gobernaciÓn de risaraldaaplicaciones.risaralda.gov.co/modulos/contratacion/archivos/1573/si... ·...

DEPARTAMENTO DE RISARALDA Secretaría De Infraestructura

GESTIÓN JURÍDICA

CONTRATACIÓN

SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA

Versión: 8 Vigencia 05-2015

Pliego de Condiciones Selección Abreviada de Menor Cuantía N° SI-SAMC-13-2017

Pag.1

PLIEGO DE CONDICIONES

SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA SI-SAMC-13-2017

OBJETO: “MANTENIMIENTO VIAL, BACHEO, PARCHEO Y SEÑALIZACION HORIZONTAL

TRAMO VIA JAPON - FRAILES DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS, VÍA LA BADEA -

CRUCE AVENIDA DEL RIO (CHEC) DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS Y VIA PEREIRA –

MARSELLA”

PEREIRA

Agosto de 2017


GESTIÓN JURÍDICA

CONTRATACIÓN




Pag.2

TABLA DE CONTENIDO

1. OBJETO: ....................................................................................................................................... 4 2. DESCRIPCION O ALCANCE DEL OBJETO. ................................................................................ 4 3. PREVALENCIA NORMATIVIDAD VIGENTE. .............................................................................. 16 4. DIRECCIONES Y CRONOGRAMA DE LA SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA: .. 16 5. ETAPAS DE MANIFESTACIONES DE INTERES. ...................................................................... 18 6. CONDICIONES GENERALES. ................................................................................................... 20 7. ANÁLISIS DEL RIESGO – MATRIZ DEL RIESGO. ..................................................................... 28 8. GARANTÍAS. .............................................................................................................................. 28 9. CAUSALES DE RECHAZO. ........................................................................................................ 29 10. LISTA DE DOCUMENTOS QUE DEBEN ACOMPAÑAR DE LA PROPUESTA. ......................... 31 11. PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS ........................................................................................ 33 12. CIERRE Y EVALUACION DE LAS PROPUESTAS. .................................................................... 34 13. PROCEDIMIENTO DE EVALUACION DE PROPUESTAS ......................................................... 35 15. EVALUACIÓN DE LA OFERTA ................................................................................................... 51 15.6 INFORME DE EVALUACIÓN ...................................................................................................... 91 16. CRITERIOS DE DESEMPATE .................................................................................................... 91 17. ADJUDICACION O DECLARATORIA DE DESIERTA ................................................................. 92 18. DECLARATORIA DE DESIERTA: ............................................................................................... 93 19. SUPERVISIÓN ............................................................................................................................ 93 20. INDICAR SI EL PROCESO ESTA COBIJADO POR ACUERDO INTERNACIONAL O UN TRATADO DE LIBRE COMERCIO ........................................................................................................ 93 ANEXO No. 1 ......................................................................................................................................... 95 ANEXO No. 2 ......................................................................................................................................... 98 ANEXO No. 3A .................................................................................................................................... 103 ANEXO No. 3B .................................................................................................................................... 104 ANEXO No. 3C .................................................................................................................................... 105 ANEXO No. 4 ....................................................................................................................................... 106 ANEXO No. 5 ....................................................................................................................................... 107 ANEXO No. 6 ....................................................................................................................................... 108 ANEXO No. 7 ....................................................................................................................................... 109 ANEXO No. 7A .................................................................................................................................... 110 ANEXO No. 8 ....................................................................................................................................... 111 ANEXO No 9 ........................................................................................................................................ 112 ANEXO No 10- DISCRIMINACIÓN DEL AU ........................................................................................ 113 ANEXO No 11-PRESTACIONES SOCIALES ...................................................................................... 114 ANEXO No 12-LISTA DE JORNALES ................................................................................................. 115 ANEXO No 13-RELACIÓN DE CUADRILLAS ..................................................................................... 116 ANEXO No 14-LISTADO PRECIO DE MATERIALES .......................................................................... 117 ANEXO No 15-TARIFAS DE EQUIPOS ............................................................................................... 118 ANEXO No 16 ...................................................................................................................................... 119 -LISTA DE CUADRILLAS .................................................................................................................... 119 ANEXO No 17-ACTIVIDADES-RENDIMIENTO-DURACIONES .......................................................... 120 ANEXO No 18-PERT-DURACIONES .................................................................................................. 121


GESTIÓN JURÍDICA

CONTRATACIÓN




Pag.3

ANEXO No 18A-PERT-VARIANZA ...................................................................................................... 122 ANEXO No 19-CPM-SECUENCIAS..................................................................................................... 123 ANEXO No 20-ESQUEMA RED CPM-PERT ....................................................................................... 124 ............................................................................................................................................................ 124 ANEXO No 21-DIAGRAMA GANTT ..................................................................................................... 125 ANEXO No 22-DIAGRAMA GANTT IA-TA ........................................................................................... 126 ANEXO No 23-DIAGRAMA GANTT IT-TT ........................................................................................... 127 ............................................................................................................................................................ 127 ANEXO No 24-GRÁFICO IA-TA E IT-TT ............................................................................................. 128 ANEXO No 25-PROGRAMA FINANCIERO ......................................................................................... 129 ANEXO No 26-GANTT DE PERSONAL .............................................................................................. 130 ............................................................................................................................................................ 130 ANEXO No 26A-HISTOGRAMA DE CUADRILLAS ............................................................................. 131 ANEXO No 27-DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS ................................................................................ 132 ............................................................................................................................................................ 132 ANEXO No 28-NIVELACIÓN DE RECURSOS .................................................................................... 133 ANEXO No 29- ESCOGENCIA NIVELACION DE RECURSOS (MANO DE OBRA) ............................ 134 ANEXO No 30-DIAGRAMA GANTT Y FLUJO DE PERSONAL ........................................................... 135 ANEXO No 31-PROGRAMACIÓN DEFINITIVA GANTT ...................................................................... 136 ANEXO No 32-PLAN DE INVERSIÓN DEFINITIVO ............................................................................ 137 ANEXO No 33- PROGRAMACION GANTT PERSONAL DEFINITIVO NIVELADA .............................. 138 ANEXO No 34-HISTOGRAMA DE PERSONAL NIVELADO ................................................................ 139 ANEXO No 35-PROBABILIDAD .......................................................................................................... 140


GESTIÓN JURÍDICA

CONTRATACIÓN




Pag.4

1. OBJETO: El Departamento de Risaralda está interesado en recibir propuestas para la ejecución de: “MANTENIMIENTO VIAL, BACHEO, PARCHEO Y SEÑALIZACION HORIZONTAL TRAMO VIA JAPON - FRAILES DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS, VÍA LA BADEA - CRUCE AVENIDA DEL RIO (CHEC) DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS Y VIA PEREIRA – MARSELLA”. Cuyo objeto, presupuesto oficial, plazo, localización y ubicación se establece en el siguiente cuadro:

OBJETO DEL PROYECTO

PLAZO DEL CONTRATO

VALOR DEL PRESUPUESTO

OFICIAL LOCALIZACIÓN

UBICACIÓN (MUNICIPIO DE

EJECUCIÓN) “MANTENIMIENTO

VIAL, BACHEO, PARCHEO Y

SEÑALIZACION HORIZONTAL

TRAMO VIA JAPON - FRAILES DEL MUNICIPIO DE

DOSQUEBRADAS, VÍA LA BADEA -

CRUCE AVENIDA DEL RIO (CHEC)

DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS Y VIA PEREIRA –

MARSELLA”

Sesenta (60) días calendario. El

sector de Marsella tendrá una

duración máxima de 7 días calendario

$466.559.853,00

Vía Japon-Frailes del Municipio de

Dosquebradas, Vía la Badea-Cruce Avenida del Rio

(CHEC) del Municipio de

Dosquebradas y Vía Pereira-Marsella

Dosquebradas, Pereira y Marsella

Nota: El valor del presupuesto oficial para el proceso es el relacionado en el Anexo No. 7 del Pliego de Condiciones.

2. DESCRIPCION O ALCANCE DEL OBJETO. Mediante memorando interno Nro. 11669 del 9 de agosto de 2016 de la dirección de asistencia legal de la gobernación de Risaralda (Adjunto), el cual manifiesta la preocupación por el mal estado de las vías, por las indemnizaciones que ha debido asumir el departamento en accidentes mortales y no mortales debido al mal estado de las mismas, tal como lo describen a continuación “(…) por lo anterior descrito y con el fin de disminuir a cero el riesgo jurídico que representa el mal estado de las vías cedidas o pertenecientes al departamento de Risaralda, este despacho considera pertinente manifestarle su preocupación con el tema referido y solicitarle que proceda a tomar las medidas pertinentes (…)”, y mediante solicitud con numero de radicación 17102-R con fecha del 10/07/2017 remitido por el Honorable Concejo Municipal de Marsella Risaralda, donde solicitan muy amablemente “(…) la colaboración para realizar mantenimiento a la vía Marsella-Pereira (…)”, se determina realizar las visitas técnicas correspondientes para el mejoramiento de dichas vías.


GESTIÓN JURÍDICA

CONTRATACIÓN




Pag.5

Dado lo anterior se realiza un diagnostico en tres vías ubicadas en el departamento, dos de ellas localizadas en el municipio de Dosquebradas y la otra es la conexión Pereira – Marsella, tal como se muestra a continuación.

Ilustración 1. Localización de los tramos viales evaluados año 2017 (Secretaria Infraestructura Gobernación de Risaralda)

La evaluación de los tramos viales se realizó mediante una inspección visual en cada una de ellas, en el que se Categorizó y dimensionó las diferentes fallas encontradas en el pavimento, siguiendo con los parámetros y formatos establecidos en el MANUAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL SECUNDARIA (PAVIMENTADA Y EN AFIRMADO) elaborado por el Ministerio de transporte y el Instituto Nacional de Vías (INVIAS). Es de tener en cuenta que el municipio de Marsella será el punto de partida del Clásico RCN Claro 2017 el día 22 de septiembre del presente año, siendo uno de los eventos deportivos más importantes en Colombia, por lo anterior se requiere que el proponente seleccionado planifique y ejecute un plan de contingencia para adecuar el tramo de la Vía Pereira – Marsella en un plazo menor a 7 días corridos y que se encuentre registrado en su cronograma de trabajo y flujograma de inversión. Adicionalmente el proponente seleccionado debe aportar certificados de disponibilidad y/o carta de intención como mínimo de los siguientes equipos.

C. Pereira - Marsella

B. Vía la Badea – cruce Av del Rio

A. Vía Japón - Frailes


GESTIÓN JURÍDICA

CONTRATACIÓN




Pag.6

ITEM EQUIPO

1 Vibro compactador, tipo benitìn, de peso 700 kg a 1.5 toneladas

2 Terminadora de pavimento flexible

3 Cortadora de pavimento

4 Compresor con martillo

Nota: Para la suscripción del Acta de Inicio, el Contratista deberá presentar el formato de disponibilidad de los equipos.

2.1 OBLIGACIONES DE LAS PARTES: 2.1.1 Programación de Actividades El proponente deberá presentar la programación de obra con su propuesta económica y la misma solo será revisada al oferente que ocupe el primer lugar en el orden elegibilidad en la adjudicación, por el Comité Evaluador que revisará entre otros: - Las inversiones aparecerán por períodos (semanales, quincenales o mensuales), y en porcentaje acumulado en forma de curva sobre la gráfica, deberá marcar claramente la ruta crítica. Nota: Para más detalles acerca de la programación que deberán presentar podrán revisar el contenido del numeral 15.3.1.1 PROGRAMACIÓN DE OBRA, del presente proyecto de pliego de condiciones. - El proponente deberá implementar medidas para la protección contra la lluvia en las áreas de trabajo para garantizar rendimientos que permitan cumplir con el cronograma presentado por el Contratista y avalado por el supervisor o interventor (según el caso) y la Entidad. - El contratista deberá presentar por lo menos 2 veces al mes un informe de avance de las actividades comparativas con el cronograma inicialmente propuesto. - En caso de que se presenten retrasos parciales o en los ítems más representativos, el Contratista está obligado a que presenten cronogramas remediales que deberá ser avalado por la Interventoría e informados a la Entidad. - Para la ejecución de la obra se requerirá un control permanente de la programación, la cual verificará el supervisor o interventor (según el caso) en los Comités de Obra. - Para la presentación de actas parciales o final se requerirá la presentación del programa actualizado a la fecha de corte del acta. - En caso de presentarse retrasos durante la ejecución de la obra, el contratista deberá implementar hasta 2 o 3 turnos de jornadas laborales, con el fin de dar cumplimiento a lo pactado en la programación de actividades.


GESTIÓN JURÍDICA

CONTRATACIÓN




Pag.7

2.1.2 Señalización de la Zona de las Obras En los Contratos de Obra Civil, el Contratista deberá mantener en el frente de trabajo las señales que indiquen el “CODIGO NACIONAL DE TRANSITO TERRESTRE” y demás normas establecidas. Las obras, objeto de este Contrato no podrán iniciarse hasta tanto no se encuentren debidamente señalizadas. El incumplimiento de esta obligación, durante la ejecución del Contrato causará al Contratista la imposición de multas de acuerdo con las cláusulas del Contrato que reglamenta la materia, sin perjuicio de la responsabilidad civil extra contractual. 2.1.3 Libro Diario de la Obra (Bitácora). Es uno de los medios oficiales y legales de comunicación entre las partes que suscriben el contrato de obra. ¿Cuál es el objetivo de la BITÁCORA? • Oficializar todas las acciones, cambios, modificaciones y controles que se presentan durante el

desarrollo de la obra contratada. • Manifestar la terminación de la obra y dar la autorización de uso y ocupación. • En caso de conflicto es un documento legal que funciona para deslindar responsabilidades. Las hojas del libro inicialmente deberán ser numeradas por la Interventoría y en la primera hoja se dejarán los nombres y las firmas de quienes estén autorizados para rubricar las anotaciones. Las personas responsables de llevar este diario serán el Residente e Interventoría, sin embargo, podrán hacer anotaciones las siguientes personas: El Director y/o Residente de la Obra, el Director de Interventoría y el Coordinador de la Secretaría si es del caso. Los responsables de llevar los controles (programador-calidad-SISO), los consultores y diseñadores vinculados al proyecto. El día que se inicien los trabajos, se abrirá el libro en el cual quedarán consignadas todas las observaciones o sugerencias que diariamente haga la Interventoría, además, se dejará constancia de todos los pormenores que sucedan en el frente de trabajo, tales como: Estado del tiempo, personal laborando, estado del equipo, accidentes de trabajo, avance de obra, suministro de materiales, etc. ¿Con qué frecuencia se asienta notas en la bitácora? Las anotaciones estarán determinadas por las distintas situaciones que se presenten durante el desarrollo del proyecto, los cambios y modificaciones planteadas y los controles de calidad de la construcción. Sin embargo, diariamente se deberá consignar lo siguiente:

1. FECHA: Al inicio de la hoja se debe escribir el día, mes y año. 2. PERSONAL DEL CONTRATISTA EN OBRA: Se debe hacer un listado de todas las personas que se encuentran laborando en representación del Contratista.


GESTIÓN JURÍDICA

CONTRATACIÓN




Pag.8

Ejemplo: 1 Ingeniero Residente 1 Maestro General 1oficial 5 Ayudantes 1 Técnico Hidrosanitario 1 Técnico Electricista 1 Operador 1 Transportador 3. ESTADO DEL TIEMPO: Se debe especificar que clima hay en la mañana y en la tarde, y si afecta el desarrollo de las actividades programadas en el día. Ejemplo: Mañana: Soleado Tarde: Lluvia fuerte: No se pudo realizarla fundición de vigas programada. 4. DOTACION DEL PERSONAL: Llevar el control de utilización de los implementos de seguridad industrial por parte del personal del Contratista de las obras. Ejemplo: Overol 5 Personas Casco 6 Personas Botas 6 Personas (2 cuero, 4 caucho) Guantes Par 3 personas (2 carnaza, 1caucho) Gafas de seguridad 1 persona Tapabocas 1 por persona Tapa oídos un par por persona 5. ACTIVIDADES REALIZADAS: Se toma el presupuesto contractual y se extraen los datos de numeración y actividades que se hacen en el día, de acuerdo con la medida de pago especificada. Ejemplo: 2.1.1. Excavación manual material común...

¿Cómo se valida una comunicación? Cualquier medio utilizado para comunicación de información (oficios, minutas, memorandos, circulares, correos electrónicos, actas, modificaciones en diseños o especificaciones, etc.), se valida mediante una nota en la bitácora donde se cite el medio utilizado; se menciona el documento y su tema central. En el caso de extravío de la bitácora, tanto el Contratista como el Interventor, o en su defecto el Coordinador del Contrato, elevarán una denuncia ante autoridad competente, iniciarán una nueva bitácora, incluyendo en las primeras hojas la circunstancia de pérdida y las anotaciones recordadas, firmada por las partes.


GESTIÓN JURÍDICA

CONTRATACIÓN




Pag.9

Si no se cumple con lo anterior, el Interventor y/o el Coordinador harán por su cuenta la reconstrucción del libro y firmará éste, sin que pueda haber reclamación posterior por parte del Contratista. ¿Cómo se corrigen errores, enmendadura o adiciones de una anotación? Una nota con cualquier alteración es automáticamente Nula. Se procede a su anulación, mediante un rayado diagonal sobre la nota y acompañada con la leyenda “Esta nota se anula por tener un Error”; de inmediato se abre la siguiente nota repitiendo el asentado, esta vez sin errores. ¿Quién custodia la bitácora? El residente de la obra es su custodio y debe tenerla disponible en la obra en cualquier momento. Se guarda en la oficina de la obra (es recomendable con frecuencia hacer copias y guardarlas en un sitio diferente a la permanencia diaria del libro). ¿Qué se debe evitar en la bitácora? • Los espacios sobrantes deben cancelarse (cruzándolos con rayas diagonales para inutilizarlos). • Antes de asentar una nota se debe hacer un borrador para revisar la redacción y ortografía. • No es el espacio para anotar agravios o hacer agresiones. • Cerrar situaciones pendientes (las notas que tratan asuntos a resolver, se debe atender de manera eficiente). • El libro de bitácora se debe leer diariamente. ¿Qué sucede si no firma la persona a quien se dirige la anotación? Eludir la firma en la bitácora no lo exonera de nada. Una nota sin firmar en la bitácora se valida después de 48 horas. ¿Cuándo se hace el cierre de la Bitácora? Una vez se ha terminado la obra y después de realizada el Acta de entrega y no se presente ningún pendiente. ¿Qué contiene el cierre? • Una anotación final que exprese la debida terminación de la relación técnica de las obras objeto del contrato de obra, habiéndose cumplido en todo lo que en ella se consignó. • Se firma por parte de los autorizados • Se anulan todas las hojas sobrantes • Se entrega a la Secretaría de Infraestructura. El libro de Bitácora será de la referencia Libro de Actas de 100 hojas tamaño oficio. Nota 1: Para la presentación de actas parciales o final se requerirá la presentación de la copia de la bitácora con las anotaciones al día del corte.


GESTIÓN JURÍDICA

CONTRATACIÓN




Pag.10

2.1.4 Seguimiento Fotográfico. El Contratista deberá hacer seguimiento fotográfico del curso de toda la obra. Para la aprobación de actas se exigirá la presentación del registro (fotografías a color y/o en blanco y negro según el caso, preferiblemente en medio digital). Con la primera acta se deberá entregar un registro fotográfico en donde se muestren panorámicas de antes de la obra, del avance a la fecha de corte, de la valla y de las medidas de seguridad y señalización ubicadas en el sitio de la obra. Con las demás actas se irá registrando el avance y con el acta final, fuera del avance último, panoramas de después de la ejecución de la obra, en lo posible tomadas desde el mismo sitio que se escogió para las panorámicas del antes. Adicionalmente las fotografías para cada acta deberán presentarse en medio digital en páginas identificadas con el número del Contrato, el objeto de la obra y el acta a la cual pertenecen, formando un álbum, cada fotografía debe tener un pie de foto con la leyenda respectiva. 2.1.5 Materiales Todos los materiales que se requieran en la obra deberán cumplir los siguientes requisitos: Los costos de adquisición, transporte, almacenamientos, utilización o instalación, deben quedar

incluidos en los precios unitarios correspondientes. Los materiales deberán ser nuevos, de primera calidad y de acuerdo a los requerimientos que

mencionan las Especificaciones Técnicas. El suministro deberá ser oportuno siendo responsabilidad del Contratista, por consiguiente, no dará

lugar a solicitar ampliación del plazo de ejecución, cuando el suministro sea deficiente o inoportuno. 2.1.6 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo La Salud Ocupacional hoy en día es una de las herramientas de gestión más importante para el mejoramiento de la calidad de vida de los trabajadores en una organización, es ampliamente utilizada en todos los sectores, generando grandes beneficios como prevención de enfermedades laborales, ambientes sanos de trabajo y disminución de costos generados por accidentes; es muy efectiva cuando está centrada en la generación de una cultura de seguridad engranada con productividad, desarrollo del talento humano, gestión de calidad, mejoramiento de procesos y condiciones adecuadas de puestos de trabajo. En Colombia desde el año de 1979 se dio inicio a reglamentación en materia de salud ocupacional, dentro de las normas que la han regulado tenemos:

Resolución 2400 de 1979: Mediante el cual se crea el estatuto de seguridad industrial.

Ley 9 de 1979: Código sanitario nacional


GESTIÓN JURÍDICA

CONTRATACIÓN




Pag.11

Resolución 2013 de 1986: Creación y funcionamiento de comités paritarios de salud ocupacional.

Decreto 614 de 1984: Creación de bases para la organización de la salud ocupacional.

Resolución 2013 de 1986: Establece la creación y funcionamiento de los comités de medicina, higiene y seguridad industrial en las empresas.

Resolución 1016 de 1989: Establece el funcionamiento de los programas de salud ocupacional en las empresas.

Decreto 1295 de 1994: Mediante el cual se determina la organización y administración del sistema general de riesgos profesionales.

Decreto 1530 de 1996: se define accidente de trabajo y enfermedad profesional con muerte del trabajador.

Ley 776 de 2002: Se dictan normas de organización, administración y prestación del sistema general de riesgos profesionales.

Resolución 1401 de 2007: Reglamenta la investigación de accidente e incidente de trabajo.

Resolución 2346 de 2007: Regula la práctica de evaluaciones médicas ocupacionales y el manejo y contenido de las historias clínicas ocupacionales.

Resolución 1918 de 2009: Modifica los artículos 11 y 17 de la resolución 2346 de 2007 y se dictan otras disposiciones.

Resolución 1956 de 2008: Se adoptan medidas para el consumo de cigarrillo y tabaco.

Resolución 2646 de 2008: se establecen disposiciones y se definen responsabilidades para la identificación, evaluación, prevención, intervención y monitoreo permanente de la exposición a factores de riesgo psicosocial en el trabajo y para la determinación del origen de las patologías causadas por el estrés ocupacional.

Decreto 2566 de 2009: se emite la tabla de enfermedades profesionales.

Resolución 652 de 2012: se establecen conformación de comités de convivencia laboral para empresas públicas y privadas y se dictan otras disposiciones.

Circular 0038 de 2010: espacio libre de humo y sustancias psicoactivas en la empresa.

Resolución 1356 de 2012: Por medio de la cual se modifica parcialmente la resolución 652 de 2012.

Ley 1562 de 2012: Por la cual se modifica el sistema de riesgos laborales y se dictan otras disposiciones en materia de salud ocupacional.

Resolución 1409 de 2012: Por la cual se establece el reglamento de seguridad para la protección en caídas en trabajos en alturas.

Resolución 4502 de 2012: Por la cual se reglamenta el procedimiento, requisitos para el otorgamiento y renovación de las licencias de salud ocupacional y se dictan otras disposiciones.

Resolución 1903 de 2013: Por la cual modifica el numeral 5° del artículo 10 y el parágrafo 4° del artículo 11 de la Resolución 1409 de 2012, por la cual se estableció el Reglamento para Trabajo Seguro en Alturas, y se dictan otras disposiciones.

Resolución 3368 de 2014: Modificación al reglamento para protección contra caídas de trabajo en alturas.

Decreto 1443 de 2014: Por medio del cual se dictan disposiciones para la implementación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo (SG-SST).


GESTIÓN JURÍDICA

CONTRATACIÓN




Pag.12

Este último decreto le da un vuelco total a la salud ocupacional en el país, pues a través de este se implementa el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), antiguamente llamado programa de salud ocupacional. Debe instaurarse en todas las empresas, por quienes contratan personal por prestación de servicios (civil, comercial o administrativo), las empresas de servicios temporales, las organizaciones de economía solidaria y del sector cooperativo. El nuevo SG-SST debe convertirse en la guía de una política a la que se le hace seguimiento y mejora continua según lo mencionado por el ministerio del trabajo. Siendo un sistema de gestión, sus principios deben estar enfocados en el ciclo PHVA (planear, hacer, verificar y actuar). Según lo contenido en el decreto 1443, dentro de los requisitos mínimos que deben cumplir las empresas tenemos:

Planear la forma como debe mejorar la seguridad y salud de los trabajadores, detectando los errores que se están cometiendo o pueden ser sujetos de mejora y definir los pasos a seguir para remediar los problemas. Esto enmarcado en normatividad vigente y alineado con los principios organizacionales. (planear)

implementación de las medidas planificadas. (Hacer)

Inspeccionar que los procedimientos y acciones implementados están de acuerdo con los objetivos trazados. (Verificar)

Realizar las acciones de mejora necesarias para garantizar beneficios en la seguridad y salud de los trabajadores. (Actuar)

Para su medición se deben implementar indicadores cuantitativos como cualitativos según lo defina la empresa, lo importante es que puedan evaluar la estructura, el proceso y el resultado del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo SG-SST, en su elaboración se debe tener en cuenta que estén alineados con la plataforma estratégica y que hagan parte de esta. En el decreto 1443 en su Art 37 se da un periodo de transición de la siguiente manera:

Dieciocho (18) meses para las empresas con menos de diez (10) trabajadores.

Veinticuatro (24) meses para las empresas con diez (10) a doscientos (200) trabajadores.

Treinta (30) meses para las empresas de doscientos uno (201) o más trabajadores. De esta manera el Ministerio del trabajo da unos plazos prudenciales para que las organizaciones cumplan con la implementación del SG-SST. Para hacer menos traumática la transición a los empleadores, se faculta a las Administradoras de Riesgos Laborales – ARLs para que brinden asesoría y asistencia técnica a las empresas afiliadas y a su vez presenten informes semestrales de los avances generados a las Direcciones territoriales del Ministerio.1

1http://www.gerencie.com/nuevo-sistema-de-gestion-de-la-seguridad-y-salud-en-el-trabajo-sg-sst-en-colombia.html


GESTIÓN JURÍDICA

CONTRATACIÓN




Pag.13

2.1.7 Parafiscales. 2.1.7.1. Persona Jurídica Los Contratistas están en la obligación del pago de la Seguridad Social y de los parafiscales durante el tiempo de ejecución del Contrato, ellos son: EPS, Pensión, ARL, SENA, ICBF, Caja de Compensación Familiar; así mismo, debe cumplir con el pago al Fondo Nacional de Formación Profesional de la Industria de la Construcción (FIC). Lo anterior conforme a lo establecido en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, Resolución 2370 del 2008, Y normas vigentes. 2.1.7.2 Persona Natural: El contratista deberá garantizar el Pago de la Seguridad Social Integral al personal que utilice en la obra (Salud, Pensión y ARL,) y deberá anexar copia de la planilla de pago de Seguridad Social Integral (Salud, Pensión y ARL); así mismo, deberá incluir la acreditación de los mencionados pagos para el titular del contrato, cuando el mismo sea una persona natural y cumplir con el pago al Fondo Nacional de Formación Profesional de la Industria de la Construcción (FIC). 2.1.8 Aspectos Ambientales El Contratista deberá ceñirse a la legislación vigente, que regule las actividades para la prevención y el control de los factores de deterioro ambiental y la Ley 99 de 1993, la cual regula el manejo ambiental en la realización de las obras. Toda acción u omisión del CONTRATISTA que viole las normas establecidas por la autoridad ambiental entre otras, botaderos, intervención del cauce, será de responsabilidad directa del CONTRATISTA y deben asumir las sanciones u obligaciones impuestas por la autoridad. 2.1.9 Disposición final de materiales: El contratista deberá concertar con las escombreras cercanas y legalizadas la disposición adecuada de escombros y material sobrante y garantizará que el sitio de disposición cuente con los permisos y licencias normativas, el mecanismo de recepción de estos materiales deberá acogerse a las exigencias que la entidad administradora de la escombrera le haga, en la búsqueda de una disposición adecuada de los mismos. 2.1.10 Cambios de Personal. En caso de que durante la ejecución del Contrato alguno de los Profesionales ofrecidos requiera ser cambiado, será necesario reemplazarlo por otro igual o de mayor experiencia al inicialmente contratado y deberá ser previamente aprobado por la Secretaria de Infraestructura. El Departamento de Risaralda, Secretaria de Infraestructura, se reserva el derecho de solicitar cambios en el personal vinculado al Contrato. 2.1.11 Asesores o Subcontratos El Proponente favorecido con la adjudicación podrá contratar los servicios de Asesores externos o Subcontratar ciertas actividades con firmas especializadas, siempre y cuando ponga en consideración este hecho a la Interventoría antes de producirse, y previa la presentación de documentos en donde se indique claramente el objeto y alcance del trabajo que desarrollará.

Sin embargo, el hecho que ponga en conocimiento no implica responsabilidad por parte de la Secretaria de Infraestructura del Departamento.


GESTIÓN JURÍDICA

CONTRATACIÓN




Pag.14

El no cumplimiento de los compromisos asumidos por los Asesores o Subcontratistas, no será causal de ampliación en plazo o en monto del Contrato. La calidad y el cumplimiento de las labores ejecutadas por Subcontratistas será responsabilidad exclusiva del Contratista, que suscriba el contrato con el Departamento, lo mismo que la relación laboral o legal que se genere.

Nota: Los documentos de los numerales 2.1.6 (Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo) y 2.1.10. (Personal indispensable) los deberá entregar el oferente al que le sea adjudicado el presente proceso, los cuales deben ser entregados dentro de los tres días hábiles siguientes a la legalización del contrato y antes de la firma del Acta de Inicio. 2.1.12 Mano de Obra (Cumplimiento de la Ordenanza No 08 del 23 de Febrero 1995 “Por medio de la cual se adoptan procedimientos para el estímulo del empleo en el Departamento de Risaralda” emanada de la Asamblea del Departamento de Risaralda). El contratista se compromete en lo posible a utilizar mano de obra no calificada del sector en el que se desarrolla la obra. 2.1.13 Valla El proponente seleccionado deberá instalar una valla en el sitio del proyecto en ejecución, a partir de la Suscripción del Acta de Iniciación, según las características descritas en el presupuesto oficial, en cual se describa la siguiente información:

- Entidad Contratante (Gobernación de Risaralda incluye logotipo) - Plazo de Ejecución de Obra - Población beneficiaria - Interventoría - Lugar de Ejecución - Número de empleos generados

2.1.14 Discriminación y Análisis del AU. Los proponentes deben entregar con la PROPUESTA ECONÓMICA la discriminación y el Análisis del AU. 2.1.15 Análisis de Precios Unitarios El proponente deberá incluir con su Propuesta Económica la totalidad de los Análisis de Precios Unitarios de cada uno de los ítems del presupuesto de obra y así mismo el proponente se obliga a ejecutar la obra con las especificaciones y cantidades establecidas por la Entidad en los Análisis de Precios Unitarios. Se deja constancia que los Análisis de Precios Unitarios del proponente que ocupe el primer lugar en el orden de elegibilidad, serán comparados con la propuesta económica el día de la Adjudicación por el Comité Evaluador y la Entidad aclara que en caso de presentarse inconsistencias del APU frente al


GESTIÓN JURÍDICA

CONTRATACIÓN




Pag.15

valor unitario ofertado en el presupuesto del oferente, primará el presentado en el APU, y por consiguiente hará la respectiva corrección aritmética tomando como valor final del oferente, el precio corregido, igualmente se considerará lo contemplado en el numeral 14.3.1. 2.1.16 Plan de Contingencia Vial: El contratista deberá entregar el plan de señalización preventiva e informativa denominado Plan de Contingencia Vial para el Acta de Inicio. 2.1.17 Permanencia del Equipo Mínimo Exigido: Debe ser durante todos los días de ejecución y sólo podrá ser retirado mediante autorización escrita del interventor. 2.1.18 El Contratista deberá Garantizar la Permanencia del Personal Suficiente para la ejecución de la obra según requerimiento del interventor respecto al cronograma de ejecución de la misma. Los costos de todo personal serán a cargo del contratista. 2.1.19 EL CONTRATISTA se compromete además del objeto del Contrato y su alcance, a cumplir con todas las obligaciones inherentes a él, en especial, las relacionadas con el uso de la documentación utilizada en el Sistema de Gestión de Calidad de la Gobernación de Risaralda. 2.1.20 EL CONTRATISTA está obligado a la presentación de informes con los debidos soportes conforme a las actividades presentes en el contrato. 2.1.21 EL CONTRATISTA se compromete a diligenciar conjuntamente con la interventoría la evaluación de proveedores, conforme a las obligaciones y documentación solicitada.

2.1.22 Para Personas Jurídicas: Las personas jurídicas deben cumplir con lo dispuesto en el Artículo 17 del Decreto 842 de 2003 que establece lo siguiente: “La Sociedad, Firma, Empresa u Organización Profesional, cuyas actividades comprendan, en forma exclusiva o parcial, alguna o algunas de aquellas que correspondan al ejercicio de la ingeniería, de sus profesiones afines o de sus profesiones auxiliares, está obligada a incluir en su nómina permanente, como mínimo, a un profesional matriculado en la carrera correspondiente al Objeto Social de la respectiva Persona Jurídica”. 2.1.23 EL CONTRATISTA procurará durante la ejecución del contrato a contratar como mínimo el 2% de su personal con algún tipo de discapacidad demostrada mediante certificación emitida por el Ministerio del Trabajo o de quien corresponda. (Cumplimiento del artículo 13 numeral 8 de la ley 1618 de 2013).

2.1.24 EL CONTRATISTA tomará las medidas que, en concertación con la interventoría, se requieran Para que en periodo lluvioso se puedan mantener las condiciones de seguridad adecuadas para que el personal pueda continuar con las obras de ejecución del contrato.

