bases tipo - rep en curso/2015/spu-013-2015 - epc... · web viewdocumento vi – proforma de...

BASES

PROYECTO AMPLIACIÓN 17 REP

SOLICITUD PÚBLICA DE OFERTA N° SPU-013-2015

EPCs ASOCIADOS A: “CAMBIO DE CONFIGURACIÓN EN 220 KV DE SIMPLE A DOBLE BARRA CON

SECCIONADOR DE TRANSFERENCIA AISLADA EN AIRE (AIS) DE LA SUBESTACIÓN DE FRIASPATA”

“CAMBIO DE CONFIGURACIÓN EN 220 KV DE SIMPLE A DOBLE BARRA AISLADA EN GAS (GIS) DE LA SUBESTACIÓN DE FRIASPATA”

OCTUBRE 2015

LIMA- PERÚ

I.CALENDARIO DE CONVOCATORIA

Solicitud Pública de Ofertas Nº SPU-013-2015

I. Objeto del proceso: La presente Solicitud Publica de Oferta tiene como objetivo la contratación de:

Paquete 1 - Subestación Friaspata AIS: Diseño, ingeniería, pruebas en fábrica, suministros DDP (transporte, entrega en sitio y descargue), construcción, montaje, integración al sistema existente, capacitación, pruebas, puesta en servicio de los equipos asociados y Cierre del Proyecto de la “Cambio de Configuración en 220 kV de Simple a Doble Barra con seccionador de transferencia Aislada en Aire (AIS) de la Subestación de Friaspata”.

Paquete 2 - Subestación Friaspata GIS: Diseño, ingeniería, pruebas en fábrica, suministros DDP (transporte, entrega en sitio y descargue), construcción, montaje, integración al sistema existente, capacitación, pruebas, puesta en servicio de los equipos asociados y Cierre del Proyecto de la “Cambio de Configuración en 220 kV de Simple a Doble Barra Aislada en Gas (GIS) de la Subestación de Friaspata”.

Nota 1: Se debe ofertar por AMBOS paquetes y de acuerdo a los resultados de la evaluación técnica-económica, REP decidirá adjudicar un solo paquete a un solo proponente. En caso el postor presente ambas ofertas, se sumarán cinco (5) puntos adicionales a cada oferta siempre que superen el puntaje mínimo de la calificación técnica

Nota 2: Para la solución en AIS, se debe presentar en la oferta como opcional la implementación de la celda para la línea Friaspata – Mollepata, con el mismo alcance y condiciones establecidas en el presente proceso.

Nota 3: Para la solución en GIS, se debe presentar en la oferta como opcional la implementación de la celda GIS para la línea Friaspata – Mollepata, con el mismo alcance y condiciones establecidas en el presente proceso. Asimismo el postor se compromete a mantener su oferta así como a ceñirse a todos los documentos que forman parte del presente proceso, para la suscripción de un contrato con una empresa del grupo ISA por la implementación de la celda GIS en mención.

II. Calendario

Convocatoria El 28 de octubre de 2015

Entrega de bases Las bases y demás documentos del proceso podrán ser descargados del siguiente enlace: http://www.rep.com.pe

Reunión informativa

En oficinas de REP el 30 de Octubre de 2015 a las 10:00 horas

Visita a instalaciones (*)

S.E.Friaspata: El 03 de Noviembre de 2015Inicia a las 11:00 horas

Presentación consultas

Hasta el 10 de noviembre de 2015 vía correo electrónico a [email protected]

Absolución de consultas El 17 de noviembre de 2015

Recepción de ofertas Hasta las 17:00 horas del 30 de noviembre de 2015

Lugar de entrega Recepción de REP, ubicada en la Av. Juan de Arona N° 720 Ofic. 601, San Isidro, Lima, Perú

(*) Los postores que se presenten a las subestaciones deberán portar sus implementos de seguridad y copia de su póliza de seguros SCTR - Salud y Pensión. La persona de contacto será: Ing. Miguel Alba, correo: [email protected]

Documento I – Calendario de ConvocatoriaSolicitud Nº SPU-013-2015

Diseño, ingeniería, pruebas en fábrica, suministros, construcción, montaje, integración, capacitación y puesta en servicio de la Ampliación SE Friaspata.

Página2 de 80

mailto:[email protected]


http://www.rep.com.pe/proveedores/default.aspx

II.GENERALIDADES

2.1 ENTIDAD QUE CONVOCALa empresa Red de Energía del Perú S.A. en adelante REP, con domicilio en avenida Juan de Arona N° 720 Ofic. 601, San Isidro, Lima, Perú.

2.2 OBJETOEl presente proceso de selección tiene por objeto la selección y contratación del EPC para la ampliación de la subestación Friaspata de acuerdo a los requerimientos y condiciones del presente documento.

2.3 PRESUPUESTO REFERENCIALEs por monto abierto.

2.4 SISTEMA DE CONTRATACIÓNEl sistema es a Suma Alzada. Sin embargo el postor deberá detallar su propuesta según los anexos que se enviarán y presentará el análisis de precios unitarios.

2.5 REQUISITOS PARA SER POSTOR

2.5.1 Podrán presentarse como postores, las empresas, en forma independiente o asociadas en consorcio, constituidas legalmente en el Perú y en el extranjero. En caso de empresas extranjeras, deberán acreditar su existencia conforme lo establecen las normas de su país de origen.

2.5.2 El postor deberá pronunciarse expresamente sobre sus relaciones comerciales o de parentesco con personal de REP, así como de los incumplimientos o sanciones que le hayan sido impuestos en los últimos tres (3) años.

2.5.3 En ningún caso podrá realizarse contratos que impliquen uso de información privilegiada, acto de competencia o conflicto de intereses, ni celebrarse con personas que sean cónyuges, convivientes, concubinos o parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad de cualquiera de los funcionarios de REP.

2.6 INHABILITACIONES E IMPEDIMENTOS

2.6.1 Las personas jurídicas, en las que algunos de sus socios o representantes se encuentren en las condiciones del punto 2.5.2, salvo que se trate de sociedades anónimas abiertas.

2.6.2 En caso se verifique de manera posterior que un postor adjudicado tuviere alguna de las inhabilitaciones anteriormente mencionadas, perderá los derechos que hubiere adquirido en virtud de su participación y quedará automáticamente resuelto el contrato si ya se hubiese celebrado, quedando expresamente facultado REP a contratar a terceros.

2.6.3 No se aceptarán postores constituidos como personas naturales.

Los postores deberán presentar en su propuesta el formato Nº 02.

2.7 BASE LEGALLa presente Solicitud de ofertas se rige básicamente por lo siguiente:. Reglamento de Contratación de REP, disponible en su página web

http://www.rep.com.pe. Ley 29245, ley que regula los servicios de Tercerización

Documento II – GeneralidadesSolicitud Nº SPU-013-2015

Diseño, ingeniería, pruebas en fábrica, suministros, construcción, montaje, integración, capacitación y puesta en servicio de la Ampliación de SE Friaspata

Página3 de 80

http://www.rep.com.pe/

. Decreto Supremo No. 006-2008-TR, publicado el 12 de septiembre de 2008, que aprobó el Reglamento de la Ley No. 29245, del Decreto Legislativo No. 1038, y demás normas referidas a la Tercerización.

. Las normas peruanas que resulten de aplicación.

Las obligaciones y derechos de las partes se sujetarán a la base legal indicada.

2.8 COMPROMISO DE LOS POSTORESEl Postor, por el hecho de presentar su oferta, declara su sometimiento y adhesión tácitos a las normas contenidas en las Bases y a sus aclaraciones o modificaciones, sin lugar a interponer reclamaciones, por asuntos derivados de la interpretación que de ellas efectúe REP.

2.9 DISPOSICIONES FINALESLos aspectos no previstos en las presentes Bases se regirán por la normatividad mencionada en el numeral 2.7.

Documento II – GeneralidadesSolicitud Nº SPU-013-2015


Página4 de 80

III.ETAPAS DEL PROCESO DE SELECCIÓN

3.1 CONVOCATORIALa convocatoria se efectuará mediante publicación en la página web de REP y mediante publicación en un diario de circulación nacional.

3.2 ENTREGA DE DOCUMENTOSREP proporcionará a los postores las bases, que comprende los siguientes documentos:

DOCUMENTO DESCRIPCIÓNI Calendario de ConvocatoriaII GeneralidadesIII Del Proceso de SelecciónIV Del ContratoV Del Sistema de EvaluaciónVI Proforma de ContratoVII Especificaciones Técnicas que contiene:

• Parte I: Condiciones Generales.• Parte II: Especificaciones y características técnicas

garantizadas de los diseños, suministros, especificaciones técnicas para obra civil, construcción, montaje, interfaz, pruebas, puesta en servicio, entrenamiento y capacitación.

• Parte III: Información Existente• Parte IV: Cantidades• Parte V: Planos.

VIII Formatos

3.3 CONSULTAS Y ABSOLUCIÓNCualquier consulta de los postores referente al presente proceso, se deberá formular al correo electrónico [email protected].

Las consultas al proceso de selección se recibirán obligatoriamente dentro de los plazos señalados en el cronograma del proceso de selección y en el siguiente formato:

La absolución a estas consultas será comunicada a todos los postores y formarán parte integrante de las bases.

No se admitirán reclamos de los postores que no hayan recibido las respuestas, por el hecho de no poseer los documentos de la solicitud.

3.4 PRESENTACIÓN DE PROPUESTASLas propuestas se presentarán en dos (02) sobres cerrados y sellados, e independientes que se denominarán:

Documento III – Del Proceso de SelecciónSolicitud Nº SPU-013-2015


Página5 de 80

Nº Referencia a las basesAntecedentes / Sustento (puede

incorporarse anexos)Consulta

(No más de 5 líneas)Numeral, artí-

culo, acápite, y/o página

Parte IParte II Anexos

Etc.1

2

3

..


Sobre Nº 1: Propuesta Técnica Sobre Nº 2: Propuesta Económica

Cada sobre se rotulará de la siguiente manera:

SeñoresREP.Av. Juan de Arona 720, Oficina 601, San Isidro.Lima – Perú

Ref.: Solicitud N°……………Nombre del proceso

Nombre del Postor:Sobre Nº (1 ó 2): Propuesta (Técnica o Económica)

El postor, por el hecho de presentar su propuesta, implica la tácita aceptación a todas las disposiciones legales citadas en las presentes Bases, así como su sometimiento incondicional a las mismas, sin lugar a interponer reclamaciones, por asuntos derivados de la interpretación que de ellas efectúe REP.

Los sobres Nº 1 y 2 conteniendo la propuesta técnica y económica respectivamente, deberán presentarse en un (1) original y una (1) copia, indicando con claridad cuál es el “original” y cual la "copia" del documento. En caso de discrepancia, el texto del original prevalecerá sobre la copia.

Todos los documentos que contengan información referida a los requisitos para la admisión de propuestas y factores de evaluación se presentarán en idioma castellano, o en su defecto en idioma inglés, acompañados de traducción simple, incluyendo la información técnica complementaria contenida en folletos, instructivos, catálogos o similares. El postor será responsable de la exactitud y veracidad de dichos documentos. La omisión de la presentación de los documentos o su traducción no es subsanable.

La propuesta no debe contener textos entre líneas, borrones, tachaduras ni enmendaduras.

El postor deberá presentar todos los formatos completos agrupados en un file, así mismo deberá presentar un índice y utilizar separadores que permitan la revisión de la oferta. La oferta en físico deberá ser concordante con la oferta digital.

La presentación de documentos adulterados, fraudulentos o no conformes, por razones atribuibles al postor, aun cuando sean detectados posteriormente al acto de recepción, darán lugar a descalificación del postor, incluso si se le hubiera adjudicado el contrato.

Asimismo, el postor entregará en medio magnético (CD) copia de la propuesta técnica y de la económica en formato MS Office, Acrobat o PDF, el cual lo deberá incluir en el Sobre correspondiente. Si se presentan inconsistencia entre el documento en papel y el archivo magnético, prevalece lo indicado en el documento escrito en papel.

Oferta Alternativa

Cumplida la obligación de presentar la Oferta conforme a lo solicitado y de acuerdo con sus propios métodos especializados o basado en su experiencia, el Postor podrá presentar, a manera de recomendaciones, modificaciones en aspectos específicos que presenten ventajas para REP para lo cual deberá incluir los costos asociados a la alternativa propuesta. Todas las alternativas presentadas serán de carácter informativo y por lo tanto en ningún caso formarán parte de la calificación de la Oferta. La oferta alternativa del postor seleccionado será revisada y podrá ser adjudicado con esta oferta o una combinación de ambas según



Página6 de 80

conveniencia de REP. REP se reserva el derecho de adjudicar el contrato a una oferta alternativa.

3.5 CONDICIONES DE CARÁCTER TÉCNICO – ECONÓMICO

3.5.1 Condiciones GeneralesEl postor deberá presentar su propuesta técnico-económica considerando todas las características señaladas en las Especificaciones Técnicas (Documento VII).

Para la preparación de su oferta, el Postor debe investigar y analizar las condiciones y limitaciones de transporte, la disponibilidad de medios de comunicaciones, combustible, vías de acceso, las condiciones e incertidumbres meteorológicas, ambientales y de salubridad; las condiciones y características del terreno; las reglamentaciones gubernamentales y la normatividad ambiental y de seguridad y salud en el trabajo; las restricciones, depósitos y derechos de aduana que rigen en Perú y los convenios internacionales que haya suscrito sobre aranceles, restricciones, exenciones, etc., para la importación de los bienes y repuestos, las demoras normales que puedan ocurrir en dichas importaciones; las reglamentaciones internas y externas referentes al transporte de carga de importación o exportación, así como las demás disposiciones relativas al transporte aéreo, marítimo, fluvial y terrestre; las leyes y reglamentaciones para entrada al Perú, trabajo en el país y salida de él, de personal extranjero y, en general, todos los demás factores sobre los cuales se pueda razonablemente obtener información y que en alguna forma puedan afectar el trabajo, los plazos para la ejecución y su costo, y los alcances aclaratorios contenidos en el documento de absolución de consultas, los cuales han sido tenidos en cuenta por el Postor al preparar su Oferta.

Visita al sitio de los trabajosAntes de la presentación de la Oferta, el Postor podrá, sin ser obligatorio, inspeccionar y examinar el sitio de los trabajos y sus alrededores, para enterarse de las características de los mismos, las vías de acceso, las facilidades de la zona, las instalaciones que requerirán y, en general, sobre todas las condiciones del sitio que puedan afectar o influir en la ejecución de los trabajos y en su Oferta.

El personal deberá contar con su seguro complementario de trabajo de riesgo (SCTR) Salud y Pensión, así como con los implementos de seguridad necesarios como casco y zapatos de seguridad. En caso de ingresar a las instalaciones existentes de REP deberá recibir inducción sobre las reglas de seguridad, salud y ambiente para visitantes, la misma que se va a impartir en la charla informativa del proceso y se dejará registro de ello.

El transporte, alimentación, alojamiento y demás costos que ocasione la visita serán por cuenta del postor, quien además deberá asumir todos los riesgos personales y de sus propiedades durante la visita. Para el ingreso, el proponente deberá solicitar con la debida anticipación la autorización correspondiente.

Siempre que se mencione “sitio” debe entenderse como el sitio de las obras del Proyecto.

Teniendo en cuenta que la visita al sitio de las obras no es obligatoria, el postor no queda eximido de la responsabilidad por la valoración de los costos por accesos, opciones de transporte de materiales (a hombro o mulas) y personal a los sitios de torre, la valoración de tiempos y demás dificultades que en la visita se pudieran prever. En este sentido el postor declara conocer la zona y las dificultades que presenta para la realización de las obras.



Página7 de 80

3.5.2 Moneda en que se expresarán las OfertasLas ofertas deben ser presentadas en Dólares de los Estados Unidos de América. La oferta se presenta en una sola moneda.

3.6 RECEPCIÓN DE PROPUESTASREP recibirá las propuestas hasta el día y hora indicados en el Calendario del Proceso, en la Recepción de REP sito en Av. Juan de Arona 720, Oficina 601, San Isidro.

REP podrá postergar la fecha del acto de presentación de propuestas indicada en la Convocatoria. La nueva fecha será informada a todos los postores.

Con las propuestas recibidas, se preparará un Acta de Recepción de Propuestas. REP comprobará que los documentos presentados por cada postor sean los solicitados en las bases. Si existieran defectos de forma tales como omisiones o errores subsanables que no modifiquen el alcance de la propuesta, REP podrá otorgar un plazo para que el postor los subsane, en cuyo caso la propuesta a subsanarse continúa vigente para todo efecto, a condición de la efectiva enmienda del defecto encontrado dentro del plazo previsto.

Con la finalidad de facilitar el examen, evaluación y comparación de propuestas, REP podrá, a su discreción, solicitar a cualquier postor aclaraciones a su propuesta. La solicitud de aclaración y la respuesta se harán por escrito y no se permitirá cambios en el precio ni en los aspectos sustanciales de la propuesta.

Culminada la evaluación técnica, REP procederá a calificar la propuesta económica de los postores que se encuentren calificados.

Si la propuesta técnica no califica, se procederá a devolver los sobres con la propuesta económica.

REP se reserva la facultad de cancelar el proceso de selección, hasta antes de su adjudicación, sin expresión de causa, o desestimar todas las ofertas por considerarlas inconvenientes.

El hecho de participar en este proceso de Solicitud Pública de Ofertas no crea para los Postores derecho alguno y REP no será responsable de los gastos en los que los Postores hayan incurrido para la presentación de su Oferta, no teniendo REP obligación alguna de reconocer, pagar ni reembolsar por concepto alguno a los Postores.

3.7 CONTENIDO DE LAS PROPUESTASEl contenido de la Propuesta Técnica y Económica será el siguiente:

3.7.1 Contenido de la propuesta técnicaa) Credenciales y Certificados

a.1) Copia simple de la partida registral donde corre inscrito el nombramiento del representante legal del postor.

En caso de haber presentado esta información a REP en los últimos tres (3) meses, incluido copia de la escritura pública de constitución social, bastará con acreditar los cambios en los poderes de las personas autorizadas para ejercer la representación legal de la sociedad y/o los cambios referidos a la constitución social.En el caso de persona jurídica extranjera con sucursal en el Perú deberá acreditar su existencia y representación legal conforme a la legislación de su país de origen, con documentos cuya expedición no sea superior a noventa días naturales en relación con la fecha de su presentación ante REP y traducidos al idioma español.

a.2) Declaración Jurada de información del postor según Formato Nº 01 (Datos Maestros Acreedor).

a.3) Declaración Jurada del postor según Formato N° 02.



Página8 de 80

a.4) Declaración Jurada de Licitud de Origen y Destino de los Fondos, según Formato N° 03.

a.5) Promesa de consorcio, de ser el caso, la que se perfeccionará luego de la adjudicación y antes de la suscripción del contrato. En el documento se hará declaración expresa de que la responsabilidad legal es solidaria e indivisible. Es suficiente que una de las empresas haya sido invitada.

a.6) En caso de no haber presentado su propuesta a REP o no haber superado la evaluación financiera en el año anterior (2015 o antes), deberá adjuntar en su propio formato, los siguientes Estados Financieros correspondientes a los últimos dos (2) años, incluyendo el del último ejercicio contable (o trimestre):

o Los Balances Generales o Estados de Situación Financiera.o Los Estados de Pérdidas y Ganancias o Estado de Resultados.o Las Notas a los Estados Financieros.

Los Estados Financieros deben ser auditados de los dos últimos años, cumplir con las normas de contabilidad generalmente aceptadas y suministrar en forma concisa toda la información necesaria para que REP se pueda formar un concepto justo del estado de la Empresa, el resultado de sus operaciones y los cambios en su situación financiera. REP proporcionará adicionalmente el formato correspondiente en Excel para facilitar y uniformizar la información materia de evaluación.

En el caso de Consorcio, debe presentar los mismos documentos para cada uno de las firmas que lo integran.

b) Documentos referidos al objeto del contrato b.1) Descripción detallada de los bienes (incluido los Datos Técnicos

Garantizados), trabajos según las condiciones solicitadas en el Especificaciones técnicas.

b.2) Información sobre el prediseño. El Postor debe presentar la información sobre el diseño preliminar para todos los equipos ofertados, asociado al cambio de configuración en 220 kV de simple a doble barra con seccionador de transferencia Aislada en Aire (AIS) de la SE Friaspata y al cambio de configuración en 220 kV de simple a doble barra Aislada en Gas (GIS) de la SE Friaspata. Formato 14.

b.3) Memoria Técnica y Cronograma. Para la Memoria Técnica el contratista podrá usar Formato Nº 15 o el propio, para el Cronograma el contratista deberá elaborar su cronograma con base a la estructura EDT del anexo D. El postor deberá adjuntar el programa de ejecución de los trabajos que incluya todas las actividades asociadas a la gestión ambiental, gestión de seguridad y salud ocupacional, suministro, obras, montaje, interface, pruebas, puesta en servicio, entrenamiento, capacitación y cierre del Proyecto. Además, deberá incluir otras posibles actividades que a su juicio puedan afectar o ser parte de los trabajos.

El programa se debe preparar de acuerdo con las siguientes instrucciones (utilizando preferiblemente Microsoft Project):Diagrama de barras, colocando todas las actividades en sus inicios tempranos e indicando la duración y holgura de cada una de ellas, señalando la ruta crítica.

