contrato de obra pública no. 097-2012....contrato de obra pública no. 097-2012. pedro vicente...

PICHINCHA - ECUADORwww.pedrovicentemaldonado.gob.ec

[email protected] AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL

DEL CANTÓN PEDRO VICENTE MALDONADO

Contrato de Obra Pública No. 097-2012.

Pedro Vicente Maldonado, 3 de Octubre del 2012.

Obra: CONSTRUCCIÓN DE UNA OFICINA ADMINISTRATIVAPARA LA JUNTA DE AGUA POTABLE DEL RECINTO"SAN DIMAS", y ADECUACIÓN DE LA CASA COMUNALDEL RECINTO "CELICA", CANTÓN PEDRO VICENTEMALDONADO, PROVINCIA DE PICHINCHA.

Contratista: Arq. Luis Lincoln Eduardo Palacios Carvajal.Monto: 39.609,39 dólares.

PRIMERA.- COMP ARECIENTES.-

1.1 Por una parte, el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Pedro VicenteMaldonado, legalmente representado por sus personeros, señor Abogado Pacífico Egüez Falcóny Doctor Edgar Mauricio Calahorrano Silva, en sus calidades de Alcalde y ProcuradorSíndico Municipal, respectivamente, y que en lo posterior se denominará "EL GOBIERNOMUNICIPAL".

Por otra parte, el Arquitecto, Luis Lincoln Eduardo Palacios Carvajal, portador de la Cédulade Ciudadanía, No.OS009078S-2, que en adelante se le denominará "EL CONTRATADO",quienes por los derechos que representan y por convenir a los intereses más comunes, decidencelebrar el presente Contrato de Trabajo, contenido al tenor de las siguientes cláusulas:

SEGUNDA.- ANTECEDENTES.-

2.1 El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Pedro Vicente Maldonado, hapriorizado la ejecución de estas obras de beneficio social, conforme lo dispone la Ley de lamateria; además, son objetivos fundamentales de esta administración propiciar el mejoramiento.de la calidad de vida de la población; de acuerdo con los artículos 22 de la Ley Orgánica delSistema Nacional de Contratación Pública "LOSNCP" y de su Reglamento, el Plan Anual deContrataciones, contempla las obras: "CONSTRUCCIÓN DE UNA OFICINAADMINISTRATIVA PARA LA JUNTA DE AGUA POTABLE DEL RECINTO "SANDIMAS" y LA ADECUACIÓN DE LA CASA COMUNAL DEL RECINTO "CELICA" DELCANTÓN PEDRO VICENTE MALDONADO, PROVINCIA DE PICHINCHA.

2.2 Mediante MEM-239-00PP-12, de 27 de Septiembre del 2012, el Ing. Luis Orlando Cabezas,Director de Movilidad y Obras Públicas Municipales, se dirige al Abogado, Pacífico EgüezFalcón, y le dice:

"Asunto: Información de la Comisión Técnica del Proceso: MCO-GADPVM-0012-2012.

2Dirección: Av. Pichincha s/nRUC 1760009530001

Teléfonos: 02 2392 281/282/283 ext, 103Fax: 02 2392 - 282 ext. 105




ANTECEDENTES:

Como es de su conocimiento, mediante Resolución Ejecutiva No. 031-EJ-2012 de fecha 27 deagosto de 2012, se resuelve aprobar los pliegos del proceso de menor cuantía asignado con elcódigo MCO-GADPVM-001-2012, para la ejecución de las obras denominadas: "Construcciónde una oficina administrativa para la junta de agua potable del Recinto "SAN DIMAS" y laadecuación de a casa comunal del Recinto "LA CELICA", en el Cantón Pedro VicenteMaldonado".

Mediante Resolución Ejecutiva No. 032-EJ-2012, de fecha 25 de septiembre de 2012, se notificaa los miembros de la Comisión Técnica designados para el proceso de evaluación de ofertas.

ANÁLISIS:

Siguiendo lo establecido en el control de fechas del proceso MCO-GADPVM-001-2012, se reúnela Comisión Técnica para la apertura de sobres e inicio de calificación de ofertas entregadas, deesta evaluación la Comisión concluye que el oferente No. 1 Arq. Luis Palacios Carvajal, cumplecon todo lo requerido en los pliegos como lo demuestra el ACTA DE CALIFICACIÓN: MCO-GADPVM-001-2012; y es e proveedor habilitado en el portal para el sorteo correspondiente y alser el único habilitado por ende es el adjudicado.

RECOMENDACIÓN:

Con el objeto de dar continuidad al proceso de contratación es necesario se legalice al Acta deAdjudicación respectiva a favor del Arq. Luis Palacios Carvajal, conforme al Acta de laComisión Técnica".

2.3 El señor Abogado Pacífico Egüez Falcón, Alcalde del Cantón Pedro Vicente Maldonado,mediante RESOLUCIÓN EJECUTIVA No. 034-EJ-2012 - MENOR CUANTÍA OBRAS -ACTA DE ADJUDICACIÓN: MCO-GADPVM-001-2012, de 28 de septiembre del 2012,RESUELVE Adjudicar el Contrato del Proceso MCO.GADPVM-001-2012, por un valor dé39.609,39 USD., al Arq. Luis Lincoln Eduardo Palacios Carvajal, de acuerdo al Informe de laComisión Técnica.