2.1.25 EL CONTRATISTA se compromete luego de la suscripción del acta de inicio con el interventor, a presentar mensualmente un resumen ejecutivo que incluya la descripción general sobre el avance de la obra. Así mismo, la Entidad aclara, que el presente resumen ejecutivo, no excluye de obligación al contratista de presentar las actas parciales como se solicitan en las políticas de operación de la Gobernación de Risaralda y los informes respectivos de la ejecución del contrato.


GESTIÓN JURÍDICA

CONTRATACIÓN




Pag.16

2.1.26 EL CONTRATISTA, deberá presentar a la firma del contrato, en caso de necesitar el anticipo, el plan de inversión del mismo, en el cual se relacione la destinación de los recursos que sean entregados por la Entidad por este concepto; así mismo, el contratista se compromete a corregir las observaciones que haga la supervisión o interventoría con respecto a la destinación de estos recursos, a fin de ser autorizado el desembolso.

2.1.27 EL CONTRATISTA se compromete a ejecutar el presente contrato de acuerdo a las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS que le serán suministradas por la Entidad, y las cuales hacen parte integral de los anexos que integran el proceso y reposan en la carpeta. En caso de existir alguna discrepancia entre el APU del oferente frente la Especificación Técnica de la Entidad, primara la Especificación Técnica.

2.2 OBLIGACIONES DEL DEPARTAMENTO

2.2.1 Determinar con precisión la localización de las obras puntuales que se han definido en la longitud de la vía a intervenir.

2.2.2 Revisar los informes que presenten el contratista y el supervisor y/o interventor en relación con este contrato, oportunamente.

2.2.3 Pagar el precio pactado con oportunidad, una vez sean recibidas parcial o totalmente las obras, a criterio del supervisor y/o interventor

2.2.4 Designar o contratar al supervisor y/o interventor del contrato de obra

3. PREVALENCIA NORMATIVIDAD VIGENTE.

Lo dispuesto en el presente Pliego de Condiciones se regirá por lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015, y demás Decretos reglamentarios y normas vigente sobre la materia. En todo caso de discordancia entre éstas y aquel prevalecerá la normatividad anteriormente expuesta.

4. DIRECCIONES Y CRONOGRAMA DE LA SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA: Las comunicaciones en el marco del Proceso de Contratación deben hacerse por escrito, por medio físico o electrónico, a cualquiera de las siguientes direcciones:

4.1 Dirección Página Web: www.risaralda.gov.co y www.contratos.gov.co - SECOP 4.2 Dirección E-Mail de la Contratación: [email protected] 4.3 Dirección Física: Toda correspondencia por escrito y la Propuesta del Oferente, deberá ser entregada directamente a la Dirección Técnica de la Secretaría de Infraestructura Palacio Nacional, Calle 19 N° 9 - 75, piso 7 de la ciudad de Pereira. P. B. X. 3515105, extensiones 700, 702, 704.

http://www.risaralda.gov.co/

http://www.contratos.gov.co/

mailto:[email protected]


GESTIÓN JURÍDICA

CONTRATACIÓN




Pag.17

El Departamento de Risaralda no se hace responsable por comunicaciones o Propuestas enviadas por correo, entregadas en archivo, dirigidas o entregadas en otra Dependencia y el Interesado y/o Proponente no tendrá derecho a reclamo posterior si esto ocurriere. Los horarios de atención al público en la Gobernación, son los días hábiles, de lunes a viernes de 7:00 a las 12:00 horas y de las 14:00 a las 17:00 horas. La comunicación debe contener: (a) el número del presente Proceso de Contratación (b) los datos del remitente que incluyen nombre, dirección física, dirección electrónica y teléfono; (c) identificación de los anexos presentados con la comunicación.

Las comunicaciones y solicitudes enviadas al Departamento de Risaralda – Secretaria de Infraestructura por canales distintos a los mencionados solo serán tenidas en cuenta para los propósitos del Proceso de Contratación cuando sean radicadas a través del canal que corresponda. 4.3.1 Dirección donde se pueden consultar los Estudios Previos. Atendiendo lo establecido en el Decreto 1082 de 2015. Los estudios y documento previos del presente proceso estarán a disposición de los interesados en la Secretaría de Infraestructura, Dirección Técnica, Palacio Nacional, Calle 19 No. 9 - 75, piso 7. Los proyectos de pliego y pliegos definitivos, presupuesto oficial, cronograma del proceso, convocatoria a las veedurías ciudadanas, convocatoria pública, aclaraciones o adendas, listados y actas que se produzcan durante el proceso, estarán publicados en el portal único de contratación y en la página WEB del Departamento, los interesados podrán consultarlos y bajarlos de las páginas. 4.4 Cronograma

ACTIVIDAD FECHA HORA SITIO

E-mail [email protected]

Publicación del Estudio Previo, Análisis del Riesgo, Análisis del Sector, Proyecto de pliego de condiciones, aviso de convocatoria pública y anexos

01/agosto Portal Único de Contratación - Web

Publicación Convocatoria Veeduría

01/agosto Portal Único de Contratación - Web

Observaciones al Proyecto de pliego de condiciones

Desde el 1 de Agosto al 8 de

Agosto de 2017

E-mail o Secretaria de Infraestructura

Plazo para Limitar la Convocatoria MIPYMES Nacionales domiciliadas en el Departamento de Risaralda

No aplica E-mail o Secretaria de Infraestructura



GESTIÓN JURÍDICA

CONTRATACIÓN




Pag.18

ACTIVIDAD FECHA HORA SITIO

E-mail [email protected]

Respuesta de Observaciones al Proyecto de pliego

09/agosto Portal Único de Contratación – Web

Publicación pliego definitivo y Apertura del proceso


Publicación del Formulario Electrónico


Recibo de Manifestaciones de Interés en Participar

10/agosto Secretaría de Infraestructura

Publicación Listado de Interesados en Participar

11/agosto 9:00 am Portal Único de Contratación – Web

Audiencia Para Conformación de Lista de Oferentes (Sorteo)

11/agosto 11:00 am Secretaria de Infraestructura

Publicación Acta de Audiencia para Conformación de Lista de Oferentes

11/agosto 3:00 pm Portal Único de Contratación – Web

Visita al sitio de la obra No aplica Secretaria de Infraestructura

Cierre de la Contratación y Recibo de Propuestas

15/agosto 9:00 am Secretaria de Infraestructura

Publicación del informe de evaluación Jurídica e Informe de Evaluación Técnica y Financiera

22/agosto SECOP - Portal Único de Contratación – Web

Termino para presentar observaciones al informe de evaluación y presentar documentos solicitados

Desde el 22 de Agosto al 24 de Agosto de 2017

Respuesta a las observaciones recibidas durante el traslado de la evaluación


Fecha de Adjudicación 28/agosto Secretaria de Infraestructura

Perfeccionamiento del contrato 29/agosto Secretaria de Infraestructura

Legalización del contrato 31/agosto Secretaria Jurídica

5. ETAPAS DE MANIFESTACIONES DE INTERES.

5.1 Recibo de Manifestaciones en la Etapa de Publicación del Proyecto de Pliegos de Condiciones y hasta antes de la apertura del proceso por parte de MIPYMES.



GESTIÓN JURÍDICA

CONTRATACIÓN




Pag.19

Para el presente proceso no aplica la Convocatoria de Limitación a MIPYMES toda vez que el valor del proceso de contratación es superior a Ciento Veinticinco Mil Dólares de los Estados Unidos de América (USD 125.000) liquidados con la Tasa de Cambio que para el efecto determina cada dos (2) años el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y que para la presente vigencia es de $272.541.000 COP, por lo tanto no aplica lo establecido en el Decreto 1082 de 2015.

5.2 Recibo de Manifestaciones de Interés en Participar será según el Cronograma del Proceso. Quien manifieste interés en participar, deberá utilizar el medio que para el efecto la entidad establezca. La inscripción es personal directamente EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL O AL CORREO ELECTRÓNICO DEL PROCESO. NO se aceptarán formularios enviados por fax o entregados en la ventanilla única del Palacio Departamental. Los interesados en participar, no podrán ceder a otra persona jurídica, Consorcio o Unión Temporal su puesto, ni deshacer el Consorcio o Unión Temporal inscrito, ni cambiar la figura de Consorcio a Unión Temporal, ni conformar Consorcio o Uniones Temporales nuevos, ni presentarse como persona natural si se inscribió como persona jurídica, así su firma sea unipersonal y viceversa. La manifestación de interés en participar es requisito habilitante para la presentación de la respectiva oferta. NO es válida la inscripción de una persona jurídica, y la inscripción como persona natural en forma individual del representante legal de dicha persona jurídica. Si la inscripción se realiza para persona Jurídica, cuando el representante legal no sea Ingeniero Civil y/o Ingeniero de Vías y Transporte deberá hacer la Manifestación de Interés acompañado del aval de un Ingeniero Civil y/o Ingeniero de Vías y Transporte quien deberá presentar copia de su tarjeta profesional y el certificado de vigencia expedido por el COPNIA y/o CPITVC. La Entidad celebrará una audiencia para conformar la lista de oferentes, cuando en número de manifestaciones en participar en la etapa de publicación de pliegos definitivos superen los 10. Esta se realizará en la Secretaría de Infraestructura en la hora y fecha señalada en el cronograma. El procedimiento de la audiencia se inicia al ingresar en una bolsa, marcadas con unidades y decenas 10 balotas numeradas del cero al nueve, verificadas por los asistentes, para obtener los DIEZ (10) participantes aceptados para el presente proceso, se sacarán las respectivas balotas, iniciando por las unidades, luego las decenas. Para la MANIFESTACIÓN DE INTERÉS PARA LA CONFORMACIÓN DE LA LISTA DE POSIBLES OFERENTES deben tenerse en cuenta las siguientes indicaciones:

1) Es válida la inscripción de manifestación de interés para la conformación lista de posibles oferentes, de los cónyuges, compañeros permanentes, y quienes se encuentran en el segundo grado de consanguinidad o de afinidad con cualquier otra persona inscrita, pero en el evento en


GESTIÓN JURÍDICA

CONTRATACIÓN




Pag.20

el que uno de ellos quede entre los diez posibles oferentes, los demás no continuarán participando en el sorteo. Si no se detecta está situación en la audiencia de sorteo, y presentan propuestas varios parientes de los órdenes indicados quedan inhabilitados para participar en el proceso quienes presenten propuesta en forma posterior al primero, de conformidad con el literal g del artículo 8 de la ley 80 de 1993.

2) La persona natural que se inscriba en el proceso no podrá ser socio o parte de ninguna Unión Temporal, Consorcio o persona jurídica que igualmente esté interesado en participar en el proceso.

3) En el evento de presentarse doble inscripción, sólo se tendrá en cuenta para el sorteo una sola

inscripción.

4) Si la persona no llena en su totalidad los requisitos anteriores, no podrá ser inscrita en el proceso de contratación.

6. CONDICIONES GENERALES. 6.1 PERFIL SOLICITADO Para el presente proceso no aplica la Convocatoria de Limitación a MIPYMES toda vez que el valor del proceso de contratación es superior a Ciento Veinticinco Mil Dólares de los Estados Unidos de América (USD 125.000) liquidados con la Tasa de Cambio que para el efecto determina cada dos (2) años el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y que para la presente vigencia es de $272.541.000 COP, por lo tanto no aplica lo establecido en el Decreto 1082 de 2015.

6.1.1 Persona Jurídica: Cuyo Objeto Social esté relacionado con la naturaleza del presente proceso. Importante: En caso tal que el Representante Legal no sea Ingeniero Civil y/o Ingeniero de Vías y Transporte, su propuesta deberá estar avalada por un Ingeniero Civil y/o Ingeniero de Vías y Transporte, deberá presentar copia de la Tarjeta Profesional y el certificado de vigencia expedido por el COPNIA, y/o CPITVC de conformidad con el Artículo 20 de la Ley 842 de 2003. 6.1.2 Persona Natural:

Ser Ingeniero Civil y/o Ingeniero de Vías y Transporte, presentar copia de la Tarjeta Profesional y el

Certificado de Vigencia expedido por el COPNIA y/o CPITVC. De no ser así, su propuesta deberá estar

avalada por un Ingeniero Civil y/o Ingeniero de Vías y Transporte, que debe presentar copia de la

Tarjeta Profesional y el certificado de vigencia expedido por el COPNIA y/o CPITVC, de conformidad con el Artículo 20 de la Ley 842 de 2003. 6.1.3 Consorcios o Uniones Temporales Conformados por Personas Naturales y/o Jurídicas que cumplan con los incisos anteriores. De no ser así, su propuesta deberá estar avalada por un Ingeniero Civil y/o Ingeniero de Vías y Transporte, deberá


GESTIÓN JURÍDICA

CONTRATACIÓN




Pag.21

presentar copia de la Tarjeta Profesional y el certificado de vigencia expedido por el COPNIA y/o CPITVC, de conformidad con el Artículo 20 de la Ley 842 de 2003. 6.2 CONSORCIO – UNIONES TEMPORALES Se aceptarán este tipo de alianzas o asociaciones entre Personas Jurídicas y/o Personas Naturales que cumplan con los requisitos anteriores y, además:

Que presenten documento de conformación del Consorcio o Unión temporal debidamente firmado, conforme lo establece el pliego más adelante.

Que todos los integrantes se encuentren inscritos en el Registro Único de Proponentes, y que éste se encuentre vigente y en firme hasta la fecha fijada en el documento de subsanabilidad.

Cada uno de los integrantes del Consorcio o Unión temporal deberán cumplir con el perfil solicitado.

Importante: En caso de que la propuesta deba ser avalada por un Ingeniero Civil y/o Ingeniero de Vías y Transporte, presentar copia de la Tarjeta Profesional y el Certificado de Vigencia expedido por el COPNIA o CPITVC, el proponente deberá diligencia la información contenida en la parte final de la Carta de la Presentación de la Propuesta (Anexo No. 1). 6.3 VALOR ESTIMADO DEL PRESENTE CONTRATO El Presupuesto Oficial para la Presente Contratación es de: ($466.559.853,00) CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS MONEDA LEGAL VIGENTE. 6.4 FUENTE DE FINANCIACIÓN El Departamento de Risaralda adelantara el presente proceso con cargo a las siguientes disponibilidades presupuestales:

CERT. DISPON. PRESUPUESTAL

RUBRO PRESUPUESTAL

$ VALOR CDP SECRETARIA

1326 de Julio 11 de 2017 0310-2-3372511-23 $466.559.853,00 Infraestructura

TOTAL $466.559.853,00

Importante: “La publicación de los proyectos de pliegos de condiciones no genera obligación para la Entidad de dar apertura al proceso de selección” (Decreto 1082 de 2015). Igualmente, las fechas y otros datos aquí consignados podrán modificarse en la publicación del pliego definitivo, ellas solo constituyen una guía para los Interesados. 6.5 DISCRIMINACIÓN DE RETENCIONES E IMPUESTOS Y GASTOS DE LEGALIZACIÓN Como guía para el Proponente se relacionan los impuestos, retenciones y gastos generales para este tipo de Contratos con el Departamento:


GESTIÓN JURÍDICA

CONTRATACIÓN




Pag.22

6.5.1 Retención en la Fuente. En aquellos casos que determine la Ley. 6.5.2 Estampilla para el Bienestar del Adulto Mayor en el Departamento de Risaralda Que será del Tres Por Ciento (3%) sobre el valor del contrato, 6.5.3 Estampilla Pro – Desarrollo Que será del Dos Por Ciento (2%) sobre el valor del Contrato. 6.5.4 Contribución Especial Que será del Cinco Por Ciento (5%) sobre el valor del Contrato, de conformidad con la ley 1106 de 2006, prorrogada por la Ley 1738 de 2014.

6.5.5 Impuesto de ICA

Será porcentual (%) sobre el valor del Contrato, porcentaje que varía conforme a cada municipio. Nota 1: Teniendo en cuenta lo estipulado en el Artículo 100 de la Ley 21 de 1992, el cual señala que: “Los contratos de Obras Públicas que celebren las personas naturales o jurídicas con las Entidades Territoriales y/o Entidades Descentralizadas del Orden Departamental y Municipal estarán excluidos del IVA”. Y el Artículo 15 de la ley 17 de 1992, que a la letra dice: “Los contratos de obras públicas que celebren las personas naturales o jurídicas con las entidades territoriales y/o con las entidades descentralizadas del orden municipal, distrital y departamental estarán excluidos del IVA”. Por lo que las obras que contrate el Departamento estarán excluidas de IVA. Los impuestos vigentes a la fecha deben ser cancelados por el Contratista, sin que exista reclamación posible de ajustes o reconocimientos de los mismos. 6.5.6 Pólizas: Las que se especifican en el numeral 8. GARANTIAS, de este Pliego de Condiciones. 6.6 FORMA DE PAGO DEL CONTRATO El Departamento de Risaralda, cancelará el valor del Contrato que se suscriba con ocasión de esta Selección Abreviada de la siguiente forma. Mediante un anticipo del Treinta Por Ciento (30%) luego de la suscripción del Acta de Iniciación, el saldo restante mediante presentación de actas parciales y un acta final, de acuerdo al avance de obra (las actas parciales y el acta final tendrán amortización del anticipo). La última acta no podrá ser inferior al Diez Por Ciento (10%) del valor del Contrato. El anticipo será amortizado mediante deducciones de las actas parciales y del acta final de obra. Los fondos del anticipo, solo podrán ser utilizados para los gastos propios del respectivo contrato. Para el manejo del anticipo se deberá abrir una cuenta bancaria separada, no conjunta, a nombre del contrato suscrito. Los rendimientos que llegaren a producir los recursos así entregados pertenecerán al


GESTIÓN JURÍDICA

CONTRATACIÓN




Pag.23

Tesoro, y el control de inversión del mismo será realizado por el Supervisor o Interventor, según el caso. El costo de la cuenta bancaria será cubierto directamente por el contratista y este no podrá ser redimido o descontado de los rendimientos financieros. Notas: Las facturas o documentos equivalentes para pago deben ser expedidas directamente por la respectiva forma de asociación, cumplimiento los requisitos establecidos en el estatuto tributario y no por cada uno o alguno de sus integrantes. ESTIMATIVO DE LAS CANTIDADES Las Cantidades de Obra para el presente contrato, se estimaron después de realizar visita de campo y estas serán pagadas por Precios Unitarios, además dichas cantidades podrán variar durante la ejecución del contrato. El proponente tiene la responsabilidad de hacer los análisis de mercado necesarios para preparar su oferta. Tiene igualmente libertad de preparar las ofertas y en ningún momento es una imposición del Departamento presentar los precios publicados. AJUSTES AL VALOR DEL CONTRATO El contrato que se genere del presente proceso, no tendrá ajustes en el valor de las actas parciales o totales ejecutadas, en consecuencia, el Oferente deberá analizar los ítems teniendo en cuenta las posibles alzas tanto de materiales, transportes, alquiler de equipos y herramientas, mano de obra, entre otros, que puedan ocurrir durante el transcurso de los mismos. Tampoco se reconocerán ajustes o valores adicionales cuando el proponente omita incluir en el análisis de precios unitarios alguna de las actividades necesarias para la ejecución del ítem. 6.7 PLAZO DE EJECUCIÓN Sesenta (60) días calendario. El sector de Marsella tendrá una duración máxima de 7 días calendario contados a partir de la fecha de suscripción del acta de iniciación del Contrato, sin que exceda el 26 de diciembre de 2017. 6.8 INDEMNIDAD El contratista mantendrá indemne y defenderá a su propio costo al DEPARTAMENTO DE RISARALDA de cualquier pleito, queja o demanda y responsabilidad de cualquier naturaleza, incluyendo costos y gastos provenientes de actos y omisiones del contratista en el desarrollo de este contrato. El contratista se obliga a evitar que sus empleados y/o los familiares de los mismos, sus acreedores, sus proveedores y/o terceros, presenten reclamaciones (judiciales o extrajudiciales) contra el DEPARTAMENTO DE RISARALDA, con ocasión o por razón de acciones u omisiones suyas,


GESTIÓN JURÍDICA

CONTRATACIÓN




Pag.24

relacionadas con la ejecución del presente contrato. Si ello no fuere posible y se presentaren reclamaciones o demandas contra el DEPARTAMENTO DE RISARALDA, esta entidad podrá comunicar la situación por escrito al contratista. En cualquiera de dichas situaciones, el contratista se obliga a acudir en defensa de los intereses del DEPARTAMENTO DE RISARALDA. Si el DEPARTAMENTO DE RISARALDA estima que sus intereses no están siendo adecuadamente defendidos, lo manifestará por escrito al contratista, caso en el cual acordará la mejor estrategia de defensa o, si el DEPARTAMENTO DE RISARALDA lo estima necesario, asumirá directamente la misma. En este último caso, el DEPARTAMENTO DE RISARALDA cobrará y descontará de los saldos a favor del contratista todos los costos que implique esa defensa, más un diez por ciento (10%) del valor de los mismos, por concepto de gastos de administración. Si no hubiere saldos pendientes de pago a favor del contratista el DEPARTAMENTO DE RISARALDA podrá proceder, para el cobro de los valores a que se refiere este numeral, por la vía ejecutiva, para lo cual este contrato, junto con los documentos en los que se consignen dichos valores, prestarán mérito ejecutivo. 6.9 REPERCUSIONES LABORALES. EL CONTRATISTA se obliga a título de contratista independiente. EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA no adquiere con él ni con las personas que ocupe para la ejecución del contrato, ninguna vinculación de carácter laboral ni administrativo. Por lo tanto, EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA sólo contrae la obligación de pagar el precio convenido, ya que son de cargo de EL CONTRATISTA todos los gastos que ocasione el cumplimiento de las obligaciones que por este contrato adquiere, incluyendo el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnización de sus trabajadores. 6.10 VEEDURÍA CIUDADANA. La presente contratación está sujeta a Veeduría Ciudadana, la cual es convocada públicamente en la página en el portal único de contratación y en la página web, en todo caso la veeduría ciudadana deberá sujetarse a lo establecido en la Ley 850 de 2003. 6.11 RESERVA EN DOCUMENTOS. Según los numerales 2 y 3 del Artículo 24 de la Ley 80 de 1993, las personas interesadas en los procesos contractuales pueden conocer y controvertir los conceptos y las decisiones que tomen las entidades públicas, y para ello pueden examinar los expedientes. Además, el Articulo 74 de la Constitución Nacional dispone que “toda persona tiene derecho a acceder los documentos públicos, salvo los casos que establece la ley”. Por lo tanto, en caso de que el Proponente considere que algún documento de su oferta goza de reserva legal, deberá manifestarlo por escrito y soportarlo conforme a las normas que le brindan tal carácter.


GESTIÓN JURÍDICA

CONTRATACIÓN




Pag.25

6.12 PROHIBICIÓN DE CEDER EL CONTRATO El contrato estatal es intuito personal y, en consecuencia, una vez celebrado, no podrá cederse sino con autorización previa y escrita del Departamento de Risaralda. 6.13 CONVOCATORIA PÚBLICA De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 2.2.1.1.2.1.2 del Decreto 1082 de 2015 para el presente proceso de contratación se efectuará Convocatoria Pública a través del Portal Único de Contratación www.contratos.gov.co según corresponda dicho aviso contendrá la información necesaria para dar a conocer la información con relación al proceso. 6.14 PRINCIPIO DE BUENA FE De conformidad con el Artículo 83 de la Constitución Política de Colombia, las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelantes ante estas. Sin embargo, en caso que la entidad tenga conocimiento de alguna posible irregularidad, podrá hacer las verificaciones a que haya lugar. 6.15 PROGRAMA ESPECIAL “LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN” Toda persona que llegue a conocer casos especiales de corrupción en las Entidades del Estado debe reportar el hecho al Programa Presidencial “Lucha contra la Corrupción” a través de los teléfonos (57 1) 560 10 95, (57-1) 5657649 y (57-1) 5624128; al fax: (57-1) 5658671; a la Línea Gratuita Nacional 018000913040; al sitio de denuncias del programa, en la página de Internet: www.anticorrupción.gov.co; por correspondencia o personalmente en la Carrera 8 No. 7–27, Bogotá, D.C. Colombia. También puede reportar el hecho a las páginas www.colombiacompra.gov.co 6.16 RESOLUCIÓN DE APERTURA La Entidad expedirá la Resolución No. 031 emanada de la Secretaria de Infraestructura, el día 09 de Agosto - 2017, mediante la cual se ordena la apertura de la presente contratación. 6.17 DOCUMENTOS QUE CONFORMAN EL PLIEGO DE CONDICIONES

El Proyecto de Pliegos, los Pliegos Definitivos.

Formatos y Formulario de la Propuesta

Convocatoria a Veedurías

Convocatoria Pública

Aclaraciones y/o Respuesta a Observaciones.

Actas de Audiencia

Adendas


http://www.anticorrupción.gov.co/



GESTIÓN JURÍDICA

CONTRATACIÓN




Pag.26

Minuta

Anexos

Estudio Previo

Especificaciones Técnicas

Análisis Unitarios

Análisis del Sector

Análisis del Riesgo 6.18 PROPUESTAS PARCIALES O INCOMPLETAS No se admitirán Propuestas que no cumplan completamente con las condiciones establecidas. Por lo tanto, no se aceptarán propuestas parciales o incompletas. NOTA: CONOCIMIENTO DEL SITIO DE LA OBRA. La Entidad publicó oportunamente el Análisis del Riesgo en el que se describen las condiciones generales de la zona en donde se van a ejecutar los trabajos y los riesgos que se tienen con motivo de la ejecución de los mismos, que son una aproximación a la realidad.

El proponente deberá previamente a la presentación de la oferta informarse de las condiciones naturales locales y técnicas que puedan afectar el desarrollo del contrato, pues no se aceptará como razón válida para una prórroga del plazo ni como justificación para contratos adicionales, ni para revisión de precios, ni para un incumplimiento del contrato, ni para reclamación ante la Entidad alegar rompimiento de la ecuación contractual por la inobservancia de condiciones y factores que puedan detectarse con el conocimiento de las condiciones operantes de los sitios de trabajo, ni la falta de solución oportuna a los problemas que surjan a raíz de tales condiciones, para tal efecto el día y hora establecido en el cronograma del presente proceso se realizará una visita guiada al sitio de la obra, con el fin de detallar los pormenores técnicos y conceptuales propios de la obra, el punto de encuentro es La Secretaría de Infraestructura, Palacio Nacional, Calle 19 No. 9 - 75, piso 7 de la ciudad de Pereira. La visita NO es obligatoria y el desplazamiento al sitio de las obras se hará con el acompañamiento de un profesional designado por la Secretaría de Infraestructura del DEPARTAMENTO en el sitio señalado en el párrafo anterior y en la hora establecida en el cronograma. La Entidad recomienda que a la visita al sitio de obra asista un Ingeniero Civil y/o Ingeniero de Vías y Transporte, con matrícula profesional, quien podrá representar a más de un proponente. 6.19 ACTAS Actas de audiencia, reuniones posteriores y correspondencia cruzada entre los Interesados en participar o los Proponentes y La Entidad, después de la fecha de apertura y antes de la fecha de cierre.


GESTIÓN JURÍDICA

CONTRATACIÓN




Pag.27

Nota:

Son equivalentes aquí, los términos Pliego de Condiciones, Pliegos de la Selección Abreviada, y se usarán indistintamente.

Son equivalentes los términos Formulario de la Propuesta, Cuadro de la Propuesta, Formulario de Cantidades y Precios, Cuadro de Cantidades y Precios, Formulario de Precios, y se usarán aquí indistintamente.

6.20 EL NÚMERO MÍNIMO DE PROPONENTES El número mínimo de Proponentes para no declarar desierta la Selección Abreviada es de una Propuesta Válida. 6.21 MODIFICACIONES A LOS PLIEGOS DE CONDICIONES En caso de ser necesaria alguna modificación en los Pliegos, El Departamento lo hará por medio de Adendas o Aclaraciones que se publicarán en el portal único de contratación y en la página Web. 6.22 ADENDAS El Departamento hará las modificaciones que considere necesarias desde la fecha de apertura y hasta las 7:00 PM del día hábil anterior a la fecha de cierre, a fin de que se realicen los ajustes a que haya lugar por parte de los interesados. Cualquier aclaración o modificación se hará mediante adendas numeradas consecutivamente; estos documentos formarán parte integral del presente pliego de condiciones; las adendas serán suscritas por el ordenador del gasto. Los documentos antes mencionados serán publicados en el SECOP para consulta de los interesados; por tanto, la entidad en virtud del principio de economía da por entendido que los interesados en participar en la presente selección abreviada tienen conocimiento de ellos. Las adendas posteriores modifican a las anteriores, en cuanto se refieran a un mismo asunto. En ningún caso podrá expedirse y publicarse adendas el mismo día en que se tiene previsto el cierre del proceso de selección, ni siquiera para adición del término previsto para ello. Las adendas se podrán expedir en todo caso hasta las 7:00 PM del día hábil anterior al cierre. 6.23 LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO. El lugar de ejecución del contrato, es las vías mencionadas en el numeral 2 del presente pliego localizadas en el Departamento de Risaralda. 6.24 INEXACTITUDES Y PRIORIDADES. Cuando en una Propuesta existan discrepancias entre los valores consignados en la carta remisoria y el Formulario de la Propuesta, primará el valor del Formulario de la Propuesta, esto solo para efectos de Cuadro de Cierre, ya que su valor total es el que resulte corregido en la revisión aritmética.


GESTIÓN JURÍDICA

CONTRATACIÓN




Pag.28

7. ANÁLISIS DEL RIESGO – MATRIZ DEL RIESGO. Los Riesgos para la ejecución del Contrato de Obra, son los consignados en el documento denominado Análisis del Riesgo que está publicado en el proceso y que se resume en la matriz de riesgo. Ambos documentos hacen parte del presente pliego de condiciones y así lo aceptará el proponente que desee participar y el contratista que suscriba el contrato resultante de este proceso.

8. GARANTÍAS. Garantías destinadas a amparar los perjuicios de la naturaleza contractual para garantizar las obligaciones surgidas con ocasión del proceso de selección y/o del contrato a celebrar para cada grupo (Amparos que deben constituir en la Garantía Única): 8.1 DEL PROPONENTE: 8.1.1 Seriedad de la Oferta: por el Diez Por Ciento (10%) del valor del presupuesto oficial y una vigencia de Noventa (90) días contados a partir del día del cierre y deberá ser expedida por una compañía de seguros legalmente establecida y autorizada para funcionar en Colombia. La garantía de seriedad de la oferta cubrirá los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento, en los siguientes eventos:

La no suscripción del contrato sin justa causa por parte del proponente seleccionado. La no ampliación de la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta cuando el término previsto

en los pliegos para la adjudicación del contrato se prorrogue o cuando el término previsto para la suscripción del contrato se prorrogue, siempre y cuando esas prórrogas no excedan un término de tres meses.

La falta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado, de la garantía de cumplimiento exigida por la entidad para amparar el incumplimiento de las obligaciones del contrato.

El retiro de la oferta después de vencido el término fijado para la presentación de las propuestas.

El mayor valor que pueda generar la ampliación de dicha póliza será en todos los casos a cargo del proponente. De este numeral será subsanable, el nombre correcto del afianzado, El valor, la vigencia, y la firma del tomador. 8.2 DEL CONTRATISTA: 8.2.1 Cumplimiento: Por el Veinte Por Ciento (20%) del valor del contrato, por el término del mismo y ocho (8) meses más. Este garantiza el cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato estatal incluyendo en ellas el pago de multas y cláusula penal pecuniaria, cuando se hayan pactado en el contrato. El amparo de cumplimiento del contrato cubrirá a la entidad estatal contratante de los perjuicios directos derivados del


GESTIÓN JURÍDICA

CONTRATACIÓN




Pag.29

incumplimiento total o parcial de las obligaciones nacidas del contrato, así como de su cumplimiento tardío o de su cumplimiento defectuoso, cuando ellos son imputables al contratista garantizado. Además de esos riesgos, este amparo comprenderá siempre el pago del valor de las multas y de la cláusula penal pecuniaria que se hayan pactado en el contrato garantizado. En todo caso la garantía de cumplimiento deberá mantenerse vigente hasta que se logre la liquidación del contrato. 8.2.2 Salarios y Prestaciones Sociales Legales e Indemnizaciones Laborales: Por el Diez Por Ciento (10%) del valor del contrato, por el término del mismo y tres (3) años más. El amparo de pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales cubrirá a la entidad estatal contratante de los perjuicios que se le ocasionen como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones laborales a que esté obligado el contratista garantizado, derivadas de la contratación del personal utilizado para la ejecución del contrato amparado. 8.2.3 Buen Manejo y Correcta Inversión del Anticipo: El valor de esta garantía deberá ser equivalente al Ciento Por Ciento (100%) del monto que el contratista reciba a título de anticipo, en dinero o en especie, para la ejecución del contrato, por el término del contrato y seis (6) meses más. Su vigencia se extenderá hasta la liquidación del contrato. El amparo de buen manejo y correcta inversión del anticipo cubre a la entidad estatal contratante, de los perjuicios sufridos con ocasión de (i) la no inversión; (ii) el uso indebido, y (iii) la apropiación indebida que el contratista garantizado haga de los dineros o bienes que se le hayan entregado en calidad de anticipo para la ejecución del contrato. Cuando se trate de bienes entregados como anticipo, estos deberán tasarse en dinero en el contrato. 8.2.4 Responsabilidad Civil Extracontractual: El valor de la póliza deberá ser por 200 SMLMV y una vigencia igual al del contrato y (4) meses más. 8.2.5 Estabilidad y Calidad de la Obra: El valor será del Quince Por Ciento (15%) del valor del contrato. Su vigencia se iniciará a partir del recibo a satisfacción de la obra por parte de la entidad y no será inferior a cinco (5) años.

9. CAUSALES DE RECHAZO. 1. Cuando al proponente se le haya requerido con el propósito de subsanar o aclarar un documento de

la propuesta y no lo efectúe dentro del plazo indicado según el cronograma o no lo realice correctamente o de acuerdo con lo solicitado.

2. No anexar la propuesta económica en las condiciones solicitadas en el cuadro de la propuesta

Anexo No 8 del pliego de condiciones. 3. Cuando el proponente se haya incurso en alguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad

de las consignadas en la Ley.


GESTIÓN JURÍDICA

CONTRATACIÓN




Pag.30

4. Cuando las propuestas sean presentadas extemporáneamente, es decir por fuera de la fecha y hora establecidas en el pliego de condiciones.

