consorcio acuatico santa marta 2016...consorcio acuatico santa marta 2016 en constancia, se firma en...

CONSORCIO ACUATICO SANTA MARTA 2016

San José de Cúcuta, 25 de noviembre de 2016

Los suscritos, GERMAN ALBERTO BERBESI BARROSO, debidamente autorizado para actuar en representación de CONSORCIO CONSTRUCTORA CÚCUTA S.A., OMAR GONZALO QUINTERO TORRADO, debidamente autorizado para actuar en nombre y representación de OFICINA DE DISEÑO CÁLCULOS Y CONSTRUCCIONES LIMITADA — ODICCO LTDA, respectivamente, manifestamos por este documento, que hemos convenido asociarnos en CONSORCIO, para participar en la contratación de la referencia cuyo - objeto es "CONSTRUCCIÓN DEL ESCENARIO DEPORTIVO COMPLEJO ACUTICO PARA EL DISTRITO TURISTICO, CULTURAL E HISTÓRICO DE SANTA MARTA - MAGDALENA", y por lo tanto, expresamos lo siguiente:

El Consorcio se denominará CONSORCIO ACUATICO SANTA MARTA 2016.

La duración de este CONSORCIO será igual al término de la ejecución y liquidación del contrato y un (1) años más.

El CONSORCIO está integrado por:

NOMBRE

PLIEGOS Y EXTENSIÓN COMPROMISO DE PARTICIPACIÓN

(%) EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO (*)

CONSORCIO CONSTRUCTORA CÚCUTA S.A. 90,00% OFICINA DE DISEÑO CÁLCULOS Y CONSTRUCCIONES LIMITADA — ODICCO LTDA

10,00%

La responsabilidad de los integrantes del CONSORCIO es solidaria, ilimitada y mancomunada.

El representante del CONSORCIO es JAIME HERNANDO TENJO CONTRERAS, identificado con C. C. No. 88.266.610 de San José de Cúcuta, quien está expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación, firmar el contrato y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto a la ejecución y liquidación del contrato con amplias y suficientes facultades.

La sede del CONSORCIO es:

Dirección: Calle 10 No. 5-50 Edificio Agrobancario Oficina 27 Teléfonos: (7) 572-9321; (7) 571-7130 Ciudad: San José de Cúcuta, Norte de Santander

CALLE 10 No. 5-50 EDIFICIO AGROBANCARIO OFICINA 27 CÚCUTA — COLOMBIA


En constancia, se firma en San José de Cúcuta, a los veinticinco (25) días del mes de noviembre de 2016.

) ALCUL S Y CONSTRUCCIONES LIMITADA — ODICCO LTDA

CON ORCIO NIT o. 900.1* .726-6 German Alberto Berbesi C.C. No. 13.458.485 de Representante Legal INTEGRANTE 1

CTORA CUCUTA S.A.

Barroso San José de Cúcuta

OFICINA DE DISEÑO NIT No. 890.505.513-4 Omar Gonzalo Quintero Torrado C.C. No. 13.451.504 de San José de Cúcuta Representante Legal INTEGRANTE 2

‘#)), CO ORCIO AC TICO SANTA MARTA 2016 Jaime Hernando Tenjo Contreras C.C. No. 88.266.610 de San José de Cúcuta Representante Legal

G MAN AL RBESI BARROSO .C. No. 13.4 8.485 de San José de Cúcuta

Representante Legal Suplente

CALLE 10 No. 5-50 EDIFICIO AGROBANCARIO OFICINA 27 CÚCUTA - COLOMBIA

. V?

r

i i

CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA CERTIFICADO EXPEDIDO A TFtAVES DEL PORTAL DE SERVICIOS VIRTUALES (Sil)

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL CONSORCIO CONSTRUCTORA CUCUTA.S.A.

Fecha expedición: 2017/05/31 - 18:14:08, Recibo No. S000130098, Operación No. 99VVWW0531039

CODIGO DE VERIFICACIÓN: GPmy5qfl UC

CÁMARA DE COMERCIO DE CliCUTA

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL O INSCRIPCION DE DOCUMENTOS. LA CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA , CON FUNDAMENTO EN LAS MATRICULAS E INSCRIPCIONES DEL REGISTRO MERCANTIL,

CERTIFICA:

NOMBRE : CONSORCIO CONSTRUCTORA CUCUTA.S.A. N.I.T: 900103726-6 DIRECCION COMERCIAL:CL 10 CR 5 50 LC 27 CONDOMINIO CENTRO AGROBANCARIO BARRIO COMERCIAL: EL CENTRO FAX COMERCIAL: 5729321 DOMICILIO : CUCUTA TELEFONO COMERCIAL 1: 5729321 TELEFONO COMERCIAL 2: 5717130 TELEFONO COMERCIAL 3: 3003237074 DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL :CL 10 CR 5 50 LC 27 CONDOMINIO CENTRO AGROBANCARIO BARRIO NOTIFICACION: EL CENTRO MUNICIPIO JUDICIAL: CUCUTA E-MAIL COMERCIAL:[email protected]

E-MAIL NOT. JUDICIAL:[email protected]

TELEFONO NOTIFICACION JUDICIAL 1: 5729321 TELEFONO NOTIFICACION JUDICIAL 2: 5717130 TELEFONO NOTIFICACION JUDICIAL 3: 3003237074 FAX NOTIFICACION JUDICIAL: 5729321

CERTIFICA:

ACTIVIDAD PRINCIPAL: 4290 CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL

CERTIFICA:

ACTIVIDAD SECUNDARIA: 4390 OTRAS ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS PARA LA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y OBRAS DE INGENIERIA CIVIL

ACTIVIDAD ADICIONAL 1: 4210 CONSTRUCCION DE CARRETERAS Y VIAS DE FERROCARRIL

ACTIVIDAD ADICIONAL 2: 4112 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES

CERTIFICA:

MATRICULA NO. 00154347 FECHA DE MATRICULA EN ESTA CAMARA: 31 DE AGOSTO DE 2006

CONTINUA

t3

Pag. 1 de 9

CAMAFtA DE COMERCIO DE CUCUTA CERTIFICADO EXPEDIDO A TFtAVES DEL PORTAL DE SERVICIOS VIRTUALES (Sil)

EE112 CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

CONSORCIO CONSTRUCTORA CUCUTA.S.A. CÁMARA DE Fecha expedición: 2017/05/31 -18:14:08, Recibo No. S000130098, Operación No. 99WINW0531039 COMERCIO DE CÚCUTA

CODIGO DE VERIFICACIÓN: GPmy5qtIUC

RENOVO EL AÑO 2017 , EL 31 DE MARZO DE 2017

CERTIFICA:

CONSTITUCION : QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 0001921 DE NOTARIA CUARTA DE CUCUTA DEL 17 DE AGOSTO DE 2006 , INSCRITA EL 31 DE AGOSTO DE 2006 BAJO EL NUMERO 09320287 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYO LA PERSONA JURIDICA: CONSORCIO CONSTRUCTORA CUCUTA.S.A.

CERTIFICA:

REFORMAS: DOCUMENTO FECHA ORIGEN CIUDAD INSCRIPCION FECHA 0000566 2010/04/05 NOTARIA PRIMERA CUC 09330244 2010/04/06

2010/04/06 REVISOR FISCAL CUC 09330250 2010/04/06

CERTIFICA:

VIGENCIA: QUE LA PERSONA JURIDICA NO SE HALLA DISUELTA. DURACION HASTA EL 17 DE AGOSTO DE 2026 .

CERTIFICA:

OBJETO SOCIAL. EL OBJETO PRINCIPAL DE LA SOCIEDAD SERA: 1) DISEÑO Y CONSTRUCCION DE PROYECTOS DE VIVIENDA DE TODA INDOLE, TALES COMO URBANIZACIONES, CONJUNTOS RESIDENCIALES, VIVIENDA DE INTERES SOCIAL, EDIFICIOS DE APARTAMENTOS, HOTELES, CONDOMINIOS, RESORTS, RESTAURACION DE MONUMENTOS HISTORICOS Y EDIFICIOS PUBLICOS ANTIGUOS, PUENTES, PASOS A NIVEL, AUTOPISTAS, ESTACIONES DE METROS Y TRANSPORTE MASIVO. CONCESION DE VIAS Y PEAJES, COMPRA, VENTA Y DISTRIBUCION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, IMPORTACION Y EXPORTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, ACCESORIOS DE DECORACION Y OBJETOS DE ILUMINACION, DISEÑOR Y CONSTRUCCION DE PUERTOS MARITIMOS Y FLUVIALES, DENTRO Y FUERA DEL PAIS, DISEÑO, CONSTRUCCION Y EXPLOTACION DE MINAS DE CARBON, NIQUEL, HIERRO Y TODOS LOS METALES QUE SE ENCUENTREN EN EL SUBSUELO O EN LA SUPERFICIE Y/0 PLATAFORMA MARINA DEL PAIS O DEL EXTERIOR, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE VIAS FERREAS Y ESTACIONES DE TRENES DE TRANSPORTE DE CARGA DE EXPLOTACION DE MINERIA E HIDROCARBUROS. CONSULTORIA E INTERVENTORIA DE CUALQUIER CLASE DE PROYECTO QUE SE ADELANTE EN EL PAIS O EN EL EXTERIOR. PARTICIPAR Y LICITAR EN OBRAS PUBLICAS EN TODO EL TERRITORIO COLOMBIANO Y EN EL EXTERIOR, IMPORTAR, DISTRIBUIR Y COMERCIALIZAR Y EMPACAR CUALQUIER CLASE DE INSUMOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCION EN EL PAIS Y EN EL EXTERIOR. INSTALAR INDUSTRIAS DE CUALQUIER INDOLE Y HACEAR MAQUILA EN LAS ZONAS FRANCAS Y EN LAS ZONAS ESPECIALES DE FRONTERA DE NUESTRO PAIS Y DEL EXTERIOR. IMPORTAR, EMPACAR Y DISTRIBUIR PRODUCTOS DE

***t'a' CONTINUA

fr

Pag. 2 de 9

rOE 151= CÁMARA DE COMERCIO DE CÚCUTA

CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA CERTIFICADO EXPEDIDO A TRAVES DEL PORTAL DE SERVICIOS VIRTUALES (SII)


Fecha expedición: 2017/05/31 - 18:14:08, Recibo No. 5000130098, Operación No. 99VVWW0531039


MANEJO DELICADO Y ALTAMENTE PELIGROSO EN EL PAIS Y EN EL EXTERIOR. DISEÑO Y CONSTRUCCION Y EXPLOTACION DE PARQUES TEMATICOS Y DE RECREACION EN EL PAIS Y EN EL EXTERIOR, VIAS DE PENETRACION, CALLES Y ANDENES, VIAS PEATONALES, PARQUES, IGLESIAS, DISEÑO Y CONSTRUCCION Y EXPLOTACION Y ADMINISTRACION DE AEROPUERTOS Y PUERTOS EN EL PAIS Y EN EL EXTERIOR, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DE USO MIXTO Y SU COMERCIALIZACION EN EL PAIS Y EN EL EXTERIOR, DISEÑO, CONSTRUCCION Y EXPLOTACION Y CONCESION DE ZONAS FRANCAS O MIXTAS Y/0 PARQUES INDUSTRIALES EN EL PAIS Y EN EL EXTERIOR, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESCUELAS Y UNIVERSIDADES Y COMERCIALIZACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE TERMINALES DE TRANSPORTES, PLAZAS DE MERCADO, CENTRALES DE ABASTOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE HOSPITALES, PUESTOS DE SALUD, ESES DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD Y DE MEDICINA GENERAL Y EXPLOTACION COMERCIAL DE LAS MISMAS EN CONCESION O EN ADMINISTRACION DENTRO Y FUERA DEL PAIS, DISEÑO, CONSTRUCCION Y COMERCIALIZACION DE CENTRALES ELECTRICAS, HIDROELECTRICAS, TERMOELECTRICAS Y A GAS EN EL PAIS Y EN EL EXTERIOR, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE REPRESAS Y ESTACIONES DE BOMBEO Y ACUEDUCTO Y DE ALCANTARRILLADO, COMERCIALIZACION DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS COMO AGUA, ENERGIA, TELEFONIA Y GAS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, REDES DE ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LAS CIUDADES Y EN EL AREA RURAL EN EL PAIS Y EN EL EXTERIOR. DISEÑO Y CONSTRUCCION Y EXPLOTACION Y CONCESION CENTROS DE RECREACION, DISEÑO Y CONSTRUCCION Y COMERCIALIZACION Y EXPLOTACION Y CONCESION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS, ESTADIOS Y PISCINAS OLIMPICAS, GIMNASIOS Y COLISEOS CUBIEROS, EN FIN, TODAS LAS CONSTRUCCIONES POSIBLES QUE PUEDAN ALBERGAR CUALQUIER TIPO DE AGRUPACION, RELIGION O DISCIPLINA NECESARIA PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES HUMANAS. 2) COMPRA, IMPORTACION Y EXPORTACION DE ARTICULOS ELECTRICOS Y CABLES DISTRIBUCION Y VENTA DENTRO DEL PAIS Y EN EL EXTERIOR, EXPLOTACION DE ACTIVIDADES A FINES COMO TELECOMUNICACIONES, COMPRA Y VENTA Y TRANSMISION DE SEÑALES DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y DE TRANSMISION DE DATOS, CENTRALES DE COMUNICACIONES DE RADIO, SATELITAL, TELEFONIA MOVIL Y FIJA, REDES DE TELEFONIA Y CABLEADO DE T.V. POR CABLE Y/0 SUSCRIPCION, COMPRA Y VENTA DE MINUTOS Y DE SERVICIOS AFINES COMO CAFES INTERNET Y APOYO DE COMUNICACIONES DESDE Y HACIA EL INTERIOR Y EL EXTERIOR DEL PAIS, COMPRA Y VENTA, DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION DE COMPUTADORES Y DE PROGRAMAS PARA LOS MISMOS, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y VENTA DE REPUESTOS DE EQUIPOS DE COMPUTACION, IMPORTACION Y EXPORTACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y DE TODOS LOS ELECTRODOMESTICOS EXISTENTES DENTRO Y FUERA DEL PAIS, MONTAJE, DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO DE LOS MISMOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE BINGOS ELECTRONICOS COMERCIALIZACION Y EXPLOTACION Y CONCESION DE LOS MISMOS DENTRO Y FUERA DEL PAIS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE SALAS DE MAQUINAS, ADMINISTRACION Y

CONTINUA

Pag. 3 de 9

morir

CÁMARA DE COMERCIO DE COCUTA



Fecha expedición: 2017/05/31 - 18:14:08, Recibo No. 5000130098, Operación No. 99INWW0531039


CONCESION DE LAS MISMAS, DISCOTECAS, BARES, RESTAURANTES, CAFETERIAS, IMPORTACION Y EXPORTACION DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION DE TODOS LOS INSUMOS Y PRODUCTOS PARA LA INDUSTRIA GASTRONOMICA Y DE RESTAURANTES Y AFINES DENTRO Y FUERA DEL PAIS, DISEÑO, CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION Y CONCESION DE CASINOS DENTRO Y FUERA DEL PAIS, SALON DE JUEGOS, SITIOS DE ENTRETENIMIENTO COLECTIVO POR MEDIO DE MAQUINAS Y JUEGOS ELECTRONICOS, APUESTAS Y JUEGOS A TRAVES DE MEDIOS ELECTRONICOS, TALES COMO VIDEOS, INTERNET Y TELEFONICOS, ADMINISTRACION DE CASINOS Y CENTROS DE ENTRETENIMIENTO; 3 ) EXPLOTACION DE LAS ACTIVIDADES ECONOMICAS DERIVADAS DEL TURISMO EN GENERAL, LA INVERSION EN HOTELES, MOTELES, HOTELES BOUTIQUE, RESIDENCIAS, PARADORES TURISTICOS Y HOSPEDAJE EN GENERAL. IMPORTACION EXPORTACION Y DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION DE TODOS LOS INSUMOS Y MATERIALES NECESARIOS PARA LA INDUSTRIA TURISTICA Y MOBILIARIO PARA LOS MISMOS DENTRO Y FUERA DEL PAIS. 4 ) EXPLOTACION, COMERCIALIZACION, CONCESION, IMPORTACION Y EXPORTACION DE TODO LO CONCERNIENTES A LAS ACTIVIDADES DE TRANSPORTE TURISTICO TANTO TERRESTRE, ACUATICO O AEREO, DENTRO Y FUERA DEL PAIS, REMODELACION, EDIFICACION Y MANTENIMIENTO Y CONCESION Y COMPRA Y VENTA DE INMUEBLES PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ANTERIORES. 5) DISEÑO, CONSTRUCCION Y EXPLOTACION DE PARQUES Y OBRAS DE URBANISMO, PAISAJISMO Y COMPLEMENTARIAS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE OBRAS PARA MINERIA E HIDROCARBUROS, SERVICIOS GENERALES, SISTEMAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, CONTRA INCENDIOS, DE MEDICION Y CONTROL, DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, 6) CREACION DE FUNDACIONES SIN ANIMO DE LUCRO Y ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES DE ATENCION A LA NIÑEZ, LA SALUD, LA EDUCACION, LA RECREACION Y LA VIVIENDA, LA TERCERA EDAD Y OTROS. ASI COMO SU CONCESION O EXPLOTACION EN EL PAIS Y EN EL EXTERIOR, CONSTRUCCION Y ADECUACION PARA LOS MISMOS. IMPORTACION Y EXPORTACION, COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCION Y EXCENCIONES TRIBUTARIAS PARA LOS MISMOS. 7) CREACION Y PROMOCION DE ENTIDADES DE PRESTACION DE SERVICIOS EN SALDU, HOSPITALIZACION Y CONSULTA EXTERNA, REDES DE AFILIADOS Y COMERCIALIZACION DE LOS SERVICIOS MEDICOS, DOTACION DE HOSPITALES Y CLINICAS E INSUMOS PARA LOS MISMOS. IMPORTACION Y EXPORTACION DE MEDICAMENTOS PARA LOS MISMOS Y EQUIPOS QUIRURGICOS Y DE CIRUGIAS, DOTACIONES HOSPITALARIAS Y ESPECIALIZADAS, EQUIPSO DE RAYOS X, MEDICION Y CONTROL DE IMÁGENES, DE ODONTOLOGIA DE UNIDADES DE CUIDADOS INTENSIVOS, OTROS. 8 ) CREACION Y COMERCIALIZACION INDUSTRIAS Y PYMES DE MADERAS Y AFINES PARA LA FABRICACION DEL MUEBLES Y TODAS SUS APLICACIONES, IMPORTACION EXPORTACION Y DISTRIBUCION DE INSUMOS Y ACABADOS PARA LOS MISMOS, REPRESENTACION DE CASAS Y FIRMAS EXTRANJERAS EN EL TERRITORIO COLOMBIANO, Y EN OTROS PAISES. 9) DESARROLLO RURAL Y DEL CAMPO CON IMPORTACION, DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DE RIEGO Y MOTOBOMBAS NECESARIOS PARA LOS MISMOS, INSUMOS AGRICOLAS Y GANADEROS Y SU DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION EN EL

" CONTINUA

Pag. 4 de 9

5/12 CÁMARA DE COMERCIO DE cúcura

CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA CERTIFICADO EXPEDIDO A TRAVES DEL PORTAL DE SERVICIOS VIRTUALES (Sil)


Fecha expedición: 2017/05/31 - 18:14:08, Recibo No. S000130098, Operación No. 99WVVW0531039


PAIS Y EN EL EXTERIOR, CREACION DE COOPERATIVAS DE GANADEROS Y DE AGRICULTORES PARA LOS FINES GREMIALES Y AFINES; 10 ) MONTAJES ELECTROMECANICOS Y OBRAS COMPLEMENTARIOS DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LAS MISMAS, COMERCIALIZACION Y EXPLOTACION DENTRO Y FUERA DEL PAIS. 11 ) IMPORTACION Y EXPORTACION, DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION DE ASCENSORES Y EQUIPOS DE PUENTE GRUA Y MONTACARGAS PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION Y DESARROLLO INDUSTRIAL DENTRO Y FUERA DEL PAIS. 12) DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ASTILLEROS, FRIGORIFICOS, SIDERURGICAS, FABRICAS DE VIDRIO, DE PORCELANA SANITARIA, DE CERAMICA Y ACABADOS Y DE LADRILLO DE GRES O ARCILLA, INDUSTRIA PETROQUIMICA Y SUS DERIVADOS, PLANTAS PRODUCTORAS DE PVC Y AFINES, DE TRANSFORMACION DEL PLASTICO Y DEL PAPEL, LINEAS DE TRANSMISION Y DISTRIBUCION DE ENERGIA DENTRO Y FUERA DEL PAIS Y REPRESENTACION DE CASAS EXTRANJERAS DE LOS MISMOS EN COLOMBIA. PARA EL CABAL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL Y EN CUANTO SE RELACIONE CON EL MISMO, LA SOCIEDAD ESTARA FACULTADA PARA: ADQUIRIR, GRAVAR, ENAJENAR, MODIFICAR O REFORMAR BIENES SEAN MUEBLES E INMUEBLES; TOMAR Y DAR BIENES, SEGÚN SU NATURALEZA, EN MUTUO, COMODATO, ARRENDAMIENTO, DEPOSITO, HIPOTECA, PRENDA O ANTECRESIS, TOMAR O DAR DINERO EN MUTUO CON O SIN GARANTIAS REALES, INTERESES Y CON O SIN INTERESES, REALIZAR CONTRATOS BANCARIOS Y TODA CLASE DE ACTOS, CONTRATOS U OPERACIONES CON TITULOS VALORES, TALES COMO ACEPTARLOS, ENDOSARLOS, DESCONTARLOS, ETC. LA SOCIEDAD PODRA INTERVENIR COMO DEUDORA O CODEUDORA EN TODA CLASE DE OPERACIONES DE CREDITO OTORGANDO O RECIBIENDO GARANTIAS CUANDO HAYA LUGAR A ELLAS Y EN GENERAL, LA SOCIEDAD QUEDA FACULTADA PARA LLEVAR A CABO TODO ACTO QUE PROPENDA LA REALIZACION DEL OBJETO SOCIAL.

CERTIFICA:

CAPITAL: ** CAPITAL AUTORIZADO.**

$1,600,000,000.00 1,600,000.00 $1,000.00

** CAPITAL SUSCRITO **

$1,600,000,000.00 1,600,000.00 $1,000.00

** CAPITAL PAGADO **

$1,600,000,000.00 1,600,000.00 $1,000.00

VALOR NO. DE ACCIONES: VALOR NOMINAL :



CERTIFICA:

** JUNTA DIRECTIVA: PRINCIPAL(ES)

CONTINUA *m'in'

* *

Pag. 5 de 9



Fecha expedición: 2017/05/31 -18:14:08, Recibo No. S000130098, Operación No. 99VVVVW0531039


=e= --ir' CÁMARA DE COMERCIO DE CÚCUTA

QUE POR ACTA NO. 0000004 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 31 DE MARZO DE 2008 , INSCRITA EL 4 DE AGOSTO DE 2008 BAJO EL NUMERO 09324769 DEL LIBRO IX , FUE(RON) NOMBRADO(S):

NOMBRE IDENTIFICACION MIEMBRO PRINCIPAL JUNTA DIRECTIVA

OCHOA LEAL HERMES ALBERTO C.C.19467882 MIEMBRO PRINCIPAL JUNTA DIRECTIVA / BERBESI BARROSO GERMAN ALBERTO / C.C.13458485

QUE POR ACTA NO. 0000013 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 3 DE MARZO DE 2015 , INSCRITA EL 13 DE ABRIL DE 2015 BAJO EL NUMERO 09346886 DEL LIBRO IX , FUE(RON) NOMBRADO(S):

NOMBRE IDENTIFICACION MIEMBRO PRINCIPAL JUNTA DIRECTIVA

ZAMBRANO JAIMES MARIA ALEJANDRA C.C.1093742944 ** JUNTA DIRECTIVA: SUPLENTE(S) **

QUE POR ACTA NO. 0000004 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 31 DE MARZO DE 2008 , INSCRITA EL 4 DE AGOSTO DE 2008 BAJO EL NUMERO 09324769 DEL LIBRO IX , FUE(RON) NOMBRADO(S):

NOMBRE IDENTIFICACION MIEMBRO SUPLENTE JUNTA DIRECTIVA ROJAS RINCON MANUEL ORLANDO C.C.88288175

MIEMBRO SUPLENTE JUNTA DIRECTIVA SOLER ROJAS ANTONIO C.C.13507994

QUE POR ACTA NO. 0000012 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 15 DE MAYO DE 2014 , INSCRITA EL 23 DE MAYO DE 2014 BAJO EL NUMERO 09344032 DEL LIBRO IX , FUE(RON) NOMBRADO(S):

NOMBRE IDENTIFICACION MIEMBRO SUPLENTE JUNTA DIRECTIVA RUBIO NIÑO JOSE AGUSTIN C.C.13239849

CERTIFICA:

** NOMBRAMIENTOS : ** QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 0001921 DE NOTARIA CUARTA DE CUCUTA DEL 17 DE AGOSTO DE 2006 , INSCRITA EL 31 DE AGOSTO DE 2006 BAJO EL NUMERO 09320287 DEL LIBRO IX , FUE(RON) NOMBRADO(S):

NOMBRE IDENTIFICACION GERENTE BERBESI BARROSO GERMAN ALBERTO C.C.13458485

QUE POR ACTA NO. 0000092 DE JUNTA DIRECTIVA DEL 16 DE MAYO DE 2014 , INSCRITA EL 12 DE JUNIO DE 2014 BAJO EL NUMERO 09344219 DEL LIBRO IX , FUE(RON) NOMBRADO(S):

NOMBRE IDENTIFICACION SUPLENTE DEL GERENTE BERBESI BARRIENTOS LUISA FERNANDA C.C.1015426486

CERTIFICA:

"********** CONTINUA ************

Pag. 6 de 9

14

CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA CERTIFICADO EXPEDIDO A TRAVES DEL PORTAL DE SERVICIOS VIRTUALES (SIO


Fecha expedición: 2017/05/31 - 18:14:08, Recibo No. S000130098, Operación No. 99VVWW0531039


E5111 CÁMARA DE COMERCIO DE CÚCUTA

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. DE LA GERENCIA. REEPRESENTACION LEGAL. LA SOCIEDAD TENDRA UN GERENTE QUE SERA EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA MISMA Y COMO TAL EL EJECUTOR Y GESTOR DE LOS NEGOCIOS SOCIALES. ESTABA DIRECTAMENTE SUBORDINADO Y DEBERA OIR Y ACATAR EL CONCEPTO DE LA JUNTA DIRECTIVA CUANDO DE CONFORMIDAD CON ESTOS ESTATUTOS SEA NECESARIO. PERIODO DEL GERENTE. EL PERIODO DEL GERENTE SERA DE UN AÑO, REELEGIBLE. SUPLENTE DEL GERENTE. EL GERENTE TENDRA UN (1) SUPLENTE QUIEN LO REEMPLAZARA EN SUS FALTAS ABSOLUTAS O ACCIDENTALES. SERA ELEGIDO EN LA MISMA FORMA QUE EL PRINCIPAL Y GOZARA DE LAS MISMAS ATRIBUCIONES DE ESTE CUANDO HAGA SUS VECES. FUNCIONES DEL GERENTE. SON FUNCIONES DEL GERENTE: a) REPRESENTAR A LA SOCIEDAD JUDICIAL O EXTRAJUDICIALMENTE. b) CONVOCAR A LA ASAMBLEA GENERAL Y A LA JUNTA DIRECTIVA A REUNIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS, c) PRESENTAR A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, EN SUS REUNIONES ORDINARIAS UN INFORME PORMENORIZADO SOBRE LA MARCHA DE LA COMPAÑIA. d) PRESENTAR A LA? JUNTA DIRECTIVA LAS CUENTAS, BALANCES, INVENTARIOS E INFORMES SOBRE LA SITUACION ECONOMICA DE LA SOCIEDAD, e ) MANTENER INFORMADA A LA JUNTA DIRECTIVA PERMANENTE Y DETALLADAMENTE, DE LOS NEGOCIOS SOCIALES Y SUMINISTRARLE LOS DATOS E INFORMES QUE ELLA' SOLICITE. f) CONSTITUIR MANDATARIOS QUE REPRESENTEN A LA SOCIEDAD EN NEGOCIOS JUDICIALES O EXTRAJUDICIALES Y DELEGARLES O ATRIBUIRLES LAS FUNCIONES O ATRIBUCIONES DE QUE EL MISMO GOZA; g) EJECUTAR LOS ACTOS Y CELEBRAR LOS CONTRATOS PREVISTOS EN EL OBJETO SOCIAL, SIN LIMITACION DE CUANTIA; h ) NOMBRAR Y REMOVER LIBREMENTE EL PERSONAL SUBALTERNO QUE SEA NECESARIO PARA LA CUMPLIDA ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD, i) CUMPLIR LAS DECISIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS Y DE LA JUNTA DIRECTIVA, k) - CONCILIAR LAS DIFERENCIAS DE LA SOCIEDAD CON TERCEROS PREVIA AUTORIZACION DE LA JUNTA DIRECTIVA. 1) ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA LAS REFORMAS APROBADAS POR LA ASAMBLEA Y CUMPLIR CON LOS DEMAS REQUISITOS DE LEY Y, m) LAS DEMAS QUE LE CONFIERAN LAS LEYES Y LOS ESTATUTOS. PARAGRAFO: PROHIBICION A LOS ADMINISTRADORES: QUEDA PROHIBIDO AL GERENTE, AL SUBGERENTE Y A LOS ACCIONISTAS CAUCIONAR OBLIGACIONES DE TERCEROS CON LOS BIENES DE LA SOCIEDAD SALVO QUE LA ASAMBLEA GENERAL LOS AUTORICE. ADEMAS, LA SOCIEDAD NO PODRA CONSTITUIRSE EN GARANTE DE OBLIGACIONES AJENAS NI PRESTAR CAUCION CON LOS BIENES SOCIALES POR OBLIGACIONES DISTINTAS A LAS SUYAS PROPIAS. DENTRO DE LAS FUNCIONES DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS ENTRE OTRAS TENEMOS: e) DECRETAR LA ENAJENACION O GRAVAMEN O ARRENDAMIENTO DE LA TOTALIDAD DE LOS BIENES DE LA EMPRESA, COMO UNIDAD ECONOMICA.

CERTIFICA:

** REVISOR FISCAL: ** QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 0001921 DE NOTARIA CUARTA DE CUCUTA

************ CONTINUA

Pag. 7 de 9

CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA CERTIFICADO EXPEDIDO A TRAVES DEL PORTAL DE SERVICIOS VIRTUALES (S11)


Fecha expedición: 2017/05/31 -18:14:08, Recibo No. S000130098, Operación No. 99WWVV0531039


CÁMARA DE COMERCIO DE CaCUTA

DEL 17 DE AGOSTO DE 2006 , INSCRITA EL 31 DE AGOSTO DE 2006 BAJO EL NUMERO 09320287 DEL LIBRO IX , FUE(RON) NOMBRADO(S):

NOMBRE IDENTIFICACION REVISOR FISCAL FISCAL

HERNANDEZ RANGEL CLAUDIA PATRICIA C.C.60333063 TARJETA PROFESIONAL: 121

QUE POR ACTA NO. 0000012 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 15 DE MAYO DE 2014 , INSCRITA EL 23 DE MAYO DE 2014 BAJO EL NUMERO 09344033 DEL LIBRO IX , FUE(RON) NOMBRADO(S):

NOMBRE IDENTIFICACION REVISOR FISCAL SUPLENTE ESPINOSA CACERES MONICA ESTELA C.C.60337180 TARJETA PROFESIONAL: 216121

CERTIFICA:

QUE LA PERSONA JURIDICA TIENE MATRICULADOS LOS SIGUIENTES ESTABLECIMIENTOS :

NOMBRE : CONSORCIO CONSTRUCTORA CUCUTA S.A. MATRICULA NO. 00154357 DEL 31 DE AGOSTO DE 2006 RENOVACION DE LA MATRICULA : EL 31 DE MARZO DE 2017 ULTIMO AÑO RENOVADO : 2017

CERTIFICA:

ACTIVIDAD PRINCIPAL: 4290 CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL

CERTIFICA:

ACTIVIDAD SECUNDARIA: 4390 OTRAS ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS PARA LA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y 'OBRAS DE INGENIERIA CIVIL

ACTIVIDAD ADICIONAL 1: 4210 CONSTRUCCION DE CARRETERAS Y VIAS DE FERROCARRIL


CERTIFICA:

QUE NO FIGURAN INSCRIPCIONES ANTERIORES A LA FECHA DEL PRESENTE CERTIFICADO, QUE MODIFIQUEN TOTAL O PARCIALMENTE SU CONTENIDO.

CERTIFICA:

Pag. 8 de 9

14

CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA CERTIFICADO EXPEDIDO A TFLAVES DEL PORTAL DE SERVICIOS VIRTUALES (SII)


Fecha expedición: 2017/05/31 - 18:14:08, Recibo No. S000130098, Operación No. 99WWVV0531039

CODIGO DE VERIFICACIÓN: GPmy5qflUC

-Je--

==1111 CÁMARA DE COMERCIO DE CÚCUTA

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO Y DE ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUI FIRME DIEZ (10) DIAS HABILES DESPUES DE SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSOS.

VALOR DEL CERTIFICADO: $5,200

CODIGO DE PROCEDIMIENTO LA LEY 962 DE 2005, LOS CERTIFICADOS QUEDAN EN LA FECHA DE INSCRIPCION,

IMPORTANTE: La firma digital del secretario de la CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA contenida en este certificado electrónico se

encuentra emitida por una entidad de certificación abierta autorizada y vigilada por la Superintendencia de Industria y Comercio, de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de 1999 para validez jurídica y probatoria de los documentos

electrónicos.

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá

verificar a través de su aplIcativo visor de documentos pdf.

No obstante, si usted va a imprimir este certificado, lo puede hacer desde su computador, con la certeza de que el mismo fue expedido a través del canal virtual do la cámara de comercio y que la persona o entidad a la que usted le va a entregar el certificado Impreso, puede verificar por una sola vez el contenido del mismo, ingresando al enlace https://sliweb.cccucuta.org.co/cv.php

seleccionando allá la cámara de comercio e indicando el código de verificación GPmy5qf1UC.

Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el

momento que se realizó la transacción.

La firma macan]; que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario Jurídico (o que haga sus veces) de la Cámara de Comercio quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos

electrónicos.

('REDORn ,Á

Wat it F.DI k NDEZ

SECRETARIO DE LA CAMARA DE CORERCIO CE CUCOTA

Pag. 9 de 9

.11

1.4%1MH:ffiltilk I "

.11-3 álkBt:tiZA1 EY; r 1

v0 ft i

• ic3

•

.drmm" CAMAFtA DE COMERCIO DE CUCUTA

CERTIFICADO EXPEDIDO A TRAVES DEL PORTAL DE SERVICIOS VIRTUALES (Sil)

E511:CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

OFICINA DE DISEÑO CALCULOS Y CONSTRUCCIONES LIMITADA. ODICCO LTDA CÁMAFtA DE Fecha expedición: 2017105/31 - 18:29:05, Recibo No. S000130099, Operación No. 99VVWW0531040 COMERCIO DE COCUTA CODIGO DE VERIFICACIÓN: VHNB9TKHNj

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL O INSCRIPCION DE DOCUMENTOS.

. LA CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA , CON FUNDAMENTO EN LAS MATRICULAS E INSCRIPCIONES DEL REGISTRO MERCANTIL,

CERTIFICA:

NOMBRE : OFICINA DE DISEÑO CALCULOS Y CONSTRUCCIONES LIMITADA. ODICCO LTDA SIGLA : ODICCO LTDA N.I.T: 890505513-4 DIRECCION COMERCIAL:AVENIDA LIBERTADORES NRO. 27-42 BALCONES DE SAN FRANCISCO OFI 106B BARRIO COMERCIAL: SAN RAFAEL FAX COMERCIAL: 5835237 DOMICILIO : CUCUTA TELEFONO COMERCIAL 1: 5731742 TELEFONO COMERCIAL 2: 5835586 TELEFONO COMERCIAL 3: 5835237 DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL :AVENIDA LIBERTADORES NRO. 27-42 BALCONES DE SAN FRANCISCO OFI 106B BARRIO NOTIFICACION: SAN RAFAEL MUNICIPIO JUDICIAL: CUCUTA E-MAIL COMERCIAL:[email protected]

E-MAIL NOT. JUDICIAL:[email protected]

TELEFONO NOTIFICACION JUDICIAL 5731742 TELEFONO NOTIFICACION JUDICIAL 5835586 TELEFONO NOTIFICACION JUDICIAL 5835237 FAX NOTIFICACION JUDICIAL: 5835237

CERTIFICA:

ACTIVIDAD PRINCIPAL: 4390 OTRAS ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS PARA LA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y OBRAS DE INGENIERIA CIVIL

CERTIFICA:

ACTIVIDAD SECUNDARIA: 4111 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS RESIDENCIALES


ACTIVIDAD ADICIONAL 2: 7110 ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA 'E INGENIERIA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORIA TECNICA

CERTIFICA:

CONTINUA

Pag. 1 de 6


CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL OFICINA DE DISEÑO CALCULOS Y CONSTRUCCIONES LIMITADA. ODICCO LTDA

Fecha expedición: 2017/05/31 -18:29:05, Recibo No. S000130099, Operación No. 991NWIN0531040

CODIGO DE VERIFICACIÓN: VHNB9TKHNj

CÁMARA DE COMERCIO OE CI.ICUTA

MATRICULA NO. 00024271 'AFILIAD O' FECHA DE MATRICULA EN ESTA CAMARA: 30 DE MAYO DE 1985 RENOVO EL AÑO 2017 , EL 31 DE MARZO DE 2017

CERTIFICA:

CONSTITUCION : QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 0000526 DE NOTARIA SEGUNDA DE CUCUTA DEL 18 DE MARZO DE 1985 , INSCRITA EL 30 DE MAYO DE 1985 BAJO EL NUMERO 00850407 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYO LA PERSONA JURIDICA: OFICINA DE DISEÑO CALCULOS Y CONSTRUCCIONES LIMITADA. ODICCO LTDA

REFORMAS DOCUMENT O FECHA

CERTIFICA:

ORIGEN CIUDAD INSCRIPCION FECHA 0000857 1987/05/14 NOTARIA SEGUNDA CUC 00870398 1987/05/18 0000178 1988/02/06 NOTARIA SEGUNDA CUC 00880140 1988/02/16 0000551 1989/03/21 NOTARIA QUINTA CUC 00890362 1989/03/29 0001283 1993/05/04 NOTARIA QUINTA CUC 09300624 1993/05/12 0002746 1993/08/20 NOTARIA QUINTA CUC 09301123 1993/09/02 0004368 1995/11/15 NOTARIA QUINTA CUC 09304623 1995/11/17 0000138 1996/01/19 NOTARIA QUINTA CUC 09304919 1996/01/30 0004782 1996/11/26 NOTARIA QUINTA CUC 09306169 1996/11/27 0000654 1999/03/15 NOTARIA TERCERA CUC 09309446 1999/03/16 0004032 2006/12/01 NOTARIA TERCERA CUC 09320765 2006/12/04 0002746 2007/08/27 NOTARIA TERCERA CUC 09322285 2007/08/30 0000083 2009/01/21 NOTARIA SEXTA CUC 09326421 2009/02/02 0002047 2011/08/03 NOTARIA SEXTA CUC 09334291 2011/08/23 0002047 2011/08/03 NOTARIA SEXTA CUC 09334292 2011/08/23 0002047 2011/08/03 NOTARIA SEXTA CUC 09334293 2011/08/23 0002047 2011/08/03 NOTARIA SEXTA CUC 09334294 2011/08/23 0002047 2011/08/03 NOTARIA SEXTA CUC 09334295 2011/08/23 0001809 2012/08/16 NOTARIA SEXTA CUC 09338582 2012/08/23 0002056 2012/09/11 NOTARIA SEXTA CUC 09338794 2012/09/13 0002572 2012/11/08 NOTARIA SEXTA CUC 09339268 2012/11/09 0002641 2014/08/13 NOTARIA SEXTA CUC 09344840 2014/08/28 0003913 2014/12/23 NOTARIA SEXTA CUC 09345890 2015/01/06 0001281 2015/07/03 NOTARIA SEXTA CUC 09347644 2015/07/06

CERTIFICA:

VIGENCIA: QUE LA PERSONA JURIDICA HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2035 .

CERTIFICA:

NO SE HALLA DISUELTA. DURACION

************ CONTINUA ************

Pag. 2 de 6

70



Fecha expedición: 2017/05/31 -18:29:05, Recibo No. S000130099, Operación No. 99VVWW05310.10


CÁMARA DE COMERCIO DE CI:ICUTA

OBJETO SOCIAL: "EL OBJETO PRINCIPAL DE LA SOCIEDAD CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS DE VIVIENDA DE TODO TIPO Y EN CUALQUIERA DE SUS RAMAS, EJECUCIÓN DE TODA CLASE DE TRABAJOS RELATIVOS E INGENIERÍA CIVIL EN CUALQUIERA DE SUS RAMAS, BIEN SEA EN LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS DE INVESTIGACIONES, CONSTRUCCIÓN O INTERVENTORíAS DE OBRAS; ELABORACIÓN DE PRESUPUESTOS, PLANOS Y DISEÑO, COMPRA Y VENTA DE MERCANCÍAS Y MATERIALES AFINES A LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES Y ARQUITECTÓNICAS ASÍ MISMO LA PARTICIPACIÓN DE LICITACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES COMO LA COMPETENCIA PARA AMPARAR Y/0 AVALAR OBLIGACIONES DE TERCEROS, PARTICIPACIÓN EN TODO TIPO DE NEGOCIOS INMOBILIARIOS COMO LA COMPRA Y VENTA DE LOTES, CASAS, APARTAMENTOS, FINCAS Y EN GENERAL CELEBRAR TODA CLASE DE ACTOS, OPERACIONES Y CONTRATOS QUE TENGAN RELACIÓN DIRECTA CON LAS ACTIVIDADES QUE INTEGRAN EL OBJETO PRINCIPAL O CUYA FINALIDAD SEA EJERCER LOS DERECHOS O CUMPLIR LAS OBLIGACIONES LEGAL O CONVENCIONALMENTE DERIVADOS DE LA EXISTENCIA DE LA MISMA, Y QUE PERMITAN ADELANTAR LAS LABORES DE CUSTODIA Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES INMUEBLES, ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPO, PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE EXCAVACIÓN, PERFORACIÓN, MOVIMIENTO DE TIERRAS Y TRANSPORTE DE MATERIALES" IMPORTAR UN AVIÓN CESSNA, PARA EL TRANSPORTE DE LOS EJECUTIVOS DE LA EMPRESA. ESTA NUEVA ACTIVIDAD DE IMPORTACIÓN ES OCASIONAL.

CERTIFICA:

CAPITAL Y SOCIOS : $ 1,235,075,700.00 DIVIDIDO EN 12,350,757.00 CUOTAS CON VALOR NOMINAL DE $ 100.00 CADA UNA, DISTRIBUIDO ASI: - SOCIOS CAPITALISTA(S) QUINTERO TORRADO OMAR GONZALO C.C. 00013451504

NO. CUOTAS: 3,087,689.00 VALOR:$308,768,900.00 QUINTERO TORRADO JULIAN EDUARDO C.C. 00013457613

NO. CUOTAS: 3,087,689.00 VALOR:$308,768,900.00 QUINTERO AYCARDI Y CIA. S EN C. N.I.T. 08070076324

NO. CUOTAS: 6,175,379.00 VALOR:$617,537,900.00 TOTALES

NO. CUOTAS: 12,350,757.00 VALOR :$1,235,075,700.00

CERTIFICA:

QUE BAJO EL No.880723 DEL LIBRO XI A LAS PAGINAS Nos. 7. 859, EL 6 DE JULIO DE 1988, SE REGISTRO EN ESTA CAMARA DE COMERCIO LA OBLIGACION PRENDARIA CONSTITUIDA POR OFICINA DE DISENO, CALCULOS Y CONSTRUCCIONES LIMITADA "ODICCO LTDA" A FAVOR DE EL BANCO GANADERO S.A. SOBRE UN CARGADOR MARCA FURUKAWA, MODELO FL 70A SERIE 2302, MOTOR No. 593435, CUCHARON FRONTAL DE 0. 90 YARDAS CUBICAS Y RETROEXCABADORA TIPO DESLIZANTE CON BRAZO LARGO DE 42 MM. VALOR DEL CONTRATO: DOCE MILLONES

*******n*** CONTINUA

Pag. 3 de 6

CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA CERTIFICADO EXPEDIDO A TRA VES DEL PORTAL DE SERVICIOS VIRTUALES (SII)


Fecha expedición: 2017/05/31 - 18:29:05, Recibo No. 5000130099, Operación No. 99VVWVV0531040


mor

CÁMARA DE COMERCIO DE CÚCUTA

DE PESOS MONEDA CORRIENTE ($12.000.000.00). UBICACION: LOTE No.2 DE LA CALLE 22A DE LA URBANIZACION EL ROSAL CUCUTA. VIGENCIA: 3 ANOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE INSCRIPCION DE ESTE DOCUMENTO EN LA CAMARA DE COMERCIO RESPECTIVA.

CERTIFICA:

QUE POR ACTA NO. 2011 , INSCRITA 09334363 DEL LIBRO

NOMBRE GERENTE QUINTERO TORRADO

SEGUNDO GERENTE QUINTERO TORRADO

** NOMBRAMIENTOS : ** 0000066 DE JUNTA DE SOCIOS DEL 8 DE JUNIO DE

EL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2011 BAJO EL NUMERO IX , FUE(RON) NOMBRADO(S):

IDENTIFICACION

LUIS ALFREDO

C.C.13252048

OMAR GONZALO/

C.C.13451504

CERTIFICA:

GERENTES. LOS SOCIOS DELEGAN SUS FACULTADES DE REPRESENTACIÓN Y DIRECCIÓN DE LA SOCIEDAD, EN DOS (2) GERENTES, DISTINGUIDOS COMO GERENTE Y SEGUNDO GERENTE, QUIENES PODRÁN EJERCER SUS FUNCIONES SIMULTANEAS, CONJUNTA O SEPARADAMENTE, AMBAS CON LAS MISMAS ATRIBUCIONES DE QUE TRATA EL ARTICULO SIGUIENTE. LA DELEGACIÓN LA EJERCERÁN DE ACUERDO CON LA LEY Y LOS PRESENTES ESTATUTOS; LOS GERENTES SERÁN ELEGIDOS POR LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS Y PERMANECERÁN EN SUS CARGOS MIENTRAS LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS NO HAGA NUEVAS DESIGNACIONES. ATRIBUCIONES DE LOS GERENTES. LOS GERENTES TENDRÁN A SU CARGO LA DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS NEGOCIOS SOCIALES Y EN TAL CARÁCTER TENDRÁN LAS SIGUIENTES FACULTADES, ADEMÁS DE LAS INHERENTES O NECESARIAS PARA EL ADELANTO DEL GIRO ORDINARIO DE LOS NEGOCIOS: 1) ENAJENAR A TÍTULO ONEROSO LOS BIENES SOCIALES Y ADQUIRIR LOS BIENES MUEBLES O INMUEBLES QUE SEAN NECESARIOS O CONVENIENTES PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO SOCIAL. 2) CELEBRAR CUALQUIER ACTO O CONTRATO SEA CUAL FUERE SU CUANTÍA DE LA NEGOCIACIÓN SIN PREVIA AUTORIZACIÓN DE LA JUNTA DE SOCIOS. 3) REPRESENTAR, CONJUNTA O SEPARADAMENTE, A LA SOCIEDAD COMO PERSONA JURÍDICA, JUDICIAL O EXTRAJUDICIAL. 4) CELEBRAR EL CONTRATO DE CUENTA CORRIENTE. 5) CELEBRAR EL CONTRATO COMERCIAL DE CAMBIO EN TODAS SUS MANIFESTACIONES. 6) PRESENTAR ANUALMENTE Y EN FORMA CONJUNTA POR AMBOS GERENTES, A LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS, UN INFORME GENERAL DE LA MARCHA DE LA SOCIEDAD, SUS CUENTAS, INVENTARIO Y BALANCE, Y CON LA DEBIDA ANTICIPACIÓN A LA REUNIÓN DE LA JUNTA GENERAL, PONDRÁN A DISPOSICIÓN DE LOS SOCIOS LOS DOCUMENTOS RESPECTIVOS. 7) CONCURRIR A LAS REUNIONES DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS CON VOZ PERO SIN VOTO, CUANDO NO TENGAN EL CARÁCTER DE SOCIOS. 8) PRESENTAR A LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS, EN FORMA CONJUNTA, EL

************ CONTINUA

NT 4 de 6

EINE =5= CÁMARA DE COMERCIO DE CÚCUTA

CAMAFtA DE COMERCIO DE CUCUTA CERTIFICADO EXPEDIDO A TRAVES DEL PORTAL DE SERVICIOS VIRTUALES (SII)


Fecha expedición: 2017105/31 - 18:29:05, Recibo No. S000130099, Operación No. 99VVWW0531040


PROYECTO SOBRE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES. 9) PRESENTAR A LA MISMA JUNTA EL PROYECTO DE CONSTITUCIÓN DE FONDOS DE RESERVA PARA QUE ESTA LA CONSIDERE EN SU REUNIÓN ORDINARIA. 10) EJECUTAR LAS ORDENES Y RESOLUCIONES EMANADAS DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS. 11) EN GENERAL, ADQUIRIR DERECHOS Y CONTRAER OBLIGACIONES A NOMBRE DE LA SOCIEDAD. 12) LAS DEMÁS QUE LES SEÑALEN LAS LEYES Y ESTOS ESTATUTOS.

CERTIFICA:

** REVISOR FISCAL: ** QUE POR ACTA NO. 0000033 Junta de Socios DEL 15 DE JUNIO DE 1999 , INSCRITA EL 17 DE AGOSTO DE 1999 BAJO EL NUMERO 09310040 DEL LIBRO IX , FUE(RON) NOMBRADO(S):

NOMBRE IDENTIFICACION REVISOR FISCAL

ALARCON SANCHEZ OMAIRA ROSALBA C.C.60348368 REVISOR SUPLENTE

CONTRERAS GARCIA LUZ MARIA C.C.60278914

CERTIFICA:

QUE LA PERSONA JURIDICA TIENE MATRICULADOS LOS SIGUIENTES ESTABLECIMIENTOS :

NOMBRE : OFICINA DE DISEÑOS CALCULOS Y CONSTRUCCIONES ODICCO MATRICULA NO. 00024272 DEL 30 DE MAYO DE 1985 RENOVACION DE LA MATRICULA : EL 31 DE MARZO DE 2017 ULTIMO AÑO RENOVADO : 2017

CERTIFICA:

21

ACTIVIDAD PRINCIPAL: 4390 OTRAS ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS PARA LA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y OBRAS DE INGENIERIA CIVIL

CERTIFICA:

ACTIVIDAD SECUNDARIA: 4111 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS RESIDENCIALES


ACTIVIDAD ADICIONAL 2: 7110 ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERIA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORIA TECNICA

CONTINUA

Pag. 5 de 6


CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL OFICINA DE DISENO CALCULOS Y CONSTRUCCIONES LIMITADA. ODICCO LTDA

Fecha expedición: 2017/05/31 - 18:29:05, Recibo No. 5000130099, Operación No. 99WWW0531040


CÁMARA DE COMERCIO DE CEICUTA

CERTIFICA:

QUE NO FIGURAN INSCRIPCIONES ANTERIORES A LA FECHA DEL PRESENTE CERTIFICADO, QUE MODIFIQUEN TOTAL O PARCIALMENTE SU CONTENIDO.

CERTIFICA:

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO Y DE ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUI FIRME DIEZ (10) DIAS HABILES DESPUES DE SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSOS.

VALOR DEL CERTIFICADO: $5,200

CODIGO DE PROCEDIMIENTO LA LEY 962 DE 2005, LOS CERTIFICADOS QUEDAN EN LA FECHA DE INSCRIPCION,

IMPORTANTE: La firma digital del secretario de la CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA contenida en este certificado electrónico se

encuentra emitida por una entidad de certificación abierta autorizada y vigilada por la Superintendencia de Industria y Comercio, de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de 1999 para validez jurídica y probatoria de los documentos

electrónicos.

La firma digital no es una firma dIgitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá

verificar a través de su aplicativo visor de documentos pdf.