2.4 Mediante MEM-278-DF-12, de 29 de Agosto del 2012, el señor Hemán Chulde Naranjo,Director Financiero Municipal, se dirige a la Dirección de Obras Públicas Municipales, y leexpone: " ... Que existen las Partidas Presupuestarias No. 75.01.07 y 75.05.01 denominadas"Construcciones y Edificaciones" y "En Obras de Infraestructura" del programa 361Dirección de Obras Públicas, para las obras: "CONSTRUCCIÓN DE UNA OFICINAADMINISTRATIVA PARA LA JUNTA DE AGUA POTABLE DEL RECINTO"SANDIMAS" Y "ADECUACIÓN DE LA CASA COMUNAL DEL RECINTO "CELICA", EN EL


Teléfonos:022392281/282/283 ext, 103Fax: 02 2392 - 282 ex!. 105




CANTÓN PEDRO VICENTE MALDONADO, por los valores de $ 20.333,68 Yde $ 19.275,71dólares, respectivamente.

Las obras antes señaladas serán ejecutadas sobre la base de los Convenios No. 049-DGS-2012 y050-DGS-2012, suscritos entre los Gobiernos de la Provincia de Pichincha y del Cantón PedroVicente Maldonado, con un aporte del primero de $ 33.000,00 Y del segundo de $ 6.609,39, delos cuales ya han sido depositados en la cuenta 01220033 del Banco Central del Ecuador, el día15 de Agosto del 2012 de 33.000,00.

2.5 Mediante MEM-251-00PP-12, de 3 de Octubre del 2011, el Ing. Luis Orlando Cabezas,Director de Movilidad y Obras Públicas Municipales, se dirige a SINDICATURA y expone:

"En atención a Resolución Ejecutiva No. 034-EJ-2012, de fecha 28 de septiembre de 2012, dondeel Alcalde resuelve adjudicar el contrato del proceso MCO-GADPVM-001-2012 de la obradenominada: "Construcción de una Oficina Administrativa para la Junta de Agua Potabledel Recinto "SAN DIMAS" y la "Adecuación de la Casa Comunal del Recinto "CELICA",en el Cantón Pedro Vicente Maldonado, solicito se realice el contrato de acuerdo al siguientedetalle:

• Contratista: Arq. Luis Palacios Carvajal.• Monto del contrato: 39.609,39 USD.• Plazo de ejecución: 60 días calendario.• Anticipo: 50 %.• Forma de pago: Presentación de planillas mensuales.

Para el efecto adjunto al presente encontrará toda la documentación habilitante".

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

La Constitución de la República del Ecuador, aprobada el 28 de septiembre del 2008,publicada en el Registro Oficial No. 449, de lunes 20 de octubre del 2008, en su Art. 238,.determina que el Municipio es autónomo en su funcionamiento y en tal virtud debeejecutar las funciones que le están permitidas.

De conformidad con lo señalado en el Art. 51, inciso sexto de la Ley Orgánica delSistema Nacional de Contratación Pública; en concordancia con el Art. 58, delReglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública,es atribución de la máxima Autoridad adjudicar el Contrato en forma directa.

El Proceso precontractual es de COTIZACIÓN -MENOR CUANTÍA de acuerdo alArt. 50, de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y Art. 59 delReglamento a la misma Ley, a través del Portal WWW.COMPRASPÚBUCAS.GOB.EC.


Teléfonos: 02 2392 281/282/283 ex!. 103Fax: 02 2392 - 282 ex!. 105




TERCERA.- DOCUMENTOS HABILIT ANTES:

Forman parte de este Contrato los siguientes documentos habilitantes:

3.1 Nombramientos de señor Alcalde y Procurador Síndico Municipal.

3.2 Documentos de identidad del contratado.

3.3 Presupuesto Referencial.

3.4 MEM-192-00PP-12, de 27de Agosto del 2012, suscrito por el Ing. Luis Orlando Cabezas,Director de Movilidad y Obras Públicas Municipales.

3.5 RESOLUCIÓN EJECUTIVA No. 031-EJ-2012 - MENOR CUANTÍA OBRAS: MCO-GADPVM-001-2'12 - APROBACIÓN DE PLIEGOS, de 27 de agosto del 2012, suscrito porel Abogado Pacífico Egüez Falcón, Alcalde del Cantón Pedro Vicente Maldonado.

3.6 MEM-278-DF-12, de 29 de Agosto del 2012, suscrito por el señor Hemán Chulde Naranjo,Director Financiero Municipal. (certificación disponibilidad de fondos).

3.7 RESOLUCIÓN EJECUTIVA No. 32-2012 - COMISIÓN TÉCNICA - MENOR CUANTÍAOBRAS: MCO-GADPVM-001-2012.- Construcción de una Oficina Administrativa para laJunta de Agua Potable del Recinto "SAN DIMAS" y, la Adecuación de la Casa Comunal delRecinto CELICA, en el Cantón Pedro Vicente Maldonado, de 25 de septiembre del 2012,suscrita por el Abogado Pacífico Egüez Falcón, Alcalde del Cantón P. V. Maldonado.

3.8 MEM-239-00PP-12, de 27 de Septiembre del 2012, suscrito por el Ing. Luis OrlandoCabezas, Director de Obras Públicas Municipales.

