnik guma 5,00 dnevnohodnik iglani pod 61,03 dnevnokuhinja guma 7,90 dnevnosanitarije keramika 11,24 dnevnopisarne iglani pod 297,43 dnevnoSKUPAJ- 401,43




SKLADIŠČE Žirovnicapisarna PVC tlak 16,33 dnevnohodnik ploščice 3,64 dnevnosanitarije ploščice 2,65 dnevnoSKUPAJ-skladišče Žirovnica 22,62

IVG, SIG 3garderoba ploščice 22,68 dnevnoumivalnica ploščice 5,23 dnevnosanitarije ploščice 6,01 dnevnoskupaj 33,92hodnik PVC tlak 14,32 dnevnostopnišče PVC tlak 6,8 dnevnopisarna MKN PVC tlak 12,79 dnevnopisarna vodja PVC tlak 12,37 dnevnopisarna delovodja PVC tlak 15,57 dnevnosoba monterji PVC tlak 54,15 dnevnoskupaj 116skupaj sklad in SIG 149,92

SKUPAJ prostori Moste 2a 573,97

7

f) POVRŠINE PROSTOROV – krajevna nadzorništva

I. KN Škofja Loka

Vrsta prostorov

Vrsta talnih oblog



KLETstopnišče kamen 7,00 2x tedenskopodest kamen 2,00 2x tedenskoWC - klet keramika 25,00 2x tedenskohodnik - klet kamen 14,00 2x tedenskogarderoba 1 PVC tlak 15,00 1x mesečnoskladišče orodja PVC tlak 15,00 1x mesečnogarderoba 2 PVC tlak 15,00 1x mesečnoSKUPAJ-klet 93,00

PRITLIČJEpisarne parket 60,00 2x tedenskosanitarije keramika 17,50 2x tedenskohodnik PVC tlak 33,00 2x tedenskoSKUPAJ-pritličje 110,50

SKLADIŠČEpisarne PVC tlak 10,00 1x mesečnoskladišče PVC tlak 56,00 1x mesečnoSKUPAJ-skladišče 66,00

SKUPAJ-I. 269,50

8

II. KN Tržič

Vrsta prostorov

Vrsta talnih oblog



KLETstopnišče PVC tlak 14,50 2x tedenskohodnik PVC tlak 28,00 2x tedenskogaraže beton 170,00 1x mesečnoSKUPAJ-klet 212,50

PRITLIČJEpisarne PVC tlak 47,50 2x tedenskosanitarije PVC tlak 4,00 2x tedenskokuhinja PVC tlak 109,00 2x tedenskohodnik PVC tlak 10,50 2x tedenskovhodna avla keramika 6,50 2x tedenskoSKUPAJ-pritličje 177,50

I. NADSTROPJEpisarne PVC tlak 92,50 1x mesečnosanitarije keramika 19,50 1x mesečnohodnik PVC tlak 15,00 1x mesečnostopnišča PVC tlak 21,00 1x mesečnogarderobe PVC tlak 20,00 1x mesečnostene keramika 76,00 1x mesečnoSKUPAJ-nadstropje 244,00

SKUPAJ-II. 634,00

9

III. KN Kranj




PRITLIČJESprejemna pisarna PVC tlak 28,7 2xtedenskoSkladišče z delavnico PVC tlak 42,9 2xtedenskoVetrolov predpražnik 2,6 2xtedenskoSKUPAJ-pritličje 74,2

I. NADSTROPJEPisarna vodja KN PVC tlak 18,9 2xtedenskoSanitarije keramika 11,5 2xtedenskoHodnik PVC tlak 9,1 2xtedenskoStopnišče PVC tlak 5.5 2xtedenskoMonterska soba PVC tlak 40 2xtedensko

SKUPAJ-I. nadst. 85SKUPAJ KN 159,2

III. KN Cerklje

Vrsta prostorov

Vrsta talnih oblog



KLETstopnišče keramika 5,00 2x tedenskoskladišče keramika 20,00 1x mesečnogaraže keramika 40,00 2x tedenskoSKUPAJ-klet 65,00

PRITLIČJEdelavnica parket 23,00 2x tedenskosanitarije keramika 11,00 2x tedenskoskladišče parket 5,00 1x mesečnohodnik keramika 18,00 2x tedenskostopnišče zunaj kamen 8,00 2x tedenskostopnišče keramika 4,00 2x tedenskoSKUPAJ-pritličje 69,00

I. NADSTROPJEpisarne parket 22,00 2x tedenskosanitarije keramika 16,20 2x tedenskohodnik keramika 3,50 2x tedenskostopnišča keramika 8,50 2x tedenskogarderobe PVC tlak 9,00 2x tedenskoSKUPAJ-nadstropje 59,20

SKUPAJ-IV. 193,20

10

IV. KN Železniki

Vrsta prostorov

Vrsta talnih oblog



PRITLIČJEdelavnica PVC tlak 32,20 2x tedenskosanitarije PVC tlak 3,50 2x tedenskoskladišče PVC tlak 32,00 1x mesečnohodnik keramika 24,00 2x tedenskostopnišče keramika 5,00 2x tedenskovhodna avla keramika 4,25 2x tedenskoSKUPAJ-pritličje 100,95

I. NADSTROPJEpisarne PVC tlak 14,70 2x tedenskosanitarije keramika 7,70 2x tedenskohodnik keramika 10,80 2x tedenskomonterska soba PVC tlak 18,80 2x tedenskostopnišča keramika 5,00 2x tedenskopisarna pomožna PVC tlak 15,60 2x tedenskogardrobe PVC tlak 9,72 2x tedenskoSKUPAJ-nadstropje 82,32

SKUPAJ-V. 183,27

V. KN Radovljica

Vrsta prostorov

Vrsta talnih oblog



PRITLIČJEmonterska soba + pis. parket 38,00 2x tedenskosanitarije keramika 5,00 2x tedenskokuhinja keramika 3,00 2x tedenskosušilnica keramika 9,00 2x tedenskogarderoba keramika 7,00 2x tedenskodelavnice beton 38,00 2x tedenskoSKUPAJ-pritličje 100,00

SKUPAJ-VI. 100,00

11

VI. KN Bohinj

Vrsta prostorov

Vrsta talnih oblog



PRITLIČJEgaraža beton 42,20 1x mesečnopisarna PVC tlak 11,18 2x tedenskohodnik keramika 10,95 2x tedenskostopnišče keramika 14,20 2x tedenskoSKUPAJ-pritličje 78,53

I. NADSTROPJEmonterska soba PVC tlak 18,04 2x tedenskoumivalica, WC keramika 40,00 2x tedenskohodnik keramika 10,95 2x tedenskoarhiv PVC tlak 8,60 po potrebiSKUPAJ-nadstropje 77,59

SKUPAJ-VII. 156,12

VII. KN Jesenice

Vrsta prostorov

Vrsta talnih oblog



PRITLIČJEstopnice kamen 6,50 2x tedenskohodnik keramika 7,50 2x tedenskodelavnica parket 24,00 2x tedenskoSKUPAJ-pritličje 38,00

I. NADSTROPJEpisarne PVC tlak 32,00 2x tedenskosanitarije keramika 2,50 2x tedenskokuhinja keramika 15,00 2x tedenskohodnik keramika 9,00 2x tedenskoumivalnica keramika 22,00 2x tedenskoSKUPAJ-nadstropje 80,50

SKUPAJ-VIII. 118,50

g) POVRŠINE NOTRANJIH ZASTEKLITEV – vseh objektov, kjer se opravlja čiščenje12

Površine Čiščenje

Skupna površina (m2) Pogostost čiščenja

notranje zasteklitve (objekt A) notranje 535,64 dnevno oz. po potrebiavtomatska vrata (objekt A) notranje 94,36 dnevno oz. po potrebinotranje zasteklitve (objekt B) notranje 365,80 dnevno oz. po potrebiavtomatska vrata (objekt B) notranje 45,47 dnevno oz. po potrebinotranje zasteklitve (objekt C) notranje 0,40 dnevno oz. po potrebiavtomatska vrata (objekt C) notranje 87,92 dnevno oz. po potrebinotranje zasteklitve (Moste 2a) notranje 80,25 dnevno oz. po potrebiavtomatska vrata (Moste 2/a) notranje 8,00 dnevno oz. po potrebiSKUPAJ 1217,84

h) VRSTE ČISTILNIH POVRŠIN-SKUPAJ

Vrste talnih oblog-SKUPAJ Skupaj m2

dnevno 1x tedensko 2x tedensko 1x mesečno po potrebi skupajiglani pod 3464,69 3464,69keramika 419,76 4,30 383,52 115,50 923,08PVC 785,25 151,41 974,95 291,50 8,60 2211,71kamen 490,27 37,50 527,77epoxy 33,91 137,29 9,09 180,29parket 116,90 247,92 167,00 5,00 536,82guma 12,90 12,90beton 38,00 212,20 250,20predpražnik 2,60 2,60SKUPAJ 0 540,92 1612,66 624,20 0 8110,06

