BASES ESTNDAR DE CONCURSO PBLICO PARA LA CONTRATACIN DE SERVICIOS O PARA CONSULTORA EN GENERAL

PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES - PSI

Licitacin Publica N 022-2013-MINAGRI-PSI - Primera ConvocatoriaCreacin de Dique Enrocado Sector Las Islas de Huancarqui, provincia de Castilla - ArequipaPROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES - PSI

Licitacin Publica N 022-2013-MINAGRI-PSI - Primera ConvocatoriaCreacin de Dique Enrocado Sector Las Islas de Huancarqui, provincia de Castilla - Arequipa

BASES

LICITACIN PBLICA N 022-2013-MINAGRI-PSIPRIMERA CONVOCATORIACreacin de Dique Enrocado Sector Las Islas de Huancarqui, provincia de Castilla - ArequipaSECCIN GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCESO DE SELECCIN

(ESTA SECCIN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGN EXTREMO, BAJO SANCIN DE NULIDAD)

CAPTULO IETAPAS DEL PROCESO DE SELECCIN

1.1. BASE LEGAL

Ley N 28411 - Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.

Decreto Legislativo N 1017 - Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley.

Decreto Supremo N 184-2008-EF - Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en adelante el Reglamento.

Directivas del OSCE. Ley N 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General.

Cdigo Civil.

Ley N 27806 Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacin Pblica. Ley de equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Pblico del ao fiscal 2013.

Decreto Supremo N 011-79-VC

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

Para la aplicacin del derecho deber considerarse la especialidad de las normas previstas en las presentes Bases.

1.2. CALIFICACIN PREVIAEn aplicacin de lo dispuesto en el artculo 39 del Reglamento, cuando el valor referencial de la contratacin de la ejecucin de una obra sea igual o superior a veinticinco mil Unidades Impositivas Tributarias (25,000 UIT), en la seccin especfica de las Bases deber preverse el requisito de calificacin previa.1.3. CONVOCATORIA

Se efectuar de conformidad con lo sealado en el artculo 51 del Reglamento, en la fecha sealada en el cronograma.

1.4. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se efectuar desde el da siguiente de la convocatoria y hasta un (1) da hbil despus de haber quedado integradas las Bases. En el caso de propuestas presentadas por un consorcio, bastar que se registre uno (1) de sus integrantes, de conformidad con el artculo 53 del Reglamento.

La persona natural o persona jurdica que desee participar en el proceso de seleccin deber contar con inscripcin vigente en el Registro Nacional de Proveedores (RNP) conforme al objeto de la convocatoria. La Entidad verificar la vigencia de la inscripcin en el RNP y que no se encuentre inhabilitada para contratar con el Estado.

Al registrarse, el participante deber sealar la siguiente informacin: Nombres, apellidos y Documento Nacional de Identidad (DNI), en el caso de persona natural; razn social de la persona jurdica; nmero de Registro nico de Contribuyentes (RUC); domicilio legal; telfono y fax.

IMPORTANTE:

Para registrarse como participante en un proceso de seleccin convocado por las Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcin vigente ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor informacin, podr ingresarse a la siguiente direccin electrnica: www.rnp.gob.pe.1.5. FORMULACIN DE CONSULTAS A LAS BASESLas consultas a las Bases sern presentadas por un periodo mnimo de cinco (5) das hbiles, contados desde el da siguiente de la convocatoria, de conformidad con lo establecido en el artculo 55 del Reglamento.

1.6. ABSOLUCIN DE CONSULTAS A LAS BASESLa decisin que tome el Comit Especial con relacin a las consultas presentadas constar en el pliego absolutorio que se notificar a travs del SEACE, de conformidad con lo establecido en el artculo 54 del Reglamento, en la fecha sealada en el cronograma del proceso de seleccin.

El plazo para la absolucin no podr exceder de cinco (5) das hbiles contados desde el vencimiento del plazo para recibir las consultas.

IMPORTANTE:

No se absolvern consultas a las Bases que se presenten extemporneamente o que sean formuladas por quienes no se han registrado como participantes.

1.7. FORMULACIN DE OBSERVACIONES A LAS BASESLas observaciones a las Bases sern presentadas dentro de los cinco (5) das hbiles siguientes de haber finalizado el trmino para la absolucin de las consultas, de conformidad con lo establecido en el artculo 57 del Reglamento.

1.8. ABSOLUCIN DE OBSERVACIONES A LAS BASESEl Comit Especial notificar la absolucin de las observaciones a travs del SEACE, de conformidad con lo establecido en el artculo 56 del Reglamento, en la fecha sealada en el cronograma del proceso de seleccin.

El plazo para la absolucin no podr exceder de los cinco (5) das hbiles desde el vencimiento del plazo para recibir observaciones.

El Comit Especial debe incluir en el pliego de absolucin de observaciones el requerimiento de pago de la tasa por concepto de elevacin de observaciones al OSCE.

IMPORTANTE:

No se absolvern observaciones a las Bases que se presenten extemporneamente o que sean formuladas por quienes no se han registrado como participantes.

1.9. ELEVACIN DE OBSERVACIONES AL OSCE

El plazo para solicitar la elevacin de observaciones para el pronunciamiento del OSCE es de tres (3) das hbiles, computados desde el da siguiente de la notificacin del pliego absolutorio a travs del SEACE.

Los participantes pueden solicitar la elevacin de las observaciones para la emisin de pronunciamiento, en los siguientes supuestos:

1. Cuando las observaciones presentadas por el participante no fueron acogidas o fueron acogidas parcialmente;2. Cuando a pesar de ser acogidas sus observaciones, el participante considere que tal acogimiento contina siendo contrario a lo dispuesto por el artculo 26 de la Ley, cualquier otra disposicin de la normativa sobre contrataciones del Estado u otras normas complementarias o conexas que tengan relacin con el proceso de seleccin; y3. Cuando el participante considere que el acogimiento de una observacin formulada por otro participante resulta contrario a lo dispuesto por el artculo 26 de la Ley, cualquier otra disposicin de la normativa sobre contrataciones del Estado u otras normas complementarias o conexas que tengan relacin con el proceso de seleccin. En este caso, el participante debe haberse registrado como tal hasta el vencimiento del plazo para formular observaciones.El Comit Especial, bajo responsabilidad, deber remitir la totalidad de la documentacin requerida para tal fin por el TUPA del OSCE, a ms tardar al da siguiente de vencido el plazo para que los participantes soliciten la elevacin de observaciones.La emisin y publicacin del pronunciamiento en el SEACE, debe efectuarse dentro de los diez (10) das hbiles siguientes de recibido el expediente completo por el OSCE

1.10. INTEGRACIN DE LAS BASES

Las Bases integradas constituyen las reglas definitivas del proceso de seleccin por lo que debern contener las correcciones, precisiones y/o modificaciones producidas como consecuencia de la absolucin de las consultas y de las observaciones, las dispuestas por el pronunciamiento, as como las requeridas por el OSCE en el marco de sus acciones de supervisin.

Una vez integradas, las Bases no podrn ser cuestionadas en ninguna otra va ni modificadas por autoridad administrativa alguna, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad. Esta restriccin no afecta la competencia del Tribunal para declarar la nulidad del proceso por deficiencias en las Bases.

El Comit Especial integrar y publicar las Bases teniendo en consideracin los siguientes plazos:

1. Cuando no se hayan presentado observaciones, al da siguiente de vencido el plazo para formularlas.2. Cuando se hayan presentado observaciones, al da siguiente de vencido el plazo para que los participantes soliciten la elevacin de dichas observaciones para la emisin de pronunciamiento, siempre que ningn participante haya hecho efectivo tal derecho.3. Cuando se haya solicitado la elevacin de observaciones, dentro de los dos (2) das hbiles siguientes de notificado el pronunciamiento respectivo en el SEACE.Corresponde al Comit Especial, bajo responsabilidad, integrar las Bases y publicarlas en el SEACE, conforme lo establecen los artculos 59 y 60 del Reglamento.

De conformidad con el artculo 31 del Reglamento, el Comit Especial no podr efectuar modificaciones de oficio al contenido de las Bases, bajo responsabilidad.

1.11. FORMA DE PRESENTACIN DE PROPUESTAS Y ACREDITACINTodos los documentos que contengan informacin referida a los requisitos para la admisin de propuestas y factores de evaluacin se presentarn en idioma castellano o, en su defecto, acompaados de traduccin oficial o certificada efectuada por traductor pblico juramentado o traductor colegiado certificado, segn corresponda, salvo el caso de la informacin tcnica complementaria contenida en folletos, instructivos, catlogos o similares, que podr ser presentada en el idioma original. El postor ser responsable de la exactitud y veracidad de dichos documentos. Las propuestas se presentarn en dos (2) sobres cerrados, de los cuales el primero contendr la propuesta tcnica y el segundo la propuesta econmica.

Si las propuestas se presentan en hojas simples se redactarn por medios mecnicos o electrnicos y sern foliadas correlativamente empezando por el nmero uno.

Asimismo, cuando las propuestas tengan que ser presentadas total o parcialmente mediante formularios o formatos, stos podrn ser llenados por cualquier medio, incluyendo el manual. En ambos supuestos, las propuestas deben llevar el sello y la rbrica del postor o de su representante legal o mandatario designado para dicho fin, salvo que el postor sea persona natural, en cuyo caso bastar que ste o su apoderado, indique debajo de la rbrica sus nombres y apellidos completos.

Las personas naturales podrn concurrir personalmente o a travs de su apoderado debidamente acreditado ante el Comit Especial, mediante carta poder simple (Formato N 1). Las personas jurdicas lo harn por medio de su representante legal acreditado con copia simple del documento registral vigente que consigne dicho cargo o a travs de su apoderado acreditado con carta poder simple suscrita por el representante legal, a la que se adjuntar el documento registral vigente que consigne la designacin del representante legal, expedido con una antigedad no mayor de treinta (30) das calendario a la presentacin de propuestas. (Formato N 1)

En el caso de consorcios, la propuesta puede ser presentada por el representante comn del consorcio, o por el apoderado designado por ste, o por el representante legal o apoderado de uno de los integrantes del consorcio que se encuentre registrado como participante, conforme a lo siguiente:

1. En el caso que el representante comn del consorcio presente la propuesta, ste debe presentar copia simple de la promesa formal de consorcio.