5. Cuando haya disolución o liquidación de la sociedad. 6. Cuando se compruebe que un proponente presenta o participa en más de una oferta, diferente a

alternativas que hayan sido permitidas o solicitadas. Es decir, un oferente solo podrá participar como persona natural o como miembro de una persona jurídica no importando su porcentaje en la empresa, miembro de un consorcio o unión temporal, en este caso será admitida la propuesta presentada en primer término eliminando las demás. (Se tendrá en cuenta el orden de llegada de las propuestas)

7. Cuando la propuesta supere el valor estimado del presupuesto Oficial. 8. Cuando el proponente aporte información no veraz o altere de cualquier forma algún documento

original presentado.

9. Cuando la propuesta económica esté incompleta, es decir que no oferte las cantidades solicitadas y/o que los ítems solicitados sean modificados en su descripción y/o especificación técnica y/o estén incompletos.

10. Además, por las causales de descalificación en la evaluación jurídica.

11. Cuando no se presente la propuesta económica en medio físico o cuando en la propuesta

económica impresa se presente algún valor en moneda extranjera. 12. Cuando se presente la causal consagrada en el ítem de corrección aritmética.

13. No presentar la discriminación del AU con la oferta.

14. Cuando no presente Manifestación de Interés o no haya sido sorteado en la lista de posibles

oferentes. 15. No presentar el RUP o que este no se encuentre en firme hasta la fecha fijada en el documento de

subsanabilidad de proponentes. 16. No presentar el certificado de pago de aportes parafiscales para persona jurídica o la Planilla de

pago de la Seguridad Social para la Persona Natural. En caso de Consorcio o Unión Temporal, todos los integrantes deberán acreditar el Pago de Seguridad Social o el Pago de Parafiscales, según aplique.término establecido para subsanar documentos; de lo contario la propuesta será rechazada.

17. Cuando el proponente presenta o incluye un porcentaje por imprevistos o I (dentro de la

desagregación del AU) de su propuesta.


GESTIÓN JURÍDICA

CONTRATACIÓN




Pag.31

18. Cuando el proponente no incluya la programación en medio digital y los anexos de programación Plan Financiero y Flujo de Fondos.

10. LISTA DE DOCUMENTOS QUE DEBEN ACOMPAÑAR DE LA PROPUESTA. Quienes deseen proponer, deberán presentar en la fecha y antes de la hora señalada en estos pliegos para el efecto TRES (3) sobres cerrados así:

SOBRE 1. Con el Original de la propuesta Técnica-Jurídica-Financiera, debidamente rotulado con el Número del Proceso, Objeto del Proceso, Nombre, dirección física, teléfono y correo electrónico del proponente, así como con el rotulo ORIGINAL PROPUESTA TECNICA, JURIDICA Y FINANCIERA.

SOBRE 2: Con una copia de la propuesta Técnica-Jurídica-Financiera, debidamente rotulado

con el Número del Proceso, Objeto del Proceso, Nombre, dirección física, teléfono y correo electrónico del proponente, así como con el rotulo COPIA PROPUESTA TECNICA, JURIDICA Y FINANCIERA.

SOBRE 3. Con la propuesta Económica (cuadro de la propuesta), debidamente rotulado con el

Número del Proceso, Objeto del Proceso, Nombre, dirección física, teléfono y correo electrónico del proponente, así como con el rotulo PROPUESTA ECONOMICA.

El sobre No. 1 y No. 2 deben contener los siguientes documentos: 10.1 Carta de Presentación de la Propuesta: según modelo suministrado con el presente documento y completamente diligenciada (Anexo No. 1). 10.2 Registro Único de Proponentes: En este caso, se verificará que se encuentre vigente su inscripción y que contenga la respectiva información financiera con corte al 31 de Diciembre de 2016, la antigüedad, la capacidad de organización, la experiencia, el segmento, familia, clase y la capacidad residual de contratación, además la información inscrita o consignada en el RUP deberá estar en firme antes de la adjudicación como lo establece la Circular 1064 / 2014 expedida por CONFECÁMARAS. 10.3 En el caso de Personas Jurídicas, Certificado de Existencia y Representación Legal, expedido por la Cámara de Comercio del domicilio principal. La duración de la Firma debe ser igual a la duración del Contrato y Un (1) año más. 10.4 Acta de Autorización para Contratar para la Persona Jurídica, si se requiere, debe tenerse en cuenta que dentro del certificado de Constitución y representante legal las facultades del Representante Legal deben ser amplias expresas y suficientes, si no aparece así, debe incluirse la Autorización para contratar expedida por el organismo competente. 10.5 Documento de Conformación del Consorcio o Unión Temporal: Conforme se exigen en requisitos habilitantes.


GESTIÓN JURÍDICA

CONTRATACIÓN




Pag.32

10.6 Garantía de Seriedad de la Propuesta: Conforme se exigen en requisitos habilitantes. 10.7 Recibo de Pago de la Garantía: Original o Fotocopia. 10.8 Certificado del Pago de Parafiscales de los últimos SEIS (6) meses, anteriores a la fecha de cierre de la Selección Abreviada de Menor Cuantía o desde la constitución de la Firma, según el caso, solo para Personas Jurídicas, firmado por el Revisor Fiscal o en su defecto por el Representante Legal de la Firma, el certificado debe ser elaborado en los términos del Artículo 50 de la Ley 789-02 (incluye para integrantes de Consorcio o Uniones Temporales). 10.9 Para Persona Natural: Debe anexar la Planilla de Pago (debe estar al día) de la Seguridad Social (incluye integrantes de Consorcio o Uniones Temporales). 10.10 Certificaciones de Experiencia Acreditada o Específica. 10.11 Fotocopia de Cédula: Para persona Natural, para los integrantes del Consorcio o Unión Temporal o del Representante Legal de la Persona Jurídica 10.12 Fotocopia del Rut: Expedido por la DIAN de la Persona Natural o Jurídica o de las integrantes del Consorcio o Unión Temporal. 10.13 Verificación de Antecedentes Disciplinarios. 10.14 Verificación de Antecedentes Fiscales. 10.15 Verificación de Antecedentes Penales. 10.16 Fotocopia de la Tarjeta Profesional: Para la Persona Natural y para todos los integrantes del Consorcio o Unión Temporal. Para Persona Jurídica la Tarjeta Profesional será del Representante Legal o de quien avale la propuesta. 10.17 Certificado de Vigencia de la Tarjeta Profesional: Expedido por el Consejo Nacional Profesional de la profesión solicitada. 10.18 Documentos para la Calificación del Componente de Calidad. 10.19 Documento para Acreditar el Criterio de Industria Nacional: Conforme al Anexo No. 5 del Pliego de Condiciones. 10.20 Carta de Compromiso de los tres (3) Inspectores de obra: Conforme al Anexo No. 4 del Pliego de Condiciones 10.21 Carta de Compromiso de Personal Discapacitado: Conforme al Anexo No. 9 El proponente debe certificar lo relacionado con el personal de discapacidad


GESTIÓN JURÍDICA

CONTRATACIÓN




Pag.33

10.22 Para el Director de Obra y Residente de Obra las tarjetas profesionales con los certificados de vigencia de cada uno y para el Profesional en Salud Ocupacional (y/o Profesional en Seguridad Industrial y/o Especialista en Salud Ocupacional), la resolución de la vigencia de la licencia para la prestación de servicio en salud ocupacional. 10.23 Certificado Mano de Obra: Conforme al numeral 2.1.14 del Pliego de Condiciones el proponente debe anexar un (1) certificado firmado por el mismo, donde se compromete en lo posible a utilizar Mano de Obra no calificada del sitio donde se va a ejecutar la obra, en caso de resultar ganador del presente proceso. 10.24 Documentos para Calcular la Capacidad Residual: Conforme se solicitan en el Numeral 14.6 del Pliego de Condiciones y los anexos 3A, 3B y 3C del presente Pliego. 10.25 Compromiso Anticorrupción: Conforme al Anexo No. 6 del presente Pliego. El Sobre No. 3 debe contener lo siguiente: 10.26 Propuesta Económica. 10.27 Discriminación y Análisis del AU. 10.28 Análisis de Precios Unitarios 10.29 Programación de Obra NOTA: El Sobre No. 3 deberá ser entregado en el mismo momento del cierre o entrega de propuesta Técnica, Jurídica y Financiera. NOTA 2: Los anexos que la Entidad pone a disposición de los proponentes y que hacen parte del presente pliego son netamente orientativos, su diligenciamiento y presentación es responsabilidad de cada proponente.

11. PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS Con el fin de que los Proponentes puedan hacer uso de metodologías propias no es obligatorio trabajar sobre fotocopias o documentos bajados de Internet de los cuadros que se suministran con estos pliegos, sin embargo, los que los reemplacen deben identificarse igual y contener la información mínima solicitada. 11.1 Idioma: Los documentos y las comunicaciones entregadas, enviadas o expedidas por los Proponentes o por terceros para efectos del Proceso de Contratación, o para ser tenidos en cuenta en el mismo, deben ser otorgados en castellano. La Oferta y sus anexos deben ser presentados en castellano. Los documentos con los cuales los Proponentes acrediten los requisitos habilitantes de que trata la sección VI que estén en una lengua extranjera, deben ser traducidos al castellano y presentarse junto con su original otorgado en lengua extranjera. Para firmar el contrato, el Proponente que resulte


GESTIÓN JURÍDICA

CONTRATACIÓN




Pag.34

adjudicatario debe presentar la traducción oficial al castellano de los documentos presentados por escrito en idioma extranjero, la cual deberá ser oficial en los términos del artículo 251 del Código General del Proceso, cumpliendo el trámite de Apostilla o consularización. 11.2 Moneda: El valor de la Propuesta deberá presentarse en pesos colombianos. 11.3 Para Proponente Extranjeros: Los Proponentes deben entregar con su Oferta los documentos otorgados en el exterior sin que sea necesaria su legalización. Para firmar el Contrato, el Proponente que resulte adjudicatario debe presentar los documentos otorgados en el extranjero, legalizados de acuerdo con lo previsto en el artículo 251 del Código General del Proceso. Si al momento de la suscripción del Contrato, el Adjudicatario no presenta los documentos en la forma indicada, se considerará como una manifestación de no suscripción del Contrato; y en consecuencia, podrá hacerse efectiva la Garantía de Seriedad de la Oferta.

12. CIERRE Y EVALUACION DE LAS PROPUESTAS. 12.1 Cierre de la Selección Abreviada Pública: Para el cierre se tendrá en cuenta la hora legal colombiana. Para tal efecto, la Dirección de Sistemas dispuso un link en la página principal del portal Web (www.risaralda.gov.co). En caso de no haber Internet, se acudirá a la hora establecida por la entidad en la Secretaria de infraestructura. IMPORTANTE: Las propuestas deben ser entregadas en la Secretaria de Infraestructura, Palacio Nacional, calle 19 No. 9 - 75, piso 7 de la ciudad de Pereira, hasta la hora del cierre. Se deben entregar Tres sobres. La Secretaría no se responsabiliza por los retrasos, extravíos u otros hechos desfavorables para el Proponente, cuando las Ofertas se envíen por correo, sean entregadas en otra Dependencia o a través del Archivo. Así mismo si llegare a ocurrir alguna diferencia entre el Original de la Propuesta y la Copia, prevalecerá el Original.

Con la firma de la Propuesta se entenderá que el Proponente acepta todas las condiciones del Pliego de Condiciones. Por lo tanto, el Departamento de Risaralda, no aceptará reclamaciones posteriores a la adjudicación. El cierre se hará en presencia de un Funcionario de la Secretaría de infraestructura, las Entidades, Personas y Proponentes que deseen asistir. Se abrirá solamente el Sobre No. 1 (Propuesta Técnico, Jurídico y Financiero original) de las Propuestas y se elaborará acta de diligencia, firmada por los Representantes del Departamento que intervinieron, en la cual se consignarán los siguientes datos.

Número de la Selección Abreviada, fecha y hora de cierre.

http://www.risaralda.gov.co/


GESTIÓN JURÍDICA

CONTRATACIÓN




Pag.35

Número de Proponentes.

Plazo.

Número asignado al Proponente según orden de llegada, nombre dirección y teléfono.

Estado de los sellos si se presentare alguna anomalía.

Número de folios de cada Propuesta (éste dato se tomará de la Carta de Presentación de la Oferta, en su defecto del número que aparece en el último folio si viene numerado, o en última instancia se contará y numerará el número de folios). La numeración de los folios se revisará, en el acto de cierre y en caso de ser foliada o refoliada la propuesta por parte de la Entidad, se dejará la observación en la presente acta.

Se verificará que la carta de presentación este firmada, y contenga la dirección, teléfono, y correo electrónico.

Se dejará constancia de toda situación que se presente en la etapa de cierre.

Así mismo, se dejará constancia en el Acta que el sobre No. 3 será insertados a la urna de la Secretaría de Infraestructura y que se asignará la formula según los últimos dígitos decimales de la TRM vigentes en la fecha estipulada en el cronograma para la Adjudicación del presente proceso, este valor se tomará de la página web de la Superintendencia Financiera de Colombia. NOTA: Entiéndase por folio una página con cualquier contenido escrito, dibujado o impreso, es decir, que en una hoja con impresión en ambas páginas hay dos folios, no importando su tamaño. Las hojas en blanco (no páginas), no adosadas al principio o al final, se deberán contar como un folio, se exceptúan las carátulas. 12.2 Retiro de Propuestas: Los oferentes podrán solicitar el retiro de sus propuestas antes de la fecha y hora previstas para el cierre del plazo para presentar ofertas en el proceso, mediante solicitud escrita firmada por el Representante Legal del proponente. En este caso se le devolverá sin abrir y se dejará constancia de esta devolución en el acta de cierre. El retiro de la propuesta se hará al momento del inicio del Acto del Cierre, momento en el cual se abre la urna. Si se solicita el retiro de la oferta una vez cerrado el plazo de entrega de las ofertas, se procederá a hacer efectiva la garantía de seriedad de la oferta por los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento, de conformidad con la normatividad vigente.

13. PROCEDIMIENTO DE EVALUACION DE PROPUESTAS Dentro del plazo de evaluación el Departamento podrá solicitar a los proponentes las aclaraciones y explicaciones que estime indispensable para la respectiva evaluación, pero en todo caso las propuestas serán INMODIFICABLES y no podrán estas ser adicionadas o mejoradas. Acto seguido al cierre del proceso, LA ENTIDAD determinará que las propuestas se ajusten a los requerimientos del pliego de condiciones y especificaciones, procediendo a su evaluación y comparación, bajo el siguiente procedimiento:


GESTIÓN JURÍDICA

CONTRATACIÓN




Pag.36

13.1 APLICACIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACION:

A. TODAS las propuestas que se hayan presentado se les realizarán la revisión de los siguientes documentos.

1. Documentos y/o Requisitos Habilitantes. 2. Revisión de Causales de Rechazo. 3. Se evaluarán los componentes de precio, Calidad y Apoyo a la Industria Nacional.

El comité evaluador solicitará al proponente que le falten documentos susceptibles de subsanar y que son necesarios para acreditar el cumplimiento de los requisitos habilitantes exigidos en el pliego de condiciones; esto en el evento que no los haya presentado con la propuesta. El Proponente deberá allegarlos en el término fijado por el Comité Evaluador. El Comité Evaluador será el órgano responsable de la evaluación de la totalidad de las propuestas presentadas y de la determinación del orden de elegibilidad de las mismas, con sujeción a lo establecido en el presente pliego de condiciones. Los oferentes tendrán la obligación de revisar los informes de evaluación que suscribe la Secretaria Jurídica y los que suscribe el Comité Evaluador, los cuales se publican en documentos separados, en el portal Único de contratación y la página Web La Entidad debe verificar con el Registro Único de Proponentes el cumplimiento de los requisitos habilitantes. Esta verificación se hará de acuerdo con los Artículos 2.2.1.1.1.5.2 y 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015 y el Manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes en Procesos de Contratación expedido por Colombia Compra Eficiente. De conformidad con el numeral 6.1 del artículo 6 de la Ley 1150 de 2007, solo en aquellos casos en que por las características del objeto a contratar se requiera la verificación de requisitos del Proponente adicionales a los contenidos en el RUP, la Entidad Estatal puede hacer tal verificación en forma directa. El Departamento durante el término de evaluación, verificará los requisitos habilitantes que sean presentados por los Proponentes dentro del plazo señalado en el Cronograma, término dentro del cual el Comité Evaluador podrá solicitar las aclaraciones, precisiones o los documentos que se requieran, para lo cual publicará el documento de Solicitud de Subsanabilidad y el proponente deberá allegarlos a la Entidad, dentro del término fijado por el Comité Evaluador; pero en todo caso, las propuestas son inmodificables y no podrá ser adicionadas o mejoradas. Serán HÁBILES las Ofertas que cumplan con la totalidad de los requisitos descritos en el Pliego de Condiciones y sus anexos. Dentro de la evaluación de los requisitos habilitantes están: La capacidad jurídica, la experiencia acreditada y la capacidad financiera y organizacional


GESTIÓN JURÍDICA

CONTRATACIÓN




Pag.37

B. ORDEN DE ELEGIBILIDAD: Con todas las propuestas que hayan resultado habilitadas por haber cumplido satisfactoriamente con los requisitos exigidos y que hayan subsanado satisfactoriamente se determinará el Orden de Elegibilidad. Si es un sólo proponente y el mismo se encuentra habilitado, mediante Resolución Motivada, proferida por el Ordenador del Gasto, se le adjudicará el contrato correspondiente. Si son varios proponentes, el orden de elegibilidad se establecerá de la siguiente manera: A todas las propuestas que hayan resultado habilitadas por haber cumplido satisfactoriamente con los requisitos exigidos y que hayan subsanado satisfactoriamente, se les aplicará la fórmula (evaluación del componente económico) que resulte según el numeral 15.3 conforme a la TRM que esté vigente a la fecha de la adjudicación de la presente Selección Abreviada y sumados con los componentes de Calidad, Apoyo a la Industria Nacional se determinará el Orden de Elegibilidad. Esta etapa se llevará a cabo el día de la Adjudicación. En el evento que dos o más propuestas obtengan el mismo puntaje, el orden se definirá con base en los criterios de desempate contemplados en el numeral 16. Acto seguido, se procederá a realizar la corrección aritmética, según el procedimiento contenido en el numeral 15.3.1, y en caso de cumplir satisfactoriamente con este requisito, el Comité Evaluador hará la respectiva recomendación al ordenador del gasto el cual servirá de base para la adjudicación. NOTA: SOBRE REGLAS DE SUBSANAILIDAD De conformidad con las previsiones contenidas en el numeral 6º y 7º del artículo 30 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 5º de la Ley 1150 de 2007 y acogiendo lo señalado en los pronunciamientos del Consejo de Estado (Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, Consejero Ponente: Jaime Orlando Santofimio Gamboa, 29 de julio de 2015, Radicación 250002331000200501178-01), indicados en los documentos y estudios previos, el DEPARTAMENTO DE RISARALDA, durante el término de evaluación de las propuestas, solicitará a los proponentes, en caso de ser necesario, las aclaraciones, precisiones y/o allegar documentos que puedan ser objeto de subsanabilidad. Los proponentes deberán allegar dentro del término preclusivo y perentorio que al efecto les fije el DEPARTAMENTO DE RISARALDA, las clarificaciones y/o documentos requeridos, so pena del rechazo de la propuesta.

Importante: Los documentos subsanables o de aclaración deberán ser allegados directamente a la Secretaria de Infraestructura, ubicada en el 7 Piso del edificio Palacio Nacional en el plazo determinado. Los Proponentes serán responsables de la remisión y entrega de los documentos subsanables directamente en las oficinas de la Secretaria de Infraestructura. Si no se remiten los documentos subsanables en el período señalado, la Propuesta será rechazada. Si llegare a ocurrir alguna diferencia entre el Original de la Propuesta y la Copia, prevalecerá el Original.


GESTIÓN JURÍDICA

CONTRATACIÓN




Pag.38

En el evento en que la Entidad no advierta la ausencia de un requisito habilitante y no lo haya requerido en el “Documento de Solicitud de Subsanabilidad” le podrá solicitar al proponente hasta antes de la adjudicación para que allegue los documentos en el término que al efecto les fije en el requerimiento. En todo caso dicho término no podrá ser inferior al otorgado en la subsanabilidad inicial. Todos aquellos requisitos de la propuesta que afecten la asignación de puntaje no podrán ser objeto de subsanabilidad, por lo que los mismos DEBEN ser aportados por los proponentes desde el momento mismo de la presentación de la oferta. El oferente tiene la carga de presentar su oferta en forma íntegra, esto es, respondiendo todos los puntos del pliego de condiciones y adjuntando todos los documentos de soporte o prueba de las condiciones que pretenda hacer valer en el proceso. NOTA: Los documentos exigidos en el presente pliego para acreditar los factores de desempate tampoco podrán ser subsanados, por lo que deberán ser presentados desde el momento de la presentación de la oferta. De conformidad con el numeral 6.1 del artículo 6 de la Ley 1150 de 2007, solo en aquellos casos en que por las características del objeto a contratar se requiera la verificación de requisitos del Proponente adicionales a los contenidos en el RUP, la Entidad Estatal puede hacer tal verificación en forma directa. 13.2 REVISION JURIDICA A todas las propuestas, esta será por parte de la Secretaria Jurídica del Departamento y revisará: a. Las inhabilidades que fuere posible detectar dentro de la evaluación. b. La Capacidad Jurídica. c. Que las Personas Jurídicas o los consorcios y uniones temporales acrediten la duración de la

sociedad, por un plazo igual o superior al del Contrato y un (1) año más, o dentro del objeto social este incluida la actividad para la cual se presenta

d. Que no haya disolución o liquidación de la sociedad. e. Que un Proponente no presente o participe en más de una Oferta, es decir, un Oferente solo podrá

participar como persona natural o como miembro de una persona jurídica no importando su porcentaje en la empresa, miembro de un Consorcio o Unión Temporal, en este caso será admitida la Propuesta presentada en primer término, eliminando las demás.

f. Que no se presenten dentro de la propuesta documentos que contengan tachaduras, borrones, enmendaduras que den lugar a diferentes interpretaciones o induzcan a error, siempre y cuando tales documentos aludan a factores de calificación.

g. Que no se presenten causales definidas en el pliego como “Causales de Rechazo”. h. Que según el acta de cierre las propuestas no sean presentadas extemporáneamente.


GESTIÓN JURÍDICA

CONTRATACIÓN




Pag.39

14. FACTORES DE SELECCIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES Los documentos subsanables o de aclaración deberán ser allegados directamente a la Secretaria de Infraestructura, ubicada en la Calle 19 N° 9 – 75, Edificio Palacio Nacional Piso 7, en el plazo determinado. Los Proponentes serán responsables de la remisión y entrega de los documentos subsanables directamente en las oficinas de la Secretaria. Si no se remiten los documentos subsanables en el período señalado, la Propuesta será rechazada. Si llegare a ocurrir alguna diferencia entre el Original de la Propuesta y la Copia, prevalecerá el Original. Conforme al artículo 5 de la ley 1150 de 2007, en ningún caso los documentos relacionados con la comparación de ofertas y que asignen puntaje serán susceptible de subsanar. Los oferentes tendrán la obligación de revisar los informes de evaluación que suscribe la Secretaria Jurídica y los que suscribe el Comité evaluador, los cuales se publican en documentos separados, en el portal Único de contratación y la página Web La Entidad debe verificar con el Registro Único de Proponentes el cumplimiento de los requisitos habilitantes. Esta verificación se hará de acuerdo con el Artículo 2.2.1.1.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015 y el Manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes en Procesos de Contratación expedido por Colombia Compra Eficiente. 14.1 CAPACIDAD JURIDICA, esta se acreditará así: 14.1.1 Las Personas Jurídicas: Deberán acreditar su Capacidad Jurídica con el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio de su domicilio, o por la entidad que tenga la competencia para expedir dicho certificado, el cual debe haber sido expedido dentro de los treinta (30) días anteriores a la fecha en que se tiene prevista la adjudicación. La duración de la Firma debe ser mínima igual a la duración del Contrato y un (1) año más (Artículo 6 Ley 80 de 1993). El Departamento verificará la Capacidad Jurídica de una persona jurídica revisando los siguientes aspectos: 14.1.2 El Objeto Social: Para efectos de verificar que esté autorizada para cumplir con el objeto del contrato, por lo tanto, este deberá ser igual o similar al objeto de la presente contratación (Ejecución de Obras Civiles) El Objeto Social se verificará en el Certificado de Existencia y Representación Legal. 14.1.3 La Calidad de Representante Legal de la persona jurídica para presentar la oferta y obligar a la persona jurídica a cumplir con el objeto del contrato, se verifica en el certificado de existencia y representación legal.


GESTIÓN JURÍDICA

CONTRATACIÓN




Pag.40

14.1.4 Las Facultades para Contratar del Representante Legal de la persona jurídica para presentar la oferta y obligar a la persona jurídica a cumplir con el objeto del contrato, se verifica en el certificado de existencia y Representación Legal. Las facultades del Representante Legal deben ser Amplias, Expresas y Suficientes, si no aparece así, debe incluirse la Autorización para contratar expedida por el organismo competente. 14.1.5 La Ausencia de Inhabilidades, Incompatibilidades o Prohibiciones de la Persona Jurídica para Contratar con el Estado. Este requisito lo verificará El Departamento con la presentación de una declaración expresa en la carta de presentación de la oferta, de parte del Representante Legal de la persona jurídica; en la cual esta certifique que ni la persona jurídica ni su Representante Legal están incursos en inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones. Adicionalmente la Entidad Estatal consultará los Sistemas de Información de la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República y los antecedentes penales. 14.2 El Departamento verificará la Capacidad Jurídica de una Persona Natural revisando los siguientes aspectos: 14.2.1 La Mayoría de Edad: Es acreditada con la cédula de ciudadanía, para los nacionales colombianos, y con la cédula de extranjería o el pasaporte para los extranjeros. La simple presentación de este documento sirve para acreditar la capacidad jurídica. 14.2.2 La Ausencia de Limitaciones a la Capacidad Jurídica de las Personas Naturales: Este requisito lo verificará El Departamento con la presentación de una declaración expresa en la carta de presentación de la oferta de la persona natural en la cual certifique que tiene plena capacidad y que no está incursa en inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones. Adicionalmente la Entidad Estatal debe consultar los sistemas de información de la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República y los Antecedentes Penales.

14.2.3 El Perfil Solicitado: Podrán participar en el presente proceso de contratación quienes cumplan con lo solicitado en el numeral 6.1 del presente pliego.

14.2.4 Tarjeta Profesional: Para la Persona Natural y para todos los integrantes del Consorcio o Unión Temporal. Para Persona Jurídica la Tarjeta Profesional será del Representante Legal o de quien avale la propuesta.

14.2.5 Certificado de Vigencia de la Tarjeta Profesional: Expedido por el Consejo Nacional Profesional de la profesión solicitada.


GESTIÓN JURÍDICA

CONTRATACIÓN




Pag.41

14.2.6 Registro Único de Proponentes (RUP) vigente y que la información consignada se encuentre en firme hasta la fecha fijada en el documento de subsanabilidad, para el proponente (Persona Jurídica o Natural y para cada uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal). La información financiera contenida en el RUP, deberá estar con corte a 31 de Diciembre de 2016. 14.2.7 Garantía de Seriedad de la Oferta: La Garantía de Seriedad se constituye a favor del Departamento de Risaralda, NIT No. 891-480085-7, y por el objeto de la presente Selección Abreviada de Menor Cuantía, para responder por el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Pliego, en especial las relacionadas con la suscripción del Contrato, constitución de la Garantía Única y perfeccionamiento del Contrato, dentro de los términos establecidos por el Diez Por Ciento (10%) del valor del presupuesto oficial y una vigencia de 90 días contados a partir del día del cierre y deberá ser expedida por una compañía de seguros legalmente establecida y autorizada para funcionar en Colombia. 14.2.8 Documento de Conformación de Consorcios o Uniones Temporales: En el presente documento deberá definir claramente los porcentajes de participación, el nombre del Representante Legal y el objeto específico para el cual se conforma, asimismo, debe tenerse en cuenta, que quienes se presenten en Consorcios o Uniones Temporales no podrán participar como Persona Natural y/o Jurídica individual, el documento debe contener:

a) La duración debe ser por lo menos el término del contrato y (1) un año más. b) Indicar en forma expresa si su participación es a título de Consorcio o Unión Temporal. c) Establecer qué persona, representará al Consorcio o Unión Temporal. Luego de presentada la

propuesta éste no podrá ser modificado, sin previa autorización de la entidad. d) Debe tenerse en cuenta que no podrá haber cesión de la participación de los integrantes del

Consorcio o Unión Temporal entre ellos. Cuando se trate de cesión a un tercero, se requerirá previa autorización escrita de la entidad. En caso de aceptarse la cesión por parte de la Entidad el cesionario deberá tener las mismas o mejores calidades que el cedente.

e) Señalar el porcentaje de participación. f) Adjuntar con la propuesta el certificado de existencia y representación legal o matricula mercantil

de cada una de las personas que conforman el Consorcio o Unión Temporal, atendiendo a lo exigido en el pliego de condiciones sobre este documento

g) El documento de conformación debe ser debidamente firmado por todos los integrantes. h) Que todos los integrantes se encuentren inscritos en el Registro Único de Proponentes, en la

actividad, especialidad y grupo solicitado y que éste se encuentre vigente y en firme antes de la adjudicación.

i) El documento de constitución del Consorcio o Unión Temporal deberá identificar plenamente a todos los integrantes con dirección teléfono y correo electrónico.

j) Que los integrantes tengan la capacidad Jurídica para obligarse o contratar. k) Cada uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal deberá tener el perfil solicitado

según el numeral 6.1.


GESTIÓN JURÍDICA

CONTRATACIÓN




Pag.42

14.3 EXPERIENCIA ACREDITADA. Dada las condiciones de ejecución de la obra, donde implica garantizar la estabilidad y transitabilidad de la vía y más aun considerando el tráfico vehicular especialmente de carga pesada para el transporte de los productos agropecuarios entre los Municipios aledaños, se deben exigir altas condiciones de experiencia que le permita a la Secretaría de Infraestructura seleccionar un contratista idóneo para dicha Obra. Por lo tanto las exigencias en cuanto a actividades ejecutadas deben de ser igual o mayores a algunas actividades pactadas dentro del presupuesto de obra. El proponente deberá presentar máximo dos (2) certificados de contratos inscritos en el Registro Único de Proponentes (RUP), que estén dentro de los códigos de clasificación de Bienes y Servicios de Naciones Unidas UNSPSC 721410 (Servicios de Construcción de Autopistas y Carreteras) solicitado en el presente proceso, que sumados sean por un valor igual o superior al 100% del presupuesto oficial, es decir, el equivalente a 632,44 SMMLV, traído a valor presente. Adicionalmente el proponente debe anexar los certificados mencionados en el párrafo anterior y éstos deben corresponder a: Contratos de Obras de Pavimentación, y/o mantenimiento, y/o mejoramiento, y/o reparación, y/o de construccion, y/o rehabilitacion, de vías secundarias vehículares en Concreto Asfáltico, además en los certificados debe evidenciarse la siguiente cantidad ejecutada: • Concreto Asfáltico para bacheo, en una cantidad mínima de 313 M3 • Base granular para bacheo, en una cantidad mínima de 88 M3 • Demolición y/o fresado de pavimento flexible e > 0,07 m, en una cantidad mínima de 3136 M2 ó 219.52 M3 •Lineas de demarcación vial una línea, en una cantidad mínima de 6000 M

PARA EL PROPONENTE PLURAL: Se aceptará la experiencia en máximo en dos (2) certificados como la sumatoria de la experiencia de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, sin importar su porcentaje de participación en el mismo. También se aceptará que el Cien Por Ciento (100%) de la experiencia acreditada sea aportado por uno solo de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal.

Nota: En los casos en que el certificado del contrato aportado haya sido celebrado en Consorcio, Unión Temporal o cualquier otra forma de participación conjunta, se tomará como experiencia para cada integrante el Cien Por Ciento (100%) de la misma.

Nota: Para realizar la actualización del valor de la certificación, la Entidad calculará el número de salarios mínimos de la fecha de terminación del contrato certificado y lo multiplicará por el salario mínimo de la vigencia 2017.

Los Certificados mencionados en los párrafos anteriores deberán estar suscritos por la persona competente y debidamente firmados y deberán contener como mínimo la siguiente información:

- Identificación de la entidad o empresa contratante - Identificación del contratista


GESTIÓN JURÍDICA

CONTRATACIÓN




Pag.43

- Número del Contrato - Objeto del Contrato - Valor del Contrato - Fecha de iniciación y Terminación del Contrato - Tiempo de Ejecución - Cargo desempañado de quien firma el certificado.

IMPORTANTE: Los Certificados que se mencionan en el Segundo Párrafo del numeral 13.2 deben cumplir con los siguientes criterios:

La experiencia exigida debe ser de contratos terminados antes del cierre.

Si el certificado de obra requiere complementarse será válido cualquier documento inherente al contrato (actas de recibo, actas de liquidación o actas finales de obra expedidas por la entidad competente) donde se evidencie la información complementaria. (Lo anterior, no sustituye el certificado de obra).

Las certificaciones adicionales presentadas para cumplir con la experiencia de la presente Selección Abreviada de Menor Cuantía deben corresponder a obras terminadas y liquidadas, como lo demuestre en los certificados de obra expedidas por la entidad competente, además deberán ser expedidos antes de la fecha del cierre y contener la información mínima que se solicita en los pliegos.

En todo caso la experiencia se acreditará con los contratos que se encuentren inscritos en el Registro Único de Proponentes y con los códigos solicitados para dicho proceso.

