circular aclaratoria n° 2 - coordinador...2 a. bases de licitaciÓn a.1 anexo 7. respecto de lo...

24 de octubre de 2016

CIRCULAR ACLARATORIA N° 2 LICITACIÓN DE LAS OBRAS NUEVAS EN EL SISTEMA INTERCONECTADO CENTRAL, CONTEMPLADAS EN EL DECRETO EXENTO N° 373 DE 2016 DEL MINISTERIO DE ENERGÍA

1

Contenido

A. BASES DE LICITACIÓN ...................................................................................................... 2

B. PROYECTO: “NUEVO BANCO DE AUTOTRANSFORMADORES 1X750 MVA 500/220 KV EN S/E NUEVA CARDONES, S/E NUEVA MAITENCILLO Y S/E NUEVA PAN DE AZÚCAR” ................ 15

C. PROYECTO: “NUEVA LÍNEA NUEVA MAITENCILLO – PUNTA COLORADA – NUEVA PAN DE AZÚCAR 2X220 KV, 2X500 MVA” .......................................................................................... 21

D. PROYECTO: “S/E SECCIONADORA NUEVA LAMPA 220 KV” .......................................... 28

E. ACLARACIONES A LAS BASES DE LICITACIÓN .................................................................. 33

2

A. BASES DE LICITACIÓN

A.1 Anexo 7. Respecto de lo señalado en el último párrafo de la página 74, se solicita especificar cuál será el criterio objetivo que se utilizará para evaluar y asignar una nota a la Carta Gantt. Además se solicita indicar las actividades mínimas que deben poseer dicho cronograma.

Respuesta

Ver aclaración E.4.

A.2 Numeral 8.3.1. De acuerdo a los plazos constructivos que se indican en el numeral 2.1, y para el cumplimiento de los Hitos mencionados en el numeral 8.3.1, se solicita confirmar si se deben realizar cronogramas separados para cada proyecto, esto referido a que existe un proyecto que posee diferentes plazos constructivos.

Respuesta

Se requiere elaborar e incluir en el Documento 13 un sólo Cronograma en la Oferta Técnica, que incluye todas las etapas.

A.3 Numeral 8.3.1. Confirmar que el cumplimiento del Hito Relevante 4 no tiene condiciones de temporalidad en relación a las otros Hitos Relevantes; lo anterior basado en lo indicado en las bases; "El periodo de ocurrencia entre Hitos Relevantes de cada etapa del respectivo proyecto, salvo el Hito Relevante N°4...."Puede ubicarse antes del Hito Relevante N°3.

Respuesta

Se confirma que el Hito Relevante Nº 4 puede ubicarse antes del Hito Relevante N° 3.

A.4 Numeral 8.3.3 y anexo 7. Para el punto C de la oferta técnica:

1. Descripción del sistema de transmisión de datos.

2. Descripción general del sistema de protecciones contra vibraciones

3. Descripción general de la protección contra descargas atmosféricas

4. Descripción general de las mallas a tierra.

Se solicita indicar en forma más detallada cuales son los documentos requeridos para respaldar estos puntos.

Respuesta


A.5 Anexo 7. Respecto Criterios y Escala de Evaluación de los Antecedentes Técnicos, se sugiere a la DPD incluir en los criterios de evaluación los aspectos ambientales y de servidumbres que el mandante ha desarrollado para la propuesta.

3

Respuesta

En la sección E “Aclaraciones a la Bases de Licitación” se señalan aspectos ambientales y de servidumbres a evaluar. Cabe señalar que este proceso es ejecutado por las Direcciones de Peajes de los CDEC.

A.6 Numeral 8.3.3. Se observa que incisos iii y iv, están en blanco, indicar que información adicional habría que considerar en el ítem otros antecedentes.

Respuesta

La observación fue atendida mediante la modificación de bases aprobada por Res. Exta. N°671 del 16/09/2016 de la CNE, publicada en el sitio web del CDEC SIC.

A.7 Numeral 8.4.1. Se solicita entregar cuadro resumen con el desglose de oferta económica que deberá entregar el oferente.

Respuesta

La observación fue atendida mediante la modificación de bases aprobada por Res. Exta. N°671 del 16/09/2016 de la CNE, publicada en el sitio web del CDEC SIC.

A.8 Numeral 6.1. En la página 18, en el último párrafo se señala que la clasificación de Riesgos debe ser "…. No menor a BB internacional y no menor a BBB nacional…", lo que podría interpretarse como que se requieren las dos clasificaciones. Se solicita confirmar que basta con presentar en la Oferta Administrativa una clasificación de riesgo, ya sea Nacional (tener al menos BBB) o internacional (tener la menos BB).

Respuesta

Conforme a las Bases se debe contar, al menos con una clasificación de riesgo. El proponente deberá presentar un certificado de clasificación de riesgo como parte del Documento 11 de su Propuesta, el cual deberá cumplir con las condiciones establecidas en las Bases de Licitación, es decir, contener una clasificación de riesgo no menor a BB, en caso de ser internacional y no menor a BBB, en caso de ser local.

Para el caso de Consorcios o Asociaciones que se conformen especialmente para efectos del presente Proceso de Licitación, de acuerdo a lo señalado en el numeral 8.2.11, letra a., bastará con presentar el certificado de clasificación de riesgo para al menos una de las personas jurídicas o empresas que lo conforman.

A.9 Se solicita establecer el valor base de los índices para efectos de indexar el VATT (AVI y COMA), al momento de la presentación de la oferta y no al momento de la adjudicación, para así establecer un precio estándar para todos los participantes (conocido, no estimado), limitando el riesgo de trabajar con estimaciones tanto para las empresas oferentes como para la CNE, y así presentar una mejor propuesta.

4

El estimar esas variables por parte de los oferentes y fijarlas a través e instrumentos financieros, implicaría un costo que encarecería la propuesta económica.

Respuesta

De acuerdo a lo señalado por la CNE en carta 585/2016 del 16 de septiembre de 2016 “El proponente es el responsable de evaluar y estimar los valores bases de los índices de acuerdo a los plazos indicados en el numeral 4 etapas y fechas del proceso de licitación.

A.10 Numerales 8.2.5 y 8.2.8. Para el caso de un Consorcio, favor confirmar que la Boleta de Garantía puede ser tomada por uno cualquiera de los integrantes en representación del Consorcio por cuenta de este último.

Respuesta

Las boletas de garantía a que se refieren los numerales 8.2.5 Documento 5: “Boleta de Garantía de Seriedad de la Propuesta” y 8.2.8 Documento 8: “Boleta de Garantía de Constitución de Sociedad Anónima Abierta de Giro Exclusivo de Transmisión”, de las Bases de Licitación, podrán ser tomadas por uno cualquiera de los integrantes del Consorcio, por el Consorcio, expresando, por ejemplo:

Tomador: “NNN (empresa integrante del consorcio), por el Consorcio WWW (nombre del consorcio)”, de manera que se permita ligar la respectiva boleta bancaria de garantía con el Consorcio Proponente.

Lo anterior es sin perjuicio de las glosas que deberán insertarse en las respectivas boletas bancarias de garantía.

A.11 Numeral 8.2.6, letra (a) i. Respecto de los requisitos indicados en el número 8.2.6.a.i, de las bases, por favor confirmar sí, en caso de que obren en poder de la autoridad las copias autorizadas de la escritura pública de constitución de la persona jurídica de que se trata y todas sus modificaciones, bastará con acompañar una fotocopia legalizada ante Notario de las mismas. Lo anterior, teniendo en especial consideración que se trata de un proponente que ha participado en diversos procesos de licitación de la misma naturaleza, habiendo presentado copias autorizadas en todas dichas oportunidades, no constando en su poder más ejemplares de las mismas. Se solicita aplicar el principio de economía procedimental, consagrado en el artículo 9 de la ley 19.880 que establece las bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado, conforme al cual la Administración debe responder a la máxima economía de los medios con eficacia, evitando trámites dilatorios y, en especial, lo dispuesto en el artículo 17 letra c) del mismo cuerpo legal, de conformidad al cual las personas, en sus relaciones con la administración, tienen derecho a eximirse de presentar documentos que ya se encuentran en poder de la administración.

Respuesta

El Proponente debe cumplir los requisitos establecidos en las bases, en los términos y formalidades establecidas en ella. Sin perjuicio de lo anterior, se remitirá consulta a la CNE para su consideración.

5

A.12 Numeral 8.2.8. En la situación que el Proponente oferte proyectos en el sistema SIC y en el SING, por favor aclarar si deben ser presentadas dos "Boletas de Garantía de Constitución de Sociedad Anónima Abierta de Giro Exclusivo Transmisión" una boleta para el SIC y otra boleta para SING, cada una por $2 millones de USD.

Respuesta

En el caso que el Proponente oferte proyectos en el sistema SIC y en el SING, se requerirá una única Boleta de Garantía de Constitución de Sociedad Anónima Abierta de Giro Exclusivo Transmisión por un monto de dos millones de dólares de los Estados Unidos de América.

A.13 Numeral 8.2.11, letra b). En la letra a) se indica que debe ser presentado un Certificado de Clasificación de Riesgo. Por favor aclarar el tipo de certificado (ej: bonos, solvencia).

Respuesta

El certificado solicitado es un certificado de clasificación de riesgo por solvencia.

A.14 Numerales 8.2.11, letra b) y 10.2.2.2. En las bases se indica que el Patrimonio Total Neto deberá ser expresado en millones de dólares de Estados Unidos de América y que se deberá utilizar como tipo de cambio el promedio del precio del dólar observado a junio 2016. Por favor especificar el valor del tipo de cambio que deberá ser utilizado.

Respuesta

De acuerdo a lo establecido en las Bases de Licitación, el valor del tipo de cambio que deberá ser utilizado es 681,07.

A.15 Numeral 8.2.11. Respecto del requisito de acompañar los estados financieros consolidados más actuales disponibles del oferente, confirmar que si la presentación de las ofertas se hace dentro de los primeros cuatro meses del año 2017, se podrán acompañar los estados financieros consolidados correspondientes al año 2015. Lo anterior en atención a que los correspondientes al año 2016 aún no estarían disponibles a esa fecha.

Respuesta

Considerando la última modificación de bases, que establece que el cierre para la presentación de ofertas es el 24 de marzo de 2017, se deberá presentar los estados financieros correspondientes al año 2016.

A.16 Numeral 8.2.12. Por favor confirmar si, en caso de un Consorcio, se podrá acreditar la experiencia técnica de una sociedad en la cual cada integrante del consorcio participa en un 50% de su propiedad. Es decir, los miembros del Consorcio, en su conjunto, son dueños del 100% de la citada sociedad.

Respuesta

De acuerdo a lo indicado en las Bases de Licitación “Podrán incluir proyectos ejecutados y operados por la casa matriz o las filiales de las empresas proponentes, pero no se deberán incluir

6

aquellos correspondientes a empresas contratistas”. En el ejemplo planteado, la sociedad no es filial de ninguna de los integrantes del consorcio, por lo tanto, ellas no podrían acreditar experiencia a través de esa sociedad.

Sin perjuicio de lo anterior, se enviará esta consulta a la CNE para su consideración.

A.17 Numeral 9.2. En la situación que el Proponente oferte proyectos en el sistema SIC y en el SING, por favor aclarar si se presenta una única oferta administrativa para todos los proyectos ofertados o bien, se deberá presentar ofertas administrativas separadas, es decir una para sistema SIC y otra para sistema SING.

Respuesta

Se requerirá de una sola Oferta Administrativa, independiente del sistema al cual pertenezcan los proyectos (SIC y/o SING). Las propuestas deberán presentarse en el domicilio que informe el Coordinador Independiente del Sistema Eléctrico Nacional.

A.18 Numeral 10.2.2.2 letra b). En la letra b) se establece un Patrimonio Mínimo Requerido por Proyecto. Por favor aclarar si el proponente oferta por más de un proyecto y si estos son uno del SIC y el otro del SING, el Patrimonio Total Mínimo deberá ser la suma de los valores de Patrimonio Mínimo Requerido del proyecto del SING y del proyecto del SIC?

Respuesta

El Patrimonio mínimo que el Proponente deberá cumplir, será aquel que resulte de la suma de los montos indicados en la tabla contenida en la letra b del numeral 10.2.2.2, según las obras en las que ha presentado una Oferta Técnica. Lo anterior, independientemente si el proyecto pertenece al SING o al SIC.

A.19 Anexo 8. En caso que el Proponente sea un Consorcio, favor aclarar si la declaración por la que éste renuncia al ejercicio de cualquier acción o derecho con el fin de trabar embargo y/o medida precautoria respecto a la boleta de garantía entregada, debe ser firmada ante notario público por el representante legal del Consorcio que se haya designado y, además, opción a) por los representantes legales de cada una de las empresas que integran el Consorcio; u opción b) solo el representante legal del integrante del consorcio quien tomó la boleta en representación del consorcio.

Respuesta

De acuerdo al formato entregado en Anexo 8, el Representante del Proponente, designado en conformidad el numeral 8.2.4, romanillo v (Documento 4) es quien debe suscribir la correspondiente declaración “[...] firmada ante notario, renunciando al ejercicio de cualquier acción o derecho con el fin de trabar embargo y/o medidas precautorias respecto de la correspondiente boleta de garantía entregada.”.

A.20 Numeral 11.2.1. La “Auditoría de la Ejecución del Proyecto”, identificada también como “Auditoría e Inspección Técnica”, “Auditor del Proyecto” y “Auditoría Técnica” ¿reemplaza a la ITO

7

(Inspección Técnica de Obra) designada por el mandante de la obra de cualquier proyecto de construcción y por tanto no será necesaria tenerla adicionalmente a la “Auditoría del Proyecto”? Agradeceremos confirmar.

Respuesta

La Auditoría Técnica que debe contratar la DP, establecida en el Decreto Exto. 373 y en el numeral 11.2.1 de las Bases, no reemplaza a la Inspección Técnica de Obra (ITO). La ITO debe ser contratada por el Adjudicatario del Proyecto y, para efectos de la presentación de las ofertas, es parte de los costos que debe considerar en su Propuesta.

La Auditoría Técnica no tiene como labor aprobar la ingeniería y obras del Proyecto. El correcto desarrollo del Proyecto, de acuerdo a lo establecido en el Decreto 373, las Bases y la normativa vigente es responsabilidad del Adjudicatario.

La labor de la Auditoría Técnica se enmarca principalmente en supervisar el cumplimiento de los plazos comprometidos y de las condiciones del Proyecto de acuerdo a lo establecido en el Decreto y en el numeral 11.2.1 antes referido.

A.21 Numeral 6.1. ¿Es correcto entender que la clasificación de riesgos es nacional (tener al menos BBB) o internacional (tener al menos BB)?. En la página 18, último párrafo se señala “… no menor a BB internacional y no menor a BBB local…”, lo que podría interpretarse como se requieren las dos clasificaciones.

Respuesta

Ver respuesta A.8.

A.22 Numeral 6.1. Se señala que los socios deberán mantener su participación durante toda la ejecución del proyecto y hasta un año luego de la puesta en servicio de cada obra de expansión.

Entendemos que transcurrido ese plazo, un socio minoritario podría dejar de tener participación, sin necesidad de aprobación alguna.

Agradeceremos aclarar, pues las autorizaciones señaladas en los dos últimos párrafos del numeral 6.1 los entendemos referidos al periodo de la ejecución del proyecto y hasta un año de operación.

