especificaciones tecnicas yulo

7/26/2019 Especificaciones tecnicas Yulo

1/87

ESPECIFICACIONES TECNICAS

SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACIN DE LOSDISEOS DEL COLECTOR PARALELO EL YULO EN UNA

LONGITUD APROXIMADA DE 6,5 KM PARA GARANTIZAR ELSERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL MUNICIPIO

DE RICAURTE

CONTRATO DE CONSULTORA NO 018 DE 2015

TABLA DE CONTENIDO1 INTRODUCCION............................................................................................................. 3

1.1 NORMAS GENERALES DE CONSTRUCCION ........................................................ 3

1.2 NORMATIVIDAD TECNICA ..................................................................................... 4

1.3 PROGRAMA INTEGRAL DE SALUD OCUPACIONAL EN OBRA .......................... 6

1.4 MITIGACION DEL IMPACTO URBANO .................................................................. 9

2 DISPOSICIONES GENERALES ....................................................................................... 142.1 INTERVENTORA E INSPECCIN DE LAS OBRAS ................................................ 14

3 PLANOS......................................................................................................................... 38

3.1 PLANOS ................................................................................................................. 38

3.2 LISTA DE PLANOS .................................................................................................. 39

3.3 PLANOS QUE DEBE SUMINISTRAR EL CONTRATISTA .......................................... 39

3.4 ENVO DE PLANOS A APROBACIN .................................................................. 40

4 PRELIMINARES .............................................................................................................. 41

4.1 SEALIZACIN ...................................................................................................... 41

4.2 VALLA INFORMATIVA GENERAL DEL PROYECTO ............................................. 41

4.3 SEALES PREVENTIVAS, REGLAMENTARIAS Y INFORMATIVAS ........................ 42

4.4 CINTA DE SEGURIDAD DE RAYAS AMARILLAS Y NEGRAS ............................... 43

4.5 ROCERIA Y LIMPIEZA ............................................................................................ 45

4.6 REPLANTEO GENERAL DEL PROYECTO .............................................................. 44

4.7 CAMPAMENTO E INSTALACIONES PROVISIONALES ........................................ 46

5 LOCALIZACION Y REPLANTEO PARA REDES ................................................................. 486 EXCAVACIONES ............................................................................................................. 52

6.1 EXCAVACIN DE ZANJAS EN MATERIAL COMN, CONGLOMERADO OROCA ............................................................................................................................... 54

6.2 EXCAVACIN PARA ESTRUCTURAS EN MATERIAL COMN,CONGLOMERADO O ROCA: ........................................................................................ 55


2/87




DE RICAURTE


7 ENTIBADOS ................................................................................................................... 57

7.1 ENTIBADO TIPO 2 - Entibado Continuo en Madera ........................................ 61

8 RELLENOS ...................................................................................................................... 63

8.1 RELLENO TIPO 1 .................................................................................................... 65

8.2 RELLENO TIPO 2 .................................................................................................... 66

9. SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIAS PLASTICAS O FLEXIBLES ...70

10 POZOS DE INSPECCIN .......................................................................................... 80


3/87




DE RICAURTE


ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION

1 INTRODUCCION

1.1 NORMAS GENERALES DE CONSTRUCCIONEn estas especificaciones tcnicas de construccin se hace mayor nfasis en ladefinicin de las caractersticas y calidad de la obra terminada que en ladefinicin y descripcin de los procedimientos mnimos necesarios para obtenertales resultados.

Estas especificaciones tcnicas suministran las normas mnimas de construccin,que junto con los esquemas y planos, las especificaciones tcnicas particulares, lanormatividad tcnica aplicable y el listado general de actividades, forman parteintegral y complementaria de la ejecucin de las obras objeto del contratosuscrito entre el contratante MUNICIPIO y el CONTRATISTA adjudicatario de lalicitacin o invitacin respectiva.

Si durante el proceso licitatorio o de invitacin, alguno de los proponentesencuentra inconsistencias, omisiones y/o discrepancias en estas especificacionestcnicas y/o en los dems documentos oficiales de la licitacin o invitacin, o si

tiene alguna duda sobre su significado y alcance, deber solicitar por escrito lasaclaraciones del caso a la secretara de planeacin del municipio, con laantelacin mnima que se defina en los trminos de referencia de la licitacin oinvitacin respectiva, con el fin de poder dar trmite a la aclaracin solicitada einformar, mediante adenda pblica, a los dems participantes de la licitacin oinvitacin. Debe ser claro para todos los licitantes o participantes en la invitacin ypara el contratista adjudicatario de la licitacin o invitacin, que al momento desuscribir el contrato acepta plenamente y sin salvedades todos los documentosque hacen parte de l y que renuncia a cualquier reclamacin de pagosadicionales a los pactados en dicho contrato, que se originen en presuntasinconsistencias, omisiones y/o discrepancias de estas especificaciones tcnicasy/o de cualquier otro documento oficial de la licitacin, invitacin y/o delcontrato.

Los esquemas, planos y las especificaciones tcnicas generales y particularesestn en concordancia y se complementan mutuamente, de tal manera quecualquier informacin que indiquen los esquemas y planos pero que no se


4/87




DE RICAURTE


mencione en estas especificaciones tcnicas, o viceversa, se considera sobreentendida en el documento que no figure. En el evento de que se compruebeuna discrepancia entre los esquemas y/o planos y las especificaciones tcnicas,la Secretara de Planeacin del MUNICIPIO, definir la que prevalece y elcontratista estar obligado a aceptarla sin que ello genere un costo adicionalpara la empresa contratante.

Todos los materiales que se utilicen en la obra deben ser nuevos, de primeracalidad y debern ser previamente aprobados por la Interventora mediante lapresentacin, con la debida anticipacin, de muestras representativas y sta

podr ordenar, por cuenta del contratista, los ensayos necesarios paracomprobar que stos cumplen con lo previsto en las especificaciones tcnicasgenerales o particulares y/o en los cdigos y normas que las soportan ycomplementan. Donde se estipule, bien en los planos o en las especificacionestcnicas, marcas o nombres de fbricas o fabricantes, se debe entender que talmencin se hace como referencia para definir la calidad o norma de calidad delmaterial requerido por municipio, sin embargo, el contratista podr presentarotros productos para la aprobacin de la Interventora, siempre que sean de igualo mejor calidad a juicio de la Interventora y cumplan con todas las normasestablecidas en estas especificaciones, todo ello sin que se origine unamodificacin a los costos unitarios y/o al AIU pactados en el contrato. Elcontratista es responsable de la proteccin y conservacin de las obras hasta lafecha en que conjuntamente con el contratante y con la Interventora se suscribael acta de recibo final de las obras. Por lo tanto, ser el responsable de reparary/o reponer, a su exclusivo costo y a satisfaccin de la Interventora, los daos y/oprdidas que sucedieren con anterioridad a dicha fecha, todo ello sin desmedrode las coberturas incluidas en la garanta de estabilidad de obra que elcontratista deber expedir a favor y a satisfaccin de municipio.

1.2 NORMATIVIDAD TECNICA

Con todas las Normas, Decretos, Reglamentos y Cdigos que regulan la actividadconstructora en Colombia y especficamente, en el Municipio. Adems, aceptacumplir todas las Normas de Planeacin y Urbanismo, las Ambientales y lasexpedidas por las dems Empresas de Servicios Pblicos y las Nacionalesrelacionadas con la Seguridad Industrial, Salud Ocupacional, Higiene, RgimenLaboral y similares que estn vigentes durante la ejecucin de las obrascontratadas. El CONTRATISTA es responsable de solicitar y obtener, a su costo,


5/87




DE RICAURTE


todos los permisos de cerramientos, ocupacin de vas, sealizacin, trnsito devolquetas, servicios provisionales, vertimientos transitorios, botaderos deescombros y de tierra, que se requieran para la correcta y oportuna ejecucin delas obras. As mismo, asume la responsabilidad de cumplir con las Normas deconservacin Ambiental, en atencin a las consideraciones establecidas en elPlan de Manejo Ambiental del Proyecto, si lo hubiere, y responder por lassanciones que se originen en eventuales violaciones, imprevisiones oincumplimientos de este Plan de Manejo Ambiental, que si existe, declararconocer y aceptar al momento de presentar la Propuesta y de suscribir el

Contrato respectivo.En los casos no estipulados expresamente en estas Especificaciones Tcnicas, ELMUNICIPIO aplicar, y as lo acepta plenamente el CONTRATISTA, las Normas yRecomendaciones Tcnicas incluidas en los siguientes Documentos:

Reglamento Tcnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Bsico - RAS -2000

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO

Normas Tcnicas Colombianas NTC. ICONTEC

American Concrete Institute. ACI

American Society for Testing and Materials ASTM

American Institute of Steel Construction. AISC

Instituto Colombiano de Productores de Cemento ICPC

Ley 400/1997 Decreto 926 de 2010 Cdigo Colombiano de ConstruccionesSismorresistentes y anexos posteriores. NSR-10

Normas Tcnicas para Redes de Energa Elctrica EPM

Normas Tcnicas para Redes de Telecomunicacin EPM

Normas Tcnicas para Redes de Telecomunicacin TELECOM S.A.