No obstante, si usted va a imprimir este certificado, lo puede hacer desde su computador, con la certeza de que el mismo fue expedido a través del canal virtual de la cámara de comercio y que la persona o entidad a la que usted le va a entregar el certificado impreso, puede verificar por una sola vez el contenido del mismo, Ingresando al enlace https://silweb.cccucuta.org.co/cv.php

seleccionando allá la cámara de comercio e indicando el código de verificación VHNB9TKEINj.

Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una Imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el

momento que se realizó la transacción.

La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o que haga sus veces) de la Cámara de Comercio quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos

electrónicos.

FolpA 1/70#01/4

DOR H RRE 1 iNDEZ

SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA

Pag. 6 de 6

FECHA DEMOÑIÉ 01~011951.

OCA,frow,;:" Noftrzt 40115011) LUGAR ~MIENS-

. 1 ,133i • 10+ EstAttyp-4S. AH

ao-Par0 CU FECHA Y'L

ni•10.•••••••••••4~...~.., zz

1.1

15á1257S1-1.I•Ó01S,.....r...2L„~,_Í_.....„._._._._._.____0,

1:10- 504-20081107 0905480M3A 1 8970003948

. . . . .

DISTRITO TURÍSTICO, CULTURAL E HISTÓRICO SANTA MARTA

ALCALDÍA DISTRITAL DE SANTA MARTA

GERENCIA DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

LICITACIÓN PÚBLICA No. LP-014-2016

OBJETO: "CONSTRUCCIÓN DEL ESCENARIO DEPORTIVO COMPLEJO ÁCUÁTICO PARA EL DISTRITO TURISTICO, CULTURA E HISTÓRICO DE SANTA MARTA - MAGDALENA"

PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO

Z3

NOVIEMBRE DE 2016 SANTA MARTA D.T.0 E H.

SANTA 15a ALCALDÍA DE MARTA 11112 SANTA MARTA Dittrito Turhtico,

Cultnal e HistériCO 5€1,11~31AND6

INTRODUCCIÓN 5

1. ASPECTOS GENERALES 6

1.1. Invitación a veedurías ciudadanas 6

1.2 Compromiso Anticorrupción 6

1.3 Costos derivados de participar en el proceso de contratación 6

1.4 Compromiso de cumplimiento con los diseños y estudios previos del proyecto 6

1.5 Comunicaciones 7

1.6 Idioma 7

1.7 Legalización de documentos otorgados en el exterior 8

1.8 Conversión de monedas 8

2. DEFINICIONES 9

3. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA 10

3.1 Descripción y alcance de las obras 10

3.2 Clasificación UNSPSC 10

3.3 Valor Estimado del Contrato 11

3.5 Plazo de ejecución del contrato 12

3.6 Lugar de ejecución del contrato 12

4. LIMITACIÓN DE LA CONVOCATORIA A MIPYMES 12

5. REQUISITOS HABILITANTES 12

5.1 Capacidad Jurídica 13

5.2 Experiencia 14

5.3 Capacidad financiera 17

5.4 Capacidad organizacional 18

5.5 Información financiera para proponentes extranjeros 19

5.6 Capacidad Residual 19

Página 1 de 85

'EA MARTA ',CIUDAD DE UEN VIVIR

Calle 24 No. 3 .99 Edificio Banco de Bogotá Ofi. 1404 Línea Gratuita Nacional (PBX): 018000 955 532 NIT. 891.780.0094 www.santamarta.gov.co

UNIDOETIG

SANTA MARTA,

SIGUE CAMBIANDO

5.7 Requisitos técnicos mínimo habilitante 19

5.7.1 Personal de obra • 19

5.7.2 Formación y experiencia general: 20

5.7.3 Experiencia específica: 21

5.7.4 Equipo mínimo. CUMPLE/NO CUMPLE 23

EVALUACIÓN DE LA OFERTA 24

6.1 FACTOR TÉCNICO Y DE CALIDAD 24

6.1.2 FACTOR DE CALIDAD 25

6.1.2.1 PROGRAMACIÓN DE OBRA 25

6.1.2.2 PLAN DE CALIDAD 45

6.1.2.2.1 Organigrama General del Proyecto (15 Puntos). 45

6.1.2.2.2 Metodología para la ejecución de actividades objeto del contrato (15 Puntos). 45

6.1.2.2.3 Plan de aseguramiento de la calidad de la obra (120 Puntos) 46

6.2 FACTOR ECONÓMICO 47

6.2.1 PROPUESTA ECONÓMICA 47

6.3 PUNTAJE PARA ESTIMULAR LA INDUSTRIA 51

OFERTA 52

7.1 Presentación 52

7.2 Acreditación de Requisitos Habilitantes 53

7.3 Experiencia 53

7.4 Capacidad Financiera y Capacidad Organizacional 54

7.5 Capacidad Residual 54

7.6 Oferta económica 54

7.7 Oferta técnica 55

7.8 Ofertas alternativas 55

Página 2 dç 85 'UNIDOS POR EL CAMBIO, SANTA MARTA — CIUDAD DEL BUEN VIVIR

Calle 24 No. 3 -99 Edificio Banco de Bogotá Oil. 1404 Línea Gratuita Nacional (PBX): 018000 955 532 NIT. 891.780.009-4 vnew.eantamarta.gov.co

M11/5 ititG03 IOUVAMANOI IIIIJOAD SLIM

ALCALDIA DE SANTA MARTA

UT ClOmMeNblótko

reLi

dç 85

Calle 24 No. 3 -99 Edificio Banco de Bogotá Ofi. 1404 Línea Gratuita Nacional (PBX): 018000 955 532 NIT. 891.780.009-4 www.santamarta.gov.co

ALCALDÍA DE SANTA MARTA

istelto Curia:kin

Cultural e Histbico

SANTA MARTA

SIGUE CAMBIANDO

7.9 Apoyo a la industria nacional 56

7.10 Revisión de los requisitos habilitantes 56

7.11 Evaluación de las Ofertas 56

7.12 Declaratoria de desierta 56

7.13 Retiro de la oferta 57

7.14 Devolución de las ofertas 57

7.15 Rechazo 57

ACUERDOS COMERCIALES 57

ORDEN DE ELEGIBILIDAD Y ADJUDICACIÓN 59

GARANTÍAS 59

10.1 Garantía de seriedad de la Oferta 59

10.2 Responsabilidad civil extracontractual 59

10.3 Garantía de Cumplimiento 60

INTERVENTORÍA Y/0 SUPERVISIÓN 60

CRONOGRAMA 61

ANEXOS 64

Anexo 1 - CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 64

Anexo 2 - Compromiso anticorrupción 67

Anexo 3: compromiso con los diseños y estudios previos del proyecto 68

Anexo 4 — Experiencia del Proponente 69

Anexo 5 — Formato Capacidad Residual 70

Anexo 7-Capacidad Financiera 72

Anexo 8- Capacidad Organizacional 73

Anexo 9- Certificación de personal mínimo requerido 74

Anexo 10- Ofrecimiento Económico A precio Global Fijo 75

SANTA I' MARTA

SIGUE CAMBIANDO

ALCALDÍA DE AA SANTA MARTA

lar OltirlbEturistica Cultural e HIEtérko

Anexo 11- Modelo de Minuta 76

Apéndice 1 - Formato informe de presentación de Ofertas 84

Página 4 d 85

UNIDOS POR a CAMBIO, SANTA MARTA — CIUDAD DEL BUEN VIVIR

Calle 24 No. 3 .99 Edificio Banco de Bogotá OIL 1404 Línea Gratuita Nacional (PBX): 018000 955 532 NIT. 891.780.009-4 www.santamarta.gov.co

YIe Aff00% •OLIVAIIS num, /IDE

„ UNIDOS. POR EL gANSIO, SANTA MARTA t CIUDADDEL BUEN' VIVIR

Página 5 d 85

Calle 24 No. 3 - 99 Edificio Banco de Bogotá Ofi. 1404 Línea Gratuita Nacional (PBX): 018000 955 532 NIT. 891.780.0094 www.santamarta.gov.co

iOLiVAlANOS O

SANTA MARTA

SIGUE CAMBIANDO

ALCALDÍA DÉ , SANTA MARTA 00000 T110000

Cultural e Histérico

INTRODUCCIÓN

EL DISTRITO TURÍSTICO, CULTURAL E HISTÓRICO DE SANTA MARTA, en adelante pone a disposición de los interesados el Pliego de Condiciones para la selección del contratista encargado de ejecutar los contratos de obra pública cuyo objeto es la: "CONSTRUCCION DEL ESCENARIO DEPORTIVO COMPLEJO ACUÁTICO PARA EL DISTRITO TURISTICO CULTURAL E HISTORICO DE SANTA MARTA - MAGDALENA"

Los estudios y documentos previos que incluyen el análisis del sector, el proyecto de Pliego de Condiciones y el Pliego de Condiciones definitivo, así como cualquiera de sus anexos están a disposición del público en el Sistema Electrónico de Contratación Pública — SECOP—http://www.colombiacompra.qov.co/sistema-electronico-de-contratacion-publica.

No obstante lo anterior, dado que el artículo 2.2.1.1.2.1.5 del decreto 1082 de 2015, permite a las entidades públicas, indicar el lugar físico o electrónico donde podrán consultarse y retirarse los pliegos de condiciones y los estudios y documentos previos, por lo cual tales documentos que hayan sido publicados y los que no, que comprendan el proyecto, estarán a disposición de los interesados en las dependencias de Gerencia de Proyectos de Infraestructura del Distrito Turístico Cultural e Histórico de Santa Marta-Magdalena — Colombia.

Es responsabilidad de los interesados la consulta de los documentos, por lo anterior, la Entidad mantendrá toda la información disponible para que sea consultada por los interesados en las dependencias de la Gerencia de Proyectos de Infraestructura del Distrito Turístico Cultural e Histórico de Santa Marta- Magdalena — Colombia, las cuales se encuentran ubicadas la Dirección: Calle 24 No. 3-99, Edificio Banco de Bogotá, oficina 1404, en Santa Marta, Magdalena.

La selección del contratista se realiza a través de Licitación Pública dadas las razones del objeto a contratar y la cuantía estimada para el proceso, la cual corresponde a mayor cuantía, y de conformidad con los artículos 2° y siguientes de la ley 1150 de 2007.

SANTA MARTA

SIGUE CAMBIANDO

1. ASPECTOS GENERALES

ALCALDIA DE SANTA MARTA DislainTuristko. Cultural* Hhtértze

1.1. Invitación a veedurías ciudadanas

En cumplimiento de lo dispuesto en el inciso 3 del artículo 66 de la Ley 80 de 1993 DISTRITO TURISITICO, CULTURAL E HISTÓRICO DE SANTA MARTA, invita a todas las personas y organizaciones interesadas en hacer control social al presente Proceso de Contratación, en cualquiera de sus fases o etapas, a que presenten las recomendaciones que consideren convenientes, intervengan en las audiencias y a que consulten los Documentos del Proceso en el SECOP.

1.2 Compromiso Anticorrupción

Los Proponentes deben suscribir el compromiso anticorrupción contenido en el Anexo No.2 en el cual manifiestan su apoyo irrestricto a los esfuerzos del Estado colombiano contra la corrupción. Si se comprueba el incumplimiento del Proponente, sus empleados, representantes, asesores o de cualquier otra persona que en el Proceso de Contratación actúe en su nombre, es causal suficiente para el rechazo de la Oferta o para la terminación anticipada del contrato, si el incumplimiento ocurre con posterioridad a la adjudicación del mismo, sin perjuicio de que tal incumplimiento tenga consecuencias adicionales.

1.3 Costos derivados de participar en el proceso de contratación

Los costos y gastos en que los interesados incurran con ocasión del análisis de los Documentos del Proceso, la presentación de observaciones, la preparación y presentación de las Ofertas, la presentación de observaciones a las mismas, la asistencia a audiencias públicas y cualquier otro costo o gasto relacionado con la participación en el Proceso de Contratación estará a cargo exclusivo de los interesados y Proponentes.

1.4 Compromiso de cumplimiento con los diseños y estudios previos del proyecto

El proponente manifiesta que conoce los diseños para la presentación de la oferta y se obliga a respetar los mismos que elaborados por el distrito mediante el contrato de consultoría 605 del 22 de diciembre de 2015, los cuales hacen parte del anexo técnico del presente pliego. Diseños que fueron elaborados por el Distrito a través de la consultoría UT Bolivarianos 2017 y avalados por COLDEPORTES.

Para el efecto diligenciara y firmara el pacto de compromiso de cumplimiento de diseño según el anexo 3. El incumplimiento de este compromiso será causal de declaratoria de incumplimiento del contrato.

Página 6 dT 85 UNIDOS POR EL CAMBIO. SANTA MARTA — CIUDAD DEL BUEN VNIR

Calle 24 No. 3 .99 Edificio Banco de Bogotá Oil. 1404 Línea Gratuita Nacional (PBX): 018000 955 532 NIT. 891.780.009-4 www.santamarta.gov.co

SANTA MARTA

SIGUE CAMBIANDO

ALCALDÍA DE SANTA MARTA OislritoTuriulte, Culitival e Hinálleo

En caso de ser necesario hacer ajustes a los diseños deberá contar con la autorización expresa de la interventoría y del Distrito.

1.5 Comunicaciones

Las comunicaciones en el marco del Proceso de Contratación deben hacerse por escrito, por medio físico o electrónico, a cualquiera de las siguientes direcciones:

ALCALDIA DISTRITAL DE SANTA MARTA GERENCIA DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

Calle 24 No. 3-99, Edificio Banco de Bogotá, oficina 1404, en Santa Marta - Magdalena. Correo Electrónico: qerenciadeprovectosasantamarta-maqdalena.qov.co

Teléfono: 420 96 00 ext. 1310 Referencia: Licitación Pública No. LP-014-2016

La comunicación debe contener:

el número del presente Proceso de Contratación, Licitación Pública No. L-014-2016 los datos del remitente que incluyen nombre, dirección física, dirección electrónica y teléfono; identificación de los anexos presentados con la comunicación.

Las reglas aplicables a la presentación de las Ofertas están en la sección 7 del presente documento. Las comunicaciones y solicitudes enviadas al DISTRITO por canales distintos a los mencionados solo serán tenidas en cuenta para los propósitos del Proceso de Contratación cuando sean radicadas a través del canal que corresponda. El DISTRITO debe responder las comunicaciones recibidas por escrito enviado a la dirección física o electrónica señalada en la comunicación que responde.

1.6 Idioma

Los documentos y las comunicaciones entregadas, enviadas o expedidas por los Proponentes o por terceros para efectos del Proceso de Contratación, o para ser tenidos en cuenta en el mismo, deben ser otorgados en castellano. La oferta y sus anexos deben ser presentados en castellano. Los documentos con los cuales los Proponentes acrediten los requisitos habilitantes de que trata la sección 5 que estén en una lengua extranjera, deben ser traducidos al castellano y presentarse junto con su original otorgado en lengua extranjera. No se requiere traducción oficial. Para firmar el contrato, el Proponente que resulte adjudicatario debe presentar la traducción oficial al castellano de los documentos presentados por escrito en idioma extranjero, la cual deberá ser oficial en los términos del artículo 251 del Código General del Proceso, cumpliendo el trámite de Apostilla o consularización.

Página 7 d 85

Calle 24 No. 3.99 Edificio Banco de Bogotá Ofi. 1404 Línea Gratuita Nacional (PBX): 018000 955 532 NIT. 891.780.009-4 www.santamarta.gov.co

n• . kit Tklit

tsi

o

d 85 UNIDOS POR EL CAMBIO, SANTA MARTA — CIUDAD DEL BUEN VIVIR

Calle 24 No. 3 99 Edificio Banco de Bogotá Ofi. 1404 Línea Gratuita Nacional (PBX): 018000 955 532 NIT. 891.780.0094 www.santamarta.gov.co

SANTA mARTA

SIGUE CAMBIANDO

ALCALDIA DÉ SANTA MARTA Chirlen Tur ;111[0.

Cuftwal*Kittérice

24

1.7 Legalización de documentos otorgados en el exterior

Los Proponentes deben entregar con su Oferta los documentos otorgados en el exterior sin que sea necesaria su legalización. Para firmar el Contrato, el Proponente que resulte adjudicatario debe presentar los documentos otorgados en el extranjero, legalizados de acuerdo con lo previsto en el artículo 251 del Código General del Proceso.

Para ese efecto se tendrá en cuenta que cuando se trate de documentos de naturaleza pública otorgados en el exterior, de conformidad con lo previsto en la Ley 455 de 1998, no se requerirá del trámite de consularización señalado en el presente pliego de condiciones, siempre que provenga de uno de los países signatarios de la Convención de La Haya del 5 de Octubre de 1961, sobre abolición del requisito de legalización para documentos públicos extranjeros, aprobada por la Ley 455 de 1998. En este caso sólo será exigible la Apostilla, trámite que consiste en el certificado el cual avala la autenticidad de la firma y el título a que ha actuado la persona firmante del documento y que se surte ante la autoridad competente en el país de origen. Si la Apostilla está dada en idioma distinto del castellano, deberá presentarse acompañada de una traducción oficial a dicho idioma y la firma del traductor legalizada de conformidad con las normas vigentes.

1.8 Conversión de monedas

Los Proponentes deben presentar sus estados financieros en la moneda legal del país en el cual fueron emitidos y adicionalmente en pesos colombianos.

Si está expresado originalmente en una moneda diferente a dólares de los Estados Unidos de Norte América, debe convertirse a ésta moneda utilizando para ello el valor correspondiente con el siguiente procedimiento de conversión: Primeramente según la tasa de conversión para la fecha del corte fiscal y el dato oficial de la entidad que ejerza las funciones de banca central o estadístico de la moneda nacional del país de origen y que corresponda a la tasa representativa de dicho país respecto del dólar, y si ello no fuere posible por no existir estas entidades o las mismas no tengan datos de referencia y cambio a dólares, se usará el convertidor disponible en:

http://www.oanda.com/lang/es/currency/convertert

Una vez que se tengan las cifras en dólares de los Estados Unidos de América o si la información se presenta originalmente en dicha moneda, para la conversión a pesos colombianos se debe tener en cuenta la tasa representativa del mercado certificada por la

IVII/ ARGOS 110UVACANOS CithVal) 1101i

UNID -S POR EL dÁN1 NTA TA clupAo f iVaigh Página 9 dç 85


SANTA mARTps

SIGUE CAMBIANDO

Superintendencia Financiera de Colombia para la fecha de corte de los estados financieros.

2. DEFINICIONES

Las expresiones utilizadas en el presente documento con mayúscula inicial deben ser entendidas con el significado que a continuación se indica. Los términos definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo como lo requiera el contexto en el cual son utilizados. Otros términos utilizados con mayúscula inicial deben ser entendidas de acuerdo con la definición contenida en el Decreto 1082 de 2015. Los términos no definidos a continuación deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio.

DEFINICIONES

Adjudicación Es la decisión final del DISTRITO, expedida por medio de un acto administrativo, que determina el adjudicatario del presente Proceso de Contratación.

Contratista Es el Proponente que resulte adjudicatario y suscriba el Contrato objeto del presente Proceso de Contratación.

Contrato

Es el negocio jurídico que se suscribirá entre el DISTRITO y el adjudicatario, por medio del cual se imponen a las partes obligaciones recíprocas y se conceden derechos correlativos que instrumentan la relación contractual que se busca establecer a través del presente Proceso de Contratación.

Oferta Es la propuesta presentada al DISTRITO por los interesados en ser el contratista del Proceso de Contratación objeto del presente Pliego de Condiciones.

Pliego de Condiciones

Es el conjunto de normas que rigen el proceso de selección y el futuro Contrato, en los que se señalan las condiciones objetivas, plazos y procedimientos dentro de los cuales los Proponentes deben formulal. su Oferta para participar en el Proceso de Contratación del contratista y tener la posibilidad de obtener la calidad de adjudicatario del presente Proceso de Contratación.

Primer Orden de Elegibilidad

Es la posición que ocupa el Proponente que, una vez habilitado, obtiene el puntaje más alto luego de efectuarse la evaluación prevista en el presente Pliego de Condiciones.

Proponente

Es la persona natural o jtirídica o el grupo de personas jurídicas y/o naturales, nacionales o extranjeras, asociadas entre sí mediante las figuras de consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura que presenta una Oferta para participar en el Proceso de Contratación.

TRM Tasa de cambio representativa del mercado spot de dólares de los Estados Unidos de América certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia para una fecha determinada publicada en la

ALCALIDA DE _, SANTA MARTA ~die rillttiCO, Cultural • HiszórIto

JUEGO A Cj!jGMS

SANTA MARTA

SIGUE CAMBIANDO

MLCALDIA DE 1 SANTA MARTA

• :1" DI« rito Turhika, 111101 Cuiturai*FilliOrke

25

I página web www.superfinanciera.gov.co.

3. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA

3.1 Descripción y alcance de las obras

Conforme aparece en todos los documentos soportes del proceso, del estudio previo, y de este pliego de condiciones, todos los cuales se encuentran disponibles para su consulta en el SECOP y/o físicamente en la entidad, en las instalaciones de la Gerencia de Proyectos de Infraestructura.

Cada especificación técnica de los diferentes ítems, y del alcance de los diferentes componentes y productos a entregar, así como las especificaciones tecnicas de los elementos de dotación, podrán ser consultados por los interesados como complemento de la información suministrada en este pliego.

La descripción de cada una de las actividades y del alcance del proyecto se detalla en los documentos y estudios previos.

3.2 Clasificación UNSPSC

La obra pública objeto del presente Proceso de Contratación está codificada en el Clasificador de Bienes y Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC) con los códigos 7212 y 7214, como se indica en la Tabla 1:

Tabla 1 - Codificación de la obra pública en el sistema UNSPSC

Clasificación UNSPSC Descripción 7212 Servicios de construcción

residenciales de edificaciones no

7214 Construcciones pesadas

Para consorcios, uniones temporales u otra figura asociativa esta se contabilizará mediante la suma de la experiencia de todos sus miembros sin limitar su porcentaje de participación, para proponentes que no estén obligados a presentar RUP no aplica la clasificación de Bienes y Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC) El monto en salarios mínimos será el del momento de la ejecución y reflejado y certificado en el RUP.

Página 10 d 85 UNIDOS POR EL CAMBIO, SANTA MARTA — CIUDAD DEL BUEN VIVIR

Calle 24 No. 3-99 Edificio Banco de Bogotá Ofi. 1404 Línea Gratuita Nacional (PBX): 018000 955 532 NIT. 891.780.009-4 ervAvsantamarta.gov.co

XI NtGOI ea/Vial...ASO CRICM0 Itt

SANTA /v1ARTA

SIGUE CAMBIANDO 3.3 Valor Estimado del Contrato

ALCALDIA DE SANTA MARTA OH M° Turístico,

Culitural e iffitético

El presupuesto oficial total es de TRECE MIL DOSCIENTOS VEINTE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO PESOS M/CTE ($13220.771.218).

3.4 Forma y condiciones de pago

El contrato que se celebre en caso de resultar adjudicatario será un contrato de obra a precio global fijo que la Entidad pagará de la siguiente manera:

(i)Con un anticipo por valor del 30% del valor del contrato que se suscriba, una vez legalizado el contrato y celebrada el acta de inicio, esto es, aprobadas las garantías y expedido el respectivo registro presupuestal; y una vez se hayan incorporado los recursos del primer desembolso por parte de Coldeportes, de conformidad con el Convenio suscrito. El pago de anticipo no es un requisito para el inicio de la ejecución de las obras.

(ii)Mediante actas parciales de entrega por avance de obra, recibidas a satisfacción por el interventor y supervisor del Distrito. Previa factura entregada por el contratista junto con los soportes de pago de seguridad social y parafiscales, y previa amortización del anticipo en cada acta hasta su amortización total así:

El veinte por ciento (20%) del valor del contrato, previa presentación de la constancia de avance de ejecución de las obras en un veinte por ciento (20%), suscrita por el interventor del contrato, el supervisor del Distrito y una vez se hayan incorporado los recursos del segundo desembolso por parte de Coldeportes, de conformidad con el convenio suscrito. El veinte por ciento (20%) del valor del contrato, previa presentación de la constancia de avance de ejecución de las obras en un cuarenta por ciento (40%), suscrita por el interventor del contrato, el supervisor del Distrito y una vez se hayan incorporado los recursos del segundo desembolso por parte de Coldeportes, de conformidad con el convenio suscrito. El veinte por ciento (20%) del valor del contrato, previa presentación de la constancia de avance de ejecución de las obras en un sesenta por ciento (60%), suscrita por el interventor del contrato, el supervisor del Distrito y una vez se hayan incorporado los recursos del tercer desembolso por parte de Coldeportes, de conformidad con el convenio suscrito. Y El diez por ciento (10%) del valor del contrato, previa presentación del acta de recibo final del contrato, suscrita por el interventor del contrato, el supervisor del Distrito y una vez se hayan incorporado los recursos del cuarto desembolso por parte de Coldeportes, de conformidad con el convenio suscrito.

iú o AM wk4tivibi A

-tr • -• %-11

Calle 24 No. 3 - 99 Edificio Banco de Bogotá Ofi. 1404 Línea Gratuita Nacional (PBX): 018000 955 532 NIT. 891.780.009-4 www.santamarta.gov.co

kan 117 XVII/ JUEGOS ROUVAtIANOS

C IGIGO UDE

Página 11 d

1

dç 85 UNIDOS POR EL CAMBIO, SANTA MARTA — CIUDAD DEL BUEN VIVIR

Calle 24 No. 3 • 99 Edificio Banco de Bogotá Ofi. 1404 Línea Gratuita Nacional (PBX): 018000 955 532 NIT. 891.780.009.4 www.santamarta.gov.co

SANTA ALCALDIA DE

MARTA SANTA MARTA AummorudAugh

-51GUE CAMBIANDO Cultural NistarIce

Para los efectos del desembolso del anticipo se dará aplicación a lo dispuesto en el artículo 91 del Decreto 1474 de 2011, para lo cual debe aperturar un encargo fiduciario en el que se administrarán los recursos del anticipo. Los rendimientos financieros generados por estos recursos deberán ser reembolsados al Distrito.

3.5 Plazo de ejecución del contrato

El plazo de ejecución es de diez (10) meses, contados a partir de la firma del acta de inicio del presente contrato, la cual deberá ser suscrita por el Contratista de la obra, el supervisor delegado por el DISTRITO y el interventor del contrato.

3.6 Lugar de ejecución del contrato

El lugar de ejecución del Contrato será el Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta, ubicado en el Departamento del Magdalena.

LIMITACIÓN DE LA CONVOCATORIA A MIPYMES

De acuerdo con lo previsto por el Decreto 1082 de 2015, si el Proceso de Contratación es inferior a ciento veinticinco mil dólares de los Estados unidos de América (USD125.000.00), liquidados con la tasa de cambio que para el efecto determina el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, la presente convocatoria puede limitarse a la participación de Mipymes nacionales que tengan como mínimo un (1) año de existencia, siempre y cuando se reciban solicitudes de por lo menos tres (3) Mipymes.

El presente proceso excede el monto establecido anteriormente por lo cual, la presente Convocatoria no es susceptible de limitarse a Mipymes.

REQUISITOS HABILITANTES

El DISTRITO debe verificar con el Registro Único de Proponentes el cumplimiento de los requisitos habilitantes. Esta verificación se hará de acuerdo con el Decreto 1082 de 2015 y el Manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes en Procesos de Contratación expedido por Colombia Compra Eficiente.

De conformidad con el numeral 6.1 del artículo 6 de la Ley 1150 de 2007, solo en aquellos casos en que por las características del objeto a contratar se requiera la verificación de requisitos del Proponente adicionales a los contenidos en el RUP, la Entidad Estatal puede hacer tal verificación en forma directa, por lo que, los requisitos aquí determinados y no contenidos en el RUP serán verificados por el DISTRITO.

NO/ MO03 OOLWARANOS CILOAD UDE

UI

ALCALDÍA DE ., SANTA MARTA Oiçh ítoTuriçtkn,,

ale Histórici,

ZNTA ARTA

SIGUE CAMBIANDO Si Capacidad Jurídica

En el presente Proceso de Contratación pueden participar personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras; consorcios, uniones temporales o promesas de sociedad futura, cuyo objeto social esté relacionado con el objeto del contrato a celebrarse. La duración de esta asociación debe ser por lo menos por la vigencia del Contrato y un año más.

El DISTRITO también revisará que los Proponentes no se encuentren en causales de inhabilidad, incompatibilidad o conflictos de interés para celebrar o ejecutar el contrato. Para ello, revisará el boletín de responsables fiscales, el certificado de antecedentes disciplinarios, el certificado de antecedentes judiciales y el RUP para verificar que no haya sanciones inscritas.

Las personas jurídicas extranjeras deben acreditar su existencia y representación legal con el documento idóneo expedido por la autoridad competente en el país de su domicilio no anterior a tres (3) meses desde la fecha de presentación de la oferta, en el cual conste su existencia, fecha de constitución, objeto, duración, nombre del representante legal, o nombre de la persona que tenga la capacidad de comprometerla jurídicamente, y sus facultades, señalando expresamente que el representante no tiene limitaciones para contraer obligaciones en nombre de la misma, o aportando la autorización o documento correspondiente del órgano directo que lo faculta.

En caso de que el proponente o uno de los integrantes del Consorcio y/o unión temporal sean extranjeros, dentro de los 2 meses siguientes a la firma del contrato deberá abrir una sucursal en Colombia.

Para que la propuesta resulte hábil, cuando el proponente o su representante legal no tenga la calidad de Ingeniero civil con matrícula profesional vigente, deberá ser abonada por un profesional con las características ya descritas, por tratarse el contrato a celebrar de una actividad propia del ejercicio de la ingeniería civil y en cumplimiento de lo contenido en el artículo 11 de la ley 842 de 2003.

La propuesta se entenderá abonada siempre y cuando en la carta de presentación o en otro acápite de la misma obre la rúbrica de quien la abona, y se indique su profesión y el número de su tarjeta profesional.

Se deberá adjuntar fotocopia de la tarjeta profesional o de la resolución de matrícula profesional de la persona que abona la propuesta y el respectivo certificado de vigencia.

La rúbrica del profesional que avala la propuesta, se considera un requisito de capacidad jurídica para la presentación de la propuesta, y en cumplimiento de la ley referida.

Página 13 dç 85 u

Calle 24 No. 3-99 Edificio Banco de Bogotá Ofi. 1404 Línea Gratuita Nacional (PBX): 018000 955 532 NIT. 891.780.009-4 www.santamarla.gov.co

1:ELIFNIEP3

'SANTA MARTA

SIGUE CAMBIANDO 5.2 Experiencia

ALCALDÍA DE SANTA MARTA Dlit! lie TuttIlko,

CtIttutli Histórica

30

El proponente deberá acreditar la experiencia general exigida en un máximo de cinco (5) contratos de acuerdo con lo siguiente:

Objeto del contrato, según clasificador de bienes y servicios Cuantía (SMMLV)

Los contratos que se acrediten deben estar clasificados en al menos uno (1) de los siguientes códigos: 7212 y/o 7214

100% del PO

El Proponente debe acreditar esta experiencia con los contratos celebrados para cada una de las obras solicitadas, bienes y servicios como experiencia por el DISTRITO identificados con el Clasificador de Bienes y Servicios en el tercer nivel y expresando su valor en salarios mínimos mensuales legales vigentes a la fecha de suscripción del respectivo contrato. Información que será verificada por el DISTRITO.

El proponente acreditará para la experiencia específica así:

Por lo menos un (1) contrato de los aportados cuyo objeto tenga relación directa con la construcción y/o remodelación y/o adecuación y/o ampliación de obras de edificaciones de escenarios deportivos y/o coliseos deportivos y/o espacios y/o complejo acuático de acceso al público.

Por lo menos un (1) contrato de los aportados cuyo objeto sea o incluya la construcción de una piscina con un volumen de agua igual o superior a 2.000 m3.

Los contratos antes mencionados deberán ser acreditados con cualquiera de las siguientes opciones:

Copia del contrato; y; el acta de liquidación o acto administrativo de liquidación; o; acta de recibo final; o; Certificación expedida por el ente del contratante, en la cual se discrimine la información requerida en este pliego de condiciones; y; Acuerdo de consorcio o unión temporal: Cuando el contrato presentado haya sido ejecutado por proponente plural y ninguno de los documentos anteriores evidencie la conformación deberá adjuntarse tal documento

La información relativa a la experiencia se podrá complementar con cualquier otro documento adicional que se requiera cuando la información referida en el presente numeral, no se pueda obtener de las opciones antes mencionadas.

Página 14 dç 85 UNIDOS POR EL CAMBIO ANTA MARTA — IUDAD DEL UEN VIVIR

Calle 24 No. 3 -99 Edificio Banco de Bogotá Ofi. 1404 Linea Gratuita Nacional (PBX): 018000 955 532 NIT. 891.780.009-4 www.santamarta.gov.co

tWO. /Ltecos enavarturos ~Vi %DE

ARFAN

SANTA mARTA

SIGUE CAMBIANDO El documento adicional para complementar la información relativa a la experiencia deberá ser expedido por la entidad contratante.

Para estos efectos entiéndase por contratante la persona natural o jurídica, pública o • privada con quien se suscribió el contrato principal de obra.

Los documentos aportados como soporte deben contener la siguiente información:

Objeto del contrato. Número del contrato. Entidad Contratante. El porcentaje de participación, si el contrato se suscribió en consorcio o unión temporal. La fecha de iniciación del contrato. La fecha de terminación del contrato. El tiempo total de suspensión, cuando este haya sido suspendido en una o varias ocasiones en meses. Valor total del contrato incluyendo adiciones. El valor total facturado del contrato.

La verificación de aquellos contratos cuyo objeto ha previsto adelantar independientemente actividades de consultoría y de ejecución de obras, se efectuará considerando únicamente el plazo y los valores correspondientes a la etapa de ejecución de las obras.

En el evento en que dos o más proponentes relacionen una misma información y ésta presente inconsistencias, se solicitará a la Entidad contratante certificar quien ejecutó la obra.

Para efectos de evaluación, los valores de los contratos se actualizarán a partir de la fecha de suscripción del contrato hasta el año 2016, utilizando el salario mínimo mensual legal vigente (SMMLV). Los valores de los contratos comprenden el valor de origen más adiciones y reajustes causados.

En caso de contratos suscritos en moneda extranjera, primero se hará la conversión de su valor a pesos colombianos aplicando la Tasa Representativa del Mercado (TRM) vigente treinta días anteriores a la fecha de presentación de la oferta y luego se actualizará como se indica en el apartado anterior.

Cuando el objeto de uno o algunos de los contratos con que se pretende acreditar la experiencia incluya estudios y/o diseños y/o gerencia de obra y/u operación, estas últimas actividades no serán consideradas, para ningún efecto, en la acreditación de la experiencia.

Calle 24 No. 3-99 Edificio Banco de Bogotá Ofi. 1404 Línea Gratuita Nacional (PBX): 018000 955 532 NIT. 891.780.009-4 www.santamarta.gov.co

ALCALDÍA DE SANTA MARTA nktritoturisliro, Cultural e Higt6rito

"111

ANTA'

tu" Página 15 dç 85

ALCALDIA DE SANTA MARTA

Histórico

SANTA AA RTA

SIGUE CAMBIANDO Cuando en la revisión del formulario se encuentren errores de trascripción en cifras, en fechas, en números o en letras, prevalecerá la información contenida en los documentos que soportan dicho formulario.

Cuando el objeto del contrato con el cual se pretende certificar la experiencia específica este referido a un capítulo del proyecto, solo se considerará el costo directo de ese capítulo.

Cuando un proponente suministre información referida a la experiencia obtenida por su anterior participación en un consorcio o unión temporal, LA ALCALDIA DE SANTA MARTA considerará, para efectos de la evaluación lo siguiente: el valor se afectara por el porcentaje de participación de dicha estructura.

En el evento que un contrato que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por un Consorcio o Unión Temporal, y dos (2) o más de sus integrantes conformen un proponente plural para participar en el presente proceso, dicho contrato se entenderá aportado como un (1) solo contrato y se tendrá en cuenta para el aporte de la experiencia, la sumatoria de los porcentajes de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal que ejecutaron el contrato, y que están participando en el presente proceso. Cuando se presente este caso se tendrá en cuenta el contrato en la totalidad de la participación de los integrantes que conformaron el proponente plural que adquirió la experiencia y que se encuentren participando en el presente proceso de selección.

Cuando un proponente o integrante de proponente plural suministre información referida a contratos ejecutados para concesiones, estos serán tenidas en cuenta cuando el integrante que aporte la experiencia sea socio de dicha concesión y se le haya contratado para ejecutar actividades específicas dentro de dicha concesión, para esto deberá anexar documentos que prueben que es socio. Para estos casos deberán anexar además de los documentos para acreditar la experiencia, copia de las pólizas y ultima factura radicada.

No se acepta experiencia como residente de Obra, ni como director de Obra, ni en ejecución de contratos de administración delegada. No se aceptarán subcontratos. Los contratos válidos para acreditar la experiencia serán únicamente aquellos de primer orden, entendiéndose por estos aquellos contratos celebrados entre el PRIMER CONTRATANTE (entidad pública o privada o persona natural o jurídica) y PRIMER CONTRATISTA (persona natural, persona jurídica, consorcio unión temporal).

Por lo tanto, mediante un contrato se podrá acreditar experiencia por una sola vez, es decir la generada por el contrato principal o de primer orden. En ningún caso se podrá acreditar experiencia por más de una vez con relación al mismo contrato. Para efectos de la acreditación de experiencia de contratos que haya sido objeto de cesión antes de la ejecución del cincuenta por ciento (50%) de la ejecución total, se admitirán como experiencia para el cesionario y no se reconocerá experiencia alguna por ellos al cedente.

Página 16 d 85

31

poR EL CAMBIO, SANTA MARTA

Calle 24 No. 3 - 99 Edificio Banco de Bogotá Ofi. 1404 Linea Gratuita Nacional (PBX): 018000 955 532 NIT. 891.780.009-4 www.santamarta.gov.co

AD EIR

SANTA mARTA

SIGUE CAMBIANDO

gir 91 ALCALDÍA DE • . SANTA MARTA

Yr DisiriloTuristlen,

CUltural e Histórico

Cuando el proponente sea una persona natural o jurídica extranjera que no tenga sucursal en Colombia, presentará la información que acredite su experiencia, en iguales condiciones que los proponentes nacionales. En caso de que alguna información referente a esta experiencia no esté acreditada de la manera que exige el presente pliego de condiciones, deberá aportar el documento o documentos equivalentes, de los cuales se pueda obtener la información requerida. Esta acreditación con documentos equivalentes, solo aplica en relación con los expedidos en un país extranjero.

Para efectos de la acreditación de la experiencia de sociedades que tengan menos de tres años de constituidas, se aplicará el numeral 2.5 del artículo 2.2.1.1.1.5.2 del Decreto 1082.

En caso que LA ALCALDIA DE SANTA MARTA requiera verificar la veracidad de la información aportada para acreditar la experiencia, podrá solicitarla y el oferente está en la obligación de allegarla, de lo contrario los contratos no serán tenidos en cuenta para determinar la experiencia del proponente.

5.3 Capacidad financiera

El Proponente debe cumplir con los siguientes indicadores con base en la información contenida en el RUP a corte 31 de diciembre de 2015, y atendiendo lo ordenado en el Manual para la Determinación y Verificación de Requisitos Habilitantes de Colombia Compra Eficiente, en Procesos de Contratación.

El Proponente debe cumplir con los siguientes indicadores con base en la información contenida en el RUP a corte 31 de diciembre de 2015.

Tabla 3 - Indicadores de capacidad financiera

Indicador índice Requerido Indice de Liquidez (Activo Corriente/Pasivo

Corriente) Mayor o Igual a 1.3

Indice de Endeudamiento (Pasivo Total/Activo Total)

Menor o igual a 70%

Razón de Cobertura de Intereses (Utilidad Operacional/Gasto de intereses)

Mayor o igual a 2

Capital de Trabajo 50% PO

Si el Proponente es un consorcio o unión temporal debe cumplir su capacidad financiera de acuerdo con los criterios establecidos en el Manual para la Determinación y Verificación de Requisitos Habilitantes en Procesos de Contratación, para lo cual, el DISTRITO, salvo para el capital de trabajo, acoge la suma de los componentes de los indicadores que permite que cada uno de los integrantes del oferente aporte al valor total de cada componente del indicador, de acuerdo al porcentaje de participación de la forma plural, así:

Página 17 dç 85

AMBIO; S t1104 VM

Calle 24 No. 3-99 Edificio Banco de Bogotá OS. 1404 Línea Gratuita Nacional (PBX): 018000 955 532 NIT. 891.780.009-4 www.santamarta.gov.co

NIT.11:51* "

d PpitELIblzkmaio.SAI‘a M R TA ; CIUDAD r5ÉLBuÉNyivi k.

Calle 24 No. 3 .99 Edificio Elenco de Bogotá Oil. 1404 Línea Gratuita Nacional (PBX): 018000 955 532 NIT. 891.780.009-4 www.santamarta.gov.co

"VI Juraos 'out ~DUDE

- SANTA

SIGUE CAMBIANDO

ALCALDIA DE SANTA MARTA Distrito Turillito, Cultural* Hin &leo

(Ep_. Componente 1 del indicador X portentajá de participación) (ii; Indicador - Componente 2 del indicador X porcentaje de participación)

Donde n es el número de integrantes del oferente plural

Si el proponente es un consorcio o unión temporal debe cumplir su capacidad financiera, en lo que respecta al capital de trabajo, con la suma del capital de trabajo.de cadá uno de los integrantes.

NOTA: Los proponentes cuyos gastos de intereses sean cero (0), no podrán calcular el indicador de razón de cobertura de intereses. En este caso el proponente CUMPLE el indicador, salvo que su utilidad operacional sea negativa, caso en él cual NO CUMPLE con el indicador de razón de cobertura de intereses.

5.4 Capacidad organizacional

El Proponente debe cumplir los siguientes indicadores con base en lá infortnáción contenida en el RUP.

Tabla - Indicadores de capacidad organizacional

Indicador índice Requerido Rentabilidad sobre el patrimonio (Utilidad Operacional/Patrimonio)

Mayor o Igual a 0,05%

Rentabilidad sobre activos (Utilidad Operacional/Activo Total)

Mayor o igual a 0.03%

Si el Proponente es un consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura debe cumplir su capacidad financiera de acuerdo con los criterios establecidos en el Manual para la Determinación y Verificación de Requisitos Habilitantes en Procesos de Contratación, para lo cual, el DISTRITO acoge la suma de los componentes de los indicadores que permite que cada uno de los integrantes del oferente aporte al valor totál de cada componente del indicador, de acuerdo al porcentaje de participación del respectivo integrante de la forma plural, así:

(ES. Componente 1 del indicador X porcentaje de penicipación.) (ii; Indicador = ( EIL; Componente 2 de'l indicador X porcentaje de pa rticipe cióni)

Donde n es el número de integrantes del oferente plural

SANTA MARTA

SIGUE CAMBIANDO

ALCALMA DE • SANTA MARTA

5.5 Información financiera para proponentes extranjeros

Los Proponentes extranjeros deben presentar la información financiera que se relaciona a continuación, de conformidad con la legislación propia del país de origen, avalados con la firma de quien se encuentre en obligación de hacerlo de acuerdo con la normativa vigente del país de origen:

Balance general Estado de resultados

Los anteriores documentos también deben ser presentados utilizando el Plan Único de Cuentas para Colombia (PUC).

5.6 Capacidad Residual.

La capacidad residual que acreditarán los proponentes para la presente licitación será la siguiente: $ 9.254.539.853, de acuerdo al decreto 1082 de 2015

PO ($13.220.771.218) — 30% Anticipo ($3.966.231.365) = $9.254.539.853

5.7 Requisitos técnicos mínimo habilitante.

5.7.1 Personal de obra: El proponente deberá presentar como personal mínimo para la ejecución del proyecto:

PROFESIONAL REQUISITOS MÍNIMOS

DIRECTOR

Requisito Mínimo: Ingeniero Civil con experiencia general superior a diez (10) años y experiencia acreditada como director de obra en un mínimo de tres (3) contratos de obra civil en general. Disponibilidad: 50%

RESIDENTES (2)

Requisito Mínimo: Ingeniero Civil con experiencia general superior a cinco (5) años y experiencia acreditada como residente de obra en un mínimo de tres (3) contratos de obra civil en general. Disponibilidad: 100%

ESPECIALISTA EN

Requisito Mínimo: Ingeniero Civil; con título de posgrado en geotecnia o similar; con experiencia general como ingenierio civil

DEC bEN ' . ,

C MBI011

Calle 24 No. 3-99 Edificio Banco de Bogotá Ofi. 1404 Línea Gratuita Nacional (PBX): 018000 955 532 NIT. 891.780.0094 www.santamarta.gov.co



SANTA MARTA

SIGUE CAMBIANDO

ALCALDIA DE SANTA MARTA DIMIloTuristko, albura)* Histórico

GEOTECNIA superior a cinco (5) años y experiencia acreditada como asesor y/o diseñador del área de geotecnia en un mínimo de un (1) contrato de obra civil en general. Disponibilidad: 20%

TRABAJADOR A SOCIAL

Requisito Mínimo: Trabajador Social; con experiencia general superior a cinco (5) años y experiencia acreditada como profesional del área social en un mínimo de un (1) contrato de obra civil en general. Disponibilidad: 100%

RESIDENTE AMBIENTAL

Requisito Mínimo: Ingeniero Civil con título de posgrado en el área ambiental; o; Ingeniero Sanitario y ambiental; o; Ingeniero Ambiental con experiencia general superior a cinco (5) años y experiencia acreditada como profesional del área ambiental en un mínimo de un (1) contrato de obra civil en general. Disponibilidad: 50%

NOTA: Para todos los profesionales la experiencia general será contada a partir de la expedición de la tarjeta profesional.

En caso que el oferente que resulte adjudicatario en el trascurso de la ejecución del contrato requiera cambiar el personal ofertado, requerirá autorización de la interventoría y del Distrito, y además deberá cumplir con los requisitos mínimos exigidos en el pliego y ofertados.

El proponente debe diligenciar y presentar el Formulario "Formación, Experiencia General y específica de profesionales" en el que se indique el nivel de formación académico, la experiencia general y específica de cada uno de los profesionales propuestos.

5.7.2 Formación y experiencia general:

La información relacionada en el formulario deberá ser Soportada mediante la presentación de:

Copia de Diplomas de pre-grado y post-grado. Copia de certificado de vigencia de matrícula profesional, debidamente expedido por el ente regulador del ejercicio de la profesión. Carta de compromiso.

Cuando en la revisión del formulario se encuentren errores de trascripción en cifras, en fechas, en números o en letras, prevalecerá la información contenida en los documentos que Soportan dicho formulario.

0$ eouvituraos Ciate Mai

NTA A TA

SÍGUE CAMBIANDO

ALCALDIA DE SANTA MARTA bigteitoturlyilro,

rai e HIVIárICO

kddf GOS 00tIVARIÁNO5

Para el desarrollo del contrato, el personal que se apruebe no podrá ser reemplazado, salvo caso de fuerza mayor justificable, en este último caso, deberá someter a la consideración de la interventoría de la ALCALDIA DE SANTA MARTA el personal deberá cumplir con los requisitos mínimos exigidos en el pliego y ofertados.

Para Acreditar la Formación Académica

Serán considerados válidos los pregrados o especializaciones realizados en el exterior sólo si se presenta el diploma y certificado de homologación o convalidación ante el SNIES — Ministerio de Educación, documentos que deberán cumplir con lo dispuesto previamente sobre el idioma. No deberán ser incluidos, ni serán tenidos en cuenta para efectos de la evaluación:

Programas de formación académica que no hayan conducido a la obtención de títulos que no cuenten con la debida aprobación. Cursos o seminarios que no hayan conducido a la obtención de títulos profesionales o especializaciones.

Para Acreditar la Experiencia General

a) Se entiende por Experiencia Profesional general, la práctica adquirida en el tiempo transcurrido a partir de la fecha de grado de la correspondiente profesión. Salvo para el caso de los ingenieros, donde se deberá tener en cuenta lo dispuesto por la Ley 842 de 2003, según la cual la experiencia profesional solamente se contará a partir de la fecha de expedición de la tarjeta o matricula profesional respectiva.

53.3 Experiencia específica:

La información relacionada en el formulario debe ser soportada mediante la presentación de:

Certificación de contrato expedida por la entidad propietaria del proyecto en el cual prestó sus servicios profesionales, debidamente suscrito por funcionario competente, o, certificado laboral expedido por la empresa de consultoría y/o de construcción para la cual prestó sus servicios profesionales, debidamente suscrito por el representante legal.

La documentación presentada deberá permitir acreditar la siguiente información:

Identificación de la entidad o persona propietaria del proyecto.

LujaPaál.lar:SW <;•=t101ML la397:(1rTi

Página 21 dç 85




•

SANTA ALCALDIA DE

MARTA SANTA MARTA Ditli T OJItural• ~ático

—ilGUE CAMBIANDO Identificación del proyecto (objeto del contrato). Identificación de la empresa de consultoría y/o de construcción. Cargo desempeñado (Funciones/Obligaciones y actividades específicas desarrolladas). Cantidades de obra. Fecha de vinculación (día, mes y año). Fecha de retiro (día, mes y año). Nombre e identificación de quien suscribe el certificado.

La presentación del Formulario y los documentos de soporte con la información mínima, tiene carácter obligatorio, en el evento contrario, este factor no será objeto de evaluación.

Cuando en la revisión del formulario se encuentren errores de trascripción en cifras, en fechas, en números o en letras, prevalecerá la información contenida en los documentos que soportan dicho formulario.

Las condiciones y calidades de los profesionales presentados por los proponentes, serán evaluadas de conformidad con lo establecido en el pliego de condiciones. Se solicita relacionar únicamente las experiencias relevantes para el desarrollo del contrato.

Para Acreditar la Experiencia especifica

Se entiende por Experiencia Específica, la práctica adquirida en el ejercicio de las funciones de un cargo en particular o en una determinada área de trabajo o área de la profesión, ocupación, arte u oficio. Para que sea considerada válida, debe referirse a la experiencia específica particular requerida, señalando de manera clara las actividades realizadas en desarrollo del tipo de experiencia específica. Cuando se presenten experiencias simultáneas, (tiempos traslapados) no se realizará doble contabilización. Para efectos de evaluación, la sumatoria de tiempo acreditado será objeto de redondeo, por exceso o por defecto, al mes completo. Cuando las fechas de vinculación o retiro señaladas en los certificados allegados solo indiquen mes y año, se asumirá el día como el quince (15) de cada mes. La experiencia como profesor de cátedra, director de proyectos de investigación, de tesis o asesor de proyectos de tesis; no se tendrá en cuenta como experiencia específica de los profesionales. .

fi En el evento en que un profesional sea ofrecido por dos o más proponentes para el mismo cargo, se cruzará la información presentada, y ante cualquier inconsistencia detectada se tendrá en cuenta para la calificación la presentada por el proponente que certifique la veracidad de la información solicitada por la ALCALDIA DE SANTA MARTA.

g) Las certificaciones de experiencia en idioma diferente al castellano deberán acompañarse de la traducción correspondiente.

XVIII MIGO, elan( CRRAD ROI

3q

SANTA MARTA

SIGUE CAMBIANDO


En el caso de profesionales que hayan ejercido la profesión en el exterior con anterioridad a la obtención de la matrícula en el país, esa experiencia se tomará a partir de la fecha de expedición de la matrícula o su equivalente en el país de origen o donde hubiere trabajado. Cuando el profesional propuesto derive su experiencia de contratos en los cuales también ostente la condición de contratista, la certificación de su desempeño en el cargo debe ser expedida por la entidad propietaria del proyecto. Cuando el profesional propuesto derive su experiencia de contratos en los cuales también ostente la condición de representante legal, la certificación de su desempeño en el cargo debe ser expedida por la entidad propietaria del proyecto.

Si por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito, debidamente comprobados, Durante la ejecución del contrato se requiere cambiar a uno de los integrantes del equipo de trabajo, éste deberá ser reemplazado por otro de iguales o superiores calidades, previa aprobación por parte de la Gerencia de Infraestructura. La no observancia de este requisito se considerará como incumplimiento del contrato, y por lo tanto, el Contratista se hará acreedor a las multas contempladas en el pliego de condiciones.

5.7.4 Equipo mínimo. CUMPLE/NO CUMPLE

El Proponente debe garantizar que contará con el equipo suficiente y adecuado para atender el desarrollo normal de la obra en el plazo propuesto. Todos los vehículos y equipos deben estar en óptimas condiciones de operación durante el transcurso de la obra.