3.9 RESOLUCIÓN EJECUTIVA No. 034-EJ-2012 - MENOR CUANTÍA OBRAS - ACTA DEADJUDICACIÓN: MCO-GADPVM-001-2012, de 28 de septiembre del 2012, suscrito por elAbogado Pacífico Egüez Falcón, Alcalde del Cantón Pedro Vicente Maldonado.

3.10 MEM-251-00PP-12, de 3 de Octubre del 2012, suscrito por el Ing. Luis OrlandoCabezas, Director de Movilidad y Obras Públicas Municipales.

2.9 Certificado de no adeudar a la Entidad Municipal.

CUARTA.- OBJETO:

4.1 En virtud de los antecedentes expuestos anteriormente, el Arquitecto, Luis LincolnEduardo Palacios Carvajal, en su calidad de contratado, formalmente se compromete aefectuar los trabajos de: CONSTRUCCIÓN DE UNA OFICINA ADMINISTRA TIVAPARA LA JUNTA DE AGUA POTABLE DEL RECINTO "SAN DIMAS", y la






ADECUACIÓN DE LA CASA COMUNAL DEL RECINTO "CELICA" DEL CANTÓNPEDRO VICENTE MALDONADO, de conformidad a las especificaciones técnicas ypresupuesto establecidos para el efecto, y el requerimiento formulado por la Dirección deObras Públicas Municipales, constante en MEM-251-00PP-12, de 3 de Octubre del 2012,suscrito por el Ing. Luis Orlando Cabezas, Director de Movilidad y Obras PúblicasMunicipales, respectivamente.

PRESUPUESTOS REFERENCIALES:

INSTITUCION: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PEDROVICENTE MALDONADO

,4iii;¡ PROYECTO: OFICINA ADMINISTRATIVA PARA LA JUNTA DE AGUA

~I~POTABLE

UBICACiÓN: RECINTO SAN DIMAS· CANTÓN PEDRO VICENTEMAL DONADO

Dirección de MovilidadOFERENTE: PRESUPUESTO REFERENCIAL y Obras PúblicasELABORADO: ING. ORLANDO CABEZASFECHA ABRIL DE 2012

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P.UNITARIO TOTAL1 REPLANTEO Y NIVELACiÓN A CINTA M2 70.00 1.08 75.602 DESALOJO DE MATERIALES M3 3.00 9.51 28.533 EXCAVACION DE CIMIENTOS Y PLINTOS EN TIERRA M3 9.25 11.76 108.784 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL CLASIFICADO M3 2.15 26.98 58.015 HORMIGON CICLOPEO 60% H.S 40% f'c=180kg/cm2 M3 0.40 127.06 50.826 HORMIGON SIMPLE PLINTOS F'C=21 O KG/CM2 M3 0.40 149.15 59.66

7 HORMIGON SIMPLE CADENAS F'C=21 O KG/CM2 (INC.M3 2.10 201.25 422.63ENCOFRADO)

8 HORMIGON SIMPLE COLUMNAS F'C=21 O KG/CM2INLUYEM3 1.50 223.83 335.75ENCOFRADOr:

9 HORMIGON SIMPLE REPLANTILLO F'C=140KG/CM2 M3 1.00 137.14 137.14

10 LAVAMANOS CON PEDESTAL BLANCO FV (L1NEAU 1.00 146.54 146.54INTERMEDIA)

11 INODORO L1DO PLUS BLANCO FV (L1NEA ECONOMICA) U 1.00 123.49 123.49

12 HORMIGON SIMPLE RIOSTRAS F'C=21 O KG/CM2 15x20cmM3 0.82 200.89 164.73(INC. ENCOFRADO)

13 ACERO DE REFUERZO; PROV. E INSTALACION Kg 289.00 2.09 604.0114 MAMPOSTERIA DE BLOQUE DE 15 cm M2 112.00 14.61 1636.3215 MAMPOSTERIA DE BLOQUE DE 10 cm M2 9.00 13.40 120.60

16 CONTRAPISO DE H.S. 180 kg/cm2, e=8 cm, RELLENOM2 70.00 20.78 1454.60GRANULAR, h=15cm

17 CERAMICA DE PISO 40*40 CM ANTIDESLlZANTE M2 60.00 21.43 1285.80

18 ENLUCIDO VERTICAL MORTERO CMTO:CMTAARENAM2 110.00 8.18 899.801: 1:8, MORTERO CMTO:ARENA 1:6

19 CUBIERTA METALlCA GALVALUME-KUBIMIL O.4MM M2 120.00 26.64 3196.80

6Dirección: Av. Pichincha s/n Teléfonos: 02 2392 281/282/283 ex!. 103RUC 1760009530001 Fax: 02 2392 - 282 ex!. 105

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPALPICHINCHA - ECUADOR

www.pedrovicentemaldonado.gob.ecDEL CANTÓN PEDRO VICENTE MALDONADO [email protected]

INCLUYE TRANSLUCIDO

20 PUERTA METALlCA DE TOOL E=1/32 PULG. +U 2.00 245.44 490.88CERRADURA TIPO VIRO 2.10xO.90 m

21 PUERTA DE MADERA PANELES + CERRADURAU 1.00 139.49 139.49

PRINCIPAL TIPO NOVA 2.10xO.80 m

22 PUERTA DE MADERA PANELES + CERRADURA DE BAÑOU 1.00 133.48 133.48

TIPO NOVA 2.10xO.70 m

23 REJAS PROTECCION PINTADA PARA VENTANAS, M2 3.00 54.24 162.72ROMBOS 1/2 X 1/8"24 VENTANA CORREDIZA DE ALUMINIO M2 19.50 72.74 1418.43