Respuesta

Se aclara que el numeral 6.1 de las Bases de Licitación establece que cualquier modificación que implique cambios de la participación en el capital accionario durante la ejecución del Proyecto y hasta un año de la puesta en servicio, deberá ser aprobada previamente por la Comisión Nacional de Energía, sólo hasta un año luego de la entrada en operación del proyecto.

A.23 Numeral 8.2.12. Entendemos que para medir la Experiencia Técnica (según Anexo 6), se suman los puntajes de cada uno de los miembros del consorcio que tengan cada uno más de 30 % de participación en el consorcio. Agradeceremos confirmar.

Respuesta

8

Se confirma que para medir la Experiencia Técnica de un Consorcio o Asociación, se suma la experiencia técnica de cada uno de los miembros del Consorcio o Asociación que tenga, cada uno, más de 30 % de participación en el Consorcio.

A.24 Numerales 8.2.11 y 10.2.2.2. El patrimonio neto debe ser respaldado a través de los estados financieros consolidados más recientes, para cada uno de los miembros de un Consorcio.

Confirmar que debido a la fecha de entrega de propuestas se pueden utilizar los estados financieros a diciembre de 2015 para empresas que no tienen la obligación de entregar estados financieros trimestrales, como sería el caso de empresas no sujetas a regulación de la SVS.

Respuesta

Ver respuesta A.15.

A.25 Numeral 8.3.1. Se solicita aclarar cuál será el efecto preciso y específico de la definición de holguras para las distintas actividades del proyecto, en particular respecto de las responsabilidades del adjudicatario.

Respuesta

Las holguras asociadas a las actividades presentadas en la Carta Gantt de la Oferta, obedecen a un análisis de ruta crítica efectuado por el Proponente. El Adjudicatario es responsable de observar las holguras establecidas en su cronograma, con la finalidad de cumplir con los Hitos Relevantes comprometidos.

Las holguras forman parte de la información que se utiliza para analizar la consistencia del Cronograma del Proyecto.

A.26 Numerales 8.2.3 y 8.2.4. Se solicita aclarar cómo se entiende cumplida la obligación de "Designación del o los Representantes Legales del Consorcio o Asociación", en el entendido que el Consorcio o Asociación es un contrato (y no una persona jurídica) y, por ende, no puede tener representantes legales. Se solicita aclarar si esta obligación se entiende cumplida mediante la designación de uno de los miembros del Consorcio o Asociación como su representante legal.

Respuesta

La obligación a que se refiere la consulta, se entenderá cumplida cuando la designación de el o los representantes legales del Consorcio o Asociación, se haga y conste en la Escritura Pública de “Acuerdo de Consorcio” o “Acuerdo de Asociación”, conforme lo establece el punto iv del numeral 8.2.4 de las Bases de Licitación.

A.27 Numeral 11.2.1. Se solicita acotar plazo de revisión y pronunciamiento que tendrá la Auditoria externa para responder en relación a las presentaciones de todo tipo que el adjudicatario deba realizar.

Respuesta

9

Los plazos bajo los cuáles se regirá la Auditoría Técnica los definirá el Coordinador durante la etapa de ejecución del proyecto, considerándola opinión del Auditor y del Adjudicatario.

A.28 Numeral 8.3.1. Se comprueba el cumplimiento del Hito relevante N°1, para cada proyecto o cada etapa del respectivo proyecto, según corresponda mediante lo siguiente: "b. Aprobación por parte del auditor externo y de la entidad licitante del estudio que determina las especificaciones del detalle del proyecto o de cada etapa del respectivo proyecto según corresponda”.

Se solicita indicar cuanto tiempo tomará la revisión del respectivo informe a fin de considerar dicho plazo para su cumplimiento, o de lo contrario comprobar el cumplimiento del Hito contra la recepción del estudio.

Respuesta

Ver respuesta A.27.

A.29 Numeral 8.2.7. En relación a la promesa de constituir una SAGET, en caso que el proponente sea un consorcio, se solicita confirmar que se trata de una declaración unilateral de parte del consorcio que se otorga por escritura pública.

Respuesta

La promesa de constituir una Sociedad Anónima Abierta de Giro Exclusivo de Transmisión o Transporte, es una declaración unilateral emitida por el Proponente, por Escritura Pública, mediante la cual el Consorcio o Asociación se obliga, en caso de resultar adjudicado, a constituir o constituirse en Chile como una Sociedad Anónima Abierta de Giro Exclusivo de Transmisión o Transporte.

A.30 Numeral 8.2.7. Respecto de la obligación de constituir una SAGET dentro de los 30 días siguientes a la fecha de publicación en el Diario Oficial del Decreto de Adjudicación del Proyecto respectivo por parte del Ministerio, hacemos presente que el proceso de inscripción en el Registro de Entidades Especiales Informantes de la Superintendencia de Valores y Seguros demora al menos 30 días, por lo que, aun sin considerar el tiempo que demora la constitución de la sociedad para luego poder solicitar su inscripción en el mencionado registro ni el tiempo necesario para subsanar las eventuales observaciones que la Superintendencia de Valores y Seguros pueda plantear durante el proceso de inscripción, no sería posible cumplir el plazo establecido para estos efectos por las Bases, por lo que solicitamos que dicho plazo sea ampliado.

Respuesta

De acuerdo a lo indicado en el Numeral 8.2.8, penúltimo párrafo, existe la posibilidad de que el Adjudicatario del Proyecto entregue una nueva boleta de garantía ampliando el plazo referido:

“En el evento que el Consorcio, Asociación o Empresa Adjudicataria no se haya constituido como Sociedad Anónima Abierta de giro exclusivo de Transmisión o Transporte y/o no haya pactado la solidaridad antes de 15 días del vencimiento de la Boleta de Garantía entregada en el Proceso de Licitación a la DP o al Comité DP, según corresponda, el adjudicatario deberá entregar a la DP o al Comité DP, dentro del mismo plazo indicado, una nueva Boleta de Garantía con iguales

10

condiciones de la boleta de garantía original, a excepción de su vigencia, la que será de 180 días, a contar de la fecha de vencimiento de la Boleta Original.”.

A.31 Numeral 8.3.1. Dentro de los hitos del cronograma se deben definir cinco Hitos Relevantes. ¿Deben estos hitos ser considerados en el orden propuesto en las bases dentro de la carta Gantt? ¿O pueden haber cambios de orden de los hitos, con su respectivo fundamento?

Respuesta

Los Hitos Relevantes que pueden definirse en un orden distinto al correlativo numérico corresponden al Hito Relevante N° 3 y N° 4.

A.32 Numeral 6.1. En el caso de ser confirmatoria la respuesta a nuestra consulta N° 3 de este envío, se solicita confirmar también que las eventuales nuevas personas naturales o jurídicas que luego del primer año posterior a la entrada en operación, pasen a participar del capital accionario de la SAGET, no deberán acreditar una misma o mejor calificación financiera y/o experiencia que tuviese el Adjudicatario que disminuye su participación en el capital accionario o se retira definitivamente de la SAGET.

Respuesta

Las Bases de Licitación no establecen restricciones para la calificación financiera y/o experiencia de las eventuales nuevas personas naturales o jurídicas que luego del primer año posterior a la entrada en operación, pasen a participar del capital accionario de la SAGET.

Sin perjuicio de lo anterior, esta consulta será puesta en conocimiento de la CNE.

A.33 Numeral 6.1. En el caso que los accionistas que participen del capital de la SAGET sean empresas generadoras, distribuidoras o clientes libres, se solicita aclarar cómo se verificarán los límites de 8% y de 40% de participación en el valor de inversión total del sistema troncal, establecidos en el artículo séptimo de la Ley General de Servicios Eléctricos.

Respuesta

Esta es una materia sujeta a lo que determinen las autoridades competentes.

A.34 Numeral 12.1. Se solicita aclarar lo dispuesto en el numeral N° 12.1, en el sentido de especificar qué ocurre con los montos correspondientes a boletas de garantías cobradas por hitos intermedios de desarrollo del proyecto que se hubiesen incumplido, en caso que el adjudicatario en definitiva logre poner en servicio la obra en el plazo original establecido.

Respuesta

De acuerdo a las Bases de Licitación, los montos correspondientes a boletas de garantías cobradas por los hitos relevantes 1 a 4 del Proyecto no serán devueltos al Adjudicatario, aun cuando éste logre poner en servicio la obra en el plazo establecido en su Oferta Técnica.

Sin perjuicio de lo anterior, su consulta será puesta en conocimiento de la CNE.

11

A.35 Numerales 8.2.11.b, 10.2.2.2.b. Se solicita señalar si en caso de participar y resultar adjudicado el Proyecto a un consorcio, la SAGET que éste deberá constituir y que en definitiva construirá y operará el Proyecto deberá cumplir la misma exigencia de patrimonio total neto que ya acreditó el consorcio o si esto no resulta aplicable. En caso de confirmar que la SAGET deberá cumplir con esta exigencia, se solicita señalar: (i) si es necesaria una cantidad mínima de capital para cumplir con el patrimonio total neto exigido, y si dicho capital mínimo debe estar completamente suscrito y pagado, y (ii) si deberá cumplir dicha exigencia de forma constante durante todo el periodo de construcción y hasta un año después de la entrada en operación.

Respuesta

Las Bases de Licitación no establecen restricciones de capital o patrimonio respecto de la SAGET. Sin perjuicio de lo anterior, esta consulta será puesta en conocimiento de la CNE.

A.36 Numerales 6.1, 6.2, 8.2.4, 8.2.7. Se solicita señalar si en caso de participar y resultar adjudicado el Proyecto a un consorcio, una vez que haya sido constituida la SAGET, será o no necesario que los miembros del consorcio vuelvan a otorgar un documento en virtud del cual se obliguen solidariamente a cumplir con las obligaciones que tiene la SAGET bajo la Licitación y la Propuesta.

Respuesta

El Documento 7: “Escritura Pública de Promesa de Constituir una Sociedad Anónima Abierta de Giro Exclusivo de Transmisión y de Pactar la Solidaridad", es el documento que debe contener el pacto de solidaridad mediante el cual “[e]l Adjudicatario será solidariamente responsable con la sociedad anónima que se constituya con respecto al cumplimiento de todos los requisitos y obligaciones que deriven para ella del proceso, de los contenidos de su propuesta y de las normas aplicables pertinentes”, por todo el período de construcción y hasta un año después de la entrada en operación.

A.37 Anexo 8. Se solicita aclarar si en caso de ser el Proponente un Consorcio, la declaración del Anexo 8 debe ser suscrita: (a) por el representante del Proponente (del Consorcio) de conformidad a lo indicado en el Anexo 8; ó (b) tanto por el representante del Proponente como por el representante de la empresa que compone el Consorcio que haya tomado la boleta de garantía por cuenta de este último

Respuesta

Ver respuesta A.19.

A.38 Numeral 8.3.1. Se solicita confirmar que las pruebas indicadas en el Hito Relevante 4 corresponden a las pruebas en fábrica (FAT)

Respuesta

Se confirma que las pruebas indicadas en la descripción del Hito Relevante Nº 4 corresponden a pruebas en fábrica.

12

A.39 Anexo 7. Respecto al último párrafo de la página 74, se solicita especificar cuál será el criterio objetivo que se utilizará para evaluar y asignar una nota a la Carta Gantt.

Respuesta


A.40 Anexo 7. Respecto de lo señalado en los numerales 2 y 3 del anexo 7, referente al documento 15, se solicita especificar cuál será el criterio objetivo que se utilizará para evaluar y asignar una nota a cada uno de los conceptos a evaluar

Respuesta


A.41 Numeral 8.3.1. Confirmar que el cumplimiento del Hito Relevante 4 no tiene condiciones de temporalidad en relación a los otros Hitos Relevantes; lo anterior basado en lo indicado en las bases: "El período de ocurrencia entre los Hitos Relevantes de cada etapa del respectivo proyecto, salvo el Hito Relevante N°4, deberá ser mayor o igual a 4 meses. No obstante lo anterior, para el caso de las etapas que consideren un período de ejecución superior a 24 meses, el plazo de ocurrencia entre los Hitos Relevantes, con excepción del Hito Relevante N° 4, deberá ser mayor o igual a 6 meses." En el extremo, y sólo para efectos ilustrativos el Hito Relevante N°4 podría ser planificado cumplir en la carta Gantt con un mes de diferencia que el Hito Relevante N°3, en forma anterior o posterior.

Además agradecemos confirmar que lo anterior también aplica a proyectos que no tengan etapas.

Respuesta

Se confirma que el Hito Relevante Nº 4 puede ubicarse antes del Hito Relevante N° 3.

Sin perjuicio de lo anterior, respecto de los plazos, el Proponente debe tener en cuenta que el Cronograma es revisado en su consistencia.

A.42 Numeral 11.2.1. Agradeceremos cambiar, a un mínimo de 5 días hábiles de anticipación al cumplimiento de cada Hito Relevante, la entrega de toda la información que permita verificar el cumplimiento de cada Hito Relevante; de lo contrario, en la práctica los plazos para el cumplimiento de cada Hito Relevante disminuyen en 30 días.

Además agradecemos indicar las consecuencias de no cumplir con los plazos de la entrega de información, pero si el del cumplimiento del Hito Respectivo.

Respuesta

En el romanillo i del numeral 12.2.1 se indica que el Proponente debe proporcionar “toda la información disponible que permita verificar el cumplimiento de cada Hito Relevante con 30 días de anticipación”.

A.43 Anexo 6. Se agradece aclarar a qué se refieren las referencias número 2, 3, 4 y 5

13

Respuesta

Las referencias se refieren a:

2: Se debe indicar la empresa que acredita la experiencia (el proponente, su matriz o filial).

3: Se debe indicar si la empresa actuó como ejecutor del proyecto o es el operador del mismo.

4: Se debe señalar el nombre del operador del sistema de transmisión.

5: Nombre o identificación del certificado al que se refiere el numeral 9.2.12 en el cual se respalda la información entregada.

A.44 Numeral 3. En la letra cc) del número 3 de las Bases, se define lo que se entiende por un Documento Legalizado, sin embargo, a partir del 30 de agosto del presente año entró en vigencia en Chile el Convenio de la Apostilla. Solicitamos confirmar que para el actual proceso de Licitación, será posible utilizar este mecanismo para documentos extranjeros provenientes de paises miembros del Convenio. Para ello solicitamos modificar la definición de Documento Legalizado contenida en las Bases.

Respuesta

En razón de la entrada en vigencia del Convenio de la Apostilla, se solicitará modificar las Bases para incorporar la utilización de este mecanismo.

A.45 Numeral 8.2.8. En virtud de lo señalado en la Respuesta A.1 de la Circular Aclaratoria N°1, se solicita confirmar que se deberá presentar una única Boleta de Garantía de constitución de SAGET, independiente de los proyectos por los cuales se presente una Oferta Técnica y Económica, y al sistema al que pertenezcan.

Respuesta

El Proponente debe presentar una sola Boleta de Garantía, cualquiera sea el número de proyectos a los cuales se presente. La glosa de la boleta deberán quedar establecidos “nombre proyecto o proyectos” respecto de los cuales se presentan Propuestas, tal como lo indica el numeral 8.2.8 de las Bases de Licitación de los Proyectos.