2. En el caso que el apoderado designado por el representante comn del consorcio presente la propuesta, este debe presentar carta poder simple suscrita por el representante comn del consorcio y copia simple de la promesa formal de consorcio.

3. En el caso del representante legal o apoderado de uno de los integrantes del consorcio que se encuentre registrado como participante, la acreditacin se realizar conforme a lo dispuesto en el sexto prrafo del presente numeral, segn corresponda.

1.12. PRESENTACIN DE PROPUESTAS

La presentacin de propuestas se realiza en acto pblico, en la fecha y hora sealadas en el cronograma del proceso.

El acto se inicia cuando el Comit Especial empieza a llamar a los participantes en el orden en que se registraron para participar en el proceso, para que entreguen sus propuestas. Si al momento de ser llamado el participante no se encuentra presente, se le tendr por desistido. Si algn participante es omitido, podr acreditarse con la presentacin de la constancia de su registro como participante.

Los integrantes de un consorcio no podrn presentar propuestas individuales ni conformar ms de un consorcio.

IMPORTANTE:

En caso de convocarse segn relacin de tems, los integrantes de un consorcio no podrn presentar propuestas individuales ni conformar ms de un consorcio en un mismo tem, lo que no impide que puedan presentarse individualmente o conformando otro consorcio en tems distintos.

En el caso que el Comit Especial rechace la acreditacin del apoderado, representante legal o representante comn, segn corresponda en atencin al numeral 1.11, y este exprese su disconformidad, se anotar tal circunstancia en el acta y el Notario (o Juez de Paz) mantendr la propuesta y los documentos de acreditacin en su poder hasta el momento en que el participante formule apelacin. Si se formula apelacin se estar a lo que finalmente se resuelva al respecto.

Despus de recibidas las propuestas, el Comit Especial proceder a abrir los sobres que contienen la propuesta tcnica de cada postor, a fin de verificar que los documentos presentados por cada postor sean los solicitados en las Bases.En el caso que de la revisin de la propuesta se adviertan defectos de forma, tales como errores u omisiones subsanables en los documentos presentados que no modifiquen el alcance de la propuesta tcnica, o la omisin de presentacin de uno o ms documentos que acrediten el cumplimiento de los requerimientos tcnicos mnimos siempre que se trate de documentos emitidos por autoridad pblica nacional o un privado en ejercicio de funcin pblica, tales como autorizaciones, permisos, ttulos, constancias y/o certificados que acrediten estar inscrito o integrar un registro, y otros de naturaleza anloga, para lo cual deben haber sido obtenidos por el postor con anterioridad a la fecha establecida para la presentacin de propuestas, se actuar conforme lo dispuesto en el artculo 68 del Reglamento. Este es el nico momento en que puede otorgarse plazo para subsanar la propuesta tcnica.En el caso de advertirse que la propuesta no cumple con lo requerido por las Bases, y no se encuentre dentro de los supuestos sealados en el prrafo anterior, se devolver la propuesta, tenindola por no admitida, salvo que el postor exprese su disconformidad, en cuyo caso se anotar tal circunstancia en el acta y el Notario (o Juez de Paz) mantendr la propuesta en su poder hasta el momento en que el postor formule apelacin. Si se formula apelacin se estar a lo que finalmente se resuelva al respecto.

Despus de abierto cada sobre que contiene la propuesta tcnica, el Notario (o Juez de Paz) proceder a sellar y firmar cada hoja de los documentos de la propuesta tcnica. A su vez, si las Bases han previsto que la evaluacin y calificacin de las propuestas tcnicas se realice en fecha posterior, el Notario (o Juez de Paz) proceder a colocar los sobres cerrados que contienen las propuestas econmicas dentro de uno o ms sobres, los que sern debidamente sellados y firmados por l, por los miembros del Comit Especial y por los postores que as lo deseen, conservndolos hasta la fecha en que el Comit Especial, en acto pblico, comunique verbalmente a los postores el resultado de la evaluacin de las propuestas tcnicas.

Al terminar el acto pblico, se levantar un acta, la cual ser suscrita por el Notario (o Juez de Paz), por todos sus miembros, as como por los veedores y los postores que lo deseen.

De conformidad con lo dispuesto en el artculo 64 del Reglamento, en los actos de presentacin de propuestas y otorgamiento de la Buena Pro se podr contar con la presencia de un representante del Sistema Nacional de Control, quien participar como veedor y deber suscribir el acta correspondiente, su inasistencia no viciar el proceso.1.13. CONTENIDO DE LA PROPUESTA ECONMICA

La propuesta econmica (Sobre N 2) deber incluir obligatoriamente lo siguiente:

La oferta econmica, en la moneda que corresponda, incluidos todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacin vigente, as como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la ejecucin de la obra a ser contratada; excepto la de aquellos postores que gocen de exoneraciones legales. La Entidad no reconocer pago adicional de ninguna naturaleza.

El monto total de la propuesta econmica y los subtotales que lo componen debern ser expresados con dos decimales. Los precios unitarios podrn ser expresados con ms de dos decimales.

IMPORTANTE: Tratndose de un proceso segn relacin de tems, cuando los postores se presenten a ms de un tem, debern presentar sus propuestas econmicas en forma independiente.

1.14. EVALUACIN DE PROPUESTAS

La evaluacin de propuestas se realizar en dos (2) etapas: La evaluacin tcnica y la evaluacin econmica.

Los mximos puntajes asignados a las propuestas son los siguientes:

Propuesta Tcnica

: 100 puntos

Propuesta Econmica

: 100 puntos

1.14.1. EVALUACIN TCNICA

Se verificar que la propuesta tcnica cumpla con los requerimientos tcnicos mnimos contenidos en las presentes Bases. Las propuestas que no cumplan dichos requerimientos no sern admitidas.

Slo aquellas propuestas admitidas y aquellas a las que el Comit Especial hubiese otorgado plazo de subsanacin, pasarn a la evaluacin tcnica.

En aquellos casos en los que se hubiese otorgado plazo para la subsanacin de la propuesta, el Comit Especial deber determinar si se cumpli o no con la subsanacin solicitada. Si luego de vencido el plazo otorgado, no se cumple con la subsanacin, el Comit Especial tendr la propuesta por no admitida.

Una vez cumplida la subsanacin de la propuesta o vencido el plazo otorgado para dicho efecto, se continuar con la evaluacin de las propuestas tcnicas admitidas, asignando los puntajes correspondientes, conforme a la metodologa de asignacin de puntaje establecida para cada factor.

Las propuestas tcnicas que no alcancen el puntaje mnimo de sesenta (60) puntos, sern descalificadas en esta etapa y no accedern a la evaluacin econmica.

1.14.2. EVALUACIN ECONMICA

Si la propuesta econmica es inferior al noventa por ciento (90%) del valor referencial o excede el ciento diez por ciento (110%) del valor referencial, ser devuelta por el Comit Especial y se tendr por no presentada, conforme lo establece el artculo 33 de la Ley.

La evaluacin econmica consistir en asignar el puntaje mximo establecido a la propuesta econmica de menor monto. Al resto de propuestas se les asignar un puntaje inversamente proporcional, segn la siguiente frmula:

Pi = Om x PMPE

Oi

Donde:

i= Propuesta

Pi= Puntaje de la propuesta econmica i

Oi= Propuesta Econmica i

Om= Propuesta Econmica de monto o precio ms bajo

PMPE= Puntaje Mximo de la Propuesta Econmica

IMPORTANTE: En caso el proceso se convoque bajo el sistema de precios unitarios, el Comit Especial deber verificar las operaciones aritmticas de la propuesta que obtuvo el mayor puntaje total y, de existir alguna incorreccin, deber corregirla a fin de consignar el monto correcto y asignarle el lugar que le corresponda. Dicha correccin debe figurar expresamente en el acta respectiva.

Slo cuando se haya previsto (segn el caso concreto) aceptar propuestas econmicas que incluyan propuestas de financiamiento, la propuesta econmica se evaluar utilizando el mtodo del valor presente neto del flujo financiero que comprenda los costos financieros y el repago de la deuda. Se tomarn en cuenta todos los costos del financiamiento, tales como la tasa de inters, comisiones, seguros y otros, as como la contrapartida de la Entidad si fuere el caso, conforme a las disposiciones contenidas en el artculo 70 del Reglamento.

1.15. ACTO PBLICO DE OTORGAMIENTO DE LA BUENA PROEn la fecha y hora sealada en las Bases, el Comit Especial se pronunciar sobre la admisin y la evaluacin tcnica de las propuestas, comunicando los resultados de esta ltima.

La evaluacin de las propuestas econmicas se realizar de conformidad con el procedimiento establecido en las presentes Bases.

La determinacin del puntaje total se har de conformidad con el artculo 71 del Reglamento.

El Comit Especial proceder a otorgar la Buena Pro a la propuesta ganadora, dando a conocer los resultados del proceso de seleccin a travs de un cuadro comparativo en el que se consignar el orden de prelacin en que han quedado calificados los postores, detallando los puntajes tcnico, econmico y total obtenidos por cada uno de ellos. En el supuesto que dos (2) o ms propuestas empaten, el otorgamiento de la Buena Pro se efectuar observando lo sealado en el artculo 73 del Reglamento.

Al terminar el acto pblico se levantar un acta, la cual ser suscrita por el Notario (o Juez de Paz), por todos los miembros del Comit Especial y por los postores que deseen hacerlo.

El otorgamiento de la Buena Pro se presumir notificado a todos los postores en la misma fecha, oportunidad en la que se entregar a los postores copia del acta de otorgamiento de la Buena Pro y el cuadro comparativo, detallando los resultados en cada factor de evaluacin. Dicha presuncin no admite prueba en contrario. Esta informacin se publicar el mismo da en el SEACE.

IMPORTANTE:

De conformidad con el artculo 76 del Reglamento, para otorgar la Buena Pro a propuestas que superen el valor referencial, hasta el lmite del ciento diez por ciento (110%), deber contarse con la asignacin suficiente de crditos presupuestarios y la aprobacin del Titular de la Entidad, salvo que el postor que haya obtenido el mejor puntaje total acepte reducir su oferta econmica a un monto igual o menor al valor referencial.1.16. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PROCuando se hayan presentado dos (2) o ms propuestas, el consentimiento de la Buena Pro se producir a los ocho (8) das hbiles de la notificacin de su otorgamiento en acto pblico, sin que los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacin. En este caso, el consentimiento se publicar en el SEACE al da hbil siguiente de haberse producido.

