egyÉb kÖzbeszerzÉsi dokumentumok …¶zbeszerzési...3 i. ÚtmutatÓ az ajÁnlattevŐk rÉszÉre...

1

EGYÉB KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK

Ajánlatkérő szervezet:

Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.

H-1107 Budapest, Ceglédi utca 30.

A közbeszerzés elnevezése:

„Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat és a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.

tulajdonában lévő lakóépületek, lakások és nem lakáscélú egyéb funkciójú helyiségek,

helyiségcsoportok, valamint oktatási-, egészségügyi-, szociális-, kulturális és sport célú

intézmények építőmesteri és szakipari gyorsszolgálati feladatainak ellátása”

Uniós értékhatár alatti (Kbt. Harmadik Rész), a Kbt. 115. § -a szerinti nyílt közbeszerzési eljárás

Az egyéb közbeszerzési dokumentum segédlet a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII.

törvényben és végrehajtási rendeleteiben előírt követelmények teljesítéséhez, de tartalma önmagában

nem pótolja a jogszabályi előírásokat.

2018.

2

TARTALOM

I. fejezet: Útmutató az Ajánlattevők részére

II. fejezet: Benyújtandó nyilatkozatok és igazolások jegyzéke (iratjegyzék)

III. Fejezet: Ajánlott nyilatkozat- és igazolásminták

IV. fejezet: Műszaki leírás, árazatlan költségvetés, Megrendelői tájékoztatás

V. fejezet: Szerződéstervezet

3

I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐK RÉSZÉRE

1. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

A jelen dokumentum célja, hogy segítséget nyújtson az egyértelmű, a felhívásban és az egyéb

közbeszerzési dokumentumban meghatározott követelményeknek eleget tevő ajánlat elkészítéséhez.

Az Ajánlatkérő célja, hogy a teljesítésre alkalmas ajánlattevők ajánlatai érvényesnek minősüljenek,

ehhez azonban a felhívásban, az egyéb közbeszerzési dokumentumokban és a jogszabályokban foglalt

követelményeknek maradéktalanul eleget tevő ajánlat benyújtására van szükség az ajánlattevő

részéről.

Az Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy ajánlataik elkészítése során a Kbt.

előírásait, az ajánlattételi felhívást, és az egyéb közbeszerzési dokumentumot – különös tekintettel a

csatolt szerződés-tervezetre – egymással összevetve tanulmányozzák át, ajánlatukat pedig a

jogszabályi rendelkezések és az Ajánlatkérő által támasztott követelmények teljes körű

figyelembevételével készítsék el. Bizonytalanság esetén éljenek a Kbt.-ben meghatározott kiegészítő

tájékoztatás-kérés lehetőségével!

Amennyiben az egyéb közbeszerzési dokumentumokban foglaltak ellentétesek a Kbt. bármely

rendelkezésével, úgy a jogszabályban foglaltak az irányadóak.

4

2. UTASÍTÁSOK AZ AJÁNLATTEVŐK RÉSZÉRE

2.1. A gazdasági szereplőkre vonatkozó, felhívást kiegészítő információk

2.2. Alvállalkozó igénybevétele

Alvállalkozó az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött

szerződés teljesítésében az ajánlattevő által bevontan közvetlenül vesz részt, kivéve

a) azon gazdasági szereplőt, amely tevékenységét kizárólagos jog alapján végzi,

b) a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt gyártót, forgalmazót, alkatrész vagy

alapanyag eladóját.

c) építési beruházás esetén az építőanyag-eladót.

Ajánlatkérő előírja a Kbt. 66. § (6) bekezdés szerinti információk ajánlatban történő feltüntetését,

melynek alapján az ajánlatban meg kell jelölni

a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót

kíván igénybe venni,

b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert

alvállalkozókat.

Nemleges nyilatkozat is csatolandó!

2.3. Alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vagy személy

Az előírásokat lásd az ajánlattételi felhívás n) pontjában.

3. AZ AJÁNLAT ELKÉSZÍTÉSE

Minden költség, amely az ajánlat elkészítésével és benyújtásával függ össze, az ajánlattevőt terheli. Az

Ajánlatkérő - a Kbt.-ben szabályozottakon felül - nem felel, és nem fizet olyan kiadásokért és

veszteségekért, amelyek az ajánlat elkészítésével kapcsolatban az ajánlattevő részéről felmerülhetnek.

Az ajánlatban bekért információk benyújtásáért az ajánlattevő felel. Ajánlattevő felelőssége, hogy az

ajánlattételhez szükséges valamennyi információt a rendelkezésre álló idő alatt beszerezze, és ajánlatát

ezek ismeretében tegye meg.

Az ajánlat elkészítésének alapja az eljárást megindító felhívás és a jelen egyéb közbeszerzési

dokumentum.

4. EGYÉB KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM

A jelen, egyéb közbeszerzési dokumentum átvételével, elérésével az érdekelt gazdasági szereplő

tudomásul veszi, hogy minden fajta kereskedelmi, piaci és egyéb információ, adat, tény, dokumentum,

amelyet az Ajánlatkérő a jelen közbeszerzési eljárás kapcsán rendelkezésre bocsát akár írásban, akár

szóban, bizalmas információknak tekintendőek, és azokat az eljárás során, valamint azt követően

bizalmasan kezeli. A dokumentumot átvevő érdekelt gazdasági szereplő ezen információkat kizárólag

a jelen eljárásban benyújtandó ajánlata elkészítéséhez használhatja fel.

Az egyéb közbeszerzési dokumentum részét képező szerződés-tervezetre az ajánlatban nem

tehető észrevétel, véleményeltérés, annak szövege nem módosítható.

Az ajánlat beadásával az ajánlattevő elismeri, hogy a szerződés valamennyi feltételét

5

megismerte, megértette és azokat elfogadja.

5. A KIZÁRÓ OKOK ELŐZETES IGAZOLÁSÁRA IRÁNYULÓ NYILATKOZAT

Jelen közbeszerzési eljárásban (a Kbt. 114. § (2) bekezdésére figyelemmel a Kbt. 67. § (1)

bekezdése tekintettel) nyilatkozat (lásd az Ajánlatkérő által jelen egyéb közbeszerzési dokumentum

részeként rendelkezésre bocsátott nyilatkozat-mintákat) benyújtásával köteles előzetesen igazolni az

ajánlattevő, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjai hatálya alá (kizáró

okok).

Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyike külön köteles megtenni a Kbt. 67. § (1)

bekezdése szerinti nyilatkozatot.

A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési

műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban:

Akr. vagy Korm. rendelet) 17. § (2) bekezdése értelmében az alvállalkozók vonatkozásában az

ajánlattevő köteles arról nyilatkozatot benyújtani, hogy az érintett gazdasági szereplők

vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok.

A Kbt. 114. § (2) bekezdése értelmében a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozat tekintetében az

Európai Bizottság által meghatározott egységes európai közbeszerzési dokumentum

formanyomtatványa nem alkalmazandó; ahol a Kbt. Második Része „egységes európai közbeszerzési

dokumentumot” említ, az alatt a Kbt. Harmadik Része szerinti közbeszerzési eljárásokban a Kbt. 67. §

(1) bekezdése [és ezáltal a Kbt. 114. § (2) bekezdése] szerinti nyilatkozatot kell érteni. Annak ellenére,

hogy jelen eljárásban az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, az Akr. 17.

§ (1) bekezdésére tekintettel az Ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az ajánlattevő az Akr. 7. § szerinti

korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be,

feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő

által a kizáró okok tekintetében megkövetelt információkat; az egységes európai közbeszerzési

dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel.

Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában, az

ajánlattevő kizárólag az Akr. 17. § (2) bekezdése és a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatát

köteles benyújtani ajánlatában az alvállalkozók Kbt. hatálya alá tartozása tekintetében.

6. A KIZÁRÓ OKOK IGAZOLÁSA

1./ A Kbt. 67.§ (1) bekezdésében foglalt – az 5. pontban előírt – nyilatkozaton túl csatolni kell az

ajánlatba a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjára vonatkozó nyilatkozatot. (Lásd ehhez

a jelen közbeszerzési dokumentum mellékleteként rendelkezésre bocsátott ajánlott nyilatkozat-

mintát!)

2./A Kbt. 114. § (2) bekezdésére, továbbá az Akr. 17. § (1) bekezdésére tekintettel az ajánlattevőnek

ajánlatában, a Kbt. 114. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatában a Kbt. Harmadik Része szerint

lefolytatott közbeszerzési eljárásban egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a

felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját az

Akr. 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia.

A fentiekben hivatkozott jogszabályi rendelkezések értelmében a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb)

alpontja tekintetében az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy olyan társaságnak minősül-e,

melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén, vagy amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek; ha az

ajánlattevőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén, akkor a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása

6

megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról

szóló törvény) 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos

nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani; ha a

gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti

tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni.

3./Az Ajánlatkérő az Akr.-ben részletezettek szerint köteles ellenőrizni a kizáró okok hiányát a

rendelkezésre álló elektronikus nyilvántartásokból is.

4./ Az Ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)–(7) bekezdése alapján az igazolások benyújtására felhívott

ajánlattevőt a Kbt. Harmadik Része szerinti közbeszerzési eljárásokban további igazolási kötelezettség

nem terheli a kizáró okok tekintetében.

7. AZ ALKALMASSÁG IGAZOLÁSA

Ajánlatkérő a Kbt. 65. §-ában és 115. § (2) bekezdésében foglaltakra tekintettel alkalmassági

követelményt nem ír elő.

8. TÁJÉKOZTATÁS AZ AJÁNLATKÉRŐ DÖNTÉSEIRŐL

Az Ajánlatkérő köteles az ajánlattevőt írásban tájékoztatni az eljárás eredményéről, az eljárás

eredménytelenségéről, az ajánlattevő ajánlatának érvénytelenné nyilvánításáról, valamely gazdasági

szereplő kizárásáról, valamint ezek részletes indokáról, az erről hozott döntést követően a lehető

leghamarabb, de legkésőbb három munkanapon belül.

Az Ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásának befejezésekor külön jogszabályban meghatározott minta

szerint írásbeli összegezést köteles készíteni az ajánlatokról. Az Ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásának

befejezésekor a tájékoztatást az írásbeli összegezésnek minden ajánlattevő részére egyidejűleg,

telefaxon vagy elektronikus úton történő megküldésével teljesíti.

9. SZERZŐDÉSKÖTÉS

Az Ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy – a nyertes visszalépése

esetén – az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített

ajánlatevővel, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte.

Az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésnek az ajánlattevők részére történt megküldése

napjától a nyertes ajánlattevő és – az előző bekezdés szerinti esetben – a második legkedvezőbb

ajánlatot tett ajánlattevő ajánlati kötöttsége további hatvan nappal meghosszabbodik.

Az Ajánlatkérő a szerződést az ajánlati kötöttség időtartama alatt köteles megkötni, amennyiben a Kbt.

másként nem rendelkezik nem köthető meg azonban a szerződés az írásbeli összegezés megküldése

napját követő öt napos időtartam lejártáig.

7

II. BENYÚJTANDÓ NYILATKOZATOK ÉS IGAZOLÁSOK JEGYZÉKE

(IRATJEGYZÉK)

1. AZ AJÁNLAT RÉSZEKÉNT

BENYÚJTANDÓ IGAZOLÁSOK, NYILATKOZATOK JEGYZÉKE

„Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat és a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.




tárgyú közbeszerzési eljárásban

TARTALOMJEGYZÉK

Megnevezés Oldalszám az

ajánlatban

Fedlap, amin fel kell tüntetni legalább az ajánlattevő(k) nevét, székhelyét és az

eljárás tárgyát

Tartalomjegyzék

Felolvasólap (1. számú melléklet)

Nyilatkozat a Kbt. 66. § (2) bekezdésére (2. számú melléklet)

Eredetben csatolandó!