Los costos generados por la utilización y disponibilidad del equipo necesario, de acuerdo con la programación que presente el Proponente y aprobada por el Interventor de la ALCALDIA DE SANTA MARTA, deben estar incluidos dentro de los valores unitarios en la propuesta. La ALCALDIA DE SANTA MARTA no reconocerá costos adicionales por uso, disponibilidad o cualquier otro concepto.

Se establece como equipo mínimo esencial para la ejecución de las obras los siguientes:

CANTIDAD EQUIPO

4 Compactador de suelos vibratorios con un peso igual o superior a 4.000 Kilos

5 Retroexcavadoras sobre orugas tipo 320 o similar. 2 Retroexcavadoras sobre orugas tipo 318 o similar. 3 Mini Cargador Tipo Bobcat 5— 175 o similar.

8 Volquetas con capacidad de carga igual o superior a 12 M3 y modelo igual o superior a 2.005.

Página 23 d 85

Calle 24 No. 3 .99 Edificio Banco de Bogotá Ofi. 1404 Linea Gratuita Nacional (PBX): 018000 955 532 NIT. 891.780.009-4 www.santamarta.gov.co

iY

ÓS POR

ARTA —CRIDAO

VIV

UNIDOS POR EL CAMBIO, SANTA MARTA — CIUDAD DEL BUEN VIVIR

Página 24 dç 85

Calle 24 No. 3 - 99 Edificio Banco de Bogotá 0E. 1404 Linea Gratuita Nacional (PBX): 018000 955 532 NIT. 891.780.009-4 www.santamarla.gov.co

35

SANTA s/VIA RTA

SIGUE CAMBIANDO

,„,, ' 1'4 e ALCALDÍA DE

SANTA MARTA ..0-14. °Mato Mak*.

11/111W CulturaltifislórIco

Para acreditar esta disponibilidad deberá anexar carta(s) elaborada(s) por el(los) propietarios de los equipos, anexando tarjeta de propiedad y/o documentos que permita verificar la existencia y propiedad del equipo.

El proponente podrá presentar equipos por sistema de leasing, siempre y cuando el locatario sea el proponente y/o integrante del proponente y/o la persona natural o jurídica que otorga la disponibilidad del equipo.

6. EVALUACIÓN DE LA OFERTA

El DISTRITO debe evaluar las ofertas de los Proponentes que hayan acreditado los requisitos habilitantes de que trata la sección 5.

En la evaluación de las ofertas el DISTRITO realizará ponderación del factor económico y el técnico de acuerdo con los puntajes indicados en la Tabla — Puntaje por criterios de evaluación.

Las Ofertas deben presentarse en los Anexos 1 a .1 O establecidos en el presente Pliego de Condiciones como el formato para presentación de la Oferta.

Tabla - Puntaje por criterios de evaluación

CRITERIO DE EVALUACIÓN PUNTAJE Factor Técnico y de Calidad 350 Factor Económico 500 Incentivo a la Industria Nacional 150

TOTAL 1000

En caso de empate en el puntaje total de dos o más Ofertas, DISTRITO escogerá el Proponente aplicando los criterios de desempate previstos en el artículo 2.2.1.1.2.2.9 del Decreto 1082 de 2015. El orden de los factores de calificación para efectos del desempate, es el contenido en la tabla Puntaje por criterios de evaluación.

6.1 FACTOR TÉCNICO Y DE CALIDAD

La oferta técnica y de calidad tiene un puntaje máximo de TRESCIENTOS CINCUENTA PUNTOS (350) PUNTOS, y se calcularán de acuerdo con los siguientes criterios:

OTO AtE,P05110UvAMANOS OVO/DUO.

Calle 24 No. 3 .99 Edificio Banco de Bogotá Ofi. 1404 Línea Gratuita Nacional (PBX): 018000 955 532 NIT. 891.780.009-4 www.santamarta.gov.co

s'Ad A MIDA Página 25 dç 85

SANTA mARTA

SIGUE CAMBIANDO

6.1.2 FACTOR DE CALIDAD.

A LC A L DÍA DE SANTA MARTA Disirito Tairistico, Cultural. HIstbrico

Los Factores de Calidad tienen un puntaje máximo de DOSCIENTOS (200) PUNTOS, y se calcularán de acuerdo con los siguientes criterios:

6.1.2.1 PROGRAMACIÓN DE OBRA

El OFERENTE, dentro de su propuesta, y para acceder al puntaje, DEBERA ofrecer la programación de obra y el plan de trabajo cumpliendo con la totalidad de requisitos exigidos en el presente numeral.

El oferente que quiera acceder al puntaje de programación deberá determinar y presentar, de acuerdo al valor de su propuesta, sus análisis de precios unitarios y la programación de obra, solicitada en los términos del presente pliego. Tanto los apu's como la programación tienen que tener correspondencia con el presupuesto oficial ofertado por el proponente.

Las técnicas de programación de obras por el método de la ruta crítica (CPM por su siglas en inglés CRITICAL PATH METHOD), aplicados en el campo de la construcción específicamente, cuentan con una trayectoria de más de cincuenta años, fue desarrollado en 1957 en los Estados Unidos de América, por un centro de operaciones para la firma Dupont y Remington Rand, buscando el control y la optimización de los costos de operación mediante la planeación adecuada de las actividades componentes del proyecto, comprobándose durante todo ese tiempo su conveniencia ya que brinda elementos de planeación y dirección, que se derivan del análisis lógico y consecuente de los factores más relevantes que intervienen en el desarrollo de una obra civil.

Si bien es cierto los diagramas de barras tipo "Gantt" brindan elementos de análisis válidos, no suministran información suficiente sobre las interrelaciones entre las actividades que componen un proyecto de construcción, resultando los diagramas basados en el Método de la Ruta Crítica (CPM) mucho más precisos y útiles al momento de desarrollar análisis tendientes a determinar los efectos tanto económicos como temporales, de atrasos, avances y demás alteraciones propias de los proyectos de construcción.

Dada la importancia de este aspecto para el control de las obras por parte de EL DISTRITO, resulta no solo conveniente sino necesario determinar un conjunto de herramientas de planeación y control que le permitan a la misma determinar el grado de ajuste de la obra en su desarrollo, tanto en tiempo como en recursos, con el fin de tomar las acciones que resulten de dicha evaluación, sean estas de tipo preventivo o correctivo, según sea el caso.

En consecuencia, la herramienta fundamental utilizada será la programación de obra por el método CPM (Crítical Path Method), en este caso, con sus herramientas determinísticas



SANTA MARTA

SIGUE CAMBIANDO que permiten un nivel de certeza en la ejecución simultanea de un proyecto de construcción "tipo" trasladado a variables de accesibilidad y disponibilidad de recursos.

El programa de obra, representado en Diagramas de Gantt, Diagramas de ruta crítica y flujo de fondos son instrumentos fundamentales en la INTERVENTORIA de la obra y se busca que el interventor pueda realizar un estricto seguimiento, control y evaluación de los mismos durante la ejecución del contrato y EL DISTRITO en consecuencia hará especial énfasis en el cumplimiento del mismo.

El proponente deberá presentar una programación de obra por actividades de obra, las cuales deberán estar asociadas en forma coherente, lógica y correspondiente con la esencia de su actividad, es decir, deben agruparse de tal forma que la duración y sentido de los ítems puedan ser desarrollados como un todo en el proyecto, en el correspondiente lapso de tiempo calculado he indicado por el proponente.

Las duraciones de cada actividad, deberán ser determinadas con base a los rendimientos de la mano de obra (tipos de cuadrillas) y los equipos que definen las duraciones de la actividad indicados en los análisis de precios unitarios. Se pueden aplicar los principios de simultaneidad o de secuencia de las actividades constituyentes del proyecto, para definir su duración. El proponente podrá utilizar los principios de simultaneidad y secuencia para interrelacionar las actividades de obra del proyecto. En cualquier caso, sea cual sea el principio utilizado para describir la duración de las actividades, éste debe verse reflejado en la construcción de los diagramas que exigen discriminación de los ítems que constituyen cada actividad (Lista de Actividades y Diagramas). La aplicación de uno u otro principio se puede dar independientemente para cada actividad, según sea el caso, siempre y cuando una actividad contenga más de un ítem. La información descargada en el diagrama de red, deberá ser correspondiente con los cuadros lista de actividades, al flujo de fondos y al diagrama de Gantt de personal y demás diagramas que constituyen el componente de programación.


rito Turlstko,

Cultural e HIstbrIco

6.1.2.1. COMPONENTES DE LA PROGRAMACION DE OBRA SOLICITADOS

EL DISTRITO a partir del OFRECIMIENTO realizado por el proponente realizará la ponderación de las propuestas presentadas, referente a la programación de obra, de acuerdo a la subdivisión de los componentes técnicos a señalar. El proponente que no efectué el ofrecimiento en los términos previstos en los pliegos de condiciones su propuesta no alcanzara la puntuación indicada por este criterio calificable.

El proponente presentará con su propuesta, un programa de ejecución de la obra representado con los siguientes elementos y ponderados de acuerdo a como se señalan a continuación, para cada uno de ellos, teniendo en cuenta los plazos de ejecución establecidos para la ejecución del proyecto, sin embargo, el plazo de ejecución de la

Mi AMEOS /01.NAMANOS CrtFOIO %al

SANTA MARTA

SIGUE CAMBIANDO

totalidad de las obras o tramos en ningún caso será superior Al plazo del contrato en meses.

6.1.2.1.1. CRITERIO 1. ANÁLISIS DE RENDIMIENTO

k ALCALDIA DE -1+ SANTA MARTA °Wall TtlIisiko.

T.W Cultural. KW:5dt°

Literal es

DESCRIPCIÓN CRITERIOS CALIFICABLES CALIFICACIÓN (PUNTAJE)

A

TABLA DE ARTICULACION ARITMETICA DE LA PROGRAMACIÓN CON LOS COSTOS — RENDIMIENTOS APUS — PRESUPUESTO:

CORRESPONDENCIA ENTRE EL PRESUPUESTO Y LAS TABLAS, DEBERÁ SER VERIFICABLE. ELEMENTO CRITICO PARA LA DURACIÓN DE LAS ACTIVIDADES. PRESENTACION DEL TOTAL DE LAS ACTIVIDADES, TAL COMO SE DESCRIBEN EN EL PRESUPUESTO OFICIAL.

70 puntos O puntos B TABLA MATRIZ DE DURACIÓN DE ACTIVIDADES Y RENDIMIENTOS:

C CALENDARIO LABORAL

D LISTA DE ACTIVIDADES

E CUADRO MATRIZ DE ACTIVIDADES

Debido a que todos los documentos aquí solicitados están re acionados la NO presentación de alguno de los componentes de este criterio dará una calificación de O puntos.

A continuación, se desarrollan los componentes sobre los cuales se evaluará la programación de obra en este criterio:

TABLA DE ARTICULACIÓN ARITMÉTICA DE LA PROGRAMACIÓN CON LOS COSTOS — RENDIMIENTOS APUS — PRESUPUESTO:

El proponente deberá realizar la Articulación aritmética de la Programación con el Presupuesto, en donde exista comunicación de los rendimientos de los análisis de precios unitarios ofertados afectados por la cantidad exigida para cada ítem del presupuesto con la programación, para obtener una correspondencia exacta de los costos de cada actividad en la propuesta económica y la programación. Deben ser verificable los ejercicios de la multiplicación del precio unitario del insumo (equipos, materiales, transportes, mano de obra y otros si los hubiere) por la cantidad consignada en el APU y por la cantidad de veces que solicita el presupuesto.

Página 27 d 85

UNIDOS POR EL CAMBIO, SANTA MARTA — CIUDAD DE BUEN VIR

Calle 24 No. 3 .99 Edificio Banco de Bogotá OIL 1404 Linea Gratuita Nacional (PBX): 018000 955 532 NIT. 891.780.009-4 www.santamarta.gov.co

XVII/ M 001 IOUVOIVANOI ClialtD SME

UNIDOS POR EL CA1141310, SANTA MARTA — CIUDAD.DEL BUEN VIVIR

Página 28 d 85

Calle 24 No. 3 -99 Edificio Banco de Bogotá Ofi. 1404 Línea Gratuita Nacional (PBX): 018000 955 532 NIT. 891.780.009-4 werw.santamarta.gov.co

SANTA MARTA

SIGUE CAMBIANDO

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ALCALDIA DE

II SANTA MARTA

DhlritaTurinko. Cultural e Histórico

El proponente presentará los análisis de precios unitarios, para cada uno de los ítems del presupuesto.

El proponente deberá tener en cuenta la totalidad de los costos de materiales, mano de obra, equipos, transportes y todos los costos indirectos necesarios para su ejecución.

En el caso de presentarse cualquier inconsistencia entre el valor total de un análisis de precio unitario y el precio consignado en el Formulario de Cantidades y Precios Unitarios de la propuesta económica, prevalecerá el valor total del análisis unitario, por lo cual se procederá a corregir el Formulario de Cantidades de Obra y Precios Unitarios de la oferta económica, y como consecuencia, el valor total de la propuesta.

El valor total de cada ítem deberá contemplar la totalidad de los insumos requeridos para su ejecución, de acuerdo con la especificación señalada en el presente pliego en la descripción de la actividad, (no se aceptarán análisis globalizados o por comprensión, ni duplicidad de valor en análisis que correspondan a la misma descripción y unidad), por tanto cualquier inconsistencia encontrada, determinará el rechazo del A.P.U. y consecuentemente la propuesta económica.

La no presentación de todos y cada uno de los precios unitarios determinará el rechazo del componente de programación. Cualquier inconsistencia en la descripción o la unidad de medida de los análisis de precios unitarios, deberá ser aclarada por el proponente.

Nota: El contenido de los insumos constituyentes de los análisis de precios unitarios debe corresponder con la descripción de cada actividad del presupuesto oficial de referencia y su vez debe estar articulado con los análisis de precios básicos de obra que soporten los precios incluido en los mismos tales como concretos morteros, cuadrillas, mano de obra y otro, no se aceptaran descripciones globalizadas cuando la construcción del análisis solicite individualización de los elementos intervinientes del APU.

ANALISIS DE PRECIOS BÁSICOS DE OBRAS (A.P.B.0.) O SUB-ANÁLISIS

El proponente presentará, los análisis de precios básicos de obra o sub-análisis, para cada uno de los ítems que requieran un análisis básico de soporte como concretos morteros, cuadrillas y otros.

El proponente deberá tener en cuenta la totalidad de los costos de materiales, mano de obra, equipos, transportes y todos los costos indirectos necesarios para su ejecución. En el caso de presentarse cualquier inconsistencia entre el valor total de un análisis de precio básico y el análisis de precio unitario, prevalecerá el valor total del análisis básico, por lo cual se procederá a corregir el análisis de precio unitario, y como consecuencia, el valor total de la propuesta.

XVIII ME COI8011VA <PJCID UDE.

d 85 , "CIUDAD EL BUEN Vivi


SANTA mARTA SIGUE CAMBIANDO

ALCALDÍA DE SANTA MARTA Dist Ña TuristIrt,

Gutural e Histófico

El valor total de cada análisis de precio básico deberá contemplar la totalidad de los insumos requeridos para su ejecución, de acuerdo con la especificación señalada en el presente pliego en la descripción de la actividad (básico), y por tanto cualquier inconsistencia encontrada, determinará el rechazo del A.P.B.O. y consecuentemente el rechazo del componente de programación.

La no presentación de todos y cada uno de los precios básico de obra determinará el rechazo del componente de programación. Cualquier inconsistencia en la descripción o la unidad de medida de los análisis de precios unitarios, deberá ser aclarada por el proponente.

LISTADO DE PRECIOS BÁSICOS DE INSUMOS O COTIZACIÓN DE PRECIOS

El proponente deberá incluir una lista de todos los insumos, es decir, materiales, mano de obra y equipos, requeridos para la ejecución de la obra. Se deberá indicar su costo por unidad de medida, para el caso de materiales, el costo de alquiler por hora para el caso de los equipos y el jornal diario para la mano de obra utilizada. Los precios entregados por el proponente u oferente serán inmodificables durante el cumplimiento del contrato y no estarán sujetos a variación por ningún motivo, los mismos contemplarán los costos y gastos en que debe incurrir el futuro contratista.

Si algunos de los insumos requeridos para la elaboración de los análisis de precios unitarios, no están incluidos en la lista o presentan un precio o especificación diferente, se rechazará el componente de programación. La no presentación de la lista de precios básicos de insumos o la falta de algún insumo dentro de la lista ocasionara el rechazo del componente de programación.

La no presentación de todos los precios determinará el rechazo de la propuesta económica.

CÁLCULO DEL PORCENTAJE DE AIU (ADMINISTRACIÓN, IMPREVISTOS Y UTILIDADES)

El proponente deberá aportar el cálculo del porcentaje del A.I.U. (Administración, Imprevistos y Utilidades), el cual contendrá todos los costos de administración, en los que incurre la organización del proponente para ofertar y desarrollar el objeto del contrato, los imprevistos del contrato y la utilidad que pretende recibir por la ejecución del proyecto.

Dentro de la composición de los costos de administración será obligación del proponente incluir los siguientes aspectos: a) Costos de manejo socio ambiental del proyecto.

jrnmacis POR EL CANIB MANTA— dit.IDAD DELIGbEfiQSJI1 Página 30 dç 85


39

•

SANTA MARTA

SIGUE CAMBIANDO


ko,

0111nal Histoca

Costos de movilización, montaje de campamentos, oficinas, almacén, servicios sanitarios, y demás instalaciones provisionales, vallas, señalización de seguridad, celaduría, y demás asuntos afines.

Costo de servicios públicos durante el transcurso de la obra, y el valor del trámite ante las empresas de servicios públicos provisionales.

Costo de transportes no incluidos en los costos directos. Pólizas, publicación, impuestos, y demás gastos afines que apliquen a la legalización

del contrato. Ensayos de laboratorio para materiales, pruebas de resistencia de concretos y otras,

requeridas para verificar el cumplimiento de las normas técnicas y códigos vigentes. Personal requerido para ejercer labores de control de nivelaciones, asentamientos,

replanteos, etc. Personal para la administración y dirección de la obra. Costo de prestaciones sociales y aportes parafiscales del personal, de acuerdo con la

Ley. Elaboración de planos finales de obra, manuales, etc. No se debe incluir los impuestos de ICA y retención en la fuente, fondo de seguridad,

estampillas pro-cultura, adulto mayor, pro-hospitales, unimagdalena, Cualquier inconsistencia en el análisis del factor de Administración, Imprevistos y Utilidad, determinará el rechazo de la oferta económica.

TABLA MATRIZ DE DURACIÓN DE ACTIVIDADES Y RENDIMIENTOS:

El proponente deberá presentar, de acuerdo con las instrucciones dadas en el Formato TABLA MATRIZ DE DURACIÓN DE ACTIVIDADES Y RENDIMIENTOS, los cálculos necesarios para determinar la duración de cada una de las actividades que conforman el programa, a partir de las cantidades a ejecutar, los rendimientos y recursos utilizados en sus análisis de precios unitarios (Equipo Crítico de la Actividad y de Mano de Obra), el número de cuadrillas y su conformación, el porcentaje de la dedicación y la horas de trabajo útil día y demás datos referenciados en la tabla. LA ENTIDAD evaluará la concordancia entre la información consignada en el Formato TABLA MATRIZ DE DURACIÓN DE ACTIVIDADES Y RENDIMIENTOS, con la de los análisis de precios unitarios de la propuesta y los cálculos necesario para obtener la duración final de cada actividad la cual se deberá expresar en días enteros. El adecuado diligenciamiento brinda el soporte de los datos para la programación.

UFG03 'CUY/SANO ClifrúnI> UPE

AE/AA

UND DE LOS APUS

RENDIMIENTO

CUADRILLA (HORAS)

77 EQUIPO CRMCO DE

LA ACTIVIDAD

DE LOS ANÁLISIS DE PRECIOS

UNITARIOS

151

O Lo

No.

NO.

CONSECUTIVO DE

ACTIVIDADES

o

O Lo o

VR. UNIT DE LOS ANÁUSIS

DE PRECIOS

UNITARIOS CODIGO DE LA

ACTIVIDAD

SI EXISTE CÓDIGO

ESPECIAL QUE

IDENTIFIQUE LA

ACOVIDAD

co

RENDI.

DE LOS ANÁLISIS

DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM

DE LA

PROPUESTA

ECONOMICA

CANTIDAD HORAS

EQUIPOS

DE LA PROPUESTA

ECONOMICA

NO. DE MAQUINAS (LO DEFINE EL

PROPONENTE)

DESCRIPCION

ACTIVIDAD DEL

PROGRAMA DE

OBRA

o

-61

O

O 1:1

91

111

o

O

DEDIC (LO DEFINE El

PROPONENTE)

HORAS DE TRABAJO MAQUINA UTIL DIA

(LO DEFINE El PROPONENTE)

O UNO

DE LA

PROPUESTA

ECONOMICA RENDIMIENTO

MAQUINAS

(HORAS) OIM

VR. UNITARIO

DE LA

PROPUESTA

ECONOMICA TOTAL HORAS DE

TRABAJO

MAQUINAS o

CANTIDAD

DE LA

PROPUESTA

ECONOMICA

RELACION DIAS

IABORALESMAQUIN

AS (Q/P)Im

DIAS DE LA ACHVIDAD

(MAQUINAS)

Fi' FACTOR

(RELACION DE

DIAS

LABORALES/DIAS

DE IA SEMANA)

VR PARCIAL

DE LA

PROPUESTA

ECONOMICA r:a

LO

TIPO DE CUADRILLA

O EQUIPO U OTRO

DE LOS ANÁLISIS

DE PRECIOS

UNITARIOS

-4

NO. HOMBRES

CUADRILLA

(LO DEFINE EL

PROPONENTE)

NO. HOMBRES

PROPUESTO

(LO DEFINE EL

PROPONENTE)

NO. DIAS HOMBRES

AC11VIDAD

PROPUESTO

(LO DEFINE El

PROPONENTE)

VR. UNITARIO DE LOS APUS

REND. CUADRILAS

APU

NUMERO DE

CUADRILLAS

DEDIC.

DE LOS APUS

(LO DEFINE EL

PROPONENTE)

(LO DEFINE EL

PROPONENTE)

N

V111

10 3

0 O

NV

IN

HORAS DE TRABAJO

UTIL DIA

(LO DEFINE EL

PROPONENTE)

TOTAL HORAS DE

TRABAJO rn

RELACION DIAS

LABORALES

DIAS DE LA

ACTIVIDAD (MANO

DE OBRA)

R • FACTOR

(RELACION DE

DIAS

LABORALES/DIAS

DE LA SEMANA)

(Z•G)/AB

( A ElAC)1 A A

AJ AH , Al

DATOS DE RESULTADOS

u 2

4

SANTA MARTA

SIGUE CAMBIANDO

ALCALDIA DE L1.2 SANTA MARTA

tyyz DisitrumtioiTe Huriissitirito

39

Las columnas duración en días calendarios, tiene en cuenta el porcentaje adicional por los días festivos y dominicales no trabajados durante la ejecución dela actividad. El proponente debe especificar claramente al factor aplicado a la columna S (Días de la Actividad — Mano de Obra) y AG (Días de la Actividad — Mano de Obra) para el cálculo de la columna AJ (Duración en Días Calendarios) y describir cómo efectuó el cálculo. El equipo menor y la herramienta menor no requiere análisis.

CALENDARIO LABORAL

El proponente deberá aportar un modelo de calendario laboral donde se relacionen los días de trabajo establecidos en la semana de trabajo el cual debe concordar con el utilizado para realizar la programación de obra. Dicho calendario no debe exceder la jornada laboral establecida para Colombia en la referente a la jornada diaria y/o semanal. Es preciso anotar que los días laborales no son calendarizados, por lo cual los días festivos o Emiliani no deben ser considerados.

LISTA DE ACTIVIDADES:

El proponente deberá presentar, como forma de verificar la consistencia del método CPM, un cuadro que liste las actividades y los ítems de obras, con el fin de determinar si se encuentran presentes la totalidad de los ítem del proyecto en consideración y cuyos identificadores y duraciones deben ser iguales a las utilizadas en el presupuesto de obra y que tal como se señaló en la matriz de duración de actividades y rendimientos, en ningún caso será inferior al mínimo establecido para la obra respectiva ni superior al máximo establecido para la obra respectiva, por lo anterior se presenta un ejemplo de la organización de la lista de actividades:

Página 32 d 85 UNIDOS POR EL CAMBIO, SANTA MARTA — CIUDAD DEL.BUEN VIVIR

Calle 24 No. 3 •99 Edificio Banco de Bogotá Ofi. 1404 Linea Gratuita Nacional (PBX): 018000 955 532 NIT. 891.780.009-4 www.santamarta.gov.co ti=

CUMA 301.

SANTA mARTA

SIGUE CAMBIANDO Activld

Gmbh, de la atIrvided: acr.r.cra .

tipo de de de Número

Descripción unidad Cantidad Cuadrilla andanas

•

ALCALMA DE SANTA MARTA Distrito Toristlro, Cuttural • Htst6rito

Duración 77

Rendimiento Cuadrilla

IDENTIFICADOR (No. de la actividad): reseña o cualquier tipo de nomenclatura clara, válida para identificar las actividades. DESCRIPCIÓN: Se describe la denominación de la actividad. (tomado del presupuesto). UNIDAD: Corresponde a unidad de pago de la actividad (tomado del presupuesto). TIPO DE CUADRILLA: descripción de la cuadrilla de trabajo en la actividad (tomado de los análisis de precios unitarios) No. DE CUADRILLAS: número de cuadrillas establecidas por el proponente en el proyecto para esta actividad. RENDIMIENTO CUADRILLA: es el rendimiento de las cuadrillas (tomado de los análisis de precios unitarios). DURACIÓN EN DÍAS: corresponde a los días enteros de la duración de la actividad.

CUADRO MATRIZ DE ACTIVIDADES

Asociado a este diagrama, se debe presentar la matriz de secuencias, que constituye el cuadro que resume el cálculo de los TIEMPOS DE INICIO MÁS CERCANO PARA UNA ACTIVIDAD ASIGNADA. TIC, TIEMPO DE TERMINACIÓN MÁS CERCANO PARA UNA ACTIVIDAD ASIGNADA. TTC, TIEMPO DE INICIO MÁS LEJANO PARA UNA ACTIVIDAD ASIGNADA. TIL y TIEMPO DE TERMINACIÓN MÁS LEJANO PARA UNA ACTIVIDAD ASIGNADA. TTL, así como también debe indicar las duraciones y las holguras o fluctuaciones, al igual que las antecedentes de cada una de las actividades reflejadas en el diagrama de red, tal y como se muestra en el siguiente cuadro:

IDENTIFICADOR ACTIVIDAD

DUR TIC TTC TIL TTL

ANTECEDENTES

IDENTIFICADOR: Reseña o cualquier tipo de nomenclatura clara, válida para identificar las actividades. ACTIVIDAD: Descripción de las acciones DURACIÓN, tiempo deberá estar correlacionado con la Matriz de Duración de Actividades Y Rendimientos. TIEMPO DE INICIO MÁS CERCANO PARA UNA ACTIVIDAD ASIGNADA. TIC TIEMPO DE TERMINACIÓN MÁS CERCANO PARA UNA ACTIVIDAD ASIGNADA. TTC

_ TIEMPO DE INICIO MÁS LEJANO PARA UNA ACTIVIDAD ASIGNADA. TIL. Página 33 dç 85

U. SANTA MARTA -+ C

Calle 24 No. 3-99 Edificio Banco de Bogotá Ofi. 1404 Linea Gratuita Nacional (PBX): 018000 955 532 NIT. 891.780.009-4 www.santamarta.gov.co

UNIDOS POR I. CCETRII A TA MARTA IUDAD DEL 1

SL\NTA MARTA

SIGUE CAMBIANDO TIEMPO DE TERMINACIÓN MÁS LEJANO PARA UNA ACTIVIDAD ASIGNADA. TTL. HOLGURA O FLUCTUACIÓN DE LA ACTIVIDAD. H. ANTECEDENTES (predecesoras). Se señalan los antecedentes de cada actividad establecida

6.1.2.1.2. CRITERIO 2. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES (70 PUNTOS)

Literales DESCRIPCIÓN CALIFICACIÓN (PUNTAJE)

F DIAGRAMA DE GANTE

70 puntos O puntos G DIAGRAMA DE RED (CPM)

H DIAGRAMA DE PERSONAL, EQUIPOS Y TRANSPORTES

1 DIAGRAMA DE USO DE RECURSOS

Debido a que todos los documentos aquí solicitados están relac'onados la NO presentación de alguno de los componentes de este criterio dará una calificación de O puntos.


¿lb

ALCALDIA DE 1 SANTA MARTA

, . ' oistrileTutetite

trWr

Cultural. 1.1hI6rice

DIAGRAMA DE GANTT

El diagrama o gráfico Gantt es una manera sencilla y sintética de representación de las actividades de un proyecto. Se compone de un eje de abcisas que representa la escala temporal y de un eje de ordenadas que representa las actividades. En este caso se supone que todas las actividades se inician en su fecha de inicio más avanzada, aunque no necesariamente sea esto obligatorio (por ejemplo, podría suponerse que todas las actividades se inician lo más tarde posible). El gráfico Gantt puede construirse una vez se ha realizado el CPM. La duración de cada actividad y los márgenes se presentan en el gráfico en forma de barra horizontal, y a medida que avanza la ejecución del proyecto se va modificando la configuración de cada barra (por ejemplo, el color) para indicar su estado, se debe la interrelacionar las actividades constructivas mediante secuencias lógicas que surjan de procesos constructivos posibles y/o verificables, esta herramienta está diseñada para facilitar la labor de ejecutores de proyectos y en este caso de profesionales de construcción y afines, los cuales deben demostrar sus destrezas en la construcción de una red lógica y posible de ejecutar con la interrelación de las actividades, por lo cual la propuesta NO deberá presentar relaciones ilógicas y/o no posibles bajo

Página 34 d n35

fl ItSr00, WAIIIANO1 C3/410"1/

Calle 24 No. 3 -99 Edificio Banco de Bogotá Ofi. 1404 Línea Gratuita Nacional (PBX): 018000 955 532 NIT. 891.780.009-4 www.santamarla.gov.co

SANTA MARTA

SIGUE CAMBIANDO

ALCALDEA DE SANTA MARTA Oigfrito Toristko.

tal e Histórico


UNIDOS POR EL CM: 0,11 At4TANtAttz CIUDACI DEL EN Página 35 dç 85

criterio de sentido común de la construcción, ejemplo: (ejecutar la actividad de refuerzo estructural, posterior a la culminación de los concretos estructurales, o ejecutar la actividad de excavaciones para zapatas posterior a la culminación de la fundición de concreto para zapatas, etc.). En caso tal de que estas condiciones no se den suceda el componente de programación obtendrá una puntuación igual a O (cero) puntos totales.

Este diagrama cobra especial importancia, debido a que con este se podrá evaluar la LÓGICA CONSTRUCTIVA con la que el oferente diseño su programación de obra.

Dentro del diagrama de GANTT se deberá incluir el valores de todas las actividades de obra presentes en la propuesta económica afectados por los costos indirectos y la incidencia de cada actividad con respecto al valor total del proyecto, se hará mediante una regla de tres tomando como referencia el valor y el tiempo de ejecución de la tarea, El NO-CUMPLIMIENTO de esta condición (Columna con el valor de la incidencia) dará lugar a ser considerado como inconsistencia que restará 5 puntos de la calificación de este criterio.

Además en el gráfico de Gantt, deberá incluir los valores de todas las actividades de obra presentes en la propuesta económica afectados por los costos indirectos los cuales deben estar articulados. El NO-CUMPLIMIENTO de esta condición (Columna con el valor de la incidencia) dará lugar a ser considerado como inconsistencia que restará 5 puntos de la calificación de este criterio.

El diagrama contará con toda la siguiente información, señalando que toda la información cronológica se presentará en DÍAS no calendarizados:

ACTIVIDADES: la cantidad de estas debe corresponder exactamente al presupuesto de obra oficial, además deberá ir reseñada de acuerdo a su número o a cualquier tipo de nomenclatura clara, que permita correlacionarlas. COSTO DE LA ACTIVIDAD, deberá corresponder de manera exacta al presentado en el presupuesto de obra ofertado. DURACIÓN, deberá estar correlacionado con la Matriz de Duración de Actividades y Rendimientos. TIEMPO DE INICIO MÁS CERCANO PARA UNA ACTIVIDAD ASIGNADA. TIC TIEMPO DE TERMINACIÓN MÁS CERCANO PARA UNA ACTIVIDAD ASIGNADA. TTC TIEMPO DE INICIO MÁS LEJANO PARA UNA ACTIVIDAD ASIGNADA. TIL. TIEMPO DE TERMINACIÓN MÁS LEJANO PARA UNA ACTIVIDAD ASIGNADA. TTL. HOLGURA O FLUCTUACIÓN DE LA ACTIVIDAD. H. % DE INCIDENCIA: Dentro del diagrama de GANTT se deberá incluir el valor de todas las actividades de obra presentes en la propuesta económica afectados por los costos indirectos y la incidencia de cada actividad con respecto al valor total del

UNIDOS P R EL SANTA MARTA CIUDAD DEL BUE VIVIR 1 CAMBIO

Ci 1

Nt& MARTA

SIGUE CAMBIANDO proyecto, se hará mediante una regla de tres tomando como referencia el valor y el tiempo de ejecución de la tarea

10)RELACIÓN ENTRE LAS ACTIVIDADES: se representarán las relaciones de programación de las diferentes actividades del diagrama de una manera gráfica, que ayude a verificar las secuencias y lógica constructiva.

La no presentación de alguno de los componentes del diagrama de Gantt antes señalados dará lugar a asignar un valor de cero a este criterio.

Se recalca el hecho que, dentro del diagrama de GANTT, se debe señalar de forma clara, la ruta crítica del mismo y los días no pueden corresponder en ningún caso a una fecha en específico, por lo tanto, se hablará siempre de días NO calendarizados y que deben corresponder a los señalados en la duración del mismo presentados por el proponente en la TABLA MATRIZ DE DURACIÓN DE ACTIVIDADES Y RENDIMIENTOS. El uso de software para la automatización de los cálculos y representación del desarrollo de las actividades deberá tener en cuenta de igual manera las restricciones señaladas en los presentes Pliegos de Condiciones.

El proponente deberá tener en cuenta que la información consignada en cada diagrama, servirá de base para el control de la obra por parte de la Interventoría y por lo tanto hará parte del contrato que se celebre. Por lo Cual estos programas comenzarán a regir desde la fecha del acta de iniciación de la obra.

liante de tarea • Costo • %radón • ANT(C.. TIC • 11C • 11 . TR . HT .. D.. 1. 71 05 :L 05 :16 07

A OHM/MED& PROYECTO $'3 6din die O día 6 dial) dia 6 Odia ,fi

a CAPrta0f I 1613 Stas 4;0 db6 1.0 1.6 Odias ... ¡ 1 I ,-$

l SUB-CAP111.11.011 1400 I db dla0 dial &O la 6 Odas

i KM/UDS $110

ACTIVIDAD 7 5110

ACTPaYD 3 S ICO l te

CUCAD b. .-511:0 1 tra

:di',

161

. &O ' dia I dia O dia I -Odas 11' la.111'S 1.1A

día O tGa 1 die S dia 6 S das 11 111:tilo/Y i t 1

cia O die 1 da 5 clb 6 S diu . Lb tor. 1 ii día O día 1 dia 5 dia 6 Stas LI.3,1131ma i II

I 44

rl

a SUB-CAPRILO a 2 1111 I dia Sao ' diai Sis Sas S& ap::41—t

[

íC1T

i SUBODIll1.01:i_. 1100

ADIDII-1, $10.0 141,

aCTIVIDAD els1.. 5100 S dilas

5 aas

6 dial ' Ñ6 tu 1 &fi Odias 1 ri-, :l 13.1 I

cia O ' Sa 1 tla 5 dia 6 5 dias 14513Zr ,'i . dla O 1 Sa 6 la 1

.:,*

n.

Ilustración 1: Modelo Diagrama de GANTT

DIAGRAMA DE RED (CPM)

ALCALDIA DE SANTA MARTA OltulueTwIsike, Cutiural 1 Illstérice

El proponente deberá presentar una red o diagrama que consigne las actividades en las que se agrupan todos y cada uno del ítem de obra. El número de actividades en las cuales se agrupan, en ningún caso será diferente al establecido para el proyecto de obras ósea el presupuesto respectivo, las cuales deberán estar numeradas y deben agrupar solamente los ítems correspondientes a la obra sobre la cual se desarrolla la programación. Las actividades virtuales de duración nula solo usar en los casos en que haya necesidad de

Página 36 d .)15

Calle 24 No. 3-99 Edificio Banco de Bogotá 011. 1404 Linea Gratuita Nacional (PBX): 018000 955 532

NIT. 891.780.009-4 www.santamarla.gov.co

'VARIAMOS

S .ITA MARTA

SIGUE CAMBIANDO

indicar que una actividad tiene una interrelación, continuación o espera con otra y esta se dibujará entre ambas como línea punteada, indicando de igual forma su dirección y no será consideradas como existentes para los efectos de costos, ni de numeración (ficticias) y sólo aplican de resultar utilizadas estrictamente en el diagrama de red.

Para este diagrama también se permite la utilización del modelo de Roy, debido a los programas especializados utilizan este tipo de modelo.

Ilustración 2: Modelo Diagrama de RED (CPM)

El diagrama se debe presentar de acuerdo a las condiciones y restricciones establecidas por el modelo de programación CPM y debe consignarse, tal y como lo establece el modelo, la siguiente información, señalado en DÍAS no calendarizados:

ACTIVIDAD (reseñada de acuerdo a la nomenclatura utilizada en el diagrama de gantt, válida para identificarla). TIEMPO DE INICIO MÁS CERCANO PARA UNA ACTIVIDAD ASIGNADA. TIC TIEMPO DE TERMINACIÓN MÁS CERCANO PARA UNA ACTIVIDAD ASIGNADA. TTC DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD. TIEMPO DE INICIO MÁS LEJANO PARA UNA ACTIVIDAD ASIGNADA. TIL. TIEMPO DE TERMINACIÓN MÁS LEJANO PARA UNA ACTIVIDAD ASIGNADA. TTL. HOLGURA O FLUCTUACIÓN DE LA ACTIVIDAD. H.

Como especificaciones generales para la construcción de la red o diagrama, entendido como la representación gráfica de las actividades que muestran sus eventos, secuencias, interrelaciones y el camino crítico, se resaltan las siguientes:

Cada actividad se representa por cuadros (o nodos) que representan las actividades y las dependencias y sentido se muestra como flechas que conectan esos cuadros, el diagrama debe representarse de esa manera. Cada actividad debe estar claramente definida por un inicio y terminación, Los eventos se enumerarán en forma secuencial y consecutiva, ascendente desde el cero (0). No podrán aparecer en ningún caso, eventos con numeración repetida.

Página 37 d 85

ALCALDÍA DE SANTA MARTA nktritoturlstko. Cu/turale Histórico


5 ANTA . MARTA SIGUE CAMBIANDO

.ALEALDIA DE SANTA MARTA ose rlio Cultural e flith5OCer

Al a

Podrán utilizarse actividades virtuales o ficticias, de duración núla eh los casos en que haya necesidad de indicar que una actividad tiene una interrelación, continuación o espera con otra y esta se dibujará entre ambas como línea punteada, indicando de igual forma su dirección. La red deberá ser cerrada (continua), con el fin de determinar los TIEMPOS DE INICIO MÁS TEMPRANO PARA UNA ACTIVIDAD ASIGNADA. TIC, TIEMPO DE TERMINACIÓN MÁS TEMPRANO PARA UNA ACTIVIDAD ASIGNADA. TTC, TIEMPO DE INICIO MÁS TARDÍO PARA UNA ACTIVIDAD ASIGNADA. TIL, y TIEMPO DE TERMINACIÓN MÁS TARDÍO PARA UNA ACTIVIDAD ASIGNADA. TTL, secuencias y procedencias. La imposibilidad de evaluar estos tiempos hará inconsistente toda la red. Cada cuadro (nodo) deberá presentarse de la siguiente manera:

IDENTIFICADOR NOMBRE DE LA ACTIVIDAD TIEMPO DE INICIO CERCANO (TIC)

DURACIÓN TIEMPO DE INICIO LEJANO (TIL)

TIEMPO DE TERMINACIÓN HOLGURA (H)

TIEMPO DE TERMINACIÓN CERCANO (TTC) LEJANO (TTL)

La no presentación de alguno de los componentes del diagrama de RED antes señalados dará lugar a asignar un valor de cero a este criterio.

DIAGRAMA DE PERSONAL, EQUIPOS Y TRANSPORTES

Dado que se debe verificar en cualquier momento de la obra, la disponibilidad y evitar la sobreasignación, de personal o cuadrillas, equipos y medios de transporte tal corno lo especifique los APU de la propuesta de obras, como elemento de soporte a la labor de la Interventoría, se solicita al proponénte la información de necesidades de personal, equipos y transportes en un diagrama tipo GANTT, señalado en días no calendarizados, que describan el desarrollo de cada actividad, agrupados por tipo de recursos y tipos de cuadrillas la cuales deben corresponder al perfil de las exigencias técnicas constructivas de cada actividad, especificando claramente la correlación entre tipos de cuadrillas especializadas con la actividad de obra de ejecución. (El proponente debe realizar tal clasificación cumpliendo los principios de coherencia de construcción, con lo cual se identificará su conocimiento de los procesos constructivos "idoneidad"). El no cutnplimiento de este principio de correlación de distribución de las cuadrillas con las actividades de obra descontará 5 puntos en la calificación de este componente de programación.

El proponente realizará este diagrama utilizando para su construcción los tiempos de inicio y terminación cercanos (TIC, TTC) que deben sér iguales a las utilizadas én el diagrama de red y que tal y corno se señaló en el desarrollo de la misma, sobre las cuales se débe reseñar la actividad (identificación de la actividad) y la duración en días no calendarizados,

Página 38 dç 85 NIDOS.kR EI

SANT. MARTA — CIUDAD DE 1 BUEN .VIVIR

CAMBIO

Calle 24 No. 3-99 Edificio Banco de Bogotá Ofl. 1404 Línea Gratuita Nacional (PBX): 018000 955 532 NIT. 891.780.0094 www.santamarta.gov.co

nmmrool ~VA CMICAD Int


u TA ,tt »1/Eh/VIVIR

Página 39 dç 85

SANTA m ARTA SIGUE CAMBIANDO

de acuerdo a lo consignado en los Análisis de Precios Unitarios asociados a la programación.

Para tal fin, se exige la discriminación del ítem que la componen, relacionando: DESCRIPCION, TIPO DE RECURSO, y GRUPO DE RECURSO para cada uno de ellos.

Las barras que señalan los tiempos de inicio cercano, tiempos de terminación cercana y duraciones de cada ítem deben poder determinar el momento en que se utilizan los recursos señalados por el proponente, sea que este haya utilizado el principio de simultaneidad o de secuencia, para la ejecución de los ítems que constituyen cada actividad.

DIAGRAMA DE PRESONAL, EQUIPOS Y TRANSPORTE

MES N..

DIA 1 DIA 2 DIA 3 DIA 4 DIA 5 DIA 6 DIA 7 DIA N... 1W.•Equipos16111 MAI 131LfiRl UDE RIMITIL

EQUIPO 1 EQUIPO 2 EQUIPO N... ilWITER5oNAWLiL ilrum 1111111 illirfrIll 911141511511111: ill.119Z WAT tilitilinliiii

CUADRILLA 1 CUADRILLA 2 CUADRILLA N ... 9.*TRANPORTE5L ¿MI! ¡Lar LSILLIR MiLli TILItia

TRANSPORTE 1 TRANSPORTE 2 TRANSPORTE N...

La no correspondencia de la información consignada en el cuadro DIAGRAMA DE GANTT DE PERSONAL, EQUIPOS Y TRANSPORTE, con los consignados en el diagrama de Red CPM, y la LISTA DE ACTIVIDADES dará lugar a una inconsistencia que hará que la propuesta obtenga O (cero) puntos en este criterio.

En base al DIAGRAMA DE PERSONAL, EQUIPOS Y TRANSPORTES, se elabora un histograma donde el eje vertical se indicará el número de cuadrillas a utilizar diariamente, y en el eje horizontal el día transcurrido.

HISTOGRAMA DE CUADRILLAS DIA A DIA

5 o 2

5 3

1 1 5 7 9 1i1ais171921232s273ii33s74144s4749sassss7s9 015 calendarios

ALCALDÍA DE SANTA MARTA Distritoflor; t tico, Cukor°, e Histórico

SANTA AJA

SIGUE CAMBIANDO El NO cumplimiento en la presentación de los requisitos solicitados, dará lugar a que la propuesta obtenga O (cero) puntos en este criterio.

Li 3

ALCALDIA DE SANTA MARTA ohniten.ftsfites Cuttgoala Histórico

CUADRO DE DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS.

Es bien conocido que gran parte del éxito en la culminación de un proyecto, se debe a la correcta programación y distribución de los recursos que intervienen en su ejecución, recursos que van desde los recursos de personal hasta los recursos técnicos, asociados a los materiales, herramientas, equipos y demás.

En concordancia con este fundamental elemento de programación, se exige por parte de los proponentes, la presentación de un cuadro de distribución de solo recursos TIPO MATERIALES DE OBRA O CONSUMIBLES (Ejemplo: puntillas, concretos, etc.) que serán utilizados para el desarrollo de la o las actividades que involucren los ítems del presupuesto según lo discriminen los análisis de precios unitarios respectivos, como se describe a continuación:

Se debe señalar para cada recurso su cantidad total y carga diaria respectiva. Se debe señalar en un diagrama, basado en los tiempos de inicio temprano y tiempos de terminación tempranos, a escala temporal DIA no calendarizado, en el cual estén el total de las actividades que utilicen recursos tipo materiales de obra o consumibles, agrupadas por cada uno de estos, tal cual está en el diagrama ejemplo

La no correspondencia de la información presentada en el cuadro de distribución de recursos, con el resto de componentes de la oferta técnica y económica, errores de cálculo aritmético, la ausencia recursos discriminados en los análisis de precios unitarios y/o cualquier otra información solicitada en este numeral, será considerada como una inconsistencia, que asignará una puntuación de O (cero) a la propuesta en este criterio.

Página 40 d 85 UNIDOS POR EL CAMBIO SANTA MARTA — CIUDAD DEL BUEN VIVIR

Calle 24 No. 3 .99 Edificio Banco de Bogotá Ofi. 1404 Línea Gratuita Nacional (PBX): 018000 955 532 NIT. 891.780.009-4 vAvw.santamarta.gov.co

IVIITIVFOOS KM/VAtISIVO1 CIUDAD StOe

SANTA MARTA LS1

SIGUE CAMBIANDO

DIAGRAMA DE RECURSOS

MES N..

CANT TOTAL DIA 1 DIA 2 DIA 3 DIA 4 DIA 5 DIA 6 DIA 7 DIA N... *RECURSO 1

ACTIVIDAD 1

ACTIVIDAD 2

ACTIVIDAD N.. *RECURSO 2

ACTIVIDAD 1

ACTIVIDAD 2

ACTIVIDAD N.. 'RECURSO N..

ACTIVIDAD 1

ACTIVIDAD 2

ACTIVIDAD N..

ALCALDÍA DE , SANTA MARTA Oid rito T'ahora,

Cuhural nktórIce

Se recalca el hecho que el objetivo de la distribución y opt mización de recursos consiste en que la duración del proyecto no exceda de la prevista, camino crítico y que los consumos de estos recursos durante el período de ejecución del proyecto sean lo más uniformes posibles, por lo tanto, se evaluará la distribución de cada uno de los recursos señalados por el proponente para el desarrollo del proyecto, exigidos en este numeral.

CRITERIO 3. FLUJO DE INVERSIÓN

Literales DESCRIPCIÓN CALIFICACIÓN (PUNTAJE)

j FLUJO DE FONDOS (TIC,TTC)

60 puntos O puntos K FLUJO DE FONDOS (TIL,TTL)

L CUADRO DE COMPARACIÓN PROYECTO

DE COSTOS DEL

Debido a que todos los documentos aquí solicitados están relacionados la NO presentación de alguno de los componentes de este criterio dará una calificación de O puntos.


FLUJO DE FONDOS (TIC, TTC) - GANTT DE INVERSIÓN

El proponente debe presentar un cuadro financiero, que muestre la inversión de la ejecución programada de todas las actividades del presupuesto de la obra, tal como lo

Calle 24 No. 3 .99 Edificio Banco de Bogotá Ofl. 1404 Línea Gratuita Nacional (PBX): 018000 955 532

15/91.11j:b01111&.:51 ÁRfAt Vi VIR Página 41 de £145

NIT. 891.780.009-4 www.santamarta.gov.co

1•Itt AVECIOS &OLIVA CTAIAID SU%

uriipos POR Et. CAMBIO,' SÁNTA N'ARTA I- CIUDAD DEL BUEN1mm

Página 42 d 85


SANTA MARTA

SIGUE CAMBIANDO

están en el diagrama de GANTT, en escala de tiempo mensual, utilizando los tiempos de inicio cercano y tiempos de terminación cercanos.

zt¿i

—4-- ,1 •

[Al trosi

ALCALDIA DE SANTA MARTA OtorltoTudttato Ontural e Histórica

El cuadro deberá contener un consolidado' por mes tanto del total del valor de incidencia de las actividades a desarrollar en ese mes respectivo, así como el porcentaje de incidencia consolidado total para el respectivo mes (acumulada). El valor de incidencia corresponderá a los costos directos de obra, a este valor se le deben incluir los costos indirectos una vez sumados los valores de todas las actividades que se ven representadas en el mes res ectivo.

. FLUJO DE COSTOS TIC - TTC .

Notn bre de toree E.: Costo F.-',- Durad< .7,' TIAc 7, TUE 140 LGURP„ MES' r; MES 2 E: MES N.- ,-,;. :

TOTAL c.;

TITULO DE PROYECTO •

CAPITULO 1

ACTIVIDAD 1

ACTIVIDAD 2

ACTIVIDAD 3

CAPITULO 2 ' •

ACTIVIDAD 1

ACTIVIDAD 2

ACTIVIDAD 3

CAPITULO N...

ACTIVIDAD N..

COSTOS DIRECTOS MES

COSTOS INDIRECTOS MES

TOTAL COSTO MES

%DE INCIDENCIA MES

%INCIDENCIA ACUMULADO

Se contabilizará como inconsistencia: cada actividad que no guarde correspondencia con el diagrama de red; y/o; cada actividad que se le corrija el valor parcial; y/o; cada actividad a la que se le corrijan las duraciones (D, IA, TA) y no correspondan a lo presentado, así como a cada actividad sucesora que por influencia de la corregida influya sus duraciones (IA, TA); y/o; a cada mes que por corrección en una actividad varié el TOTAL ACUMULADO.

FLUJO DE FONDOS IT, TT - (GANTT DE INVERSION)

El proponente debe presentar un cuadro financiero, que muestre la inversión de la ejecución programada de todas las actividades del presupuesto de la obra, tal como lo están en el diagrama de Red, en escala de tiempo mensual, utilizando los tiempos de inicio lejano y tiempos de terminación lejano.

El cuadro deberá contener un consolidado por mes tanto del total del valor de incidencia de las actividades a desarrollar en ese mes respectivo, así como el porcentaje de incidencia consolidado total para el respectivo mes (acumulada). El valor de incidencia corresponderá a los costos directos de obra, a este valor se le deben incluir los costos

MI005 eiOtP/~01, CROAD51Di

Calle 24 No. 3 - 99 Edificio Banco de Bogotá Ofi. 1404 Linea Gratuita Nacional (PBX): 018000 955 532 NIT. 891.780.009-4 wYntsantamarta.gov.co

an CAMBIO, SANTA MARTA — CIUDAD DEL UEN VIR 1

Página 43 d 85

SANTA mARTA

1GuE CAMBIANDO

fr ALCALDÍA DE SANTA MARTA

indirectos una vez sumados los valores de todas las actividades que se ven representadas en el mes respectivo.

FLUJO DE COSTOS TU. - TM.

Nombre de tiren - Costo - Cure« • TIL to TT1 ". ISOltand 's MES!' - MS? 1.tt MES tt...' .• TOTAL

TITULO DE DE PROYECTO

CAPITULO]

ACTIVIDAD 1

ACTIVIDAD 2

ACTIVIDAD 3

CAPITULO 2

ACTIVIDAD 1

ACTIVIDAD 2 ACTIVIDAD 3

CAPITULO N.,

ACTIVIDAD N..