Deberá desagregar las actividades que se plantean de forma tal, que facilite no solamente el seguimiento, sino también el cálculo de recursos humanos y equipos que éste necesita para cumplir absolutamente con



Página9 de 80

todos los criterios de costo, oportunidad y calidad. Las actividades y sub actividades presentadas, así como su programación son de obligatorio cumplimiento.

Presentará un programa de pruebas y de cortes de energía requeridos para las ampliaciones.

En el evento de suscribirse el Contrato con el Postor ganador, el Programa deberá ser ajustado dentro de los siete días naturales siguientes al perfeccionamiento del mismo, en original y tres copias, las cuales se enviarán a REP.

El programa definitivo y sus respectivas modificaciones deberán ser aprobados REP.

Los plazos programados son de estricto cumplimiento y sus atrasos parciales se penalizarán de acuerdo con lo estipulado en la Cláusula Octava, numeral 8.1 -Sanciones - del Contrato (documento VI de esta Solicitud).

Además, deberá preparar y entregar un documento en donde se detalle la organización de los trabajos de forma clara, incluyendo como mínimo el siguiente alcance:

Para cada una de las actividades definidas en el Programa de ejecución de los Trabajos (recopilación y levantamiento de información en sitio, diseños, suministros, logística de transporte internacional, importaciones y gestión de aduanas, transporte local, almacén en sitio, obras civiles, montaje (programación de cortes de energía, variantes de línea e interface), pruebas individuales, pruebas funcionales, puesta en servicio, pendientes de obra, entrenamiento y capacitación, liquidación y entrega del proyecto (documentación técnica, capacitación, repuestos), el postor deberá describir detalladamente los objetivos, los procedimientos, metodologías y el personal, para el desarrollo de cada una de ellas, de tal forma que haya absoluta claridad sobre la manera como se ejecutarán.

En caso que el postor piense utilizar asesoría individual o subcontratos para la ejecución parcial o total de las actividades, en esta descripción de los trabajos deberá indicar claramente, por actividad, el alcance de la asesoría o subcontrato que propone.

Procedimientos, en los cuales se deberá detallar la forma como afrontará y ejecutará el Proyecto desde los puntos de vista administrativo, técnico, calidad, oportunidad, ambiental, social, seguridad y salud ocupacional y laboral.

Logística: en el cual se debe detallar qué medios (oficinas, campamentos, sitios de almacenamiento, transporte, equipos, herramientas, telecomunicaciones, informática, manuales, documentos, normas, etc.) dispondrá al servicio del Proyecto para cada uno de los aspectos correspondientes a la gestión ambiental, de seguridad y salud ocupacional, suministro, montaje, interface, pruebas individuales, pruebas funcionales, puesta en servicio y cierre del Proyecto, incluyendo lo necesario para el personal de inspección. En el numeral 2.19.3 Parte I del documento VII -Campamentos e instalaciones-, se indican los requerimientos mínimos a proporcionar al Supervisor.

b.4) Sistema de calidad. El Postor deberá incluir con su Oferta el correspondiente Certificado de Conformidad con Norma de la serie ISO-



Página10 de 80

9001 de los fabricantes, expedido por un organismo de certificación o de normalización reconocido como idóneo para el efecto.

El Postor que cuente con el correspondiente Certificado ISO-14000 y Occupational Health and Safety Assessment Series (OHSAS) 18000, expedido por un organismo de certificación o de normalización reconocido como idóneo para el efecto lo presentará para obtener un puntaje adicional.

b.5) Curva “S”. Formato Nº 17. En la curva S, se evidencia el ritmo real de trabajo, indicando los porcentajes que se estima se avanzará cada mes en cada una de las actividades. Para ponderar la curva S se asignan pesos a las actividades según la importancia que tengan dentro del Proyecto total. Asimismo deberá indicar los porcentajes estimados de avance mensual por actividad, sobre los cuales se realizará el seguimiento durante la ejecución.

c) Documentos referidos a los factores de evaluación técnica c.1) Experiencia del postor. Trabajos Ejecutados y en Ejecución del postor.

Formato 9.

c.2) Listado de Fabricantes. Formato Nº 10

c.3) Experiencia de los Fabricantes. Formato Nº 11

c.4) Experiencia del Personal. Personal directivo y profesional propuesto – Formato Nº 12.En este formulario o en otro similar, el Postor deberá indicar los cargos que se propone crear para la ejecución de la obra a nivel profesional, así como los nombres del personal que los desempeñarán.

Especificar detalladamente el personal, Coordinador proyecto, residente obra civil, residente montaje, personal de seguridad y ambiental (HQSE), Jefe de Pruebas, para cada una de las subestaciones. El personal del contratista deberá estar ubicado en el sitio de trabajo durante todo el proyecto y, en la ciudad de Lima a requerimiento de REP.Hojas de vida– Formato Nº 13.

En este formato o en el del postor, se deben presentar las hojas de vida del personal seleccionado para el proyecto, incluyendo al menos la información allí solicitada y con copias de documentos que sustenten la participación en proyectos similares.

El Postor deberá presentar la experiencia del personal en Proyectos similares de acuerdo a lo solicitado en el Sistema de Evaluación.

Organigrama – Usar su propio formatoEl postor deberá presentar el organigrama propuesto para la realización del proyecto, anexando una breve descripción de las funciones de cada uno.

En el Organigrama, se debe presentar la estructura con la cual el Postor afrontaría los trabajos, incluyendo en este, mínimo los aspectos correspondientes a la gestión ambiental, de seguridad y salud ocupacional, recopilación y levantamiento de información en sitio, diseños, suministros, logística de transporte internacional, importaciones y gestión de aduanas, transporte local, almacén en sitio, obras civiles, montaje (programación de cortes de energía, variantes de línea e interface), pruebas individuales, pruebas funcionales, puesta en servicio, atención de



Página11 de 80

pendientes de obra, entrenamiento, capacitación, liquidación y cierre del proyecto (documentación técnica, capacitación, repuestos), El Postor deberá incluir un coordinador del proyecto, en cada frente de obra durante toda la ejecución de los trabajos, quien será la persona con la que se relaciona el Supervisor. Además debe incluir un jefe de pruebas. El contenido de los Formatos Nºs 12 y 13 y su organigrama, ó sus equivalentes en los formatos del Postor, deberán estar coordinados de tal manera que el personal designado será el comprometido para la realización del proyecto. Si por circunstancias incontrolables, alguna(s) de las personas mencionadas por el Proponente no pueden trabajar en el proyecto, en caso de adjudicársele, se deberán someter a aprobación de REP otras Hojas de Vida de iguales o mejores características que las propuestas inicialmente. Además de lo indicado se penalizará con los montos indicados en la cláusula octava de la proforma de contrato.

c.5) Subcontratistas, según Formato N° 16.El Postor deberá presentar este formulario para los Subcontratistas que utilizará, indicando el objeto del Subcontrato correspondiente y el porcentaje (%) que será subcontratado con respecto al total de la Oferta, relacionando al menos aquellos que ejecutarán los diseños, la obra civil, el montaje y pruebas, puesta en servicio y cierre del Proyecto.

Debe entenderse que para cada una de las actividades: suministros, montaje y pruebas, REP solamente aceptará hasta primer nivel de subcontratación; es decir, que el Contratista principal sólo puede subcontratar hasta una sola vez, por frente o actividad. En el formulario deben reportarse por lo menos tres Contratos similares al del objeto subcontratado, para cada Subcontratista, y anexar la respectiva certificación expedida por la entidad contratante.

Se debe adjuntar carta de compromiso de cada Subcontratista para participar en el Proyecto. Si no se anexa esta carta, REP dará por entendido que no se tendrán Subcontratistas para alguna de las actividades objeto de este documento de solicitud. Así mismo REP se reserva el derecho de aceptar o rechazar a cualquier Subcontratista.

El contratista deberá trasladar todas las exigencias legales y administrativas establecidas en el marco de la normatividad de tercerización.

La subcontratación no exime a los contratistas de las obligaciones ambientales y de seguridad establecidos en las bases.

c.6) Listado de documentos.El postor deberá incluir en su oferta un listado de documentos en el cual proponga los documentos que entregaría a REP para cada una de las actividades a ejecutar, proponiendo también la fecha de entrega de cada uno.

c.7) Compromiso de ejecución en el plazo propuesto, según Formato N° 06.

c.8) Carta de Garantía de la obra a ejecutar según Formato N° 07.

c.9) Evaluación de Especificaciones de STSOMARS (según lo contenido en el Anexo N° 01 – AL-E-01).

c.10) Especificaciones en Seguridad y Ambiental en la etapa de diseño y construcción de los proyectos de infraestructura (según lo contenido en el Anexo – TA-E-02)



Página12 de 80

3.7.2 Contenido de la propuesta económica

a) Formulario de Propuesta (Formato Nº 04).

b) Garantía de Seriedad de Oferta (según modelo de Formato N° 08)

3.8 EVALUACIÓN DE PROPUESTAS

3.8.1 Evaluación LegalLa evaluación legal tendrá por objeto verificar que la presentación de la documentación e información solicitada esté completa y cumpla con las normas correspondientes. De no cumplirse con lo anterior, el postor será descalificado.

3.8.2 Revisión Financiera La revisión financiera tendrá por objeto analizar los estados financieros presentados por el postor.

3.8.3 Evaluación TécnicaDurante el proceso de evaluación REP verificará la documentación técnica entregada para garantizar que el Contratista se encuentra capacitado y cumple con todos los requisitos necesarios para ejecutar el contrato a satisfacción. Solo se tendrá en cuenta la información presentada de acuerdo a los formatos entregados con la propuesta.

Las propuestas deben contener toda la documentación solicitada, y su inclusión parcial o no conforme a lo solicitado en las bases podrá dar lugar a la descalificación del postor en caso de omitir dicha presentación o no se encuentre conforme a criterio de REP. Las propuestas técnicas que no cumplan con los requisitos solicitados, y/o no alcancen el puntaje mínimo requerido, serán descalificadas y, por lo tanto, no se tomarán en cuenta las respectivas ofertas económicas.

No se considerarán ofertas de postores que hayan tenido desempeño deficiente (D) en contratos culminados o en ejecución con REP, CTM, a título individual o en cualquier forma de asociación, en los últimos tres (3) años.

Serán rechazadas las ofertas que contengan comentarios o condiciones técnicas, comerciales o financieras que alteren o limiten lo establecido en los Documentos de Solicitud de Oferta o excluyan determinados alcances o suministros.

REP se reserva el derecho de verificar la situación económica y financiera del postor en las centrales de riesgo. REP podrá desestimar la oferta en caso el proveedor esté en una situación financiera que no garantice a REP el cumplimiento de sus obligaciones.

Cualquier intento de un postor para influenciar a REP en el proceso de evaluación y comparación de Ofertas y en las decisiones concernientes con la adjudicación del contrato, puede dar como resultado el rechazo de la Oferta de dicho postor.

3.8.4 Evaluación Económica y Adjudicación del ContratoLa evaluación económica tendrá por objeto calificar la Propuesta Económica de los postores calificados técnicamente.

Con las ofertas calificadas y basados en las observaciones y comentarios hechos por REP en dicha etapa, se adelantarán conversaciones a fin de realizar los ajustes, aclaraciones y negociación que se consideren convenientes.



Página13 de 80

Estas conversaciones deberán conducir a un completo acuerdo para el suministro del bien y ejecución de las obras. Los acuerdos que se logren en cada uno de los aspectos podrán ser tomados de los documentos de la solicitud, de la oferta, de las mismas conversaciones del ajuste técnico o de una mezcla de todos ellos. En cualquier caso, dichos acuerdos regirán el suministro del bien y ejecución de los trabajos.

De otra parte, es posible que del ajuste técnico que se realice, se desprendan algunas implicaciones económicas o que simplemente haya necesidad de acordar algunas condiciones económicas no estipuladas en estos documentos.

Una vez se llegue a un acuerdo en todos los aspectos antes mencionados, REP elaborará el documento de ajuste el cual contemplará en detalle todos los acuerdos. Este documento formará parte del contrato y en este sentido primará sobre la oferta del Postor.

Obtenido el resultado satisfactorio con el postor correspondiente, REP adjudicará el servicio al postor ganador mediante carta remitida vía correo electrónico. A los demás postores participante se le cursará una comunicación vía correo electrónico, en la que se informará la decisión tomada por la empresa, la misma que es plenamente potestativa y que no estará sujeta a solicitudes de revisión por parte de los postores.

El Postor podrá conocer los informes, conceptos y decisiones que se emitan o adoptadas durante la evaluación de las propuestas, en el Departamento de Asesoría Jurídica de REP, durante cinco días naturales.



Página14 de 80

IV. DEL CONTRATO

4.1 SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATOEl contrato a suscribir deberá ceñirse a las presentes Bases y sus Términos de Referencia.

REP comunicará al postor favorecido la fecha en que tendrá lugar la suscripción del contrato, la misma que no podrá exceder los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de adjudicación; en el caso de requerirse mayores plazos para cumplir con los requisitos necesarios para la suscripción del contrato, deberá presentar una solicitud por escrito, antes de la fecha de vencimiento, indicando los motivos y el plazo adicional requerido, lo cual será evaluado por REP; decisión que se le comunicará en un plazo no mayor de 48 horas, aceptando lo solicitado o pasando la adjudicación al segundo postor; sin perjuicio de la ejecución de la carta fianza de seriedad de oferta. En este caso REP se reserva el derecho de inhabilitar al postor para futuras contrataciones y asimismo, REP podrá adjudicar el servicio al segundo mejor calificado y así sucesivamente.

La empresa adjudicataria deberá ceñirse al Contrato final acordado con los Postores previo al otorgamiento de la Buena Pro. Cualquier observación, consulta o cambio que se solicite en la redacción del Contrato solo se dará durante la etapa de presentación de consultas, las mismas que serán resueltas en la fase de absolución señalada.

REP se reserva el derecho de determinar a su exclusivo criterio y conveniencia las condiciones del contrato relativas a la entrega de los equipos, elementos y/o materiales en cualquiera de las formas previstas para los Tipos de Entrega.

A la suscripción del Contrato, el postor que obtuvo la adjudicación entregará a REP la Carta Fianza de Cumplimiento de Contrato según las condiciones establecidas en las bases.

De considerarlo, REP podrá solicitar al postor ganador la modificación de la Carta Fianza, si el contenido de las cláusulas de la misma no se adecua a lo solicitado en las bases.

4.2 GARANTÍAS

4.2.1 Condiciones de las garantíasLas garantías deberán ser emitidas por entidades de primer orden (con clasificación A según las clasificadoras de riesgo), supervisadas por la Superintendencia de Banca y Seguros del Perú, o por un banco de primer orden del exterior que cuente con banco corresponsal en el Perú; con carácter de incondicionales, solidarias, irrevocables y de realización automática a solo requerimiento de REP y sin beneficio de excusión.

No se aceptará garantías en la condición de mancomunadas, es decir de responsabilidad compartida.

4.2.2 Garantía de Seriedad de Oferta (Según Formato Nº 08)Con la oferta económica, el postor presentará una carta fianza por un monto de USD 100,000.00, a fin de garantizar a REP su oferta.

Esta fianza tendrá una vigencia de 90 días calendario. El postor está obligado a mantenerla vigente hasta que se constituya la Garantía de Cumplimiento del Contrato.

4.2.3 De Cumplimiento del Contrato (Según Formato Nº 05)A la suscripción del contrato, el postor adjudicatario entregará una carta fianza a fin de garantizar a REP el cumplimiento del Contrato en todos sus alcances, por una cantidad equivalente al diez por ciento (10%) del monto total del Contrato.

Esta garantía tendrá vigencia hasta sesenta (60) días calendario posterior a la aprobación de la liquidación del contrato.

Documento IV – Del contratoSolicitud Nº SPU-013-2015


Página15 de 80

4.2.4 Garantías adicionales En caso REP requiera garantías adicionales los establecerá en el documento VI - Proforma de Contrato.

4.2.5 Devolución de garantía de seriedad de ofertaREP podrá solicitar la prórroga de la vigencia de la Garantía hasta por treinta días calendario. En caso que el Postor sea seleccionado, la Garantía deberá mantenerse vigente con prórroga sucesivas, hasta que entre en vigencia la Garantía por Fiel Cumplimiento de Contrato.

Si el Postor retira su Oferta antes de haber transcurrido el periodo para la adjudicación, o si una vez adjudicado el Contrato no lo firma dentro del plazo especificado para ello, o incumple en cualquier forma el compromiso contraído con REP por el hecho de la presentación de la Oferta, REP hará efectiva la Garantía de Seriedad de la Oferta.

En caso REP así lo consideré se procederá a la devolución de la garantía de seriedad de oferta a los postores después de la firma del contrato.

4.3 FORMA DE PAGOREP cancelará el pago por el servicio contratado a los treinta (30) días calendario posteriores de recibida la factura, luego de concluidos los trámites de aprobación de la respectiva factura.

Los días de pago para proveedores son los viernes de cada semana, tomando en consideración todas aquellas facturas que vencen el día lunes hasta el domingo de la semana de pago.

4.4 PENALIDAD POR DEMORA EN LA EJECUCIÓN DEL SERVICIOEn caso de retraso en la ejecución del servicio, REP le aplicará al proveedor una penalidad de tres por mil (3/1000) del monto del contrato por cada día de atraso de cualquiera de los hitos establecidos, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto contractual.

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, REP podrá resolver el Contrato por incumplimiento.

Documento IV – Del contratoSolicitud Nº SPU-013-2015


Página16 de 80

V. DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN

5.1 EVALUACIÓN LEGALTodos los documentos presentados serán revisados por el Departamento de Asesoría Jurídica que de encontrarlos no conformes, procederá a descalificar al postor y a la devolución de los sobres 1 y 2 en original.

5.2 REVISIÓN FINANCIERA Consiste en el estudio y análisis de las ofertas por el área financiera de REP.

5.3 EVALUACIÓN TÉCNICA (PT)

Rubro Nº 01: Calificación técnica de los bienes (Descalificatorio)En esta etapa se revisará que la propuesta técnica del postor cumpla con las Especificaciones Técnicas. De no cumplir con las referidas Especificaciones Técnicas su propuesta quedará descalificada.

Los Postores deberán presentar los Datos Técnicos Garantizados de TODOS los suministros propuestos y que cumplan con lo solicitado en las Especificaciones Técnicas con la información llenada en la columna “Garantizado”, de lo contrario no serán consideradas en la evaluación. Asimismo, el no cumplimiento de las características solicitadas será motivo de descalificación.

La evaluación de la información técnica entregada por el postor será sustentada mediante catálogos, pruebas protocolares, método de fabricación, materiales, manuales de uso y mantenimiento, y otros, donde se señalan las ventajas de cada equipo propuesto y la tecnología utilizada. En caso esta información difiera de lo mencionado en las tablas de datos técnicos garantizados, el postor será descalificado.

Rubro Nº 02: Experiencia del Fabricante (Máximo 15 puntos)Se asignará el puntaje en función a las cantidades de equipos vendidos, la experiencia del fabricante se refiere a ventas de equipos, con las características abajo indicadas y en niveles de tensión mayores o iguales a 220 kV, adjuntando para ello contratos y/o facturas o constancias para la suma de las cantidades vendidas en los últimos quince años según se indica en la tabla inferior. El fabricante propuesto deberá acreditar una experiencia mínima de quince (15) años en la fabricación de equipos similares a los solicitados y de tensión igual o superior a 220 kV.Para lo cual debe adjuntar información que lo acredite con los datos siguientes: tipo de equipo, nivel de tensión, número de equipos, fecha, país del fabricante, nombre del cliente indicando teléfono y fax, según lo mencionado en el Formato Nº 11 correspondiente.

Puntaje por equipos vendidosFriaspata AIS

Cantidades (máxima y mínima)

Interruptor Seccionador Pararrayos Trafo corriente

Trafo tensión

Cantidad máx. equipos vendidos ≥ 200 Unid ≥ 200 Unid ≥ 200 Unid ≥ 400 Unid ≥ 400 UnidPuntaje máximo 5 5 1 2 2

Cantidad mín. equipos vendidos < 100 Unid < 100 Unid < 100 Unid < 200 Unid < 200 UnidPuntaje Eliminado Eliminado Eliminado Eliminado Eliminado

Puntaje por equipos vendidosFriaspata GIS

Cantidades (máxima y mínima)

Modulo GIS que incluya:

Interruptor y seccionadores

Transformador de tensión AIS

Bushing Gas SF6 - Aire

Capacidad de producción (del fabricante) de

bahías GIS por año.

Cantidad máx. equipos vendidos ≥ 1500 Unid ≥ 400 Unid ≥ 800 Unid ≥ 1000Puntaje máximo 5 2.5 2.5 5

Documento V – Del Sistema de EvaluaciónSolicitud Nº SPU-013-2015


Página

17 de 80

Cantidad mín. equipos vendidos < 500 Unid < 200 Unid < 400 Unid < 500Puntaje Eliminado Eliminado Eliminado Eliminado

Nota: En caso la cantidad de equipos se encuentre entre las cantidades mínimas y máximas requeridas, el puntaje será asignado proporcionalmente a la cantidad informada. El puntaje por ítem es acumulativo, sin embargo el postor que no cumpla con la cantidad mínima de equipos vendidos en alguno de los ítems o con los 15 años de experiencia mínima de fabricación, será descalificado, conforme lo mencionado en la tabla anterior.Para el caso del fabricante de equipos en GIS es estricto cumplimiento que la fábrica cuente con un sistema de calidad internacional, el cual debe ser presentado como parte de su oferta.