A.46 Numeral 8.4.1. Para el periodo de remuneración, hay anotado que "El período de remuneración aplicable a cada Proyecto adjudicado, abarcará un total de 240 meses sucesivos (20 años), a partir de la fecha de entrada en operación del proyecto o de la etapa del proyecto que tenga asociada una fecha de entrada en operación distinta a la del respectivo proyecto. ". ¿En el caso que a dentro de una misma etapa, hay varios tramos de línea con diferente AVI y COMA, la remuneración empieza cuando todo la etapa esta operacional o por cada tramo?

Respuesta

La remuneración empieza cuando toda la etapa se encuentra en operación.

Sin perjuicio de lo anterior, esta pregunta será puesta a consideración de la CNE.

14

A.47 En el caso de las multas, hay un desglose de la valor de la multa diaria entre las diferentes etapas del proyecto, ¿Existe un desglose más fino entre líneas a dentro de una misma etapa?

Respuesta

Las Bases no contemplan tal desglose.

15

B. PROYECTO: “NUEVO BANCO DE AUTOTRANSFORMADORES 1X750 MVA 500/220 KV EN S/E NUEVA CARDONES, S/E NUEVA MAITENCILLO Y S/E NUEVA PAN DE AZÚCAR”

B.1 Se solicita confirmar que la unidad de reserva de los autotransformadores actualmente en construcción en las subestaciones Nueva Cardones, Nueva Maitencillo y Nueva Pan de Azúcar será compartido con el nuevo banco de autotransformadores actualmente en licitación, por lo que para este proceso no se debe considerar una unidad de reserva.

Respuesta

El nuevo Banco de Autotransformadores 500/220 kV en cada subestación, correspondientes al Decreto Exento N° 373 de 2016, deberá estar compuesto por 3 unidades monofásicas. La Unidad de Reserva de cada banco existente en cada subestación será compartida con el correspondiente nuevo banco de autotransformadores que forma parte de esta licitación.

B.2 Se solicita confirmar que la unidad de reserva de los autotransformadores actualmente en construcción en las subestaciones Nueva Cardones, Nueva Maitencillo y Nueva Pan de Azúcar estará ubicado entre el banco en construcción y el nuevo (en licitación).

Respuesta

Se confirma que las unidades de reserva de los bancos de autotransformadores actualmente en construcción en las subestaciones Nueva Cardones, Nueva Maitencillo y Nueva Pan de Azúcar estarán ubicadas entre el banco en construcción y el nuevo banco en licitación.

B.3 Se solicita confirmar si será necesario construir un nuevo depósito de recogida de agua-aceite o si será posible compartir el existente, para cada una de las subestaciones.

Respuesta

Se verificará si existe espacio disponible para un nuevo depósito de recogida de agua-aceite.

B.4 Se solicita informar la cota de la tubería que conecta las bancadas de los autotrafos de ISA (en construcción) con el depósito de recogida de agua-aceite toda vez que esta podría interferir con la excavación y ejecución de las bancadas de los nuevos autotransformadores.

Respuesta

La información disponible ha quedado publicada en los títulos “Antecedentes Técnicos”, en el siguiente enlace web:

http://www.cdecsic.cl/informacion-adicional/licitaciones/items/licitacion-obras-nuevas-decreto-exento-no-3732016/



16

B.5 En cuanto a los SS.AA. que alimentarán el nuevo banco de autotransformadores, se solicita indicar si existe disponibilidad en los SS.AA. diseñados por ISA.

Respuesta

Es responsabilidad del Adjudicatario del Proyecto el proveerse de los Servicios Auxiliares necesarios para su proyecto. En caso de existir capacidad disponible en los Servicios Auxiliares de la subestación, el Adjudicatario podrá coordinarse con el Propietario para hacer uso de ella. Alternativamente, el Adjudicatario podrá construir sus propios Servicios Auxiliares.



B.6 Con el objetivo de compatibilizar la instalación de los nuevos autotransformadores con los ya instalados en los parques de la S/E Nueva Maitencillo, S/E Nueva Cardones y S/E Nueva Pan de Azúcar, se requiere como necesaria la siguiente información:

a) Data sheet completo certificado.

b) Diagramas y esquemas del sistema de cambiador de derivaciones, del selector maestro – seguidor independiente y de la protección de pérdida de paso.

c) Diagramas, esquemas y disposición completos del sistema de transferencia de la unidad de reemplazo.

d) Cualquier otra información que sea pertinente.

Respuesta



Sin perjuicio de lo anterior, esta Dirección se encuentra solicitando antecedentes adicionales a los ya publicados, tales como los solicitados en las letras a) y b).

B.7 No se han publicado obras de ampliación previas en las, S/E Nueva Maitencillo, S/E Nueva Cardones y S/E Nueva Pan de Azúcar, relativas a la instalación de los nuevos transformadores, por lo que solicitamos confirmar si se requiere para el objeto de este proyecto las siguientes actuaciones:

a) Ampliación de las celdas GIS.

b) Ampliación de la sala GIS

c) Foso de aceite independiente para el nuevo Banco de Transformadores, separador agua aceite, estanque acumulador de aceite. Si se utilizara lo existente, solicitar planos.





17

d) Sistema de extinción de incendios. Solicitar el sistema de extinción de incendios del Banco ya instalado.

e) Estanques y bombas para el sistema de extinción de incendio

Respuesta

En relación a las letras a) y b), ver aclaración E.2.

En relación a la letra c), ver respuesta B.3.

La información disponible respecto del sistema de extinción de incendios ha quedado publicada en los títulos “Antecedentes Técnicos”, en el siguiente enlace web:


Sin perjuicio de lo anterior, es responsabilidad del proponente diseñar su propio sistema de extinción de incendios.

B.8 Se requiere información completa de los equipos GIS ha instalar en la S/E Nueva Maitencillo, S/E Nueva Cardones y S/E Nueva Pan de Azúcar.

Así como del estado final de la disposición de las salas GIS de las mismas.

Respuesta



B.9 Se solicita aclaración sobre si se requieren, en las S/E Nueva Maitencillo, S/E Nueva Cardones y S/E Nueva Pan de Azúcar, tres ó cuatro muros cortafuego, separando los Transformadores.

Respuesta

Se aclarará este punto en la siguiente circular.

B.10 Confirmar si en la S/E Nueva Maitencillo, S/E Nueva Cardones y S/E Nueva Pan de Azúcar, el terreno reservado para los autotransformadores vendrá dispuesto con la malla de puesta a tierra.

Respuesta

El espacio para el segundo banco de autotransformador no incluye plataforma ni malla a tierra. El terreno se encontrará dentro del cerco perimetral de la subestación, limpio, nivelado, con adecuada accesibilidad para su mantenimiento y posterior uso.





18

B.11 Se requiere indicar, para la S/E Nueva Maitencillo, S/E Nueva Cardones y S/E Nueva Pan de Azúcar, la capacidad disponible de los Servicios Auxiliares tanto de Corriente Alterna cómo de Corriente Contínua, en las instalaciones actuales.

Indicando el punto de conexión a los SSAA existentes e incluyendo la información correspondiente para su correcto enlace.

Respuesta

Es responsabilidad del Adjudicatario del Proyecto el proveerse de los Servicios Auxiliares necesarios para su proyecto. En caso de existir capacidad disponible en los Servicios Auxiliares de la subestación, el Adjudicatario podrá coordinarse con el Propietario para hacer uso de ella. Alternativamente, el Adjudicatario podrá construir sus propios Servicios Auxiliares.

Al respecto, se ha publicado información respecto de las instalaciones en construcción a la fecha relacionada con lo solicitado, bajo el título “Antecedentes Técnicos” en el siguiente sitio web del CDEC SIC:


B.12 Se estima necesario, para la S/E Nueva Maitencillo, S/E Nueva Cardones y S/E Nueva Pan de Azúcar, conocer el espacio disponible en la sala de control y protecciones existentes, e incluir la información correspondiente de estas instalaciones.

Respuesta



B.13 Solicitar, para la S/E Nueva Maitencillo, S/E Nueva Cardones y S/E Nueva Pan de Azúcar, la entrega de los esquemas de control y maniobra del banco de Transformadores existente, con el objetivo de incorporar correctamente a dicho sistema los nuevos equipos.

Respuesta



B.14 Indicar si se podrá conectar los equipos objeto del proyecto a los sistemas de comunicación existentes para SITR, diagnóstico, Medidas de energía y voz; en la S/E Nueva Maitencillo, S/E Nueva Cardones y S/E Nueva Pan de Azúcar.

Respuesta





19

En caso de existir capacidad disponible en los sistemas de comunicación existentes, el Adjudicatario podrá coordinarse con el Propietario para hacer uso de ella. Alternativamente, el Adjudicatario podrá implementar sus propios sistemas de comunicaciones.

B.15 Solicitar confirmación de que dentro del alcance del actual constructor de las instalaciones de S/E Nueva Maitencillo, S/E Nueva Cardones y S/E Nueva Pan de Azúcar, está la responsabilidad de preparar la plataforma y espacios para el desarrollo de las obras en las citadas instalaciones.

Respuesta


B.16 Solicitar la entrega de los planos, más actualizados, del diseño electromecánico y civil (planta de fundaciones, electromecánicos) de las S/E Nueva Cardones, S/E Nueva Maitencillo y S/E Nueva Pan de Azúcar

Respuesta

Es responsabilidad del Proponente el incorporar en su diseño todos los criterios para dar cumplimiento a los requisitos establecidos en las Bases de Licitación, su proceso y a la normativa vigente aplicable.



B.17 Entendemos que según las bases de licitación, está dentro del alcance del adjudicatario de las Obras previstas de Ampliación de las S/E Nueva Cardones, S/E Nueva Maitencillo y S/E Nueva Pan de Azúcar.

Por favor confirmar que dicho adjudicatario será el encargado de la ampliación del edificio GIS.

Respuesta

No se requiere ampliación del galpón GIS en 220 KV para este proyecto. Cabe señalar que las instalaciones GIS en el patio de 500 kV son de tipo exterior.


B.18 Por favor, confirmar que los Servicios Auxiliares en BT, en las S/E Nueva Cardones, S/E Nueva Maitencillo y S/E Nueva Pan de Azúcar; se ha previsto su diseño para recoger la ampliación de esta nueva licitación objeto de nuestro estudio.

Respuesta

En caso de existir capacidad disponible en los Servicios Auxiliares de la subestación, el Adjudicatario podrá coordinarse con el Propietario para hacer uso de ella. Alternativamente, el Adjudicatario podrá construir sus propios Servicios Auxiliares.

20

Al respecto, se ha publicado información respecto de las instalaciones existentes a la fecha relacionada con lo solicitado, bajo el título “Antecedentes Técnicos” en el siguiente sitio web del CDEC SIC:


21

C. PROYECTO: “NUEVA LÍNEA NUEVA MAITENCILLO – PUNTA COLORADA – NUEVA PAN DE AZÚCAR 2X220 KV, 2X500 MVA”

C.1 Con el objeto de viabilizar futuros seccionamientos en el sistema de transmisión troncal, se solicita confirmar si el trazado de la nueva línea debe situarse a una distancia máxima, a definir por la DPD, respecto de la línea Maitencillo-Punta Colorada-Pan de Azúcar 2x220kV existente.

Respuesta

No se establece una restricción de distancia máxima del trazado de esta línea, respecto de la línea Maitencillo - Punta Colorada - Pan de Azúcar 2x220 kV existente.

C.2 Se solicita indicar si en la Subestación Nueva Maitencillo, Punta Colorada y Nueva Pan de Azúcar dispondrán de capacidad disponible para la alimentación de Servicios Auxiliares en Corriente Alterna y Corriente Continua. De no ser así, favor indicar las instalaciones que deberán ser consideradas dentro de los SSAA (obras de la presenta licitación y/o futuras).

Respuesta

Las Obras de Ampliación de las subestaciones Nueva Maitencillo, Punta Colorada y Nueva Pan de Azúcar incluyen capacidad de Servicios Auxiliares para el proyecto.

C.3 Se solicita indicar si en la Subestación Nueva Maitencillo, Punta Colorada y Nueva Pan de Azúcar se debe considerar una caseta de control dedicada para los paños del proyecto, alojando equipos de control, protección, tableros de SSAA y comunicaciones o en su defecto, todos estos equipos deberán ser instalados en la sala de servicios generales del propietario de la subestación.

Respuesta

En caso de existir espacio disponible en las casetas o salas existentes, el futuro Adjudicatario podrá coordinarse con el propietario de las instalaciones existentes para su utilización, o bien, podrá construir sus propias casetas.

La información disponible ha quedado publicada bajo el título “Antecedentes Técnicos”, en el siguiente enlace web:


C.4 Se solicita indicar la ubicación de los paños que se asignarán en las Subestación Nueva Maitencillo, Punta Colorada y Nueva Pan de Azúcar.

Respuesta

La información que a la fecha se encuentra disponible ha quedado publicada bajo el título “Antecedentes Técnicos”, en el siguiente enlace web, la cual se complementa con la aclaración E.1.:



22


C.5 Se solicita confirmar que es aceptable considerar como diseño de línea de transmisión estructuras del tipo atirantadas.

Respuesta

De acuerdo a lo señalado por la CNE en el punto 16 de su carta N° 585/2016 del 16/09/2016, disponible en el siguiente enlace web, “El proponente será responsable del diseño del proyecto respectivo, el cual deberá ajustarse a lo establecido en bases de licitación, en el presente proceso de licitación, y en la normativa vigente, en especial a las exigencias de seguridad y calidad de servicio”.

C.6 Se solicita información del esquema de telecomunicaciones de la línea existente 2x220kV Maitencillo - Punta Colorada - Pan de Azúcar y LAT 2x500kV Maitencillos - Pan de Azúcar. Específicamente, se requiere:

- Plano general del proyecto de telecomunicaciones.

- Planos de canalización de servicios.

- Disposición de Equipos en armarios (todas las SSEE Asociadas).

- Diagrama General Sistema de Teleprotecciones.

- Diagramas generales según tecnología: Multiplexores, Ondas portadoras, MMOO, otros.

Respuesta



Sin perjuicio de lo anterior, se analizará la pertinencia de solicitar mayores antecedentes.

C.7 Favor entregar información técnica de las subestaciones: Nueva Maitencillo 220kV, Punta Colorada y Nueva Pan de Azúcar 220kV, es decir:

- Diagrama unilineal

- Plano de planta y Corte

- Plano de Canalizaciones

- Plano de Malla de Puesta a tierra.

Respuesta






23


C.8 Las bases establecen el plazo constructivo del proyecto de 48 meses contados desde la publicación en el Diario Oficial del respectivo Decreto de Adjudicación, el no cumplimiento de este plazo genera el pago de multas por atraso.

Dentro de este plazo se considera la obtención de los permisos, tanto ambientales como sectoriales.

Si se considera los siguientes plazos estimativos:

- Permiso Ambiental: 24 meses (sin incluir proceso de Consulta Indígena).

- Proceso de Consulta Indígena: 6 meses.

- Tramitación de permisos sectoriales: 6 meses.

Todo esto arroja un plazo de 36 meses hasta la obtención de los permisos que posibilitan el comienzo de la construcción, restando solo 12 meses para la materialización de las obras, el que se estima insuficiente.

¿Se consideró en el plazo señalado en las bases, la posibilidad de que el proyecto requiera de más de 48 meses para entrar en operación por ser sometido a este proceso?