Mesečna vrednost (brez DDV) EUR

Mesečna vrednost (z DDV) EUR

SKUPAJ za čiščenje poslovnih prostorov

Pogodbena vrednost (brez DDV) EUR

Pogodbena vrednost (z DDV) EUR

SKUPAJ za čiščenje poslovnih prostorov

13

CENIK STORITEV za čiščenje poslovnih prostorov za 1m2

Pogostost čiščenja Skupaj m2

Mesečna vrednost za 1m2

(brez DDV) EUR

Mesečna vrednost za 1m2 (z DDV) EUR

Pogodbena vrednost za 1m2 (brez DDV) EUR

Pogodbena vrednost za 1m2

(z DDV) EUR

dnevno 5323,681x mesečno 624,204x mesečno=1x tedensko 540,928x mesečno=2x tedensko 1612,66po potrebi 8,60SKUPAJ 0

14

2. Generalno čiščenje steklenih površina) STEKLENE POVRŠINE – Upravna stavba (objekt A) - Ul. Mirka Vadnova 3/a, Kranj




okna in zasteklitve zunanje - dvigalo 965,05 2x letnozunanje 311,4 2x letnonotranje 625,24 2x letno

SKUPAJ-upr. stav. 1901,69

b) STEKLENE POVRŠINE – Poslovna stavba (objekt B) - Ul. Mirka Vadnova 3, Kranj




okna in zasteklitve zunanje - dvigalo 400,74 2x letnozunanje 227,4 2x letnonotranje 625,25 2x letno

SKUPAJ-posl. stav. 1253,39

c) STEKLENE POVRŠINE – Mehanična delavnica (objekt C)




okna zunanje - dvigalo 65,36 2x letnonotranje 65,36 2x letno

SKUPAJ 130,72

d) STEKLENE POVRŠINE – Poslovna stavba – Moste 2/a, Žirovnica




okna zunanje+notranje 106,00 2x letnoSKUPAJ-posl.stav. 106,00

e) STEKLENE POVRŠINE –Delavnica in skladišče (objekt E)




okna zunanje 159,17 2x letnonotranje 159,17 2x letno

SKUPAJ 318,34

15

f) STEKLENE POVRŠINE – krajevna nadzorništva




KN Radovljicazunanje+notranje 38,00 2x letno

KN Jesenicezunanje+notranje 18,50 2x letno

KN Bohinjzunanje+notranje 14,00 2x letno

KN Kranjzunanje+notranje 18,20 2x letno

KN Škofja Lokazunanje+notranje 40,70 2x letno

KN Železnikizunanje+notranje 41,00 2x letno

KN Cerkljezunanje+notranje 32,00 2x letno

KN Tržičzunanje+notranje 130,00 2x letno

SKUPAJ-nadzorništva 332,40

g) ČISTILNE POVRŠINE OKENVrsta čiščenja-SKUPAJ Skupaj m2

zunanje - dvigalo 1431,15zunanje 697,97notranje 1475,02zunanje + notranje 431,8SKUPAJ 4035,94

Cena za 1x čiščenje (brez DDV) EUR

Cena za 1x čiščenje (z DDV) EUR

čiščenje (oken)



SKUPAJ čiščenje (oken)

16


Generalno čiščenje zajema:- strojno čiščenje PVC tlakov in premaz z emulzijskim premazom,- čiščenje tekstilnih oblog (globinsko sesanje, šamponiranje, ekstrakcijsko izpiranje)- strojno kemično poliranje – kristalizacija kamnitih površin.

Generalno čiščenje se bo praviloma opravilo 2x letno na površinah iz 1. točke (tabela h) te specifikacije.

Izbrani izvajalec bo moral po izvedbi vsakokratnega generalnega čiščenja zagotoviti ustrezno protizdrsnost PVC tlakov in kamnitih površin, o čemer mora naročniku izročiti poročilo o meritvah koeficienta trenja. Koeficient trenja mora dosegati vrednost vsaj 0,6. V primeru, da vrednost koeficienta trenja ne dosega določenega minimuma, mora izbrani izvajalec izvesti tudi ustrezno protizdrsno obdelavo PVC tlakov in kamnitih površin.

Cena za 1x čiščenje (brez DDV) EUR

Cena za 1x čiščenje (z DDV) EUR

generalno čiščenje



SKUPAJ generalno čiščenje 2x

17

4. Sanitarna in ostala galanterija ter ostala dela

a) GALANTERIJA – Upravna stavba Ul. Mirka Vadnova 3/a, Kranj

Vrsta galanterije

Količine za 1 mesec

tekoče milo za roke z balzamom (liter) 5papir brisače Ultima towels 36/1 4papir WC Ultima tissue 36/1 2zloženke Sanit vrečke (zavitek) 6vrečke za koš (45 l) (kos) 40WC obešanka (kos) 24osvežilec zraka (kos) 24čistilo za posodo z balzamom (liter) 4tablete za pisoar (kg) 1SKUPAJ-uprav.stavba

b) GALANTERIJA – Poslovna stavba Ul. Mirka Vadnova 3, Kranj

Vrsta galanterije


tekoče milo za roke z balzamom (liter) 5papir brisače Coromatic 36/1 2papir WC Ultima tissue 36/1 2zloženke Sanit vrečke (zavitek) 1vrečke za koš (45 l) (kos) 30WC obešanka (kos) 14osvežilec zraka (kos) 14čistilo za posodo z balzamom (liter) 4tablete za pisoar (kg) 1SKUPAJ-uprav.stavba

18

c) GALANTERIJA – Poslovna stavba Moste 2/a, Žirovnica

Vrsta galanterije


tekoče milo za roke z balzamom (liter) 3papir brisače Ultima towels 36/1 1papir krep Lotos 12/1 12zloženke Sanit vrečke (zavitek) 1vrečke za koš (45 l) (kos) 20WC obešanka (kos) 4osvežilec zraka (kos) 4čistilo za posodo z balzamom (liter) 2tablete za pisoar (kg) 1SKUPAJ-posl. stavba Žir.

d) GALANTERIJA – krajevna nadzorništva (skupaj)

Vrsta galanterije


tekoče milo za roke z balzamom (liter) 8papir krep Lotos 12/1 2papir WC Ultimaid 36/1 2vrečke za koš (45 l) (kos) 16WC obešanka (kos) 8osvežilec zraka (kos) 8čistilo za posodo z balzamom (liter) 8SKUPAJ-nadzorništva

Mesečna vrednost (brez DDV) EUR

Mesečna vrednost (z DDV) EUR

SKUPAJ galanterija in ostala dela



SKUPAJ galanterija in ostala dela

19

CENIK SANITARNE GALANTERIJE

Vrsta galanterije

Cena za 1 enoto (brez DDV) EUR

Cena za 1 enoto (z DDV) EUR

tekoče milo za roke z balzamom (liter)papir brisače Ultima towels 36/1papir brisače Coromatic 36/1papir WC Ultima tissue 36/1zloženke Sanit vrečke za hig. vložke 5000/1vrečke za koš (45 l) (kos)WC obešanka (kos)osvežilec zraka (kos)čistilo za posodo z balzamom (liter)papir krep Lotos 12/1tablete za pisoar (kg)WC papir mini yumbo1/12WC papir catrin Yelow 36/1

pranje kuhinjskih krp (1 kom)pomivanje posode (1 kom)

Navedena galanterija mora ustrezati že vgrajeni in nameščeni sanitarni opremi.

Način čiščenja:

a) Dnevno čiščenje obsega:- čiščenje pisarn zaposlenih (pisalne in druge mize, okenske police, omarice, telefoni,

namizna svetila);- pobiranje in ločevanje odpadkov ter transport do ekološkega otoka;- pomivanje posode v čajnih kuhinjah;- čiščenje miz v čajnih kuhinjah;- čiščenje hodnikov in stopnišč; - čiščenje sanitarij s čiščenjem tal in vse sanitarne opreme, ploščic okoli WC-ja in

umivalnika;- čiščenje vseh talnih površin, vseh prostih površin in pralnih sten do višine 2 m;- čiščenje vrat okoli kljuk;- odstranjevanje pajčevin (ne glede na določeno višino 2 m);- čiščenje steklenih sten in steklene površine vrat, omar oziroma vitrin.- čiščenje hodnikov, stopnišč, avel in vhodnih prostorov zgradb. K čiščenju vhodnih

prostorov zgradb sodi tudi čiščenje dvorišča v polkrogu 5 m od vhoda in čiščenje pepelnikov pred vhodi.

Koše za smeti je treba prazniti 1 x dnevno. Naloga čistilnega osebja je tudi odstranjevanje odpadkov iz prostorov naročnika in odvoz do zbiralnih kontejnerjev.

Čiščenje poteka v popoldanskem času od 1500 ure dalje. Čiščenje poteka od ponedeljka do petka.20

b) Tedensko in mesečno čiščenje obsega:- čiščenje površin vrat in podbojev 2x mesečno;- čiščenje sten pokritih s ploščicami v celoti 1x tedensko;- čiščenje okenskih polic na stopniščih 2x mesečno;- čiščenje (brisanje) radiatorjev 1x mesečno;- čiščenje stolov v čajnih kuhinjah 1x tedensko- pranje kuhinjskih krp 1x tedensko;- odstranjevanje vodnega kamna na vseh vodovodnih pipah 1x tedensko;- čiščenje okenskih polic 1x tedensko.

c) generalno čiščenje:predvidoma 2x letno in zajema:

- strojno čiščenje PVC tlakov in premaz z emulzijskim premazom;- čiščenje tekstilnih oblog (globinsko sesanje, šamponiranje, ekstrakcijsko izpiranje);- strojno kemično poliranje – kristalizacija kamnitih površin;- čiščenje vseh pralnih sten;- čiščenje svetlobnih teles;- čiščenje rolet in žaluzij;- čiščenje oken, okenskih okvirjev in okenskih polic;- čiščenje vrat in podbojev;- čiščenje vseh površin in opreme, ki se čistijo že med dnevnim čiščenjem.