En el caso de presentar facturas donde se consignen diversos tipos de productos vendidos por el postor, resaltar los ítems que se están ofertando, para efectos del cálculo de las cantidades vendidas.

Rubro Nº 03: Experiencia en Diseño, suministro, obra civil, montaje electromecánico, pruebas y Puesta en Servicio de subestaciones de alta y extra alta tensión (Máximo 20 puntos)Se asignará el puntaje en función a la cantidad de trabajos ejecutados, la experiencia del postor se refiere a la ejecución y/o ampliación de subestaciones con niveles de tensión mayores o iguales a 220 kV, adjuntando para ello la documentación indicada en el Formato Nº 09 Trabajos Ejecutados y en Ejecución, de las obras ejecutadas en los últimos diez años.

Paquete 1 - Subestación Friaspata AIS:

Número de obras ejecutadas y nivel de tensión nominal PuntajeSubestación en AIS, Nivel igual o superior a 220 kV nominal o más. 3,0

El postor debe alcanzar el puntaje mínimo de 12 puntos en este rubro; pudiendo presentar experiencia internacional en este caso. Adicional a ello, el postor deben contar con personería jurídica en el Perú y con experiencia comprobada de ejecución de al menos dos proyectos de subestaciones o líneas de transmisión en el Perú.

Se considera como trabajo ejecutado aquel en el que hayan realizado Diseño, suministro (de equipos primarios y sistemas secundarios), obra civil, montaje electromecánico, pruebas y Puesta en servicio de subestaciones (o ampliaciones de subestaciones) de alta tensión (Mínimo 220 kV) y de un valor de contrato no menor a USD 1 000 000 por subestación y que se encuentren culminados.

Paquete 2 - Subestación Friaspata GIS:

Número de obras ejecutadas y nivel de tensión nominal PuntajeSubestación en GIS, Nivel igual o superior a 220 kV nominal o más. 3,0

El postor debe alcanzar el puntaje mínimo de 12 puntos en este rubro.

Se considera como trabajo ejecutado aquel en el que hayan realizado Diseño, suministro (de módulos GIS y sistema secundarios), obra civil, montaje electromecánico, pruebas y Puesta en servicio de subestaciones GIS (o ampliaciones de subestaciones GIS) de alta tensión (Mínimo 220 kV) y de un valor de contrato no menor a USD 1 000 000 por subestación y que se encuentren culminados.



Página

18 de 80

Rubro Nº 04: Experiencia del Personal (Puntaje máximo 25 puntos)En este aspecto será evaluado el personal asignado por el postor conforme a lo mencionado en el Formato Nº 12 Personal Directivo y Profesional Propuesto, con experiencia según lo indicado en el rubro 3 anterior, como son:

ProfesionalPaquete 1 - Subestación Friaspata AIS:

Puntaje por obra similar

Puntaje máximo

El Gerente o Director del Proyecto 1 punto 3 puntosIngeniero Coordinador del Proyecto 1 punto 6 puntosIngeniero de Diseño Civil 0.25 punto 2 puntosIngeniero de Diseño Electromecánico, Control y Protecciones 0.25 punto 3 puntosIngeniero Residente de Obra Civil 0.30 punto 3 puntosIngeniero Residente de Montaje 0.30 punto 3 puntosIngeniero Jefe de Pruebas 0.30 punto 3 puntosIngeniero de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente 0.30 punto 2 puntos

Total 25 puntos

ProfesionalPaquete 2 - Subestación Friaspata GIS:

Puntaje por obra similar

Puntaje máximo

El Gerente o Director del Proyecto 1 punto 2 puntosIngeniero Coordinador del Proyecto 1 punto 5 puntosIngeniero de Diseño Civil 0.25 punto 2 puntosIngeniero de Diseño Electromecánico, Control y Protecciones (1) 0.25 punto 2 puntosIngeniero Residente de Obra Civil 0.30 punto 3 puntosIngeniero Residente de Montaje 0.30 punto 3 puntosIngeniero Especialista de Montaje y Pruebas GIS (2) 0.5 punto 3 puntosIngeniero Jefe de Pruebas 0.30 punto 3 puntosIngeniero de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente 0.30 punto 2 puntos

Total 25 puntos(1) Para el caso del Paquete 2, el Ingeniero de Diseño Electromecánico, Control y

Protecciones deberá tener especialización en diseño de GIS para lo cual el postor deberá adjuntar el respectivo certificado.

(2) Para el caso del Paquete 2, el Especialista de Montaje y Pruebas GIS deberá tener certificación de la fábrica vigente, el cual deberá ser adjuntado a la oferta (de estricto cumplimiento). También podrán presentar varios especialistas que cumplan con el perfil.

Consideraciones:Los profesionales presentados deben de cumplir como mínimo con el perfil requerido en el documento de condiciones generales. Se da claridad que también se debe entregar la hoja de vida de los ingenieros de calidad e ingeniero integrador de proyectos que formaran parte del equipo del proyecto, caso contrario se descontaran 5 puntos del puntaje técnico obtenido.

Sin embargo, el incumplimiento por parte del postor en mantener a su personal durante la ejecución de las obras será calificado como falta grave y penalizado de acuerdo a lo estipulado en el contrato.

Los profesionales deberán contar con la experiencia mínima solicitada, y deberá ser presentada oportunamente para la aprobación de REP.



Página

19 de 80

Rubro Nº 05: Plazo de ejecución (Puntaje máximo 20 puntos)El postor que oferte el menor plazo de ejecución total (expresado en meses) conforme a lo ofertado en el Formato Nº 06, obtendrá el puntaje máximo establecido, el resto de postores obtendrá el puntaje en forma inversamente proporcional al plazo ofertado.

El Postor deberá proponer como plazo total para la ejecución de los trabajos, lo siguiente:

SubestaciónPlazo Puesta en

Servicio (meses)

SE Friaspata AIS 14SE Friaspata GIS 14

El Postor podrá ofrecer plazos menores. En caso exceda el plazo solicitado, el postor será descalificado.

La penalidad por su no cumplimiento será la establecida en la cláusula Octava, numeral 8.1, literal(es) a), b) y/o c) del documento VI - proforma de contrato.

Rubro Nº 06: Garantía de calidad de las obras (Puntaje máximo 10 puntos)Según propuesta de acuerdo al tiempo de garantía adicional ofertado por las obras ejecutadas (incluido los bienes mencionados arriba en el rubro 1), lo cual será llenado en el Formato Nº 07.

El postor que oferte el mayor período de garantía adicional al solicitado de 24 meses, obtendrá el puntaje máximo, el resto de postores obtendrá el puntaje en forma proporcional al período de garantía ofertado.El plazo mínimo de garantía adicional deberá ser de 12 meses. El plazo de garantía adicional también será respaldado por una carta fianza conforme lo establecido en el numeral 6.4 de la proforma de contrato: “Garantía de calidad, correcto funcionamiento y estabilidad de obra”

Rubro Nº 07: Plan de trabajo para la ejecución de las obras (máximo 5 puntos)Los postores deberán presentar el detalle de los trabajos a ejecutar que cumplan con los alcances solicitados en las Especificaciones Técnicas de conformidad con lo establecido en el formato Nº 14 Información de prediseño por cada subestación y formato Nº 15 Memoria Técnica.

La calificación técnica será asignada de la evaluación de la información entregada por el postor (método de trabajo, procedimientos, medidas de seguridad, plan de contingencia, equipos a emplear, Cronograma, Plan de Cortes y Orden de la oferta).

El puntaje máximo de este rubro es 5 puntos, y serán evaluados teniendo en cuenta su directa relación con el cumplimiento de las especificaciones técnicas, según su consistencia y detalle.

Aspectos a evaluar Puntaje máximoMétodo de trabajo 0.25 ptos

Procedimientos 0.25 ptos

Equipos a emplear 0.25 ptos

Cronograma 2 ptos

Plan de cortes 0.25 ptos

Orden y estructura de la oferta (1 ptos) 1 pto

Medidas de seguridad (0.5 pto) 0.5 ptos

Plan de contingencias (0.5 pto) 0.5 ptos



Página

20 de 80

Rubro Nº 08: Sistema de Calidad (máximo 05 puntos)El puntaje máximo se otorgará al Contratista y su(s) fabricante(s) propuesto(s) por el postor (ítems mencionados arriba en el rubro 1), que tenga Certificación ISO 9001 o Sistema de Calidad de entidad reconocida internacionalmente. Este puntaje será el promedio aritmético del obtenido por el fabricante y el Contratista. Para el proponente de las actividades de diseño, construcción, montaje y puesta en servicio, que no disponga del Certificado serie ISO, podrá presentar un Plan de Calidad cuyo puntaje máximo será de tres (3) puntos.

Rubro N° 09: Factor “Plan de Seguridad, Salud en el Trabajo, Medio Ambiente y Responsabilidad Social - STSOMARS”El postor deberá incluir en su propuesta técnica el Plan de Seguridad, Salud en el Trabajo, Medio Ambiente y Responsabilidad Social – STSOMARS (según Anexo) adicionalmente deberá tomar conocimiento y cumplir lo establecido en el Anexo 01 – AL-E-01. Este plan será evaluado como parte de la evaluación técnica. Los postores que no cumplan con él serán descalificados del proceso.

Resumen:Los puntajes máximos por cada ítem se otorgarán de la siguiente manera:

Ítem Descripción PQ. 1 AISPuntaje por cada

rubro

PQ. 2 GISPuntaje por cada rubro

A Requisitos legales Eliminatorio EliminatorioB Revisión financiera Eliminatorio EliminatorioC Evaluación técnica1 Calificación técnica de los bienes Eliminatorio Eliminatorio2 Experiencia del l(os)fabricante(s) 15 153 Experiencia de la empresa Contratista 20 204 Experiencia del personal del postor 25 255 Plazo de ejecución 20 206 Garantía de calidad de las obras 10 107 Plan de trabajo para la ejecución de las

obras5 5

8 Sistema de calidad 5 59 Plan de seguridad Eliminatorio Eliminatorio

PUNTAJE TÉCNICO TOTAL 100 100El puntaje mínimo para acceder a la evaluación económica es de 75 puntos para ambos paquetes

Notas:- Solo se adjudicara a un solo postor un solo paquete según los resultados de

la evaluación técnico-económica.

5.4 EVALUACIÓN ECONÓMICA (PE)El Puntaje Máximo de la Propuesta Económica será de cien (100) puntos y será otorgada al menor monto de oferta (PMPE), los puntajes de las demás ofertas se otorgarán según la siguiente función:

Pi = (Om x PMPE)/Oi

Donde:i = PropuestaPi = Puntaje de la propuesta económica iOi = Propuesta Económica iOm = Propuesta Económica de monto o precio más bajoPMPE = Puntaje Máximo de la Propuesta Económica



Página

21 de 80

El cálculo para obtener estos puntajes, se efectuará al milésimo, redondeándose el segundo decimal al inmediato superior si el tercer decimal es igual o mayor a cinco (5).

5.5 ADJUDICACIÓN DE LA OBRALa adjudicación se hará a la oferta que obtenga el mayor puntaje total, el mismo que será obtenido luego de aplicar la siguiente fórmula.

PTPi = 0,4 PTi + 0,6 PEi

Dónde:PTPi = Puntaje de costo total del postor iPTi = Puntaje por evaluación técnica del postor iPEi = Puntaje por evaluación económica del postor i

Se elaborará el orden de prelación de mayor a menor puntaje para los Postores que presentaron oferta. Ocupando el primer lugar el Postor que obtenga el mayor puntaje.



Página

22 de 80

VI.PROFORMA DEL CONTRATOCONTRATO Nº GP- -2015

Conste por el presente documento el Contrato que celebran de una parte la empresa RED DE ENERGIA DEL PERU S.A., con RUC Nº 20504645046, debidamente representada por ...................... .........................., con Nº .................. , con domicilio legal en ……………………….., distrito de San Isidro, provincia y departamento de Lima, en adelante "REP"; y, de la otra parte, la empresa ............................................ con RUC Nº .................., representada por su ..........................................., con DNI Nº ..................., con domicilio legal ..................................................................., en adelante el “CONTRATISTA"; en los términos y condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES1.1 Con el objeto de efectuar las obras mencionada abajo se llevó a cabo el proceso de Solicitud

Nº SPU-013-2015 que comprende:

Subestación Friaspata AIS: Diseño, ingeniería, pruebas en fábrica, suministros DDP (transporte, entrega en sitio y descargue), construcción, montaje, integración al sistema existente, capacitación, pruebas, puesta en servicio de los equipos asociados y Cierre del Proyecto de la “Cambio de Configuración en 220 kV de Simple a Doble Barra con seccionador de transferencia Aislada en Aire (AIS) de la Subestación de Friaspata”.

Subestación Friaspata GIS: Diseño, ingeniería, pruebas en fábrica, suministros DDP (transporte, entrega en sitio y descargue), construcción, montaje, integración al sistema existente, capacitación, pruebas, puesta en servicio de los equipos asociados y Cierre del Proyecto de la “Cambio de Configuración en 220 kV de Simple a Doble Barra Aislada en Gas (GIS) de la Subestación de Friaspata”.

1.2 Mediante carta N°…………… de fecha ................, se adjudicó el contrato al CONTRATISTA.

CLÁUSULA SEGUNDA: MARCO LEGALEl presente contrato se regirá por lo siguiente: Reglamento de Contratación de REP. Las normas peruanas que resulten de aplicación.

CLÁUSULA TERCERA: OBJETO DEL CONTRATOPor el presente Contrato el CONTRATISTA se obliga a ejecutar las obras mencionadas en el numeral 1.1 del presente documento, de acuerdo al literal b.2 Información sobre el prediseño del documento III y de conformidad con las Especificaciones Técnicas detalladas en el Expediente Técnico del proceso de selección y su propuesta técnico económica.

CLÁUSULA CUARTA: DEL PRECIO Y FORMA DE PAGO4.1 Monto

El monto total que REP abonará al CONTRATISTA como precio del presente Contrato, asciende a la suma de................. con ..../100 ..................... (................), según el detalle de la Oferta del CONTRATISTA, incluyendo el Impuesto General a las Ventas (IGV) y/o cualquier otro tributo aplicable, cuyo detalle es el siguiente:

Documento VI – Proforma de ContratoSolicitud Nº SPU-013-2015


Página

23 de 80

Este monto incluye los tributos, seguros, transportes, inspecciones, costos laborales, conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro costo que pueda tener incidencia sobre el costo de los bienes y servicios contratados.

El precio estipulado en esta cláusula será el único reconocimiento que haga REP al CONTRATISTA y, por lo tanto, cubre todos los costos directos e indirectos necesarios para cumplir el objeto del Contrato. El precio del presente Contrato es a suma alzada, es decir, no estará sujeta a ningún tipo de reajuste.

Por lo tanto, toda variación en el precio final real del Proyecto en exceso del monto estipulado en la presente cláusula, deberá ser cubierta por el CONTRATISTA a su solo riesgo, sin posibilidad de obtener de REP compensación o ajuste alguno por estos conceptos.

4.2 Pagos4.2.1 Anticipo

REP efectuará un pago por concepto de Anticipo hasta por el diez por ciento (10%) del monto del Contrato, dentro de los diez (10) días naturales después de la presentación de la factura y garantía correspondientes, previa presentación de la factura correspondiente y una vez concluidos los trámites de aprobación respectivo; y que el CONTRATISTA haya cumplido con entregar la garantía solicitada en la Cláusula Sexta, numeral 6.2 del presente Contrato. La amortización del anticipo se hará mediante descuentos proporcionales en cada uno de los pagos que se efectúen al CONTRATISTA con posterioridad a la entrega del anticipo.



Página

24 de 80

Oferta Total monto de oferta (USD)

Subestación Friaspata AIS: Diseño, ingeniería, pruebas en fábrica, suministros DDP (transporte, entrega en sitio y descargue), construcción, montaje, integración al sistema existente, capacitación, pruebas, puesta en servicio de los equipos asociados y Cierre del proyecto de la “Cambio de Configuración en 220 kV de Simple a Doble Barra con seccionador de transferencia Aislada en Aire (AIS) de la Subestación de Friaspata”.Valor repuestosSubestación Friaspata GIS: Diseño, ingeniería, pruebas en fábrica, suministros DDP (transporte, entrega en sitio y descargue), construcción, montaje, integración al sistema existente, capacitación, pruebas, puesta en servicio de los equipos asociados y Cierre del Proyecto de la “ Cambio de Configuración en 220 kV de Simple a Doble Barra Aislada en Aire (GIS) de la Subestación de Friaspata ”.Valor repuestosTotal sin IGVTotal con IGV

4.2.2 REP cancelará el pago por los servicios contratados en el plazo establecido en las bases, luego de concluidos los trámites de aprobación de la respectiva factura, siempre y cuando el CONTRATISTA haya suscrito e REP aprobado las garantías y seguros estipulados en este Contrato.

La factura debe indicar el número de pedido “..….“ (a ser proporcionado a la suscripción del Contrato) y deberán emitirse de conformidad con los dispositivos legales vigentes, de lo contrario serán rechazadas, salvo que el CONTRATISTA sea no domiciliado en tal caso cumplirán con las disposiciones legales en su país de origen.

El CONTRATISTA presentará la factura correspondiente a la terminación de las actividades previstas en los hitos de pago, de acuerdo con lo indicado en el anexo A (forma de pago) del presente Contrato y deberá adjuntar a la factura, la Conformidad del Servicio/entrega en SAP, a ser proporcionada por el usuario REP en un plazo máximo de 5 días calendario contados desde el día siguiente de la fecha de entrega de los debidos sustentos que dan cuenta del término de la prestación del servicio u obra conforme a las exigencias establecidas.

Los pagos parciales se efectuarán de acuerdo con las actividades culminadas al cien por ciento (100%) y con la conformidad del Gestor de Proyecto designado por REP a través de la firma del acta respectiva. Será requisito indispensable para el trámite de estas cuentas y, por tanto, para que empiece a correr el plazo para el pago de la factura, que el CONTRATISTA haya culminado todas las actividades definidas previamente por REP para que se apruebe el hito de pago respectivo. Asimismo, el CONTRATISTA deberá entregar la información técnica y contractual objeto de este Contrato; deberán acompañar a la factura las guías de remisión, las actas, informes de la Supervisión, pruebas en fábrica y/o campo u otros; según corresponda para cada caso. Para el procesamiento del último pago deberá entregar el inventario de bienes instalados, retirados o sobrantes, según sea el caso, de acuerdo a los formatos indicados en el anexo B “Formatos para la Liquidación de Proyectos” y C “Formatos para la Recepción de Proyectos” del presente Contrato.

Si existiera discrepancia entre las cuentas presentadas por el CONTRATISTA y la revisión que de ellas haga REP, éste devolverá la factura informando al CONTRATISTA las discrepancias encontradas. Solo cuando el CONTRATISTA efectúe la corrección de la factura, REP aceptará la presentación de la misma y seguirá los trámites estipulados en esta cláusula.

El CONTRATISTA observará las disposiciones legales, tributarias, aduaneras y laborales vigentes de nuestro país, para el tratamiento de los temas con tributos.

El pago podrá efectuarse en Dólares de los Estados Unidos de América, en Euros, o su equivalente en Moneda Nacional al Tipo de Cambio-Venta publicado por la Superintendencia de Banca y Seguros, en la fecha de giro del cheque.

4.2.3 REP se reserva el derecho de retener el pago (total o parcial) de cualquier factura del CONTRATISTA que requiera posterior comprobación antes del pago y mientras éste no demuestre a REP, en forma fehaciente, el cumplimiento de cada una de las cláusulas y anexo del presente Contrato.

Asimismo, se reserva el derecho de deducir de dicho pago, cualquier monto adeudado a REP, dentro de los términos y condiciones del presente Contrato.

4.2.4 Mediante Resolución de Superintendencia N° 181-2002/SUNAT, REP ha sido designado Agente de Retención del IGV, en razón de lo cual REP retendrá de sus pagos lo dispuesto por esta resolución, salvo en el caso de tratarse de Agentes de Retención y otros previstos en la legislación vigente.

4.2.5 Según Resolución SUNAT N° 183-2004 y DL N° 940, REP está obligado como usuario responsable ante la SUNAT a realizar la detracción de acuerdo al tipo de servicio o bien adquirido.



Página

25 de 80

Por lo tanto, el CONTRATISTA deberá indicar en su factura el número de cuenta de detracción del Banco de la Nación, según sea el caso, de acuerdo a lo establecido por SUNAT.

El plazo de pago de la factura recibida por REP iniciará desde el momento en que el CONTRATISTA brinde su número de cuenta de detracción.

CLÁUSULA QUINTA: PLAZO DE EJECUCIÓN5.1 El CONTRATISTA realizará la puesta en servicio y energización de las obras de la ampliación

de la subestación Friaspata será _____ días calendarios, contados desde la fecha de suscripción del contrato.

Hitos Parciales:

- Elaboración de ingeniería de detalle: / /

- Entrega de bienes de alta tensión: / /

- Entrega de equipos secundarios: / /

- Obras civiles culminadas: / /

- Montaje de equipos de patio: / /

- Montaje de equipos secundarios: / /

- Pruebas nivel 1 y 2: / /

- Culminación de Pendientes de obra

- Liquidación del Proyecto

El CONTRATISTA declara expresamente que todo deterioro o pérdida total o parcial que ocurra antes de la entrega y recepción del Proyecto (según el Numeral 2.23 Certificado de recepción (parte I Condiciones Generales del documento VII) será responsabilidad del CONTRATISTA y será soportada por él.

