bases inte supervision

.ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA N° 047-2013-COPESCO/GRC

BASES PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DECONSULTORIA DE OBRAS

ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍAN° 047-2013-COPESCO/GRC

DERIVADA DELCONCURSO PÚBLICO N° 005-2013-COPÉSCO/GRC

Primera Convocatoria

Para la Ejecución de la Obra:"MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD

PEATONAL Y VEHICULAR DE LA AV.EVITAMIENTO DE LA CIUDAD DEL CUSCO"

BASES INTEGRADAS

Agosto 2013


SECCIÓN GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCESO DESELECCIÓN

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD)

ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA N° 047-2013-COPESCO/GRC

CAPITULO IETAPAS DEL PROCESO DE SELECCIÓN

1.1.BASE LEGAL

Ley N° 28411 - Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.Decreto Legislativo N° 1017 - Ley de Contrataciones del Estado, modificado por laLEY N° 29873 en adelante la Ley.Decreto Supremo N° 184-2008-EF - Reglamento de la Ley de Contrataciones delEstado, modificado por D.S. N° 138-2012-EF en adelante el Reglamento.

- Directivas del OSCE.Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General.Código Civil.Ley N° 27806 - Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública.Decreto Supremo N° 007-2008-TR - Texto Único Ordenado de la Ley de Promociónde la Competitividad, Formalización y Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa ydel acceso al empleo decente, Ley MYPE.

- Decreto Supremo N° 008-2008-TR - Reglamento de la Ley MYPE.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

Para la aplicación del derecho deberá considerarse la especialidad de las normasprevistas en las presentes Bases.

1.2. CONVOCATORIA

Se efectuará de conformidad con lo señalado en el artículo 51 del Reglamento, en lafecha señalada en el cronograma.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se efectuará desde el día siguiente de la convocatoria y hastaantes del inicio de la presentación de propuestas. En el caso de propuestas presentadaspor un consorcio, bastará que se registre uno (1) de sus integrantes, de conformidad conel artículo 53 del Reglamento.

La persona natural o persona jurídica que desee participar en el proceso de seleccióndeberá contar con inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores (RNP)conforme al objeto de la convocatoria. La Entidad verificará la vigencia de la inscripciónen el RNP y que no se encuentre inhabilitada para contratar con el Estado.

Al registrarse, el participante deberá señalar la siguiente información: Nombres, apellidosy Documento Nacional de Identidad (DNI), en el caso de persona natural; razón social dela persona jurídica; número de Registro Único de Contribuyentes (RUC); domicilio legal;teléfono y fax.

IMPORTANTE:

- Para registrarse como participante en un proceso de selección convocado por lasEntidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten coninscripción vigente ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra elOrganismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayorinformación, podrá ingresarse a la siguiente dirección electrónica: www.rnp.gob.pe.


1A FORMA DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS Y ACREDITACIÓN

Todos los documentos que contengan información referida a los requisitos para laadmisión de propuestas y factores de evaluación se presentarán en idioma castellano o,en su defecto, acompañados de traducción oficial o certificada efectuada por traductorpúblico juramentado o traductor colegiado certificado, según corresponda, salvo el casode la información técnica complementaria contenida en folletos, instructivos, catálogos osimilares, que podrá ser presentada en el idioma original. El postor será responsable dela exactitud y veracidad de dichos documentos.

Las propuestas se presentarán en dos (2) sobres cerrados, de los cuales el primerocontendrá la propuesta técnica y el segundo la propuesta económica.

Sí las propuestas se presentan en hojas simples se redactarán por medios mecánicos oelectrónicos y serán foliadas correlativamente empezando por el número uno.

Asimismo, cuando las propuestas tengan que ser presentadas total o parcialmentemediante formularios o formatos, éstos podrán ser llenados por cualquier medio,incluyendo el manual.

En ambos supuestos, las propuestas deben llevar el sello y la rúbrica del postor o de surepresentante legal o mandatario designado para dicho fin, salvo que el postor seapersona natural, en cuyo caso bastará que éste o su apoderado, indique debajo de larúbrica sus nombres y apellidos completos.

En el caso de consorcios, la propuesta puede ser presentada por el representantecomún del consorcio, o por el apoderado designado por éste, o por el representante legalo apoderado de uno de los integrantes del consorcio que se encuentre registrado comoparticipante, conforme a lo siguiente:

1. En el caso que el representante común del consorcio presente la propuesta, éstedebe presentar copia simple de la promesa formal de consorcio.

2. En el caso que el apoderado designado por el representante común del consorciopresente la propuesta, este debe presentar carta poder simple suscrita por elrepresentante común del consorcio y copia simple de la promesa formal deconsorcio.

3. En el caso del representante legal o apoderado de uno de los integrantes delconsorcio que se encuentre registrado como participante, la acreditación serealizará conforme a lo dispuesto en el sexto párrafo del presente numeral, segúncorresponda.

1.5. PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS1

La presentación de propuestas se realiza en acto público, en la fecha y hora señaladasen el cronograma del proceso.

El acto se inicia cuando el Comité Especial empieza a llamar a los participantes en elorden en que se registraron para participar en el proceso, para que entreguen suspropuestas. Si al momento de ser llamado el participante no se encuentra presente, se letendrá por desistido. Si algún participante es omitido, podrá acreditarse con la

De acuerdo con lo establecido por e! articulo 64 del Reglamento, el acto de presentación de propuestas en unaAdjudicación de Menor Cuantía puede ser público o privado, lo que debe determinarse en la sección específica de lasBases. , A


presentación de la constancia de su registro como participante.

Los integrantes de un consorcio no podrán presentar propuestas individuales niconformar más de un consorcio.

IMPORTANTE:

• En caso de convocarse según relación de ítems, los integrantes de un consorcio no podránpresentar propuestas individuales ni conformar más de un consorcio en un mismo ítem, lo queno impide que puedan presentarse individualmente o conformando otro consorcio en ítemsdistintos.

En el caso que el Comité Especial rechace la acreditación del apoderado, representantelegal o representante común, según corresponda en atención al numeral 1.10, y esteexprese su disconformidad, se anotará tal circunstancia en el acta y el Notario (o Juez dePaz) mantendrá la propuesta y los documentos de acreditación en su poder hasta elmomento en que el participante formule apelación. Si se formula apelación se estará a loque finalmente se resuelva al respecto.

Después de recibidas las propuestas, el Comité Especial procederá a abrir los sobres quecontienen la propuesta técnica de cada postor, a fin de verificar que los documentospresentados por cada postor sean los solicitados en las Bases.

En el caso que de la revisión de la propuesta se adviertan defectos de forma, tales comoerrores u omisiones subsanables en los documentos presentados que no modifiquen elalcance de la propuesta técnica, o la omisión de presentación de uno o más documentosque acrediten el cumplimiento de los requerimientos técnicos mínimos —siempre que setrate de documentos emitidos por autoridad pública nacional o un privado en ejercicio defunción pública, tales como autorizaciones, permisos, títulos, constancias y/o certificadosque acrediten estar inscrito o integrar un registro, y otros de naturaleza análoga, para locual deben haber sido obtenidos por el postor con anterioridad a la fecha establecidapara la presentación de propuestas—, se actuará conforme lo dispuesto en el artículo 68del Reglamento. Este es el único momento en que puede otorgarse plazo para subsanarla propuesta técnica.

En el caso de advertirse que la propuesta no cumple con lo requerido por las Bases, y nose encuentre dentro de los supuestos señalados en el párrafo anterior, se devolverá lapropuesta, teniéndola por no admitida, salvo que el postor exprese su disconformidad, encuyo caso se anotará tal circunstancia en el acta y el Notario (o Juez de Paz) mantendrála propuesta en su poder hasta el momento en que el postor formule apelación. Si seformula apelación se estara a lo que finalmente se resuelva al respecto.

Después de abierto cada sobre que contiene la propuesta técnica, el Notario {o Juez dePaz) procederá a sellar y firmar cada hoja de los documentos de la propuesta técnica. Asu vez, si las Bases han previsto que la evaluación y calificación de las propuestastécnicas se realice en fecha posterior, el Notario (o Juez de Paz) procederá a colocar lossobres cerrados que contienen las propuestas económicas dentro de uno o más sobres,los que serán debidamente sellados y firmados por él, por los miembros del ComitéEspecial y por los postores que así lo deseen, conservándolos hasta la fecha en que elComité Especial, en acto público, comunique verbalmente a los postores el resultado dela evaluación de las propuestas técnicas.

Al terminar el acto público, se levantará un acta, la cual será suscrita por el Notario (oJuez de Paz), por todos sus miembros, así como por los veedores y los postores que lodeseen.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 64 del Reglamento, en los actos depresentación de propuestas y otorgamiento de la Buena Pro se podrá contar con la'


presencia de un representante del Sistema Nacional de Control, quien participará comoveedor y deberá suscribir el acta correspondiente, su inasistencia no viciará el proceso.

1.6.CONTENIDO DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

La propuesta económica {Sobre N° 2) deberá incluir obligatoriamente lo siguiente:

La oferta económica, en la moneda que corresponda, incluidos todos los tributos,seguros, transportes, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laboralesconforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tenerincidencia sobre el costo del bien a contratar; excepto la de aquellos postores que gocende exoneraciones legales. La Entidad no reconocerá pago adicional de ningunanaturaleza.

El monto total de la propuesta económica y los subtotales que lo componen deberán serexpresados con dos decimales. Los precios unitarios podrán ser expresados con más dedos decimales.

IMPORTANTE:

• Tratándose de un proceso según relación de ítems, cuando los postores se presentena más de un ítem, deberán presentar sus propuestas económicas en formaindependiente.2

1.7.EVALUACIÓN DE PROPUESTAS

La evaluación de propuestas se realizará en dos (2) etapas: La evaluación técnica y laevaluación económica.

Los máximos puntajes asignados a las propuestas son los siguientes:

Propuesta Técnica : 100 puntosPropuesta Económica : 100 puntos

1.7.1. EVALUACIÓN TÉCNICA

Se verificará que la propuesta técnica cumpla con los requerimientos técnicosmínimos contenidos en las presentes Bases. Las propuestas que no cumplandichos requerimientos no serán admitidas.

Sólo aquellas propuestas admitidas y aquellas a las que el Comité Especialhubiese otorgado plazo de subsanación, pasarán a la evaluación técnica.

En aquellos casos en los que se hubiese otorgado plazo para la subsanación de lapropuesta, el Comité Especial deberá determinar si se cumplió o no con lasubsanación solicitada. Si luego de vencido el plazo otorgado, no se cumple con lasubsanación, el Comité Especial tendrá ía propuesta por no admitida.

Una vez cumplida la subsanación de la propuesta o vencido el plazo otorgadopara dicho efecto, se continuará con la evaluación de la propuestas técnicasadmitidas, asignando los puntajes correspondientes, conforme a la metodología deasignación de puntaje establecida para cada factor.

Luego de efectuada la evaluación técnica, cabe la posibilidad que dicho postor haya obtenido el puntaje necesario paraacceder a la evaluación económica únicamente en algunos de los Ítems a los que se presentó, por lo que, de acuerdo con elarticulo 71 del Reglamento, correspondería devolver las propuestas económicas sin abrir, lo que no resultaría posible si latotalidad de las propuestas económicas del postor se incluyen en un solo sobre.

.ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA N8 047-2013-COPESCO/GRC

Las propuestas técnicas que no alcancen el puntaje mínimo de ochenta (80)puntos, serán descalificadas en esta etapa y no accederán a la evaluacióneconómica.

1.7.2. EVALUACIÓN ECONÓMICA

Si la propuesta económica excede el valor referencial, será devuelta por el ComitéEspecial o el órgano encargado de las contrataciones, según corresponda, y setendrá por no presentada, conforme lo establece el artículo 33 de la Ley.

La evaluación económica consistirá en asignar el puntaje máximo establecido a lapropuesta económica de menor monto. Al resto de propuestas se les asignará unpuntaje inversamente proporcional, según la siguiente fórmula:

Pi = Qm x PMPEOi

Donde:iPiOiOmPMPE

IMPORTANTE:

PropuestaPuntaje de la propuesta económica iPropuesta Económica iPropuesta Económica de monto o precio más bajoPuntaje Máximo de la Propuesta Económica

• En caso el proceso se convoque bajo el sistema de precios unitarios, tarifas oporcentajes, el Comité Especial o el órgano encargado de las contrataciones,según corresponda, deberá verificar las operaciones aritméticas de lapropuesta que obtuvo el mayor puntaje total y, de existir alguna incorrección,deberá corregirla a fin de consignar el monto correcto y asignarle el lugar que lecorresponda. Dicha corrección debe figurar expresamente en el acta respectiva.

• Sólo cuando se haya previsto (según el caso concreto) aceptar propuestaseconómicas que incluyan propuestas de financiamiento, la propuestaeconómica se evaluará utilizando el método del valor presente neto del flujofinanciero que comprenda los costos financieros y el repago de la deuda. Setomarán en cuenta todos los costos del financiamiento, tales como la tasa deinterés, comisiones, seguros y otros, así como la contrapartida de la Entidad sifuere el caso, conforme a las disposiciones contenidas en el artículo 70 delReglamento.

1.8.ACTO PUBLICO DE OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

En la fecha y hora señalada en las Bases, el Comité Especial se pronunciará sobre laadmisión y la evaluación técnica de las propuestas, comunicando los resultados de estaúltima.

La evaluación de las propuestas económicas se realizará de conformidad con elprocedimiento establecido en las presentes Bases.

La determinación del puntaje total se hará de conformidad con el artículo 71 delReglamento.

El Comité Especial procederá a otorgar la Buena Pro a la propuesta ganadora, dando a


conocer los resultados del proceso de selección a través de un cuadro comparativo en elque se consignará el orden de prelaclón en que han quedado calificados los postores,detallando los puntajes técnico, económico y total obtenidos por cada uno de ellos.

En el supuesto que dos (2) o más propuestas empaten, el otorgamiento de la Buena Prose efectuará observando lo señalado en el artículo 73 del Reglamento.

Al terminar el acto público se levantará un acta, la cual será suscrita por el Notario (oJuez de Paz), por todos los miembros del Comité Especial y por los postores que deseenhacerlo.

El otorgamiento de la Buena Pro se presumirá notificado a todos los postores en lamisma fecha, oportunidad en la que se entregará a los postores copia del acta deotorgamiento de la Buena Pro y el cuadro comparativo, detallando los resultados en cadafactor de evaluación. Dicha presunción no admite prueba en contrario. Esta informaciónse publicará el mismo día en el SEACE.

1.9.CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o más propuestas, el consentimiento de la BuenaPro se producirá a los ocho (8) días hábiles de la notificación de su otorgamiento en actopúblico, sin que los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso deapelación. En este caso, el consentimiento se publicará en el SEACE al día hábilsiguiente de haberse producido.

En el caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la Buena Pro seproducirá el mismo día de la notificación de su otorgamiento en acto público, y podrá serpublicado en el SEACE ese mismo día o hasta el día hábil siguiente.

1.10. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

De acuerdo con el artículo 282 del Reglamento, a partir del día hábil siguiente de haberquedado consentida la Buena Pro o de haberse agotado la vía administrativa conforme alo previsto en el artículo 122 del Reglamento, hasta el décimo quinto día hábil deproducido tal hecho, el postor ganador de la Buena Pro debe solicitar ante el OSCE laexpedición de la constancia de no estar inhabilitado para contratar con el Estado.

El OSCE no expedirá constancias solicitadas fuera del plazo establecido


CAPITULO IISOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCESO DE SELECCIÓN

2.1.RECURSO DE APELACIÓN

A través del recurso de apelación se impugnan los actos dictados durante el desarrollodel proceso de selección, desde la convocatoria hasta aquellos emitidos antes de lacelebración del contrato.

El recurso de apelación se presenta ante la Entidad que convocó el proceso de seleccióny es resuelto por el Titular de la Entidad o el funcionario a quien se haya delegado dichafacultad.

Los actos emitidos por el Titular de la Entidad que declaren la nulidad de oficio ocancelen el proceso, podrán impugnarse ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

2.2.PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN

La apelación contra el otorgamiento de la Buena Pro o contra los actos dictados conanterioridad a ella debe interponerse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes dehaberse otorgado la Buena Pro.

La apelación contra los actos distintos a los indicados en el párrafo anterior debeinterponerse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse tomadoconocimiento del acto que se desea impugnar.

ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA N8 047-2013-COPESCO/GRC

CAPITULO IIIDEL CONTRATO

3.1.DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Una vez que quede consentido o administrativamente firme el otorgamiento de la BuenaPro, dentro de los siete (7) días hábiles siguientes, sin mediar citación alguna, el postorganador deberá presentar a la Entidad la documentación para la suscripción del contratoprevista en las Bases. Asimismo, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a lapresentación de dicha documentación, deberá concurrir ante la Entidad para suscribir elcontrato.

En el supuesto que el postor ganador no presente la documentación y/o no concurra asuscribir el contrato, según corresponda, en los plazos antes indicados, se procederá deacuerdo a lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 148 del Reglamento.

El contrato será suscrito por la Entidad, a través del funcionario competente odebidamente autorizado, y por el ganador de la Buena Pro, ya sea directamente o pormedio de su apoderado, tratándose de persona natural, y tratándose de persona jurídica,a través de su representante legal, de conformidad con lo establecido en el artículo 139del Reglamento.

Para suscribir el contrato, el postor ganador de la Buena Pro deberá presentar, ademásde los documentos previstos en las Bases, los siguientes:

• Constancia vigente de no estar inhabilitado para contratar con el Estado.• Garantía de fiel cumplimiento.• Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, en caso corresponda.• Contrato de consorcio con firmas legalizadas de los integrantes, de ser el caso.• Código de cuenta interbancario (CCI).Traducción oficial efectuada por traductor público juramentado de todos los documentosde la propuesta presentados en idioma extranjero que fueron acompañados detraducción certificada, de ser el caso.

3.2.VIGENCIA DEL CONTRATO

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 149 del Reglamento, el contrato tiene vigenciadesde el día siguiente de la suscripción del documento que lo contiene. Dicha vigenciarige hasta el consentimiento de la liquidación final y se efectúe el pago correspondiente.

3.3. DE LAS GARANTÍAS

3.3.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO

El postor ganador debe entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento delcontrato. Esta deberá ser emitida por una suma equivalente al diez por ciento(10%) del monto del contrato original y tener vigencia hasta el consentimiento de laliquidación final.

De manera excepcional, respecto de aquellos contratos que tengan una vigenciasuperior a un (1) año, previamente a la suscripción del contrato, las Entidadespodrán aceptar que el ganador de la Buena Pro presente la garantía de fiel

10

ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA N8 047-2013-COPESCO/GRC

cumplimiento con una vigencia de un (1) año, con el compromiso de renovar suvigencia hasta que exista el consentimiento de la liquidación del contrato.

IMPORTANTE:

• Al amparo de lo dispuesto en el articulo 39 de la Ley, en los casos de prestación deservicios de ejecución periódica, alternativamente, las micro y pequeñas empresaspueden optar que, como garantía de fiel cumplimiento, la Entidad retenga el diez porciento (10%) del monto del contrato original. Para estos efectos, la retención de dichomonto se efectuará durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, deforma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.

3.3.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En caso el contrato conlleve a la ejecución de prestaciones accesorias, tales comomantenimiento, reparación o actividades afines, se otorgará una garantía adicionalpor este concepto, la misma que se renovará periódicamente hasta elcumplimiento total de las obligaciones garantizadas, no pudiendo eximirse supresentación en ningún caso.

3.4. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS

Las garantías que se presenten deberán ser incondicionales, solidarias, irrevocables y derealización automática en el país al sólo requerimiento de la Entidad. Asimismo, debenser emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión de la Superintendenciade Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y deben estarautorizadas para emitir garantías; o estar consideradas en la lista actualizada de bancosextranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central deReserva del Perú.

IMPORTANTE:

* Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por los postores o contratistascumplen con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual ejecución.

3.5. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS

Las garantías se harán efectivas conforme a las estipulaciones contempladas en elartículo 164 del Reglamento.

3.6.ADELANTOS

La Entidad entregará adelantos directos, conforme a lo previsto en el artículo 171 delReglamento, siempre que ello haya sido previsto en la sección específica de las Bases.

En el supuesto que no se entregue el adelanto en el plazo previsto, el contratista tienederecho a solicitar la ampliación del plazo de ejecución de la prestación por el número dedías equivalente a la demora, conforme al artículo 172 del Reglamento.

3.7. DE LAS PENALIDADES E INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las penalidades por retraso injustificado en la entrega del bien requerido y las causalespara la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con los artículos 165 y168 del Reglamento, respectivamente.

De acuerdo con los artículos 48 de la Ley y 166 del Reglamento, en las Bases o elcontrato podrán establecerse penalidades distintas a la mencionada en el artículo 165 delReglamento, siempre y cuando sean objetivas, razonables y congruentes con el objeto de

II


la convocatoria, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) delmonto del contrato vigente o, de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. Estaspenalidades se calcularán de forma independiente a la penalidad por mora.

3.8. CONFORMIDAD DEL SERVICIO

La conformidad del servicio es responsabilidad del órgano de administración o, en sucaso, del órgano establecido en las Bases, sin perjuicio de lo que se disponga en lasnormas de organización interna de la Entidad.

Adicionalmente, la conformidad requiere un informe del funcionario responsable del áreausuaria, quien deberá verificar el cumplimiento de las condiciones contractuales, deconformidad con lo dispuesto en el artículo 176 del Reglamento.

De existir observaciones se consignarán en el acta respectiva, indicándose claramente elsentido de éstas, dándose al contratista un plazo prudencial para su subsanación, enfunción a la complejidad del servicio. Dicho plazo no podrá ser menor de dos (2) ni mayorde diez (10) días calendario. Si pese al plazo otorgado, el contratista no cumpliese acabalidad con la subsanación, la Entidad podrá resolver el contrato, sin perjuicio deaplicar las penalidades que correspondan.

Este procedimiento no será aplicable cuando los servicios manifiestamente no cumplancon las características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso la Entidad no efectuará larecepción, debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose laspenalidades que correspondan.

3.9. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO

El procedimiento para la liquidación del contrato de consultoría de obra que deberáobservarse, es el que se encuentra descrito en el artículo 179 del Reglamento.

3.10. PAGOS

La Entidad deberá efectuar el pago a favor del contratista en la forma y oportunidadestablecida en las Bases o en el contrato, luego de la recepción formal y completa de ladocumentación correspondiente, según lo establecido en el artículo 181 del Reglamento.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación de los serviciosdeberá hacerlo en un plazo que no excederá de los diez (10) días calendario de ser éstosejecutados, a fin que la Entidad cumpla con la obligación de efectuar el pago dentro delos quince (15) días calendario siguientes, siempre que se verifiquen las condicionesestablecidas en el contrato.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizará deacuerdo a lo que se indique en el contrato de consorcio.

El pago comprende la cancelación del saldo resultante de la liquidación del contrato, deser el caso.

En caso de retraso en el pago, el contratista tendrá derecho al pago de interesesconforme a lo establecido en el artículo 48 de la Ley, contado desde la oportunidad enque el pago debió efectuarse.

3.11. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demás aspectos del presente proceso no contemplados en las Bases se regiránsupletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones lega/es vigentes.

12

.ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA N" 047-2013-COPESCO/GRC

SECCIÓN ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCESO DESELECCIÓN

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LASINSTRUCCIONES INDICADAS)

I3


CAPITULO IGENERALIDADES

1.1.ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre :

RUC N° :

Domicilio legal :

Teléfono/Fax; :

Correo electrónico: :

PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PLAN COPESCO

20159311598

PLAZA TÚPAC AMARU S/N, DISTRITO DE WANCHAQ.PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO084-581530-anexo 144.

[email protected]

1.2.OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente proceso de selección tiene por objeto la CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DESUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DEOBRA Para la ejecución de la Obra "MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDADPEATONAL Y VEHICULAR DE LA AV. EVITAMIENTO DE LA CIUDAD DE CUSCO".

1.3.VALOR REFERENCIAL3

El valor referencia! asciende a SI. 11*273,168.94 (Once Millones Doscientos Setenta yTres Mil Ciento Sesenta y Ocho con 94/100 Nuevos Soles), incluido los impuestos deLey y cualquier otro concepto que incida en el costo total del servicio. El valor referencia!ha sido calculado al mes de Abril del presente año.

VALOR REFERENCIAL(incluye IGV)

SI. 11 '273, 168.94(Once Millones Doscientos Setenta y Tres MilCiento Sesenta y Ocho 94/100 Nuevos Soles)

LÍMITE INFERIOR 90%(incluye IGV)

S/.10'145,852.05(Diez Millones Ciento Cuarenta y Cinco Mil

Ochocientos Cincuenta y Dos y 05/100Nuevos Soles)

IMPORTANTE:

• Las propuestas económicas que excedan el valor referencial o aquellas que fuereninferiores al noventa por ciento (90%) del mismo, serán devueltas por el ComitéEspecial teniéndolas por no admitidas.

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN

El expediente de contratación fue aprobado mediante Memorándum N° 4100-488-2013del 11 de abril del 2013.

1.5.FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos Determinados.

El monto del valor referencial indicado en esta sección de las Bases no debe diferir del monto del valor referencialconsignado en la ficha del proceso en el SEACE. No obstante, de existir contradicción entre estos montos, primará elmonto del valor referencial indicado en las Bases aprobadas.