Nyilatkozat a Kbt. 66. § (6) bekezdés a)-b) pontjaira (3. számú melléklet)

Nyilatkozat a Kbt. 66. § (4) bekezdésére (4. számú melléklet)

Nyilatkozat a Kbt. 67. § (1) bekezdése alapján a Kbt. 62. § (1) bekezdés

bekezdés g)-k), m) és q) pontjaira vonatkozóan [ideértve a Kbt. 62. § (1)

bekezdés k) pont kb) alpontja szerinti kizáró okra vonatkozó kifejezett

nyilatkozatot is] (5. számú melléklet)

Nyilatkozat a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése alapján (6.

számú melléklet)

Nyilatkozat változásbejegyzési eljárásról (7. számú melléklet)

Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a cégbírósághoz

benyújtott változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a cégbíróság által

megküldött igazolás

Nyilatkozat a szerződéskötésre teljesítendő ajánlatkérői előírásokra

(felelősségbiztosítás; adott esetben) (8. számú melléklet)

Nyilatkozat a teljesítési biztosíték rendelkezésre bocsátásáról (9. számú

8

melléklet)

Az ajánlattevő nevében aláíró és szignáló személy aláírási címpéldánya vagy a

2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírás-mintája, természetes

személy, egyéni vállalkozó vagy külföldi illetőségű ajánlattevő, gazdálkodó

szervezet esetén az ennek megfeleltethető dokumentum [pl. teljes bizonyító erejű

magánokiratba (két tanú előtt aláírt) vagy ügyvéd/közjegyző előtt tett okiratba

foglalt aláírás-minta]

Szakmai ajánlat:

Árazott költségvetés

A papír alapú példánnyal mindenben megegyező, 2 db elektronikus másolati

példány (CD-n vagy DVD-n) (amely tartalmazza: a teljes ajánlatot szkennelt,

.pdf kiterjesztésű file-ként, továbbá az árazott tételes költségvetést az Ajánlatkérő

által kiadott .xls formátumban is a költségvetés Ajánlatkérő általi ellenőrzése

céljából)

A közös ajánlattevők közötti, közös egyetemleges felelősségvállalásról szóló

megállapodás (amennyiben releváns)

Meghatalmazás, amennyiben az ajánlatot a cégszerű nyilatkozatoknál nem az

ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője írja alá!)

Ajánlattevő általi felelős magyar fordítás(ok) (amennyiben releváns)

Az átalakulásra, jogutódlásának, valamint a tevékenység folytatásának

igazolására vonatkozó okiratok (amennyiben releváns)

9

1. számú melléklet

F E L O L V A S Ó L A P

a „Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat és a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.





Ajánlattevő(k)1 neve(i):

Ajánlattevő(k) székhelye(i) (lakóhelye(i)):

Az Ajánlattevő(k) által kijelölt kapcsolattartó személy neve:

Levelezési címe:

Telefon:

Telefax:

E-mail cím:

MEGAJÁNLÁSOK:

Értékelési részszempontok: Ajánlat:

1. Ajánlati ár (nettó HUF-ban) (Költségvetés főösszesítő - Anyag-,

és Díjköltség összesen - szerinti elnevezés: Összesen) nettó …Ft

2. Rezsióradíj mértéke (nettó Ft/óra)

Megjegyzés: Minden egyes szakipari tételnél ugyanaz az

általánosan meghatározott rezsióradíj alkalmazandó!

nettó …Ft /óra

3. Anyagigazgatási díj mértéke anyagköltségre vetítve (%) %

4. A munka megkezdésének vállalási határideje élet,- állag,-

vagyonban keletkezett kár elhárítása esetén:

(a megrendeléstől legalább 1 órán belül legfeljebb 4 órán belül,

órában meghatározva, legfeljebb egy tizedesjegy megadásával)

…óra

5. A munka megkezdésének vállalási határideje egyéb, nem élet,-

állag,- vagyonban keletkezett kár elhárítása esetén:

(a megrendeléstől legalább 12 órán belül legfeljebb 24 órán

belül)

…óra

Kelt: ………….., 2018. …………

……………………………….

cégszerű aláírás

1 Közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevő elérhetőségi adatait kérjük megadni.

10


N y i l a t k o z a t a K b t . 6 6 . § ( 2 ) b e k e z d é s é r e v o n a t k o z ó a n 2






Alulírott …………….. (név), a(z) ……………..……… (cégnév) (székhely: ……………………)

képviseletében eljárva a fent nevezett tárgyú közbeszerzési eljárásban – a közbeszerzési

dokumentumokban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés gondos

áttanulmányozását követően – a Kbt. 66. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően ezennel

kijelentem, hogy a közbeszerzési dokumentumokban foglalt valamennyi feltételt megismertük,

megértettük és azokat a jelen nyilatkozattal elfogadjuk.

Ennek megfelelően a szerződést – amennyiben, mint nyertes ajánlattevő kiválasztásra kerülünk –

megkötjük, és az ajánlatunk Felolvasólapján szereplő ajánlati áron, a közbeszerzési

dokumentumokban meghatározott feltételekkel teljesítjük.

Kelt: ………….., 2018. …………….

……………………………….


2 Eredetben csatolandó! Közös ajánlattétel esetén valamennyi Közös Ajánlattevő külön köteles csatolni!

11


N y i l a t k o z a t a K b t . 6 6 . § ( 6 ) b e k e z d é s a ) – b ) p o n t j a i r a 3






Alulírott …………….. (név), a(z) ……………..……… (cégnév) (székhely: ……………………)

képviseletében eljárva a fent nevezett tárgyú közbeszerzési eljárásban

ny i l a t k o z o m,

hogy a szerződés teljesítése során alvállalkozót4:

nem veszünk igénybe VAGY5 igénybe veszünk

Amennyiben az ajánlattevő a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, az alábbi nyilatkozatot is ki kell

töltenie:

1./ Nyilatkozom, hogy a közbeszerzés alábbi része (részei) tekintetében kívánunk alvállalkozó(ka)t

igénybe venni:

[Ajánlattevő tölti ki! A táblázat szükség szerint bővítendő! ]

Közbeszerzés része(i)

2./ Nyilatkozom, hogy a fent megjelölt rész(ek) tekintetében az ajánlat beadásakor az alábbi

alvállalkozók ismertek:

[Ajánlattevő tölti ki! A táblázat szükség szerint bővítendő! ]

Az alvállalkozó neve és címe A beszerzés azon része, mely tekintetében az

alvállalkozó bevonásra kerül

Név: ……………………..

Cím: ……………………..

…………………………………………

…………………………………………

3 Közös ajánlattétel esetén a nyilatkozatot valamennyi ajánlattevőnek meg kell tennie! 4 Alvállalkozó: az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés

teljesítésében az ajánlattevő által bevontan közvetlenül vesz részt, kivéve:

a) azon gazdasági szereplőt, amely tevékenységét kizárólagos jog alapján végzi,

b) a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt gyártót, forgalmazót, alkatrész vagy alapanyag eladóját,

c) építési beruházás esetén az építőanyag-eladót; 5 A megfelelő aláhúzandó!

12

Név: ……………………..

Cím: ……………………..

………………………………………

…………………………………………

Kelt: ………….., 2018. …………

……………………………….


13


N y i l a t k o z a t a K b t . 6 6 . § ( 4 ) b e k e z d é s é r e v o n a t k o z ó a n 6






Alulírott …………………………….. (név), a(z)…………………….……..……… (cégnév) (székhely:

…………………………………………) cégjegyzésre jogosult képviselője a Kbt. 60. § (5)

bekezdésében foglaltaknak megfelelően ezennel kijelentem, hogy vállalkozásunk a kis- és

középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint:

- mikrovállalkozásnak,

- kisvállalkozásnak,

- középvállalkozásnak minősül,

- nem tartozik a törvény hatálya alá7.

Kelt: ………….., 2018. …………….

……………………………….


6 Közös ajánlattétel esetén a nyilatkozatot valamennyi ajánlattevőnek meg kell tennie! 7 Megfelelő aláhúzandó!

14


N y i l a t k o z a t

a K b t . 11 4 . § ( 2 ) b e k e z d é s e a l a p j á n

a K b t . 6 2 . § ( 1 ) b e k e z d é s g ) - k ) , m ) é s q ) p o n t j a i s z e r i n t i k i z á r ó

o k o k v o n a t k o z á s á b a n 8






Alulírott ....................................., mint a(z) ………………………………… (ajánlattevő) (székhely:

……………………………………………..) cégjegyzésre jogosult képviselője a fent hivatkozott


n y i l a t k o z o m

a közbeszerzési dokumentumokban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény gondos

áttekintése után, a Kbt. 114. § (2) bekezdésben foglaltaknak megfelelően, hogy

1. cégünk9 nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjában foglalt kizáró okok hatálya

alá;

2. cégünket10

- szabályozott tőzsdén jegyzik /

- szabályozott tőzsdén nem jegyzik.

(A nyilatkozat alábbi részét csak akkor szükséges megtenni, ha az ajánlattevőt szabályozott tőzsdén

nem jegyzik.)

Mivel cégünket11 szabályozott tőzsdén nem jegyzik12,

- az alábbiak szerint nyilatkozom a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és

megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. §

38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonosról:

neve:……………………………………………_, állandó lakóhelye:…………………………



neve:……………………………………………_, állandó lakóhelye:………………………..13

8 Csak az ajánlattevőnek szükséges megtennie. Közös ajánlattétel esetén minden közös ajánlattevőnek külön -

külön. 9 Nem cég formában működő ajánlattevő esetén megfelelően kiigazítandó! 10 A megfelelő válasz aláhúzandó! Nem cég formában működő ajánlattevő esetén megfelelően kiigazítandó! 11 Nem cég formában működő ajánlattevő esetén megfelelően kiigazítandó! 12 A megfelelő válasz aláhúzandó! 13 Szükség esetén bővítendő!

15

vagy

- nyilatkozom, hogy a Pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti

tényleges tulajdonosa nincs;

vagy

- nyilatkozom, hogy a Pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti

tényleges tulajdonosa nem megismerhető.14

Kelt: ………….., 2018. …………….

……………………………….


14 Ezen válasz az eljárásból való kizárást von maga után, a megelőző kettő nem jár a kizáró ok hatálya alá

tartozással.

16



a 3 2 1 / 2 0 1 5 . ( X . 3 0 . ) K o r m . r e n d e l e t 1 7 . § ( 2 ) b e k e z d é s e é s

a K b t . 6 7 . § ( 1 ) b e k e z d é s e a l a p j á n 15







……………………………………………..) cégjegyzésre jogosult képviselője a fent hivatkozott



hogy a szerződés teljesítéséhez nem veszünk igénybe a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q)

pontjában meghatározott kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.

Kelt: ………….., 2018. …………….

……………………………….


15 Közös ajánlattétel esetén a nyilatkozatot valamennyi ajánlattevőnek meg kell tennie!

17



v á l t o z á s b e j e g y z é s i e l j á r á s v o n a t k o z á s á b a n 16







……………………………………………..) cégjegyzésre jogosult képviselője ezúton

nyilatkozom,

hogy

- nincs folyamatban vonatkozásunkban változásbejegyzési eljárás.

vagy17

- folyamatban van vonatkozásunkban változásbejegyzési eljárás.18

Kelt: ………….., 2018. …………

……………………………….


16 Közös ajánlattétel esetén a nyilatkozatot valamennyi ajánlattevőnek meg kell tennie! 17 A megfelelő aláhúzandó. 18 Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén csatolandó a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési

kérelem és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás.