5.2 La demora en la ejecución del servicio/obra contratado por causas imputables al CONTRATISTA, generará la aplicación de las sanciones y penalidades previstas en el presente Contrato.

5.3 En caso de ocurrir cualquier eximente de responsabilidad, el CONTRATISTA deberá comunicarlo diligentemente a REP por escrito.

5.4 La liquidación del Contrato será entregada dentro del mes siguiente al vencimiento del plazo por subestación, y deberá incluir la entrega de toda la documentación técnica y contractual así como el inventario de todos los bienes instalados por parte del CONTRATISTA y los que hayan resultado retirados o sobrantes (de ser el caso), de acuerdo a los anexos B y C del presente Contrato.

CLÁUSULA SEXTA: DE LAS GARANTÍAS Y SEGUROSEl CONTRATISTA se obliga a constituir a su costo y a favor de REP S.A., las siguientes garantías y seguros. El CONTRATISTA tendrá a su cargo la responsabilidad de garantizar los trabajos por vicios o defectos en la construcción que amenacen la obra, de conformidad con la legislación peruana. Los bienes que se adhieren a la obra en sí, forman una unidad con ésta y, por lo tanto, la garantía de estabilidad de obra también resulta aplicable a éstos.

Las garantías y los seguros que aquí se mencionan deberán ser aprobadas expresamente por REP, quien efectuará un examen de los términos, valores, constancia de pago de la prima, condiciones generales y particulares, y demás aspectos que considere; pudiendo ratificarlas, sugerir cambios y/o precisiones o rechazarlas sino están de acuerdo a las estipulaciones del Contrato.



Página

26 de 80

Si el CONTRATISTA se niega a constituir las garantías y los seguros aquí estipulados, REP dará por terminado el Contrato en el estado en que se encuentre sin que por ese hecho deba reconocer o pagar indemnización alguna.

Las garantías deberán ser emitidas por entidades de primer orden (con clasificación A según Clasificadora de Riesgos) supervisadas por la Superintendencia de Banca y Seguros del Perú.

En caso que por cualquier contingencia del sistema financiero, las garantías presentadas perdieran su eficacia, el CONTRATISTA se obliga a sustituirlas en los mismos términos y condiciones originalmente establecidos, en un plazo máximo de treinta (30) días calendario. Vencido este plazo y en caso de no haberse efectuado las sustituciones, REP retendrá cualquier pago hasta por el monto de las garantías mencionadas.

No se aceptará garantías en la condición de mancomunadas, es decir, de responsabilidad compartida.

ASPECTOS GENERALES DE LAS GARANTÍASa) Las Cartas Fianza que el CONTRATISTA contrate serán en calidad de solidaria, irrevocable,

incondicional, sin beneficio de excusión y de realización automática, pagadera a solo requerimiento de REP, a satisfacción de REP.

b) El CONTRATISTA se obliga a constituir a su costo y a favor de Red de Energía del Perú. (REP) estas garantías, con el fin de obtener la más adecuada protección de sus bienes e intereses y garantizar el cabal cumplimiento del Contrato.

c) El CONTRATISTA debe mantener vigente estas garantías, y estarán a su cargo todas las primas y erogaciones para su constitución, prórroga, modificación o adición y demás gastos cuando fuere necesario. Estas garantías son accesorias al Contrato y se constituyen sin perjuicio del cumplimiento de todas las obligaciones que emanan del mismo y no pueden ser canceladas sin autorización escrita de REP.

ASPECTOS GENERALES DE SEGUROSa) EL CONTRATISTA deberá contratar con compañías de seguros legalmente establecidas en Perú

y tener vigentes los seguros que se indican en esta Cláusula hasta la expedición del Certificado de Terminación que se estipula en la Sección 2.24 Parte I – Certificado de Terminación o Aceptación Final– del Documento VII de Solicitud de oferta por parte de REP y durante los períodos adicionales que se requieran en virtud del presente Contrato.

b) Las pólizas contratadas por el CONTRATISTA y aprobadas por REP no podrán ser modificadas ni canceladas sin autorización expresa de REP.

c) El CONTRATISTA entregará a REP, a más tardar cinco (5) días hábiles después de la firma del Contrato, pero, en ningún caso, después de que se inicie la obra, Certificados de Seguro para cada Póliza de Seguro estipuladas en esta Cláusula, que contenga lo siguiente: Una declaración, en la que REP, aparezca como Asegurado Adicional. Una declaración, en la que la Compañía de Seguros haya renunciado a los derechos de

subrogación con respecto a REP.d) A solicitud de REP, el CONTRATISTA le entregará de inmediato copias de las Pólizas de Seguro

que se requieran en virtud del presente Contrato.e) El hecho de que se contraten los Seguros descritos, no limitará, alterará o afectará, en forma

alguna la responsabilidad civil y las obligaciones contraídas por el CONTRATISTA en virtud de este Contrato.

f) Deberá especificarse en las condiciones particulares de las pólizas contratadas que en caso de siniestro éstas actuarán como primarias.

g) Deberá especificarse en las condiciones particulares de las pólizas contratadas la cláusula de Rehabilitación Automática de la Suma Asegurada.

h) El CONTRATISTA asumirá los deducibles resultantes de un eventual siniestro en el cual se activen las pólizas de seguros que REP tiene contratadas y del cual el CONTRATISTA resulte directamente responsable, sin que esto signifique que la Compañía Aseguradora renuncie a su derecho de subrogación.



Página

27 de 80

i) En caso el CONTRATISTA no cumpla con contratar o mantener en vigencia cualquiera de los Seguros exigidos en virtud del presente Contrato, REP podrá, más no estará obligada a contratar y mantener en vigencia cualquier Seguro y pagar cualquier prima que sea necesaria para tal efecto. Asimismo, podrá recuperar, en calidad de deuda incurrida por el CONTRATISTA, o deducir el referido monto pagado en esa forma, a partir de cualquier monto adeudado o por adeudarse al CONTRATISTA.

j) El CONTRATISTA contratará todas las Pólizas de Seguro que se requieran en virtud del presente Contrato con Compañías de Seguros y Reaseguros que tengan la calificación A o una superior. En caso de que la Compañía de Seguros o Reaseguros que proporcione los Seguros requeridos en virtud de este Contrato pase a tener una calificación inferior a la exigida, el CONTRATISTA cursará una notificación a REP de inmediato y, con la mayor brevedad posible, contratará una cobertura con otro Proveedor de Seguros que tenga la calificación exigida anteriormente.

k) En caso de siniestro no cubierto por las pólizas, el CONTRATISTA será el único responsable por cualquier posible daño que fuere causado, sujeto al límite previsto en el literal b) del numeral 8.2 de la cláusula octava del presente Contrato.

l) La duración de todas las pólizas será de noventa (90) días calendario posteriores a la vigencia del contrato, renovables en caso de que el Certificado de Terminación que se estipula en la Sección 2.20 Parte I – Certificado de Terminación o Aceptación Final– de la Parte I del Documento VII de la Solicitud de oferta se produjera posteriormente al plazo establecido en el presente Contrato.

El CONTRATISTA entregará a REP las siguientes garantías:

6.1 De Cumplimiento del Contrato

El CONTRATISTA, a la suscripción del contrato, entregará una carta fianza a fin de garantizar a REP el cumplimiento del contrato en todos sus alcances, por una cantidad equivalente al diez por ciento (10%) del monto total del Contrato.

Esta fianza tendrá vigencia hasta cuarenta (40) días calendario posterior a la fecha de finalización del Contrato.

En caso de cualquier incumplimiento contractual incurrido por el CONTRATISTA, REP tendrá el derecho a ejecutar la garantía a su simple decisión, sin necesidad de ningún trámite o acción judicial. En caso de que el Certificado de Terminación que se estipula en la Sección 2.20 Parte I – Certificado de Terminación o Aceptación Final– del Documento VII de la Solicitud Pública de Oferta se produjera posteriormente al plazo establecido en el presente Contrato, la Garantía bancaria deberá renovarse por un plazo de dos (2) meses adicionales.

El importe de la garantía de cumplimiento del Contrato podrá ser ejecutado por REP, ante cualquier incumplimiento contractual y específicamente en los siguientes casos, pero no limitado a:

a) Si el CONTRATISTA no hubiera iniciado los trabajos quince (15) días calendario después de iniciado el Contrato.

b) Si existiese incumplimiento reiterado por parte del CONTRATISTA de las instrucciones dadas por el Supervisor o REP.

c) Si el CONTRATISTA paralizara los trabajos por más de quince (15) días calendario sin justificación alguna.

d) Si existiese un atraso superior al veinticinco por ciento (25%) en el programa de ejecución de los trabajos como consecuencia de actos imputables al CONTRATISTA.

e) Por terminación del Contrato por causales atribuibles al CONTRATISTA.f) Robo, hurto, pérdida y/o desaparición de los bienes de REP a cargo del CONTRATISTA.



Página

28 de 80

6.2 De anticipo

El CONTRATISTA, de requerirlo, debe constituir una carta fianza como Garantía de Anticipo, con la cual garantiza el buen manejo, correcta utilización y amortización de la suma de dinero que REP le entregue como anticipo, con vigencia hasta la total amortización de éste, por un valor equivalente al 100% del mismo. Será de responsabilidad del CONTRATISTA la renovación trimestral de la garantía por los saldos pendientes de amortización del anticipo.

6.3 De derechos laborales

El CONTRATISTA deberá presentar a REP una carta fianza como garantía, por un monto mínimo de Cien mil y 00/100 Nuevos Soles (S/. 100 000,00).

El CONTRATISTA deberá presentar a REP una garantía de derechos laborales a favor de REP vigente desde la fecha de inicio del Contrato, hasta seis (6) meses después de la fecha de finalización del plazo contractual.

La presente garantía cubrirá el pago de los beneficios laborales así como las obligaciones de previsión social de los trabajadores contratados por el CONTRATISTA y destacados a las instalaciones de REP, en casos de incumplimiento de los mencionados beneficios laborales, al amparo de lo establecido en el Artículo 9° de la Ley N° 29245 y del Artículo 7° del Decreto Supremo N° 006-2008-TR.

6.4 De calidad, correcto funcionamiento y estabilidad de obra

Mediante esta carta fianza como garantía se ampara a REP contra la eventualidad de una falla por calidad y correcto funcionamiento de los transformadores y contra la eventualidad que los bienes suministrados y el montaje, ensamblaje, pruebas individuales, supervisión de integración, supervisión de pruebas y supervisión de puesta en servicio de la ampliación, no reúna las especificaciones ni requisitos mínimos contemplados en el mismo.

Además, garantizará a REP contra vicios de fabricación y calidad en los materiales que impidan la utilización y funcionamiento de los bienes, para lo cual debe garantizar la provisión de repuestos y accesorios necesarios.

Adicionalmente amparará a REP en cuanto a que la obra objeto del Contrato, en condiciones normales de uso, mantenga las especificaciones técnicas exigidas en el Contrato, no sufra deterioros que impidan el servicio para el cual se ejecutó, ni deje de tener las condiciones de armonía, seguridad y firmeza de su estructura.

Esta garantía deberá estar vigente por ________ (__) años (mínimo 2 años según lo ofertado), desde la expedición del Certificado de Recepción que se estipula en la Sección 2.19 - Certificado de Recepción – Parte I del Documento VII de Solicitud de oferta y por un valor asegurado del diez por ciento (10%) del valor del Contrato.

Por tal razón, el CONTRATISTA se obliga a reemplazar a sus expensas aquellos materiales o partes que resultaren de mala calidad o con defectos de fabricación, durante el plazo de garantía antes mencionado.

Si durante la vigencia de esta garantía cualquiera de los bienes adquiridos en el desarrollo del Contrato debe ser reparado o repuesto, el CONTRATISTA deberá prorrogarla para cubrir el bien afectado, por un período igual al de la vigencia inicial, contado a partir de la fecha de reparación o reposición y por el cien por ciento (100%) del valor del bien afectado.

La constitución de esta garantía es requisito para la expedición por parte de REP del Certificado de Terminación que se estipula en la Sección 2.20 -Certificado de Terminación o Aceptación – Parte I del Documento VII de Solicitud de oferta.

Por fallas en el servicio, el CONTRATISTA responde, con exclusión de toda otra pretensión, en la siguiente forma:

a) Serán gratuitamente suministradas o reparadas, según el caso, todas aquellas piezas que dentro de los veinticuatro meses (y adicionalmente por el plazo ofertado por el CONTRATISTA), contados a partir de la fecha de expedición del Certificado de Recepción, resultaren inutilizables o hayan sufrido menoscabo por causas de defectos en



Página

29 de 80

el diseño, construcción defectuosa o materiales deficientes, o elaboración imperfecta, siempre que se demuestre que el mantenimiento y conservación de las instalaciones en el mencionado período de garantía se ha efectuado de acuerdo con las instrucciones del fabricante. La existencia de tales defectos deberá ser comunicada por escrito al representante del CONTRATISTA en un plazo máximo de un mes contado a partir del día en que REP se haya dado cuenta de ello.

b) Las piezas defectuosas que se reemplacen quedarán de propiedad del CONTRATISTA, quien estará en la obligación de desmontarlas y trasladarlas a sus instalaciones.

c) La garantía no se extiende a desperfectos como consecuencia de manejo u operación inadecuada o negligente o de empleo de elementos de servicio impropios, influencias químicas, electroquímicas o eléctricas que se originen por causas naturales o sin culpa del CONTRATISTA.

d) La garantía de los equipos implica que estos sean reemplazados o reparados cuantas veces sea necesario para su normal funcionamiento, pero dicha obligación expira automáticamente en la fecha de vencimiento del término señalado en el literal a).

e) La reparación o reemplazo se efectuará como máximo dentro de los dos (2) meses siguientes al aviso y envío de que trata el literal a), siempre y cuando el plazo de entrega confirmado por la fábrica así lo permita. Este plazo de entrega está sujeto a la obtención y aprobación por parte de las autoridades competentes de las licencias de importación requeridas y que no existan otros impedimentos a causa de las normas de exportación de países extranjeros u otras a tener en cuenta. Lo anterior no exime al CONTRATISTA de realizar la reparación o el reemplazo. Asimismo es aplicable el reemplazo en caso el(los) equipo(s) sufra(n) desperfectos o malfuncionamiento en más de 2 oportunidades durante las pruebas o en cualquier etapa de su funcionamiento durante el período mínimo de 2 años, no se aceptará la reparación en más de 2 oportunidades al mismo equipo o a un equipo igual (parte del mismo lote).

6.5 Ejecución de Garantía

REP ejecutará la garantía entregada por el CONTRATISTA en los casos previstos en el numeral 9.1 de la Cláusula Novena del presente Contrato, con excepción de los casos de fuerza mayor o caso fortuito mencionado en el literal g).

El CONTRATISTA entregará los siguientes seguros:

6.6 Seguro complementario de trabajo de riesgo

El CONTRATISTA presenta el seguro complementario de trabajo de riesgo que cubre las siguientes contingencias:a) Accidentes de trabajo o enfermedad profesional. El CONTRATISTA puede contratar

dicho seguro con ESSALUD o Entidad Prestadora de Salud (EPS).b) Invalidez y Muerte como consecuencia de accidentes de trabajo o enfermedades

profesionales. El CONTRATISTA puede contratar dicho seguro con la ONP o empresas de seguros.

En el caso de Consorcios, cada consorciante deberá entregar una declaración jurada de su personal, en la que indique que esas personas forman parte del grupo de trabajadores que participarán del consorcio.

6.7 Seguro de responsabilidad civil

El CONTRATISTA debe contratar y endosar a favor de REP una póliza de Responsabilidad Civil, para amparar cualquier reclamo de indemnización por daños y perjuicios que haya causado a personas y/o bienes de REP o de terceros en los cuales el CONTRATISTA resulte responsable. Esta póliza debe incluir a REP como asegurado adicional y considerar como mínimo las siguientes coberturas:- Responsabilidad civil general- Responsabilidad civil extracontractual- Responsabilidad civil contractual- Responsabilidad civil cruzada



Página

30 de 80

- Responsabilidad civil patronal- Operaciones y trabajos terminados- Vehículos propios y ajenos, incluyendo maquinaria pesadaLa duración de la póliza será de sesenta (60) días posteriores a la vigencia del Contrato y por un valor asegurado no menor a Un millón y 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América (USD 1 000 000,00).

6.8 Seguro todo riesgo montaje/construcción

El CONTRATISTA debe constituir un seguro de Todo Riesgo Montaje/Construcción, mediante el cual cubre contra todo riesgo de pérdida o de daño físico los equipos a montar y las construcciones a realizar a valor de reposición a nuevo. Este seguro debe contener adicionalmente a los amparos básicos, cobertura por Huelga, Motín y conmoción civil, terremoto, temblor, erupción, avería, inundación y remoción de escombros. Debe contener el amparo de OPA (otra propiedad adyacente) cuando existan otros bienes de REP o de terceros adyacentes al montaje o construcción a realizar. Su vigencia es desde la descarga de los equipos en el sitio de la obra o la iniciación de obras, lo primero que suceda y hasta la finalización de pruebas para puesta en servicio o la terminación de obras, lo último que suceda y por un valor asegurado equivalente al cien por ciento (100%) del valor del Contrato.

CLÁUSULA SÉPTIMA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES7.1 Del CONTRATISTA

- Ejecutar el/la servicio/obra y cumplir las condiciones contratadas de conformidad con lo establecido en su propuesta y los términos de referencia solicitados.

- No podrá bajo ningún motivo alterar, modificar ni sustituir las características de su propuesta al ejecutar las obligaciones que le correspondan conforme el presente Contrato.

- En caso el CONTRATISTA sea empleador directo de personal extranjero para el desarrollo de las actividades objeto del presente Contrato, verificará que éste cuente con las autorizaciones por la entidad peruana que cumpla estas funciones, con el fin de que dicho personal esté habilitado para desarrollar el objeto. La omisión de estos requisitos lo hará responsable de las sanciones respectivas ante las autoridades peruanas o REP podrá retener los pagos hasta su cumplimiento.

- El CONTRATISTA deberá estar habilitado por la Supervisión para el inicio de actividades, esta habilitación será por parte de un Organismo externo y a costo del CONTRATISTA, esta habilitación será aplicada a sus subcontratistas. En caso de Consorcios, cada empresa deberá ser habilitada. En caso de no habilitarse no podrán iniciar actividades bajo responsabilidad.

- Indemnidad de REP El CONTRATISTA mantendrá indemne a REP, a sus funcionarios, agentes y representantes por razón de cualquier reclamación, demanda, acción legal o costos que surjan o se le causen a REP como resultado del uso por parte de REP, de patentes, diseños, derechos de autor que sean propiedad de terceros, durante el desarrollo del Contrato o posteriormente durante el uso por parte de REP de los bienes o servicios suministrados.

El CONTRATISTA también mantendrá indemne a REP contra toda reclamación, demanda, acción legal o costos que surjan o se le causen a REP por daños y/o lesiones a terceros, al personal del CONTRATISTA o a su propio personal por razones imputables al CONTRATISTA. Se consideran como imputables al CONTRATISTA todas las acciones u omisiones del personal a su servicio. En caso de que se entable una reclamación, demanda o acción legal contra REP por asuntos que sean de responsabilidad del CONTRATISTA, éste será comunicado lo más pronto posible para que por su cuenta adopte oportunamente las medidas previstas por la Ley para mantener indemne a REP y adelante las acciones necesarias para llegar a un arreglo del conflicto. El CONTRATISTA cumplirá estrictamente con la legislación laboral y social vigente en la



Página

31 de 80

República del Perú, especialmente en lo relativo al tema de pago a sus trabajadores, y será también responsable del cumplimiento de las mismas por parte de los SUBCONTRATISTAS que pudiera contratar. El CONTRATISTA será el único responsable y deberá mantener a REP exonerado de cualquier multa o penalidad de cualquier tipo o naturaleza que fuera impuesta por causa del incumplimiento o infracción de dicha legislación laboral o social, realizada por El CONTRATISTA, o por causas imputables a él.

En caso que por incumplimiento del CONTRATISTA, REP fuese objeto de cualquier sanción pecuniaria, compensaciones por Norma Técnica de Calidad del Servicio Eléctrico o de otra índole por parte de las autoridades peruanas, incluyendo pero no limitándose al Osinergmin, OEFA, SUNAFIL, etcétera, el CONTRATISTA deberá reembolsar a REP o de cualquier otra forma compensarla por dicha sanción o compensación (esta compensación incluirá pero no estará limitada a honorarios de abogados y/o de consultores que REP hubiese tenido que emplear o contratar a fin de ejercer su defensa , así como contratación de empresas especializadas para toma de muestras, análisis de laboratorio, reposición de sitios contaminados, entre otros que REP incurra para el levantamiento de observaciones).

- No podrá ceder, subcontratar, transferir o gravar, por ningún título, la totalidad o parte de sus derechos y obligaciones derivadas de este Contrato, incluidos los derechos de crédito, sin el previo consentimiento por escrito de REP. Si tal consentimiento fuera otorgado, éste no exonerará al CONTRATISTA de ninguna de sus responsabilidades y obligaciones emanadas del presente Contrato, siendo de su responsabilidad los actos, faltas o negligencia de la entidad o persona a favor de quien se cedió, transfirió o constituyó un gravamen, en la misma medida que si fuesen actos, falta o negligencias del CONTRATISTA.