Generalno čiščenje se vrši predvidoma 2x letno. Ob generalnih čiščenjih je treba očistiti tudi površine, ki niso zajete v kvadraturi površin rednega čiščenja. Termin in obseg generalnega čiščenja mora biti dogovorjen in izveden v dogovoru z naročnikom.

Izvajalec je dolžan skrbeti za redno nameščanje tekočega mila in papirne galanterije v vseh prostorih, kjer so nameščeni ustrezni nosilci za ta sredstva. Izvajalec je dolžan nameščati PVC vrečke v koše za smeti.

Izvajalec je dolžan voditi evidenco čiščenja in pregledovanja.

Ostala navodila

Izvajalec ne sme uporabljati naročnikovega pohištva, osnovnih sredstev in potrošnega materiala kot pripomočka za čiščenje.

Za izvajanje storitev čiščenja mora izvajalec zagotoviti vsa potrebna delovna sredstva, čistila ter dezinfekcijska sredstva, v skladu z navodili iz te razpisne dokumentacije.

Nadzorna oseba izvajalca vodi, nadzira in koordinira delo čistilk.

Kajenje izvajalcev čiščenja v prostorih naročnika je prepovedano.

Izvajalec se z oddajo ponudbe na tem javnem razpisu zavezuje, da bo v svojem delovnem procesu vzpostavil in vzdrževal sodobno raven kakovosti čiščenja v skladu z zahtevami naročnika.

Čistila ne smejo razgrajevati zaščitnih premazov tal in ne smejo vsebovati dodatkov razkužil.

Ponudnik mora v času veljavnosti pogodbe na naročnikovo zahtevo dokazati, da sestavine dobavljenega blaga izpolnjujejo zahteve glede biološko razgradljivosti iz Uredbe (ES) št. 648/2004.

Naročnik zahteva, da so vsi čistilni pripomočki po uporabi dnevno očiščeni, za kar skrbi izvajalec.

21

V ponudbi mora ponudnik navesti poimenski seznam čistil, ki jih bo pri delu uporabljal. Ponudnik mora za čistila, ki imajo lastnosti nevarnih snovi oziroma nevarnih kemikalij in ki jih bo uporabljal pri izvedbi tega javnega naročila, dostaviti varnostne liste, izdane s strani ustrezne instutucije.


Žig in podpis:

22

PRILOGE D/1 DO D/9

23

PRILOGA D/1

Podatki o ponudniku

Naziv ponudnika:

Naslov ponudnika:

Kontaktna oseba:

Elektronski naslov kontaktne osebe:

Telefon:

Fax:

Identifikacijska številka ponudnika:

Matična številka ponudnika:

Št. transakcijskega računa:

Zakoniti zastopnik (podpiše Krovno izjavo PRILOGA D/2:)

Pooblaščena oseba za podpis ponudbe in pogodbe (če to ni zakoniti zastopnik):

Imenovani pooblaščenec za vročanje po ZUP-u (izpolni samo ponudnik, ki nima sedeža v Republiki Sloveniji):


Žig in podpis:

24

PRILOGA D/2

KROVNA IZJAVA PONUDNIKA

V zvezi z javnim naročilom


_________________________________________________________________________(naziv in naslov ponudnika)

izjavljamo, da so dokumenti in podatki, ki so podani v ponudbi za predmetno javno naročilo, resnični, ter da fotokopije priloženih listin ustrezajo originalu. Za podane podatke, njihovo resničnost in ustreznost fotokopij prevzemamo popolno materialno in kazensko odgovornost.

Izjavljamo tudi, da smo seznanjeni z obsegom in zahtevnostjo javnega naročila ter brez kakršnihkoli zadržkov in v celoti sprejemamo vse pogoje, navedene v razpisni dokumentaciji za oddajo javnega naročila, in da bomo, če bomo izbrani, izvajali javno naročilo strokovno in kvalitetno po pravilih stroke, v skladu z veljavnimi predpisi (zakoni, pravilniki, standardi, tehničnimi soglasij), tehničnimi navodili, priporočili in normativi. Pri pripravi ponudbe smo spoštovali obveznosti, ki izhajajo iz predpisov o varstvu pri delu, zaposlovanju in delovnih pogojih, veljavnih v Republiki Sloveniji.

Soglašamo s tem, da naročnik iz uradnih evidenc pridobi podatke o izpolnjevanju pogojev, navedenih v 28. točki III. poglavja razpisne dokumentacije, ter bomo po potrebi dali soglasje za pridobitev osebnih podatkov v zvezi z izpolnjevanjem teh pogojev.

OPOZORILO: Izjava mora biti podpisana s strani ponudnikovega zakonitega zastopnika.


Žig in podpis:

25

PRILOGA D/3

IZJAVA PONUDNIKA




SPLOŠNE IZJAVE

1. izjavljamo, da v obdobju zadnjih dveh let pred objavo tega javnega naročila:- v ponudbah danih drugim naročnikom, nismo podajali neresničnih in zavajajočih izjav,

ki bi vplivale na izbiro ponudbe;- nismo ravnali neprofesionalno na področju, ki je podobno področju tega javnega

naročila.Strinjamo se, da naročnik preveri izpolnjevanje tega pogoja z ustreznimi sredstvi (razgovor s prejšnjimi poslovnimi partnerji ponudnika ipd.).

2. izjavljamo, da smo pri pripravi ponudbe spoštovali obveznosti, ki izhajajo iz predpisov o varnosti in zdravju pri delu, zaposlovanju in delovnih pogojih, veljavnih v Republiki Sloveniji.

3. izjavljamo, da nismo sodelovali pri pripravi razpisne dokumentacije ali njenih delov.

4. izjavljamo, da nastopamo s podizvajalcem: DA NE (ustrezno obkrožite)

PRAVNA SPOSOBNOST

5. Izjavljamo, da smo registrirani za dejavnosti, ki so predmet javnega naročila in da imamo potrebna dovoljenja pristojnih organov za opravljanje navedenih dejavnosti.

6. Izjavljamo, da kot pravna oseba in nobeden od zakonitih zastopnikov, nismo bili pravnomočno obsojeni za katero izmed naslednjih kaznivih dejanj:

- hudodelsko združevanje,- nedovoljeno sprejemanje daril, - nedovoljeno dajanje daril, - dajanje podkupnine, - sprejemanje daril za nezakonito posredovanje,- dajanje daril za nezakonito posredovanje,- goljufija, - poslovna goljufija, - preslepitev pri pridobitvi posojila in ugodnosti,- zatajitev finančnih obveznosti,- pranje denarja;- goljufija zoper finančne interese Evropskih skupnosti v smislu 1. člena Konvencije o

zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti.Soglašamo s tem, da naročnik pridobi podatke o izpolnjevanju tega pogoja iz uradnih evidenc, ter podajamo soglasje (PRILOGA D/6) za pridobitev osebnih podatkov v zvezi z izpolnjevanjem tega pogoja.

7. izjavljamo, da zoper nas ni začet ali uveden:26

- postopek prisilne poravnave,- stečajni postopek,- likvidacijski postopek,- drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje našega poslovanja,- drug postopek, podoben navedenim postopkom skladno s predpisi države, v kateri

imamo sedež.8. izjavljamo, da na dan roka za oddajo ponudb nismo uvrščeni v evidenco ponudnikov z

negativnimi referencami iz 77.a člena ZJN-2 in 81.a člena ZJNVETPS9. izjavljamo, da:

- član našega poslovodstva ali nadzornega organa ali zastopnik, kot ga določa zakon, ki ureja finančno poslovanje, postopke zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju, kadarkoli v dveh letih pred iztekom roka za oddajo ponudb v tem postopku javnega naročila, ni bil družbenik z lastniškim deležem večjim od 25 odstotkov ali delničar z lastniškim deležem večjim od 25 odstotkov ali član poslovodstva ali nadzornega organa ali zastopnik subjekta, nad katerim je bil začet stečajni postopek ali postopek prisilne poravnave ali postopek prisilnega prenehanja,

- naša družba ni uvrščena na seznam poslovnih subjektov iz 35. člena ZIntPK,- da bomo pred sklenitvijo pogodbo, če bomo izbrani, v skladu s VI. odstavkom 14.

člena ZIntPK naročniku predložili izjavo oziroma podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu naše družbe, vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe z našo družbo. Zavedamo se, da če bomo predložili lažno izjavo oziroma dali neresnične podatke o navedenih dejstvih, ima to za posledico ničnost pogodbe.

EKONOMSKO–FINANČNA SPOSOBNOST

10. izjavljamo, da imamo na dan, ko izteče rok za oddajo ponudb, poravnane vse davke in prispevke za socialno varnost in druge obvezne dajatve v skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež.