Normas Tcnicas para Redes de Gas natural EPM


6/87




DE RICAURTE


Accesorios de Poli Cloruro de Vinilo (PVC) Rgido para Tubera Sanitaria y deVentilacin, Norma NTC 1341-1748 ICONTEC

Especificaciones generales de Construccin de Carreteras INVIAS

Normas de Ensayo de Materiales para Carreteras INVIAS

Tuberas y Accesorios en Polietileno de Alta densidad, Normas NTC 2935-3664-3694-4585- 4843-3409-3410 ICONTEC

Accesorios PVC Rgido para transporte fluidos en tubera presin. NTC 1339-382-

2295 ICONTEC

Tuberas y accesorios en Hierro Dctil, Normas ISO 2531-8179. ISO

Tubera de Concreto sin refuerzo, Norma NTC 1022 ICONTEC

Tubera de Concreto con refuerzo, Norma NTC 401 ICONTEC

Tubera PVC, Normas NTC 3721/3722 ICONTEC

Tubera PVC Sanitaria, Normas NTC 1087/1341 ICONTEC

Accesorios de PVC Rgido para Alcantarillado. Norma 2697. ICONTEC

1.3 PROGRAMA INTEGRAL DE SALUD OCUPACIONAL EN OBRA

Tambin previo al inicio de las obras y con una antelacin mnima de un (1) da, elCONTRATISTA deber afiliar a todo su personal, incluidos maestro de obra eingeniero residente, al sistema de seguridad social (salud, riesgos profesionales ypensin) y deber mantener en obra los documentos que as lo certifican y que

comprueban el adecuado y oportuno pago mensual de los aportes a cada unode estos sistemas. Bajo ninguna circunstancia se autorizar que inicien trabajos enobra personas que no estn debidamente afiliadas al Sistema de Seguridad Socialy en cualquier caso, el CONTRATISTA ser el responsable de suplir las exencionesde cobertura que ante un accidente o siniestro tengan las EPS, ARP o los Fondosde Pensiones.


7/87




DE RICAURTE


Respecto de la dotacin de elementos de seguridad para todo el personal deobra, el CONTRATISTA se obliga a garantizar que cada uno de ellos utilizarpermanentemente un casco de seguridad, y que dependiendo de las labores aejecutar, en obra se tengan disponibles y se utilicen adecuadamente elementosde seguridad tales como: gafas para proteccin de ojos, tapones paraproteccin de odos, guantes de caucho o cuero, calzado de proteccin,caretas para soldadura, correas de seguridad para trabajos en altura o enespacios confinados y dems elementos que definan las Normas Colombianas deSalud Ocupacional y Seguridad Industrial. El CONTRATISTA y su Director de obra

debern cumplir con todas las indicaciones de la Interventora a este respecto yadems definirn y controlarn las acciones requeridas para que todo el personalde obra siempre trabaje cumpliendo con las Normas de Seguridad y usepermanentemente y de forma adecuada los elementos de seguridad personal.

El CONTRATISTA es responsable de generar las acciones que permitan que en laobra siempre se adopten las precauciones necesarias y suficientes quegaranticen la seguridad de todas las personas que participan en el proyecto y dela comunidad que reside y transita en sus alrededores. Para este fin disear,implementar, controlar y har adecuado mantenimiento del Programa Integralde un Salud Ocupacional que cumpla con todo lo arriba citado y con todo lodispuesto en los Cdigos, Normas y Leyes vigentes de la Legislacin Laboral deColombia.

La INTERVENTORIA podr en cualquier momento ordenar la suspensin de unfrente de obra o de toda la obra en general, si a su juicio el CONTRATISTA y/o susempleados incumplen los requisitos del Programa Integral de Salud Ocupacionalo ignoran las instrucciones de la INTERVENTORA a este respecto, sin que por ello elCONTRATISTA tenga derecho a reclamar indemnizacin alguna y/o ampliacinde los plazos de construccin, todo ello sin desmedro de las sanciones porincumplimiento que estipula el contrato suscrito entre las partes.

El CONTRATISTA ser el responsable de todos los accidentes de obra que llegarena tener su personal, el de Interventora, los visitantes autorizados u otras personasajenas a las obras, como resultado de la imprevisin y/o negligencia delCONTRATISTA para gestionar y controlar las precauciones y medidas de seguridadnecesarias para prevenir y evitar tales accidentes. Por consiguiente, todas las


8/87




DE RICAURTE


acciones de reparacin e indemnizacin que se llegaren a causar, sern de laexclusiva responsabilidad del CONTRATISTA.

Como complemento de lo anterior, en sitio visible y accesible del campamentode obra el CONTRATISTA instalar un botiqunde primeros auxilios que a juicio dela Interventora est en concordancia con el tipo de obra a ejecutar y con elnmero de personas presentes en ella y que cuente con todos los elementosrequeridos para brindar adecuada atencin a los primeros auxilios y a losaccidentes menores de trabajo. Adems, el responsable del Programa Integral deSalud Ocupacional del CONTRATISTA deber tener completa instruccin y medios

para atender, manejar y remitir al Centro de Salud ms cercano, todo tipo deemergencias motivadas por accidentes de trabajo. El CONTRATISTA deberpresentar reporte detallado a la Interventora de todos los accidentes quesucedan en obra, incluyendo las acciones ejecutadas y los resultados obtenidosen cada uno de los casos.

En lo que se refiere al manejo de los diferentes frentes de obra y de susalrededores, el CONTRATISTA ser el responsable de mantenerlos debidamentesealizados, limpios, transitables y seguros, para lo cual, diaria o msfrecuentemente si as lo ordena la INTERVENTORA, har mantenimiento de la

sealizacin, retirar y dispondr en los sitios debidamente autorizados y en formaadecuada, las basuras, escombros, desperdicios y dems sobrantes de obra. Alfinalizar cualquier parte de los trabajos, el CONTRATISTA deber retirarprontamente todo su equipo, construcciones provisionales y sobrantes demateriales que no se requieran para la ejecucin de otras actividades de obra,dejando dichos sitios en perfectas condiciones de orden y aseo. Las rutas detrnsito de los obreros y de acarreo interno de materiales, debern ser estables,seguras y libres de empozamientos, obstrucciones y/o cruces con elementospeligrosos y/o energizados.

Respecto de la Sealizacin el CONTRATISTA ejecutar previo a la iniciacin deobras, entre otras varias, las siguientes acciones:

- Suministro e instalacin de la valla informativa del proyecto, segnespecificaciones y ubicacin definidas por MUNICIPIO y/o laInterventora.

- Suministro e instalacin de las seales informativas de trnsito quedefina y especifique el MUNICIPIO.


9/87




DE RICAURTE


- Demarcacin y aislamiento de todos los frentes de obra, con barreras,alineadores y dos hileras de cinta reflectiva de seguridad, que cumplacon lo especificado por MUNICIPIO, de manera que los peatones y losconductores de vehculos tengan oportuna, adecuada y permanenteinformacin acerca de los sitios intervenidos por la ejecucin de lasobras.

- Suministro, Instalacin y Mantenimiento de las Seales Preventivas,Reglamentarias e Informativas que definan MUNICIPIO, EL Y/O LAINTERVENTORIA,

-

Suministro e instalacin de los corredores peatonales provisionales quedefinan MUNICIPIO y/o la Interventora, los cuales sern de fcilacceso, amplios y estables.

Cuando se programen trabajos nocturnos, El CONTRATISTA deber contar con laprevia autorizacin de la Interventora y garantizar que en todo momento lostrabajos se desarrollarn en forma segura y sin causar perjuicios y/o molestias a lacomunidad que reside o transita por los alrededores del sitio de obras. Para esteefecto, es indispensable contar con una adecuada sealizacin e iluminacin delsitio de ejecucin de las obras.

1.4

MITIGACION DEL IMPACTO URBANO

En efecto, el CONTRATISTA deber adoptar los controles y medidas para preservarel entorno urbano y la seguridad de la poblacin, as como para conservar lacirculacin vehicular y peatonal y los dems servicios pblicos. Incluye igualmentela implementacin de mecanismos para minimizar las dificultades que resultan dela necesidad de efectuar desvos de trnsito y de la reconstruccin orelocalizacin de los servicios pblicos que se vean afectados por las obras.

Dependiendo del tipo, alcance y ubicacin de las obras a ejecutar, MUNICIPIOy/o la Interventora podrn ordenar al CONTRATISTA la elaboracin de un ActaGeneral o varias Actas Particulares de Vecindad, donde se establezca el estadoinicial de toda la zona que ser intervenida y/o afectada con las obras, lascuales, junto con las fotografas y/o el video de la zona que el CONTRATISTAobtendr a su costo, servirn de base para comparar y evaluar el estado final delas obras y de su entorno, que en cualquier caso deber presentar condiciones


10/87




DE RICAURTE


urbanas y ambientales semejantes o superiores a las existentes inicialmente, ajuicio de la Interventora.