- Saneamiento por evicción y vicios La entrega de los bienes objeto de este Contrato se efectuará en el lugar donde éstos se encuentren, libres de cualquier carga o gravamen. El CONTRATISTA se compromete a sanear el derecho de propiedad sobre los bienes suministrados a REP en caso de evicción, así como los vicios que pudieran presentar los bienes suministrados, en la forma más amplia de derecho conforme a la ley peruana.

- Cesión El Contrato se ha celebrado en consideración a la calidad y experiencia del CONTRATISTA, por lo que éste no podrá cederlo ni en todo ni en parte sin el previo consentimiento de REP. Tampoco podrá haber cesión entre quienes integran el Consorcio, sin la autorización escrita de REP. La autorización y la cesión se efectuarán por escrito.REP podrá ceder el presente Contrato y la firma del mismo constituye autorización expresa por parte del CONTRATISTA a dicha cesión que en caso de ocurrir liberará a REP de toda responsabilidad y obligación respecto a este Contrato.

- Derechos de autor Los derechos patrimoniales sobre los estudios y los conceptos técnicos que se generen y emitan, así como los informes que se produzcan, son de propiedad de REP. En virtud de ello, REP podrá reproducirlos (edición, copia, inclusión en película cinematográfica, videograma, o cualquier otra forma de fijación); comunicarlos en forma pública (ejecución, concursos, representación, declamación, radiodifusión sonora o audiovisual, difusión por parlantes, telefonía, fonógrafos o equipos análogos, etc.); transformarlos (traducción, arreglo o cualquier otra forma de adaptación) y distribuirlos (venta, arrendamiento o alquiler e importación), o cualquier otra forma de explotación conocida o por conocer; siempre haciendo referencia al autor. El CONTRATISTA no podrá hacer uso comercial de la información resultante del Contrato, ni reproducción total o parcial de la información por cualquier medio escrito, magnético o electrónico para cualquier fin diferente al uso interno requerido para el cumplimiento del presente Contrato.



Página

32 de 80

El CONTRATISTA podrá, sin embargo, disponer libremente del “know how” adquirido, siempre y cuando no de lugar a conductas de competencia desleal. Se compromete, además, a tutelar y defender a REP en eventuales casos de acciones judiciales o extrajudiciales promovidas por terceros en razón de estos derechos, referidos a la ampliación del presente Contrato.

Toda la información que se utilice y se genere dentro de este Contrato, tendrá carácter de CONFIDENCIAL y sólo podrá ser utilizado para los estudios incluidos dentro del alcance del Contrato.

- Puesta en servicio de instalaciones y solicitud de maniobras del SEIN:

El CONTRATISTA entregará toda la información indicada en la “Lista de chequeo para Puesta Servicio de Nuevos Equipos”, 30 días antes de la puesta en servicio de las instalaciones.

Los cortes y maniobras (incluye riesgos de disparo) en el SEIN deberán ser solicitados por el CONTRATISTA según el siguiente cuadro, con la suficiente anticipación para ser incluidos como mínimo en el programa mensual del COES. De no ser así, las cancelaciones de cortes o maniobras por parte del COES serán 100 % atribuibles al CONTRATISTA.

Tipo de Solicitud Presentación

Plan semanal 1 semana de anticipación

Pan Mensual Nacional 2 semanas de anticipación

Plan Mensual Primer día útil del mes anterior

Plan Anual Primer mes de iniciado el contrato y en diciembre

Los planes deben ser entregados con su respectiva documentación (procedimientos, documentación HSE, entre otros)

Para que sea procesado el plan semana debe haber sido anunciado en el plan mensual, de igual forma el plan mensual debe haber sido anunciado en el plan anual.

- En caso de Consorcios se deberá establecer en el contrato de consorcio que la responsabilidad de sus miembros es solidaria frente a REP, en el mismo se debe designar al líder y representante del Consorcio, con quien REP se contactará para todo lo referente al Contrato y la dirección en la cual recibirá toda la documentación y correspondencia.

- Tercerización Prestar el servicio en forma independiente y autónoma, asumiendo los servicios prestados por su cuenta y riesgo, con sus propios recursos financieros, técnicos o materiales; asimismo son responsables por los resultados de sus actividades y sus trabajadores están bajo su exclusiva subordinación.

Remitir a REP, al inicio de la prestación de servicio y cada vez que REP lo requiera, el listado completo del personal del CONTRATISTA desplazado al centro de trabajo y operación de REP, debidamente identificados.

Informar por escrito a los trabajadores de la ejecución de la obra o servicio, a sus representantes así como a las organizaciones sindicales de las obligaciones señaladas en los Artículos 4° y 6° de la Ley 29245 y artículo 8° del Decreto Supremo 006-2008-TR.

Registrar o inscribirse en el Registro Nacional de Empresas Tercerizadoras a cargo de la autoridad administrativa de trabajo, dentro del plazo de ley. Se considerará inscrita en el registro, cuando el CONTRATISTA cumpla con registrar el desplazamiento de su



Página

33 de 80

personal a REP en la planilla electrónica del CONTRATISTA, al amparo del Decreto Supremo N° 018-2007-TR y sus modificatorias y complementarias.

Los trabajadores del CONTRATISTA deberán cumplir con el registro de control de asistencia que REP implemente en su centro de trabajo y operación

Todas las demás obligaciones que las normas sobre el servicio de tercerización vigentes determinen.

- Cierre del proyectoEl contratista deberá realizar el Cierre del Proyecto considerando en su planeamiento

mínimamente lo siguiente:- Cronograma de Pendientes de Obra máximo 30 días después de la puesta en

servicio- Planes de Trabajo con los plazos oportunos según el tipo de plan (local, nacional).

Se debe adjuntar la documentación asociada para la programación de los pendientes de obra.- Prever los recursos necesarios incluyendo supervisión necesaria Civil,

Electromecánico, HSE o Especialista de acuerdo a los procedimientos de seguridad de REP.- Entrega del Batch Input Técnico 15 días antes de la puesta en servicio- Entrega del Batch Input Técnico Económico 15 días después de la puesta en

servicio- Entrega del Dossier de calidad HSE, Civil, Electromecánico, Ingeniería Secundaria

según lo requerido por el proyecto 30 días después de la puesta en servicio.- Entrega de repuestos a más tardar a los 15 días después de la Puesta en Servicio.. Entrega de Bienes desmontados máximo 15 días después de la puesta en servicio

7.2 De REP- Efectuar los pagos al CONTRATISTA en la forma y plazos establecidos en el presente

Contrato.- Informar a la organización sindical o, en su defecto, a los delegados que representen a

los trabajadores de REP, acerca de la identidad del CONTRATISTA y de los trabajadores del CONTRATISTA que serán desplazados en forma continua, así como las actividades que éstos realizarán.

CLÁUSULA OCTAVA: PENALIDADES8.1 SANCIONES

REP podrá sancionar al CONTRATISTA cuando incumpla uno o más de los aspectos que se estipulan en esta Cláusula. La suma de los montos de las sanciones no podrá superar el diez por ciento (10 %) del valor del Contrato.

a) Retardo o Incumplimiento Parcial

En caso de mora o incumplimiento parcial por parte del CONTRATISTA de las obligaciones establecidas en este Contrato, incluyendo el incumplimiento en entrega de documentación, REP le comunicará por escrito dicho incumplimiento, indicándole las acciones que deberá emprender y el plazo que le dará para que éste tome las acciones correctivas necesarias. De no atender el CONTRATISTA el requerimiento de REP en forma satisfactoria, éste autoriza a REP para que sin necesidad de un nuevo requerimiento previo, del saldo a su favor le descuente un cero coma dos por ciento (0,2 %) del valor del Contrato por cada día calendario que transcurra y subsista en el cumplimiento defectuoso o en la mora, hasta por un máximo de sesenta (50) días calendario. De persistir el incumplimiento parcial, sin que el CONTRATISTA tome acción correctiva dentro del plazo establecido anteriormente, se constituye en incumplimiento total y se aplicará lo dispuesto en el literal c) de esta cláusula.

b) Incumplimiento en el Programa de Ejecución de los Trabajos

Este incumplimiento se aplicará según la siguiente lista:

Descripción Penalidad



Página

34 de 80

Retraso mayor a 15 días en la presentación de cualquiera de los entregables del control de documentos de la ingeniería de detalle.

0.3 UIT

Retraso mayor a 15 días en la entrega DDP de cualquiera de los Suministros de acuerdo al cronograma aprobado. 0.5 UIT

Retraso mayor a 15 días en la finalización de cualquiera de las obras civiles asociadas a fundaciones, canaletas y casetas de campo/Edificio GIS.

1 UIT

Retraso mayor a 15 días en la finalización del Montaje electromecánico de estructuras. 0.5 UIT

Retraso mayor a 15 días en la finalización del Montaje electromecánico de equipos de patio. 0.5 UIT

Retraso mayor a 15 días en la finalización del Montaje electromecánico de los sistemas control, protección e interfaces. 1 UIT

Retraso mayor a 15 días en la finalización de las pruebas de los equipos de patio/GIS. 1 UIT

Retraso mayor a 15 días en la finalización de las pruebas de los sistemas de control y protección. 1 UIT

Retraso en la renovación de las garantías o fianzas 2 UIT

Retraso mayor a 15 días de cualquier actividad del cronograma base 0.5 UIT

Retraso mayor a 5% en el porcentaje de avance de la curva S. 1 UIT

Retraso en la presentación oportuna de los informes mensuales 0.5 UIT

Retraso en la presentación oportuna de la documentación para habilitar los permisos de trabajo (10 días de anticipación) 0.5 UIT

Retraso en la entrega oportuna de cualquier información solicitada necesaria para viabilizar el proyecto (Ingeniería, informes, información para el COES, etc.).

1 UIT

Retraso en la entrega oportuna de valorizaciones. 0.5 UIT

Retraso en la entrega de la documentación necesaria en oficina de construcción (para la supervisión y residencia). 0.3 UIT

Retraso en la entrega oportuna de planes de trabajo, procedimientos, y documentación de HSE para autorizar las actividades de obra.

0.3 UIT

Retraso en la entrega del cuaderno de obra. 0.3 UIT

Control de documento de la ingeniería desactualizado (mayor a 2 semanas).

0.3 UIT

Demora en proveer las oficinas para la supervisión (Incluye baños, equipamiento, suministro de energía y otros que la supervisión requiera en obra).

1 UIT

Demora en la entrega o reposición del servicio de internet 0.3 UIT

Retiro del personal residente en la obra sin aviso previo (Residente civil, electromecánico, HSE e Ing. De calidad). 2 UIT

Incumplimiento de compromisos acordados en actas de reunión de seguimiento. 0.2 UIT

Retraso en la entrega de los planes de corte de acuerdo a lo dispuesto en el numeral la Cláusula Séptima, numeral 7.1 0.5 UIT

Por cada día de no encontrarse en la sede en Perú cualquiera de los profesionales requeridos 1 UIT

Demora en la movilización, instalación de oficinas, personal de 0.5 UIT



Página

35 de 80

vigilancia

Retraso en la entrega de los bienes desmontados 0.5 UIT

Retraso en la entrega de los repuestos 0.5 UIT

Retraso en la entrega del Batch Input 2 UIT

Retraso en la entrega de la Información del Dosier de calidad para el cierre del proyecto 2 UIT

La sanción se aplicará cuando exista un incumplimiento en el plazo final de estas actividades que se estipulan en el Programa de Ejecución Base o en las reprogramaciones que hayan sido aprobadas por REP. En caso de que el CONTRATISTA recupere el atraso en las actividades sucesivas de forma tal que no afecte el plazo final del Contrato, REP podrá, a su criterio, no hacer efectiva la sanción por incumplimiento de plazos de las actividades. Para tal fin, el CONTRATISTA autoriza a REP para que sin necesidad de requerimiento previo le descuente los montos establecidos en el cuadro anterior del monto total del Contrato por cada evento ó por cada día que transcurra y subsista en el incumplimiento, hasta un máximo del 10% del valor del contrato o sesenta (60) días calendario (lo que ocurra primero). De persistir el incumplimiento parcial sin que el CONTRATISTA tome acción correctiva dentro del plazo antes citado, se constituye en incumplimiento total y se aplicará lo dispuesto en la Cláusula Octava, numeral 8.1, c) Incumplimiento total.

c) Incumplimiento Total

En caso de incumplimiento o inejecución total del Contrato por parte del CONTRATISTA, éste se obliga a pagar a REP una penalidad equivalente al diez por ciento (10 %) del valor total del Contrato, sin perjuicio de las demás acciones legales a que haya lugar, para el cobro de daños y perjuicios.

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, REP podrá resolver el contrato por incumplimiento.

d) Por incumplimiento de normas de Seguridad, Salud en el trabajo y Medio Ambiente

El CONTRATISTA está obligado a atender en forma inmediata cualquier orden dada por REP o el Supervisor generada en el supuesto que el CONTRATISTA, en forma directa o por medio del personal a su cargo, infrinja lo dispuesto en la Sección 2.15.3 -Manejo del Medio Ambiente o sobre los aspectos de salud en el trabajo estipulados en la Sección 2.15.5 –Seguridad y Salud en el Trabajo- Parte I del Documento VII de Solicitud de oferta y/o a lo establecido por el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo de las Actividades Eléctricas, aprobado por la Resolución Ministerial Nº 111-2013-MEM/DM, el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo de REP, el Reglamento de Protección Ambiental en las Actividades Eléctricas, aprobado por el Decreto Supremo Nº 29-94-EM, el Procedimiento para la Supervisión Ambiental de las Empresas Eléctricas, aprobado por la Resolución de Consejo Directivo OSINERGMIN Nº 245-2007-OS/CD, y normas aplicables.

En estos casos, REP queda facultada para penalizar la conducta infractora, debidamente identificada, considerando lo siguiente:

Si el CONTRATISTA incumple alguna norma de seguridad, salud y medio ambiente, se le aplicará una penalidad ascendente a 2 UIT por cada incumplimiento.

En el caso de que el incumplimiento de alguna norma de seguridad, salud y medio ambiente conduzca a incapacidad física temporal de alguna persona o si dicho incumplimiento produce un daño reversible al medio ambiente se le aplicará una penalidad ascendente a 4 UIT.

En el caso de que el incumplimiento de alguna norma de seguridad, salud y medio ambiente conduzca a incapacidad física permanente o fallecimiento de alguna



Página

36 de 80

persona o daño importante al medio ambiente, se le aplicará una penalidad ascendente a 8 UIT.

Estas sanciones no eximen al CONTRATISTA del cumplimiento de sus obligaciones.

En todos los casos REP queda facultada a resolver el Contrato y aplicar todas las penalidades asociadas por incumplimiento del mismo.

e) Por cambio de personal

En caso que el CONTRATISTA efectúe cambios del personal propuesto en su oferta durante la ejecución del Contrato o entre el otorgamiento de la buena pro y el inicio del plazo de ejecución del Contrato, REP aplicará automáticamente una multa según la escala mencionada líneas abajo por cada cambio que realice, a menos que se deba a una causa grave como fallecimiento, invalidez del personal o enfermedad grave, en tal caso deberá de acreditarse con la documentación correspondiente.

ESCALA DE MULTAS POR CADA CAMBIO DE PERSONAL (US$)

Ing. Gerente de Proyecto o Ing. coordinador de proyecto (US$) 25 000Ing. Residente de obra, Ing. Diseño, Ing., Jefe de Pruebas o Ing. de seguridad

(US$) 20 000

Las calificaciones del personal reemplazante serán cuando menos iguales o superiores a las del personal reemplazado, para lo cual adjuntará la documentación indicada en la solicitud de oferta, para su evaluación y aprobación de ser el caso.

El cambio de cualquiera de los profesionales, con los que calificó en el proceso en cualquier caso conlleva a la aplicación de la penalidad.

f) Si el CONTRATISTA hace uso de herramientas e implementos de seguridad en mal estado, se hará acreedor a una sanción de 4 UITs.

g) Si al Ingeniero Residente y/o Ingeniero de Seguridad, Salud y Medio Ambiente no se le encontrara en la obra, el CONTRATISTA se hará acreedor a una sanción de 2 UIT, dentro del horario de trabajo, en la etapa de ejecución de las obras civiles, montaje, pruebas y puesta en servicio de los equipos materia del presente Contrato.

8.2 RESPONSABILIDADESa) Por multas impuestas a REP

Si REP fuera sancionado por las entidades de fiscalización por infracciones a los reglamentos (de seguridad y otros) y normas vigentes o por malas maniobras o conexiones cometidas por el CONTRATISTA durante la ejecución de las obras, los gastos o multas serán descontados al CONTRATISTA de cualquier pago en trámite o garantía.

El CONTRATISTA deberá mantener indemne a REP por cualquier compensación que ésta tenga que pagar como consecuencia de la aplicación de multas derivadas del incumplimiento de normas de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente. Se genera en el supuesto que el CONTRATISTA, en forma directa, o por medio de personal a su cargo infringe las normas del Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo de las Actividades Eléctricas, aprobado por la R.M. Nº 111-2013-MEM/DM, Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo de REP, lo mismo que las normas de Protección Ambiental establecidas por el D.S. Nº 29-94-EM, Procedimiento para la Supervisión Ambiental de las Empresas Eléctricas, aprobado por la Resolución de Consejo Directivo OSINERGMIN Nº 245-2007-OS/CD, así como las demás normas legales concordantes y aplicables.



Página

37 de 80

En todos los casos REP queda facultada a resolver el Contrato y aplicar todas las penalidades asociadas por incumplimiento del mismo.

Las penalidades serán descontadas al CONTRATISTA de cualquier pago pendiente o garantía otorgada a favor de REP independientemente de las responsabilidades penales y civiles a que hubiera lugar.

b) Por daños y perjuicios

La responsabilidad del CONTRATISTA quedará limitada al cien por ciento (100%) del valor del Contrato. El CONTRATISTA será responsable por el cumplimiento de sus obligaciones de acuerdo con lo establecido en el presente Contrato, las Bases y las Propuestas Técnica y Económica y sus anexos. En relación con los daños y perjuicios, el CONTRATISTA responderá por el daño derivado de la inejecución de sus obligaciones o de su cumplimiento parcial, tardío o defectuoso. El CONTRATISTA responderá por el daño emergente y penalidades, multas, intereses, Norma Técnica de Calidad del Servicio Eléctrico, lucro cesante y todo monto de similar naturaleza, y frente al incumplimiento de sus obligaciones hasta por un máximo equivalente al cien por ciento (100%) del valor del Contrato.

Las penalidades serán descontadas al CONTRATISTA de cualquier pago pendiente o garantía otorgada a favor de REP independientemente de las responsabilidades penales y civiles a que hubiera lugar.

En caso ser aplicable la penalidad, REP emitirá una nota de débito por el monto respectivo, el mismo que no estará afecto al IGV.

CLÁUSULA NOVENA: DE LA RESOLUCIÓN DEL CONTRATO9.1 Imputable al CONTRATISTA

REP podrá resolver el presente Contrato por alguna de las causas fundamentales siguientes, las que no se limitan a:a) Incumpla injustificadamente obligaciones contractuales esenciales, legales o

reglamentarias a su cargo, pese a haber sido requerido para que cumpla. b) No cuente con la capacidad económica o técnica para continuar la ejecución de la

prestación a su cargo, pese a haber sido requerido para corregir tal situación.c) Incumple con el Programa de trabajo aprobado o sus plazos parciales, o no avanza

satisfactoriamente en el cumplimiento de sus obligaciones dentro del plazo indicado en el mismo, en tal forma que ponga en peligro el cumplimiento del Contrato.

d) Haya llegado a acumular el monto máximo de la penalidad por mora en la ejecución de la prestación a su cargo.

e) La suspensión, abandono parcial o total de la ejecución del Contrato por parte del CONTRATISTA, pese a haber sido requerido para corregirlo.

f) La negativa del CONTRATISTA a continuar con la ejecución del Contrato.g) La fuerza mayor o caso fortuito que impida el cumplimiento del plazo establecido en el

Contrato.h) La cesión o transferencia del contrato a terceros o su subcontratación, sin previa

autorización escrita de REP.i) La alteración y/o modificación de las especificaciones técnicas y condiciones económicas

de los servicios señalados en las Especificaciones Técnicas, en perjuicio de REP.

9.2 Imputable a REPEl CONTRATISTA tendrá derecho a resolver el Contrato en el supuesto que REP incumpla con la honra de sus obligaciones pecuniarias.



Página

38 de 80

9.3 Perfeccionamiento de la Resolución del ContratoEl presente contrato quedará resuelto de pleno derecho y sin que se requiera decisión judicial alguna en caso que una de las partes incurriese en incumplimiento grave o reiterado de las obligaciones a su cargo estipuladas en el presente contrato, incluyendo pero sin limitarse a lo establecido en la cláusula 9.1 del presente contrato.

Las partes convienen que cuando se produzca el incumplimiento, el Contrato quedará resuelto de pleno derecho a partir de la fecha especificada en la comunicación notarial que para estos efectos, la parte afectada con el incumplimiento curse a la otra con el fin de notificarle su intención de hacer valer la cláusula resolutoria expresa pactada en su favor.

Alternativamente, la parte afectada con el incumplimiento podrá establecer un plazo para que la otra subsane su incumplimiento en cuyo caso el contrato quedará resuelto de pleno derecho, si al vencimiento del indicado plazo no ha sido subsanada la ejecución de la prestación a su cargo.