25 CAJA DE REVISION (O.80XO.80X1.00) DE H.S. f'c=180U 2.00 71.25 142.50kg/cm2

26 TUBERIA PVC 11OMM DESAGUE (MAT/TRAN/INST) ML 5.00 7.41 37.0527 REJILLA DE ALUMINIO INTERIOR DE PISO 75 mm U 2.00 7.84 15.68

/.iii 28 TUBERIA PVC 110 MM BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS ML 2.00 9.16 18.3229 TOMACORRIENTE DOBLE DE PARED U 6.00 25.03 150.1830 LAMPARA FLUORESCENTE 2x40 PTO 10.00 68.28 682.80

31 ACERO ESTRUCTURAL INSTALADO+ PINTURAKG 1100.00 4.33 4763.00ANTICORROSIVA

32 TABLERO DE DISTRIBUCION 2 A 4 PTO U 1.00 74.00 74.00

33 PINTURA CAUCHO (LATEX) EXTERIOR 2 MANOS M2 112.00 4.24 474.88(PRIMERA CALIDAD)

34 ACERAS h=18cm EMPEDRADO 10cm HS F'C=140KG/CM2 M2 15.40 18.65 287.21e=6cm MASILLADO 1:335 BORDILLO H.S. b=15cm, B=20cm, H=50cm f'c=210kg/cm2 MI 10.00 17.78 177.8036 VIDRIO CLARO FLOTADO 4 MM M2 19.50 13.11 255.65

TOTAL: 20.333,68

SON :VEINTE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES dólares SESENTA yOCHO centavos

INSTITUCION:

PROYECTO:

UBICACiÓN:

OFERENTE:ELABORADO:FECHA:

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PEDROVICENTE MALDONADOADECUACION CASA COMUNAL LA CELlCARECINTO LA CELlCA - CANTÓN PEDRO VICENTEMALDONADOPRESUPUESTO REFERENCIALARO. GUSTAVO BEDÓNJUNIO DE 2012

ITEMTABLA DE CANTIDADES Y PRECIOS

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P.UNITARIO TOTALMOVIMIENTO DE TIERRASLIMPIEZA MANUAL DEL TERRENO m2 300.00 1.03 309.00PRELIMINARESRETIRO DE PUERTAS DE METAL m2 7.20 4.34 31.252





3 RETIRO DE VENTANAS METALlCAS m2 33.00 3.75 123.754 RETIRO DE PLANCHAS DE FIBROCEMENTO (CUBIERTA) m2 125.96 4.50 566.825 RETIRO DE VIDRIOS m2 27.00 2.68 72.366 DERROCAMIENTO DE MAMPOSTERIA DE BLOQUE m2 3.78 3.20 12.10

7 PICADO Y CORCHADO PISO PARA INSTALACION (BAJANTES M 10.00 5.98 59.80DE AGUA LLUVIA)8 PISO DE HORMIGON S. y BLOQUE M2 16.80 17.34 291.31

ESTRUCTURA9 HORMIGONADO EN COLUMNAS F'C=21 O KG/CM2 H=1.00M m3 0.10 152.83 15.28

10 ESTRUCTURA METALlCA (PARA REPARACION DE COLUMNA) Kg 12.25 5.39 66.032G150X50X15X3MM H=1.00M11 PUNTO DE SUELDA Pto 10.00 8.63 86.30

MAMPOSTERIA12 MAMPOSTERIA DE BLOQUE ALlVIANADO E=15 CM m2 6.00 12.79 76.74

13 MAMPOSTERIA DE BLOQUE RESISTENTE A= O.lOMM2 7.00 12.20 85.40

MORTERO 1:514 MESON DE HORMIGON ARMADO (COCINA) M 2.85 34.68 98.84

ENLUCIDOS15 ENLUCIDO VERTICAL PALETEADO INCLUYE ANDAMIOS m2 25.00 7.33 183.25

16 MASILLADO PISO ( ACERA EXISTENTE) MORTEROm2 55.00 6.69 367.95CEMENTO/ARENA 1:3

CUBIERTA

17 CUBIERTA TIPO KUBIMIL O SIM.PREPIN.E=0.40MMM2 125.96 19.76 2,488.97INe.CUMB.E=O.4MM

18 CUMBRERO PREPINTADO E= 0.40 MM A= 500 MM M 13.40 11.74 157.3219 CANAL RECOLECTOR AGUA LLUVIA TOL 1/32" M 26.80 14.38 385.38

PISOS20 ACERAS H.S. (15CM- FC=180KG/CM2) m2 11.00 14.83 163.1321 MASILLADO PISO ESCOBILLADO (EN ACERA) m2 11.00 6.96 76.5622 CERAMICA DE PISO 40*40 CM ALTO TRAFICO m2 52.00 25.55 1,328.6023 CERAMICA DE PISO 33*33 CM ALTO TRAFICO m2 15.00 23.08 346.2024 BARREDERA DE BALDOSA 10 CM M 33.00 4.80 158.40

25 BORDILLO H.S. FC=180 KG/CM2 VISTO B=15 H=50 CMM 11.00 18.86 207.46

V=0.075M3 + ENCOFRADO26 MEDIACAÑA M 50.00 2.53 126.5.0

CARPINTERIA METAUMADERA27 CERRADURA LLAVE - LLAVE (YALE), CROMADA. U 2.00 30.85 61.7028 CERRADURA PRINCIPAL LLAVE - LLAVE U 1.00 72.68 72.6829 CERRADURA DE BAÑO (INCLUYE INSTALACION) U 2.00 27.56 55.12