Segn definicin de MUNICIPIO y/o de la Interventora y dependiendo del tipo yalcance de las obras a ejecutar, el CONTRATISTA, previo a la iniciacin de lasobras, preparar y someter a la aprobacin de la Interventora, un programadetallado de la ejecucin de las obras, que contenga como mnimo lo siguiente:

- Cronograma, Ruta Crtica e Inversin Semanal del Proyecto, donde seincluyan todas las Actividades de Obra que tiene previsto el Contrato.

-

Descripcin de los procedimientos constructivos, controles y ensayospropuestos para las Actividades Crticas del Proyecto.

- Programacin tentativa de la intervencin de sitios crticos tales comocruces viales, accesos a edificaciones pblicas u hospitalarias y demsintervenciones crticas que por su condicin exigen plazos cortos ydefinidos con antelacin. El CONTRATISTA ser responsable deinformarse cabalmente acerca de las rigurosas exigencias de este tipode intervenciones y al presentar su propuesta y suscribir el contrato quede ella se derive, aceptar su responsabilidad de realizar todas lasacciones necesarias y suficientes que garanticen la ejecucin y

entrega de estas obras dentro del plazo exigido y con la calidadpactada, sin que por ello haya lugar a pagos adicionales a lospactados en la lista de precios del Contrato.

El Contratista debe instruir y comprometer a todo su personal para quemantengan buenas relaciones con las personas residentes en el sector de lasobras y atiendan las sugerencias y solicitudes que les planteen para ayudar amejorar las condiciones ambientales del sector y a minimizar las incomodidadesgeneradas por la ejecucin de las obras. Para ello, el CONTRATISTA delegar en elIngeniero Residente la responsabilidad de ser el interlocutor autorizado para

atender las solicitudes de la comunidad y para mantenerla cabalmenteinformada del tipo, alcance y avance de las obras. El CONTRATISTA se obliga ainformar por escrito a la Interventora, de manera adecuada y oportuna, de todoslos aspectos inherentes a la relacin con la comunidad residente en el sector delproyecto. Con el fin de atenuar las incomodidades a los habitantes del sectordonde se realizan las obras, se proveern barreras continuas construidas con


11/87




DE RICAURTE


alineadores y cinta de seguridad, para delimitar y aislar totalmente el permetrode las obras en ejecucin.

El CONTRATISTA debe realizar las acciones necesarias y suficientes que impidan lapresencia de tierra, lodo, piedras, residuos de construccin, escombros ocualquier otro material en las zonas adyacentes a las intervenidas por las obras.MUNICIPIO y/o la Interventora determinarn los lmites de las zonas de trabajosque podrn ser ocupadas por el CONTRATISTA y ste se obligar a aceptarlas sinque ello implique pagos adicionales a los incluidos en la lista de precios delContrato.

Respecto del manejo de la interaccin de las obras con las redes de otrasEmpresas de Servicios Pblicos, el CONTRATISTA, previo a la presentacin de suoferta y a la posterior firma del contrato que de ella se derive, est en laobligacin de conocer el sitio de las obras y de enterarse cabalmente de todaslas limitaciones e interferencias que a la ejecucin de las obras le generar lapresencia simultnea de tuberas, canalizaciones, cmaras, postes, armarios ydems elementos de las Redes de estas Empresas de Servicios Pblicos, por lo queal suscribir el contrato, el CONTRATISTA acepta que no habr pagos adicionalespor este concepto. Adems y como norma general, el CONTRATISTA deber

tomar todas las precauciones necesarias para evitar daos a estas redes y parapermitir el mantenimiento de la prestacin de tales servicios pblicos. Todos losdaos y/o perjuicios que se produzcan en las redes y dems elementos decualquier Empresa de Servicios Pblicos, sern reparados por stas con cargototal al CONTRATISTA, quien estar comprometido a pagarlos en el monto yoportunidad que establezca la Empresa afectada.

No obstante que cuando sea viable, MUNICIPIO y/o las dems Empresas deServicios Pblicos, suministrarn informaciones acerca de las posiblesinterferencias existentes, se podrn presentar algunas otras no indicadas o no

mostradas en los planos disponibles, por lo que es responsabilidad delCONTRATISTA verificarlas directamente sobre el terreno, con antelacin suficientea la iniciacin de demoliciones y excavaciones, mediante visitas conjuntas con losRepresentantes autorizados de estas Empresas y la ejecucin de apiques y/otrincheras, o la utilizacin de detectores electromagnticos o cualquier otrosistema que garantice la obtencin de una informacin confiable.


12/87




DE RICAURTE


Respecto al manejo del trnsito vehicular y peatonal, el CONTRATISTA pondrtodo su inters y esmero para evitar cualquier obstruccin al trnsito peatonal yvehicular en las reas del proyecto. Especial cuidado deber tener en aquellaszonas de alto movimiento y/o concentracin de peatones y vehculos. Con el finde garantizar el acceso a los inmuebles ubicados en el sector de las obras, evitarla interrupcin total del trnsito vehicular y atenuar los efectos que stas generanal trnsito peatonal y vehicular, el CONTRATISTA, bajo la previa autorizacin ysupervisin de la Interventora, deber realizar, entre otras varias, las siguientesacciones:

-

Ejecucin de tneles bajo las vas principales de mayor trfico paraevitar y/o disminuir los traumatismos sobre stas, siempre atendiendo lasindicaciones que al respecto dicte MUNICIPIO y/o la Interventora. EstaActividad, debidamente ejecutada y aprobada por la Interventora,ser pagada al CONTRATISTA a los precios pactados en el contrato yser la nica remuneracin que reciba por este concepto.

- Adecuacin y mantenimiento de las vas alternas que definaMUNICIPIO, la Interventora y/o el Municipio, antes del desvo y despusde haber sido utilizadas provisionalmente. Estas actividades,debidamente ejecutadas y aprobadas por la Interventora, sernpagadas al CONTRATISTA a los precios pactados en el contrato y sernlas nicas remuneraciones que reciba por este concepto.

- En aquellos sitios puntuales y excepcionales donde, a juicio exclusivo delCONTRATANTE y/o de la Interventora, las obras causen mayoresincomodidades y traumatismos; siempre de acuerdo con lo indicado yaprobado por MUNICIPIO y/o la Interventora, el CONTRATISTA deberejecutar estos trabajos de manera coordinada y en el menor tiempoposible, con programas que contemplen turnos extras (diurnos ynocturnos) e incluso en das feriados o dominicales. Contando con la

previa autorizacin de los trabajos por parte de MUNICIPIO y/o laInterventora, stos sern cancelados bajo la modalidad del costo realdirecto de la intervencin (equipos-herramientas-transportes-materiales-mano de obra) que sea autorizado y aprobado por laInterventora, mas el porcentaje de AIU pactados en el contrato.

- Para la intervencin parcial de cruces de Vas en servicio o de otrossitios donde no sea posible utilizar desvos provisionales, el CONTRATISTArealizar los trabajos de forma coordinada y por etapas, de manera


13/87




DE RICAURTE


que se garantice el trnsito permanente y de preferencia sernejecutados en los fines de semana o en horarios diferentes a las horaspico, siempre de acuerdo con lo indicado y autorizado por MUNICIPIOy/o la Interventora. Contando con la previa autorizacin de los trabajospor parte de MUNICIPIO y/o la Interventora, stos sern canceladosbajo la modalidad del costo real directo de la intervencin (equipos-herramientas-transportes- materiales-mano de obra) que sea autorizadoy aprobado por la Interventora, mas el porcentaje de AIU pactados enel contrato.

-

Cuando se trate de intervenciones completas de calzadas, andenesy/o intersecciones, donde se autoricen cierres totales de una o mscuadras (con o sin intercepciones), los trabajos se ejecutarn en uno odos turnos ordinarios segn lo definan MUNICIPIO o la Interventora, deforma coordinada y continua, de manera que se garantice su correctaejecucin y terminacin dentro de los plazos parciales y totales, en dascalendario, previstos en el contrato. Todas las Actividades de obrainherentes a este tipo de intervenciones, se pagarn a los costosunitarios ms AIU previstos en el contrato. No habr lugar areconocimiento de pagos adicionales por los trabajos o turnos extras

(diurnos o nocturnos) o en das festivos que se requieran para que elCONTRATISTA termine y entregue las obras dentro de los plazos parcialesy totales, pactados en el contrato en das calendario. El Contratistafavorecido con la adjudicacin de la licitacin o invitacin, aceptar almomento de presentar su oferta y de suscribir el contrato respectivo,que se compromete a ejecutar y entregar las obras dentro de los plazosparciales y totales pactados en das calendario y que para elloprogramar el personal y los turnos ordinarios y extras (nocturnos,festivos y dominicales) que sean necesarios y suficientes paragarantizarlo, sin que ello implique pagos adicionales a los previstos en la

lista de costos unitarios y AIU del contrato. Cuando por circunstanciasespeciales y excepcionales, MUNICIPIO Y/O la Interventora requierananticipar la entrega y puesta en servicio de un sector o la totalidad delas obras, el CONTRATISTA, con la previa autorizacin de la Interventora,deber realizar las acciones que garanticen tal anticipacin. La formade medicin, sustentacin y pago de las acciones adicionales


14/87




DE RICAURTE


requeridas, sern convenidas con la Interventora y el IngenieroCoordinador del Proyecto asignado por el CONTRATANTE.