COSTOS DIRECTOS MS COSTOS INDIRECTOS MES

TOTAL COSTO MES

%DE INODERCIR MES

XINCI DENC I A ACUMUUWO

Se contabilizará como inconsistencia: cada actividad que no guarde correspondencia con el diagrama de red; y/o; cada actividad que se le corrija el valor parcial; y/o; cada actividad a la que se le corrijan las duraciones (D, IT, TT) y no correspondan a lo presentado, asi como a cada actividad sucesora que por influencia de la corregida influya sus duraciones (IA, TA); y/o; cada mes que por corrección en una o más actividades varié el TOTAL ACUMULADO.

COSTOS ACUMULADOS DEL PROYECTO — (IA, TA) VS (IT, Ti)

Como resultado de estos diagramas (Flujo de fondos IA-TA, Flujo de Fondos IT-U) se debe consolidar la información en un cuadro en donde se consignen para cada mes, el proyecto con los valores de incidencia y porcentajes de incidencia mes a mes, incluidos los costos indirectos respectivos, tanto para el caso de los cálculos con los tiempos de inicio y terminación adelantados o cercanos (IA, TA), como para el caso de los cálculos con los tiempos de inicio y terminación tardíos o lejanos (IT, TT), tal y como se señala a continuación:

u-- NOMBRE DEL CONTRATISTA

MULO DEL PROYECTO

COMPARACION DE COSTOS ACUMULADOS DEL PROYECTO

NUMERO

DEL MES

INCIDENCIA

ACUMULADO

(TIC - TTC)

96

INCIDENCIA

(TIC - 1TC)

INCIDENCIA

ACUMULADO

(TIL - TTL)

96

INCIDENCIA

(TIL - TTL)

MES 1 $20 20,0096 $10 10,00%

MES 2 $30 30,00% $20 20,00%

MES 3 $50 50,00% $40 40,00%

MES n... $100 100,00% $100 100,00%

001•0 UY A CA:0•0110C

—a—INODENCIA ALINAJLADO

TTO

ecumuL000 ene TTE)

GRAFICOS COMPARATIVOS DF FLUJOS DE FONDOS

20

Si-ANTA M ARTA

SIGUE CAMBIANDO

ALCALDÍA DE SANTA MARTA DIslrileTuNDIER Cultural. HILlórIze

45

GRÁFICOS COMPARATIVOS DE FLUJOS DE FONDOS Basado en los datos del cuadro de comparación de costos acumulados del proyecto, se solicita la presentación de una gráfica tipo líneas con dos series de datos: una para los valores de incidencia (IA, TA) y otra para los valores de incidencia (IT, TT) (en un mismo gráfico) y teniendo como eje de base (eje de las "x") los números del mes respectivos, tal y como se muestra a continuación:

HOMBRE DEL CONTRATISTA

TITULO DEL PROYECTO

El contratista y el interventor evaluarán periódicamente la ejecución del contrato, revisando el programa de obra actualizado para establecer en qué condiciones avanzan los trabajos y poder compararlas con las condiciones propuestas inicialmente en este gráfico.

Cuando fuere necesario suscribir actas de modificación de cantidades obra o modificar el valor o el plazo del contrato, el contratista deberá ajustar el programa de obra a dicha modificación, para lo cual deberá someter a aprobación del DISTRITO y con el visto bueno de la Interventoría, el nuevo programa de obra, previo a la suscripción del documento mediante el cual las partes acuerden dicha modificación, y en donde se soporten en su totalidad de manera técnica, y con los soportes correspondientes, las causales que originan la misma.

IMPORTANTE: El programa presentado formará parte integrante del contrato que se firmará entre las partes. El DISTRITO sólo autorizará su modificación si durante la ejecución del contrato, sobreviene la necesidad de efectuar ajustes o frente a eventos de fuerza mayor o caso fortuito. En caso de modificación de este programa, el nuevo deberá ser evaluado y aprobado nuevamente por El DISTRITO, antes de proceder a su ejecución.

Página 44 dV35

UNIDOS POR EL

CAMBIO

ANTA MARTA CIUDAD DEL BUEN VIVIR


COLINO SEDE

SANTA _MA RTA SIGUE CAMBIANDO

6.1.2.2 PLAN DE CALIDAD

ALCALD1A DÉ • SANTA MARTA

inlaTurildro,

Cultural a HislárIto

Para la metodología de los trabajos, y dadas las características del proyecto que se ejecutara simultáneamente en varios frentes de trabajo para lograr concluirlo en el plazo de la licitación, en el proponente presentará:

6.1.2.2.1 Organigrama General del Proyecto (15 Puntos).

Frentes de Trabajo Mínimos: Los que de acuerdo a la programación de obra presentada se reflejen en la misma. Número de profesionales y demás recurso humano ofrecido en la propuesta y requerido para la ejecución de los trabajos. Funciones y responsabilidades del personal mínimo requerido y demás recurso humano ofrecido en la propuesta. Si el organigrama general del proyecto contiene y describe la totalidad de los componentes señalados en el presente literal (a), se le otorgarán 15 puntos de la calificación de señalización y metodología, si no se presenta o se presenta incompleto se le asignará cero (0) puntos.

6.1.2.2.2 Metodología para la ejecución de actividades objeto del contrato (15 Puntos).

Debe incorporarse a la oferta una descripción detallada de la metodología a seguir para la ejecución de la obra, en cada una de las etapas, frentes de trabajo y actividades del proyecto.

La metodología para la ejecución de la obra deberá ser presentada y ejecutada bajo el enfoque de gerencia de proyectos el cual debe contener los aspectos organizacionales, equipos, relación contractual, comunicaciones e interrelación con el interventor, procesos, procedimientos y controles técnicos y administrativos.

Este documento debe incluir la estructura de acuerdo al organigrama propuesto, el método y/o proceso con el cual se desarrollarán los trabajos, incluyendo, entre otros, las actividades o ítems de las obras a desarrollar, así como el plan de seguridad industrial y salud ocupacional.

En el documento además de lo anterior es necesario precisar:

- Organización y Control, exponiendo la forma como organizará todas las actividades para cumplir con el contrato. Se debe tratar sobre los alistamientos, establecimiento en terreno, frentes de trabajo, cuadrillas o grupos de trabajo, sistemas de comunicación, documentación técnica, cantidad y calidad del personal y los equipos a utilizar,

UNIDOS POR

TA ATM. 1! OÉL U VIVIR

Página 45 cló 85

Calle 24 No. 3 .99 Edificio Banco de Bogotá Ofi. 1404 Línea Gratuita Nacional (PBX): 018000 955 532 NIT. 891.780.009-4 www.santamarla.gov.co

NEC.05 eaLiVACANOS C tartAO REOf

/Vra ArtGO$ SOUVAIIANO1 CIAIOAD wol

SANTA MARTA

241

ALCALDÍA DE j SANTA MARTA

Cluisit T t rol trao,eu 1:2 co

SIGUE CAMBIANDO transportes, localización de oficinas y campamento y, en general, todo lo concerniente con la administración del contrato.

- Mecanismos para analizar, evaluar e implementar los rendimientos propuestos para ejecutar la obra en el plazo contractual, los registros e informes de obra, medidas, y obras asociadas. - Manejo de materiales (suministros), procedimientos para su adquisición y/o fabricación, ensayos, transporte hasta la obra, almacenamiento, protección y distribución. - Procedimientos para el mantenimiento y control de cantidad, calidad y estado de equipos y herramientas requeridos para la ejecución de las actividades programas en el plazo a, indicado.

Si la metodología para la ejecución de los trabajos objeto del contrato, contiene la totalidad de los componentes descritos en el presente literal (b), se le asignarán 15 puntos de la calificación de señalización y metodología, si no lo presenta o lo hace parcialmente se le asignará cero (0) puntos.

6.1.2.2.3 Plan de aseguramiento de la calidad de la obra (120 Puntos).

El puntaje se otorgará a efectos de ponderar el plan de aseguramiento de calidad de la obra propuesto. El proponente deberá incluir en el plan de aseguramiento de la calidad de la obra que presente con su oferta, como mínimo, los siguientes componentes mínimos:

1. Alcance 2. Elementos de Entrada del Plan de Calidad 3. Objetivos de la Calidad 4. Responsabilidades de la Dirección 5. Control de documentos y datos 6. Control de registros 7. Recursos

Provisión de recursos Materiales Recursos humanos Infraestructura y ambiente de trabajo

8. Requisitos 9. Comunicación con el Cliente 10. Diseño y desarrollo

Proceso de diseño y desarrollo Control de cambios del diseño y desarrollo

11. Compras 12. Producción y prestación del servicio 13. Identificación y trazabilidad 14. Propiedad del cliente

Página 46 dç 85 WIRGCTE19.0FIEL CAMBIO, SANTA MARTA - C1:91:/#11D;DE LIEN

Calle 24 No. 3 -99 Edificio Banco de Bogotá Ofi. 1404 Linea Gratuita Nacional (PBX): 018000 955 532 NIT. 891.780.0094 lenvw.santamarta.gov.co

Calle 24 No. 3 •99 Edificio Banco de Bogotá Oft 1404 Linea Gratuita Nacional (PBX): 018000 955 532 NIT. 891.780.009-4 www.santamarta.gov.co

tcÁ

TAt CID bAD BUSVIVIR Página 47 dç 85

SANTA MARTA

SIGUE CAMBIANDO

Preservación del producto Control de producto no conforme Seguimiento y medición Auditoría.

ALCALDÍA DE EA SANTA MARTA •

- Otstsitotorlstleo, Cultural e Histórico

Si el plan de aseguramiento de la calidad de la obra contiene la totalidad de los componentes descritos en el presente numeral, se le asignarán ciento veinte (120) puntos de lo contrario se le asignará cero (0) puntos.

6.2 FACTOR ECONÓMICO

6.2.1 PROPUESTA ECONÓMICA

El DISTRITO a partir del valor de las Ofertas debe asignar máximo de QUINIENTOS (500) puntos acumulables de acuerdo con el método escogido en forma aleatoria para la ponderación de la oferta económica, según modelo tipo de pliego de condiciones diseñado por Colombia Compra Eficiente, en aplicación del Decreto 1082 de 2015.

Tabla - Métodos de evaluación de la oferta económica

Método Media aritmética Media aritmética alta Media geométrica oficial

con presupuesto

Menor valor

Para la determinación del método se tomarán los primeros dos decimales de la TRM que entre a regir a partir de las 4:00 PM de la fecha de cierre de la presentación de las ofertas. En comunicación que se publicará en el SECOP al día siguiente del cierre de la Licitación, se indicará el método a aplicar según el siguiente procedimiento:

La TRM definirá el método con la cual se asignará el puntaje.

El método debe ser escogido de acuerdo a los rangos establecidos en la tabla que se presenta a continuación.

Tabla - Asignación de método de evaluación según TRM

Rango (inclusive) Método De 0.00 a 0.24 Media aritmética De 0.25 a 0.49 Media aritmética alta De 0.50 a 0.74 Media geométrica con presupuesto

O/ JUEGOS 110LIVARIANOS Cri:SAD1111t

oficial De 0.75 a 0.99 Menor valor

(ii) Media aritmética alta d

Consiste en la determinación de la media aritmética entre el valor total sin decimales de la Oferta válida más alta y el promedio aritmético de las Ofertas válidas y la asignación de

Página 48 d \8.\)5)

Calle 24 No. 3 -99 Edificio Banco de Bogotá Ofi. 1404 Línea Gratuita Nacional (PBX): 018000 955 532 NIT. 891.780.0094 wasantamarta.gov.co

'UNIDOS POR EL CAMBIO, SANTA MARTA — CIUDAD DEL BUEN VIVIR ' •

lAUTA MARTA

SIGUE CAMBIANDO

1 ALCALDIA DE SANTA MARTA Dieemenetim Csktwiai e Histórico

(i) Media aritmética

Consiste en la determinación del promedio aritmético de las Ofertas válidas y la asignación de puntos en función de la proximidad de las Ofertas a dicho promedio aritmético, como resultado de aplicar las siguientes fórmulas:

1=1

2= Media aritmética. xt = Valor de la oferta i sin decimales n = Número total de las Ofertas válidas presentadas

Obtenida la media aritmética se procederá a ponderar las Ofertas de acuerdo con la siguiente fórmula:

P un teje i=.

500

f

500 t

X 3

Y. (1

— — It; ara valores menores o iguales a X

para velares mayores a 51 2 (11;1

Donde,

= Media aritmética. = Valor total de cada una de las Ofertas i, sin decimales

i = Número de oferta.

En el caso de ofertas económicas con valores mayores a la media aritmética se tomara el valor absoluto de la diferencia entre la media aritmética y el valor de la Oferta, como se observa en la fórmula de ponderación.

ARGOS SalYstIANOI CUDAD izoi

500 ; X

no •

para valvres rnayure:t1.;

SANTA mARTA___

SIGUE CAMBIANDO

ALCALDÍA DE , SANTA MARTA Distrito Tionstint

(Sito rol e Histórico

puntos en función de la proximidad de las Ofertas a dicha media aritmética, como resultado de aplicar las siguientes fórmulas:

Vinax+X XA 2

Donde,

XA = Media aritmética alta Vma, = Valor total sin decimales de /a oferta más alta

= Promedio aritmético de las ofertas válidas

Obtenida la media aritmética alta se procederá a ponderar las Ofertas de acuerdo con la siguiente fórmula:

Puntije

Donde,

XA = Media aritmética alta = Valor total sin decimales de cada una de las Ofertas i

= Número de oferta.

(iii)Media geométrica con presupuesto oficial

Consiste en establecer la media geométrica de las Ofertas válidas y el presupuesto oficial un número determinado de veces y la asignación de puntos en función de la proximidad de las Ofertas a dicha media geométrica, como resultado de aplicar las fórmulas que se indican en seguida.

Para el cálculo de la media geométrica con presupuesto oficial se tendrá en cuenta el número de Ofertas válidas y se incluirá el presupuesto oficial del Proceso de Contratación en el cálculo tantas veces como se indica en el siguiente cuadro:

Tabla -Asignación de número de veces del presupuesto oficial

Número de Ofertas (n)

Número de veces que se incluye el presupuesto oficial (ny)

Calle 24 No. 3 •99 Edificio Banco de Bogotá Ofi. 1404 Linea Gratuita Nacional (PBX): 018000 955 532 NIT. 891.780.0094 www.santamarta.gov.co

UNIDO ESP.MBIO, ANTA MAR At, COMO oa Página 49 dQ 85


Calle 24 No. 3-99 Edificio Banco de Bogotá Off. 1404 Linea Gratuita Nacional (PBX): 018000 955 532 NIT. 891.780.0094 www.santamarla.gov.co

SANTA , MARTA

SIGUE CAMBIANDO

ALCALDIA DE SANTA MARTA DI I Tu ' I o, Cultural e Histórica

tr4

1-3 1 4-6 2 7-9 3

10-12 4 13-15 5

TOTAL

Y así sucesivamente, por cada tres ofertas válidas se incluirá una vez el presupuesto oficial del presente Proceso de Contratación.

Posteriormente, se determinará la media geométrica Con la inclusión del presupuesto oficial de acuerdo a lo establecido en el cuadro anterior, mediante la siguiente fórmula:

= nii÷711 Gpo PO X PO x x PO,„, x X P2 X ... X P„

Donde,

Gpo = Media geométrica con presupuesto oficial. ini = Número de veces que se Incluye el presupuesto oficial (PO). n = Número de Ofertas válidas. PO = Presupuesto oficial del Proceso de Contratación.

= Valor de la oferta económica sin decimales del Proponente i.

Establecida la media geométrica se procederá a determinar el puntaje para cada Proponente mediante el siguiente procedimiento:

Donde,

500

500 1.

Punlaje il---:

X 1

X (1

‘G y., — V, — -- ') 1 para valores menores o buties a Gr r,

-- - • *- - ' ' para valores mayores a C?".

l Gri ..•

2 (Ign"..1 — Ill) y mili,

Gpo = Media geométrica con presupuesto oficial. = Valor total sin decimales de cada una de las Ofertas i


En el caso de Ofertas económicas con valores mayores a la media geométrica con presupuesto oficial se tomará el valor absoluto de la diferencia entre la media geométrica con presupuesto oficial y el valor de la oferta, como se observa en la fórmula de ponderación.

PIM Art905 •01/VAIVI CILWAD «Pf

SANTA MARTA

SIGUE CAMBIANDO

(iv)Menor valor

ALCALC4A DE , SANTA MARTA DiwtritoTurírtim Cullinl e Itylárico

Consiste en establecer la Oferta de menor valor y la asignación de puntos en función de la proximidad de las Ofertas a dicha Oferta de menor valor, como resultado de aplicar las fórmulas que se indican en seguida. Para la aplicación de este método EL DISTRITO procederá a determinar el menor valor de las Ofertas válidas y se procederá a la ponderación, de acuerdo con la siguiente fórmula:

Pt

Donde,

1 500 ;(111,4.,..) ---

VmIN =Menor valor de las Ofertas válidas. = Valor total sin decimales de cada una de las Ofertas i


En este caso se tomará el valor absoluto de la diferencia entre el menor valor y el valor de la Oferta, como se observa en la fórmula de ponderación.

Para todos los métodos descritos se tendrá en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido como puntaje.

6.3PUNTAJE PARA ESTIMULAR LA INDUSTRIA

Para apoyar la industria nacional a través del sistema de compras y contratación pública, en la evaluación se asignarán un máximo de CIENTO CINCUENTA (150) PUNTOS a los proponentes que ofrezcan Bienes o Servicios Nacionales.

Las Ofertas de bienes y servicios nacionales recibirán un puntaje de CIENTO CIENTO CINCUENTA PUNTOS (150) puntos y Las Ofertas de bienes y servicios extranjeros que incorporen servicios profesionales, técnicos y operativos nacionales recibirán un puntaje de cien puntos (100) puntos.

Para obtener el puntaje deben establecer que la totalidad del personal a contratar será de origen Nacional, de lo contrario no obtendrán puntaje. Se dará trato nacional a aquellos extranjeros con quienes Colombia mantenga acuerdos comerciales aplicables al presente proceso de selección o cuando exista reciprocidad.

Si una vez efectuada la calificación correspondiente, la oferta de un proponente extranjero se encuentra en igualdad de condiciones con la de un proponente nacional, se adjudicará al nacional.

MÁRIWC'CIUD.AD DÉL BUEN VIVIR

Página 51 dç 85

Calle 24 No. 3 .99 Edificio Banco de Bogotá Ofi. 1404 Linea Gratuita Nacional (PBX): 018000 955 532 NIT. 891.780.009-4 www.santamarta.gov.co

005 BOL AMAN COCAD:El(

IDOS PO

UNIDOS POR EL CAMBIO, SANTA IVIARTA — CIUDAD DEL BUEN VIVIR '

Página 52 de 85

Calle 24 No. 3 • 99 Edificio Banco de Bogotá Ofi. 1404 Línea Gratuita Nacional (PBX): 018000 955 532 Nff. 891.780.009-4 www.santamarta.gov.co

SANTA MARTA

SIGUE CAMBIANDO

ALCALDIA DE SANTA MARTA D'afilo Tughl ko, Cultural e Histórico

¿I I

De conformidad con lo dispuesto en la ley 816 de 2003 se aplicarán las siguientes disposiciones "Artículo 3°. El oferente extranjero deberá cumplir con los mismos requisitos, procedimientos,- permisos y licencias previstos para el oferente colombiano y acreditar su plena capacidad para contratar y obligarse conforme a la legislación de su país.,.. Artículo 4°. La presente ley se aplicará sin perjuicio de lo previsto en los acuerdos internacionales suscritos por Colombia."

7. OFERTA

7.1Presentación

Los proponentes deben presentar sus ofertas por escrito, con los formatos contenidos en los Anexos 1 a 10, en la fecha establecida en el Cronograma al que se refiere la sección 12, y acompañadas de los documentos solicitados en esta sección, así como de la garantía de seriedad de la Oferta a la que se refiere la sección 10 del presente Pliego de Condiciones.

Se presentará ORIGINAL Y COPIA. La propuesta económica se presentará adicionalmente en medio magnético.

Las ofertas estarán vigentes por el término de sesenta (60) días calendario, "contados desde la fecha de presentación de ofertas establecida en el Cronograma.

Los documentos de la oferta deben estar foliados de forma consecutiva y la numeración debe iniciar con el número uno (1).

Los proponentes deben presentar la oferta ECONÓMICA y los anexos en los formatos indicados (contenidos en los anexos, en formatos PDF que permita reconocimiento de texto y Excel) y en medio físico y magnético.

La presentación de la oferta implica la aceptación por parte del proponente de la distribución de Riesgo.s efectuada en el Pliego de Condiciones y sus Adendas.

En la hora siguiente al vencimiento del plazo para presentar Ofertas, el DISTRITO las abrirá en el lugar indicado para la presentación física de las Ofertas y frente a los Proponentes que se encuentren presentes.

El día del vencimiento del término para presentar las Ofertas, el DISTRITO publicará un informe con la lista de los Proponentes y la hora de presentación de las ofertas en el formato contenido en el Apéndice 1.

IfV0'flOj/OLMOS. Mal 0,xun ICH


AMB O, SANTA RT

Página 53 d 85

SANTA MARTA

SIGUE CAMBIANDO

7.2 Acreditación de Requisitos Habilitantes

ALCM.DIA DE , SANTA MARTA Distrito Turlatleo,

Cultural e Histérrto

El Proponente debe incluir en su oferta los siguientes documentos:

1. Capacidad jurídica.

Certificado De Existencia Y Representación Legal expedido por la cámara de comercio del domicilio del Proponente singular o de cada uno de los miembros del consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura si el Proponente es plural, expedidos dentro de 60 días calendario anteriores a la fecha de cierre.

Certificado del RUP del Proponente singular o de cada uno de los miembros del consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura si el Proponente es plural. expedidos dentro de 60 días calendario anteriores a la fecha de cierre.

(iii)Si fuera persona natural adjuntará la fotocopia de la cédula de ciudananía. (iv)Copia del acuerdo para conformar el consorcio, unión temporal o promesa de

sociedad futura si el Proponente es plural, en el cual debe constar la participación de cada uno de los miembros del Proponente plural, la representación legal del Proponente plural o el poder otorgado a quien suscribe los documentos en nombre del Proponente plural.

(y) Fotocopia del documento de identidad del representante legal o del apoderado. (vi)En caso de existir limitaciones estatutarias frente a las facultades del representante

legal, las respectivas autorizaciones para desarrollar el presente proceso de selección, el contrato y todas las actividades relacionadas directa o indirectamente.

(vii) Formato de presentación de propuesta, contenido en el Anexo 1, con cada una de las declaraciones que dicho formato contiene, las cuales se entienden bajo la gravedad del juramento, sin perjuicio de la potestad verificadora en cabeza del DISTRITO, anexo que deberá ser abonado por un ingeniero civil inscrito y con matrícula vigente, para lo cual anexará fotocopia de la matrícula profesional, fotocopia de la cédula de ciudadanía y certificado de vigencia expedido por el COPNIA, salvo que el proponente o su representante legal tengan tal calidad de ingenieros civiles, quienes deberán en todo caso adjuntar los mismos documentos.

7.3 Experiencia

Certificado del RUP del Proponente singular o de cada uno de los miembros del consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura, si el Proponente es plural.

El proponente deberá incluir en su propuesta los soportes que acrediten la experiencia exigida, a fin de verificar algunos requisitos señalados en el pliego y no contenidos en el R.U.P. Se podrán acreditar contratos en ejecución con un avance igual o superior al 80%.

56

SANTA MARTA

SIGUE CAMBIANDO-

ALCALDIA DE SANTA MARTA Distrito Turístico.

libtree Cultural* Histórico

Para acreditar la experiencia, los proponentes deberán aportar certificación de la entidad contratante y/o el acta de liquidación, y/o el acta de recibo final del contrato, donde consten los datos requeridos en la experiencia, y además consten los siguientes:

Objeto del contrato Nombre, teléfono y dirección del contratante Valor total del contrato Actividades ejecutadas, ítems y cantidades (según los requerimientos del pliego) Plazo del contrato Forma de ejecución (Directamente-formas plurales) y porcentaje de participación

Los proponentes podrán aportar uno o varios documentos que les permitan acreditar la experiencia en los términos requeridos.

Para calificar la experiencia de los profesionales, se debe adjuntar para cada uno de ellos el título profesional de pregrado, el título superior que pretendan acreditar, la respectiva matricula profesional con el certificado de vigencia, las certificaciones de experiencia a calificar, la carta de compromiso (con dedicación solo para residentes) y el formato de hoja de vida diligenciado.

7.4 Capacidad Financiera y Capacidad Organizacional

Certificado del RUP a corte 31 de diciembre de 2015 del Proponente singular o de cada uno de los miembros del consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura, si el Proponente es plural.

7.5 Capacidad Residual

El Proponente debe acreditar una capacidad residual o K de Contratación igual o superior al Presupuesto Oficial menos el anticipo, es decir, el Proponente debe acreditar un K de contratación mínima, así: $9.254.539.853

En el caso de los proponentes plurales, el K Residual será la suma de la capacidad residual de cada uno de sus integrantes.

7.6 Oferta económica

El Proponente debe incluir en su Oferta el formato diligenciado del Anexo 10.

Página 54 dç 85 UNIDOS POR EL CAMBIO, SANTA MARTA CIUDAD DEL BUEN VIVIR

Calle 24 No. 3 •99 Edificio Banco de Bogotá Ofi. 1404. Línea Gratuita Nacional (PBX): 018000 955 532 NIT. 891.780.009-4 wrAv.santamarta.gov.co

rol/ Atizoi Exemiruutos CIVIVO *DI

dç 85

Calle 24 No. 3-99 Edificio Banco de Bogotá Off. 1404 Línea Gratuita Nacional (PBX): 018000 955 532 NIT. 891.780.009-4 www.santamarta.gov.co

S/514M mARTA

SIGUE CAMBIANDO

ALCALDÍA DE SANTA MARTA Dist tito Turistlin

(tiltural e Hisi6rito

De conformidad con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015, a cuyo tenor se lee "Oferta con valor artificialmente bajo. Si de acuerdo con la información obtenida por la Entidad Estatal en su deber de análisis de que trata el presente decreto, el valor de una oferta parece artificialmente bajo, la Entidad Estatal debe requerir al oferente para que explique las razones que sustentan el valor ofrecido.

Analizadas las explicaciones, el comité evaluador de que trata el artículo anterior, o quien haga la evaluación de las ofertas, debe recomendar rechazar la oferta o continuar con el análisis de la misma en la evaluación de las ofertas.

Cuando el valor de la oferta sobre la cual la Entidad Estatal tuvo dudas sobre su valor, responde a circunstancias objetivas del oferente y de su oferta que no ponen en riesgo el cumplimiento del contrato si este es adjudicado a tal oferta, la Entidad Estatal debe continuar con su análisis en el proceso de evaluación de ofertas."

Para esta licitación, de acuerdo al análisis de la entidad, se estima un precio razonable para la oferta no inferior al 95% del Presupuesto oficial estimado.

7.7 Oferta técnica

El Proponente debe incluir en su Oferta todos los componentes requeridos para la revisión y calificación de los factores técnicos y de calidad, de acuerdo a lo requerido en el numeral 6), de este pliego de condiciones.

7.8 Ofertas alternativas

De acuerdo con lo establecido en el numeral 60 del artículo 30 de la Ley 80 de 1993, los Proponentes pueden presentar alternativas técnicas y económicas, siempre que no signifiquen condicionamientos para la adjudicación del contrato.

Cuando se presente una alternativa, el Proponente debe adjuntar toda la información necesaria para su análisis y una descripción detallada del procedimiento de construcción, características de los materiales y equipos, y análisis de costos.

Todos los costos necesarios para desarrollar la alternativa, incluso los de transferencia tecnológica, deben estar incluidos en los respectivos Ítems de la Oferta. Sólo serán consideradas las Ofertas alternativas del Proponente favorecido con la adjudicación del Contrato y la selección de la alternativa será potestad del DISTRITO.

St

SANTA MARTA

SIGUE CAMBIANDO

7.9 Apoyo a la industria nacional

ALCALOM DE

1.,1111 SANTA MARTA

'-s-W

eludió Turisike, ir Cultural* Histórico

En seguimiento a lo establecido en el artículo 2 de la Ley 816 de 2003 para apoyar la Industria Nacional, a través del sistema de compras y contratación pública en la evaluación de las Ofertas:

Las Ofertas de bienes y servicios nacionales recibirán un puntaje de CIEN CINCUENTA (150) puntos y Las Ofertas de bienes y servicios extranjeros que incorporen servicios profesionales, técnicos y operativos nacionales recibirán un puntaje de CIEN (100) puntos.

Para obtener el puntaje deben establecer que la totalidad del personal a contratar será de origen Nacional, de lo contrario no obtendrán puntaje. Se dará trato nacional a aquellos extranjeros con quienes Colombia mantenga acuerdos comerciales aplicables al presente proceso de selección o cuando exista reciprocidad, en todo caso según las instrucciones señaladas adelante sobre el tratamiento a la industria nacional.

7.10 Revisión de los requisitos habilitantes

La Entidad revisará el cumplimiento de los requisitos habilitantes de que trata la sección 5 del presente documento. Los proponentes pueden subsanar la forma como acreditaron los requisitos habilitantes en cualquier momento antes de la adjudicación.

El DISTRITO debe publicar el informe de cumplimiento de requisitos habilitantes de que trata la sección 5 en el formato contenido en el Apéndice 2.

7.11 Evaluación de las Ofertas

Los Proponentes que hayan acreditado los requisitos habilitantes de que trata la sección 5 serán evaluadas, de acuerdo con lo establecido en la sección 6 y 7.

El DISTRITO debe publicar el informe de evaluación de Ofertas en la oportunidad señalada en el Cronograma de que trata la sección 12 en el formato contenido en el Apéndice 3.

7.12 Declaratoria de desierta

El DISTRITO declarará desierto el presente proceso de selección cuando: (a) no se presenten ofertas; (b) ninguna de las ofertas resulte admisible en los factores jurídicos,

Página 56 d .3)55

tVill M005 *OLIVA= CIUDAD UDE


Calle 24 No. 3 - 99 Edificio Banco de Bogotá Ofi. 1404 Línea Gratuita Nacional (PBX): 018000 955 532 NIT. 891.780.009-4 irrasantamarta.gov.co

SANTA MARTA

SIGUE CAMBIANDO

ALCALDÍA DE SANTA MARTA OístritoTurittlecu

uhural• 14106rIco

L 11301P0 El2CAM u A

MiAINOS

técnicos, financieros y de experiencia previstos en el Pliego de Condiciones; (c) existan causas o motivos que impidan la escogencia objetiva del Proponente; (d) el representante legal del DISTRITO o su delegado no acoja la recomendación del comité evaluador y opte por la declaratoria de desierta del proceso, caso en el cual deberá motivar su decisión; y (e) se presenten los demás casos contemplados en la ley.

7./3 Retiro de la oferta

Los Proponentes que opten por entregar su oferta antes de la fecha de cierre del proceso de selección, podrán retirarlas, siempre y cuando la solicitud, efectuada mediante escrito, sea recibida por El DISTRITO antes de la fecha y hora de cierre del presente proceso.

Cuando se trate de retiro definitivo, la Oferta le será devuelta al Proponente sin abrir, previa expedición de un recibo firmado por el solicitante.

7.14 Devolución de las ofertas

Una vez finalizado el proceso de selección los Proponentes no favorecidos con la adjudicación del contrato, podrán acercarse a reclamar el original de la garantía de seriedad de la Oferta y los demás documentos, dentro de los 15 días hábiles siguientes a la fecha en que se expida el acto de adjudicación, previsto en el Cronograma; de lo contrario, El DISTRITO procederá al archivo de la Oferta original y la destrucción de su copia.

7./5 Rechazo

En adición a otras causas previstas por la ley, El DISTRITO rechazará las Ofertas presentadas por los Proponentes que: (a) sean presentadas después de vencido el plazo establecido para el efecto en el Cronograma; (b) no hayan suscrito el compromiso anticorrupción contenido en el Anexo 2 o que no lo hayan cumplido durante el Proceso de Contratación. (c) Cuando el oferente no haya sustentado el precio ofertado según lo señalado en el Decreto 1082 de 2015, conforme a los parámetros establecidos en este capítulo 7. (d) las demás que se encuentren en este pliego o que impidan la revisión o calificación de la oferta.

8. ACUERDOS COMERCIALES

El Proceso de Contratación está sujeto a los siguientes Acuerdos Comerciales. En consecuencia las Ofertas de bienes y servicios de países con los cuales Colombia tiene Acuerdos Comerciales vigentes que cubren el presente Proceso de Contratación, serán

Página 57 dç 85


'SANTA MARTA

SIGUE CAMBIANDO tratadas como Ofertas de bienes y servicios colombianos y tendrán derecho al puntaje para estimular la industria nacional de que trata la sección 6.

Cobertura Acuerdos Comerciales

I DECISION 439 DE 1998 DE LA SECRETARIA DE LA CAN

ACUERDO COMERCIAL

ENTIDAD ESTATAL INCLUIDA

PRESUPUESTO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN SUPERIOR AL VALOR UMBRAL DEL ACUERDO COMERCIAL

. APLICABLE AL-PROCESO DE CONTRATACIÓN

EXCEPCIÓN APLICABLE AL PROCESO DE

CONTRATACIÓN

PROCESO DE CONTRATACIÓN CUBIERTO POR EL ACUERDO COMERCIAL _ .

ALIANZA

PACIFICO

Chile SI Servicios de construcción: $16.384.153.000

NO SI

Perú SI Servicios de construcción: $16.384.153.000

NO SI

CHILE SI Servicios de construcción: $16.081.602.000

NO SI

ESTADO AELC

SI Servicios de construcción: $16.384.153.000

NO SI •

TRIANGULO NORTE-. .

Guatemala SI No Incluye valores NO SI

UNION EUROPEA

SI • Servicios de construcción: $16.081.602.000

NO SI

En todo caso, de conformidad con lo establecido en el artículo 150 de la misma disposición sobre la "Existencia de trato nacional. La Entidad Estatal debe. conceder trato nacional a: (b) a los bienes y servicios provenientes de Estados Con los cuales no exista un Acuerdo Comercial pero respecto de los cuales el Gobierno 'nacional haya certificado que los oferentes de bienes y servicios nacionales gozan de trató national, con base en la revisión y comparación de la normativa en Materia de compras y contratación pública de dicho Estado; y (c) a los servicios prestados por oferentes Miembros de la Comunidad Andina de Naciones teniendo en cuenta la regulación andina aplicable, a la materia. El Ministerio de Relaciones Exteriores débe expedir el certificado 'por Medió del cual se acredite la SituaciÓn mencionada en el literal (b). antériór en relación con un .Estado en particular, lo cual no es requerido para acreditar las situaCiones a las que -Se refieren los literales (a) y (c) anteriores. Para constatar que los ofererítes de bienérs y Servicios nacionales gokan de trato nacional en un Estado, él Minilterici.de Relaciones .Exteriores debe revisar y comparar la normativa en materia de compras y contratación pública del respectivo Estado para lo cual puede solicitar el apoyo técnico del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y de Colombia Compra Eficiente, dentro de sus competencias legales..."

UNIDOS POIWEli • ANIBIO SATA CIUDADIbEL BUEN VIVIR :1 Página 58 d 85 11

Calle 24 No. 3 99 Edificio Banco de Bogotá 01 1404 Linea Gratuita Nacional (PBX): 018000 955 532 NIT. 891.780.009-4 vnintsantamarta.gov.co

tv11142-005 IrOuVaill•NOS CIUDAD PDI .

sz

ALCAUXA DE SANTA MARIA iMitrlibludeko,

Cultural e Histórico

e UNIDOS PÓI EL CANIBIOSANTA NIABTI9— CluAØgCsuvnfl


SANTA MARTA

SIGUE CAMBIANDO

ALCALDM DE SANTA MARTA OistritoTurístiro, Cultural e tffittnico

ORDEN DE ELEGIBILIDAD Y ADJUDICACIÓN

El contrato se adjudicará en audiencia pública, según el orden de elegibilidad establecido en el informe de evaluación. El ordenador del gasto, por medio de acto administrativo motivado, adjudicará el proceso al Proponente ubicado en el primer puesto del orden de elegibilidad, y que cumpla con todos los requisitos exigidos en el presente pliego de condiciones, o procederá a la declaratoria de desierta del proceso si a ello hubiere lugar.

La audiencia pública se celebrará en la fecha y hora establecida en el Cronograma de que trata la sección 12. De las circunstancias ocurridas en su desarrollo se dejará constancia en acta.

En el evento que el jefe del DISTRITO o su delegado no acoja la recomendación del comité evaluador, deberá justificarlo en el acto administrativo de adjudicación o declaratoria de desierta.

GARANTÍAS

De conformidad con lo previsto en el estudio previo que acompaña este documento, el proponente en su caso, y el contratista que resulte seleccionado otorgarán a favor de la entidad las siguientes garantías con los amparos que se relacionan.

10.1 Garantía de seriedad de la Oferta

El Proponente debe presentar junto con la Oferta una garantía de seriedad de la oferta a favor de la Entidad Contratante por el diez por ciento (10%) del presupuesto oficial y con vigencia desde la presentación de la Oferta y hasta la aprobación de la garantía de cumplimiento del contrato.

10.2 Responsabilidad civil extracontractual

El contratista debe presentar una garantía de responsabilidad civil extracontractual, a favor del DISTRITO, por un valor del 5% del valor del contrato y las siguientes características:

Tomador o Afianzado: Contratista. -Asegurados: DISTRITO TURISITICO, CULTURAL E HISTÓRICO DE SANTA MARTA. Beneficiarios: Terceros afectados y/o el DISTRITO.

-Cuantía: 5% del Contrato. -Vigencia: Plazo de ejecución del contrato

SANTA MARTA

SIGUE CAMBIANDO 10.3 Garantía de Cumplimiento

ALCALCIADE SANTA MARTA DIU rito Turittlie. aillwale~600

El contratista debe presentar una garantía de cumplimiento de las obligaciones derivadas del Contrato, a favor de la Entidad Contratante. La garantía de cumplimiento debe tener los siguientes amparos:

Tabla - Suficiencia y vigencia de los amparos de la garantía de cumplimiento

Amparo Suficiencia Vigencia Cumplimiento del Contrato

10% del valor total del contrato

Hasta la liquidación del contrato, sin que sea inferior en todo caso al plazo del contrato y cuatro (4) meses más.

Buen manejo y correcta inversión del anticipo

100% del anticipo otorgado por el DISTRITO

Hasta la liquidación del contrato, sin que sea inferior en todo caso al plazo del contrato y cuatro (4) meses más.

Pago de salarios prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales


Plazo del contrato y tres años más.

Estabilidad y calidad de la obra


5 años contados a partir de la fecha del acta final de recibo de obra

Responsabilidad Civil Extracontractua I


Con una vigencia igual al plazo de ejecución del contrato

Calidad y correcto funcionamiento de los bienes.

10% del valor total de los equipos de dotación

Ejecución del contrato y 2 años más

11. INTERVENTORIA VIO SUPERVISIÓN

El DISTRITO ejercerá el control y la vigilancia de la ejecución de los trabajos a través de un interventor externo a la entidad.

El interventor debe ejercer un control integral o técnico, administrativo, financiero, contable y/o jurídico sobre el proyecto, para lo cual, podrá en cualquier momento, exigir al contratista la información que considere necesaria, así como la adopción de medidas para

Página 60 dç 85 • UNIDOS POR EL CAMBIO, SANTA MARTA — CIUDAD DEL BUEN VIVIR

Calle 24 No. 3-99 Edificio Banco de Bogotá Oil. 1404 Línea Gratuita Nacional (PBX): 018000 955 532 NfT. 891.780.009-4 www.santamarta.gov.co

AttGOS O:clavarla...05 CNCADC104


1,1,'," urdo:: páll c Página 61 d 85

SANTA MARTA

SIGUE CAMBIANDO

ALCALDIA OE SANTA MARTA OktrItoturistleq. Cuttural HisidrIto

mantener, durante el desarrollo y ejecución del contrato, las condiciones técnicas, económicas y financieras existentes al momento de la celebración del mismo

La supervisión consiste en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico sobre el cumplimiento del objeto del contrato, sin que en ningún caso pueda haber duplicidad de funciones.

El Contratista debe acatar las órdenes que le imparta por escrito, y con copia a la Entidad, el interventor y/o supervisor. No obstante, si el Contratista no está de acuerdo con las mismas debe manifestarlo por escrito al interventor y/o supervisor, con copia al DISTRITO, antes de proceder a ejecutar las órdenes. En caso contrario, responderá solidariamente con el interventor y/o supervisor si del cumplimiento de dichas órdenes se derivan perjuicios para el DISTRITO.

Si el Contratista rehúsa o descuida cumplir cualquier orden escrita del interventor y/o supervisor, éste le notificará por escrito sobre el incumplimiento de dicha orden, señalando específicamente las omisiones o infracciones y exigiendo su cumplimiento. Si •esta notificación no surte ningún efecto dentro de un plazo de tres (3) días hábiles, el interventor y/o supervisor comunicará dicha situación al DISTRITO para que este tome las medidas que considere necesarias.

El interventor y/o supervisor debe documentar las causas o motivos del incumplimiento que llegue a presentarse, como es el caso de atención de emergencias, derrumbes, hundimientos de bancas, interrupción del tránsito, entre otros, incumpliendo así el desarrollo normal de las actividades programadas.

12.CRONOGFtAMA

El siguiente es el Cronograma del Proceso de Contratación.

Tabla - Cronograma del Proceso de Contratación

ACTIVIDAD FECHA —2016 LUGAR Publicación Aviso de Convocatoria

25 de Agosto www.contratos.gov.co

Publicación estudios y documentos previos


Publicación proyecto de Pliego de Condiciones

25 de Agosto www.contratos.qov.co

Plazo para presentar. observaciones al proyecto de Pliego de Condiciones

Del 25 de Agosto al 11 de noviembre

Gerencia de proyectos de Infraestructura y en el correo el electrónico:

SANTA * MARTA

SIGUE CAMBIANDO .

52.á

ALCALDÍA DE

L SANTA MARTA

Dktti 'yr eu ndilitti ru n

qerenciadeprovectosasantamarta- magdalena.gov.co.

Respuesta a observaciones y sugerencias al proyecto de Pliego de Condiciones

15 de noviembre www.contratos.gov.co

Expedición acto administrativo de apertura del proceso de selección

15 de noviembre www.contratos.qov.co Gerencia de proyectos de Infraestructura

Publicación pliego de condiciones definitivo

15 de noviembre www.contratos.qov.co

Visita de obra. NO OBLIGATORIA

16 de noviembre. 9:00 am

Lugar de encuentro: Gerencia de Proyectos de Infraestructura.

Audiencia de asignación de riesgos y aclaración del pliego

16 de noviembre. 3:00 pm

Gerencia de Proyectos de Infraestructura.

Expedición de Adendas Hasta el 22 de noviembre

www.contratos.qov.co

Presentación de Ofertas Hasta el 25 de noviembre. Hora 10:30 A.M.

Gerencia, de Proyectos de Infraestructura.

Plazo para subsanar Hasta 1 de diciembre. Hora 10:00 am

Evaluación de Ofertas Hasta 2 de diciembre

www.contratos.qov.co Gerencia de Proyectos de Infraestructura.

Publicación del informe de evaluación de las Ofertas

2 de diciembre www.contratos.qov.co

Presentación de observaciones al informe de evaluación de las Ofertas

Del 5 al 12 de diciembre

Gerencia de Proyectos de Infraestructura y al correo electrónico: gerenciadeprovectosasantamarta- maqdalena.gov.co.

Publicación respuestas a las observaciones al informe de evaluación

13 de diciembre www.contratos.qov.co - Gerencia de Proyectos de Infraestructura.

Audiencia de adjudicación 14 de diciembre. Hora: 9:30 am

Alcaldía Distrital- Gerencia de Proyectos de Infraestructura.

Expedición acto 14 de diciembre www.contratos.qov.co

Página 62 dç 85 UNIDOS POR EL CAMBIO, SANTA MARTA — CIUDAD DEL BUEN VIVIR

Calle 24 No. 3-99 Edificio Banco de Bogotá Ofl. 1404 Linea Gratuita Nacional (PBX): 018000 955 532 NIT. 891.780.009-4 werw.santamarta.gov.co

W•111 RTGOS 110UVASHO, CUCAD SIN

SlINTA /MARTA_

SIGUE CAMBIANDO


titly

, Int dttriorlattra, tuttural Histórico

administrativo de adjudicación o declaratoria de desierto Firma de los Contratos Dentro de los cinco

(5) días hábiles siguientes

Gerencia de Infraestructura.

Proyectos de

Entrega de garantías Dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la firma del contrato


Proyectos de

Aprobación de garantías Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la entrega de las garantías.


Proyectos de

Las fechas y plazos antes indicados podrán variar de acuerdo con la ley y con las condiciones previstas en el presente Pliego de Condiciones.

"Iba rol' EL CAMBIO, S m'A TA2; Página 63 d 85

Calle 24 No 3 .99 Edificio Banco de Bogotá Ofi. 1404 Linea Gratuita Nacional (PBX) 018000 955 532 NIT. 891.780.009-4 www.santamarta.gov.co

. SANTA MARTA

SIGUE CAMBIANDO

13.ANEXOS

55

:ÉJ.10 ALCALDIA DE SANTA MARTA DIMItoTurktleo, Cultural o Histórico

Anexo 1- CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

Ciudad y fecha Señores ALCALDÍA DE SANTA MARTA Distrito Turístico, Cultural e Histórico Santa Marta, Magdalena REF. : LICITACIÓN PÚBLICA No. Respetados señores: Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la Licitación de la referencia, cuyo objeto es

ti

Así mismo, en el evento de resultar favorecido con la adjudicación, me comprometo a presentar los documentos requeridos para la suscripción y firma del contrato, a efectuar los trámites para la legalización y ejecución del contrato, dentro de los plazos establecidos para el efecto en el pliego de condiciones. Igualmente me comprometo a ejecutar el objeto contractual de acuerdo con los documentos que hacen parte del proceso de selección, así como los del contrato, los precios de esta propuesta y las demás estipulaciones de la misma, en las partes aceptadas por EL DISTRITO. En mi calidad de proponente declaro:

Que conozco el pliego de condiciones del proceso de selección en referencia e informaciones sobre preguntas y respuestas, así como los demás documentos relacionados con el objeto a desarrollar y acepto cumplir todos los requisitos en ellos exigidos.

Igualmente, declaro bajo la gravedad del juramento que toda la información aportada y contenida en mi propuesta es veraz y susceptible de comprobación.

Que acepto las condiciones y demás exigencias para la ejecución del contrato.

Que en caso de que se me adjudique el contrato me comprometo a suscribir el acta de iniciación con EL DISTRITO y a terminar el contrato dentro de los plazos contractuales, de acuerdo con lo establecido en los documentos del proceso de selección. Que conozco y acepto en un todo las leyes generales y especiales aplicables a este proceso contractual.

Que con la firma de la presente carta bajo la gravedad del juramento, manifiesto que el proponente (o los integrantes del proponente si el mismo es un consorcio o unión temporal) que no se encuentra incurso dentro de las inhabilidades,

Página 64 d \185

XVIII 11.1401 8011VAILIA OWIAD UP!


•

Calle 24 No. 3-99 Edificio Banco de Bogotá OS. 1404 Línea Gratuita Nacional (PBX): 018000 955 532 NIT. 891.780.009-4 www.santamarta.gov.co

GOS SOUVARIANO 144..0 5E01

SIGUE CAMBIANDO

'111Wi (ClutaatZ:sto

MARTA SANTA

I ALCALDÍA Ot , SANTA MARTA

incompatibilidades o prohibiciones o conflictos de intereses, establecidos en la Constitución Política, la Ley 80 de 1993 y demás normas pertinentes.

7. Que el proponente (ni los miembros que lo integran si fuere el caso) no está (n) reportado (s) en el último Boletín de Responsables Fiscales, expedido por la Contraloría General de la República.

Que acepto las especificaciones técnicas, los diseños de la obra a construir señalados en los estudios y documentos previos e indicadas en el pliego de condiciones y en el contrato, si éste llegare a suscribirse.

Que responderé por la calidad de las obras contratadas, sin perjuicio de la constitución de la garantía exigidas en el pliego de condiciones.

10.Que leí cuidadosamente el pliego de condiciones y elaboré mi propuesta ajustada a los mismos. Por tanto, conocí y tuve las oportunidades establecidas para solicitar aclaraciones, formular objeciones, efectuar preguntas y obtener respuestas a mis inquietudes.

11.Que conozco todas las adendas expedidas al pliego de condiciones.

12.Que conozco todos los documentos sobre preguntas y respuestas.

13.Que contamos con la capacidad suficiente para ejecutar el contrato que resulte de la Licitación Pública.

14.Que mi propuesta se resume así:

Nombre completo del proponent Cedula de ciudadanía o NIT Representante legal País de origen del proponente

(En caso de Consorcio o Unión Temporal, se debe indicar el nombre de cada una de las

VALOR DE LA PROPUESTA: PLAZO PARA EJECUTAR CONTRATO:

EL meses, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio de las obras, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y Ejecución del contrato.

VALIDEZ DE LA PROPUESTA: Para todos los efectos, se entenderá

u DOS POR ut2CANIBI ','SANTA

CIUDAD DÉL BUEN

Calle 24 No. 3-99 Edificio Banco de Bogotá 08. 1404 Línea Gratuita Nacional (PBX): 018000 955 532 NIT. 891.780.009-4 www.santamarta.gov.co

Página 65 dç 85

' SANTA

SIGUE CAMBIANDO

5‘

' RLCALDIA DE LÉ2 SANTA MARTA OkIrlicaurigfioN Cul!~ e Histárlto

que es por una vigencia igual a la de la garantía de seriedad de la oferta.

GARANTÍA DE SERIEDAD:

Aseguradora: Valor: Vigencia:

NIT del Distrito

$ Desde: ( „ ) Hasta: ( „ )

(Día, mes, año) (Día, mes, año)

15.Que los siguientes documentos de nuestra propuesta cuentan con reserva legal: 16.Que la presente propuesta consta de ( ) folios debidamente numerados. 17.Me permito informar que las comunicaciones relativas a este proceso de selección

las recibiré en la siguiente dirección: Dirección: Ciudad: Teléfono(s): Fax: Correo Electrónico: Atentamente, Nombre o Razón Social del Proponente: Nit: Nombre del Representante Legal: C.C. N° de FIRMA: NOMBRE DE QUIEN FIRMA: PROFESIONAL QUE ABONA LA PROPUESTA INGENIERO CIVIL FIRMA: NOMBRE DE QUIEN FIRMA: T.P.

Página 66 d 85 1 UNIDOS POR EL CAMBIO, SANTA MARTA — CIUDAD DEL BUEN VIVIR

Calle 24 No. 3 99 Edificio Banco de Bogotá Oti. 1404 Línea Gratuita Nacional (PBX): 018000 955 532 NIT. 891.780.009-4 vnwtsantamarta.gov.co

Irett/ It11005 rOUVAILIANOI CRIDAOSIDE

Calle 24 No. 3 -99 Edificio Banco de Bogotá Ofi. 1404 Línea Gratuita Nacional (PBX): 018000 955 532 NIT. 891.780.0094 www.santamarta.gov.co

A$TA4IUM Página 67 dç 85

SANTA MARTA

SIGUE CAMBIANDO

ALCALDÍA DE SANTA MARTA OiOrito Turístico,

Cultural e Histórico

Anexo 2- Compromiso anticorrupción

Lugar y fecha

Señores DISTRITO TURÍSTICO, CULTURAL E HISTÓRICO DE SANTA MARTA

Referencia: Proceso de Contratación - [Insertar información]

Proceso de Contratación [Insertar información] [Nombre del representante legal o de la persona natural Proponente], identificado como aparece al pie de mi firma, [obrando en mi propio nombre o en mi calidad de representante legal de] [nombre del Proponente], manifiesto que:

Apoyamos la acción del Estado colombiano y del DISTRITO para fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas de la administración pública. No estamos en causal de inhabilidad alguna para celebrar el contrato objeto del Proceso de Contratación [Insertar información]. Nos comprometemos a no ofrecer y no dar dádivas, sobornos o cualquier forma de halago, retribuciones o prebenda a servidores públicos o asesores de la Entidad Contratante, directamente o a través de sus empleados, contratistas o tercero. Nos comprometemos a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto o efecto la colusión en el Proceso de Contratación [Insertar información]. Nos comprometemos a revelar la información que sobre el Proceso de Contratación [Insertar información] nos soliciten los organismos de control de la República de Colombia. Nos comprometemos a comunicar a nuestros empleados y asesores el contenido del presente Compromiso Anticorrupción, explicar su importancia y las consecuencias de su incumplimiento por nuestra parte, y la de nuestros empleados o asesores. Conocemos las consecuencias derivadas del incumplimiento del presente compromiso anticorrupción.