18

8. számú nyilatkozat


a s z e r z ő d é s k ö t é s i d ő p o n t j á r a t e l j e s í t e n d ő t o v á b b i a j á n l a t k é r ő i

e l ő í r á s o k r a







……………………………………………..) cégjegyzésre jogosult képviselője ezúton

nyilatkozom,

hogy amennyiben az ajánlattevő nyertesként kihirdetésre kerül, úgy legkésőbb a szerződéskötés

időpontjára – felelősségbiztosítási szerződést kötök, vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjesztem

az ajánlatkérő által az eljárást megindító felhívásban vagy a közbeszerzési dokumentumban előírt

mértékű és terjedelmű felelősségbiztosításra.

Tudomásul vesszük, hogy amennyiben legkésőbb a szerződés megkötéséig előzőek teljesülését nem

igazoljuk az Ajánlatkérő részére, úgy az Ajánlatkérő úgy tekinti, hogy a szerződés megkötésétől

visszaléptünk, és a soron következő legkedvezőbb ajánlatot tevővel kötheti meg a szerződést,

amennyiben őt az összegezésben megjelölte.

Kelt: ………….., 2018. …………

……………………………….


19

9. számú nyilatkozat


Te l j e s í t é s i é s j ó t á l l á s i b i z t o s í t é k r ó l






Alulírott ………………………………………………………………….., mint a(z)

…………………………………. ………………………………………………….. (cég megnevezése,

székhelye) ajánlattevő (a továbbiakban: Ajánlattevő) képviselője


hogy a közbeszerzési dokumentumokban előírt teljesítési biztosítékot a szerződéstervezetben rögzített

határidőben Ajánlatkérő rendelkezésére bocsátjuk.

Kelt, …………………… 2018. …………………..

…………………………………


20

IV. fejezet

ÁRAZATLAN KÖLTSÉGVETÉS ÉS MŰSZAKI LEÍRÁS

Árazatlan költségvetés:

Ajánlatkérő külön, „xls” formátumú árazatlan költségvetést bocsát Ajánlattevők rendelkezésére.

Az árazatlan költségvetésben található „ZÁRADÉK”-ban a „(Költségvetés főösszesítő - Anyag-, és

Díjköltség összesen - szerinti elnevezés: Összesen)” sorban szereplő összeget szükséges az

Ajánlattevőknek a Felolvasólapon, mint értékelési részszempontra adott megajánlást szerepeltetniük.

21

MŰSZAKI LEÍRÁS

(Az árazatlan költségvetés külön mellékletként, excel formátumban csatolva)

Előzmények

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat vagy a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.



intézmények építőmesteri és szakipari gyorsszolgálati feladatainak ellátását – a tulajdonos

megbízása alapján – a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. biztosítja.

A fenti tevékenység lebonyolítására évenként meghatározott – a kerületi Önkormányzat éves

költségvetésének részét képező – keretösszeg áll a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.

rendelkezésére.

Jelen közbeszerzési eljárás keretében a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat

tulajdonában lévő:

1. ) a lakóépületek, lakások és nem lakáscélú egyéb funkciójú helyiségek,

helyiségcsoportok, valamint,

2. ) az oktatási-, egészségügyi-, szociális-, kulturális és sport célú intézmények

ingatlanain felmerülő építőmesteri és szakipari gyorsszolgálati tevékenység ellátására

választja ki a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. a minden szempontból legmegfelelőbb kivitelező

vállalkozót.

Tervezett program

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat vagy a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.



intézmények építőmesteri és szakipari gyorsszolgálati tevékenysége az önkormányzat által

jóváhagyott keretösszeg felhasználásával történhet.

A gyorsszolgálati tevékenységre fordítható pénzügyi keret felhasználását a Kőbányai

Vagyonkezelő Zrt. Műszaki Divíziója felügyeli, illetőleg irányítja azt; a gyorsszolgálati

tevékenységre meghatározott keretösszeg figyelembevételével. Az éves gyorsszolgálati

feladatok ellátásával – közbeszerzési eljárás útján – felkészült, megbízhatóan komoly

22

kapacitású vállalkozót szándékozunk megbízni, aki az előforduló gyorsszolgálati munkák

elvégzéséhez megfelelő szakember gárdával rendelkezik.

Ez a szükséges mértékű és felkészültségű kapacitáson túl megfelelő szervező készséget, a

munkák jellegéhez és körülményeihez – főként lakott ingatlanokról és működő intézmény

épületekről van szó – igazodó, pozitív hozzáállást is feltételez.

Az ingatlanok X. kerület közigazgatási határain belüli szóródása miatt elvárt az Ajánlattevő

helyismerete. Az épületek szerkezeti sokfélesége pedig megfelelő műszaki felkészültséget

igényel.

Elvégzendő feladatok, feladatellátással kapcsolatos feltételek

Gyorsszolgálati feladatok általában az alábbi szakmákban jelentkeznek:

- asztalos munka

- bádogos munka

- burkoló munka

- festő, mázoló

- kéményseprő munka

- kőműves munka

- lakatos munka

- tetőfedés

- üveges munka

- egyéb munka (pl. ereszcsatorna tisztítás, fertőtlenítés)

Az Ajánlattevő az állag-, vagyon- és életvédelem biztonságának garantálására szolgáló

gyorsszolgálati feladat esetén, a telefonos vagy e-mailen történő bejelentésétől számított, az

ajánlatban vállalt határidőn belül (legalább 1 legfeljebb 4 óra) órán belül köteles az elhárítási

munkát megkezdeni és a kárt, illetve veszélyt azonnal elhárítani, majd ezt követően a

bejelentéstől számított 24 órán belül köteles megkezdeni a szükséges karbantartási, szerelési

munkákat, valamint az ahhoz kapcsolódó járulékos helyreállítási munkákat.

Egyéb, nem az állag-, vagyon- és életvédelem biztonságának garantálására szolgáló

gyorsszolgálati munka megrendelése esetén, Ajánlattevő köteles a munka megrendelésétől

számított, az ajánlatban vállalt határidőn belül (legalább 12 legfeljebb 24 óra) órán belül a

munkát megkezdeni.

23

A munka bejelentése Megrendelő részéről, az Ajánlattevő által külön erre a célra fenntartott,

az év minden napján 0-24 órában elérhető telefonvonalon keresztül történik. A hibabejelentés

írásos megerősítése a műszaki igénybejelentő átvételével valósul meg.

A megrendelések nyomon követése és pontos elszámolása érdekében Ajánlattevő

kapcsolattartója minden héten pénteken (amennyiben ez munkaszüneti nap, az azt megelőző

munkanapon) köteles Megrendelő kapcsolattartójánál megjelenni és a heti megrendeléseket

(Gyorsszolgálati munka megrendelését) írásban átvenni. Az írásban átvett megrendelésekkel

kapcsolatos megjegyzéseit, kifogásait az átvételkor köteles Megrendelő kapcsolattartójával

közölni, és vele egyeztetni.

A gyorsszolgálati munka elvégzése addig az időpontig tart, amíg a meghibásodott, sérült

berendezés, vezeték, illetve egyéb épületszerkezeti elem a rendeltetésszerű és biztonságos

használatra ismételten alkalmas és a kapcsolódó járulékos helyreállítási munkák elvégzésre

kerültek. A gyorsszolgálati munka átmehet karbantartás-felújítási munkává a műszaki ellenőr

jóváhagyásával, ebben az esetben a műszaki ellenőrrel történt egyeztetést követően,

Ajánlattevő köteles építési naplót nyitni és vezetni azt a munka befejezéséig.

Felhívjuk ajánlattevők figyelmét, hogy a jelen ajánlatban, és a szerződés teljesítésének

elszámolása során csak egy, minden egyes szakipari tételnél ugyanaz az általánosan

meghatározott rezsióradíj megadására, illetve alkalmazására van lehetőség.

A tételes költségvetésben nem szereplő tételek tekintetében a Terc VIP programban

meghatározott anyagárakat köteles az ajánlattevő alkalmazni az elszámolás során. A Terc VIP

programrendszerben nem szereplő javítási tételek esetében az adott épületelem, berendezési

tárgy javításának anyag és díj költsége együttesen nem haladhatja meg az adott

épületelemmel, berendezési tárggyal azonos műszaki tartalmú, a TERC VIP

programrendszerben szereplő legolcsóbb épületelem, berendezési tárgy

építésére/elhelyezésére/cseréjére vonatkozó együttes anyag és díj költség 60%-át.

Amennyiben ez az arány a 60 %-ot meghaladja az adott épületelemet és/vagy berendezési

tárgyat cserélni kell.

25

TÁJÉKOZTATÓ

a Budapest Főváros X. kerület Kőbánya Önkormányzatának területén lévő,

a jelen szerződéssel érintett,

önkormányzati vagy a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. tulajdonában lévő

ingatlanállományról

Ingatlanállomány bemutatása

A gyorsszolgálati munkák az alábbiakban bemutatott ingatlan–állomány valamely pontosan

előre nem ismert részét érintik csak. Az Önkormányzat vagy a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.

tulajdonban lévő, Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. által kezelt ingatlanok számában a szerződés

teljesítése során kismértékű változás lehetséges.

1. Lakóingatlanok (Társasházak, önkormányzati bérlakások)

Lakóépületek száma: 466 db

Az épületekben lévő összes lakásszám: 2.530 db

A lakóingatlan épületek jellemzően hagyományos falazott építési technológiával, kisebb

részben panelos építési technológiával épültek.

2. Nem lakóingatlanok

Nem lakáscélú épületek száma: 104 db

Nem lakáscélú helyiségek száma: 846 db

A nem lakóingatlan épületek jellemzően hagyományos falazott építési technológiával, kisebb

részben panelos építési technológiával épültek.

3. Intézmények (Oktatási-, szociális-, egészségügyi-, kulturális, sport-, és egyéb szolgáltató

épületek)

Ingatlanok száma: ~64-76 db

Az intézményi épületek jellemzően panelos technológiával, kisebb részben hagyományos

falazott építési technológiával épültek.

Az intézmények vegyesen központi fűtéssel, illetve távfűtéssel ellátottak.

26

Az egyéb intézmények körében található az Újhegyi Uszoda és Strandfürdő, Törekvés SE,

valamint két általános iskolai tanuszoda.

27

Szerződés melléklete:

MUNKALAP …/3 példány

<minta>

a

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT VAGY A

KŐBÁNYAI VAGYONKEZELŐ ZRT. TULAJDONÁBAN LÉVŐ INGATLANON

ELVÉGZETT GYORSSZOLGÁLATI TEVÉKENYSÉGHEZ

Munkavégzés helye:

Munkavégzés tárgya:

A munka állag-, vagyon és/vagy életvédelem biztosítására irányul: igen / nem

Munka megkezdése (dátum, óra perc):

Munka befejezése (dátum, óra perc):

Elvégzett munka leírása*:

* pótlap csatolható fénykép dokumentáció készült:

Kelt:

Vállalkozó aláírása:

Üzemeltető / lakó aláírása:

Megrendelő képviselőjének aláírása:

*Megjegyzés: Megrendelő fenntartja a jogot a munkalap tartalmának és formájának megváltoztatására

28

Szerződés melléklete:

*GM##azo

n##* GM##azon##

Ügyintéző: ##felelos## ##partner##

Telefonszám: ##felelos_tel## ##Partner_cim##

Tárgy: Gyorsszolgálati munka megrendelése

Tisztelt Vállalkozó!

##feladattipus## gyorsszolgálati feladatok ellátása tárgyában kötött Vállalkozási

Keretszerződés alapján, illetve az abban foglaltaknak megfelelően, megrendeljük a

##gyors_bejelentdate## napján telefonon már megrendelt, ##ACCim##

##gyors_munkamegnevezes## munka ##gyors_surgosseg## elvégzését.

##berloint## ##gyors_berlo####ACIntezmeny## ##berlotel## ##gyors_berlotel##

Bejelentő neve: ##gyors_bejelento## ##bejelentotel## ##gyors_bejelentotel##

##bejelentocim## ##gyors_bejelentocime##

##megjegyzes## ##gyors_bejelent_megj##

Budapest, 4ian2018. április 11.