30 PUERTA PRINCIPAL ALUMINIO-VIDRIO 4MM (INCLUYEm2 3.36 104.49 351.09INSTALACION)

31 PUERTA ALUMINIO PARA BAÑO (0.70X1.70) m2 2.38 104.49 248.69

32 PUERTA ALUMINIO-VIDRIO 4MM (INCLUYE INSTALACION) m2 3.78 104.49 394.97(0.90X2.10)33 VENTANA DE ALUMINIO m2 34.00 78.41 2,665.9434 VIDRIO CLARO 4 MM m2 34.00 11.01 374.3435 PROTECCION DE HIERRO VENTANA m2 37.40 25.33 947.34

8Dirección:Av. Pichinchas/n Teléfonos:02 2392 281/282/283 ext, 103RUC 1760009530001 Fax:02 2392 - 282 ext, 105



RECUBRIMIENTO36 PINTURA CAUCHO (LATEX) int./ext. 2 MANOS m2 175.00 2.90 507.50

37PINTURA ESMALTE EN EST. MET ALlCA ( 2 MANOS) WC. m2 90.00 3.49 314.10ANDAMIOS

38 CERAMICA DE PARED 30*20 CM COLOR SUAVE m2 12.50 23.26 290.75APARATOS SANITARIOS

39INODORO TIPO FV-FIRENZE ESTANDARD BLANCO O SIMILAR

U 2.00 110.60 221.20INC. ACC.

40 LAVAMANOS, GRIFERíA, INCLUYE ACCESORIOS DE BAÑO U 2.00 131.94 263.8841 URINARIO BLANCO TIPO COLBY PLUS CON VALVULA TIPO U 1.00 118.04 118.0442 FREGADERO ACERO INOXIDABLE 2 POZOS U 1.00 145.90 145.90

AGUAS SERVIDAS43 DESAGUE DE PISO PVC 50MM. INC. SIFON PTO 2.00 14.44 28.8844 DESAGUE DESCARGA PVC O 50 MM INC. ACCESORIOS PTO 4.00 11.54 46.1645 DESAGUE DE PVC O 110 MM INC. ACCESORIOS PTO 2.00 17.66 35.3246 TUBERIA PVC 50MM DESAGUE M 12.00 3.38 40.5647 TUBERIA PVC 11OMM M 25.00 8.55 213.7548 CAJA DE REVISION 60*60*60 CM U 2.00 35.73 71.46

49 BAJANTE DE PVC 3 PULG. INC. ANTICORROS.ABRAZAD. TOL M 30.00 10.18 305.40Y COLO.SEGUN DISEÑOAGUA POTABLE

50 TUBERIA PVC ROSCABLE 1/2" (PROVISION E INSTALACION) M 25.00 6.30 157.5051 PUNTO DE AGUA POTABLE 1/2" Plo 6.00 10.60 63.60

INSTALACIONES ELECTRICAS52 TABLERO DE CONTRO 8 PTOS U 1.00 85.10 85.1053 TOMACORRIENTES DE PARED Plo 9.00 23.35 210.15

54 VARILLA COPPERWELD Y CONECTOR 16X1800MM U 1.00 12.41 12.41(PROVISION Y MONTAJE)

55PUNTO DE ILUMINACiÓN INC.TUB.COND.MET.I/2, 2 ALAMB.

PTO 8.00 24.53 196.24NO.12 SOLIDOLIMPIEZA FINAL

56 DESALOJO DE MATERIAL VOLQUETA DISTANCIA=5KM m3 40.00 5.70 228.00CARGADO MANUALRAMPA PEATONAL

57 HORMIGON CICLOPEO 40% PIEDRA F'C=180 KG/CM2 m3 9.50 118.35 1,124.3358 HORMIGON SIMPLE F'C=180 KG/CM2 m3 2.75 149.78 411.9059 RELLENO CON LASTRE m3 38.00 15.04 571.5260 MASILLADO PISO ESCOBILLADO m2 34.50 6.96 240.1261 ENLUCIDO VERTICAL MORTERO 1:3 m2 47.00 6.71 315.37

TOTAL: 19.275,71SON :DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO dólares SETENTA yUN centavos


Teléfonos: 02 2392 281/282/283 ext. 103Fax: 02 2392 - 282 ext. 105

_:

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPALDEL CANTÓN PEDRO VICENTE MALDONADO


[email protected]

QUINTA.- DEL PLAZO:

5.1 El plazo de vigencia para el presente Contrato de Trabajo es de SESENTA DÍASCALENDARIO, contados a partir del inicio de los trabajos singularizados anteriormente y queson motivo del presente documento contractual, tomándose en cuenta la fecha de entrega delanticipo pertinente.