11. (velja za tujega ponudnika) izjavljamo: - da imamo na dan, ko izteče rok za oddajo ponudb, poravnane vse davke in

prispevke za socialno varnost ter druge dajatve, ki bi jih morali poravnati v Republiki Sloveniji.

12. izjavljamo, da imamo plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v vseh predhodnih postopkih javnega naročanja, v skladu z zahtevami ZJNVETPS.

TEHNIČNE IN KADROVSKE SPOSOBNOSTI (velja za ponudnika, glavnega ponudnika v skupni ponudbi oziroma za glavnega izvajalca, če ponudnik nastopa s podizvajalci)

13. izjavljamo, da imamo v lasti vso potrebno opremo za dnevno čiščenje prostorov (vozički za čistila, krpe, vedra, sesalce idr.) in razpolagamo z zadostnimi tehničnimi in strokovnimi kadrovskimi kapacitetami (najmanj 10 zaposlenih delavcev), tako da bomo lahko, če bomo izbrani, strokovno in kvalitetno izvedli javno naročilo. Ponudbi prilagamo:

- potrdilo Zavoda za zdravstveno zavarovanje – seznam vseh zaposlenih delavcev (obrazec - Zavarovane osebe zavarovanca),

- izpisek iz osnovnih sredstev, kjer ponudnik nedvoumno označi zahtevano opremo in objekt, ali najemno pogodbo, iz katere izhaja, da je najem dogovorjen najmanj za obdobje trajanja pogodbe, sklenjene v postopku tega naročila,

- potrdila o opravljenih zdravniških pregledih in - potrdila o opravljenih izpitih iz varstva in zdravja pri delu za vsakega od delavcev, s

katerimi dokazuje izpolnjevanje tega pogoja.Poleg tega zagotavljamo, da imajo vsi delavci, ki bodo opravljali delo, uspešno opravljen zdravniški pregled ter izpit iz varstva in zdravja pri delu. Navedene dokumente bomo predložili tudi v primeru menjav delavcev/podizvajalcev po sklenitvi pogodbe.

27

14. izjavljamo, da bomo pri izvedbi predmetnega javnega naročila:- zagotavljali stalnost kadrovske zasedbe;- ob morebitni zamenjavi kadra (čistilcev) pravočasno obvestili naročnika in

posredovali ustrezne podatke in dokumente;- zagotovili, da bodo čistilci ustrezno oziroma vidno označeni (na zaščitni obleki) z

nazivom ponudnika in imenom ter priimkom čistilca/ke;- predali naročniku ob podpisu pogodbe seznam čistilk, čistilcev in kontrolorjev

oziroma kontaktnih oseb na lokacijah naročnika;- zagotavljali redno tedensko in mesečno kontrolo odgovornih kontaktnih oseb na

lokacijah naročnika.15. izjavljamo, da imamo za tista čistila, ki imajo lastnosti nevarnih snovi oziroma nevarnih

kemikalij in ki jih bomo uporabljali pri izvedbi tega javnega naročila, pridobljene varnostne liste, izdane s strani ustrezne institucije. Soglašamo, da ima naročnik pravico, da v fazi pregledovanja in ocenjevanja ponudb, ta pogoj preveri, tako da zahteva dodatne dokumente in dokazila o izpolnjevanju tega pogoja.

16. v primeru, da se bodo pri naročniku pojavila nujna dela, se bomo z ekipo in ustreznimi delovnimi pripomočki odzvati v času, ki ne bo daljši od ene (1) ure.


Žig in podpis:

28

PRILOGA D/4

UDELEŽBA PODIZVAJALCEV




izjavljamo, da nastopamo s podizvajalcem, in sicer

PODIZVAJALEC:Firma:

Naslov:

Matična številka:

Davčna številka:

Številka TRR:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VRSTA OBVEZNOSTI (predmet, količina):

Vrednost del:

Kraj dela:

Rok izvedbe:

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Žig in podpis:

Opomba: Izjavo je potrebno izpolniti le v primeru, če ponudnik nastopa s podizvajalcem.

Če ponudnik nastopa z več kot enim podizvajalcem, se ta priloga fotokopira.

29

PRILOGA D/5

SOGLASJE PONUDNIKA ZA PRIDOBITEV OSEBNIH PODATKOV



izjavljamo, da Elektru Gorenjska, d.d. kot naročniku, dajemo soglasje skladno z 22. členom Zakona o varstvu osebnih podatkov, da za potrebe izvedbe javnega naročila po odprtem postopku, pridobi podatke od ministrstva, pristojnega za pravosodje, da kot ponudnik nismo bili, ter prav tako tudi naši zakoniti zastopniki niso bili, pravnomočno obsojeni zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v tej razpisni dokumentaciji.

1. Ponudnik:

Ulica:Poštna številka in kraj:Davčna številka:Št. vložka v sodni registerMatična številka:

2. Zakoniti zastopnik:

Ulica (naslov stalnega prebivališča):Poštna številka in kraj:Matična številka (EMŠO):

3. Zakoniti zastopnik:

Ulica (naslov stalnega prebivališča):Poštna številka in kraj:Matična številka (EMŠO):

___________________(podpis zakonitega zastopnika pod zaporedno št. 2)

___________________ (podpis zakonitega zastopnika pod zaporedno št. 3)

OPOMBA: V primeru, da ima ponudnik več kot dva zakonita zastopnika, se priloga ustrezno fotokopira.Zakoniti zastopnik podpiše navedeno izjavo kot fizična oseba in ne kot predstavnik ponudnika.


Žig in podpis:

30

PRILOGA D/6

SEZNAM REFERENČNIH DEL



__________________________________________________________________________(naziv in naslov ponudnika)

izjavljamo, da smo v zadnjih treh letih pred rokom za oddajo ponudb uspešno izvajali dnevno čiščenje v trajanju najmanj 12 mesecev nepretrgoma na enem ali več objektih skupne kvadrature 8.000 m2, ki je obsegalo čiščenje poslovnih prostorov ter generalna čiščenja steklenih površin in generalna čiščenja talnih površin.

Št. Naročnik (naziv in naslov)

Št. pogodbe oz. naročila

Veljavnost pogodbe

Pogodbeni objekt

Velikost objekta (m2)

Opravljena dela

1

2

3

4


Žig in podpis:

Opomba: Ponudnik k izjavi predloži Referenčna potrdila ponudnikovih naročnikov, za katere je izvedel referenčne dobave.

31

_________________________________(naziv potrjevalca reference)_________________________________(naslov potrjevalca reference)_________________________________(pošta in naziv pošte potrjevalca reference)

REFERENČNO POTRDILO ZA ČIŠČENJE OBJEKTOV

Izjavljamo, da je družba

__________________________________________________________________________

za našo družbo izvedla čiščenje objektov, v skupnem, nepretrganem trajanju vsaj 12 mesecev. Čiščenje je obsegalo: čiščenje poslovnih prostorov ter generalno čiščenje steklenih površin in generalno čiščenje talnih površin, in sicer:

Št. Pogodba št. Pogodbeni objekt Veljavnost

pogodbeVelikost

objekta (m2) Vrste čiščenj

1

2

3

Kontaktna oseba za preverjanje reference je: _____________________________________,

tel.: _________________ in e-mail _____________________________________________.

Dela je navedena družba opravila strokovno in kvalitetno v skladu s predpisi stroke in v pogodbeno dogovorjenem roku.

Potrjevalec reference se strinja, da ima naročnik Elektro Gorenjska, d.d. pravico, da preveri to referenco in opravi ogled.

Ime, priimek in podpis odgovorne osebe potrjevalca reference:

___________________ žig _________________________________ (Kraj in datum) (podpis potrjevalca reference)

Opomba: - ponudniki lahko predložijo dokazilo o zahtevanih referencah tudi v drugačni obliki,

vendar morajo biti na potrdilu navedeni vsi zgoraj zahtevani podatki- ponudnik lahko ta obrazec kopira in izpolnjen predloži v številu zahtevanih izvodov oz.

predloži izjave z navedeno vsebino (velja tako za ponudnike oz. za vse partnerje v skupnem nastopu, kot za podizvajalce)

32

PRILOGA D/7

Seznam čistil, ki jih bo uporabljal ponudnik pri izvajanju storitev čiščenja, z naslednjimi dokazili:

- potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve iz 21. točke, ali

- seznam sestavin čistila s sestavinami, ki posamično predstavljajo več kot 0,01 % teže čistila, vključno s CAS številko sestavine, če je ta na voljo, in morebitnimi standardnimi opozorili, stavki za nevarnost ali previdnostnimi stavki, ali

- ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve iz 21. točke.

33

PRILOGA D/8VZOREC POGODBE

Naročnik: ELEKTRO GORENJSKA, podjetje za distribucijo električne energije d.d., Ul. Mirka Vadnova 3/a, 4000 Kranj, ki ga zastopa predsednik uprave mag. Bojan Luskovec identifikacijska št.: SI 20389264matična številka: 5175348

in

Izvajalec:_____________________________, ki ga zastopa _______________identifikacijska št.: SI ______________matična številka: ________________

sklepata

POGODBO št. JN-6/2012

ČIŠČENJE POSLOVNIH PROSTOROV

UVODNA DOLOČBA1. člen

Naročnik je za čiščenje poslovnih prostorov izvedel javno naročilo, ki ga je dne _______ objavil na slovenskem portalu za javna naročila pod št. objave JN_____/2012.