2 DISPOSICIONES GENERALES

2.1 INTERVENTORA E INSPECCIN DE LAS OBRAS

Interventora de las Obras

Este tem corresponde a las actividades de Interventora, control, supervisin yvigilancia de las obras, estarn encomendadas al personal calificado quedesigne la Entidad Contratante. Las funciones de la Interventora que afectan lasrelaciones con el Contratista, son las siguientes:

Garantizar que las obras se ejecuten de acuerdo con el Proyectoaprobado o al Proyecto con modificaciones debidamente autorizadas,exigiendo al Contratista el cumplimiento de las condiciones contractuales.

Definir aquellas condiciones tcnicas que el Pliego de Especificacionesdeje a su criterio.

Resolver todas las cuestiones tcnicas que surjan en cuanto ainterpretacin de planos, condiciones de materiales y de ejecucin deunidades de obra, siempre que no se modifiquen las condiciones delContrato.

Estudiar las incidencias o problemas planteados en las obras que impidanel normal cumplimiento del Contrato o aconsejen su modificacintramitando, en su caso, las propuestas correspondientes.

Coordinar la solucin de los problemas planteados por los servicios yservidumbres afectados por las mismas.

Asumir personalmente, en casos de urgencia o gravedad la direccin

inmediata de determinadas operaciones o trabajos en curso, para lo cualel Contratista deber poner a su disposicin el personal y material de laobra.

Acreditar al Contratista las obras realizadas conforme a lo dispuesto en losdocumentos del Contrato.

Participar en las recepciones provisionales y definitivas, redactar laliquidacin de las obras, conforme a las normas legales establecidas.


15/87




DE RICAURTE


Aprobar la calidad de los materiales y su acopio, as como comprobar laexistencia requerida de estos. Sin embargo, El Contratista ser elresponsable de la preparacin y suministro de toda la informacinpertinente a materiales y elementos que se requieran para la realizacinadecuada del proyecto, en lo referente a la construccin de obras civiles,suministro, instalacin y montaje de equipos, accesorios y elementos, entreotros.

Inspeccionar y verificar la calidad de mano de obra, equiposempleados o suministrados, mtodos constructivos de instalacin o

montaje. Verificar que los trabajos se realicen de acuerdo con: planos, esquemas,

especificaciones, normas tcnicas y recomendaciones de fabricantes.

El Contratista est obligado a prestar su colaboracin al Interventor de Obra parael normal cumplimiento de las funciones que a l hayan sido encomendadas.

Residente de Obra

Una vez adjudicadas definitivamente las obras, el Contratista deber designar a

una persona que asuma la residencia y/o direccin de los trabajos que seejecuten, y que acte como representante suyo ante la Entidad Contratante,para todos los efectos que se requieran durante la ejecucin de las obras. Dichorepresentante deber permanecer en inmediaciones del sitio donde sedesarrollen las actividades.

La Entidad Contratante exigir que el Contratista designe un Ingeniero residenteidneo, el cual ser el encargado de hacer cumplir las especificaciones queindique el Interventor, dichas indicaciones debern quedar por escrito,entregando un duplicado de ellas al Ingeniero residente.

Bitcora de Obra

En el momento de inicio de las obras, formalizada mediante el Actacorrespondiente, el Contratista suministrar y abrir un libro (bitcora) en el que seharn constar todas las eventualidades ocurridas en la obra, haciendo referenciaexpresa a las consultas o aclaraciones solicitadas y a las rdenes dadas por laInterventora.


16/87




DE RICAURTE


El libro deber tener todas sus pginas numeradas, todo contenido redactado odibujado sobre el libro deber estar fechado y firmado por el o los responsables.Cualquier cambio, correccin, anulacin o edicin de textos, esquemasdescriptivos o cualquier contenido incluido en este libro deber indicarseclaramente, sin borrar o eliminar contenido del libro; este contenido podr serresaltado, tachado o encerrando para indicar expresamente la parte que seelimina o se modifica; cualquier cambio, correccin, anulacin o edicin deberir firmada por la persona que corrige y fechada.

En ningn caso se acepta contenido dispuesto sobre correctores lquidos, cinta o

cualquier elemento que oculte alguna parte del contenido original. Tampoco sepermitirn adiciones de texto que no estn dentro de los renglones de las hojas opor fuera de sus mrgenes.

Este libro es responsabilidad del Contratista y queda a cargo del de la personaque asuma la direccin de los trabajos que se ejecuten y debe ser entregada a laInterventora en cualquier momento en que ella la requiera. Tanto el Contratistacomo la Interventora debern consultar permanentemente la informacinregistrada en la bitcora.

Direccin de la Obra

El Contratista deber colocar en obra el personal tcnico propuesto en la oferta,que permita realizar de forma adecuada las obras, tanto en lo que se refiere a sucalidad como a los plazos previstos. Adicionalmente deber presentar unorganigrama del personal encargado de las obras, relacionado con el programade ejecucin de los trabajos.

La Interventora lo estudiar y dar su aprobacin o solicitar las modificaciones

oportunas. No formar parte del organigrama de ejecucin de trabajos elpersonal de los posibles subcontratos. El cambio del personal tcnico propuestoen la Oferta debe ser autorizado por la Interventora, previo estudio de laexperiencia e idoneidad de la persona propuesta como reemplazo.

El Contratista deber poner al servicio del personal encargado de dirigir las obras,los medios de transporte, comunicacin y trabajo necesarios, para el correcto yeficaz desempeo de su labor. Adems, instalar en el campamento un telfono,


17/87




DE RICAURTE


por medio del cual la Interventora pueda ponerse en contacto con el Ingenieroresidente.

Planos y Esquemas

Este constituye el conjunto de documentos grficos que definengeomtricamente las obras o actividades a realizar. Contienen las plantas, losperfiles y secciones necesarios para ejecutar las obras o las actividades

relacionadas a estas.Contradicciones, Omisiones o Errores

En caso de contradiccin entre las Memorias y las Especificaciones, prevalece,igualmente, lo prescrito en este ltimo. Lo mencionado en el Pliego deEspecificaciones y omitido en la Memoria, o viceversa, habr de ser ejecutadocomo si estuviese expuesto en ambos documentos siempre que, a juicio delInterventor de Obra, quede suficientemente definida la unidad de obracorrespondiente y sta tenga precio en el Contrato.

En todo caso, las contradicciones, omisiones o errores que se adviertan en estosdocumentos por el Interventor de la Obra, o por el Contratista, debern reflejarsepreceptivamente en el Acta de Comprobacin del Replanteo.

Planos de Detalle

Todos los planos de detalle preparados durante la ejecucin de las obrasdebern estar suscritos por un ingeniero de Interventora, sin cuyo requisito nopodrn ejecutarse los trabajos correspondientes.

Documentos que se Entregan al Contratista

Los documentos, tanto del proyecto como otros complementarios, que la EntidadContratante entregue al Contratista pueden tener un valor contractual omeramente informativo.


18/87




DE RICAURTE


DOCUMENTOS CONTRACTUALES

Los documentos que quedan incorporados al proyecto como documentoscontractuales, salvo en el caso que queden expresamente excluidos en el mismo,son los siguientes:

Memorias de clculo. Planos. Estudios de soporte como topografa y geotecnia. Especificaciones Tcnicas Generales y Particulares.

Formulario de Cantidades y Precios Unitarios. Presupuesto Anlisis de Precios Unitarios. Cronograma y proposicin de equipo disponible. Comunicaciones escritas. Organigrama propuesto. Memorandos de Obra. Plizas establecidas en el Contrato. Bitcora. Actas de Comit.

Pliegos de Condiciones. Contrato Adendas que se hayan presentado durante el proceso de seleccin.

DOCUMENTOS INFORMATIVOS

Los datos sobre procedencia de materiales, ensayos, condiciones locales,diagramas de movimientos de tierras, estudios de maquinaria, de condicionesclimticas, de justificacin de precios y en general todos los que se incluyen en lasmemorias del Proyecto, son documentos informativos.

Dichos documentos representan una opinin fundada del Diseador. Sinembargo, ello no supone que se responsabilice de la certeza de los datos que sesuministran, y, en consecuencia, deben aceptarse tan solo como complementode la informacin que el Contratista debe adquirir directamente y con sus propiosmedios.


19/87




DE RICAURTE


Por tanto, el Contratista ser responsable de los errores que se puedan derivar desu defecto o negligencia en la consecucin de todos los datos que afectan alContrato, al planeamiento y a la ejecucin de las obras.

De esta forma se tiene, que es deber del Contratista obtener la informacinreferente a los servicios existentes que puedan verse afectados en la zona de lasobras. Los gastos derivados de la reposicin de estos servicios, tanto pormodificacin de su situacin como por reparacin en caso de daos, seconsideran incluidos en los precios unitarios de instalacin de tubera, por lo queno se pagarn como unidad separada, salvo que se indique diferente en las

memorias del proyecto.

TRABAJOS PREPARATORIOS PARA LA EJECUCIN DE LAS OBRAS

COMPROBACIN DE LA INSPECCIN A LAS OBRAS

El proponente se encuentra obligado a realizar un reconocimiento del sector y unreplanteo de la obra, en lo cual se basar su oferta.