En constancia de lo anterior firmo este documento a los [Insertar información] días del mes de [Insertar información] de [Insertar información].

[Firma representante legal del Proponente o del Proponente persona natural] Nombre: [Insertar información] Cargo: [Insertar información] Documento de Identidad: [Insertar información]

JI/EGOS 84:10VARIAMOS CK SEU

!"ItNICIOSPCWELIÁNAGSAIsitAABTIclucludAoidiELátiENvi;iih Página 68 Oe 85


rne JUEGOS COIN CUCAD UDE

SANTA MARTA

SIGUE CAMBIANDO

Anexo 3: compromiso con los diseños y estudios previos del proyecto

Lugar y fecha

f1LtÁLD14135 54NTAlyieRTA DislehoUtil~ eMwMaRi~có

S

Señores DISTRITO TURÍSTICO, CULTURAL E HISTÓRICO DE SANTA MARTA

Referencia: Proceso de.Contratación - [Insertar información]

Proceso de Contratación [Insertar información] [Nombre del representante legal o de la persona natural Proponente], identificado como aparece al pie de mi firma, [obrando en mi propio nombre o en mi calidad de representante legal de] [nombre del Proponente], manifiesto que:

Conozco las especificaciones técnicas y diseños del proyecto y •de la obra a ejecutar. De resultar favorecidos con el contrato, nos comprometemos a ejecutar la obra en los términos y condiciones señalados en los estudios y documentos previos, en los diseños del proyecto, en los pliegos de condiciones y el contrato. De resultar, favorecidos con el contrato, nos comprometemos a respetar los diseños de lo(s) escenarios deportivos realizados por el Distrito y qué no se hará ninguna modificación a los mismos, en el proceso de construcción de la obra, salvo autorización expresa del Distrito y el Interventor designado del contrato Nos comprometemos a comunicar a nuestros empleados y asesóres el contenido del presente Compromiso, explicar su importancia y las consecuencias de su incumplimiento por nuestra parte, y la de nuestros empleados o asesores. Conocemos las consecuencias derivadas del incumplimiento del presente compromiso.

En constancia de lo anterior firmo este documento a los [Insertar información] díás dei mes de [Insertar información] de [Insertar información].

[Firma representante legal del Proponente o del Proponente persona natural] Nombre: [Insertar información] Cargo: [Insertar información] Documento de Identidad: [Insertar información]

ALCALD/Á DE SANTA MARTA "rtitotorktIco. litoral e Hinórico

Página 69 d 85

CAMBIO, SA NTA MA RtUDAII DELIEW

Calle 24 No. 3 - 99 Edificio Banco de Bogotá OS. 1404 Línea Gratuita Nacional (PBX): 018000 955 532 NIT. 891.180.009-4 www.santamarta.gov.co

SANTA MARTA

SIGUE CAMBIANDO

Anexo 4— Experiencia del Proponente

ANEXO No. 4 EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

Proponente Cliente Contrato Objeto Valor a la

fecha de finalizar la ejecución

Lugar de ejecución del contrato

Plazo ejecución contrato

Fecha Inicio (día/mes/año) Fecha Fin (día/mes/año)

PJrGOS 30 03 C3,

SANTA mARTA

SIGUE CAMBIANDO

ALCALDIA DE SANTA MARTA DhlritoTuriakcs Cultural e Histórico

Sce

Anexo 5- Formato Capacidad Residual

CAPACIDAD RESIDUAL 1 1 1 1 ,

CAPACIDAD MAXIMA DE CONTRATACION

(SMMLy)

CONTRATOS VALOR

%

PORCENTAJE

DE

PART1CIPACI

ON (Si es

consorcio,

unirán

temporal,

sociedades)

%

PORCENTAJE

QUE FALTA

POR

EJECUTAR EN

LOS

CONTRATOS

VR. REAL

(SMMLV)

No. NOMBRE FECHA

INICIO

FECHA

TERMINACION

VALOR TOTAL CONTRATACION EN EJECUCION

CAPACIDAD MAXIMA RESIDUAL

I

Atentamente,

NOMBRE Y FIRMA ,

(Persona natural; representante legal de la sociedad; representante del consorcio o unión temporal o apoderado según

el caso)

Los proponentes podran diligenciar tantos formatos como sean necesarios según el número de contratos que

actualmente tenga en ejecución. En caso que a la fecha de cierre de éste expresamente en este formato,

entendiendose en este caso que su capacidad residual será igual al K máximo de contratación que figure en el RUP

como PROVEEDOR.

Página 70 d . 85 UNIDOS POR EL CAMBIO, SANTA MARTA — CIUDAD DEL BUEN VI IR

Calle 24 No. 3 .99 Edificio Banco de Bogotá Ofi. 1404 Línea Gratuita Nacional (PBX): 018000 955 532 NIT. 891.780.009-4 www.santamarla.gov.co

lvVvIter-00100tivattLMDS DUPLO 1501

Oferente Singular

Cuenta

Oferente (Valor

en pesas colombianos)

Participante W1 (Valor en pesos

colombianos)

Oferente Plural

Participante W2 (Valor

en pesos colombianos)

Participante 103 (Valor, en pesos

colombianos)

SANTA MARTA

SIGUE CAMBIANDO

Anexo 6-Resumen de cuentas del balance general y estado de resultados

— Oferente:

Resumen de cuentas de balance general y estado de resultados que sean necesarias para verificar los requisitos habilitantes de capacidad financiera y organizacional.

Patato Corrento

Actwo Total

Pasivo Corriente

POONO 10IM

ptr.

. ALCALDÍA DE j SANTA MARTA •

‘,Vr

Utetend Operacional

Gastos do intereses

Fecha 03 cone do he °SIMIOS formcieroS

SI d oferente es plum] y tiene más de ves participantes debe insertar las columnas addonates en la tabla anterior.

Adjunto al presente certificado están los estados financieros auditados más recientes, con sus notas. Declaramos bajo la gravedad de juramento, comprometiendo nuestra responsabilidad personal y la responsabilidad institucional de las personas jurídicas que representamos que la información consignada en los estados financieros y en el presente formato es cierta.

Firma Representante legal del Oferente Firma Revisor Fiscal - Firma Contador Nombre: Nombre: Documento de identidad: Documento de identidad: Tarjeta Profesional: *Indique si actúa como revisor fiscal o contador

Nota: Si se trata de proponentes plurales, el revisor fiscal o contador de cada uno de los miembros del proponente plural debe firmar e incluir sus datos en el presente formato.

Página 71 d85 :1111(119,é,Is'IPPR,10- 1KNIA cliAllrP ("IAD' 9:FL,li.9. 1.1111, 111,1


iveGOlaCtuvistuvOS Puso por

100% PorcentnIe de participación

Oferente Plural

100% (indicar% (indicar % (Indicar % participación) participación) participación)

Indice del Partici-pante nin

Indice del Participante N'l

Indice del Participante

N°3

t índice de Liquidez

indice de Endeudamiento

Indice del Oferente plural

Oferente individual

Indicador Indico del Oferente

SANTA mARTA

SIGUE CAMBIANDO Anexo 7-Capacidad Financiera

ALCALDIA DE SANTA MARTA Diurno TudslIce. Cijttur.14 ~Mea

El

Razón de Cobertura de Intereses

* SI el oferente es plural y tiene más de tres participantes debe insertar las columnas adicionales en la tabla anterior.

Firma Representante legal del Oferente Firma Revisor Fiscal - Firma Contador Nombre: Nombre: Documento de identidad: Documento de identidad: Tarjeta Profesional: *Indique si actúa como revisor fiscal o contador


Página 72 d 85 UNIDOS POR EL CAMBIO, SANTA MARTA — CIUDAD DEL BUEN VIVIR

Calle 24 No. 3 -99 Edificio Banco de Bogotá Ofi. 1404 Línea Gratuita Nacional (PBX): 018000 955 532 NIT. 891.780.009-4 www.santamada.gov.co

1

xwt 11A-000 XXIV CIUDAD ROI

Oferente Individual

Porcentaje de participación

Indicador

100%

Indico del Ofe-rente

(Indicar 96 particióeción)

Indice del Participante W1

Oferente Plural

(Indicar % participación)

Indice del Partid-pante W2

7

(Indicar % participación)

Indice del índice del atoren- Participante W3 te plural

100%


UNIDOS OR EL CAMBIO, SANTA MARTA — CIUDAD DEL BUEN VIVIR 1 Página 73 dç 85

SANTA AAARTA M ALCALDÍA DE .

Eid; j SANTA MARTA

sr ztrottirric. SIGUE CAMBIANDO

Anexo 8- Capacidad Organizacional

Rentabadad sobre activos

Rentabilidad sobre el patrimonio

Si el oferente es plural y tiene más de tres participantes debe insertar las columnas adicionales en la tabla anterior.

Firma Representante legal del Oferente

Firma Revisor Fiscal - Firma Contador Nombre:

Nombre: Documento de identidad:

Documento de identidad: Tarjeta Profesional: *Indique si actúa como revisor fiscal o contador


0/0 IVI001. 104w&' CIUDAD11Di

, SANTA MARTA

SIGUE CAMBIANDO Anexo 9- Certificación de personal mínimo requerido

' A LCA LD I A DE SANTA ARTA

4 ' :DitirtioTurItlieb,

W °Adral e HiUdtless

go

En mi calidad de representante legal de la firma . identificada con Nit

manifiesto. que las certificaciones correspondientes a los • señores visible a folio _ de mi propuesta son exclusivamente para acreditar la experiencia estipulada en el numeral 2.7 del capítulo segundo personal mínimo requerido.

Atentamente

Representante legal C.C.

Página 74 d 85 • • UNIDOS POR EL GANIBIO SANTAWARTA — CIUDAD,DEL BUEN VIVIR

Calle 24 No. 3 99 Edificio Banco de Bogotá Ofi. 1404 Linea Gratuita Nacional (PBX): 018000 955 532 NIT. 891.780.0094 vANw.santamarla.gov.co

sVis moos NAIjMiO5 CUCAD Col

SANTA MARTA

SIGUE CAMBIANDO

ALCALDia DE SANTA MARTA • osidiortirivra, Cultural e Histórico

Anexo 10- Ofrecimiento Económico A precio Global Fijo

Página 75 dç 85

04; ÁN AiMARTA.—


- SANTA '_MARTA

GUE CAMBIANDO

ALCALDIA DE SANTA MARTA Dist deo Turítik Cultural. iffiládre

61

Anexo 11- Modelo de Minuta

CONTRATO DE OBRA No.

CELEBRADO ENTRE EL DISTRITO TURISTICO, CULTURAL E HISTORICO DE SANTA MARTA Y xxxxxxxx

OBJETO CONSTRUCCIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS xxxxxxxxxmoc PARA EL DISTRITO TURISTICO, CULTURAL E HISTORICO DE SANTA MARTA.

CONTRATISTA X3OCXXXXXXXXXX

NIT. xxxxxxxxxxx REPRESENTANTE LEGAL/IDENTIFICACION

moaxxxxxxxxxxxxx

VALOR xxxxxxxxxxxxx ANTICIPO (xx%) xxxxxxxxxx PLAZO DIEZ (10) MESES

Entre los suscritos, xxxxxxxxxx, mayor de edad, domiciliado en Santa Marta, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. xxxxxx, quien en su calidad de Alcalde Distrital de Santa Marta, posesionado el 01 de enero de 2016 actúa en nombre y representación legal del DISTRITO TURISTICO, CULTURAL E HISTÓRICO DE SANTA MARTA, en adelante EL DISTRITO, por una parte, y por la otra, xxxxxxxx, identificado con cédula de ciudadanía No. xxxxxxxx , en calidad de representante legal de xxxxxxxx, identificado con el NIT xxxxxxxxxx; que declara bajo gravedad de juramento, el cual se entiende prestado con la firma del presente documento, no encontrarse incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad contempladas en la Constitución Política y la Ley, en adelante EL CONTRATISTA, hemos decidido celebrar este Contrato, él cual se regirá por las leyes aplicables en materia de Contratación Estatal, entre otras, las Leyes 80 de 1993 y 1150 del 2007 y sus decretos reglamentarios, así corno por las cláusulas que se expresan a continuación, y cuyo fundamento y justificación se encuentra consignado en los estudios previos que forman parte del . presente contrato. CLÁUSULA PRIMERA.-OBJETO DEL CONTRATO: Construcción de los escenarios deportivos xxxxxxxxxxxxxx>zx para el Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta. El presente contrato se ejecutará según lo señalado en el diseño, estudios previos y técnicos que hacen parte integral del mismo. CLÁUSULA SEGUNDA.- Para los efectos fiscales y legales, el valor del presente contrato se estima en la suma xxxxxxxxxxxxxxx, el cual incluye todos los costos

,.fAll3C35.PCIAIELCAMBIG SANTA MARTA — GAIDAB•DEL' BUEN »Ft Página 76 d85

Calle 24 No. 3 •99 Edificio Banco de Bogotá Ofi. 1404 Línea Gratuita Nacional (PBX): 018000 955 532 NIT. 891.780.0094 www.eantamarta.gov.co

IVO JUEGOS ODLIVARUNCII CWCAO SID1

S N TA jMAR1A

SIGUE CAMBIANDO

ALCALWADE, SANTA MARTA 4

"stritolbrlaticn,

urmeabuflco

directos e indirectos, al igual que todos los impuestos, tasas y contribuciones aplicables al desarrollo del presente contrato. El contrato se suscribe bajo la modalidad de valor global fijo. CLAUSULA TERCERA.- FORMA DE PAGO: EL DISTRITO cancelará el valor del contrato: (i) con un anticipo por valor del 30% del valor del contrato que se suscriba, una vez legalizado el contrato y celebrada el acta de inicio, esto es, aprobadas las garantías y expedido el respectivo registro presupuestal; y una vez se hayan incorporado los recursos del primer desembolso por parte de Coldeportes, de conformidad con el Convenio suscrito. El pago de anticipo no es un requisito para el inicio de la ejecución de las obras. (ii) Mediante actas parciales de entrega por avance de obra, recibidas a satisfacción por el interventor y supervisor del Distrito. Previa factura entregada por el contratista junto con los soportes de pago de seguridad social y parafiscales, y previa amortización del anticipo en cada acta hasta su amortización total así: 1.) El veinte por ciento (20%) del valor del contrato, previa presentación de la constancia de avance de ejecución de las obras en un veinte por ciento (20%), suscrita por el interventor del contrato, el supervisor del Distrito y una vez se hayan incorporado los recursos del segundo desembolso por parte de Coldeportes, de conformidad con el convenio suscrito. 2.) El veinte por ciento (20%) del valor del contrato, previa presentación de la constancia de avance de ejecución de las obras en un cuarenta por ciento (40%), suscrita por el interventor del contrato, el supervisor del Distrito y una vez se hayan incorporado los recursos del segundo desembolso por parte de Coldeportes, de conformidad con el convenio suscrito. 3.) El veinte por ciento (20%) del valor del contrato, previa presentación de la constancia de avance de ejecución de las obras en un sesenta por ciento (60%), suscrita por el interventor del contrato, el supervisor del Distrito y una vez se hayan incorporado los recursos del tercer desembolso por parte de Coldeportes, de conformidad con el convenio suscrito. Y 4.) El diez por ciento (10%) del valor del contrato, previa presentación del acta de recibo final del contrato, suscrita por el interventor del contrato, el supervisor del Distrito y una vez se hayan incorporado los recursos del cuarto desembolso por parte de Coldeportes, de conformidad con el convenio suscrito. PARÁGRAFO PRIMERO. La entrega de recursos a cargo del Distrito de Santa Marta, se sujetará a los giros que Coldeportes realizará a este ente territorial en virtud de los contratos interadministrativos No. xxxxxx de 2016, suscrito entre Coldeportes y el Distrito de Santa Marta. Para los efectos del desembolso del anticipo se dará aplicación a lo dispuesto en el artículo 91 del Decreto 1474 de 2011, para lo cual debe aperturar un encargo fiduciario en el que se administrarán los recursos del anticipo. Los rendimientos financieros generados por estos recursos deberán ser reembolsados al Distrito. Cada solicitud de pago por parte del contratista, debe incluir: memorias de cálculo, registro fotográfico, bitácora, resultados de laboratorio realizados y planos. PARÁGRAFO SEGUNDO: El valor básico de la respectiva acta de obra será por la etapa de construcción a la que corresponda. Las actas de obra tendrán carácter provisional en lo que se refiere a la calidad y a las cantidades de obra, así como a las obras parciales. El supervisor designado por EL DISTRITO podrá en actas posteriores hacer correcciones o modificaciones a cualquiera de las actas anteriores aprobadas y deberán indicar el valor correspondiente a la parte o partes de los trabajos que no se hayan ejecutado a su entera satisfacción, a efecto de que EL DISTRITO se abstenga de pagarlos al CONTRATISTA hasta que el supervisor designado por EL

Página 77 d 85 NTA — CIUDAD DEL BUEN


'SANTA MARTA

SIGUE CAMBIANDO

ALCALDIA DE SANTA MARTA OldriteTurlstko. CuhualellIttórIca

6z

DISTRITO los apruebe. Ninguna constancia que no sea el certificado o acta de recibo definitivo de la totalidad o parte de las obras, podrá considerarse como constitutivo de aprobación de algún trabajo u obra. En ningún caso el valor del acta final debe ser inferior al 10% del valor del contrato, dicho valor será pagado con el acta de liquidación del contrato. PARAGRAFO TERCERO: MANEJO DEL ANTICIPO.- EL CONTRATISTA constituirá una fiducia o un patrimonio autónomo irrevocable, para el manejo de los recursos que reciba a título de anticipo, el cual será vigilado por el Interventor del contrato. Por consiguiente, ningún pago o gravamen que afecte el anticipo podrá ser efectuado sin la autorización expresa y escrita del interventor, quien velará así porque todo desembolso del anticipo corresponda a gastos del contrato y que esté de acuerdo con el programa de inversiones aprobado por el Interventor del contrato, de conformidad con la reglamentación al respecto. El costo de la comisión fiduciaria será cubierto directamente por EL CONTRATISTA. EL CONTRATISTA presentará al área de Tesorería una Certificación con la información necesaria del patrimonio autónomo para el giro del anticipo. PARAGRAFO CUARTO: RENDIMIENTOS FINANCIEROS.- Los rendimientos financieros que genere el anticipo entregado por EL DISTRITO al CONTRATISTA, serán reintegrados a la TESORERIA del DISTRITO, en la forma prevista por la normatividad vigente sobre la materia y serán consignados en la cuenta que para el efecto indique la Secretaria de Hacienda Distrital. PARAGRAFO QUINTO: AMORTIZACIÓN.- El anticipo será amortizado mediante deducciones de los pagos mensuales, situación que deberá ser controlada por la Interventoría del contrato. CLÁUSULA CUARTA.- PLAZO DEL CONTRATO: El plazo para la ejecución del Contrato será de Diez (10) meses, el cual iniciará a partir de la suscripción del acta de iniciación de obra, previo el cumplimiento de los requisitos de ejecución contemplados en este Contrato. PARÁGRAFO PRIMERO: El acta de iniciación de ejecución de obra será suscrita por EL CONTRATISTA y el supervisor designado por el DISTRITO y en ésta se dejará constancia, entre otros, de la aprobación por parte del supervisor designado por el DISTRITO de la programación de obra detallada, el programa de inversión del anticipo, el flujo de inversión y demás documentos adicionales de carácter técnico necesarios para la ejecución y control de la obra que presente EL CONTRATISTA. PARÁGRAFO SEGUNDO: No se concederán prórrogas salvo por causa no imputable al CONTRATISTA debidamente comprobada, o cuando EL DISTRITO lo considere necesario. Las circunstancias que impidan la ejecución oportuna del objeto del contrato, deberán ser comunicadas por escrito y en forma inmediata al supervisor designado por EL DISTRITO, con el fin de analizarlas y adoptar la decisión que corresponda sobre el particular. A falta de prórroga y ante el incumplimiento del objeto del contrato, EL DISTRITO procederá a hacer efectivas las sanciones establecidas en el contrato. PARÁGRAFO TERCERO: El plazo de ejecución no podrá suspenderse, a menos que se presenten circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito; sólo de manera excepcional podrán considerarse otros eventos de suspensión en el plazo. En cualquiera de tales eventos deberá elaborarse un acta donde consten tales hechos, el tiempo acumulado transcurrido de ejecución, el tiempo faltante para la finalización del plazo de ejecución y la fecha probable de reinicio, suscrita por EL CONTRATISTA y el supervisor designado por el DISTRITO. El tiempo de suspensión no se computará para los efectos del plazo pactado. Cuando se reanude el contrato, se elaborará un acta por

Página 78 d\:5

hin 001110,11VAIIANOS CRKIAD ROI

UNIDOS POR EL CAMBIO. SANTA MARTA — CIUDAD DEL BUEN VIVIR _

Calle 24 No. 3 • 99 Edificio Banco de Bogotá Oil. 1404 Linea Gratuita Nacional (PBX): 018000 955 532 NIT. 891.780.009-4 www.santamarta.gov.co

141NTA mARTA

SIGUE CAMBIANDO

ALCALDÍA , SANTA MARTA

sirle coüísit::::Hrizirrito

quienes firmaron la suspensión. EL CONTRATISTA se obliga a informar tales eventos a la Compañía Aseguradora para efectos de la suspensión y reinicio de las vigencias de la garantía que ampare el cumplimiento de las obligaciones a su cargo. CLÁUSULA QUINTA.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: Además de las obligaciones específicas derivadas de la oferta y/o aquellas contenidas en los estudios previos de la contratación, así como las derivadas de la naturaleza del contrato, EL CONTRATISTA se obliga para con EL DISTRITO a lo siguiente: 5.1. Desarrollar y cumplir el objeto del Contrato, en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en el presente Contrato, incluyendo sus Pliegos de Condiciones y demás documentos contractuales. 5.2. Entregar el Cronograma estimado de obra del presente Contrato. 5.3. Colaborar con el DISTRITO en cualquier requerimiento que ella haga. 5.4: Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con lo pactado en el pliego de condiciones y la oferta presentada al DISTRITO. 5.5. Dar a conocer al DISTRITO cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. 5.6. Comunicarle al DISTRITO cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del contrato. 5.7. Elaborar, suscribir y presentar al DISTRITO las respectivas Actas parciales de Obra. Estas Actas parciales de Obra deben estar aprobadas por el Interventor y Supervisor del Contrato. 5.8. Cumplir las obligaciones en materia ambiental, predial y de responsabilidad social que le competen conforme a normas aplicables y las especificaciones técnicas de la obra. 5.9. Es responsable civil y penalmente por sus acciones u omisiones en la actuación contractual de conformidad con el art. 52 de la Ley 80 de 1993 y demás normas concordantes. 5.10. Conocer y dar cumplimiento a los convenios Interadministrativos No. xmoocx de 2016 celebrados entre el Departamento Administrativo del deporte, la recreación, la actividad fisica y el aprovechamiento del tiempo libre — Coldeportes y el Distrito Turistico, Cultural e Histórico de Santa Marta. 5.11. Cumplir con las especificaciones tecnicas descritas en los convenios Interadministrativos No. xxxxxxxxxxx de 2016 celebrados entre el Departamento Administrativo del deporte, la recreación, la actividad fisica y el aprovechamiento del tiempo libre — Coldeportes y el Distrito Turistico, Cultural e Histórico de Santa Marta. PARAGRAFO PRIMERO.- Declaraciones del contratista: El Contratista hace las siguientes declaraciones: 1. Conoce y acepta los Documentos del Proceso contractual, así como los documentos emanados de la consultoría, quiere esto decir, diseños y planos y todos aquellos avalados para la ejecución de la obra por parte de Coldeportes, así como los convenios interadministrativos No. y xxxxxxx celebrados entre convenios Interadministrativos No. xxxxx de 2016 celebrados entre el Departamento Administrativo del deporte, la recreación, la actividad fisica y el aprovechamiento del tiempo libre — Coldeportes y el Distrito Turistico, Cultural e Histórico de Santa Marta. 2. Tuvo la oportunidad de solicitar aclaraciones y modificaciones a los Documentos del Proceso y recibió del DISTRITO respuesta oportuna a cada una de las solicitudes. 3. Se encuentra debidamente facultado para suscribir el presente Contrato. 4. El Contratista al momento de la celebración del presente Contrato no se encuentra en ninguna causal de inhabilidad, incompatibilidad. 5. El Contratista está a paz y salvo con sus obligaciones laborales frente al sistema de seguridad social integral. 6. El valor del Contrato incluye todos los gastos,

Página 79 d85

Calle 24 No. 3 -99 Edificio Banco de Bogotá Ofi. 1404 Línea Gratuita Nacional (PBX): 018000 955 532

k)5 NIT. 891.780.0094 www.eantamarla.gov.co

‘3

SANTA /v1 A RTA

SIGUE CAMBIANDO

costos, derechos, impuestos, tasas y demás contribuciones relacionados

Sll

tidti Olt


cultriutrItti'co

con el cumplimiento del objeto del presente contrato. 7. El Contratista durante la ejecución del presente Contrato realizará todas las actividades necesarias para la ejecución final de la obra, cumpliendo con el Cronograma que para el efecto se establezca. 8. El Contratista manifiesta que los recursos que componen su patrimonio no provienen de lavado de activos, financiación del terrorismo, narcotráfico, captación ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilícita; de igual manera manifiesta que los recursos recibidos en desarrollo de éste contrato, no serán destinados a ninguna de las actividades antes descritas. 9 El Contratista se compromete a no contratar menores de edad para el ejercicio del objeto contractual, así como a no permitir que se subcontrate a menores de edad para tales efectos, dando aplicación a la Resolución 1677 de 2008 del Ministerio de la Protección Social y los Pactos, Convenios y Convenciones Internacionales ratificados por Colombia, sobre los derechos de los niños. PARAGRAFO SEGUNDO. El contratista actuará sin subordinación, por consiguiente asumirá todos los riesgos que se originen en la ejecución del contrato, por lo cual EL CONTRATANTE no adquiere obligación alguna de carácter laboral con el CONTRATISTA ni con los trabajadores que éste vincule. PARAGRAFO TERCERO. El contratista organizará los trabajos de tal forma que los procedimientos aplicados sean compatibles no solo con los requerimientos técnicos necesarios, sino con todas las normas ambientales, cualquier contravención será responsabilidad del contratista, por esta causa podrán ordenar la modificación, suspensión o terminación de los trabajos. CLÁUSULA SEXTA.- OBLIGACIONES DEL DISTRITO: A su vez, EL DISTRITO se obliga para con EL CONTRATISTA a lo siguiente: a) Obrar de buena fe en el desarrollo del Contrato. b) Cancelar el valor del Contrato en la forma y términos establecidos c) Permitir el desarrollo y ejecución del Contrato por parte del CONTRATISTA. d) Asumir los riesgos que le correspondan, de conformidad con lo establecido en el cuadro de asignación de riesgos contenido en los estudios previos que forman parte integral del presente Contrato. e) Cumplir con las demás obligaciones que se deriven de la esencia o naturaleza del presente Contrato. CLÁUSULA SÉPTIMA.-GARANTÍAS: De conformidad con lo establecido en el Decreto No 1082 del 2015 EL CONTRATISTA se obliga a constituir, a favor del Distrito de Santa Marta y del Departamento Administrativo del deporte, la recreación, la actividad fisica y el aprovechamiento del tiempo libre - Coldeportes, una garantía única de cumplimiento, la cual podrá consistir en (i) una póliza de seguros, (ii) la constitución de una fiducia mercantil en garantía, (iii) una garantía bancaria a primer requerimiento, (iv) el endoso en garantía de títulos valores, o (y) el depósito de dinero en garantía, las garantías deberán ser expedidas por una compañía aseguradora autorizada para funcionar en Colombia por parte de la Superintendencia Financiera, con los amparos y condiciones que se consignan a continuación: a. CUMPLIMIENTO: Por el diez por ciento (10%) del valor del contrato con una vigencia igual al término de duración del contrato y cuatro (4) meses más. b. ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA. El valor de esta garantía será equivalente al 20% del valor total del contrato, extensible por cinco años contados a partir de la fecha de recibo definitivo de las obras. c. PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES: Igual al cinco por ciento (5%) del valor total del contrato, con una vigencia igual al término de duración del contrato y tres

Página 80 d 85 IDOS POR EL CANIBILSA A MARTA — CIUDALI DEL N VIVIR IV:;›


JUW0-5 SOLIVAll CIWAD ri+t

SANTA MARTA

SIGUE CAMBIANDO

_ ,1141 ALCALDÍA DI

SANTA MARTA •-1 syt- ocubtzjiTotor izo

POR E ct, 11 ANTA MA TA-••• CIUD ip 11MR.

años más. d. RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL: Esta garantía deberá ser otorgado por un monto igual al cinco por ciento (5%) del valor del contrato y con una vigencia igual al término de ejecución del contrato. e. BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO: Esta garantía deberá ser otorgada por una cuantía equivalente AL CIEN POR CIENTO (100%) del valor recibido a título de anticipo y una vigencia igual al plazo del contrato y hasta su liquidación. EL CONTRATISTA será responsable de mantener vigentes los amparos establecidos y de reponer su valor en caso de siniestros. Igualmente, deberá contar con la aprobación de esta garantía por parte del DISTRITO, antes de la iniciación del Contrato. f. CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES: Esta garantía deberá ser otorgada por un 10% del valor total de los equipos de dotación, con vigencia del termino de ejecución del contrato y 2 años más. PARÁGRAFO PRIMERO: Sin perjuicio de las garantías exigidas en esta cláusula, es obligación del CONTRATISTA, mantener indemne al DISTRITO, frente a cualquier reclamación proveniente de terceros que tenga como causa sus propias actuaciones. CLÁUSULA OCTAVA.-SUJECIÓN A LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES: El Contrato se encuentra amparado en la(s) Disponibilidad(es) Presupuestal(es) 1234 y 1235 del 30 de agosto de 2016. CLÁUSULA NOVENA. INTERVENTORIA: La interventoría será externa. El interventor deberá cumplir con las obligaciones previstas en el contrato y la Ley. No obstante, las actividades realizadas por el contratista sólo serán objeto de pago una vez sean avaladas por el interventor. CLÁUSULA DÉCIMA.- Sanciones: a) MULTAS.- En caso de retardo o incumplimiento parcial de alguna de las obligaciones derivadas del presente contrato por causas imputables al CONTRATISTA; EL DISTRITO podrá imponerle multas sucesivas, cuyo valor se liquidará con base en un uno por ciento (1%) del valor total del contrato, por cada día de retardo hasta por 15 días; o en un uno por ciento (1%) del valor estimado del Contrato, por cada situación o hecho constitutivo de incumplimiento parcial; según sea el caso. Las multas y/o sanciones se impondrán de conformidad con lo dispuesto en la ley 1150 de 2007, artículo 17 y el procedimiento para su imposición se aplicara teniendo en cuenta la Ley 1474 de 2011, artículo 86. b) PENAL PECUNIARIA.- En caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento total de las obligaciones derivadas del presente contrato, EL CONTRATISTA pagará al DISTRITO a título de pena pecuniaria, una suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato. La imposición de esta pena pecuniaria se considerará como pago parcial de los perjuicios que cause al DISTRITO. No obstante, EL DISTRITO se reserva el derecho de cobrar perjuicios adicionales por encima del monto de lo aquí pactado, siempre que los mismos se acrediten. Las multas y/o sanciones se impondrán de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011. Parágrafo. Aplicación del valor de las sanciones: El valor de las multas y de la cláusula penal pecuniaria se tomará del saldo a favor del CONTRATISTA. Si esto último no fuere posible, se cobrará por vía ejecutiva; convenios Interadministrativos No. xxxxxxx de 2016 celebrados entre el Departamento Administrativo del deporte, la recreación, la actividad fisica y el aprovechamiento del tiempo libre — Coldeportes y el Distrito Turistico, Cultural e Histórico de Santa Marta o de lagarantía única de cumplimiento, por lo que el CONTRATISTA con la suscripción del presente contrato autoriza de manera irrevocable al DISTRITO, a deducir de las sumas

Página 81 dç 85

Calle 24 No. 3 - 99 Edificio Banco de Bogotá Ofi. 1404 Linea Gratuita Nacional (PBX): 018000 955 532 NIT. 891.780.009-4 www.santamarta.gov.co

UEGOS soto/mamo CR) DOLO %ME

*SANTA MARTA

SIGUE CAMBIANDO

ALCALDÍA DE SANTA MARTA Oh', he Tuditko, Culis/al e 1411:6ri Ce

que le llegaren a adeudar por cualquier concepto el valor de las multas y sanciones pecuniarias que llegaren a imponerse. Parágrafo segundo. Caducidad administrativa: En virtud de esta cláusula, si se presentase alguno de los hechos constitutivos de incumplimiento de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA previstas en el presente contrato, que afecte de manera grave y directa la ejecución del mismo y evidencie que puede conducir a su paralización, EL DISTRITO aplicará el procedimiento dispuesto en el artículo 86 de la ley 1474 de 2011 y demás normas concordantes. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA.- CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN: EL CONTRATISTA no podrá ceder ni subcontratar el presente contrato, salvo con expresa autorización del DISTRITO. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA.- TERMINACIÓN, MODIFICACIÓN, INTERPRETACIÓN UNILATERALES Y CADUCIDAD: EL DISTRITO podrá hacer uso de las cláusulas exorbitantes de terminación, modificación e interpretación unilaterales, y de caducidad, en los términos y condiciones establecidos en la ley 80 de 1993 y demás normas concordantes. CLÁUSULA DECIMA TERCERA.- PERFECCIONAMIENTO, LEGALIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE EJECUCIÓN: El presente Contrato se perfecciona con la firma de las partes. Igualmente requiere la expedición del Registro Presupuestal y la aprobación de la garantía por parte del Distrito, cuando a ello haya lugar y suscripción del acta de inicio. El Contratista asumirá el pago de todos los impuestos a que haya lugar. De acuerdo a la Ley 1106 de 2006, artículo 6 y su decreto reglamentario 3461 de 2007, EL CONTRATISTA pagará al DISTRITO el 5% del valor del anticipo, si lo hubiere, y de cada cuenta que se cancele al CONTRATISTA y de cada una de las adiciones, si se presentan, hasta completar el 100% del 5% del valor total del contrato. Este descuento corresponde a la contribución establecida en las mencionadas normas. CLÁUSULA DECIMA CUARTA.- PAGO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES: De conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 del 2002 y 828 de 2003, el contratista se obliga a presentar al DISTRITO los documentos, planillas y pagos que demuestren el cumplimiento del giro de sus aportes a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y parafiscales, cuando a ello haya lugar. Conforme al artículo 23 de la ley 1150 de 2007, para cada pago EL CONTRATISTA deberá acreditar estar al día en el pago de estos aportes. CLÁUSULA DECIMA QUINTA. LIQUIDACIÓN: Este Contrato deberá liquidarse de mutuo acuerdo entre las partes, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a su terminación. Si no se logra acuerdo entre las partes para tal efecto, EL DISTRITO podrá liquidarlo unilateralmente, en los términos establecidos en la ley 1150 de 2007. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Constituyen parte integral del presente Contrato, los siguientes documentos:

Oferta presentada por EL CONTRATISTA en las partes aceptadas por EL DISTRITO. Certificado de Disponibilidad Presupuestal. c) Registro Presupuestal. d) Constancia del

pago de los impuestos y contribuciones que correspondan. e) Estudios previos. f) Cuadro de asignación de riesgos. g) Las actas y demás documentos que suscriban las partes. h) Cuadro de Cantidades y Precios Unitarios. i) Pliegos de condiciones. j) Convenios Interadministrativos No. xxxxxx de 2016 celebrados entre el Departamento Administrativo del deporte, la recreación, la actividad fisica y el aprovechamiento del tiempo libre - Coldeportes y el Distrito Turistico, Cultural e Histórico de Santa Marta. k) Convenio Interadministrativo Marco No. 209 de 2016 celebrado entre el Departamento Administrativo

Página 82 d85

1\))


Calle 24 No. 3 - 99 Edificio Banco de Bogotá Ofi. 1404 Línea Gratuita Nacional (PBX): 018000 955 532 NIT. 891.780.009-4 www.santamarta.govco

coi ~o, [Wall) stOt

SANTA mARTA

SIGUE CAMBIANDO

del deporte, la recreación, la actividad fisica y el aprovechamiento del tiempo libre - Coldeportes y el Distrito Turistico, Cultural e Histórico de Santa Marta. CLAUSULA DECIMA SEPTIMA: Para todos los efectos legales el domicilio del presente contrato se fija la ciudad de Santa Marta.

Una vez leído y aprobado en todos sus términos y condiciones por las partes, se suscribe en la ciudad de Santa Marta a los

ALCALDIA DE, - SANTA MARTA DistritoTe/MICA Cultural e Histérico

CONTRATANTE CONTRATISTA

Página 83 dç 85 .. POR EL CAMBIO, SANTA _!t,

Calle 24 No. 3-99 Edificio Banco de Bogotá 00. 1404 Línea Gratuita Nacional (PBX): 018000 955 532 NIT. 891.780.009-4 www.santamarla.gov.co

.11/EG05110/IVARIANOI CIUDAD 111/1

'SANTA MARTA

ALCALDÍA RE SANTA MARTA Distrito Turatico. °Muta, Histárke

65

SIGUE CAMBIANDO Apéndice 1 - Formato informe de presentación de Ofertas.

Proceso de Contratación

. Proponente

Representante del Proponente

Fecha Hora Folios Valor oferta económica

Página 84 d 85

UNIDOS POR. EL CAMBIO, SCIITA MARTA. CIUDAD DEL !BUEN VIVIR

Calle 24 No. 3 -99 Edificio Banco de Bogotá Oil 1404 Linea Gratuita Nacional (PBX): 018000 955 532 NIT. 891.780.009-4 www.santamarla.gov.eo

^In JUEGOS tOtivArIANCI5

4-4

SANTA MARTA

ALcatOla DE SANTA MARTA tiladte/bitnlin Chillan-1 • II hieden

SIGUE CAMBIANDO GERENCIA DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

RESOLUCIÓN No. 008 (15 NOV 2016)

POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA LA APERTURA DEL PROCESO LICITATORIO No. LP-014-2016

El Gerente de Proyectos de Infraestructura del Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta, en ejercicio de las facultades conferidas mediante decreto 072 del 1° de abril de 2016, expedido por el Señor Alcalde Distrital de Santa Marta, y las atribuidas por la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y el Decreto Reglamentario No. 1082 de 2015,y

CONSIDERANDO

Que Santa Marta D.T.C.H., fue escogida por decisión unánime por la ODEBO en la Asamblea General Ordinaria, llevada a cabo el 15 de noviembre de 2013 en la ciudad de Trujillo, Perú., como sede para la realización de Los XVIII Juegos Bolivarianos de 2017, Esta edición de los Juegos Bolivarianos contará con la participación de atletas de 7 países que competirán en 36 disciplinas deportivas.

Que Santa Marta D.T.C.H., con miras a la realización de los juegos Bolivarianos 2017, debe efectuar acciones de adecuación, remodelación y/o reconstrucción de los escenarios que servirán de espacio para el desarrollo de las justas y debe construir otros nuevos escenarios de acuerdo con las especificaciones que exijan las disciplinas a practicarse.

Que Santa Marta D.T.C.H., para garantizar a la Organización Deportiva Bolivariana unos juegos a la altura de los exigentes estándares de las organizaciones deportivas internacionales, debe contar con complejo acuático que permita llevar a cabo las competencias requeridas, teniendo en cuenta que los escenarios existentes se encuentran en precarias condiciones.

Que en consideración a que uno de los escenarios requeridos es el complejo acuatico, el Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta, requiere. contratar la "Construcción del escenario deportivo Complejo Acuatico para el Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta — Magdalena"

Que para la celebración de los contratos de los escenarios deportivos se celebró el convenio interadmInistrativo marco 209 de 2016 entre el Distrito Turistico, Cultural e Histórico y el Departamento Administrativo del Deporte, la Recreación, la actividad física y el aprovechamiento del tiempo libre — COLDEPORTES-, con el objeto de aunar esfuerzos técnicos y administrativos para definir la ruta de acción y articulación interinstitucional encaminada al desarrollo de los XVIII juegos bolivarianos en materia de infraestructura y organización.

Que en consideración de lo previsto en el artículo 2° numeral 1 de la Ley 1150 de 2007 y en virtud de los principios que rigen la contratación estatal y la función administrativa, la selección del contratista se efectuará a través de Licitación Pública.

Que en cumplimiento de los principios de publicidad y transparencia, la entidad atenderá a los interesados en la Dirección: Calle 24 No. 3-99,

Página 1 de 4

Calle 24 No. 3-ea Edilicio Banco de Bogotá 011. 1404 linea Gratuita Nacional (PBX): 018000 955 532 N17. 891.780.009-4 revercatintamartiegov.co

S'A

SANTA MARTA

SIGUE CAMBIANDO GERENCIA DE PROYECTOS DE INFRA ESTRUCTURA - •

ALCALDÍA DE SANTA MARTA DtuntoTurkrltn, Cultural e Instant°

Edificio Banco de Bogotá, oficina 1404, Gerencia de Proyectos de Infraestructura en Santa Marta, Magdalena, correo electrónico [email protected]. Los proponentes deberán presentar los documentos del proceso en la dirección Calle 24 No. 3-99, Edificio Banco de Bogotá, oficina 1404, Gerencia de Proyectos de Infraestructura en Santa Marta, Magdalena y en el correo electrónico gere nciad eproyectos @santamarta-m ag dale n a.g ov.co.

Que en estricto cumplimiento de lo preceptuado en el Decreto 1082 de 2015, el día 27 de octubre de 2016, se publicó en el Sistema Electrónico de Contratación Pública — SECOP- (www.contratos.gov.co) el Proceso de licitación pública No. LP-014-2016, que contiene los siguientes documentos: a). Aviso público y de convocatoria; b). Documento de estudios previos; c). Proyecto de Pliego de Condiciones.

Que el presupuesto oficial del contrato asciende a la suma de TRECE MIL DOSCIENTOS VEINTE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO PESOS M/CTE ($13.220.771.218).

10.Que se presentaron observaciones al proyecto de Pliegos de condiciones.

11. Que es competencia del Gerente de Proyectos de Infraestructura, de acuerdo con el Decreto 072 de 2016, ordenar la Apertura del presente proceso de Licitación Pública.

Que en mérito de lo expuesto;

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO. Ordenar la apertura del proceso Licitatorio No. LP-014-2016 cuyo objeto es la "Construcción del escenario deportivo Complejo Acuático para el Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta — Magdalena", de conformidad con lo estipulado en el Pliego de Condiciones y los documentos y estudios previos correspondientes, el cual se desarrollará de conformidad con el siguiente cronograma:

ACTIVIDAD FECHA — 2016 LUGAR Publicación Aviso de Convocatoria


Publicación estudios y documentos previos


Publicación proyecto de Pliego de Condiciones


Plazo para presentar observaciones al proyecto de Pliego de Condiciones

Del 25 de Agosto al 11 de noviembre

Gerencia de proyectos de Infraestructura y en el correo el electrónico: gerenciadcoroyectos(áisantamarta- inaadalena.00v.co.

Respuesta a observaciones y sugerencias al proyecto de Pliego de Condiciones

15 de noviembre www.contratos.gov,co

Expedición acto administrativo de apertura del proceso de selección

15 de noviembre www.contratos.Rov.co Gerencia de proyectos de Infraestructura

Página 2 de 4

Calle 24 No. 3.99 Edificio Banco de Bogotá Oil. 1404 Linea Gratuita Nacional (PBX): 018000 955 532 NIT. 891.780.0094 www.santamarta.gov.co

6 7

S A kTA MARTA

SIGUE (AMAIANDO GERENCIA DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

Publicación pliego de condiciones definitivo

15 de noviembre www.contratos.gov.co

Visita de obra. NO OBLIGATORIA

16 de noviembre. 9:00 am

Lugar de encuentro: Gerencia de Proyectos de Infraestructura.

Audiencia de asignación de riesgos y aclaración del pliego

16 de noviembre. 3:00 pm


Expedición de Adendas Hasta el 22 de noviembre

www.contratos.gov.co

Presentación de Ofertas Hasta el 25 de noviembre. Hora 10:30 A.M.


Plazo para subsanar Hasta 1 de diciembre. Hora 10:00 am

Evaluación de Ofertas Hasta 2 de diciembre www.contratos.nov.co Gerencia de Proyectos de Infraestructura.

Publicación del informe de evaluación de las Ofertas

2 de diciembre www.contratos.gov.co

Presentación de observaciones al informe de evaluación de las Ofertas

Del 5 al 12 de diciembre

Gerencia de Proyectos de Infraestructura y al correo electrónico: gerenciadeprovectosesantainarta- mandalena.nov.co.

Publicación respuestas a las observaciones al informe de evaluación

13 de diciembre www.contratos.gov.co - Gerencia de Proyectos de Infraestructura.

Audiencia de adjudicación 14 de diciembre. Hora: 9:30 am

Alcaldía Distrital- Gerencia de Proyectos de Infraestructura.

Expedición acto administrativo de adjudicación o declaratoria de desierto

14 de diciembre www.contratos.gov.co

Firma de los Contratos Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes


Entrega de garantías Dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la firma del contrato


Aprobación de garantías Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la entrega de las garantías.


ALCALDIA DE SANTA MARTA mutimTuiffiW Cteacti a Watt Ice

Las techas y plazos antes Indicados podrán modificarse de acuerdo con la ley y con las condiciones previstas en el Pliego de Condiciones.

ARTICULO SEGUNDO. El proceso de Licitación No. LP-014-2016, a que se refiere el artículo anterior se regirá por las normas y principios contenidos en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública (Ley 80 de 1993 y Ley 1150 de 2007) y sus decretos reglamentarios, especialmente el Decreto 1082 de 2015.

ARTICULO TERCERO. La información relativa al proceso de selección será publicada para consulta del público en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP) a través del Portal Único de Contratación (www.cotomblacompraocw.coy dicha

Página 3 de 4

':(31 tila1,11416'19$ I Mi t0

Calla 24 No. 3.99 Edificio Banco de Bogotá Ofi. 1404 Linea Gratuita Nacional (PBX): 018000 955 532 NIT. 891.780.0094 www.aantamarta.gov.co

SANTA MARTA •


ALCALDÍA DE SANTA MARTA DimhotudnIen, cuitura e Ilktódos

información, además de todos los estudios técnicos se podrá solicitar en las Instalaciones de la Oficina de Gerencia de Proyectos de Infraestructura (calle 24 No. 3-99 oficina 1404) Edificio Banco de Bogotá, en la ciudad de Santa Marta; en cumplimiento de las disposiciones legales contenidas en el Decreto 1082 de 2015.

ARTICULO CUARTO. Se convoca por este Acto a las veedurías ciudadanas establecidas de conformidad con la Ley, para que puedan desarrollar su actividad durante la etapa precontractual, contractual y post-contractual en el presente proceso de selección.

ARTICULO QUINTO. El valor estimado del contrato asciende a la suma de TRECE MIL DOSCIENTOS VEINTE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO PESOS M/CTE ($13.220.771.218). Estos recursos cuentan con disponibilidad presupuestal, CDP Número 1608 del 11 de noviembre de 2016.

ARTICULO SEXTO. El Gerente de Proyectos de Infraestructura designará a tres (3) personas, un (1) técnico, un (1) financiero y un (1) jurídico) servidores públicos y/o asesores contratados para el efecto, para que realicen la evaluación del presente proceso contractual; quienes en consecuencia serán responsables de recomendar al GERENTE DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE SANTA MARTA, el sentido de la decisión a adoptar de conformidad con la evaluación efectuada.

ARTICULO SÉPTIMO: Publicar el presente Acto de Apertura en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública -SECOP- a través del Portal Único de Contratación, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.1.7.1. del Decreto 1082 de 2015.

ARTÍCULO OCTAVO. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su publicación.

Dada en Santa Marta, a los 15 días del mes de Noviembre de 2016.

COMUNÍQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE

ORIGINAL FIRMADO SANDER RODRIGUEZ PEÑA

Gerente de Proyectos de Infraestructura

Revisó. Ales Altarniranda Abogado

Página 4 de 4

Calle 24 No. 3-99 Edificio Banco de Bogotá OVE 1404 Línea Gratuita Nacional (PBX): 018000 955 532 N. 891.780.0094 www.sentamarta.gov.co

PROPONENTE No. 2 CONSORCIO ACUATICO SANTA MARTA

2016

VALOR DE LA PROPUESTA $13.220.748.368

SANTA MARTA

-SIGUE CAMBIANDO


INFORME DE EVALUACION

LICITACION PUBLICA 1P-014201S

ALCALDÍA DE LAS S'ANTA MARTA

Wir CLInnal• H1.16.k.

o

OBJETO: "Construcción dél escenario _deportivoCcipiplajo MuatiC0 Turístico, Cultural Histórico:dé:Santa:Maria - Magdalena"

pata el Distrito

FECHA DE APERTURA: 15'DE NO4EMBREJDE2016

FECHA DE CIERRE: 25 DE NOVIEMBRE DE 2016, A LAS itle86 A.M.

EVALUACION: 25 DE NOV- 05 DE DIC PUBLICACION DEL EVALUACION

INFORME DE 05 DE DICIEMBRE DE 2016

Las propuestas que cumplan con todas las condiciones de habilitación exigidas en el pliego de condiciones y que no se hallen incursas en ninguna de las causales de rechazo y elirriinación de propuestas descritas en los pliegos de condiciones, serán consideradas como propuestas hábiles y pasarán al eltuctio.y evaluación de los factores de calificación de las ofertas.

CRITERIO PUNTAJE FACTOR TEC.NICO Y DE CALIDAD 350 FACTOR ECONOMICO 500 INCENTIVO A LA INDUSTRIA NACIONAL 1:50 TOTAL PUNTAJE 1.000 PUNTOS

Las formulas s. aplicar para la ponderadión de. los puntájes serán las pliagos de condióiones.

PROPONENTES Llegada la 'hora- .y fecha esfipuladapera fa preterttaCiÓn de propueltas siguientes- proponentes con sus reapédtivHas prOptieStas:.

estipuladas en los

se presentaron los

PROPONENTE No. 1 VALOR DE LA PROPUESTA UNION TEMPORAL COMPLEJO

ACUATICO SANTA MARTA $13.218.071.777

PROPONENTE No. 3 VALOR in LA PROPUESTA CONSORCIO PARQUE ACUATICO $13:181.110.000

Y1111301161,019M010:.011.4:51ARTAZ9111-2.A9.0.!fü@WPIIIIR.14•4"..

Calle 24.N.a, 3 -19:Edificloltanco do Bogotá 011.1404 Línea dratultá laclanal (hF3X): 018000 955532 NIr.891.780:0094 .;virww.aantainaria.gowto

SANTA MARTA

SIGUE CAMBIANDO GERENCIA DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ALcaLol4 DE

SANTA MARTA ofittitaluratica. cuiturai • Ilitlárlte

VERIFICAC1ON DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS HABILITANTÉS JURIDICOS, TECNICOS Y FINANCIEROS.

Verificación de los documentos jurídicos, técnicos y financieros.

En esta primera etapa se procedió a verificar que todas las propuestas presentadas anexaran toda la documentación exigida en el numeral 5 del pliego de condiciones, encontrándose lo siguiente:

VERIFICACION JURIDICA

DOCUMENTOS

UNION TEMPORAL COMPLEJO

SANTA MARTA ACUATICO

CUMPLE SI NO FOLIO

CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA -Anexo No. 1 X 230-232

Firmada en original por el representante legal de UNION TEMPORAL X 232 COMPLEJO ACUATICO SANTA MARTA, RICARDO LEZCANO

PEÑAFIEL, abonado por ING CIVIL LIBIER ALEXANDER RAMIREZ. T.P. 25202200654 CND DOCUMENTO DE ACUERDO CONSORCIAL / UT X 222-224 El objeto social deberá incluir las actividades principales del objeto del presente proceso de selección.

x 222

La duración del Consorcio o de la Unión Ternporal, que deberá ser, mínimo, por la vigencia del contrato y un (1) año más, X 223

Designación de la persona que tendrá la representación legal del Consorcio o de la Unión Temporal, indicando expresamente sus X 223 facultades. Contiene las firmas del representante legal o•de sus miembros. X 223, 224 Representante tiene la calidad de ingeniero civil con matricula profesional vigente, deberá estar abonada por profesional con características descritas

x 232

Fotocopia de la tarjeta profesional de la persona que abona la propuesta y certificado de vigencia X 234, 235

Fotocopia del documento de identidad de los representante legal o apoderado

X 226-228

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL X

007-012 013-021 022-026

LiCAME410oSAN

11.1GAPIP

Callo 24 No. - 99 Edificio eanco da Bogotá Off. 1404 Linea Gratuita Nacional (PBX): 018000 955 532 NIT. 891.78E0094 wvmsantamarta.gov.co

›AN:la A A RTA GERENCIA DE PROYECTO5D.E INFRAESTRUCTURA . - .