14


IMPORTANTE:

• La fuente de financiamíento debe corresponder a aquellas previstas en la Ley de EquilibrioFinanciero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal en el cual se convoca el procesode selección.

1.6.SISTEMA DE CONTRATACIÓN

El presente proceso se rige por el sistema SUMA ALZADA, de acuerdo con lo establecidoen el expediente de contratación respectivo.

1.7.ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El servicio a contratar está definido en los Requerimientos Técnicos Mínimos que formanparte de la presente Sección en el Capítulo III.

1 ¿.PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

Los servicios materia de la presente convocatoria se prestarán en el plazo de QuinientosDiez (510) días calendario. Dicho plazo constituye un requerimiento técnico mínimo quedebe coincidir con lo establecido en el expediente de contratación.

La Consultoría de Obra se ejecutará a partir de la fecha en que se expida la orden de iniciopor parte de la Entidad, teniendo en consideración los siguientes plazos.

Etapa de Revisión del Expediente TécnicoEtapa de Supervisión de ObraElaboración del Informe Final, Revisión y Liquidacióndel Contrato de Obra

90 días calendario360 días calendario

60 días calendario

1.9. COSTO DE REPRODUCCIÓN DE LAS BASES

El costo de reproducción de las bases y expediente de contratación es de S/ 30.00 (Treintacon 00/100 Nuevos Soles).

1.10. BASE LEGAL

LEY N° 29951, ley de presupuesto del sector público para el año fiscal 2013.Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.Ley N° 29952 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público para elAño Fiscal 2013.Decreto Legislativo N° 1017, que aprueba la Ley de Contrataciones del Estado, enadelante la Ley, modificado por la LEY N° 29873Decreto Supremo N° 184-2008-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley deContrataciones del Estado, en adelante el Reglamento, modificado por el D.S. N°138-2012-EF.Directivas de OSCELey N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

- Código Civil.Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública.Decreto Supremo N° 007-2008-TR, Texto Único Ordenado de la Ley de Promoción dela Competitividad, Formalización y Desarrollo de la Micro y Pequeña y del acceso alempleo decente, Ley MYPE.Decreto Supremo N° 008-2008-TR, Reglamento de la Ley MYPE.Decreto de Urgencia N° 016-2012 - Dictan medidas urgentes y extraordinarias enmateria económica y financiera para mantener y promover el dinamismo de la

I5

.ADJUDICACIÓN PE MENOR CUANTÍA N" 047-2013-COPESCO/GRC

economía nacional.Decreto Supremo N° 011-79-VC - Formulas Polinómicas.Decreto Supremo N° 011-89-VC - Sobre las Valorizaciones de Obra

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

16


CAPÍTULO IIDEL PROCESO DE SELECCIÓN

2.1.CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIÓN4

CONVOCATORIA

REGISTRO DE PARTICIPANTESFORMULACIÓN DE CONSULTAS Y/U

OBSERVACIONES A LAS BASESABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y/U

OBSERVACIONES A LAS BASESINTEGRACIÓN DE BASES

PRESENTACIÓN DE PROPUESTASEN ACTO PUBLICO

CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DEPROPUESTAS

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO ENACTO PRIVADO (A TRAVÉS DEL SEACE)

Del

Del

Del

El

El

El

El

16/07/2013

17/07/2013

17/07/2013

22/07/2013

15/08/2013

21/08/2013

22/08/2013

23/08/2013

Proyecto Especial Regional PLANCOPESCO - SE@CE

Al

Al

16/08/2013

19/07/2013

Unidad de Abastecimientos delProyecto Especial Regional PLANCOPESCO, sito en la Plaza TúpacAmaru s/n, distrito de Wanchaq -

Cusco, hasta las 10:00 Horas.Unidad de Abastecimientos del

Proyecto Especial Regional PLANCOPESCO, Inicio de Apertura de

Sobres: a horas 09:00 horas

Comité Especial - SE@CE

2.2. REGISTRO DE PARTICIPANTESEl registro de los participantes es gratuito y se realizará en la oficina de la Unidad deAbastecimientos del Proyecto Especial Regional PLAN COPESCO, sito en la Plaza TúpacAmaru s/n del distrito de Wanchaq, en las fechas señaladas en el cronograma, en elhorario de 8:00 a 16:00 Horas.

Ai registrarse, la entidad le proporcionara un formato preparado al participantedonde deberá llenar la información solicitada, adicionalmente el participante deberápresentar una carta de registro de participante donde mínimamente deberáseñalar la siguiente información: Tipo y numero de Proceso de Selección, RazónSocial, Nombres, apellidos y Documento Nacional de Identidad (DNI) delrepresentante legal, en el caso de persona natural; razón social de la personanatural o jurídica; número de Registro Único de Contribuyentes (RUC); email,domicilio legal; teléfono y fax. (Formato 01)

En el momento del registro, se emitirá la constancia o cargo de registro de participantecorrespondiente en el que se indicará: número y objeto del proceso, el nombre y firma dela persona que efectuó el registro, así como el día y hora de dicha recepción.

IMPORTANTE:• Los participantes registrados tienen el derecho de solicitar un ejemplar de las Bases, para cuyo

efecto deben cancelar el costo de reproducción de las mismas.

2.3.FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASESLas consultas y observaciones se presentarán por escrito adjuntando un CD (o DVD) con

La información del cronograma indicado en las Bases no debe diferir de la información consignada en el cronograma de laficha del proceso en el SEACE. No obstante, de existir contradicción en esta información, primará el cronograma indicadoen la ficha del proceso en el SEACE.

17

.ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTIA N° 047-2013-COPESCO/GRC

la versión Word, debidamente fundamentadas, ante la ventanilla de Mesa de Partes de laEntidad (Unidad de Trámite Documentarlo) o la que haga sus veces del Proyecto EspecialRegional PLAN COPESCO, sito en la Plaza Túpac Amaru s/n del distrito de Wanchaq, enlas fechas señaladas en el cronograma, en el horario de 08:00 horas a 16:00 horas,debiendo estar dirigidos al Presidente del Comité Especial de la ADJUDICACIÓN DEMENOR CUANTÍA N° 047-2013-COPESCO/GRC DERIVADA DEL CONCURSOPUBLICO N° 005-2013-COPESCO/GRC, pudiendo ser remitidas adicionalmente el digitalal siguiente correo electrónico: [email protected].

2.4.ACTO PÚBLICO DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

Las propuestas se presentarán en acto público, en la Oficina de la Unidad deAbastecimientos del Proyecto Especial Regional Plan COPESCO, en la fecha y horaseñalada en el cronograma. El acto público se realizará con la participación del NOTARIOPUBLICOSe podrá contar con la presencia de un representante del Sistema Nacional de Control,quien participará como veedor y deberá suscribir el acta correspondiente. La no asistenciadel mismo no vicia el proceso.Las propuestas se presentarán en dos (2) sobres cerrados y estarán dirigidas al ComitéEspecial de la ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA N° 047-2013-COPESCO/GRCDERIVADA DEL CONCURSO PUBLICO N° 005-2013-COPESCO/GRC, conforme alsiguiente detalle:

SOBRE N° 1: Propuesta Técnica. El sobre será rotulado:

SeñoresPROYECTO ESPECIAL REGIONAL PLAN COPESCOPLAZA TÚPAC AMARU SM DEL DISTRITO DE WANCHAQAtt.: Comité Especial

ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA N° 047-2013-COPESCO/GRCDERIVADA DEL CONCURSO PUBLICO N° 005-2013-COPESCO/GRCCONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE LAELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRAPara la ejecución de la Obra "MEJORAMIENTO DE LATRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DE LA AV.EVITAMIENTO DE LA CIUDAD DE CUSCO".

SOBREN0 1: PROPUESTA TÉCNICANOMBRE / RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR

SOBRE N° 2: Propuesta Económica. El sobre será rotulado:

SeñoresPROYECTO ESPECIAL REGIONAL PLAN COPESCOPLAZA TÚPAC AMARU S/N DEL DISTRITO DE WANCHAQAtt.. Comité Especial

ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA N° 047-2013-COPESCO/GRCDERIVADA DEL CONCURSO PUBLICO N° 005-2013-COPESCO/GRCCONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE LAELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRAPara la ejecución de la Obra "MEJORAMIENTO DE LATRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DE LA AV.EVITAMIENTO DE LA CIUDAD DE CUSCO".

SOBRE N° 2: PROPUESTA ECONÓMICANOMBRE / RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR

18


2.5.CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS

2.5.1. SOBRE N° 1 - PROPUESTA TÉCNICA

Se presentará en un original y 1 (uno) copias5.

El sobre N° 1 contendrá, además de un índice de documentos6, la siguientedocumentación;

Documentación de presentación obligatoria:

a) Declaración jurada de datos del postor.Cuando se trate de consorcio, esta declaración jurada será presentada porcada uno de los consorciados (Anexo N° 1).

b) Declaración jurada de cumplimiento de los Requerimientos Técnicos Mínimoscontenidos en el Capítulo III de la presente sección7 (Anexo N° 2).

c) Declaración jurada simple de acuerdo al artículo 42 del Reglamento (Anexo N°3).En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaraciónjurada, salvo que sea presentada por el representante común del consorcio.

d) Promesa formal de consorcio, de ser el caso, en la que se consigne losintegrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a lasque se compromete cada uno de los integrantes del consorcio así como elporcentaje equivalente a dichas obligaciones (Anexo N° 4).

La promesa formal de consorcio deberá ser suscrita por cada uno de susintegrantes.

Se presume que el representante común del consorcio se encuentra facultadopara actuar en nombre y representación del mismo en todos los actos referidosal proceso de selección, suscripción y ejecución del contrato, con amplias ysuficientes facultades.

e) Declaración Jurada de Plazo de prestación del servicio (Anexo N° 5).

f) Nómina del personal profesional propuesto. (Anexo N° 06), con ladocumentación que acredite los requerimientos técnicos mínimos del personalpropuesto:

• Profesión: Copia del Título Profesional.• Experiencia: La experiencia del personal propuesto podrá ser

acreditada con la presentación de (i) la copia simple de los contratoscon su respectiva conformidad, (i¡) constancias, (iii) certificados, o, (iv)

De acuerdo con el artículo 63 del Reglamento, la propuesta técnica se presentará en original y en el número de copiasrequerido en las Bases, el que no podrá exceder de la cantidad de miembros que conforman el Comité Especial.

La omisión del índice no descalifica la propuesta, ya que su presentación no tiene incidencia en el objeto de laconvocatoria.

El Comité Especial debe determinar al elaborar las Bases si solo bastará la presentación de una declaración jurada paraacreditar el cumplimiento de los requerimientos técnicos mínimos o, de lo contrario, si será necesario que lo declarado seencuentre respaldado con la presentación de algún otro documento, en cuyo caso, deberá precisar dicha información en ellistado de documentación de presentación obligatoria del numeral 2.5.1 de la sección específica de las Bases.

19


cualquier otro documento que, de manera fehaciente, demuestre laexperiencia del profesional propuesto.

En caso de Consorcio, se deberá presentar una sola nómina del personalprofesional asignado.

g) Declaración Jurada Simple de compromiso de contratar a los otros profesionalesdurante la ejecución de la supervisión, según el numeral 2.1.2 de losrequerimientos técnicos mínimos.(Anexo N" 13).

h) Declaración Jurada Simple que incluya un listado donde se indique lo siguiente:Cargo, Nombre completo, N° de DNl (o Carné de extranjería) de cada técnico oauxiliar propuesto, según el numeral 2.1.3 de los requerimientos técnicosmínÍmos.(Anexo N° 07).

i) El postor deberá acreditar que cuenta con la disponibilidad de los equipospudiendo ser ésta acreditada con distintos documentos que sustenten lapropiedad de los equipos, la posesión, compromiso de compra venta o alquiler delos equipos o declaración Jurada que evidencie la disponibilidad delequipamiento mínimo requerido, según el numeral 2.2 de los requerimientostécnicos mínimos (Anexo N° 12). (modificado de acuerdo a lo señalado enel numeral 3.5 del Pronunciamiento N°487-2013/DSU)

IMPORTANTE:

• La omisión de alguno de los documentos enunciados acarreará la no admisión de lapropuesta, sin perjuicio de lo señalado en el articulo 68 del Reglamento.

Documentación de presentación facultativa:

a) Factor Experiencia en la actividad: Copia simple de contratos y surespectiva conformidad; contratos y sus respectivas resoluciones deliquidación; o comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documentaly fehacientemente. Adicionalmente, para acreditar experiencia adquirida enconsorcio, deberá presentarse copia simple de la promesa formal de consorcioo el contrato de consorcio.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben presentar el Anexo N° 8referido a la Experiencia del Postor en la actividad.

b) Factor experiencia en la especialidad: Copia simple de contratos y surespectiva conformidad; contratos y sus respectivas resoluciones deliquidación; o comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documentaly fehacientemente. Adicionalmente, para acreditar experiencia adquirida enconsorcio, deberá presentarse copia simple de la promesa formal de consorcioo el contrato de consorcio.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben presentar el Anexo N° 9referido a la Experiencia del Postor en la especialidad.

c) Factor experiencia y calificaciones del personal profesional propuesto:La experiencia del personal propuesto podrá ser acreditada con lapresentación de (i) la copia simple de los contratos con su respectivaconformidad, (ii) constancias, (iii) certificados, o, (iv) cualquier otro documentoque, de manera fehaciente, demuestre la experiencia del profesionalpropuesto.

20


Para acreditar el factor calificaciones del personal profesional propuesto sepresentará:

Formación académica: El grado de magister se acreditará con copia simple deTítulo, o Diploma. Los diplomados o especializaciones se acreditaran con copiasimple de diplomas, constancias o certificados de estudios en los que loscentros de capacitación (Que se encuentre facultada a brindar servicios decapacitación y emitir certificados) hayan extendido a los profesionalesrespectivos indicando las horas lectivas de duración.

Capacitación: Se acreditarán con copia simple constancias, certificados, uotros documentos, indicando las horas lectivas de duración de los cursos oseminarios presentados (Anexo N° 10).

d) Factor mejora a las condiciones previstas: Para acreditar el factor mejoraen cuanto a los procedimientos de control de obras se acreditará mediante lapresentación de una declaración jurada, para la cual el postor utilizando sucapacidad de síntesis desarrollará el factor indicado (Declaración jurada libre)y en cuanto a la gestión de calidad se acreditará mediante la presentación delCertificación de ISO 9001:2008, ÍSO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007; quedeberán tener como alcance la Supervisión de Obras viales y/o transporte osupervisión de obras, vigente a la fecha de presentación de propuestas.

e) Factores de evaluación opcionales. Otros factores referidos a laConvocatoria.Se evaluará la metodología y plan para ejecutar el servicio mediante lapresentación de procedimientos a emplear que le permita cumplir con lasexigencias de los términos de referencia

El Postor debe indicar en su propuesta, los mecanismos que proponedesarrollar, que le permitan asegurar la calidad del servicio ofertado; por lo queno necesariamente se refiere a la presentación de una certificación ISO

IMPORTANTE:

• En caso exista contradicción entre la información presentada en la propuesta técnica, lapropuesta será descalificada.

2.5.2. SOBRE N° 2 - PROPUESTA ECONÓMICA8

El Sobre N° 2 deberá contener la siguiente información obligatoria:

Oferta económica expresada en la moneda del valor referencial (Anexo N° 11).

El monto total de la propuesta económica deberá ser expresado con dosdecimales.

Se ha retirado toda referencia subtotales de acuerdo a lo señalado ennumeral 3,2 Propuesta Económica de acuerdo a lo señalado en elPronunciamiento N° 487-2013/DSU

IMPORTANTE:

• La admisión de la propuesta económica que presenten los postores dependerá de siaquella se encuentra dentro los márgenes establecidos en el articulo 33 de la Ley y elartículo 39 de su Reglamento.

De acuerdo con el artículo 63 del Reglamento la propuesta económica solo se presentará en original.

21


* En caso la información contenida en la propuesta económica difiera de la informacióncontenida en la propuesta técnica, la propuesta económica será descalificada.

2.6. DETERMINACIÓN DEL PUNTAJE TOTAL

Una vez evaluadas las propuestas técnica y económica se procederá a determinar elpuntaje total de las mismas.

El puntaje total de las propuestas será el promedio ponderado de ambas evaluaciones,obtenido de la siguiente fórmula:

PTPi = c1 PTi + c2 PEÍ

Donde:

PTPi = Puntaje total del postor iPTi = Puntaje por evaluación técnica del postor iPEi = Puntaje por evaluación económica del postor i

Se aplicarán las siguientes ponderaciones:

c1 = Coeficiente de ponderación para la evaluación técnica = 0.8

c2 = Coeficiente de ponderación para la evaluación económica = 0.2

Donde: c1 + c2 = 1.00

2.7. REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO

El postor ganador de la Buena Pro deberá presentar los siguientes documentos parasuscribir el contrato:

a) Constancia vigente de no estar inhabilitado para contratar con el Estado.b) Garantía de fiel cumplimiento del contrato. Para ello debe de presentar CARTA

FIANZA o PÓLIZA DE CAUCIÓN.c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas de los integrantes, de ser el caso.d) Código de cuenta interbancario (CCI).e) Traducción oficial efectuada por traductor público juramentado de todos los

documentos de la propuesta presentados en idioma extranjero que fueronacompañados de traducción certificada, de ser el caso.

f) Domicilio legal de la empresa para efectos de la notificación durante la ejecución delcontrato.

g) Plan de Trabajo propuesto, Organización y Funciones, y Cronograma de Utilización dePersonal.

h) Calendario Referencia! de Pagos.i) Bases Integradas y Términos de Referencia, debidamente visadas por el Postor

Ganador.j) Estructura de costos.k) Declaración jurada del adjudicatario comprometiéndose a para el inicio de su

participación efectiva en el contrato, tanto para aquellos titulados en el Perú o en elextranjero, presentará la colegiatura y el certificado de habilidad correspondiente delos profesionales propuestos.(modificado de acuerdo a lo señalado en el numeral3.4 del Pronunciamiento N° 487-2013/DSU).

Se ha retirado toda referencia a prestaciones accesorias de conformidad con loseñalado en el numeral 3.3 del Pronunciamiento N° 487-2013/DSU.

22


IMPORTANTE:

• En caso de que el postor ganador de la Buena Pro sea un consorcio y la Entidad opte porsolicitar como garanda para la suscripción del contrato carta fianza o póliza de caución,conforme a to indicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadasde Fondos de Pensiones en los Oficios N° 5196-2011-585 y N° 15072-2012-SBS, a fin de queno existan problemas en la ejecución de las mencionadas garantías, resulta necesario queéstas consignen en su texto, el nombre, denominación o razón social de todas y cada una delas personas naturales y/o jurídicas que integran el consorcio.

• Al amparo de lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley, en los casos de prestación de serviciosde ejecución periódica, deberá consignarse lo siguiente:

"Alternativamente, las micro y pequeñas empresas pueden optar que, como garantía de fielcumplimiento, la Entidad retenga el diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Paraestos efectos, la retención de dicho monto se efectuará durante la primera mitad del númerototal de pagos a realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización delmismo".

Adicionalmente debe considerarse también los siguientes documentos:a) Copia legalizada del DNI del Representante Legal,.b) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa, debidamente

actualizadac) Copia de la constitución de la empresa y sus modificatorias debidamente actualizado.d) Copia del RUC de la empresa.

Nota: Se ha integrado la documentación adicional como obligatoria en cumplimiento a loestablecido por el OSCE en el Oficio N°927-2013/DSU-PAA. En el ítem 2 Requisitos parala suscripción del contrato.

IMPORTANTE:

• La Entidad no podrá exigir documentación o información adicional a la consignada en elpresente numeral para la suscripción del contrato.

2.8. PLAZO PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO

El postor ganador de la Buena Pro, sin mediar citación alguna por parte de la Entidad,deberá presentar toda la documentación prevista para la suscripción del contrato dentrodel plazo de siete (7) días hábiles, contados a partir del día siguiente de consentida laBuena Pro. Asimismo, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la presentación dedicha documentación, deberá concurrir ante la Entidad para suscribir el contrato.

La citada documentación deberá ser presentada en la Unidad de Abastecimientos yServicios Auxiliares, sito en la Plaza Túpac Amaru s/n del distrito de Wanchaq - Cusco.

2.9.ADELANTOS

La Entidad otorgará un adelanto directo por el 20% del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar los adelantos dentro de los siete (7) días calendariossiguientes a la suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantosmediante Carta Fianza o Póliza de Caución y el comprobante de pago correspondiente.Vencido dicho plazo no procederá la solicitud.

La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los treinta (30) días siguientes a lapresentación de la solicitud del contratista.

23


En el supuesto que los adelantos no se entreguen en la oportunidad prevista, el contratistatendrá derecho a solicitar la ampliación del plazo de ejecución de la prestación por elnúmero de días equivalente a la demora, conforme al artículo 172 del Reglamento.

1.1.FORMA DE PAGO

La Entidad deberá realizar el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista enpagos parciales y/o periódicos de acuerdo al trabajo que estas realizan y a lasvalorizaciones realizadas por los encargados de la ejecución de la Obra en mención.

De acuerdo con el artículo 176 del Reglamento, para efectos del pago de lascontraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad deberá contar con la siguientedocumentación:

Recepción y conformidad del Órgano de Administración y/o Área Usuaria.Informe del funcionario responsable del área usuaria emitiendo su conformidad de laprestación efectuada.Comprobante de pago.

1.2. PLAZO PARA EL PAGO

La Entidad debe efectuar el pago dentro de los quince (15) días calendario siguiente alotorgamiento de la conformidad respectiva, siempre que se verifiquen las demáscondiciones establecidas en el contrato.

1.3.REAJUSTE DE LOS PAGOS

En los contratos de consultoría de obras pactados en moneda nacional los pagos estaránsujetos a reajuste de acuerdo a la siguiente fórmula:

Pr = [Po x (Ir/lo)] - RA/C) x Po x (Ir - la)/(la)] - [(A/C) x Po]

Donde:

Pr =Monto de la Valorización reajustada.Po = Monto de la Valorización correspondiente al mes de servicio, a precios del mes de la

fecha correspondiente a la PropuestaIr = índice General de Precios al Consumidor (INEI-CUSCO) a la fecha de Valorización.lo=índice General de Precios al Consumidor (INEI-CUSCO) al mes de la fecha

correspondiente a la Propuestala=índice General de Precios al Consumidor (INEI-CUSCO) a la fecha de pago del

Adelanto.A = Adelanto en Efectivo entregado.C = Monto del Contrato Principal.

24

^ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA N° 047-2013-COPESCO/GRC

CAPITULO IIITÉRMINOS DE REFERENCIA Y REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA REALIZAR LASUPERVISIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

"MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DE LA AV.EVITAMIENTO DE LA CIUDAD DE CUSCO"

1.0 OBJETIVOEl objetivo es contratar los servicios de consultoría de obra para realizar la supervisión delexpediente técnico y la ejecución de la obra: "MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILiDADPEATONAL Y VEHICULAR DE LA AV. EVITAMIENTO DE LA CIUDAD DE CUSCO"

2.0 UBICACIÓNEl proyecto se encuentra ubicado en la ciudad del Cusco, en los distritos de San Jerónimo ySan Sebastián, Provincia y Departamento de Cusco.

3.0 VALOR REFERENCIAL DEL SERVICIO DE SUPERVISIÓN:A definir en el Estudio de Posibilidades que ofrece el Mercado.

4.0 PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO:Los servicios materia de la presente convocatoria se prestarán en el plazo de Quinientos Diez(510) días calendario. Dicho plazo constituye un requerimiento técnico mínimo que debecoincidir con lo establecido en el expediente de contratación.La Consultoría de Obra se ejecutará a partir de la fecha en que se expida la orden de iniciopor parte de la Entidad, teniendo en consideración los siguientes plazos:

Etapa de Supervisión y Revisión Final del ExpedienteTécnicoEtapa de Supervisión de ObraElaboración del Informe Final, y Liquidación delContrato de Obra

90 días calendario

360 días calendario

60 días calendario

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto se denomina: "MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL YVEHICULAR DE LA AV. EVITAMIENTO DE LA CIUDAD DE CUSCO", en adelantedenominada Avenida Evitamiento.El proyecto de la Avenida Evitamiento tiene una longitud de 9.46 km., con 2 vías centralesrápidas, de ida y vuelta, cada una con 2 carriles de 3.60 m. Además se tiene 2 vías auxiliareslaterales con 2 carriles de 3.00 m. cada uno en el mismo sentido que la vía principal. Elpavimento de las vías es del tipo flexible, con capa de rodadura asfáltica en caliente. Seconsidera el empleo de polímeros.Así mismo, comprende nueve puentes vehiculares, un cruce a nivel y cuatro puentespeatonales.

UBICACIÓNLa "VIA DE EVITAMIENTO DE LA CIUDAD DEL CUSCO", objeto de la presente revisión delperfil técnico, se desarrolla en la siguiente ubicación:

• REGIÓN : Cusco• PROVINCIA : Cusco

DISTRITOS : San Sebastián y San Jerónimo• ZONA INICIO : ANGOSTURA• ZONA FIN : AGUA BUENA

25


figura 1 Ubicación de la Vía de Evltamlento

Inicio del provectoSe inicia en el Km.0+000, en los bordes de la Carretera Departamental 3S, Cusco - Puno. Parala Avenida Evitamiento se han establecido dos ejes separados, que se unen en los tramosparalelos a partir del Km.0+600- La pista ubicada al lado Este se ha denominado Eje Izquierdo(Iz) y la ubicada al Oeste se ha denominado Eje Derecho (De).Para facilitar aspectos varios, también se ha establecido un sólo eje central a partir delKm.0+600.