Tisztelettel:

##jovahagyo## s.k. ##felelos## s.k.

##jovahagyo_beosztasa## ##felelos_beosztasa##

A megrendelés egy eredeti példányát átvettem:

##partner##

törölt: 3ian2018. március 26.

29

V. fejezet

Szerződéstervezet

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

(a továbbiakban: Szerződés)

amely létrejött egyrészről a

cégnév: Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.

székhely: 1107 Budapest, Ceglédi u. 30. sz.

cégjegyzékszám: 01-10-042140

adószám: 10816772-2-42

számlavezető bank: OTP Bank Nyrt.

számlaszám: 11784009-22225201

képviseli: Szabó László vezérigazgató,

mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő)

másrészről a

cégnév:

székhelye:

cégjegyzékszáma:

adószáma:

számlavezető bank:

számlaszám:

képviseli:

mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó)

(a továbbiakban Fél, vagy együttesen Szerződő Felek) között, alulírott helyen és napon, az

alábbi feltételek szerint:

1. Előzmények

1.1. Megrendelő, mint ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény

(továbbiakban: Kbt.) a Kbt. 115. § (1) bekezdés szerinti nyílt közbeszerzési eljárást

folytatott le a „Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat és a Kőbányai

Vagyonkezelő Zrt. tulajdonában lévő lakóépületek, lakások és nem lakáscélú egyéb

funkciójú helyiségek, helyiségcsoportok, valamint oktatási-, egészségügyi-, szociális-,

kulturális és sport célú intézmények építőmesteri és szakipari gyorsszolgálati

feladatainak ellátása” tárgyában, amelynek nyertes ajánlattevője a Vállalkozó.

1.2. Szerződő Felek rögzítik, hogy a Szerződést a Kbt. rendelkezései alapján a Szerződés 1.1.

pontjában hivatkozott közbeszerzési eljárásra tekintettel, annak részeként írják alá. A

közbeszerzési eljárás dokumentumai a Szerződés elválaszthatatlan részét képezik (akkor is,

ha azok fizikailag nem kerülnek a Szerződéshez csatolásra), különös tekintettel az

Ajánlattételi Felhívás és a Közbeszerzési Dokumentum (illetve azok esetleges

módosításai), továbbá a Kiegészítő tájékoztatások.

1.3. A Kbt. 131. § (2) bekezdésének eleget téve Felek rögzítik, hogy a szerződés részét képezi

a Vállalkozó ajánlata, így a nyertes ajánlat értékelésre kerülő tartalmi elemei a jelen

szerződés részét, azaz a Vállalkozó kötelezettségét képezik.

2. A Szerződés tárgya

2.1. A Megrendelő megrendelése alapján a Vállalkozó elvégezni vállalja a Budapest

Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat és a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.

30



intézmények építőmesteri és szakipari gyorsszolgálati feladatainak ellátását a Szerződés

és annak elválaszthatatlan részét képező (1. számú melléklet) Ajánlattételi Felhívás,

Közbeszerzési Dokumentum, valamint a Vállalkozó nyertes ajánlata szerint.

2.2. Szerződő Felek kifejezetten rögzítik, hogy a jelen Szerződés keretszerződés jellegű.

Erre tekintettel a jelen szerződés tárgyát képező feladatok – figyelemmel az alábbi

pontokban foglalt munkálatok sajátosságára – a szerződés teljesítése során változhatnak.

2.3. A Vállalkozó az állag-, vagyon-, és életvédelem biztonságának garantálására

szolgáló gyorsszolgálat esetén, a telefonon történő bejelentésétől számított (***)

(nyertes ajánlat szerint kitöltendő!) órán belül köteles az elhárítási munkát

megkezdeni és a kárt, illetve veszélyt azonnal elhárítani, majd ezt követően köteles 24

órán belül megkezdeni a szükséges karbantartási, szerelési munkákat, valamint az ahhoz

kapcsolódó járulékos helyreállítási munkákat. A feltétel nem teljesítése esetén

Megrendelő jogosult a Vállalkozó által nyújtott teljesítési biztosítékból történő lehívás

útján, a munkát más vállalkozótól megrendelni, a második késedelem után pedig

Megrendelő jogosult súlyos szerződésszegésre hivatkozással a második késedelem után

a Szerződést írásban felmondani. A Szerződés a felmondás közlésétől, azaz az erre

irányuló Megrendelői nyilatkozat Vállalkozó általi kézhezvételétől számított 30.

(harmincadik) napon szűnik meg.

2.4. Egyéb, nem állag-, vagyon-, és életvédelem biztonságának garantálására szolgáló

gyorsszolgálati munka telefonon történő bejelentése esetén, Vállalkozó köteles a munka

megrendelésétől számított (***) (nyertes ajánlat szerint kitöltendő!) órán belül a

munkát megkezdeni. A feltétel nem teljesítése esetén Megrendelő jogosult Vállalkozó

költségén - amely a Vállalkozó által nyújtott letétből lehívásra kerül – a munkát más

vállalkozótól megrendelni, harmadik késedelem esetén a Megrendelő jogosult a

Szerződést súlyos szerződésszegésre hivatkozással írásban felmondani. Ebben az

esetben a szerződés a felmondás közlésétől, azaz az erre irányuló Megrendelői

nyilatkozat Vállalkozó általi kézhezvételétől számított 90. (kilencvenedik) napon szűnik

meg.

2.5. A munka bejelentése Megrendelő részéről a Vállalkozó által külön erre a célra

fenntartott, az év minden napján 0-24 órában elérhető telefonvonalon keresztül történik.

A hibabejelentés írásos megerősítése a műszaki igénybejelentő átvételével valósul meg.

2.6. A megrendelések nyomon követése és pontos elszámolása érdekében Vállalkozó

kapcsolattartója minden pénteken (amennyiben ez munkaszüneti nap, az azt megelőző

munkanapon) köteles Megrendelő kapcsolattartójánál megjelenni és a heti

megrendeléseket (műszaki igénybejelentőket 4. sz. melléklet) írásban átvenni. Az

írásban átvett megrendelésekkel kapcsolatos megjegyzéseit, kifogásait az átvételkor

köteles Megrendelő kapcsolattartójával közölni, és vele egyeztetni.

2.7. A gyorsszolgálati munka elvégzése addig az időpontig tart, amíg a meghibásodott,

sérült berendezés, vezeték, illetve egyéb épületszerkezeti elem a rendeltetésszerű és

biztonságos használatra ismételten alkalmas és a kapcsolódó járulékos helyreállítási

munkák elvégzésre kerültek. A gyorsszolgálati munka átmehet karbantartás-felújítás

munkává a műszaki ellenőr jóváhagyásával, ebben az esetben a műszaki ellenőrrel történt

egyeztetést követően, Vállalkozó köteles építési naplót nyitni és vezetni a munka

befejezéséig.

31

3. Szerződéses ár

3.1. A szerződésben foglalt munkák vállalkozási díja összesen nettó 120.000.000,- Ft,

azaz összesen nettó százhúszmillió forint. A vállalkozási díj keretösszeg, a munkák

elszámolása tételes elszámolással az 1. számú mellékletben részletezett egységárakkal, a

Terc VIP programrendszer aktuális verziója szerinti anyagárak és normatívái, valamint a

Vállalkozó által a közbeszerzési eljárásban megajánlott alábbi díjtételek alapján történik:

Rezsióradíj mértéke (nettó Ft/óra): ….Ft/óra (nyertes ajánlat szerint

kitöltendő!)

Anyagigazgatási díj mértéke anyagköltségre vetítve (%)…% (nyertes ajánlat szerint

kitöltendő!)

A fenti díjtételeken felül, valamint az 1. számú mellékletben rögzített anyag- és

díjköltségen túl további költség nem érvényesíthető.

Amennyiben a kiállított számla díjoldala nem éri el a nettó 15.000,- Ft-ot, a Vállalkozó

kiszállítási díj jogcímén 3500,- Ft-ra jogosult alkalmanként.

A gyorsszolgálati tevékenység ellátásához esetlegesen szükséges, de a Megrendelő által

nem biztosított hatósági és egyéb engedélyek beszerzésének költségeit a Vállalkozó

jogosult érvényesíteni Megrendelővel szemben.

Amennyiben a Terc VIP programrendszer tételeivel nem levezethető adott tevékenység

elvégzésének díja akkor az alábbiak szerint kerül elszámolásra:

• az anyagár a Megrendelőnek bemutatott számla alapján, a szerződés szerinti

anyagigazgatási költséggel növelt értékben számolható el,

• a munkadíj a szerződés szerinti rezsióradíj alkalmazásával a műszaki ellenőr által

leigazolt tényleges időráfordítás alapján számolható el.

A Terc VIP programrendszerben nem szereplő javítási tételek esetében az adott épületelem,

berendezési tárgy javításának anyag és díj költsége együttesen nem haladhatja meg az adott

épületelemmel, berendezési tárggyal azonos műszaki tartalmú, a TERC VIP

programrendszerben szereplő legolcsóbb épületelem, berendezési tárgy

építésére/elhelyezésére/cseréjére vonatkozó együttes anyag és díj költség 60%-át.

A Szerződés hatálya alatt a Vállalkozó árait (sem a munkadíjat, sem az anyagárat)

semmiféle jogcímen nem emelheti.

3.2. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy amennyiben a jelen szerződés a fent meghatározott

időpont lejártakor, az általa elvégzett munka értéke nem éri el a szerződéses

keretösszeget, úgy a szerződés nem maradéktalan teljesüléséből eredő bevételkiesés a

Vállalkozó kockázatát képezi. A Vállalkozó kijelenti, hogy a szerződés megkötését

megelőző közbeszerzési eljárás során a jelen pontban meghatározott vállalkozói

kockázat ismeretében nyújtotta be ajánlatát, és határozta meg annak tartalmát. A

Vállalkozó kijelenti, hogy nem él a Megrendelővel szemben semmilyen kártérítési vagy

egyéb igénnyel a szerződés nem maradéktalan teljesüléséből eredő bevételkiesése miatt.

3.3. Az ÁFA bevallása és a megfizetése a hatályos adójogszabályok szerint történik.

3.4.1 Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a vállalkozási díj összege az alábbiak

fedezetét is tartalmazza:

3.4.1.1. a szerződésben vállalt munkák teljes körű elvégzéséhez, rendeltetésszerű

használatához szükséges tételek kivitelezését;

3.4.1.2. a beépítésre kerülő összes anyag, berendezés, szerelvény, stb. beszerzését,

csomagolását, esetleges raktározását és tárolását, szállítását, helyszíni szerelését

32

és üzembe helyezését, valamint import esetén a vámot, a statisztikai illetéket és

egyéb járulékos költségeket;

3.4.1.3. a kivitelezéshez szükséges, de a Megrendelő által nem biztosított hatósági

és egyéb engedélyek beszerzését és azok költségeit;

3.4.1.4. a berendezések a teherhordó és egyéb szerkezetek megfelelő megvédését,

állagmegóvását;

3.4.1.5. anyag, bér gép, közterület igénybevétel járulékos költségei;

3.4.1.6. segédanyagok, lerakóhelyi díjak;

3.4.1.7. a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó, a Vállalkozó

kérelmére indított tájékoztatással kapcsolatos díjak;

3.4.1.8. biztonságtechnikai előírások miatt felmerülő költségek;

3.4.1.9. biztosítások költségei.

3.5. A Vállalkozó kötelezettséget vállal a szolgáltatás teljességéért és hiánytalanságáért,

főleg azon tételek esetében melyek nincsenek előírva a Közbeszerzési

Dokumentumban, viszont a szakmai szokások és a technika mai állása szerint

hozzátartoznak a Szerződés tárgyát képező feladatok kifogástalan teljes körű

kivitelezéséhez és a Vállalkozót terhelő egyéb szerződéses kötelezettségek

teljesítéséhez.