En el plazo de siete (7) das calendario a partir de la firma del acta de inicio secomprobar, en presencia del contratista o de su representante, la inspeccin delas obras efectuada antes de la licitacin, extendindose la correspondiente Actade Comprobacin del Replanteo.

El Acta de Comprobacin reflejar la conformidad o disconformidad delreplanteo respecto a los documentos contractuales del Proyecto, refirindoseexpresamente a las caractersticas geomtricas del trazado y obras de fbrica,as como a cualquier punto que, en caso de disconformidad, pueda afectar el

cumplimiento del Contrato.

FIJACIN DE LOS PUNTOS DE REPLANTEO Y CONSERVACIN DE LOS MISMOS

La comprobacin del replanteo deber incluir, como mnimo, el eje principal delos diversos tramos de obra, a los ejes principales de las obras de mampostera, ascomo los puntos fijos o auxiliares necesarios para los sucesivos replanteos dedetalle. Los puntos de referencia para sucesivos replanteos se marcarn


20/87




DE RICAURTE


mediante slidas estacas, o, si hubiera peligro de desaparicin, con mojones deconcreto o piedra, siempre referenciados a BM de de IGAC (Instituto GeogrficoAgustn Codazzi).

Los datos, cotas y puntos fijados se anotarn en un anexo al Acta deComprobacin del Replanteo, el cual se unir al expediente de la obra,entregndose una copia al Contratista.

El Contratista se responsabilizar de la conservacin de los puntos del replanteoque le hayan sido entregados.

PROGRAMA DE TRABAJOS

El proponente deber presentar el Programa de Trabajos de las obras. El plazo deejecucin propuesto no deber superar el mximo establecido en los pliegos.

El programa de trabajos incluir los datos que se muestran a continuacin:

Fijacin de las Actividades de obras que integran el Proyecto, o indicacinde las cantidades de las mismas.

Determinacin de los medios necesarios (instalaciones, equipos y

materiales), con expresin de su rendimiento medio. Determinacin del personal de direccin de obra, que estar presente en

cada fase de la ejecucin de las obras. Estimacin, en das calendario, de los plazos parciales de las diversas clases

de obra. Valoracin mensual y acumulada de la obra programada, sobre la base

de los precios unitarios de adjudicacin. Representacin grfica de las diversas actividades, en un diagrama de

barras o de espacio - tiempo. Cuando durante la ejecucin de los trabajos se determine la necesidad de

modificar cualquier condicin contractual, el nuevo Programa deber serpresentado por el Contratista para revisin de la Interventora,acompandose de la correspondiente propuesta y justificacin demodificacin para su tramitacin reglamentaria. En caso de modificacinde plazo este debe ser firmado por el Contratante y el Contratista.


21/87




DE RICAURTE


INICIACIN DE LAS OBRAS

Una vez cumplidos todos los requisitos necesarios para dar comienzo a laejecucin del contrato, la Interventora dar la orden de iniciacin; a partir deesta fecha se elaborar el Acta de Iniciacin de las Obras, la cual debersuscribirse por las partes involucradas, y se contar el plazo de ejecucinestablecido en el contrato.

Antes de dar inicio a las obras, el Contratista deber preparar el campamentosuyo y el de la Interventora, disponer de la sealizacin necesaria, la dotacin y

elementos de proteccin para una adecuada seguridad e higiene en la obra, laafiliacin del personal que se desempear en la obra al sistema de proteccinsocial vigente, y la investigacin de la existencia de redes de servicios con el finde prever interferencias y establecer las medidas preventivas y planes decontingencia, cuando se haga necesario intervenirlas.

DESARROLLO Y CONTROL DE LAS OBRAS

REPLANTEO DE DETALLE DE LAS OBRAS

La Interventora aprobar los replanteos de detalle necesarios para la ejecucinde las unidades de obra y suministrar al Contratista toda la informacin queconsidere se requiera para que puedan ser realizados.

El Contratista deber proveer todos los materiales, mano de obra, y equiposnecesarios para efectuar los replanteos citados y determinar los puntos de controlo de referencia que se requieran. Estos costos debern haber sido contempladosen la propuesta presentada por el Contratista.

MAQUINARIA Y EQUIPOS

El Contratista queda obligado a situar en el sitio de las obras toda la maquinaria yequipos que se comprometi a aportar en su propuesta y que la Interventoraconsidere necesarios para el desarrollo de las mismas.

La Interventora, deber aprobar los equipos y maquinaria o instalaciones quedeban utilizarse para las obras.


22/87




DE RICAURTE


La maquinaria, equipos y herramientas de trabajo debern estar en perfectascondiciones de funcionamiento, y quedarn adscritos a la obra durante laejecucin de las unidades en que deban utilizarse. No podrn retirarse sinconsentimiento la Interventora. Si el Contratista incumple, la Interventora podrsuspender parcial o totalmente la ejecucin de la obra. Los retrasos producidospor estos motivos no sern aceptados como justificacin para aprobar unaampliacin de plazo ni generarn costos adicionales.

CONTROL DE CALIDAD

Los ensayos realizados a las unidades de obra se harn de conformidad con loestablecido en estas Especificaciones, en la Normatividad vigente aplicable ocon lo indicado por la Interventora; las pruebas y ensayos de materiales sepracticarn en laboratorios debidamente reconocidos y homologados, deacuerdo con lo presentado por el Contratista en su Plan de Calidad.

Si el contratista no realiza las pruebas y ensayos necesarios y suficientes, laInterventora proceder a realizarlos; los costos de stos sern descontados alcontratista de las actas de obra y compensacin, al valor que fije la Interventora.

MATERIALES

Cuando la procedencia de los materiales no est fijada en el Proyecto, losmateriales requeridos para la ejecucin del Contrato sern obtenidos por elContratista de las canteras, yacimientos o fuentes de suministro que l estimeconvenientes, de acuerdo con lo establecido en estas Especificaciones. Noobstante, deber tener en cuenta las recomendaciones que, sobre laprocedencia de materiales, sealen los documentos informativos del proyecto ylas observaciones complementarias que haga la Interventora. La Interventora

debe aceptar las fuentes de abastecimiento de los materiales para la obra.

El Contratista notificar a la Interventora, con suficiente antelacin, lasprocedencias de materiales que se propone utilizar, aportando, las muestras y losdatos necesarios para demostrar la posibilidad de su aceptacin tanto en lo quese refiere a su calidad como a su cantidad.


23/87




DE RICAURTE


En ningn caso podrn ser acopiados y utilizados en obra materiales cuyaprocedencia no haya sido previamente aprobada por la Interventora.

El Contratista podr utilizar, en las obras objeto del Contrato, los materiales queobtenga de la excavacin, siempre que stos cumplan las condiciones previstasen estas Especificaciones. Para utilizar dichos materiales en otras obras, sernecesaria la autorizacin de la Interventora.

ACOPIOSLos materiales se almacenarn en forma tal, que se asegure la preservacin de sucalidad para utilizacin en la obra, requisito que deber ser comprobado en elmomento de su utilizacin. La Interventora deber realizar la comprobacin y apartir de esto dar la autorizacin para la utilizacin de los materiales.

Las superficies empleadas como zonas de acopios debern acondicionarse unavez terminada la utilizacin de los materiales acumulados en ellas, de forma quepuedan recuperar su aspecto original. Todos los gastos requeridos para ello sernde cuenta del Contratista.

TRABAJOS NOCTURNOS

Los trabajos nocturnos debern ser previamente autorizados por la Interventora yrealizados solamente en las unidades de obra, que l indique. El Contratistadeber instalar los equipos de iluminacin, del tipo e intensidad que laInterventora ordene, y mantenerlos en perfecto estado mientras duren lostrabajos nocturnos. El trmite de los permisos para este tipo de trabajos deberser realizado por el Contratista.

TRABAJOS NO AUTORIZADOS Y TRABAJOS DEFECTUOSOS

Los trabajos ejecutados por el Contratista modificando lo prescrito en losdocumentos contractuales del Proyecto sin la debida autorizacin, debern serderruidos por su cuenta si la Interventora as lo exige, y en ningn caso sernobjeto de pago.

El Contratista ser, adems, responsable de los daos y perjuicios que por estacausa puedan derivarse para la Contratante. Igual responsabilidad acarrear al


24/87




DE RICAURTE


Contratista la ejecucin de trabajos que la Interventora rechace comodefectuosos.

SEALIZACIN DE LAS OBRAS

El Contratista queda obligado a sealizar todos los frentes de trabajo queconforman la obra con arreglo a las instrucciones y modelos estipulados en elcontrato y los que reciban de la Interventora. La omisin por parte del Contratistade la colocacin de la debida sealizacin ocasionar la sancin estipulada porla(s) pena(s) correspondiente(s) segn el Contrato y en cualquier caso ser

motivo para que la Interventora detenga las obras sin derecho a reclamar pagode gastos administrativos o ampliacin de plazo.

La Obra no podr iniciarse si no se encuentra disponible la sealizacin necesaria.El Contratista debe disponer en la obra de vigilancia nocturna, que verificar questa se encuentre sealizada adecuadamente en todos los frentes de trabajo.