14.3.1. PERSONAL INDISPENSABLE PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA QUE NO HACE PARTE DEL FACTOR DE CALIFICACIÓN. 14.3.1.1. Asesor (a) en Salud Ocupacional y/o Profesional en Seguridad Industrial y/o Especialista en Salud Ocupacional: Profesional acreditado en esta especialidad, tendrá a su cargo supervisar periódicamente, la correcta implementación del programa de riesgos y salud ocupacional del Contratista. Con experiencia especifica en Obras Civiles de un (1) año. Para el presente caso el Asesor(a) en Salud Ocupacional y/o Profesional en Seguridad Industrial, estará Tiempo Completo y deberá presentar el informe del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo debidamente firmado de acuerdo a las actas presentadas por del contratista. 14.3.1.2. Maestro de Obra: Técnico Constructor o tecnólogo en Obras Civiles o Maestro Con Certificado de Vigencia y Antecedentes Disciplinarios Expedido por el COPNIA. (Ley 64 de 1993 y demás normas concordantes, por la cual se reglamenta la profesión de los

técnicos constructores en el territorio nacional) Con mínimo de Experiencia General mayor o


GESTIÓN JURÍDICA

CONTRATACIÓN




Pag.44

igual a Cinco (5) años y Experiencia Especifica mayor o igual a Un (1) año en Pavimentación, y/o mantenimiento, y/o mejoramiento, y/o reparación, y/o de construccion, y/o rehabilitacion, de vias secundarias vehiculares de concreto asfáltico. Para el presente caso, el requerimiento será de Uno (1) Maestro de Obra, y estarán de Tiempo Completo (1.0 día). Importante: Todo el personal requerido para la ejecución de la obra, sea o no sea calificable, deberá ser incluido en la afiliación y el pago de la seguridad social; a excepción de aquellos profesionales cuyo tiempo de dedicación no implique el cien por ciento (100%) en el desarrollo de la misma. El proponente deberá contar con el consentimiento del personal profesional propuesto, para lo cual deberá adjuntar a la hoja de vida un compromiso en firme del profesional (La carta compromiso debe presentarse en ORIGINAL). El DEPARTAMENTO se reserva el derecho de solicitar cambio de los profesionales en caso de verificar que los propuestos no tienen la disponibilidad de tiempo para cumplir lo solicitado para el desarrollo de las obras por estar vinculados a otros proyectos.

DE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA PARA EL PERSONAL DE OBRA: 1. DE OBRAS CONTRATADAS POR EL ESTADO: Deberán presentar certificación expedida por la Entidad Pública Contratante, en la que se verifique tal condición. De no ser posible se aceptará la certificación expedida por el contratista acompañado de la certificación de la Entidad Pública expedida al Contratista. No se requiere de licencia de construcción ni Permiso de Ocupación para obras contratadas por el Estado. 2. DE OBRAS PRIVADAS: Para las obras privadas, deberán presentar certificación expedida por el titular de la Licencia de Construcción, y anexar copia de la misma expedida por curaduría urbana o entidad competente, acompañada de la copia del formulario Único Nacional (en caso de que aplique), y la copia del respectivo “Certificado de Permiso de Ocupación” de que trata el artículo 2.2.6.1.4.1 del Decreto 1077 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio”, expedido por la autoridad competente para ejercer el control urbano y posterior de obra, o el que aplique de acuerdo con la reglamentación vigente a la fecha.

14.4 LA CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN La Capacidad de Organización se verificará en el Registro Único de Proponentes que se encuentre en firme, con corte a 31 de Diciembre de 2016.


GESTIÓN JURÍDICA

CONTRATACIÓN




Pag.45

ROE (Rentabilidad sobre patrimonio), determina la capacidad de generación de utilidad operacional por cada peso invertido en el patrimonio. A mayor rentabilidad sobre patrimonio, mayor es la utilidad de los accionistas.

Deberá ser mayor o igual a Cero Punto Diez (0.10), es decir, ROE ≥ 0,10

ROE = UO/PT Donde ROE = Rentabilidad sobre Patrimonio UO = Utilidad Operacional PT = Patrimonio

ROA (Rentabilidad sobre activos), Determina la Capacidad de generación de utilidad operacional por cada peso invertido en el activo, este valor debe ser menor o igual que el ROE. Deberá ser mayor o igual a Cero Punto Cero Cinco (0.05) y menor o igual al ROE del proponente.

ROA = UO/AT

Donde ROA = Rentabilidad Sobre Activos UO = Utilidad Operacional AT = Activo Total

En caso de ser Proponente Plural, los indicadores de la Capacidad Organizacional se calcularán con base en la Suma Aritmética Simple de cada uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporales sin importar su porcentaje de participación. Sin embargo, se aclara que si uno de los Consorciados o integrante de la Unión Temporal, cumple, se tendrá en cuenta ese único integrante, según manual de Colombia compra eficiente M-DVRHPC - 04.

14.5 CAPACIDAD FINANCIERA El componente financiero se verificará en el Registro Único de Proponentes - que se encuentre en firme, con corte a 31 de Diciembre de 2016.

El Comité Evaluador calculará los siguientes indicadores financieros y verificará el cumplimiento

de las condiciones que se detallan a continuación. a) Liquidez:

Deberá ser mayor o igual a Uno Punto Diez (1.10)

Liquidez = (Activo Corriente / Pasivo Corriente) ≥ 1,10


GESTIÓN JURÍDICA

CONTRATACIÓN




Pag.46

Donde, LPP = Liquidez del proponente plural Li = Liquidez del consorciado i i = 1 hasta n número de miembros del Consorcio o Unión Temporal

En caso de ser proponente plural, este indicador se calculará con base en la Suma Aritmética Simple de la liquidez de cada integrante del Consorcio o Unión Temporal, sin importar su porcentaje de participación en el Consorcio o Unión Temporal. Sin embargo, se aclara que si uno de los Consorciados o integrante de la Unión Temporal, cumple, se tendrá en cuenta ese único integrante.

Nota: Si el proponente no cuenta con obligaciones financieras a corto plazo, es imposible calcular la Liquidez, por lo anterior, de darse esta situación, el proponente resultará habilitado. Lo anterior se sustenta en que, para el cálculo del indicador, el denominador de la fórmula es el Pasivo Corriente, al realizarse el cálculo con el denominador cero (0), el resultado será INDETERMINADO. b) Nivel de Endeudamiento: Deberá ser menor o igual al Cero Punto Cincuenta (0.50)

Nivel de Endeudamiento = (Pasivo Total / Activo Total) ≤ 0,50

Donde, NEPP = Endeudamiento del Proponente Plural NEi = Endeudamiento del Consorciado i %PART = Porcentaje de participación en el consorcio o unión temporal i = 1 hasta n número de miembros del consorcio o unión temporal.

En caso de ser proponente plural, este indicador se calculará con base en la Suma Aritmética Simple del Nivel de Endeudamiento de cada integrante del Consorcio o Unión Temporal, afectada por su porcentaje de participación en el Consorcio o Unión Temporal.

c) Razón de Cobertura de Intereses: Deberá ser mayor o igual a Cuatro (4)

Utilidad Operacional / Gastos de Intereses ≥ 4

Donde, RCPP = Razón de Cobertura del proponente plural


GESTIÓN JURÍDICA

CONTRATACIÓN




Pag.47

RCI = Razón de Cobertura del consorciado i %PART = Porcentaje de participación en el Consorcio o Unión Temporal i = 1 hasta n número de miembros del Consorcio o Unión Temporal

En caso de ser proponente plural, este indicador se calculará con base en la suma aritmética simple de la Razón de Cobertura de cada integrante del Consorcio o Unión Temporal, afectada por su porcentaje de participación en el Consorcio o Unión Temporal.

Nota: Si el proponente no cuenta con obligaciones financieras, es imposible calcular la Razón de Cobertura de Intereses, por lo anterior, de darse esta situación, el proponente resultará habilitado. Lo anterior se sustenta en que, para el cálculo del indicador, el denominador de la fórmula son los gastos financieros, al realizarse el cálculo con el denominador cero (0), el resultado será INDETERMINADO. 14.6 CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL: El Cálculo de la Capacidad Residual para el presente proceso se hará de conformidad con lo establecido en el Artículo 2.2.1.1.1.6.4 del Decreto 1082 de 2015 los manuales de Colombia Compra Eficiente, así: CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROCESO DE CONTRATACIÒN

Para el presente proceso será:

Capacidad Residual del Proceso de Contratación = $466.559.853 - $139.967.956

Capacidad Residual del Proceso de Contratación = $326.591.897,00

IMPORTANTE: Si el proponente es un Consorcio o Unión Temporal la Capacidad Residual será la Suma Aritmética Simple de las capacidades residuales de cada uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal sin importar su porcentaje de participación.

NOTA: La Entidad efectuará el Cálculo de la Capacidad Residual del Proponente de forma manual de acuerdo a los lineamientos establecidos en la “Guía para determinar y verificar la Capacidad Residual del Proponente en los Procesos de Contratación de Obra Pública (Versión G-DVCR-02)” publicado en el Portal Web de Colombia Compra Eficiente del 29 de Julio de 2014. Lo anterior obedece a que el aplicativo no permite ingresar la totalidad de la información que eventualmente pueda tener un contrato en ejecución, como los contratos que fueron suspendidos y reiniciados, los contratos que fueron prorrogados, los contratos que no cuentan con Acta de Inicio, entre otros.

En los contratos en cuya certificación no se pueda determinar la fecha de inicio se tendrán en cuenta la fecha de suscripción del contrato.


GESTIÓN JURÍDICA

CONTRATACIÓN




Pag.48

CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE El proponente debe acreditar una Capacidad Residual igual o superior a la Capacidad establecida en los Documentos del presente Proceso de Contratación; por consiguiente la Capacidad Residual del Proponente será suficiente sí:

El proponente deberá demostrar que su operación o actividad comercial le permite asumir nuevas obligaciones derivadas de la presente contratación y para ello debe presentar la siguiente información para acreditar su Capacidad Residual:

a) La lista de los Contratos en Ejecución, así como el valor y plazo de tales contratos, Anexo 3C. b) La lista de los Contratos en Ejecución, suscritos por Sociedades, Consorcios o Uniones

Temporales, en los cuales el proponente tenga participación, así como el valor y plazo de tales contratos, Anexo 3C.

c) El Estado de Resultados auditado que contiene el mejor ingreso operacional de los últimos cinco (5) años y el Balance General auditado del último año, suscrito por el interesado o su representante legal y el revisor fiscal si está obligado a tenerlo, o el auditor o contador si no está obligado a tener revisor fiscal. Si se trata de proponentes obligados a tener RUP VIGENTE, sólo deberán presentar como documento adicional el Estado de Resultados que contiene el mejor ingreso operacional de los últimos cinco (5) años.

De acuerdo al Decreto 1082 del año 2015 y lo estipulado en el Artículo 72 de la Ley 1682 de 2013, el cálculo de la Capacidad Residual del Proceso de Contratación incluirá: Experiencia (E), Capacidad Financiera (CF), Capacidad Técnica (CT), Capacidad de Organización (CO) y los Saldos de Contratos en Ejecución (SCE); según la siguiente fórmula:

A cada uno de los factores se le asignará el siguiente puntaje máximo:

Nota: La Capacidad de Organización (CO) no tiene asignación de puntaje porque su unidad de medida es en pesos colombianos y constituye un factor multiplicador de los demás factores.


GESTIÓN JURÍDICA

CONTRATACIÓN




Pag.49

A. Capacidad de Organización (CO): Según el Manual de Colombia Compra Eficiente, la Capacidad de Organización (CO), corresponde a los ingresos operacionales teniendo en cuenta lo siguiente:

Nota: Si los ingresos operacionales del proponente con uno (1) o más años de información financiera es menor a USD 125.000, la Capacidad de Organización del proponente será igual a USD 125.000. COP$ 272.541.000.

B. Experiencia (E): La Experiencia (E) del oferente para propósitos de la Capacidad Residual se acreditará por medio de la relación entre: (I) El valor total en pesos de los contratos relacionados con la actividad de la construcción inscritos por el proponente en el RUP VIGENTE en el segmento “72. Servicios de Edificación, Construcción de Instalaciones y Mantenimiento” del Clasificador de Bienes y Servicios; y (II) el Presupuesto Oficial que para este caso es $466.559.853,00

Para calcular el factor de experiencia (E) para efectos de la Capacidad Residual de un miembro de un oferente plural se tendrá en cuenta su porcentaje de participación en el Proceso de Contratación, así como los valores en Pesos de todos los contratos inscritos en el RUP VIGENTE en el Segmento 72.

Para acreditar el factor de experiencia (E), el proponente debe diligenciar el formato correspondiente al Anexo No. 3A, el cual contiene los contratos inscritos en el segmento 72 y su valor total en pesos colombianos liquidados con el SMMLV.

Las personas jurídicas con existencia inferior a tres (3) años, pueden acreditar la experiencia de sus accionistas, socios o constituyentes.

El puntaje asignado al factor de experiencia (E) se asignará con base en la siguiente tabla:


GESTIÓN JURÍDICA

CONTRATACIÓN




Pag.50

C. Capacidad Financiera (CF): La capacidad financiera (CF) del proponente se obtiene teniendo en cuenta el índice de liquidez con base en la siguiente fórmula:

El puntaje para la liquidez se asignará con base en la siguiente tabla:

Nota: El índice de liquidez se verificará en el RUP VIGENTE.

D. Capacidad Técnica (CT): La Capacidad Técnica (CT) se calificará teniendo en cuenta el número de socios y profesionales de la Arquitectura, Ingeniería y geología vinculados mediante una relación laboral o contractual conforme a la cual desarrollen actividades relacionadas directamente a la construcción. Para acreditar la Capacidad Técnica (CT) el proponente debe diligenciar el Anexo No. 3B.

El puntaje de la Capacidad Técnica será asignado con base en la siguiente tabla:

E. Saldos de Contratos en Ejecución: El proponente deberá presentar un certificado suscrito por su representante legal y su revisor fiscal (si está obligado a tenerlo), o por el contador o su auditor independiente, el cual contenga la lista de los Contratos en Ejecución, tanto a nivel nacional como internacional, indicando:

a) Número del Contrato b) Entidad Contratante c) Objeto del Contrato d) El valor del Contrato e) La fecha de inicio de las obras objeto del contrato incluyendo día, mes y año (dd-mm-aaaa) f) La fecha de Terminación de las obras objeto del contrato incluyendo día, mes y año (dd-mm-

aaaa) g) El plazo del Contrato en meses h) Oferente plural SI - NO


GESTIÓN JURÍDICA

CONTRATACIÓN




Pag.51

i) Si la obra la ejecuta un Consorcio o Unión Temporal deberá incluir el porcentaje de participación del oferente que presenta el certificado.

j) ¿Está suspendido? Sí el contrato se encuentra suspendido el oferente debe escribir la palabra “SI”, de lo contrario, el oferente debe escribir la palabra “NO”.

k) Fecha de Suspensión; si el contrato se encuentra suspendido, el oferente debe ingresar la fecha de suspensión (dd-mm-aaaa). Si un contrato se encuentra suspendido, el cálculo del saldo del Contrato en ejecución de dicho contrato debe calcularse asumiendo que lo que falta por ejecutar empezará a ejecutarse en la fecha de la presentación de la oferta del Proceso de Contratación.

l) Días Ejecutados m) Días por Ejecutar.

Nota: Si el proponente no tiene contratos en ejecución, el certificado deberá acreditar dicha circunstancia.

15. EVALUACIÓN DE LA OFERTA

La Gobernación de Risaralda evaluara las Ofertas de los Proponentes que hayan acreditado los

requisitos habilitantes. En la Evaluación de las Ofertas El departamento de Risaralda realizará ponderación del factor económico, Apoyo a la Industria Nacional y el Componente de calidad. La evaluación de las ofertas, se realizará únicamente a las proponentes que se encuentren habilitados y esta se llevará a cabo por parte del Comité Asesor y Evaluador que designe el DEPARTAMENTO, que podrá estar conformado por funcionarios o contratistas de la Secretaría de Infraestructura; se evaluará las Ofertas de los Proponentes que hayan acreditado los requisitos habilitantes de que trata la el numeral 14. Los criterios aquí evaluados no son subsanables. En la Evaluación de las Ofertas el Departamento de Risaralda realizará ponderación del factor económico, Apoyo a la Industria Nacional y el Componente de Calidad de acuerdo con los valores indicados en la presente Tabla. Las Ofertas deben presentarse de acuerdo a los cuadros del Anexo No. 7A establecido en el presente Pliego de Condiciones como el formato para presentación de la Oferta. Se evaluarán la (s) Propuesta (s) mediante la aplicación del siguiente puntaje: La calificación de las ofertas se hará con base en los siguientes parámetros, para un valor total de 200 Puntos posibles:


GESTIÓN JURÍDICA

CONTRATACIÓN




Pag.52

CRITERIO DE EVALUACIÓN PUNTAJE

Componente de Calidad 60 Puntos

Componente de Apoyo a la Industria Nacional 40 Puntos

Componente Económico 100 Puntos

TOTAL 200 PUNTOS

Del Puntaje Total obtenido se hará disminución en el puntaje si el proponente presenta la siguiente condición:

Disminución de Un (1) punto por cada multa o incumplimiento en firme y registrados en la Registro Único de Proponentes (RUP), y registradas en el último año contados hacia atrás a partir del cierre.

15.1 COMPONENTE DE CALIDAD. Conforme a la Ley 1150 de 2007, este criterio no es subsanable.

Dadas las constantes fallas geológicas que se presentan en el punto que pretende ser intervenido con el proceso de selección, es necesario para la Entidad, garantizar que el personal pendiente de la ejecución de la obra, cuente con la experiencia similar al objeto que se va ejecutar, de tal manera que pueda cumplirse el alcance de la misma.

PUNTAJE POR CALIDAD: 60 PUNTOS Distribuidos para Un (1) director de obra el cual tendrá un puntaje máximo de treinta (30) puntos y un (1) residente de obra el cual tendrá un puntaje máximo de treinta (30) puntos. 15.1.1 DIRECTOR DE OBRA:

Director de Obra 1 Puntaje Máximo: 30 puntos

Ser Ingeniero Civil o Ingeniero de Vías y Transporte, con Tarjeta donde se acredite dicha profesión, Certificado de Vigencia de la Tarjeta, y presentar carta de compromiso como Director de obra. a) Experiencia General: Contados a partir de la expedición de la Tarjeta donde se acredite dicha profesión, Ponderado así: De Cinco (5) años y un (1) día a Ocho (8) años: 10 puntos De Ocho (8) años y un (1) día en adelante 15 puntos b) Experiencia Específica del Director de Obra 1: Para obtener puntos en este componente el proponente deberá presentar máximo dos (2) certificados que demuestren la Experiencia Específica con una duración como mínimo de seis (6) meses así: como Contratista o Maestro de Obra, en contratos de Obras de Pavimentación, y/o mantenimiento, y/o mejoramiento, y/o reparación, y/o de construccion, y/o rehabilitacion, de vias secundarias vehiculares en Concreto asfáltico, donde se verifiquen, las siguientes cantidades:


GESTIÓN JURÍDICA

CONTRATACIÓN




Pag.53

• Concreto Asfáltico para bacheo, en una cantidad mínima de 313 M3 • Base granular para bacheo, en una cantidad mínima de 88 M3 • Demolición y/o fresado de pavimento flexible e > 0,07 m, en una cantidad mínima de 3136 M2 ó 219.52 M3 •Lineas de demarcación vial una línea, en una cantidad mínima de 6000 M Una vez cumplido el requisito la Entidad ponderará el tiempo de las obras y procederá a calificar así: De Un (1) mes calendario y un (1) día a Seis (6) meses calendario: 10 puntos De Seis (6) meses calendario y un (1) día en adelante 15 puntos

Para el presente caso, el Director de Obra, será con una dedicación del 30%

15.1.2 RESIDENTE DE OBRA.

Residente de Obra 1 Puntaje Máximo: 30 puntos Ser Ingeniero Civil o Ingeniero de Vías y Transporte, con Tarjeta donde se acredite dicha profesión, Certificado de Vigencia de la Tarjeta, y presentar carta de compromiso como Residente de obra. a) Experiencia General: Contados a partir de la expedición de la Tarjeta donde se acredite dicha profesión, Ponderado así: De Cinco (5) años y un (1) día a Ocho (8) años: 10 puntos De Ocho (8) años y un (1) día en adelante 15 puntos b) Experiencia Específica del Residente de Obra 1: Para obtener puntos en este componente el proponente deberá presentar máximo dos (2) certificados que demuestren la Experiencia Específica así: como Contratista o Residente de Obra, en contratos de Obras de Pavimentación, y/o mantenimiento, y/o mejoramiento, y/o reparación, y/o de construccion , y/o rehabilitacion, de vias secundarias vehiculares en Concreto asfáltico, donde se verifiquen las siguientes cantidades: • Concreto Asfáltico para bacheo, en una cantidad mínima de 235 M3 • Base granular para bacheo, en una cantidad mínima de 66 M3 • Demolición y/o fresado de pavimento flexible e > 0,07 m, en una cantidad mínima de 2352 M2 164,64 M3 •Lineas de demarcación vial una línea, en una cantidad mínima de 4500 M Una vez cumplido el requisito la Entidad ponderará el tiempo de las obras y procederá a calificar así: De Un (1) mes calendario y un (1) día a Dos (2) meses calendario: 10 puntos De Dos (2) meses calendario y un (1) día en adelante 15 puntos


GESTIÓN JURÍDICA

CONTRATACIÓN




Pag.54

Para el presente caso, el Residente de Obra, será con una dedicación del 100%

IMPORTANTE: Entiéndase por Experiencia General, el tiempo tomado desde la fecha de expedición de la tarjeta profesional, por lo tanto, es necesario anexarla, para verificar la fecha de expedición. En cada caso; la Experiencia Específica será la sumatoria en meses de tiempos de trabajo que completen lo especificado. La experiencia (General y Específica) se contabilizará hasta la fecha de cierre del presente proceso. Nota: La contabilización de los meses se contará de 30 días calendario. Las certificaciones presentadas para cumplir con la experiencia de la presente selección abreviada deben corresponder a obras terminadas, como lo demuestre en los certificados de obra expedidas por la entidad competente, además deberán contener la información mínima que se solicita en los pliegos. La experiencia se acreditará mediante certificación de contrato de obra. La fecha de terminación de los contratos certificados debe estar comprendida entre la fecha de expedición de la matricula profesional del proponente y la fecha de cierre del plazo de la presente selección abreviada. En el caso que el certificado aportado, para acreditar la experiencia específica del Director y/o Residente, haya sido expedido por el contratista principal de la obra, se deberá anexar cualquier documento inherente al contrato (Certificado, Actas de Recibo, Actas de Liquidación o Actas Finales de Obra) expedida por la entidad competente. En caso de que el Director y/o Residente sea el contratista principal de la obra, para acreditar la experiencia específica, es necesaria la presentación del certificado de obra y cualquier documento inherente al contrato, sí el certificado de obra requiere complementarse (actas de recibo, actas de liquidación o actas finales de obra expedidas por la entidad competente) donde se evidencie la información complementaria. (Lo anterior no sustituye el certificado de obra). Los Certificados y/o Actas de Recibo y/o Actas de Liquidación y/o Actas Finales de Obra deberán contener la siguiente información:

- Identificación de la Entidad o Empresa contratante - Identificación del Contratista - Número del Contrato - Objeto del Contrato - Valor del Contrato - Fecha de iniciación y Terminación del Contrato - Tiempo de Ejecución


GESTIÓN JURÍDICA

CONTRATACIÓN




Pag.55

- Cargo desempañado de quien firma el certificado. En las certificaciones que se adjunten para acreditar la experiencia del Director y del Residente, no se realizará doble contabilización cuando se presenten experiencias en periodos simultáneos (tiempos traslapados), tampoco se tendrá en cuenta tiempo por suspensiones. Los tiempos traslapados solo serán doblemente contabilizados si las certificaciones son como contratista. (Estos últimos criterios aplicaran siempre y cuando se estén evaluando tiempos). La Entidad aclara para el presente proceso, que la carta de compromiso tanto del director de obra como del residente harán parte del componente de calidad, pues dichos documentos determinar quiénes son los profesionales ofertados por el proponente que deben ser calificados por el comité evaluador; por lo tanto, su mal diligenciamiento o su no presentación, hará que la calificación sea cero (0).

15.2 COMPONENTE APOYO DE LA INDUSTRIA NACIONAL: Conforme a la Ley 1150 de 2007, este criterio no es subsanable.

Puntaje Máximo: 40 Puntos

Este componente se evaluará en razón a la procedencia de los servicios ofrecidos por el proponente, así: Se evaluará APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL, que empleará el contratista a partir de la información suministrada por los proponentes en el Anexo No. 5 "Apoyo a la Industria Nacional".

OFERTA PUNTAJE

a) Servicios Nacionales Se Asignan 40 Puntos

b) Servicios Extranjeros Se Asignan 25 Puntos

a) Servicios Nacionales: Se otorgarán Cuarenta (40) puntos al oferente que acredite que el 100%

de los servicios objeto de la presente Selección Abreviada son de origen nacional.

b) Servicios de Origen Extranjero: Se otorgarán Veinticinco (25) puntos al oferente que acredite que los servicios ofrecidos objeto de la presente Selección Abreviada son de origen extranjero y tienen incorporados componentes colombianos en servicios profesionales, técnicos, operativos, etc.

Nota 1: En este factor de calificación se otorgará el mismo tratamiento de servicios nacionales a aquellos servicios originarios de los países con los que Colombia ha negociado trato nacional en materia de compras estatales y de aquellos países en los cuales a las ofertas de servicios colombianos se les conceda el mismo tratamiento otorgado a sus bienes y servicios nacionales. En este caso se demostrará con informe de la respectiva Misión Diplomática, que se acompañará a la oferta, sin el cual se considerará este tratamiento en la presente contratación.


GESTIÓN JURÍDICA

CONTRATACIÓN




Pag.56

Nota 2: Los factores de ponderación no son susceptibles de ser subsanados ni mejorados ni modificados por el proponente una vez cerrado el proceso de selección.

15.3 COMPONENTE ECONOMICO. Conforme a la Ley 1150 de 2007 este criterio no es subsanable. La propuesta económica se evaluará así:

No se aceptará ningún tipo de enmendadura en el Cuadro de la Propuesta, que no venga claramente refrendada con la firma del Proponente, ni el Cuadro con información ilegible, incompleta o que no esté determinada claramente o que induzca a error; si esto ocurre la Oferta será automáticamente rechazada.

La Propuesta Económica se evaluará así: El Departamento de Risaralda evaluará económicamente en la Adjudicación las Propuestas habilitadas Técnica, Jurídica y Financieramente y quienes hayan subsanado satisfactoriamente procediendo a la apertura del sobre No. 3 que contiene la propuesta económica; mediante la aplicación del siguiente puntaje:

PRECIO GLOBAL: 100 Puntos Se verificará el valor total de la propuesta. Si este valor es mayor que el presupuesto oficial será descalificado y no les será aplicado el procedimiento. PROCEDIMIENTO: 100 Puntos

Al factor precio global se le asignan Cien (100) puntos, los cuales se otorgarán de acuerdo con el siguiente procedimiento: Fórmulas para evaluar el Factor Económico La Gobernación de Risaralda, a partir del valor de las Ofertas debe asignar máximo de Cien (100) puntos acumulables de acuerdo con el Método seleccionado para la Evaluación de la Oferta Económica:

Métodos de Evaluación de la Oferta Económica

Método

Media Aritmética

Media Aritmética Alta

Media Geométrica con presupuesto oficial

Para la determinación del método de evaluación se tomarán los primeros dos dígitos decimales de la Tasa Representativa del Mercado (TRM) que esté vigentes a la fecha de adjudicación del presente proceso y este valor se tomara de la página web de la Superintendencia Financiera de Colombia. El método debe ser escogido de acuerdo a los rangos establecidos en la tabla que se presenta a continuación.


GESTIÓN JURÍDICA

CONTRATACIÓN




Pag.57

Asignación de Método de Evaluación según TRM

Rango (Inclusive) Número Método

De 0.00 a 0.33 1 Media aritmética

De 0.34 a 0.66 2 Media aritmética alta

De 0.67 a 0.99 3 Media geométrica con presupuesto oficial

MEDIA ARITMETICA.

Consiste en la determinación del promedio aritmético de las Ofertas que no han sido rechazadas y se encuentran válidas, para esto se aplicará la siguiente fórmula:

X= Media aritmética. Xi= Valor total presentado de la propuesta i n = Número total de las Ofertas válidas presentadas. Obtenida la media aritmética se procederá a ponderar las Ofertas de acuerdo con la siguiente formula.

X = Media aritmética. Vi= Valor total presentado de cada una de las Ofertas i i = Número de propuesta. En el caso de Ofertas económicas con valores mayores a la media aritmética se tomará el valor absoluto de la diferencia entre la media aritmética y el valor de la propuesta, como se observa en la fórmula de ponderación. MEDIA ARITMETICA ALTA Consiste en la determinación de la media aritmética entre el valor total corregido de la propuesta válida de más alta y el promedio aritmético de las Ofertas que no han sido rechazadas y se encuentran válidas, para esto se aplicará la siguiente fórmula:


GESTIÓN JURÍDICA

CONTRATACIÓN




Pag.58

XA = Media aritmética alta Vmax = Valor Total presentado de la propuesta más alta. X = Promedio Aritmético de las ofertas validadas. Obtenida la media aritmética alta se procederá a ponderar las Ofertas de acuerdo con la siguiente fórmula:

XA = Media Aritmética Alta. Vi = Valor total presentado de cada una de las Ofertas i i = Número de propuesta. En el caso de Ofertas económicas con valores mayores a la media aritmética alta se tomará el valor absoluto de la diferencia entre la media aritmética alta y el valor de la propuesta, como se observa en la fórmula de ponderación. Las Ofertas que no estén definidas como válidas no se les tendrá en cuenta puntaje alguno, por concepto de Apoyo a la Industria Nacional y Factor de Calidad.

MEDIA GEOMETRICA CON PRESUPUESTO OFICIAL

Para el cálculo de la media geométrica con presupuesto oficial se tendrá en cuenta el número de Ofertas válidas y se incluirá el presupuesto oficial del proceso o módulo de acuerdo al siguiente cuadro:

Número de Ofertas (n) [número]

Número de veces en las que se incluye el presupuesto oficial (nv) [veces]

1 – 3 1

4 – 6 2

7 – 9 3

10 – 12 4

13 – 15 5

…

Y así sucesivamente por cada tres Ofertas válida se incluirá una vez el presupuesto oficial del proceso o módulo.


GESTIÓN JURÍDICA

CONTRATACIÓN




Pag.59

Seguidamente se determinará la media geométrica con la inclusión del presupuesto oficial de acuerdo a lo establecido en el cuadro anterior mediante la siguiente fórmula:

PnPPPOnvPOPOnnvGpo ...21...)(

Donde, Gpo = Media geométrica con presupuesto oficial. nv = Número de veces que se incluye el presupuesto oficial (PO). n = Número de Ofertas económicas válidas. PO = Presupuesto oficial del proceso. P1 = Valor de la propuesta económica presentada por el Proponente i. Establecida la media geométrica se procederá a determinar el puntaje para cada Proponente mediante el siguiente procedimiento:

Gpo = Media geométrica con presupuesto oficial. Vi = Valor total presentado de cada una de las Ofertas i i = Número de propuesta. En el caso de Ofertas económicas con valores mayores a la media geométrica con presupuesto oficial se tomará el valor absoluto de la diferencia entre la media geométrica con presupuesto oficial y el valor de la propuesta, como se observa en la fórmula de ponderación Nota: La Aplicación de la fórmula se hará el día y a la hora prevista en el cronograma para la adjudicación. PUNTAJE TOTAL ASIGNADO A LOS PROPONENTES: De acuerdo a la forma determinada por la Entidad para calificar el presente proceso, el proponente podrá obtener hasta un total de 200 puntos posibles previo cumplimiento de todos los requisitos solicitados en los Componentes de Calidad, Apoyo a la Industria Nacional y Económico, se reitera que, de presentarse las siguientes situaciones, del puntaje total obtenido por el proponente la Entidad tendrá en cuenta lo siguiente:


GESTIÓN JURÍDICA

CONTRATACIÓN




Pag.60

Disminución de Un (1) punto por cada multa o incumplimiento en firme y registrados en la Registro Único de Proponentes (RUP).

15.3.1 CORRECCIÓN ARITMÉTICA (Al Primero en el orden de elegibilidad) De manera secuencial se seguirá el siguiente procedimiento: 1 Se realizará la comparación de los análisis de precios unitarios con los contenidos en cuadro de la

propuesta, revisando que ambos cuenten adicionalmente con la totalidad de los ítems solicitados por la Entidad. Sí existe diferencia en la unidad de medida y pago en cualquier ítem de pago la oferta se rechazará. Si existen diferencias entre el valor del APU frente al valor unitario ofertado en el presupuesto del oferente, primará el presentado en el APU, y este será remplazado en el cuadro de la propuesta.

2 Se revisará la integralidad del cuadro de la propuesta, revisando las operaciones aritméticas y sus

resultados en el mismo; si se encontrara error o inconsistencia, se procederá a corregir los resultados. Si el resultado de la corrección supera más o menos EL CERO PUNTO DOS POR CIENTO (0.2%) del valor de la oferta con respecto a si misma o supera el presupuesto oficial, la propuesta será rechazada. En todo caso el valor total de la propuesta, para la evaluación económica, será el que resulte corregido en dicha revisión.

No aceptará ningún tipo de enmendadura en el cuadro de la propuesta, que no venga claramente refrendada con la firma del proponente, si esto ocurre la oferta será automáticamente rechazada.

En la Revisión Aritmética se corregirá el Formulario, teniendo en cuenta la integralidad del mismo, es decir cada columna y fila que lo integran.

3 Se revisará de los anexos de programación en caso de haber elaborado la programación de

manera manual (Anexo 19), o directamente del programa, que esté la totalidad de los Items contenidos en el cuadro de la propuesta; si no están toda la propuesta se rechaza. En caso de rechazo se continuará con el proponente que esté en el siguiente orden de elegibilidad.

4 Se cotejará el valor del Costo Directo de cada ítem (cantidad multiplicada por el valor unitario)

contenido en los anexos de programación en caso de haber elaborado la programación de manera manual (Anexo 32), o directamente del software de gestión del diagrama de Gantt columna de costos que deberá tener asignados los recursos (material, trabajo y costo) a cada tarea, con los costos consignados en el cuadro de la propuesta, aceptando una diferencia de ± 0.2%. Si no está la información en medio impreso o digital, o no están asignados los recursos de manera discriminada a todas las tareas, o están asignados de manera global (mano de obra, transporte, materiales, equipo-herramienta), o no están las cantidades de los insumos de todas las actividades, la propuesta se rechaza. En caso de rechazo se continuará con el proponente que esté en el siguiente orden de elegibilidad. Los casos por los que hay rechazo se muestran a continuación:


GESTIÓN JURÍDICA

CONTRATACIÓN




Pag.61

Recursos asignados de manera global no discriminados

No están las cantidades de los insumos

5 Se cotejará el valor del Costo Directo de la Obra contenido en los anexos de programación en

caso de haber elaborado la programación de manera manual (Anexo 32), o directamente del software de gestión del Flujo de Caja con el contenido en el cuadro de la propuesta, aceptando una diferencia de ± 0.2%. En caso de rechazo se continuará con el proponente que esté en el siguiente orden de elegibilidad.