PREDMET POGODBE2. člen

Predmet te pogodbe je čiščenje poslovni prostorov, generalno čiščenje steklenih površin in generalno čiščenje talnih površin ter dobava sanitarne in ostale galanterije ter ostala dela, kot to izhaja iz ponudbe izvajalca št. _______________, z dne _____________, ki je priloga te pogodbe.

Obseg čiščenja poslovnih prostorov, generalnega čiščenja steklenih površin in generalnega čiščenja talnih površin je razviden iz specifikacije del, ki je sestavni del ponudbe izvajalca.

Poleg tega je izvajalec dolžan dobavljati tudi sanitarno in ostalo galanterijo, navedeno v specifikaciji del, ter poskrbeti za skladiščenje le-te v prostorih naročnika.

Izvajalec je dolžan znotraj pogodbenih del, zagotoviti tudi tista dodatno naročena dela, ki sicer niso izrecno navedena v specifikaciji del, so pa potrebna za varno in polno funkcionalno izvrševanje predmeta pogodbe.

POGODBENA VREDNOST3. člen

Naročnik in izvajalec sta sporazumna, da znaša okvirna pogodbena vrednost:

1. Čiščenje poslovnih prostorov


34

Skupaj pogodbena vrednost (brez DDV) EUR

2. Generalno čiščenje steklenih površin






4. Sanitarna in ostala galanterija ter ostala dela



Skupaj pogodbena vrednost (brez DDV) _________________ EURDDV 20 % _________________ EURSkupaj pogodbena vrednost (z DDV) _________________ EUR

V pogodbenih cenah so vključeni stroški za sanitarno-higienski material in čistila, ki jih je izvajalec dolžan zagotoviti ter vsi drugi stroški izvajalca.

Pogodbene cene za čas veljavnosti pogodbe vsebujejo vse stroške izvedbe del po tej pogodbi. Zajemajo tudi stroške nepredvidenih del, potrebnih za varno in polno funkcionalno izvrševanje predmeta pogodbe.

Pogodbeni stranki se dogovorita, da je pogodbena vrednost za prvo leto fiksna, za vsako nadaljnje leto veljavnosti pa se s 1. 7. usklajuje z indeksom rasti cen življenjskih potrebščin za preteklih dvanajst (12) mesecev.

V primeru spremembe cen oziroma postavk, sta pogodbeni stranki sporazumni, da s strani obeh pogodbenih strank potrjeni predračun, predstavlja dodatek k osnovni pogodbi, tako da posebnega pisnega dodatka v zvezi s spremembo cen oziroma postavk, pogodbenima strankama ni treba sklepati.

Naročnik ne prevzema nobene odgovornosti, če bodo realizirane količine manjše od navedenih količin v specifikaciji.

KOLIČINE4. člen

Storitev čiščenja:Količine posameznih vrst del in njihova pogostost opravljanja so razvidne iz specifikacije del oz. ponudbe izvajalca. Količine posameznih postavk oz. vrsta dela v specifikaciji za prve tri točke prvega odstavka prejšnjega člena te pogodbe, so dejanske in ne odstopajo od količin, ki so navedene v specifikaciji del. Če se bodo pri naročniku spremenile površine, navedene v specifikaciji del, ki so predmet te pogodbe, bosta pogodbeni stranki sklenili dodatek k tej pogodbi in priložili novo specifikacijo.

Dobava sanitarne in ostale galanterije:Okvirne količine sanitarne in ostale galanterije, ki jo je izvajalec dolžan po tej pogodbi dostaviti, so razvidne iz specifikacije del naročnika, ki je priloga ponudbe izvajalca. Sanitarna

35

in ostala galanterija se bo obračunavala po dejansko dobavljenih količinah in po cenah iz specifikacije del.

Če se pri naročniku pojavi potreba po dodatnem čiščenju objektov, ki niso predmet te pogodbe, je izvajalec ta dela dolžan prevzeti, in sicer po cenah, ki so navedene v specifikaciji.

OBRAČUN DEL IN NAČIN PLAČILA5. člen

Izvajalec bo izvedena dela obračunal na podlagi enotnih pogodbenih cen in dejanskih količin.Izvajalec bo za opravljena dela izstavljal račune najkasneje do 5. dne v mesecu za pretekli mesec. Za dobavljeno galanterijo mora izvajalec na računih točno navesti mesto porabe.

Naročnik je dolžan pravilno izstavljeni račun plačati v roku 30 dni od datuma prejema računa. V primeru zamude plačila, je izvajalec upravičen obračunati naročniku zakonite zamudne obresti.

Naročnik mora račun potrditi ali zavrniti, delno ali v celoti, v roku petnajstih (15) dni po prejemu. Če naročnik prejetega računa ne zavrne v roku petnajst (15) dni, je dolžan račun za opravljeno delo plačati, v skladu s plačilnim rokom iz prejšnjega odstavka te pogodbe.

V primeru, da je storitev, ki je navedena na računu izvajalca, nekvalitetno ali delno izvedena, naročnik račun za taka dela delno ali v celoti zavrne oziroma ga poravna le v vrednosti nespornih del.

KRAJ IZVAJANJA DEL6. člen

izvajalec bo dela, ki so predmet te pogodbe, opravljal na različnih lokacijah:- upravna stavba in pomožni prostori (delavnice in skladišča) na naslovu Ul. Mirka

Vadnova 3/a, Kranj,- poslovna stavba na naslovu Ul. Mirka Vadnova 3, Kranj,- poslovna stavba na naslovu Moste 2/a, Žirovnica,- krajevna nadzorništva na Gorenjskem (Radovljica, Jesenice, Bohinj, Kranj, Škofja

Loka, Železniki, Cerklje, Tržič).

ROKI ZA IZVEDBO POGODBENIH DEL7. člen

Dela bo izvajalec opravljal v popoldanskem času, t.j. od 15. ure dalje, od ponedeljka do petka. Delovni čas bo podrobneje določen naknadno in sicer tako, da izvajalec s storitvami ne bo oviral delovnega procesa naročnika. Za morebitno izvajanje del med delovnim časom na posamezni lokaciji, se bo naročnik z izvajalcem posebej dogovoril.

V primeru, da se bodo pri naročniku pojavila nujna dela, se izvajalec zavezuje z ekipo in ustreznimi delovnimi pripomočki odzvati v času, ki ne bo daljši od ene (1) ure.

Izvajalec je v zamudi, če prekorači časovni okvir za izvedbo del, določenih s pogodbo.

POMANJKLJIVOSTI8. člen

Izvajalec se zavezuje, da bo vse morebitne pomanjkljivosti izvedenih storitev, ki jih ugotovi in mu jih sporoči naročnik, odpravil v roku 24 ur po tem, ko naročnik pomanjkljivosti sporoči.

Če se nekvalitetno ali delno izvajanje storitev nadaljuje kljub opozorilu naročnika, lahko naročnik brez odpovednega roka odpove pogodbo.

36

PODIZVAJALCI9. člen

Izvajalec pri izvedbi del, ki so predmet te pogodbe lahko vključuje podizvajalce, in sicer:1. ______________________________________________________2. ______________________________________________________3. ______________________________________________________

(naziv in polni naslov podizvajalcev, matična številka, davčna številka, TRR)

Podizvajalci bodo opravljali naslednja dela, v naslednji količini, vrednosti, kraju in roku izvedbe:a) ___________________b) ___________________

Izvajalec vedno in v vsakem primeru nosi polno odgovornost za celotni ponujeni obseg del, ki ga prevzame po pogodbi.Skladno z veljavno zakonodajo mora imeti izvajalec ob sklenitvi pogodbe z naročnikom in v času njenega izvajanja, sklenjene pogodbe s podizvajalci. Izvajalec s podpisom te pogodbe pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oz. situacije, neposredno plačuje podizvajalcu. Neposredna plačila podizvajalcev so v skladu z ZJNVETPS obvezna. Izvajalec mora svojemu računu oziroma situaciji obvezno priložiti račune oziroma situacije svojih podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil. Če se po sklenitvi pogodbe o izvedbi javnega naročila zamenja podizvajalca ali če izvajalec sklene pogodbo z novim podizvajalcem, vse ob predhodnem soglasju naročnika, mora izvajalec naročniku v petih (5) dneh po spremembi predložiti:

- svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu,- pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del neposredno novemu podizvajalcu in - soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu.

Izvajalec mora imeti poravnane vse zapadle obveznosti do svojih podizvajalcev.

Izvajalec je dolžan poskrbeti, da v kolikor istočasno sodeluje na istem delovišču več izvajalcev, da vsi sklenejo pisni sporazum o skupnih ukrepih in normativih za zagotavljanje VZD na delovišču investitorja Elektro Gorenjska, d.d.

OBVEZNOSTI NAROČNIKA10. člen

Naročnik je dolžan izvajalcu brezplačno zagotoviti:- toplo in hladno vodo ter električno energijo za čistilne stroje,- primerno garderobo za izvajalčeve delavce,- primeren prostor za shranjevanje delovnih strojev, pripomočkov izvajalca in sanitarne

galanterije.