VALLAS INFORMATIVAS DEL PROYECTO

La identificacin de la obra se har segn indicacin de la Interventora y a cargodel contratista debiendo colocarse en el punto ms visible de la obra un aviso

informativo o valla de acuerdo al modelo suministrado por la Contratante.

En obras puntuales el nmero y tamao de la(s) valla(s) a colocar ser a criteriodel Interventor.

INFORMACIN A LA COMUNIDAD

Es responsabilidad del Contratista mantener en todo momento informada a laComunidad del alcance del proyecto, de las consecuencias que este tenga paraellos, del manejo que se debe dar a los servicios pblicos que afecte para sucorrecto funcionamiento. El Contratista, junto con la Interventora, mantendr

cuando sea necesario o conveniente reuniones con los representantes de laComunidad.

El Contratista, con el fin de poder realizar las labores de informacin a laComunidad elaborar y distribuir a su costo las hojas explicativas, volantes,afiches y avisos de prensa que la Interventora solicite, as como convocar a la


25/87




DE RICAURTE


Comunidad a las reuniones por medio de megafona y conseguir un lugarapropiado para realizar las reuniones.

PRECAUCIONES ESPECIALES DURANTE LA EJECUCIN DE LAS OBRAS

Lluvia

Durante las diversas etapas de la construccin, las obras se mantendrn en todomomento en perfectas condiciones de drenaje. Las cunetas y dems desagesse conservarn y mantendrn de modo que no se produzcan erosiones entaludes adyacentes.

Cuando sea necesario, el contratista deber construir elementos o barreras quepermitan encauzar las aguas de escorrenta (principalmente arroyos) con el fin deproteger los trabajos realizados. De igual manera, se tendr especialconsideracin en la forma de acopiar los materiales y disponer las superficiesfinales de vas y andenes antes, durante y despus de la ejecucin de lasunidades de obra, de tal forma que no generen represamientos oencauzamientos que finalmente inunden bienes inmuebles.

Incendios.

El contratista deber acoger las disposiciones vigentes para la prevencin ycontrol de incendios y a las instrucciones que se dicten por parte de laInterventora. En todo caso, adoptar las medidas necesarias para evitar que seproduzcan fuegos innecesarios, y ser responsable de evitar la propagacin delos que se requieran para la ejecucin de las obras, as como de los daos yperjuicios que se puedan producir.

Robos.

El contratista tomar las medidas necesarias para proteger de robos y hurtostanto a sus propiedades como a las de la Interventora, adems de los materiales

que le haya entregado la Contratante, reponindolos en los casos en que seproduzcan prdidas, durante la duracin del contrato.

Circulacin Vehicular y Peatonal.

El Contratista debe disponer en la obra de los pasos vehiculares y peatonalesnecesarios para no obstruir las entradas a los garajes, negocios que lo requieran yel cruce peatonal de las vas, as como permitir por medio de ellos la circulacinvehicular sobre las zanjas en las intersecciones principales. En todos los casos se


26/87




DE RICAURTE


propender por dejar libre de obstculos las entradas a las residencias y demanera especial los accesos de centros de atencin de salud y entidades deatencin al pblico.

MODIFICACIONES DE OBRA

Las modificaciones autorizadas y ordenadas por el Interventor, debern serejecutadas al momento por el Contratista. Las modificaciones debern hacerseprevia aprobacin de las obras.

RESPONSABILIDADES ESPECIALES DEL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIN DE LASOBRAS

DAOS Y PERJUICIOS

El Contratista ser responsable, durante la ejecucin de las obras, de todos losdaos y perjuicios, directos e indirectos, que se puedan ocasionar a cualquierpersona, propiedad o servicio pblico o privado, como consecuencia de losactos, omisiones o negligencias del personal a su cargo, as como tambin de

una deficiente organizacin de las obras.Los servicios pblicos o privados que resulten daados debern ser reparados, asu costa, con arreglo a la legislacin vigente sobre el particular.

Las personas que resulten perjudicadas debern ser compensadas, por su parte,adecuadamente.

Las propiedades pblicas o privadas que resulten daadas debern serreparadas por cuenta suya, restableciendo sus condiciones primitivas ocompensando adecuadamente los daos y perjuicios causados.

OBJETOS ENCONTRADOS

El Contratista ser responsable de todos los objetos que se encuentren odescubran durante la ejecucin de las obras, debiendo dar inmediata cuenta delos hallazgos al Interventor de Obra y colocarlos bajo su custodia.


27/87




DE RICAURTE


FACILIDADES PARA LA INSPECCIN

El Contratista debe dar a la Interventora y a sus representantes, toda clase defacilidades para los replanteos, reconocimientos, verificaciones y mediciones, ascomo para la inspeccin de la obra en todos los trabajos, con objeto decomprobar el cumplimiento de las condiciones establecidas en este documentoy permitiendo en todo momento el libre acceso a todas las partes de la obra, eincluso a talleres o fbricas donde se produzcan o preparen los materiales o serealicen trabajos para las obras.

MEDIDAS PARA EVITAR CONTAMINACIN.

El Contratista adoptar las medidas necesarias para evitar la contaminacin dearroyos y depsitos de agua, por efecto de los combustibles, aceites ligantes ocualquier otro material que pueda ser perjudicial, cumpliendo con lo establecidopor las entidades reguladoras.

PERMISOS Y LICENCIAS

El Contratista deber obtener, por su parte, todos los permisos o licenciasnecesarios para la ejecucin de las obras, con excepcin de los correspondientes

a las expropiaciones y servidumbres.

Tambin deber solicitar a la entidad competente cuando as lo necesite, loscorrespondientes permisos de excavacin, rotura y cierre de va.

AFECTACIONES

El Contratista deber solicitar a las empresas de servicios pblicos o a lasempresas que operen en el rea del proyecto y que puedan tener redes oelementos que generen interferencias, los planos de ubicacin de las redes oelementos antes del inicio de las obras. En las zonas subnormales, donde no haya

registro de las instalaciones existentes, deber realizar una investigacin con lacomunidad para obtener los datos necesarios. En cualquier caso, esresponsabilidad del Contratista, reponer los servicios que se vean afectados porlas nuevas obras, sin costo adicional para la Contratante.


28/87




DE RICAURTE


PERSONAL DEL CONTRATISTA

El Contratista estar obligado a colocar en las obras el personal tcnico yprofesional a que se comprometi en su propuesta.

El Interventor de la Obra podr prohibir la permanencia en la obra de personaldel Contratista, por motivo de faltas de respeto y obediencia, o por causa deactos que comprometan o perturben la marcha de los trabajos o la seguridad enla ejecucin de los mismos.

El Contratista estar obligado al cumplimiento de lo establecido en la Ley sobre elContrato de Trabajo, Reglamentaciones de Trabajo, Disposiciones Reguladoras delos Subsidios, seguridad social y Prestaciones Sociales, vigentes o que en losucesivo se dicten.

En casos de urgencia o gravedad, la Contratante asumir inmediatamente ladireccin de los trabajos, para lo cual el contratista deber poner a disposicinde los trabajos, a su personal.

MEDICIN Y PAGO DE LAS OBRAS

Requisitos para el pago de las obrasSolo habr medida y pago de las obras que hayan sido ejecutadas y recibidas deacuerdo con lo establecido en estas Especificaciones y a conformidad de laInterventora, para lo cual los resultados de las pruebas de calidad y ensayosrealizados a cada unidad de obra debern dar un resultado satisfactorio.

Al finalizar la obra, se elaborar una ltima acta de recepcin en la cual sededucirn todas las sanciones o retenciones a que hubiera lugar. El Contratistadeber presentar los planos definitivos de la obra, de acuerdo a lasespecificaciones de la Interventora.

Actas

El Contratista tiene derecho al pago, con arreglo a los precios convenidos, de laobra que realmente ejecute con sujecin al proyecto que sirvi de base a lacontratacin, a las modificaciones aprobadas y a las rdenes dadas por escritopor la Interventora.


29/87




DE RICAURTE


La Interventora tomando como base las mediciones de las unidades de obraejecutada y los precios contratados, elaborar mensualmente la correspondienterelacin valorada al origen.

Las actas se expedirn tomando como base la relacin valorada de la obraejecutada durante cada perodo, generalmente un mes.

El importe de las obras ejecutadas se acreditar mensualmente al Contratista pormedio de actas, expedidas por la Interventora en la forma legalmenteestablecida.

Los pagos al contratista, resultantes de las actas expedidas, tienen el conceptode pagos a buena cuenta, y estn sujetos a las rectificaciones y variaciones quese produzcan en la medicin final, sin suponer en forma alguna aprobacin y/orecepcin de las obras que comprenda; lo anterior no significa que en las actasse deban aceptar unidades de obra inconclusas.

Mediciones

Los criterios para la medicin de las diferentes unidades de obra son los indicadospara cada una de ellas en el presente documento.

Las mediciones, se realizarn teniendo como referencia las mediciones directastomadas en campo o las secciones y medidas de los planos.