SEXTA.- PRECIO Y FORMA DE PAGO:

6.1 El precio que se cancelará por la realización de los trabajos: CONSTRUCCIÓN DE UNAOFICINA ADMINISTRATIVA PARA LA JUNTA DE AGUA POTABLE DEL RECINTO"SAN DIMAS", y la ADECUACIÓN DE LA CASA COMUNAL DEL RECINTO "CELICA"DEL CANTÓN PEDRO VICENTE MALDONADO, conforme consta en el PresupuestoReferencial presentado para el efecto y que son motivo del presente Contrato, es en la cantidad de$ 39.609,39 dólares, más IVA, (TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS UEVEDÓLARES AMERICANOS, CON 39/100, MÁS IVA), que serán pagados de la siguienteforma: El 50 % ( $ 19.804,69 ) a la firma del Contrato, y el 50 % restante, a la entrega-recepciónde los trabajos mencionados a entera satisfacción de la Entidad Contratante, previo lapresentación de las correspondientes planillas.

SÉPTIMA.- PRÓRROGA DE PLAZO:

7.1 Solamente por fuerza mayor o caso fortuito debidamente justificado y solicitado por elContratado, se podrá prorrogar el plazo.

OCTA VA.-MUL TAS:

8.1 En caso de retardo en la entrega de los trabajos contratados por parte del Contratado, laContratante queda facultada a cobrar por concepto de multa, el 2 por mil del valor total delContrato, por cada día de retraso.

NOVENA.- GARANTÍA:

9.1.- Para seguridad de los trabajos: CONSTRUCCIÓN DE UNA OFICINAADMINISTRATIVA PARA LA JUNTA DE AGUA POTABLE DEL RECINTO "SANDIMAS", y la ADECUACIÓN DE LA CASA COMUNAL DEL RECINTO "CELICA" DELCANTÓN PEDRO VICENTE MALDONADO, el señor Arquitecto, Luis Eduardo LincolnPalacios Carvajal, como contratado y para responder de las obligaciones contraídas por esteconcepto, de conformidad a los Arts. 74 y 75: LOSNCP, rendirá una garantía del 5 % por fielcumplimiento del Contrato, por un monto total del mismo; y, el 100 % del valor total delanticipo, a través de las respectivas Pólizas, debidamente avaladas.


Teléfonos: 02 2392 281/28.2/283 ext, 103Fax: 02 2392 - 282 ex!. 105



[email protected]

CLÁUSULA DÉCIMA.- OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

10.1 El Contratista se obliga al cumplimiento de las disposiciones laboralesestablecidas en el Código del Trabajo y en la Ley del Seguro Social Obligatorio,adquiriendo, respecto de sus trabajadores, la calidad de patrono, sin que laContratante tenga responsabilidad alguna por tales cargas, ni relación con elpersonal que labore en la ejecución de los trabajos, ni con los subcontratistas ni consu personal.

El Contratista deberá responder de las obligaciones laborales de sus subcontratistasasí como del personal que éstos empleen en la obra materia de este Contrato.

10.2 Avisos para evitar accidentes.- El Contratista deberá colocar en sitios visiblestodos los avisos y advertencias y construir las instalaciones y cerramientosprovisionales requeridos por las normas vigentes, con la finalidad de evitaraccidentes y para la debida protección del público, personal de la Fiscalización ypersonal del Contratista, especialmente si los trabajos afectan la vía pública o lasinstalaciones de servicios públicos.

10.3 Control ambiental.- El Contratista deberá realizar todas las actividades enobservancia de la Ley de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental,publicada en el Registro Oficial No. 97, de 21 de mayo de 1996, y los Reglamentospara la Prevención y Control de la Contaminación Ambiental en lo referente alRecurso de Suelo y para el manejo de Desechos Sólidos, publicados en el RegistroOficial No. 989 y 991 de 30 de junio y 3 de agosto de 1992, respectivamente, en loque fuere aplicable y demás legislación vigente.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA.COMPLEMENTARIO:

RENUNCIA DEL CONTRATO

11.1 Los comparecientes renuncian en forma expresa al Contrato Complementario,bajo cualquier título, denominación o circunstancias.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA.- RECEPCiÓN PROVISIONAL DE LAS OBRAS

12.1 La Recepción Provisional se realizará, a petición del Contratista, cuando a juiciode éste se hallen terminados los trabajos contratados y así lo notifique al Contratantey solicite tal recepción.

La Recepción Provisional se la hará, dentro del plazo de 10 días siguientes a lanotificación y solicitud del Contratista. Dentro de este plazo la entidad podrá





[email protected]

negarse a realizar la Recepción Provisional, fundamentando debida ydocumentadamente su negativa.De no haber pronunciamiento ni haberse iniciado la Recepción Provisional, dentrodel plazo señalado, se considerará que tal recepción se ha efectuado, para cuyosfines el Contratista podrá acudir ante un Juez de lo Civil, solicitando se notifique a laContratante que ha operado la recepción provisional presunta.

En todo caso la Contratante podrá presentar reclamos al Contratista, en el períodoque media entre la Recepción Provisional Real o Presunta y la Definitiva, los quedeberán ser atendidos en este lapso.

12.2 Si durante la verificación y prueba de las obras se encuentran partesincompletas, defectuosas o no aceptables, la Fiscalización comunicará al Contratistatales observaciones a fin de que sean subsanadas. Realizado esto, el Contratistanotificará a la Fiscalización para que se realice una nueva verificación. Si terminadaslas pruebas y verificaciones del caso, la Fiscalización considera que la ejecución delas obras es satisfactoria, procederá a elaborar el Acta de Entrega RecepciónProvisional, que incluirá la liquidación económica del contrato, incluyendo todos lostrabajos y servicios efectuados por el Contratista y aceptados por la Fiscalización, enbase a los precios establecidos en el contrato y considerando los pagos efectuados,amortizaciones del anticipo si lo hubo, multas y descuentos realizados por laContratante.