Naročnik se obvezuje: da bo sodeloval s pooblaščenim predstavnikom izvajalca, da bo pravočasno izpolnjeval finančne obveznosti po tej pogodbi, da bo seznanjal izvajalca z morebitnimi spremembami hišnega reda oziroma s

spremembami določil internih predpisov, sprejetih na podlagi Zakona o varnosti in zdravju pri delu, Zakona o varstvu pred požarom in Zakona o varstvu okolja,

da bo izvajalcu javljal vsakokratne spremembe v zvezi s pooblaščenimi predstavniki naročnika.

Naročnik je dolžan opozoriti izvajalca o morebitnih pripombah na njegovo delo in o nepravilnostih pri izvajanju te pogodbe, kakor tudi o morebitno ugotovljeni škodi, ki jo je povzročil izvedbeni kader izvajalca.

37

Naročnik mora izvajalcu za odpravo morebitnih pomanjkljivosti zagotoviti primeren rok, prav tako to velja za morebitno odpravo povzročene škode, ki jo je moč odpraviti v naravi.

SPLOŠNE OBVEZNOSTI IN JAMSTVA IZVAJALCA11. člen

Izvajalec se obvezuje:- izvesti prevzeta dela v skladu z razpisno dokumentacijo, pravili stroke, veljavnimi predpisi in standardi ter z uporabo materialov in naprav zahtevane kvalitete, ki ustrezajo veljavnim standardom,- sodelovati s pooblaščenimi predstavniki naročnika,- za vsako spremembo pri izvajanju pogodbenih del predhodno pridobiti pisno soglasje naročnika,- pravočasno opozoriti na morebitne ovire pri izvajanju del,- da bodo vsi delavci, ki bodo izvajali storitev čiščenja v delovnem razmerju pri ponudniku, konzorcijskemu partnerju ali podizvajalcu ponudnika in da dela ne bodo izvajali na kakšni drugi pravni osnovi (delo na črno, študentska napotnica, avtorska pogodba, podjemna pogodba, itd...), sicer ima naročnik pravico, da od pogodbe odstopi brez odpovednega roka,- pri izvedbi del, opredeljenih s to pogodbo in predmetno razpisno dokumentacijo, upoštevati okoljevarstvene predpise,- ob kakršnikoli spremembi izvedbenega kadra posredovati naročniku podatke o novih delavcih, ki bodo opravljali storitve po tej pogodbi z naslednjimi dokumenti: potrdilo Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije – seznam zaposlenih delavcev, potrdilo o uspešno opravljenem zdravniškem pregledu ter izpitu iz varstva in zdravja,- da bodo vsi novi podizvajalci, ki niso navedeni v ponudbi, izpolnjevali vse naročnikove pogoje, ki jih morajo izpolnjevati podizvajalci, navedene v razpisni dokumentaciji, sicer ima naročnik pravico, da od pogodbe odstopi brez odpovednega roka,- varovati vse podatke, do katerih pride med opravljanjem dela na kakršenkoli način, kot podatke zaupne narave,- jamčiti za ves izvedbeni kader, ki bo izvajal storitve po tej pogodbi na objektu naročnika, da je odgovoren za spoštovanje tuje lastnine in varovanje poslovne tajnosti in osebnih podatkov,- javiti naročniku vse morebitne okvare in poškodbe na opremi in drobnem inventarju, ki bi jih izvedbeni kader povzročil po lastni krivdi,- na svoje stroške takoj oz. v roku štiriindvajset (24) ur začeti odpravljati pomanjkljivosti in nepravilnosti, ki bi se izkazale po izvedbi del ter jih odpraviti najkasneje v roku naslednjih štiriindvajset (24) ur od (pisno ali ustno) podane reklamacije naročnika, in soglaša, da, če ne bo pričel z odpravo pomanjkljivosti v navedenem roku, ima naročnik pravico nepravilnosti odstraniti sam oziroma po tretjem usposobljenem izvajalcu, na račun pogodbenega izvajalca.- omogočiti pooblaščenim predstavnikom naročnika, kontrolo nad količino in kakovostjo izvedenih del,- med opravljanjem pogodbenih obveznosti v prostorih naročnika samostojno poskrbeti za vse predpisane ukrepe varstva pri delu in higienskega minimuma ter za izvajanje le-teh ukrepov v skladu z izjavo o varnosti z oceno tveganja in predpisi, ki urejajo področje zdravja in varstva pri delu ter prevzeti polno odgovornost za posledice njihove opustitve,- pisno obveščati naročnika o vsem, kar bi lahko vplivalo na izvršitev pogodbe,- upoštevati vse utemeljene zahteve naročnika oz. njegovih pooblaščenih predstavnikov,- poskrbeti za zaklepanje prostorov in podobna opravila, ki zagotavljajo varnost ljudi in premoženja.

Izvajalec s podpisom te pogodbe potrjuje, da je v celoti seznanjen z obsegom in zahtevnostjo pogodbenih del, z lokacijami objektov in objekti, kjer se bo izvajala storitev čiščenja poslovnih prostorov, in z možnostjo dostopa do objektov.

38

Izvajalec je odgovoren za kvaliteto in funkcionalno pravilnost prevzetih del. Dela mora opraviti strokovno in ne sme povzročiti škode naročniku. Vsi stroški, ki bi nastali iz tega naslova, so stroški izvajalca.

Izvajalec bo pri delu uporabljal svoja osnovna sredstva, drobni inventar, material in čistila s pogojem:- da z njihovo uporabo ne ogroža zdravja ljudi,- da spoštuje higienske predpise,- da ne bo povzročal poškodb v poslovnih prostorih, na opremi in napravah,- da uporablja okolju prijazna čistila in detergente.

Delavcem izvajalca je prepovedano:- iz prostorov naročnika odnašati predmete, ki so last naročnika,- poseganje v delovanje naprav in opreme naročnika,- vpogled v akte in poslovno, tehnično ter ostalo dokumentacijo v naročnikovih prostorih,- v poslovne prostore naročnika voditi osebe, ki niso v delovnem ali drugačnem razmerju z

izvajalcem.

Če naročnik ugotovi, da je katerikoli izvedbeni kader kršil katerokoli prepoved, navedeno v tem členu, ima od izvajalca pravico zahtevati, da takšen izvedbeni kader nemudoma nadomesti z drugim.

Izvajalec prav tako odgovarja za vso nastalo škodo, če jo naklepno, iz malomarnosti in nestrokovnosti povzročijo njegovi delavci. Izvajalec je po tej pogodbi tudi sam dolžan najmanj enkrat mesečno preverjati kvaliteto čiščenja svojega osebja.

Izvajalec mora pri izvajanju čiščenja ravnati gospodarno pri porabi električne energije in pri uporabi vode ter skrbeti za ekonomično uporabo drugih virov energije.

Izvajalec se obvezuje, da bo celoten čas izvajanja javnega naročila imel v delovnem razmerju najmanj takšno število zaposlenih, kot jih je priglasil v okviru pogoja 5.1. 25. točke III. poglavja razpisne dokumentacije, sicer bo naročnik z izvajalcem lahko prekinil pogodbeno razmerje iz krivdnega razloga na strani izvajalca.

Izvajalec mora zagotoviti, da predmet pogodbe izvaja z zadostnim številom delavcev ter mora v primeru, da bo kakšen od priglašenih delavcev začasno ali trajno odsoten, priskrbeti ustrezno zamenjavo.

VIŠJA SILA12. člen

Pogodbeni stranki sta prosti odgovornosti za škodo, ki je nastala zaradi neizpolnitve ali zamude pri izpolnjevanju pogodbene obveznosti, če so po sklenitvi pogodbe nastopile okoliščine, ki jih pogodbeni stranki nista mogli preprečiti, niti jih odpraviti oz. se jim izogniti (višja sila).Stranka, na kateri strani je višja sila nastala, mora nasprotno stranko nemudoma obvestiti o nastanku le-te. Če tega ne stori, se na obstoj višje sile ne more sklicevati.Prizadeta pogodbena stranka je dolžna ugoditi nasprotni stranki, ter ji na njeno zahtevo nuditi vse potrebne dokaze o obstoju višje sile, obsegu le-te in o njenih posledicah. Roki iz pogodbe se podaljšajo za čas trajanja višje sile.

POGODBENA KAZEN13. člen

Če izvajalec ne dokonča del v pogodbenem oz. dogovorjenem roku, ima naročnik za vsak dan zamude pravico od izvajalca zahtevati pogodbeno kazen za zamudo v višini 5 ‰, pogodbene cene, vendar skupno največ 10 % pogodbene cene. Če škoda, ki jo utrpi

39

naročnik, presega znesek pogodbene kazni, lahko naročnik zahteva od izvajalca še razliko do popolne odškodnine .