La resolución así declarada, dará derecho a REP para interponer y ejercer las acciones que estime convenientes.

CLÁUSULA DÉCIMA: FUERZA MAYORSin perjuicio de lo señalado en el literal g) del numeral 9.1 de la Cláusula Novena, el CONTRATISTA quedará exento de responsabilidad por cualquier daño o demora en la ejecución del Contrato, como resultado de causas constitutivas de fuerza mayor, debidamente comprobadas, casos en los cuales tendrá derecho a la modificación de los plazos, pero no al reconocimiento de indemnización alguna por parte de REP. Dentro de las sesenta horas siguientes al momento en que el CONTRATISTA se vea obligado a suspender la ejecución del Contrato debido a un hecho constitutivo de fuerza mayor, deberá comunicar el hecho a REP, señalando las causas que obligan a la suspensión. Una vez comprobado el hecho, REP podrá tomar alguna o algunas de las siguientes alternativas:

a) Ampliación del plazo del Contrato;

b) Disminución o ampliación del alcance del objeto del Contrato;

c) Terminación del Contrato, sin que haya lugar a pago de sanciones a cargo de las partes.

d) Suspender la ejecución del Contrato, suscribiendo un acta en donde conste el evento y se acuerden los términos de dicha suspensión temporal del mismo. Para efectos del plazo del Contrato no se tendrá en cuenta el tiempo de suspensión.

CLÁUSULA UNDÉCIMA: CAMBIOS REP podrá en cualquier momento, por medio de comunicación escrita al CONTRATISTA, ordenar cambios dentro del alcance general del Contrato y el CONTRATISTA se obliga a ejecutarlos. Asimismo, se podrán realizar cambios por solicitud del CONTRATISTA. Tal solicitud deberá estar debidamente justificada y en todo caso estará sujeta a la aprobación por parte de REP para tener validez. La solicitud podrá ser aceptada o rechazada a criterio de REP. Si alguno de los cambios causa, a juicio de REP, aumento o disminución en el costo o en el tiempo necesario para el cumplimiento del Contrato, se hará un ajuste equitativo en el precio del Contrato o en el programa de entrega, o en ambos y por consiguiente el Contrato será modificado mediante Cláusula Adicional. Con este fin REP tendrá en cuenta los conceptos del CONTRATISTA al respecto y éstos deberán estar debidamente sustentados. Cualquier reclamación del CONTRATISTA sobre las modificaciones causadas por lo dispuesto en esta cláusula, deberá ser presentada por escrito y REP se pronunciará en un término no superior a un mes. Sin embargo, nada de lo aquí establecido podrá servir de excusa al CONTRATISTA para no proseguir con la ejecución del Contrato con los cambios exigidos. No se harán pagos extras sino cuando tales cambios hayan sido previamente autorizados por escrito por REP.



Página

39 de 80

CLÁUSULA DUODÉCIMA: TRABAJOS ADICIONALES DEFINICIÓN. Se entiende por trabajos adicionales los que sin estar previstos en el Documento de

Solicitud de oferta, forman parte inseparable del objeto del Contrato. REP podrá ordenar trabajos adicionales y el CONTRATISTA estará obligado a ejecutarlos y a suministrar los materiales, herramientas, equipos y mano de obra necesarios para llevarlos a cabo dentro del plazo que REP le fije. Todo trabajo adicional debe ser ordenado por escrito por REP. Dicha orden incluirá el objeto del trabajo que se va a realizar así como su plazo de ejecución.

VALORACIÓN. El trabajo adicional se valorará de acuerdo con los precios unitarios y globales, del anexo del Contrato. En caso de que éstos no existan, el CONTRATISTA se obliga a presentar para estudio y aprobación de REP, dentro de los diez (10) días calendario siguiente a la fecha de la orden de trabajo adicional, una propuesta de precios unitarios o sumas globales para la realización del trabajo adicional.

COSTO NECESARIO MAS PORCENTAJE. Si dentro de un plazo máximo de treinta (30) días calendario contados a partir de la fecha de la orden del trabajo adicional, el CONTRATISTA y REP no se han puesto de acuerdo sobre los precios a utilizar, se debe suscribir entre las partes un acta en la que se incluyan el objeto, el plazo, el valor total aproximado, la forma de pago y cualquier condición necesaria referente al trabajo adicional, y éste será ejecutado y reconocido de acuerdo con el sistema de costo necesario más porcentaje, el cual consiste en el pago de las diferentes partidas y en la forma y condiciones que se estipulan a continuación:a) Mano de obra: El CONTRATISTA debe suministrar oportunamente todo el personal

requerido para la ejecución directa de los trabajos, con sujeción a todo lo estipulado en el Documento de Solicitud de oferta relativo a personal del CONTRATISTA, la cual se pagará con base en el salario básico mensual (sueldo o jornal), que el CONTRATISTA pague a dicho personal, multiplicado por el factor de 1,8. Estos costos deben ser presentados en el Anexo E.

b) Factor multiplicador: Dentro del factor multiplicador para los salarios, quedan incluidas las bonificaciones extralegales, prestaciones sociales, seguros, servicios médicos, transporte, indemnizaciones, alimento, alojamiento, suministro de elementos de dotación como botas, cascos, capas, guantes, etc., y cualquier otro costo del personal del CONTRATISTA.

c) Herramientas: Todas las herramientas e instalaciones requeridas para la realización del trabajo adicional se reconocerán por el cinco por ciento (5%) del costo de la mano de obra.

d) Equipos: Las tarifas se pagarán indistintamente a que el equipo se utilice en turnos diurnos o nocturnos o en días festivos, así mismo se aplicarán sin modificaciones al equipo del CONTRATISTA, al de sus SUBCONTRATISTAS o al equipo tomado en arriendo, independientemente de cuáles sean las tarifas que realmente pague el CONTRATISTA.

e) Materiales: Los materiales necesarios para la ejecución de un trabajo adicional se pagarán según el costo de los mismos, puestos en el sitio de la obra, incluyendo el costo de adquisición, transporte, manejo y seguros para lo cual el CONTRATISTA debe presentar los respectivos soportes de los gastos causados. Estos costos deben ser presentados en el Anexo E.

f) Porcentaje por administración y utilidad del CONTRATISTA: REP reconocerá al CONTRATISTA una suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor de la mano de obra directa, equipos, herramientas y materiales liquidados como se establece en los literales anteriores. Mediante el pago de este porcentaje REP compensará al CONTRATISTA por todos los costos en que éste incurra por la organización, dirección, control técnico, renovación de garantías y fianzas, personal profesional, administración y suministro de los servicios generales administrativos y de construcción para la ejecución de los trabajos y la utilización de sus instalaciones temporales; adicionalmente, este porcentaje incluye la utilidad del CONTRATISTA. Fuera del pago de este porcentaje y de los pagos estipulados, el CONTRATISTA no recibirá pagos adicionales por concepto de los trabajos ejecutados por el sistema de costo más porcentaje

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: SUBCONTRATISTASREP sólo le aceptará al CONTRATISTA hasta primer nivel de subcontratación (es decir, que el SUBCONTRATISTA no podrá a su vez subcontratar). El CONTRATISTA deberá presentar para aprobación de REP los SUBCONTRATOS. Dicho contratos deberán incluir necesariamente disposiciones que aseguren que el CONTRATISTA y el SUBCONTRATISTA tienen responsabilidad solidaria ante REP. Adicionalmente, dichos contratos deberán incluir disposiciones que aseguren que el SUBCONTRATISTA cumpla aquellas obligaciones del CONTRATISTA bajo este Contrato. En caso de que por cualquier circunstancia el CONTRATISTA se vea obligado a efectuar un cambio de



Página

40 de 80

SUBCONTRATISTA, el nuevo SUBCONTRATISTA deberá ser sometido a la aprobación de REP. La aprobación de los SUBCONTRATISTAS por parte de REP no exonera al CONTRATISTA de ninguna de sus obligaciones contractuales. REP no tendrá responsabilidad alguna para con los SUBCONTRATISTAS y el CONTRATISTA mantendrá indemne a REP de cualquier reclamación que dichos Subcontratistas intentase hacer o hiciesen contra REP. Todos los subcontratistas deberán estar habilitados por la Supervisión de REP previo a su presentación para aprobación de REP.

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: AUTONOMÍA DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOSLas partes dejan expresa constancia que los trabajadores contratados por el CONTRATISTA para llevar a cabo el objeto del presente Contrato, no se encuentran sujetos a subordinación alguna a REP. El presente contrato no origina en modo alguno, relación laboral entre REP y los trabajadores contratados por el CONTRATISTA, bajo los siguientes términos:

Los trabajadores de la CONTRATISTA prestarán los servicios pactados con los equipos, herramientas y materiales proporcionados por el CONTRATISTA, ya sean de su propiedad o que se mantengan bajo su administración, según las excepciones de ley. El CONTRATISTA no utilizará equipos, herramientas y materiales de propiedad de REP, para la ejecución del objeto del presente Contrato.

Las instrucciones y sanciones que recibirán los trabajadores únicamente pueden provenir del CONTRATISTA.

Los trabajadores encargados de prestar el servicio pactado entre el CONTRATISTA y REP percibirán la remuneración que el CONTRATISTA les otorgue, no pudiendo recibir beneficios económicos de parte de REP.

El CONTRATISTA se responsabiliza por el pago de los beneficios y aportaciones sociales de los trabajadores contratados por el CONTRATISTA.

El CONTRATISTA fija la jornada laboral y el horario de trabajo de sus trabajadores.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: ACTA DE RECEPCIÓN Y DE CONFORMIDAD DEL SERVICIOEl Contrato se considera terminado cuando las partes hayan ejecutado íntegramente sus obligaciones, luego de la firma del Acta de Conformidad de la entrega del servicio a entera satisfacción de las partes.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: DIVERGENCIASCualquier divergencia que pudiera surgir entre las partes será resuelta mediante un arbitraje de derecho de acuerdo a las reglas de la Cámara de Comercio de Lima.

Las partes convienen que el laudo arbitral será definitivo e inapelable. Las partes renuncian expresamente a cualquier recurso impugnatorio que pudieran formular contra el laudo arbitral ante los jueces y tribunales peruanos o extranjeros.

CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: DISPOSICIONES GENERALESAdemás de lo específicamente indicado en el presente Contrato, rigen todas las disposiciones y estipulaciones consignadas en el Expediente Técnico y en la propuesta aprobada, así como las disposiciones legales vigentes y complementarias sobre la materia.

18.1 Vigencia del ContratoEste Contrato entrará en vigencia a partir de la fecha de su suscripción por las partes hasta la liquidación del mismo.

18.2 ModificacionesLas variaciones que por cualquier concepto modifiquen los términos del presente contrato, se harán constar mediante adenda, el mismo que será suscrito por los representantes legales de ambas partes.



Página

41 de 80

18.3 Administración del ContratoEl presente Contrato estará administrado por la Gerencia de Proyectos de REP.

18.4 Renovación de Cartas FianzaLas Cartas Fianza deberán mantenerse vigentes a lo largo de la vigencia del Contrato sin necesidad de requerimiento previo de REP.

18.5 TributosEl CONTRATISTA asumirá todas las obligaciones tributarias derivadas de tributos, gravámenes, tasas, derechos y otros cargos de acuerdo con la Legislación Tributaria Peruana que se generen con la suscripción del presente Contrato y definan al CONTRATISTA como sujeto pasivo del tributo.

Cualquier modificación a las bases imponibles, tasas y similares de tributos existentes a la fecha de presentación de ofertas o la creación de nuevos tributos, afectará a quien la legislación tributaría haya calificado como sujeto pasivo del tributo.

18.6 Cambio de domicilioLas partes señalan como domicilio real las direcciones que figuran en la introducción del presente Contrato, lugar donde se le cursarán válidamente las notificaciones de ley.

Los cambios domiciliarios que pudieran ocurrir, serán comunicados al domicilio legal de la otra parte con diez (10) días calendario de anticipación.

18.7 Código AntifraudeLas partes se comprometen a cumplir de manera cabal lo dispuesto en el Código Antifraude de REP y sus modificatorias, el mismo que se puede obtener en la página web de REP (www.REP.com.pe), comprometiéndose a denunciar los actos de corrupción y/o fraude de los que se tenga conocimiento.

CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA: DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATORegulan, complementan, adicionan y determinan las condiciones del presente Contrato, los documentos que se citan a continuación: a) Los anexos del Contrato; b) El texto del Documento de Solicitud Pública de Ofertas SPU-013-2015, con la absolución de consultas correspondientes numerados de ___ a _____; c) La oferta de ________________, incluidos sus anexos; d) Las Garantías y Seguros que se exigen en este Contrato, debidamente aceptadas por REP; e) Cronograma de Actividades y sus modificaciones aprobadas; f) Las actas, acuerdos, correspondencia y demás documentos que se produzcan y suscriban por las partes, durante la ejecución de este Contrato; g) Las cláusulas adicionales que se suscriban, cuando de mutuo acuerdo se modifique cualquier estipulación contractual.

Todos los documentos mencionados obligan jurídicamente y son parte esencial e integral del Contrato. En caso de contradicción o duda entre las condiciones establecidas entre el presente Contrato y los documentos que lo regulan, complementan, adicionan y determinan se establece el siguiente orden de prelación.

1. El presente Contrato y sus respectivas Cláusulas Adicionales.2. La negociación entre REP y el CONTRATISTA sobre la Oferta presentada y su respectiva

Acta.3. La Solicitud Pública de Ofertas de REP con su absolución de consultas, aclaraciones y

modificaciones a las Bases.4. Especificaciones Técnicas.5. Oferta del CONTRATISTA.6. Correspondencia y demás documentos que se suscriban por las partes.



Página

42 de 80


Encontrándose ambas partes de acuerdo con todas y cada una de las cláusulas del presente Contrato, lo suscriben en señal de conformidad, en la ciudad de Lima el .... de ................ de 2015.

Por REP Por el CONTRATISTA



Página

43 de 80

Anexo A“Forma de pago”

ÍTEM MES HITO PARA LIBERACIÓN DE PAGOSUBESTACIÓN FRIASPATA AIS

VALOR DE PAGO (USD)

1 Diseños1.1 Ingeniería de detalle1.2 Estudio de operatividad2 Suministros 220 kV

2.1 Interruptor2.2 Seccionador2.3 Transformador de corriente2.4 Pararrayos2.5 Equipos secundarios2.6 Aisladores y material de conexión (Barrajes, tuberías y conectores)2.7 Estructuras2.8 Materiales para la malla de tierra2.9 Cables de Alta Tensión

2.10 Cables de Baja Tensión3 Repuestos

3.1 Repuestos 220 kV4 Obra civil 220 kV

4.1 Obras Preliminares y Movimiento de tierras4.2 Fundaciones de equipos4.3 Estructuras de equipos4.4 Sistema de drenajes4.5 Canaletas, Cajas de Tiro y Banco de ductos4.6 Acabado en grava para patio4.7 Sardinel en concreto5 Montaje 220 kV

5.1 Extensión de barras y templas de conexión5.2 Montaje de estructuras y equipos de patio ( incluye desmontaje )5.3 Montaje de sistema de control, protección y medida5.4 Pruebas individuales SAT (Equipos AT, Control, protección, medida,

SSAA y Telecomunicaciones)5.5 Pruebas de conjunto y puesta en servicio6 10% del valor de la obra civil (*)

6.1 Obra civil subestación (10%)7 10% del valor del montaje (*)

7.1 Montaje subestación (10%)TOTAL

(*) Este valor del 10% retenido solo se pagará con el certificado de aceptación final de los trabajos.

Notas para valorizar:

- Diseños, estos deben de haber sido validados por el cliente.

- Suministros DDP, estos deben haber entregado las pruebas FAT, información técnica, sido inspeccionados y aprobados a satisfacción del supervisor de REP. Los costos que impliquen las inspecciones son a cargo del contratista.

- Repuestos estos deben de haber sido debidamente probados, aprobados y entregados donde REP lo haya dispuesto.

- Obras civiles, deben de contar con todos los protocolos de pruebas aprobados a satisfacción del supervisor de REP.

- Montajes (5.1, 5.2, 5.), deben de contar con las pruebas de sitio que requiera la supervisión y debidamente aprobadas.

- Pruebas (5.4), deben de contar con las pruebas y SAT debidamente aprobadas por la supervisión.

- Pruebas de conjunto y puesta en servicio (5.5), se debe de contar con toda la información técnica entregada (incluye batch input), pruebas aprobadas por la supervisión y PES a satisfacción del cliente.



Página

44 de 80

ÍTEM MES HITO PARA LIBERACIÓN DE PAGOSUBESTACIÓN FRIASPATA GIS

VALOR DE PAGO (USD)

1 Diseños1.1 Ingeniería de detalle1.2 Estudio de operatividad2 Suministros 220 kV DDP

2.1 Módulos GIS2.2 Transformadores de tensión2.3 Aisladores Poste2.4 Bushing Gas-Aire2.5 Aisladores y material de conexión (Barrajes, tuberías y conectores)2.6 Tubería SF6/Cable de alta tensión2.7 Materiales para la malla de tierra2.8 Cables de Alta Tensión



4.1 Obras Preliminares y Movimiento de tierras4.2 Edificio GIS y caseta de control4.3 Fundaciones de equipos GIS4.4 Estructuras de equipos convencionales4.5 Sistema de drenajes4.6 Canaletas, Cajas de Tiro y Banco de ductos4.7 Acabado en grava para patio4.8 Sardinel en concreto5 Montaje 220 kV

5.1 Extensión de barras y templas de conexión5.2 Montaje equipos GIS y equipos de patio ( incluye desmontaje )5.3 Montaje de sistema de control, protección y medida5.4 Pruebas individuales SAT (Equipos GIS y AT, Control, protección,

medida, SSAA y Telecomunicaciones)5.5 Pruebas de conjunto y puesta en servicio6 10% del valor de la obra civil (*)





- Diseños, estos deben de haber sido aprobados.




- Montajes (5.1, 5.2 y 5.3) deben de contar con las pruebas de sitio que requiera la supervisión y debidamente aprobadas.





Página

45 de 80



Página

46 de 80

…..

Anexo B“Formatos para la Liquidación de Proyectos”



Página

47 de 80

…..…..

Anexo C“Formatos para la Recepción de Proyectos”

Nota: Los formatos B y C se entregarán al postor ganador.



Página

48 de 80

Anexo D“Estructura de los EDTs para el Cronograma”

Documento VII – Términos de ReferenciaSolicitud Nº SPU-004-2015


Página49 de 80

Anexo E“Costos de mano de obra, equipos y materiales”

PersonalCosto por día (USD)(Sin incluir el factor

multiplicador)Gerente o Director del proyectoCoordinador del ProyectoIng. Residente de obras civilesIng. Residente de montajeIngeniero Jefe de Pruebas:Ingeniero de Seguridad, Ambiental y Salud Ocupacional:Ingeniero de Diseño Electromecánico, Control y ProteccionesIngeniero de Diseño CivilIngeniero especialista de montaje y pruebas GISIngeniero Integrador de ProyectosIngeniero de CalidadCapataz de obras civilesCapataz de obras electromecánicoOperariosTécnicosAyudantes de equipo(*)(*) Opcional: completar con personal que sea necesario.

Equipos Costo por día (USD)RetroexcavadoraVibrocompactadorMezcladora de ConcretoTractorCamión VolquetaCamión grúaCamioneta Pick UpPrensa HidráulicaEquipo de pruebas subestacionesWincheFreno(**)(**) Opcional: completar con los equipos que sean necesarios.

Materiales e Insumos Unidad Costo Unitario (USD)

(***)

(*) Completar de acuerdo a los materiales previstos a ser utilizados

Nota: Este formato deber ser entregado por el proponente debidamente completado como parte de su oferta.



Página50 de 80

VII.ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Se adjunta archivo.

…………………………….



Página51 de 80

SOLICITUD Nº SPU-013-2015

ANEXO N° 01AL-E-01

ANEXO N° 01

Especificaciones de Seguridad en el Trabajo, Salud Ocupacional, Medio Ambiente y Responsabilidad Social para proveedores - STSOMARS

1. OBJETIVOEstablecer medidas de control requeridas en los procesos de contratación, durante la ejecución de los contratos de servicios, obra, proyectos de infraestructura, mantenimiento, atención de garantías y demostración de equipos según el nivel de riesgo que impliquen las actividades.

Asegurar que los proveedores seleccionados desarrollen una gestión de prevención acorde con los requerimientos de la empresa.

2. ALCANCE

Todos los visitantes, contratos de servicios, obra u proyecto requerido por la empresa. Los niveles de riesgo están definidos en el procedimiento AL-P-01 Sistema de Adquisiciones – SAP, de REP.

3. PRESENTACIÓN DE OFERTAEl proveedor incluirá en su oferta todos los requerimientos de la presente especificación STSOMARS de manera separada de su oferta técnica y económica, mediante formato electrónico. Incluirá todos los formatos y anexos aplicables. No aplica para atención de garantías y demostración de equipos.

4. REQUISITOS LEGALESEl LOCADOR/CONTRATISTA debe cumplir con todas las normas nacionales vigentes en materia laboral, de seguridad en el trabajo, salud ocupacional y medio ambiente y responsabilidad social.