6 Se cotejará el valor del Costo Total contenido en el Plan Financiero (Anexo 25 de la programación manual) con el valor del Costo Total del cuadro de la propuesta aceptando una diferencia de ± 0.2%. Los valores del Plan Financiero, para los que usaron software de gestión de proyectos, se cotejarán con los valores del informe “Visión General de Costo de Recursos”, aceptando una diferencia de ± 0.2%. En caso de rechazo se continuará con el proponente que esté en el siguiente orden de elegibilidad.

El proponente deberá tener en cuenta al momento de elaborar su programación, el desarrollo de ejecución más adecuado para agotar la totalidad de los ítems involucrados en la propuesta, teniendo presente las condiciones climáticas, tiempos de transporte y modos de ejecución en condiciones


GESTIÓN JURÍDICA

CONTRATACIÓN




Pag.62

normales. El programa debe presentarse en forma coherente con rendimientos factibles, con el fin de que la ejecución se pueda desarrollar sin demoras y atrasos. Con lo anterior, se validará la coherencia de los análisis de precios unitarios, el costo directo del cuadro de la propuesta presentado por el oferente, que deberá ser el mismo costo directo resultante de la elaboración de la programación. Para más detalle del contenido de la Programación de Obra el proponente deberá tener en cuenta lo contemplado en el numeral 15.3.1.1 del pliego de Condiciones. En esta etapa la propuesta será rechazada en los siguientes casos:

Cuando No se anexe la Propuesta Económica en las condiciones solicitadas en el Cuadro de la Propuesta Anexo No. 8 del Pliego de Condiciones.

Cuando la propuesta económica esté incompleta, es decir que no oferte las cantidades y/o los ítems solicitados sean modificados en su descripción o especificación técnica, o estén incompletos.

Cuando se varíe en el cuadro de la propuesta la unidad de medida del ítem según anexo No 8. del cuadro de la propuesta.

Cuando se varíe la cantidad de uno o más ítems en comparación con el Cuadro de la Propuesta, Anexo 8 del pliego de condiciones.

Cuando el proponente no presente la totalidad de los análisis de precios unitarios o que alguno de ellos esté incompleto.

Cuando el proponente presenta o incluye un porcentaje por imprevistos o I (dentro de la desagregación del AU) de su propuesta.

Cuando el proponente no incluya la totalidad de los anexos de programación en medio digital o impreso, en caso de haber elaborado la programación de forma manual.

Cuando el proponente en caso de haber elaborado la programación de manera manual no incluya en el Anexo 17 la totalidad de los Items contenidos en el cuadro de la propuesta, o cuando no esté la información en medio impreso o digital, o no estén asignados los recursos (material, trabajo y costo) a todas las tareas, o cuando algunos de ellos estén asignados en forma global y no discriminados, o cuando no están las cantidades de los insumos de todas las actividades.

Cuando el resultado de la corrección supera más o menos el CERO PUNTO DOS POR CIENTO (0.2 %) del valor de la Oferta con respecto a sí misma o supere el presupuesto oficial.

Cuando el valor total del Costo Directo de cada ítem (cantidad multiplicada por el valor unitario) contenido en los anexos de programación en caso de haber elaborado la programación de manera manual (Anexo 32), o directamente del software de gestión del diagrama de Gantt columna de costos, comparado con los costos consignados en el cuadro de la propuesta difiere en más del ± 0.2%.

Cuando el valor del Costo Directo de la Obra contenido en los anexos de programación en caso de haber elaborado la programación de manera manual (Anexo 32), o directamente del software de gestión del diagrama de Gantt columna de costos que deberá tener asignados los recursos presente una diferencia de ± 0.2 % con el consignado en el cuadro de la propuesta.


GESTIÓN JURÍDICA

CONTRATACIÓN




Pag.63

Cuando la diferencia del valor del Costo Total contenido en el Plan Financiero (Anexo 25 de la programación manual) comparado con el valor del Costo Total del cuadro de la propuesta sea de ± 0.2%.

Cuando la diferencia de los valores contenidos en el Plan Financiero, para los que usaron software de gestión de proyectos, comparados con los valores del informe “Visión General de Costo de Recursos”, sea de ± 0.2%.

Cuando la diferencia del Costo Total contenido en el Plan Financiero comparado con el valor del Costo Total del cuadro de la propuesta sea superior al ± 0.2%.

Cuando modifique el valor de los ítems a pagar según factura (SF)

Cuando no presente el análisis del AU, o no presente la programación en medio digital, o no presente los anexos de programación en caso de haber elaborado la programación de manera manual, o no presente en medio digital o impreso en Plan Financiero.

Para todos los efectos del cuadro de la propuesta, se debe ajustar al peso, ya sea por exceso o por defecto, de los valores consignados en este formulario así: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a cinco, se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a cinco se aproximará por defecto al número entero inferior del peso.

Importante: La Entidad no tomará como errores aritméticos la aproximación por decimales.

15.3.1.1 PROGRAMACIÓN DE OBRA La Entidad aclara que los proponentes son libres de realizar la programación de forma manual diligenciando los formatos suministrados, o podrán hacer uso de Software de gestión de proyectos. El proponente deberá definir el proceso de construcción acorde con las necesidades del proyecto, como especificaciones de construcción, recursos a utilizar (materiales, herramienta, equipos y personal), los rendimientos de los recursos, las cantidades de obra y el plazo establecido. Para ello, deberá presentar un programa de obra y su respectivo diagrama de flujo de inversiones. Requisitos Generales: a) La Programación de Obra debe ser estructurada por actividades o tareas. No se aceptan programas por capítulos. Todos los ítems del formulario de cantidades de obra deberán hacer parte del programa. b) El plazo del programa de obra presentado, deber ser igual al ofertado en la Carta de Presentación de la Propuesta y en ningún caso superior al plazo establecido en el Pliego de Condiciones. c) Se debe presentar el Diagrama de Gantt el cual deberá señalar claramente una Ruta Critica conformada por actividades descritas en el cuadro de la propuesta, las cuales posean holgura total cero y deben tener un único inicio y un único fin y que a su vez determina el plazo de ejecución del contrato

Importante: La Entidad aclara que el proponente es libre de realizar la programación de forma manual diligenciando los formatos suministrados o podrán hacer uso de Software de gestión de proyectos.


GESTIÓN JURÍDICA

CONTRATACIÓN




Pag.64

PROGRAMACIÓN MANUAL La programación debe contener los siguientes sub-parámetros, así:

CRITERIOS

Numeral DESCRIPCION

1 CÁLCULO Y LISTA DE ACTIVIDADES Y RENDIMIENTOS.

2 RED O DIAGRAMA METODOS PERT/CPM – RUTA CRITICA

3 DIAGRAMA DE GANTT GENERAL

4 DIAGRAMA DE GANTT DE PERSONAL

5 PROCESO DE DISTRIBUCION Y NIVELACION DE RECURSOS

Es obligatoria la presentación y diligenciamiento de cada ANEXO básico que contiene la información requerida para el diligenciamiento de los sub-parámetros antes mencionados. El proponente deberá tener en cuenta al momento de elaborar su programación, el desarrollo de ejecución más adecuado para agotar la totalidad de los ítems involucrados en la propuesta, teniendo presente las condiciones climáticas, tiempos de transporte y modos de ejecución en condiciones normales. El programa debe presentarse en forma coherente con rendimientos factibles, con el fin de que la ejecución se pueda desarrollar sin demoras y atrasos. El proponente deberá tener en cuenta que la información consignada en los diagrama y Anexos exigentes para la elaboración de la programación, servirá de base para el control de la obra por parte de la interventoría y por lo tanto hará parte del contrato que se celebre, siendo la Entidad autónoma en la reserva del derecho de ajustar los programas de trabajo, a fin de coordinar las actividades de la obra y el tiempo total para ejecución de la misma y corregir eventualmente errores en la propuesta. Estos programas comenzarán a regir desde la fecha del acta de iniciación de la obra.

1.1.1. Descripción de la elaboración Como se observa en el cuadro anterior, la programación se debe desarrollar en cinco (5) sub parámetros, como se describe a continuación. (I) SUB-PARÁMETRO 1 - CÁLCULO Y LISTA DE ACTIVIDADES Y RENDIMIENTOS. Para la realización de este parámetro se tendrá en cuenta los Anexos que se relacionan así:

ORDEN PARAMETROS

ANEXO

No

1

RELACION DE ACTIVIDAD, RENDIMIENTO Y DURACION No 17

1 Lista de Cantidades y Presupuesto No 5

2 Calculo del A.U. No 10

3 Análisis de Precios Unitarios No 6

4 Duración Método PERT No 18


GESTIÓN JURÍDICA

CONTRATACIÓN




Pag.65

(II) SUB-PARAMETRO 2 - RED O DIAGRAMA POR EL MÉTODO PERT/CPM – RUTA CRÍTICA. Para la realización de este parámetro se tendrá en cuenta los Anexos que se relacionan así: Red, Diagrama de Actividades PERT/CPM. Ruta Crítica y Matriz de secuencia. La programación de obra debe presentarse por actividades o tareas, entendidas estas como la agrupación de uno o más ítem de obra, los cuales deberán estar asociados en forma coherente y correspondiente con la esencia de su actividad, es decir, deben agruparse de tal forma que la duración y sentido de los ítems puedan ser desarrollados como una sola actividad, en el correspondiente lapso de tiempo calculado e indicado por el proponente.

ORDEN PARAMETROS ANEXO

No

2

RED O DIAGRAMA METODO PERT/CPM – RUTA CRITICA

No 20

1 Lista de Actividades y Rendimientos No 17

2 Matriz de Actividades No 19

3 Calculo Duración Método PERT No 18

El uso de software para la automatización de los cálculos y representación del desarrollo de las actividades deberá tener en cuenta de igual manera las restricciones señaladas en los presentes Pliegos de Condiciones, y su presentación en Anexos o Formatos similares, en todo caso que contenga toda la información detallada o reportada en cada uno de los ANEXOS que se presentan. (III) SUB-PARAMETRO 3 - DIAGRAMA DE GANTT – RUTA CRÍTICA. Para la realización de este parámetro se tendrá en cuenta los Anexos que se relacionan así:


No

3

DIAGRAMA DE GANTT No 21

1 Programación Método CPM/PERT

No 20

2 Flujo de Inversión de Fondos (TIA– TTA) No 22

3 Flujo de Inversión de Fondo (TIT – TTT) No 23

4 Cuadro y Gráficos Comparativo de Flujos No 24

5 Plan Financiero.

No 25

(IV) SUB-PARAMETRO 4 - DIAGRAMA DE GANTT DE PERSONAL. Para la realización de este parámetro se tendrá en cuenta los Anexos que se relacionan así:


No

4

DIAGRAMA DE GANTT DE PERSONAL No 26

1 Programación Gantt No 21

2 Relación de Actividades y Rendimiento

No 17

3 Diagrama de Gantt – Flujo de Personal No 30


GESTIÓN JURÍDICA

CONTRATACIÓN




Pag.66

(V) SUB-PARAMETRO 5 - DISTRIBUCIÓN Y NIVELACIÓN DE RECURSOS. Para la realización de este parámetro se tendrá en cuenta los Anexos que se relacionan así:

PARAMETROS Escogencia de nivelación de recursos

ANEXO

5

Escogencia de la Nivelación No 29

Distribución de Recursos No 27

Nivelación de Recursos No 28

GANTT, Plan de Inversión y GANTT de Personal definitivos

Nos 31, 32 y 33

Probabilidad de Cumplir con el Plazo No 35

Histograma de nivelación de recursos No 34

1.1.2. Aspectos a considerar en la elaboración de la Programación:

Programación y Control de Obra. Es bien sabido que las herramientas de programación de obra se constituyen un proceso de control administrativo desde el punto de vista tanto de la planeación, la programación, la ejecución y en general para el control de todas y cada una de las actividades componentes de un proyecto de construcción, que debe desarrollarse dentro de un plazo estipulado y ajustado al máximo al presupuesto inicialmente estipulado para su desarrollo. Dada la importancia de este aspecto para el control de las obras por parte de la GOBERNACION DE RISARALDA resulta no solo conveniente, sino que es necesario determinar un conjunto de herramientas de planeación y control que le permitan a la ADMINISTRACION determinar el grado de ajuste de la obra en su desarrollo tanto en tiempo como en recursos, con el fin de tomar las acciones que resulten de dicha evaluación, sean estas de tipo preventivo o correctivo, según sea el caso. En consecuencia, la herramienta fundamental utilizada será la programación de obra por el método PERT (Program Evaluation and Review Technique) / CPM (Crítical Path Method), y el diagrama de GANTT. Las técnicas de programación de obras por el método de la ruta crítica (CPM), aplicados en el campo de la construcción, específicamente cuentan con una trayectoria de más de cuarenta años, comprobándose durante todo ese tiempo su conveniencia ya que brinda elementos de planeación y dirección, que se derivan del análisis lógico y consecuente de los factores más relevantes que intervienen en el desarrollo de una obra civil. Si bien es cierto los diagramas de barras tipo “Gantt” brindan elementos de análisis válidos, no suministran información suficiente sobre las interrelaciones entre las actividades que componen un proyecto de construcción, resultando los diagramas basados en el Método de la Ruta Crítica, mucho más precisos y útiles al momento de desarrollar análisis tendientes a determinar los efectos tanto económicos como temporales, de atrasos, avances y demás alteraciones propias de los proyectos de construcción.


GESTIÓN JURÍDICA

CONTRATACIÓN




Pag.67

Dada la importancia de este aspecto para el control de las obras por parte de la Entidad, resulta no solo conveniente, sino que es necesario determinar un conjunto de herramientas de planeación y control que le permitan a la misma determinar el grado de ajuste de la obra en su desarrollo, tanto en tiempo como en recursos, con el fin de tomar las acciones que resulten de dicha evaluación, sean estas de tipo preventivo o correctivo, según sea el caso. En consecuencia, la herramienta fundamental utilizada será la programación de obra por el método CPM (Crítical Path Method), en este caso, con sus herramientas probabilísticas que permitan aumentar el nivel de certeza en la ejecución simultanea de un proyecto de construcción “tipo” trasladado a variables de accesibilidad y disponibilidad de recursos. El programa de obra, representado en Diagramas de Gantt, Diagramas de ruta crítica y flujo de fondos son instrumentos fundamentales en la INTERVENTORIA de la obra y se busca que el interventor pueda realizar un estricto seguimiento, control y evaluación de los mismos durante la ejecución del contrato y la GOBERNACION DEL RISARALDA en consecuencia hará especial énfasis en el cumplimiento del mismo. Sistema de redes. El Sistema de redes, consiste en una planeación, programación y control de un proyecto, o de un proceso, llevado a un diagrama o red, en el cual se describe las etapas del proyecto, y su relación. Esta técnica de redes o mallas, no sólo se utiliza para la organización de trabajos, sino también para establecer control y vigilancia, en la interrelación de diferentes procesos. De igual forma, nos permite tener una visión del desarrollo de un proyecto a lo largo del tiempo, indicando puntos críticos en el cumplimiento de los objetivos propuestos, aplicando medidas correctivas, luego de haber detectado los puntos críticos, alternativas de planificación, para una óptima utilización de los recursos disponibles, determinando tiempos de iniciación y terminación de las etapas, sub-etapas, actividades, sus variables y duración del proyecto. Diagrama de barras o gráfico de Gantt. El diagrama de GANTT es una herramienta que le permite al usuario modelar la planificación de las tareas necesarias para la realización de un proyecto. Esta herramienta fue inventada por Henry L. Gantt en 1917. Debido a la relativa facilidad de lectura de los diagramas de GANTT, esta herramienta es utilizada por casi todos los directores de proyecto en todos los sectores. El diagrama de GANTT es una herramienta para el director del proyecto que le permite realizar una representación gráfica del progreso del proyecto, pero también es un buen medio de comunicación entre las diversas personas involucradas en el proyecto. Los datos contenidos en un cuadro de Gantt, estarán sujetos a los requerimientos exigidos en este proceso, siguiendo los siguientes parámetros: • Actividades o tareas, que generalmente se presentan en la parte izquierda del diagrama.


GESTIÓN JURÍDICA

CONTRATACIÓN




Pag.68

• Escala horizontal de tiempos, en donde se colocan las duraciones previstas para la realización de cada actividad. Debido a las desventajas del diagrama de barras, se exigirá también el uso de redes, por lo siguiente: • Por ser un elemento básicamente de control. La actualización permanente que requiere el gráfico, hace que este sea un instrumento más de control que de planeación. • Presentan actividades que ocurren en secuencia cuando coinciden la fecha de terminación de unas actividades y de la iniciación de las que siguen, pero a la vez otras que se traslapan, sin que en ningún caso se precise la magnitud del trabajo indicado, ni lo que ocurre en un momento determinado. • A mayor número de actividades, menos se puede precisar su interrelación. • La subdivisión de actividades, para una más fiel representación del trabajo. Método Pert. El método PERT, o Técnica de evaluación y revisión de programas (Program Evaluation and Review Technique), fue desarrollado como consecuencia de los estudios e investigaciones realizados por la Marina Americana, como este método supone que el tiempo requerido para realizar las actividades de un proyecto no repetitivo no se conoce en forma anticipada, se incorporan las probabilidades en el análisis de sus tiempos, y el concepto de valor esperado para estimar la duración total de todo el proyecto. El método PERT, supone que las actividades y sus relaciones en la red, están bien definidas, pero le da cabida a la incertidumbre en sus duraciones, y es por eso que este método trabaja con estimativos de tiempos, por lo cual se le conoce como un sistema probabilístico o estadístico. Debido a este factor, a cada actividad se le hacen tres estimativos de tiempos, que son: • Tiempo optimista. • Tiempo pesimista. • Tiempo más probable. Una de las características que debe tener un proyecto PERT, es que debe de ser un proyecto unitario, es decir que tenga una finalidad específica y no repetitiva. Es un método que posee dificultades para la realización de traslapos de tiempos. Método CPM. El método CPM, Método de la Ruta Crítica (Critical Path Metod), fue creado para satisfacer la demanda de nuevos procedimientos de dirección que permitan ejercer control de proyectos de mayores dimensiones y complejidad. Aunque es contemporáneo del PERT, la diferencia entre estos, es que el método CPM, no incorpora la incertidumbre en la asignación del tiempo en sus actividades, sino que éste se puede medir a través de un rendimiento, previamente evaluado y determinado. El método CPM, trabajó sobre proyectos cuyas actividades permitían una muy precisa apreciación de su duración, porque se habían realizado alguna vez; por ejemplo, actividades de construcción, de mantenimiento. Por esto se dice que es un método o sistema determinativo o determinístico.


GESTIÓN JURÍDICA

CONTRATACIÓN




Pag.69

Para este proceso de Licitación Pública, se exigirá que dentro de la propuesta, el proponente presente una Programación combinando los anteriores métodos de programación, requeridos para la planeación, desarrollo y control de las obras a ejecutar, y que la GOBERNACION DE RISARALDA y la INTERVENTORIA consideran de vital importancia siempre y cuando su elaboración este íntimamente ligado con los parámetros y costos tenidos en cuenta para la elaboración de su presupuesto, razón por la cual esta Programación ira ligada a los soporte en la elaboración del presupuesto, aplicado a las gráficas exigidas así: Red, diagrama CPM y matriz de secuencias. El proponente deberá presentar una red o diagrama que consigne las actividades, en las que se agrupan todos y cada uno de los ítem de obra. El número de actividades en las cuales se agrupan, en ningún caso será inferior al mínimo establecido en este pliego de condiciones e indicado más adelante ni superior al máximo de ítems establecido en el ANEXO 5 Formato de Cantidades y Precios, las cuales deberán estar numeradas a partir de 1 (uno) y deben agrupar solamente los ítems de obra correspondientes a la obra sobre la cual se desarrolla la programación. El diagrama se debe presentar de acuerdo a las condiciones y restricciones establecidas por el modelo de programación PERT/CPM y debe consignarse, tal y como lo establece el modelo, la siguiente información, señalado en DIAS corrientes no calendarizados, cuyos componentes serán: Actividad (Ya sea reseñada de acuerdo a su número o a cualquier tipo de nomenclatura clara, válida para identificarla). Tiempo de inicio adelantado para una actividad asignada IA. Tiempo de terminación, adelantada para una actividad asignada. TTA Duración de la actividad. Dur. Que será el Tiempo esperado (Te) calculado por el PERT Tiempo de inicio tardío para una actividad asignada. TIT. Tiempo de terminación tardío para una actividad asignada. TTT. Holgura o fluctuación Total de la actividad. Ht. Como especificaciones generales para la construcción de la red o diagrama, entendido como la representación gráfica de las actividades que muestran sus eventos, secuencias, interrelaciones y el camino crítico, se resaltan las siguientes: a. La red deberá ser una red medida, es decir, deberá utilizar un sistema de cronología que permita establecer a escala conveniente (siempre en todo caso en días) tanto las relaciones como las duraciones de las actividades, distribuidas en el tiempo propuesto para el desarrollo de la obra. b. Cada actividad se representará por una flecha que indique su conexión, dependencia y sentido, escalada con la unidad de tiempo DIA. Dado que el modelo PERT/CPM es direccional, el diagrama debe representarse de esa manera. c. Cada nodo representa un evento que por lo general se define con el momento en que se terminan todas las actividades que llegan a ese nodo. Los eventos o nodos se enumerarán en forma secuencial y consecutiva, de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo y se numera de forma ascendente desde el cero (0). No podrán aparecer en ningún caso, eventos con numeración repetida.


GESTIÓN JURÍDICA

CONTRATACIÓN




Pag.70

d. Las puntas de flecha indican la secuencia en la que debe ocurrir cada uno de esos eventos. Lo que es más, un evento debe preceder a la iniciación de las actividades que llegan a ese nodo. Las puntas de flecha indican la secuencia en la que debe ocurrir cada uno de esos eventos. Lo que es más, un evento debe preceder a la iniciación de las actividades que salen de ese nodo. (En la realidad, con frecuencia se pueden traslapar etapas sucesivas de un proyecto, por lo que la red puede representar una aproximación idealizada del plan de un proyecto) e. El nodo hacia el que todas las actividades se dirigen es el evento que corresponde a la terminación desde su concepción, o bien, si el proyecto ya comenzó, el plan para su terminación. En él último caso, cada nodo de la red sin flecha que llega representa el evento de continuar una actividad en marcha o el evento de iniciar una nueva actividad que puede comenzar en cualquier momento. f. Cada actividad debe estar claramente definida por un evento de inicio y un evento de terminación, entendiéndose como evento o nodo al momento de iniciación o terminación de una actividad. Cada evento o nodo se representará por un círculo. El evento final de una actividad será el evento inicial de la actividad siguiente. Varias actividades pueden terminar en un evento o partir de un mismo evento. g. La red debe ser cerrada con excepción de las actividades inicial y final. No se deben presentar discontinuidades bajo ninguna circunstancia. h. En ocasiones, se necesita una actividad para definir las relaciones de procedencia aun cuando no haya una actividad real que representar. En este caso, se introduce una actividad ficticia que requiere un tiempo cero, en donde la flecha que representa esta actividad ficticia se muestra como una flecha punteada que indica esa relación de procedencia. Podrán utilizarse actividades virtuales o ficticias, de duración nula en los casos en que haya necesidad de indicar que una actividad tiene una interrelación, continuación o espera con otra. i. Una regla común para construir este tipo de redes es que dos nodos o eventos no pueden estar conectados directamente por más de una flecha. Las actividades ficticias también se pueden usar para evitar violar esta regla cuando se tienen dos o más actividades concurrentes. j. Se debe estimar el tiempo que se requiere para cada actividad, el cual será el tiempo esperado. Estas estimaciones se usan para calcular dos cantidades básicas para cada evento, a saber, su tiempo más próximo y su tiempo más lejano. k. Para cada actividad deberá indicarse la iniciación temprana o cercana, terminación temprana o cercana, iniciación tardía o lejana, terminación tardía o lejana, duración y nombre o identificación de la actividad, así como la fluctuación u holgura. l. La red deberá ser cerrada, con el fin de determinar los TIEMPOS DE INICIO ADELANTADO PARA UNA ACTIVIDAD ASIGNADA. TIA, TIEMPO DE TERMINACIÓN ADELANTADO PARA UNA ACTIVIDAD ASIGNADA. TTA, TIEMPO DE INICIO TARDIO PARA UNA ACTIVIDAD ASIGNADA.T IT y TIEMPO DE TERMINACIÓN TARDIO PARA UNA ACTIVIDAD ASIGNADA. TTT, secuencias y procedencias.


GESTIÓN JURÍDICA

CONTRATACIÓN




Pag.71

m. Cada actividad deberá identificarse claramente ya sea con su nombre resumido o con un sistema de referencia. Se deberán resaltar claramente las actividades correspondientes a la ruta crítica y la correspondiente duración de sus actividades (de la ruta crítica), será correspondiente a la duración en la ejecución de proyecto. n. La holgura o fluctuación total para un evento es la diferencia que existe entre la iniciación adelantada y la iniciación tardía de la actividad o la diferencia entre la terminación adelantada y la terminación tardía de la misma actividad. Esta diferencia debe ser igual tanto en las iniciaciones como en las terminaciones. Así, si se supone que todo lo demás marcha a tiempo, la holgura para un evento indica cuanto retraso se puede tolerar para llegar a ese evento sin retrasar la terminación del proyecto. o. Una ruta crítica de un proyecto es una ruta cuyas actividades tienen la holgura cero. (Todas las actividades y eventos que tienen holgura cero deben estar sobre una ruta crítica, pero no otras.) Se recalca el hecho que dentro del diagrama, se debe señalar de forma clara, la ruta crítica del proyecto y se indicará siempre de días NO calendarizados, o sea días corridos como valor absoluto y que deben corresponder a los señalados en la duración del mismo presentados por el proponente. El proponente deberá tener en cuenta que la información consignada en el diagrama GANTT (ANEXO 21), servirá de base para el control de la obra por parte de la interventoría y por lo tanto hará parte del contrato que se celebre, siendo la Entidad autónoma en la reserva del derecho de ajustar los programas de trabajo, a fin de coordinar las actividades de la obra y el tiempo total para ejecución de la misma y corregir eventualmente errores en la propuesta. Estos programas comenzarán a regir desde la fecha del acta de iniciación de la obra. Como esquema, se presenta el siguiente diagrama, que solo busca orientar el desarrollo del mismo, indicando los elementos que se solicitan para cada bloque de obras.

ESQUEMA RED, DIAGRAMA CPM/PERT, RED MEDIDA ANEXO No 20


GESTIÓN JURÍDICA

CONTRATACIÓN




Pag.72

Para elaborar el esquema de la red, se tendrá en cuenta lo siguiente: 1. El cálculo de duración o Tiempo más probable (Tm) de cada una de las actividades o tareas, se hará teniendo en cuenta los rendimientos utilizados en cada una de las mismas según el anexo de programación CUADRO DE RENDIMIENTOS Y DURACION DE ACTIVIDADES O TAREAS (ANEXO No 17), llamado también RELACIÓN DE ACTIVIDADES, RENDIMIENTO Y DURACION que se basa en los Análisis de Precios Unitarios, al igual que el tipo de cuadrilla utilizada y el número de cuadrillas. Cuando involucren varias cuadrillas en la ejecución de una actividad, para su cálculo se tendrá en cuenta el menor rendimiento de una de las cuadrillas. Posteriormente se calcula el Tiempo esperado (Te), y que será el que se utiliza para la realización de este diagrama y la programación, además de las actividades deben tener una secuencia lógica. Cuando en un proceso se determine por separado suministro y obras civiles, para determinar la duración de los suministros y no se incluya o determine cuadrilla de gestión de compra o elaboración del ítem, se asignará la duración a criterio del proponente, teniendo en cuenta el tiempo requerido para su pedido, fabricación (en caso de no existir en inventario), transporte nacional o internacional, tiempo de nacionalización etc., duración que debe plasmarse en el cuadro de rendimiento correspondiente. 2. Cálculo de iniciación adelantada, iniciación tardía, terminación adelantada y terminación tardía de cada una de las actividades o tareas, teniendo en cuenta la duración de las mismas y sus fluctuaciones. 3. Definición de la trayectoria crítica, definición de todos los caminos posibles, presentación de la malla, conexiones y cruce de actividades. 4. Correspondencia entre el diagrama de Gantt con el diagrama de ruta crítica. Cuadro Resumen de Cálculo – Matriz de Actividades (ANEXO No 19). Asociado al anterior diagrama, se debe presentar el cuadro de resumen de cálculo o Matriz de Actividades (ANEXO No 19), que constituye el cuadro que resume el cálculo de los tiempos, así como también debe indicar las duraciones y las holguras o fluctuaciones, al igual que las antecedentes de cada una de las actividades reflejadas en el diagrama de red, tal y como se muestra en el cuadro correspondiente. Es un cuadro de cálculo en donde podemos, como su nombre lo indica, calcular una serie de parámetros que nos van a servir para la elaboración posterior de los diagramas; en resumen, de todo lo que se determina en la red, como: • La identificación de las actividades: que está dada por un evento inicial y un evento final. • La duración de las actividades: calculada luego de tener los rendimientos previamente asignados y de la misma forma las cantidades de obra. (D) • La iniciación adelantada de cada actividad, calculada en la red: la iniciación adelantada de cada actividad, se encuentra en el evento inicial de ésta y se calcula: (TIA). • La iniciación tardía de cada actividad, es decir el plazo máximo que puede demorarse una actividad en comenzar, es calculada en la red así: TIT = TTT - D, en donde I = iniciación, D = duración y T = terminación • La Terminación adelantada: es decir la terminación normal de la actividad se calcula así: TTA =T IA + D.


GESTIÓN JURÍDICA

CONTRATACIÓN




Pag.73

Luego de haber calculado la iniciación tardía y la terminación adelantada, procedemos a calcular las holguras o fluctuaciones. Vamos a encontrar dentro del cálculo, solo la: • Holgura o fluctuación total. Holgura Total. Holgura o fluctuación total: está dada por la diferencia que existe entre la iniciación adelantada y la iniciación tardía de una actividad, o la diferencia entre la terminación adelantada y la terminación tardía, de la misma actividad. Esta diferencia debe ser igual tanto en las iniciaciones, como en las terminaciones, si no es así, se tiene entonces un error en el cálculo. Todas las actividades que poseen ruta crítica, no tienen holgura. La holgura total, nos indica cual es el máximo número de días que puede demorarse la iniciación de una actividad, contados a partir de su iniciación adelantada, sin que se modifique la fecha de terminación total del proyecto. De la misma forma nos indica, cuantos días puede demorarse la terminación de una actividad, contados a partir de la terminación adelantada, sin que afecte igualmente la terminación total del proyecto. Tenemos entonces que para calcular esta holgura es: HT = TIT – TIA o HT = TTT – TTA

ANEXO No 19 Cuadro resumen de cálculo

Matriz de Actividades

Red Actividad Dur. TIA TIT TTA TTT HT Antecedentes

Relación de actividades, Rendimientos y Duración: Como forma de verificar la consistencia al momento de elaborar el diagrama CPM, el proponente deberá presentar un cuadro que liste las actividades y los ítems que agrupan cada bloque de actividades, con el fin de determinar si se encuentran presentes la totalidad de los ítem del proyecto en consideración y cuyos identificadores y duraciones deben ser iguales a las utilizadas en el diagrama de red y que tal y como se señaló en el desarrollo de la misma, en ningún caso será inferior al mínimo establecido para el proyecto ni superior al máximo de ítems del ANEXO No 5A - Formato de Cantidades y Presupuesto, numeradas a partir de 1 (uno). El proponente deberá presentar una programación con el plazo máximo de Sesenta (60) días calendario. El sector de Marsella tendrá una duración máxima de 7 días calendario para la ejecución de las obras.