En el caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la Buena Pro se producir el mismo da de la notificacin de su otorgamiento en acto pblico, y podr ser publicado en el SEACE ese mismo da o hasta el da hbil siguiente.

1.17. CONSTANCIA DE NO ESTAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO

De acuerdo con el artculo 282 del Reglamento, a partir del da hbil siguiente de haber quedado consentida la Buena Pro o de haberse agotado la va administrativa conforme a lo previsto en el artculo 122 del Reglamento, hasta el dcimo quinto da hbil de producido tal hecho, el postor ganador de la Buena Pro debe solicitar ante el OSCE la expedicin de la constancia de no estar inhabilitado para contratar con el Estado.

El OSCE no expedir constancias solicitadas fuera del plazo establecido.CAPTULO IISOLUCIN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCESO DE SELECCIN

1.18. RECURSO DE APELACINA travs del recurso de apelacin se impugnan los actos dictados durante el desarrollo del proceso de seleccin, desde la convocatoria hasta aquellos emitidos antes de la celebracin del contrato.

El recurso de apelacin se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Los actos emitidos por el Titular de la Entidad que declaren la nulidad de oficio o cancelen el proceso, podrn impugnarse ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

1.19. PLAZOS DE INTERPOSICIN DEL RECURSO DE APELACIN

La apelacin contra el otorgamiento de la Buena Pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella debe interponerse dentro de los ocho (8) das hbiles siguientes de haberse otorgado la Buena Pro.

La apelacin contra los actos distintos a los indicados en el prrafo anterior debe interponerse dentro de los ocho (8) das hbiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se desea impugnar.

CAPTULO IIIDEL CONTRATO

1.20. DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATOUna vez que quede consentido o administrativamente firme el otorgamiento de la Buena Pro, dentro de los siete (7) das hbiles siguientes, sin mediar citacin alguna, el postor ganador deber presentar a la Entidad la documentacin para la suscripcin del contrato prevista en las Bases. Asimismo, dentro de los tres (3) das hbiles siguientes a la presentacin de dicha documentacin, deber concurrir ante la Entidad para suscribir el contrato. En el supuesto que el postor ganador no presente la documentacin y/o no concurra a suscribir el contrato, segn corresponda, en los plazos antes indicados, se proceder de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 3 del artculo 148 del Reglamento.

El contrato ser suscrito por la Entidad, a travs del funcionario competente o debidamente autorizado, y por el ganador de la Buena Pro, ya sea directamente o por medio de su apoderado, tratndose de persona natural, y tratndose de persona jurdica, a travs de su representante legal, de conformidad con lo establecido en el artculo 139 del Reglamento.

Para suscribir el contrato, el postor ganador de la Buena Pro deber presentar, adems de los documentos previstos en las Bases, los siguientes:

Constancia vigente de no estar inhabilitado para contratar con el Estado.

Constancia de capacidad libre de contratacin.

Garanta de fiel cumplimiento. Garanta de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, en caso corresponda.

Contrato de consorcio con firmas legalizadas de los integrantes, de ser el caso.

Cdigo de cuenta interbancario (CCI).

Traduccin oficial efectuada por traductor pblico juramentado de todos los documentos de la propuesta presentados en idioma extranjero que fueron acompaados de traduccin certificada, de ser el caso. Designacin del residente de obra, cuando este no haya formado parte de su propuesta tcnica. Calendario de avance de obra valorizado sustentado en el Programa de Ejecucin de Obra (PERT-CPM), salvo en obras bajo las modalidades de concurso oferta o llave en mano que incluya la elaboracin del expediente tcnico.

Calendario de adquisicin de materiales o insumos necesarios para la ejecucin de obra, en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado, salvo en obras bajo las modalidades de concurso oferta o llave en mano que incluya la elaboracin del expediente tcnico. Desagregado por partidas que dio origen a su propuesta, cuando el sistema de contratacin sea a suma alzada, salvo en obras bajo las modalidades de concurso oferta o llave en mano que incluya la elaboracin del expediente tcnico.1.21. DE LAS GARANTAS

1.21.1. GARANTA DE FIEL CUMPLIMIENTO

El postor ganador debe entregar a la Entidad la garanta de fiel cumplimiento del contrato. Esta deber ser emitida por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original y tener vigencia hasta el consentimiento de la liquidacin final.De manera excepcional, respecto de aquellos contratos que tengan una vigencia superior a un (1) ao, previamente a la suscripcin del contrato, las Entidades podrn aceptar que el ganador de la Buena Pro presente la garanta de fiel cumplimiento con una vigencia de un (1) ao, con el compromiso de renovar su vigencia hasta el consentimiento de la liquidacin final.1.21.2. GARANTA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En caso el contrato conlleve a la ejecucin de prestaciones accesorias, se otorgar una garanta adicional por este concepto, la misma que se renovar peridicamente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas, no pudiendo eximirse su presentacin en ningn caso.

1.22. REQUISITOS DE LAS GARANTAS

Las garantas que se presenten debern ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de realizacin automtica en el pas al slo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisin de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y deben estar autorizadas para emitir garantas; o estar consideradas en la lista actualizada de bancos extranjeros de primera categora que peridicamente publica el Banco Central de Reserva del Per.

IMPORTANTE:

Corresponde a la Entidad verificar que las garantas presentadas por los postores o contratistas cumplen con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacin y eventual ejecucin.

1.23. EJECUCIN DE GARANTASLas garantas se harn efectivas conforme a las estipulaciones contempladas en el artculo 164 del Reglamento.

1.24. INICIO DEL PLAZO DE EJECUCIN DE OBRA

El plazo de ejecucin de obra se inicia a partir del da siguiente de que se cumplan las siguientes condiciones:

1. Que la Entidad designe al inspector o al supervisor, segn corresponda.2. Que la Entidad entregue el expediente tcnico de obra completo al contratista.3. Que la Entidad entregue el terreno o lugar donde se ejecutar la obra al contratista.4. Que la Entidad provea el calendario de entrega de los materiales o insumos al contratista, cuando en la seccin especfica de las Bases la Entidad haya asumido esta obligacin.5. Que la Entidad entregue el adelanto directo o el primer desembolso de dicho adelanto al contratista, en las condiciones y oportunidad establecidas en la seccin especfica de las Bases, salvo que en dicha seccin no se haya previsto la entrega de este adelanto.6. Que el contratista presente el certificado de habilidad de los profesionales sealados en su propuesta tcnica.Estas condiciones debern ser cumplidas dentro de los quince (15) das calendario siguiente a la suscripcin del contrato.

En caso no se haya solicitado la entrega del adelanto directo, el plazo se inicia con el cumplimiento de las dems condiciones.

Si cumplidas las condiciones antes indicadas la estacionalidad climtica no permitiera el inicio de la ejecucin de la obra, la Entidad podr acordar con el contratista la fecha para el inicio de la ejecucin. Dicha decisin deber ser sustentada en un informe tcnico que formar parte del expediente de contratacin de la obra.

IMPORTANTE:

De acuerdo con el artculo 190 del Reglamento, deber designarse a un supervisor cuando el valor de la obra a ejecutarse sea igual o mayor al monto establecido por la Ley de Presupuesto del Sector Pblico para el Ao Fiscal en el que se convoca el proceso de seleccin.

1.25. RESIDENTE DE OBRA

Profesional colegiado y habilitado, con no menos de dos (2) aos de experiencia en la especialidad, designado por el contratista, previa conformidad de la Entidad. Por su sola designacin, el residente representa al contratista para los efectos ordinarios de la obra, no estando facultado a pactar modificaciones al contrato.La sustitucin del residente slo proceder previa autorizacin por escrito del funcionario de la Entidad que, segn sus normas de organizacin interna, cuente con facultades suficientes para brindar tal autorizacin, y siempre que el profesional reemplazante rena calificaciones profesionales iguales o superiores a las del profesional originalmente propuesto.El pronunciamiento de la Entidad sobre la sustitucin del residente de obra debe ser emitido y notificado al contratista dentro de los ocho (8) das hbiles siguientes de presentada la respectiva solicitud, transcurrido dicho plazo sin que la Entidad emita pronunciamiento alguno, se considerar aprobada la sustitucin.1.26. INSPECTOR O SUPERVISOR DE OBRAProfesional colegiado y habilitado, con menos de dos (2) aos de experiencia en la especialidad, designado por la Entidad para velar, de modo permanente y directo, por la correcta ejecucin de la obra y el cumplimiento de las especificaciones tcnicas y del contrato. Debe cumplir, cuando menos, con las mismas calificaciones profesionales del residente.

En caso que el supervisor sea una persona jurdica, esta deber designar a una persona natural como supervisor permanente de la obra.1.27. CUADERNO DE OBRA Y ANOTACIN DE OCURRENCIAS

El cuaderno de obra se abre en la fecha de entrega del terreno al contratista, oportunidad en la que deber ser firmado en cada una de sus pginas por el inspector o supervisor, segn corresponda, y por el residente. Dicho cuaderno debe constar de una hoja original con tres (3) copias desglosables, correspondiendo una de estas copias a la Entidad, otra al contratista y la tercera al inspector o supervisor.El cuaderno de obra original debe permanecer en la obra, bajo custodia del residente, el que no podr impedirle el acceso al mismo al inspector o supervisor, bajo pena de aplicarle al contratista una multa del cinco por mil (5/1000) del monto de la valorizacin por cada da en que se impida el acceso.Slo el inspector o supervisor, y el residente, pueden hacer anotaciones en el cuaderno de obra. Estos profesionales anotarn los hechos relevantes que ocurran durante la ejecucin de la obra, firmando al pie de cada anotacin que efecten. Tambin se anotarn en el cuaderno de obra las consultas al inspector o supervisor de obra, as como la respuesta de este ltimo.Las solicitudes que realice el contratista, o su representante legal, como consecuencia de las ocurrencias anotadas en el cuaderno de obra, se harn directamente a la Entidad, por medio de comunicacin escrita.

El cuaderno de obra ser cerrado por el inspector o supervisor cuando la obra haya sido recibida por la Entidad, procediendo a entregar el original de dicho cuaderno a la Entidad.