Respuesta

La CNE se ha pronunciado sobre el plazo constructivo del Proyecto en el punto 15 de la carta CNE N° 585/2016 del 16/09/2016, disponible en el siguiente enlace web:


C.9 Respecto de lo señalado al final del primer párrafo de la respuesta C.13 de la Circular Aclaratoria N°1, en relación a que "…el propietario de las instalaciones deberá realizar las ampliaciones de capacidad que correspondan.", se solicita especificar cómo se remunerarán estas ampliaciones o adecuaciones normativas, ya sea vía obra de ampliación u otra.

Respuesta

La consulta será puesta en conocimiento de la CNE.

C.10 Se solicita confirmar que la ampliación de las subestaciones Nueva Maitencillo, Punta Colorada y Nueva Pan de Azúcar considera, como en otros proyectos, la ampliación de los SS.AA. necesarios para los nuevos circuitos y la construcción de nuevas casetas, y si estas ampliaciones contemplan por ejemplo la ampliación de la red de tierras e instalaciones auxiliares (alumbrado, etc).

Respuesta

Ver respuesta C.2 y aclaración E.1.





24

C.11 Se solicita confirmar que para este proyecto no será necesaria la instalación de los equipos de monitoreo de temperatura.

Respuesta

Se confirma que para este proyecto no será necesaria la instalación de los equipos de monitoreo de temperatura. Lo anterior sin perjuicio de las obligaciones que tengan o puedan tener a futuro el proyecto por cumplimiento de la Norma Técnica.

C.12 Dentro del plan de expansión del Sistema Troncal, existen Obras de Ampliación para las Subestaciones Nueva Maitencillo, Punta Colorada y Nueva Pan de Azúcar.

Se solicita confirmar si dentro del proyecto de la Línea 2x220kV que nos compete; Nueva Maitencillo - Punta Colorada- Nueva Pan de Azúcar, se requiere:

A) En las Subestaciones GIS con dos medias diagonales (S/E Nueva Maitencillo - S/E Nueva Pan de Azúcar)

- Extensión de las barras GIS

- Ampliación de la sala GIS

- Portales de línea

B) Para la Subestación AIS con dos diagonales completas (S/E Punta Colorada)

- Extensión de las barras AIS

- Portales de Línea

- Por favor, indicar si el espacio para las nuevas diagonales será decidido y preparado por el contratista de las obras de ampliación o en conjunto con el contratista de las obras nuevas.

- Indicar si el espacio para las nuevas diagonales tendrá malla de puesta a tierra completa o se debe incluir en el presente proyecto.

Respuesta


Los portales de línea se incluyen en el alcance del proyecto.

C.13 Dentro del plan de expansión del Sistema Troncal, existen Obras de Ampliación para las Subestaciones Nueva Maitencillo y Nueva Pan de Azúcar, engloba la colocación de dos nuevos interruptores centrales que posibiliten la conexión en interruptor y medio de la nueva diagonal de línea prevista, objeto de nuestro estudio.

Solicitar las características de dicho interruptor a instalar con el fin de compatibilizar la conexión de los equipos a ofertar.

Respuesta

25

Las características de dicho interruptor deberán ser compatibles con las características de la línea en licitación y las características del sistema en el punto de conexión.

Durante la etapa de ejecución del proyecto el futuro adjudicatario deberá mantener una adecuada coordinación con el propietario de las instalaciones existentes, incluyendo el intercambio de información necesaria para el correcto desarrollo del proyecto.

C.14 Se requiere para la S/E Nueva Maitencillo y S/E Nueva Pan de Azúcar información completa de la GIS de la etapa anterior, asi como de la disposición final de los equipos en la sala de control correspondiente.

Respuesta



C.15 Se solicita para la S/E Nueva Maitencillo, S/E Punta Colorada y S/E Nueva Pan de Azúcar confirmar el espacio para la instalación de los paños nuevos.

Respuesta




C.16 Se solicitan para la S/E Nueva Maitencillo, S/E Punta Colorada y S/E Nueva Pan de Azúcar los puntos precisos de conexión de las nuevas instalaciones con las instalaciones existentes y las obras de ampliación previas.

Respuesta

Ver Aclaración E.1.

C.17 Se requiere indicar, para la S/E Nueva Maitencillo, S/E Punta Colorada y S/E Nueva Pan de Azúcar, la capacidad disponible de los Servicios Auxiliares tanto de Corriente Alterna cómo de Corriente Contínua, en las instalaciones actuales.

Indicando el punto de conexión a los SSAA existentes e incluyendo la información correspondiente para su correcto enlace.

Respuesta





26

Durante la etapa de ejecución del proyecto el futuro adjudicatario deberá mantener una adecuada coordinación con el propietario de las instalaciones existentes, incluyendo el intercambio de información necesaria para el correcto desarrollo del proyecto.



C.18 Se estima necesario, para la S/E Nueva Maitencillo, S/E Punta Colorada y S/E Nueva Pan de Azúcar, conocer el espacio disponible en la sala de control y protecciones existentes.

E incluir la información correspondiente de estas instalaciones, esquemas de control y protecciones.

Respuesta



C.19 Indicar si se podrá conectar los equipos objeto del proyecto a los sistemas de comunicación existentes para SITR, diagnóstico, Medidas de energía y voz; en la S/E Nueva Maitencillo, S/E Punta Colorada y S/E Nueva Pan de Azúcar.

Respuesta

Se analizará la pertinencia de solicitar la información indicada. Sin prejuicio de lo anterior, es responsabilidad del Proponente el incorporar en su diseño todos los criterios para dar cumplimiento a los requisitos establecidos en las Bases de Licitación, además de la coordinación con el propietario de las Subestaciones.

C.20 Solicitar la entrega de los planos, más actualizados, del diseño electromecánico y civil (planta de fundaciones) de las S/E Punta Colorada, S/E Nueva Maitencillo y S/E Nueva Pan de Azúcar.

Respuesta

Es responsabilidad del Proponente el incorporar en su diseño todos los criterios para dar cumplimiento a los requisitos establecidos en las Bases de Licitación, su proceso y a la normativa vigente aplicable.







27

C.21 Entendemos que según las bases de licitación, está dentro del alcance del adjudicatario de las Obras previstas de Ampliación de las S/E Punta Colorada, S/E Nueva Maitencillo y S/E Nueva Pan de Azúcar.

Por favor confirmar que dicho adjudicatario será el encargado de la ampliación del edificio GIS.

Respuesta

La ampliación del galpón GIS en las Subestaciones Nueva Maitencillo y Nueva Pan de Azúcar para la conexión de este Proyecto no forma parte de su alcance.


C.22 Por favor, confirmar que los servicios auxiliares en BT de las S/E Punta Colorada, S/E Nueva Maitencillo y S/E Nueva Pan de Azúcar; se ha previsto su diseño para recoger la ampliación de esta nueva licitación objeto de nuestro estudio.

Respuesta

Ver respuesta C.2.



C.23 Según las bases de licitación las características de la línea debe ser de dos conductores con una resistencia total de 0,04 ohm/km medida a limite térmico (75 °C).

Confirmar el obligado cumplimiento de estas características.

Consultar si podría considerarse un solo conductor, si se alcanzara la capacidad requerida

Respuesta

Las bases de licitación no establecen un número obligado de conductores por fase para el proyecto “Nueva Línea Nueva Maitencillo - Punta Colorada - Nueva Pan de Azúcar 2x220 kV, 2x500 MVA”. Sin embargo, las bases sí establecen los siguientes requisitos:

- Resistencia Máxima por fase de cada circuito: 0,04 ohm/km.

- Capacidad Térmica mínima de la línea por circuito: 500 MVA a 35°C de temperatura ambiente con sol, 75°C de temperatura máxima en el conductor y con una velocidad de viento de 0,61 m/s

Se confirma que el proponente debe cumplir con las exigencias establecidas en las Bases de Licitación.

C.24 Con respecto al cable de guardia de la distintas líneas, solicitamos conocer el mínimo número de fibras incorporadas en el cable OPGW.

Respuesta

El número de fibras del cable OPGW deberá ser seleccionado por el proponente.

28

D. PROYECTO: “S/E SECCIONADORA NUEVA LAMPA 220 KV”

D.1 Según lo señalado en la sección 2.3.3.1 "Descripción General y Ubicación del Proyecto", respecto a la normalización del Tap Off existente, se solicita confirmar sí, se debe considerar como alcance de las obras la construcción del nuevo paño, línea de conexión entre tap off existente a nueva subestación y readecuaciones en SE Tap Off existente.

Respuesta

El alcance de la obra S/E Nueva Lampa no considera la línea de conexión entre el punto de Tap Off Existente y la nueva subestación, así como tampoco considera readecuaciones en la S/E Lampa existente.

Para mayor detalle, ver aclaración E.3 de la presente circular aclaratoria.

D.2 Según lo señalado en la sección 2.3.3.1 "Descripción General y Ubicación del Proyecto" se solicita confirmar si por "espacio disponible" se refieren solamente dejar el terreno nivelado y no considera construcción de obras civiles, malla de puesta a tierra u obras electromecánicas.

Respuesta

Ver aclaración E.3 de la presente circular aclaratoria.

D.3 Se solicita indicar si existen un puntos determinado para seccionar la Línea Polpaico - Cerro Navia 2x220kV o si este deberá ser propuesto por el proponente.

Respuesta


D.4 Se solicita indicar la zona donde debe estar ubicada la nueva subestación.

Respuesta


D.5 Respecto a la línea Polpaico - Cerro Navia 2x220 kV se solicita:

Trazado

Tipo y ubicación de estructuras

Conductor

Cable de Guardia

Mecánica de suelos

Planos de las estructuras utilizadas (cuadros de carga)

29

Memoria de cálculo de las fundaciones de las estructuras.

Respuesta

Se ha publicado información disponible bajo el título “Antecedentes Técnicos Nº 1” y “Antecedentes Técnicos Nº 2” en el siguiente enlace web:


Sin perjuicio de lo anterior, será responsabilidad del Proponente y del futuro Adjudicatario realizar todos los estudios e ingeniería que sea necesaria para determinar las capacidades y características de los equipos, en cumplimiento a la normativa vigente y a las características técnicas establecidas a través de las Bases de Licitación y su proceso.

D.6 Se solicita indicar las capacidades mínimas de las barras y paños que se requerirán para la subestación Seccionadora Nueva Lampa

Respuesta


D.7 Se solicita información del esquema de telecomunicaciones de la línea Polpaico - Cerro Navia 2x220kV. Específicamente, se requiere:

- Plano general del proyecto de telecomunicaciones.

- Planos de canalización de servicios.

- Disposición de Equipos en armarios (SE Polpaico y SE Cerro Navia).

- Diagrama General Sistema de Teleprotecciones.

- Diagramas generales según tecnología: Multiplexores, Ondas portadoras, MMOO, otros.

Respuesta



D.8 Se solicita información de los sistemas de control, protección de la línea Polpaico - Cerro Navia 2x220kV. Específicamente, se requiere de los Paños JT7, JT6 en SE Cerro Navia; J6 y J7 en SE Polpaico:

- Unilineal de protección y control.

- Disposición de Equipos en armarios.

Respuesta

30



D.9 Favor confirmar la capacidad mínima de la línea de transmisión 1X220 kV entre SE Seccionadora Nueva Lampa – Tap Off Lampa (existente).

Respuesta

El alcance de la obra no considera la línea de transmisión de conexión entre S/E Lampa existente y la futura S/E Seccionadora Nueva Lampa.

D.10 Se solicita confirmar si la capacidad de los SSAA requerida en la S/E Seccionadora Nueva Lampa también será informada durante la etapa de Consultas y Respuestas como se indica en el capítulo 2.3.3.2- de las presentes bases. Si no será informada se solicita aclarar si solo debe tener capacidad para las dos diagonales que seccionaran la actual línea 2x220 kV Polpaico – Cerro Navia o la capacidad debe considerar el consumo de las futuras posiciones indicadas en estas bases.

Respuesta


D.11 Numeral 2.3.3.1. Respecto de la ubicación de la Subestación Seccionadora Nueva Lampa 220 kV, agradeceremos aclarar si la nueva Subestación podrá ubicarse, total ó parcialmente, al interior de los terrenos que hoy ocupa la actual Subestación Lampa 220 kV.

Respuesta

La Subestación Seccionadora Nueva Lampa 220 kV corresponde a una nueva subestación y no es una ampliación de las instalaciones de la Subestación Lampa 220 kV existente. Por lo tanto, la Subestación Nueva Lampa debe tener instalaciones comunes propias e independientes de las existentes en la subestación Lampa tales como, casa de servicios generales, caminos interiores, servicios auxiliares, entre otros.

Cabe destacar que la normalización de la conexión del tap-off existente no forma parte del presente proyecto.

El proponente debe presentar en su propuesta una ubicación factible de emplazamiento de la nueva subestación, ubicación que debe acordar con el o los correspondiente(s) propietario(s) de los terrenos y es de su total responsabilidad tanto la tramitación como la adquisión de estos. El emplazamiento de la nueva subestación deberá circunscribirse dentro de la superficie delimitada por una circunferencia de radio 1,5 km centrada en el punto de las siguientes coordenadas:

Sistema WGS84

Zona 19 H

Coordenada Este 336406.00

Coordenada Norte 6311783.00

31

D.12 Numeral 2.3.3.1. Si la respuesta a la pregunta anterior permite instalar la nueva Subestación GIS 220 kV “Nueva Lampa” al interior de los terrenos que hoy ocupa la actual Subestación Lampa, agradeceremos:

a. Informar los terrenos disponibles para ello.

b. Confirmar si la actual Subestación Lampa cuenta con Servicios Auxiliares de C.A. que puedan ser utilizados para las necesidades de la nueva Subestación GIS de 220 kV y en qué nivel de tensión se encontrarán disponibles.

Respuesta

a. y b. Ver respuesta D.11.

D.13 Acorde a la circular aclaratoria N°1, se solicita indicar la fecha en que se publicará la circular aclaratoria N°2, en la que se menciona será indicada la ubicación de emplazamiento de la subestación seccionadora Nueva Lampa.

Respuesta


D.14 Acorde a la circular aclaratoria 1, se solicita indicar la fecha en que se publicará la circular aclaratoria N°2, en la que se menciona será indicado el lugar específico a intervenir la línea de 2x220 kV (Seccionamiento de línea existente de TRANSELEC 2x220 kV Polpaico – Cerro Navia).

Respuesta


D.15 De las bases de la licitación (numeral 2.3.3.1) se entiende que no es parte del alcance de esta licitación la normalización del Tap-Off de la subestación Lampa existente; por favor confirmar.

Respuesta


D.16 Tal como se solicita en la pregunta D.17 de la circular aclaratoria N°1, se agradece entregar la información de la SE Lampa que se menciona en el punto 9.1 de las bases.

Respuesta

De acuerdo a lo señalado en la Aclaración E.3 de la presente circular aclaratoria, no se establece dentro del alcance del proyecto en licitación ninguna modificación de S/E Lampa existente.

Por lo anterior, no se considera pertinente solicitar al propietario de la subestación Lampa existente la información mencionada en la pregunta D.17 de la circular aclaratoria Nº 1.

32

D.17 De los bases de la licitación (numeral 2.3.3.1 y respuesta D.18 de la circular aclaratoria N°1) se entiende que hay que dejar preparado espacio (fundación, SS/AA, y espacios para edificaciones) para 2 diagonales futuras y que este espacio incluye el espacio necesario para la futura normalización del Tap-Off Lampa existente; por favor confirmar.