GESTIÓN JURÍDICA

CONTRATACIÓN




Pag.74

CUADRO DE RENDIMIENTOS Y DURACION DE ACTIVIDADES O TAREAS (ANEXO No 17) - (Tiempo más probable Tm) En este cuadro se debe consignar la información referente a la actividad relacionada, de acuerdo con el análisis realizado a él o los ítem que la componen, señalando para la actividad su número, su descripción, su nomenclatura de identificación (de ser el caso) y la duración de la misma y para el caso del o de los ítems constituyentes, estos deben consignar el identificador del ítem, descripción, unidad, cantidad, tipo de cuadrilla utilizada, número de cuadrillas utilizadas y su duración en días, o su asignación a criterio del proponente, cuando corresponda a suministros. Se recalca el hecho que el proponente deberá presentar una programación de obra y suministros por actividades, entendidas estas como la agrupación de uno o más ítem de obra o suministros o entre obras y suministros, los cuales deberán estar asociados en forma coherente y correspondiente con la esencia de su actividad, es decir, deben agruparse de tal forma que la duración y sentido de los ítem puedan ser desarrollados como una sola actividad, en el correspondiente lapso de tiempo calculado e indicado por el proponente, sin interferir con el desarrollo de ninguna otra actividad. Para la duración de las actividades o tareas conformados por los ítems de suministro, se calcula teniendo la información plasmada en el respectivo análisis de precios unitarios (De suministro) si tienen involucrada la cuadrilla de gestión de compra o cuando en el análisis no se contemple cuadrilla de mano de obra o gestión de compra, se le asignará una duración a criterio del proponente, duración que deberá comprender el tiempo requerido para la gestión de compra y entrega o recibido por el contratista, incluyendo tiempo y costos por importación, transporte, nacionalización, legalización y transporte interno, duración que deberá plasmarse en el ANEXO No 17. Las duraciones de cada ítem que compone la actividad, deberán ser correspondientes con los rendimientos y tipos de cuadrillas indicados en los análisis de precios unitarios. Se pueden aplicar los principios de simultaneidad o de secuencia de los ítems constituyentes de la actividad, para definir su duración. Para el caso de considerar la simultaneidad del o los ítems constituyentes de cada actividad, se tendrá en cuenta el o los ítems con mayor incidencia o cantidad o suma de varios ítems, el cual determinará la duración de la misma, por otro lado, si se aplica el principio de secuencia, la duración de la actividad será el resultado de la suma de las duraciones de sus ítems constituyentes. En cualquier caso, sea cual sea el principio utilizado para describir la duración de las actividades, éste debe verse reflejado en la construcción de los diagramas que exijan discriminación de los ítems que constituyen cada actividad (Lista de Actividades y Diagrama de Gantt de personal). La aplicación de uno u otro principio se puede dar independientemente para cada actividad, según sea el caso, siempre y cuando una actividad contenga más de un ítem o puede combinarse los dos principios. La información descargada en el diagrama de red, deberá ser correspondiente con los análisis de precios unitarios ANEXO No 6, ANEXO No 5 de Cantidades y Presupuesto. Para el anexo "Cuadro de Rendimientos y Duración de Actividades o Tareas", la duración de cada tarea o actividad será el resultado matemático obtenido entre la columna cantidad (dimensión) y rendimiento de la cuadrilla utilizada (dimensión/día) y el número de cuadrillas utilizadas para cada actividad. Ejemplo:


GESTIÓN JURÍDICA

CONTRATACIÓN




Pag.75

RELACION DE ACTIVIDADES, RENDIMIENTO Y DURACION ANEXO No 17

Número de Actividad

Actividad Duración ™ (DIAS)

# Nombre de la actividad:

ITEM Descripción Unidad Cantidad Tipo de

Cuadrilla

Número de

Cuadrillas

Rendimiento Cuadrilla

Duración (DIAS)

El proponente deberá diligenciar el anterior ANEXO o uno similar para calcular la duración en días de los ítems, actividades y/o tareas de la programación. La relación debe tener en cuenta que los rendimientos consignados deben ser iguales a los consignados en los Análisis de Precios Unitarios (ANEXO No 6) y corresponder a unidad / día, de tal forma que la duración sea el resultado de dividir la cantidad de la actividad entre el producto del rendimiento de la cuadrilla por el número de cuadrillas utilizadas, tal y como se muestra en el ejemplo descargado en el ejemplo del RELACION DE ACTIVIDAD, RENDIMIENTO Y DURACION, no utilizar esta unidad de rendimiento (Cantidad de ítem/por día), es causal de asignar CERO (0) PUNTOS al sub-parámetro del CALCULO Y LISTA DE ACTIVIDADES Y RENDIMIENTOS). Para el caso de suministros, se asignará el tiempo a criterio del proponente, teniendo en cuenta si existe en inventario o requiere de su fabricación, el transporte, nacionalización en caso de ser importada, etc. Se requiere que el proponente presente las duraciones en días enteros, para las actividades que su duración resulte menos de un (1) día, o sea toda actividad que su ítem, suma de ítem sea por secuencia o simultaneidad sume menos de uno (1), a esta actividad se le asigna una duración de un (1) día completo, y para aquellas que sea mayor de uno (1) día y su decimal sea mayor de cero punto cinco (0.5) se aproxima los decimales al dígito inmediatamente superior, y si el decimal es menor o igual a 0.5, se redondea al dígito inferior. Se aclara que, para el cálculo de las duraciones de cada ítem constitutivo de una actividad, se redondea a dos (2) decimales, y la duración de la actividad (la suma de las duraciones de los ítems que la constituyen) se redondea al número entero como se describió anteriormente. Los rendimientos consignados deben ser correspondientes con los consignados en los Análisis de Precios Unitarios. La secuencia y duración de las actividades o tareas corresponderán a un “ANALISIS DETALLADO” de cada una de las cantidades que la componen y las unidades de cada uno de los ítems deberán coincidir con las del ANEXO No 5A – Formato de "Cantidades y Presupuesto". Para la elaboración del cuadro de rendimientos y duración de actividades o tareas, se debe tener en cuenta los rendimientos consignados en los análisis de precios unitarios, así mismo como el tipo de cuadrilla a desarrollar la actividad o tarea. Cuando en un análisis de precios para suministro y no se


GESTIÓN JURÍDICA

CONTRATACIÓN




Pag.76

considere cuadrilla de gestión de compra o construcción del elemento, se asignará una duración a criterio del proponente, teniendo en cuenta el tiempo requerido para adquirirlo y ponerlo en obra, teniendo en cuenta si existe en inventario, si requiere de su fabricación, el transporte y nacionalización de ser importado, y debe relacionarse en el forma de actividad o rendimiento correspondiente. Se debe mostrar la conformación de cada tarea y los ítems que la componen, incluyendo la totalidad de las cantidades de los pliegos de condiciones con el resultado de las duraciones de los ítems de cada tarea, se establecerá la duración final de la tarea o actividad. Calculo de Duraciones por el Método PERT (ANEXO No 18). El método PERT, (Técnica de evaluación y revisión de proyectos), involucra el cálculo de tiempos por probabilidad. Según el proyecto, el cálculo de tiempo es probabilístico, en donde se parte de una probabilidad, que es un estudio de planeación teórico, y se escoge una premisa probable con tres estimativos de tiempos, en los cuales posiblemente pueda terminarse la actividad en el supuesto que ésta va a desarrollarse en condiciones normales. Estos tres estimativos de tiempo son: 1. Optimista 2. Pesimista 3. Más probable. Tiempo optimista: (To) Corresponde al menor tiempo posible en que se supone podría realizarse una actividad, si se contara con buena suerte excepcional, y todo marchara perfectamente desde el principio. Tiempo pesimista: (Tp) Corresponde al tiempo máximo que duraría la actividad, contando con la mala suerte en su realización. Se tiene en cuenta en esta estimación, la posibilidad de que se retrase la iniciación o se dificulte su desarrollo por causas pertinentes y muy factibles, pero no se tendrá en cuenta sucesos catastróficos, tales como huelgas, incendios, derrumbes, etc. Tiempo más probable: (Tm) Corresponde al tiempo que se consumiría, muy seguramente en la realización de la actividad. Es tal que, si la actividad se repitiera independientemente muchas veces, este tiempo de duración sería el que ocurriría con más frecuencia. Sería entonces en caso de tener un solo estimativo, el tiempo dado. Determinados estos tiempos, se procederá a aplicar la fórmula del tiempo esperado (promedio). El valor que resulte, será finalmente el que se aplicará en la programación a cada actividad. El tiempo promedio es el valor más representativo, no el más frecuente de todas las estimaciones posibles. La duración estimada o tiempo esperado (Te), con la cual se va a trabajar la red, no es un modo alguno de tiempo exacto. Muy seguramente la actividad va a durar más o menos que Te". Aquí aparece entonces de nuevo el valor de incertidumbre.


GESTIÓN JURÍDICA

CONTRATACIÓN




Pag.77

Con los estimativos de tiempos, To, Tp y Tm, podemos obtener estadísticamente el "Te" Tiempo esperado aplicando la siguiente fórmula:

Te = To + 4 Tm + Tp ---------------------

6 En donde: To = tiempo optimista Tp = tiempo pesimista Tm = tiempo más probable Te = tiempo esperado. La Variación: De acuerdo a los principios de distribución de frecuencias puede asegurarse que tendremos alta probabilidad que la actividad termine dentro del intervalo, de ahí la conveniencia de calcular la variación para cada actividad. La variación es un término que describe la incertidumbre asociada al cálculo. Si la variación es grande, cuando el tiempo optimista y el tiempo pesimista se diferencian mucho, la incertidumbre sobre el tiempo de duración de la actividad es grande, y si la variación es pequeña, la incertidumbre también lo es, por tanto, la variación máxima aceptada será del 25% (0,25). La variación entonces la calcularemos aplicando la siguiente fórmula, el cuadrado de la desviación tipo 2 = Tp - To ---------- 6 Tiempo pesimista - tiempo optimista, dividido por seis (6), y elevado todo lo Exterior al cuadrado. ANEXO No 18A Calculo de la Variación de las duraciones

Actividad To Tm Tp Te Variación

Para la elaboración de la programación por el método PERT/CPM y GANTT con los Flujo de Fondos y Programación del personal, se utilizará el Tiempo esperado Te.


GESTIÓN JURÍDICA

CONTRATACIÓN




Pag.78

Comprobación del cumplimiento del plazo propuesto. El plazo calculado por el proponente debe ser igual o menor al plazo propuesto por la entidad, cuando el plazo propuesto es menor al establecido por la entidad se deberá demostrar que este plazo tiene una probabilidad de cumplirse de acuerdo con el siguiente procedimiento: Para comprobar la probabilidad de que el plazo propuesto por la GOBERNACION DE RISARALDA y el calculado por estos métodos por el PROPONENTE, se debe calcular y presentar con la propuesta, el cual debe obtenerse una probabilidad de cumplir con el plazo del programa propuesto, mayor del NOVENTA Y SIETE PUNTO CINCO (97.5%) POR CIENTO, se realizaran basado teniendo en cuenta los parámetros que a continuación se indican, y calculando la comprobación según los siguientes criterios: Cuando el plazo es igual al determinado por la entidad, se aplica el mismo procedimiento y se determina la probabilidad con la fórmula que más adelante se describe, el presentar o calcular un plazo mayor al establecido por la entidad es causal de RECHAZO de la propuesta. La Varianza. Para determinar la varianza, que mide la dispersión de los datos, con respecto a la duración media, es igual a la sumatoria de las variaciones de las actividades que se encuentran en la ruta crítica. Σ variaciones actividades R.C. La Desviación Típica: El siguiente paso es calcular la desviación típica, que es igual a la raíz cuadrada de la varianza:

= √ Varianza Desviación Normalizada. Luego hallamos la desviación normalizada que la denominaremos Z, la cual es igual al tiempo asumido (Ta), menos el tiempo calculado o tiempo esperado total de la red (Tc), divididos por la desviación típica. Ta – Tc Z = ------------- Comprobación del Plazo. El último paso es realizar la comprobación del plazo propuesto que es igual a la desviación normalizada, más la desviación típica, más el tiempo calculado de la red (Tc).


GESTIÓN JURÍDICA

CONTRATACIÓN




Pag.79

Comprobación = Z + + TC ANEXO No 35 Probabilidad de cumplir con la duración de la programación. PLAZO PROPUESTO POR LA ENTIDAD: Pp (días calendarios).

Actividad To Tm Tp Te Variación Varianza Desviación

Típica Desviación

Normalizada

Actividades en la Ruta Crítica. Tc = Plazo resultante de la Ruta Crítica de la Programación. COMPROBACION DEL PLAZO PROPUESTO CON EL ESTIMADO: Z + + TC = XXX, 1 DIAS PORCENTAJE DE PROBABILIDAD: Se calcula la diferente entre el valor obtenido (XXX,1) con el plazo propuesto por la entidad, diferencia en valor absoluto dividido entre el plazo propuesto por la entidad, así: ABS (Z + + Tc) – Tp 1 - % = > 97,50% Tp Diagrama de GANTT – Ruta crítica y flujo de fondos o inversiones (ANEXO No 21) El proponente deberá presentar un diagrama de barras tipo GANTT que debe coincidir con la red y en él se deben mostrar las barras correspondientes a las iniciaciones primeras y terminaciones primeras y las correspondientes a iniciaciones y terminaciones últimas (identificándolas plenamente), así como las holguras, Se deberán resaltar las actividades correspondientes a la ruta crítica. Para determinar el valor de incidencia de cada tarea dentro del respectivo mes, en los Gantt de flujo de fondo o plan de inversiones, se hará mediante una regla de tres tomando como referencia el valor y el tiempo de ejecución de la tarea, además se mostrarán las inversiones periódicos (MENSUALES) para la ejecución de cada actividad, para ello en cada barra que represente una actividad o tarea se colocará el


GESTIÓN JURÍDICA

CONTRATACIÓN




Pag.80

valor de participación dentro del respectivo mes y así poder determinar su incidencia en la inversión total correspondiente al mes dentro del cual se esté ejecutando. El Flujo de Fondos contemplará los Costos Directos por Tarea o Actividad; los Costos Indirectos solo se incluirán una vez se hayan sumado los valores de las Tareas. Para la elaboración de los Flujos de Fondos se tendrán en cuenta las duraciones Anticipadas o cercanas (TIA-TTA) y tardías o lejanas (TIT-TTT) de cada tarea teniendo en cuenta el Diagrama de Obra (Programación). La no Presentación de algunos de los Flujos de Fondos, se le asignará cero (0) puntos al parámetro de la programación del Diagrama de Gantt. Los Flujos de Fondos debe basarse en los pagos mensuales (corte de obra ejecutada), que le hará la entidad al proponente y no son los gastos en los que incurra el proponente para la ejecución de la obra (compra de materiales) anticipos de carpintería, subcontratos y otros). ANEXO No 21 DIAGRAMA DE GANTT

No.

No ACTIVIDAD

ACTIVIDAD O TAREA

DURACION (D)

COSTO ACTIVIDAD

HOLGURA TOTAL

1 mes

DIAS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

10

29

21

22

23

24

25

26

27

29

30

$

IA-TA

IT-TT

$

IA-TA

IT-TT

DESEMBOLSO MENSUAL EN COSTO DIRECTO DEL PROYECTO

DESEMBOLSO MENSUAL ACUMULADO EN COSTO DIRECTO DEL PROYECTO

DESEMBOLSO MENSUAL EN COSTO TOTAL DEL PROYECTO (Incluye A.U. e I.V.A sobre utilidades)

DESEMBOLSO MENSUAL ACUMULADO EN COSTO TOTAL DEL PROYECTO (Incluye A.U e I.V.A sobre utilidades)


GESTIÓN JURÍDICA

CONTRATACIÓN




Pag.81

CONVENCIONES IA - TA = Iniciación Adelantada – Terminación Tardía IT - TT = Iniciación Tardía - Terminación Tardía HT = Holgura Total Para llevar el control en obras, el proponente deberá adjuntar la siguiente programación por el sistema de Gantt (TIA-TTA), ajustándola en base de la distribución y nivelación de recursos óptimo escogido, utilizando aquella nivelación cuya sumatoria de los cuadrados sea la menor. Esta programación GANTT, el Plan de Inversiones (TIA-TTA) y la Programación obra se hará seguimiento mensual por parte de la interventoría, por tanto, debe anexarse adicionalmente estos formatos con los resultados finales de la nivelación de los recursos. ANEXO No 31 PROGRAMACION GANTT DEFINITIVA – (TIA-TTA)

No

ACTIVIDAD

DUR

INI TER

MES ENERO

SEMANA 1 2 3 4

DIAS 0 1 2 3 4 5 6 7 9 10

11

12

13

14

15

16

. . - 30

1 2

Progra

mado

Ejecuta

do

Progra

mado

Ejecuta

do

Progra

mado

Ejecuta

do

Programado

Ejecutado

CONVENCIONES: DUR: = Duración Actividad. INI = Fecha de Iniciación TER = Fecha de terminación. PROGRAMADO: EJECUTADO:


GESTIÓN JURÍDICA

CONTRATACIÓN




Pag.82

PLAN DE INVERSIONES O FLUJO DE FONDOS CON TIEMPOS DE INICIO Y TERMINACION ADELANTADOS – ANEXO No 22 El proponente debe presentar un diagrama de barras tipo GANTT, a escala de tiempo de cada actividad (días), con la identificación de la actividad, que deben ser iguales a las utilizadas en el diagrama de red, teniendo como base los tiempos de iniciación y terminación adelantados o cercanos (TIA y TTA), el valor de incidencia para el mes correspondiente, así como su porcentaje de incidencia para el mes respectivo. El cuadro deberá contener un consolidado por mes tanto del total del valor de incidencia de las actividades a desarrollar en ese mes respectivo, así como el porcentaje de incidencia consolidado total para el respectivo mes. El valor de incidencia corresponderá a los costos directos de obra, a este valor se le deben incluir los costos indirectos una vez sumados los valores de todas las actividades que se ven representadas en el mes respectivo, se presentara en el ANEXO No 22. Para la ejecución de las obras y que debe reflejarse en la programación, el proponente deberá tener en cuenta la ejecución de las obras con Residente y personal técnico, materiales y equipos. El proponente debe presentar la programación y todos sus diagramas, redes y componente con el número de actividades o tareas obligatorio de cada tramo de las obras deberán ser como se indica a continuación: Por tanto el diagrama de barras tipo GANTT, a escala de tiempo del proyecto de cada actividad (días), con la identificación de la actividad, que deben ser iguales a las utilizadas en el diagrama de red y que tal y como se señaló en el desarrollo de la misma, en NINGUN CASO SERA INFERIOR NI SUPERIOR al rango establecido en la tabla anterior, numeradas a partir de 1 (uno), indicando su duración y teniendo como base los tiempos de iniciación y terminación adelantados o cercanos (TIA y TTA), e indicar el valor de incidencia para el mes correspondiente, así como su porcentaje de incidencia para el mes respectivo. La Programación deberá cumplir también con las restricciones mínimas y máximas de actividades para cada tramo. Igualmente, en NINGUN CASO SERA INFERIOR A SETENTA Y CINCO (75) NI SUPERIOR A CIENTO CUARENTA (73) ACTIVIDADES para la totalidad de las Actividades para toda la obra (Todos los tramos). El cuadro deberá contener un consolidado por mes tanto del total del valor de incidencia de las actividades a desarrollar en ese mes respectivo, así como el porcentaje de incidencia consolidado total para el respectivo mes. El valor de incidencia corresponderá a los costos directos de obra, a este valor se le deben incluir los costos indirectos una vez sumados los valores de todas las actividades que se ven representadas en el mes respectivo.


GESTIÓN JURÍDICA

CONTRATACIÓN




Pag.83

ANEXO No 22 Plan de Inversión o Flujo de Fondos (TIA – TTA)

ACTV

DURACION

VALOR TOTAL

MES 1 MES 2

DESCRIPCION DIAS

COSTO DIRECTO

% 0

1

2

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

…

28

29

30

31

32

33

34

INVERSION EN COSTO DIRECTO MENSUAL / % DE INCIDENCIA

INVERSION EN COSTO INDIRECTO

INVERSION TOTAL MENSUAL/ % INCIDENCIA

TOTAL ACUMULADO DE LA INVERSION / % INCIDENCIA

PLAN DE INVERSION O FLUJO DE FONDOS CON TIEMPOS DE INICIO Y TERMINACION TARDIOS - ANEXO No 23. El proponente debe presentar un diagrama de barras tipo GANTT, a escala de tiempo del bloque de obras en consideración de cada actividad (días), con la identificación de la actividad, que deben ser iguales a las utilizadas en el diagrama de red, su duración, teniendo como base los tiempos de iniciación y terminación tardíos o lejanos (TIT y TTT), el valor de incidencia para el mes correspondiente, así como su porcentaje de incidencia para el mes respectivo. El cuadro deberá contener un consolidado por mes tanto del total del valor de incidencia de las actividades a desarrollar en ese mes respectivo, así como el porcentaje de incidencia consolidado total para el respectivo mes. El valor de incidencia corresponderá a los costos directos de obra, a este valor se le deben incluir los costos indirectos una vez sumados los valores de todas las actividades que se ven representadas en el mes respectivo. El proponente debe presentar un diagrama de barras tipo GANTT, a escala de tiempo del proyecto de cada actividad (días), con la identificación de la actividad, que deben ser iguales a las utilizadas en el diagrama de red y que tal y como se señaló en el desarrollo de la misma, en NINGUN CASO SERA INFERIOR A SESENTA Y CINCO (75) NI SUPERIOR A CIENTO CUARENTA (73) ACTIVIDADES, actividades, numeradas a partir de 1 (uno), su duración, teniendo como base los tiempos de iniciación y terminación Tardíos o lejanos (TIT y TTT), el valor de incidencia para el mes correspondiente, así como su porcentaje de incidencia para el mes respectivo. El cuadro deberá contener un consolidado por mes tanto del total del valor de incidencia de las actividades a desarrollar en ese mes respectivo, así como el porcentaje de incidencia consolidado total para el respectivo mes. El valor de incidencia corresponderá a los costos directos de obra, a este valor se le deben incluir los costos indirectos una vez sumados los valores de todas las actividades que se ven representadas en el mes respectivo.


GESTIÓN JURÍDICA

CONTRATACIÓN




Pag.84

ANEXO No 23 Plan de Inversiones o Flujo de Fondos (TIT y TTT) GRÁFICOS O COSTOS ACUMULADOS DEL PROYECTO – (TIA, TTA) VS (TIT, TTT). ANEXO No 24

Número del mes

Valor de Incidencia (IA, TA)

% Incidencia (IA, TA)

Valor de Incidencia (IT, TT)

% Incidencia (IT, TT)

0

1

2

3

Basado en los datos del cuadro de comparación de costos acumulados del proyecto, se solicita la presentación de una gráfica tipo líneas con dos series de datos: una para los valores de incidencia (TIA, TTA) y otra para los valores de incidencia (TIT, TTT) (en un mismo gráfico) y teniendo como eje de base (eje de las “x”) los números del mes respectivos, tal y como se muestra a continuación, para el proyecto.

ACTV

DURACION

VALOR TOTAL

MES 1

MES 2

DESCRIPCION

DIAS

COSTO DIRECTO

%

0

1

2

..

..

..

..

..

..

..

…

28

29

30

31

32

33

34

INVERSION EN COSTO DIRECTO MENSUAL / % DE INCIDENCIA

INVERSION EN COSTO INDIRECTO


GESTIÓN JURÍDICA

CONTRATACIÓN




Pag.85

GRÁFICOS COMPARATIVOS DE FLUJOS DE FONDOS ANEXO No 25

TIA (Tiempo de Iniciación Adelantada) = TIC (Tiempo de iniciación cercana). TTA (Tiempo de Terminación Adelantada) = TTC (Tiempo de terminación cercana). TIT (Tiempo de Iniciación Tardía) = TIL (Tiempo de Iniciación Lejana). TTT (Tiempo de Terminación Tardía) = TTL (Tiempo de terminación tardía). PROGRAMACION DE DIAGRAMA DE GANTT DE PERSONAL (ANEXO No 26) Dado que se debe verificar en cualquier momento de la obra, la cantidad de personal o cuadrillas utilizadas de acuerdo a la propuesta, como elemento de soporte a la labor de la interventoría, se solicita al proponente el diagrama de GANTT de personal, que constituye en la elaboración de un cuadro tipo GANTT con las barras que describen el desarrollo de cada actividad, utilizando para su construcción los tiempos de inicio y terminación adelantado o cercanos (TIA, TTA) que deben ser iguales a las utilizadas en el diagrama de red y que tal y como se señaló en el desarrollo de la misma, NINGUN CASO SERA INFERIOR A SESENTA Y CINCO (75) NI SUPERIOR A CIENTO CUARENTA (73) ACTIVIDADES, actividades que deben ser numeradas a partir de 1 (uno), sobre las cuales se debe reseñar la actividad (identificación de la actividad y la duración de la misma), de acuerdo a lo consignado en los Análisis de Precios Unitarios. En cualquier caso, para cada día, debe estipularse el número de cuadrillas diarias a utilizar, y que deben estar referenciadas en el diagrama, en uno cualquiera de los días del plazo, las cuales deben ser iguales a las utilizadas en los análisis de precios unitarios respectivos. En cualquier caso, para cada día, no deben aparecer más del número de cuadrillas permitidas, la totalidad de las cuadrillas diarias NO DEBE SER MAYOR A QUINCE (15) CUADRILLAS diarias. Para tal fin, se exige la discriminación en el cuadro de Gantt de personal, para cada ítem que componen a cada actividad, con los datos relacionados a: ITEM, DESCRIPCION, CANTIDAD, UNIDAD, RENDIMIENTO, TIPO DE CUADRILLA Y CANTIDAD DE CUADRILLAS, para cada uno de ellos. Las barras que señalan los tiempos de inicio cercano, tiempos de terminación cercana y duraciones de cada ítem deben poder determinar el momento en que se utilizan las cuadrillas señaladas por el proponente, sea que este haya utilizado el principio de simultaneidad o de secuencia, para la ejecución de los ítems que constituyen cada actividad. Se deben totalizar el número de cuadrillas y de personal, utilizadas día a día a lo largo del proyecto, en una fila resumen bajo el diagrama de Gantt.


GESTIÓN JURÍDICA

CONTRATACIÓN




Pag.86

En consecuencia se exige que el proponente presente, basado en la banda resumen correspondiente al total de cuadrillas y personal, con base a una escala temporal día, la carga diaria de cuadrillas utilizadas a lo largo del proyecto. En cualquier caso, el número de tipo máximo de cuadrillas a utilizar o sea la clases de cuadrilla a utilizar será de máximo de OCHO (8) y la carga máxima de horas – hombre diaria no podrá ser superior a ocho (8) por jornada de trabajo y un turno, se puede utilizar hasta dos (2) turnos, aplicado a la totalidad de las cuadrillas utilizadas. En base del Diagrama de Gantt de personal, se elabora un histograma donde el eje vertical se indicara el número de cuadrillas a utilizar diariamente, y en el eje horizontal el día transcurrido, lo mismo que otro histograma del número de personas diarias. A continuación, un ejemplo del diagrama solicitado: ANEXO No 26 DIAGRAMA DE PROGRAMACION GANTT DE PERSONAL (TIA-TTA) ACTV

DURACION UN

D CANT

RENDIM

TIPO DE CANT

MES 1

ACTV

ITEM DESCRIPCION DIAS

CUADRILLAS

CUADRILL 0

1

2

…

…

28

29

30

31

TOTAL CUADRILLAS DIARIAS

HISTOGRAMA DE PERSONAL

Para el control en obra de las cuadrillas y personal mínimo propuesto, después de realizar la distribución y adoptar la mejor nivelación de recursos (El que tenga la menor suma de cuadrados) se realizará el siguiente Formato, que se elaborará con base del diagrama de Gantt anteriormente anotados. ANEXO No 30 FLUJO DE PERSONAL (Con Iniciación y Terminación Adelantada)


GESTIÓN JURÍDICA

CONTRATACIÓN




Pag.87

No ACT

ACTIVIDAD

DURACION

COSTO ACTIVIDAD

TIPO DE CUADRILLA

# DE CUADRILLAS

# DE PERSONAS

# TOTAL DE PERSONAS

1 mes

DIAS

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11

12

13

14

15

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

# DE CUADRILLAS

IA

# TOTAL DE PERSONAS

# DE CUADRILLAS

IA

# TOTAL DE PERSONAS


GESTIÓN JURÍDICA

CONTRATACIÓN




Pag.88

# DE CUADRILLAS POR DIAS

# DE PERSONAS POR DIAS

Este ANEXO se elabora en base definitivo de los datos obtenidos con la nivelación final de recursos, el cual será el que se aplicará en la ejecución de las obras. Asignación, planificación de recursos de personal. Para la ejecución de las obras en el tiempo, se requieren de ciertos recursos, como la mano de obra (Cuadrillas o personas), materiales, equipos y herramientas, los cuales se programan diariamente indicando cantidades diarias, para efecto del presente proceso licitatorio se exigirá solo la asignación, planeación y distribución del recurso de Mano de Obra, o sea el uso de cuadrillas y/o personal. Para hacer una distribución de los recursos, se tiene en cuenta que las actividades están ligadas entre sí por la relación de secuencia de la red, y se dispone de algunos márgenes de tiempo para su realización, que se llaman holguras, ya vistas anteriormente. Distribución de recursos de personal. El ajuste de actividades entre los márgenes de fluctuación, de tal manera que la demanda diaria de recursos sea la más conveniente, es lo que denominamos la distribución de recursos. La distribución de recursos se realiza entonces tomando día por día las actividades que se programaron, haciendo una sumatoria de entrada de recursos totales, teniendo en cuenta las relaciones estructurales entre las actividades Se crea entonces en el cuadro resumen de cálculo, una columna en donde se registrarán los recursos asignados por cada actividad. ANEXO No 27 DISTRIBUCION DE RECURSOS DE PERSONAL

Nr Act Dur IA IT TA TT HT NUMERO DE CUADRILLAS

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4

Distribución

CONVENCIONES

Actividades no críticas: Ruta Crítica: Holgura: Nivelación de recursos de personal. Hay unas actividades que son más importantes que otras, y por lo tanto pueden consumir un número mayor de recursos en mano de obra; esta asignación depende entonces de su importancia dentro del


GESTIÓN JURÍDICA

CONTRATACIÓN




Pag.89

contexto del proyecto que se está programando y de la rapidez con que se requiere finalizar determinada tarea. La nivelación de recursos se debe hacer manual, teniendo en cuenta que el proyecto es manejable y solo será a una clase de recurso, que es la mano de obra, aunque los oferentes pueden hacer uso del computador, con algunos programas o software que existen en el mercado, pero debe expresarse en los ANEXOS que se relacionan, realizando la asignación, distribución y especialmente la nivelación del recurso del personal, utilizando los tanteos que sean y escogiendo la mejor distribución. El proponente deberá definir la MEJOR DISTRIBUCION DE LA MANO DE OBRA o distribución óptima, adjuntando TODOS los cuadros de distribución obtenido con todas las combinaciones posibles (Combinaciones en base de las actividades con HOLGURAS TOTALES), al tratar de encontrar la mejor distribución de recursos, se debe elevar al cuadrado los recursos requeridos diariamente y sumarlos, obteniendo así una sumatoria de cuadrados. La mejor distribución de recursos, corresponde a la menor suma de cuadrados. Para ejecutar las nivelaciones de recursos, se hace uso de la holgura total, desplazando hacia adelante, las actividades que tienen dicho margen de fluctuación; usando total o parcialmente la holgura. Se repite entonces el proceso de distribución de recursos, sumando verticalmente en cada fecha y en todas las actividades que se desarrollan en esa fecha. El ANEXO que se sugiere a continuación de Distribución de Recursos, en la primera columna se coloca el número que corresponde a las veces de cuadrillas, por ejemplo las que contengan una (1) cuadrilla se coloca el número uno (1), el cuadrado de este número es uno (1), se multiplica por el número de veces que se encuentra en la distribución, nos da un valor total; se toma sucesivamente con cada número de cuadrillas en orden ascendente que aparece en la distribución, y así sucesivamente. ANEXO No 28 NIVELACION DE RECURSOS DE PERSONAL DISTRIBUCION No _____ Para cada nivelación, se grafica un formato similar al descrito anteriormente para la distribución de recursos, y se calcula la sumatoria de los cuadrados en un cuadro como el que se transcribe a continuación:

Número Cuadrado Nr.de veces Total

Número de días de la Red

Sumatoria de cuadrados


GESTIÓN JURÍDICA

CONTRATACIÓN




Pag.90

Esta distribución se hace tantas veces combinaciones resulten en el desplazamiento de las actividades con holguras. Histograma de recursos personal. El histograma de recursos, deberá indicarse la distribución y nivelación de todas y cada una de las interacciones realizadas, y aquella o aquellas que resulten la mejor distribución de recursos, se resalta, escogiéndose como óptima para efecto de ajustar los diagramas solicitados nivelados el que considera el proponente dentro de las óptimas obtenidas, para poder visualizar de una mejor forma, la distribución del recurso, en este caso personal o mano de obra, a lo largo de todo el programa o proyecto realizado, y poder tener luego un control más eficaz sobre éstos, y sobre el programa. La grafica se puede realizar utilizando la herramienta de Excel de Office Microsoft, o manual como se indica a continuación, según el ejemplo transcrito: ANEXO No 34 HISTOGRAMA PERSONAL NIVELADO

Nr Act Dur IA IT TA TT HT NUMERO DE CUADRILLA

S 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4

Sumatorias de

Cuadrados

Primera Distribución

Segunda Distribución

Tercera Distribución

Enésima Distribución

4

3

2

1

CONVENCIONES Actividades no críticas: Ruta Crítica: Holgura: Este proceso se realiza con las diferentes distribuciones de las actividades que tienen margen en su holgura, nivelación que se realizará inicialmente en base de una secuencia de actividades entrelazada y secuencial que tengan la misma holgura, y después otra serie que tengan igual holgura, hasta copar todas las actividades con margen de holgura con sus diferentes combinaciones, con el resultado de las nivelaciones, se elaboran adicionalmente la programación definitiva por el método GANTT (ANEXO No 31), el Plan de Inversión definitivo TIA, TTA (ANEXO No 32) y la Programación de personal definitivo (ANEXO No 34).


GESTIÓN JURÍDICA

CONTRATACIÓN




Pag.91

Distribución Personal e Histograma Mano de obra Óptimo (ANEXO No 34): El proponente, una vez elaborada la programación con los tiempos por el método PERT, y realizada la distribución y nivelación del recurso de la mano de obra (Cuadrillas) y obtenida la distribución óptima, se elabora el Formato definitivo y consolidado óptimo, donde se refleje la Distribución definitiva de personal y el Histograma del personal recomendado, elaborando con esto datos, nuevamente el diagrama GANTT, El Plan de Inversión definitivo TIA, TTA y la Programación de GANTT de personal definitivo.

PUNTAJE TOTAL ASIGNADO A LOS PROPONENTES: De acuerdo a la forma determinada por la Entidad para calificar el presente proceso, el proponente podrá obtener hasta un total de 200 puntos posibles previo cumplimiento de todos los requisitos solicitados en los Componentes de Calidad, Económico y Apoyo a la Industria Nacional, se reitera que, de presentarse la siguiente situación, del puntaje total obtenido por el proponente la Entidad tendrá en cuenta lo siguiente:

Disminución de Un (1) punto por cada multa o incumplimiento en firme y registrados en la Registro Único de Proponentes (RUP).

15.6 INFORME DE EVALUACIÓN Una vez cerrada la contratación, se harán las revisiones, informes y actas respectivas, con base en el cronograma de la Contratación, los informes de evaluación se publicarán, en dos documentos separados, uno que contiene la evaluación por parte de la Secretaria Jurídica y el otro emitido por el comité evaluador de la Secretaría de Infraestructura y se publicará en el portal único de contratación y la página Web. El plazo de evaluación de Ofertas, podrá ser ampliado de conformidad con la norma. 15.7 TRASLADO DEL INFORME DE EVALUACIÓN Y ORDEN DE ELEGIBILIDAD Vencido el plazo señalado en el numeral anterior, el DEPARTAMENTO dará traslado del Informe de Evaluación para los Proponentes por un lapso de TRES (3) días hábiles. Durante este plazo se podrán formular observaciones escritas y entregadas directamente en la Secretaria de Infraestructura o por correo electrónico. El DEPARTAMENTO revisará las observaciones presentadas por los proponentes y se dará respuesta según la cronología del proceso, antes de la adjudicación.