IMPORTANTE: El inspector o supervisor, y/o el residente, deben anotar en el cuaderno de obra la fecha de inicio del plazo de ejecucin de la obra, a efectos de evitar futuras controversias sobre el particular.1.28. ADELANTOS

La Entidad entregar adelantos directos y adelantos para materiales o insumos, conforme a lo establecido en el artculo 186 del Reglamento, siempre que ello haya sido previsto en la seccin especfica de las Bases.

En el supuesto que no se entreguen los adelantos en el plazo previsto en la seccin especfica de las Bases, el contratista tendr derecho a solicitar la ampliacin del plazo de ejecucin de la obra por el nmero de das equivalente a la demora, conforme al artculo 201 del Reglamento.

1.29. VALORIZACIONES

La valorizacin es la cuantificacin econmica del avance fsico en la ejecucin de la obra en un periodo determinado, tendr el carcter de pago a cuenta y deber ser realizada el ltimo da de cada periodo de valorizacin previsto en la seccin especfica de las Bases, por el inspector o supervisor, segn corresponda, y por el contratista. Si el inspector o supervisor no se presenta para la valorizacin conjunta con el contratista, este ltimo la realizar.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a la Entidad, el contratista tendr derecho al pago de intereses, de conformidad con el artculo 48 de la Ley y los artculos 1244, 1245 y 1246 del Cdigo Civil. Para tal efecto, se formular una valorizacin de intereses y el pago se efectuar en las valorizaciones siguientes.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizar a quien se indique en el contrato de consorcio.

1.30. REAJUSTES

Si el valor referencial es establecido en moneda nacional, las valorizaciones debern ser ajustadas multiplicndolas por el respectivo coeficiente de reajuste K que se obtenga de aplicar en la frmula o frmulas polinmicas previstas en el expediente tcnico de obra que es parte de las Bases, los ndices Unificados de Precios de la Construccin que publica el Instituto Nacional de Estadstica e Informtica INEI.

Dado que los ndices Unificados de Precios de la Construccin son publicados con un mes de atraso, los reajustes debern calcularse teniendo en consideracin el coeficiente de reajuste K conocido a ese momento; posteriormente, cuando se conozcan los ndices que se deben aplicar, se calcular el monto definitivo de los reajustes que corresponden, los que se pagarn con la valorizacin ms cercana posterior o en la liquidacin final sin reconocimiento de intereses.

IMPORTANTE: Tanto la elaboracin como la aplicacin de las frmulas polinmicas se sujetan a lo dispuesto en el Decreto Supremo N 011-79-VC.

1.31. DE LAS PENALIDADES E INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

La penalidad por retraso injustificado en la ejecucin de la obra y las causales para la resolucin del contrato, sern aplicadas de conformidad con los artculos 165 y 168 del Reglamento, respectivamente.

De acuerdo con los artculos 48 de la Ley y 166 del Reglamento, en las Bases o el contrato podrn establecerse penalidades distintas a la mencionada en el artculo 165 del Reglamento, siempre y cuando sean objetivas, razonables y congruentes con el objeto de la convocatoria, hasta por un monto mximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente o, de ser el caso, del tem que debi ejecutarse. Estas penalidades se calcularn de forma independiente a la penalidad por mora.

1.32. LIQUIDACIN DEL CONTRATO DE OBRA

El procedimiento para la liquidacin del contrato de obra que deber observarse, es el que se encuentra descrito en el artculo 211 del Reglamento. No proceder la liquidacin mientras existan controversias pendientes de resolver.

Luego de haber quedado consentida la liquidacin y efectuado el pago del saldo de la liquidacin, culmina el contrato y se cierra el expediente respectivo.Las controversias sobre pagos podrn ser sometidas a conciliacin y/o arbitraje, dentro del plazo de quince (15) das hbiles siguientes al vencimiento del plazo previsto en la seccin especfica de las Bases para efectuar el pago del monto correspondiente al saldo de la liquidacin.

1.33. VIGENCIA DEL CONTRATO

En aplicacin de lo dispuesto en el artculo 149 del Reglamento, el contrato tiene vigencia desde el da siguiente de la suscripcin del documento que lo contiene, hasta que la liquidacin quede consentida y se efecte el pago correspondiente.1.34. DISPOSICIONES FINALES

Todos los dems aspectos del presente proceso no contemplados en las Bases se regirn supletoriamente por la Ley y su Reglamento, as como por las disposiciones legales vigentes.

IMPORTANTE:

Cuando se trate de obras bajo la modalidad de concurso oferta, a cada una de las prestaciones involucradas se le aplicarn, en principio, las disposiciones de la normativa de contrataciones del Estado que sean compatibles con su naturaleza, salvo en aquellos supuestos que impliquen la erogacin de mayores fondos pblicos (adelantos y prestaciones adicionales), en los que se aplicarn las disposiciones de dicha normativa que regulan la ejecucin de obras.SECCIN ESPECFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCESO DE SELECCIN

(EN ESTA SECCIN LA ENTIDAD DEBER COMPLETAR LA INFORMACIN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS INSTRUCCIONES INDICADAS)

CAPTULO IGENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre:Programa Subsectorial de Irrigaciones - PSI

RUC N:20414868216

Domicilio legal:Jr. Teniente Emilio Fernandez N 130 Santa Beatriz Lima.

Telfono y fax::424 4488 332 2227

Correo electrnico::jruidias@psi.gob.pe

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente proceso de seleccin tiene por objeto la contratacin de la ejecucin de la obra Creacin de Dique Enrocado Sector Las Islas de Huancarqui, provincia de Castilla - Arequipa1.3. VALOR REFERENCIAL

El valor referencial asciende a Dos Millones Novecientos Sesenta y Seis Mil Setecientos Cuarenta y Dos y 04/100 Nuevos Soles (S/. 2966,742.04), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total de la ejecucin de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de Mayo del ao 2013. Valor Referencial

(VR)Lmites

InferiorSuperior

S/. 2966,742.04Dos Millones Novecientos Sesenta y Seis Mil Setecientos Cuarenta y Dos y 04/100 Nuevos Soles S/. 2670,067.84Dos Millones Seiscientos Setenta mil Sesenta y Siete y 84/100 Nuevos Soles.S/. 3263,416.24Tres Millones Doscientos Sesenta y Tres Mil Cuatrocientos Diecisis y 24/100 Nuevos Soles.

IMPORTANTE: Las propuestas econmicas no pueden exceder los lmites del valor referencial de conformidad con el artculo 33 de la Ley.1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACIN

El expediente de contratacin fue aprobado mediante Resolucin Directoral N 638-2013-MINAGRI-PSI del 23 de octubre del 2013. Asimismo, el expediente tcnico de obra fue aprobado mediante Resolucin Directoral N 582-2013-MINAGRI-PSI de fecha 14 de octubre de 2013 .1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos Determinados del Gobierno Peruano y donacin.IMPORTANTE:

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquellas previstas en la Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Pblico del ao fiscal en el cual se convoca el proceso de seleccin.

1.6. SISTEMA DE CONTRATACIN

El presente proceso se rige por el sistema de Precios Unitarios, de acuerdo con lo establecido en el expediente de contratacin respectivo.

1.7. MODALIDAD DE EJECUCIN CONTRACTUAL

No Aplica1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

La obra a ser ejecutada est definida en los Requerimientos Tcnicos Mnimos que forman parte de la presente seccin, en el captulo III.

1.9. PLAZO DE EJECUCIN DE LA OBRAEl plazo de ejecucin de la obra materia de la presente convocatoria, es de Sesenta (60) das calendario. Dicho plazo constituye un requerimiento tcnico mnimo que debe coincidir con lo establecido en el expediente de contratacin y en el expediente tcnico de obra.

1.10. COSTO DE REPRODUCCIN DE LAS BASES

S/. 105.00 (Ciento cinco y 00/100 Nuevos Soles), comprende copia de las bases, expediente tcnico y planos.El expediente tcnico consta de 08 planos tamao A1, a un costo promedio de

S/. 6.20 y 297 fotocopias tamao A4 a un costo promedio de S/. 0.10 Nuevos Soles.1.11. BASE LEGAL

Ley N 28411 Ley del Sistema Nacional de Presupuesto.

Ley N 29951, Ley de Presupuesto del Sector Pblico para el Ao Fiscal 2013.

Ley de equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Pblico del ao fiscal 2013.

Decreto Supremo N 011-79-VC

Decreto Legislativo N 1017, Ley de Contrataciones del Estado. (en adelante la Ley), modificada por Ley N 29873.

Decreto Supremo N 184-2008-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, modificado por Decreto Supremo N 021-2008-EF. (en adelante El Reglamento) modificado por decreto Supremo N 138-2012-EF.

Ley N 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General.

Texto nico Ordenado de la Ley N 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacin Pblica, aprobado por Decreto Supremo N 043-2003-PCM.

Directiva 003-2003-CONSUCODE/PRE Disposiciones Complementarias para la participacin de postores en consorcio en las contrataciones y adquisiciones del Estado.

Ley N 27050 Ley General de la Persona con Discapacidad y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N 003-2000-PROMUDEH.

Texto nico Ordenado de la Ley N 28016 Ley de Promocin de Competencia y Formalizacin y Desarrollo de la Micro y Pequea Empresa y del Acceso al Empleo, aprobado por Decreto Supremo N 007-2008-TR.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CAPTULO IIDEL PROCESO DE SELECCIN

1.12. CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIN

EtapaFecha, hora y lugar

Convocatoria:24 de octubre de 2013

Registro de participantes:Del: 25 de octubre de 2013Al : 20 de noviembre de 2013

Formulacin de Consultas :Del: 25 de octubre de 2013

Al : 31 de octubre de 2013

Absolucin de Consultas:05 de noviembre de 2013

Formulacin de Observaciones a las Bases:Del: 06 de noviembre de 2013Al : 12 de noviembre de 2013

Absolucin de Observaciones a las Bases:14 de noviembre de 2013

Integracin de las Bases:19 de noviembre de 2013

Presentacin de Propuestas:26 de noviembre del 2013

* El acto pblico se realizar en :LUGAR: Sala de Reuniones, sito en el tercer piso del Jr. Teniente Emilio Fernndez N 130, Santa Beatriz Lima.