Precios Unitarios

Los precios unitarios fijados en el Contrato para cada unidad de obra (ITEM)cubrirn todos los gastos efectuados para la ejecucin material de la unidadcorrespondiente, incluidos los trabajos, mano de obra, materiales, maquinarias,equipos, herramientas, medios auxiliares, transporte y gastos generales.

Obras adicionales

Las obras adicionales no definidas en el contrato, se pagarn considerando lasunidades de obra que comprenden a los precios y costos de los recursos delContrato.


30/87




DE RICAURTE


Instalaciones, maquinarias, equipos, y herramientas

Los gastos correspondientes a instalaciones, maquinarias, equipos y herramientasse consideran incluidos en los precios de las unidades correspondientes. Enconsecuencia, no sern pagados separadamente.

Excesos Inevitables

Los excesos de obra que la Interventora defina por escrito como inevitables, sepagarn a los precios de las unidades de obra correspondientes.

GASTOS GENERALES

Los gastos generales, se dividen en dos partes, Gastos con cargo al Contratista yCostos indirectos.

Gastos con cargo al Contratista

Sern por cuenta del Contratista los gastos de: replanteo general o parcial yliquidacin de la obra proyectada, los de desviacin y sealizacin de caminos,accesos, etc.; durante la obra sern: el trnsito de peatones, las acometidas deagua y energa, la retirada de instalaciones, la limpieza y en general todos los

necesarios para restituir los terrenos a su estado habitual una vez finalizada laobra, igualmente sern con cargo al contratista los gastos de vigilantes de obra.

Tambin sern con cargo al contratista: los importes de daos causados en laspropiedades particulares por negligencia o descuido durante la obra, lacorreccin de los defectos de construccin apreciados en la obra, la retirada ysustitucin de los materiales rechazados y en general toda variacin respecto a laobra proyectada, que el contratista introduzca por deseo suyo, aunque haya sidoaprobada por la Interventora; la reposicin o modificacin de los serviciosafectados, tanto por daos que se produzca en ellos, como por necesidad de

reubicarlos.

En los casos de rescisin de contrato, cualquiera que sea la causa que lo motive,sern de cuenta del Contratista los gastos de jornales y materiales ocasionadospor la liquidacin de las obras y las de las actas notariales que sea necesariolevantar, as como las de retirada de los medios auxiliares que no utilice laContratante o que se devuelvan despus de utilizados.


31/87




DE RICAURTE


Costos indirectos

Se consideran comprendidos en este apartado los gastos de instalacin deoficinas a pie de obra, comunicaciones, edificacin de almacenes, talleres,pabellones temporales para obreros, laboratorios y los gastos del personal tcnicoy administrativo adscrito exclusivamente a la obra, adems de los gastos decontrol y ensayos de obra.

Todos estos gastos, excepto aquellos que figuren en el presupuesto valorados enunidades de obra o partidas alzadas, se consideran incluidos en la valoracin del

precio segn el anlisis de justificacin de precios para cada tem,incrementndose el citado costo de ejecucin material en el porcentajecorrespondiente, debiendo figurar expresamente en cada precio.

Junto con la oferta, el contratista deber presentar un anlisis de costos con el finde justificar el porcentaje del costo indirecto. Los gastos de control y ensayos deobra sern los ocasionados por los ensayos que figuran en estas Especificacionesy los que ordene realizar la Interventora para comprobacin de las unidades deobra cuya ejecucin ofrezca dudas en cuanto a la resistencia conseguida ocalidad de las mismas. El costo de estos ensayos correr por cuenta del

Contratista. Los ensayos no contemplados en los pliegos, cuando fueranrealizados por un organismo de control, sern pagados directamente por laContratante.

Otros Gastos por Cuenta del Contratista

Sern por cuenta del Contratista los siguientes gastos:

Vallas informativas de la obra segn modelo entregado por la Contratante. Los gastos de construccin, remocin y retirada de toda clase de

construccin auxiliar.

Los gastos de alquiler o adquisicin de terrenos para depsitos demaquinaria y materiales.

Los gastos de proteccin de acopios y de la propia obra contra tododeterioro, dao o incendio, cumpliendo los requisitos vigentes para elalmacenamiento de explosivos y carburantes.

Los gastos de conservacin de desage y desvo de las aguas. Los gastos de informacin y trabajo con la Comunidad.


32/87




DE RICAURTE


Los gastos de remocin de las instalaciones, herramientas, materiales ylimpieza general de la obra a su terminacin.

Los gastos de montaje, conservacin y retirada de instalaciones para elsuministro del agua y energa elctrica necesaria para las obras.

Los gastos de demolicin de las instalaciones provisionales. Los gastos de retirada de los materiales rechazados, y correccin de las

deficiencias observadas y puestas de manifiesto por los correspondientesensayos y pruebas.

Los gastos de Seguridad e Higiene en el trabajo, cuando no est

contemplado en el formulario de precios unitarios como un tem separado. Los gastos de legalizacin de las instalaciones elctricas. Los gastos de levantamientos, elaboracin, impresin y medios magnticos

de los planos definitivos de obra. Los gastos de limpieza durante y despus de la ejecucin de las obras, de

la totalidad de los espacios afectados. Los gastos generados por trabajos nocturnos o das feriados y domingos.

Suspensin de las Obras

Siempre que la Entidad Contratante acuerde una suspensin de la obra, sedeber levantar la correspondiente acta de suspensin de la obra, que deber irfirmada por la las partes involucradas en el Contrato, y en la que se harn constarlas consideraciones y el acuerdo que origin la suspensin. El acta debe iracompaada de los documentos de soporte de las partes involucradas en lasuspensin.

Plazo de Ejecucin y Revisin de Precios

El plazo de ejecucin de las obras contenidas en el Proyecto, se fija en dascalendario contados a partir del da siguiente de la firma del Acta de Inicio o alda siguiente de la Orden de Inicio de los trabajos por parte de la Interventora osegn lo estipulado en el Contrato suscrito entre el Contratista y la Contratante.

Cuadros de Precios

El Contratista no podr bajo ningn concepto de error u omisin, en ladescomposicin de los precios, reclamar modificacin alguna a los precios


33/87




DE RICAURTE


sealados en letra o nmeros en el cuadro de precios de los diferentes tems, quesirvieron de base para la adjudicacin y los nicos aplicables a los trabajoscontratados.

Deber presentar as mismo, cuadro de rendimientos y/o productividad de losmateriales, equipos y personal, listado de costos de los recursos que componencada tem, equipo, transporte, personal, recursos, insumos y clculo del factorprestacional.

Proteccin de la Industria Nacional

El adjudicatario est igualmente obligado al cumplimiento de toda la legislacinvigente sobre proteccin de la Industria Nacional y fomento de consumo deartculos nacionales.

Relaciones Legales y Responsabilidades con el Pblico

El Contratista deber obtener todos los permisos o licencias necesarios para laejecucin de las obras, con excepcin de las correspondientes a la expropiaciny servidumbre de las zonas afectadas por las mismas.

Tambin deber indemnizar a todos los afectados por los daos que se causencon motivo de las distintas operaciones, que requiere la operacin de la obra.

Entrega de Planos Definitivos

Al finalizar las obras el Contratista deber entregar la coleccin de planosdefinitivos, donde se refleje con suficiente detalle la situacin y dimensiones de lasobras realmente ejecutadas.

Se entregarn original y dos copias de todos los planos en papel tamao pliego yuna en medio magntico en archivos DWG.

En los planos debe quedar consignada la siguiente informacin: escalas (estassern determinadas por la Interventora para cada tipo de obra civil), norte,altimetra referenciada BM de la Entidad Contratante o IGAC, planimetrareferenciada coordenadas del IGAC, cotas relativas referenciando distancias aparamentos o bordillos en plantas, cotas a elementos en perfil, cuadro dedespiece que incluya: tem, Dimetro, Material, Fabricante, Mes y ao deinstalacin y Constructor; Convenciones.


34/87




DE RICAURTE


Prescripciones Legales

En aquellas cuestiones que no se hallen explcitamente reguladas en lasPrescripciones Tcnicas presentes, sern de empleo las prescripciones aplicablesal tipo de obra de que se trate, contenidas en:

De Carcter Administrativo

Estatuto de Usos del Suelo y Normas Urbansticas del Municipio.

De Carcter Tcnico Normas ICONTEC. Normas ISO. Normas NSR/10. Reglamento de Agua potable y SaneamientoRAS.

Con Relacin a la Seguridad e Higiene del Trabajo

Regulacin ambiental o de impacto urbano (BAMA, CRA y MINISTERIO DEL

MEDIO AMBIENTE). Manual de Seguridad e Higiene de la Entidad Contratante. Cdigo Sustantivo del Trabajo.

Si alguna de las normas anteriormente relacionadas regula de modo diferentealgn concepto, se entender de aplicacin la ms restrictiva. De maneraanloga, si lo preceptuado para alguna materia por las citadas normas estuvieraen contradiccin con lo prescrito en el presente Pliego de Especificaciones,prevalecer lo establecido en este ltimo.

Instalaciones y Medios Auxiliares

Todas las instalaciones y medios auxiliares necesarios para la correcta ejecucinde la obra son de responsabilidad del Contratista, tanto en su proyecto como ensu ejecucin y explotacin.