ODSTOP OD POGODBE14. člen

Pogodbeni stranki se dogovorita, da lahko naročnik odstopi od pogodbe v naslednjih primerih:

- če izvedena storitev čiščenja po obsegu ali kvaliteti ne ustreza pogodbenim določilom in pogojem iz razpisne dokumentacije;

- če izvajalec ne upošteva reklamacij glede kakovosti opravljenih storitev;- če se izvajalec ne drži dogovorjenih terminov za opravljanje storitev čiščenja;- če izvajalec ne zagotavlja zadostnega števila delavcev za izvedbo predmeta te

pogodbe;- če izvajalec brez soglasja naročnika poveča ceno storitve;- če preneha poslovati ali mu je prepovedano opravljanje dejavnosti na osnovi sodne

ali druge prisilne določbe;- če izvajalec ne priglasi vseh podizvajalcev ali ne priglasi novih podizvajalcev;- če izvajalec ob morebitni zamenjavi izvedbenega kadra pravočasno ne obvestili

naročnika in mu ne posreduje ustreznih podatkov in dokumentov, določenih v 5. alineji I. odstavka 11. člena te pogodbe;

- če izvajalec v primeru intervencijskega čiščenja ne zagotovi 1-urnega odzivnega časa;

- če naročnik ugotovi, da izvedbeni kader ni v delovnem razmerju pri izvajalcu, temveč delo opravlja na kakšni drugi pravni podlagi, ki za naročnika ni sprejemljiva (študentska napotnica, avtorska pogodba, podjemna pogodba, denar na roko, delo na črno idr.).

Naročnik mora pred odpovedjo pogodbe izvajalca pisno opozoriti, katere kršitve je ugotovil in naj s kršitvami preneha. V primeru da v 4 mesecih po pisnem opozorilu izvajalec naredi isto kršitev ali enako težko kršitev, v zvezi s katero je bil opozorjen s strani naročnika, lahko naročnik odstopi od pogodbe brez odpovednega roka.

VARNOST PRI DELU15. člen

Izvajalec je dolžan sam poskrbeti za varnost in zdravje pri delu, vključno z osebno varovalno opremo, ter požarno varstvo svojih delavcev.Izvajalec je dolžan tudi upoštevati morebitna interna navodila naročnika s citiranega področja (s katerim se seznani), predpisane varstvene ukrepe in veljavno zakonodajo v RS iz področja varnosti in zdravja pri delu ter požarnega varstva. Izvajalec materialno in kazensko sam odgovarja za škodo, ki jo utrpijo izvajalčevi delavci, naročnik ali tretje osebe.Na podlagi veljavnih predpisov s področja varnosti in zdravja pri delu je treba upoštevati tudi vsebino varnostnih načrtov Elektro Gorenjska, d.d.

BANČNA GARANCIJA ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI16. člen

Izvajalec mora naročniku v desetih (10) dneh od obojestranskega podpisa pogodbe izročiti garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 5 % pogodbene vrednosti (z DDV in vsemi ostalimi stroški). Veljavnost garancije mora biti še vsaj dva meseca po koncu veljavnosti pogodbe.

Unovčenje bančne garancije izvajalca ne odvezuje obveznosti odprave napak pri izpolnitvi pogodbenih obveznosti.

PREDSTAVNIKI POGODBENIH STRANK

40

17. členDela, ki se bodo izvajala na podlagi te pogodbe, bo naročnik nadzoroval in koordiniral preko oseb, ki bodo navedene na naročilu.

Pooblaščena oseba izvajalca je: ________________.

Pooblaščene osebe naročnika so: za celoto, razen nadzorništev ___ (tel. ___), za nadzorništva ___ (tel. ___).

Vsako spremembo kontaktnih oseb obe pogodbeni stranki druga drugi sporočita najkasneje v roku treh (3) dni od nastanka spremembe. Sporočilo se izdela v pisni obliki in postane sestavni del te pogodbe.

POSLOVNA SKRIVNOST18. člen

Pogodbeni stranki se zavezujeta, da bosta kot poslovno skrivnost varovali vse podatke druge stranke, s katerimi se bosta seznanili pri izvajanju te pogodbe. K varovanju poslovne skrivnosti so zavezani vsi zaposleni pri pogodbenih strankah, kot tudi tretje osebe, ki kakor koli sodelujejo pri realizaciji te pogodbe.

PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA19. člen

Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za pridobitev posla ali za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku, je nična.

REŠEVANJE SPOROV20. člen

Vse morebitne spore, nastale na osnovi te pogodbe, rešujeta pogodbeni stranki sporazumno in v duhu dobrih poslovnih običajev. V primeru, da sporazum ni mogoč, spor rešuje pristojno sodišče po sedežu naročnika.

PRILOGE IN SESTAVNI DELI POGODBE21. člen

Priloga k tej pogodbi je: - Ponudbeni predračun s specifikacijo del, št. _______, z dne __________.

Sestavni deli te pogodbe pa so tudi:- ponudba izvajalca, št. __________, z dne ___________,- razpisna dokumentacija naročnika št. JN-6/2012, z dne 3. 4. 2012,- Varnostni načrt Elektro Gorenjska, d.d. (december 2010).

KONČNE DOLOČBE22. člen

Za vsa vprašanja, ki jih ta pogodba ne ureja, se uporablja obligacijsko pravo.

Pogodba postane veljavna z dnem obojestranskega podpisa obeh pogodbenih strank in podanega soglasja nadzornega sveta (če bo potrebno) ter ko izvajalec predloži:1. garancijo za dobro izvedbo del,

41

2. garancijo za odpravo napak v garancijskem roku,3. izjavo v skladu s VI. odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije

(ZIntPK);4. podpisano izjavo o seznanjenosti z varnostnim načrtom podjetja.

Pogodba se sklepa za čas od 1. 7. 2012 oziroma od datuma podpisa pogodbe, če je ta kasnejši od 1. 7. 2012, do 30. 6. 2015.

Naročnik si pridržuje pravico, da v primeru nezagotovljenih sredstev za naročena pogodbena dela lahko odpove pogodbo.

Pogodba je sestavljena v štirih (4) enakih izvodih, od katerih prejmeta naročnik in izvajalec vsak po dva (2) izvoda.

________, dne ________________ Kranj, dne ______________(kraj)

Izvajalec: Naročnik:

________________________ Elektro Gorenjska, d.d.

Direktor: Predsednik uprave:___________________ mag. Bojan Luskovec

Opomba: V primeru skupne pogodbe bo pogodba ustrezno prilagojena.

42

PRILOGE E/1 DO E/5

43

PRILOGA E/1

SKUPNA PONUDBA

V primeru skupne ponudbe je treba za tem listom poleg akta o skupnem nastopu (glej Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe) predložiti za vsakega od izvajalcev v skupnem nastopu posebej:

- krovna izjava (PRILOGA D/2);- izjava ponudnika (PRILOGA D/3);- soglasje ponudnika za pridobitev osebnih podatkov (PRILOGA D/5).

44

PRILOGA E/2

PONUDBA S PODIZVAJALCI

Če ponudnik oddaja ponudbo s podizvajalci, mora za tem listom predložiti:- podatke o podizvajalcih na obrazcu (PRILOGA E/3)- izjavo ponudnika o soglasju naročnika pri zamenjavi podizvajalcev (PRILOGA E/4)- izjavo vsakega podizvajalca o sodelovanju pri javnem naročilu s soglasjem k

neposrednim plačilom (PRILOGA E/5)

45

PRILOGA E/3

PODATKI O PODIZVAJALCU

NAZIV PODIZVAJALCA:

NASLOV:

KONTAKTNA OSEBA:

TELEFON:

FAX:

IDENTIFIKACIJSKA ŠTEVILKA ZA DDV:

ŠT. TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA:

POOBLAŠČENA OSEBA ZA PODPIS POGODBE:

OPOMBA: Prilogo je potrebno izpolniti le v primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalcem.

V primeru večjega števila podizvajalcev se priloga fotokopira.


Žig in podpis:

46

PRILOGA E/4

IZJAVA PONUDNIKA, DA BO PRED ZAMENJAVO PODIZVAJALCA ALI UVEDBO NOVEGA PODIZVAJALCA PRIDOBIL PISNO SOGLASJE NAROČNIKA




izjavljamo, da bomo v primeru morebitne zamenjave podizvajalca ali uvedbe novega podizvajalca v času izvajanja javnega naročila predhodno pridobili pisno soglasje naročnika.

OPOMBA: Izjava se izpolni le v primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalcem.


Žig in podpis:

47

PRILOGA E/5IZJAVA PODIZVAJALCA




izjavljamo, da bomo v primeru izbire ponudnika sodelovali pri izvedbi predmeta javnega naročila z deli v vrednosti _____________________ EUR v skladu z razpisnimi pogoji.

Pri izvajanju javnega naročila bomo izvajali naslednja dela: - _______________ (navesti dela, ki jih bo izvajal podizvajalec, količino, vrednost, kraj in rok izvedbe

del).

Poleg tega izjavljamo, da nam je ponudnik pravočasno in pravilno poravnal svoje zapadle poslovne obveznosti.

Strinjamo se, da naročnik opravlja plačila neposredno do nas (priloga: podpisano soglasje).

Izjavljamo tudi: - da zoper nas ni začet ali uveden stečajni postopek,- da član našega poslovodstva ali nadzornega organa ali zastopnik, kot ga določa zakon, ki ureja finančno poslovanje, postopke zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju, kadarkoli v dveh letih pred iztekom roka za oddajo ponudb v tem postopku javnega naročila, ni bil družbenik z lastniškim deležem večjim od 25 odstotkov ali delničar z lastniškim deležem večjim od 25 odstotkov ali član poslovodstva ali nadzornega organa ali zastopnik subjekta, nad katerim je bil začet stečajni postopek ali postopek prisilne poravnave ali postopek prisilnega prenehanja, - da imamo na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb, poravnane vse svoje davke in prispevke za socialno varnost ter vse druge obvezne dajatve v skladu s predpisi države, kjer imamo svoj sedež.