3.6. A Szerződés hatálya alatt a Vállalkozó árait (sem a munkadíjat, sem az anyagárat)

semmiféle jogcímen nem emelheti.

4. A teljesítési határidő

4.1. A Szerződés a szerződő felek cégjegyzésre jogosult képviselőinek aláírása napján,

vagy amennyiben a Szerződés 2018. május 1. napja előtt aláírásra kerül, akkor 2018.

május 01. napján lép hatályba. A szerződés a keretösszeg teljesüléséig, de legkésőbb

2020. április 30. napjáig hatályos, azzal, hogy a jelzett időpontig feladott megrendelések

teljesítéséig (a szerződéses keretösszegét nem meghaladva) a jelen szerződés

rendelkezéseit változatlanul alkalmazni kell. A Megrendelő a szerződéses keretösszeg

kimerüléséről a Vállalkozót faxlevélben és postai úton (ajánlott tértivevényes levél

útján) írásban értesíti. A keretösszeg kimerülésével vagy a szerződés időtartamának

lejártával jelen szerződés minden további jogcselekmény nélkül megszűnik, további

megrendelés és annak visszaigazolása jelen szerződésre hivatkozással nem lehetséges.

5. Általános rendelkezések

A Vállalkozó a Szerződés aláírásával kijelenti és szavatolja, hogy a Szerződésben

foglalt feladat elvégzésére képes és alkalmas, valamint tevékenységi körében a

Szerződés tárgyát képező feladat végrehajtásával kapcsolatos tevékenységek

szerepelnek.

5.1. A Vállalkozó fő kötelezettségei

5.1.1. A Vállalkozó fő kötelezettsége a Szerződésben meghatározott munkáknak a

vonatkozó jogszabályokban, a magyar szabványokban, a műszaki előírásokban, a

Vállalkozó részére átadott és általa megismert dokumentumokban, valamint a Szerződés

szerinti munkákra vonatkozó műszaki specifikációban előírt műszaki tartalomban és

minőségben, a Szerződésben (Megrendelésben) meghatározott és megjelölt

véghatáridőig, valamint a Szerződésben meghatározott mennyiségben történő elvégzése.

33

5.1.2. A Vállalkozó fő kötelezettsége továbbá, hogy a feladat elvégzése teljes időtartama

alatt olyan a Szerződésben nevesített munkahelyi vezetőt biztosítson, aki a munka

egészét irányítja és a különféle tevékenységeket összehangolja. A Vállalkozó köteles a

munkahelyi vezető távolléte esetén a munkahelyi vezető helyettesítéséről gondoskodni.

5.1.3. A Vállalkozó fő kötelezettsége továbbá, hogy a feladat elvégzéséhez szükséges

megfelelő létszámú és szakmai összetételű szakembert biztosítson a munka

megkezdésétől annak teljes folyamatán keresztül a befejezéséig.

5.1.4. A Vállalkozó fő kötelezettsége továbbá, hogy a munka elvégzéséhez szükséges

biztonságos gépjárműveket, gépeket, eszközöket, berendezéseket megfelelő

mennyiségben, minőségben, összetételben, kapacitásban biztosítsa a munka

megkezdésétől annak teljes folyamatán keresztül a befejezésig.

5.1.5. A Vállalkozó fő kötelessége továbbá, a tevékenysége, munkavégzése megkezdéséhez,

ellátásához és átadásához szükséges és szokásos dokumentumok (építési napló stb.)

elkészítése, a Megrendelővel történő jóváhagyatása, igazoltatása.

5.1.6. A Vállalkozó kötelezettsége, hogy a gyorsszolgálati munkák esetén a 3. számú

melléklet szerinti munkalapot készítsen. Abban az esetben, ha a gyorsszolgálati

munkával összefüggésben felújítási vagy karbantartási jellegű munka elvégzése válik

szükségessé, akkor Vállalkozó köteles a munkalap készítése mellett építési naplót (a

továbbiakban: napló) is vezetni. A napló a Vállalkozó a munkaterület átadás átvételének

időpontjától köteles vezetni és Megrendelő által kijelölt helyen tartani. A naplóban kell

rögzíteni a szerződés szerinti teljesítéseket és vizsgálatokat. A naplóba bejegyzéseket a

helyszíni képviselettel megbízottak közül csak azok tehetnek, akiknek nevét a naplóban

feltüntették. A szerződés tárgyának teljesítése során a kapcsolattartás a naplón keresztül

történik. Az Építési Naplót a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeleteknek megfelelően kell

vezetni.

5.1.7. A Vállalkozó fő kötelezettsége továbbá, hogy a feltárt, megállapított hibákat a

megjelölt határidőben és megfelelő minőségben kijavítsa, illetőleg jótállási,

szavatossági kötelezettségeinek eleget tegyen.

5.1.8. A Vállalkozó fő kötelezettsége továbbá mindazon információk átadása,

dokumentációk (bizonylatok, minősítések stb.) vezetése, megőrzése, megfelelő

mennyiségben és formában történő átadása, amelyeknek elkészítését, átadását,

megőrzését a Megrendelő igényli, és/vagy jogszabályok előírják, ideértve a Megrendelő

utasításainak betartását a minőségbiztosítással kapcsolatban.

5.1.9. A Vállalkozó fő kötelezettsége megtenni a jogszabályban előírt intézkedéseket a

környezet védelmére a munkaterületen és azon kívül, valamint elkerülni a személyek,

közvagyon vagy egyebek károsodását és sérülését, amely légszennyezés, zaj, vagy

egyéb okból, ami a Vállalkozó tevékenysége következtében keletkezik.

5.1.10. A Vállalkozó köteles a szerződés hatálya alatt fenntartani (biztosítani) a gépi

kapacitások és az adott feladat elvégzéséhez megfelelő szaktudással rendelkező

szakemberek rendelkezésre állását, az ajánlatában megadott, illetve a szerződés szerinti

feladatai ellátásához szükséges módon és mértékben.

5.1.11. Vállalkozó kötelezi magát, hogy a tárgyi építőmesteri és szakipari gyorsszolgálati

munkát szerződésszerűen, teljes körűen, I. osztályú minőségben, a műszaki

előírásoknak, a vonatkozó magyar előírásoknak, műszaki szabályoknak és

szabványoknak, a technika mai állásának megfelelően, határidőben elkészíti. Vállalkozó

kötelezettséget vállal a munka teljességéért és hiánytalanságáért főleg azon tételek

esetében, melyek nincsenek előírva a Közbeszerzési Dokumentumban, viszont a

34

szakmai szokások és a technika mai állása szerint hozzátartoznak a szerződéses

feladatai és kötelezettségei, a tárgyi munka kifogástalan, teljes körű elvégzéséhez és a

Vállalkozót terhelő egyéb szerződéses kötelezettségek teljesítéséhez.

5.1.12. A Vállalkozónak a munkálatok ideje alatt fokozottan, a mindenkori jogszabályoknak

megfelelően védenie kell a környezetet a szennyeződéstől.

5.1.13. Szerződő Felek megállapodnak, hogy amennyiben a jelen szerződés szerinti

munkálatok szerződésszerű teljesítése érdekében felmérési, tervezési feladatok ellátása

is szükséges úgy azokat a Vállalkozó elvégzi és ezen feladatok ellenértékét a

Vállalkozási díj tartalmazza.

5.1.14. A Vállalkozó köteles a munka elvégzése során dátummal ellátott fotódokumentációt

készíteni:

- javított, de még el nem takart épületszerkezeti elemek hibakijavítása esetén, valamint

- Megrendelő munkaidején (hétfő: 8.00-18.00 kedd és csütörtök: 8.00-16.00 óra, szerda

8.00-16.30 péntek: 8.00-13.00 óra) kívül végzett munkafázisok esetén.

A fotódokumentációnak mindenképpen tartalmaznia kell a hiba feltárásakor, a javított, de

még el nem takart állapotban, valamint a munka végén készített fényképeket, amelyeket a

felmérési napló igazolásakor a műszaki ellenőr kérésére Vállalkozónak be kell mutatni

Műszaki ellenőr külön kérésére a fotódokumentációt Vállalkozónak a számla mellé kell

csatolnia.

5.1.15. A Vállalkozó köteles minden esetben Megrendelőt a feltárás során ismertté vált

hibákról tájékoztatni a hibák kijavítását megelőzően. Amennyiben Vállalkozó olyan

hibát hárít el, amely nem tartozik Megrendelő által megrendelt feladatkörébe, annak

ellenértékét Megrendelőtől nem követelheti.

5.1.16. A Vállalkozónak a munkálatok ideje alatt fokozottan a mindenkori jogszabályoknak

megfelelően védenie kell a környezetet a szennyeződéstől. Ezért a feladat ellátása során

keletkezett minden hulladékot össze kell gyűjtenie (és annak

kezeléséről/ártalmatlanításáról, valamint dokumentálásáról, a hatályos jogszabályok

szerint gondoskodnia kell) és a műszaki ellenőr által elfogadott szemétlerakó-helyre kell

szállíttatnia mind a szerves, mind a gyártási, veszélyes és kommunális hulladékokat.

5.2. A Megrendelő fő kötelezettsége

5.2.1. A Megrendelő fő kötelezettsége az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben az építési műszaki ellenőr fejezetben rögzítettek

szerint eljárni.

5.2.2. A Megrendelő fő kötelezettsége az igazolt teljesítés alapján a Vállalkozó esedékes

számlájának határidőben és hiánytalanul történő kifizetése.

5.2.3. A Megrendelő fő kötelezettsége a munkaterület biztosítása a Vállalkozó részére.

5.2.4. Megrendelő köteles a Vállalkozóval a helyszínen egyeztetni, a Vállalkozó által

elvégzett munkát ellenőrizni.

5.2.5. Megrendelő köteles a szerződés teljesítésével kapcsolatban minden információt

Vállalkozó részére megadni, valamint a szerződésszerűen teljesített munkát átvenni.

6. A munka végrehajtásával és a munkavégzéssel kapcsolatos feltételek

6.1. A Vállalkozó a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a munka végrehajtásához

szükséges információkat a feladat elvégzéséhez szükséges mélységben, teljes körűen

35

megismerte, ellenőrizte, ezen ismeretek birtokában, kellően nagy szakmai tapasztalatára

alapozva és a lehetséges beavatkozási helyszínek ismeretében állapította meg, illetve

alakította ki az árait, továbbá figyelembe vette a kivitelezési munka funkciójának,

céljainak megfelelő és rendeltetésszerű használatához szükséges kivitelezési munkákat

kalkulálni tudta a műszaki és igényszintbeli bizonytalanságokat is.

6.2. A Vállalkozónak a Megrendelő utasításait, az utasításban megjelölt módon, mértékben

és határidőben végre kell hajtania. A Megrendelő és a Vállalkozó képviselői a

kapcsolatot elsősorban írásban tartják. A Vállalkozó köteles haladéktalanul a

Megrendelő minden olyan utasítását végrehajtani, amely életben és/vagy vagyonban

keletkező kárt, vagy más károsodást előz meg, hárít el vagy enyhít.

6.3. Amennyiben a munkavégzéshez közterület igénybevételére van szükség, úgy az ahhoz

kapcsolódó engedélyek beszerzése a Vállalkozó feladata. A közterület használattal

kapcsolatos költségek a Vállalkozót terhelik.

6.4. A Vállalkozó felelős és helytállásra köteles a munka végzése során harmadik félnek

okozott kárért.

6.5. A munkavégzés személyi feltételei

6.5.1. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy munkaerőt kizárólag a hatályos jogszabályok

szigorú betartásával alkalmazhat, akik helyszíni felügyelete a Vállalkozó feladata.

6.5.2. A Vállalkozó köteles a Szerződés teljesítése során olyan mennyiségű és szakmai

összetételű irányító szakembereket biztosítani, hogy a munka megfelelő szervezettsége,

mennyiségi és minőségi ellenőrzése a Szerződés hatálya alatt folyamatosan fennálljon.