16. CRITERIOS DE DESEMPATE Factores de Desempate. En caso de empate en el puntaje total de dos o más ofertas, la Entidad Estatal escogerá el oferente que tenga el mayor puntaje en el primero de los factores de escogencia y calificación establecidos en los Pliegos de Condiciones del Proceso de Contratación (Componente Económico – Precio). Si persiste el empate, escogerá al oferente que tenga el mayor puntaje en el segundo de los factores de escogencia y calificación establecidos en los pliegos de condiciones del Proceso de Contratación (Componente Calidad) Si persiste el empate, escogerá al oferente que tenga


GESTIÓN JURÍDICA

CONTRATACIÓN




Pag.92

el mayor puntaje en el tercero de los factores de escogencia y calificación establecidos en los pliegos de condiciones del Proceso de Contratación (Componente Apoyo a la Industria Nacional) (Artículo 2.2.1.1.2.2.9 del Decreto 1082 de 2015). Si persiste el empate, la Entidad Estatal debe utilizar las siguientes reglas de forma sucesiva y excluyente para seleccionar el oferente favorecido, respetando los compromisos adquiridos por Acuerdos Comerciales. Los criterios de desempate serán conforme al Artículo 2.2.1.1.2.2.9. Factores de desempate, del Decreto 1082 de 2015:

1. Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios extranjeros.

2. Preferir las ofertas presentada por una MIPYME nacional. 3. Preferir la oferta presentada por un Consorcio, Unión Temporal o promesa de sociedad futura

siempre que: (a) esté conformado por al menos una MIPYME nacional que tenga una participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25%); (b) la MIPYME aporte mínimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta; y (c) ni la MIPYME, ni sus accionistas, socios o representantes legales sean empleados, socios o accionistas de los miembros del Consorcio, Unión Temporal o promesa de sociedad futura.

4. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite en las condiciones establecidas en la Ley que por lo menos el Diez Por Ciento (10%) de su nómina está en condición de discapacidad a la que se refiere la Ley 361 de 1997. Si la oferta es presentada por un Consorcio, Unión Temporal o promesa de sociedad futura, el integrante del oferente que acredite que el diez por ciento (10%) de su nómina está en condición de discapacidad en los términos del presente numeral, debe tener una participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25%) en el Consorcio, Unión Temporal o promesa de sociedad futura y aportar mínimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta.

5. En caso de persistir el empate, utilizará un método aleatorio para seleccionar el oferente; para este caso, la Entidad recurrirá al método de balotas para establecer el orden de elegibilidad de los proponentes, de la siguiente manera: Si igualmente resultasen dos o más ofertas empatadas, se rifará entre ellas por el sistema de balotas los lugares, ingresándose en una bolsa opaca tantas balotas como oferentes haya, numerados en orden ascendente según orden de entrega de Ofertas, la primera balota que se saque de la bolsa será la que obtendrá el primer lugar y así sucesivamente, lo cual se hará en presencia de los oferentes.

17. ADJUDICACION O DECLARATORIA DE DESIERTA

La adjudicación o declaratoria de desierta se hará en la fecha establecida en el cronograma del Pliego de Condiciones para la Adjudicación, en donde, además, se correrá la fórmula para la Evaluación Económica con los proponentes habilitados y se determinará el orden de elegibilidad. Acto seguido, se procederá a revisar aritméticamente el Cuadro de la Propuesta y revisar la integralidad del cuadro al proponente que haya ocupado el primer lugar en el orden de elegibilidad, si este no cumple se continuará con el segundo y así sucesivamente, dejándose constancia en la Resolución Motivada, proferida por el Representante Legal del Departamento o su Delegado que se publicará en el portal único de contratación y en la página WEB.


GESTIÓN JURÍDICA

CONTRATACIÓN




Pag.93

La Resolución de Adjudicación es irrevocable y obliga al Departamento y al Adjudicatario, excepto por las causales consagradas en la ley.

Y el Adjudicatario deberá;

1. El adjudicatario tendrá cuatro (4) días hábiles siguientes a la adjudicación para presentar la inscripción en el RUT del Consorcio o Unión Temporal, si fuere el caso.

2. El adjudicatario deberá suscribir el Contrato dentro del término de tres (3) días hábiles siguientes a la adjudicación (para persona jurídica o persona natural) o seis (6) días hábiles siguientes a la adjudicación (en caso de consorcio o unión temporal), (sin que sea necesario requerirlo para su presentación), de lo contrario quedará a favor del Departamento, en calidad de sanción, el valor del depósito o garantía constituidos para responder por la seriedad de la Propuesta, sin menoscabo de las acciones y sanciones legales correspondientes.

3. Igualmente el adjudicatario dispone máximo de dos (2) días hábiles, luego de haber firmado el contrato para que presente las garantías solicitadas, de lo contrario el Departamento hará afectiva la garantía de seriedad de la oferta.

En este evento, el Departamento, mediante acto administrativo debidamente motivado, podrá adjudicar el Contrato, al Proponente calificado en el lugar siguiente, siempre y cuando su Propuesta sea igualmente favorable para la Entidad.

Importante: Lo anterior hará parte de un numeral que se incluirá en la Resolución de Adjudicación.

18. DECLARATORIA DE DESIERTA:

La presente Selección Abreviada se declarará desierta siempre y cuando existan motivos o causas que impidan la selección objetiva del Contratista, en los siguientes eventos: Cuando no se presente Propuesta alguna o ninguna Propuesta se ajuste a los Pliegos de Condiciones.

19. SUPERVISIÓN La Supervisión para el presente Contrato, será ejercida por un Funcionario de la Secretaría de Infraestructura o por personas externas según el contrato quién se constituye en el enlace entre las partes. La Supervisión se regirá por el Decreto N° 0235 del 15 de marzo de 2010, por medio del cual se adopta el “Manual del Interventor” en el Departamento de Risaralda.

20. INDICAR SI EL PROCESO ESTA COBIJADO POR ACUERDO INTERNACIONAL O UN TRATADO DE LIBRE COMERCIO

Según “Manual para el Manejo de Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratación” de Colombia Compra Eficiente, en la actualidad hay acuerdos comerciales vigentes con compromisos en materia de contratación pública con: Chile, Corea, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Estados AELC


GESTIÓN JURÍDICA

CONTRATACIÓN




Pag.94

(Noruega, Portugal, Suecia y Suiza), Canadá y La comunidad Andina, compuesta por Bolivia, Ecuador y Perú.

Los acuerdos comerciales vigentes con los diferentes países que aplican para la presente Selección Abreviada de Menor Cuantía son los siguientes; Guatemala, Bolivia, Ecuador y Perú, estos tres últimos formando parte de la Comunidad Andina de Naciones (CAN).

Para los demás países se tiene que la construcción está cubierta por unos umbrales designados en pesos y pactados con cada país, a partir de estos es posible la participación de cada uno de ellos en un proceso que supere los valores estipulados.

Entidad Estatal incluida

Presupuesto del Proceso

de Contratación superior al valor del Acuerdo

Comercial

Excepción Aplicable al Proceso de

Contratación

Proceso de Contratación Cubierto por el Acuerdo Comercial

Alianza Pacífico

Chile Si No - -

México No - - -

Perú Si No - -

Canadá No - -

Chile Si No - -

Corea SI No - -

Costa Rica SI No - -

Estados AELC Si No - -

Estados Unidos Si No - -

México No - - -

Triángulo del Norte

El Salvador

Si Si Si Si

Guatemala Si Si Si Si

Honduras No - - -

Unión Europea Si No - -

Comunidad Andina Si Si Si Si

Los procesos son excluidos de acuerdo comerciales siempre y cuando la convocatoria sea limitada a MIPYMES nacionales domiciliadas en el Departamento de Risaralda; en caso de aplicarse esta limitación se hará los ajustes pertinentes en el Pliego Definitivo.


GESTIÓN JURÍDICA

CONTRATACIÓN




Pag.95

ANEXO No. 1

CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

Pereira, _____________ del 20XX

Señores

SECRETARÍA DE _______

Pereira

Yo el suscrito ____________________________________ de acuerdo con las condiciones que se estipulan en los documentos de la presente contratación, hago la siguiente Propuesta, seria e irrevocable para la Selección Abreviada de Menor Cuantía No. ________, cuyo objeto es “_____________”, y en caso de que me sea aceptada por LA GOBERNACIÓN DE RISARALDA, me comprometo a firmar el Contrato correspondiente.

Declaro así mismo:

1. Que ésta Propuesta y el Contrato que llegaren sólo compromete al firmante de ésta carta.

2. Que ninguna Entidad o persona distinta del firmante tiene interés comercial en esta Propuesta

ni en el Contrato probable que de ella se derive.

3. Que conozco los documentos de la presente Selección Abreviada de Menor Cuantía y acepto

los requisitos en ellos contenidos y lo descrito en los pliegos de condiciones.

4. Que acepto las cantidades que se indican en el documento denominado FORMULARIO DE

LA PROPUESTA, entendiendo que son aproximadas y por lo tanto variables, y que podrán

aumentar o disminuir en el desarrollo del Contrato, y que ofrezco ejecutarlo a los precios que

figuran en la propuesta.

5. Que si se me adjudica el Contrato, me comprometo a otorgar las garantías requeridas, y a

suscribir éstas y aquel dentro de los términos señalados para ello.

6. Que me comprometo a ejecutar totalmente el objeto del contrato en un plazo de _______

contados a partir del Acta de Iniciación.

7. Que iniciaré la ejecución del contrato con los recursos propios demostrados en mi capacidad

financiera.


GESTIÓN JURÍDICA

CONTRATACIÓN




Pag.96

8. Que la presente Propuesta consta de _________ (__) folios debidamente numerados.

9. Que he recibido los siguientes documentos de la Selección Abreviada de Menor Cuantía

_________ (indicar número y fecha de cada uno) _____ y acepto su contenido.

10. Así mismo, declaro bajo la gravedad de juramento, sujeto las sanciones establecidas en el

Artículo 172 del Código Penal:

10.1 Que no me hallo incurso en causal alguna de inhabilidad e incompatibilidad de las

señaladas en la Constitución y en la Ley y no me encuentro incurso en ninguno de los eventos

de prohibiciones especiales para contratar. (Se recuerda al Oferente que si está incurso en

alguna causal de inhabilidad o incompatibilidad, no puede participar en el proceso de

selección de Contratista y debe abstenerse de formular Propuesta).

10.2 Que no he sido sancionado por ninguna Entidad Pública o Privada, mediante Acto

Administrativo ejecutoriado dentro de los últimos CINCO (5) años anteriores a la entrega de la

Propuesta. (Nota: Si el Oferente ha sido objeto durante dicho período de sanciones

contractuales (multas y/o cláusula penal) por parte de cualquier Entidad Estatal, en lugar de

hacer este juramento debe indicar las sanciones y la Entidad que las impuso. En caso de

caducidad, ella genera inhabilidad para contratar por CINCO (5) años.

11. Que suministraré la información, aclaraciones y subsanaré los documentos dentro de los plazos establecidos por la Entidad.

12. Que conozco las especificaciones técnicas y las condiciones actuales del sitio de la obra.

13. Que me comprometo, en caso de que se me adjudique el contrato, a desarrollar y cumplir el

Programa de Salud Ocupacional, el cual presento al Supervisor (o su copia radicada en el

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social) con el lleno de los requisitos legales establecidos en

el Decreto 1295 de 1994 y normas concordantes, el programa de Higiene y Seguridad

Industrial, el pago de todos los parafiscales que se generen y de afiliar a todos y cada uno de

los empleados, incluyendo el personal administrativo, a los regímenes de seguridad social

integral vigente (EPS, ARL y Pensión).

14. Que antes de la firma del acta de iniciación del contrato presentaré los documentos que

hacen parte del mismo y que se definen en los numerales 2.1.1 (Programación de

Actividades), 2.1.6 (Programa de Salud Ocupacional y/o Seguridad Industrial) y 2.1.9

(Personal indispensable) (u otro) del pliego de condiciones.


GESTIÓN JURÍDICA

CONTRATACIÓN




Pag.97

Atentamente,

Nombre o razón social del Proponente: _______________________________

C.C. No.: __________________ de: __________________________________

Nombre del Representar Lega para persona jurídica: ______________________

NIT: ___________________________________________________________

Dirección para Notificaciones: _______________________________________

Teléfono fijo: __________ Teléfono Celular: _____________ Fax: __________

E-mail:_________________________________________________________

Ciudad de Residencia: ____________________________________________

Firma de del proponente_________________________________

En caso de abonar la propuesta: Conforme a la Ley 842 de 2003, Yo __________ Identificado

con la cedula de ciudadanía No _______, residente en ________, Tel fijo ________, celular

_________, correo electrónico __________ con la Tarjeta Profesional No ________ de Profesión

________ abono la propuesta presentada por __________, para lo cual anexo lo siguiente.

Fotocopia de la Tarjeta Profesional de _________

Certificado de vigencia expedido por _________

Fotocopia de la Cedula de Ciudadanía. ________

NOMBRE. ___________

FIRMA: ___________


GESTIÓN JURÍDICA

CONTRATACIÓN




Pag.98

ANEXO No. 2

Modalidad de contratación: Selección Abreviada de Menor Cuantía Tipo de Contrato: Obra pública CONTRATISTA xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx NIT. O CC No. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx VALOR: $ xxxxxxxxxxxx

IMPUTACION PRESUPUESTAL: xxxxxxxxxxxx

CDP Y FECHA: xxxxxxxxxxxxxxxxx Los suscritos:xxxxxxxxxxxxxxxx, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No. xxxxxxxxxxxxxxxx expedida en xxxxxxxxxxxxxxxx), actuando en nombre y representación del Departamento del Risaralda en su calidad de Secretario de xxxxxxxxxx, debidamente facultado para contratar según xxxxxxxxxxxxxxxx y quien para efectos del presente contrato se denominara EL DEPARTAMENTO y de otra parte, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ( cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal indicar los integrantes ) quien se identifica con NIT (en el caso de persona jurídica, consorcio ó unión temporal) o cédula de ciudadanía número xxxxxxxxx(en el caso de persona natural) y representado legalmente por xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx con cedula de ciudadanía No xxxxxxxxx de xxxxxxxxxxx y quien en adelante se denominara EL CONTRATISTA, convienen celebrar el presente contrato con las siguientes consideraciones: 1.- Que el DEPARTAMENTO inicio proceso de xxxxxxxxxxxxxxxx (LICITACION PUBLICA, SELECCIÓN ABREVIADA O MINIMA CUANTIA) No. xxxxxx, con el objeto de contratar las “xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx”, cuya apertura fue autorizada mediante Resolución No. xxxx DE xxxxxxx de xxxx emitida por la Secretaria de xxxxxxxxx del Departamento.- 2.-Que conforme a la resolución No xxxxxxxxxxxxxxx de xxxxxx de xxxxx, La Secretaria de Infraestructura del Departamento, adjudicó el Proceso No xxxxxxxxx 3.-Que todos los documentos previos que soportan el Proceso de xxxxxxxxx No. xxxxxxxx se anexan y forman parte esencial del presente documento y por tanto, obligan a las partes a cumplir su contenido o estipulaciones. En dicho entendido convienen celebrar el presente contrato contenido en las siguientes cláusulas y en los documentos que se anexan: PRIMERA.- OBJETO: EL CONTRATISTA se compromete para con EL DEPARTAMENTO a ejecutar las “xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx”.-de conformidad con los documentos que se anexan y forman parte esencial de éste SEGUNDA.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.- El Contratista deberá cumplir con las siguientes obligaciones así: 1.- xxxxxxx, 2. xxxxxxxx 3. EL CONTRATISTA se compromete a informar en forma oportuna a la entidad sobre cualquier inhabilidad sobreviniente, incompatibilidad o conflicto de intereses que llegara a ocurrirle durante la ejecución del contrato. 4. EL CONTRATISTA se compromete a cumplir con la señalización del sitio de la obra en los siguientes términos. ,XXXX . 5. Para persona natural: Pago de seguridad social integral. Para Persona Jurídica. Se obliga al pago de Seguridad social intergral y Parafiscales. durante la ejecución del contrato y para el trámite de cada acta de pago. 6, EL CONTRATISTA se compromete a instalar una valla XXX, 7. EL CONTRATISTA se compromete a diligenciar conjuntamente con la supervisión la evaluación de proveedores, conforme a las obligaciones


GESTIÓN JURÍDICA

CONTRATACIÓN




Pag.99

y documentación solicitada. 8. EL CONTRATISTA se compromete además del objeto del Contrato y su alcance, a cumplir con todas las obligaciones inherentes a él, en especial, las relacionadas con el uso de la documentación utilizada en el Sistema de Gestión de Calidad de la Gobernación de Risaralda. 9. EL CONTRATISTA se compromete a firmar el presente contrato, a presentar las garantías solicitadas y firmar el acta de inicio en los términos señalados mas adelante. TERCERA.-VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO: De acuerdo con las obras que EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar y a los precios unitarios indicados en la propuesta correspondiente, el valor del presente contrato se estima para los efectos fiscales en la suma de xxxxxxxxxxxxxxxxxxx (XXX). El Departamento de Risaralda, cancelará el valor del Contrato que se suscriba con ocasión de esta Licitación y/o Selección Abreviada de la siguiente forma. XXXXXX. (cuando el contrato sea adjudicado por licitación y se pacte anticipo se debe incluir lo siguiente: El anticipo será amortizado mediante deducciones de las actas parciales de obra. Los fondos del anticipo, solo podrán ser utilizados para los gastos propios del respectivo contrato. Para el manejo del anticipo deberá constituir un contrato de fiducia mercantil para crear un patrimonio autónomo, con una sociedad fiduciaria autorizada para este fin por la superintendencia financiera, a la cual la entidad debe entregar el valor del anticipo, esto de acuerdo al artículo 91 de la ley 1474 de 2011, y el articulo 2.2.1.1.2.4.1, del Decreto 1082 de 2015. El costo de la comisión fiduciaria será cubierto directamente por el contratista. En el caso que el contrato sea producto de selección abreviada de menor cuantía: Para el manejo del anticipo se deberá abrir una cuenta bancaria separada no conjunta a nombre del contrato suscrito. Los rendimientos que llegaren a producir los recursos así entregados pertenecerán al Tesoro y el control de la inversión del mismo será realizado por el supervisor. LA GOBERNACION DE RISARALDA a través de la Interventoría o supervisión revisará, aprobará los programas de inversión del anticipo de conformidad con el Manual de Interventoría. CUARTA.- Ajustes al Valor del Contrato: El contrato que se genere del presente proceso, no tendrá ajustes en el valor de las actas parciales o totales ejecutadas, en consecuencia el Oferente deberá analizar los ítems teniendo en cuenta las posibles alzas tanto de materiales, transportes, alquiler de equipos y herramientas, mano de obra, entre otros, que puedan ocurrir durante el transcurso de los mismos. Tampoco se reconocerán ajustes o valores adicionales cuando el proponente omita incluir en el análisis de precios unitarios alguna de las actividades necesarias para la ejecución del ítem. QUINTA.- PLAZO: El plazo del presente contrato será xxxxxx (días y/o meses calendarios) contados a partir de la fecha de suscripción del acta de iniciación del Contrato. PARAGRAFO: Los plazos establecidos en el presente contrato para la entrega de las obras sólo podrán ampliarse o modificarse por EL DEPARTAMENTO, por causas plenamente justificadas no contempladas en este contrato. EL CONTRATISTA se obliga a renovar la póliza presentada por un período igual al de la ampliación del plazo, el cumplimiento de esta obligación no podrá exceder de dos (2) días hábiles siguientes a la firma de la modificación respectiva, siendo este requisito indispensable para la validez de la misma.-SEXTA- REGIMEN LABORAL: El presente contrato es de obra y labor determinada, por lo tanto EL CONTRATISTA ejecutará los trabajos contratados por precios determinados, con libertad y autonomía técnica y directa, sin sujeción a las prescripciones contenidas en el reglamento interno del DEPARTAMENTO, por lo cual no estará subordinado a este, ni sometido a sus horarios de trabajo. En consecuencia, como CONTRATISTA independiente, es el patrono exclusivo y el directo responsable del pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones a los obreros y trabajadores que ocupe en la realización de las obras que se contratan. EL CONTRATISTA autoriza expresamente al DEPARTAMENTO para que retenga los pagos que deba hacerle en cumplimiento del contrato, en el caso de que por parte de los trabajadores se presenten reclamaciones por no pago de salarios o prestaciones sociales, o por contratos mercantiles o


GESTIÓN JURÍDICA

CONTRATACIÓN




Pag.100

civiles celebrados con ocasión de la obra. SEPTIMA. RESPONSABILIDAD CIVIL: Los daños o perjuicios de cualquier especie que causen al DEPARTAMENTO o a terceros los trabajos objeto de este contrato, por causas imputables al CONTRATISTA, sus agentes, subcontratistas o trabajadores, son de cargo exclusivo de éste. OCTAVA -. CESION: Le queda expresamente prohibido al CONTRATISTA ceder en todo o en parte las obligaciones que le impone o los derechos que le confiere este contrato. La cesión solo podrá surtirse cuando EL DEPARTAMENTO lo autorice. NOVENA. INTERVENTORIA.Y/O SUPERVISION- EL DEPARTAMENTO ejercerá la Interventoría o supervisión de los trabajos, por medio de Interventor externo y para tal efecto debe observar lo establecido en el decreto número 0235 de marzo 15 de 2010. Los interventores serán responsables civil, penal y disciplinariamente por su gestión. Será responsabilidad del interventor verificar los pagos de salud, pensión y parafiscales. DECIMA. MULTAS: En caso de mora e incumplimiento parcial de las obligaciones pactadas y aceptadas, EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA impondrá al CONTRATISTA multa equivalente al cero punto uno por ciento (0.1%) del valor del contrato por cada día de mora. La imposición de las multas se adelantará respetando el derecho de audiencia del contratista. En ningún caso el monto de estas multas podrá excederse del 20% del valor total del contrato. El contratista autoriza al Departamento para que se le descuente de los saldos pendientes los valores resultantes de las multas, una vez ejecutoriado el acto que las impuso. El procedimiento para la imposición de multas se hará conforme a las normas vigentes y en todo caso respetando el debido proceso. DECIMA PRIMERA.- CLAUSULA PENAL PECUNIARIA: En caso de incumplimiento total del CONTRATISTA del objeto contractual, o que la ejecución de las labores no estén de acuerdo con lo pactado, deberá pagar la suma correspondiente al 20% del valor del contrato, así mismo cuando se trate de las causales de caducidad establecidas en la Ley. El cobro se hará de acuerdo como lo determine las normas vigentes. DECIMA SEGUNDA -A este contrato le son aplicables los artículos 15, 16, 17 y 18 de la Ley 80 de 1993. DECIMA TERCERA.- GARANTIAS: EL CONTRATISTA se obliga a constituir para EL DEPARTAMENTO una póliza integral de una Compañía de Seguros legalmente constituida en el País, con sede en la ciudad de Pereira. Que amparará al DEPARTAMENTO en: 1. CUMPLIMIENTO: Por el VEINTE POR CIENTO (20%) del valor del contrato, por el término del mismo y ocho (8) meses más. Este garantiza el cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato estatal incluyendo en ellas el pago de multas y cláusula penal pecuniaria, cuando se hayan pactado en el contrato. El amparo de cumplimiento del contrato cubrirá a la entidad estatal contratante de los perjuicios directos derivados del incumplimiento total o parcial de las obligaciones nacidas del contrato, así como de su cumplimiento tardío o de su cumplimiento defectuoso, cuando ellos son imputables al contratista garantizado. Además de esos riesgos, este amparo comprenderá siempre el pago del valor de las multas y de la cláusula penal pecuniaria que se hayan pactado en el contrato garantizado En todo caso la garantía de cumplimiento deberá mantenerse vigente hasta que se logre la liquidación del contrato. 2.- CALIDAD DE LOS MATERIALES: Por el VEINTE POR CIENTO (20%,)del valor del contrato, por el término del mismo y un (1) año más. 3. SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES. Por el DIEZ POR CIENTO (10%) del valor del contrato, por el término del mismo y tres (3) años más. El amparo de pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales cubrirá a la entidad estatal contratante de los perjuicios que se le ocasionen como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones laborales a que esté obligado el contratista garantizado, derivadas de la contratación del personal utilizado para la ejecución del contrato amparado.4. BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO: El valor de esta garantía deberá ser equivalente al ciento por ciento (100%) del monto que el contratista reciba a título de anticipo, en dinero o en especie, para la ejecución del contrato, por el término del


GESTIÓN JURÍDICA

CONTRATACIÓN




Pag.101

contrato y seis (6) meses más. Y su vigencia se extenderá hasta la liquidación del contrato. El amparo de buen manejo y correcta inversión del anticipo cubre a la entidad estatal contratante, de los perjuicios sufridos con ocasión de (i) la no inversión; (ii) el uso indebido, y (iii) la apropiación indebida que el contratista garantizado haga de los dineros o bienes que se le hayan entregado en calidad de anticipo para la ejecución del contrato. 5. RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: El valor de la póliza deberá ser por 200 SMLMV y una vigencia igual al del contrato y (4) meses más.6.- ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA. El valor será del Quince Por Ciento (15%) del valor del contrato. Su vigencia se iniciará a partir del recibo a satisfacción de la obra por parte de la entidad y no será inferior a cinco (5) años. DECIMA CUARTA.- EL CONTRATISTA se compromete a iniciar las obras dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la legalización del contrato. Para los efectos de este artículo se entenderá que los contratos se encuentran debidamente legalizados una vez aprobadas las pólizas, con la disponibilidad y el registro presupuestal.- DECIMA QUINTA.- EL CONTRATISTA declara bajo la gravedad de juramento que se entiende prestado con la firma del presente contrato que no se halla incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad contenidas en las normas legales vigentes y que no ha sido objeto de declaratoria de caducidad en otros contratos. DECIMA SEXTA- SUJECION A LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES: El pago del valor del presente contrato se sujetará a las apropiaciones que para tal efecto se hallen previstas en el Presupuesto del Departamento para la vigencia de xxxxxx, según CDP Y FECHA: xxxxxxxx IMPUTACION PRESUPUESTAL: xxxxxxxxx la cual se afectará en la suma de $xxxxxxxx. DECIMA SEPTIMA - SUMINISTRO: Los materiales, herramientas y equipo necesario para la ejecución de los trabajos objeto del contrato, deberán ser suministrados por el CONTRATISTA y los daños o perjuicios que pudieran sufrir correrán bajo responsabilidad del mismo. DECIMA OCTAVA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO: Por circunstancias que imposibiliten la ejecución del contrato se podrá, de común acuerdo entre las partes, suspender temporalmente la ejecución contrato, mediante suscripción de un acta en que conste tal evento, sin que para los efectos del plazo extintivo se compute el tiempo de la suspensión. DECIMA NOVENA. .- DOMICILIO CONTRACTUAL: -se entiende la dirección contractual para los efectos judiciales y extrajudiciales del presente contrato se fija como domicilio de las partes la ciudad de Pereira. La dirección reportada por el CONTRATISTA ES LA SIGUIENTE: DIRECCION RESIDENCIAL xxxxxxxxxx TELEFONO FIJO xxxxxx CORREO ELECTRONICO xxxxxxxxxx VIGESIMA - VALLA.- EL CONTRATISTA se obliga a colocar una valla en sitio visible de la obra, de acuerdo con las especificaciones, texto e indicaciones que le imparta EL DEPARTAMENTO, establecidas en el contrato. La valla será por cuenta del CONTRATISTA y para tal fin éste podrá elaborarla directamente o contratar su elaboración. Sin la colocación de la valla no podrá iniciarse la ejecución de la obra. VIGESIMA PRIMERA.- VARIACIONES DE CANTIDADES Y COSTO: Cuando sea necesario modificar las cantidades y/o el valor convenido se adicionará el contrato, sin que se exceda del porcentaje permitido por las leyes y reglamentos sobre la cuantía originalmente pactada. Las modificaciones relacionadas con el valor y/o plazos quedarán perfeccionadas con un contrato modificatorio y un acta firmada entre EL DEPARTAMENTO y EL CONTRATISTA, previa prórroga y/o aumento de las garantías otorgadas. Las adiciones tanto los relativos al valor como los atinentes al plazo, requerirán de las solemnidades usuales en los contratos. VIGESIMA SEGUNDA.- INDEMNIDAD: El CONTRATISTA deberá responder y amparar demandas, litigios y acciones legales que se entablen o puedan entablarse en su contra o en contra del DEPARTAMENTO, por actos u omisiones en que incurra EL CONTRATISTA, sus agentes, subcontratistas o trabajadores en ejecución de éste. VIGESIMA TERCERA - LIQUIDACION DEL CONTRATO: La liquidación del contrato se hará entre el CONTRATISTA, el interventor y el ordenador del gasto dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la


GESTIÓN JURÍDICA

CONTRATACIÓN




Pag.102

entrega de la obra, mediante acta en que conste que: a. El cumplimiento de las obligaciones mutuas b. Certificado del supervisor designado, en que conste que el objeto del CONTRATO se recibió a entera satisfacción. c. La verificación a la que hace referencia el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 828 de 2003.. d). Los requisitos conforme a las políticas de operación implementadas por el DEPARTAMENTO. VIGESIMA CUARTA.- EL CONTRATISTA se obliga a dar cumplimiento al reglamento de Higiene y Seguridad para la construcción, según norma dispuesta por el Ministerio de Trabajo. VIGESIMA QUINTA.- TERMINACIÓN DEL CONTRATO: El contrato se entenderá terminado, en los siguientes eventos: I) Muerte del contratista en caso de ser Persona Natural. II) Por decisión Legal ó Judicial III) Vencimiento del plazo de duración pactado. IV) Mutuo acuerdo de las partes. V) Cumplimiento anticipado del objeto del contrato. VI) Las demás causas de terminación dispuesta en la ley. VIGESIMA SEXTA.-COMPROMISO LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN. El contratista se compromete: a) garantizar el cumplimiento de las normas anticorrupción vigentes b) tomar las medidas apropiadas para prevenir, informar, responder e investigar las practicas fraudulentas, colusorias, coercitivas y obstructivas en relación con el uso de los recursos públicos. VIGESIMA SEPTIMA PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION DEL CONTRATO: Este contrato se entiende perfeccionado una vez firmado por las partes y cuente con el registro presupuestal de acuerdo a lo establecido en el artículo 71 del Decreto 111/96. Podrá empezarse a ejecutar una vez aprobadas las pólizas que se requieren en el contrato. PARAGRAFO I: EL CONTRATISTA dispone de un término de dos (2) días hábiles siguientes a la adjudicación, para que se presente en la Secretaría de Infraestructura a suscribir el contrato y dispone de dos (2) días para que allegue las garantías solicitadas. Igualmente el contratista dispone de dos (2) días hábiles para firmar el acta de inicio del contrato. En caso contrario EL DEPARTAMENTO queda liberado de todo compromiso para con EL CONTRATISTA en relación con este contrato. PARAGRAFO II EL CONTRATISTA autoriza al DEPARTAMENTO para que le deduzca del primer pago que le realizará por concepto del presente contrato el 3% sobre el valor del mismo, correspondiente a la estampilla para el Adulto mayor, y el 2% correspondiente a la estampilla pro-desarrollo. Y el 2% correspondiente a la estampilla pro-hospitales (esta solo cuando se trate de recursos de la Sec de Salud) Para constancia se firma en Pereira, a Por el Departamento Por el Contratista Xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx Gobernador o su delegado Contratista Revisión Legal: Vo.Bo. Dirección de Contratos Proyectó: Nombre y firma


GESTIÓN JURÍDICA

CONTRATACIÓN




Pag.103

ANEXO No. 3A

Contratos Relacionados con

la Actividad de la

Construcciòn - Segmento 72

"Servicios de Edificación,

Construcción de

Instalaciones y

Mantenimiento" del

Clasificador UNSPSC

Participaciòn del Proponente en el

contratista Plural (%)

Valor Total de los Contratos Ejecutados y

que esten reportados en el RUP VIGENTE

(Valor del Contrato Ponderado por la

Participaciòn en Pesos Colombianos) Valor

$ (COP)

Total:

COP: Peso Colombiano

Certifico bajo la gravedad de juramento, que la información consignada es veráz.

Firma Representante Legal del Oferente

Nombre:CARGO:

DOCUMENTO DE IDENTIDAD:

ANEXO 3A FACTOR EXPERIENCIA

SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA SI-SAMC XX-2016

“MANTENIMIENTO MANUAL DE VIAS, EN LOS MUNICIPIOS DE: PEREIRA, MARSELLA, BALBOA, SANTUARIO, BELEN DE UMBRIA,

MISTRATO Y SANTA ROSA DE CABAL. DEPARTAMENTO DE RISARALDA”

Llene tantos fomatos como sea necesario. Si el proponente es plural cada miembro debe diligenciar este formato.

CUADRO PARA RELACIONAR CONTRATOS EJECUTADOS POR PARTE DEL PROPONENTE PARA

ACREDITACIÒN DE EXPERIENCIA

Nota: El cálculo de la capacidad residual para el presente proceso se hará de conformidad con lo establecido en el Artículo 2.2.1.1.1.6.4 del Decreto 1082 de 2015


GESTIÓN JURÍDICA

CONTRATACIÓN




Pag.104

ANEXO No. 3B

Nombre del Socio y/o

Profesional de la

Arquitectura, Ingenierìa

o Geologìa

ProfesiònNo. de Matrìcula

Profesional

Nùmero y Año del

Contrato laboral o de

Prestación de

Servicios

Profesionales

Vigencia del

Contrato



Nombre:

Cargo:

Documento de Identidad:

Firma Representante del Auditor o revisor Fiscal

Nombre:

Cargo:


“MANTENIMIENTO MANUAL DE VIAS, EN LOS MUNICIPIOS DE: PEREIRA, MARSELLA, BALBOA, SANTUARIO,

BELEN DE UMBRIA, MISTRATO Y SANTA ROSA DE CABAL. DEPARTAMENTO DE RISARALDA”

Nota: El cálculo de la capacidad residual para el presente proceso se hará de conformidad con lo establecido en el Artículo 2.2.1.1.1.6.4

del Decreto 1082 de 2015

ANEXO 3B CAPACIDAD TÉCNICA

SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA SI-SAMC 02-2016

CERTIFICACIÓN DE LA CAPACIDAD TÉCNICA

Llene tantos fomatos como sea necesario. Si el proponente es plural cada miembro debe diligenciar este

formato.


GESTIÓN JURÍDICA

CONTRATACIÓN




Pag.105

ANEXO No. 3C

Número

de

Contrat

o

Entidad Contratante Objeto Valor $ (COP)

Fecha de

Inicio (dd-mm-

aaaa)

Fecha de

Terminaciòn

(dd-mm-

aaaa)

Plazo

(meses)

Oferente

Plural (SÌ,

NO)

PARTICIPACIÓN

(%)

Fecah de

Suspensión

(dd-mm-

aaaa)

Días

Ejecutados

Días

por

Ejecutar

COP: Peso Colombiano

Número

de

Contrat

o

Persona de contacto

para verificaciòn

Teléfono Celular Direcciòn E-Mail

Si no posee contratos en ejecución y/o adjudicados, deberá anotar ninguno.