12.3 Actas de recepción: El Acta de Recepción contendrá los antecedentes,condiciones generales de ejecución, condiciones operativas, liquidación económica,liquidación de plazos, constancia de la recepción, cumplimiento de las obligacionescontractuales y cualquier otra circunstancia que se estime necesaria.

El Acta debe ser firmada de inmediato por el Contratista y los miembros de unaComisión designada por la máxima Autoridad de la Contratante conformada por elAdministrador del Contrato y un técnico que no haya intervenido en el proceso deejecución del Contrato, de acuerdo con el artículo 124 del Reglamento General de laLey Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública "LOSNCP".

Los servidores que suscriben las Actas, serán administrativa, civil y penalmenteresponsables por los datos que se consignen en ellas.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA.- RECEPCiÓN DEFINITIVA DE LA OBRA:

13.1 Si la Contratante no hiciese ningún pronunciamiento ni iniciase la Recepción


Teléfonos: 022392281/282/283 ex!. 103Fax: 02 2392 - 282 ex!. 105



[email protected]

Definitiva una vez expirado el término estipulado, significa para el Contratista, paratodos los efectos, el cumplimiento cabal de sus obligaciones contractuales y le daráderecho a la devolución inmediata de las garantías.

El Acta de Recepción Definitiva, debe ser firmada por las partes, dentro de los tresdías hábiles siguientes a la terminación del proceso de recepción.

13.2 Si no se realiza la Recepción Definitiva, conforme lo dispone esta Cláusula, y nose da inicio al proceso, el Contratista puede acudir ante el Juez competente, paraque se notifique a la Contratante indicando que ha operado la Recepción DefinitivaPresunta.

13.3 Efectos de la recepción definitiva presunta: Operada la Recepción DefinitivaPresunta, la Contratante tendrá el término de treinta días para efectuar la liquidacióndel Contrato.

Si no lo hiciese, el Contratista podrá presentar su liquidación a la entidad. Si no sesuscribe el acta de la liquidación técnico-económica en un nuevo término de treintadías, el Contratista notificará judicialmente con su liquidación a la Contratante.

13.4 Actas de recepción: En cuanto al contenido y suscripción del Acta deRecepción Definitiva, se observará lo estipulado en el numeral 16.02.

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA.- EJECUCION DEL CONTRATO:

14.1 Lo concerniente a la Ejecución del Contrato, se hará de conformidad a lasespecificaciones técnicas y pliegos presentados para el efecto.

CLÁUSULA DÉCIMA aUINTA.- MANTENIMIENTO DE LA OBRA:

15.1 El mantenimiento rutinario y vigilancia de la obra, entre la Recepción Provisionaly la Definitiva, estará a cargo del Contratista, para lo cual deberá proporcionar elpersonal y las instalaciones adecuadas.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA.- DEL FISCALlZADOR DEL CONTRATO:

16.1 El Administrador del Contrato es el Director de Movilización y Obras Públicas; y,el Fiscalizador es el que presta los servicios como en la Entidad Municipal, quienesson responsables de tomar todas las medidas necesarias para la adecuadaejecución del Contrato, con estricto cumplimiento de sus cláusulas, programas,cronogramas, plazos y costos previstos.


Teléfonos: 02 2392 281/282/283 ex!. 103Fax: 02 2392 - 282 ext. 105

- ------==~-




16.2 La responsabilidad del Administrador del Contrato y del Fiscalizador esadministrativa, civil y penal, según corresponda.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA.- TERMINACiÓN DEL CONTRATO:

17.1.- El Contrato termina:

1) Por cabal cumplimiento de las obligaciones contractuales.

2) Por mutuo acuerdo de las partes.

3) Por sentencia o laudo ejecutoriados a que declare la nulidad del Contrato o laresolución del mismo ha pedido del contratista.

4) Por declaración unilateral del Contrato, en caso de incumplimiento delContratista; y,

5) Por muerte del Contratista, disolución de la persona jurídica Contratista, queno se origine en decisión voluntaria de los órganos competentes de lasociedad.

17.2 Terminación por mutuo acuerdo procederá en la forma y en los casosestablecidos en el artículo 93 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional deContratación Pública "LOSNCP".

La Contratante no podrá celebrar con el mismo Contratista Contrato posterior quecontemple el mismo objeto.

17.3 Terminación unilateral del Contrato.- La Contratante podrá declarar terminado,anticipada y unilateralmente este Contrato y procederá de conformidad con loestablecido en el Artículo 94 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional deContratación Pública "LOSNCP" y siguiendo el trámite previsto en el artículo 95 de lamisma Ley,

17.4 Notificación con el incumplimiento: Declarada la terminación unilateral delcontrato mediante resolución motivada, ésta se notificará al Contratista y se publicaráen el Portal www.compraspublicas.gob.ec

17.5 La terminación unilateral del contrato, por causas imputables al contratista leinhabilitará de forma automática por tres años.