Sección VialLos planos incluidos en la factibilidad, muestran la sección típica en varios sectores delproyecto. En general la sección vial de la Avenida Evitamiento a lo largo del recorrido sufrevariaciones como se explica a continuación:• Se desestimaron los tramos largos de la Avenida Evitamiento a bajo nivel debido alinconveniente que representa la altura de la napa freática por la cercanía del Río Huatanay envarios sectores del estudio.• Sólo como criterio a ser analizado con mas detenimiento, se ha diseñado el Puente 1(Angostura), en el sector Angostura a bajo nivel, lo que obligará a hacer un detallado estudio deprotección por la humedad y napa freática influenciada por la presencia del Rio Huatanay.• Al criterio de un perfil longitudinal que planteaba subir y bajar frecuentemente el nivelsuperficial de la Avenida Evitamiento, se ha preferido un perfil más uniforme como puedeobservarse en los planos del proyecto• En tramos relativamente planos, se define los bordes de la Avenida Evitamiento consardineles de 15 cm. de ancho y 20 cm. de altura.• En las rampas y puentes se proyectan por razones de seguridad, muros tipo New Jersey de60 cm. de ancho y 1.20 m. de altura, localizados a ambos lados y en la berma central de la vía.• La Avenida Evitamiento mantiene en todo su recorrido dos carriles de circulación (3.60 m. c/u)para cada uno de los sentidos de transito, lo que implica una sección total con cuatro carriles.• Al centro de ambas vías se colocará un separador central de 2.00 m. de ancho que permitiráubicar a lo largo de todo el recorrido, el canal de drenaje que actualmente está localizado allado Sur de la vía existente.• En los puentes modulares de 24 m. de luz y 17.60 m. de ancho y en algunos tramos de larampa de ascenso y descenso de los puentes, se utilizará la separación de 2.00 m. entre

26


pistas en sentido contrario, para colocar muros New Jersey, lo que dará mayor seguridad a losconductores.• En lo posible, se mantendrá et canal de drenaje al centro de ambas vías, variando suubicación antes de las rampas de los puentes o, según se disponga,• La vía férrea se mantiene en su actual ubicación respetando un derecho de vía de 3.00 m., acada lado del eje, lo que da un total de 6.00 m., ancho de de derecho de vía aceptado por lasautoridades correspondientes.• Las vías auxiliares localizadas en ambos sentidos mantienen el ancho reglamentario de 6.00m. con las separaciones y taludes de conexión con el límite del ferrocarril que dependen de latopografía de cada sector.• Al existir tres pasos a nivel que incluyen carriles de 4.00 m. para volteos en U que permitiránunir las vías auxiliares sin crear conflictos de circulación, se ha previsto que las vías auxiliaresse mantendrán con un sólo sentido de tránsito.• Con relación a la seguridad peatonal, se recomienda la construcción inmediata de cuatropuentes peatonales que agregados al cruce a nivel permitirá que los peatones no tengan querecorrer largas distancias para desplazarse entre y otro lado de la Avenida Evitamiento.• El proyecto incluye señalización horizontal y vertical que agregada a la seguridad vehicular ypeatonal conforman la señalización y seguridad del conjunto.

DETALLE DE LOS EJES VIALES

El proyecto ha considerado dos ejes independientes que se denominan Eje Izquierdo (Iz)ubicado al Este y Eje Derecho (De) hacia el lado Oeste, cuyo kilómetro cero varía ligeramente,iniciándose ambos en la Carretera Cusco- Puno sector Angostura.El Puente 1 - Angostura es un paso a desnivel que se ubica en el Km. 0+472.04, tiene unancho de 26.00 m. y una luz de 24 m. En el lado Oeste del eje derecho (De) de la AvenidaEvitamiento existen propiedades y una vía auxiliar paralela.Entre el Km.0+600 al Km.1+300 existen sectores muy cercanos a la línea del ferrocarril y alactual cauce del Río Huatanay. La solución planteada consiste en muros con contrafuertes quecanalizan el cauce del rio Huatanay, lográndose habilitar un ancho de plataforma que albergaralos cuatro carriles de la Avenida Evitamiento.El tramo del km. 1+300 al km. 1+980, se ubica el paso a desnivel 2, sector Kayra, que incluyeuna rampa de subida de 236 m., un puente modular en la progresiva km.1+769.35 de 24 m. deluz y 17.60 m. de ancho con una rampa de descenso de 178 m. de longitud. Este tramo es muyimportante porque cubre el sector donde se ubica los predios de la Universidad Nacional SanAntonio Abad del Cusco (UNSAAC) en cuyos terrenos se desarrollara la Avenida Evitamiento.En la progresiva km. 1+300 se inician las vías auxiliares, las mismas que se mantendrán yextienden a lo largo de todo el tramo, salvo la vía auxiliar Sur, que no arriba al punto final por laimposibilidad de plantearla por la configuración física del terreno.

En el tramo del km.1+980 al km.2+660, específicamente, en la progresiva km.2+515.52 se haubicado el Paso a Desnivel 3 Chímpahuaylla, solución que se logra mediante una rampa deascenso de 227.52 m. un puente de 17.60 m. de ancho y una luz libre de 24.00 m. paradescender mediante una rampa de 187.50 m. siendo este paso a desnivel importante para elpaso libre de las unidades móviles que transitan hacia la zona de Paruro y Acomayo, ademásde ello se habilitan a nivel, carriles libres para el volteo en "U" que permitirá el acceso a lasauxiliares y el ingreso a la vía principal.Entre el Km.2+660 y el km.3+340 no se ha previsto cruce vehicular alguno, pero por existirpoblación y vías auxiliares a ambos lados del ferrocarril y de la Avenida Evitamiento, seconstruirá un puente peatonal N° 1, localizado en la estaca km. 3+168.38, puente que uniráambas vías auxiliares pasando por encima del ferrocarril y de la Avenida Evitamiento, con ungálibo no menor de 5.80 m. Es probable que por falta de espacio para construir rampas, elpuente peatonal tenga que ser diseñado con escaleras a ambos lados, con pasos de 0.35 m. ycontrapasos de 0.15 a 0.16 m. para facilitar el acceso a personas discapacitadas.Entre el Km.3+340 hasta el km.4+020, al igual que en el sector anterior se muestra una víaauxiliar al Norte de la Avenida Evitamiento, mientras que al lado opuesto del ferrocarril la vía

27


auxiliar Sur también se muestra continua. En este tramo no se proyecta ningún puentevehicular ni peatonal.En el tramo del km.4+020 al km.4+720, en la estaca km.4+600 se inicia la rampa de ascensodel siguiente paso a desnivel. En el tramo descrito, las vías auxiliares se desarrollan paralelas ala vía principal, con dos carriles con transito en el mismo sentido que la principal.Debido a la densidad poblacional en este sector, se ha previsto la construcción de un puentepeatonal N° 2, ubicado en la progresiva km.4+527.45. Por existir suficientes áreas libres, estepuente peatonal debe habilitarse con rampas para discapacitados.Entre el km.4+720 y el km.5+380, se incluye el Paso a Desnivel 4 SUCSO AUCAYLLE en laprogresiva km.4+877.91 con un diseño similar al Paso a Desnivel 3. Incluye vías auxiliares aambos lados, uno al lado de la vía férrea (Auxiliar Sur) y el ubicado aledaño a la vía principal(Auxiliar Norte).En el km. 5+380 al 6+060, se incluye el Paso a Desnivel Puente 5 Túpac Amaru 1, en laprogresiva 5+963.38 que consta de un puente modular de 24 m. de luz por 17.60 m. de ancho,una rampa ascendente de 207.00 m. que se conecta con el puente, para luego continuar conun terraplén elevado hasta el paso a desnivel Puente 6 o denominado Túpac Amaru 2.El tramo del km. 6+060 al km. 6+740, comprende un terraplén intermedio de 267.00 m. entre elPuente 5 (Túpac Amaru 1) y el Puente 6 (Túpac Amaru 2), el cual consta de un PuenteModular de 24.00 m. de luz y 17.60 m. de ancho, ubicado en la progresiva km. 6+254.26,descendiendo luego por una rampa de 150 m. Al igual que en el tramo anterior existenpropiedades y vías auxiliares a ambos lados del puente y de la Avenida Evitamiento.En el tramo comprendido entre el Km. 6+740 y el km. 7+420, se ubica el Paso a Nivel 1Quispiquilla localizado en la progresiva km. 7+229.34 y que tiene características muy propias.El tramo en general muestra vías auxiliares al lado del ferrocarril y al lado de la AvenidaEvitamiento (Vía Auxiliar Sur y Norte).En el sector del Km.7+420 al km.8+120, se ubica el puente peatonal 3, ubicado en la estacakm. 7+529.61, con espacio suficiente para construir rampas para discapacitados a uno de loslados del puente peatonal. En este tramo también se ubica el paso a desnivel Puente 7 -Hospital ubicado en la progresiva del km. 8+100.68 que tiene las mismas características de lospuentes modulares del proyecto con 24 m. de luz y ancho de 17.60 m. La rampa de ascensotiene una longitud de 180 m.

En el tramo del Km.8+120 al km.8+780, se ubica la rampa de descenso del Paso a DesnivelHospital en construcción, la misma que tiene una longitud de 155 m. Se ubica asimismo, el finde la Vfa Auxiliar Sur (aledaña a la vía férrea), la cual se desarrolla hasta la progresiva km.7+048 (km. 8+420 del estacado principal). Se ubica también el inicio de la vía dedesaceleración y acceso a la rampa del viaducto en el sector de Mollecito, lo que implica que laVía Auxiliar Norte, se vea disminuida a un solo carril de 3.00 m. dicho desarrollo y cambio se daa partir del km.8+510.En el último tramo del proyecto vial, km. 8+780 al km. 9+460 se ubica la rampa de ascenso(L=217 m.) del Viaducto "Mollecito", el Puente 8 circular (L=56 m.) y la rampa de descenso(L=46 m.), ademas se ubica el puente peatonal 4 localizado a la altura del Km. 9+026.56, endonde por falta de espacio, sólo se podrán colocar escaleras a uno de los lados y una rampaen el lado sur. En la progresiva km. 9+442.00 se ubica el puente 9 - Agua Buena, quecorresponde a la demolición de la estructura existente y la construcción de un puente nuevolocalizado en la Calle Queuña.Lo importante de esta ampliación es que el proyecto permitirá conectar sin soluciónsemaforizada tanto la Avenida Evitamiento como su conexión al Oeste hacia la zona delAeropuerto Velazco Astete, como a la poblada zona ubicada al lado Sur del ferrocarril (AguaBuena y demás Asentamientos Humanos). En el futuro, si se proyecta continuar con la AvenidaEvitamiento, será necesario contemplar en este cruce un paso a desnivel.También se ubica la intersección de la Avenida Evitamiento con la Calle Queuña y el acceso ala zona de Agua Buena, así como los terrenos que permitirán su futura extensión paralela alárea que ocupa el Aeropuerto Internacional para lograr una segunda conexión al extremo Surdel Aeropuerto.

28


5.0 ALCANCES DE LOS SERVICIOSEstos servicios comprenderán todo lo relacionado a la supervisión: supervisión, control técnico,control de la elaboración del expediente técnico y posteriormente de la conservación delentorno ambiental de la obra y control administrativo de las actividades a ejecutarse, orientadasa lograr que las obras se ejecuten de acuerdo con los Diseños y Especificaciones Técnicas delExpediente Técnico correspondiente, velando por la calidad de las obras.El Supervisor debe exigir que en cada momento el Contratista Ejecutor de la Obra, dispongade los equipos y personal suficiente para el cumplimiento del Cronograma de Obra, siendo estoindependiente del número de profesionales y equipos ofertados.Sin exclusión de las obligaciones que corresponden a las Empresas Consultoras, conforme alos dispositivos legales vigentes y que son inherentes como tal, entre otros, la Supervisión,Control y Liquidación de la Obra, obliga a:

a. Supervisión de la elaboración del Expediente Técnico de Obra (Estudios Definitivos) yformular oportunamente las recomendaciones, complementaciones y/o modificaciones queconsidere indispensables al Estudio; asi como, indicar los probables presupuestosadicionales y deductivos de la Obra acorde a lo aprobado en los estudios de factibilidad.

b. Supervisión de la elaboración del Estudio de Tránsito (Volumen y composición) y develocidades previo a la ejecución de la Obra.

c. Durante la etapa previa a la Ejecución de la Obra y Recepción de Obra, el Supervisortomará en cuenta las medidas ambientales exigidas en el Estudio de Impacto Ambiental,Especificaciones Técnicas del Proyecto, Manual Ambiental y Guia de SupervisiónAmbiental del MTC, y velar por el cumplimiento de las recomendaciones descritas en elCIRA de la vía.

d. Revisión, verificación de los trazos y niveles topográficos en general, en caso de existirdiscrepancias con el Contratista, ejecutará los trazos y niveles topográficoscorrespondientes.

e. Revisar los estudios de suelos, y verificar la ubicación y disponibilidad de canteras y áreaspara depósito de material excedente, y en caso necesario, proponer alternativas osoluciones oportunamente, al inicio de los trabajos.

f. Revisar detalladamente el Calendario de Avance de Obra Valorizado (CAO), Calendariode Adquisición de Materiales (CAM) y Utilización de Equipos Mecánicos que elContratista presenta al Gobierno Regional de Cusco. Estos calendarios revisados y deser el caso, corregidos y/o modificados serán aprobados con el registro en el Cuadernode Obra, por el residente de obra y el supervisor designado por la supervisión.

g. El Calendario de Avance de Obra Valorizado debe estar sustentado en el Programa deEjecución de Obra (PERT-CPM).

h. Ejecutar el control, la fiscalización de la Obra, verificando constante y oportunamente quelos trabajos se ejecuten de acuerdo a los Planos, Especificaciones Técnicas y en generalcon toda la documentación que conforma el Expediente Técnico correspondiente,cumpliendo con las Normas de Construcción, Normas Ambientales, Normas deProtección del Patrimonio Cultural, Normas de Seguridad y Reglamentación vigentes, asícomo la calidad de los materiales que intervienen en la obra. Responsabilizándose porvelar directa y permanentemente por la correcta ejecución de la obra y del cumplimientodel contrato con la calidad técnica requerida según las Especificaciones Técnicas.

i. Ejecutar el control físico económico y financiero de la Obra, efectuando mensualmente lamedición y valorización de las cantidades de obra ejecutada, adjuntando ladocumentación técnica y económica necesaria mediante la utilización de programas decomputación siendo responsable de la buena ejecución de la obra.

29


j. Paralelamente a la ejecución de las obras, el Supervisor irá efectuando la verificación demetrados de obras con el fin de contar con los metrados realmente ejecutados,correspondientes a cada una de las partidas del Presupuesto de Obra, así como irprogresivamente practicando la pre liquidación de obra, de tal manera de contar conmetrados finales y planos de replanteo, casi paralelamente al avance de la Obra.

k. Velar porque se presente oportunamente, según la normatividad vigente, los informes y/oexpedientes sobre ampliaciones de plazo, adicionales y deductivos; los cuales deberánpresentarse dentro del período previsto en la normatividad que rige el Contrato de Obra porel sistema de suma alzada bajo la modalidad de concurso oferta, y respetando el art. 201° y207° del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1017 aprobado con D.S. N° 184-2008-EF.

I. Vigilar y hacer que los Contratistas cumplan con las normas de seguridad tanto del tráficocomo del personal involucrado en el desarrollo de la obra. El control deberá ser diurno ynocturno.

m. Supervisión de la calidad y cantidad de los materiales, equipos y el sistema de trabajo,asf como el control físico de los mismos, presentando en los informes correspondientes,su inventario detallado y actualizado. Deberán además, llevar un control especial einformar al PER PLAN COPESCO sobre la permanencia en la Obra de los equipos ymaquinaria con ingreso temporal al país.

n. Mantener la estadística general de la obra y preparar Informes mensuales, los cualesdeberán indicar detalladamente los avances físicos y económicos. Incluir asimismo losrendimientos unitarios de los equipos y partidas, los problemas presentados y lassoluciones adoptadas.

o. Recomendar y asesorar al PER PLAN COPESCO en lo referente a SistemasConstructivos que se utilicen para ejecutar la Obra y emitir pronunciamientos sobre losaspectos que proponga el Contratista.

p. Asesoramiento técnico, legal y servicios profesionales especializados, cuando lascondiciones de las obras lo requieran, contribuyendo eficazmente a la mejor ejecución delas obras.

q. Ejecutará la verificación de la viabilidad del proyecto a las variaciones del presupuesto deejecución de obra producidos por adicionales. Dicho trabajo se ejecutara dentro delmarco del SNIP.

r. Los servicios comprenden aspectos técnicos, ambientales, económicos, administrativos,legales, arqueológicos y todo aquello que se requiera para la eficiente y eficazadministración del Contrato de Obra.

s. Verificar el Estudio de Tránsito (volumen, composición, carga por eje), velocidades y decargas al final de la obra ejecutada, que se incluirá en el Informe Final.

t. Efectuar el control del pavimento terminado (evaluación deflectométrica y de rugosidad),antes de la Recepción de Obra.

u. Ser miembro del Comité de Recepción de Obra.

v. Elaborar el Informe Final, revisar y efectuar las correcciones que estime pertinentes a laLiquidación de Obra presentada por el Contratista y presentar la Liquidación de Contratode Supervisión. En caso necesario elaborará la Liquidación de Obra.

w. Elaborar y presentar oportunamente, los informes que correspondan, dentro del plazoprevisto en la normatividad que rige los Contratos.

30


5.1 ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DEL SUPERVISORA continuación se presenta una relación de las actividades del Supervisor, sin que sealimitativa debiendo el postor proponer en mayor amplitud y detalle su propia relación deactividades para enriquecer su Propuesta. La relación de actividades es de aplicación paratoda la Obra, como para otro tipo de estructura que se supervise.

5.1.1 Actividades Previas a la ejecución de las obras

5.1.1.1 Supervisión y Revisión del Expediente Técnico que será desarrollado por elContratista a cargo de la ejecución de las obras.El Contratista a cargo de la ejecución de las obras, deberá elaborar el ExpedienteTécnico para la ejecución de las obras correspondiente al proyecto "Mejoramiento dela Transitabilidad Peatonal y Vehicular de la Avenida Evitamiento de la ciudad delCusco".El Expediente Técnico a ser desarrollado por el Contratista comprende loscomponentes y servicios técnicos que se detallan a continuación:

1 LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICOEl Contratista recopilará la información topográfica existente del tramo en estudioy sus áreas de influencia; y efectuará los levantamientos topográficos necesariosy/o complementarios en zonas o sectores que requieran más detalle. En todocaso la información topográfica deberá satisfacer los requisitos expresados acontinuación.

> Los levantamientos topográficos se efectuarán con estación total porradiación a partir de los vértices de las poligonales, cuyas coordenadastopográficas fueron obtenidos de los puntos de control de georeferenciaciónpara el control planimétrico.

> Se colocaran BMs (Bench Mark) monumentados con hitos de concreto cada500 m (cada BM deberá de llevar inscrito la cota nivelada), en lugaresdebidamente protegidos, fuera del alcance de los trabajos y referenciados apuntos inamovibles, tomando como referencia las cotas de los hitos de controlvertical del IGN más cercanos que existan en la zona.

> Las cotas de los BMs y de las poligonales de apoyo, se nivelarandiferencialmente (geométricamente) y se cerrarán cada 500 m. con nivelaciónde ida y vuelta. La tolerancia de cierre será de 0.012Vk metros (k: distancianivelada en kilómetros).

Representación Gráfica del Terreno

Detalles Planimétricos.- Se representarán todos los detalles y particularidadesde la superficie del terreno, tales como: vías existentes, cursos de agua, canales,muros, cercos, torres, postes, cables, edificaciones, viviendas, veredas, líneas defachada, tapa de buzones, tuberías etc. (debidamente representados medianteuna simbologia adecuada).Detalles Altimétricos.- Se representará la altimetría del terreno generadas en ellevantamiento, el que deberá mostrar todos los detalles altimétricos, mediante lascurvas de nivel, diferenciando las curvas maestras de las intermedias por el colory grosor del trazo, debiendo estar las primeras debidamente acotadas. Elintervalo entre las curvas de nivel debe ser de 0.20 metros. Se deberá indicar lospuntos en las cumbres y en las depresiones mediante su cota respectiva.Plano Topográfico a Nivel Catastral - Se elaborará el plano topográfico aescala 1:500 con indicación de los ejes coordenados, señalando los valores

31


Norte y Este de cada retícula del sistema de coordenadas, la distancia entre losejes de coordenadas, debe ser de 50 metros.

Levantamientos complementariosSe deberán incluir los levantamientos topográficos requeridos para el diseño depuentes, muros, obras de arte, áreas afectadas, etc.> La topografía deberá incluir todos los detalles existentes, incluyendo cotas,veredas, líneas de fachada, tapas de buzones, postes, etc. debiendo coordinarcon las entidades que administren los servicios de energía eléctrica, teléfono,redes de comunicación, agua y desagüe etc. indicando el ancho de la vía,bermas, veredas peatonales, construcciones (línea de fachadas), interseccionescon calles ó caminos, paradas de buses, postes, tapas de buzones, etc.> Se obtendrán las cotas de todos los puntos de los ejes, levantándose el perfillongitudinal del terreno.> Las secciones transversales se obtendrán en cada punto del eje, en un anchono menor de 30 metros a cada lado, debiendo permitir la obtención de losvolúmenes de movimientos de tierra y el diseño de obras de arte.> Se tomarán secciones, perfiles y niveles en los cruces con otras vías,intersección de calles, canales, acequias y otros que tengan incidencia en eltrazo, para poder definir las soluciones más convenientes.> Se efectuará un registro completo de la ocupación del derecho de vía, a fin deindividualizar las edificaciones y otros. En caso de afectar edificaciones oterrenos de propiedad privada, se efectuarán levantamientos topográficoscomplementarios y se elaborarán los documentos técnicos de identificación quepermitan a la Entidad evaluar los límites y las áreas totales de los prediosafectados.> Deberá realizar un inventario de todas las obras de arte, alcantarillas, murosde contención, etc., indicando su ubicación, su diámetro o dimensiones, las cotasde fondo a la entrada y salida.

El Contratista deberá demostrar con certificados de calibración emitidas porempresas reconocidas, el buen estado de los equipos topográficos a utilizar. Loscertificados de calibración no podrán tener una antigüedad mayor a seis mesesdurante la ejecución de los trabajos de camp

1.1 DISEÑO GEOMÉTRICO VIALEl diseño geométrico, debe desarrollarse cumpliendo las normas de diseño decarreteras del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.i. NormatividadEl diseño deberá estar sujeto a las siguientes Normas:- Manual de Diseño Geométrico de Carreteras (DG-2001) y modificatorias.- Especificaciones Técnicas Generales para Construcción de Carreteras (EG-

2000).- Manual de Dispositivos de Control del Tránsito Automotor para Calles y

Carreteras y modificatorias.- Manual de Diseño de Puentes (2003), elaborado por la Dirección General de

Caminos y Ferrocarriles del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.- Manual Ambiental para el Diseño y Construcción de Vías.- Complementariamente se aplicarán las Normas de Diseño AASHTO.

Para el diseño se utilizarán programas de cómputo (software) de diseño vial, quecuenten con aceptación internacional o nacional.ii. Características de DiseñoEl Contratista, estudiará y propondrá, la velocidad directriz, distancias devisibilidad de parada y sobrepaso y las secciones típicas de diseño, etc.a) Utilizando los planos levantados se diseñará en planta perfil y secciones

transversales, las vías principales, las vías de servicio y las vías transversalesinvolucradas dentro del área del proyecto.

32


b) Se requiere conseguir un alineamiento horizontal homogéneo, dondetangentes y curvas se sucedan armónicamente, evitando en lo posible lautilización de radios mínimos.

c) Se indicarán los puntos del eje, distanciados cada 20 metros en tangente y10 metros en curvas, identificándolos mediante la progresiva correspondiente.

d) Se diseñará la rasante en los ejes de las vías proyectadas.

iii. ReplanteoDeberá efectuar el replanteo de la poligonal del eje, utilizando estación total.a) Se efectuará la materialización de los ejes definidos en el Diseño Geométrico,

estacando cada 20 metros para tramos en tangente y cada 10 m para tramosen curva o de existir variaciones bruscas en el relieve del terreno.

b) El estacado del eje deberá referenciarse mediante progresivas pintadas yubicadas al borde de la vía o en lugares visibles fuera del tráfico y sobrepuntos fijos que perduren durante la ejecución del estudio como roca, muros,parapetos, etc.

c) El perfil longitudinal del eje de la vía proyectada, será determinado de lanivelación geométrica de las estacas replanteadas en el terreno.

Presentación de Planosa) La presentación de los planos deberá cumplir con lo señalado en el numeral

103.04.01 de la Guía de diseño geométrico.b) Los planos de Planta y Perfil, deberán ser presentados a colores.c) El tamaño del texto de los nombres, valores de las coordenadas, ángulos

distancias, progresivas, cotas de las curvas maestras, etc., deberá permitirsu lectura, a la escala de presentación fijada para la revisión.

d) Deberá indicar los nombres de las avenidas, calles etc., próximos a la zonadel proyecto.