Respuesta


D.18 De las bases de la licitación (numeral 2.3.3.1 y respuesta D.18 de la circular aclaratoria N°1) agradeceremos aclarar si son: i) 2 diagonales futuras + 2 diagonales para seccionamiento en el alcance de esta licitación, para una capacidad total de 4 diagonales; o ii) 4 diagonales futuras + 2 diagonales para seccionamiento en el alcance de esta licitación, para un capacidad total de 6 diagonales.

Respuesta


D.19 En relación con la respuesta D.8 de la Circular Aclaratoria N°1, se solicita confirmar si el suministro de energía eléctrica necesario para abastecer las instalaciones presentes como futuras será de cargo del adjudicatario, en cuyo caso el costo de suministrar toda esta energía debe estar considerada en el precio de la oferta del VATT.

Respuesta

Se confirma que es responsabilidad y cargo del adjudicatario proveerse del suministro de energía eléctrica necesaria para abastecer las instalaciones de S/E Nueva Lampa.

Para mayor detalle respecto del alcance del Proyecto en relación a los SSAA, ver aclaración E.3 de la presente circular aclaratoria.

D.20 Por favor indicar la ubicación exacta del área donde se prevé realizar la S/E Nueva Lampa.

Respuesta


33

E. ACLARACIONES A LAS BASES DE LICITACIÓN

E.1 Aclaración del Alcance del Proyecto “Nueva Línea Nueva Maitencillo - Punta Colorada - Nueva Pan de Azúcar 2x220 kV, 2x500 MVA”

El diseño de las obras del Proyecto, y que el Proponente desarrollará en el caso de resultar Adjudicatario, debe ser propuesto por éste en su Oferta Técnica para ser analizado en la etapa de evaluación de las Ofertas Técnicas.

Las aclaraciones que se presentan a continuación no limitan el alcance establecido en el Decreto 373/2016 y en las Bases de Licitación y el respectivo proceso. En el punto 1 se presentan aclaraciones sobre el alcance de las Obras de Ampliación contenidas en el Decreto 373/2016, las cuales no forman parte del alcance del presente proyecto. Luego, en el punto 2 se presentan aclaraciones sobre el proyecto incluido en la presente licitación.

1. Alcance de los Proyectos calificados como “Obras de Ampliación”.

El Decreto 373/2016 contiene las siguientes Obras de Ampliación relacionadas con la Obra Nueva que forma parte del presente proceso de licitación:

“Ampliación S/E Nueva Maitencillo 220 kV”, responsabilidad de Interchile S.A.

De acuerdo a lo establecido en el Decreto 373/2016:

“El proyecto consiste en la ampliación de la S/E Nueva Maitencillo 220 kV que se encuentra actualmente en construcción para permitir la conexión de la acometida de los dos nuevos circuitos provenientes desde la S/E Punta Colorada. Para esto, se deben considerar dos nuevos interruptores centrales que posibiliten la construcción de dos medias diagonales y con ello conectar la nueva línea en configuración de doble interruptor, dejando disponible la ubicación para la conexión de nuevos elementos que podrían conectarse y con ello mantener la configuración de interruptor y medio en todas las diagonales de la subestación.

Adicionalmente, el proyecto incorpora todas las obras, labores, adecuaciones y faenas necesarias para el correcto funcionamiento de la obra de ampliación.”.

“Ampliación S/E Punta Colorada 220 kV”, responsabilidad de Transelec S.A.


“El proyecto consiste en la ampliación de la S/E Punta Colorada 220 kV para permitir la conexión de la acometida de los cuatro nuevos circuitos provenientes desde la S/E Nueva Maitencillo 220 kV y de la S/E Nueva Pan de Azúcar 220 kV. Para esto, se deben considerar dos nuevos interruptores centrales que posibiliten la construcción de dos diagonales y con ello conectar los nuevos circuitos en configuración de interruptor y medio, manteniendo la topología actual de la subestación.

34

Adicionalmente, el proyecto incorpora todas las obras, labores, adecuaciones y faenas necesarias para el correcto funcionamiento de la obra de ampliación.”

“Ampliación S/E Nueva Pan De Azúcar 220 kV”, responsabilidad de Interchile S.A.


“El proyecto consiste en la ampliación de la S/E Nueva Pan de Azúcar 220 kV que se encuentra actualmente en construcción para permitir la conexión de la acometida de los dos nuevos circuitos provenientes desde la S/E Punta Colorada. Para esto, se deben considerar dos nuevos interruptores centrales que posibiliten la construcción de dos medias diagonales y con ello conectarla nueva línea en configuración de doble interruptor, dejando disponible la ubicación para la conexión de nuevos elementos que podrían conectarse y con ello mantener la configuración de interruptor y medio en todas las diagonales de la subestación.

Adicionalmente, el proyecto incorpora todas las obras, labores, adecuaciones y faenas necesarias para el correcto funcionamiento de la obra de ampliación.”

Para el caso de las Subestaciones Nueva Maitencillo y Nueva Pan de Azúcar, las Obras de Ampliación incluyen: extensión de ambas barras GIS para dos diagonales, en configuración de interruptor y medio, terreno, plataforma, malla a tierra, ampliación casa GIS, interruptor central del módulo GIS, y su conexión una la barra principal (esto último, de tal forma de permitir la instalación modular de un interruptor conectado a la otra barra principal como parte de la Obra Nueva).

En el documento “Antecedentes Técnicos No 3 - Interchile” se encuentra mayor información, enviada por Interchile S.A. respecto del alcance del proyecto de ampliación.

La ampliación de la Subestación Punta Colorada, incluye la extensión de ambas barras en AIS para dos diagonales en configuración de interruptor y medio, terreno, plataforma, malla a tierra, interruptor central y su conexión a ambas barras. Esta configuración debe permitir la instalación de cuatro (4) interruptores lado barra para el total de cuatro circuitos que llegarán a la subestación como parte de la Obra Nueva (dos desde Nueva Maitencillo y dos desde Nueva Pan de Azúcar).

En el documento “Antecedentes Técnicos No 4 -Transelec” se encuentra mayor información, enviada por Transelec S.A. respecto del alcance del proyecto de ampliación. En particular, contiene un plano de planta destacando en rojo el proyecto preliminar de ampliación. Transelec indica que el proyecto de ampliación indicado en el plano corresponde a la solución más adecuada, a su juicio, para el desarrollo de la Obra de Ampliación, cuya materialización se encuentra condicionada a la adjudicación del proyecto "Nueva Línea Nueva Maitencillo - Punta Colorada - Nueva Pan de Azúcar 2x220 kV, 2x500 MVA". Por otra parte, Transelec informa que es dueña solo del terreno donde se encuentran implementados los actuales paños troncales, por lo que los terrenos necesarios para la ampliación de la subestación Punta Colorada, considerados en el proyecto preliminar, no son propiedad de Transelec, y dado que el proyecto posee un carácter de "Obra Condicionada" a la adjudicación de la obra nueva, a la fecha no ha iniciado las gestiones para la adquisición de los terrenos necesarios para la materialización de dicho proyecto de ampliación.

35

2. Alcance de la Obra Nueva “Nueva Línea Nueva Maitencillo - Punta Colorada - Nueva Pan de

Azúcar 2x220 kV, 2x500 MVA”

El proyecto incluye el diseño, ingeniería, suministros, construcción, montaje, pruebas y puesta en servicio de todas las obras señaladas como parte de su alcance, así como todas las obras que sean necesarias para su conexión y correcta ejecución de acuerdo a la normativa vigente.

2.1. Nueva Línea Maitencillo – Punta Colorada – Nueva Pan de Azúcar 2x220 kV, 2x500 MVA

La Línea “Nueva Línea Nueva Maitencillo – Punta Colorada – Nueva Pan de Azúcar 2x220 kV, 2x500 MVA” deberá contar con una capacidad nominal que cumpla las exigencias establecidas en las Bases de Licitación, en condiciones de operación normal, continua y en régimen permanente, con ambos circuitos de cada línea en operación, bajo las condiciones ambientales de la zona, incluyendo radiación solar y altura sobre el nivel del mar.

La línea debe ser diseñada para operar en forma permanente y continua en su límite térmico, con una capacidad de transmisión por circuito que cumpla las exigencias establecidas en las Bases de Licitación de 500 MVA por circuito, a una temperatura ambiente de 35°C con sol y viento de 0,61 m/s, para su ubicación geográfica y orientación del trazado. La capacidad de la línea, bajo las condiciones señaladas, no podrá ser limitada por la altura que alcance el trazado sobre el nivel del mar.

La resistencia máxima de 0,04 ohm/km (Resistencia Máxima del haz de conductores en corriente alterna) por fase, medida a 50Hz, no debe ser superada mientras la temperatura en los conductores no haya sobrepasado el valor establecido para el límite térmico de cada circuito de la línea.

Las líneas deben ser diseñadas y construidas para nivel de tensión en 220 kV, en estructuras de doble circuito, incluyendo todos los aspectos necesarios para energizar y operar en dicho nivel de tensión, tales como: nivel de aislación, distancias eléctricas y faja de servidumbre.

2.2. Obras del Proyecto en Subestación Nueva Maitencillo

El Proyecto incluye todas las obras necesarias para la conexión de la Obra Nueva a la Subestación Nueva Maitencillo, incluyendo todas las obras que sean necesarias para complementar las obras realizadas como parte de la Obra de Ampliación “Ampliación S/E Nueva Maitencillo 220 kV”, contenida en el Decreto 373/2016. Lo anterior incluye diseño, ingeniería, suministros, construcción, montaje, pruebas y puesta en servicio de las instalaciones.

El alcance del proyecto incluye lo siguiente:

a) Las obras que permitan conectar los alimentadores que se indican a continuación a

las barras principales de la subestación, en configuración de media diagonal, para lo

cual quedarán disponibles dos interruptores centrales como parte de la obra de

ampliación “Ampliación S/E Nueva Maitencillo 220 kV”:

36

Circuito N° 1 línea 2x220 kV Nueva Maitencillo – Punta Colorada.


De acuerdo a lo anterior, la conexión de este proyecto a la subestación Nueva Maitencillo requiere la implementación de 2 interruptores, una para cada circuito señalado. Los circuitos de una misma línea deben quedar conectados a diagonales distintas

b) La subestación Nueva Maitencillo dispondrá de terrenos nivelados, con la plataforma

construida, espacios en la casa GIS y las correspondientes barras extendidas en GIS

para alojar la conexión para el doble circuito en 220 kV proveniente desde la

subestación Punta Colorada.

c) Es parte del alcance del proyecto realizar todas las adecuaciones y obras que sean

necesarias para permitir la conexión de la línea 2x220 kV Nueva Maitencillo – Punta

Colorada, entre ellas asegurar el correcto montaje, conexión y compatibilidad

tecnológica con los equipos existentes en la subestación.

d) Durante la etapa de ejecución el Adjudicatario del Proyecto deberá mantener una

adecuada coordinación con los propietarios de las instalaciones existentes, para la

correcta materialización del mismo, y en particular tomando en cuenta lo descrito en

letras b) y c) anteriores.

2.3. Obras en Subestación Punta Colorada.

El Proyecto incluye todas las obras necesarias para la conexión de la Obra Nueva a la Subestación Punta Colorada, incluyendo las obras complementarias a las realizadas como parte de la Obra de Ampliación “Ampliación S/E Punta Colorada 220 kV” contenida en el Decreto 373/2016. Lo anterior incluye diseño, ingeniería, suministros, construcción, montaje, pruebas y puesta en servicio de las instalaciones.

Para lo anterior, el alcance del proyecto incluye lo siguiente:


las barras principales de la subestación, en configuración interruptor y medio, para lo


ampliación “Ampliación S/E Punta Colorada 220 kV”:



Circuito N° 1 línea 2x220 kV Punta Colorada – Nueva Pan de Azúcar.


De acuerdo a lo anterior, la conexión de este proyecto a la subestación Punta Colorada requiere la implementación de 4 interruptores, una para cada circuito señalado. Los circuitos de una misma línea deben quedar conectados a diagonales distintas

37

b) La subestación Punta Colorada dispondrá de terrenos nivelados, con la plataforma

construida y las correspondientes barras extendidas para alojar la conexión del doble

circuito en 220 kV proveniente desde las Subestaciones Nueva Maitencillo y Nueva

Pan de Azúcar.


necesarias para permitir la conexión de la línea 2x220 kV Nueva Maitencillo – Nueva

Pan de Azúcar, entre ellas asegurar el correcto montaje, conexión y compatibilidad






2.4. Obras en Subestación Nueva Pan de Azúcar.

El Proyecto incluye todas las obras necesarias para la conexión de la Obra Nueva a la Subestación Nueva Pan de Azúcar, incluyendo las obras complementarias a las realizadas como parte de la Obra de Ampliación “Ampliación S/E Nueva Pan de Azúcar 220 kV” contenida en el Decreto 373/2016. Lo anterior incluye diseño, ingeniería, suministros, construcción, montaje, pruebas y puesta en servicio de las instalaciones.

Para lo anterior, el alcance del proyecto incluye lo siguiente:


las barras principales de la subestación, en configuración de media diagonal, para lo


ampliación “Ampliación S/E Nueva Pan de Azúcar 220 kV”:



De acuerdo a lo anterior, la conexión de este proyecto a la subestación Nueva Pan de Azúcar requiere la implementación de 2 interruptores, una para cada circuito señalado. Los circuitos de una misma línea deben quedar conectados a diagonales distintas.

b) La subestación Nueva Pan de Azúcar dispondrá de terrenos nivelados, con la

plataforma construida, espacios en la casa GIS y las correspondientes barras

extendidas en GIS para alojar la conexión para el doble circuito en 220 kV

proveniente desde la subestación Punta Colorada.


necesarias para permitir la conexión de la línea 2x220 kV Punta Colorada – Nueva

Pan de Azúcar, entre ellas asegurar el correcto montaje, conexión y compatibilidad




38



2.5. Otras consideraciones

a) El diseño de los Servicios Auxiliares debe considerar las redundancias necesarias para

equipos y elementos como bobinas de disparo, interruptores y sistemas de

protección.

b) En relación a los equipos de control, protecciones y comunicaciones, en caso de

existir espacio disponible en las salas existentes, el adjudicatario del proyecto podrá

coordinarse con el propietario de la subestación para su utilización.

Alternativamente, podrá construir sus propias casetas.

c) La disposición de los edificios, equipos, estructuras y otros elementos que

conformen la subestación, deberá permitir que las expansiones futuras se realicen

de manera adecuada, haciendo posible el ingreso ordenado y sin interferencias de

futuras líneas y circuitos, evitando generar espacios ciegos que impidan la plena

utilización de las barras y de futuras diagonales o bahías completas.

d) Las capacidades nominales de corriente de los equipos de patio deberán ser

compatibles con la capacidad de transmisión de la Línea Nueva Maitencillo – Punta

Colorada – Nueva Pan de Azucar 2x220 kV 2x500 MVA, no limitando la capacidad de

la línea.

e) Los circuitos de una misma línea deben quedar conectados a diagonales distintas.

E.2 Aclaración del alcance del proyecto “Nuevo Banco de Autotransformadores 1x750 MVA 500/220 kV en S/E Nueva Cardones, S/E Nueva Maitencillo y S/E Nueva Pan de Azúcar”.