, A ALCALC sAhn-ty

JE CAMBIANDO

Fecha de expedlOión dentró de los anteriores a la fecha d'ademe.

sesenta (ack) días calendarios x 007-012 013-021 022-026

En el cáso -de los consorcios- o uniones lempdrales; cada .s0Ciedad deberá comprobar ,su ixittentia:y sePIT-Iérltación mediante t-certlflOad0- expedido por la cámara de Comal-Cia., Si Ir cortiordl .a -4-- unión ternporal ló ,conformán p,erlonatnáturales.cleberán presentar 'fotocopia de la cédula dé ciudadanía.

X 007-012 813L021 D22-026

Si existe limitación representante legal,

eatatutaria frente:a las facultades del aporta las- respectivas autorizaciones para

proceso de selección, él contrato y lag directa o indirectamente.

N/A desarrollar el presente actividades relacionadas CERTIFICADO DE INSCRIPCION, CALIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES. El proponente debe allegar él certificado de inscripCión en el RUP, expedido por la. respectiva Cámara .de Comercio déntro de los sesenta (60) días calendarios..anteriores:a la fecha de cierre.

X 028-096 097-115 116-220

Teniendo en cuanto la renovación .dada pare' .Decréto 1510 del 2013, y utilizando el nuevo clasificados de bienes yservicios, eloferente deberá. acreditar estar inscrito y-calificado así: .

CLASIFICACION UNSPSC PROD UCTO

EMPRESAS QUE CUMPLEN DENTRO DEL CONSORCIO

X 032, 103, 104, 126,

127 7212

SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN.

DE EDIFICACIONES

NO RESIDENCIALES

AGORASPORT SA PROMOTORA NACIONAL ... , . . . .

CONSTRUCCIONES. DE SAS COLCAT EMPRESA CONSTRUCTORA.SAS

7214

SERVICIO DE CONSTRUCCION

PESADA

REGISTRO UNICO TRIBUTARIO X 304, 305, 306 FOTOCOPIA DE LA CEDULA X 226-228 CERTIFICADO, DE RESPONSABILIDAD, FISCAL X 288-293 CERTIFICADO DE ANTECEDENTES .DISCIPLINÁRIOS X 294-299 GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA: No. 60:100009854 X. 313-318 Asegurado / Beneficiario: DISTRITO TURISTICO, CULTURAL E HISTORICO DE SANTA MARTA X 313

Cuantía: 1.322-077.121 X 313 Vigencia: 25 de nov de 2016 hasta 31 de marzo de 2017 X 313

14C:C;;;:uoido157og"E-Cl9Amsoctisf,NTA;PDSRTAl--fctupAtkiálciattEriviIiiiTITZ.

Callo 24 No. 3-99 Edificio Banco da Bogotá Ofl. 1404 LInea.GratultaiNaclonal (PBX): 018000 955 532 NIT. 891./80.009-4 www:saritamartmgov.co

‘q

SIC

GERENCIA DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SIGUE CAMBIANDO

Tomador / Afianzado: Lif COMPLEJO ACUATICO SANTA MARTA RECIBO DE PAGO No. VERIFICADA POR LA ENTIDAD

X CERTIFICACION DE PAGO DE APORTES PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL VERIFICACION

ALCALDÍA os SANTA MARTA

-nr• Turifilr." Cifitusal • Histórico

313

308-310

CUMPLE

SANTA MARTA

X

X

Conclusiones de la Verificación Jurídica: Se verificó que la documentación anexa á la propuesta del UNION TEMPORAL COMPLEJO ACUATICO SANTA MARTA, cumpliera con las exigencias de tipo jurídico realizadas en los pliegos de condiciones, encontrandose toda la documentación por el proponente conforme con lo exigido, razón por la cual su propuesta se declara HÁBIL JURIDICAMENTE.

810,1ANTX b b

Calle 24 No. 3-99 Edificio Banco de Bogotá Ofl. 1404 Línea Gratuita Nacional (PBX): 018000 955 532 NIT. 891.780.0094 www.santamarta.gov.co

SANTA MARTA

SIGUE CAMBIANDO

'54 ALEALDIA DE 11.1:54 SANI4.MARTA GEREÑCIA DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

VERIFICACIÓN JURIDICA

DOCUMENTOS'

CONSORCIOACUATICO - SANTA MARTA-2016

CUMPLE SI.. NO FOLIO

CARTA DE PRESENTACION:DE {_AFRO:PUESTA - Anexo No. 1 X 2-4

:Firmada en original por •el ¡representante 1001 de :CONSORCIO.ACUATICO.• SANTA MARTA 2016, JAIME.;HERNANDO TEN»,CONTRERAS,-.quien tiene, como profesión INQC1VIL T.P. 54202-142449 NT-S

x 4

DOCUMENTO DE ACUERDO CONSORCIÁL LUT X 14, 15 El objeto social deberá incluir las actividades, principales del objeto del presente proceso dé selección. X

14

La duración del Consorcio o de la Unión Temporál, -que deberá ter, niinimo, por la vigencia del contrato y ¡un (1) año más. .

x 14

Designación de la. persona que tendrá la represontabiOn legal del Consoldio o deja Unión Tempera', indicando axpreserneritésiacultadás.

.x 14

Contiene. las•Timias déltepresentantalegaLojde s.uszmierribros. X 15 Representante tiene la calidad de Ingeniero civil con rriátricula. profesional vigente, déberá-astar abonada por profesional cdricaracteilltitaderftas

X 4

Fotocopia de la tarjeta ¡profesional de la .persona. que .aboria la propuesta y certificado de vigencia X

-.. 7, 8

Fotocopia del documento de identidad de los representante legal o apoderado X 6

CERTIFICADO: DE -EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL x. 26-30 32-34

-- - - :Fecha de expedición :dentro de loa:Sesenta (60) días calendarios anteriores a: • la fecha de cierre.

'

- X 26-30 ' 32-34

En el caso de los. consorcios o uniones temporales, cada sociedad deberá comprobar su existencia y representación, mediante certificado expedido por, la cámara .de Comercio. -Si el consorcio o la unión tetfiporal lb. conforman personas naturales deberán presentar fcitocodiade la tédulade-ciudadanía.

x 26-30 32-34

Si existe limitación estatutaria frente:a lawfacultecles del representante legal, aporta les respectivas atitorlzabiones para desarrollar el . presente proceso de selección, el contrato y .las abtividades relacionada directa o Indirectamente

N/A

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN, CALIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES. El proponente debe allegar el certificado de inscripción en el RUP, expedido por la respectiva Cámara de Comercio dentro de lbs sesenta .(60).días calendarios anteriores a la fecha de

x 37-47

'48-70

Cío slis o 11,, E óermé h s'isN T..4%1AIWOlc u D'A DcisEliú É tIviv iR

Callo 24 No. 3-99 Edilicio:paño° de.Bogotá:Ofk.1404(1,,Inoa Gratuita Nacional (FIÉIX)::018000.955,532 NIT, 891,780,0094 iwww.santamarta.gov.co

SANTA MARTA

SIGUE CAMBIANDO GERENCIA DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA 0 _a_, 114ml:A

,..glar ol iiiii oTurtsilre. Coluural•MIskárizo

cierre. Teniendo en cuanto la renovación dada por el Decreto 1510 del 2013, y utilizando el nuevo clasificados de bienes y servicios, el oferente deberá acreditar estar inscrito y calificado así:

CLASIFICACION UNSPSC PRODUCTO


X 39,50

7212


DE EDIFICACIONES

NO RESIDENCIALES

CONSORCIO CONSTRUCTORA CUCUTA SA OFICINA DE DISEÑO CALCULOS Y CONSTRUCCIONES LTDA-ODICCO LTDA

7214


PESADA

CONSORCIO CONSTRUCTORA CUCUTA SA OFICINA DE DISEÑO CALCULOS Y CONSTRUCCIONES LTDA-ODICCO LTDA

REGISTRO UNICO TRIBUTARIO X 23, 24 FOTOCOPIA DE LA CEDULA X 31, 35 CERTIFICADO DE RESPONSABILIDAD FISCAL X 75, 76 CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS X 78-81 GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA: No. GU028779 X 17-21 Asegurado / Beneficiario: DISTRITO TURISTICO, CULTURAL E HISTORIO° DE SANTA MARTA

x 17

Cuantía: 1.322.077.121,80 X 17 Vigencia: 25 de nov de 2016 hasta 20 abr de 2017 X 17 Tomador / Afianzado: CONSORCIO CONSTRUCTORA CUCUTA SA Y ODICCO LTDA •

x 17

RECIBO DE PAGO No. 133 X 21

CERTIFICACION DE PAGO DE APORTES PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL

x 86-93

VERIFICACIÓN CUMPLE

Conclusiones de la Verificación Jurídica: Se verificó que la documentación anexa a la propuesta del CONSORCIO ACUATICO SANTA MARTA 2016, cumpliera con 'las exigencias de tipo jurídico realizadas en los pliegos de condiciones, encontrandose toda la documentación por el proponente conforme con lo exigido, razón por la cual su propuesta se declara HABIL JURIDICAMENTE

DospioR ELYcamaicui

kmAKTA'zileibiSAIDE.0 Büe

Calle 24 No. 3 - 99,Edificlo Banco da Bogotá Oft 1404 Linea Gratuita Nacional (PBX): 018000 955 532 NIT. 891.780.0094 www.santamarta.gov.co

SANTA MARTA

SIGUE CAMBIANDO

GERENCIA DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ALCALDIA DE SANTA MARTA pisitheirwrivileo. t'Anual • »hiedes

VEFUFICACIONJURIDICA

DOCUMENTOS

CONSORCIO PARQUE ACUATICO CUMPLE

-Si NO FOLIO CARTA DE PRESENTACION ,DE LA PROPUESTA - Anexo No. 1 X 3-5

Firmada en original por él representante legal de. CONSORCIO PARQUÉ ACUATICO, JUAN CARLOS MARTINEZ, ábónada por EFREN ;CORREA VILLAN U EVA.1 Nd -.CIVIL: TR.:25202C17.880,ND

x 5

DOCUMENTO DE.ACUERDOZONSORCIAL / lir X . 167-169 El objeto social deberá incluir las actividades principales: del l objeto del presente .proceso de selección. ,

x 167 .

La duración del Consorcio o de la -Unión Temporal, que :deberá ser, mínimo, pene vigencia del contrato y un (1) año más.

x 167

Designación de la persona que tendrá la representación legal del Consorcio o de la Unión Temporal, Indicando expresamente sus facultades.

x 168

Contiene las firmas del representante legal o de sus miembros. X 169 Representante tiene la calidad de ingeniero civil con matricula profesional vigente, deberá estar abonada por prafeslonal con caracterieticasdescritas

X 5

Fotocopia de la tarjeta profesional de la persona que abaña la .propuesta y certificado de vigencia X 6-8

Fotocopia del dottnnento de identidad. de los representante legal o apoderado X 10-13

CERTIFICADO DE EXISTENCIA ? REPRESENTACIÓN LEGAL X

23-27 29-32 34-39

Fecha de expedición dentro de los sesenta (60) días calendarios, anteriores a la fecha de cierre.

x 23-27 29-32 34-39

En el caso de los consorcios o uniones temporales,. cada sociedad deberá comprobar su existencia y representación, Mediante certificado •expedido por la cámara de :Comercio. Si el consorcio ala unión temporal lo con-fi:infiel personas naturales deberán preseritarlotocopla de latédula da cludádánía.

: x . '

23-27 .29-32 94-39

Si existe limitación estatutaria frente a las 'facultadep.del representante legal, aporta lea respectivas autorizaciones para desarrollar el presente proceso de selección, el contrato y las actividades relacionadas directa o Indirectamente

N/A

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN, CALIFICACION Y CLASIFICACION EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES. El proponente debe ellegarsel certificado de Inscripción •en el RUP, expedido por la respective Cár.fiera de •Comertio dentro de los sesenta (60) ellas-calendarios anteriores a lafechaidexierre: . _

x 42-79 91-128 130-165

Teniendo en cuanto la renovación dada por el Decreto 1510 deI•2013, y utilizando el nuevo clasificados de bleneá y servicios, el oferente deberá acreditar estar Inscrito y calificado así:

fpniperiporz ÉLVAntitgio, SANTXIVIÁRTK—CllidAbIDÉLIBLIENIVIViR.

Callo 24 No. .3 -99 Edificio Banco do Bogotá:OB.1404 Línea Gratuita Nacional (PBX): onoop 955 532 1:411". 891.780.009-4 ,www.santamárta.gov.Oo

SANTA MARTA GERENCIA DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

.. iksil

A fe.m.o14 DE SANTA MARTA

SIGUE CAMBIANDO

'a ..i.

CLASIFICACION UNSPSC PRODUCTO


7212


DE EDIFICACIONES

NO RESIDENCIALES

BECSA SAU INVERSIONES Y CONSTRUCTORA' POLO NORTE SAS EXCAVACIONES JOBEPA SL

X 49, 86, 87, 128, . 143

7214


PESADA

BECSA SAU INVERSIONES Y CONSTRUCTORA POLO NORTE SAS EXCAVACIONES JOBEPA SL

REGISTRO UNICO TRIBUTARIO X 15-17 FOTOCOPIA DE LA CEDULA X 10-13 CERTIFICADO DE RESPONSABILIDAD FISCAL X 171-176 CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS X 178-183

GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA: No. AA017076 X Solicitado por la

entidad, allegado por el interesado

Asegurado / Beneficiario: DISTRITO TURISMO, CULTURAL E HISTORICO DE SANTA MARTA

x Solicitado por la entidad, allegado por el interesado

Cuantía: 1.322.077.121,80 X Solicitado por la entidad, allegado por el interesado

Vigencia: 25 de nov de 2016 hasta 25 de marzo de 2017 X Solicitado por la entidad, allegado por el interesado

Tomador / Afianzado:JUAN CARLOS MARTINEZ CABARCAS, representante legal CONSORCIO PARQUE ACUATICO

x Solicitado por la entidad, allegado por el interesado

RECIBO DE PAGO No. Verificado por la entidad X

CERTIFICACION DE PAGO DE APORTES PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL

x 186-189

VERIFICACIÓN CUMPLE

Conclusiones de la Verificación Jurídica: Se verificó que la documentación anexa a la propuesta del CONSORCIO PARQUE ACUATICO, cumpliera con las exigencias de tipo jurídico realizadas en los pliegos de condiciones, encontrandose toda la documentación por el proponente conforme con lo exigido, razón por la cual su propuesta se declara HABIL JURIDICAMENTE,

hát

1"» A 00 OFIELiCANI ANTA OiLi04:0104 AVÉN VIVI

Calle 24 No. 3-99 Edificio Banco de Bogotá 011. 1404 Línea Gratuita Nacional (PBX): 018000 955 532 NIT. 891.780.009-4 www.santamarta.gov.co

*OU*'AIJANO

SANTA AAARTA

SIGUE CAMBIANDO GERENCIADE PROYECTOS DEJNERAESTRUCTURA

.t ALCALDIA DE LIS SANTA MARTA

1451972,

REQUISITOS. HABI LITANT ES

•

LICITACIÓN PÚBLICA No.l.P-014-2016

"CONSTRUCCIÓN DEL ESCENARIO, DEPORTIVO COMPLEJO ACUÁTICO PARA EL DISTRITO TURISTICO, CULTURA E I•IISTORICODE.SANTA MARTA 'MAGDALENA"

VERIFICACIÓN DILOS REQUISITOS HABILITANTES

PROPONENTE 1: UNION TEMPORAL COMPLEJO ACUATICO SANTA MARTA

UNION TEMPORAL COMPLEJO ACUATICÓ SANTA:MARTA 100%

AGORASPORTS.S SUCURSAL COLOMBIA 30%

COLCT EMPRESA CONSTRUCTORKSAS 1%

PROMOTORA NACIONAL DE CONSTRUCTORES S.A.S 69% FUL RICARDO LEZCANO PEÑAFIDEL

HABILITANTE

No.

OBJETO DEL CONTRATO, SEGÚN CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS

CÓDIGOS

LOS CONTRATOS QUE SE ACREDITEN DEBEN, ESTAR CLASIFICADOS EN AL MENOS UÑO .(1)- DE Los sldülENTitá cObicoS: 721Y /'O.7214

7212 Y/0 7214

LOS CONTRATOS QUE SE ACREDITENENAL MENOS LING CUANTIA SMMLV 100% DEL PO $ 13220.771.218 = 19,175, 1.8 ,APORTA CONTRATO

CUMPLE

APORTA MIEMBRO CONSORCIO

1

CONSTRUCCION COLISEO PARQUE LAS VEGAS DEL MUNICIPIO DE MELGAR (TOLIMA).. CONSTRUCCION CUBIERTA Y ADECUACION : DEL POLIDEPORTIVO DEL BARRIO LA„: FLORIDA DEL MUNICIPIO DE MELGAR. (TOLIMA CONSTRUCCION DE CUBIERT,A Y ADECUACION DEL POLIDEPORTIVO. DEL, BARRIO DE ICACAL DEL MUNICIPIO DE :MELGAR TOLIMA. ._

30,198,8 7212' 7214

2 COMPLEJO DEPORTIVO' MUNICIPAL DE MALGRAT DE MAR 25,j2p,16 7212 7214

3 CONSTRUCCION PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO LAS VEGAS - ZONZ DE. FUTBOL MELGAR TOLIMA

19,175,68 7212 7214

SUMA DE TOTALES EXIGENCIA CUMPLE

i.10.11010áPORiEL.;11CANIBIO:StiNT4 NIANTAftBICIÓAB.DELI,BUENVIV01,11

Calla 24 No. 3-99 Edificio Banco do 8ogot3.0fli 1404 Linea.GratultáNacionat(i'i3X):B18000155 532 NIT.:891.700.009-4 wwvnsantamarta.gov.co

SANTA MARTA


ALCALINA DE hisA SANTA MARTA

""1/4/311

CRITERIO EXPERIENCIA GENERAL P.O.

$ 13.220.771.218,00 100% 2.016 19.175,68 100%

No.

POR LO MENOS UN (1) CONTRATO DE LOS APORTADOS

CUYO OBJETO TENGA RELACIÓN DIRECTA

CON LA CONSTRUCCIÓN Y/0 REMODELACIÓN Y/0

ADECUACIÓN Y/0 AMPLIACIÓN DE

OBRAS DE EDIFICACIONES DE

ESCENARIOS DEPORTIVOS VIO

COLISEOS DEPORTIVOS Y/0

ESPACIOS Y/0 COMPLEJO ACUÁTICO

DE ACCESO AL PÚBLICO.

CÓDIGO S

PRECIO % DE

PARTICIPA CION

AÑO CUANTIA (SMMLV)

100% DEL P.O 7212 Y/0

7214

COMPLEJO DEPORTIVO MUNICIPAL DE MALGRAT DE MAR

1100% aporta $ 13,555.189352,00 2.010 26.320,76 137,3%

CUMPLE EL CRITERIO DE EXPERIENCIA GENERAL

SUMA DE TOTALES 13.555.189152 26.320,76

CUMPLIMIENTO CUMPLE CUMPLE

CRITERIO EXPERIENCIA GENERAL

No.

POR LO MENOS UN (1) CONTRATO DE LOS APORTADOS CUYO OBJETO SEA O INCLUYA LA

CONSTRUCCIÓN DE UNA PISCINA CON UN VOLUMEN DE AGUA IGUAL O SUPERIOR A 2.000

M3

APORTA SI / NO CUMPLE

1PAGINA COMPLEJO DEPORTIVO MUNICIPAL DE MALGRAT DE MAR

APORTA 321 -

337 CUMPLE

0 CUMPLE CUMPLE

Calle 24 No. :3 -99 Edificio Banco de Bogotá Ofi. 1404 Linea Gratuita Nacional (PBX): 018000 955 532 NIT. 891.780.009-4 Www.santamartagov.co

%VIII .11.1“011110U~.41.40

SANTA MARTA

GERENCIA DE PROYECTOS DEINFRAESTRUCTURA

ALCALDIA DE SANTA/AARTA i I

Cultural • Hittedi•

9-3

SIGUE CAMBIANDO

CANTIDAD EQUIPO FOLIO 4 Compactadorde suelos vibratorios con un peso igual o superiora 4.000 Kilos

444 - 528

5 Retroexcavadoras sobre orugastlipo 320,o similar. 2 Retroexcavadoras sobre orugas tipo 3:18 o similar.

3 MinI Cargador Tipo Bobcat'S — 175 ii similar.

8 Volguetas con capacidad deicarga igual st superior a 12 1.43y modelo igual o SUperior á 2.005.

CUMPLE

F,ERSONAL DEOBIA

DIRÉCTOR:-EDGAR GPILLERMaCHAMORRO DELGADO

INGENIERO CIVIL

DISPONIBILIDAD: 50% CUMPLE

EXPERIENCIA GENERAL SUPERIOR A DIEZ .(10)AÑOS FOLIO 345 15/02/1.990 25/1112016 INGENIERO CIVIL CON EXPERIENCIA GENERAL St..IPERIOR A DIEZ (10) AÑOS Y EXPERIENCIÁ.ACREDIUDACOMO lRECTOR DE OBRA EN UN MENINO:DE TRES'(3) CONTRATÓS.DE 'OBRA CIVIL EN GENERAL

FOLIÓ APORTA SI/NO

1 APORTO CERTIFICADO COMO DIRECTOR-DE OBRA EN EL CONSORCIO CONSTRUCTORA INECON - TE LTADA 467 SI

2 APORTO CERTIFICADO COMO RESIDENTE EN EL-CONSORCIO SOLARTE INECON-TE 471 SI

3 APORTA CERTIFICADO COMO DINEcTpk . EN LA EMPRESA CONSTRUCTORA INECOWTE: 76 SI

RESIDENTES my LIBIER:ALEXANDER RAMIREZ:ORTIZ INGENIERO CIVIL:,

DISPONIBILIDAD: 100% CUMPLE EXPERIENCIA GENERAL SUPERIOR A CINW(5),AÑ0S 17/02/2011 25/11/2016

INGENIERO CIVIL CON EXPERIENCIA GENERALSUPERIOR A CINCO (5) AÑOS Y EXPERIENCIA ACREDITADA COMO RESIDENTE DE OBRA EN UN MINIMODEtRES (á) CONTRATOS DE OBRA CIVIL EN GENERAL.

FOLIO APORTA SI/NO

'

U.N110B<P,OR El-rtCANIBICIÍSÁVaVlABTA711111:ItÁD BEL?ElliEN

Callo 24 No. 3,- 99 Edificio Bahco do Bogotá Ofi. 1494 LInoa Gratuita Naolohál1PBX):'018000 955 532 NIT. 891/80.0094 vnynantamarta.gov.co 7

lvli MIMOS gOtroA HANOI

IDOS POP. E AMBIO:RANtg IY7Al2T4 CIUDAD DELÍ3 EN VIVIR

Calla 24 No. 3-99 Edificio Bonco do Bogotá Mi. 1404 Línea Gratuita Nacional (KIX): 018000 955532 NIT. 891.780.009-4 www.santamarta.gov.co

SVIii JUEGO) 410IIVA 11•1401

SANTA MARTA

SIGUE CAMBIANDO


ALCALDIA DE LLA SANTA MARTA

1 APORTO CERTIFICADO COMO RESIDENE DE LA UNION TEMPORAL UNIDAD DEPORTIVA ZIPAQUIRA 489 SI

2 APORTA CERTIFICADO COMO RESIDENTE EN AGORASPORT 498 SI

3 APORTO CERTIFICADO DE RESIDENTE EN EL CONTRATO CO-MP-002-2014 508 SI

RESIDENTES (2) : LUIS EDUARDO RODRIGUEZ ALAVA

INGENIERO CIVIL:


EXPERIENCIA GENERAL SUPERIOR A CINCO (5) AÑOS 28/03/1985 25/11/2016

INGENIERO CIVIL CON EXPERIENCIA GENERAL SUPERIOR A CINCO (5) AÑOS Y EXPERIENCIA ACREDITADA COMO RESIDENTE DE OBRA EN UN MÍNIMO DE TRES (3) CONTRATOS DE OBRA CIVIL EN GENERAL

FOLIO APORTA SI/NO

1 APORTA CERTIFICADO COMO RESIDENTE EN LA CONSTRUCCION DE LA CARRETERA PASTO- NARIÑO - LA FLORIDA, SECTOR K11+044 (PASTO)

518 SI

2 APORTA CERTIFICADO COMO RESIDENTE EN LA CONSTRUCCION DE LA CARRETERA CEBADAL - CONSACA - SANDONA - PASTO

522 SI

3 APORTA CERTIFICADO DEL CONTRATO 937 DE 2001 529 SI

ESPECIALISTA EN GEOTECNIA: CARLOS ANDRES NIETO LAGUNA

INGENIERO CIVIL; ESPECIALISTA EN GEOTECNIA

INGENIERO CIVIL; CON TITULO DE POSGRADO EN GEOTECNIA O SIMILAR 20% CUMPLE DISPONIBILIDAD:


INGENIERO CIVIL; CON TITULO DE POSGRADO EN GEOTECNIA O SIMILAR; CON EXPERIENCIA GENERAL COMO INGENIERIO CIVIL SUPERIOR A CINCO (5) AÑOS Y EXPERIENCIA ACREDITADA COMO ASESOR Y/0 DISEÑADOR DEL ÁREA DE GEOTECNIA EN UN MÍNIMO DE UN (1) CONTRATO DE OBRA CIVIL EN GENERAL.

FOLIO APORTO SI/NO

1 APORTA CERTIFICADO EMITIDO POR AGORASPORT COMO DISEÑADOR DE ESTUIDIOS GEOTECNICOS 544 SI

BNIDOSIPOWELICAN11310"SANTAINIARTkr.CIUDAD;Dai:EIBENVIVIR0314.- •

.Callo 24,No: 3-99 Edificio Banco de Bogotá ;Ofi. 1404 Línea Brattiita.Naclofial (PBX):.018000 955 532 NIT. 891.780.9094 wasantamarta.gov.co

141M03101IVADAPiet eras .

SANTA MARTA


..,..‘ : .; AecneDIA oe •La! SANTA MÁRTA

- oltulleInnilim COÍIUM • 111.1é11(0

TRABAJADOR/;SOCIAL:. ADRIANA PÁTRICIÁ:GONZÁLES

TRABAJADOR SOCIAL


EXPERIENCIA GENERAL SUPERIOR A CINCO (5)AÑOS 16/12/2008 25/11/2016

TRABAJADOR SOCIAL; CON EXPERIENCIA GENERAL SUPERIOR A CINCO (5)~S Y EXpERIENCIA ACREDITADA COMO PROFESIONAL DEL ÁREA SOCIAL UN MINÍMO.DEMO .(1) CONTRATO DE OBRA CIVIL EN,GÉNÉliÁL.

FOLIO APORTO SI/NO

1 APORTA CERTIFICADO QUETRABAJO COMO:TRAI3AUADD8A SOCIAL EN LS EMPRESA AGORASPORT 56? SI

RESIDENTE:AMBIENTAL LADY LILIANA NIÑOrMORA INGENIERO AMBIENTAL Y SANITARIO

DISPONIBILIDAD: ,50% CUMPLE EXPERIENCIA GENERAL SUPERIOR A.CINCÓ (5) AÑOS :02/04/2008 25/11/2016

INGENIERO CIVIL CON TITULO DE POSGRADO EN EL ÁREA AMBIENTAL;. O; INGENIERO SANITARiCiStIAMBIENTAL; 0: 'INGENIERO AMBIENTALCON EXPERIENCIA GENERAL SUPERIOR A CINCO (5) AÑOS Y EXPERIEÑCIA ACREDITADA COMO PROFESIONAL DEL ÁREA AMBIENTAL EN UN.MíNIMO DE UN (1) CONTRÁt0 DE OBRA CIVIL EN GENERAL

FOLIO APORTO SI/NO

1 APORTO CERTIFICADO DE EXPERIENCIA COMO RESIDENTE AMBIENTAL DE OBRA 571 SI

SANTA MARTA


ALCALDIA DE SANTA MARTA PlviiltoTuOLOCO. COM..' • ISM hoS•

PROPONENTE 2: CONSORCIO ACUATICO SANTA MARTA 2016

CONSORCIO ACUATICO SANTA MARTA 100%

CONSORCIO CONSTRUCTORA CUCUTA S.A 90% OFICINA DE DISENO CÁLCULOS Y CONSTRUCCIONES LIMITADA - ODICCO

LTDA 10% R/L JAIME HERNANDO TENJO CONTRERAS

HABILITANTE

No.

OBJETO DEL CONTRATO, SEGÚN CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS CÓDIGOS

LOS CONTRATOS QUE SE ACREDITEN DEBEN ESTAR CLASIFICADOS EN AL MENOS UNO (1) DE LOS SIGUIENTES CÓDIGOS: 7212 Y/0 7214 7212 Y/0 7214

LOS CONTRATOS QUE SE ACREDITENEN AL MENOS UNO CUANTIA SMMLV 100% DEL PO $ 131220.771.218 = 19,175, 18 , APORTA CONTRATO

CUMPLE

APORTA MIEMBRO, CONSORCIO

1

CONSTRUCCIÓN COMPLEJO ACUÁTICO CARLOSRAMI . REZ PARÍS MUNICIPIO DE CÚCUTA, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER

SMMLV 19,175,68 CUMPLE CON EL 100% CON EL PRESUPUESTO OFICIAL 7212 7214


CRITERIO EXPERIENCIA GENERAL P O . .

$ 13.220.771.218,00 100% 2.016 19.175,68 100%

POR LO MENOS UN (1) CONTRATO DE LOS APORTADOS CUYO

OBJETO TENGA % DE No RELACIÓN DIRECTA CON CÓDIGOS PRECIO PARTICI AÑO

CUANTÍA 100% DEL

LA CONSTRUCCIÓN Y/0 PACION (SMMLV) PO

REMODELACIÓN Y/0 ADECUACIÓN Y/0

AMPLIACIÓN DE OBRAS

Callo 24 No. 3- 99 Edificio Banco de Bogotá Ofi. 1404 Linea Gratuita Nacional 0115n 018000 955 532 NIT. 891.780.009-4 www.santamarta.gov.co

UfG05111OLIVAS NOS

1411.:91012416R119,11107.111,7Premt"litibADtd910.pwireW

Callo 24 No. 3- 99.EdIficlo Sofito dé Bogotá 0(1.1404 Linea Gratuito Nacional (P0X): 018060 955.532 NIT.:891.780.0094 wonvaan'tamarta.gov:co kiN II?. 4177

Viø AICGOi souvAnam01

SANTA MARTA •

SIGUE CAMEILAÑOÓ ERENCIA :DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

ALc4Loln Dé Sanittwiaritri

1-5

.7.?1. YI9 /214

,

- DE EDIFICACIONES DE

ESCENARIOS DEPORTIVOS Y/0

COLISEOS DEPORTIVOS Y/0 ESPACIOS N'-/0

COMPLEJO ACUÁTICO . DE ACcEsaAL PO bLICO.

1

CONSTRUCCIÓN COMPLEJO ACUÁTICO. CARLOS RAMÍREZ PARÍS' MUNICIPIO DE C0C14; DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER

.sm MLV , 1117568

CUMPLE: rroo r4 '''''''. ""1- 100%. Ool‘i EL

PRESO PU ESTO

5 18.44,111.5.36,60

i

100V °

OFICIAL

1 2 01;3 - -

22 -755 07 118,7%

CUMPLE EL CRITERIO DE 'EXPERIENCIKOENIERAL .- _ —

SUMA DE TOTALES 13.414111530 .22.755,87 ,

..

-


CRITERIO, ExpgRIEN,akcENERAL .. . . . .

No.

POR to MENOS um (1) CONTRATO (n'U:Ya APORZADOS:Cuto:OBJETO SÉAi.O iÑOLIJYA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PrSCINACON UN

VOLUMEN DE AGUA IGUALO SUPERIORA 2000M3

,APOkTA.61./ NO

CUMPLE

., '

CONSTRUCCIÓN _COMPLEJO ACUÁTICO CARLOS RAMIREZ PARIS muNicipip DE CÚC UTA, DÉPÁRTAM ENTO NORTE DE „SANTANDER

. ,APORTA. PAGINA 096-

"1:07 - -

CUMIDLE .• • ., .._ ..

O CUMPLE CUMPLE ..... _.

CANTIDAD EQUIPO FOLIO

4 Compactador de suelos vibratorios con un'peso igual o superior a 4.000 Kilos . . ..

195-271 5 Retroexcavadoras sobre orugas lipo.320 o similar.... -

2 Fketroexcavadoras cobre orugas tipo 318 o similar. 3 Mlni Cargador Tipo Bobcat- S — 175 o similar.

8 Volquetas con capacidad de carga igual o superior a 12 M3 y modelo igual o superior a 2.005.

• CUMPLE


TA,'“ CIEURAPPÉPBLI

SANTA MARTA


~ALMA DE SANTA MARTA

Turisiku,

101htchlto

PERSONA DE OBRA

DIRECTOR: GERMAN ALBERTO BERBESI BARROSO

INGENIERO CIVIL: DISPONIBILIDAD: 50% CUMPLE EXPERIENCIA GENERAL SUPERIOR A DIEZ (10) AÑOS FOLIO 345 27/07/1989 25/11/2016

INGENIERO CIVIL CON EXPERIENCIA GENERAL SUPERIORA DIEZ (10) AÑOS Y EXPERIENCIA ACREDITADA COMO DIRECTOR DE OBRA EN UN MÍNIMO DE TRES (3) CONTRATOS DE OBRA CIVIL EN GENERAL

FOLIO APORTA SI/NO

1

APORTO CERTIFICADO COMO DIRECTOR EN EL CONTRATO CONTRATO DE OBRA N° 9677-04-1135-2012 REUBICACION Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO AFECTADO POR LA OLA INVERNAL Y OBRAS DE CONTENCION PARA LA MITIGACION DEL RIESGO, CORREGIMIENTO DE PACELLI, MUNICIPIO DE TIBU, NORTE DE SANTANDER.

145 SI

2

APORTA CERTIFICACION COMO DIRECTOR 1387 DE 2011 CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO SANITARIO CAMPESTRE NORTE - COLORADOS SUR SEGUNDA ETAPA MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

146 SI

3 APORTO CONTRATO 1082 DE 2010 CONSTRUCCION DE EMISARIO SANITARIO DE VEGAS DE MORRORICO SEGUNDA ETAPA MUNICIPIO BUCARAMANGA

146 SI

APORTA MAS CERTIFICADOS ( RELACIONO TRES QUE SON LOS VALIDOS PARA EL PLIEGO)

RESIDENTES (1) FREDDY ALFONSO MARQUEZ GUTIERREZ

INGENIERO CIVIL:



INGENIERO CIVIL CON EXPERIENCIA GENERAL SUPERIOR A CINCO (5) AÑOS Y EXPERIENCIA ACREDITADA COMO RESIDENTE DE OBRA EN UN MÍNIMO DE TRES (3) CONTRATOS DE OBRA CIVIL EN GENERAL.

FOLIO APORTA

SI/NO

1

APORTO CERTIFICADO COMO RESIDENTE DE OBRA CONTRATO DE OBRA N° 9677-04-1135-2012 REUBICACION Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DEACUEDUCTO AFECTADO POR LA OLA INVERNAL Y OBRAS DE CONITENCION PARA LA MITIGACION DEL RIESGO, CORREGIMIENTO DE PACELLI, MUNICIPIO DE TIBLI, NORTE DE SANTANDER.

155 SI

IIMWS301•01N4I1 01

INGENIERO CIVIL; CON TITULO DE POSGRADO EN GEOTÉCNIA O SIMILAR 20% CUMPLE

DISPONIBILIDAD:

EXPERIENCIA GENERAL SUPERIOR A CINCO (5) AÑOS 1

21/01/1988 25/11/2016

ESPECIALISTA EN GEOTECNIA: JOSE RICARDO PINEDA RODRIGUEZ

INGENIERO CIVIL; MAGISTER EN. GEOTECNIA

SANTA MARTA

150

La ÁLCALDIA DE SANTA MARTA blhiolo .Csiiisni!•111steate

SI

SIGUE

2

CÁMBIANDO GERENCIA DE PROYECTOS DEINFRAESTRUCTURA

APORTA CERTIFICACION COMO RESIbENTE.1387 DE 2011 CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO SANITARIO CAMPESTRE NORTE - COLORADOS SUR SEGUNDA ETAPAMLINICIPIODE BUCARAMANGA

3 APORTO CONTRATO 1082 DE 2010 CONSTRUCCIÓN DE EMISARIO

150 SI SANITARIO DE VEGAS DEMORROFIICÓ SEGUNDA ETAPA MUNICIPIO BUCARAMANGA ,

RESIDENTES (2) : AMPARO DEL SOCORRO PARDO SILVA

INGENIERO CIVIL:


EXPERIENCIA GENERAL SUPERIORA CINCO (5)Ai;.IOS 12/12/1991 25/11/2016

INGENIERO CIVIL CON EXP:ERIENCIAGENERAL SUPERIOR:A CINCO (5)AÑOS' Y SIPERIENCIAACREDITADACOMO RESIOENTE.FOLIÓ DE OBRA EN UN MNIMODE TRES (3) PQN.TRATOS:iDE OBRACIVIL. ' - ' •

APORTA SI/NO

EN GENERAL

1

• APORTA CERTIFICADO COMO RESIDENTE DE LOS 'SIGUIENTES CONTRATOS: CONTRATO 001 DE 2011 CONSTRUCCIÓN DE, bos MUROS DE CONTENCION EN EL PR 85+300 Y PR 76+400 Y LA INSTALACION DE:ANCLAJES EN. LOS MUROS DE LOS PR 105+00 Y PR 70 + 900 DÉ LA VIA A PAMPLONA

165 SI

2 CONTRATO .DE OBRA N° 9677-04-170-2013 REALIZAR LA CONSTRUCCION DEL CANAL:DE AGUAS LLUVIAS CHIVERAS FASE • 2 RIO PAMPLONITA DEL MUNICIPIO:DÉ tu.cptéN •

166 SI

3 SUBSANO EL CERTIFICADO bE EXPERIENCIA FALTANTE 167 SI

-#‘

ILIMLÍNROB:P.O.R.E1.:CANIBIt3J:BANJTAM91TÁtrCIÚD'AtpS(2BuEN'Slivipfkal

Callo 24 No. 3- 99:Edificio Banco.do B090)8011.1404 LInca.Glatulta Nacional (PBX): 018000 955 532 him.1391.t8C.1.009-4 ‘vww.santárnarta.goV.co

can / 110% tOttValAM14

SANTA fittAkiR.:TA SIGUE CAMBIANDO GERENCIA DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA


CUltj.1 HIsiótko

INGENIERO CIVIL; CON TÍTULO DE POSGRADO EN GEOTECNIA O SIMILAR; CON EXPERIENCIA GENERAL COMO INGENIERIO CIVIL SUPERIOR A CINCO (5) AÑOS Y EXPERIENCIA ACREDITADA COMO APORTO ASESOR Y/0 DISEÑADOR DEL ÁREA DE GEOTECNIA EN UN FOLIO

SI/NO MÍNIMO DE UN (1) CONTRATO DE OBRA CIVIL EN GENERAL. '

APORTA CERTIFICADO DE LA REALIZACION •DE ESTUDIOS GEOTECNICOS PARA lA CONSTRUCCION SEDE COORPORACION UNIFICADA DE EDUCACION NACIONAL (CUN) EN LA CIUDAD DE 177 Si SAN JOSE DE CUCUTA DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER

TRABAJADORA SOCIAL: TAMARA YANETH ARANGO NUÑEZ TRABAJADOR SOCIAL

DISPONIBILIDAD: 100% CUMPLE EXPERIENCIA GENERAL SUPERIOR A CINCO (5) AÑOS 11/09/2010 25/11/2016

TRABAJADOR SOCIAL; CON EXPERIENCIA GENERAL SUPERIOR FOLIO APORTO SI/NO A CINCO (5) AÑOS Y EXPERIENCIA ACREDITADA COMO

PROFESIONAL DEL ÁREA SOCIAL EN'UN MÍNIMO DE UN (1) CONTRATO DE OBRA CIVIL EN GENERAL. APORTO EXPERIENCIA COMO PROFESIONAL EN EL ÁREA SOCIAL EN EL MEJORAMIENTOS PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LOURDES, NORTE DE SANTANDER

184 SI

RESIDENTE AMBIENTAL DIANA MARCELA

INGENIERO AMBIENTAL

DISPONIBILIDAD: 50% CUMPLE EXPERIENCIA GENERAL SUPERIOR A CINCO (5] AÑOS 22/03/2006 25/11/2016

INGENIERO CIVIL CON TITULO DE POSGRADO EN EL ÁREA AMBIENTAL; O; INGENIERO SANITARIO Y AMBIENTAL O; INGENIERO AMBIENTAL CON EXPERIENCIA GENERAL SUPERIOR A CINCO (5) AÑOS Y EXPERIENCIA ACREDITADA COMO PROFESIONAL DEL ÁREA AMBIENTAL EN UN MÍNIMO DE UN (1) CONTRATO DE OBRA CIVIL EN GENERAL

FOLIO APORTO SI/NO

1

APORTO CERTIFICADO COMO RESIDENTE AMBIENTAL EN EL CONTRATO DE OBRAN' 9677-04-1135-2012 EN LA REUBICACION Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO AFECTADO POR LA OLA INVERNAL? OBRAS DE CONTENCION PARA LA MITIGACION DEL RIESGO, CORREGIMIENTO DE PASELLI, MUNICIPIO DE TIBU, NORTE DE SANTANDER,

191 SI

. „ NIDOS R euCAMBIO:. AIVIA TA- CIUDAD D L BDEN.V1


111/C201 tOLIVAAIANOI

SANTA MARTA

SIGUE CAMBIANDO GERENCIA,DE PROYECTOS DE1NFRAESTRUCTURA

ALE/U:DIA DE SANTA MARTA

tedevui • Amante

11-

PROPONENTE 3: CONSORCIO PARQUE -ACUATIO0

CONSORCIO PARQUE ACUATICO 100%

BECSA S.A.S. 5% INVERSIONES Y CONSTRUCTURA POLO NORTE SOCIEDAD POR ACCIONES

SIMPLIFICADA 5% EXCAVACIONES JOBEPA S.L SUCURSAL EN COLOMBIA 90%

R/L RICARDO LEZCANO PENAFIDEL

HABILITANTE

No.

OBJETO DEL CONTRATO SEGÚN CLASIFICADOR- DE BIENES Y SERVICIOS*

CÓDIGOS

LOS CONTRATOS :QUE SE ACREDITEN DEBEN CLASIFICADOS EN AL MENOSUNO OS DE LOSSIGUIENTES CÓDIGOS: .7212.Y/01214 .

ESTAR. 7212 Y/0 7214

LOS CONTRATOS OU.ESE ACREDITEN:EN AL,MENOS UNO CUÁNTIA SIMMLV 109% DEL POS 13220,771.219-t19,175; 18 , APORTA CO~TO

CUMPLE

APORTAMIEMBRO . CONSORCIO

1

CONSTRUCCION DE DOS PISCINAS CUBIERTAS EN EL MISMO EDIFICIO CON UN VOLUMEN DE AGUA DE 2500 M3 RESPECTIVAMENTE, EL EDIFICIO ESTA, FORMADO. POR UNA PLANTA :SOTANO DONDE SE ALBERGAN TODAS .LAS INSTALACIONES DE LAS PISCINAS,. 1)NA: PLANTA BAJA CON 'DE-ESPACIO:- .ESPACIO

pmmv28,.28e1.5 POLIO 78 -7212 7214

DE WELLNESS, OCHO VE-STUAR1.0i• DESPACHO Y VESTUARIO PARA: MONITORES, UN ES PAdio PARA: GABINETES MEDICO- / FISIOTERAPEUTA, ASEOS PUBLICOS; REC-EPCION, UN PATIO CON JARDIN.


CRITERIO EXPERIENCIA GENERAL P.O. $

13.220.771.21800 100% 2.016: 19.175,68 100% No. • POR LO MENOS UN (1) CÓDIGOS PRECIO % DE , AÑO CUANTIA 100%

11N1130911110R ét2 aimaio; .stIÑTA roArtin-2:ciudiabolu BUEN3/10,111.1(05hr

Callo 24 No. 3-99 Edificio Banco de Bogotá 011. 1404 Linea Gratuita Nacional (PBX): 018000 955 532 N. 891.780.009-4 •wvov.santamarta.gov.co

iitkAidílibitt;b10110.111

Calle 24 No. 3 - 99 Edificio Banco de Bogotá Ofl. 1404 Linea Gratuita Nacional (PBX): 018000 955 532 NIT. 891.780.0094 www.sanfamarta.gov.co

SANTA MARTA


ALCALDÍA DE SANTA MARrA

:RaNkt Dor O" •••,•"•4 "1""••

CONTRATO DE LOS APORTADOS CUYO OBJETO TENGA RELACIÓN DIRECTA

CON LA CONSTRUCCIÓN Y/0 REMODELACIÓN Y/0

ADECUACIÓN Y/0 AMPLIACIÓN DE OBRAS DE

EDIFICACIONES DE ESCENARIOS DEPORTIVOS Y/0 COLISEOS DEPORTIVOS

Y/0 ESPACIOS Y/0 COMPLEJO ACUÁTICO DE

ACCESO AL PÚBLICO.

7212 Y/0 7214

PARTICI PACION

(SMMLV) DEL P.O

1

CONSTRUCCION DE DOS PISCINAS CUBIERTAS EN EL MISMO EDIFICIO CON UN VOLUMEN DE AGUA DE 2500 M3 RESPECTIVAMENTE, EL EDIFICIO ESTA FORMADO POR UNA PLANTA SOTANO DONDE SE ALBERGAN TODAS LAS INSTALACIONES DE LAS PISCINAS, UNA PLANTA BAJA CON ESPACIO DE ESPACIO DE WELLNESS, OCHO VESTUARIO, DESPACHO Y VESTUARIO PARA MONITORES, UN ESPACIO PARA GABINETES MEDICO / FISIOTERAPEUTA, ASEOS PUBLICOS, RECEPCION, UN PATIO CON JARDIN.

APORTA $

14.568.397.350,00 100Vo 2.010 28.288,15

147,5%

CUMPLE EL CRITERIO DE EXPERIENCIA GENERAL -

SUMA DE TOTALES 14.568.397.350 28.288,15


SANTA MA RTA


ALCALDIA os SA19TA MARTA OiadleTudsfinu 'Cultural • Hiltoehte

CRITERIO IEXPERIENCIA-GENERAL

No.

POR LO MENOS UN (1) CONTRATO DÉ:LOS-APORTADOS CUYO OBJETO SEA -0 INCLUYA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PISCINA CON UN VOLUMEN DE AGUA IGUAL OSUPEFIIÓR A

2.000 M3

APORTA SI /NO CUMPLE

1

CONSTRUCCION DE DOS PISCINAS: CUBIERTAS EN EL MISMO EDIFICIO CON UN VOLUMEN DE AGUA DE 2500 M3 RESPECTIVAMENTE; EL EDIFICIO ESTA 'FORMADO POR UNA ..: PLANTA SÓTANO DONDE SE: Atá3ÉRG4N 'TODAS 'LAS INSTALACIONES DE LAS PISCINAS, UNA PLANTA I3AJA CON ESPACIO DE ESPACIO DE WELLNESS, OCHO VESTUARIO, DESPACHO y VESTUARIO PARA MONITORE:a,. D.N ESPACIO PARA GABINETES MÉDICO / FISIOTERAPEUTA ASEOS PUBLICOS, RECEPCION, UN PATIO coÑ. MRpiN1

APORTA PAGINA 21 4-.21,8

,

CUMPLE

O CUMPLE CUMPLE

CANTIDAD EQUIPO FOLIO

4 Compactador Oe suelosvibratorios con un peso ¡guarro superiora .4:000 kilos

APORTO EN MEDIO

MAGNÉTICO (CD)

5 Retroexcavadoras stibre4rupas tipo 320.o.similar: 2 'Retroexcavadoras sobre,orugas tipo .318 o similar. 3 ,Minl Cargador Tipo eobcat Sr:1751p similar.

8 Volquetas con capacidae carga igual o:superior:a 12 M3 y d,xi tmodélo igúal o sülierior a 2:005.

CUMPLE

PERSONAL OBRA

DIRECTOR: mins:R NAVARRO .HERAZO INGENIEROCIVIL

DISPONIBILIDAD: 50%. CUMPLE

EXPERIENCIA GENERAL SUPERIORA bjEt(10)-AÑOS FOLIO 345 12/42/1981 25/11/2016

INGENIERO CIVIL CON EXPERIENCIA GENERAL 'SUPERIOR "DIEZ-(10) AÑOS Y EXPERENCIAACREDÍTADA COMODIRECTOR DE OBRA EN UN MÍNIMO DE TRESr(3) CONTRATOS DE-OBRA CIVIL EN GENERAL

FOLIO APORTA SI/NO

1 APORTA CERTIFICADO COMO DIRECTOR ÉN LA..CONSTRUCCION YMANTENIMIENTO DE LA VIA TURBANA - BALLESTAS, EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

264 SI

2

• APORTACERTIFICADO COMO DIRECTOR DE OBRA EN LA . CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN :CONCRETÓ RIGIDO DELA

ECARRERA tOB 'Y CALLE 4B -HASTA LLEGARA LA INTERSECCIONDE

'LA CARRETERA 10C 0ÉRA&COMPLEMENTARIM:PVENTE VEHICULAR Y PÁRÓIJERECÍREATIVO.ÉN EL BARRIO EN EL BARRIO NORTE2 DEL MUÑICIPIO DÉ:PUERTO COLOMBIA. ATLANTICO

26.5 SI

v4tIlut:miakp_iaR ÉLICAlatoirs'AhrroMÁRTÁLcctusiAo 65CauEN-4:fival.W:f

Calla 24 No. 3-99 Edificio Banco de Bogotá 0111 404 Unoa Gratuita Nacional (PBX): 018000 955 532 • NIT. 891.780.0094 www.santamallagov.co

• ANTkrutálitk4<dIGI3AD Bffir43

Calle 24 No. 3 - 99 Edificio Banco de Bogotá Ofi. 1404 Linea Gratuita Nacional (PBX): 018000 955 532 NIT. 891.780.009-4 www.santarnarta.gov.co .z

SANTA MARTA


ALCALDÍA DE SANTA MARTA Oly.leturinice.

filaidwIca

3 APORTO CERTIFICADO DE LA CONSTRUCCION DE LA SEDE DE COOSALUD UBICADA EN EL BARRIO PLAYA HERRERA CALLE 31D NI 52-142 AÑO 2010

266 SI

RESIDENTES (1)•HOLMES ENRRIQ.UE DE LA ROSA DIAZ

INGENIERO OIVIL:



INGENIERO CIVIL CON EXPERIENCIA GENERAL SUPERIOR A CINCO (5) AÑOS Y EXPERIENCIA ACREDITADA CÓMO RESIDENTE DE OBRA EN UN MÍNIMO DE TRES (a) CONTRATOS DE OBRA CIVIL EN GENERAL

FOLIO APORTA SI/NO

1282 APORTO CERTIFICADO QUE LABORO COMO RESIDENTE DE OBRA A LA EMPRESA CONSTRUCTORA JIMENEZ S.A. SI

2 APORTA CERTIFICADO COMO RESIDENTE DE OBRA CON LA EMPRESA SIERRALAGUNKS.A 283 SI

3 APORTO CERTIFICADO COMO RESIDENTE DE OBRA EN LA EMPRESA CONCONCRETO

284 .SI

RESIDENTES (2) : ROQUE ANGEL ARMENTA POLO

INGENIERO CIVIL:



INGENIERO CIVIL CON EXPERIENCIA GENERAL SUPERIOR A CINCO (5) AÑOS Y EXPERIENCIA ACREDITADA COMO RESIDENTE DE OBRA EN UN MINIMO DE TRES (3) CONTRATOS DE OBRA CIVIL EN GENERAL

FOLIO APORTA SI/NO

.