Las normas que regirán los diseños serán las aprobadas por la Entidad y que seencuentran vigentes a la fecha de ejecución del estudio. Supletoriamente, elContratista podrá utilizar las Normas AASHTO o cualquier otra en aquellosaspectos que considere conveniente. La aplicación de estas normas en formasupletoria deberá estar debidamente sustentada y aprobada por la entidad.

En lo que respecta a la alternativa desarrollada en el estudio de factibilidad, esnecesario precisar que puede ser modificada siempre que esta modificación seasustentada técnicamente. En consecuencia, el postor podrá adoptar o modificarla solución propuesta en el estudio de factibilidad.

1.2 ESTUDIO DE TRÁFICOEl Estudio de Tráfico y Transporte incluirá las siguientes actividades, las mismasque tienen carácter obligatorio y enunciativo más no limitativo, debiendo elContratista considerar como mínimo las siguientes:• Supervisión y evaluación cualitativa de las características del flujo vehicular

en las vías que conforman la zona a estudiar a efectos de identificar lostramos con características relativamente homogéneas y las interseccionesimportantes.

• Definición de los puntos de aforo y/o estaciones de control. Aforo de 12 horasen dos días de la semana, cuya elección deberá ser coordinada con lasupervisión (conteo clasificado) para determinar la composición del tráfico a lolargo del día y determinar las horas punta de la vía.

• Conteo de volúmenes vehiculares clasificados por tipo de vehículo y direcciónen los puntos de aforo o estaciones de control seleccionados por elContratista e indicados en el numeral anterior. El aforo deberá hacersecuando menos en dos días útiles de la semana (martes, jueves o viernes) y

33


los días sábados y domingos durante 12 horas continuas y en horarios quepermitan incluir las horas pico de la mañana y tarde.

Este estudio de tráfico tendrá por objeto verificar la consistencia de la informacióndel estudio de preinversión así como sustentar las soluciones del anteproyectopropio del postor.

Efectivamente, el objetivo del estudio de tráfico no es "validar" la información, sinoobtener los datos necesarios para la verificación de la Viabilidad del Proyecto, asícomo para efectuar los diseños geométricos, de pavimentos, semaforización, etc.que forman parte del estudio.

1.3 EVALUACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LAS VÍAS EXISTENTES

Estimar la oferta vial actual identificando las características principales de las víasexistentes y la capacidad de tas mismas. Así como también los tipos de pavimentoexistente y evaluación del estado superficial del mismo.

Esta última tiene por objeto determinar las fallas observables en la superficie delpavimento, mostrando la severidad y extensión del deterioro. La evaluación serávisual determinándose los deteriores y fallas observables en la superficie transitabley visible del mismo, estableciéndose la ubicación, extensión y grado de magnitudde cada característica adversa.

1.4 ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS CON FINES DEPAVIMENTACIÓN

i. Calzadas Principales - Suelos

Los trabajos han efectuarse tanto en campo, laboratorio y gabinete, estánorientados a desarrollar las actividades que permitan evaluar y establecerlas características físico-mecánicas del terreno natural y la estructura de lasubrasante sobre la cual se proyectará el pavimento; para lo cual comomínimo:

> El Contratista deberá establecer el Perfil Estratigráfico (Horizontal1:10000 y Vertical 1:12.5) de la carretera, para lo cual efectuaráprospecciones, en el tramo de estudio; cuyo distanciamiento no debe sermayor de 250 m; en caso de existir diferencias en las características de losestratos entre calicatas contiguas se hará una calicata adicional entreambas. La profundidad de estudio será como mínimo de 1.50 m debajo dela línea de subrasante proyectada.

> El Contratista por cada calicata efectuada presentará un Registrode Excavación, donde: i) Indicará los espesores y descripción (tipo dematerial, color, humedad, compacidad, etc.) de cada uno de los estratosencontrados y ii) Presentará vistas fotográficas de cada una de íascalicatas, donde se aprecie los estratos encontrados y la profundidad decada excavación.

> Las calicatas deben ser protegidas, para su evaluación y estardebidamente referidas al sistema de poligonal para su ubicación. Porsegundad vial las calicatas serán debidamente rellenadas y compactadasuna vez que haya sido concluido la evaluación y el muestreo de cada unode los estratos encontrados en cantidades suficientes para la ejecución delos correspondientes ensayos de laboratorio.

34


> La cantidad de material muestreado debe ser tal que permitaefectuar ensayos de verificación, en especial de los estratos seleccionadospara la ejecución de Proctor y CBR.

> Los ensayos de laboratorio de Mecánica de Suelos a efectuarse alas muestras de cada estrato encontrado en cada prospección, sedesarrollarán de acuerdo al Manual de Ensayos de Materiales paraCarreteras del MTC (EM-2000) y serán :

Análisis Granulometrico por tamizadoHumedad NaturalLímites de Atterberg (Limite Liquido, Limite Plástico, índice de

Plasticidad)Clasificación de Suelos por los Métodos SUCS y AASHTO

> Además se efectuará ensayos de Proctor Modificado y CaliforniaBearing Ratio (CBR) del terreno de fundación por cada tipo de suelo.

> Con la finalidad de establecer el CBR de Diseño, se efectuará elanálisis de los suelos desde el punto de vista de capacidad de soporte parael pavimento proyectado, el cual concluirá en la sectorización de lacarretera de ser posible. El CBR de diseño, para la estructuración delpavimento, es el valor de mayor incidencia en el sector; luego dicho CBRde diseño se empleará para establecer el Modulo Resiliente de Diseño, deacuerdo a correlaciones matemáticas que cuenten con aceptación mundial,debiendo indicar la fuente de información.

> El Contratista para cumplir con los plazos establecidos ensayarálas muestras de suelos en el laboratorio de suelos y materiales de supropiedad y dependiendo de su capacidad operativa y/o rendimiento podráencomendar los ensayos y pruebas a terceros; con el objeto de efectuarensayos en laboratorios de manera simultánea y reducir el periodo detiempo de la etapa de laboratorio. En ambos casos el Contratista seráresponsable de la exactitud y confiabilidad de los resultados.

> El Contratista elaborará el Perfil Estratigráfico de la carretera, enbase a la información tomada en campo y a los resultados de ensayos delaboratorio y representara en forma gráfica los tipos de suelos ycaracterísticas físico - mecánicas, espesor de los estratos, nivel freático ydemás observaciones que considere el Contratista. Evaluará el PerfilEstratigráfico y de acuerdo a las características físicas -mecánicasdeterminará sectores críticos y sectores de características homogéneas.

> La Memoria Descriptiva del Estudio de Suelos, deberá considerarla descripción de los suelos encontrados, condición actual de la superficiede rodadura y condición estructural del terreno de fundación.

¡¡.Evaluación de Pavimento en Calzadas Laterales

a) Evaluación de la Condición Superficial del Pavimento> Comprende la ejecución del relevamiento de fallas, que servirá para

calificar la condición superficial del pavimento con la determinación delvalor del Pavement Condition Index (PCI), utilizando el método ASTM D-6433-03 "Standard Practícefor Roads and Parking Lots Pavement Conditioníndex Surveys"

>EI Contratista realizará el trabajo de campo mediante el procedimientotradicional (mediciones directas) empleando el catalogo establecido en elmétodo indicado, para lo cual previamente determinará la cantidad mínima

35


de lotes del espacio de muestra que requieren ser analizados según elmétodo.

>Los resultados de esta evaluación deben permitir establecer el estado delavance del deterioro del pavimento, y en una primera instancia su estado yel nivel de intervención que requiere el pavimento a la fecha de suevaluación.

b) Evaluación de la Condición Estructural del PavimentoEl Contratista evaluará la condición estructural del pavimento mediantemétodos que utilizan equipos o instrumentos cuyas mediciones de curvasde deflexión o deformada del pavimento permitan efectuar modelaciones ycálculos de parámetros elásticos.

c) Prospección de Suelos y Ensayos Destructivos en el Pavimento> El Contratista deberá realizar prospecciones para la verificación

de los espesores de las capas del pavimento y la clasificación visual de lossuelos, materiales que lo conforman y el tipo de suelos de subrasante. Lade las calicatas será cada 250 m., de requerirse más calicatas, debe serdefinido por el Contratista.

> En zonas y/o sectores donde la evaluación del pavimento indiqueque éste presenta problemas estructurales y/o funcionales severos, o seregistren deflexiones superiores a las admisibles, deberán efectuarseprospecciones de suelos (calicatas) y toma de muestras, tanto de lossuelos como de la capa de rodadura, para efectuar los ensayos y análisisde las características físicas y/o químicas de los materiales muestreados,de manera que se puedan corroborar los resultados de las evaluaciones,definir sus causas, y así puedan plantearse las soluciones más adecuadas.De requerirse un mayor número de calicatas en sectores puntuales, estásserán ejecutadas en un número que debe ser definido por el Proyectista.

> El Contratista por cada calicata efectuada presentara un Registrode Excavación, donde indicará los espesores y descripción (tipo dematerial, color, compacidad, etc.) de cada uno de los estratos encontrados;además deberá presentar vistas fotográficas de cada una de las calicatas,donde se aprecie los estratos encontrados y la profundidad de laexcavación. La descripción de los suelos se efectuará empleandoestrictamente la nomenclatura ASTM D-2488.

d) Sectorízación del Tramo> En base a los resultados de la evaluación del pavimento, se

formularán los sectores que tendrán un mismo tratamiento de rehabilitación.Adicionalmente se tomarán en cuenta otras variables como tráfico, clima,altitud, tipo de estructura del pavimento, características geométricas delsector u otras que sean aplicables.

1.5 ESTUDIO DE CANTERAS Y FUENTES DE AGUA

En el análisis de Costos se está considerando, que los materiales van a sercomprados. Por lo cual el Contratista presentara los certificados de calidad delos materiales, a emplear en las distintas capas estructurales del pavimento(Base Granular, Base Asfáltica, Carpeta Asfáltica, etc.), así como también deagregados pétreos a emplear para la elaboración de concretos hidráulicos.De igual manera deberá presentar los certificados de calidad de las Fuentesde Agua, a ser usada en obra (capas granulares y otros).

36


El Contratista presentará un diagrama de Canteras y Fuentes de Agua, en elcual detallara en forma concreta: Ubicación de las Canteras y Puntos deAgua, con respecto a la obra.La Memoria Descriptiva debe establecer información correspondiente a:ubicación de las canteras y fuentes de agua, tipo de fuente de materiales,usos, propietario y demás información que considere pertinente el Contratista1.6 DISEÑO DE PA VIMENTOS

El Contratista estudiará y analizará la estructuración del pavimento (superficieasfáltica), en función de la capacidad de soporte de la subrasante, del tráficoprevisto, de las condiciones ambientales del área (clima, altitud,precipitaciones, etc.}-En cuanto a los aspectos técnicos relacionados con los procedimientos deldiseño estructural del pavimento, el Contratista debe desarrollar lametodología AASHTO versión 1993. El Contratista adicionalmente derequerirse empleará alguna otra metodología desarrollada por entidades uorganismos de prestigio.Además de los parámetros requeridos por los métodos antes mencionados, eldiseño deberá considerar los siguientes aspectos: Datos del Clima, Altitud,Precipitaciones y Temperaturas y otros, obteniendo finalmente los datos y/oparámetros representativos para los fines de diseño.1.7 ESTUDIO HIDROLÓGICOEl contratista deberá realizar los estudios hidrológicos de las cuencas queconvergen al eje de la vía para generar caudales que permitan el diseño delas diferentes obras de arte, como puentes, alcantarillas, pases de agua,sumideros, etc.El supervisor debe verificar los resultados de acuerdo a las normasestablecidas para el diseño de obras urbanas.

ESTUDIO DE GEOLOGÍA Y GEOTECNIA

2.1 Estudio Geológico - Geotécnico de la carretera

i. Ingeniería Básica

> El Estudio Geológico-Geotécnico local se iniciará luego de definido el eje yestacado del trazo final, con la participación del especialista en Geología yGeotecnia.

> Cartografiado detallado de la Geología Local, con la identificación deformaciones, estructuras litológicas y fallas geológicas. La informacióngeológica será plasmada en un mapa geológico local. Cuya descripcióndeberá contener conceptos aplicados a la ingeniería; arribando a lainterpretación de la geomorfología, estratigrafía, petrografía, sedimentologfa,geología estructural neotectónica en el emplazamiento de cada tramo.Plasmados en mapas ó planos a escala adecuada (1:500), sobre los que seidentificarán construcciones y Edificaciones principales, sectores deAmenaza, Riesgo y Vulnerabilidad a Inestabilidad de taludes que se generencuando se realicen las excavaciones mayores de 5.0 metros de alto,toponimia y demás elementos de utilidad al Estudio.

> Se deberá realizar un cartografiado de la Geología y Geotecnia Local en todala trayectoria de la vía y considerando un ancho de 10 metros a ambos ladosdel eje de la vía, al mismo tiempo se debe definir los tipos de suelos y/o rocasencontrados así como la interpretación geotécnica e información de laspropiedades mecánicas de los suelos que se considere necesario y aplicadoa la Ingeniería de la Obras a construirse. Deberá realizar bajo estos criterioszonificaciones geotécnicas que ayude a establecer el comportamiento

37

^ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA N* 047-2013-COPESCO/GRC

geotécnico de los diversos suelos con ayuda de las características mecánicasde los mismos.

> Identificación y análisis de los procesos de geodinámica externa y taludesinestables que pongan en riesgo la transitabilidad de la vfa (antes, durante ydespués de las obras), definiendo la magnitud, geometría, evaluará lascausas, consecuencias, identificando los agentes desestabilizantes, efectuarálas investigaciones geotécnicas correspondientes de campo y laboratorio quele permitan el diagnóstico del problema y el planteamiento de medidas uobras de solución. En estas evaluaciones se deberán realizar como mínimo laejecución de calicatas, trincheras y prospecciones geofísicas.

> La evaluación y solución de los procesos de geodinámica externa deberá sermultidisciplinaria, por lo que deberá contar con la opinión y aprobación de losdemás especialistas del Contratista. En el caso de soluciones altamentecostosas contemplará además, otras alternativas de menor inversión, másello no exime el diseño de las primeras.

> En los sectores afectados por Inestabilidad de Taludes (durante laexcavación), de darse el caso; El Contratista evaluará estos problemas yestablecerá el tratamiento correspondiente en estrecha coordinación con losEspecialistas en Suelos - Pavimentos y Estructuras - Obras de Arte.

> Se calculará la capacidad de carga última, carga admisible y asentamiento delos suelos de fundación de estructuras y demás obras de competenciageotécnica; para lo cual se efectuarán las correspondientes investigacionesde campo y laboratorio.

> Se desarrollará los Estudios de Riesgo Sísmico localizado, empleandometodologías adecuadas, tomando como base la información de sismoshistóricos é instrumentales, que definan con precisión, las aceleraciones y/ocoeficientes máximos y de diseño. La información deberá ser adquirida en elInstituto Geofísico del Perú.

> Toda la información textual deberá estar debidamente asistida por certificadosde Ensayos y complementos gráficos, como fotografías, mapas, planosgeológicos, geotécnicos y geodinámicos a escalas de acuerdo a las normasvigentes. Los certificados originales deberán ser presentados en el informefinal.

> Se presentará la memoria de cálculos de la capacidad portante de los suelosy de los cálculos de estabilidad de la estructura (vuelco, deslizamiento,presión de contacto, estabilidad global de la obra proyectada en condicionesestáticas, pseudostáticas, etc.).

ii. Diseño Geotécnico

> Se efectuarán los diseños de los taludes de corte en suelos (mayores de 5.0metros de altura) como resultado de los Análisis de Estabilidad de Taludesmediante el método del Equilibrio Límite, considerando que la excavaciónestará muy cerca a edificaciones.

> Se diseñara las obras requeridas en caso de que el análisis considere unaposible inestabilidad de los taludes, mediante diseños de obras de mitigaciónrespectivas considerando como mínimo la colocación de muros desostenimiento, de contención con anclajes post tensados, etc.

38


> Se efectuarán análisis de estabilidad local y global con la obra proyectada,tanto en condiciones estáticas como pseudostáticas.

> Se presentará la memoria de cálculos de la capacidad portante de los suelosy de los cálculos de estabilidad de las estructuras {empuje activo, verificaciónal deslizamiento, verificación al vuelco, etc.).

> Se deberán realizar perfiles geológicos geotécnicos del trazo de la vía cada10 metros de longitud en especial en donde se realizaran las excavacionesmás profundas (mayores de 5.0 metros de profundidad) o Zonas donde seemplazan los Estribos del puente, los perfiles serán transversales a la vía ytransversales y longitudinales en la zona de los Estribos. Las seccionesdeben ser de por lo menos 10 metros a ambos lados de la vía.

> Las obras necesarias en la Estabilización de Taludes en suelos (muros conanclaje pos tensado, etc.) se implementaran previo análisis de la fallageneradora y el diseño se sustentará en metodologías específicas. Estarecomendación en los casos de las excavaciones muy cercanas a lasedificaciones de 5 pisos o más.

2.2 Estudio Geológico - Geotócnico con fines de construcción dePuentes

Ingeniería Básica.

' Se desarrollará la Geología Local del área de emplazamientode la estructura proyectada, describiendo por tramos homogéneos(delimitados con progresivas), las características estratigráficas,geomorfológicas, litológicas, sedimentológicas, etc., su emplazamiento éinfluencia respecto a la estructura en un radio mínimo de 50 m.

> El Contratista identificará los procesos de geodinámica externa deincidencia a la estructura proyectada, evaluará en detalle y coherentementela magnitud, geometría, causas, consecuencias, identificando los agentesdesestabilizantes, con el planteamiento de medidas u obras de solución, encada caso.

> Los cálculos de capacidad de carga deben contemplar lainfluencia del nivel freático, por tanto es obligación del Contratista verificar lacota de este nivel; esto solo se determina con perforaciones.

* Se deberán realizar Perforaciones Diamantinas, una para cadalado de los Estribos; en este caso no será menor de 20 m de profundidad,respecto al nivel de la Vía; y tendrá que efectuarse sobre los materiales másrepresentativos.

;• Adicionalmente se realizaran tres perforaciones diamantinas enlos bordes del rio Huatanay, en este caso no será menor de 20 m deprofundidad, respecto al borde del rio. La ubicación de los puntos sedeterminara con el contratante.

» Las perforaciones diamantinas serán con recuperación continuade testigo y la recuperación para este caso deberá no ser menor a los 80%,especialmente a los 3.0 metros arriba y 3.0 metros debajo donde se ubicarala cimentación de la estructura. Para lo cual el Contratista deberá perforar concorridas no mayores de 30 cm de longitud, controlando la presión hidráulica,la rotación y la cantidad de agua utilizada durante la perforación.

39


> Se presentará la capacidad de carga admisible por corte y porasentamiento para lo cual el Contratista recurrirá a metodologías propias paracimentaciones superficiales o cimentaciones profundas, según sea el caso.Se presentará la memoria de cálculo con los parámetros físicos ymecánicos de los suelos (cohesión, fricción, peso unitario, etc.) debidamentesustentados ineludiblemente mediante ensayos de laboratorio y campo.

> Cualquier otra consideración no contemplada en los presentesTérminos de Referencia, el Proyecto se ceñirá al Manual de Diseño dePuentes (2003) y supletoriamente a las normas ASSHTO.

¡i. Diseño Geotécnico

> Los cálculos de capacidad de carga deben contemplar lainfluencia del nivel freático, por tanto es obligación del Contratista verificar lacota de éste, e incluir en el Estudio esta información. Se deberá presentar lametodología empleada, parámetros (cohesión, fricción, presión de poros,peso unitario, etc.) sustentados mediante ensayos debidamente certificados,hojas y/o memorias de cálculo.

> La cimentación de muros de contención con anclajes posttensados procederá si el especialista en Geología y Geotecnia y el deEstructuras y Obras de arte así lo determinan en forma conjunta; y se realicenlos cálculos de capacidad de carga y se emplearán metodologías propias decimentación de muros, considerando la resistencia al corte de los materiales.

> Las fuerzas sísmicas de diseño obedecerán a los parámetrosobtenidos del estudio de riesgo sísmico, correlacionando los establecidos enel Manual de Diseño de Puentes (2003), elaborado por la Dirección Generalde Caminos y Ferrocarriles del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

> Se deberán presentar los perfiles- sección Geológico Geotécnicotransversal y longitudinal del puente indicando la litologt'a, perforacióndiamantina, profundidades, características geotécnicas de los suelos y laubicación del perfil o logueo de las perforaciones diamantinas realizadas.

> Se deberá presentar los logúeos de las perforacionesdiamantinas realizadas indicando el tipo de materiales, recuperación demuestras, RQD, ensayos realizados, propiedades del suelo, clasificación SUCy demás características geológicas geotécnicas definidas por el Contratistaespecialista.

> Se analizará la estabilidad de la Obra en lo referido aasentamientos y licuación de suelo de ser el caso.

Calzadas PrincipalesEl Contratista estudiará y analizará la estructuración del

pavimento, en función de la capacidad de soporte de la subrasante, del tráficoprevisto, de las condiciones ambientales del área (clima, altitud,precipitaciones, etc.), de las alternativas de mantenimiento vial, de losmateriales naturales disponibles en la zona, etc.

En cuanto a los aspectos técnicos relacionados con losprocedimientos del diseño estructural del pavimento, el Contratista debedesarrollar la metodología AASHTO versión 1993 y complementariamente ala del ASPHALT INSTITUTE edición 1991 o las que fueran aplicables a lasolución propuesta, previa aprobación de la Entidad.

40


> Además de los parámetros requeridos por los métodos antesmencionados, el diseño deberá considerar los siguientes aspectos: Datos delClima, Altitud, Precipitaciones y Temperaturas, y de igual manera seevaluarán los registros históricos según SENAMHI y otros, obteniendofinalmente los datos y/o parámetros representativos para los fines de diseño.

> Se estudiará y analizará un diseño para 20 años, con ejecuciónen una sola etapa y en dos etapas, considerando una primera etapa de 10años y la segunda hasta el año 20.

> El Nivel de Confiabilidad será de 90% y el Índice deServiciabilidad Final para cada etapa de diseño será igual a 2.

ii. Calzadas Laterales> A partir de los resultados de la evaluación del pavimento, la

prospección de suelos, y la sectorización del tramo, el Contratista plantearálos diseños y alternativas de solución para la rehabilitación del pavimento,incluyendo las reparaciones y trabajos de Mantenimiento Rutinario que seanecesario ejecutar previamente.

> El Contratista dependiendo del tipo de superficie de rodadura queanalice y para el caso de Diseño de Refuerzos asfálticos empleará el Métodode la AASTHO y del Instituto del Asfalto (MS-17) en sus últimas versiones,previa determinación de parámetros elásticos por un método racional para unperíodo de servicio mínimo de 10 años, adicionalmente, desarrollará lamodelación matemática del diseño obtenido para su verificación utilizandocriterios de falla y expondrá en una memoria de cálculo todos los criteriosadoptados describiendo paso a paso como se han obtenido los resultados.

> En forma supletoria o alternativa, el Contratista podrá plantear lautilización de normas de ensayos y diseño, o criterios técnicos utilizados porentidades u organismos de reconocido prestigio, siempre que se justifiquetécnicamente su empleo para la optimización del proyecto.

> Sin ser limitantes las soluciones convencionales que debeplantear el Contratista comprenderán entre otras las siguientes actividades:

Refuerzos por insuficiencia estructural (con o sin fresado).Capas delgadas y sellos para controlar deterioros de textura.Reparaciones en sectores colapsados.Recomposición de bermas.Parchados superficiales en la superficie de rodadura y en las

bermas.Parchados Profundos por deficiencia estructural.Tratamientos de fisuras y grietas.Limpieza y Sellado de Juntas en losas de Concreto.

> El Contratista definirá las políticas de mantenimiento asociadas acada alternativa planteada y definirá la solución aplicable al proyecto desde elpunto de vista técnico-económico

> El Contratista, presentara los resultados de laboratorio del diseñode mezcla, a emplear en la construcción del pavimento.

3 ESTUDIO DE SUELOS CON FINES DE ESTRUCTURAS

Trabajo de campo.-Se efectuará por lo menos dos calicatas de una profundidad mínima de 4.0metros en zonas que se consideren representativas de aquellas en que seconstruirá los muros de contención de las rampas. En cada una de lasperforaciones o calicatas se realizará un registro del perfil del suelo, se tomaránmuestras y efectuarán los siguientes ensayos;Ensayos para identificación y clasificación de suelos:• Análisis Granulo-métrico• Límite de Atterberg (líquido y plástico^

41


• Cálculo del índice de Plasticidad• Ensayos de humedad natural• Análisis químico de los suelos (contenido orgánico. PH. sales solubles totales,

cloruros, sulfates).Estos ensayos se harán en cada cambio de suelo de la subrasante.Ensayos para capacidad portantePara la determinación de la capacidad portante del terreno a usar en el diseño dela cimentación del puente, se efectuarán pruebas SPT, de permitirlo el suelo. Encaso de encontrarse suelos cohesivos, se tomará una muestra inalterada paraefectuar ensayo de corte directo en laboratorio.Corresponderá a la facultad del especialista en mecánica de Suelos proponerprocedimientos alternativos para determinar la capacidad portante del terreno enel que se apoyará la cimentación del puente y muros de contención.

4 PUENTESPara el diseño de los puentes o viaductos elevados se tendrá en cuenta losiguiente:• La última versión de las especificaciones de la "American Association of

StateHighway and TransportationOfficials" AASHTO LRFD (BridgeDesignSpecifications) y para aspectos particulares propios de nuestro paísutilizar el Manual de Puentes del MTC.