El proyecto se encuentra localizado en las Subestaciones Nueva Cardones, Nueva Maitencillo y Nueva Pan de Azúcar que se encuentran en construcción, y consiste en la instalación de un nuevo banco de autotransformadores 500/220 kV, de 750 MVA totales en cada uno en cada una de estas subestaciones, de las mismas características de los equipos actualmente en construcción en dichas subestaciones.

Los nuevos Bancos de Autotransformadores 500/220 kV, deberán estar compuestos por 3 unidades monofásicas. La unidad de reserva será compartida con la instalada en el proyecto de Bancos de Autotransformadores que se encuentran en construcción, y corresponderá a la unidad que estará ubicada entre el banco en construcción y el nuevo banco en licitación.

El diseño e implementación del sistema de conexión de los autotransformadores monofásicos que constituyen el banco, incluyendo la conexión a la unidad de reserva existente, debe permitir el reemplazo automático y completo de cualquiera de las unidades del banco por la unidad de reserva, mediante la operación tanto de desconectadores, como de los sistemas que permitan efectuar los cambios necesarios a nivel de medidas, control y protecciones. No se aceptarán sistemas donde sea necesario desconectar y conectar chicotes (conductores) de alta tensión,

39

desalambrar y alambrar cables o realizar cualquiera otra intervención que no sea estrictamente operacional.

Será responsabilidad del adjudicatario asegurar la compatibilidad tecnológica de los equipos utilizados en la ejecución del proyecto, de las instalaciones, y de la disposición de los equipos en las respectivas subestaciones, de manera tal de posibilitar futuras ampliaciones de la subestación, así como también el cumplimiento de lo dispuesto en la normativa vigente en relación al acceso abierto de las instalaciones de transmisión. Así mismo, será responsabilidad del adjudicatario definir e implementar las instalaciones y configuraciones necesarias para garantizar la correcta operación en paralelo de los nuevos bancos de autotransformadores con los correspondientes bancos en construcción.

El Proyecto incluye los paños de conexión de los Bancos de Autotransformadores a las respectivas subestaciones, tanto en 500 como 220 kV.

1) Conexión a S/E Nueva Cardones:

En el patio de 500 kV, existe espacio disponible para conectar el banco de autotransformadores al patio de 500 kV, mediante la instalación de los equipos GIS exterior que sean necesarios, de tal modo de completar la diagonal existente.

En relación al patio 220 kV, existe el espacio disponible para conectar los bancos de autotransformadores a la casa GIS de 220 kV, mediante la instalación de los equipos que sean necesarios para completar la diagonal existente.

2) Conexión a SS/EE Nueva Maitencillo y Nueva Pan de Azúcar.

Para estos casos, el adjudicatario deberá construir la plataforma y la malla a tierra en el patio de 500 kV, para luego construir una media diagonal que permita conectar el banco de autotransformadores con el patio de 500 kV. Adicionalmente deberá efectuar las obras civiles necesarias, de manera de dejar habilitado el espacio para la conexión de futuros proyectos.

En relación al patio 220 kV, existe el espacio disponible para conectar los bancos de autotransformadores a la casa GIS de 220 kV, mediante la instalación de los equipos que sean necesarios para completar la diagonal existente.

3) Cada unidad monofásica del banco de transformadores tendrá las siguientes características:

Potencia Nominal de: 170/210/250 MVA, incluyendo etapas de refrigeración ONAN/ONAF1/ONAF2.

Razón de transformación 525/√3 / 230/√3, frecuencia nominal 50 Hz, con cambiador de tomas bajo carga en el lado de 230/√3.

BIL mínimo enrollados 500 kV: 1.425 kV.

BIL mínimo enrollados 220 kV: 950 kV.

Los valores de impedancia Primario – Terciario y Secundario – Terciario deberán ser determinados según los criterios de diseño del proponente, sin embargo, dichos valores deberán estar garantizados a 85°C, base 170 MVA y deberán permitir la distribución

40

equilibrada de los flujos de potencia entre el banco de autotransformadores existente y el nuevo banco.

El diseño del nuevo banco de autotransformadores no deberá limitar la capacidad de transformación, operando en paralelo con el banco de autotransformadores existente.

Los equipos de transformación, deberán contar con terciario, con una capacidad de al menos un 33% de la potencia equivalente, es decir, al menos 35/43/51 MVA, y un BIL mínimo de 350 kV.

Cada unidad monofásica deberá contar con terciario, barras auxiliares, desconectadores y las respectivas diagonales de 500 kV y 220 kV, más una unidad de reserva.

Máximas pérdidas de carga a potencia nominal (250 MVA), a tensión nominal, 50 Hz, conexión en toma nominal, a 85 °C, sin pérdidas auxiliares: 477 kW (valor máximo sin tolerancia).

Las pérdidas con carga indicadas corresponden a las pérdidas a potencia nominal primario-secundario. Las pérdidas para la condición de los 3 devanados cargados simultáneamente con sus potencias nominales no deben superar en más de un 12% a las pérdidas a potencia nominal primario-secundario

Máximas pérdidas en vacío a tensión nominal, 50 Hz, conexión en toma nominal, medidas después de la prueba de tensión inducida: 74 kW (valor máximo sin tolerancia).

Grupo de conexión: Yna0d1.

4) Servicios Auxiliares

En caso de existir capacidad disponible en los Servicios Auxiliares de la subestación, el Adjudicatario podrá coordinarse con el Propietario para hacer uso de ella. Alternativamente, el Adjudicatario podrá construir sus propios Servicios Auxiliares.

El diseño de los Servicios Auxiliares debe considerar las redundancias necesarias para equipos y elementos como bobinas de disparo, interruptores y sistemas de protección.

5) Terreno nuevo Banco de Autotransformadores

El espacio para el segundo banco de autotransformador no incluye plataforma ni malla a tierra. El terreno quedará dentro del cerco perimetral de la subestación, limpio, nivelado, con adecuada accesibilidad para su mantenimiento y posterior uso.

6) Patios 500/220 kV

El Adjudicatario deberá realizar todas las adecuaciones y obras que sean necesarias para el desarrollo del Proyecto en el terreno destinado para los patios de 500 kV y 220 kV, entre ellas plataforma y malla de tierra.

41

La disposición de los edificios, equipos, estructuras y otros elementos que conformen la subestación, deberá permitir que las expansiones futuras se realicen de manera adecuada, haciendo posible el ingreso ordenado y sin interferencias de futuras líneas y circuitos, evitando generar espacios ciegos que impidan la plena utilización de las barras y de futuras diagonales o bahías completas, en configuración interruptor y medio.

Durante la etapa de ejecución del Proyecto el Adjudicatario deberá mantener una adecuada coordinación con los propietarios de las instalaciones existentes para la correcta materialización del mismo.

El cierro perimetral de la subestación debe ser implementado por el propietario de las Subestaciones Nuevas Cardones, Nueva Maitencillo y Nueva Pan de Azúcar y no es parte del alcance de la presente Licitación, con excepción de las eventuales modificaciones y del cierro perimetral del patio 500 kV y 220 kV en donde se desarrollaran las obras.

El Banco de Autotransformadores no podrá quedar conectado a la misma diagonal que el Banco en construcción.

E.3 ACLARACIÓN DEL ALCANCE DEL PROYECTO “S/E SECCIONADORA NUEVA LAMPA 220 Kv”

El diseño de las obras del Proyecto, y que el Proponente desarrollará en el caso de resultar Adjudicatario, debe ser propuesto por éste en su Oferta Técnica para ser analizado en la etapa de evaluación de las Ofertas Técnicas.

Las aclaraciones que se presentan a continuación no limitan el alcance establecido en el Decreto 373/2016 y en las Bases de Licitación y el respectivo proceso.

1. Alcance General del Proyecto

El Proyecto “S/E Seccionadora Nueva Lampa 220 kV” deberá considerar el diseño, ingeniería, suministros, construcción, montaje, pruebas y puesta en servicio de todas las obras del proyecto, incluyendo las obras necesarias de las líneas para el seccionamiento de los dos circuitos de la Línea 2x220 kV Polpaico – Cerro Navia.

2. S/E Seccionadora Nueva Lampa

2.1 Ubicación de la S/E Nueva Lampa

La nueva subestación deberá ubicarse dentro del área delimitada por una circunferencia de radio 1,5 km centrada en el punto de las siguientes coordenadas:

Sistema WGS84

Zona 19 H

Coordenada Este 336406.00

Coordenada Norte 6311783.00

42

2.2 Patio de 220 kV

La nueva subestación seccionadora Nueva Lampa deberá contener un patio principal de 220 kV, en configuración interruptor y medio y tecnología GIS, pudiendo ser de tipo interior o exterior. El patio de 220 kV deberá considerar en su diseño y construcción:

a) Implementación de las barras principales, aisladas en GIS b) La implementación de dos (2) diagonales o bahías completas, en configuración

interruptor y medio, para la conexión de los alimentadores que se indican a continuación:

Circuito Nº1 de la línea Polpaico – Nueva Lampa 2x220 kV.

Circuito Nº2 de la línea Polpaico – Nueva Lampa 2x220 kV.

Circuito Nº1 de la línea Nueva Lampa – Cerro Navia 2x220 kV.

Circuito Nº2 de la línea Nueva Lampa – Cerro Navia 2x220 kV. c) Los circuitos de una misma línea deben quedar conectados a diagonales distintas. d) Se deben incluir los equipos de patio propios de cada circuito de línea, tales como:

trampas de onda, condensadores de acoplamiento, pararrayos, cuando corresponda. e) El espacio necesario para la instalación futura de al menos tres (3) diagonales o bahías

completas, en configuración interruptor y medio. Lo anterior debe permitir la conexión de al menos seis (6) alimentadores futuros.

Bajo la configuración de interruptor y medio, se entenderá por “diagonal”, a la sección del diagrama unilineal constituida por dos (2) interruptores externos y un (1) interruptor central, cada uno de los cuales tienen dos juegos de desconectadores, uno a cada lado. Los interruptores externos de cada diagonal son los que conectan a las barras, en tanto que a cada lado del interruptor central y, entre éste y cada interruptor externo, existe una conexión de línea, de transformador u otra. En forma análoga, se entenderá por “media diagonal” a la sección del diagrama unilineal constituido por un (1) interruptor externo y un (1) interruptor central.

La fundación del equipamiento GIS, malla de tierra y casa GIS de subestación (en el caso que se proponga una subestación GIS de interior), se deberán dejar construidas con dimensionamiento, capacidad y alcance para la totalidad de los requerimientos asociados a futuras conexiones señaladas en el párrafo anterior.

La disposición y capacidad de los edificios, equipos, estructuras y otros elementos que conformen la subestación, deberá permitir que las expansiones futuras se realicen de manera adecuada, haciendo posible el ingreso ordenado y sin interferencias de futuras líneas y circuitos, evitando generar espacios ciegos que impidan la plena utilización de las barras, por lo tanto deberá dar cumplimiento a lo siguiente:

En la descripción, planos y especificaciones técnicas de la GIS se deberá establecer la ubicación de futuras instalaciones.

43

El Adjudicatario deberá garantizar el acceso a la información técnica para las interfaces que en el futuro permita la conexión a sus instalaciones a quien lo solicite, en particular la información necesaria para el diseño de los módulos adaptadores, que hagan posible la conexión de su equipamiento con el existente. De acuerdo a lo anterior, para cada punto de conexión de las futuras ampliaciones, el Adjudicatario deberá proporcionar al menos lo siguiente, y sin que el listado sea taxativo.

- Los planos de los equipos e instalaciones construidas, incluyendo dimensiones y tolerancias.

- Especificaciones técnicas de los materiales y elementos utilizados, incluyendo sistemas y sellos para el gas, equipos y niveles de presión del gas y cualquier información que sea necesaria para la fabricación, instalación y manutención de futuros módulos.

- Toda la información que se señala en la norma IEEE Std 1416, requerida para las eventuales futuras interfaces.

2.3 Equipamiento

Todo el equipamiento de maniobra, medidas y las conexiones entre ellos que constituyen una diagonal, debe corresponder a tecnología GIS.

El diseño y fabricación de los equipos, así como el diseño e implementación de la subestación, para el seccionamiento y la conexión de la línea, deberán incorporar los siguientes criterios:

i. El equipamiento de las diagonales deberá ser del tipo GIS.

ii. Lo anterior implica que la diagonal completa debe corresponder a un equipo GIS, y no a equipos GIS independientes conectados a través de conductores o elementos aislados en aire.

iii. El equipamiento GIS así como la configuración que se utilice, deberán calificar sísmicamente y cumplir con la Norma Técnica de Seguridad y Calidad de Servicio.

iv. El equipamiento GIS y sus sellos deberán estar diseñados para evitar fugas de gas durante movimientos sísmicos, así como por deformaciones a lo largo del tiempo debido a los pesos propios de los elementos.

v. Las fundaciones destinadas al equipamiento GIS deberán evitar desplazamientos diferenciales entre componentes, debido a movimientos sísmicos.

vi. El diseño del equipamiento GIS deberá ser modular con separación entre los compartimentos de gas.

vii. En cada uno de los desconectadores se deberá contar con dispositivos que permitan ver de manera directa o visualizar sin dar lugar a ninguna posibilidad de equívocos, la posición de cada uno de sus contactos (cerrado; completamente abierto).

viii. Permitir agregar y retirar módulos, sin afectar la continuidad de servicio del resto de las instalaciones de la subestación y sin afectar su confiabilidad.

ix. Permitir agregar y retirar módulos sin afectar a otros módulos, estén o no en servicio.

x. Facilitar las tareas de montaje, operación y mantenimiento, y permitir una adecuada y segura circulación de equipos, vehículos y personal. Las

44

intervenciones en los módulos que forman parte de paños o bahías, no deben afectar la continuidad de servicio de las barras principales de la subestación, salvo casos que el elemento se encuentre conectado directamente a la barra.

xi. Incluir los espacios necesarios para la ejecución de las pruebas de alta tensión, tanto a las instalaciones iniciales como a las futuras ampliaciones.

xii. Los equipos e instalaciones que se deberán implementar al interior de la subestación para el seccionamiento de la línea 2x220 kV Polpaico – Cerro Navia deben ser diseñadas para 220 kV, considerando las distancias que correspondan a ese nivel de tensión.

2.4 Capacidad de Barra

El Adjudicatario del Proyecto deberá realizar los estudios para definir la capacidad de las barras de 220 kV en las subestación Nueva Lampa, como parte de los estudios necesarios para la aprobación del Hito Relevante N°1. Sin perjuicio de lo anterior, el Proponente deberá considerar capacidad de barras de al menos 3.000 [A], es decir, si de acuerdo a los estudios realizados la capacidad de barra resulta menor a 3.000 [A], el Adjudicatario deberá instalar de todas formas barras con esa capacidad.

2.5 Servicios Auxiliares

Los Servicios Auxiliares de Corriente Alterna y Corriente Continua deben ser diseñados e implementados de tal forma de que a partir de las instalaciones, sea posible continuar con su crecimiento futuro en etapas sucesivas, en forma armónica y sin necesidad de reemplazos o modificaciones a lo previamente instalado, hasta lograr el abastecimiento de la totalidad de los consumos, presentes y futuros proyectados según se establece en el proceso de Licitación.