1319 APORTA CERTIFICADO DE EXPERIENCIA COMO RESIDENTE DE OBRA EN LA EMPRESA IC CONSTRUCTORA S.A.S

SI

2 PS INVERSORA S.A.S CERTIFICA QUE TRABAJO COMO RESIDENTE DE OBRA

320 SI

3

APORTA CERTIFICADO QUE LABORO COMO RESIDENTE EN LA

321 SI ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL ESTADIO DE FUTBOL JAIME MORON EN LA:CIUDAD DE CARTAGENA DE ACUERDO CON LAS RECOMENDACIONES TECNICAS DE LA FIFA ( 1 ETAPA)

SANTA MARTA

SIGUE CAMBIANDO GERENCIA DE FIROYECTOS:DEINFRAE$TRUCTURA

ALCALDIA DE SANTA MAOTA al'" I

.‘,401aW CiArrila Imie„ca

q q

ESPECIALISTA EN GEOTECNIA: EMILCEDE JESUS ZÁ,BALETA ROMERO

INGENIERO CIVILESPECIALIZACION EN GEOTECNIA

INGENIERO CIVIL; CON TITULO DE POSGRADO EN GEOTECNIAD:SIMILAR 20% CUMPLE

DISPONIBILIDAD:

EXPERIENCIA-GENERAL SUPERIOR.ADINCO-(5):AÑOS 2Z/111199a 25/11/2016

INGENIERO CIVIL; CON TITULO DEN:ORADO EN..GEOTEDNIAD SIMILAR; .CON EXPERIENCIA GENERAL Cdrt INGENIE11070IVIL SUPERIOR .A diNpo (5) AÑOS:Y EXPERIENCIA AC.REDITADA COMO:AStS011t/G DISEÑADOR DEL. ÁREA DE7G,EOTECNIAEN UN MÍNIMO DE.,UN (1) CONTRATO DE OBRADIVIL . . EN GENERAL.

. .

POLIO APORTO

SI/NO

1

APORTO CERTIFICADO IDE EXPERIENCIA COMO INGENIERO ESPECIALISTA: EN GEÓTEDNIA EN LA ADECUACIDÑ ,/'. MÉDRAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL. ESTADIO DE FUTBÓL jAIME MORON EN LA CIUDAD DE CARTAGENA DE ACUERDO .CON LAS RECOMENDACIONES TECNICAS EXIGIDAS DE LA FIFA." 1 ETAPA"

350 SI

TRABAJADORA.SOCIAL: ANGEUICA SAEtAIS.RESTREPO GARCERANTH TRABAJADOR SOCIAL

DISPONIBILIDAD: 100% CUMPLE EXPERIENCIA GENERAL SUPERIORA CINCO (5) AÑOS , 17/12/1992 25/11/2016 TRABAJADOR SOCIAL; CON EXPERIENCIA:G.ENERAL SUPERIOR A CINCO (5) AÑOS Y EXPERIENCIA ACREDITADA COMO PROFESIONAL DEL ÁREA SOCIAL EN UN MINIII/10 DE UN (1) CONTRATO DE OBRA CIVIL EN GENERAL.

FOLIO APORTO SI/NO

1

APORTO EXPERIENCIA COMO PROFESIONAL EN EL AREASOCIAL ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL ESTADIO DE.FUTBOL JAIME. MORON EN LACIU.DADDE CARTAGENA DE AQUÉRDO CON LAS:.RECOMENDACIONES TECNICAS EXIGIDAS DÉLA FIFA "1 EtARA o . .

364 SI

.untioós pÓfrElizMisid:sANtÁiárrirciuo,Ánxiánaulti.,yiviktk

Callo 24 No. 3-99 Edificio Banco do Bogotd•Ofl. 1404 Linea Gratuita Nacional (PBX): 018000 955 532 NIT. 891.780.009-4 vnw.f.santamartasov.co

Calle 24 No. 3 -99 Edificio Banco de Bogotá Ofi. 1404 Linea Gratuita Nacional (PBX): 019000 955 532 NIT. 891.780.009-4 ee".santamarta.gov.co

CIUDADMELPUENsVIVI

SANTA MARTA


ALCALMA DE SANTA MARTA DlomennAnce.

..I.A's•AAAA,A)

RESIDENTE AMBIENTAL: ADYS ENITH VASQUEZ MEJIA

INGENIERO AMBIENTAL Y SANITARIO



INGENIERO CIVIL CON TITULO DE POSGRADO EN EL ÁREA AMBIENTAL; O; INGENIERO SANITARIO Y AMBIENTAL; O: INGENIERO AMBIENTAL CON EXPERIENCIA GENERAL SUPERIOR A CINCO (5) AÑOS Y EXPERIENCIA ACREDITADA 'COMO PROFESIONAL DEL ÁREA AMBIENTAL EN UN MÍNIMO DE UN (1) CONTRATO DE OBRA CIVIL EN GENERAL.

FOLIO APORTO SI/NO

1 APORTA CERTIFICACION DEL CONSORCIO KANKURUA 381 SI

!?.?-1,,Ttim"1

PROCESO CONTRATACIÓN: LICITACIÓN

PUBLICA:frió:: LP-014-2016

OBJETO: CONSTRUCC._.. DEL ESCENARIO DEPORTIVO

COMPLEJO ACUATICO PAFiA EL DISTRITO TURISTICO, CULTURAL

E NISTÓRICO DE SANTA MARTA- MAÓDALENA.

• PRESUPUESTO OFICIAL 13.zió.771.212,00

(VALUADO« DOCUMENTO5 DE campo nnAnanto PROPUESTAS.

mi.: twoárn ~OMR

'UNIÓN TEMPORAL COMPLEJO ACUÁTICO SANTA MARTA"' CONSORCIO ACUATICO SANTA MARTA

2016

CONSORCIO PARQUE ACIJATICO

- - • - • .

REPRESENTANTE LEGAL MIBUEL ANGEL PER EZ MKFMNa INMENERNANDOTE0/0 CONTRERAS JUAN CARIÁSSMiRDNEE

CORREO ELECTRONICO ailórasporttaigotasportio Cohlitciótonstrtictutatucista 9hOtrnlil;Com .¿onlorcióhübúeátuaticbtakriialtitiin

PROPUESTA ECONOMICA 13.218 tnyiniilf 13 220348368,00 11.101.110,00000

' •

NOMBRE Otwittriísits

AGOPAITOS LA. 11/CURSAL

cou114414.

MOSTO» NACONAl 01

021~00/113 MS

OSAT EMPRESA

COSRUCTOPA 503

COMO= 03NSTRUCTORA

°JAITA sa

ONONA VE MURO CAM1105 Y

CONTISS001111MA

SECA SAS INVERSNIN 1. COSYSSOC110

.. 'SIS Y.3

11C4SCSIES10111?.A 51

ASAS ~ASA

tatd CC 9035130503 400209110 5019199214 910101/2154 190505111,4 90091fl774 001103002

arnicsorturrt LEGAt. KICARDD lEZCANO 11 PARK EOGÁA ~SAO ÉSOS 111Gli1l A..101112151APMS2 GERKWiAlkÉRTO USES!, OSA CSOA10 CUSMA° ' tUZAUT14IRON0350 C . 111101100QUE VAN1015 PA10•0 &Saar

PAN COLOMMA • ' 051.05110A 110101551 CITASES

in:maxpatz DE 41411041:Kin TOMO% 11001 tOan . 310091 70.02% 100% Iba DUO

1 VERIFICACION INFORMSON FINANCIERA RUP 201.5 '2015 2015 2015 — 2015 1015 2015 /015

SI1V05.00RISS5 . 10428.7.13.01.1,00 4.519150.057,00 24•141.iii0O.• 14/48.131109 514512554301 1.051090f,00 114.125)1460 51:,(56.115..421.5,

~5 TOTALÉS 19..003.061471,C0 .5226421.182.40 236.ii35-01:•60 7.8321351231,00 66.6614/616,03 3.000.090.00 -954096.754p0 78.750:414:04525

44sloicomiricirrits 5375423302M 4;111:6115.2/45;oo í451,5514;50 i.b41241:)52.61 5..i54.10644474á - 4E2.14.9703. 116411397.857,34

PAIMD TOTAL MAKS 1.107,00 Ifj77.861.01160 1651197g 1.555.810.173,60 34.059.64314,00 • '915.6500020 ' 2131197113191

IMTOMDtdo 4315_546.614,63 2.14~ ¡ISM 72i3.686.761,00 6.537.94430106 .12.525365.162,60 " - " . • 101000,00 863338.153220 5541514511575j4.

MUDAD/ PERISNOPENCONAL 3462.991.432;00 .. . ....141.411,555.09. " - 10322.534,06 ... _ 3.10241.03600 ' 1.781D6/528,01 15" Al 0:51242141117

dÁsnitbi fiáis . 301530.508,00 ... . 71111,04.5.1 1P4 035.903,00 859150245 - 7.•940-0,70-6 331.574.4.5145

INDICADOR RESULTADO' INDICADOR . RESULTADO' INDÍCAÓOk RESIWADO .

INDICE DE SSC '4:6:1 ... —.. ' &u ;115 :ankFlz

§ Vilmx ksb 0011PlE Os :CUMPLE

kÁZCIN OE costrum bula' non 01.10 WMPLE, 1.42 011. 1.1P11 . . ';'21 iiiiirti._

&PSC& 11SS.S5 1112717i13i45o 611APLE 5610:2i5ii7090 tirmru 55.4/4.2.15.515:22 CLDIPLE.

tuAGDMI ORGRADACItegt REMABIUDID 111. PATRIMONIO: . . 0,57 CUMPtE . 0,09 0N11PiE .0,11 clApli

itirtiminiomlottiCint. 112 biMpir 0.04 CgotE

3 CAPACIDAD RESIDUAL .. CAPACIDAD RESIDUAL DE CDATRATACION 15357.61834432 CUMPg 25U7317&301.92 01105PlE i• 32371979.03839 — CLIMPLI .-

4 MEDIA A RITMETICA_<0 PRESUPUESTO Opelgt 1 41i.1021515 4901E/275 I - - 16150029a

5

RESULTADO VERIFICACIÓN pg motylgolts MANDE/05 SeiliflpOil 11.9.41145ÁM RFFNATAD0j

keeturiáo

. . _ .

nidsitirAto miltirÁDo

DMERVACloma:

SANTA MARTA


ALCALERA DE SANTA MARTA

"h..'" • "1"6.1,0

RESUMEN REQUISITOS HABILITANTES

ITEM PROPONENTE REO. JURIDICOS

HABILITANTES

REO. TECNICOS HABILITANTES

REO. FINANCIEROS HABILITANTES

HABILITADO / INHABILITADO

1 UNION TEMPORAL COMPLEJO ACUATICO SANTA MARTA

CUMPLE CUMPLE CUMPLE HABILITADO

2 CONSORCIO ACUATICO SANTA MARTA 2016


3 CONSORCIO PARQUE ACUATICO


Calle 24 No. 3-99 Edificio Banco de Bogotá Oft 1404 Línea Gratuita Nacional (PBX): 018000 955 532 NIT. 891.780.009-4 www.santamarta.gov.co

INPORME DE EVALUACION LICITACIÓN .PUBLICA Nti.,LN01.42016

"CONSTRUCCIÓN DEL ESCENARIO_ :DEÍ?0IITIVO cpMP4po APUÁTICO. PARA. .EL DISTRITO TURISTICO, CULTURA E HISTÓRICO DE SASTA.14ÁRTA-: MAGIYAI;ENAn

PROGRAMACIÓN DE OBRADEL:PROPONENTE-PLI(TME MAX110.20Ó-PLINTOS):

PROPONENTE 1; 'UNIONTEMPORAL tálaiE20AIDATICOSANTAMARtA

OBJETO P.ROG.RAMACION . . FOLIOS UNIÓN TEMPORAL COMPLEJO.ACUATICO SANTA

MARTA NO I.

1.1

II

TABLA DE ARTICULACIÓN. ARITMÉTICA ng LA PROGRAMACIÓN ...CON EL PRESUPUES1r0; en donde exIsta:coniOnipedión de tos. rendimléntos.qe,fos análisis:de 'precios unitarios :ofertados afectados por • lo cantidad - • exigida para. cada Itere del. . • prelupOésto con 14 programación, para obtener una correspondentia • exaCte, de los costos de cada actividad en la prepuesta económica y la. programación. Deben ser verificable los ejercicios de la multiplicación del predio unitario , del insumo (equipos, materiales, transportes, manó da obra y: otros si los hubiere por la cantidad:consignada en el APU• y por la cantidad de veces-que solicita el presupuesto

CUMPLE

1

PROPUESTA ECONICMICA COMPLEJO

ACUATICO (1453- 1470)

($13.211171.777)

.

11.1 PROPUESTA ECONOMICA

PROPUESTA ECONOM1CA $13.21:8.171.777- FOLIOS:: i453 1470 CERA: 9.1$.5.214.175 DIDTACibit,i1.1.0.033.:347,,g0 .costo: .DIRECTO:S10297,9á2::794,,:00 CUADRO.DE C.OMPARAGION DE ' • •-• • ,COSTOS,ACUMULADOS $13.201071.727.00. FOLIOS: 1.349- 113.50

1

PROPUESTA ECONOMICA COMPLEJO

.ACIJÁTICO.:(1453- 1-470, .($:13:218.171:777)

11.2

PROORAMACION -- TOMADO DE COMPARACION DE COSTOS ACUMULADOS

.00MPARAC1ON ',DE 'COSTOS A.CUMULADOS 413.218:071:T77. .00 )

111.

LA DURACION DE LAS ACTIVIDADES EN CONGRUENTE CON EL TIEMPO MÁXIMO DEL CONTRATÓ TOMADO DEL DIAGRAMA DE GANTT PARQUE ACUATICO (1269-1275) PROGRAMACION ESTIMADA ES DE 300.:DIAS

CUMPLE

CRITER10:¿-•::::. -.9kNALISIS.. - DE .RENDIMIENTO.. 10. ;PLWITOS)?? .W.:1'.:P1-::.:Jfi¿j1 Ir, -

.

,.. ., . ..c.

A ANALISIS DE . pREcial UNITARIOS VINCLIUDOS.A PRESUPUESTO BASE bt PROGRÁMACION CUMPLE . Fpliosiazi27 .

B TABLA MATRIZ DE. DURACIÓN DE ACTIVIDADES Y RENDIMIENTOS. (TM:D.-A:R.) CUMPLE FOLIOS 1181-

120.1. C CALENDARIO LABORAL • ' ' CUMPLE

'1229 FOLIOS 1202-

D LISTA DE.ACTIV1DADES. -.CUMPLE 'FOLIOS .1251

1230-

E CUADRO MATRIZ DIACTIVIDADEs: CUMPLE FOLIOS 1252-

1267 CUMPLIMIENTO DEL CRITERIO 1. ANALISIS DE RENDIMIENTO CUMPLE

CALIFICACION DEL OFERENTE EN EL CRITERIO 1: 70 PUNTOS

CRITERIO 2.PROGRAMACION DE ACTIVIDADES (70

F

DIAGRAMA DE GANTT:

NO CUMPLE

FOLIOS: 1269- 1275

El oferente no muestra toda la información solicitada el pliego para la elaboración de este diagrama: El oferente NO cumple con la programación con el HORARIO LABORAL en su propuesta.

G DIAGRAMA DE RED NO

CUMPLE FOLIOS: 1276- 1291

El oferente NO curnigle con la programación con el HORARIO LABORAL en su propuesta.

H DIAGRAMA DE PERSONAL' EQUIPOS Y TRANSPORTE NO

CUMPLE FOLIOS: 1292-1295 El oferente NO cumple con la programación con el

HORARIO LABORAL en su propuesta.

HISTOGRAMA DE CUADRILLAS DIA A DIA CUMPLE FOLIOS: 1296- 1297

I DIAGRAMA DE USO DE RECURSOS

NO CUMPLE

FOLIOS: 1298-3117

El oferente no muestra toda la información solicitada el pliego para la elaboración de este diagrama: el cual debe mostrar "solo recursos TIPO MATERIALES DE OBRA O CONSUMIBLES (Ejemplo: puntillas, concretos, etc.) que serán utilizados para el desarrollo de la o las actividades que involucren los Ítems del presupuesto según lo discriminen los análisis de precios unitarios respectivos"

O PUNTOS NO CUMPLE FOLIOS:

CRITER10:3..FLUJO DEINVERSION:(60 PUNTOS).:

J FLUJO DE FONDOS CON TIEMPOS DE INICIO Y TERMINACION CERCANOS CUM PLE FOLIOS: 1320-

1333

K FLUJO DE FONDOS CON TIEMPOS DE INICIO Y TERMINACION LEJANOS CUMPLE FOLIOS: 1334-

1348

L CUADRO COMPARACION DE COSTOS DEL PROYECTO CUMPLE FOLIOS: 1349-

1352 60 PUNTOS PUNTAJE ACUMULADO DE 130 PUNTOS 1 0

PLAN DE CALIDAD 150 PUNTOS

UNION TEMPORAL COMPLEJO ACUATICO SANTA MARTA

PLAN DE CALIDAD FOLIO PUNTOS

1353 - 1452

ORGANIGRAMA GENERAL DEL PROYECTO 1355-1406 15 METODOLOGIA PARA LA EJECUCION DE ACTIVIDDES OBJETO DEL CONTRATO 15 1409-1433

PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA OBRA 1434-1452 120 TOTAL '150

CUMPLE

1472 APORTA

APOYO ALAMDUSTRIA NACIONAL FOLIO PUNTOS

APOYO A LA INDUSTRI NACIONAL 150 PONTOS

PROPONENTE 2: CONSORCIOACUATICOSÁNTAMARTÁ 201E

PROGRAMACIÓN:DÉ OSRA. DEL .PROPONENTE:(POBADÉ MAXIM° 201 PUNTOS).

OBJETO - PROGRAMACION _ FOLIOS .

CONSORCIO ACLIATICO SANTA 'MARTA-291,6 NO

I. 1.1 .... _ _

. II

TABLA DE ARTICULACIÓN ARITMÉTICA DE LA PROGRAMACIÓN:CON EL PRESU.PUESTO„ eri donde, exista comunicación :dalos Irendirniérites de lbs árialiel$ -de precios unitarios.-ofettadós afectados por. ja ;cantidad exigida para cada. (tern del. prosupueSto con 1a. programación, para obtener una corretpondendiaexacta: de los costos de cada actividad en la propuesta económica y la programación. Deben ser verificable los. ejercicios de la multiplicación del precio. Unitario del. insumo (equipos, materiales, transpoltes, Mano; de -abra, y otros si lbs hubiere) .por la cantidad coneIgneda eh el' APU Y por la cantidad de vetes- que solldita el presupuesto

NO, CUMPLE

PROPUESTA ECONOMICA (381) ($13.220.748.368)

,.. . Oferente. so aporta la tabla..solicitada .El Hl Cronograma de obra y flujo. de

• inversiones(-369). _ ($13220 74t368) _

!

LA DURACION DE LAS ACTIVJDADES EN CONGRUENTE CON 'EL TIEMPO MMINID ogL. CONTRATO PhoSSÁAdlobtatIMADA tt.,lbE 0 MISES „

- CUMPLE.

. _

. ICRITERI0l1111:.vtANALISIS,,, DE :RENDIMIENTO (70

.PriNiter:nidt i: .V4J‘N"'C;:;?i-;.• ';.; . . . ,' 4-4,:i.1.;':1 :.:..,...:i...

4',:;:::''.'77.41.3211,('':-.1 - . -‘

A ANALISISOE PR ECIOS LINITAFOOS. VINCULA.. DOS-A -PRESUPUESTO BASE DE P.ROGRAMÁCION .

NO ; CUMPLE'

No aporto información

8 TABLA MATRIZ DE DURACION DE, ACTIVIDADES Y RENDIIVilENTOS.,(tM.D.A.R.)

NO CUMPLE

No ;aporto " información

C CALENDARIO LABORAL NO

:CUMPLE No aporto inforitadión

D LISTA DE ACTIVIDADES. NO

CUMPLE No.áporto información

E CUADRO MATRIZ DE ACTIVIDADES: NO

CUMPLE No aporto • ihformacióri ._

CUMPLIMIENTO DEL CRITERIO 1. ANALISIS DE RENDIMIENTO

NO 'CUMPLE

No aporto infolmación

CALIFICACIÓN DEL OFERENTE EN EL CRITERIO-1.: O PUNTOS

:: :l'O CRITER1012IPROGIAMACION DEACTIVIDADES go; Ir!Ill'Irtb-SBD::..,::;c7: ::: - :, • .•

Ir. , ,..,h-nj_13..:0532,--$.7,-.?-.13A4:-: --,--t .:

F DIAGRAMA DE GANTT: NO

CUMPLE No aporto infórniación

G DIAGRAMA DE RED NO , Nó aporto

CUMPLE información H DIAGRAMA DE PERSONAL EQUIPOS Y TRANSPORTE

NO CUMPLE


HISTOGRAMA DE CUADRILLAS DA A DIA NO CUMPLE


1 DIAGRAMA DE USO DE RECURSOS NO CUMPLE

No aporto información •

O PUNTOS NO CUMPLE


CRITERIO 3:ti:OJO DE INVERSION (60 PUNTOS)

J FLUJO DE FONDOS CON TIEMPOS DE INICIO Y TERMINACION CERCANOS

NO CUMPLE


K FLUJO DE FONDOSTCON TIEMPOS DE INICIO Y TERMINACION LEJANOS

NO CUMPLE


L CUADRO COMPARACION DE COSTOS DEL PROYECTO

NO CUMPLE


O PUNTOS PUN1AJEACUMULADODE1:0-puNT9s»c:,=




274-363 TOMO 1

ORGANIGRAMA GENERAL DEL PROYECTO 28 1,

0- NO PRESENTA EL ORGANIGRAMA GENERAL

DELPROYECTO COMPLETO Y NO APORTA LAS

RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES DE CADA UNO DE

LOS PROFESIONALES EXIGIDOS EN EL PLIEGO

DEFINITIVO, NO ESTABLECE LOS FRENTES DE TRABAJO

SEGÚN PROGRAMACION PRESENTADA

METODOLOGIA PARA LA EJECUCION DE ACTIVIDDES OBJETO DEL CONTRATO

NO APORTO

O -EL PLAN DE CALIDAD APORTADO NO MUESTRA

CLARIDAD Y PARA EL EVELUADOR NO ESTA

COMPLETO PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA OBRA

273-33 120

TOTAL 120

CUMPLE APOYO A LA INDUSTRI NACIONAL

APOYO ALA INDUSTRIA NACIONAL FOLIO PUNTOS

APORTA 365 TOMO 1

PROPONENTE 3: CONSORCIO PARQUE ACUATICO

PROGRAMACIÓN DE OBRA DEL PROPONENTE ‹PUNTAJE•MAXIMO. 20.0 PUNTOS)

*OBJETO . P,ROGRAMACIO

N: FOLIOS

'CONSORCIO PARQUEACUATiGO SI NO

•

NUMERO DE ACTIVIDADES,. POR. GRUPO DE OBRAS:, (LAS CONSTITUTIVAS DE LOS PRESUPUESTOS)

'FIRESUP.U: ESTO (sis. ' ) ACTIVIDA: DES)

PROGRAMACI ..074,01111, oÉ• ;

AC) • ,-,-..: 1VÍ DADES • . -..3173 .

ACTIVIDADES)

CUMPLE

062-37,5) PROPUESTA ECO:NOMICA - 'TOMO 2 LISTA DE,

.ACTIVIDADES (222

.1241) ' Nota:. LAS, ACTIVIDADES' CORRESPONDEN AL PRESUPUESTO: AJUSTADO PUBLICADO..

•

1.1

CONSTRUCCIÓN pa ;ESCENARIO DEPORTIVO COMPLEJO ACUÁTICO' PARA EL DISTRITO TURISTICO, CULTURA E

..HISTÓRICO DE SANTA MARTA - MAGDALENA

..(373/373) ACTIVIDA

DES

/373/3n). ' ' ACTIVIDADES

1 i

CUMPLE

II

TABLA DE ARTICULACIÓN ARITMÉTICA DE LA PROGRAMACIÓN CON EL PRESUPUESTO 'EN .DONDE EXISTA COMUNICACIÓN DE LOS RENDIMIENTOS DE: LOS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS. OFERTADOS. CON LOS RENDIMIENTOS DE TRABAJO PARA LA: PROGRAMACIÓN, AFECTADOS. POR LA CANITIDADES tEXIGIDAS POR CADA ÍTEMS DEL PRESUPUESTOS DE CADA PROGRAMACIÓN., PARA OBTEN/0k •LINA, CORRESPONDENCIA EXACTA DE, bOS• COSTOS DE CADA ACTIVIDAD :EN. EL PRCP,LIE?TA sevaiGA:y 1..A pfloRAMACION.. DEI3.E SER: weRIFicm314 , t_ot: EJ.ERDicipS DE :ii.v MDLtIPIWADIrM :tign-L PRECIO .UNITARIO DEL INSUMO POR LA CANTIDAD, 'EN'ECAPIE Y POR, LA CANTIDAD DE VECES QUE 'SOLICITA CADA: 'PRESUPUESTO

CUMPLE .

PROPUESTA ECONOMICA .

TOMO-2.1862-375) (ti:3181110;00)

APUS ARTICULADOS

TOMO2 .m31 131. 1110)

000.1-§3)

11.1 PROPUESTAECONOMICA (CORREGIDA), (VALOR CONCORDANTE)

. . $13.181.110.00

CUMPLE PROPUESTA ECoNomidA

($13.181.110.00) PROGRAMACION

TABLA DE ARTICULACIÓN ARITMÉTICA DE

LA PROGRAMACIÓN

CON EL PRESUPUESTO ($13.181.110.00) TOMADO DEL

DIAGRAMA DEL GANTT (8- t3)TOMO 3

PROGRACION ESTIMADA PARA 296.DIAS CUMPLE

11.2

PROGRAMACION - TOMADO DE COMPARACION DE COSTOS ACUMULADOS (VALOR CONCORDANTE)

$13481.110:00 CUMPLE ,

111. *LA DURACION DE LAS ACTIVIDADES EN CONGRUENTE CON EL TIEmPO MAXIMQ DEL CONTRATÓ

CUMPLE

43?

CON EL PLAZO ESTABLECIDO QUE SON 10

MESES CRITERIO 1. ANALISIS DE RENDIMIENTO (70 PUNTOS)

A ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS VINCULADOS A PRESUPUESTO BASE DE PROGRAMACION CUMPLE 6-93 TOM02

B TABLA MATRIZ DE DURACION DE ACTIVIDADES Y RENDIMIENTOS CUMPLE 3-6 TOMO 3

C CALENDARIO LABORAL CUMPLE 220 TOMO 2 D LISTA DE ACTIVIDADES. CUMPLE 222-241 TOMO 2 E CUADRO MATRIZ DE ACTIVIDADES CUMPLE 243-248 TOMO 2

70 PUNTOS CRITERIO 2. PROGRAMACION DE ACTIVIDADES (70 PUNTOS)

F DIAGRAMA DE GANTT CUMPLE 8-13TOMO 3 G DIAGRAMA DE RED CUMPLE 15-27 TOMO 3 H DIAGRAMA DE PERSONAL EQUIPOS Y TRANSPORTE CUMPLE 29-31 TOMO 3

HISTOGRAMA DE CUADRILLAS DIA A DIA CUMPLE 258-260 TOM02 I iDIAGRAMA DE USO DE RECURSOS 2-21 TOMO 4

70 PUNTOS CRITERIO 3. FLUJO DE INVERSIÓN (60 PUNTOS)

J FLUJO DE FONDOS CON TIEMPOS DE INICIO Y TERMINACION CERCANOS CUMPLE 266-277 TOMO 2

K FLUJO DE FONDOS CON TIEMPOS DE INICIO Y TERMINACIO N LEJANOS CUMPLE 279-290 TOMO 2

L CUADRO COMPARACION DE COSTOS DEL PROYECTO CUMPLE 292 60 PUNTOS PUNTAJE ACUMULADO DE 200 PUNTOS


CONSORCIO PARQUE ACUATICO


294 - 360

ORGANIGRAMA GENERAL DEL PROYECTO 294- 315 15 METODOLOGIA PARA LA EJECICION DE ACTIVIDDES OBJETO DEL CONTRATO 316 - 339 15 PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA OBRA 340 - 360 120

TOTAL

CUMPLE APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 150 PUNTOS

APOYO ALA INDUSTRIA NACIONAL FOLIO PUNTOS

APORTA 200 TOMO 1

ALCALDIA DE SANTA &SARTA D.T.CH. EVALUACION DE LA OFERTA

PROCESO DE CONTRATACIÓN: .LICiTÁCIÓN PÚBLICA No. LP-014-2016 PRESUPUESTO OFICIAL $ 11220.771.218

PROPONENTE

I. FACTOR reclipp EpECRE/DÁ0

TOTAL rAtTtift TEDIDÉD y DÉ.

•

I. PRO rully,A 19719111-04

4,M0y0 A LA

1.14CPUITRM

TOTAL plINEIUE

SE LA OMITA

FACTOR DÉ CAIEIMD• ZOD PONTOS PUYE CiEEMILIA15-11plirads.

ANALISIS 01 RENDIMIENTO

pRglarompol

DEACTIVIDRDES

FURO DE INVENSION

DDDÉDI

.. .. Dm

pArDli ... . _ m p

tie DÉ " DÉ

KCIPODADES

pul./ DE

ASEGURAMIENTO ¿jumo

Ot ist 'ambito DE li ORA ' PROVECTO

Tá PUNTOS .71PUNTOE. . Et1 PUNTOS EE PIENIIEE ik lifyios 213 PUNTOS . iSo PLINTOS SEED M'EMÚ/ : )3o. Orfrbs tobo p.útpos UNION'TÉREPORMEISIM111.10.ACUAlie0 TAMÁREA ' 32,,ya DONEDITCEO.JECIMIICIESANTA MÁRTÁ 2016 0,00 .0P0

(1°11:

:ids: :1200,00

.00 E12 . 2Opt .-ED 'Mi

,sola .i13 . iszytip

ODOMPQ".~104_11C9 713.03 .7.I.MM 11.EO . _ 120.00 jEO:EO .446,15:d Asópo :59.1.203

kti =

SANTA MARTA

SIGUE CAMBIANDO

GERENCIA DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA •• ALCALDIA DE

La j SANTA MARTA

."/Wr coi Innél• Matarla,'

CONCLUSION Y RECOMENDACIONES.

Una vez concluida la etapa de verificación y calificación de las propuestas presentadas en el presente proceso, •se procede a recomendar al Señor Gerente de Proyectos de Infraestructura de Santa Marta, adjudicar el proceso licitatorio LP-014-2016 a CONSORCIO PARQUE ACUÁTICO, por cuanto fue Habilitado, por cumplir con los requisitos jurídicos, técnicos y financieros habilitantes establecidos en los pliegos de condiciones, además de obtener el mayor puntaje de acuerdo a las condiciones exigidas en el pliego de condiciones definitivo.

Atentamente,

his kr MEN SES BERNAL toril medi IL r• IL FANDIÑO or Técnico Ev o Financiero

ara^

JE I Ev,14at

r Jurídico EUTO

Calle 24 No. 3 - 99 Edificio Banco da Bogotá Ofi. 1404 Linea Gratuita Nacional cpsxy 018000 955 532 NIT. 891.780.009-4 •www.santamarta.goy.co

al“101•01NAMANC4

JA Ev

UNIDOS POR EL CAN11310.15ANTA MARTA — CIUDAD DEL BUEN VIVIR.

Calle 24 No.3.99 Edificio Banco de Bogotá Ofi. 1404 Línea Gratuita Nacional (PBX): 018000 955 532 NIT, 89080.009-4 www.sentemarta.gov.co

IVIG031104V.~03 man uno

SANTA MARTA

SIGUE CAMBIANDO GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

ALCAII

SANTA bl k T CultUni

Li

RESPUESTA A OBSERVACIONES PRESENTADAS FRENTE AL INFORME DE EVALUACION DE LA LICITACIÓN PÚBLICA No. LP-014-2016

Objeto: "Construcción del escenario deportivo Complejo Acuatico para el Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta — Magdalena"

Observación No. 1

Presentada Por:

Fecha:

UNION TEMPORAL COMPLEJO ACUATICO SANTA MARTA 13 Diciembre de 2016

OBSERVACIÓN 1

El proponente presenta una póliza en donde el tomador es el Señor Martínez Cabarcas Juan Carlos, por tal motivo la propuesta debe ser RECHAZADA considerando que la póliza no es otorgada al CONSORCIO PARQUE ACUÁTICO.

Según lo solicitado en el pliego de condiciones en el ítem '10. pág. 59 el proponente otorgará una garantía de seriedad en la oferta en donde esté a favor la entidad contratanté por el 10% del presupuesto oficial, condición que no fue atendida por el consorcio observado.

OBSERVACIÓN 2

Solicitamos a la entidad que el CONSORCIO PARQUE ACUÁTICO no validar la información aportada por este proponente con referencia al equipo mínimo, considerando que esta documéntación fue entregada en medio magnético, incumpliendo así, con lo señalado en el pliego de condiciones, pagina 52, ítem 7. OFERTA, 7.1 Presentación "Los proponentes deben presentar sus ofertas por escrito, con los formatos contenidos en los Anexos 1 a 10, en la fecha establecida en el Cronograma al que se refiere la sección 12, y acompañadas de los docuinentos solicitados en esta sección...".

OBSERVACIÓN 3

De acuerdo al pliego de condiciones el proponente debe aportar el cálculo del porcentaje de AIU (ver página 29 y 30), precisando que será motivo de rechazo de la oferta económica cualquier inconsistencia en el análisis propuesto, y estable además en el literal "k) No se debe incluir los impuestos de ICA y

•

SANTA Al A RTA


ALCALI SANTA DI trata Tu Cultural.

retención en la fuente, fondo de seguridad, estampillas pro-cultura, adulto mayor, pro-hospitales, un/magdalena,". Siendo así la oferta del UNIÓN TEMPORAL OBRAS ESPECIALES COLISEOS debe ser rechazada en su propuesta económica por presentar las siguientes inconsistencias:

La oferta en la página 215 presenta el CÁLCULO DEL AIU DE LA PROPUESTA ECONÓMICA, incluyendo los impuestos que taxativamente la entidad manifiesta no deben ser considerados en el análisis, tal y como se muestra en la foto siguiente:

En la propuesta presentada según la imagen de la página 215, el cálculo de UTILIDAD es inconsistente, por lo siguiente: La Utilidad tiene tres cifras de porcentaje 4.35%, 4.31% y 5%. Adicionalmente presenta un IVA. UTILIDAD 16% que para este tipo de contratos de obra pública no aplica, en razón a: para la construcción de obra pública, el Artículo 100 de la ley 21 de 1992 dispone que los contratos "que celebren las personas naturales o jurídicas con entidades territoriales y/o entidades descentralizadas del orden municipal estarán excluidas del IVA".

Por lo anterior solicitamos a la entidad el RECHAZO DE LA PROPUESTA.

El proponente no discrimino en el cálculo del AIU para Capitulo de Suministro, la CONSORCIO PARQUE ACUÁTICO establece un porcentaje del 15% sin presentar ningún análisis del costo indirecto. El pliego de condiciones establece de forma clara y precisa el proponente deberá aportar el cálculo del porcentaje del AIU el cual contendrá todos los costos de administración, por lo tanto el oferente incurre en causal de rechazo al no haber presentado esta información.

Por lo anterior, se solicita a la entidad el RECHAZO DE LA PROPUESTA.

OBSERVACIÓN 4- LISTA DE ACTIVIDADES

Se solicita a la entidad NO CALIFICAR los puntos del CRITERIO 1 — ANÁLISIS DE RENDIMIENTOS en virtud a que: En el cuadro de "LISTA DE ACTIVIDADES" adjuntado por el CONSORCIO

PARQUE ACUATICO, no se incluyó la primera columna "Numero de la

Actividad - ITEM", que según el pliego de condiciones pagina 34, literal "a) IDENTIFICADOR (No. de la actividad): reseña o cualquier tipo de nomenclatura clara, válida para identificar las actividades".

OBSERVACIÓN 5- DIAGRAMA DE GANTT Se solicita a la entidad NO CALIFICAR los puntos del CRITERIO 2 — PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES en virtud a que el Diagrama de Gantt del CONSORCIO PARQUE ACUÁTICO, "NO CUMPLE" con el horario laboral y con el plazo de ejecución ofrecido, por lo que la programación debe obtener una puntuación igual a O (cero) puntos totales.

$,PORGL CAMBIO' GANTICNIARTA,-:0 GA131 MVIR


I JUEGOS SOUV.0141.0 CDC.AD atIC

SANTA MARTA

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA SIGUE CAMBIANDO

-En-el-Bititirente-de-Gerntt-pres-ente el HORARIO O CALENDARIO LABORAL se configuro con los días domingo como no laborables, lo cual no es una inconsistencia, pero en la "TABLA MATRIZ DE DURACIÓN DE ACTIVIDADES Y RENDIMIENTOS", columnas "S" y "AG", "Factor de Días Laborables / Días de la Semana", ya se había tenido en cuenta los días no laborables al multiplicarlo por este factor.

Por lo anterior, las duraciones de las actividades calculadas en la tabla antes mencionada y utilizada en el Diagrama de Gantt, ya están afectadas por los días no laborables, obligando a que en el calendario laboral del diagrama de Gantt (Project) todos los días sean como laborables, de lo contrario la programación se está afectando dos (2) veces por los días no laborables, es decir, los días no laborables se convierten en un 50% aproximadamente del plazo total del proyecto.

Adicionalmente, el configurar los domingos como no laborables en el Diagrama de Gantt (Project), genera una inconsistencia en la duración de las actividades, ya que en la duración del proyecto (Id O), en la cuarta columna "Duración" el plazo del proyecto aparece con una duración de 254 días y en el diagrama de barras estas llegan hasta 294 días, lo cual no es concordante y genera una inconsistencia en el plazo ofrecido.

OBSERVACIÓN 6- DIAGRAMA DE RED (CPM)

Se solicita a la entidad NO CALIFICAR los puntos del CRITERIO 2 — PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES en virtud a que en este componente se encontraron las siguientes inconsistencias:

HORARIO LABORAL De acuerdo a lo expuesto en el numeral 2. DIAGRAMA DE GANTT, el Diagrama de Red "NO CUMPLE" con el horario laboral y con el plazo de ejecución ofrecido, por lo que la programación debe obtener una puntuación Igual a O (cero) puntos totales.

RED CERRADA

En el Diagrama de Red presentado por el CONSORCIO PARQUE ACUÁTICO, se puede apreciar que las siguientes actividades no presentan actividades sucesoras:

Lo anterior, muestra que el Diagrama de Red no es cerrado (continuo), sin las secuencias y precedencias completas, lo cual de acuerdo al numeral 5), pagina 39, del pliego de condiciones hace inconsistente toda la red y el no cumplimiento de este componente, da lugar a asignar un valor de O (cero) a este criterio.

:;UNIDOS.:POR EL1---COBIOt S'ANTA MARTA2CIUDAGDE1513U61

- Calle 24 No. 3-99 Edificio Banco de Bogotá OO. 1404 Linea Gratuita Nacional (PBX): 018000 955 532 NIT. 891.780.009-4 www.santamarta.gov.co

ALcau SANTA Disulto TU Colloni

5

iv .111.

SANTA ffiALLI. SIGUE CAMBIANDO

c, U Dieg identificador o número de ítem en las siguientes actividades:

* Del ítem 12.4.1 al 12.4.3. * Todo el capítulo 12.5. * Del ítem 14.24 al 14.27.

OBSERVACIÓN 7- CUADRO DE DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS

Se solicita a la entidad NO CALIFICAR los puntos del CRITERIO 2 — PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES porque existe ausencia de los recursos necesarios para la ejecución del proyecto, por lo que debe ser considerada como una inconsistencia, que asignará una puntuación de O (cero) a la propuesta en este criterio, según el pliego de condiciones.

En el pliego de condiciones, pagina 41, para este componente, se especifica que se debe incluir todos los recurso TIPO MATERIALES DE OBRA O CONSUMIBLES (Ejemplo: puntillas, concretos, etc.), que serán utilizados para el desarrollo de la o las actividades que involucren los ítems del presupuesto, sin embargo, una vez revisado el cuadro o diagrama presenta por el CONSORCIO PARQUE ACUATICO, no se encontraron materiales consumibles como:

* Puntillas. * Tablas, durmientes, repisas, cercos y en general madera para formaleta.

RESPUESTA;

La póliza AA017076 expedida por SEGUROS EQUIDAD, garantiza la propuesta presentada por CONSORCIO PARQUE ACUATICO, de acuerdo a la verificación de esta y a lo solicitado dentro del pliego de condiciones definitivo.

Una vez verificada la información suministrada al momento del cierre del proceso en mención, tenemos que se evidencia la existencia de la información mediante cd aportado, tal como se reflejó en el acta de cierre, razón por la cual, fue verificado y reflejado en el informe de evaluación.

A. El pliego mostró causales de rechazo de la oferta económica, surgidas de inconsistencias citadas derivadas de los análisis de precios unitarios, cálculos de AIU, análisis básicos de obra, listado de precios básicos, de insumos, situación que resulta ser disyunta y contraria debido que las mismas surgen del procesos de definidos como calificables y no habilitantes. Esta condiciones no fueron observadas por los proponentes, sin embargo esta claro de las mismas no pueden ser causal de rechazo debido a que las mismas no nacen de aspectos habilitantes, pues revisando las propuestas de identificaron múltiples condiciones que

SPORILCAMMWSAN


GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

ÁLCALI SANTA 011trito Tu Cultural.

F.IC5R EL cAumicy éIÚDA.1) líE1:1áliEtlj VIVIR , . . , . .. • . • ..

Callo 24 No. 3 .99 Edificio Banco da Bogotá Off. 1404 Línea Gratuita Nacional (PBX): 018000 955 532 N. 891180.0094 www.santamarta.gov.co

no nao. tot..~ MAL0 UN

SANTA MARTA


ALCALC SANTA Multen Cultural*

5 6

afectan todas las ofertas, por citar: aspectos exigidos en para la verificación de los ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, se solicita que "El valor total de cada ítem deberá contemplar la totalidad de los insumos requeridos para su ejecución, de acuerdo con la especificación señalada en el presente pliego en la descripción de la actividad, (no se aceptarán análisis globalizados o por comprensión, ni duplicidad de valor en análisis que correspondan a la misma descripción y unidad), por tanto cualquier inconsistencia encontrada, determinará el rechazo del A.P.U. y consecuentemente la propuesta económica".

Esta observación no procede debido ya que la utilidad la propone el oferente y es de libre y el valor referenciado es de 5%.

Es criterio de cada oferente considerar sus rangos de gastos para sus costos indirectos y el suministro posible de ser subcontratación o cualquier otra modalidad.

Revisando la observación de presentada por ut complejo acuático santa marta se verifico el consorcio parque acuático determino como calificador de las actividades el numero secuencial a acompañante de la propuesta económica, la cual tiene por objeto listar y/o enumerar la totalidad de las actividades, si aportó

en el diagrama de Gantt de la programación el oferente aporta resultado del ejercicio sugerido a tabla de rendimiento y duración de actividades, la cual es un parámetro dado por la entidad (el oferente solo debe diligenciada para obtener la duraciones de los tiempos "días laborales" para la programación. Esta situación no afecta el calendario laboral que proponga el oferente. Otra situación es la suma de estos días en el calendario anual mensualizado, esta es una condición estándar, donde la suma obviamente es distinta con la inclusión de los días de descanso, con este mismo criterio se han revisado todas las propuestas, cuidando que el resultado obtenido comparado con el parámetro de duración en meses no sea superado, lo cual es el objeto de este análisis.

Durante el proceso de evaluación se evidencio la situación de que algunas actividades no presentan sucesoras, las cuales según el análisis de la información consignadas en los diagramas de red y otros. Mostraron que correspondían a actividades de fin de obra o terminales. Por lo cual esta situación no afecta la finalidad del diagrama de red. Adicionalmente en programaciones de este tipo de obra suele acontecer la presencia de actividades terminales con gran frecuencia. Situación que limita a la administración rechazada.

Calle 24 No. 3 - 99 Edificio Banco de Bogotá Ofi 1404 Linea Gratuita Nacional (PBX): 018000 955 532 NIT. 891.780.0094 www.santamarta.gov.co ja o

Dosiemi. -ctifoMi7Ceuemájüili

SANTA MARTA


Maui SANTA DIstrtt ,Tu

7. Revisando la observación de presentada por ut complejo acuático santa marta se verifico que el consorcio parque acuático consigno la totalidad de los recursos enunciados en sus análisis de precios unitarios.

Por lo expuesto, se ratifica lo indicado en el informe de evaluación.

Observación No. 2

Presentada Por:

Fecha:

UNION TEMPORAL COMPLEJO ACUÁTICO SANTA MARTA

13 Diciembre de 2016

OBSERVACION 1: Se solicita a la entidad RECHAZAR LA PROPUESTA ECONÓMICA del proponente CONSORCIO ACUÁTICO SANTA MARTA 2016, debido a que no se incluyó el Cálculo del porcentaje de AIU tal como se solicita en el pliego de condiciones pág. 29 y 30.

CALCULO DEL PORCENTAJE DE AILI (ADMINISTRACIÓN, IMPREVISTOS Y UTILJDADES)

El proponente 1..oaklyapeRpenzwoultmoeLloptoektajet,.:0•11. (Administración, Imprevistos y Utindades), el cual contendrá todas los costos de adminístracán, en los que Incurre la organización del proponente para ofertar y desarrollar el objeto del contrato, los imprevistos del contrato y la utilidad que pretende recibir por la ejecución del proyecto.

Dentre de la composición de los costos de administración será obligación del proponente Incluir los Siguientes aspectos:

Costos de manejo SOCIO ambiental del proyecto. Costos de movilización, montaje de campamentos, oficinas, almacén, servicios

sanitarios, y demás instalaciones provisionales, vanas, señalización de seguridad, celadurle, y demás asuntos afines. o) Costo de servidos públicos durante el transcurso de la obra, y e1 valor del trámite ante las empresas de servidos públicos provialonales.

Costo de transportes no incluidos en los costos directos. Pólizas, publicación, impuestos, y demás gastos afines que apliquen a la legalización

del contrato. 1) Ensayos de laboratorio para materiales, pruebas de resistencia de concretos y otras, requerldeS para verificar 'e! cumplimiento de las normas técnicas y códigos vigentes. g) Personal requerido para ejercer labores de control de nivelaciones, asentamientos, replantees, etc. la) Personal para la administración y dirección de la obra. i) Costo de prestaciones sociales y apenes parafiscales del personal, de acuerdo con la Ley. »Elaboración de planos finales de obra., manuales, etc. k) No se debe incluir los impuestos de ICA y retención en la fuente, fondo de seguridad, estampillas pro-cultura adulto mayor ro-hospitales,. unimegdalanat

4041:- t-r"

CII,D511SIIGR

Gol diatir CnittEl Wel

SANTA MARTA


ALCALI SANTA DistrIt•Tu Gálturs1 •

43

RESPUESTA.

El pliego mostró causales de rechazo de la oferta económica, surgidas de inconsistencias citadas derivadas de los análisis de precios unitarios, cálculos de aiu, análisis básicos de obra, listado de precios básicos, .de insumos, situación que resulta ser disyunta y contraria debido que la mismas surgen del procesos de definidos como calificables y no habilitantes. Esta condiciones no fueron observadas por los proponentes, sin embargo esta claro de las mismas no pueden ser causal de rechazo debido a que las mismas no nacen de aspectos habilitantes, pues revisando las propuestas de Identificaron múltiples condiciones que afectan todas las ofertas, por citar aspectos exigidos en para la verificación de los ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, se solicita que "El valor total de cada ítem deberá contemplar la totalidad de los insumos requeridos para su ejecución, de acuerdo con la especificación señalada en el presente pliego en la descripción de la actividad, (no se aceptarán análisis globalizados o por comprensión, ni duplicidad de valor en análisis que correspondan a la misma descripción y unidad), por tanto cualquier inconsistencia encontrada, determinará el rechazo del A.P.U. y consecuentemente la propuesta económica". razón por la cual se ratifica lo indicado en el informe de evaluación.

Observación No. 3

Presentada Por:

Fecha:


13 Diciembre de 2016

Pro medlo da la netenternoponnIto montar cIrServidenes atbfrene4ocw1tnc6nrpubgcadópDt Uds. &Ola SS Olcitenbre deipiesable allozo lo el!~

El Pllogode Solldidengs OrIPErifietlla parias portear mio SiSrequíslos técnicos ~dos por laEntidad clue:Uds.Roprelentan. Orme. ido setitehmid. gire notscalanldos r cuenta a ea hora do trazar las respectivos ovateadones da sarácies téenloó corno podrán ;preciar segOntar ataviarles cobsidetadonest

II pliego de condiciones en su rumersifleb;perientiarezatextuatmentet,

El imponente deberá ~edil« M'experiencia general Siegldttentatirnigme dedecco-Olkoontates de acuerdo con lo Siguiente:

Objeto del contrato. según okistecador de bienes y ten/tetes Cuantla (3516114) bes contratas que se aeredllen deben 'estar clasificados en el menasuno (i)delossiguiontes °6Alas:7212 wonvi

toOss del PO

El Proponente debe aeredltar Seta experiencia toa tOS contratos oesoarmospara cada una dela obras saeoitadele. bienes y servicios orlo experiertola por 44 DISTRITO iSorralloados oue el aasificador de Martes y Sen6clos en el terper Pfrol y eSprelyando su Mg« ea salados Oglimcs ~untos loprOosvigontea o 1atediado anotar:ten« tospeotvo contrato. ififorraaffin qvo Ce* ver/aceda por al DIMITO.

El proponente acreditara pura la exPronoloasPrirao I:

Calle 24 No. 3-99 Edificio Banco do Bogotá Oil. 1404 Línea Gratuita Nacional (PBX): 018000 955 532 NIT. 891.780.009-4 www.santamarta.gov.co

' t,

POE:S a:gis:tenle ENG $GANT ,

ARI-A,:wCIUDAD DELBIJEN,

Calle 24 No. 3-99 Edificio Banco de Bogotá 09. 1404 Línea Gratuita Nacional (PBX): 018000 955 532 NIT. 891.780.009-4 www.santamarta.gov.ea

AA 7 1

SANTA MARTA


ÁLCALI SANTA Distrito/1i Cultural e

Por lo menos un (1) contraes cle ne apodado* con objeto tenp velacilen clftecta con la - oonstruccidn yin nsoderadde yio adaelletddel yleampliaddin de Otee* de edificraettan als

idos disportivoti sio coliseos deportint yes lipectoa vio complejo enteco d* acceso

p9 »pos s stht: kW • 1. " 0.115 Á' [4,..1.1 s

fli

E Copla dol 'contrato: y; 1 ectad 1440•lett o k Cerlloodlo everdrk.per tnrerrración requerida eri int« Falo da earelltiorrexe Clairld4 el Centratti ~latió haya &de .ejecutado por ptaper*fl 3ç$ docomenioa gaiOnoted evidencie Ni eatlfornecien deleenl adjuntarse SI documenta

ta lopyinaden Marte/ a te: expsaaneta ea per» newnesstar can cookols ola> documento adolottal quo es, coquean Cuand'o laardormadán ternas en el pasante nonsenit iso poodatIones de las opcionfl unto, inindellidn

El documento wildored pent Odineinsentel M brOlmadect Marra * nipsiendit debate sor (»Pedido Por la enfidaddenetileate,

Pare asiosetectra entrandaselpor ~ole ts persone canta turidtos. pOblict o peine con cenen se auserítslaiecontralo OSOS *cera.

Los •doannerues apodados cono sopad* aneen contnerb~ntellnionnacierc

Objete del cantata NaltIli0 (DM novato. Maldad eminente- *ozona* de padickeaclecl, id el Croando so encele en consorcio o oilkto tenpocat ila fechada kdcladenasi etiritt LA lecha tia letruirlackm delmenta nsispensien. condone! erciaeldo suspandkto ea unta

VaTias ocasione en meses. ~bieldé' contratvindesiendo eoÉa asalarien/ tarando as tinta.