Nombre:

Cargo:


Nota: El cálculo de la capacidad residual para el presente proceso se hará de conformidad con lo establecido en el Artículo 2.2.1.1.1.6.4 del Decreto 1082 de 2015

CUADRO PARA RELACIONAR CONTRATOS EN EJECUCIÓN POR PARTE DEL PROPONENTE

ANEXO 3C LISTA DE CONTRATOS EN EJECUCIÓN

SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA SI-SAMC 02-2016

“MANTENIMIENTO MANUAL DE VIAS, EN LOS MUNICIPIOS DE: PEREIRA, MARSELLA, BALBOA, SANTUARIO, BELEN DE UMBRIA, MISTRATO Y SANTA ROSA DE

CABAL. DEPARTAMENTO DE RISARALDA”

Llene tantos fomatos como sea necesario. Si el proponente es plural cada miembro debe diligenciar este formato.

CUADRO DE RELACIÓN PERSONA DE CONTACTO PARA INFORMACIÓN DE

CONTRATOS EN EJECUCIÓN POR PARTE DEL PROPONENTE


GESTIÓN JURÍDICA

CONTRATACIÓN




Pag.106

ANEXO No. 4

CARTA DE COMPROMISO PARA EL MAESTRO DE OBRA Pereira, ___________ del 2.0XX Yo, _________________________________________, identificado con cédula de ciudadanía No. _________________Expedida en _________________, me comprometo a prestar mis servicios como MAESTRO DE OBRA, con una dedicación de TIEMPO _______ a la firma del contrato, para realizar la _________ FIRMA ______________________________ IDENTIFICACIÓN: ______________________________ M.P. ______________________________


GESTIÓN JURÍDICA

CONTRATACIÓN




Pag.107

ANEXO No. 5

APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL (Criterio de Calificación)

Pereira, ___________ __ del 20XX

Señores


Pereira

Yo el suscrito ____________________________________ de acuerdo con las condiciones que se estipulan en los documentos de la Selección Abreviada de Menor Cuantía, hago la siguiente Propuesta, seria e irrevocable, para la Selección Abreviada de Menor Cuantía N°________, cuyo objeto es “_____________”, y en caso de que me sea aceptada por EL DEPARTAMENTO, me comprometo a firmar el Contrato correspondiente (nos comprometemos a firmar el contrato correspondiente) y APOYAR LA INDUSTRIA NACIONAL de la siguiente manera:

OFERTA MARQUE CON UNA “X” EL

ORIGEN DE SUS SERVICIOS

a) Servicios Nacionales

b) Servicios Extranjeros

Atentamente, Nombre o razón social del Proponente: _______________________________

C.C. No.: __________________ de: __________________________________


NIT: ___________________________________________________________


GESTIÓN JURÍDICA

CONTRATACIÓN




Pag.108

ANEXO No. 6 COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN

Lugar y fecha Señores [Nombre de la Entidad Estatal] Proceso de Contratación [Insertar información] [Nombre del representante legal o de la persona natural Proponente], identificado como aparece al pie de mi firma, [obrando en mi propio nombre o en mi calidad de representante legal de] [nombre del Proponente], manifiesto que:

1. Apoyamos la acción del Estado colombiano y de [Nombre de la Entidad Estatal] para fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas de la administración pública.

2. No estamos en causal de inhabilidad alguna para celebrar el contrato objeto del Proceso de Contratación [Insertar información].

3. Nos comprometemos a no ofrecer y no dar dádivas, sobornos o cualquier forma de halago, retribuciones o prebenda a servidores públicos o asesores de la Entidad Contratante, directamente o a través de sus empleados, contratistas o tercero.

4. Nos comprometemos a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto o efecto la colusión en el Proceso de Contratación [Insertar información]. 5. Nos comprometemos a revelar la información que sobre el Proceso de Contratación [Insertar información] nos soliciten los organismos de control de la República de Colombia.

5. Nos comprometemos a comunicar a nuestros empleados y asesores el contenido del presente Compromiso Anticorrupción, explicar su importancia y las consecuencias de su incumplimiento por nuestra parte, y la de nuestros empleados o asesores.

6. Conocemos las consecuencias derivadas del incumplimiento del presente compromiso anticorrupción. En constancia de lo anterior firmo este documento a los [Insertar información] días del mes de [Insertar información] de [Insertar información].

____________________________ [Firma Representante Legal del Proponente o del Proponente persona natural] Nombre: [Insertar información] Cargo: [Insertar información] Documento de Identidad: [Insertar información]


GESTIÓN JURÍDICA

CONTRATACIÓN




Pag.109

ANEXO No. 7 PRESUPUESTO OFICIAL

No. ITEM Cubs DESCRIPCION UNIDADCANTIDAD

BADEA

CANTIDAD

FRAILES

CANTIDAD

MARSELLA

CANTIDAD

TOTAL

VALOR

UNITARIOVALOR TOTAL

1 PRELIMINARES

1,1 ITE084

Valla de identificación de obra área menor a 4 m2,

colocada en cerchas metálica, incluye mantenimiento

durante la construcción

m2 6,00 6,00 12,00 24,00 142.264,00 3.414.336,00

1,2 ITE080 Corte de pavimento flexible con cortadora autopropulsada m 152,00 112,00 140,00 404,00 3.124,00 1.262.096,00

2 DEMOLICION Y MOVIMIENTO DE TIERRA

2,1 ITE828 Demolicion de pavimento flexible e > 0,07 m m2 1.200,00 696,11 1.240,00 3.136,11 9.738,00 30.539.459,00

2,2 ITE063 Retiro de material sobrante cargue manual m3 150,00 87,00 155,00 392,00 28.486,00 11.166.512,00

3 PAVIMENTO

3,1 ITE057a Base granular para Bacheo, no incluye transporte m3 4,00 4,00 80,00 88,00 100.000,00 8.800.000,00

3,2 ITE051 Lleno compactado con afirmado manual m3 4,00 4,00 80,00 88,00 46.743,00 4.113.384,00

3,3 ITE444a Concreto asfaltico para bacheo m3 120,00 69,61 124,00 313,61 603.336,00 189.212.928,00

3,4 ITE429 Imprimación con asfalto líquido m2 1.260 731 1.302 3.292,92 3.147,00 10.362.812,00

3,4 ITE428a Pavimento en concreto asfáltico m3 76 76,00 627.896,00 47.720.096,00

4 TRANSPORTE

4,1 ITE061Transporte material < 40 Km ( corte, sub-base,base,

afirmado)m3-km 60,00 60,00 1.600,00 1.720,00 1.000,00 1.720.000,00

5 SEÑALIZACION Y DEMARCACION

5,1 ITE355A Lineas de demarcacion vial ( ancho 12 cm) una linea m 2.000,00 2.000,00 2.000,00 6.000,00 4.300,00 25.800.000,00

5,2 ITE093Cerramiento con cinta de señalización, incluye

señalizador tubular, dos cintasm 300,00 300,00 500,00 1.100,00 6.174,00 6.791.400,00

5,3 S.C. Señalizacion vial Tripode (Desvio) Un 2,00 2,00 10,00 14,00 130.000,00 1.820.000,00

5,4 ITE369 Paleteros Jr 12,00 12,00 70,00 94,00 47.356,00 4.451.464,00

5,4 MOB005 Cuadrilla A 1 Of + 4 Ay (jornal + prestaciones) dia 35,00 35,00 248.495,00 8.697.325,00

5,5 S.CSeñales rutilantes (incluye 2 canecas +2 postes +

flechas+bateria y cargador )un 1,00 1,00 4,00 6,00 950.000,00 5.700.000,00

5,6 ITE805 Señal vertical de 0,90 m (con cinta reflectiva) un 2,00 2,00 4,00 8,00 308.346,00 2.466.768,00

TOTAL COSTO DIRECTO 364.038.580

ADMINISTRACION 23,1622% 84.319.344

UTILIDAD 5% 18.201.929

TOTAL 466.559.853

MANTENIMIENTO VIAL, BACHEO, PARCHEO Y SEÑALIZACION HORIZONTAL

TRAMO VIA JAPON - FRAILES DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS, VÍA LA BADEA - CRUCE AVENIDA DEL RIO (CHEC) DEL MUNICIPIO DE

DOSQUEBRADAS Y VIA PEREIRA - MARSELLA

DEPARTAMENTO DE RISARALDASecretaría de Infraestructura

PRESUPUESTO


GESTIÓN JURÍDICA

CONTRATACIÓN




Pag.110

ANEXO No. 7A CUADRO DE LA PROPUESTA

No. ITEM Cubs DESCRIPCION UNIDADCANTIDAD

BADEA

CANTIDAD

FRAILES

CANTIDAD

MARSELLA

CANTIDAD

TOTAL

VALOR

UNITARIOVALOR TOTAL

1 PRELIMINARES

1,1 ITE084

Valla de identificación de obra área menor a 4 m2,

colocada en cerchas metálica, incluye mantenimiento

durante la construcción

m2 6,00 6,00 12,00 24,00

1,2 ITE080 Corte de pavimento flexible con cortadora autopropulsada m 152,00 112,00 140,00 404,00

2 DEMOLICION Y MOVIMIENTO DE TIERRA

2,1 ITE828 Demolicion de pavimento flexible e > 0,07 m m2 1.200,00 696,11 1.240,00 3.136,11

2,2 ITE063 Retiro de material sobrante cargue manual m3 150,00 87,00 155,00 392,00

3 PAVIMENTO

3,1 ITE057a Base granular para Bacheo, no incluye transporte m3 4,00 4,00 80,00 88,00

3,2 ITE051 Lleno compactado con afirmado manual m3 4,00 4,00 80,00 88,00

3,3 ITE444a Concreto asfaltico para bacheo m3 120,00 69,61 124,00 313,61

3,4 ITE429 Imprimación con asfalto líquido m2 1.260 731 1.302 3.292,92

3,4 ITE428a Pavimento en concreto asfáltico m3 76 76,00

4 TRANSPORTE

4,1 ITE061Transporte material < 40 Km ( corte, sub-base,base,

afirmado)m3-km 60,00 60,00 1.600,00 1.720,00

5 SEÑALIZACION Y DEMARCACION

5,1 ITE355A Lineas de demarcacion vial ( ancho 12 cm) una linea m 2.000,00 2.000,00 2.000,00 6.000,00

5,2 ITE093Cerramiento con cinta de señalización, incluye

señalizador tubular, dos cintasm 300,00 300,00 500,00 1.100,00

5,3 S.C. Señalizacion vial Tripode (Desvio) Un 2,00 2,00 10,00 14,00

5,4 ITE369 Paleteros Jr 12,00 12,00 70,00 94,00

5,4 MOB005 Cuadrilla A 1 Of + 4 Ay (jornal + prestaciones) dia 35,00 35,00

5,5 S.CSeñales rutilantes (incluye 2 canecas +2 postes +

flechas+bateria y cargador )un 1,00 1,00 4,00 6,00

5,6 ITE805 Señal vertical de 0,90 m (con cinta reflectiva) un 2,00 2,00 4,00 8,00

TOTAL COSTO DIRECTO -

ADMINISTRACION XXX % -

UTILIDAD XX% -

TOTAL -

A.U. XXX%

Plazo de ejecución: 60 días

MANTENIMIENTO VIAL, BACHEO, PARCHEO Y SEÑALIZACION HORIZONTAL

TRAMO VIA JAPON - FRAILES DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS, VÍA LA BADEA - CRUCE AVENIDA DEL RIO (CHEC) DEL MUNICIPIO DE

DOSQUEBRADAS Y VIA PEREIRA - MARSELLA

DEPARTAMENTO DE RISARALDASecretaría de Infraestructura

PRESUPUESTO


GESTIÓN JURÍDICA

CONTRATACIÓN




Pag.111

ANEXO No. 8

CARTA DE COMPROMISO PERSONAL DISCAPACITADO Pereira, ___________ __ del 20XX

Señores

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

Pereira

Yo el suscrito ____________________________________ de acuerdo con las condiciones que se estipulan en los documentos de la Selección Abreviada, hago la siguiente Propuesta, seria e irrevocable, para la Selección Abreviada de Menor Cuantía N°________, cuyo objeto es “_____________“,y en caso de que me sea aceptada por EL DEPARTAMENTO, me comprometo a CONTRATAR AL MENOS 2% de personal en condición de Discapacidad. Atentamente, Nombre o razón social del Proponente: _______________________________

C.C. No.: __________________ de: __________________________________


NIT: ___________________________________________________________


GESTIÓN JURÍDICA

CONTRATACIÓN




Pag.112

ANEXO No 9

MANO DE OBRA DE LA REGION Pereira, ___________ __ del 20XX

Señores


Pereira

Yo el suscrito ____________________________________ de acuerdo con las condiciones que se estipulan en los documentos de la Selección Abreviada, hago la siguiente Propuesta, seria e irrevocable, para la Selección Abreviada de Menor Cuantía N°________, cuyo objeto es “_____________“, y en caso de que me sea aceptada por EL DEPARTAMENTO, me comprometo a vincular mano de obra no calificada del sitio donde se ejecuta la obra. Atentamente, Nombre o razón social del Proponente: _______________________________

C.C. No.: __________________ de: __________________________________


NIT: ___________________________________________________________


GESTIÓN JURÍDICA

CONTRATACIÓN




Pag.113

ANEXO No 10- DISCRIMINACIÓN DEL AU

VALORES $ PORCENTAJE %

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5


2.1

2.2

2.3

2.4

2,5


3.1

3.2

3.3

3,4

3,5

3.6

3.7

3.8


4.1

4.2


5.1

5.2

Estampilla para el Bienestar del Adulto Mayor 3% del Vr del Contrato

Asesor en Salud Ocupacional (Dedicación 50%)

3. GASTOS DE PERSONAL

Pro - Desarrollo Departamental - 2% del Vr del Contrato

Maestro de Obra (Dedicación 100% )

Ingeniero Residente (Dedicación 100%)

Asesor Ambiental (Dedicación 50%)

Asesor Eléctrico (Dedicación 50%)

Inspector de Obra (Dedicación 100%)

Almacenista (Dedicación 100%)

Director de Obra (Dedicación 50%)

Ensayos Laboratorios

Plan Manejo Ambiental

2. GASTOS LEGALES CORRESPONDIENTES A OBRAS CIVILES

Elaboración Propuesta, incluye gastos visita

Garantía de Seriedad de Oferta

Total A.U

GOBERNACION DE RISARALDA

ANEXO No 10 - CALCULO DEL AU

OBJETO: "XXXXXXXXXXXX"

SI-SAMC No. XXXXXXXXXXXXX

Comision Fiduciaria - 1 SMMLV x Mes

Rete ICA 1% del Vr del Contrato sin IVA

5. ADMINISTRACION Y UTILIDADES

Utilidad sin deducir impuestos sobre la Renta. % del Costo Directo

Administración

Garantía única de cumplimiento y Responsabilidad Civil Extracontractual

Comunicaciones

1. GASTOS EN EL CAMPO

Servicicios Públicos

4. IMPUESTOS

Arriendo Oficina

Nota: Los conceptos descritos son a manera de ejemplo y sirven como guía para el diligenciamiento del formato


GESTIÓN JURÍDICA

CONTRATACIÓN




Pag.114

ANEXO No 11-PRESTACIONES SOCIALES

I. SALARIO BASICO MENSUAL

1.1. Salario Basico 100%

PRESTACIONES SOCIALES

a - Cesantias

b - Intereses cesantias

c - vacaciones

d - Primas

e - E.P.S

f - Pensiones

g - Riesgos Profesionales

h - Subsidio familiar

i - Sena y Aporte Construcción

j - ICBF

k - Auxilio Transporte

l - Seguros colectivos

m - Dotación

n -

II. CALCULO FACTOR DIA HABIL

2.1. Total dias del año (A) 365

Dias no laborados

a - Domingos 52

b - Sabados (1/2 día) 26

c - Dias feriados 18

d - Permisos remunerados 2

e -

2.2. Total dias no laborados (B) 98

TOTAL DIAS HABILES (C) = (A)-(B) 267

FACTOR POR DIA HABIL (A/C) 0,3670

TOTAL SALARIO MINIMO A PAGAR (PERSONAL CAMPO) 1,3670

SALARIO + PRESTACIONES SOCIALES APLICABLES A INGRESOS < 2 SMMLV

PRESTACIONES SOCIALES APLICABLES A INGRESOS > 2 SMMLV

SALARIO + PRESTACIONES SOCIALES APLICABLES A INGRESOS > 2 SMMLV


PRESTACIONES SOCIALES APLICABLES A INGRESOS < 2 SMMLV



ANEXO 11. CALCULO DE PRESTACIONES SOCIALES



GESTIÓN JURÍDICA

CONTRATACIÓN




Pag.115

ANEXO No 12-LISTA DE JORNALES

PRESTACIONE

S

Inspector

Chofer

Almacenista

Celador

Secretaria

Auxiliar contable

Auxiliar Servicios Generales

Mensajero

PRESTACIONE

S

Director/Residente de Obra

Maestro de obra

Contador

Ingeniero Ambiental

Trabajadora Social

Técnico plan gestión integral de

obra

FACTOR DIA HABIL PRESTACIONE

S0,3670

Técnico Constructor

Técnico Electronico

Oficial

Obreros

Oficial Metálista

Oficial Pintor

Topografo

Cadenero I

Cadenero II

PERSONAL ADMINISTRATIVO

ANEXO 12 LISTA DE JORNALES Y SALARIOS BASICOS

PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO

MENOR A 2 SMMLV - (Salario Mensual)

PERSONAL DE NOMINA SALARIO BASICOAUXILUIO DE

TRANSPORTE

SALARIO MENSUAL

BASICOTOTAL SALARIO MENSUAL

MAYOR A 2 SMMLV - (Salario Mensual)

PERSONAL DE NOMINA SALARIO BASICOAUXILUIO DE

TRANSPORTE

SALARIO MENSUAL

BASICOTOTAL SALARIO MENSUAL

PERSONAL DE CAMPO - (Jornal Diario Habil)

PERSONAL A CARGO DE LA

OBRA

SALARIO + AUX

TRANSPORTEJORNAL DIARIO

BASICOJORNAL MAS PRESTACIONES

Nota: El personal descrito es a manera de ejemplo y sirve como guía para el diligenciamiento del formato


GESTIÓN JURÍDICA

CONTRATACIÓN




Pag.116

ANEXO No 13-RELACIÓN DE CUADRILLAS

PERSONAL/TECNICO/PROFESIONAL CANT VAL UNIT VALOR PARCIAL

PERSONAL/TECNICO/PROFESIONAL CANT VAL UNIT VALOR PARCIAL

GOBERNACION DE RISARALDAOBJETO: "XXXXXXXXXXXX"


ANEXO 13 - CONFORMACION DE CUADRILLAS

CUADRILLA No. 2

TOTAL VALOR CUADRILLA No. 2

CUADRILLA No. 1

TOTAL VALOR CUADRILLA No. 1


GESTIÓN JURÍDICA

CONTRATACIÓN




Pag.117

ANEXO No 14-LISTADO PRECIO DE MATERIALES

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD VALOR UNIT VALOR TOTAL UTILIZADO

TOTAL MATERIALES




ANEXO 14: LISTA DE PRECIOS DE MATERIALES


GESTIÓN JURÍDICA

CONTRATACIÓN




Pag.118

ANEXO No 15-TARIFAS DE EQUIPOS

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD TIPOCAPACIDAD

MAXIMAVR. UNIT SIN IVA VR. UNIT CON IVA COSTO POR USO

TOTAL EQUIPOS




ANEXO 15: LISTA DE TARIFAS DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS


GESTIÓN JURÍDICA

CONTRATACIÓN




Pag.119

ANEXO No 16 -LISTA DE CUADRILLAS

ITEM ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDADTIPO DE

CUADRILLA

NUMERO DE

CUADRILLAS

RENDIMIENTO

DE

CUADRILLAS

VALOR JORNAL

TOTAL

TOTAL MANO DE OBRA




ANEXO 16: LISTADO DE COSTOS DE MANO DE OBRA POR ITEM


GESTIÓN JURÍDICA

CONTRATACIÓN




Pag.120

ANEXO No 17-ACTIVIDADES-RENDIMIENTO-DURACIONES

NUMERO DE

ACTIVIDADACTIVIDAD To Tp Tm Te

DURACION

ACTIVIDAD

NUMERO DE

CUADRILLAS

1


CUADRILLA

NUMERO DE

CUADRILLAS

RENDIMIENTO

DE

DURACION

TM (DIAS)

DURACION

REALVALOR ITEM

VALOR

ACTIVIDAD

NUMERO DE

ACTIVIDADACTIVIDAD To Tp Tm Te

DURACION

ACTIVIDAD

NUMERO DE

CUADRILLAS

2


CUADRILLA

NUMERO DE

CUADRILLAS

RENDIMIENTO

DE

DURACION

TM (DIAS)

DURACION

REALVALOR ITEM

VALOR

ACTIVIDAD


VALOR ACTIVIDAD

VALOR ACTIVIDAD



ANEXO 17: RELACION DE ACTIVIDADES, RENDIMIENTOS Y CALCULO DE DURACIÓN


GESTIÓN JURÍDICA

CONTRATACIÓN




Pag.121

ANEXO No 18-PERT-DURACIONES

No de

ActividadActividad To Tm Tp Te Valor de la Actividad R.C.P

Tiempo Optimista To Tm

Tiempo Pesimista Tp Te

Ruta Critica

Tiempo mas Probable

Tiempor Esperado




ANEXO 18 : DURACION POR EL METODO DE PERT


GESTIÓN JURÍDICA

CONTRATACIÓN




Pag.122

ANEXO No 18A-PERT-VARIANZA

No de

ActividadActividad To Tm Tp Te

Valor de la

Actividad

Variacion

(ð2)

Desviacion

Estandar (ð)Varianza R.C.P

Tiempo Optimista To Tm

Tiempo Pesimista Tp Te

Ruta Critica (R.C.P)

Tiempor Esperado




ANEXO 18A : CALCULO DE LA VARIACION DE LAS DURACIONES

Tiempo mas Probable


GESTIÓN JURÍDICA

CONTRATACIÓN




Pag.123

ANEXO No 19-CPM-SECUENCIAS

No de

ActividadActividad Dur TIC TTC TIL TTL H

Valor de la

ActividadTo Tp Te Variacion Antecedentes

Actividades de la Ruta Critica


ANEXO 19 - MATRIZ DE ACTIVIDADES, DURACIONES, Y PRESIDENCIAS




GESTIÓN JURÍDICA

CONTRATACIÓN




Pag.124

ANEXO No 20-ESQUEMA RED CPM-PERT

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

X

0 0 0 H= 0

X

CONVENCIONES:

# ACTIVIDAD

TIA DUR TTA

TIT TTT Ruta Critica

H =

TIA = Tiempo de Inicio Adelantado Actvidad

DUR Duración de la Actividad

TTA = Tiempo de Terminación Adelantado Actividad Ficticia

TIT Tiempo de Inicio Tardío

TTT Tiempo de Terminación Tardío

H = Holgura

ANEXO 20 - DIAGRAMA CPM - PERT




n+1

H=

H= H= H=

H=

0 1

a b

2 3 4

5

6


GESTIÓN JURÍDICA

CONTRATACIÓN




Pag.125

ANEXO No 21-DIAGRAMA GANTT

No de


Valor de la

Actividad1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

$

RUTA

IA-TA

IT-TT

$

RUTA

IA-TA

IT-TT

$

RUTA

IA-TA

IT-TT

$

RUTA

IA-TA

IT-TT

$

RUTA

IA-TA

IT-TT

Ruta no critica

HT = Holgura Total

IT - TT = Iniciación Tardía - Terminación Tardía

CONVENCIONESIA - TA = Iniciación Adelantada – Terminación Adelantada Ruta Critica


ANEXO 21: DIAGRAMA DE GANTT


Mes 1 Mes n


TOTAL ACUMULADO DE LA INVERSION / % INCIDENCIA (Incluye A.I.U)

COSTO MENSUAL ACUMULADO DIRECTO DEL PROYECTO

COSTO MENSUAL DIRECTO DEL PROYECTO

DESEMBOLSO MENSUAL EN COSTO TOTAL DEL PROYECTO

COSTO MENSUAL INDIRECTO TOTAL DEL PROYECTO


GESTIÓN JURÍDICA

CONTRATACIÓN




Pag.126

ANEXO No 22-DIAGRAMA GANTT IA-TA

No de


Valor de la

Actividad

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

$

RUTA

IA-TA

$

RUTA

IA-TA

$

RUTA

IA-TA

$

RUTA

IA-TA

$

RUTA

IA-TA

HT = Holgura Total




IT - TT = Iniciación Tardía - Terminación Tardía Ruta no critica




ANEXO 22: DIAGRAMA DE GANTT -(IA-TA) INICIACION ADELANTADA – TERMINACION ADELANTADAMes 1 Mes n


GESTIÓN JURÍDICA

CONTRATACIÓN




Pag.127

ANEXO No 23-DIAGRAMA GANTT IT-TT

No de


Valor de la

Actividad

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

$

RUTA

IT-TT

$

RUTA

IT-TT

$

RUTA

IT-TT

$

RUTA

IT-TT

$

RUTA

IT-TT

HT = Holgura Total











ANEXO 23: DIAGRAMA DE GANTT -(IT-TT) INICIACION TARDIA – TERMINACION TARDIAMes 1 Mes n


GESTIÓN JURÍDICA

CONTRATACIÓN




Pag.128

ANEXO No 24-GRÁFICO IA-TA E IT-TT

Número del

mes

Valor de

Incidencia (TIA,

TTA)

% Incidencia

(TIA, TTA)

Valor de

Incidencia (TIT,

TTT)

% Incidencia

(TIT, TTT)

0

1

2

3

4

5

INCIDENCIA TIA - TTA

INCIDENCIA TIT - TTT

INCIDENCIA TIA - TTA VS TIT - TTT

ANEXO 24: GRAFICAS TIA, TTA - TIT, TTT




GRAFICOS COMPARATIVOS DE FLUJOS DE FONDOS

0

0

0

0

0

0

0

0 1 2 3 4 5IN

VER

SIO

N M

ENSU

AL

Mil

lon

esPLAZO EN MESES

Valor de Incidencia (TIA, TTA)

0

0

0

0

0

0

0

0 1 2 3 4 5

INV

ERSI

ON

MEN

SUA

L

Mil

lon

es

PLAZO EN MESES

Valor de Incidencia (TIT, TTT)

0

0

0

0

0

0

0

0 1 2 3 4 5

INV

ERSI

ON

MEN

SUA

L

Mil

lon

es

PLAZO EN MESES


GESTIÓN JURÍDICA

CONTRATACIÓN




Pag.129

ANEXO No 25-PROGRAMA FINANCIERO

1 2 3 n+1 TOTALES

1 Anticipo

2 Saldos del Anticipo y/o cuentas cobradas

3 Amortización Anticipo

4 Cuentas por ejecución de Obra

5 Financiación Entidades Financiera

6 Otros (Describir y valorar)

(1) TOTAL INGRESOS

1 Servicios Personales (Sueldos, jornales, prestaciones)

2 Materiales

3 Mano de Obra ejecución de obra

4 Alquiler de Equipos y Herramientas

5 Transporte de materiales, equipos y personal

6 Gastos Administrativos Oficina y Campamento

7 Intereses por endoso

8 Deducciones e impuestos

9 Legalizacion del Contrato

10 Comision Fiducia

11 Gastos Financieros e Intereses

12 Otros impuestos

(2) TOTAL EGRESOS

CONCEPTOMES (Valores en $ Colombianos)


ANEXO 25: PLAN FINANCIERO O FLUJO DE FONDOS



FLUJO CAJA ACUMULADO

INGRESOS

EGRESOS

FLUJO DE CAJA MENSUAL (1) - (2)



GESTIÓN JURÍDICA

CONTRATACIÓN




Pag.130

ANEXO No 26-GANTT DE PERSONAL

ACTV ITEM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

CONVENCIONES

Cantidad de cuadrillas Ruta Critica

Ruta no critica

mes 1


ANEXO 26: PROGRAMACION GANTT DE PERSONAL



mes 2

HT = Holgura Total

ACTVDESCRIPCION

DURACION

DIASUND CANT RENDIM

TIPO DE

CUADRILLA

S

CANT

CUADRILL

TOTAL DE CUADRILLAS DIARIAS

TOTAL DE PERSONAS DIARIAS


GESTIÓN JURÍDICA

CONTRATACIÓN




Pag.131

ANEXO No 26A-HISTOGRAMA DE CUADRILLAS


GESTIÓN JURÍDICA

CONTRATACIÓN




Pag.132

ANEXO No 27-DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS

No de

ActividadActividad Dur IA IT TA TT HT

Antecedente

s

Numero de

cuadrillas

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60




ANEXO 27: DISTRIBUCION DE RECURSOS (MANO DE OBRA)

SUMA DE CUADRADOS

Mes 1 Mes n

CONVENCIONES

Ruta Critica

HT = Holgura Total Holgura antes de la nivelacion

Ruta no critica

DISTRIBUCION No0


GESTIÓN JURÍDICA

CONTRATACIÓN




Pag.133

ANEXO No 28-NIVELACIÓN DE RECURSOS



SI-SAMC-No. XXXXXXXXXXXXX

ANEXO 28 : NIVELACION DE RECURSOS (MANO DE OBRA)

DISTRIBUCION

Numero Cuadrado Nr de Veces Total

TOTAL DIAS


GESTIÓN JURÍDICA

CONTRATACIÓN




Pag.134

ANEXO No 29- ESCOGENCIA NIVELACION DE RECURSOS (MANO DE OBRA)



SI-SAMC-No. XXXXXXXXXXXXX

ANEXO 29: ESCOGENCIA NIVELACION DE RECURSOS (MANO DE OBRA)

DISTRIBUCION

Numero Cuadrado Nr de Veces Total

TOTAL DIAS


GESTIÓN JURÍDICA

CONTRATACIÓN




Pag.135

ANEXO No 30-DIAGRAMA GANTT Y FLUJO DE PERSONAL

No de

ActividadActividad Dur

Valor de la

Actividad

Numero de

cuadrillas

Personas por

cuadrilla

Total

personas

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

# DE

CUADRILLAS

IP

# TOTAL

PERSONAS

# DE

CUADRILLAS

IP

# TOTAL

PERSONAS

# DE

CUADRILLAS

IP

# TOTAL

PERSONAS

# DE

CUADRILLAS

IP

# TOTAL

PERSONAS

# DE

CUADRILLAS

IP

# TOTAL

PERSONAS

# DE

CUADRILLAS

IP

# TOTAL

PERSONAS

# DE

CUADRILLAS

IP

# TOTAL

PERSONAS

CONVENCIONES

Cantidad de cuadrillas Ruta Critica

Ruta no critica

mes 2

HT = Holgura Total




ANEXO 30: FLUJO DE PERSONALMes 1


TOTAL DE PERSONAL DIARIO


GESTIÓN JURÍDICA

CONTRATACIÓN




Pag.136

ANEXO No 31-PROGRAMACIÓN DEFINITIVA GANTT

No de

ActividadActividad Dur Inicio Terminacion 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

$

Programado

Ejecutado

$

Programado

Ejecutado

$

Programado

Ejecutado

$

Programado

Ejecutado

$

Programado

Ejecutado

$

Programado

Ejecutado

$

Programado

Ejecutado

$

Programado

Ejecutado

HT = Holgura Total

Mes 1 Mes n

Ruta CriticaRuta no critica

CONVENCIONES


ANEXO 31: PROGRAMACION DEFINITIVA Y NIVELADO METODO GANTT




GESTIÓN JURÍDICA

CONTRATACIÓN




Pag.137

ANEXO No 32-PLAN DE INVERSIÓN DEFINITIVO

No de


Valor de la

Actividad1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

$

RUTA

IA-TA

$

RUTA

IA-TA

$

RUTA

IA-TA

$

RUTA

IA-TA

$

RUTA

IA-TA

HT = Holgura Total











ANEXO 32: PLAN DE INVERSION DEFINITIVA NIVELADA TIA, TTAMes 1 Mes n


GESTIÓN JURÍDICA

CONTRATACIÓN




Pag.138

ANEXO No 33- PROGRAMACION GANTT PERSONAL DEFINITIVO NIVELADA

No de

ActividaActividad Dur IA IT TA TT HT Antecedentes

Numero de

cuadrillas

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

ANEXO 33: PROGRAMACION GANTT PERSONAL DEFINITIVO NIVELADA




Mes 1 Mes n

Ruta Critica

Ruta no critica

Holgura antes de la nivelacion

HT = Holgura Total

CONVENCIONES

TOTAL DE PERSONAL DIARIO


DEPARTAMENTO DE RISARALDA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

GESTIÓN JURIDICA CONTRATACIÓN SELECCIÓN ABREVIADA - OBRA


Proyecto de Pliego de condiciones de Selección Abreviada de Menor Cuantía No. SI-SAMC-03-2017

Pag.139 de 140

ANEXO No 34-HISTOGRAMA DE PERSONAL NIVELADO

DEPARTAMENTO DE RISARALDA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

GESTIÓN JURIDICA CONTRATACIÓN SELECCIÓN ABREVIADA - OBRA


Proyecto de Pliego de condiciones de Selección Abreviada de Menor Cuantía No. SI-SAMC-03-2017

Pag.140 de 140

ANEXO No 35-PROBABILIDAD

No de

ActividadActividad To Tm Tp Te

Actividad

criticaVarianza

Desviacion

Tipica

Desviacion

Normalizada

Actividades de la Ruta Critica

Tc = Plazo resultante de la Ruta Critica de la Programacion

Ta = Tiempo Asumido

Tc = Tiempo Esperado de la Red

Varianza

Desviacion Tipica

Desviacion Normalizada

Calculo Porcentaje De Probabilidad De Cumplimiento Del Plazo Propuesto

Porcentaje de Probabilidad Requerido >= 97,50%




ANEXO 35: PROBABILIDAD DE CUMPLIR CON EL PLAZO PROPUESTO

PLAZO RUTA CRITICA

gobernaciÓn de risaraldaaplicaciones.risaralda.gov.co/modulos/contratacion/archivos/1573/si... ·...

Documents