5. ETAPAS

5.1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA ETAPA DE CONTRATACIÓNEl LOCADOR/CONTRATISTA debe tener en cuenta que los costos que se causen para cumplir con las siguientes especificaciones deben incluirse en los precios de su oferta según el Anexo N° 2 Pautas de elaboración de términos de referencia del procedimiento AL-P-01. Por lo tanto, se entienden incluidos en el precio de su oferta y del contrato del servicio, obra o proyecto.

El LOCADOR/CONTRATISTA debe incluir en su propuesta técnica las especificaciones señaladas en el Plan de Seguridad en el Trabajo, Salud Ocupacional, Medio Ambiente y Responsabilidad Social, además de las indicadas en el formato TA-F-42 Requerimientos adicionales en STSOMARS para proveedores de proyectos de infraestructura.

Estas especificaciones deberán ser incluidas como parte de la evaluación técnica. Los postores que no cumplan con ellas serán descalificados del proceso.

5.1.1 Plan de Seguridad en el trabajo, Salud Ocupacional, Medio Ambiente y Responsabilidad Social - STSOMARS.

La suscripción de éste documento acredita conocer el procedimiento de pago de proveedores de REP, disponible en nuestra página web: http://www.rep.com.pe/Paginas/Pago-Proveedores.aspx en “Estado de cuenta” y “Preguntas frecuentes”

El LOCADOR/CONTRATISTA debe presentar en la oferta un plan STSOMARS, para ser evaluado por REP como parte del proceso de contratación. Según la evaluación del Riesgo del servicio, obra o proyecto.

Este Plan debe contener para Nivel Alto:

Contratación Ejecución Cierre

1Presentar Matriz de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos (IPER).

Revisar su implementación Matriz de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos (IPER).

Enviar Matriz de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos (IPER).

2 Presentar Plan de Emergencia.

Revisar su implementación Plan de Emergencia.

Enviar Plan de Emergencia.

3

Presentar Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), de acuerdo al número de trabajadores.

Revisar su implementación Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), de acuerdo al número de trabajadores.

Enviar Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), de acuerdo al número de trabajadores.

4

Asistir obligatoriamente a la inducción del Ingeniero residente de obra, todos los supervisores y supervisor o encargado de seguridad, salud y medio ambiente. La presentación del documento es obligatorio, sin esta no se permite el ingreso del personal que no figure en dicho registro.

Enviar los registros que señale la inducción de STSOMARS y del cargo de entrega del reglamento interno de seguridad y salud en el Trabajo de REP a su personal.

5

REP, CTM e ISA PERÚ hace entrega como parte de sus requisitos los estándares de Trabajos críticos

Verificar el cumplimiento de los estándares críticos y generar registros.

Enviar los registros generados de los trabajos críticos.

6

Presentar declaración jurada del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) pensión y salud.

Mostrar en todo momento del proyecto o servicio el listado actualizado el SCTR, pensión y salud.

Presentar los registros del SCTR, pensión y salud.

7

Presentar declaración jurada del centro médico donde se realizarán los exámenes médicos ocupacionales y cuente con acreditación vigente por DIGESA y del protocolo médico con relación a los riesgos expuestos por grupo ocupacional.

Presentar y verificar el certificado de aptitud médica de todo el personal y debe estar acorde con los riesgos y al grupo ocupacional.

Enviar todos los registros de los certificados de aptitud médica de todo el personal.

8De acuerdo al nivel de riesgo presentar un programa de vigilancia Epidemiológica.

De las desviaciones encontradas en los exámenes médicos ocupacionales. Indicar las acciones a implementar y presentar seguimiento.

Enviar todos los registros con las evidencias y actividades realizadas del proceso de vigilancia Epidemiológica.

9Presentar declaración jurada del contenido del botiquín de primeros auxilios.

Verificar que el botiquín se encuentre disponible y cuente con todo su equipamiento.

Enviar los registros de atención del botiquín.

10

Presentar un Plan de manejo de Residuos incluyendo el acondicionamiento, recolección, transporte y disposición final de residuos peligrosos.

Verificar el cumplimiento del Plan de residuos sólidos en el lugar de trabajo.

Enviar los registros generados del plan de residuos sólidos.

11 Presentar las hojas de Verificar que las hojas de Enviar todas las hojas


seguridad (MSDS) de los productos químicos a emplear en idioma castellano y adaptado a la normativa nacional.

seguridad (MSDS) se encuentren disponibles y los controles que se establecen en ella.

de seguridad (MSDS) utilizadas.

12

Presentar Matriz de Identificación y Evaluación de Aspecto e Impactos Ambientales (IEAA).

Revisar su implementación Matriz de Identificación y Evaluación de Aspecto e Impactos Ambientales (IEAA).

Enviar Matriz de Identificación y Evaluación de Aspecto e Impactos Ambientales (IEAA).

13Presentar declaración jurada de la relación con las comunidades.

Verificar que se implemente de acuerdo a lo establecido en la declaración jurada

Enviar los registros de los sustentos.

De contar con personal extranjero se debe considerar lo siguiente: Calidad Migratoria (autorizado para realizar trabajos en el país). Examen Médico Ocupacional se realizará la declaración jurada de buena salud.

En el caso de atención de garantías y demostración de equipos se solicita únicamente en la etapa de ejecución.

5.2 ESPECIFICACIONES PARA LA ETAPA DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO, OBRA O PROYECTO

a. Inducción de Seguridad en el Trabajo, Salud Ocupacional, Medio Ambiente y Responsabilidad Social (STSOMARS)El postor ganador recibe la inducción (STSOMARS) en las instalaciones de Red de Energía del Perú (REP) en coordinación con el supervisor de contrato, siendo responsable de programar y coordinar la fecha y hora establecida por la empresa y debe asegurar la participación del personal a cargo Ingeniero Residente, Ingeniero de Seguridad y todos los supervisores de obra como mínimo. Dicha inducción debe ser previa al inicio del servicio, obra o proyecto. Para el caso del personal operativo es responsabilidad del LOCADOR/CONTRATISTA replicar la inducción recibida y enviar los registros de inducción al supervisor de contrato y Departamento de Gestión SAS.

De contar con personal extranjero se debe considerar lo siguiente:

Calidad Migratoria (autorizado para realizar trabajos en el país). Examen Médico Ocupacional se realizará la declaración jurada de buena salud.

b. Cumplimiento del Plan de Seguridad en el Trabajo, Salud Ocupacional, Medio Ambiente y Responsabilidad Social - STSOMARS.Debe enviar mensualmente al supervisor de contrato, los Departamentos de SAS y GTH para su evaluación mediante el formatos Lista periódica de supervisión, Cuadro de ejecución de actividades y si aplica el formato Plantilla de datos de monitoreo ambiental. Los mismos que serán enviados el tercer día hábil del mes siguiente. De presentarse una observación, deben ser comunicadas al supervisor de contrato quien debe solicitar al contratista su implementación conforme al plan de acción del formato TA-F-40 Lista Periódica de Supervisión.

c. Control Operacional para actividadesAquellas actividades desarrolladas por contratistas, deben realizar previo al inicio de cada labor el Análisis de Seguridad en el Trabajo y el Permiso de Trabajo Seguro, cumpliendo como mínimo los estándares establecidos por REP.

Para las actividades consideradas como riesgo alto y medio se debe considerar:


Asegurar la disponibilidad permanente de un vehículo para la evacuación de accidentados que requieran atención urgente en centros hospitalarios. El vehículo deberá contar en forma permanente con botiquines u otros elementos de primeros auxilios. En casos especiales de difícil acceso, se dispondrá de un medio efectivo de transporte apropiado para el lugar del accidente, que garantice la inmediata atención del accidentado.

De acuerdo a las condiciones de trabajo, ubicación geográfica y otros factores se evaluará el determinar si se usará o no el vehículo de emergencia, siempre y cuando se garantice la efectiva evacuación de accidentados en casos de emergencia.

d. Reporte de incidentes/accidentes

Reportar los Accidentes e incidentes: El LOCADOR/CONTRATISTA debe remitir al supervisor de contrato y al Departamento de Gestión SAS de REP el reporte de los accidentes e incidentes de sus trabajadores durante las actividades relacionadas a los servicios prestados u obras realizadas en un plazo máximo de 12 horas de su ocurrencia según formato establecido por la empresa.

Investigar los Accidentes e Incidentes: El LOCADOR/CONTRATISTA debe remitir al supervisor de contrato y al Departamento de Gestión SAS de REP la investigación del accidente o incidente dentro de los 07 días hábiles, según formato establecido por la empresa.

En caso de ocurrir un accidente de consecuencia mortal y/o enfermedad ocupacional: El LOCADOR/CONTRATISTA debe remitir al supervisor de contrato y al Departamento de Gestión SAS de REP máximo hasta las 12 horas de ocurrido el evento. Según formato establecido por la empresa.

e. Estadística de AccidentalidadEl LOCADOR/CONTRATISTA debe remitir al supervisor de contrato y al Departamento de Gestión SAS de REP, el tercer día hábil del mes siguiente y/o cuando culmine el Servicio / Obra; el reporte de estadística de accidentes e incidentes, según formato establecido en el formato establecido por la empresa.

f. Reporte de Nóminas de Personal El LOCADOR/CONTRATISTA debe remitir el tercer día hábil del mes siguiente la nómina actualizada de su personal al supervisor del contrato y al Departamento de Gestión SAS de REP, según formato establecido por la empresa.

g. Salud OcupacionalPóliza de SegurosEl LOCADOR/CONTRATISTA, debe presentar previo al inicio del servicio, obra o proyecto la póliza del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo SCTR (Salud y Pensión).

El LOCADOR/CONTRATISTA, debe remitir al supervisor del contrato, antes de iniciado el mes o cada vez que se incorpore nuevo personal la constancia de la póliza de SCTR Salud y Pensión con la lista detallada de todos los trabajadores cubiertos.

En caso de visitantes, se requerirá contar con un seguro con cobertura (internacional en caso de extranjeros) al 100% tanto para accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales y enfermedades comunes. El cual tendrá que ser entregado al área de Bienestar y Salud Ocupacional.


Exámenes MédicosEl LOCADOR/CONTRATISTA, debe remitir al supervisor del contrato previo al inicio del servicio, obra o proyecto los certificados de aptitud médica ocupacional de todo el personal designado según la normativa vigente.

Nota: Para el caso de visitantes se deberá enviar con 3 días de anticipación a la visita el formato N° 10 de Declaración Jurada de Buena Salud previo al ingreso de las instalaciones de REP, al Médico de Salud Ocupacional para su revisión

Botiquín de primeros auxiliosContar con botiquín de primeros auxilios considerando el formato establecido por la empresa.

Según normas legales nacionales (y lineamientos internacionales, los botiquines de primeros auxilios no deben contener medicamentos si éstos no van a ser manejados por un licenciado en medicina humana con colegiatura vigente.

h. Medio AmbienteEl LOCADOR/CONTRATISTA de ser el caso, debe remitir al supervisor del contrato el instrumento de gestión ambiental aprobado anexando su resolución, las licencias ambientales aplicables, el certificado de inexistencia de restos arqueológicos (CIRA), autorizaciones para la extracción de agua, canteras, o disposición de efluentes domésticos al terreno, entre otros; previo al inicio del servicio, obra o proyecto.

i. ServidumbresEl LOCADOR/CONTRATISTA, cuando sea necesario, debe solicitar los permisos respectivos a los propietarios de los predios donde se ubican las estructuras de las Líneas de Transmisión.

El LOCADOR/CONTRATISTA debe evitar en lo posible causar daños en dichos predios. En caso de afectar cultivos, plantaciones, etc. debe indemnizar al propietario por los daños causados.

El LOCADOR/CONTRATISTA en todo momento mantendrá un trato de respeto con los pobladores y propietarios de los predios donde realice sus actividades materia del contrato del servicio, obra o proyecto.

j. Responsabilidad SocialRed de Energía del Perú S.A. se encuentra suscrita al Pacto Mundial de la ONU.

REP verifica el cumplimiento de los siguientes aspectos: EL LOCADOR/CONTRATISTA debe respetar los derechos humanos dentro de

su esfera de influencia (igualdad en dignidad y derechos, sin distinción alguna de raza, etnia, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición).

EL LOCADOR/CONTRATISTA debe mantener un diálogo genuino con los representantes de sus trabajadores con el propósito de entender mejor los problemas recíprocos.

EL LOCADOR/CONTRATISTA velar por la no ocurrencia de trabajo forzoso o realizado mediante coacción

EL LOCADOR/CONTRATISTA no debe permitir la ocurrencia de trabajo infantil o contratar menores de edad.


EL LOCADOR/CONTRATISTA no debe tolerar discriminación (étnica, género, religión, otros) y se recomienda la formulación y articulación de una política de igualdad de oportunidades.

EL LOCADOR/CONTRATISTA debe administrar medidas contra la corrupción, extorsión y el soborno.

EL LOCADOR/CONTRATISTA debe respetar a sus grupos de interés (clientes, proveedores, Estado, sociedad, colaboradores y otros relevantes), y en caso interactúe directamente con poblaciones o comunidades, velar por la ocurrencia de una óptima convivencia.

5.3 ESPECIFICACIONES PARA LA ETAPA DE CIERRE DEL SERVICIO, OBRA O PROYECTOEl LOCADOR/CONTRATISTA, debe presentar al supervisor del contrato al cierre del

servicio, obra o proyecto los siguientes documentos:

Ordenar información de acuerdo a la estructura del formato TA-F-60 Lista de verificación de entrega de Proyectos STSOMARS, en formato electrónico.

6. PENALIDADES Se genera en el supuesto que el LOCADOR/CONTRATISTA, en forma directa, a través de sus trabajadores o de personal de sus contratistas infringe la normativa nacional vigente en Seguridad y Salud en el Trabajo, Gestión Ambiental, y, demás normas aplicables y concordantes.

En estos casos, REP queda facultada para penalizar la conducta infractora, debidamente identificada, a través de las bases del servicio, obra o proyecto.

7. OBLIGACIÓN DEL CONTRATISTA DE MANTENER INDEMNE A REP.Si REP resultara multado por alguna entidad externa a consecuencia de algún incumplimiento de las normas de seguridad, salud y medio ambiente por parte del LOCADOR/CONTRATISTA durante la ejecución del servicio, obra o proyecto, los gastos o multas serán trasladados al LOCADOR/CONTRATISTA, independientemente del monto, y descontados de cualquier pago en trámite o garantía otorgada a favor de REP.

8. LISTA DE DOCUMENTOS QUE DEBE ENVIARSE A LOS POSTORES

DOCUMENTOS A ENVIAR PARA LA ETAPA DE CONTRATACIÓN

NIVEL DE RIESGOALTO MEDIO BAJO

FORMATOSTA-F-01 Matriz IPER y determinación de controles. X X NATA-F-04 Matriz ISAS. X X NATA-F-41 Cuadro de ejecución de actividades. X X NAANEXOSAnexo N°01: Contenido mínimo del Plan de Emergencia. X X NAAnexo N°02: Contenido mínimo del Plan de Manejo de Residuos. X X NAAnexo N°03: Declaración Jurada en Responsabilidad Social. X X NAAnexo N°04: Declaración Jurada de Contratar el SCTR. X X XAnexo N°05: Protocolos de exámenes médicos de la empresa. X X NAAnexo N°06: Declaración jurada de uso de Anexo 2: Ficha médico ocupacional y Certificado de aptitud médico ocupacional de la RM 312 – 2011/ MINSA

X X NA

Anexo N°07: Listado y cantidad de los insumos del Botiquín de primeros auxilios

X X NA

Anexo N°08: Nómina del personal asignado a actividades eléctricas

X X NA

Anexo N°09: Declaración jurada de contar con botiquín de X X NA


primeros auxilios antes del inicio del servicio, obra o proyectoAnexo N°10: Declaración jurada de buena salud (Visitantes) NA NA X

DOCUMENTOS A ENVIAR PARA LA ETAPA DE EJECUCIÓN NIVEL DE RIESGOALTO MEDIO BAJO

FORMATOSTA-F-10 Reporte de Accidente, Incidente e Incidente Peligroso. X X XTA-F-12 Reporte de Investigación de Accidentes e Incidentes. X X XT-F-11 Análisis de seguridad en el trabajo y permiso de trabajo X X NATA-F-14 Estadística de Accidentalidad. X X NATA-F-41 Cuadro de ejecución de actividades STSOMARS X X NATA-F-43 Plantilla de datos de monitoreo ambiental. X NA NAANEXOSAnexo N°08: Nómina del personal asignado a actividades eléctricas X X NA

Nota:Estos anexos de las Especificaciones de Seguridad en el Trabajo, Salud Ocupacional, Medio Ambiente y Responsabilidad Social para proveedores – STSOMARS serán debidamente llenados, serán entregados adjunto a la oferta. Se adjunta archivo con dichos anexos.


SOLICITUD Nº SPU-013-2015FORMATO Nº 01

DATOS MAESTROS ACREEDORFecha recepción :Fecha de registro:

El que se suscribe, ……………………. (o representante Legal de ..................), identificado con DNI Nº ................., R.U.C. Nº ............., con poder inscrito en la localidad de ................ en la Ficha Nº ............ Asiento Nº ..........., DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información de mi representada se sujeta a la verdad:

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre o razón social:Sigla: RUC:Dirección:

Teléfono (1): Teléfono (2): Fax:Correo electrónico contacto comercial:

Ciudad: Departamento: País:

Persona de Contacto :

INFORMACIÓN BANCARIA DEL ACREEDOR

Orden Nombre del Banco

Moneda Número cuenta Interbancaria (CCI)

Ahorro Corriente Titular de la cuenta

123

Nota1 : Para pago de facturas vía transferencia.Nota 2 : La cuenta indicada deberá pertenecer a la razón social

CUENTA DETRACCIÓNBANCO DE LA NACIÓN Nro.

INFORMACIÓN DE CALIDAD¿Su empresa cuenta con un Sistema de Calidad? (detallar el sistema)

PARTICIPACIÓN EN CONSORCIOIndicar su participa en consorcioSí _____ No______


USO DE DATOS PERSONALESAutorizo a la empresa REP el uso de mis datos personales con la finalidad de que me haga llegar los servicios que requiere y sean de interés. REP respeta la privacidad de la información personal de las personas y garantiza la confidencialidad y el tratamiento seguro de los datos de carácter personal que se solicitan a través de este formato de acuerdo a lo establecido en la Ley 29733 Ley de Protección de Datos Personales.

No autorizo el uso de mis datos personales

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL:

Nombre: ………………………………………….

DNI / Carné Extranjería: …………………….

Formato: AL-F-10 Revisión: 11 Firma del Representante Legal

La suscripción de éste documento acredita conocer el procedimiento de pago de proveedores de REP, disponible en nuestra página web: http://www.ISA PERU.com.pe/proveedores/Lists/PAGO%20A%20PROVEEDORES/AllItems.aspx.

Nota: Si el postor es un consorcio, este documento debe ser suscrito por el representante legal de cada miembro del consorcio.


FORMATO Nº 02

DECLARACIÓN JURADA

Ciudad, año, mes y día

SeñoresREP Presente.-

Ref.: Solicitud Nº SPU-013-2015

Por la presente, nos dirigimos a ustedes para declarar que:

- Conocemos, aceptamos y nos sometemos a las Bases, condiciones y procedimientos del proceso de selección asimismo la Pro-forma del contrato; por lo que hemos estudiado los documentos de las bases del proceso de selección y estamos plenamente de acuerdo con lo indicado en dichos documentos y nos adherimos a las condiciones que contienen.Por tanto, reconocemos que no tendremos derecho a reclamo alguno a título de mal conocimiento de los mismos durante el proceso de Adjudicación y posteriormente durante la ejecución del Contrato, si somos favorecidos con el otorgamiento de la Adjudicación.

- Aceptamos que la interpretación de las Bases, y demás documentos que emitiera REP, son potestad de REP.

- Somos responsables de la veracidad de los documentos e información que presentamos para efectos del Proceso de Selección.

- Nos comprometemos a mantener la oferta durante todo el proceso y a suscribir el contrato en caso de resultar favorecido con la adjudicación.

- No estamos impedidos ni inhabilitados para contratar con REP conforme lo indicado en el punto 2.5 y 2.6 de las Bases.

- Dejamos constancia de haber tomado conocimiento del Reglamento de Contrataciones, el Código de Ética y el Código Antifraude de REP (publicados en www.REP.com.pe), comprometiéndonos a denunciar los actos de corrupción y fraude que tengamos conocimiento, así como las consecuencias civiles y penales de participar en ellos.

- Cuento con el poder legal suficiente para presentar la propuesta y suscribir el contrato respectivo, en caso de ser seleccionado.

Atentamente,

_______________________________________ Firma y sello del representante legal del postor

Nota: Si el postor es un consorcio, este documento debe ser suscrito por el representante legal de cada miembro del consorcio.