~CEO de ;oreen 4~ tuyo nicle ba: puivisto addiaran ttpendíc.te Idas de consuttorfa y de eficandán deroarat, saarechaseei evn~idnicaraante ad plazo

os Valses conespondionlenula Son aSacesát *boda

Ee el evellEc en qua tiod o Si PnitiononssmifldasÑn. aúna Informaeln y ésta presenta incionststoneta ee sollellene Intrdad cordrooneicediralarqueon ejecutó latan.

Para efectos de evatuatabn, boa nietas de ksosebitces widtin rel nal de la reto de suscepolOry 44 acento basta et ano 2016. •~do se tetado minera merma' legal oteole (seemm: Loa vüllótay do los mentol corillSlen.ei caos de 'calcen urdir adicancia y Tenzin amados,

EA calo de neutnaloa suscites en wia$N1* in~era, primero se tas*la rsSn.4e.su yak; a

pelos colombinos aplicando la Tus Reprasertarros dor Mercado friIrd)i lokinlea falúa dtas anteriores s'el/techado preeeeleciáricto lectertarineentseaScomosetedkeitenedepattado anterior.

SANTA MARTA


ALCALI SANTA DIrlilto Tu Cultural«

paledeetredaarb experlancb élemaiS nitv

Cuando 1ln frOP9flerglii ~taba Sagita voluta! enerlanda Pudidadón in un Mtlgatitt UnI6M6111p011a tAAttackiktesgrrmitOrtk afectada la evalasulan lo ala usenttetvalone eterflpardporcent. pralc~Sdidel 01.11ng9.

laattlIt5t$1*1811:0015091458$101~1 Pfalinball1~0915011051100110001191100 01/1110rtillittl$001. yac« Manc4sdusutaltualicuccotcceenwen0ffilde 14PrdtP1411:10 en el pmeabnapmeetto, dlefin tan ' epatetbatna inattl sub dentteby al 4011 en cuanta pala aporta da la apadelkabi ~ami 411B portardia de Worrategnallearebl ~popo o amo Teto pena qua *atabe dentrilb. y ni tetan pobtrpandal ea Cama* proceso, Cuándo os :Faenes a taso a bata en cuenta ti ababa en ta totended de la pertidordenar tos.W rdas tiastonfroata elcaropeateas plante» edailllótabtopedentie y out es encalaba porikaPrdab, an el ~lb Oteé» ite adata Cundo un ~neo o blasona, do propopenla pasta sumbbtreiSIOn bfraildli a eantta **dos pa clmaisionits, sudo. ;main torganiontientaoSelb~daelatal~reasnan Ce dkbe anonolón pere In haya contadopan ejneetn Acalladas ewlik-le dant" dna conceágort, pilfe esto debed anebu dostamatts prueben quepa sedo. 'Para alce ~Pa 0511?Orfr alienar edllmás da bre drama» para giaS »45:1Pullencla. a912 Ikan pefins Y PRIMO radcacla

No se acepa aspedorada arco reektorde do alca,, ce nora Onerdat de aras nt en 41~n da cOnina dsaOrnhixtva1411 delegada No a eniSalb corhaStos. Zas coneatna VárfelOt igara acre/21/r la •~blenda seria Onicimenls apela" de $tbler edad, abalandase pb- ates aguaba anima caturadoa into 0t nalEitt OCerRIUCANTE fenikted pdbrke o perierN

no natural o »Mica) y PRO4Elt coyalvensu owicearatrat patona bamba, eansultb rda temporal

Por lo tanto, imante un ~ato se podrá ameos eaciareacia por una tole vez, a decir Ea generada por 0icontrato ababa' o de pteor anis en ~nano se Mol neddordaPadddek por ab do una va con :ración gambe tottints. Pastel ande 11 aseditadótvdeaperbab de contratos qua raya:sido obistode celan antas dabgeouttandal diannentscaldtnta(513114 de

elecacitn iota so ~irán amo t'Ondea* stub IdneduadO Y nen lesadban* ~os alguna por eaos ale/dato

nodo el ptoPonentil Eres: 47*. pinos tUSO.P16d. itelmlefa nue isa bnye eubnin ION Corornbta, pasmad b Infountenn gol aste~ Jec~orp, aiSralla ~cima qua ea ProPonInties oPeignia En ata de ave obanta laterenladr ela accodratin nç aerl agfednade de la Manara chien40.50-WeenfrkSus de conCcoes, ~ara iyalarebbaumento o documentos ellfrálantés. de in codea és tanda oblea« la istaladdn reqUarkSt. Estar

biendo el eitetlea o Inclarok eleta001~00-Sik cilosberadati etalitege.

Ctrandln.~511403~Se . sana ab Web, preValank tadarnange al:~» ~aria

PliAtfts0 a 9.941r0 .17EL wit EXPER1040041;12ffillek Eine P°41.PERA 1q03P DIRIIM I

' NIDOS-P.01Ç CAMBRXISANTA;ran 'CIUDAD' DILDUEN,, 1Y1

Calle 24 No.3 99 Edificio Banco de Bogotá 05.1404 Línea Gratuita Nacional (PBX): 018000 955 532 NIT. 891.780.0094 www.santamarta.gov.co

Pars ofeatoIdebsilocodlts conglandaS,. SO 0,OkA4rt num*

Une plstInt 1/liinpide es e mundiales, eilostnno dela alüln pandePlIcar e4414, 001-1tor

SANTA


ALCAlt SANTA DInrItc. Tu Cubun, •

• OFIOSRVACION PliMeOntelg:11N10,1n1109MLI,0,11-1~

Con 'remoto al imponente UNION TreMPCIPAL. GOMPLEJO A proponente/ no cusrrilan técnicamente COn arsotaldo alfar» de Ins corro es plpIt LQ Metilo! itOS AP134,C2A INCLUYA LA GDPI5iT8 1 CAN la ~Sara kinionolonssis

espooMootionse

Las ospeollrosoloneS de la algulentasPI

Largo f10 ta

Ancho 21 rn frafatmo> 25 recomen/dada

Mamerro de carritos lo {normalmente te usan 8, las crfasdos pita iirroeor des),

Ancho del caria 2,8 rn

Temperatura del agua•21281C (77-82.4 fl

Intensidad de toz 150010

Profundidad 2,Ornmilninto

Volutnen, 2130 M1 o 2 80010120111to

Calle 24 No. 3-99 Edificio Banco de Bogotá 0.0. 1404 Línea Gratuita Nacional (PBX): 018000 955 532 NIT. 891.780.009-4 www.santamarta.gov.co

irrX CItOAUtÇ

SANTA MARTA


ALCALL SANTA

Cultural*

Oeue doldbes ~toda Z6 me ks~delionS ygnenoTatoldetooesitIn Vada0 9110~ de ~034 pkagerwS ICS de t1192;949 tea"

Oto

0441w414 Tilo hojea.

Parsoorne

tulsooketsooNaca

dlagrzona ~cedo de irtesitirdatesatt~ tola~ tØS Campeonatos. Mundtski.

Cavo,

mido gofa

Lo ontitbr dindselear dtin dtoponto% Vivid»; rall~.0~AGUPPC,O.SAUTY4 MARTA. albo toma, Ovan -Oonstruu$1701IIMagl~TIVOIMMT(947Ciat~Por un Sordo- 11.5517:189.752 contruftto AddiknOid.

Es doro pechar que en ina da Idemet dr3:tdo tomo* Owodbn se ~da le-siguiente: (Elopetredileass 40~11 taele. Wit 4onnlo~or. rZi5~ ~4~9 OkS. sfl i»t4b• Otil.r • a.f 1Fat W UfO.4 t.M..;.1Lao.lter u»ti fitiir 1•S'S .11.1490.b. e.

11~4« osffloonsetoemesenvotipornmastoarentracinkftehdoionentIttfocarnonmt prntents ont~nts-AutvcroloctrundsinvgySten)aborrtildsi 418, cunea a Plots cm" ya. «ectusiustslinindfra~zer ~ft nnaM 512$ ittri ici» a bel. rodorttstSrot deis off mtillirechfr 101011filffilt 07).WITXVICHIt« «ny f tea 1. ~EU tinta its:na.~:a b natecId fornba lin eti5oc f~rndistrcerrtmen,419~1~.13 inwroralt

UTILIZANDO EL TRADUCTOR potens OBSERVAR •

El !centro dispons do don Mida Una é 215 aur,es par tZE def tres, deeleztra tes• attilltenew 60 ~Vara ITT:53 Peiluena denE reató, ;sof ~OS «Sal 410 étatelt de sed aren les ~dee

Callo 24 No. 3 .99 Edificio Banco do Bogotá Ofl. 1404 Línea Gratuita Nacional (PBX): 018000 955 532 NIT. 891.780.009-4 tvww.santarnarta.gov.co

iSamrconranl.comt-riOACIEmlie portv44k,K12s8y 0112,~ zygg_sowsinc42528ssi2sz3%3007,5031.1PoPli

a éUdI /S_ mi,ti " • 1"

SANTA MARTA

-SIGUE CAMBIANDO GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

ALCALI SANTA Malito Tu Culture] e

El conjunto IncorpOrando piviinentn a .00 COn 1111 sistema ultrovlole ojos, un tratamiento culdtdoso práctica de fa mitamern y también un ene tratemTento

Ilim ts p Ons segura pera nade; lema tecnoroØa n stcontrol de la calidad riel liminar le e I de pitar e lona cien en los eso mantiene le humedad y el More ta buena lIngenb, da matorrales anatema fricases en el del sonido.

Anexo link pata *anima Imágenes del•complejo deportivo

Iguakeenra snobs vira» Minoran® en Youtobei

ttateorustall 1, *4, 44 40. L?,, ,g;,. ?L'AL

rei anted 3,6 enallendor oons In con el roqu1ilo Sito er Faexøsest* 'cimento de poluo poi APOBTADOLC1.10 METO SELD-Bakin LA CONE CON UN VOLUMEN.DE AGUA IGUAL O SUPERIOR A .2.0adire30 y ue como Uds. Pueden constatar anterlottnente le piscina di:instruido por uno de lbs Integrantes de la n n Temporal y

avalada por al omite icraluadoiscaún ha MediSaii que rePoitrin en la página del campillo doportivo Mtigrat tIol Mor que son eltelno Ittindor de gitins do 12.3rn castipandonos can uno profundidad de 3 metros nos da una capacidad en metros eio» de $374 rn3 obtenidos de le siguiente opttpon 2srwi2 Sor3ro. y le más pequen* con medidas de 12,6 metros * O Mema y Cell prolUndidad de 3 metro, Nos da sorrtO resultado una rapacidad de 225 Mata cúbitos de agua. Por lo anteriormente expuesto esta propuesta BO CUMPLE TECNICAMENTE CON Las REQuitliTat HABILTANTP-S EXISIDO/ÉN ELPUEGO DECONDICIONES.

ANEXO iNIACENP.S DEL CENTRO DEPORTIVO DE MALORAT DEl. MARI

IDOMPORE tCArdeliGii A 115,1 g e th , a

Calle 24 No. 3-99 Edificio Banco de Bogotá Oil 1404 Línea Gratuita Nacional (PBX): 018000 955 532 NIT. 891.780.009-4 www.santamarta.gov.co

SANTA MARTA

SIGUE CAMBIANDO

ALCALI SANTA. DislatoTu Cultur•I e


UNIDOS POR ELCAN8310,,SANTA MARTA= CIUDAD DEL' BUEN PM 1011'

O ,.----.t. ••••~0~

1•••••••••••

.7;:r.-r-,Z,Z1.11,•”"r;,;'"=1;2:r.;i4•

1.11.ti-WOP,m45,41 •

¡a*. réanles

-

Calle 24 No. 3 99 Edificio Banco de Bogotá Ofi. 1404 Línea Gratuita Nacional (PBX): 018000 955 532 NIT. 891.780.0094 www.santamarta.gov.co

ci a

gaRVIA I AJÉ GOS • OUVAR

SANTA


ALCALI SANTA DI t it T Cultural*

1415-44:4*Oeeralá4tia, ~9~

NIDOS' PIDWELCAMBIOMIÁNTAIMARTAMCIUDAD: DELBUEN


SANTA MARTA


ALCALl SANTA Dintlie Tia Cottvnl;

¿Ti

11fr.^`,-tr-5549!•$~' ~~ • Dtina'~.~. • .9 Tfr..14 a•r•

!gotearnos Mollean da typroptegtve011itirtfill pz(5~TEUPOW4.430101E8OACOATICO StortA MATA en 0. ~cut Gr ea texuekwea .44teln!td)2Ytobvelás rstc~in ed gonstntoSi de: un prcAtiniityr,"« p.ling Ctsb7tp$0,devaterfo fpn4dt leírtif ~o lobina

.20It• fa* f. •TIT : p.vhT nsstomtd9 konguipliMactsmoitrwfaceni• terbtokm(ct ~§ciEnstni.verfuerfo2 violes de selltesess v Mos& solaturn frdozbi. Mana e« erber favz cistenteo"anDOnlottles SiP noW10109.1tangarks6iti

PARA OnSPEM 40,0pD Aülftlf0W .FROPOWNie Ar tlis•IPIESECWETZE ft- ANTE. emmicsIm 4flwo.rus. airwcikvmworta, Ar"

fiR0POSENIECO4ORMPARQUEACOAIWO: •

-En cuanto al PROPONE 10-€ aCOtWORtLoPmQtt isarAiric73 4440 por SECSA SAS:, INVERSIONES Y 0‘314SIMUCCIONtzt POISO tiOR1E lattEcvo POR ACOTOIÉES SIMPUFICADA YEXOWACIONESJOBEPAZ.I. WOURSAL E« COLOMBIA.

EL Proponerlo ellega.pam evaluar riétrainenteteasto tinta eass dado-SE COMITtilctlioN DE 005 PISCINAS OtiEnERTAS El 0.112110 MOCO Con u» VOLutlen roa AOVA CE 2-440 M3 ItEsPECINAMENRE, a Eric» ESTA FORMAI» POR UNA Puotra sotAtio DormESEnsErwAtiTottAstASIMIWONEStelailS~UNAPLANTAEMA CON ESPACIO DE E PAt GtE WELLIIESSIOC1101~5005 OESP.A0140 VES --N10 PARA SITOMMIRES, 13R ESPACIO PARA GABINETE MEDICX)1 FraELITA, Aseos PUBUGOS, RECEPC$074, PleUtOCONI JARDttt

uNisos'pc.ia CAMBIO,SiOITÁSISITÁ7,,CiUtii<D, DEi. BUEN VIVIR.: Callo 24 No. 3 - 99 Edificio Banco do Bogotá 09. 1404 Línea Gratuita Nacional (PBX): 018000 955 532


WITA CULO,

arlUta.1) inS

SANTA MARTA


ALCALC SANTA Distrito Tu

Cuitunl a

Según eyaluaelén técnica del pmponente 8 conste que el valor en so'a el

es de 2-8.288,18 SIVINILV a tollo 76 y faba de 214 — 218 dataren la expederrcia.

Como 60 cpfccIl ea Imagen e conticulican mratotornlepondes cormato csbmdo como tontratis la por BECSA S.A.0 Y como cota1onepot UNIMERSITAT JAME i CE CAGTSLLQN

'CIUDADIDElity VÍVIR


SANTA MARTA


ALCALC SANTA Dimite Tu Cultural e

osan a. ~hl

.41 10 n-ktf

~b4uN4

n

P5

oe

~

0~1

155

3

=3O ~Id*

1 ~4 r

14:127

ItO ifi • ~X 214 4:00atl

De 1 SO 4 O* ~1"*.an•'~- MI IIIt A. MI IJ. 917

711 I II 1 11 22le *

. .

410% Si a 1 in 44 as I 11 I 22 I 4:12

1.1.2 101 le ry y SI 4 e 41.4 4 111 y Pi 4112 ~S •••..~.... IP, 111 be e 'ny yo. y VI 4 47 y

rylilliat MI-a VA 021.. fitt*Sett eNip 4151~15 1561051174X»

ei1iiinyviork. coca .o cd1 nes tiscinern 1215 CeW711417212TAa ISM le P472 00/1111.~1,24 era ernhe adem 41/442eta.44.1

e.A.`.4NI tett wyeuero eaelttne Skeetttle hois cheemeg ikettnr theleuw***41 nema Dese las es~1172:0A~: 412 in testa*

ItZt 4011 ht: Sala 1.4 4.fit • • ~•••••••••••••••••+ •

e elnettrand lela* 24:4 es Seallea2:24 la 404~ 4...4.411"111.142 »a* e ta e 44 4 a 47p•g 4,1 It y si: y ihtc I 4 4 3. 4 in as 4. tea

Is• I 50 I 15 I 0/5 I le • 11 : a 4 00 -74. 1:2 .1.z.LUI - I st 1A a eti e 4 t CP I 24 1-5 0.4

4*. :724 15 g 15 15C * 4.:11ol 122424441.242:4 a

2:et4411

: 1win 227 I r :111:::e 4 2: *3 41 e

n

l 24c0 n1tais l2 r

nI10 . 22*4* l: 1 2 4É 4 :

.11 I* Vi I *4 **. * 411 72 * 14 :lis. t. • 72 $ e ly oo 2 I 17 y YOI e 441 ea e I> a 4 he 4 ate $

I 1:e r 401 I •!* 64 • 10 ' ele 4 t 7,4 t P! alo /111

4 ....el; a 12,2 4 Pb 4 he 4 ul 4 .00,h

si 44 i I 424 Otee .244 Ite a 11 4iflI*(lttl

A toWriNuAcION PittfletiM gEgIZEOS.W~CORROOPOSOISMIs. MAS PISCINAS DÉ LA umnFtsiTAT JAME 1 CAST~ ~0~ POR rhk PIRMA CE ARÓ unclOs oles MtilintaniN Ola ÉtABIDPARÓN tos DISEÑOS ARtitintoToÑice/t- be LAS "*ÁTIfilit• «i itaGS APRECIAR clue toN PISCIRAS INFERIORES00f~ pe miteo .e0R2,5zEM:113.

ÚNICOS PO* EL CAM110, SANTA MATA—CIUDAD DEL-BUERIVKIIRd

Callo 24 No. 3-99 Edificio Banco de Bogotá 011.1404 Línea Gratuita Nacional (PBX): 016000 955 532 NIT. 891.780.009-4 www.santamarta.gov.co

004 *0 CM10.10 SIN

.Z16~2., V" • 11 2121~ 11a.riOrant.

74.1: re,"30- •

L.•

, dal~.;••",e.•; ; • • 4

si «a& ilCiatide:~1.117~A~[-:a.....t

4.basinottaan 41ewalaeos4~1 4.11

SANTA MARTA


SIGUE CAMBIANDO

6-lik••011“Tvidx Nelpskierinsrnseiá-4thmaidurd.--

~Sé

rt:M"-.0 etrilr.tErt

Una Yaz mulada la Informaclán suministrada pot la página ofatkal dele UNIVERSITATJAUME,i DE CASTEION podemos observar 4i> sigulania:

Este impacto tette dos vasos de diferettes dimensiones y una salarnualusoS, En le piscina se llevan a cabo Catenotos al:Modes ~kat ademadas al mamenlinlento y la M0013;d() la salud.

PISCINA DE VASO GRANDE rlommeIhm OA mete temen y 9CI Çfl4A MMirn

:tizigativézáraza3-oliravalitweiciall;rEct EtpwcitrAra Ji

Calle 24 No. 3-99 Edificio Banco de Bogotá Ofl. 1404 Línea Gratuita Nacional (PBX): 018000 955 532 NIT. 891.780.009-4 www.santamarta.gov.co

•

4 4

PROYECIre CRS 4,0~~0.—~ 013111213.

2~1 sation PltS Z...,~11.1•1000 1.01,14~

44444 441i•••••~

•••~1113.91, 01•••• ~1-e1 11" •••••••••••••••01~~ •••••••••••••••••••141

SANTA fi/IARTA SIGUE CAMBIANDO


ALCALI SANTA. DIttiliteTu

Cuiturate

93

botundidad: de 145 -1.60 m 10 tes (2 mine%) oalai3 paseen eintadonterde

PISCINA DE VASO PEQUEÑO Dimensión: 19$0m de talio x 10 m de ancho Prefinsildad: sin 1.05 - 1.15,m 5 catea pm* 6 penorms opiceneddimotte

Anexo rmSgenes tomadas del øS'°fictai tia unkorakIrd UNIVEIRSITATJAISEIDE CASTELLON

—••• n•~•••••"~......

1,411~411411~ hits•~1.•

~1.-.1•••••••• n'eones ~da..

.1~1•••••~•~••••••••• i•••••••••••••••1

44444414.414 .04 4 visi 444,4~~ 4~11.1.•

Callo 24 No. 3 -99 Edificio Banco do Bogotá Oil 1404 Línea Gratuita Nacional (PBX): 018000 955 532 NIT. 891.780.009-4 vo.vw.santamarte.gov.co

1

efiejar~~~11N~SINMN/SS t~i~frat4~4~11211*Ntitit

I,T;t:INIUNIDOS,POREtt,CANIBIOISANT


ClikAD 51.01:

SANTA MARTA


ALCALt SANTA ' 01 cito Tu

u-- --A.— nif Ofáln

b •

1-1:1 '41-111 t:',5115,:. 5 In unk

letettelteentioninteiesegultela

M#11.1a Meint9111~, V.19~1.11,*15. 421Intig Iterntin.41. ,~1.1"-Millieuinibmetanana-

ettow Inalitlebs

0011tattill..vh• lowneNeturz~e

~t•i• Pidarnw4W SwiikeilteNz Jr".01.

1,0**

Para no prersenler confusEOn atino imagen do ta

UntnsstbI JUMO con sus respectivo/114ot,

0111~11~ Wol~n.

SANTA MARTA_


ALCALI SANTA. ~rito Tu Cultarril •

itos•Ta••• • 13 • e•to

1:121.:P

~sao isuem 1 ton....^1 ¡tr•?.~.1W. tflttna.}~/4

A • 41~1~~ets Minn Mi@sh tener~ifipwante .~~sr. ~nestil~~~4~1, 9.0.4~ean

W• ~a ~Mí ~V~9.~. wo~ - ~4~1~411~•••~111~1~Star~falOil 4~~144~/~~1~1~~

~be ~4 1.51.141. tatietweétea ~ wb~i~g.

1.0.5.10110~1~S•ani~. Idionsp~ pni• rop• to,

~~- 4.~.. ~ah 410.• 00. •11•10~1.

~4~4~~1~1~~~1~111SISIWatnat~t1

e 12

Matizando la inTormad6n apanada por la ~sima itteVERSITAT JAMIE 1, DECAES-:4. podernasdedlwolr a *more bala ve es propatemeotionsopno pArtQua ACUAITC,0 Integrad* por BECSA 1AS; INVERSICIIIES Y CORSTRIXICtOisIES POL-0 MIME a P012: ACCLOWES SIMPLIFICADA Y IriltItAVAEONIS JOEEPA S.J. SUCURSAL EN Cena ff2 ettilmtE TEGNS~ CON LOS ~ros IikáltinfireS, Pa puna cia 1,1:01~Que; mozencrourtásmittittap-titatflonettrunstwiTobit

PISCINA De vAsaGRANDE;

textnotx.25-iyudal tilo xlcoodeentfurt ~basada& do 1,054:panmettclaMko," Ana

PCSCIFAIA DEvasoPEQUE/10

OlmeriP6-nr 1150,011 del tanto s.c. fthimay. ancha *PIRtofilindlcGact de tlSm ..724625 mitos Cithrecis• dn Atruck

&mana. int dos Ilsepas roa ill:unvoluftletycle aguada 11~ metas~ da agen. cuatelatc*Mplen cmilmolgIcto,ert etpriegotcondIttonesfOrilLOSIEÑOS. tisuacontiumt PIE LOS APOnDOS CUYO ormetrosek-orotp.un, LAcobilitweetórtrE CM Me/4A com val,IWIEIPE AGUA fea o StIPERIPIALoomSte,

lacia/ala ab nuostri, Peno QUO soto flavainkto ara scnrcinar mcrtertére» Okstrictinüil cfri Otra do ahá Oittritti, •

v• "1111501,16itatraleit's 'Aria 417W,c111Uniltri31111.ififl ai(11%

Calla 24 No. 3-99 Edificio Banco do Bogotá Ofl. 1404 Linea Gratuita Nacional (PBX): 018000 955 532 NIT. 891.780.009-4 www.Santamarta.gov.co

ALCALÁ SANTA Dimite1k Cuhural

SANTA MARTA


nfit nt use** wr 05010.000#0* di 044

yottAtigtora 01111~0

flI

0001

OkS

ite1.1; 1.,31;a0 • e' k Jt

tliatla orrópir fa evahiectán Menten Ontwatdá, pot of, inap100"41-00.:0 diirdee) je Med» de~ Meitk

131tfree redmixx Geftwele ~Mes de- Set dette todos lin pdirefieres de fe contraer tjyt.prxe» olmo *tes atea

dtek ~Ver

de qua» addelesticede e fiindra fdd :1105 ONU .14AlttAl *1~1 MI.

eitORA415114.014AVOE COliSIRSIXIÓN22 y tONSORCIO PARQUE ACIJÁTIO, S Y

Per 11 Ifd

t. • I . illka11.1:

DO °Y.EL:411111°11)arA MtlIT4AUCI'DAD".61 Gallo 24 No. 3-99 Edificio Banco de Bogotá Oft 1404 Línea Gratuita Nacional (PBX): 018000 955 532


PATA.« G.....CILIV,.0.1114.0.1

intopidispore4ek ,itláb119 AOGIONE0 O CliMPL ja - PRI • O hl> ' zt; pAnntle4409~-PRoyeTt/1 _

Ogig pf-Ott

, eli _ Lta ontls r-n/ tinIttcrif

1.nz u 'pf -.44 --txArnmum . . . .. ,..

SANTA mARTA


AV-MI SANTA Mmitou Cultural'

rosbpnheipIttp<4~1011.104,14, Conolilawaytoprertup~symtrkm quo otnIrd. ImaigkasporlalimparañahCila ISPaSettlx> wrongoota blffinginahalbAt0*1011100~~011,41:14~~1 byinvonOtai,~0>cutri4timpos alaft0140~141141araellPtilliltalaa imanta ontodaagagall~alpaparikultrossidatallidetailtS StIklas (MOS 0.346Pi) inainneaSSPItia~150101011Po4 dera una de dimite qaa alint puttx a &Oreo& Ptst mona itO dando». 4911 1111 10111121 PremmOri enkttirántrl <i_, › 10~300 <Ir aisAtIgt.,110 OutlImarnoi retaagal1001"0/10•111110111111~~» que campaña dasyldabIllb Mi* ~in kgs. reft~t: a/400? nipcinutffidedY4$1

EnitualturoreasammItatillio4~000141extelvinnnkftnowtarni do en lingl~tititalltialmtwatn4emtpantOdasparts • huella foryonmpacial as emmeratteleri*Mrte disospottutannottst 411 imanten *NO In antlistsday. intlainat cvo cnvnm trotadva adalarittnit ala 111td$14001~10111>1111-«40611510~0~1451111,

ralit.1110//alrlarelli hay !Utak lablablalar anda Saco tift1111149~ can te, etraftelphflotudesidetantoSaprocranty. *En: empunta r»SultaiplifIti~leitrasipet~stly4uOteilk 001021~ " 0"1"111 wri $:1. 4210dt~ 00142,4sw 11,171/1tai tondefell 194 ireDaa 111111~11 y h111 11410 (MI 1-01 O* alsai; 40, ~ala la 05ntoclab5d4.•

U.nes qua «bit elflkalat ~Ve lot

tambor Sett GIS affielt~talaSsivkr~ egkil cumfmrelytanne Oto» inlinatinewdo-n~atell. !magia-My casadadálleatalarillall401143lIt~ Calate. ~pa debo osiochnt su m'yunta cm irle» tilá lunualtsolt ~as on datanfitnpru AartnroIvlcanfat rtdialleta coisclidora rraertmo als eallstagsny atommentatda ltei• (11 ~OS s gis atáki tesetkásdkosts a liga los reciarlót dilailealarta II sellan 0701~. iroi~dos cdivite OddbOddi grapanarrla, tus taistlams, y mukleoSeuldl 51- «ah ecncarntmati al =rallad* di> ta era tal carachattstat y sibtaabi, yfarnialaalehat alaInfamiatték dataiadatadM, trotwarztormintinto

oladtelfitogdlls ádttibrull

42. ItesponntRiaracettittcaininit Nl...)14SlyMandnal paatentove daba flinalairatartettatiteekto btastnausteacllik

la dticalna josputticleta; puedo • aitallarSa flit el tema O> 11 re~namIld contdadmill .dpiltd, çw Imaétwtttaa .11 caro» 401. @eta- astutrarite. oit marga corapaarwaltagaitiitlabatenécodatcli áttpárOst ~Wel" canntos coa b yilitantalraelhal etalla taalildadt otttraipon6~0atc4 da la telatIM coatracluar y II laepluat r 51111:"Ora. ese 01

'1011:19-1191.P;P:IYA 619-1:9)19..rAI:MARTP.I.;:910;.540:PEI*P.P,E.ÍS.MiRN,

Calle 24 No. 3-99 Edificio Banco de Bogotá Ofi. 1404 Línea Gratuita Nacional (PBX): 018000 955 532 N17. 891.780.009-4 www.sentamarta.gov.co

“..aál

SANTA /v1ARTA


ALCAU SANTA. PbtrItoTu °Mutile

tond ¡ti 11/ o lo /10 it • /1 ttjt t./ PO , .j:. 4iff islioxet•

V .141 PI 4 .4.4418 4 4.1.4riflittítrb.)4 [

1451.3 ioi!y !Re,: Losl

<94-

enmepre, reggesedesalrgellelagGSea Oca latragnraaS ageetacterlet earnagott rpre Oen fer fellerb eplerenlagrOINOT eas

aettgaatCH Y do Ortarelo5 el reell ealeglleter11011* 0:74.0411attneni do 1991 arnallaeWalint allafallggeeeMarpl0101111̂111101101wagerlI01agike

m]n tgatendee, drotipmelftet. presil~et 1:111P001111k. Osa llara Derecho AdreldigratIvo eon «o gree angagettele, y elezentalda. er! cama ye 40 ot011ea. cilteplanet ene» 00 ~dar OvedlefenElartpgalleete ende! does egiguttelea «Mb paf pargrellilei eyeg:filedsel/ereao

reletlegiuttalea tentrectualy le~gelpeUhManla ~Pa.

eelely :ello, que loe pltecyley Mtegepliyenht reglmenbelVtardIaltel aanaatollaalell 011' lT/ ehelga* 01111r eldeneretedelvelanket. trN SO del cual leMpargslyeln pPb:pnititefteppellattde etodedeeflin414 leautlann400$100apere eelfilocer »Dee meada ID. ocrnmit~ptle6Ple la pm:Epa PI ;MIS tAT0,, .Q0 ft :0000011 13 Adnatalegrem. egoi PranallsilvataaalialflaralgUaltaillOPISMeommteasenecoldidlleverlaerat de. le pmerMlált ,(111) 0040 da hlrectpreeteed Pe prord:Ciar" nen alaug le Impogante y relotilmte. en el rdpedit dwetegraldn..«1 equarlearcle te« y etjadve melte horlerellosy obilgellonee 010 targerbilahr rell411%~:11.1 nolo mere eptveloeclefemtelystgllothke col tema Otee: reet~esten da loe Interesa thdltileuelas eonstdaredee por tse pe de e. leude a .C1110402* el compp: sonnyioney, ovvidpieltopdeolpeekettilee ehltgyeleAderletraeldri Pablett y eta polictemescoMregetek Oteare atnenglitexionlarsaticaella emergente torgretuaflentinietreeeede ceobrp10o.elelectellYnetlatactalt de tes coetratos.

Te loe prleetplote anletMett ç recasprise prar el ~nao Y' sataca5nochlii pechlermalUndlcoplenlindeporlenorme oprcacer, meadme. suctetermege e Dell reriprodded y hilleg

Ea edt4 perepongt, respent1110 pckfteertlet precentreehloll de ft 01:150 40

encuentra 0 alleclaradei da JIM termWh echre mg* do 4:10:* anallnkflaa•Ø5 ama an. Indo

09.49dort del: Mino en Mine deloodretereheddel.

Sobre el partroilee Doesgisdeatedoide vete data-sal ~te. contreceraF-Isa Dant 'Son 4ø (u canarcianca inallacnsahlecpM3 la proceden% de la **red% db le Palmilla" can cargo 011 Buido y domirs perccoasjutfdibit dbderedlos pgtilles, e t3: entipridleo e: treetiebte colecte* seei bite (rmntal o ectreeorflaD a ciTaglaw 40

ez5porgettIldast de que te trate; consistfte Ø'.,rnrfrcn 110114 pfrtmonlal. e egrepatemantat pela vidMg° esa en d rjudCa)deSøP011M. t6diTrCb ~el egawiceocenclar testbs

Surfdloop dé Impute/1dg deldellel.f.CoreadedegstadeirteczlInlbecere.pantencur del Iá jutó de Kan." eta Íte:P. Ince debías Monten&

Calle 24 No. 3-89 Edificio Banco de Bogotá 019. 1404 Unce Gratuita Nacional (PBX): 018000 955 532 NIT. 891.780.009-4 www.santamarta.gov.co

_

'1"""117.1°1.7 Med

SANTA MABIA.


ALCALI SANTA Di nato Tu Cuhura

Ce Dura /e y dele:10dt

a ese seden di Mega, ~MI" que se consiste e vedDeue ts «Mins% -01 mal puede estor sekedo *1 Mere* etnerseeml- y le ellplateCel Web y fuddetet ded Mese sis

deredbelen deldeteseeellerdede lel INIndligze des 1****01110kcil

mito opeoweasel orPactels, deben:nue moled* oceiteeteel inagdeftp-mtkidn e los.endtmesees-eseteasttesSaterrs sesseeddez

nes sh. metra. hes. Mak* Mal eta teid15$8 ett ófltedtse tes 44 rdecNodeettee es eaceeeeed,penade es lerdee

oto Medula ftneares mI neo* »Mito *o e*** mates .grat amen no se recatanlren de gots einu Obilffi r,I*nit:pamin.pS peet Le *cuba siS

D°1 1°0. PICA111671MTA ARTA;L'CIUDAP 'DEL BUEN :VIVIR

Calle 24 No.3 -99 Edificio Banco de Bogotá 0E. 1404 Línea Gratuita Nacional (PBX): 018000 955 532 NIT. 891.780.009-4 www.santamarta.gov.co

SANTA MARTA


ALCALC SANTA DI I II Tu

Catvnl •

smott pasa flont sa mos y* ClezeMOD deteelre».i 110~10. ftsteffietteuvenSatteOilettabiallitia Itet 41011**4*~11511,911.1110150$0,~41,11~1~1.14.01101) 1111.yeloVal cut» eteleletletetele atelleinteigle, 01) 1SrPr r Va eetteeneoden MeV per 1 ireenilst ies ot414Mei; etret Prettideffie st knOrettielkdereellteb01~1,0400940414141 *mit ligkr tu el sieutiffe. tO 40010444 Ç1 1.1 1111110110fttot jett4leee teperellyak, .bisonee Sumen le te efilleat OweheelensenS 0190» 07r1 IJOS-11314001~tellidetedlii 01011POROtál NIMIOS ,rlitSleltOM* wad* «Oso. givergrginitio prt ~PI 0004.911 ft vamledi lop seriltillteletta_041#aue010~~kyetgamtedoeuvelMetlina.

Setedonel. 101115ehtt ~SS da Se Zegetal tleleritiwo ereurS*

enalirnalaleentettel wit$000011111PretesinidualepteeelewfueOvearei PnpolisolloOlnItilloariouriffloturatiorkolo~illoosoimponifistosproelpinittoltosi -oppcsitdmenis prelloble 4011, 04~9101311011110110-41sW viatowdlotiornaoun o a adoc(010111001100011,00.14040944~411Inflo#9510111400011101170101vir4P1 onirnotracondustoconIntacolsointipOtonlomosowtivIwtenknostes initoonnitol 01301Mostots * Irgo doloorlolsproonUntOyoon-Incipsk

En nonio, ton tsoprcollAn fhls~ 01~1~01~..~1~Isiskrtsnei Sattsisti pintalmtefliprantfolnsft-Ats$0111111WIfflehte0010441.

tni0IMODUO/0111 011D1107;440 al* tellitele$0**(45 ..171 del Ce de Cemetb coeuitall prrieteleplamentheeffeeetwill wattotwate en eu eimerveldin stlOava «no elltRis, ira 011 ~do: luS 411 prIaltp», yodOossi jffintmi Ifflo aun?" sil osta4 dos iitts ~so .~1sdao. slown afibtlifaournifillaibpsm ;atas iiintsaillnisi :gimo pos foilinerb tnligraksbn y lo inetembeiee d1sanla loquer permito teaereuverdirltato rental dont:eme. Tem I lime 4e.ponflrtel posibbcpbotlese el! Orna- attiOtIveM, ~eh» do Voloirdas, lo sulittonitittoffle ,olsiooltnatio goa no son otfoostrio.optrezr los exlMoil *nMfl6tøt.psM likekin leer la earbled ei* fl5 ellettigei terh pamodania IsIgarisrstaaVoidstesttatodhabp~Iffernt,argolds (ger Id alluoldo te ~Men eón ir* (IncendeefeeleMeed: ttroetetIde, la humeo coetturntees, la moel1Ic111,10 detedIstafiredeSioitclusNe, cerdee

generalnásbflaitinertel»Poltáthinisnalgamintriglmandw* podo. el g Oro ion. un Instrumento Dm ~error o rnodifroor l olulad: db, los tentteseetatan.aquelles, aspectos e toornani»Inlotteltilsio stokfact irto Sena floran o «rnItsclizes *Miras cta. tosta/finto IlegOes 10. norrnaLNos stetentratinit.1

`PP.RWilc441316.,...8Allf Á.4,10tIll'A";'diGPAID1014.11Elh‘ttivIR- "

,r)

1/2;1111 /2 '

Calle 24 No. 3.99 Edificio Banco do Bogotá Ofl. 1404 Línea Gratuita Nacional (PBX): 018000 955 532 NIT. 891.780.009-4 www.nantamarta.gov.co

0,3.401101

SANTA

—

MARTA SIGUE CAMBIANDO


ÁLCALI SANTA DI t I T

Cultunl e

En ottilnatr pa ntirnballf astantrittu5le4avantrat4de4pinent0 taananya

OrnindedOotandlat a Ar/nuranofurtt aritte eqsairiásitart 0ataspacirMoada~1100

-etattabanerne ~ab.% de le etelIntaaelan patata, va bite ttnananta Mtrertgoarr o mime

'fladotttio teyparetteettedenoafetadal ~barda-yds aueratk ~tido *Jona tropas»

ablittettal de banal» aórIntrat táeat&s . e*SØMinyfllMMeo&bs

dolo ila09001,110 101101.41014M pregootgam y0~nd

14 imanada dol Impon ppdrif detvirtabat act lada* contrattate talando no mea tan y

alreaca dona en itimmno000 *la PooPtlesttatlabbdtte*011eat tateonddenel.

U toldad torraban* ao

arando no dantna el Plato de onlasek* ta pop la oran de la aman torntepancl e a lot dente propone nye te tranetwon en presentar tat

dono %enlata y enondenlen pira elopartallal el Mata ~atol mi» queda domnstrala con

In obtandalones ;tantita* bar Ilueinta MINI sub la Cladi010100100114011 te pana hetet

tater In endedend* 110 SO Sale le maldad .0 Mi, altat entustba noattdolda

Indáltattnet da la univeRarrAr JAISMS DE CAStak011. alte vez dentatatti quo $a

ittt mat4 cr (la ~dad contspondan.lt etaktott *atm 01 tont mai ama

Ña aducido y otos 0114~1111/11 la toma dts t n SU* ittniat cOi 10 in de aun* y

cont~ quo lee eatervaderres tealltadat par ret aropar*nba O* medid

Por ritOditettatmenta etryttletratSts tea atintytItt btallardela ItetitaystinXnentll .841 idOas- que tos otaponadtat 131410111 MICO" 001114PUl40 num» SAIMIt fitWA y

CONSORCIO !ItitRallg A0011100 NO CUMPLEN tiMitMENItt Ce« LOS .Atittlillos HABIWANYES.

en tono- a 1:111W11t prOptitata eno:Oh al . babo -enntlruklo en ta ~ad de Cana el *al tuúia e* • ff-PERACIONIOTERNAC10/".02-14grACIONL (IFINffliturralt .1 ential ea al Olga do annablonek altdrutted ano awdo st wiutotSa Tm . Un. GOSERNACION Da OGARTINMENTO MORTE•OESPIMMER.

NIDOS.POR:E CANIBIO<SANT P1T

AWDECEMENNIVIR


SANTA MARTA


Al-CAL( SANTA Multe Tu <saltan! •

RESPUESTAS.

Atendiendo a las observaciones presentadas, y a los documentos aportados por el oferente, se evidencia el cumplimiento de los requisitos exigidos dentro del pliego de condiciones definitivo del mencionado proceso licitatorio.

Tal como se indicó en el informe de evaluación a folio 76 se encuentra inscrito el contrato presentado por el CONSORCIO PARQUE ACUATICO para cobijar lo exigido dentro del pliego de condiciones definitivo.

Atendiendo a las observaciones presentadas, y a los documentos aportados por el oferente, se evidencia el cumplimiento de los requisitos exigidos dentro del pliego de condiciones definitivo del mencionado proceso licitatorio.

Por lo expuesto, se ratifica lo indicado en el informe de evaluación. 9

;;SI" F,10 lilAtkre-s-arrÁ. amt-AlegraeltivareczÑvnirl:r

Callo 24 No. 3 - 99 Edificio Banco do Bogotá Ofi. 1404 Linea Gratuita Nacional (PBX): 018000 955 532 NIT. 891.780.009-4 www.santamarta.gov.co

$ _A N TA mARTA

SIGUE CAMBIANDO

ALCALDIA Da SANTA MARTA

luMil«. Ci4etwol..014.•

q


RESOLUCION No. 011 (15 DIC 2016)

Por medio de la cual se adjudica el procesó licitatorio LP-014-2016

El Gerente de Proyectos de Infraestructura del Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta, en ejercicio de las facultades conferidas mediante decreto 072 del 1° de abril de 2016, expedido por el Señor Alcalde Distrital de Santa Marta, y las atribuidas.por la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y el Decreto Reglamentario No. 1082 de 2015, y

CONSIDERANDO

Que de conformidad,con la Ley 80 de 1993 en concordancia Con la Ley 1150 de 2007, artículo 2, numeral 1, Decreto 1082 de 2015 en su artículo 2.2.1.2.1.1.1. y siguientes, el proceso de licitación pública es la modalidad prevista para la selección de contratos de mayor cuantía.

Que mediante Resolución No. 008 de fecha 15 de noviembre de 2016, la Gerencia de Proyectos de Infraestructura ordenó la apertura del Proceso Licitatorio No. Lp-014-2016 con el objeto de la Construcción del escenario deportivo complejo acuático para el Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta — Magdalena, de conformidad con las especificaciones, características condiciones señaladas por la Entidad en el respectivo pliego de condiciones.

Que para llevar cabo el Proceso licitatorio No. LP-014-2016, la Entidad•cuehta con un presupuesto oficial por la suma de TRECE MIL DOSCIENTOS VEINTE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO PESOS M/CTE ($13.220.771.218), amparados con el CDP No. 1608 de fecha 11 de noviembre de 2016, expedido por la Secretaría competente. "

Que en el acto administrativo de apertura• del proceso se establecieron como fechas de apertura y cierre, en su orden, el 15 de noviembre y el 25 de noviembre de 2016 a las 10:30 a.m., habiendo sido publicados en el Portal Único de Contratación lós estudios previos y el pliego de condiciones definitivo.

Que efectuada la diligencia de cierre en la fecha y hora mencionadas, se recibieron las siguientes propuestas; UT COMPLEJO ACUATICO SANTA MARTA, CONSORCIO ACUATICO SANTA MARTA 2016, CONSORCIO PARQUE ACUATICO y fueron designados los funcionarios que integrarían el comité interdisciplinario de verificación evaluación de las propuestas presentadás. ,

Que realizadas las verificaciones de evaluación de las ofertas allegadas dentro del proce'so licitatorio No. LP-014-2016, por los diferentes miembros del comité, se obtuvo el siguiente' consolidado: UT COMPLEJO ACUATICO SANTA MARTA (HABILITADA JURIDICAMENTE — HABILITADA TECNICA ..Y FINANCIERAMENTE), .CONSORCIO ACUATICO SANTA MARTA 2016 (HABILITADA JURIDICAMENTE — HABILITADA TECNICA • Y FINANCIERAMENTE), CONSORCIO PARQUE ACUATICO (HABILITADA JURIDICAMENTE — HABILITADA TECNICA Y FINANCIERAMENTE) y otorgando a los proponentes habilitados el siguiente puntaje; UT COMPLEJO ACUATICO SANTA MARTA .(929,102 PUNTOS), CONSORCIO ACUATICO SANTA MARTA 2016 (768,798 PUNTOS) y CONSORCIO PAFIQUE ACUATICO (998,900 PUNTOS).

; Callo 24 No. 3-99 Edificio Banco do Bogotá 00.1404 Linea Gratuita Nacional (PBX): 018000 955 532

NIT. 1391.780.0094 vivna.aantarnarta.gov.co

SANTA MARTA

AlCALDIA VE SANTA MARTA outrirolmAtice,

-SIGUE CAMBIANDO



Que de conformidad con lo estipulado en el cronograma del proceso de selección, así como a las distintas adendas expedidas y debidamente publicadas en la pagina del secop, los informes de verificación evaluación de las propuestas permanecieron a disposición en la Gerencia de Proyectos de Infraestructura del 5 al 13 de diciembre de 2016, para que dentro de este término fueran presentadas las observaciones que estimaran pertinentes. De igual forma, fueron publicados en la páginas del Portal Único de Contratación www.contratos.gov.co.

Que dentro el término señalado con antelación se recibieron distintas observaciones a informe de evaluación, las cuales fueron debidamente verificadas y contestadas a traves de documento publicado en el secop con anterioridad.

Que los miembros del comité evaluador de propuestas, teniendo en cuenta los informes de verificación evaluación, el análisis efectuado por los miembros del comité, así como las observaciones presentadas en forma unánime recomendaron a la Gerencia de Proyectos de Infraestructura adjudicar el proceso al oferente CONSORCIO PARQUE ACUATICO por cumplir con todos los requisitos del pliego de condiciones y obtener un puntaje total de (998,900 PUNTOS).

Que de conformidad con lo establecido en el decreto 072 del 1° de abril de 2016, que delega en la Gerencia de Proyectos de Infraestructura la realización de los procesos de contratación en cualquiera de sus modalidades todos los trámites, actos inherentes a los mismos en cuanto a escenarios deportivos se refiere, la Gerencia de Proyectos de Infraestructura acoge la recomendación que por unanimidad le formulan los miembros del comité evaluador de propuestas basados en todos los informes presentados, decidiendo adjudicar el Proceso Licitatorio No. LP-014-2016, al oferente CONSORCIO PARQUE ACUATICO por la suma de TRECE MIL CIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES CIENTO DIEZ MIL PESOS MIL ($13.181.110.000) conforme al ofrecimiento económico, tal como consta en el acta de cierre y oferta económica presentada.

Que se informa al adjudicatario que las pólizas y demás garantías exigidas para el inicio, ejecución y liquidación del objeto contractual, deberán amparar al Distrito Turistico,Cultural e Historico de Santa Marta y al Departamento Administrativo del Deporte, la Recreación, la Actividad Física y el Aprovechamiento del Tiempo Libre — COLDEPORTES.

Que la entidad prescindirá de la lectura del borrador en la audiencia del acto administrativo de adjudicación, dado que fue publicado en el SECOP con antelación, tal como lo dispone el articulo 39 del Decreto 1510 de 2015.

Con fundamento en las anteriores consideraciones;

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Adjudicar al proponente CONSORCIO PARQUE ACUATICO el Proceso Licitatorio No. LP-014-2016 con el objeto de la Construcción del escenario deportivo complejo acuático para el Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta — Magdalena, por la suma de TRECE MIL CIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES CIENTO DIEZ MIL PESOS MIL ($13.181.110.000), amparados con el CDP No. 1608 de fecha 11 de noviembre de 2016, expedido por la Secretaría competente.

;1301/4,110,10$ Calle 24 No. 3.99 Edificio Banco de Bogotá Ofi. 1404 Línea Gratuita Nacional (PBX): 018000 955 532

NIT. 891.780.009-4 vnonv.sentamarta.gov.co

inze SANTA MARTA

SIGUE CAMBIANDO'

SANTA MARTA irtvenl'ouaitta, (Jen.. 14•141.14*

'cc



ARTICULO SEGUNDO: Contra la presente resolución no procede recurso alguna, por cuanto la decisión tomada se adoptó en audiencia pública, la misma se entiende notificada en estrados.

ÁRTICULO TERCERO: Enviar copia de la presente Restilución la Oficina Jurídica y las Divisiones Administrativa Financiera de la Alcaldía Distrital de Santa Marta, para los fines pertinentes.

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige partir de la fecha de su expedición.

Dada en la ciudad de Santa Marta, a los 15 días del mes de diciembre de 2016.

COMUNÍQUESE CÚMPLASE

(ORIGINAL FIRMADO) SANDER RODRIGUEZ PEÑA

Gerente Gerencia de Proyectos de Infraestructura

Callo 24 No. 3 -Ó9 Edificio Banco de Bogotá Ofi. 1404 Línea Gratuita Nacional (PBX): 018000 955 532 NfT. 891.780.009,4 wonv.aantamarta.gov.co

r

NOVETATI 11:, 4,7

I' c. t* .4; ..

1,;, 179-{,1•40 -41,1 l' - -- ',14$

+.0.1," • gtgot

VENDA I LLOGUER DE MATERIALESPORTIU A LA ZONA DE RAQUETES I PISCINA USW IISISIS 4 11~11~~ ell 1111S11111raMal12~1•IWIII."

LLII UJI

Estudios

Investigación

Cultura y

sociedad

Valencia English [buscar +34 964 72 80 00 [email protected] directorio

buzón

Perfiles

Piscina ÚLTIMA MODIFICACIÓN: 19/12/2016 I Fuente: SE

4

Este espacio tiene dos vasos de diferentes dimensiones y una sala multiusos. En la

piscina se llevan a cabo diferentes actividades acuáticas orientadas al mantenimiento y la

mejora de la salud.

Mapa de las instalaciones del servicio de deportes

INA DE VASO GRANDE

elgrensión: 25 m de largo x 20,50 de ancho

Profundidad: de 1,85 - 1,50 m

10 calles (2 m/calle) para 8 personas aproximadamente

PISCINA DE VASO PEQUEÑO

Dimensión: 19,50 m de largo x 10 m de ancho

Profundidad: de 1,05 - 1,15 m

5 calles para 6 personas aproximadamente

SALAS*

SALA MULTIUSOS: 100 m2 aproximadamente

SEMINARIO PISCINA Esta web utiliza cookies propias y de terceros para facilitar la navegación a los usuarios y of experiencia y servicio. Si continua navegando, entendemos que acepta la •olític d ook*

*Excluido de uso libre

Información general

Servicio de Deportes

Presentación

Estructura y

organización

Carta de servicios

Ámbitos de trabajo

Actividades

Competiciones

Formación

Instalaciones

Otros

Tarjeta deportiva

Bicicletas

Colaboraciones

Entrenamiento

deportivo

Fotografias

Resumen de prensa

Buzón de

sugerencias

Contacto

1 RAQUETA

PELOTAS TENIS/PÁDEL Préstamo gratuito

1 PELOTA BÁDMINTON

1 PELOTA ESQUASH

1 PELOTA FRONTÓN

1 BOTE DE PELOTAS DE PÁDEL

1 BOTE DE PELOTAS DE TENIS

,, •

VENTA DE MATERIAL:EN PISCINA

1 GORRO DE BAÑO

1 GAFAS

ALQUILER Y VENTA DE MATERIAL EN RAQUETAS

Información proporcionada por: •

Información y consultas: Buzón UJI 1 Política general de seguridad de la información '

Universitat Jaume 1 CIF: Q-6250003-H Av. de Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castellón de la Plana, España Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16

Esta web utiliza cookies propias y de terceros'para facilitar la navegación a los usuarios y ofrecerles una mejor experiencia y servicio. Si continua navegando, entendemos que acepta la política de cookies de la Universitat Jaume

cerrar

consorcio acuatico santa marta 2016...consorcio acuatico santa marta 2016 en constancia, se firma en...

Documents