Teléfonos: 02 2392 281/282/283 ext, 103Fax: 02 2392 - 282 ext, 105




17.6 Derechos de la Contratante: La Declaración Unilateral de Terminación delContrato, dará derecho a la Contratante a establecer el avance físico de la obra, suliquidación financiera y contable, a ejecutar la garantía de fiel cumplimiento y, si fuesedel caso, la garantía por el anticipo entregado, en la parte no amortizada,debidamente reajustados hasta la fecha de terminación del contrato, teniendo elcontratista el término de 10 días para realizar el pago respectivo. Si vencido eltérmino señalado no efectúa el pago, deberá cancelar el valor de la liquidación, maslos intereses fijados por el Directorio del Banco Central de Ecuador, los que secalcularán hasta la fecha efectiva del pago.

La Contratante también tendrá derecho a demandar la indemnización de los daños yperjuicios a que haya lugar.

17.7 Terminación por causas imputables a la Contratante: El Contratista podrádemandar la resolución del Contrato, por las causas establecidas en el artículo 96 dela Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública "LOSNCP".

CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA.- UQUIDACION FINAL DEL CONTRATO:

18.1 Procedencia y contenido de la liquidación: En todos los casos deTerminación del Contrato, se procederá a su liquidación económico-contable; sedejará constancia de lo ejecutado; se determinarán los valores que haya recibido elContratista, los que queden por entregársele o los que le deban ser deducidos odeba devolver, por cualquier concepto.

A este efecto se podrá proceder a las compensaciones a que hubiese lugar. Estaliquidación final será parte del Acta de Recepción Definitiva.Los valores liquidados deberán pagarse dentro de los diez días hábiles siguientes ala liquidación. Vencido este término causarán intereses legales y los daños yperjuicios que justificase la parte afectada.

CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA.- DIVERGENCIAS y CONTROVERSIAS:

19.1 De existir dificultades no solventadas dentro del proceso de ejecución, tanto porel Contratista, como por la Contratante, o de ambas partes o de común acuerdo,podrán utilizar los procesos de arbitraje en derecho y mediación previstos en laCodificación de la Ley de Arbitraje y Mediación, publicada en el Registro Oficial No.417 de 14 de diciembre de 2006.


Teléfonos: 02 2392 281/282/283 ext. 103Fax: 02 2392 - 282 ext. 105




En caso de arbitraje en derecho, se deberá contar con el pronunciamiento previofavorable de la Procuraduría General del Estado, de conformidad con el Art. 190 dela Constitución de la República.

No obstante lo anterior, las partes podrán de mutuo acuerdo renunciar al convenioarbitral, en la forma y con los efectos previstos en el artículo 8 de la Ley de Arbitrajey Mediación.

19.2 Cláusula Compromisoria: Si se suscitaren divergencias o controversias entrelas partes, relacionadas con la ejecución, desarrollo, terminación o liquidación delContrato, las partes acuerdan someter las divergencias o controversia a arbitraje enderecho, conforme al artículo 190 de la Constitución de la República.

CLÁUSULA VIGÉSIMA: RELACIONES ENTRE LAS PARTES:

20.1 Durante la ejecución del Contrato, la Contratante en sus relaciones con elContratista estará representado por el Administrador del Contrato y por laFiscalización, en los términos establecidos en este Contrato.

20.2 Todas las comunicaciones, sin excepción, entre las partes, relativas a lostrabajos, serán formuladas por escrito y en idioma castellano. Las comunicacionesentre la Fiscalización y el Contratista se harán a través de documentos escritos, cuyaconstancia de entrega debe encontrarse en la copia del documento y se registraranen el libro de obra, sin perjuicio de la publicación en el Portal que debe realizarobligatoriamente la Contratante conforme lo ordena el artículo 149 del Reglamento ala Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. "LOSNCP".

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA.- IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES,RETENCIONES, ETC.:

21.1 La Contratante actuará como Agente de Retención, de acuerdo al Artículo 45de la Ley de Régimen Tributario Interno; respecto del Impuesto al Valor Agregado -IVA- procederá conforme la Ley de Equidad Tributaria.

22.2 La Contratante retendrá el valor de los descuentos que el Instituto Ecuatorianode Seguridad Social ordenase y que corresponda a mora patronal, por obligacionescon el Seguro Social provenientes de servicios personales para la ejecución delcontrato de acuerdo al Arts. 86 y 87 de la Ley de Seguridad Social, publicada en elRegistro Oficial, Suplemento No. 465, de 30 de noviembre de 2001.






CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA.- CONTROVERSIAS:

22.1 En caso de existir controversias derivadas del presente Contrato, las partesrenuncian fuero y domicilio y se someten a los Jueces competentes y al trámiterespectivo.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA .- ACEPTACiÓN:

23.1 Presentes las partes contratantes, aceptan el total contenido de las cláusulasconstantes en el presente instrumento contractual por así convenir a losintereses de la Institución y delContratado, ratificándose en el contenido de las mismas, manifestando su conformidad,

~ para const la Ir . ad de acto, en el lugar y fecha de su otorgamiento ..,

Ab. Pa' guez Falcón,ALCALDE DEL CANTÓN.

Arq. Lui

Dirección del Contratado: En la ciudad de Pedro Vicente Maldonado, calle

"C", Lote No. 67 y Av. Pichincha.- Telf. 0998262132.

Cuenta Corriente Banco PICHINCHA: No. 3189890504, a nombre de:

LUIS LlNCOLN EDUARDO PALACIOS CARVAJAL.


Teléfonos: 02 2392 281/282/283 ext 103Fax: 02 2392 - 282 ext. 105

contrato de obra pública no. 097-2012....contrato de obra pública no. 097-2012. pedro vicente...

Documents