6.5.3. A Vállalkozó feladatát saját maga által és a Szerződés rendelkezései szerint

alvállalkozó(k) bevonásával köteles teljesíteni. A Vállalkozó alvállalkozó(k) bevonása

esetén is teljes körűen és közvetlenül felelős a Szerződésben foglalt kötelezettségek

teljesítéséért. A Vállalkozó jótáll azért, hogy a bevont alvállalkozó, szervezet

rendelkezik minden olyan képesítéssel, engedéllyel és jogosítvánnyal, amely a

Szerződés szerinti feladatai teljesítéséhez szükséges.

6.6. Az alvállalkozásba adás feltételei

6.6.1. A Vállalkozó a szerződés megkötésének időpontjában, majd – a később bevont

alvállalkozók tekintetében – a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles

előzetesen az Ajánlatkérőnek valamennyi olyan – akár a korábban megjelölt

Alvállalkozó helyett igénybe venni kívánt – alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a

szerződés teljesítésében, és – ha a megelőző közbeszerzési eljárásban az adott

alvállalkozót még nem nevezte meg – a bejelentéssel együtt nyilatkozni vagy az érintett

alvállalkozó nyilatkozatát benyújtani arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt

alvállalkozó nem áll a felhívásban meghatározott kizáró okok hatálya alatt.

6.6.2. A Vállalkozó a jogosan igénybe vett Alvállalkozókért úgy felel, mintha a munkát

maga végezte volna el, míg Alvállalkozó jogosulatlan igénybevétele esetén felelős

minden olyan kárért is, amely anélkül nem következett volna be.

6.7. A jogszabályszerű munkavégzéshez szükséges szakmai, baleseti, kármegelőzési,

kárbejelentési, kárenyhítési kötelezettségek betartása a Vállalkozó feladata. Munkahelyi

balesetet a Megrendelő képviselőjének haladéktalanul jelezni kell, és szükség esetén le

kell folytatni mindazon eljárást – ideértve a helyszín biztosítását is –, és meg kell tenni

mindazon értesítést, amelyet jogszabály ilyen esetben előír. Vállalkozó köteles

Megrendelőnek a munkavédelmi, munkabiztonsági, illetve tűzvédelmi feladtok

ellátásáért felelős személyt írásban bejelenteni.

36

6.8. A munkaterületen a Vállalkozónak fokozott figyelemmel és gondossággal kell a

munkát végeznie, megszerveznie, különösen akkor, ha a munkaterületen más

vállalkozók, egyidejű munkavégzése zajlik. Vállalkozó haladéktalanul köteles jelezni,

ha a Megrendelő érdekkörében munkát végző más vállalkozó, tevékenységét a munka

és egészség védelmi előírások megszegésével végzi.

6.9. A Megrendelő nem felel a munkabalesetből eredő károkért, költségekért, az azonnali,

vagy a jövőben benyújtott, peres, vagy peres eljáráson kívüli anyagi kihatású

igényekért, amelyeket a Vállalkozóval szemben támasztanak, kivéve, ha ezen balesetet

közvetlenül a Megrendelő okozta.

6.10. A munkavégzők a munkaterületen csak munkavégzésre alkalmas állapotban

tartózkodhatnak. Munkavégzésre alkalmatlan állapot észlelése esetén a Vállalkozó e

személy(eke)t haladéktalanul köteles vagy saját hatáskörében, vagy a Megrendelő

felhívására eltávolítani, és munkaképes állapotú, megfelelő személlyel pótolni.

Amennyiben a munkaképes állapot megítélésében a Megrendelő és a Vállalkozó között

vita támad, a Megrendelő képviselőjének döntése irányadó.

6.11. A Vállalkozó köteles a hatályos munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi előírások

betartására és betartatására. A Vállalkozó köteles az oktatások megszervezésére, és

lebonyolítására. Üzemi balesetet a Megrendelőnek és az illetékes szerveknek

haladéktalanul köteles jelenteni.

7. Gépekkel, berendezésekkel kapcsolatos rendelkezések

7.1. A Vállalkozó kijelenti, hogy a Szerződésben foglalt feladat megfelelő minőségben,

mennyiségben és határidőben történő ellátásához szükséges, üzemképes és a szükséges

hatósági engedélyekkel bíró Gépekkel rendelkezik.

7.2. A Vállalkozó köteles folyamatosan gondoskodni a Gépek karbantartásáról,

üzemképességük biztosításáról, továbbá a biztonságos üzemeléshez szükséges jogi,

hatósági előfeltételek fenntartásáról. Amennyiben a Vállalkozó ennek nem tesz eleget, a

Megrendelő a Gép munkaterületről történő eltávolítására utasítást adhat.

7.3. A Vállalkozót a Gépek folyamatos rendelkezésre bocsátásának kötelezettségéből

származó felelősség a Szerződés egész hatálya alatt terheli. Ezen kötelezettség

megszegéséből eredő valamennyi költségért és kárért a Vállalkozó felelős.

7.4. A Gépekkel kapcsolatos biztosítási eseményt a Vállalkozónak a Megrendelő, a biztosító

– üzemi baleset esetén a jogszabályban előírt szervezetek – felé haladéktalanul jelenteni

kell.

8. Anyagokkal kapcsolatos rendelkezések

8.1. A Szerződő felek anyag alatt mind a természetben fellelhető, mind a gyártott anyagokat

értik.

8.2. Veszélyes anyag alkalmazása esetén a Vállalkozónak rendelkeznie kell a jogszabályban

előírt feltételekkel (biztonsági adatlap, kockázatbecslés, ÁNTSZ bejelentés). A

Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a 44/2000. (XII.20.) EÜM. rendelet szerinti veszélyes

anyagokat csak arra jogosultsággal rendelkező vállalkozó szállíthat. Ilyen anyag

szállítása esetén a Megrendelő felé a jogosultságot igazolni kell.

9. A Szerződő Felek helyszíni képviselői

9.1. A Megrendelő kivitelezésért felelős képviselője:

név beosztás cím telefonszám

37

9.2. A Megrendelő műszaki ellenőre(i)

név szakág nyilvántartási szám cím telefonszám

9.3. A Vállalkozó felelős műszaki vezetője

név szakág nyilvántartási szám cím telefonszám

9.4. A Vállalkozó munkahelyi vezetője

név cím telefonszám

10. Teljesítés

10.1. A Vállalkozó akkor teljesít szerződésszerűen, ha a Szerződés tárgya szerinti munkát az

előírt határidőben, mennyiségi és minőségi hiány nélkül elvégezte.

10.2. A műszaki átadás-átvételi eljárás időpontját a Vállalkozó készre jelentése alapján a

Megrendelő tűzi ki. A műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdésének feltétele, hogy az

eljárás kezdetét megelőzően a Megrendelő megkapja a teljesítmény nyilatkozatokat, a

kivitelezői nyilatkozatokat és felelős műszaki vezetői nyilatkozatokat, a minőséget

igazoló dokumentumokat, a minősítő iratokat, egyéb tanúsító okiratok stb.

10.3. A műszaki átadás-átvételi eljárásról jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyben rögzíteni

kell a megjelentek nyilatkozatait, a Megrendelő által észlelt hibákat, ezeknek a

Megrendelő által megállapított összegét, a hibák kijavításának, hiányok pótlásának a

Megrendelő által előírt határidejét, továbbá a Vállalkozó ezekre vonatkozó vállalási

nyilatkozatait. Jegyzőkönyvben kell rögzíteni a Vállalkozó hibajavítását követően az

átvételt, és a jótállási időszak (a továbbiakban: Jótállási Időszak) kezdetét.

10.4. Határidőben teljesít a Vállalkozó, ha a műszaki átadás-átvételi eljárás a Szerződésben

előírt befejezési határidőn belül, vagy a határnapon a munka hiba és hiánymentes

átvételével befejeződik. A Megrendelő a Vállalkozó hiba és hiánymentes teljesítése

esetén az elvégzett munka átvételét nem tagadhatja meg.

10.5. Az átadás-átvételi eljárás időtartama alatt a Vállalkozó viseli a kárfelelősséget és a mű

őrzésének, megóvásának költségeit. A Megrendelőre a kárveszély a sikeres műszaki

átadás-átvételi eljárás lezárását követően száll át.

10.6. Amennyiben a Szerződést a Megrendelő közös ajánlattevőkkel kötötte meg, a

teljesítésigazolásig a konzorcium tagjainak nyilatkozniuk kell, hogy közülük melyik

mekkora részre jogosult az ellenszolgáltatásból.

10.7. A teljesítésigazolást a Megrendelő készíti elő, a sikeresen lezárt – hiba és hiánymentes

teljesítést igazoló – műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv alapján. A dokumentum a

Szerződő Felek együttes aláírásával érvényes.

10.8. A Vállalkozó köteles a vonatkozó hatályos jogszabályokban és egyéb

szabályozásokban előírt teljes körű jótállási és szavatossági feltételeket vállalni. A

Jótállási Időszak a – hiba és hiánymentes befejezett – sikeres műszaki átadás-átvételi

eljárás lezárásától számított tizenkét (12) hónap. A jótállási határidő lejárta után a

szavatossági kötelezettség érvényes.

38

10.9. Jótállási (szavatossági) hibabejelentés alapján a Vállalkozó köteles:

1. üzemelést gátló hiba esetén a bejelentést követő 24 órán belül a hiba helyszíni

felülvizsgálatát megtartani, állásfoglalását írásban közölni és a javítást 48 órán belül

elvégezni;

2. üzemelést nem gátló hiba esetén, 3 napon belül kitűzött helyszíni bejáráson -

nyilatkozattételre jogosult képviselővel- megjelenni, vállalását határidő

megjelölésével megtenni és a javítást a vállalt határidőre elvégezni és a hiba

kijavítását a bejelentéstől számított 10 napon belül megkezdeni;

3. az elvégzett javításról felvett munkalapot a Megrendelőnek átadni.

Amennyiben a Vállalkozó a bejelentett hibát jogszerű kötelezettsége ellenére –

Megrendelő, illetve az Üzemeltető igénye szerint- nem szünteti meg, megfelelő időben nem

javítja ki, a Megrendelő jogosult azt Vállalkozó költségére más kivitelezővel – a teljesítési

biztosíték terhére - elvégeztetni. Ezen javítási, pótlási költséget Vállalkozó utólag nem

vitathatja.

10.10. A Megrendelő részéről a teljesítésigazolás aláírására jogosult: ……………… (tel: ,

e-mail:)

10.11. A Vállalkozó részéről a teljesítésigazolás aláírására jogosult: ……………… (tel: , e-

mail:)

11. Hibás teljesítés

11.1. A Vállalkozó hibásan teljesít, ha a munkát nem a Szerződés szerint, illetve nem

megfelelő mennyiségben, minőségben végzi.

11.2. Hibás teljesítés esetén a Vállalkozó a Megrendelő felszólítására köteles a hiba

kijavítását haladéktalanul megkezdeni, és a Megrendelő által megjelölt határidőn belül

teljes körűen befejezni.

11.3. Amennyiben a Vállalkozó a hiba javítását megtagadja, nem kezdi meg, a hiba javítását

nem megfelelő minőségben, mennyiségben végzi, vagy határidőben nem fejezi be, vagy

a hiba megfelelő minőségű, mennyiségű, határidejű javítása tőle el nem várható, és

ezzel a Vállalkozó veszélyezteti a befejezési (részteljesítési) határidőt, a Megrendelő

jogosult a hibát saját maga és/vagy más vállalkozó igénybevételével a Vállalkozó

költségére – a teljesítési biztosíték terhére – kijavíttatni. A Megrendelő által így

elvégeztetett munka a Vállalkozó esedékes számlájából beszámítás útján kerül

levonásra, illetve kiegyenlítésre.