HORA: 09:00

Calificacin y Evaluacin de Propuestas:Del 27 al 28 de noviembre de 2013

Otorgamiento de la Buena Pro

:29 de noviembre de 2013

* El acto pblico se realizar en :LUGAR: Sala de Reuniones, sito en el tercer piso del Jr. Teniente Emilio Fernndez N 130, Santa Beatriz Lima.

HORA: 14:30

1.13. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de los participantes es gratuito y se realizar en las oficinas del Programa Subsectorial de Irrigaciones, sito en Jr. Teniente Emilio Fernndez N 130 Santa Beatriz - Lima, con el Comit Especial en las fechas sealadas en el cronograma, en el horario de 08:30 horas hasta las 16:30 horas, debindose presentar un documento solicitando el registro correspondiente. Cualquier trmite diferente no ser vlido.

En el momento del registro, se emitir la constancia o cargo correspondiente en el que se indicar: nmero y objeto del proceso, el nombre y firma de la persona que efectu el registro, as como el da y hora de dicha recepcin. Las bases se adquiran en el rea de Tesorera, donde se les entregara las bases y el expediente tcnico correspondiente.1.14. FORMULACIN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

Las consultas y observaciones se presentarn por escrito, debidamente fundamentadas, ante la ventanilla de Mesa de Partes de la Entidad (Unidad de Trmite Documentario), sito en Jr. Teniente Emilio Fernndez N 130 Santa Beatriz - Lima, en las fechas sealadas en el cronograma, en el horario de 08:30 horas a 16:30 horas, debiendo estar dirigidos al Presidente del Comit Especial de la Licitacin Pblica N 018-2013-MINAGRI-PSI Primera Convocatoria, pudiendo ser remitidas adicionalmente al siguiente correo electrnico: jruidias@psi.gob.pe.

1.15. ACTO PBLICO DE PRESENTACIN DE PROPUESTAS

Las propuestas se presentarn en acto pblico, en Jr. Teniente Emilio N 130 Santa Beatriz - Lima, en la fecha y hora sealada en el cronograma. El acto pblico se realizar con la participacin de Notario Pblico.Se podr contar con la presencia de un representante del Sistema Nacional de Control, quien participar como veedor y deber suscribir el acta correspondiente. La no asistencia del mismo no vicia el proceso.

Las propuestas se presentarn en dos (2) sobres cerrados y estarn dirigidas al Comit Especial de la Licitacin Pblica N 022-2013-MINAGRI/PSI Primera Convocatoria, conforme al siguiente detalle:

SOBRE N 1: Propuesta Tcnica. El sobre ser rotulado:

SOBRE N 2: Propuesta Econmica. El sobre ser rotulado:

1.16. CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS

1.16.1. SOBRE N 1 - PROPUESTA TCNICA

Se presentar en un original y una copia.

El sobre N 1 contendr, adems de un ndice de documentos, la siguiente documentacin:

Documentacin de presentacin obligatoria:

a) Declaracin jurada de datos del postor.

Cuando se trate de consorcio, esta declaracin jurada ser presentada por cada uno de los consorciados (Anexo N 1).

b) Declaracin jurada de cumplimiento de los Requerimientos Tcnicos Mnimos contenidos en el Captulo III de la presente seccin (Anexo N 2).

La experiencia del postor en obras similares y Generales se acreditar i) con la copia simple del contrato y sus respectivas actas de recepcin; ii) con la copia simple del contrato con la Resolucin de liquidacin de obra o iii) con copia simple de contratos acompaada de cualquier otra documentacin de la cual se desprenda de manera fehacientemente, que sta fue concluida, en este supuesto, dicha documentacin tambin deber consignar el monto total de la obra.

La experiencia del personal profesional propuesto se acreditar mediante la presentacin de (i) contratos con su respectiva conformidad, (ii) constancias, (iii) certificados o (iv) cualquier otro documento que, de manera fehaciente, demuestre el tiempo de experiencia del profesional propuesto.

El Equipo Mnimo debe ser acreditado con copia simple del documento que acredite la propiedad a nombre del postor (o integrantes del consorcio, de ser el caso), o el original de la Carta Compromiso de Alquiler o Venta suscrito por el propietario, o Declaracin Jurada de Disponibilidad del Equipo Mnimo en formato propio (detallando las caractersticas tcnicas de los equipos, su condicin de operatividad y su procedencia: propio/alquilado).

c) Declaracin jurada simple de acuerdo al artculo 42 del Reglamento (Anexo N 3).

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracin jurada, salvo que sea presentada por el representante comn del consorcio.

d) Promesa formal de consorcio, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante comn, el domicilio comn y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio, as como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones (Anexo N 4).

La promesa formal de consorcio deber ser suscrita por cada uno de sus integrantes.

Se presume que el representante comn del consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y representacin del mismo en todos los actos referidos al proceso de seleccin, suscripcin y ejecucin del contrato, con amplias y suficientes facultades.e) Declaracin jurada de plazo de ejecucin de la obra (Anexo N 5). f) Declaracin jurada del personal propuesto para la ejecucin de la obra (Anexo N 10).IMPORTANTE: La omisin de alguno de los documentos enunciados acarrear la no admisin de la propuesta, sin perjuicio de lo sealado en el artculo 68 del Reglamento.

Documentacin de presentacin facultativa:

a) Factor experiencia en obras en general La experiencia del postor en obras generales se acreditar i) con la copia simple del contrato y sus respectivas actas de recepcin; ii) con la copia simple del contrato con la Resolucin de liquidacin de obra o iii) con copia simple de contratos acompaada de cualquier otra documentacin de la cual se desprenda de manera fehacientemente, que sta fue concluida, en este supuesto, dicha documentacin tambin deber consignar el monto total de la obra.Adicionalmente, para acreditar experiencia adquirida en consorcio, deber presentarse copia simple de la promesa formal de consorcio o el contrato de consorcio.Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben presentar el Anexo N 6, referido a la experiencia en obras en general del postor.b) Factor experiencia en obras similaresLa experiencia del postor en obras similares se acreditar i) con la copia simple del contrato y sus respectivas actas de recepcin; ii) con la copia simple del contrato con la Resolucin de liquidacin de obra o iii) con copia simple de contratos acompaada de cualquier otra documentacin de la cual se desprenda de manera fehacientemente, que sta fue concluida, en este supuesto, dicha documentacin tambin deber consignar el monto total de la obra.Adicionalmente, para acreditar experiencia adquirida en consorcio, deber presentarse copia simple de la promesa formal de consorcio o el contrato de consorcio.Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben presentar el Anexo N 7, referido a la experiencia en obras similares del postor.c) Factor experiencia y calificaciones del personal profesional propuesto.La experiencia se acreditar mediante la presentacin de (i) contratos con su respectiva conformidad, (ii) constancias, (iii) certificados o (iv) cualquier otro documento que, de manera fehaciente, demuestre el tiempo de experiencia del profesional propuesto.

Para acreditar el factor calificaciones del personal profesional propuesto se presentar copia simple de: Ttulos, Constancias, Certificados u otros documentos que acrediten los estudios del personal propuesto.d) Factor cumplimiento de ejecucin de obras: Copia simple de un mximo de diez (10) constancias de prestacin.IMPORTANTE: En caso exista contradiccin entre la informacin presentada en la propuesta tcnica, la propuesta ser descalificada.

1.16.2. SOBRE N 2 - PROPUESTA ECONMICA

El Sobre N 2 deber contener la siguiente informacin obligatoria:

Debe presentar el Anexo N 08 y el Presupuesto detallado por partidas con precios vigentes a la fecha del valor referencial.

En el Sobre N 02 no se presentar el Anlisis de Precios Unitarios, este ser presentado con los documentos para la firma del contrato.

El monto total de la propuesta econmica y los subtotales que lo componen debern ser expresados con dos decimales. Los precios unitarios podrn ser expresados con ms de dos decimales.

IMPORTANTE:

La admisin de la propuesta econmica que presenten los postores depender de si aquella se encuentra dentro los mrgenes establecidos en el artculo 33 de la Ley y el artculo 39 de su Reglamento. En caso la informacin contenida en la propuesta econmica difiera de la informacin contenida en la propuesta tcnica, la propuesta econmica ser descalificada.

1.17. DETERMINACIN DEL PUNTAJE TOTAL

Una vez evaluadas las propuestas tcnica y econmica se proceder a determinar el puntaje total de las mismas.

El puntaje total de las propuestas ser el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la siguiente frmula:

PTPi = c1 PTi + c2 PEi

Donde:

PTPi = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacin tcnica del postor i

PEi = Puntaje por evaluacin econmica del postor i

Se aplicarn las siguientes ponderaciones:

c1 =Coeficiente de ponderacin para la evaluacin tcnica.

= 0.70c2

=Coeficiente de ponderacin para la evaluacin econmica.

= 0.30Donde: c1 + c2 = 1.00

1.18. REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCIN DEL CONTRATO

El postor ganador de la Buena Pro deber presentar los siguientes documentos para suscribir el contrato:

a) Constancia vigente de no estar inhabilitado para contratar con el Estado.

b) Constancia de capacidad libre de contratacin.

c) Carta Fianza de Fiel Cumplimiento, incondicional solidaria, irrevocables y de realizacin automtica en el pas, la cual ser emitida por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original y tener vigencia hasta el consentimiento de la liquidacin final.

d) Contrato de consorcio con firmas legalizadas de los integrantes, de ser el caso.

e) Cdigo de cuenta interbancario (CCI).

f) Traduccin oficial efectuada por traductor pblico juramentado de todos los documentos de la propuesta presentados en idioma extranjero que fueron acompaados de traduccin certificada, de ser el caso.g) El Contratista deber sealar un domicilio en la ciudad de Lima, para efectos de las notificaciones y de los efectos legales derivados del presente contrato.h) Designacin del residente de obra, cuando este no haya formado parte de su propuesta tcnica.

i) Calendario de avance de obra valorizado sustentado en el Programa de Ejecucin de Obra (PERT-CPM), salvo en obras bajo las modalidades de concurso oferta o llave en mano que incluya la elaboracin del expediente tcnico.

j) Calendario de adquisicin de materiales o insumos necesarios para la ejecucin de obra, en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado, salvo en obras bajo las modalidades de concurso oferta o llave en mano que incluya la elaboracin del expediente tcnico.

k) Sustento de los Gastos Generales fijos y variables.l) Copia de DNI del Representante Legal.m) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa.n) Copia de la constitucin de la empresa y sus modificatorias debidamente actualizado.o) Copia del RUC de la empresa.El postor que obtenga la Buena Pro deber entregar las plizas que se detallan a continuacin, en la fecha de inicio de obra:

La Pliza de seguro contra todo riesgo (CAR), con una vigencia desde la fecha de inicio de obra hasta la liquidacin de la obraPOLIZA CAR Bsica; por el monto del contrato,

Terremoto; por el monto del contrato de obra,

Avenida, lluvia e inundacin, por el monto del contrato de obra, Responsabilidad Civil, por el 20% del el monto del contrato de obra,

Daos materiales, daos personales, remocin de escombros, por el 5% del monto del contrato

Huelga, motn, conmocin civil, dao malicioso, terrorismo, por el 20% del monto del contrato de obra.