35/87




DE RICAURTE


El Contratista presentar a la Interventora los planos y caractersticas tcnicas delas citadas instalaciones. Entre las instalaciones y medios ms comunes, y sinpretender ser exhaustivos, se pueden citar:

Medios mecnicos para movimiento de tierras. Equipo de extraccin y clasificacin de ridos. Instalaciones y medios para la fabricacin y puesta en obra del concreto. Sistemas de formaletas y curado del concreto. Las oficinas, laboratorios, almacenes, vestuarios, talleres, comedores, etc. Las redes de suministro de energa elctrica y agua.

Oficina de la Interventora.

Oficina de la Interventora

El Contratista estar obligado, previo al inicio de las obras, a poner al servicio dela Interventora, todos los recursos que esta necesite para desarrollar sus labores.As se tendr que de acuerdo al presupuesto inicial del contrato, el Contratistahabilitar los espacios referidos en laTabla2-1:

Tabla 2-1. Cantidad de Espacios y Dimensiones Mnimas para la Oficina de la Interventora.

PRESUPUESTO CANTIDAD ESPACIO MNIMO

P < 290 SMLVM 1 18 m

291 SMLVM < P < 1160 SMLVM 1 24 m

P > 1161 SMLVM 2 18 m c/u

Estas instalaciones contarn con las siguientes comodidades mnimas:

Muros paetados y pintados. Techo o losa de cubierta correctamente impermeabilizada. Ventana con reja. Puerta con cerradura. Piso de baldosa. Bao con agua (lavamanos + sanitario). Acondicionador de aire Cielo raso


36/87




DE RICAURTE


Lnea telefnica fija o mvil (activa durante el tiempo de vigencia delcontrato).

Tres puntos de energa con polo a tierra, 110 volt. Cartelera para colocacin de planos. Escritorio y sillas. Mesa para reuniones

Todos los gastos generados por los conceptos anteriores corren por cuenta delContratista. Al final de la obra el Contratista deber desmotar estas instalaciones y

volver a sus condiciones originales el sitio, salvo en los casos en que laInterventora indique diferente.

Maquinaria y Equipo

El Contratista presentar una relacin de la maquinaria y dems elementos detrabajo que debern estar en perfectas condiciones de funcionamiento en laejecucin de las diferentes actividades, como tambin los equipos que laInterventora considere necesarios para el desarrollo de la misma con

especificacin de los plazos de utilizacin de cada una. El interventor de la Obra,deber aprobar los equipos, maquinaria, herramientas e instalaciones que debanutilizarse.

La maquinara incluida en esta relacin no podr ser retirada de la obra sin laautorizacin expresa de la Interventora, a menos que se compruebe que no esnecesaria para el normal desarrollo de las unidades de obra y que adems suretiro no tendr incidencia sobre los plazos programados.

Si el contratista incumple lo referente a la permanencia de la maquinaria, laInterventora se encuentra facultada para suspender parcial o totalmente la obra.

Los retrasos producidos por estos motivos no sern aceptados para aprobar unaampliacin de plazo, ni para reclamar el pago de gastos de administracin.

Si durante el transcurso de las obras se comprobara que con el equipoprogramado no se puede cumplir los plazos fijados, parcial o totalmente, elContratista estar obligado a aportar los medios necesarios, no eximindole enningn caso la insuficiencia o deficiencia del equipo aceptado, de la obligacin


37/87




DE RICAURTE


contractual del cumplimiento de los plazos parciales y de terminacin de lasobras.

Ocupacin de los Terrenos, Uso de Bienes y Servicios

El Contratista no puede ocupar los terrenos afectados por la obra o instalacionesauxiliares hasta haber recibido la orden correspondiente de la Interventora.

Ser por cuenta del Contratista las servidumbres precisas para el transporte de losmateriales necesarios, tanto en zonas de dominio pblico como privado,

cualquier canon y/o peaje que afecte al vehculo por realizar dicho transporte yel alquiler o compra de los terrenos de extraccin de materiales necesarios parala obra.

El Contratista tiene la obligacin de conservar, mantener y reparar todos aquellosbienes, inmuebles o servicios que la propiedad le haya cedido temporalmente,debiendo entregarlos en perfecto estado de conservacin antes de la recepcindefinitiva de las obras.

Apiques de Prueba

Siempre que se considere preciso, bien porque se desee conocer mejor lanaturaleza del terreno, o bien por no conocer con exactitud la situacin deservicios y canalizaciones, se practicarn apiques de prueba o inspeccin paraasegurar que los trabajos puedan hacerse segn lo indicado en los planos.

A la vista de los resultados obtenidos se realizarn las modificaciones precisas enel diseo de la obra proyectada para mejorar el grado de viabilidad de la misma.

No habr medida ni pago por separado, los costos generados por esta actividadse considerarn incluidos en los precios unitarios.

Si el contratista no realiza los apiques necesarios y las nuevas redes se interceptancon redes existentes, pese a que el plano o la Interventora definan el trazado, elcontratista correr con los gastos de desvo de la tubera. Se considerarn partedel replanteo de detalles y no habr medida, ni pago por separado.

Desarrollo de las Obras


38/87




DE RICAURTE


El Contratista, dentro de los lmites que marca este documento, tendr completalibertad para dirigir el desarrollo de las obras y emplear los mtodos de ejecucinque estime convenientes, siempre que con ellos no cause perjuicios a laejecucin o futura subsistencia de las mismas. La Interventora resolver cuantoscasos dudosos se produzca al respecto.

El contratista deber disponer de los medios humanos necesarios para la correctadireccin de las obras, como ingenieros residentes, topgrafos, encargados deobra, etc. y todos los medios necesarios para la correcta ejecucin de su labor,como vehculos, sistemas de comunicacin a distancia, equipos de topografa.

Para ello deber presentar un organigrama adecuado al plan de trabajo a laInterventora, sta se encargar de aprobarlo o solicitar su modificacin deacuerdo al criterio de buena marcha de las obras.

3

PLANOS

3.1 PLANOSCuando la Interventora lo exija, el Contratista debe entregar una lista de planosde los elementos a suministrar, los planos generales, los planos de detalle y

despieces, los planos de taller y de acuerdo con las condiciones particulares desu suministro, los planos de partes embebidas, los catlogos en donde se indiquenlas partes de repuesto y las listas correspondientes, los catlogos de ensamblaje,las instrucciones de operacin y mantenimiento, los procedimientos de soldadura,las instrucciones para almacenamiento y en general, todos los planos, clculos einformacin que se requiera para su fabricacin, transporte e instalacin y parademostrar que cumple con los requerimientos de las normas tcnicas.

La Interventora tomar un plazo de treinta (30) das a partir de la fecha derecibo, para revisar y devolver los planos con su respectiva aprobacin,comentarios o rechazo. Si transcurrido este plazo la Interventora no devuelve losplanos sometidos a aprobacin o no hace comentario alguno, stos seconsiderarn aprobados por la misma.

El Contratista Proveedor no deber adelantar ningn trabajo antes de laaprobacin de los planos y documentos por la Interventora y en caso de que aslo haga, estos trabajos sern por su cuenta y riesgo.


39/87




DE RICAURTE


La aprobacin que se imparta a los planos del Contratista Proveedor no eximea ste de su obligacin de cumplir todos los requisitos de esta especificacin, ode su responsabilidad por la correccin de tales planos.

3.2 LISTA DE PLANOSEl Contratista Proveedor deber someter a la aprobacin de la Interventorauna lista de los planos que se propone suministrar. Esta lista deber enviarse entres copias dentro de los diez (10) das siguientes a la fecha de la firma delContrato con la Interventora, junto con el programa de entrega de los mismos,identificndolos con un nmero de serie y ttulo descriptivo.

En la ejecucin del programa de entrega de documentos, se tendr en cuentaque cada documento se entregar con una anticipacin superior a treinta (30)das a la fecha en que se pretende iniciar la fabricacin correspondiente.

Esta lista debe ser revisada, cambiada o aumentada durante el tiempo devigencia del Contrato; la Interventora revisar la lista y la devolver con lasmodificaciones necesarias al Contratista Proveedor; la ltima lista aprobada porla Interventora formar parte integral del Contrato.

3.3 PLANOS QUE DEBE SUMINISTRAR EL CONTRATISTADe conformidad con las secciones anteriores, el Contratista o Proveedor debersuministrar, entre otros y sin limitarse a ellos, los planos en medio digital (CDs) y enun formato legible para el programa AutoCAD (de Autodesk) y documentostcnicos:

a) Planos detallados de las partes embebidas en concreto.b) Planos generales, planos de detalles y despieces de todos los elementos.c) Todos los equipos, vlvulas, accesorios y componentes relacionados en los

planos y dems informacin tcnica debern estar plenamenteidentificados, indicando las normas que se siguen. En los dibujos se

mostraran claramente las dimensiones, tolerancias y acabados queindiquen que el suministro cumple con las caractersticas tcnicas ofrecidasy garantizadas en la propuesta correspondiente.

d) El Contratista Proveedor deber permitir a la Interventora examinar losplanos de talle

especificaciones tecnicas yulo

Documents