Además, como parte del alcance del presente proceso de Licitación, los SSAA de CA y CC deberán quedar implementados para permitir la alimentación de la totalidad de los consumos que forman parte del presente Proyecto, así como del 100% de los consumos futuros proyectados. A modo de ejemplo y sin que el listado siguiente sea taxativo, lo anterior implica:

A nivel de barras principales y barras auxiliares comunes, para poder abastecer el

100% de los consumos futuros, en el presente Proyecto deben quedar totalmente

equipadas y operativas hasta los puntos de conexión de los cables que se instalen

posteriormente para alimentar, de manera directa o a través de tableros distribuidos

dentro de la subestación, estos consumos.

A nivel de fuentes de alimentación (transformadores; bancos de baterías; cargadores

de baterías; grupos electrógenos de respaldo; etc), en el presente Proyecto estas

deberán quedar completamente implementadas con la capacidad para alimentar los

consumos del presente Proyecto más el 100% de los consumos futuros.

45

En los planos unilineales de SSAA, así como en los planos de planta de las subestaciones y de las salas eléctricas, el Proponente deberá mostrar en su oferta lo señalado en los párrafos anteriores, dibujando mediante línea punteada lo que corresponda a instalaciones, equipos y elementos que se implementarán en el futuro.

El diseño de los Servicios Auxiliares debe considerar las redundancias necesarias para equipos y elementos como bobinas de disparo, interruptores y sistemas de protección.

2.6 Otras consideraciones

a) Cada diagonal deberá contar con su propia caseta de control, protecciones y

comunicaciones.

b) El cierre perimetral de la subestación deberá ser evaluado y determinado por el Proponente, en función de proveer una adecuada seguridad a las instalaciones de la subestación en cumplimiento de la normativa vigente.

3. Líneas para el Seccionamiento

Las líneas para el seccionamiento de los dos circuitos de la línea 2x220 kV Polpaico – Cerro Navia deberá diseñarse de manera tal de:

a) No limitar la capacidad de transmisión de la línea 2x220 kV Polpaico – Cerro Navia.

b) Su nivel de pérdidas por kilómetro de línea no debe ser mayor al de la línea 2x220 kV Polpaico – Cerro Navia, en todo su rango de operación.

En lo referente al diseño de las Líneas para el Seccionamiento las estructuras, se permitirá el uso de estructuras con capacidad para 4 circuitos. El punto de seccionamiento de los dos circuitos de la línea Polpaico-Cerro Navia 2x220 kV deberá realizarse entre las estructuras Nº 43 y Nº 39 con las siguientes coordenadas:

Estructura Nº 43 Estructura Nº 39

Sistema WGS84 WGS84

Zona 19 H 19 H

Coordenada Este 335899.82 336517.52

Coordenada Norte 6312857.74 6311493.42

El Proponente deberá incluir como parte de su Oferta Técnica los siguientes antecedentes:

a) Parámetros:

i. Longitud estimada de la línea (km)

46

ii. Número estimado de estructuras y peso total estimado.

iii. Nivel de contaminación mínimo según IEC.

iv. Vano medio.

v. Ancho máximo estimado para la franja de seguridad (m).

vi. Capacidad térmica por circuito en MVA, bajo las condiciones ambientales y de temperatura máxima en el conductor, establecida en las Bases de Licitacion.

vii. Numero de Circuitos.

viii. Número de conductores por fase.

ix. Tipo de conductor (ACSR, ACAR, etc.)

x. Sección del conductor (MCM y mm2).

xi. Tipo de cable de guardia si es que aplica.

xii. Numero de cables de guardia si es que aplica.

xiii. Sección del cable de guardia si es que aplica.

xiv. Numero de fibras ópticas, cable de guardia si es que aplica.

xv. Parámetros (50 Hz)

xvi. Resistencia, R, 50Hz, para temperatura en el conductor de 30°C, en Ω/km.

xvii. Resistencia, R, 50Hz, para temperatura máxima establecida en las Bases de Licitacion, en Ω/km.

b) Planos y Documentos

i. Plano con que muestre un detalle de la forma en que quedara implementado el seccionamiento en el punto en que sea intervenida la línea existente.

ii. Plano con el trazado propuesto desde el punto de arranque, sobre fuente cartográfica del Instituto Geográfico Militar (IGM) escala 1:50.000.

iii. Plano con las siluetas de los tipos de estructuras soporte que se utilizaran en la línea, y sus dimensiones.

iv. Plano con Detalles: Esquemas de los conjuntos de suspensión y anclajes, incluyendo las características de los aisladores y el nivel de contaminación mínimo; espaciamientos eléctricos mínimos en las estructuras; esquema de malla de tierra que se utilizara, con

47

sus extensiones y materiales que la constituyen; esquemas de separadores y/o amortiguadores.

v. Plano Unilineal simplificado entre barras principales de las subestaciones a las cuales se conectará la línea.

E.4 Cronograma del Proyecto

El Cronograma establecido en el Documento 13 deberá cumplir con lo indicado en el punto 8.3.1 de las Bases de Licitación y con lo establecido en su Anexo 7, en relación a aquellas actividades que sean aplicables al tipo de Proyecto para el cual se presente una Propuesta, considerando que debe permitir constituirse: en la base para la programación detallada de las actividades que posteriormente ejecutará el Proponente que resulte adjudicado, y en el seguimiento del avance del proyecto por parte de la Auditoría Técnica a la que se refiere el numeral 11.2.1 de las Bases de Licitación.

Para las obras de líneas, subestaciones y/o paños de línea, todas las cuales forman parte del Proyecto, el Cronograma se desarrollará a partir de las actividades que resulten aplicables y de aquellas adicionales que el Proponente considere relevantes, tales como:

i. Movilización: Período en que el Adjudicatario prepara la organización y recursos iniciales, así

como el Cronograma detallado del Proyecto.

ii. Estudios Preliminares

iii. Licitación de EPC. En el caso que el Proponente tenga contemplado desarrollar partes o la

totalidad del proyecto bajo la modalidad de EPC.

iv. Licitación de los contratos de ingeniería.

v. Licitación de los seguros que permiten dar cumplimiento al Hito Relevante N°1.

vi. Desarrollo de Ingeniería Preliminar (en el caso que se contemple).

vii. Estudios para el cumplimiento del Hito Relevante N°1.

viii. Ingeniería Básica

ix. Ingeniería de Detalles

x. Estudio o Declaración de Impacto Ambiental, incluyendo como subactividades o hitos:

preparación; presentación; seguimiento; aprobación y emisión de RCA

xi. Constitución Servidumbres: Estará constituida por sub-actividades destinadas a alcanzar

porcentajes del trazado de la línea con servidumbres legalmente constituidas, incluyendo

como subactividades: Servidumbres legalmente constituidas, en %, al momento de dar inicio

a las actividades de construcción; Servidumbres legalmente constituidas, en %, al momento

de emisión del Decreto de Concesión Eléctrica Definitiva.

xii. Tramitación Decreto de Concesión: Actividad destinada a obtener la Concesión Eléctrica

Definitiva incluyendo como hitos lo siguiente: Presentación de Solicitud al Ministerio de

Energía de la Concesión Definitiva; Emisión del Decreto de Concesión; Posesión material de

la totalidad de los terrenos.

48

xiii. Preparación de Bases de Licitación para Suministros.

xiv. Preparación de Bases de Licitación para la construcción, montaje, pruebas y puesta en

servicio de las Obras.

xv. Licitaciones para la construcción, montaje, pruebas y puesta en servicio de las Obras.

xvi. Licitaciones para la adquisición de los suministros principales tales como: equipos primarios y

equipos mayores de subestaciones; estructuras altas y bajas de subestaciones; estructuras,

conductor, cable de guardia, conjuntos de aislación y ferretería para líneas de transmisión.

xvii. Adquisición de Suministros, desagregando como mínimo en subactividades correspondientes

a; tipos de equipos primarios y mayores; estructuras altas y bajas de subestaciones;

estructuras, conductor, cable de guardia, conjuntos de aislación y ferretería para líneas de

transmisión; sistemas de control y protecciones; sistemas de comunicación; servicios

auxiliares; otros. Además se deben incluir las correspondientes actividades de Pruebas en

Fábrica.

xviii. Pruebas en Fábrica incluyendo al menos: Pruebas de armado y de carga para estructuras,

pruebas de conductores, pruebas de conjuntos de aislación y ferretería, para líneas de

transmisión; pruebas tipo, de rutina y de calificación sísmica para equipos primarios y

mayores de subestaciones; otras.

xix. Construcción: Se deben incluir subactividades que den cuenta de tipos de obras civiles que se

debe desarrollar para cada tipo de obra (Línea; Subestación).

xx. Montaje: En el caso de líneas se deben incluir al menos las subactividades de: estructuras;

conjuntos de aislación; conductor y cable de guardia; terminaciones; otros. En el caso de

subestaciones se deben incluir al menos las subactividades de: Estructuras altas y bajas;

barraje; equipos primarios; equipos mayores; control, protecciones y comunicaciones;

auxiliares; otros.

xxi. Pruebas en Terreno. En el caso de subestaciones se deben incluir al menos las

subactividades: equipos primarios; equipos mayores; control, protecciones y

comunicaciones; auxiliares.

xxii. Puesta en Servicio.

Calificación de calidad y viabilidad del Cronograma

La calificación de calidad y viabilidad del Cronograma se obtendrá considerando los aspectos que se señalan a continuación:

i. Completitud, suficiencia y coherencia de las actividades principales, sub-actividades, hitos e

Hitos Relevantes. En relación a los Hitos Relevantes, se debe considerar las restricciones

establecidas en el numeral 8.3.1.

ii. Inclusión de las actividades e hitos indicados en la tabla contenida en “Documento 13” del

Anexo 7, para aquellas actividades que sean aplicables al tipo de Proyecto.

iii. Incorporación de las actividades asociadas a las distintas componentes relevantes del

Proyecto (Líneas principales, enlaces, subestaciones, paños de conexión, reactores,

compensaciones reactivas, etc.)

49

iv. Por cada etapa del Proyecto, adecuada definición y desagregación de las actividades que

permiten dar cumplimiento a los Hitos Relevantes establecida en el numeral 8.3.1.

v. Para cada actividad o sub-actividad, presentar fecha de inicio, duración, holgura y la

interrelación que tiene con otras actividades o sub-actividades que le precedan o sucedan en

forma gráfica.

vi. Ruta crítica del Proyecto y holguras.

E.5. Antecedentes correspondientes al numeral 8.3.3 Documento 15: “Descripción Técnica del Proyecto” y al Anexo Nº7

1. Descripción Técnica del Proyecto

Para el numeral 8.3.3 se solicita entregar una descripción general del Proyecto, dando cuenta de las principales características de las obras que ofrece para dar cumplimiento al alcance establecido en las Bases de Licitación.

2. Diagramas unilineales

En el numeral 8.3.3, letra a), respecto de los ítems xv y xxiii:

“xv. Diagrama unilineal simplificado que muestre los componentes de equipos primarios y su forma de interactuar con las instalaciones existentes, en que se consideren soluciones posibles, tanto desde el punto de vista operativo como físico.”

El diagrama unilineal simplificado indicado se presenta en aquellos casos en que el Proyecto incluye líneas de transmisión. Además, para este tipo de proyectos se debe proporcionar un mayor detalle de las conexiones de la línea a las subestaciones correspondientes, a través de los unilineales indicados en el punto xxiii de la letra a) del numeral 8.3.3.

“xxiii. Diagrama unilineal simplificado que muestre los componentes de equipos primarios y su forma de interactuar con las instalaciones, en que se consideren soluciones posibles, tanto desde el punto de vista operativo como físico.”

Se debe presentar un plano unilineal por cada subestación en la que el Proyecto se conecte. En el caso de proyectos que incorporan y/o agregan instalaciones a subestaciones existentes o a subestaciones que son parte de otros proyectos, el o los planos unilineales que corresponda entregar se deberán elaborar a partir de los unilineales de las subestaciones intervenidas por el Proyecto, mostrando la forma en que las nuevas instalaciones quedarán incorporadas a las existentes. Las nuevas instalaciones deben quedar claramente definidas y contenidas en nubes, dejando las existentes claramente visibles.

Los diagramas unilineales solicitados en ambos puntos deben incluir equipos de maniobra, equipos de medida, equipos para protección de sobretensión y/o sobrecorriente, equipos para comunicación, equipos de transformación, equipos de compensación, relés de protecciones, equipos de medida y facturación junto con la capacidad nominal de corriente para los equipos conectados en serie de cada paño de línea. Adicionalmente debe incluir la capacidad de barra y tipo de conductor.

50

3. Flexibilidad de operación

En el punto “vii. Flexibilidad de operación en las subestaciones de conexión al Sistema

Interconectado correspondiente” el proponente deberá mostrar que ha incorporado en el diseño e implementación de sus obras la conexión a doble barra más barra de transferencia y/o la conexión a distintas diagonales en esquema de interruptor y medio, en las subestaciones de conexión del Proyecto al SING.

4. Curva de capacidad

En el numeral 8.3.3, letra a), el punto “vi. Curva de capacidad de la línea (MVA) versus temperatura ambiente (ºC)” se refiere a la capacidad de la línea por circuito, la cual debe ser calculada considerando la Norma IEEE 738 vigente.

5. V) Paños

En el numeral 8.3.3, letra a), punto viii. y en el Anexo Nº7, Documento 15, número 1), punto viii.:“viii. Nº de paños, indicando el detalle de cada uno de ellos, tanto para la línea…”Se aclara que la frase “detalles de cada uno de ellos” se refiere a la configuración de los paños y al listado de equipos asociado.

6. VI) Planos de planta

En el numeral 8.3.3, letra a), en el punto “xvi. Plano de planta de ubicación de las instalaciones, mostrando la factibilidad de las soluciones específicas, en función de las instalaciones existentes”, para aquellos proyectos que contengan líneas de transmisión, se debe entregar un plano de planta que muestre el desarrollo del trazado de la línea, incluyendo vértices, cruces con otras líneas, así como las subestaciones a las cuales se conecta. Para una correcta interpretación y revisión de los planos, se recomienda que estos:

Sean realizados en una escala adecuada para su análisis, preferentemente sobre fuente

cartográfica del Instituto Geográfico Militar (IGM) escala 1:250.000.

Contengan cuadros con coordenadas de los vértices en UTM‐WGS84 y simbología

asociada.

En el numeral 8.3.3, letra a), en el punto “xxii. Plano de planta de ubicación de las instalaciones, mostrando la disposición de todos los equipos de la subestación.” El Proponente deberá incluir un Plano de Planta por cada nueva subestación que sea parte del Proyecto, así como un Plano de Planta por cada subestación en la cual el Proyecto provoque modificaciones (nuevos paños, ampliaciones de barras, nuevos bancos de transformación, nuevos equipos de compensación, etc), con la finalidad de mostrar la factibilidad de las soluciones ofrecidas y su compatibilidad con las existentes o que son parte de otros proyectos.

Además de los ítems enumerados de 1. a 6. en el punto xxii, para mayor claridad de la oferta se solicita que los planos muestren lo siguiente:

51

Disposición de equipos y elementos dentro de cada subestación: equipos primarios,

equipos mayores, barrajes, estructuras altas, salas eléctricas, muros cortafuego, caminos

y cierres perimetrales, etc.

Casa de mando.

Casetas de control de cada paño.

Para una correcta interpretación y revisión de los planos indicados se solicita lo siguiente:

En cada plano, delimitar claramente las instalaciones existentes y futuras, que no

pertenezcan al alcance del Proyecto, por ejemplo, mediante línea punteada o nubes e

indicar la denominación de los circuitos o líneas conectadas.