Vigencia desde de la firma de Contrato hasta que la liquidacin de la obra quede consentida.

p) Pliza de accidentes personales: deber incluir un mnimo de 25 obreros, por muerte o invalidez permanente por el 2.5% del monto de la obra por cada obrero. Deber especificar que se considerarn como terceras personas al Personal del PSI, que se encuentren cumpliendo funciones dentro de la zona de ejecucin de obra. Vigencia de la pliza hasta la liquidacin de la obra.

q) Pliza de Seguro de accidentes individuales de su personal de ingenieros y tcnicos, conforme a lo prescrito por el Decreto Legislativo N 688 y Decreto Ley N 25897.

IMPORTANTE:

En caso que el postor ganador de la Buena Pro sea un consorcio y la Entidad opte por solicitar como garanta para la suscripcin del contrato carta fianza o pliza de caucin, conforme a lo indicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones en los Oficios N 5196-2011-SBS y N 15072-2012-SBS, a fin de que no existan problemas en la ejecucin de las mencionadas garantas, resulta necesario que stas consignen en su texto, el nombre, denominacin o razn social de todas y cada una de las personas naturales y/o jurdicas que integran el consorcio.

Corresponde a la Entidad verificar que las garantas presentadas por los postores o contratistas cumplen con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacin y eventual ejecucin.

Adicionalmente, debern presentar la siguiente documentacin:1.19. PLAZO PARA LA SUSCRIPCIN DEL CONTRATO

El postor ganador de la Buena Pro, sin mediar citacin alguna por parte de la Entidad, deber presentar toda la documentacin prevista para la suscripcin del contrato dentro del plazo de siete (7) das hbiles, contados a partir del da siguiente de consentida la Buena Pro. Asimismo, dentro de los tres (3) das hbiles siguientes a la presentacin de dicha documentacin, deber concurrir ante la Entidad para suscribir el contrato.

La citada documentacin deber ser presentada en la Mesa de Partes del Programa Subsectorial de Irrigaciones sito en Jr. Teniente Emilio Fernndez N 130 Santa Beatriz Lima.1.20. ADELANTOS

1.20.1. ADELANTO DIRECTOLa Entidad otorgar un (01) adelanto directo por el 20% del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar formalmente el adelanto directo dentro de los ocho (8) das calendarios siguientes a la suscripcin del contrato, adjuntando a su solicitud la garanta por adelantos mediante Carta Fianza y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) das siguientes a la presentacin de la solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no proceder la solicitud.

En el supuesto que no se entregue el adelanto en la oportunidad prevista, el contratista tendr derecho a solicitar la ampliacin del plazo de ejecucin de la obra por el nmero de das equivalente a la demora, conforme al artculo 201 del Reglamento.

1.20.2. ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOSLa Entidad otorgar adelantos para materiales o insumos por el 40% del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicin de materiales o insumos.

Para dicho efecto, el contratista deber entregar la garanta por adelantos mediante Carta Fianza y el comprobante de pago correspondiente.

Para el otorgamiento del adelanto de materiales o insumos se deber tener en cuenta lo dispuesto en el Decreto Supremo N 011-79-VC y sus modificatorias.

1.21. VALORIZACIONESEl periodo de valorizacin ser mensual.De acuerdo con los prrafos quinto y sexto del artculo 197 del Reglamento, para efectos del pago de las valorizaciones, la Entidad deber contar con la valorizacin del periodo correspondiente, debidamente aprobada por el inspector o supervisor, segn corresponda; a la que deber adjuntarse el comprobante de pago respectivo.1.22. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACIN DEL CONTRATO DE OBRALa Entidad o el contratista, segn corresponda, deben efectuar el pago del monto correspondiente al saldo de la liquidacin del contrato de obra, en el plazo de 15 das calendario, computados desde el da siguiente del consentimiento de la liquidacin. Para tal efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.2.12 ACTUALIZACION DE MONTOS CONTRATADOS

El criterio de actualizacin de los montos de los contratos a presentar en los Requerimientos Tcnicos Mnimos y el factor de evaluacin, deber realizarse a la fecha de determinacin del valor referencial.

Al respecto se aplicar la siguiente frmula:

MCO x IPM 1

IPM 2

Dnde:

MCO = Monto del contrato presentado como experiencia.

IPM 1 = ndice de precios al por mayor, publicado por el INEI a la fecha del Valor

Referencial.

IMP 2 = ndice de precios a la fecha del monto del contrato presentado como experiencia.

CAPTULO IIIREQUERIMIENTOS TCNICOS MNIMOS

TERMINOS DE REFERENCIA

Creacin de Dique Enrocado Sector Las Islas de Huancarqui, provincia de Castilla - Arequipa

1. CARACTERSTICAS TCNICAS DE LA OBRA:

De acuerdo al Expediente Tcnico de la Obra aprobado.

(Se acreditar con la presentacin de la Declaracin Jurada Anexo N 02).

2. OBJETIVO GENERAL:

La ejecucin de la obra Creacin de Dique Enrocado Sector Las Islas de Huancarqui, provincia de Castilla - Arequipa, se pretende buscar como objetivos inmediatos, proteger las reas agrcolas existentes, infraestructura de riego y drenaje, recuperacin de reas arrasadas por anteriores avenidas.

3. FINALIDAD PBLICA DE LA CONTRATACIN:

Incrementar la valorizacin de los terrenos agrcolas en el Sector de Huancarqui y proteger La Infraestructura de Riego.

La construccin de Diques, garantizaran una mejor planificacin de cultivos por parte de las instituciones responsables del sector, para la obtencin de mejores propuestas de rentabilidad para los productores.

Brindar trabajo y sustento permanente a los agricultores.

Mejorar el nivel socio-econmico de los agricultores de la zona.

Obtener la proteccin de numerosas ha, que estn en peligro de ser afectadas por los desbordes del ro Majes durante las pocas de avenidas.

4. PLAZO DE EJECUCIN:

Ciento Veinte (120) das calendario.

(Se acreditar con la presentacin de la Declaracin Jurada Anexo N 05).

5. EXPERIENCIA MNIMA DEL POSTOR:

El postor deber acreditar haber ejecutado una obra igual o similar, independientemente del monto. Sern consideradas como obras similares al objeto de la convocatoria, todas aquellas que contengan construccin, reforzamiento, mejoramiento y ampliacin de Obras Hidrulicas: Diques o Presas de Relaves o Presas o Represas o Encauzamientos o Canales o Bocatomas o Tomas o Defensas Ribereas, con Fines de Riego.

La experiencia del postor se podr acreditarse i) con la copia simple del contrato y sus respectivas actas de recepcin y conformidad; ii) con la copia simple del contrato con la Resolucin de liquidacin de obra o iii) con copia simple de contratos acompaada de cualquier otra documentacin de la cual se desprenda de manera fehacientemente, que sta fue concluida, en este supuesto, dicha documentacin tambin deber consignar el monto total de la obra.

6. EXPERIENCIA MNIMA DEL PERSONAL:6.1.Ingeniero Residente:Ingeniero Civil o agrcola, con experiencia mnima de dos (02) aos como Residente y/o Supervisor y/o Inspector de Obras iguales o similares (Sern consideradas como obras similares al objeto de la convocatoria, todas aquellas que contengan construccin, reforzamiento, mejoramiento y ampliacin de Obras Hidrulicas: Diques, Presas de Relaves, Presas y Represas, Encauzamientos, Canales con Fines de Riego, Bocatomas y Tomas y Defensas Ribereas).

La experiencia del personal profesional propuesto se acreditar mediante la presentacin de (i) la copia simple de los contratos con su respectiva conformidad, (ii) constancias, (iii) certificados o (iv) cualquier otro documento que, de manera fehaciente, demuestre el tiempo de experiencia del profesional propuesto, donde se consigne el nombre de la obra, cargo, fecha de inicio y fecha de trmino.

El contratista deber presentar el Ttulo Profesional, la Colegiatura y el Certificado de Habilidad del profesional propuesto al inicio de la prestacin efectiva en la ejecucin de la obra.De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cmputo del tiempo de dicha experiencia slo se considerar una vez el periodo traslapado.6.2 Ingeniero Asistente:Ingeniero Civil o Agrcola, con una experiencia mnima de dos (02) aos como Residente y/o Supervisor y/o Inspector y/o asistente de residente y/o asistente de supervisor y/o asistente de inspector de Obras iguales o similares (Sern consideradas como obras similares al objeto de la convocatoria, todas aquellas que contengan construccin, reforzamiento, mejoramiento y ampliacin de Obras Hidrulicas: Diques, Presas de Relaves, Presas y Represas, Encauzamientos, Canales con Fines de Riego, Bocatomas y Tomas y Defensas Ribereas).La experiencia del personal profesional propuesto se acreditar mediante la presentacin de (i) la copia simple de los contratos con su respectiva conformidad, (ii) constancias, (iii) certificados o (iv) cualquier otro documento que, de manera fehaciente, demuestre el tiempo de experiencia del profesional propuesto, donde se consigne el nombre de la obra, cargo, fecha de inicio y fecha de trmino.