FORMATO Nº 03

DECLARACIÓN JURADA DE LICITUD DE ORIGEN Y DESTINO DE LOS FONDOS(Artículo 8° Resolución SBS Nº 838/2008)

Señores: REP Yo: ………………….....; con DNI: …………., de nacionalidad …………, de profesión u ocupación: …………………., domiciliado en: ………………………., distrito: …………….., provincia: ……………., departamento: …………….., en carácter de: Representante Legal de la empresa: ………………………., con Nº de RUC: …………………. y Nº Partida Electrónica ……………….., cuya actividad económica es: ………………………..De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 8° de la Resolución SBS Nº 838-2008 de fecha 28 de marzo de 2008, sobre Normas Complementarias para la Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo, emitida por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFPs, que regula la prevención, control y fiscalización de las operaciones de Legitimización de Capitales aplicada a los Sujetos Obligados, y en la Ley Nº 27765, Ley Penal Contra el Lavado de Activos, y en carácter de Declaración Jurada manifiesto que los fondos movilizados o por movilizar de mi representada provienen de actividades licitas, tanto en Origen como en Destino, según se declaran a continuación:

ORIGEN DEL PATRIMONIO DEL CLIENTE

Aporte inicial de Accionistas o Asociados ( )Créditos de Instituciones financieras ( )Honorarios, Sueldos, Salarios, Pensiones ( ) Inversiones de excedentes de Capital de Trabajo ( ) Ingresos por Ventas o Servicios ( )Operaciones en Moneda Extranjera ( ) Exportaciones ( )Otros ( )

(especifique)…………………………………………………………………………………..........

En razón de lo anteriormente manifestado, autorizo a REP, a verificar por medios propios o contratados, utilizando la información disponible en páginas Web e Intranet, la información aquí suministrada y exonero a dicha empresa de las responsabilidades a que hubiere lugar en caso de comprobarse la procedencia Ilícita de Capitales o Datos Falsos, y así dar cumplimiento a lo establecido en las Normas Legales.

_______________________________ ___________________________ FIRMA FECHA



FORMATO Nº 04

FORMULARIO DE OFERTA

Ciudad, año, mes y día SeñoresREP Presente.-

Luego de haber revisado las Bases de la Solicitud Pública de Ofertas, incluyendo la absolución de consultas y aclaraciones, los suscritos ofrecemos:

Ítem Descripción Monto1 Subestación Friaspata AIS: Diseño, ingeniería, pruebas en

fábrica, suministros DDP (transporte, entrega en sitio y descargue), construcción, montaje, integración al sistema existente, capacitación, pruebas, puesta en servicio de los equipos asociados y Cierre del Proyecto de la “Cambio de Configuración en 220 kV de Simple a Doble Barra con seccionador de transferencia Aislada en Aire (AIS) de la Subestación de Friaspata”.

2 Subestación Friaspata GIS: Diseño, ingeniería, pruebas en fábrica, suministros DDP (transporte, entrega en sitio y descargue), construcción, montaje, integración al sistema existente, capacitación, pruebas, puesta en servicio de los equipos asociados y Cierre del Proyecto la “Cambio de Configuración en 220 kV de Simple a Doble Barra Aislada en Gas (GIS) de la Subestación de Friaspata”.

Sub Total sin IGVIGV

Total

El valor total es de (Monto en Letras) ................... incluido el IGV y todos los tributos aplicables.

En caso de ser aceptada nuestra oferta, nos comprometemos a efectuar la entrega del servicio/obra en el plazo ofertado.

La oferta tendrá una validez durante todo el proceso de selección.

De igual manera, nos comprometemos a firmar el contrato respectivo, de resultar favorecidos con la adjudicación de la compra.

Esta Oferta constituirá un contrato obligatorio hasta que se prepare y firme el respectivo contrato.

Atentamente,

_______________________________________ Firma y Sello del Representante Legal del Postor

Nota: La forma de pago es la establecida en el formato adjunto, no se aceptan alternativas.La propuesta debe ser presentada en forma detallada de acuerdo a metrados y partidas adjuntas en la Parte II: ”Formularios de precios de la oferta”. El postor presentará por separado un listado valorizado de los repuestos propuestos para un periodo de cinco años.


SOLICITUD Nº SPU-013-2015 FORMA DE PAGO (Montos sin IGV).

ÍTEM MES HITO PARA LIBERACIÓN DE PAGOSUBESTACIÓN FRIASPATA AIS

VALOR DE PAGO (USD)

1 Diseños1.1 Ingeniería de detalle1.2 Estudio de operatividad2 Suministros 220 kV DPP

2.1 Interruptor2.2 Seccionador2.3 Transformador de corriente2.4 Pararrayos2.5 Equipos secundarios2.6 Aisladores y material de conexión (Barrajes, tuberías y conectores)2.7 Estructuras2.8 Materiales para la malla de tierra2.9 Cables de Alta Tensión



4.1 Obras Preliminares y Movimiento de tierras4.2 Fundaciones de equipos4.3 Estructuras de equipos4.4 Sistema de drenajes4.5 Canaletas, Cajas de Tiro y Banco de ductos4.6 Acabado en grava para patio4.7 Sardinel en concreto5 Montaje 220 kV

5.1 Extensión de barras y templas de conexión5.2 Montaje de estructuras y equipos de patio ( incluye desmontaje )5.3 Montaje de sistema de control, protección y medida5.4 Pruebas individuales SAT (Equipos AT, Control, protección, medida,

SSAA y Telecomunicaciones)5.5 Pruebas de conjunto y puesta en servicio6 10% del valor de la obra civil (*)





- Diseños, estos deben de haber sido validados por el cliente.




- Montajes (5.1, 5.2, 5.), deben de contar con las pruebas de sitio que requiera la supervisión y debidamente aprobadas.




ÍTEM MES HITO PARA LIBERACIÓN DE PAGOSUBESTACIÓN FRIASPATA GIS

VALOR DE PAGO (USD)

1 Diseños1.1 Ingeniería de detalle1.2 Estudio de operatividad2 Suministros 220 kV DDP

2.1 Módulos GIS2.2 Transformadores de tensión2.3 Aisladores Poste2.4 Bushing Gas-Aire2.5 Aisladores y material de conexión (Barrajes, tuberías y conectores)2.6 Tubería SF62.7 Materiales para la malla de tierra2.8 Cables de Alta Tensión



4.1 Obras Preliminares y Movimiento de tierras4.2 Edificio GIS y caseta de control4.3 Fundaciones de equipos GIS4.4 Estructuras de equipos convencionales4.5 Sistema de drenajes4.6 Canaletas, Cajas de Tiro y Banco de ductos4.7 Acabado en grava para patio4.8 Sardinel en concreto5 Montaje 220 kV

5.1 Extensión de barras y templas de conexión5.2 Montaje equipos GIS y equipos de patio ( incluye desmontaje )5.3 Montaje de sistema de control, protección y medida5.4 Pruebas individuales SAT (Equipos GIS y AT, Control, protección,

medida, SSAA y Telecomunicaciones)5.5 Pruebas de conjunto y puesta en servicio6 10% del valor de la obra civil (*)





- Diseños, estos deben de haber sido aprobados.




- Montajes (5.1, 5.2 y 5.3) deben de contar con las pruebas de sitio que requiera la supervisión y debidamente aprobadas.


Pruebas de conjunto y puesta en servicio (5.5), se debe de contar con toda la información técnica entregada (incluye batch input), pruebas aprobadas por la supervisión y PES a satisfacción del cliente.

-

-


El postor deberá completar los formularios de cantidades que suministrara REP. Adicional de manera referencial deberá presentar el análisis de precios unitarios respectivos.

En caso el CONTRATISTA solicite el anticipo de 10%, estos pagos se amortizarán conforme lo previsto en el numeral 4.2.1 del presente documento (Contrato).

El monto total de los repuestos NO deberá estar incluido en el monto total de la Propuesta; REP indicará la cantidad de los repuestos a suministrar para ser incluidos en el Contrato, de acuerdo con el listado valorizado de los repuestos propuestos por el postor para un periodo de cinco años.


SOLICITUD N° SPU-013-2015

FORMATO Nº 05

MODELO DE GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO(A SER ENTREGADA POR EL GANADOR DE LA BUENA PRO)


Fianza Nº ............................

SeñoresREPPresente

A solicitud de......................

Prestamos fianza SOLIDARIA, INCONDICIONAL, SIN BENEFICIO DE EXCUSIÓN, IRREVOCABLE Y DE REALIZACIÓN AUTOMÁTICA A SOLO REQUERIMIENTO POR CARTA NOTARIAL PARA SU PAGO O EJECUCIÓN, a favor de ustedes, hasta por un monto de (S/. ó $) ...................... .. (...................................) y por un plazo que vencerá el ............................, a fin de garantizar el cumplimiento del contrato que dicha firma ha celebrado con ustedes por la ejecución de la .........................., materia de la SPU-013-2015

Queda entendido que esta fianza no podrá exceder por ningún motivo y en ningún caso, de la cantidad arriba expresada.

Atentamente,

________________________________ Nombre y Firma (s) autorizada(s)de la entidad

NOTAS: La Garantía deberá ser emitida por Entidad reconocida por la Superintendencia de Banca y

Seguros. El incumplimiento en la obligación de mantener vigente la carta fianza podrá ser invocada por la

Administración del Contrato como causal de resolución por incumplimiento injustificado del contrato.


SOLICITUD N° SPU-013-2015 FORMATO Nº 06

COMPROMISO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO/OBRA EN EL PLAZO PROPUESTO


SeñoresREP S.A.Presente.-

Por medio del presente nos dirigimos a ustedes, para comprometernos a efectuar la ejecución del servicio/obra materia del Proceso de Selección de la referencia de acuerdo al plazo especificado en nuestra propuesta técnica contados a partir de la fecha establecida en el contrato, siendo este plazo de:

Ítem Descripción Meses1 Subestación Friaspata AIS: Diseño, ingeniería, pruebas en fábrica,

suministros DDP (transporte, entrega en sitio y descargue), construcción, montaje, integración al sistema existente, capacitación, pruebas y puesta en servicio de los equipos asociados a la “Cambio de Configuración en 220 kV de Simple a Doble Barra Aislada con seccionador de transferencia en Aire (AIS) de la Subestación de Friaspata”.

2 Subestación Friaspata GIS: Diseño, ingeniería, pruebas en fábrica, suministros DDP (transporte, entrega en sitio y descargue), construcción, montaje, integración al sistema existente, capacitación, pruebas y puesta en servicio de los equipos asociados a la “Cambio de Configuración en 220 kV de Simple a Doble Barra Aislada en Gas (GIS) de la Subestación de Friaspata”.

Atentamente,

_______________________________________ Firma y sello del representante legal del postor

Nota:La penalidad por su no cumplimiento será la establecida en la cláusula Octava, numeral 8.1, literal(es) a), b) y/o c) del documento VI - proforma de contrato.


SOLICITUD N° SPU-013-2015

FORMATO N° 07

MODELO DE CARTA DE GARANTÍA DE LAS OBRAS A EJECUTAR

Ciudad, año, mes y día SeñoresREPPresente.-

Estimados señores:

Nuestra empresa:

Declaramos que, de ser favorecidos con el otorgamiento de la buena pro del presente proceso de selección, aceptamos que el período de garantía sobre las características del suministro y las obras a ejecutarse en función de las normas técnicas aplicables al proyecto y a nuestra responsabilidad como contratista, no será menor de veinticuatro (24) meses contados partir de la recepción de las obras.

Asimismo declaramos que:

a) Garantizamos plenamente que todos los bienes materia del contrato serán suministrados nuevos, libres de defectos de material o de producción, además, que cumplirán con todas las especificaciones establecidas en el contrato y sus documentos anexos.

b) Garantizamos, sin costo alguno para REP, el reemplazo de una unidad o del total contra defecto o falla, por el período mínimo de dos (2) años después de la fecha de emisión del Acta de Recepción y Conformidad y la disponibilidad de repuestos por el período mínimo de 15 años. Asimismo, garantiza su calidad de conformidad con las Especificaciones Técnicas de REP y de su propuesta.

El plazo de la garantía, adicional a los 24 meses, ofertado es de:Ítem Descripción Garantía

(meses)1 Subestación Friaspata AIS: Diseño, ingeniería, pruebas en fábrica,

suministros DDP (transporte, entrega en sitio y descargue), construcción, montaje, integración al sistema existente, capacitación, pruebas y puesta en servicio de los equipos asociados a la “Cambio de Configuración en 220 kV de Simple a Doble Barra con seccionador de transferencia Aislada en Aire (AIS) de la Subestación de Friaspata”.

2 Subestación Friaspata GIS: Diseño, ingeniería, pruebas en fábrica, suministros DDP (transporte, entrega en sitio y descargue), construcción, montaje, integración al sistema existente, capacitación, pruebas y puesta en servicio de los equipos asociados a la “Cambio de Configuración en 220 kV de Simple a Doble Barra Aislada en Gas (GIS) de la Subestación de Friaspata”.

Atentamente,

___________________________________________Firma y Sello del Representante Legal del Postor

Nota: Este plazo adicional de garantía será tomado en cuenta en el último párrafo del numeral 6.4 de la proforma de contrato. Para ser evaluado, el plazo de garantía mínima adicional deberá ser de 12 meses.



FORMATO Nº 08

MODELO DE GARANTÍA DE SERIEDAD DE PROPUESTA


Fianza Nº ............................

SeñoresREP Presente

A solicitud de......................

Prestamos fianza SOLIDARIA, INCONDICIONAL, SIN BENEFICIO DE EXCUSIÓN, IRREVOCABLE Y DE REALIZACIÓN AUTOMÁTICA A SOLO REQUERIMIENTO POR CARTA NOTARIAL PARA SU PAGO O EJECUCIÓN, a favor de REP hasta por un monto de .................. Dólares de los Estados Unidos de América (USD …………….) o Nuevos Soles (S/. ...............) que vencerá el ............................, a fin de garantizar la oferta presentada a ustedes por la .........................., materia de la Solicitud Nº SPU-013-2015.

Queda entendido que esta fianza no podrá exceder por ningún motivo y en ningún caso, de la cantidad arriba expresada.

Atentamente,

________________________________ Nombre y Firma (s) autorizada(s)de la entidad

NOTAS: La Garantía deberá ser emitida por Entidad reconocida por la Superintendencia de Banca y

Seguros, con una vigencia de 60 días calendario a partir de la entrega de las ofertas.


SOLICITUD PÚBLICA DE OFERTAS SPU-013-2015

FORMATO Nº 09TRABAJOS EJECUTADOS Y EN EJECUCIÓN

Hoja ____ de ____

Nombre de la firma

Número

orden

Objeto del contrato

Enumerar (1)

Nombre, e-mail y

teléfono de la entidad

contratante(2)

Valor del contrato

Porcen-taje

participa-ción (%)

(3)

Fecha de iniciación

Fecha real o estimada de termina-

ción

Cumpli-miento

(4)

Observaciones

(5)

(1) Se deben enumerar las principales obras o partes de obra ejecutadas directamente por el contratista.

(2) Se deben anexar certificados del contrato sobre el desempeño del contratista.(3) Indicar el porcentaje de participación del contratista en el contrato (100% si no hubo

consorcio).(4) Indicar lo correspondiente al cumplimiento en la ejecución de acuerdo con las convenciones

abajo descritas(5) Incluir las observaciones y comentarios que el contratista considere conveniente con respecto

al Cumplimiento.


Nota (4)C.C. = Si no se presentó ningún incumplimientoA.N. = Si hubo atraso no recuperadoA.R. = Si hubo atraso recuperadoC.T. = Si se le aplicó caducidad administrativa o terminación anticipada del contratoE.P. = Si se le hizo efectiva alguna garantía del contratoM.U. = Si se le han aplicado multas y en este caso deberá hacerse claridad, en la columna de

observaciones, sobre el tipo de multa o sanciones y las causas que la motivaron.



FORMATO Nº 10FABRICANTES

Hoja ____ de ____

Se propone como fabricantes para la ejecución de los trabajos los siguientes:

FABRICANTE BienesNombre Dirección e-mail y

teléfonoCiudad y país a fabricar

__________________________________Firma y Sello del Representante Legal del Postor



FORMATO Nº 11

EXPERIENCIA DEL FABRICANTE

Factura o contrato

Nº

Descripción del bien Empresa a que se vendió (Cliente) y

datos de persona de contacto (teléfono y correo electrónico)

Cantidad suminis-

trada (Uni-dades)

Monto (USD)

Año de la venta

Marca, modelo, descripción

Planta donde fue fabricado el bien

suministrado

Año Fabr.

Total

Atentamente,


OBSERVACIÓN: No se calificarán los servicios/obras que no estén debidamente acreditados con una constancia y/o certificado (parte pertinente del contrato, orden de servicio, etc.).

Deberán presentar copias simples. REP se reserva el derecho de verificar posteriormente la validez de los mismos.


SOLICITUD PÚBLICA DE OFERTAS SPU- 013-2015

FORMATO Nº 12

PERSONAL DIRECTIVO Y PROFESIONAL PROPUESTO

Hoja ____ de ____No. deorden

Nombre Profesión u oficio y especialidad

Cargo que ocupa en la firma

Cargo en la obra

Años de experiencia




FORMATO Nº 13

HOJAS DE VIDA

Hoja ____ de ____

Nombre completo del profesional

Fecha de nacimientoNacionalidadProfesión u oficioUniversidad/FacultadTítulo obtenido - Año terminaciónCursos de Postgrado

Experiencia

Años de experienciaFuncionario de la empresa desde (fecha):

Trabajos semejantes: (Empresa, obra, cargo, período)

Área de especialización (fecha)

Firma del profesional

En este formulario se deben incluir todas las informaciones.




FORMATO 14INFORMACIÓN DE PREDISEÑO POR CADA SUBESTACIÓN:

Hoja ____ de ____El Proponente debe presentar la siguiente información sobre el diseño preliminar de las ampliaciones de las subestaciones:

a) Descripción funcional y diagramas de principio con esquemas de las subestaciones, incluyendo la interrelación con los sistemas de control, telecomunicaciones y centro de supervisión.

b) Descripción funcional y diagramas de principio con esquemas de los sistemas de medición de energía, incluyendo la interrelación con los sistemas de telecomunicaciones así como la integración al centro de supervisión.

c) Descripción funcional y diagramas de principio con esquemas de los sistemas de protecciones, incluyendo su integración al sistema de telecomunicaciones y al centro de supervisión.

d) Descripción funcional y diagramas de principio con esquemas de las telecomunicaciones, indicando subsistemas, equipos, servicios y la interconexión con equipos de teleprotección, control, medida de energía y centro de supervisión.

e) Descripción de las obras civiles y montaje, órdenes de trabajo e interface

f) Descripción de los servicios auxiliares

g) Descripción de los estudios que se realizarán para el dimensionamiento de los equipos y/o descripción de la validación de los estudios de la preingeniería

h) Descripción del Plan de cortes de energía, para garantizar la continuidad en el suministro de energía

i) Descripción de la construcción de variantes provisionales y definitivas en caso de requerirse

j) Formularios de características diligenciados totalmente.

k) Lista de equipos y obras con cantidades a suministrar.

l) Descripción de la metodología de la Interface requerida con lo existente

m) Descripción de la metodología para la elaboración de las órdenes de trabajo

n) Descripción de la metodología para la capacitación y entrenamiento




FORMATO Nº 15

REPMEMORIA TÉCNICA

INFORMACIÓN SOBRE CONSTRUCCIÓN Y MONTAJEHoja ____ de ____

El Proponente debe presentar la siguiente información sobre los aspectos de los paquetes:

Subestación Friaspata AIS: Diseño, ingeniería, pruebas en fábrica, suministros DDP (transporte, entrega en sitio y descargue), construcción, montaje, integración al sistema existente, capacitación, pruebas y puesta en servicio de los equipos asociados a la “Cambio de Configuración en 220 kV de Simple a Doble Barra con seccionador de transferencia Aislada en Aire (AIS) de la Subestación de Friaspata”.Subestación Friaspata GIS: Diseño, ingeniería, pruebas en fábrica, suministros DDP (transporte, entrega en sitio y descargue), construcción, montaje, integración al sistema existente, capacitación, pruebas y puesta en servicio de los equipos asociados a la “Cambio de Configuración en 220 kV de Simple a Doble Barra Aislada en Gas (GIS) de la Subestación de Friaspata”.

Considerar:

a. Descripción de las características de los materiales.

b. Descripción de las obras civiles y montaje electromecánico.

c. Lista de equipos y herramientas con cantidades a suministrar.

d. Descripción del transporte de los suministros a las Subestaciones y los sitios de las torres.

e. Descripción de la metodología para la elaboración del plan de cortes de energía.

Atentamente,




FORMATO Nº 16

SUBCONTRATISTAS

Hoja ____ de ____

Se proponen como subcontratistas para la ejecución de los trabajos los siguientes:

Nombre y dirección Objeto del subcontrato (1) Porcentaje respecto al total

(1) Especificar claramente el objeto del subcontrato

Adicionalmente, se deberá anexar la siguiente información:

INFORMACIÓN DE CADA SUBCONTRATISTA1. Nombre y razón social del Subcontratista: ___________________________2. Tipo de sociedad: ______________________________________________3. País de domicilio: ______________________________________________4. Dirección: ____________________________________________________5. Teléfono: ____________________________________________________6. Telefax: _____________________________________________________7. e-mail: ____________________________________________________8. Representante Legal: __________________________________________

a) Nombre: _________________________________________________b) Posición o cargo en la firma: _________________________________

8. Información acerca de Contratos similares al del objeto de este procedimiento de contratación:a) Objetob) Valorc) Plazo de ejecuciónd) Cliente: ____________________________________________e) Dirección del cliente: __________________________________f) Telefax del cliente: ____________________________________

Fecha de puesta en servicio del Proyecto: ________________________




FORMATO Nº 17

CURVA “S” POR SUBESTACIÓNSUBESTACIÓNHoja ____ de ____

Se anexan los formularios de las curvas S presentados


bases tipo - rep en curso/2015/spu-013-2015 - epc... · web viewdocumento vi – proforma de...

Documents