Que los planos se encuentren adecuadamente acotados, permitiendo verificar

superficies y distancias.

Que el Proponente incluya los siguientes cuadros:

- Cuadro de Equipos: individualización; descripción de las principales características;

cantidad.

- Cuadro de Distancias Eléctricas Mínimas.

- Cuadro de Superficies: total de la subestación; de cada Patio; de casa de control y

servicios generales; de casetas de paños; para bancos de autotransformadores;

para bancos de reactores; para compensación serie; para bancos de condensadores

estáticos; de calles y caminos.

7. Sistemas de control, protecciones y comunicación

En el numeral 8.3.3, letra a), punto xvii:

“xvii. Esquemas y descripción específica de los siguientes sistemas del proyecto:

1. Control

2. Protecciones

3. Comunicación

4. Seguridad”

Los esquemas descripciones y características específica de los sistemas de Control, Protecciones, Comunicación y Seguridad que se indican en el numeral 8.3.3 a) xvii, deben ser entregados para cada Proyecto, independientemente de sus características. Para los proyectos que tengan como parte de su alcance la instalación de bancos de autotransformadores, se debe entregar una descripción específica de estos sistemas relacionados con estos equipos a través de los puntos ix y xi de la letra b) del numeral 8.3.3. En cualquier caso, la información mínima que se debe proporcionar respecto a cada uno de estos sistemas es la siguiente:

1. Sistemas de Control

52

Corresponde a la descripción de los sistemas de supervisión y control de las instalaciones del proyecto, considerando nuevas subestaciones, subestaciones existentes y líneas.

La descripción se refiere a aspectos tales como: criterios de diseño, tecnología, integración con los sistemas de control existentes y/o sistemas de control centralizados, niveles de control y plano de arquitectura, incluyendo las facilidades para el control automático de los reactores y compensación serie del proyecto.

Con el objeto de verificar la arquitectura del sistema de control se solicita una descripción de aspectos tales como:

- Funciones de supervisión y control.

- Redes WAN, LAN, Secundarias

- Enlaces de comunicación (Existencia de redundancia).

- Unidades de Control Local (Módulos de Bahía). Se deberá indicar aquellos que

por condiciones de alta confiabilidad contarán con redundancia.

- Monitoreo y comunicación con unidades de protección.

- IHM para operación y mantenimiento (Existencia o no de redundancia).

- Comunicación con sistema de control SCADA (Cuando corresponda descripción

del Sistema SCADA)

2. Sistemas de Protecciones

Corresponde a la descripción de los sistemas de protecciones correspondientes a líneas, subestaciones y equipos principales, incluyendo aspectos tales como: criterios de diseño, descripción funcional y de implementación, haciendo referencia a planos unilineales, y en particular su integración con sistemas existentes, en cuyo caso se debe incluir el alcance de los trabajos propios.

La condición respecto de la redundancia en los esquemas de protecciones, indicada en la Norma Técnica de Seguridad y Calidad y Servicio, que aplica sobre las líneas de los sistemas de transmisión con tensión sobre 200 kV, se debe entender como una separación tanto física como eléctrica incluyendo, cuando corresponde, la utilización de canales de teleprotección y comunicaciones diferentes.

3. Sistemas de Comunicación

Corresponde a una descripción de los sistemas de comunicación asociados al Proyecto, incluyendo aspectos tales como: criterios de diseño, descripción funcional y de implementación, tecnología y, en particular, su integración con sistemas existentes, indicando en términos generales su límite con las instalaciones existentes. Además, se debe incluir un esquema de los sistemas de comunicación del Proyecto.

Para los protocolos de comunicación se recomienda ver el procedimiento D.O. “Definición de Parámetros Técnicos y Operativos Para El Envío De Datos al SITR del CDC” enviado a la Comisión Nacional de Energía para su informe favorable y el Anexo Técnico de la Norma Técnica de Seguridad y Calidad de Servicio llamado “Sistema de Monitoreo”. Ambos documentos se encuentran disponibles en el sitio Web del CDEC‐SING.

Sin perjuicio de lo anterior, será responsabilidad del Adjudicatario de la obra definir el protocolo de comunicaciones en la correspondiente Subestación.

53

4. Sistemas de Seguridad

Se deben describir aspectos tales como:

- Elementos destinados a dar seguridad al personal frente a los equipos energizados.

- Sistemas para la vigilancia.

- Sistemas de detección de intrusiones no autorizadas a los equipos y a la zona donde

se encuentran instalados los equipos.

8. Servicios Auxiliares

Lo solicitado en el punto xxiv, letra a) del numeral 8.3.3 corresponde tanto a proyectos que contienen nuevas subestaciones como a proyectos que incorporan y/o agregan instalaciones a subestaciones existentes o que son parte de otros proyectos.

En cualquier caso el Proponente deberá proporcionar la información que se indica en el punto xxiv, letra a) del numeral 8.3.3, indicando aquellos puntos (1., 2., 3. o 4.) que no apliquen cuando se trate de proyectos cuyos equipos y sistemas asociados se alimenten desde los servicios auxiliares de CA y CC existentes o pertenecientes a otros proyectos en desarrollo. En este último caso los unilineales se deberán realizar a partir, al menos, de las barras principales de CA y CC de las instalaciones existentes.

La información que debe ser entregada en el número 4. “Capacidades estimadas” se refiere a: transformadores de servicios auxiliares, grupo electrógeno, bancos de baterías; cargadores de batería.

En el caso de proyectos cuyos equipos y sistemas asociados se alimenten desde los servicios auxiliares de CA y CC existentes o de otros proyectos en desarrollo:

El proponente deberá describir en términos generales el límite entre las instalaciones de los

Servicios Auxiliares existentes y las instalaciones correspondientes a los Servicios Auxiliares

del Proyecto.

El diseño e implementación de los SSAA de la Subestación no debe degradar el nivel de

confiabilidad de las instalaciones a las que sirven, garantizando la continuidad de servicio, la

seguridad a las personas y de los equipos.

En el número 4. “Capacidades estimadas”, se debe indicar los consumos máximos que

deberán ser abastecidos.

En todos los casos el diseño de los SSAA debe considerar las redundancias necesarias para equipos y elementos como bobinas de disparo, interruptores y sistemas de protección.

La información solicitada en el número x de la letra b) del numeral 8.3.3, se incluirá en el número xxiv de la letra a) del numeral 8.3.3 de las Bases de Licitación.

9. Letra c) “Otros Antecedentes”

En el numeral 8.3.3, letra c) “Otros Antecedentes”, los antecedentes solicitados se evaluarán considerando la entrega de la siguiente información:

54

1) “i. Descripción del sistema de transmisión de datos.”

Se evaluará de acuerdo a los antecedentes entregados en el punto “Esquemas y descripción específica de los siguientes puntos del Proyecto: • Comunicación”, cuya descripción se encuentra en el numeral VII) de la presente Aclaración.

2) “ii. Descripción del sistema de protección contra vibraciones.”

Tipo de elementos, con sus correspondientes esquemas, para el sistema de protección contra vibraciones, correspondiente a las líneas de transmisión.

3) “v. Descripción de la protección contra descargas atmosféricas…”

Tipo y características del cable de guardia de la línea, y de la protección contra descargas atmosféricas de la subestación.

4) “vi. Descripción de las mallas de tierra…”

Descripción de la malla de tierra de la subestación y de las líneas, complementando con un plano de planta de la malla a tierra.

5) “vii. Descripción de los tipos de estructuras.”

a) Planos referenciales con cotas de las siluetas de los tipos de estructuras de suspensión y anclaje consideradas para el Proyecto.

b) La calidad de los materiales para los perfiles, planchas y pernos de conexión de las estructuras.

c) Árboles de carga.

d) Criterio y cálculo de la tensión de los conductores para el caso de cortadura, tanto para torres de suspensión como para torres de retención.

e) Los criterios del Proponente para establecer la necesidad de realizar Pruebas de Carga.

f) Para los casos de proyectos que consideren solución mediante algún tramo subterráneo (túnel o canalización):

Descripción de los criterios de diseño que se utilizarán para el desarrollo del

Proyecto, relacionados con el recinto donde se albergará el patio de mufas,

en función de la normativa técnica, ambiental y legal vigente, incluyendo

planos de planta y corte, descripción y justificaciones del diseño propuesto.

Descripción de las características que cumplirán las mufas de unión y las

cámaras para dichas mufas en el tramo subterráneo, como asimismo las

características de las eventuales transposiciones de la pantalla del cable a lo

largo de todo su recorrido, incluyendo planos y descripciones de mufas.

Plano de planta y corte de la canalización subterránea indicando cotas,

materiales, elementos de soporte para los cables, sistema de ventilación.

g) En lo referente a las estructuras metálicas, se solicita indicar:

55

Cómo se garantizará la utilización por parte de la fábrica de los materiales de

la calidad ofertada.

Cómo se garantizará que los planos de fabricación de las estructuras sean

coherentes con el modelo y criterio de diseño de las estructuras.

Cómo se garantizará que la fabricación en serie de las estructuras

incorporará correctamente las modificaciones que se detecten en los

armados de prueba.

6) “viii. Descripción del conjunto de aislación.”

a) Nivel de aislación considerado, tipo de aislación, ferretería, cantidad de aisladores en conjuntos de suspensión y anclaje.

b) Planos referenciales de los conjuntos de suspensión y anclaje.

10. Reubicación de líneas

1) En caso que se requiera reubicar líneas que circunden la subestación, el Proponente deberá presentar en su Oferta Técnica, Documento 15, las modificaciones que contempla realizar, incluyendo planos, descripción de las soluciones, descripción de los trabajos y programación. 2) Será responsabilidad del Adjudicatario realizar las modificaciones necesarias y la coordinación con los diferentes entes involucrados, así como la obtención de los permisos y autorizaciones correspondientes. 3) Los costos de estas modificaciones deberán ser asumidos por el Adjudicatario y, por lo tanto, incluidos en su Oferta Económica.

11. Características de la información técnica

La información técnica solicitada en el Documento 15 corresponde a todas las obras que serán desarrolladas por el Proponente en caso de resultar Adjudicatario. En caso que las nuevas obras se incorporen o conecten a instalaciones existentes, la información que se entregue deberá permitir entre otros aspectos:

Visualizar y analizar su disposición en el contexto general de la subestación, con la finalidad

de establecer la factibilidad de lo propuesto y el cumplimiento de exigencias técnicas.

Visualizar, conocer y analizar la forma en que las nuevas instalaciones se conectarán e

interactuarán con las instalaciones existentes, tanto desde el punto de vista físico como

operativo.

Conocer y analizar la compatibilidad de las nuevas instalaciones con las existentes, tanto

desde un punto de vista de diseño como de operación.

56

E.6 Evaluación numerales 2) y 3) del anexo 7

Respecto de lo señalado en los numerales 2) y 3) del Anexo 7, referente al Documento 15, la consistencia técnica de los antecedentes presentados se evaluarán considerando los siguientes criterios:

Cumplimiento con lo señalado en el Decreto de Expansión.

Cumplimiento con lo establecido en el Anexo N°7 Documento 15, es decir, antecedentes y

condiciones establecidas según el tipo de Proyecto.

Consistencia con los requisitos mínimos establecidos en el numeral 2 de las Bases.

Consistencia entre sí y con las instalaciones a las cuales se debe conectar el Proyecto.

Que su desarrollo se incluya en la descripción entregada en su Cronograma,

correspondiente al Documento 13.

I. Numeral 2) del Anexo 7, Documento 15:

Para cada uno de las siguientes descripciones que se indican a continuación se establecen los principales aspectos a evaluar:

Descripción del Sistema de Transmisión de Datos:

Se evaluarán los siguientes aspectos: criterios de diseño y normas a utilizar; que se haya incluido cada uno de los sistemas de comunicaciones que se debiese implementar y/o modificar con motivo del Proyecto; que se identifiquen y describan los tipos de enlace, principales características y capacidades, principales actividades a realizar para su implementación; equipamiento considerado; se indiquen los lugares de implementación; que se incluyan planos esquemáticos donde se muestre la configuración para cada sistema, y planos funcionales. En el caso de modificaciones a sistemas existentes, deberá describir además la forma de que contempla realizar estas modificaciones sin afectar la continuidad de servicio, y la forma en que se coordinará con el propietario de esas instalaciones, para la ejecución de los trabajos y dejar los sistemas operativos.

Descripción general del sistema de protección contra vibraciones.

Corresponde a líneas de transmisión y se evaluarán los siguientes aspectos: método y criterios de diseño y normas que se utilizarán; tipo de elementos considerados incluyendo planos u hojas con características.

Descripción general de la protección contra descargas atmosféricas.

Se evaluará: Normas, los criterios y métodos que se utilizarán para el diseño de los esquemas de protección contra descargas atmosféricas de líneas y/o subestaciones según corresponda; los elementos que se utilizarán, sus características consideradas; los planos esquemáticos que muestren los elementos utilizados y la cobertura.

57

Descripción general de las mallas a tierra.

Se evaluará: Para el diseño de las mallas de tierra (Línea y subestación), normas, criterios de diseño, actividades que realizará y métodos de cálculo que utilizará; materiales que utilizará para las mallas de subestación y para la línea; conexiones con equipos y estructuras; planos referenciales de las mallas de subestación y de estructuras de línea; ampliaciones contempladas para la mallas de las estructuras de línea; métodos de mejoramiento; disposición en el terreno y profundidad de enterramiento; control de calidad de la implementación.

Descripción de los tipos de estructuras.

Se evaluará:

- Descripción de los tipos de estructuras que contempla utilizar, así como de sus

fundaciones.

- Descripción de las distintas estructuras de anclaje y de suspensión que se contempla

incluir en el proyecto.

- Planos acotados que muestren de manera referencial las siluetas y rellenos de las

estructuras contempladas para el proyecto. Dimensiones de los canastillos y

crucetas.

- Esquema para el cálculo de distancias eléctricas, y criterios que se utilizarán en el

cálculo, incluyendo el nivel de aislación.

- Pesos estimados para cada tipo de estructura.

- Cuadros de carga referenciales para cada tipo de estructura según reglamentos

vigentes en Chile.

- Criterios que se utilizarán para establecer la realización de pruebas de carga y

estructuras a las cuales se contempla realizar estas pruebas.

- Normas que se utilizarán para la especificación de los materiales de las estructuras y

en su diseño y que dan cumplimiento a lo establecido en la Norma Técnica de

Seguridad y Calidad de Servicio.

- Criterios que se utilizarán para la aceptación de los materiales y de las estructuras.

Descripción del conjunto de aislación.

Se evaluará:

- Justificación del nivel de aislación, según norma IEC 60815.

- Descripción y justificación del tipo aisladores que se utilizará.

- Características de aisladores y elementos que se utilizarán en los conjuntos de

suspensión y anclaje.

- Planos de los conjuntos de suspensión y anclaje.

II. Numeral 3), del Anexo 7, Documento 15

58

d) Memoria de Cálculo de Nuevas Obras Se evaluarán las condiciones y criterios utilizados, así como la claridad y consistencia con lo establecido en la letra a).

e) Requisitos Mínimos a considerar en los Antecedentes de cada Proyecto: Se evaluará que el Proponente haya considerado en el desarrollo de la letra a) lo indicado en los romanillos i, ii y iii, según corresponda.

circular aclaratoria n° 2 - coordinador...2 a. bases de licitaciÓn a.1 anexo 7. respecto de lo...

Documents