El contratista deber presentar el Ttulo Profesional, la Colegiatura y el Certificado de Habilidad del profesional propuesto al inicio de la prestacin efectiva en la ejecucin de la obra.De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cmputo del tiempo de dicha experiencia slo se considerar una vez el periodo traslapado.6.3 Administrador

Ingeniero industrial, Licenciado en Administracin, Contador Pblico Colegiado o Economista, con una experiencia como mnimo de dos (02) aos, como Asistente Administrativo en obras iguales o similares, sern consideradas como obras similares al objeto de la convocatoria, todas aquellas que contengan construccin, reforzamiento, mejoramiento y ampliacin de Obras Hidrulicas: Diques, Presas de Relaves, Presas y Represas, Encauzamientos, Canales con Fines de Riego, Bocatomas y Tomas y Defensas Ribereas).

La experiencia del personal profesional propuesto se acreditar mediante la presentacin de (i) la copia simple de los contratos con su respectiva conformidad, (ii) constancias, (iii) certificados o (iv) cualquier otro documento que, de manera fehaciente, demuestre el tiempo de experiencia del profesional propuesto, donde se consigne el nombre de la obra, cargo, fecha de inicio y fecha de trmino.

El contratista deber presentar el Ttulo Profesional, la Colegiatura y el Certificado de Habilidad del profesional propuesto al inicio de la prestacin efectiva en la ejecucin de la obra.De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cmputo del tiempo de dicha experiencia slo se considerar una vez el periodo traslapado.

La sustitucin del residente solo proceder previa autorizacin escrita de la entidad y el reemplazante deber reunir calificaciones profesionales similares o superiores a la del profesional reemplazado.

Asimismo, el postor presentar una Declaracin Jurada suscrita por el personal propuesto, sea titulado en el Per o en el extranjero, en la que declararan que al inicio de su participacin efectiva en la ejecucin de la obra se encontrarn debidamente habilitados.

La colegiatura y habilitacin de los profesionales se requerir para el inicio de su participacin efectiva en el contrato y no para la presentacin de las propuestas, tanto para aquellos titulados en el Per o en el extranjero.

Asimismo, deber presentar una carta de compromiso acompaado de copia de su Documento Nacional de Identidad - DNI, de todo el personal que se detalla en los Trminos de Referencia, en la que se precise el proceso de seleccin y el objeto materia de la contratacin, indicando su compromiso de trabajo.

7. EQUIPO MNIMO:

En relacin al Equipo Mnimo, sin importar, si el equipo propuesto es propio o de terceros, en la propuesta tcnica podr presentarse una declaracin jurada para acreditar su disponibilidad. No debe tener una antigedad mayor a 10 aos.

La Entidad podr verificar, antes de la suscripcin del contrato, dicha disponibilidad, requiriendo la documentacin pertinente o verificando directamente tal situacin en coordinacin con el ganador de la buena pro.

N EQUIPO MINIMOCANT.

1Camin cisterna 4 x 2 (agua) 122 HP 2,0001

2Camin volquete 6x4 330 HP 10 M38

3Cargador S/llantas 200-250 hp 4-4.1 YD3.2

4Tractor de orugas de 300-330 HP02

5Excavadora S/O PC400-62

6Teodolito1

7Nivel topogrfico1

8. LOCALIZACIN DE LA OBRA:

a) Ubicacin poltica:

Regin: Arequipa

Departamento: Arequipa

Provincia: Castilla

Distrito: Aplao

Zona: Margen Izquierda del rio majes aguas abajo sector las Islas.

Coordenadas : Progresiva 0+000 (N 8220625 E 769150) Punto de inicio

Progresiva 1+800 (N 8218950 E 769050) Punto final

La caracterstica de los acceso hacia la zona de trabajo es por trocha carrozable, que tiene un mantenimiento peridico.

b) Ubicacin hidrogrfica

El ro Majes nace en la confluencia de los ros Andamayo y Colca, luego de su recorrido en la parte baja en el sector de Palo Parado toma el nombre de ro Caman, hasta la desembocadura al mar, denominndose a ambos tramos, la cuenca del ro Caman-Majes.

La cuenca del ro Caman-Majes tiene una extensin de 17 435 Km2 de la cual el 71.6 %, o sea 12 493 Km2 corresponde a la cuenca hmeda, denominada as por encontrarse por encima de los 2800 m.s.n.m., cota fijada como lmite del rea seca y a partir de la cual se considera que la precipitacin pluvial es un aporte efectivo al escurrimiento superficial o aguas de escorrenta.

La referida cuenca, tiene una forma ensanchada a nivel de cabecera o en su sector superior y alargada en el sector inferior; esta cuenca, como la mayora de los ros de la costa, es de fondo profundo, quebrado y de fuertes pendientes, encontrndose limitada por cadenas de cerros correspondientes a la cordillera occidental de los Andes o en direccin del Ocano Pacfico; asimismo, muestran un descenso sostenido y rpido del nivel de cumbres, permitiendo la formacin de terrazas de origen aluvial y que actualmente constituyen los valles, como son; Colca, Majes y Caman).

9. ACCESIBILIDAD A LA ZONA DEL PROYECTO

Para llegar a la obra se realiza a travs de la carretera asfaltada desde la ciudad de Arequipa en direccin norte, hasta llegar en un primer tramo al Km 892 de la Panamericana Sur, ubicado en el sector de Pampa Baja del Proyecto Especial Majes Siguas; lugar donde se encuentra el desvi que va al valle de Majes y a las provincias de La Unin (Cotahuasi) y Condesuyos (Chuquibamba). Desde el punto de desvo hasta el sector de Huancarqui existe una distancia de 40.00 Km aproximadamente, la va de acceso es totalmente accesible, por encontrarse asfaltada y en perfectas condiciones de rodamiento. De igual manera, existen empresas de transporte de pasajeros y carga con salidas diarias, as como de otras que unen las provincias indicadas y los distritos ubicados en las partes altas de la provincia de Castilla.

El ingreso a la obra se realiza a travs del puente Huancarqui en el sector de las Islas aguas abajo.

10. PLAZO MXIMO DE RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA:

Ni la suscripcin del Acta de Recepcin de Obra, ni el consentimiento de la liquidacin del contrato de obra, enervan el derecho del PSI a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por el artculo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado.

El plazo mximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de siete (07) aos.

11. PRESENTACIN DEL PLAN DE TRABAJO DETALLADO:

El Plan de Trabajo detallado no se presentar como parte de la Propuesta Tcnica, deber ser presentado por el Contratista al inicio de la obra el cual contendr lo siguiente:

Desarrollo secuencial de la obra, se considera detallado cuando como mnimo explique partida por partida el desarrollo secuencial de los trabajos necesarios para ejecutar la obra.

Sistema de Organizacin Interna e informacin detallada del personal y equipos o vehculos de transporte asignados a cada frente de trabajo, se considera detallado cuando como mnimo explique y describa la estructura organizacional del postor, indicando nmero y tipo de : personal, vehculos y tipo de : personal, vehculos, equipo y maquinaria asignados a cada frente de trabajo.

Cronograma de actividades PERT CPM detallado, se considerara detallado cuando como mnimo se presente expresado en das calendario, desarrollado a nivel de detalle con partidas, sub partidas, asignacin de recursos y tareas necesarias para la culminacin de las obras.CAPTULO IVCRITERIOS DE EVALUACIN TCNICA

EVALUACIN TCNICA (Puntaje Mximo: 100 Puntos)

Es de exclusiva responsabilidad del Comit Especial que los factores permitan la seleccin de la mejor oferta en relacin con la necesidad que se requiere satisfacer.

II. FACTORES DE EVALUACIN PARA LA CONTRATACIN DE LA EJECUCIN DE OBRAS

De acuerdo con el artculo 47 del Reglamento, las Bases deben consignar los siguientes factores de evaluacin, necesariamente:

FACTORES DE EVALUACIN- OBLIGATORIOSPUNTAJE / METODOLOGA PARA SU ASIGNACIN

A.EXPERIENCIA EN OBRAS EN GENERAL15 Puntos

Criterio:Se evaluar considerando el monto facturado acumulado por el postor correspondiente a la ejecucin de obras en general, durante un periodo no mayor a diez (10) aos a la fecha de presentacin de propuestas, hasta por un monto mximo acumulado equivalente a tres (3) veces el valor referencial de la contratacin.

Se considerar obra en general a todas las obras ejecutadas por los postores en los ltimos 10 aos.

Acreditacin:

La experiencia del postor en obras en generales se acreditar i) con la copia simple del contrato y sus respectivas actas de recepcin o ii) con la copia simple del contrato con la Resolucin de liquidacin de obra o iii) con copia simple de contratos acompaada de cualquier otra documentacin de la cual se desprenda de manera fehacientemente, que sta fue concluida, en este supuesto, dicha documentacin tambin deber consignar el monto total de la obra.

En los casos que se acredite experiencia con contratos en los que se particip en consorcio, deber presentarse la promesa formal de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumi en el contrato presentado; de lo contrario, no se computar la experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccin convocados antes del 20.09.2012, se entender que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participacin de la promesa formal o del contrato de consorcio. En caso en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacin se presumir que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, deber indicarse el tipo de cambio venta publicada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcin.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N 6 referido a la experiencia en obras en general del postor.

M >= 3 veces el valor referencial :15 puntos

M >= 2 veces el valor referencial y < 3 veces el valor referencial:

10 puntos

M >= 1 vez el valor referencial y < 2 veces el valor referencial:

05 puntos

B.EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES30 puntos

Criterio:Se evaluar considerando el monto facturado acumulado por el postor correspondiente a la ejecucin de obras similares, durante un periodo no mayor a diez (10) aos a la fecha de presentacin de propuestas, hasta por un monto mximo acumulado equivalente al valor referencial de la contratacin.

Sern consideradas obras similares la construccin de estructuras nuevas y/o de mejoramiento de: reservorios, canales, tomas, bocatomas, aliviaderos, diques, defensas o proteccin ribereas, presas y represas y encauzamientos, construccin de muro de encauzamiento, ejecucin de estructura de captacin de agua y/o lnea de conduccin o aduccin siempre y cuando la captacin y la lnea de conduccin no sea con fines de saneamiento, cuyo valor mnimo sea equivalente al quince por ciento (15%) del valor referencial

Acreditacin:La experiencia del postor en obras similares se acreditar i) con la copia simple del contrato y sus respectivas actas de recepcin o ii) con la copia simple del contrato con la Resolucin de liquidacin de obra o iii) con copia simple de contratos acompaada de cualquier otra documentacin de la cual se desprenda de manera fehacientemente, que sta fue concluida, en este supuesto, dicha documentacin tambin deber consignar el monto total de la obra.