• La sección transversal de la superestructura y los accesos estará enconcordancia con el diseño geométrico del tramo.

• El Contratista propondrá las luces definitivas según la información de laIngeniería Básica que él mismo obtenga.

• Para el diseño se efectuarán estudios básicos de ingeniería como estudiosgeológicos y geotécnicos, hidrológicos, que determinen capacidad de cargaadmisible, nivel freático y de desplante, probable asentamiento.

• La solución que proponga el Contratista (concreto armado u otro) deberátomar en consideración los efectos de las fuerzas sísmicas.

• El postor podrá proponer otro tipo de solución a la indicada en los estudiosanteriores existentes, siempre y cuando esta cuente con el debido sustentotéc n ico-eco no m ico.

Para el desarrollo de las estructuras y el proyecto en general se aplicarán lasnormas nacionales vigentes y supletoriamente otras normas que puedencomplementarse siempre que su aplicación se encuentre debidamentesustentada. En consecuencia para el diseño de puentes se utilizará todo loseñalado en el Manual de Diseño de Puentes vigente.Deberá Presentar los siguientes planos:• Vista general en planta y elevación en base a un levantamiento topográfico a

detalle del área de ubicación.• Subestructura (excavaciones, encofrados - armadura de estribos de

concreto, pilares, arranques, etc).• Superestructura (encofrados - armadura de vigas y losa de concreto,

reticulados, etc).• Detalles (apoyos, juntas de dilatación, tubos de drenaje, barandas, losas de

aproximación, etc).Además considerar como alcances adicionales lo siguiente:• Recomendación del proceso constructivo.• Losas de aproximación en ambos extremos de la estructura si es isostática.

5 DISEÑO DE SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL

El Contratista deberá efectuar el estudio y diseño de la señalización tanto verticalcomo horizontal, de acuerdo a la necesidad de la misma y en concordancia con elManual de Dispositivos para el Control de Tránsito Automotor para Calles y

42


Carreteras vigente, teniendo en cuenta los resultados de los estudios deseguridad vial.

El diseño de la señalización deberá ser compatible con el diseño geométrico, demanera que las señales contribuyan a la segundad vial y tengan buena visibilidad,en concordancia con la velocidad del tránsito.

De acuerdo a los resultados de los estudios de seguridad vial, deberá tenerespecial atención en el diseño de la señalización, utilizando señales de mayordimensión con colocación repetitiva a intervalos previos, de reductores develocidad tipo resalto, sistemas de contención de vehículos tipo barreras deseguridad o guardavías, etc.Las dimensiones y características especificadas, deberán ser concordantes en losdiferentes documentos que componen el Expediente Técnico: MemoriaDescriptiva, Planos, Especificaciones Técnicas, Metrados etc.

El Contratista deberá elaborar las especificaciones técnicas tanto para laseñalización horizontal, como para la vertical, precisando los materiales,dimensiones y calidades para cada una de las partidas.

5.1 Señalización Horizontal

\. Marcas en el pavimentoLas marcas en el pavimento tienen por objeto reglamentar los movimientosde los vehículos e incrementar la seguridad en su operación. Deben de seruniformes, en su diseño, posición y aplicación, con el fin de que elconductor del vehículo pueda reconocerlas e interpretarlas rápidamente.El Contratista determinará las marcas en el pavimento necesarias paraposibilitar que los usuarios de la carretera, tanto vehiculares comopeatonales, transiten por ella con seguridad.Deberá especificar adecuadamente la pintura a utilizar, las mismas quedeberán ser retroreflectivas mediante el uso de microesferas de vidrioaplicadas a la pintura.La dosificación de la pintura y las microesferas deberán estar acordes conel tipo de pavimento. A mayor rugosidad o mayor abertura del pavimento,deberá especificarse mayor dosificación a fin de lograr una adecuadacobertura y retroreflectividad. El Contratista deberá especificar los valoresde retroreflectividad para cada color (blanco en bordes y amarillo en el eje)Asimismo deberá especificar doble aplicación de marcas en el pavimento.Una primera de carácter temporal en los tramos que se entreguen altránsito a fin de garantizar la seguridad tanto diurna como nocturna. Lasegunda aplicación deberá hacerse una vez concluido el pavimento para larecepción final. Las dosificaciones de pintura y microesferas deberán estaracordes a las exigencias de durabilidad de cada aplicación.Asimismo, deberá incluir los metrados y precios unitarios para cadaaplicación.

¡i. Ojos de gatoEl Contratista deberá incluir el uso de marcadores de pavimento (tachas uojos de gato), en zonas que requieran mejor visibilidad nocturna. Deberáevitar el uso simultáneo o repetitivo de elementos reflectivos.

5.2 Señalización Vertical

\. Señales Preventivas

43


Son aquellas que se utilizan para indicar con anticipación la aproximaciónde ciertas condiciones de la vía, que indican un peligro real o potencial quepuede ser evitado tomando ciertas medidas de precaución.

El Contratista deberá proyectar la colocación de señales preventivas a finde "prevenir" al usuario sobre condiciones de la carretera que requieren suatención y acción inmediata, ubicándolas a la distancia que recomienda elManual de Dispositivos para el Control de Tránsito Automotor, a fin de queel usuario tenga el tiempo de reacción necesario.

ii. Seña/es ReglamentariasLas señales reglamentarias determinan acciones mandatarías orestricciones que gobiernan el uso de la vía y que el usuario debe cumplirbajo pena de sanción, por lo que deben proyectarse con parámetrosrazonables y factibles de ser cumplidas, particularmente en cuanto a toslimites de velocidad.

El material a utilizar deberá ser concordante con las condicionesambientales y de seguridad frente al vandalismo, diseñándose loscomponentes acordes a ello. De preferencia se utilizarán postes de concretoque tienen menor atractivo para el hurto.

Las dimensiones de las señales deberán estar acordes a la velocidad decirculación de los vehículos, y a la "polución visual" que pueda existir en lazona. En zonas urbanas, donde existe mayor cantidad de elementosdistractivos (postes, publicidad, plantas, etc.) deberán especificarse señalesde mayores dimensiones.

Mi. Señales InformativasEl Contratista diseñará señales informativas para guiar al usuario, al lugarde su destino.

Las dimensiones de las señales informativas deberán permitir tanto sulegibilidad como su visibilidad desde distancias razonables. Deberáproyectar las dimensiones en múltiplos de 0.15 m, debido a que las láminasrefíectivas para las señales se comercializan en unidades inglesas (1 pieequivalente a 0.30 m).

El tamaño de ¡as letras a utilizar deberá estar acorde a la velocidaddirectriz.

Deberá proyectar las dimensiones y materiales de los paneles para cadatipo de señal así como los elementos de soporte estructural y cimentaciónnecesarios.

Presentará la ubicación de cada tipo de señal con su diseño respectivo,indicando sus dimensiones y contenido; así como los cuadros resúmenes delas dimensiones y metrados de las mismas.

iv. Señales Indicadores de ruta.El Contratista deberá especificar señales de ruta a fin de informar al usuariode la vía.

v. Señalización de Medio AmbienteEl Contratista deberá incluirlas señales de protección del medio ambiente

5.3 Señalización y Procedimientos de Control de Tránsito durante la ejecución

44


de la obra.

Deberá presentarlos planos de señalización y los procedimientos de controlde tránsito durante la ejecución de obra, los que deberán estar en funcióndel cronograma de la misma, incluyendo las responsabilidades delContratista y los requerimientos de comunicación en las áreas afectadas, afin de alertar a los usuarios sobre las interrupciones, desvíos de tránsito yposibles afectaciones en los tiempos de viaje.

5.4 Sistema de contención de vehículos, Tipo Barreras de Seguridad oguardavías.

Deberá proyectar el uso de sistemas de contención de vehículos, tipobarreras de seguridad o guardavías en zonas críticas donde exista laposibilidad que un vehículo se salga fuera de la vía, tales como los accesosa los puentes, pasos a desnivel, curvas peligrosas, separadores centrales,taludes de terraplén, debiendo ser proyectados para que funcionen comoun elemento de contención, y que permitan redirigirse a la vía, diseñando lalongitud para que el sistema se desarrolle en forma completa, concordantescon su función

Asimismo, el Contratista deberá establecer las normas y medidas deseguridad necesarias para disminuir los riesgos de accidentes de tránsitodurante las obras.

6 ILUMINACIÓNEl Contratista desarrollará el expediente del estudio definitivo de la iluminación que serequiera para la vía principal a lo largo de los 9.646 km. Analizará previamente lasolución de las interferencias existentes del proyecto con respecto a otros servicios.El monto estará considerado dentro del ítem de interferencias.

7 INSTALACIONES SANITARIASEl Contratista desarrollará el expediente del estudio definitivo de las instalacionessanitarias que interfieran con el proyecto. Analizará previamente la solución de lasinterferencias existentes con respecto a otros servicios. El monto estará consideradodentro del ftem de interferencias.

8 SERVIDUMBRES, EXPROPIACIONES E INTERFERENCIASEl Supervisor velará por el cumplimiento respecto a las servidumbres expropiacionese interferencias, siendo que la Entidad sera el responsable por el pago de estasactividades y que el Contratista será el responsable por su ejecución. A continuaciónse detalla estas responsabilidades asumidas por cada parte.La Entidad será responsable por el saneamiento legal y por el costo de lasservidumbres, expropiaciones e interferencias. El monto indicado por servidumbres,expropiaciones e interferencias en Valor Referencial podrá variar dependiendo de lanecesidad de ejecución de los trabajos y servicios que se identifiquen durante laejecución de la obra.Las interferencias identificadas en el proyecto se refieren a los servicios, tales como:de telefonía, redes y postes eléctricos, instalaciones de gas, obras de agua yalcantarillado, posibilidad de hallazgos arqueológicos, etc.... a fin determinar el tipode intervención a realizar y su costo real respectivo de manera de no interferir en lanormal ejecución de las obras.El Contratista será responsable por las obras o servicios para dar solución a lasservidumbres, expropiaciones e interferencias, se realicen de conformidad con losrespectivos expedientes aprobados.

45


La Entidad será responsable por todas las coordinaciones respectivas con losmunicipios por donde pasa el trazo de la obra para los permisos y/o autorizaciones delos trabajos nocturnos, de ser el caso, requeridos para la ejecución de la obra.A continuación se presentan las interferencias identificadas de conformidad con elEstudio de Preinversíón a nivel de Factibilidad:

DESCRIPCIÓN

INTERFERENCIAS

SISTEMA DE AGUA POTABLE

SISTEMA DE ALCANTARILLADO

INTERFERENCIAS ELÉCTRICAS

SISTEMA DE TELECOMUNICACIÓN FIJA

SERVIDUMBRES

INFRAESTRUCTURA PRIVADA

ENTIDADRESPONSABLEDEL SERVICIO

SEDACUSCO

SEDACUSCO

ELECTROSURESTE

TELEFONÍA

PER PLANCOPESCO

MONTO

11,018,844.30

1,693,730.78

2,206,463.52

5,000,000.00

2,118,650.005,787,225.23

5,787,225.23

TOTAL DE INTERFERENCIAS Y ,_ _n_ nfiq ..SERVIDUMBRES (COSTO DIRECTO) ib,eub,ub».¡>,í

9 METRADOS, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, ANÁLISIS DE PRECIOSUNITARIOS

Los metrados, especificaciones técnicas y análisis de precios unitarios secorresponderán estrechamente y estarán compatibilizados entre sí, en losprocedimientos constructivos, métodos de medición, y bases de pago.

Los metrados se efectuarán considerando las partidas de obra a ejecutarse, launidad de medida, los diseños propuestos indicados en los planos y detallesconstructivos específicos.

Los metrados serán detallados para cada partida específica del presupuesto, y seincluirán diagramas, secciones y croquis típicos en donde corresponda y seanecesario para el sustento de los metrados y análisis de precios unitarios. Ladefinición de partidas de obra y el cálculo de tos metrados deben ser precisos y estardentro de un rango razonable de ±10% respecto a los metrados reales de obra.

Las Especificaciones Técnicas serán desarrolladas para cada partida del proyecto,en términos de especificaciones particulares y serán concordantes con la naturalezade la obra las que tendrán como base las recomendaciones y solucionesformuladas por cada especialista; se sujetarán al Manual de Diseño Geométrico deCarreteras DG-2001, al Manual de Ensayos de Materiales para Carreteras EM-2000y a las Especificaciones Técnicas Generales para Construcción de Carreteras EG-2000 y otras normas aprobadas por el MTC.

Complementariamente se utilizarán las normas y especificaciones AASHTO yASTM.

Incluirán el control de calidad, ensayos durante la ejecución de obra y criterios deaceptación o rechazo, controles para la recepción de la obra, los aspectos referidos

46


a la conservación del medio ambiente y los factores de seguridad en cada una delas etapas del proceso de ejecución de los trabajos; de manera que ante laeventualidad de que se ejecuten incorrectamente se puedan tomar medidascorrectivas en forma oportuna.

Los análisis de precios unitarios se efectuarán para cada partida y sub partidanecesarias de acuerdo a las características particulares de la obra, considerando lacomposición de mano de obra, equipo y materiales, el rendimiento de la mano deobra y equipo correspondientes incluyendo fletes, impuestos, seguros; en generaltodo valor consignado en los análisis de precios deben estar debidamentesustentadas y en correspondencia a su propuesta. Los análisis se elaborarán enforma detallada, tanto para los costos directos, como los indirectos (gastosgenerales fijos, variables y utilidad).

El Presupuesto de obra deberá ser calculado basado en los metrados y los análisisde precios unitarios, diferenciando los costos directos, indirectos y el IGV quecorresponda. El presupuesto deberá ser elaborado usando el programa S10 u otrosimilar que la entidad disponga para su revisión.

El Contratista deberá formular el cronograma de ejecución de obra considerando lasrestricciones que puedan existir para el normal desenvolvimiento de las obras, talescomo dificultad de acceso a ciertas áreas, etc. El cronograma se elaboraráconsiderando todas las partidas consignadas en el presupuesto de obra, empleandoel método PERT-CPM y GANTT utilizando el software MS Project u otro similar quela Entidad disponga para su revisión; identificando las actividades o partidas que sehallen en la ruta crítica del proyecto.

El Contratista deberá dejar claramente establecido, que el cronograma es aplicablepara las condiciones climáticas de la zona. Asimismo presentará un cronogramavalorizado de ejecución de obra, cronograma de adquisición de materiales ycronograma de utilización de equipos, concordado con el cronograma de ejecuciónde obra.

10

También deberá presentar la relación del equipo mínimo necesario para asegurar elcumplimiento de los trabajos en los plazos programados.ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTALEl contenido de este acápite se presenta a continuación:

47


ANEXO N° ATÉRMINOS DE REFERENCIA

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL"PROYECTO: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y

VEHICULAR DE LA AVENIDA EVITAMIENTO DE LA CIUDAD DEL CUSCO"

1) INTRODUCCIÓN

El presente documento contiene los Términos de Referencia bajo los cuales se elaborará elEstudio de Impacto Ambiental del "Proyecto: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LATRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DE LA AVENIDA EVITAMIENTO DE LACIUDAD DEL CUSCO".

2) METODOLOGÍA

El propósito del estudio es establecer las condiciones ambientales existentes dentro y en elárea de influencia del Proyecto para evaluar los posibles impactos que pueden ser ocasionadospor el Proyecto mismo e identificar las medidas de mitigación que serán necesarias paraeliminar o minimizar los impactos a niveles aceptables,

Para el desarrollo del estudio de impacto ambiental se tomará en cuenta las recomendacionescontenidas por la Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental N° 27446 ysus modificatorias

3) TIEMPO DE EJECUCIÓN

EL EIA se realizará en un plazo de 90 días calendario, correspondiendo 45 días delevantamiento de información en campo y 45 días de elaboración del informe del EIA.

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL"PROYECTO: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y

VEHICULAR DE LA AVENIDA EVITAMIENTO DE LA CIUDAD DEL CUSCO"

CONTENIDO

I. RESUMEN EJECUTIVOEste acápite desarrollará una síntesis de los aspectos más importantes el estudio incluyendo ladescripción de la obra, el análisis de impactos y el plan de manejo ambiental, de tal manera quefacilite la compresión de la información proporcionada, por lo que se debe cuidar la redacción ypresentación.

II. OBJETIVO GENERAL DEL EIASe explicará el objetivo del EIA y los alcances del mismo en forma breve, todo lo cual sedesarrollará en los siguientes capítulos.

III. MARCO LEGALSe realizará una descripción del marco político del proyecto y de las normas legales que tieneque cumplir en las obras de infraestructura vial en todas sus etapas. De ser el caso, debeconsiderarse el marco legal especifico referido a las afectaciones a la propiedad privada.Asimismo, deben incluirse los dispositivos regionales y/o municipales vinculados a los aspectosambientales del proyecto y su área de influencia.

48


Autorizaciones y Permisos: Se presentará el listado de autorizaciones y permisos requeridospara la ejecución del proyecto de infraestructura,

IV. DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DEL PROYECTODescripción del proyecto basada en la información existente brindada por et proponente delproyecto y de estudios anteriores realizados.

4.1 AntecedentesSe señalará los antecedentes, estudios ambientales anteriores, proyectos y otras referenciasque correspondan al proyecto de infraestructura.

4.2 Ubicación Política y GeográficaSe deberá señalar la ubicación del proyecto, indicando el distrito, provincia y departamento enque se encuentra ubicado.

4.3 Características ActualesSe deberá describir las características y condiciones actuales del proyecto, principalescaracterísticas del proyecto a ejecutar con especial énfasis en aquellos aspectos que puedangenerar impactos ambientales.

4.4 Características Técnicas del ProyectoSe describirá las principales características del proyecto en especial a aquellos aspectos quepuedan generar impactos.

4.5 Descripción de las Etapas del Proyecto: se describirán las etapas del proyecto como son:planificación, ejecución, operación y mantenimiento y cierre.

4.6 Instalaciones Auxiliares del ProyectoSe describirá las instalaciones auxiliares del proyecto, anexando las fichas de caracterizacióny los planos correspondientes en la escala indicada u otro documento indicado en loslincamientos, según el tipo de instalación a requerirse en el proyecto.

4.7 Requerimiento de Mano de ObraEstimado de puestos de trabajo (obreros y profesionales) y cronograma de obra.

4.8 Cronograma de Ejecución y costo del proyecto.

V. ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURASe describirá el área de influencia directa (AID) e indirecta (All) y la metodología para sudeterminación.

VI. LÍNEA DE BASE AMBIENTAL (LBA)Se describirá la metodología usada para el desarrollo de este ítem.

6.1 Línea de Base Física

Clima:• Precipitación• Temperatura• Humedad relativa• Dirección y velocidad del tiempo

Calidad de aire y ruido:Los parámetros a considerar en la medición de la calidad del aire son: PM2.5, PM10, SO2, CO,NO2. Asimismo, los establecidos en los Estándares de Calidad del Aire vigentes y comoreferencia los instituidos por la O.M.S.Para el caso de ruido, las mediciones estarán regidas por lo indicado en el Reglamento de

49


Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido (D.S. Nro. O85-2003-PCM) en el cual, seindican los niveles máximos permisibles para ruido y la metodología de medición.

Geología: Se describirán las características geológicas en el AID y el All, considerando ladistribución de las formaciones geológicas reconocidas.

Geomorfologia: Se describirán las características geomorfológicas detallando sus principalesunidades y procesos morfodinámicos en el AID y el All (inundaciones, huaycos, erosiones,deslizamientos entre otros procesos) considerando las zonas de mayor o menor estabilidad yriesgo físico frente a las obras del proyecto de infraestructura.

Suelo: Comprenderá la clasificación taxonómica de los suelos, la capacidad de uso mayor detierras (CUMT) y la capacidad de los suelos.

Hidrología e Hidrografía: Comprenderá la descripción de las características hidrológicas en elárea de influencia directa y se deberá identificar y describir las cuencas y microcuencashidrográficas en el área de influencia indirecta

Calidad de agua: En caso aplique, se monitoreará los siguientes parámetros: pH, temperatura,DBO5, DQO, Sólidos totales disueltos, sólidos totales en suspensión, cloruros, entre otros.

6.2 Línea de Base Biológica (LBB):De aplicar se identificaran las tasas variables e indicadores así como la metodología y losprotocolos de muestro para cada componente biológico. El numero de los puntos demuestro para la vegetación y la fauna terrestre debe considerar la extensión (porcentaje desuperficie) de las unidades de vegetación del área de influencia directa e indirecta delproyecto

Flora Silvestre Se identificará las áreas con vegetación natural presentes en el área deinfluencia del proyecto y describir las comunidades o formaciones vegetales presentes en elAID.

Fauna Silvestre Se identificará y describir las especies de fauna que se encuentran en elAID, susceptibles y no susceptibles a ser impactadas por las actividades propias delproyecto de infraestructura.

Áreas Naturales Protegidas En caso de aplicar, se describirá las áreas naturalesprotegidas y su zona de amortiguamiento que se encuentren en el área de influencia.

6.3 Línea Base Socio-Económica (LBS):Para la elaboración de la LBS se deberán presentar los siguientes temas comparando la datade cada centro poblado y realizando el análisis respectivo. En caso de no existir centrospoblados se deberá realizar la identificación de los temas aplicables a los pobladoresresidentes en el AID. Los temas son:

DemografíaPoblación distritalComunidades campesinas y nativas. Características generales, culturales, generalesentre otros.Educación:

- Salud:Economía:Uso de recursos naturales.Transporte:Comunicaciones.Grupos de interés: Características generales, Diagnóstico de grupo de interés.Problemática social: violencia social y política, delincuencia y seguridad ciudadana, otros

50


conflictos sociales identificados.

6.4 Diagnóstico ArqueológicoDe ser el caso, se deberá incluir los resultados obtenidos por la evaluación arqueológica,sitios arqueológicos e históricos identificados en la proximidad del proyecto deinfraestructura.

VIL IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALESSe describirá la metodología para la determinación de los potenciales impactos ambientales delproyecto. Se realizará una evaluación de las actividades del proyecto en sus fases deconstrucción y operación a fin de conocer si se generará algún impacto ambiental tanto positivocomo negativo sobre los componentes del medio físico y biótico, tales como:

• La calidad del aire: (por material particulado, gases, etc.).• Nivel de ruido.• La flora y fauna de la zona.• La calidad del suelo (por vertimientos, derrames, disposición de residuos, etc.).• La belleza escénica• Las manifestaciones culturales, estilos de vida, actividades económicas o de subsistencia de

la población.• Tránsito vehicular y peatonal• Segundad vehicular y peatonal• Costos de viajes• Generación de empleo, etc.

Evaluación de Impactos: La evaluación se realizará a través de métodos cuantitativos ycualitativos, los cuales deberán estar claramente definidos en el documento. Dichos métodosserán aplicados por el equipo interdisciplinario participante en el desarrollo de la linea base.

VIII. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA)

El Plan de Manejo Ambienta deberá presentar la siguiente estructura:

A. Programa de Medidas Preventivas, Mitigadoras y CorrectivasDebe contener el detalle de las medidas, procedimientos y diseños específicos para cada

instalación y frentes de obra. Las medidas y procedimientos deberán contemplar los trabajoscorrespondientes a la preparación y condicionamiento de las áreas e instalaciones y laoperación de las mismas.Este programa podrá comprender los siguientes Subprogramas:

• Subprograma de Manejo de Residuos Sólidos, Líquidos y Efluentes• Subprograma de Control de Erosión y Sedimentos

B. Programa de Monitoreo ambiental: Se deberá considerar los límites máximos permisibles (LMP)y los estándares de calidad ambiental (ECA) establecidos por la legislación peruana. En caso, deno estar especificados por las normas se tomará como referencia los estándares internacionales.

Este programa podrá comprender los siguientes aspectos:• Monitoreo de calidad de aire y niveles de ruido.• Monitoreo de la calidad del agua.• Monitoreo de suelos• Monitoreo de impactos de flora y fauna• Monitoreo de los subprogramas de asuntos sociales• Cronograma de obra y frecuencia del monitoreo de cada uno de los componente.

C. Programa de Asuntos Sociales: Este programa podrá comprender:• Subprograma de relaciones comunitarias• Subprograma de contratación de mano de obra local

51


• Subprograma de Participación ciudadana

D. Programa de educación ambiental y seguridad vial:E. Programa de Prevención de Pérdidas y Contingencias:F. Programa de Cierre de ObraG. Programa de inversionesH. Cronograma de actividades

IX. CONCLUSIONESSe detallarán las principales conclusiones del estudio destacando los principales impactos y lasmedidas de mitigación.

X. BIBLIOGRAFÍA

XI. ANEXOSPanel fotográficoPlanosMapas temáticosParticipación ciudadana, entre otros

11. ARQUEOLOGÍA

El Contratista en cumplimiento de la normatividad vigente referida a la obtencióndel Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA), deberáconsiderar los plazos establecidos y que para una extensión o área menor a 5 ha,se gestionará el CIRA en el Ministerio de Cultura.Para lo cual el Contratista deberá elaborar el Expediente de CIRA de acuerdo a lodescrito en el Reglamento de Investigaciones Arqueológicas y realizar lasupervisión respectiva conjuntamente.

ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TÉCNICOEl Contratista a cargo de la ejecución de las obras, procederá a la elaboración de losEstudios Definitivos de Ingeniería y la preparación del Expediente Técnicocorrespondiente. El Contratista adjudicatario de la Buena Pro del presente concursopúblico, tendrá a su cargo la supervisión del desarrollo de los estudios definitivos yexpediente técnico.El Expediente Técnico comprenderá:

I. Volumen N° 1 - Resumen Ejecutivo del ProyectoAnexar la relación de todos los profesionales responsables que hanparticipado en la elaboración del Proyecto; esta relación mostrará laespecialidad, nombre, registro profesional correspondiente y firma.

II. Volumen N° 2 - Memoria Descriptiva11.1. Descripción General del Proyecto

11.1.1. Memoria Descriptiva por cada especialidad que conforma elproyecto.11.1.2. Resumen del Presupuesto de Obra y Cronograma deEjecución de Obra por ítems11.1.3. Plano de Ubicación, Plano General del Proyecto.11.1.4. Conclusiones y Recomendaciones

11.2. Estudios Definitivos:11.2.1. Estudio de Topografía, Trazo y Diseño Vial.11.2.2. Estudio de Geología y Geotecnia.11.2.3. Estudio hidrológico11.2.4. Estudio de Suelos, Canteras y Fuentes de Agua

52


11.2.5. Estudio de riesgos11.2.6. Estudio de Pavimentos.11.2.7. Estudio de Puentes.H.2.8. Estudio de Señalización y Seguridad vial.11.2.9. Estudio de Iluminación.11.2.10. Estudio de Interferencias.

II.3. ANEXOS-ESTUDIOSH.3.1. Registros de campo de Topografía y Trazo

El Contratista deberá entregar los Registros de trazo, nivelación ysecciones transversales; asimismo una relación de los BMs, Pls ysus referencias; hojas de cálculo, diagramas, tablas y gráficos quehayan servido para la elaboración de los documentos presentados.

11.3.2. Información de campo y ensayos de laboratoriodel Estudio de Geología y Geotecnia.

11.3.3. Información de campo y ensayos de laboratoriodel Estudio de Suelos, así como información de Canteras, Fuentesde Agua y Pavimentos.

III. Volumen N° 3 - PlanosLos planos tendrán una presentación y tamaño uniforme, debiendo serentregados debidamente protegidos en portaplanos que los mantenganunidos pero que permitan su fácil desglosamiento.Deberán estar identificados por una numeración y codificación adecuada ymostrarán la fecha, sello y firma del Especialista y del Jefe del Proyecto.

Sin estar limitados a la relación que a continuación se detalla, los planosmás importantes y su contenido serán los siguientes:(1) Informe general e índice de planos.(2) Plano de ubicación, mostrando las vías, y

proyectos más importantes, dentro del área de influencia delestudio.

(3) Plano de Ubicación - Vista general enplanta y elevación, en base a un levantamiento topográfico adetalle del área del proyecto.

(4) Piano clave a escala 1/2000 en papelindeformable con coordenadas UTM.

(5) Plano de secciones tipo, escala 1:50 (H) y1:50 (V) indicando las dimensiones y demás características de lassecciones transversales, de las vías principales, secundarias,auxiliares, etc.

(6) Los Planos de Planta y Perfil del proyectoa las escalas 1:500 (H) y 1:50 (V), con la nomenclatura requeridapor las Normas Peruanas. En los planos de planta se indicarán lasreferencias de los Pls, límites de derecho de vía, ubicación,incluyendo cotas y pendientes, de alcantarillas, muros, y otras obrascomplementarias importantes. Sobre los planos de perfil seseñalarán la ubicación y referencia de los BMs, puentes y otrasestructuras.

(7) Los Planos de secciones transversalesindicando las áreas de explanaciones en cada sección, a escalacorrespondiente.

(8) Detalles estructurales de la Subestructura (excavaciones,encofrados - armadura de estribos, pilares, arranques, etc.,indicando la capacidad de carga del suelo de fundación y la máximapresión transmitida.

53


(9) Detalles estructurales de la Superestructura (incluye,encofrados - armadura de vigas, losas de concreto, barandas,juntas de dilatación, apoyos losas de aproximación, tubos dedrenaje, etc.)

(10) Plano de demoliciones de ser el caso.(11) Planos de desvíos y pase provisional(12) Planos de ubicación de Interferencias (agua, desagüe,

instalaciones de gas, etc) para la construcción de los estribos,muros de contención, carretera, canales de riego y otros.

(13) Planos de Alumbrado Público(14) Planos de Obras Complementarios (Sardineles, canaletas,

drenajes, etc.)(15) Planos de señalización y seguridad vial; se presentarán a

escala variable e incluirá la señalización durante la ejecución de laobra; señalización vertical (señales preventivas, restrictivas einformativas); detalle de los postes de fijación; elementos desegundad vial, barreras de seguridad, tachas, postes delineadores,etc. Además, se presentará un plano general de señalización yseguridad vial, a escala 1:500, ubicando claramente lacorrespondiente señalización vertical, horizontal y los elementos deseguridad vial.

(16) Plano de Semaforización(17) Paisajismo(18) Plano Geológico - Geotécnico, Vista en planta de las

consideraciones geológicas locales solicitadas en los TDR, a escala1:200.

(19) Plano de Secciones geológicas geotécnicas del área deemplazamiento del puente proyectado (eje) y accesos a escala1:50.

(20) Planos de Obras de control y protección (calzaduras, murosde anclajes, etc).

IV. Volumen N° 4 - Metrados de ObraLos metrados serán detallados por cada partida específica del presupuestoy se incluirán diagramas, secciones y croquis típicos, en los casos quecorresponda y sean necesarios para el sustento del metrado.IV.4.1. Metrados de Obras Preliminares.IV.4.2. Metrados de Movimiento de Tierras..IVAS. Metrados de Base y Sub BaseIV.4.4. Metrados de Pavimentos.IV.4.5. Metrados de Obras de Arte y de DrenajeIV.4.6. Metrados de transporteIV.4.7. Metrados de Señalización y Seguridad Vial.IV.4.8. Metrado de semaforizaciónIV.4.9. Metrados del Plan de Manejo AmbientalIV.4.10. Metrados de Obras Especiales.

V. Volumen N° 5 - Especificaciones TécnicasComprenderá las especificaciones técnicas materia de la obra a ejecutar,por rubros y por cada partida del presupuesto de obra, incluyendo el controlde calidad y ensayos durante la ejecución y para la recepción de la obra;asimismo comprenderá las actividades para la conservación del medioambiente.Este volumen deberá ser firmado y sellado por cada especialista encargado desu elaboración de acuerdo a su competencia.

54


VI. Volumen N° 6 - Análisis de Precios UnitariosVI.1.

y Bases de cálculo.VI.2.

costos directosVI.3.

costos indirectosVI.4.

ObraVI.5.

PolinómicasVI .6.

recursosVI.7.

equipo mínimo,VI.8.

ejecución de obraVI.9.

valorizado de ejecución de obraVI.10.

adquisición de materialesVl.11.

utilización de equipo

Memoria de Costos

Análisis de

Análisis de

Presupuesto de

Fórmulas

Relación de

Relación de

Cronograma de

Cronograma

Cronograma de

Cronograma de

Vil. Volumen N° 7 - Informe de Verificación de la Viabilidad

VIII. Volumen N°8 - Estudio de Impacto Ambiental.

IX. Volumen N° 9 - Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos

X. Volumen N° 10 - Discos CompactosEl Contratista deberá entregar los discos compactos, con los archivoscorrespondientes al Estudio, en los formatos AUTOCAD, MS WORD,EXCEL, etc., en una forma ordenada y con una memoria explicativaindicando la manera de reconstruir totalmente el Informe Final. De igualforma presentará los discos compactos correspondientes al escaneado delimpreso del Expediente Técnico debidamente firmado por los profesionalesque elaboraron el Estudio.

INFORMES:ítem

1

2

3

4

DetalleRevisión de Informe Inicial ydesarrollo de Plan de trabajoRevisión del informe preliminar deAvanceRevisión del Borrador de InformeFinalRevisión de Informe Final

Fecha de entrega*Día 15

Día 65

Día 85

Día 90(*) Las fechas de entrega son referenciales, ya que dependerán de las fechasde entrega de los informes del Contratista a cargo del desarrollo delExpediente Técnico.

55


1 REVISIÓN DEL INFORME INICIAL Y DESARROLLO DE PLAN DETRABAJO

La Supervisión deberá desarrollar su Plan de Trabajo y además cumplir con revisar ysupervisar el Informe Inicial del Contratista, en cumplimiento de sus respectivosTérminos de Referencia.

2 REVISIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE AVANCE

Comprenderá la supervisión de todo lo avanzado por el Contratista a los 45 díascalendario, respecto al alcance del servicio por cada una de las especialidadesindicadas en el ítem 1.3 de sus respectivos Términos de Referencia.

3 REVISIÓN DEL BORRADOR DEL INFORME FINAL

Se supervisará y revisará el Borrador del Informe Final presentado por el Contratistaa los 75 días de iniciado el servicio.El Borrador del Informe Final, tendrá la misma estructura de presentación delEXPEDIENTE TÉCNICO que se indica en el Numeral 1.3.14. de sus respectivosTérminos de Referencia.

4 REVISIÓN DEL INFORME FINAL (EXPEDIENTE TÉCNICO)

Se supervisará y revisará el Informe Final presentado por el Contratista a los 90 díascalendarios de iniciado el servicio.El Informe Final estará constituido por todos los volúmenes del Expediente Técnico,cuyo contenido se detalla en el Numeral 1.3.14 de sus respectivos Términos deReferencia

5 REVISIÓN DE LOS INFORMES DEL COMPONENTE DE IMPACTOAMBIENTAL

El Supervisor revisará los Informes de Impacto Ambiental presentados por elContratista, de acuerdo a sus términos de referencia.

OTROS ASPECTOS REFERENTES A LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTETÉCNICOSupervisiónLa función de supervisión del Estudio la realizará LA ENTIDAD, o a quiendetermine esta, a fin de controlar que el Contratista cumpla estrictamente todassus obligaciones contractuales; asimismo, inspeccionará todas las actividadesque realice el Contratista, incluyendo archivos, métodos de trabajo, personaldesignado, etc., sin limitación alguna. Además, el SUPERVISOR, se encargará derevisar, observar y dar conformidad a los informes inicial, de avance, borrador yfinal emitidos por el Contratista, para su aprobación por la Entidad.El Contratista proporcionará todas las facilidades necesarias a fin de que LAENTIDAD, a través del SUPERVISOR, pueda llevar a cabo el seguimiento de losEstudios y de todas las actividades que conlleve su realización, sin limitaciónalguna, tanto en los trabajos de campo como en aquellos de gabinete.Las indicaciones y/o recomendaciones del SUPERVISOR serán asumidasobligatoriamente por el Contratista. Toda contrapropuesta por parte delContratista deberá contar con los sustentos correspondientes, técnicos,económicos o de otra índole.A la entrega de los Estudios Definitivos, La Entidad, dispondrá de 7 días útilespara revisar, evaluar dicho informe y poner en conocimiento del Contratista lasobservaciones que tuviera. El Contratista dispondrá de un plazo similar paralevantar las eventuales observaciones.

56


FORMA DE PAGOLa Entidad deberá realizar el pago de la contraprestación pactada a favor delContratista de la siguiente forma:

Para la etapa de supervisión de la elaboración del Expediente Técnico, serealizarán 4 pagos, conforme las fechas indicadas en el cuadro siguiente:

ítem

1

2

3

4

Detalle

Revisión de Informe Inicial ydesarrollo de Plan de trabajo

Revisión del Informe preliminar deAvance

Revisión del Borrador de InformeFinal

Revisión de Informe Final

Fecha deentrega*

Día 15

Día 65

Día 85

Día 90

{*) Las fechas de entrega son referen cía les, ya que dependerán de las fechas deentrega de los informes del Contratista a cargo del desarrollo del ExpedienteTécnico.Para la etapa de ejecución de Obra, La Entidad realizará 13 pagos mensuales.

PRESENTACIÓN DE INFORMESEn general, el Supervisor presentará sus informes en original y dos copias, enformato A-4, Arial 11, espaciamiento sencillo, márgenes de 2 cm., margen deencuademación de 1 cm.Los planos se presentarán en formato A-3 en el primer Informe y para aprobaciónen el Expediente Técnico. La presentación de planos será en formato A-1 en laedición del Expediente Técnico luego de la aprobación. Se incluirá asimismo losarchivos correspondientes (Office, Ficheros JPG para imágenes, Autocad /Microstation, MS Project última versión, y ficheros específicos de cadaespecialidad), en formatos USB y CD, ordenados y con una memoria explicativaindicando la manera de reconstruir totalmente el Informe Final.Tendrán índice y numeración de páginas. Los informes que presente y el estudiofinal estarán sellados (con registro CIP) y visados por el Jefe de Estudio delContratista y los profesionales de cada especialidad según corresponda, y delInspector del Estudio de LA ENTIDAD.El Supervisor entregará toda la información y documentación proporcionada porLA ENTIDAD u otros organismos, así como la adquirida, procesada y generada(diapositivas y fotografías aéreas, control terrestre, libretas de campo, planos IGN,etc.), que haya sido utilizada para la revisión y supervisión de los estudios.En los informes se incluirá una relación de todos los profesionales responsables(nombre, profesión y especialidad y número del Colegio Profesional respectivo)de cada especialidad del proyecto.

.2 Oportuna verificación de la disponibilidad de las canteras y botaderos definidos en losEstudios aprobados a nivel Pre Inversión; dentro de la etapa de revisión; para cuyoefecto, en nombre del PER PLAN COPESCO ejercerá ante las autoridadescompetentes todas las acciones necesarias para reservar los volúmenes necesariospara el proyecto. Cuando aquéllas estuvieran en explotación por terceros y teniendoen cuenta que el Estado otorga concesiones para la explotación y no la propiedad delos mismos, agotará todas las gestiones para obtener una transacción, de modo deevitar que se originen por este motivo ampliaciones de plazo en la ejecución de lasObras.

5.1.1.3 Revisión y Verificación del Estudio de Impacto Ambiental, del Plan de manejo socio-ambiental y de las especificaciones ambientales para construcción de carretera.

57

5.1.1


5.1.1.4 Supervisión de la elaboración del Plan de Monitoreo Arqueológico, suimplementación debe incluir además del trazo proyectado, las áreas auxiliarescomplementarias.

5.1.1.5 Supervisar que el Contratista Gestione ante El Ministerio de Cultura la autorizaciónpara la ejecución del Plan de Monitoreo Arqueológico durante la ejecución de obra(período de excavación, apertura de accesos, movimiento de tierras, explotación decantera, habilitación y recomposición de material excedente, habilitación de patios yotras áreas auxiliares), de existir la necesidad de habilitar nuevas áreas auxiliares(nuevas canteras no contempladas en el expediente técnico de obra) deberá obtenerla autorización por parte el Ministerio de Cultura a cargo de un Profesional enArqueología permanente para dichos trabajos en la vía y áreas auxiliares queintervendrá el contratista.

5.1.1.6 Participar en la entrega del Terreno al Contratista,

5.1.2 Actividades durante la ejecución de las obras

5.1.2.1 Supervisión de instalaciones, equipos de construcción y laboratorio y personal delContratista. Deberá controlar que, durante la ejecución de las Obras, el Contratistamantenga vigente las Pólizas de Seguros y que cumpla con las normas yreglamentos de salud ocupacional, seguridad e higiene industrial.

Verificar si el Contratista ha obtenido las autorizaciones y permisos necesarios parael inicio de las actividades, en conformidad con las disposiciones legales vigentes.

5.1.2.2 Revisión y aprobación de diseños de ejecución y métodos de construcciónpropuestos por el Contratista, este método deberá ser compatible con el ritmo deejecución propuesto (variable determinante), el número de equipos y su rendimiento,el personal y su calificación. Será responsabilidad del Supervisor lograr (utilizar todoslos medios administrativos, legales y técnicos a su alcance) que el Contratistadisponga en obra del número suficiente de equipos y personal que permitan que laobra avance al ritmo ofertado, y en caso de demora, se agregue los recursosnecesarios para recuperar el tiempo perdido.Revisión y aprobación del plan de seguridad vial propuesto por el contratista para laejecución de las obras.Revisión y aprobación de los lugares de apoyo a las obras (canteras, botaderos,plantas de chancado, plantas de asfalto, etc.) y los planes respectivos de instalación,operación y recuperación ambiental propuestos por el contratista.

5.1.2.3 Constatar el replanteo general de la Obra y efectuar permanentemente el controltopográfico durante la construcción.

5.1.2.4 Recomendación sobre cambios y modificaciones del Proyecto original, así como dediseños complementarios necesarios; informando el impacto que éstas tendrán sobre elcosto y plazo de ejecución y la implicancia de no realizar las modificaciones propuestas,para su aprobación por la Entidad.

5.1.2.5 Supervisar la ejecución de los trabajos de conformidad con el Proyecto,Especificaciones Técnicas, Plan de manejo socio ambiental y reglamentación técnica,ambiental y legal vigentes. Identificar eventuales impactos socio ambientales noincluidos dentro del Plan de manejo socio ambiental y que puedan presentarsedurante la ejecución del proyecto y plantear las medidas correctivas parasolucionarlos.

5.1.2.6 Controlar y verificar permanentemente que el Contratista esté efectuando todas laspruebas y ensayos de laboratorio exigidos en las Especificaciones Técnicas.Teniendo autoridad para ordenar la paralización parcial o total hasta subsanar lasincorrecciones advertidas.

58


5.1.2.7 Asesorar y apoyar en la gestión para la obtención de autorizaciones del Ministerio deCultura, de áreas que no estén especificadas en el Certificado de Inexistencia deRestos Arqueológicos.

5.1.2.8 Establecer las medidas de mitigación y/o planes de contingencia de acuerdo a lalegislación de Patrimonio Cultural en caso de hallazgo fortuito.

5.1.2.9 Control de calidad de la obra, de medio ambiente, de seguridad. Realizar pruebas decontrol de calidad de suelos, materiales y agua (Ensayos de laboratorio indicadas en lasEspecificaciones Técnicas del Estudio y/o en el Manual de Ensayo de Materiales EM-2000). Realizar ensayos de laboratorio.

5.1.2.10 Interpretar y opinar sobre los resultados de los ensayos que se hayan efectuado,recomendando las acciones a tomar.

5.1.2.11 El Supervisor ejecutará pruebas de control de calidad de los trabajos que seanrequeridas durante la ejecución de las obras, así como pruebas específicas queacrediten la capacidad portante del terreno según diseño, además de ello elSupervisor revisará y evaluará las pruebas y ensayos de materiales realizados por elContratista.

5.1.2.12 Efectuar la verificación y aprobar de metrados de obra, paralelamente a la ejecuciónde la Obra, con el fin de contar con los meírados realmente ejecutadoscorrespondientes a cada una de las partidas conformantes del Presupuesto de Obra,para ir progresivamente practicando la pre-liquidación de obra.

5.1.2.13 Ejecutar la verificación de la viabilidad del proyecto por cada incremento delpresupuesto de ejecución de obra, debido a la aprobación de presupuestosadicionales de Obra, en el marco de lo establecido por el SNIP.

5.1.2.14 Control de la seguridad de la obra y mantenimiento del tránsito peatonal y vehiculardurante la construcción, exigiendo la señalización correspondiente y la coordinacióncon las autoridades sobre la ejecución de las obras. Verificar si el Contratista haprevisto la información de los trabajos a los usuarios.

5.1.2.15 Vigilar que las obras se mantengan bien iluminadas durante los posibles trabajosnocturnos.

5.1.2.16 Controlar y coordinar la eliminación de interferencias físicas en el terreno.5.1.2.17 Desarrollar e implementar los mecanismos que provean a las comunidades y

autoridades locales de la información relacionada al proyecto y su desempeño.Garantizar buenas prácticas de relación entre el equipo contratista y el personal local.

5.1.2.18 Control de la Programación y Avance de Obra, emitiendo opinión.5.1.2.19 Es obligación del Supervisor el control estricto del plazo contractual de la obra,

incluyendo los plazos parciales, en base a los diagramas de CPM, PERT o similaresy deberá alertar al PER PLAN COPESCO, con la prontitud del caso, las desviacionesque se presenten sugiriendo acciones para que se adopten las medidas correctivasoportunas.

5.1.2.20 Valorizar mensualmente las obras, ejecutadas según presupuesto contratado y losreintegros que le corresponden; sustentándolos con la documentación técnicoadministrativa que los respalde.

5.1.2.21 De requerirse modificaciones en el Expediente Técnico no previstas originalmente en lasBases, en el Contrato, ni en el Presupuesto, cuya realización resulte indispensable paradar cumplimiento a la meta prevista de la obra principal y dé lugar a un PresupuestoAdicional de Obra, la Supervisión dentro del plazo previsto en el art. 207° delReglamento del Decreto Legislativo N° 1017 - Ley de Contrataciones del Estadoaprobado con el D.S. N° 184-2008-EF), evaluará y dará conformidad al expedientetécnico presentado por el Contratista, presentándolo para su trámite de aprobación. Parael caso de Presupuestos Deductivos elaborará el expediente técnico correspondiente.

5.1.2.22 Notificar al Contratista y al PER PLAN COPESCO cualquier violación a los diseñosde ejecución, métodos y especificaciones técnicas y ambientales de construcción,Plan de manejo socio-ambiental (si los hubiera) y normas aplicables vigentes.

5.1.2.23 En los Presupuestos Adicionales, el Supervisor debe verificar que se presente elsustento del metrado total de cada partida con la planilla respectiva, adjuntando elsustento técnico del caso, y de ser necesario el respectivo sustento legal (Planos,Memoria Descriptiva, Especificaciones Técnicas, Metrados, Presupuestos, Sustento

59


Técnico y Legal, etc., de acuerdo a las normas legales). La planilla de metrados deberáir acompañada de planos y croquis o diagramas que permitan su identificación, asi comolas hojas de cálculo correspondientes, a fin de garantizar la consistencia de losmismos.De ser el caso, debe contener plano ó croquis, donde se aprecie la ubicación decanteras utilizadas en la obra y las consideradas en el proyecto, debidamentesuscrito.

5.1.2.24 Cuando se produzcan modificaciones en los Expedientes Técnicos, se debe contarcon la opinión del proyectista, debiendo precisar claramente en la consulta alproyectista, cuales son los aspectos sobre los que debe emitir pronunciamiento.

5.1.2.25 EL SUPERVISOR de Obra, debe pronunciarse sobre la necesidad de lasmodificaciones al expediente técnico, de ser el caso, y sobre cada una de los trabajosque componen el adicional, fundamentando su posición, que incluya la explicacióndel porque su no ejecución evitaría alcanzar la finalidad del contrato.

5.1.2.26 Considerar que un Deductivo es vinculante cuando se deriva de sustituciones de obradirectamente vinculadas con partidas de trabajos adicionales, que responden a lamisma finalidad programada siempre y cuando sea en las mismas progresivasreplanteadas donde se realiza la sustitución.

5.1.2.27 EL SUPERVISOR de Obra debe verificar que los presupuestos adicionales solo sedeben generar por una causalidad, vinculada a una eventualidad que no correspondea condiciones normales (excepcionales), se adjunte el sustento técnico suficientepara su trámite respectivo.

5.1.2.28 EL SUPERVISOR de Obra debe verificar que en los casos en que los metradosadicionales requieran sustentarse en ensayos de laboratorio, EL CONTRATISTAdeberá efectuar como mínimo una cantidad de ensayos tal que asegure un grado deconfianza de 65% en la representatividad de la muestra con respecto al universoelegido, tomando como universo elegido, el metrado propuesto como metradoadicional del lote, tramo o sector que se analiza en el presupuesto adicionalpropuesto.

5.1.2.29 EL SUPERVISOR debe informar al PER PLAN COPESCO el progreso del trámite delos expedientes que le presenta el Contratista, hasta su aprobación.

5.1.2.30 Programar y coordinar reuniones semanales con el Contratista y periódicamente conlas comunidades o Municipios Locales para lograr que la Obra se ejecute de acuerdoa lo programado.

5.1.2.31 Sostener con los funcionarios del PER PLAN COPESCO, una permanentecomunicación sobre el estado de las obras y el desarrollo del Contrato.

5.1.2.32 Asesorar al PER PLAN COPESCO en los aspectos técnicos, administrativos ylegales, en las controversias que se susciten con el Contratista y/o terceros.

5.1.2.33 Tramitar emitiendo opinión técnica y legal, en plazo máximo de cuatro (04) días enconcordancia al art. 196° del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1017 - Ley deContrataciones del Estado aprobado con el D.S. N° 184-2008-EF, los reclamos y/oplanteamientos del Contratista que excedan su nivel de decisión.

5.1.2.34 Preparación de Fichas Quincenales e Informes de Avance Mensuales.5.1.2.35 Remisión de los Informes Especiales para el PER Plan COPESCO, cuando este los

requiera o las circunstancias lo determinen.5.1.2.36 Mantenimiento del archivo general del Proyecto objeto del Contrato. Este archivo o

copia se entregará al PER Plan COPESCO con la Liquidación de Obra.5.1.2.37 Recomendar al PER Plan COPESCO las sanciones que deben aplicarse al

Contratista en caso de incumplimiento o violaciones a las Normas y/o documentostécnicos y ambientales contractuales,

5.1.2.38 Los informes técnicos que emita el Supervisor deberán estar suscritos por el (los)especialista(s) responsable(s), y el Jefe de Supervisión.