Soglašamo s tem, da naročnik pridobi podatke o izpolnjevanju navedenih pogojev iz uradnih evidenc ter bomo po potrebi dali soglasje za pridobitev osebnih podatkov v zvezi z izpolnjevanjem teh pogojev.


Žig in podpis:

OPOMBE: PRILOGO E/5 je potrebno izpolniti le v primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalcem. V primeru večjega števila podizvajalcev se PRILOGA E/5 fotokopira.

48

K PRILOGI E/5

SOGLASJE PODIZVAJALCA ZA NEPOSREDNA PLAČILA

Spodaj podpisani podizvajalec __________________________ (firma in sedež podizvajalca; matična št.), ki ga zastopa ______________________ (ime in priimek zakonitega zastopnika oz. druge osebe, ki je upravičena za dajanje izjav v imenu podizvajalca) podaja predmetno

SOGLASJE K NEPOSREDNIM PLAČILOM.

Soglašamo, da naročnik Elektro Gorenjska, d.d., namesto glavnega izvajalca, s katerim sodelujemo pri izvajanju javnega naročila __________, v primeru, da bo glavni izvajalec v postopku predmetnega javnega naročila (Čiščenje poslovnih prostorov, št. JN-6/2012) izbran kot najugodnejši, poravna naše terjatve, ki jih imamo na podlagi del oz. dobav, ki smo jih opravili v sklopu izvajanja javnega naročila, do glavnega izvajalca.

Kraj in datum: Podizvajalec:

Žig in podpis:

OPOMBA:

TO SOGLASJE MORAJO PREDLOŽITI VSI PODIZVAJALCI, S KATERIMI BO GLAVNI IZVAJALEC SODELOVAL PRI IZVAJANJU JAVNEGA NAROČILA.

49

PRILOGE F/1 DO F/3

50

PRILOGA F/1

VZOREC GARANCIJE ZA RESNOST PONUDBE

Naziv banke (izdajatelja garancije):Kraj in datum:Garancija številka:

Upravičenec:Elektro Gorenjska, d.d.Ulica Mirka Vadnova 3 a4000 Kranj

V skladu z javnim naročilom za »…..«, je za potrebe naročnika (t.j. upravičenca iz te garancije) ……, Slovenija, ponudnik .......................................................... dolžan za resnost svoje ponudbe na javnem razpisu »…..«, objavljenem na Portalu javnih naročil dne ________, št. objave _______, priskrbeti naročniku bančno garancijo v vrednosti 10.000,00 EUR.

Izdajatelj se zavezuje, da bo plačal navedeni znesek v naslednjih primerih:- če ponudnik po roku za oddajo ponudbe svojo ponudbo umakne;- če ponudnik ne izpolni ali zavrne sklenitev pogodbe;- če ponudnik po sklenitvi pogodbe ne predloži garancije za dobro izvedbo del v roku,

določenem v razpisni dokumentaciji v skladu z določbami navodil ponudnikom.

Zavezujemo se, da bomo v 15 dneh po prejemu naročnikovega prvega pisnega zahtevka plačali naročniku zgoraj navedeni znesek brez kakršnega koli dodatnega utemeljevanja ali pogojevanja, če v svojem zahtevku zatrjuje, da mu zahtevani znesek pripada zaradi izpolnitve enega ali obeh zgoraj navedenih primerov in navede, za kateri primer ali primera gre.

Zahtevek za unovčenje garancije mora biti predložen izdajatelju in mora vsebovati:1. originalno pismo naročnika za unovčenje garancije v skladu z zgornjim odstavkom in2. predloženo izjavo Uprave RS za javna plačila, da so zahtevek za unovčenje podpisale osebe, ki so pooblaščene za zastopanje in3. original Garancije št. .........................

Ta garancija se znižuje za vsak, po tej garanciji unovčeni znesek.

Ta garancija velja vse dotlej, dokler ne bo izbran ponudnik po zgoraj citiranem javnem razpisu in (v primeru, da je celovita ali delna ponudba sprejeta) dokler izbrani ponudnik ne sklene pogodbe z naročnikom in mu ne izroči garancije za dobro izvedbo del, vendar pa najkasneje do izteka roka veljavnosti ponudbe.

Če izdajatelj od upravičenca ne prejme nikakršnega zahtevka za izplačilo garantiranega zneska do dne ........................, ta garancija preneha veljati ne glede na to, ali je izdajatelju vrnjena.

Ta garancija ni prenosljiva.

Morebitne spore med upravičencem in banko rešuje stvarno pristojno sodišče po sedežu naročnika.

Banka/ Izdajatelj(Žig in podpis)

51

PRILOGA F/2

IZJAVA BANKE – BANČNA GARANCIJA ZA DOBRO IZVEDBO DEL

Banka :(naziv in sedež banke)

bo izvajalcu: (naziv in sedež ponudnika)

v primeru, če bo med izvajalcem ter ……. sklenjena pogodba za izvedbo javnega naročila »…….« izdala bančno garancijo v skladu s spodnjim vzorcem.

Kraj in datum: _____________ Podpis in žig banke: _________________

GARANCIJA ZA DOBRO IZVEDBO DEL št.____________Naziv banke (izdajatelja garancije):

Kraj in datum: _________________Upravičenec: _________________Garancija št _________________

V skladu s pogodbo za izvedbo javnega naročila »……«, sklenjeno med naročnikom (upravičencem iz te garancije) ………………., in izvajalcem …………… (naziv izvajalca), je izvajalec dolžan opraviti ______________________ v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije za _________________, št._______, z dne __.__._____, s Pogodbo o _________________ , v roku, količini in kvaliteti, opredeljeni v razpisni dokumentaciji za oddajo javnega naročila.

S to garancijo se nepreklicno in brezpogojno zavezujemo, da bomo na vaš prvi pisni poziv in ne glede na kakršen koli ugovor naročnika garancije izplačali znesek _____________ EUR, kar predstavlja 5 % pogodbene vrednosti, če boste zatrjevali, da izvajalec svoje pogodbene obveznosti ni izpolnil v garancijskem roku oziroma v roku, ko velja ta garancija, kot izhaja iz naslova garancijske obveznosti.

Naša obveza velja tudi v primeru delne izpolnitve pogodbene obveznosti, če opravljena storitev tudi delno ne zadostuje pogodbenim zahtevam.

Zahtevek za unovčenje garancije mora biti predložen banki in mora vsebovati:1. originalno pismo za unovčenje garancije v skladu z zgornjim odstavkom in2. predloženo izjavo Uprave RS za javna plačila, da so zahtevek za unovčenje podpisale osebe, ki so pooblaščene za zastopanje in3. original Garancije št_________________

Ta garancija se znižuje za vsak po tej garanciji unovčeni znesek.

Ta garancija velja najkasneje do _________________ (najmanj dva meseca po koncu veljavnosti pogodbe). Po preteku navedenega roka garancija ne velja več in naša obveznost avtomatično ugasne, ne glede na to, ali je garancija vrnjena.

Če se bo naročnik kadarkoli v času veljavnosti te garancije strinjal, da se izvajalcu podaljša pogodbeni rok ali v primeru, da izvajalec ni uspel izpolniti pogodbenih obveznosti, se lahko naročnik garancije oziroma izvajalec in banka sporazumno dogovorita za podaljšanje garancije.

Ta garancija ni prenosljiva.

Morebitne spore med upravičencem in banko rešuje stvarno pristojno sodišče po sedežu naročnika.

Banka(žig, podpis)

52

V. NASLOVNICA PONUDBE

Naročnik pričakuje:- da so vse strani v ponudbi oštevilčene, ponudniki pa naj v spremnem dopisu

navedejo skupno število strani v ponudbi;- da si strani v ponudbi sledijo po vrstnem redu oštevilčenja;- da je celotna dokumentacija za ponudbo zvezana z vrvico v celoto in zapečatena ali

drugače zaščitena tako, da posameznih listov oziroma prilog ni možno naknadno vložiti, odstraniti ali zamenjati brez vidne poškodbe listov ali pečata;

- da so ovitki takšni, da omogočajo popoln pregled dokumentacije, tudi če je dokument sestavljen iz več listov (omogočeno listanje);

- da so dokumenti v ponudbi zloženi po vrstnem redu, kot je naveden v tabeli v poglavju III. Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe – posebni del.

OPOMBE: Prilogo na naslednji strani je potrebno izpolniti in nalepiti na ovojnico ali ovoj, v katerem je ponudba.

53

PRILOGA G

POŠILJATELJ:________________________________________________________________________________________

Kontaktna oseba: ______________________

Telefon: _____________________Faks: ____________________

E- naslov: ___________________

ponudba sprememba umik

NE ODPIRAJ – PONUDBAOddaja javnega naročila:

»ČIŠČENJE POSLOVNIH PROSTOROV«

št. JN-6/2012

Rok za oddajo:25. 4. 2012 do 8.30. ure (CET)

(izpolni naročnik):

Datum prispetja: _______________

Ura prispetja: ____________

Zaporedna št. ponudbe: __________

Podpis: _______________________

NASLOVNIK:

……

54

podjetje za distribucijo električne energije z dolgoletno ... · web viewpotrdilo, da ima blago...

Documents