12. Számlázási, fizetési feltételek

12.1. Vállalkozót az eseti megrendelésen alapuló szerződés szerinti teljesítés esetén

vállalkozói díj illeti meg a Szerződés 1. számú mellékletében megjelölt jelen Szerződés 1.

pontja körében hivatkozott ajánlatában megadott egységárak alapján, valamint a

költségvetésben nem szereplő tételek esetében az ajánlatban megadott rezsióradíj alapján

történik. Vállalkozó a költségvetésben nem szereplő tételek tekintetében a Terc VIP

programban meghatározott anyagárakat köteles alkalmazni az elszámolás során. A

vállalkozói díj elszámolása az előbbiek szerinti egységárak alkalmazásával tételes

elszámolással történik a Vállalkozó által ténylegesen teljesített és Megrendelő által

igazolt teljesítésnek megfelelően. Vállalkozó köteles minden egyes megrendelt munkáról

külön-külön számlát kiállítani, amelyeket havonta két alkalommal számlarészletező

listával együtt kell benyújtania minden hónap 15. napjáig, illetve minden hónap utolsó

munkanapjáig. Megrendelő csak a teljesítést követő 15 napon belül benyújtott számlákat

39

köteles befogadni és kiegyenlíteni.

12.2. A számla benyújtásának feltételei:

Számla benyújtására csak az előzetesen leigazolt teljesítés igazolás benyújtásával együtt

kerülhet sor.

Gyorsszolgálati tevékenységnél alapesetben kötelező számlamellékletek:

1. műszaki igénybejelentő,

2. munkalap (üzemeltető/lakó által aláírt)

3. felmérési napló és V.13. pont szerinti fotódokumentáció,

4. teljesítésigazolás,

5. kivitelezői nyilatkozat,

6. szállítási megfelelőségi bizonylat (szükség szerint),

7. beépített berendezésekre vonatkozó jótállási és garancia dokumentumok (szükség

szerint),

8. mindenkori érvényes jogszabályoknak megfelelő szabványossági, felülvizsgálati

jegyzőkönyv és egyéb dokumentumok (kéményseprői engedély, gáz MEO, mérési

jegyzőkönyv stb.)

9. használati utasítások, üzemeltetési tervezői utasítások (szükség szerint).

10. Amennyiben a gyorsszolgálati tevékenység műszaki szükségességből karbantartási és

felújítási munka elvégzését igényli a kötelező számlamellékletek a fentieken túl:

11. műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv,

12. építési napló (és mellékletei).

12.3. Megrendelő az általa elfogadott tételeket teljesítésként igazolja, ezek képezik az

elszámolás alapját.

12.4. A Vállalkozó tudomásul veszi és elfogadja, hogy – a számla és az ellenszolgáltatás

beazonosíthatósága érdekében – a számlához köteles csatolni a teljesítésigazolást. A

Vállalkozó tudomásul veszi és elfogadja továbbá, hogy a számla befogadási helye a

Megrendelő székhelye.

12.5. Vállalkozó legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig nyilatkozni köteles saját

teljesítésének ellenértékéről, valamint arról, hogy az általa a teljesítésbe – a Kbt. 138. §-

a szerint – bevont alvállalkozók egyenként mekkora összegre jogosultak a vállalkozói

díjból.

12.6. A Vállalkozó a Szerződés tárgyát képező feladat végrehajtását, azaz a Szerződés 10.3.

pontjában írt teljesítés tényét igazoló műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv

rendelkezésre állását, illetve a kivitelezéssel kapcsolatos összes dokumentumnak és

nyilatkozatnak, ideértve a megvalósulási dokumentációt, a Megrendelő részére történő

átadását követően, nyújthatja be a Megrendelő által készített, Vállalkozó által is aláírt

teljesítésigazolást és az annak alapján három (3) példányban kiállított, cégszerűen aláírt,

a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek mindenben megfelelő, a teljesítésigazolással

egyező mértékű, alakilag és tartalmilag hibátlan számlát, az alábbi feltételek szerint.

12.7. Felek rögzítik, hogy amennyiben a Vállalkozó jelen szerződés teljesítéséhez

alvállalkozót vesz igénybe, a Ptk. 6:130. § (1) – (2) bekezdésétől eltérően a következő

szabályok szerint köteles az ellenszolgáltatást teljesíteni.

12.8.

12.8.1. A Vállalkozó legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig köteles

cégszerűen aláírt nyilatkozatot tenni, hogy az általa a teljesítésbe bevont alvállalkozók

egyenként mekkora összegre jogosultak az ellenszolgáltatásból, egyidejűleg köteles

felhívni az alvállalkozókat, hogy állítsák ki ezen számláikat.

40

12.8.2. A Vállalkozó köteles a számlában részletezni az alvállalkozói, valamint a

vállalkozói teljesítést.

12.8.3. A számlában feltüntetett alvállalkozói teljesítés ellenértékét a Megrendelő

tizenöt (15) napon belül utalja át a Vállalkozónak.

12.8.4. A Vállalkozó köteles haladéktalanul kiegyenlíteni az alvállalkozók számláit vagy

az az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és

mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól” szóló 322/2015. (X.

30.) Korm. rendelet (továbbiakban: 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet) 32/A. § és 32/B.

§-ai szerint az alvállalkozói díj egy részét visszatartja.

12.8.5. A Vállalkozó köteles a Megrendelő részére átadni az átutalások igazolásainak

másolatait.

12.8.6. A Vállalkozó által benyújtott és a Megrendelő által befogadott számlában

megjelölt, vállalkozói teljesítés ellenértékét a Megrendelő 15 (tizenöt) napon belül

átutalja a Vállalkozónak, ha a Vállalkozó az alvállalkozókkal szembeni fizetési

kötelezettségét teljesítette, és ezt a Megrendelőnek hitelt érdemlő módon igazolja.

12.8.7. Ha a Vállalkozó a 12.8.4. vagy 12.8.5. pont szerinti kötelezettségét nem teljesíti,

az ellenszolgáltatás fennmaradó részét a Megrendelő őrzi, és az akkor illeti meg a

Vállalkozót, ha a Megrendelő részére igazolja, hogy a 12.8.4. vagy 12.8.5. pont szerinti

kötelezettségét teljesítette, vagy hitelt érdemlő irattal igazolja, hogy az alvállalkozó

vagy szakember nem jogosult a Vállalkozó által bejelentett összegre vagy annak egy

részére.

12.8.8. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződés tárgyát képező munka

megvalósítása során a teljesítésbe bevont valamennyi alvállalkozójával kötendő

szerződésben a jelen Szerződés 12.8.5. és 12.8.6. pontjaiban írt szabályozás

érvényesítésének megfelelő rendelkezésekkel köti meg a Szerződést.

12.8.9. Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó az igénybe vett alvállalkozónak a teljesítésért -

visszatartási kötelezettség nélkül - abban az esetben fizethet havonta nettó módon

számított 200 000 forintot meghaladó összeget, ha

a) az alvállalkozó az ajánlattevő rendelkezésére bocsát a tényleges kifizetés időpontjától

számított 30 napnál nem régebbi nemleges adóigazolást,

b) az alvállalkozó a kifizetés időpontjában szerepel a köztartozásmentes adózói

adatbázisban, vagy

c) az ajánlattevő rendelkezésére bocsátja az adóigazgatási eljárás részletszabályairól

szóló kormányrendelet szerinti köztartozásmentes adózói minőségről szóló igazolást.

Az ajánlattevő az általános adóigazolás rendelkezésre bocsátása után az abban szereplő

köztartozás erejéig visszatartja a kifizetést. Ha az általános adóigazolásban szereplő

köztartozás ellenére az ajánlattevő elmulasztja a visszatartást, a kifizetés erejéig

egyetemlegesen felel az alvállalkozót a kifizetés időpontjában terhelő köztartozásért. A

visszatartási kötelezettség az általános forgalmi adóra nem terjed ki.

12.9. Fizetési késedelem esetén a Vállalkozó jogosult a Ptk. 6:155. § (1) bekezdés szerinti

kamatnak megfelelő, késedelmesen megfizetett összegre vetített késedelmi kamatot

érvényesíteni a Megrendelővel szemben.

12.10. A Vállalkozó kijelenti, hogy a Kbt. 136. § (1) bekezdés a) pontja értelmében nem

fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket,

melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) ka)-kb) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő

41

társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének

csökkentésére alkalmasak. A Kbt. 136. § (1) bekezdés b) pontjának eleget téve Felek

megállapodnak, hogy a Vállalkozó köteles jelen szerződés teljesítésének teljes

időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé tenni.

Vállalkozó a jelen szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt haladéktalanul írásban

köteles a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről a Megbízót értesíteni.

12.11. Felek rögzítik, hogy a Kbt. 136. (2) bekezdése alapján, amennyiben a Vállalkozó

külföldi adóilletőségű, úgy köteles jelen szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást

csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül

beszerezhet a Vállalkozóra vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély

igénybevétele nélkül.

12.12. A Kbt. 135. § (6) bekezdése alapján a Megrendelő jelen szerződésen alapuló

ellenszolgáltatásból eredő tartozásával szemben csak a jogosult által elismert, egynemű

és lejárt követelését számíthatja be.

12.13. A Vállalkozó a Szerződésből eredő jogait és kötelezettségeit harmadik személyre át

nem ruházhatja, a Megrendelővel kapcsolatos követelésére zálogjogot nem alapíthat, a

Szerződés teljesítését direkt vagy indirekt módon – tekintet nélkül az átruházás

jogcímére – másnak nem engedheti át. A Vállalkozó a Szerződésből eredő bármely

követelésének engedményezésére, faktorálására, zálogjog alapítására kizárólag a

Megrendelő által meghatározott feltételek mellett a Megrendelő előzetes írásbeli

jóváhagyása alapján jogosult. E rendelkezések megszegése a Szerződés azonnali

hatályú Megrendelői felmondását eredményezheti.

13. A Szerződés biztosítékai

13.1. A Vállalkozó a Szerződés teljesítését teljesítési biztosíték (a továbbiakban: Teljesítési

Biztosíték) nyújtásával köteles biztosítani. A Vállalkozó köteles legalább 300.000.-Ft, azaz

háromszázezer forint összegű Teljesítési Biztosítékot nyújtani, a Szerződés aláírását követő

nyolc (8) napon belül. A Szerződés hatálybalépésének feltétele a Teljesítési Biztosíték

határidőben és megfelelő tartalommal történő szolgáltatása a Megrendelő részére.

13.2. A Teljesítési Biztosíték teljesíthető az előírt mértékű pénzösszegnek a Megrendelő

bankszámlájára történő befizetéssel (óvadék), feltétel nélküli és visszavonhatatlan, bank által

nyújtott bankgarancia biztosításával, biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető

kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel.

13.3. A Megrendelő jogosult a Teljesítési Biztosíték igénybevételére tekintet nélkül a

Vállalkozó bármely ellenvetésére, ha a Megrendelő kijelenti, hogy a Vállalkozó bármilyen

mulasztást vagy szerződésszegést követett el a Szerződés végrehajtása során.

13.4. A Teljesítési Biztosíték érvényességi határidején belül a Vállalkozó bármilyen

mulasztása vagy szerződésszegése a Szerződés végrehajtása során önmagában megalapozza a

Megrendelő azon jogát, hogy a Teljesítési Biztosítéknak a mulasztással vagy a

szerződésszegéssel arányos részét igénybe vegye.

13.5. A Megrendelő a Teljesítési Biztosíték igénybevétele esetén, jogosult a továbbiakban a

Szerződés más biztosítékait (pl. kötbérek) is érvényesíteni a Vállalkozóval szemben.

13.6. A Teljesítési Biztosítéknak a jelen Szerződés 4. pontjában írt a Szerződés hatályára

vonatkozó rendelkezésekben meghatározott feltétel illetőleg időtartam bekövetkezését követő

harmincadik (30) napjáig kell érvényesnek lennie.