La experiencia presentada para acreditar este factor no deber ser aquella que ha sido considerada para acreditar el cumplimiento de los requerimientos tcnicos mnimos. (Numeral 3.8 Factores de Evaluacin, del Pronunciamiento de OSCE N 490-2013/DSU)En los casos que se acredite experiencia con contratos en los que se particip en consorcio, deber presentarse la promesa formal de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumi en el contrato presentado; de lo contrario, no se computar la experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccin convocados antes del 20.09.2012, se entender que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participacin de la promesa formal o del contrato de consorcio. En caso en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacin se presumir que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, deber indicarse el tipo de cambio venta publicada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcin.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N 7, referido a la experiencia en obras similares del postor.

M = Monto facturado acumulado

por el postor por la

ejecucin de obras iguales o

similares

M >= 1 vez el valor referencial:

30 puntos

M >= 0.8 veces el valor referencial y < 1 vez el valor referencial: 25 puntos

M >= 0.60 veces el valor referencial y < 0.8 veces el valor referencial:

20 puntosM >= 0.40 veces el valor referencial y < 0.6 veces el valor referencial:

15 puntosM >= 0.20 veces el valor referencial y < 0.4 veces el valor referencial:

10 puntosM < 0.20 veces el valor referencial 05 puntos

C.EXPERIENCIA Y CALIFICACIONES DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO35 puntos

C.1 EXPERIENCIA DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO 20 PUNTOS

Ingeniero Residente: 07 Puntos

Criterio:

Se evaluar en funcin al tiempo de experiencia en la especialidad del personal propuesto para la ejecucin de la obra como Residente y/o Supervisor y/o Inspector de Obras igual o similar. Sern consideradas obras similares la construccin de estructuras nuevas y/o de mejoramiento de: reservorios, canales, tomas, bocatomas, aliviaderos, diques, defensas o proteccin ribereas, presas y represas y encauzamientos, construccin de muro de encauzamiento, ejecucin de estructura de captacin de agua y/o lnea de conduccin o aduccin siempre y cuando la captacin y la lnea de conduccin no sea con fines de saneamiento.De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cmputo del tiempo de dicha experiencia slo se considerar una vez el periodo traslapado.Acreditacin:

La experiencia se acreditar mediante la presentacin de (i) contratos con su respectiva conformidad, (ii) constancias, (iii) certificados o (iv) cualquier otro documento que, de manera fehaciente, demuestre el tiempo de experiencia del profesional propuesto, donde figure el nombre del Ing. Residente o Ing. Supervisor.

Ingeniero Asistente 07 PuntosCriterio:

Se evaluar en funcin al tiempo de experiencia en la especialidad del personal propuesto como Residente y/o Supervisor y/o Inspector y/o asistente de residente y/o asistente de supervisor y/o asistente de inspector en obras similares. Sern consideradas obras similares la construccin de estructuras nuevas y/o de mejoramiento de: reservorios, canales, tomas, bocatomas, aliviaderos, diques, defensas o proteccin ribereas, presas y represas y encauzamientos, construccin de muro de encauzamiento, ejecucin de estructura de captacin de agua y/o lnea de conduccin o aduccin siempre y cuando la captacin y la lnea de conduccin no sea con fines de saneamiento. De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cmputo del tiempo de dicha experiencia slo se considerar una vez el periodo traslapado.Acreditacin:

La experiencia se acreditar mediante la presentacin de (i) contratos con su respectiva conformidad, (ii) constancias, (iii) certificados o (iv) cualquier otro documento que, de manera fehaciente, demuestre el tiempo de experiencia del profesional propuesto.Administrador 06 PuntosCriterio:

Se evaluar en funcin al tiempo de experiencia en la especialidad del personal como Administrador de Obras, en obras en general o similares. Sern consideradas obras similares la construccin de estructuras nuevas y/o de mejoramiento de: reservorios, canales, tomas, bocatomas, aliviaderos, diques, defensas o proteccin ribereas, presas y represas y encauzamientos, construccin de muro de encauzamiento, ejecucin de estructura de captacin de agua y/o lnea de conduccin o aduccin siempre y cuando la captacin y la lnea de conduccin no sea con fines de saneamiento.De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cmputo del tiempo de dicha experiencia slo se considerar una vez el periodo traslapado.

Acreditacin:

La experiencia se acreditar mediante la presentacin de (i) contratos con su respectiva conformidad, (ii) constancias, (iii) certificados o (iv) cualquier otro documento que, de manera fehaciente, demuestre el tiempo de experiencia del profesional propuesto.

Ms de cinco (05) aos:

07 puntos

Ms de cuatro (04) aos hasta cinco (05) aos:

05 puntos

Ms de tres (03) aos, hasta cuatro (4) aos

03 puntosMs de dos (02) aos, hasta tres (03) aos:

02 puntos.

Ms de cinco (05) aos:

07 puntos

Ms de cuatro (04) aos hasta cinco (05) aos:

05 puntos

Ms de tres (03) aos, hasta cuatro (4) aos:

03 puntosMs de dos (02) aos, hasta tres (03) aos:

02 punto.Ms de cinco (05) aos:

06 puntos

Ms de cuatro (04) aos hasta cinco (05) aos:

03 puntos

Ms de tres (03) aos, hasta cuatro (4) aos

02 puntosMs de dos (02) aos, hasta tres (03) aos:

01 punto

C.2 CALIFICACION DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO

Del Ingeniero Residente 15 PUNTOS

CAPACITACIN:

Criterio

Se evaluar la capacitacin del personal propuesto como Ingeniero Residente de Obra en:

NIVEL 1: Liquidacin de obras

NIVEL 2: Capacitacin en defensas ribereas.

NIVEL 3: Capacitacin en Residencia de Obras o Supervisin de Obras.

NIVEL 4: Capacitacin como mnimo en cuatro (04) Softwares de ingeniera. (S10, AutoCAD, MS Project, H Canales, Civil 3D, cualquiera de ellos).

NIVEL 5: Capacitacin en Contrataciones del Estado, en materia de obras.NIVEL 1:

De 01 a 10 horas lectivas 01 punto

Ms de 10 horas 03 Puntos

NIVEL 2:

De 01 a 10 horas lectivas 01 punto

Ms de 10 horas 03 Puntos

NIVEL 3:

De 01 a 10 horas lectivas 01 punto

Ms de 10 horas 03 Puntos

NIVEL 4:

De 01 a 10 horas lectivas 01 punto

Ms de 10 horas 03 Puntos

NIVEL 5:

De 01 a 10 horas lectivas 01 punto

Ms de 10 horas 03 puntos

D.CUMPLIMIENTO DE EJECUCIN DE OBRAS

20 puntos

Criterio:

Se evaluar el nivel de cumplimiento del postor, respecto de las obras en general o similares presentadas para acreditar la experiencia del postor, en funcin al nmero de constancias de prestacin presentadas.

Acreditacin:

Mediante la presentacin de copia simple de un mximo de diez (10) constancias de prestacin o cualquier otro documento que, independientemente de su denominacin, acrediten que aquellas se efectu y liquido sin que se haya incurrido penalidades e indique, como mnimo, lo siguiente:

1. La identificacin del contrato, indicando como mnimo su objeto.

2. El monto correspondiente; esto es, el importe total al que asciende el contrato, comprendiendo las variaciones por adicionales, reducciones, reajustes, etc., que se hubieran aplicado durante la ejecucin contractual.

3. Las penalidades en que hubiera incurrido el contratista durante la ejecucin de dicho contrato.Se debe utilizar la siguiente frmula de evaluacin:

PCP= PF x CBC

NC

Donde:

PCP = Puntaje a otorgarse al postor.

PF = Puntaje mximo al postor.

NC = Nmero de contrataciones presentadas para acreditar la experiencia del postor.

CBC = Nmero de constancias de prestacin vlidas.

PUNTAJE TOTAL100 puntos

IMPORTANTE:

Los factores de evaluacin no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los requerimientos tcnicos mnimos.

Para acceder a la etapa de evaluacin econmica, el postor deber obtener un puntaje tcnico mnimo de sesenta (60) puntos.CAPTULO VPROFORMA DEL CONTRATO

Conste por el presente documento, la contratacin de la ejecucin de la obra Creacin de Dique Enrocado Sector Las Islas de Huancarqui, provincia de Castilla - Arequipa, que celebra de una parte el PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES - PSI, en adelante LA ENTIDAD, con RUC N 20414868216 con domicilio legal en Jr. Teniente Emilio Fernndez N 130 Santa Beatriz Lima, representada por su Director Ejecutivo, Ing. Jorge Humberto Zuiga Morgan, identificado con DNI N 16720279, y de otra parte [.....................], con RUC N [................], con domicilio legal en [.....................], inscrita en la Ficha N [.........] Asiento N [.......] del Registro de Personas Jurdicas de la ciudad de [], debidamente representado por su Representante Legal, [.....................], con DNI N [..], segn poder inscrito en la Ficha N [..], Asiento N [] del Registro de Personas Jurdicas de la ciudad de [], a quien en adelante se le denominar EL CONTRATISTA en los trminos y condiciones siguientes:

CLUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [..], el Comit Especial adjudic la Buena Pro de la LICITACIN PBLICA N 018-2013-MINAGRI/PSI Primera Convocatoria para la contratacin de la ejecucin de la obra Creacin de Dique Enrocado Sector Las Islas de Huancarqui, provincia de Castilla - Arequipa, a [CONSIGNAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.CLUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto la contratacin de la ejecucin de la obra Creacin de Dique Enrocado Sector Las Islas de Huancarqui, provincia de Castilla - Arequipa conforme a los Requerimientos Tcnicos Mnimos.CLUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], [CONSIGNAR SI O NO] incluye IGV.

Este monto comprende el costo de la ejecucin de la obra, seguros (contra todo riesgo en obra, etc.) e impuestos, as como todo aquello que sea necesario para la correcta ejecucin de la prestacin materia del presente contrato.

CLUSULA CUARTA: DEL PAGO

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacin a EL CONTRATISTA en Nuevos Soles, el p