13.2. Jótállás

42

13.2.1. A Szerződő Felek rögzítik, hogy a Jótállás időtartama a munkák sikeres műszaki

átadás-átvételének lezárásától számított 12 hónap.

A Jótállási Időszakban felmerült hibák esetében az érintett munkarészre vonatkozóan a

Jótállási Időszak annak kijavítása átvételétől számítottan újrakezdődik.

13.2.2. A Jótállási Időszak leteltét megelőzően a Szerződő Felek utó-felülvizsgálatot

tartanak, melynek során jegyzőkönyvben kötelesek rögzíteni mindazon hibákat,

hiányokat, amelyeket a Vállalkozó jótállási kötelezettsége terhére köteles a vállalt

határidőre megszüntetni.

13.2.3. A Jótállási Időszak lejárta után a szavatossági kötelezettség érvényes, a Ptk. 6:159. §

- 6: 165. §-aiban foglalt rendelkezések szerint.

13.3. Kötbérek

13.3.1. Szerződő felek megállapodása szerint Vállalkozót kötbér fizetési kötelezettség

terheli az ajánlatban vállalt munka megkezdésére és annak az eseti megrendelésben

rögzített befejezési határidejére egyaránt.

Amennyiben Vállalkozó a jelen Szerződés 2.3 pontjában rögzített munkák a bejelentéstől

számított és az ajánlatában vállalt határidő alatt nem kezdi meg, úgy 10 eFt/óra késedelmi

kötbért köteles megfizetni a késedelemmel érintett időtartamra.

Amennyiben Vállalkozó a jelen Szerződés 2.4 pontjában rögzített munkák a bejelentéstől

számított és az ajánlatában vállalt határidő alatt nem kezdi meg, úgy 5 eFt/óra késedelmi

kötbért köteles megfizetni a késedelemmel érintett időtartamra.

A Szerződő Felek a jelen Szerződés alapján az eseti megrendelésben rögzített befejezési

határidő elmulasztása esetére is késedelmi kötbért kötnek ki. Kötbérterhes határidőnek

minősül a Vállalkozónak az eseti megrendelésben meghatározott határidőhöz képest

történő szerződésszegése és/vagy mulasztásából bekövetkezett késedelem. A késedelmi

kötbér mértékét a Szerződő Felek a késedelemmel érintett eseti megrendelésben

megállapított nettó Vállalkozói díj, mint kötbéralapnak 1 %-ában határozzák meg a

késedelem minden megkezdett naptári napja után. A kötbér maximuma a késedelemmel

érintett eseti megrendelésben meghatározott nettó Vállalkozási díj, mint vetítési alap 15 %-

a.

13.3.2. A Vállalkozónak felróható lehetetlenülés, a Vállalkozó által a teljesítés jogos ok

nélküli megtagadása és/vagy a Vállalkozó felróható magatartása miatt a Megrendelő

által jogszerűen gyakorolt elállás, felmondás (meghiúsulás) esetén a Vállalkozó kötbér

és kártérítési felelősséggel tartozik. A meghiúsulási kötbér mértéke a meghiúsulással

érintett nettó Vállalkozási díj, mint kötbéralap 30 %-a.

13.3.3. A Megrendelő jogosult a kötbért és az azt meghaladó kárát – ideértve a

következményi károkat is – és a szerződésszegésből eredő egyéb jogait is a

Vállalkozóval szemben érvényesíteni. A Kbt. 135. § (6) bekezdése szerint az ajánlatkérő

a szerződésen alapuló ellenszolgáltatásból eredő tartozásával szemben csak a jogosult

által elismert, egynemű és lejárt követelését számíthatja be.

13.4. Felelősségbiztosítás

13.4.1. A Vállalkozónak a Szerződés aláírásakor rendelkeznie kell minimum a

Szerződésben szereplő befejezési határidőt kilencven (90) nappal meghaladó

érvényességű felelősségbiztosítással. A Vállalkozó előbbiekben rögzítetteknek

megfelelően érvényes felelősségbiztosítási kötvény másolata a Szerződés 2. számú

43

melléklete. A felelősségbiztosítás minimális mértéke 50 millió Ft/év és 10 millió

Ft/káresemény. Amennyiben a biztosítási kötvény olyan rendelkezéseket, kizárásokat

tartalmaz, amelyek alapján a biztosító helytállási kötelezettsége nem várható, a

Megrendelő kötelezheti a Vállalkozót a biztosítási szerződés módosítására,

kiegészítésére.

13.4.2. A biztosítás hiánya, módosítások, kiegészítések elmaradása esetén a Megrendelő a

megfelelő biztosítást saját javára és a Vállalkozó költségére megkötheti. A biztosítás

fennállását, érvényességét a Megrendelő a Szerződés hatálya alatt, akár a díjfizetési

bizonylatok bekérésével is, bármikor vizsgálhatja. A Vállalkozó ezen kötelezettségének

megszegése esetén, úgy tartozik helytállni a Megrendelő felé a bekövetkezett kárért,

mint a biztosítási szerződés érvényessége és hatálya alatt.

13.4.3. A teljesítésbe bevont alvállalkozó számára a Vállalkozónak a biztosítási

kötelezettséget – a Szerződésben foglaltakkal egyezően – elő kell írnia.

14. A Szerződés hatálybalépése, megszűnése, módosítása

14.1. A Szerződés a Szerződő Felek cégjegyzésre jogosult képviselőinek aláírása napján,

vagy amennyiben a Szerződés 2018. május 1. napja előtt aláírásra kerül, akkor 2018.

május 01. napján lép hatályba. A szerződés a keretösszeg teljesüléséig, de legkésőbb

2020. április 30. napjáig hatályos, azzal, hogy a jelzett időpontig feladott megrendelések

teljesítéséig (a szerződéses keretösszegét nem meghaladva) a jelen szerződés

rendelkezéseit változatlanul alkalmazni kell.

14.2. A Szerződés megszűnik:

(a) a Szerződő Felek közös megegyezése esetén írásbeli közös nyilatkozatukkal, az

abban megjelölt napon és feltételekkel;

(b) bármelyik Fél azonnali hatályú felmondásával, a másik Fél súlyos szerződésszegése

esetén;

(c) bármelyik Fél jogutód nélküli megszűnésével;

(d) határozott időtartam lejártával;

(e) a keretösszeg kimerülésével.

14.3. A Szerződés megszűnése esetén a Felek egymással elszámolnak.

14.4. A Megrendelő a szerződést felmondja a Kbt. 143. § (3) bekezdése értelmében – ha

szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata

ellátásáról gondoskodni tudjon – ha:

(a) a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni

részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint

jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb)

alpontjában meghatározott feltétel;

(b) a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést

szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes

szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb)

alpontjában meghatározott feltétel.

Felek rögzítik, hogy a Kbt. 143. § (2) bekezdése szerint a Megrendelő köteles jelen

szerződést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attól elállni, ha a szerződés

megkötését követően jut tudomására, hogy a Vállalkozó tekintetében a közbeszerzési

eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból.

14.6. A Vállalkozó köteles jegyzett tőkéjének csökkenését, cégformájának megváltozását,

44

más társaságba történő beolvadását, szétválását köteles 8 (nyolc) napon belül írásban

bejelenteni a Megrendelő részére.

14.7. Szerződő Felek jelen szerződést kizárólag a Kbt. 141. §-a alapján és írásban

módosíthatják.

15. Üzleti titok, közérdekű adatok

15.1. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a teljesítésük során az egymásnak

átadott információkat bizalmasan, üzleti titokként kezelik, arról kívülálló harmadik

személynek sem szóban, sem írásban a másik Fél előzetes írásbeli beleegyezése nélkül

felvilágosítást nem adnak. Ez értelemszerűen nem vonatkozik azokra az információkra,

amelyek titokban tartását jogszabály nem teszi lehetővé.

15.2. A Szerződő Felek tudomásul veszik, hogy az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi

LXVI. törvény alapján az Állami Számvevőszék vizsgálhatja az államháztartás

alrendszereiből finanszírozott beszerzéseket és az államháztartás alrendszereinek

vagyonát érintő szerződéseket a megrendelőnél, a megrendelő nevében vagy

képviseletében eljáró természetes személynél és jogi személynél, valamint azoknál a

szerződő feleknél, akik, illetve amelyek a szerződés teljesítéséért felelősek, továbbá a

szerződés teljesítésében közreműködő valamennyi gazdálkodó szervezetnél.

16. Egyéb rendelkezések

16.1. A Szerződő Felek kijelentik, hogy mindketten elsősorban a Szerződés megfelelő

teljesítésében érdekeltek, ennek alapján megtesznek minden általában elvárható

intézkedést, amely a jogok jóhiszemű gyakorlásán alapszik, illetőleg tartózkodnak

minden olyan magatartástól, vagy tevékenységtől, amely a Szerződés teljesítését

gátolná, vagy veszélyeztetné.

16.2. A Szerződő Felek egymáshoz intézett nyilatkozataikat írásban, a másik Fél

székhelyére címezve, ajánlott levél, telefax, távirat útján teszik meg. A szóban megtett

nyilatkozatokat haladéktalanul írásban is meg kell erősíteni. A nem jogosulttól származó

nyilatkozatot meg nem tettnek kell tekinteni, kivéve, ha azt haladéktalanul az arra

jogosult írásban megerősíti, vagy a nyilatkozat bejelentés stb. a másik Felet kár

bekövetkezésének veszélyére figyelmezteti, kár enyhítésével kapcsolatos. A Szerződő

Felek helyszíni képviselői írásbeli nyilatkozataikat az építési napló útján teszik meg.

16.3. A Szerződés három (3), egymással szó szerint megegyező eredeti példányban készült,

melyből két (2) példány a Megrendelőt, egy (1) példány a Vállalkozót illeti meg. A

Szerződés aláírását megelőzően keletkezett dokumentumoknak csak annyiban van

relevanciája, amennyiben a Szerződő Felek szerződéskötési akaratát igazolja. Bármely

előzményi irat és a Szerződés ellentmondása esetén a Szerződés rendelkezései az

irányadók. A Szerződésben megjelölt mellékletek a Szerződés elválaszthatatlan részét

képezik.

16.4. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződésből eredő jogvitáikat

elsősorban békés, tárgyalásos úton rendezik. Ha az ilyen rendezés ésszerű határidőn

belül nem vezetne eredményre, úgy a Szerződő Felek a perérték függvényében a Polgári

perrendtartásról szóló 2017. évi CXXX. törvény általános hatásköri és illetékességi

szabályozásának alkalmazását kötik ki.

16.5. Felek rögzítik, hogy a szerződés megkötése során a közbeszerzésekre vonatkozó

szabályozás céljával összhangban, a közbeszerzés alapelveinek tiszteletben tartásával

kell eljárni.

45

16.6. A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az alábbi melléklet(ek):

1. számú melléklet: Ajánlattételi Felhívás, Közbeszerzési Dokumentum, valamint a

Vállalkozó nyertes ajánlata (akkor is, ha azok fizikailag nem kerülnek a

Szerződéshez csatolásra)

2. számú melléklet: a Vállalkozó felelősségbiztosítási kötvény másolata

3. számú melléklet: munkalap minta

4. számú melléklet: műszaki igénybejelentő minta

16.7. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben, Magyarország hatályos jogszabályai,

különös tekintettel, a Kbt., a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény,

valamint, az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Korm.

rendelet rendelkezései az irányadók.

A Szerződő Felek cégjegyzésre jogosult képviselői a Szerződést – elolvasás és értelmezés

után – mint ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá.

Budapest, 2018. év hónap nap

Megrendelő Vállalkozó

egyÉb kÖzbeszerzÉsi dokumentumok …¶zbeszerzési...3 i. ÚtmutatÓ az ajÁnlattevŐk rÉszÉre...

Documents