5.1.3 Actividades de Recepción de la Obra, Informe Final, revisión de la Liquidación delContrato de Obra y presentación de la Liquidación de Contrato de Supervisión durante laejecución de las obras

60


5.1.3.1 Participación y seguimiento a los asuntos técnicos y administrativos que seencontraran pendientes.

5.1.3.2 El Supervisor en un plazo no mayor de cinco (5) días posteriores a la solicitud delContratista para la Recepción de la Obra mediante anotación efectuada en elcuaderno de Obra, dará cuenta de este pedido PER Plan COPESCO, con su opiniónclara y precisa sobre si terminó o no la Obra y en qué fecha se produjo el término dela misma; y de ser el caso informará sobre las observaciones que tuviera al respecto.

5.1.3.3 El PER PLAN COPESCO designará, dentro de los siete (7) días siguientes de larecepción de la comunicación del supervisor, un Comité de Recepción.

5.1.3.4 El Supervisor presentará al PER PLAN COPESCO, antes de la Recepción de Obra,un Informe de Situación de la Obra ejecutada en el que incluirá el resultadoestadístico del control de calidad de la Obra terminada y la evaluación delcumplimiento de las medidas y especificaciones ambientales.

5.1.3.5 El Supervisor debe elaborar sus propios metrados post - construcción, que serviránpara verificar los metrados finales presentados por el Contratista, de acuerdo a lostrabajos realmente ejecutados.

Los metrados post - construcción de la Obra, deberán estar suscritos por el Jefe deSupervisión y/o el representante legal del Supervisor y asimismo por el representantelegal del Contratista.Los resultados deben plasmarse en un cuadro explicativo en que consten losmetrados contractuales, los presupuestos adicionales de obra, reducciones y lorealmente ejecutado por cada partida.

5.1.3.6 El Supervisor revisará y dará conformidad a la Memoria Descriptiva Valorizada,metrados finales y Planos post - construcción que el Contratista presentará. ElSupervisor remitirá la documentación al PER PLAN COPESCO, debidamente firmadapor el Jefe de Supervisión y/o el representante legal del Supervisor y asimismo por elrepresentante legal del Contratista; también incluirá la declaración jurada de habersupervisado y observado las disposiciones técnicas y legales durante la construcciónde la obra.

5.1.3.7 En caso excepcional si el Contratista no elabore la Memoria Descriptiva Valorizada,metrados finales y planos post - construcción, El Supervisor procederá a elaborarlos,de acuerdo a los trabajos realmente ejecutados.

5.1.3.8 Antes de la Recepción de Obra, el Contratista deberá haber presentado al Supervisorlos Planos Post Construcción (los que reflejarán fielmente el estado final deconstrucción de la carretera) y la Memoria Descriptiva Valorizada, para su revisión yconformidad.

5.1.3.9 El Comité de Recepción junto con el Contratista y la Supervisión procederá a verificarel fiel cumplimiento de lo establecido en los planos y especificaciones técnicas yambientales, y efectuará las pruebas que consideren necesarias para comprobar lacalidad de la obra terminada, en un plazo no mayor de veinte (20) días siguientes derealizada su designación.

5.1.3.10 Culminada la verificación se levantará un acta que será suscrita por los miembros delComité de Recepción, el Contratista o su Residente y el Supervisor. En el acta seincluirán las observaciones, si las hubiera.

5.1.3.11 De no existir observaciones, se procederá a la Recepción de la obra, teniéndose porconcluida en la fecha indicada por el Contratista en el Cuaderno de Obra, salvosustento del Supervisor en contrario.

61


5.1.3.12 El Supervisor mantendrá informado al PER PALN COPESCO, del levantamiento deobservaciones, cuyo plazo máximo es el estipulado en el art. 210° del Reglamento delDecreto Legislativo N° 1017 - Ley de Contrataciones del Estado aprobado con el D.S.N°184-2008-EF.

5.1.3.13 Subsanadas las observaciones, el Contratista solicitará la Recepción de la obra. ElComité de Recepción verificará la subsanación de observaciones formuladas en elActa.

5.1.3.14 El Supervisor revisará, se pronunciará, ya sea observando la liquidación presentadapor el Contratista o de ser el caso elaborando otra, o dará conformidad a laliquidación de contrato de obra presentada y suscrita por el representante legal delContratista y la remitirá al PER PLAN COPESCO dentro de los treinta (30) díassiguientes a la recepción de la liquidación de obra presentada por el Contratista.

5.1.3.15 Una vez que la liquidación del contrato de obra haya quedado consentida, el PERPLAN COPESCO procederá a emitir la Resolución correspondiente aprobando laLiquidación del Contrato de Obra.

5.1.3.16 En caso que el Contratista no entregue la liquidación de Contrato de Obra en el plazoprevisto en el art. 211° del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1017 - Ley deContrataciones del Estado aprobado con el D.S. N° 184-2008-EF, es responsabilidaddel Supervisor elaborar la liquidación correspondiente y presentarla al PER PLANCOPESCO dentro de los 30 días calendarios siguientes (salvo en controversias).

5.1.3.17 El Informe Final que presente el Supervisor, deberá ser entregado dentro de los 20días calendario, siguientes a la Recepción de Obra.

5.1.3.18 El Informe Final incluirá un Estudio de Tránsito, que comprenderá conteosvolumétricos, estudio de velocidades medias de operación por tipos de vehículos,estudio de carga y presión de llantas por tipo de vehículo pesado, cálculo de ejesequivalentes y número de repeticiones de EE para 10 y 20 años; determinandocomparaciones y conclusiones respecto al Estudio de Tránsito realizado para el Iniciode la Obra.

Se efectuará el control del pavimento terminado (evaluación deflectométrica y derugosidad), antes de la recepción de Obra.

5.1.3.19 El Informe Final incluirá recomendaciones para la conservación de las Obras,incluyendo la mejor alternativa de mantenimiento vial.

5.1.3.20 El Supervisor presentará la Liquidación de su Contrato dentro de los quince (15) díascalendario posteriores de haberse otorgado la conformidad del informecorrespondiente a la Liquidación del Contrato de Obra el mismo que para seraprobada por el PER Plan Copesco - Gobierno Regional de Cusco, será revisada,corregida y/o modificada según sea el caso, y en concordancia a lo estipulado en elart. 211° del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1017 - Ley de Contrataciones delEstado aprobado con el D.S. N° 184-2008-EF.

5.1.3.21 Si la Entidad observa la liquidación presentada por el contratista, éste deberápronunciarse y notificar su pronunciamiento en el plazo de cinco (5) días de haberrecibido la observación; de no hacerlo, se tendrá por aprobada la liquidación con lasobservaciones formuladas por la Entidad.

5.1.3.22 En el caso que el contratista no acoja las observaciones formuladas por la Entidad,deberá manifestarlo por escrito dentro del plazo previsto en el párrafo anterior. En talsupuesto, dentro de los cinco (5) días siguientes, cualquiera de las partes deberá

62


solicitar el sometimiento de esta controversia a conciliación y/o arbitraje, segúncorresponda, en la forma establecida en los Artículos 214° y/o 215° del Reglamentodel Decreto Legislativo N° 1017, aprobado por Decreto Supremo N° 184-2008-EF.

5.1.3.23 Toda discrepancia respecto a la liquidación se resolverá según las disposicionesprevistas para la solución de controversias establecidas en la Ley y en el Reglamentodel Decreto Legislativo N° 1017 - Ley de Contrataciones del Estado aprobado con elD.S. N° 184-2008-EF.

5.2 RESPONSABILIDAD DEL SUPERVISOR

5.2.1 El Supervisor, como ofertante de su Propuesta Técnica, a cargo del control yconformidad de la elaboración del expediente técnico y ejecutor de ensayos y pruebasde laboratorio que aseguren la mejor calidad de la Obra en todas sus etapas, seráresponsable de la calidad de los servicios que preste, de la idoneidad del personal a sucargo y de velar que las obras se ejecuten con óptima calidad técnica y ambiental.

5.2.2 El Supervisor será responsable del control físico y verificación topográfica y calidad delas Obras, realizando las pruebas de control requeridas,

5.2.3 El Supervisor será responsable de hacer cumplir las medidas de mitigación previstaspara la conservación del ambiente y en caso de incumplimiento, aplicar las penalidadesa que hubiere lugar.

5.2.4 Vigilar que la señalización de tránsito cumpla con lo requerido por el PER PLANCOPESCO, las autoridades de tránsito y el plan de seguridad vial presentado por elcontratista.

5.2.5 Vigilar que el Contratista publique oportunamente los avisos sobre desvíos einstrucciones de tránsito vehicular en los principales medios de comunicación, supervisarque el Contratista señale adecuadamente y oportunamente los desvíos de tránsito ycoloque los carteles informativos de obra.

5.2.6 El Supervisor será responsable de la entrega de valorizaciones, y revisión de laLiquidación de Obra en los plazos y condiciones fijados.

5.2.7 Es responsabilidad del Supervisor controlar el cumplimiento de los Programas de Avancede Obra y exigir al Contratista que adopte las medidas necesarias para lograr sucumplimiento. Asimismo, exigir al Contratista el fiel cumplimiento de las normas deseguridad e higiene industrial y/o laboral.

Inspeccionar y disponer las acciones en relación a los inmuebles aledaños y/ocomprendidos en el área de influencia de obra, a fin de que no sean afectados.Adoptar las precauciones necesarias para evitar que el tránsito de las maquinarias, eluso de explosivos o materiales inflamables entre otros aspectos, produzcaninconvenientes o daños en la propiedad de terceros.

5.2.8 Ejercer un control permanente sobre la vigencia de las Cartas Fianza del Contratista,comunicando al PER PLAN COPESCO los vencimientos con un mes de anticipación.

5.2.9 El Supervisor deberá mantener un control permanente sobre los Adelantos porMateriales otorgados al Contratista, lo que se reflejará tanto en las valorizaciones comoen los ajustes de los montos de las Cartas Fianzas.

5.2.10Es responsabilidad del Supervisor que la Amortización del Adelanto en Efectivo otorgadoal Contratista se efectúe regularmente en las valorizaciones mensuales de la Obra;

63


controlando que el adelanto sea amortizado totalmente, en las valorizacionescorrespondientes, dentro del Plazo vigente de ejecución de la Obra.

5.2.11 Por ningún motivo el Supervisor valorizará Obra Adicional en la planilla de ObraContratada.

5.2.12EI Supervisor no tendrá autoridad para exonerar al Contratista de ninguna de susobligaciones contractuales, ni de ordenar ningún trabajo adicional o variación de obraque de alguna manera involucre ampliación de plazo o cualquier pago extra, a no serque medie autorización escrita y previa del PER PLAN COPESCO.

5.2.13Las sanciones por incumplimiento que se aplican al SUPERVISOR comprenden nosolamente las establecidas en estos Términos de Referencia y en el Contrato, sinoademás, las que conforme a Ley le correspondan.

5.2.14EI Supervisor, dentro de los alcances del rol contractual que le ha correspondidodesempeñar, será legalmente responsable por el período de siete (7) años, a partir de lafinalización de sus servicios.

5.2.15En el caso de Empresas Asociadas, éstas son solidariamente responsables frente alPER PLAN COPESCO.

5.2.16EL SUPERVISOR es responsable de la verificación de los estudios de ingeniería ycontrol de las obras para que se ejecuten con la calidad técnica y ambiental deconstrucción requerida.

5.2.17EL SUPERVISOR no podrá transferir parcial o totalmente los servicios objeto de esteContrato.

5.2.18EL SUPERVISOR mantendrá actualizados el Archivo y Registro de toda la informacióntécnico - administrativa y contable relacionadas con las Obras motivo de la supervisión,así mismo irá verificando progresivamente los metrados definitivos de obra ejecutada e irpracticando progresivamente la Liquidación de Obra. El Supervisor adjuntará una versiónelectrónica debidamente ordenada e hipervinculada de toda la información presentada.

5.2.19AI finalizar los trabajos materia de este Contrato, EL SUPERVISOR entregará el archivodocumentado. Presentando previamente a la Recepción de LA OBRA, un InformeSituacional de LA OBRA y de la Supervisión, incluyendo las mediciones para el controlde calidad, resumen o análisis estadístico de los ensayos de control de calidad,resumen de valorizaciones, los metrados finales de obra, planos generales y desecciones típicas, que reflejen fielmente el estado final de la obra, así como el resumendel estado económico de LA OBRA.

5.2.20Respecto a la documentación obrante en su poder relacionada con LA OBRA, ELSUPERVISOR se compromete en forma irrevocable a no disponer ni hacer uso de ellaen ningún momento, para fines distintos a los de LA OBRA, ni después de la recepciónde la misma, sin que medie autorización expresa otorgada por el PER PLAN COPESCO.

6.0 PROCEDIMIENTO DE CONTROL6.1 El Supervisor adoptará los procedimientos necesarios para realizar un efectivo control

técnico, ambiental, económico, administrativo y legal de las actividades del Contratista,relacionadas con la ejecución de la Obra.

6.2 En su Propuesta Técnica, el Consultor, con conocimiento del Expediente Técnico,programación y calendario propondrá las pruebas y ensayos complementarios que juzguenecesarios, sin que ello impida la adopción de nuevas pruebas, según el desarrollo de laconstrucción.

64


6.3 El Supervisor analizará y evaluará las muestras en el laboratorio de suelos y materiales de supropiedad o en caso de ensayos no rutinarios podrá encomendar los ensayos y pruebas aterceros. Para la ejecución de ensayos no rutinarios, los laboratorios deberán contar con laaprobación del PER PLAN COPESCO y el Supervisor realizará las gestiones y pagospertinentes para este fin. En cualquier caso, el Supervisor será el responsable de la exactitudy confiabilidad de los resultados.

6.4 El Supervisor propondrá al PER PLAN COPESCO, para su aprobación, los formatos que seusarán para el Control de la Obra.

6.5 La verificación y el control de calidad de la Obra se efectuará de acuerdo a lo indicado en lasEspecificaciones Técnicas para Construcción de Carreteras del MTC, última versión (EG-2000), en las Especificaciones Técnicas del Expediente Técnico y cuando no estuvieseespecificado, se regirá por las normas AASHTO.

6.6 En los casos en que no se cumplan las condiciones solicitadas en las EspecificacionesTécnicas y Ambientales, la Supervisión definirá los trabajos necesarios a efectuar para llegara resultados óptimos, siendo estos trabajos por cuenta del Contratista, no corres pon diéndolepago, reintegro o compensación alguna por dichos trabajos, toda vez que el Contratista estáen la obligación de terminar correctamente todos los trabajos materia de su contrato. Sinembargo, el Supervisor no se eximirá de la responsabilidad de estos resultados.

6.7 Informe Técnico para la Recepción de ObraLa Supervisión está obligada a realizar los controles antes mencionados y descritos según loindicado en el numeral 6.5. Deberá elaborar un Informe Técnico que señale la metodologíaempleada en los ensayos realizados, sus correcciones, resultados, recomendaciones yconclusiones.Et Informe incluirá el análisis y/o resultado estadístico de los ensayos en subrasante y decada capa del pavimento, incluido el control de calidad y un juicio sobre la capacidadestructural del pavimento terminado; además incluirá el control de calidad en las obras dedrenaje, y obras de arte en general, comparando con los parámetros o requisitos exigidos enlas Especificaciones Técnicas. Además, deberá incluir el reporte sobre las actividades deprotección y recuperación ambiental adoptadas y un juicio critico sobre el fiel cumplimiento delo especificado en los documentos ambientales contractuales y, de ser el caso, en los planesde instalación y recuperación ambiental propuestos por el contratista.

El Informe Técnico será presentado al PER PLAN COPESCO y se incluirá en el Informe deSituación de la Obra, que presenta el Supervisor anticipadamente a la Comisión deRecepción y será requisito indispensable para la Recepción de la Obra.En el Informe de Situación que presenta el Supervisor para la Recepción de la Obra, seincluirán el resumen de los resultados de las constataciones de viabilidad a que dieron lugarlos adicionales de obra producidos durante la ejecución del proyecto, además incluirán losdatos del tramo, para la aplicación del programa HDM-ADM. El tramo se podrá dividir ensectores homogéneos, cuya estructura de pavimento o refuerzo colocado sea similar.

7.- REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOSVER EN ANEXO N° I

8.- DOCUMENTACIÓN FINAL QUE DEBERÁ PRESENTAR LA SUPERVISIÓNLa documentación que presentara La Supervisión posteriormente a la ejecución de la Obra,será la siguiente:• Informe final del Contrato de Obra, considerando los siguientes aspectos:

a.- Técnico. (*)Memoria Descriptiva

- Diseños y Modificaciones- Expediente Técnico y Planos de Replanteo elaborados por el Contratista y visados

por La Supervisión.- Especificaciones Técnicas de los Equipos instalados en su totalidad.- Metrados Finales de ejecución de Obra.- Certificados de Ensayos, Protocolos de prueba y Pruebas de laboratorio.

65


b.- Económico.- Valorizaciones del Contrato principal, reajustes, etc.- Valorizaciones de Adicionales de Obra (de ser el caso), Gastos Generales y otros.

c.- Administrativo.- Copia del Contrato.- Resolución de Aprobación de Adicionales, cuando corresponda.- Resolución de Aprobación de ampliaciones de plazo, cuando corresponda.- Conformidad de pagos extendida por la Oficina de Contabilidad.- Acta de Recepción de Obra.- Certificado de no tener conflictos laborales expedido por el Ministerio de Trabajo.- Certificado de no adeudo de Leyes Sociales.

(*) Revisión y aprobación de documentación entregada por el Contratista.La presentación de la documentación final será en original y su entrega será efectuada dentro delos 10 días naturales contados a partir de la fecha de Recepción de la obra. Posterior a laaprobación deberá hacerse entrega de tres (03) juegos originales, debidamente refrendados yvisados.

66


Anexo N° 01

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOSSUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y DE LA EJECUCIÓN DEOBRA: "MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DE LA AV.

EVITAMIENTO DE LA CIUDAD DE CUSCO"

I. GENERALIDADES

1 El Supervisor deberá contar con la organización necesaria para cumplir eficientemente lasobligaciones descritas en los presentes Términos de Referencia y en su Propuesta Técnica.

2 El Supervisor proporcionará y dispondrá adecuadamente de una organización deprofesionales, técnicos, administrativos y personal de apoyo, concordante con la cantidad yprogramación de sus recursos establecida en el Cuadro de Utilización de Recursos Personalde su Propuesta, los cuales contarán con todas las instalaciones necesarias, así como losmedios de transporte y comunicación para cumplir eficientemente sus obligaciones.

3 EL SUPERVISOR a través del Jefe de la Supervisión con residencia permanente en LA OBRA,actuará como representante de LA ENTIDAD ante EL CONTRATISTA, y en tal sentido,cumplirá las siguientes funciones:

3.1 Velar por el estricto cumplimiento del Expediente Técnico y demás documentoscontractuales durante la ejecución de la Obra, tomando oportunamente lasdecisiones pertinentes de acuerdo a los dispositivos reglamentarios vigentes.

3.2 Atender, en plazo que se indique, todos los informes solicitados por LA ENTIDAD.3.3 Atender a los funcionarios de LA ENTIDAD y de los Órganos del Sistema Nacional de

Control que visiten la Obra, en lo que respecta a informes y documentación quesoliciten.

4 Todo el personal asignado al Proyecto, deberá ser con carácter de dedicación exclusiva por eltiempo y en la oportunidad señalada en la Propuesta Técnica.

5 Para el caso del personal técnico - administrativo del Consultor que trabaje para el Proyecto sedeberá considerar su eventual trabajo en días domingos, festivos y jornadas nocturnas, cuandoasí lo requiera el Proyecto, sin que esto signifique costo adicional al pactado en el Contrato conLA ENTIDAD.

6 Para la prestación de los servicios de Supervisión y las acciones que de esta deriva, ELSUPERVISOR utilizará el personal calificado especificado en su Propuesta Técnica. Cualquiercambio deberá proponerse a LA ENTIDAD con una anticipación de diez (10) días calendario, afin de obtener la aprobación correspondiente. Los cambios estarán sujetos a la penalidadestablecida, salvo que el cambio obedezca a razones de fuerza mayor debidamenteacreditadas. El nuevo personal propuesto deberá cumplir con lo requerido en los Términos deReferencia para cada caso, debiendo contar con las mismas calificaciones o superiores alreemplazado.

7 En el caso que EL SUPERVISOR efectúe cambios del personal profesional propuesto sinautorización de LA ENTIDAD, se dará por resuelto el Contrato conforme a la Ley y Reglamentode Contrataciones del Estado.

8 EL SUPERVISOR obtendrá todos los seguros necesarios para su personal, según laLegislación Nacional aplicable, debiendo mantener la vigencia de dichos seguros en sucapacidad total, hasta que los servicios pactados hayan culminado y cuenten con la aceptaciónde LA ENTIDAD. Las pólizas, así como sus correspondientes recibos de pago de primas,estarán a disposición de LA ENTIDAD quien podrá solicitarlas en cualquier momento para suverificación. El incumplimiento de esta obligación será causal de no pago de la valorización

JcP67


hasta que no se presente los recibos de pago de primas. La demora en el pago no generaráintereses ni daños a LA ENTIDAD.

10 EL SUPERVISOR para el adecuado cumplimiento de sus servicios, deberá considerar alpersonal técnico, al personal auxiliar y de servicios que se indica en el Personal MínimoRequerido.

11 EL SUPERVISOR dará por terminados los servicios de cualquier trabajador de la Supervisióncuyo trabajo o comportamiento no sean satisfactorios para LA ENTIDAD. Inmediatamente ELSUPERVISOR propondrá a LA ENTIDAD el cambio de personal a fin de obtener la aprobacióndel mencionado cambio.

Los costos adicionales que demanden la obtención de los reemplazos necesarios, tales comopasajes, viáticos, gastos de traslado, etc., serán responsabilidad de EL SUPERVISOR.

12 El Supervisor con relación al Contratista, se considerará como representante de LA ENTIDAD.

13 LA ENTIDAD podrá solicitar cambios del personal del Supervisor, en cualquier momento,cuando considere conveniente en beneficio del Proyecto.

14 El personal del Supervisor deberá observar en todo momento las normas de seguridadvigentes en la obra, debiendo todo el personal estar provistos de cascos, chalecos, botas,guantes, lentes de seguridad, protector contra polvo o gases, el implemento que los identifique,etc. De igual manera, durante el tiempo que dure la visita, deberá proporcionar a losfuncionarios de LA ENTIDAD y otros visitantes, los implementos de seguridad necesarios.

II. REQUISITOS MÍNIMOS QUE DEBE CUMPLIR EL POSTOR (RECURSOS HUMANOS YFÍSICOS)

2.1 PERSONAL MÍNIMO PROPUESTO:

2.1.1 PERSONAL PROFESIONAL

El personal profesional mínimo que EL SUPERVISOR dispondrá en obra es el siguiente:

CARGO PROFESIÓN EXPERIENCIA- ESPECIALIDADSUPERVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO

Jefe de Estudio

Especialista deSuelos yPavimentos

Especialista enDiseño de Puentes

Especialista enTopografía, Trazo yDiseño VialEspecialista enGeologíaGeotecniaEspecialista enMetrados, Costos yPresupuestosEspecialista enTráfico y

Ingeniero Civil

Ingeniero Civil

Ingeniero Civil

Ingeniero Civil

Ingeniero Geólogoo Ingeniero Civil

Ingeniero Civil

Ingeniero Civil ode Transporte

Jefe de Estudio con un (01) año de experiencia mínima ensupervisión de elaboración expedientes técnicos de obrassimilares.Especialista en Suelos y Pavimentos con nueve (09) meses deexperiencia mínima en supervisión de elaboración expedientestécnicos de obras similares.Especialista en Diseño de Puentes con un (01) año deexperiencia mínima en supervisión de diseño de puentes opasos a desnivel, pre o post tensados con longitud no menor a30 m. de luz.Especialista en Topografía, Trazo y Diseño Vial con nueve (09)meses de experiencia mínima en supervisión de elaboración deexpedientes técnicos de obras similares.Especialista en Geología y Geotecnia con seis (06) meses deexperiencia mínima en supervisión de elaboración deexpedientes técnicos de obras similares.Especialista en Metrados, Costos y Presupuestos con un (01)año de experiencia mínima en supervisión de elaboración deexpedientes técnicos de obras similares.Especialista en Estudios de Tráfico y Señalización Urbana conun (01 ) año de experiencia mínima en supervisión de

68


SeñalizaciónUrbanaEspecialista enEstudio de ImpactoAmbientalEspecialista enEvaluaciónEconómicaEspecialista enafectacionesprediales

Especialista Social

Ingeniero

Economista o Ing.Civil, Ing.Economista

Profesional

Profesional

elaboración estudios de tráfico de obras similares.

Especialista en Estudio de Impacto Ambiental con un (01) añode experiencia mínima en supervisión de elaboración deestudios definitivos de proyectos viales.Especialista en Evaluación Económica con dos (02) años deexperiencia mínima en Evaluación Económica proyectosviales en general.

Especialista en afectaciones prediales con experienciaprofesional mínima de dos (02) años en liberación de áreas enproyectos viales en general.Especialista Social con experiencia de dos (02) años entrabajos en el área social de proyectos viales en general.

SUPERVISIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA

Jefe de Supervisión

EspecialistaAsistente deSupervisiónEspecialista enMetrados, Costos yPresupuestosEspecialista enTopografía, Trazo,Diseño VialEspecialista deSuelos yPavimentosEspecialista enGeologíaGeotecniaEspecialista enHidrología yDrenaje Vial

Especialista enPuentes

Especialista enTráfico ySeñalizaciónUrbana

Especialista enImpacto Ambiental

Especialista enArqueología

Ingeniero Civil

Ingeniero Civil

Ingeniero Civil

Ingeniero Civil

Ingeniero Civil

Ingeniero Geólogoo Ingeniero Civil

Ingeniero Civil

Ingeniero Civil

Ingeniero Civil ode Transporte

Ingeniero

Arqueólogo

Jefe de Supervisión con dos (02) años de experiencia mínimaen supervisión y/o inspección de Obras similares.

Asistente de Supervisión con un (01) año de experienciamínima en supervisión y/o inspección de Obras similares.

Especialista en Metrados, Costos y Presupuestos con un (01)año de experiencia mínima en supervisión yo inspección deObras similares.Especialista en Topografía, Trazo, Diseño Vial con nueve (09)meses de experiencia minima en supervisión yo inspección deObras similares.Especialista en Suelos y Pavimentos con nueve (09) meses deexperiencia mínima en supervisión y/o inspección de Obrassimilares.Especialista en Geología y Geotecnia con seis (06) meses deexperiencia mínima en supervisión y/o inspección de Obrassimilares.Especialista en Hidrología y Drenaje Vial con seis (06) mesesde experiencia minima en supervisión y/o inspección de Obrassimilares.Especialista en Puentes con un (01) año de experienciamínima en supervisión y/o inspección de puentes o pasos adesnivel, pre o post tensados con longitud no menor a 30 m deluz.

Especialista en Estudios de Tráfico y Señalización Urbana conun (01) año de experiencia mínima en supervisión y/oinspección de Obras similares.

Especialista en Impacto Ambiental con un (01) año deexperiencia mínima en supervisión y/o inspección de ProyectosViales.Especialista en Arqueología con dos (02) años de experienciaminima en monitoreo arqueológico y/o Proyectos deEvaluación Arqueológica para infraestructura Vial.

Definición de Obras Similares: Se considerará como Obras Similares la Construcción y/oRehabilitación y/o Mejoramiento de Obras Viales Urbanas (obras viales en el ámbito urbano como lasAvenidas o las Vias de Evitamiento o las Vías Periféricas o los Anillos Viales o las Vías Expresas) conpavimento asfáltico en caliente, de 2 vías (o pistas) de 2 carriles (o fajas) cada una.

Los profesionales que conformen el equipo del supervisor deberán acreditar los títulos profesionalescorrespondientes, para ellos bastará con adjuntar copia simple del título profesional.

La experiencia del personal propuesto podrá ser acreditada con la presentación de (i) la copia simplede los contratos con su respectiva conformidad, (ii) constancias, (iii) certificados, o, (iv) cualquier otrodocumento que, de manera fehaciente, demuestre la experiencia del profesional propuesto.

69

ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA N" 047-2013-COPESCO/GRC

Las constancias presentadas para acreditar las labores en obras similares de los profesionales debenprecisar que las obras fueron ejecutadas "a nivel de carpeta asfáltica en caliente".

Se acepta la terminología "pavimentación asfáltica" equivalente al término "pavimentación asfáltica encaliente" para las obras similares siempre que se trate de Obras Viales Urbanas con pavimentoasfáltico, de 2 vías (o pistas) de 2 carriles (o fajas) cada una. Para ello, el postor deberá acreditar queeste pavimento asfáltico es en caliente, ya sea que el propio certificado lo señale expresamente, yasea porque la documentación presentada así lo señale o incluso en el caso que en la documentaciónpresentada no lo señale expresamente, el postor podrá acreditar ello si en dicha documentaciónconsta que técnicamente (y no expresamente) el asfalto se hace en caliente. Para ello, se requiereque la documentación acredite además, de precisar que es de pavimento asfáltico, debe indicar elespesor de este pavimento asfáltico (mínimo de 3 pulgadas para desvirtuar que no se trata de micropavimento, slurry o TBS), y para el caso de acreditar que se trata de pavimento asfáltico en calientedeberá acreditar que en la mezcla asfáltica se ha utilizado algún tipo de cemento asfáltico, como loestablece PETROPERU, y para el caso de obras en el extranjero se utilice la denominaciónequivalente.

Se aceptará como experiencia de los profesionales propuestos, su participación en obras similaresque actualmente se encuentren en ejecución.

Cuando los certificados o constancias emitidos a favor de cada profesional, no contienen en detalle loespecificado para obras similares, dichos documentos se podran complementar con la presentaciónde documentación oficial emitida por el propietario de la obra o por la entidad contratante o laacreditación de la experiencia podra ser efectuada mediante un certificado de la empresa o consorcioadjuntando una declaración jurada de cumplimiento de la obra similar suscrita por el profesional, lacual podrá ser sujeta a fiscalización por parte de la Entidad.

En caso se acredite experiencia de un profesional, por su participación en determinadas obrasejecutadas en consorcio, esta se acreditara con un certificado o constancia emitida por elRepresentante Legal de una de las empresas consorciadas, bastará que en el propio certificado detrabajo se mencione que el profesional laboró en dicho empresa o perteneció al plantel técnico dedicha empresa. Ello, en concordancia con lo señalado en el Pronunciamiento N° 386-2010/DTNsobre el mismo tema. Asimismo los documentos presentados estarán sometidos a fiscalizaciónposterior.

En caso la empresa ejecutora no sea un consorcio, se aceptará certificados que acrediten laexperiencia del profesional firmado por el Director de la Empresa ó el Gerente General ó elRepresentante Legal de la empresa.

En cumplimiento a lo señalado en el numeral 3.1 del Pronunciamiento N° 487-2013/DSU:

3.1 Experiencia del personal propuesto

A fin de que los postores puedan formular su propuestas adecuadamente y evitar controversias durantela evaluación de éstas, el Comité Especial deberá precisar cuáles serán las actividades que deberáhaber realizado, como mínimo, cada uno de los especialistas requeridos en los trabajos que presentenpara acreditar su experiencia, a fin de que esta sea considerada válida, independiente de ladenominación del cargo que estos hayan desempeñado. Tales actividades serán utilizadas,indistintamente, en los requerimientos técnicos mínimos, y en el factor de evaluación, debiendo calificaren este último aquella experiencia adicional o distinta a la requerida y acreditada como requisito mínimo.

El área usuaria ha emitido el Informe N° 1700-015-2013 de fecha 31 de mayo de 2013, en el cual sedetallan las actividades requeridas en el Pronunciamiento N° 487-2013/DSU, señalándose que se deberáacreditar por lo menos una actividad del listado para el cómputo de los requerimientos técnicos mínimos,así como para el factor de evaluación.

70


2.1.2 Otros profesionales:El Supervisor se comprometerá a proporcionar durante la ejecución de la supervisión, cuando lanecesidad lo requiera a pedido de la Entidad, por un plazo máximo de noventa (90) días acumulablessegún el requerimiento, los siguientes profesionales:

Supervisión de ejecución de obra

Especialista enInstalacionesEléctricasEspecialista enInstalacionesSanitarias

IngenieroElectricista

Ingeniero Civil oSanitario

Especialista en redes de alta y mediana tensión, y redes detelefonía con dos (02) años de experiencia mínima ensupervisión de Obras viales en general.Especialista en Estudios de Sistemas de Agua Potable yAlcantarillado con dos (02) años de experiencia mínimasupervisando obras de Agua Potable y Alcantarillado

Bastara con presentar una Declaración Jurada Simple de compromiso.

2.1.3 PERSONAL TÉCNICO

El Personal Técnico, el Personal Auxiliar y de Servicios que el Postor deberá considerar para laprestación del servicio, será el siguiente:

Personal Técnico CantidadTopógrafo 1.00

Técnico de Suelos y Asfalto 1.00Técnico Laboratorista 1.00Técnico en Computo/ Dibujo 2.00Controlador de Campo 4.00Asistente técnico en liberación de predios 1.00

Personal Auxiliar y de ServiciosAdministradorSecretaria (Campo)Auxiliares de Suelos y PavimentosAuxiliares de LaboratorioAuxiliares de TopografíaConserje/Guardián

1.001.002.002.003,002.00

Bastara con presentar una Declaración Jurada Simple que incluya un listado donde se indique losiguiente: Cargo, Nombre completo, N° de DNI (o Carné de extranjería) de cada técnico o auxiliarpropuesto.

Los profesionales propuestos para la etapa de supervisión del expediente técnico pueden ser losmismos que los propuestos para la etapa de supervisión de obra siempre que cumplan con laexperiencia solicitada y con los requisitos técnicos mínimos para cada etapa.

2.2 EQUIPAMIENTO

Equipo mínimo de topografía y de laboratorio (tecnología moderna)

A.- EQUIPO DE TOPOGRAFÍA (01)• Estación Total (01), la precisión de la lectura angular deberá estar comprendida entre 3 y 5

segundos.• Prismas (02), el alcance de la medida deberá estar comprendida como mínimo entre 1500 y

2000 metros.

71


• Winchas metálicas de 30 y 50 metros (02).• Niveles y miras (02)• Equipo de comunicación• GPS (2)

B.- EQUIPO DE LABORATORIO (01)• Juego de mallas : de 3", 2". 1 1/2", 1", 3/4", 1/2", 3/8", 1/4"; N° 4, N° 6, N° 8, N° 10, N° 16, N°

20, N° 30, N° 40, N° 50, N° 80, N° 100, N° 200 y accesorios (02).• Horno termostático (01).• Balanza de 5 Kilos con sensibilidad al 0.1 gr. (01)• Aparato casagrande con respectivo acanalador (01)• Balanza de 3 brazos de precisión de capacidad de 300 gr. y sensibilidad al 0.1 gr. (01)• Equipo misceláneo (brochas, pesas, filtro, espátulas, escobillas de bronce, etc.) (01)• Equipo equivalente de arena, compactación y CBR (01)• Equipo CBR, para medir la capacidad portante de los materiales (suelos y canteras),

(prensa, moldes, escantillones, mallas grandes de 3/4", 3/8" y N° 4, pisón, etc.) (01)• Equipos de densidad ¡n situ (balanza de 20 Kilos de capacidad, cono, botella, plato

perforado, mallas N° 10 y 20, cincel, comba, etc.) (03)• Equipo para medir espesores y compactación (Diamantina) (01)• Equipo de compactación (moldes para proctor standard y modificado, pisones, bandejas,

balanzas de 20 Kg con aproximación de 1 gr.) (01)• Equipo Marshall completo y equipo de lavado asfáltico para control de asfalto.(centrifuga,

moldes, pisón, equipo para ensayo marshall) (01)• Termómetros blindados (06)• Equipo de Compresión para el control de calidad de la mezcla de concreto con cemento

Pórtland(01)• Rugosímetro (Merlín) (01)• Viga Benkelman, para medir la Deflectometria (01)• Esclerómetro para ensayos in-situ

El equipo de laboratorio deberá permanecer en el lugar de la prestación de los servicios desupervisión.

2.- Equipos de Informática (indicando Software a utilizar)Se indicará el equipo y material de oficina que estará destinado para ejecutar el servicio, el queincluirá como mínimo trece (13) equipos de cómputo.

El equipo de cómputo en general está conformado por los siguientes elementos:a. Computadorab. Escánerc. Impresorad. Otros

El elemento a) podrá ser sustituido por lap tops en un número limitado de 03 (tres) unidades

3.- Vehículos operadosEl equipo mínimo constará de cinco (05) Camionetas Pick Up Doble Cabina, de preferencia dobletracción (operadas).

Las maquinarias y Equipos deben tener una antigüedad no mayor de cinco (05) años.

4.- OtrosComunicaciones (Telefonía e Internet) Dos (02).

El cumplimiento del equipamiento mínimo requerido se acreditará con la disponibilidad de los equipos,pudiendo ser ésta acreditada con distintos documentos que sustenten la propiedad de los equipos, la

72


posesión, compromiso de compra venta o alquiler de equipos o declaración Jurada que evidencie ladisponibilidad de los equipos

III. EQUIPO MÍNIMO PARA LA ETAPA DE RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO

Para la etapa de recepción y liquidación del contrato EL SUPERVISOR dispondrá del equipo mínimonecesario que cumpla los requisitos contenidos en el numeral precedente:

EQUIPO ESPECIALISTA Y TÉCNICO

1. Jefe de Supervisión2. Ingeniero Asistente de Supervisión3. Especialista en Metrados, Costos y Presupuestos4. Técnico en Cómputo/Dibujo

PERSONAL ADMINISTRATIVO

1. Secretaria

73


CAPÍTULO IVCRITERIOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA

EVALUACIÓN TÉCNICA (Puntaje Máximo: 100 Puntos)

Es de exclusiva responsabilidad del Comité Especial que los factores permitan la selección de lamejor oferta en relación con la necesidad que se requiere satisfacer.De acuerdo con el artículo 46 del Reglamento, las Bases deben consignar el siguiente factor deevaluación:

FACTORES DE EVALUACIÓN - OBLIGATORIOS PUNTAJE / METODOLOGÍA PARASU ASIGNACIÓN

A. EXPERIENCIA DEL POSTOR

A.1. EXPERIENCIA EN LA ACTIVIDAD

Criterio:Se evaluará considerando el monto facturado acumuladopor el postor correspondiente a labores realizadas ensupervisión de obras en general, durante un periodo dequince (15) años a la fecha de presentación de propuestas,hasta por un monto máximo acumulado equivalente a Cinco(05) Veces el Valor Referencial de la Contratación.

Acreditación:La experiencia se acreditará mediante copia simple de:contratos y su respectiva conformidad por la prestaciónefectuada; o comprobantes de pago cuya cancelación seacredite documental y fehacientemente; como por ejemplo,voucher de depósito, reporte de estado de cuenta,cancelación en el documento, entre otros, correspondientesa un máximo de diez (10) servicios.

En caso los postores presenten varios comprobantes depago para acreditar la prestación de un solo servicio, sedeberá acreditar que corresponden a dicho servicio; de locontrario, se asumirá que los comprobantes acreditanservicios independientes, en cuyo caso solo se considerará,para la evaluación y calificación, los diez (10) primerosservicios indicados en el Anexo N° 8 referido a laExperiencia del Postaren la actividad.

En el caso de servicios de ejecución periódica, sólo seconsiderará como experiencia la parte del contrato quehaya sido ejecutada a la fecha de presentación depropuestas, debiendo adjuntarse copia de lasconformidades correspondientes a tal parte o losrespectivos comprobantes de pago.

En los casos que se acredite experiencia adquirida enconsorcio, deberá presentarse la promesa formal deconsorcio o el contrato de consorcio del cual se desprendafehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se

74

35 puntos

M = Monto facturado acumuladopor el postor por la prestación deservicios de consultor ¡acorrespondientes a la actividadobjeto del proceso

M = > 5 veces el valor referencia!:(56,365,844.70)

25 puntos

M = > 3.5 veces y < a 5 veces el valorreferencial:

15 puntos

M = > 1 vez y s a 3.5 veces el valorreferencial:

05 puntos



asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no secomputará la experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados deprocesos de selección convocados antes del 20.09.2012, seentenderá que el porcentaje de las obligaciones equivale alporcentaje de participación de la promesa formal deconsorcio o del contrato de consorcio. En caso en dichosdocumentos no se consigne el porcentaje de participaciónse presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partesiguales.

Cuando en los contratos, órdenes de servicios ocomprobantes de pago el monto facturado se encuentreexpresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo decambio venta publicado por la Superintendencia de Banca,Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcióndel contrato, de emisión de la orden de servicio o decancelación del comprobante de pago, según corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar ypresentar el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del Postoren la actividad.

El servicio presentado para acreditar la experiencia en laespecialidad servirá para acreditar la experiencia en laactividad.

IMPORTANTE:

Cuando el objeto del proceso sea la supervisión de obrasdeberá acreditarse la experiencia en la actividad concontratos o comprobantes de pago referidos a lasupervisión de obras sin distinguir el tipo de especialidadprevista en el artículo 268 del Reglamento.

A.2. EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD

Criterio:Se evaluará considerando el monto facturado acumuladopor el postor correspondiente a servicios iguales o similaresal objeto del proceso, durante un periodo de diez (10) añosa la fecha de presentación de propuestas, hasta por unmonto máximo acumulado equivalente a dos (02) veces elvalor referencial de la contratación.

Se considerará como servicio similar a la Supervisión deobras similares. Se considerará como obras similares laConstrucción y/o Rehabilitación y/o Mejoramiento de ObrasViales Urbanas (obras viales en el ámbito urbano como lasAvenidas o las Vías de Evitamiento o las Vías Periféricas olos Anillos Viales o las Vías Expresas) con pavimentoasfáltico en caliente, de 2 vías (o pistas) de 2 carriles (ofajas) cada una.

75

M = Monto facturado acumuladopor el postor por laprestación de servicios deconsultor i a iguales osimilares al objeto de laconvocatoria

M = a Dos (2) veces el valor referencial:10 puntos

M = £ Una (1) y < dos (2) veces et valorreferencia):

07 puntosM => 0.5 y < una (1) vez el valorreferencial:

04 puntos



La definición de obras similares es única y debeutilizarse indistintamente para la acreditación de losrequisitos técnicos minimos o factores de evaluaciónsea del postor o del personal propuesto.

Se introduce de acuerdo a lo señalado en el numeral 3.6del Pronunciamiento N°487-2013/DSU

Acreditación:La experiencia se acreditará mediante copia simple de:contratos y su respectiva conformidad por la prestaciónefectuada; o comprobantes de pago cuya cancelación seacredite documental y fehacientemente; como por ejemplo,voucher de depósito, reporte de estado de cuenta,cancelación en el documento, entre otros, correspondientesa un máximo de diez (10) servicios.

En caso los postores presenten varios comprobantes depago para acreditar la prestación de un solo servicio, sedeberá acreditar que corresponden a dicho servicio; de locontrario, se asumirá que los comprobantes acreditanservicios independientes, en cuyo caso solo se considerará,para la evaluación y calificación, los diez (10) primerosservicios indicados en el Anexo N° 9 referido a laExperiencia del Postor en la especialidad.

En el caso de servicios de ejecución periódica, sólo seconsiderará como experiencia la parte del contrato quehaya sido ejecutada a la fecha de presentación depropuestas, debiendo adjuntarse copia de lasconformidades correspondientes a tal parte o losrespectivos comprobantes de pago.

En los casos que se acredite experiencia con contratos enlos que se participó en consorcio, deberá presentarse lapromesa formal de consorcio o el contrato de consorcio delcual se desprenda fehacientemente el porcentaje de lasobligaciones que se asumió en el contrato presentado; de locontrario, no se computará la experiencia proveniente dedicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados deprocesos de selección convocados antes del 20.09.2012, seentenderá que el porcentaje de las obligaciones equivale alporcentaje de participación de la promesa formal deconsorcio o del contrato de consorcio. En caso en dichosdocumentos no se consigne el porcentaje de participaciónse presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partesiguales.

Cuando en los contratos, órdenes de servicios ocomprobantes de pago el monto facturado se encuentreexpresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo decambio venta publicado por la Superintendencia de Banca,Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción

76



del contrato, de emisión de la orden de servicio o decancelación del comprobante de pago, según corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar ypresentar el Anexo N° 9 referido a la Experiencia del Postoren la especialidad.

B. EXPERIENCIA Y CALIFICACIONES DEL PERSONALPROPUESTO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

B.1. EXPERIENCIA DEL PERSONAL PROPUESTO

Criterio:Se evaluará en función al tiempo de experiencia en laespecialidad del personal propuesto en supervisión y/oejecución de obras similares o elaboración y/o supervisiónde estudios definitivos de obras similares segúncorresponda.

Se considerará como obras similares la Construcción y/oRehabilitación y/o Mejoramiento de Obras Viales Urbanas(obras viales en el ámbito urbano como las Avenidas o lasVías de Evitamiento o las Vías Periféricas o los AnillosViales o las Vías Expresas) con pavimento asfáltico encaliente, de 2 vías (o pistas) de 2 carriles (o fajas) cada una.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente(traslape), para el cómputo del tiempo de dicha experienciasólo se considerará una vez el periodo traslapado.

La definición de obras similares es única y debeutilizarse indistintamente para la acreditación de losrequisitos técnicos mínimos o factores de evaluaciónsea del postor o del personal propuesto.

Se introduce de acuerdo a lo señalado en el numeral 3.6del Pronunciamiento N° 487-2013/DSU

Acreditación:La experiencia del personal propuesto se acreditarámediante la presentación de (i) contratos con su respectivaconformidad, (ii) constancias, {iii) certificados o (iv)cualquier documento que de manera fehaciente, demuestreel tiempo de experiencia del profesional propuesto.

Nota: Se ha cumplido con lo dispuesto por el OSCE, en elOficio N°927-2013/DSU-PAA, en el ítem 3 Factor deevaluación Experiencia del Personal Propuesto párrafos 4 y5.En el supuesto que el postor fuera una persona natural, laexperiencia que acredite como tal, también podrá utilizarlapara acreditar su experiencia como personal propuesto parala prestación del servicio de consultoría, de ser el caso.

La asignación de puntajes se realizará del siguiente modo:

40 puntos

77


FACTORES DE EVALUACIÓN - OBLIGATORIOS

PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DELEXPEDIENTE TÉCNICO:

1. JEFE DE ESTUDIO:

Criterio:Se evaluará en función al tiempo de experiencia ensupervisión de elaboración de expedientes técnicos deobras similares, de acuerdo a lo establecido en losRequerimientos Técnicos Mínimos.

Acreditación:La experiencia del personal propuesto se acreditarámediante la presentación de (i) contratos con su respectivaconformidad, (ii) constancias, (iii) certificados o (iv)cualquier documento que de manera fehaciente, demuestreel tiempo de experiencia del profesional propuesto.

Nota: Se ha cumplido con lo dispuesto por el OSCE, en elOficio N°927-2013/DSU-PAA. en el ítem 3 Factor deevaluación Experiencia del Personal Propuesto párrafos 4 y5.

2. ESPECIALISTA DE SUELOS Y PAVIMENTOS:

Criterio:Se evaluará en función al tiempo de experiencia ensupervisión de elaboración de expedientes técnicos deobras similares, de acuerdo a lo establecido en losRequerimientos Técnicos Mínimos.


Nota: Se ha cumplido con lo dispuesto por el OSCE, en elOficio N°927-2013/DSU-PAA, en el ítem 3 Factor deevaluación Experiencia del Personal Propuesto párrafos 4 y5.

3. ESPECIALISTA EN DISEÑO DE PUENTES:

Criterio:Se evaluará en función al tiempo de experiencia ensupervisión de diseño de puentes o paso a desnivel, pre opost tensados con longitud no menor a 30 m. de luz, deacuerdo a lo establecido en los Requerimientos TécnicosMínimos.

PUNTAJE / METODOLOGÍA PARASU ASIGNACIÓN

Por un tiempo efectivo (TE)

TE= > aires (03) años04 puntos

TE= > dos (02) años y < tres (03) años02 puntos

TE=> a un (01) año y < dos (02) años01 puntos 10


TE = > a treinta y seis (36) meses2.0 puntos

TE = > a veinticuatro (24) meses y £treinta y seis (36) meses

1.5 puntoTE = > a quince (15) meses y <veinticuatro (24) meses

1.0 puntoTE = > a nueve (9) meses y £ quince(15) meses

0.5 punto

Por un tiempo efectivo (TE)TE= > a tres (3) años

02 puntos

TE= > dos (2) años y < tres (3) años01 puntos

TE= >a un (1) año y < dos (2) años0.5 punto

10 El Comité Especial define los rangos de evaluación e indica cuáles son los parámetros en cada rango.

78




Nota: Se ha cumplido con lo dispuesto por el OSCE, en elOficio N°927-2013/DSU~PAA, en el Ítem 3 Factor deevaluación Experiencia del Personal Propuesto párrafos 4 y5.

4. ESPECIALISTA EN TOPOGRAFÍA, TRAZO Y DISEÑOVIAL:

Criterio:Se evaluará en función al tiempo de experiencia ensupervisión de elaboración de expedientes técnicos deobras similares de acuerdo a lo establecido en losRequerimientos Técnicos Mínimos.



PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LAOBRA:

1. JEFE DE SUPERVISIÓN:

Criterio:Se evaluará en función al tiempo de experiencia ensupervisión y/o inspección de obras similares de acuerdo alo establecido en los Requerimientos Técnicos Mínimos.



TE = > a treinta y seis (36) meses2.0 puntos

TE = > a veinticuatro (24) meses y £treinta y seis (36) meses:

1.5 punto

TE = > a quince (15) meses y <veinticuatro (24) meses:

1.0 punto

TE = > a nueve (9) meses y s quince(15) meses:

0.5 punto


TE = a a cinco (5) años04 puntos

TE= £ tres (3)años y < cinco (5)años02 puntos

TE=>a dos (2) años y < tres(3) años11

01 punto

11 El Comité Especial define los rangos de evaluación e indica cuáles son los parámetros en cada rango.

79

ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTIA N° 047-2013-COPESCO/GRC



2. ESPECIALISTA ASISTENTE DE SUPERVISIÓN:



A/oía: Se ha cumplido con lo dispuesto por el OSCE, en elOficio N°927-2013/DSU-PAA, en el ítem 3 Factor deevaluación Experiencia del Personal Propuesto párrafos 4 y5.

3. ESPECIALISTA ENPRESUPUESTOS:

METRADOS, COSTOS Y




4. ESPECIALISTA EN TOPOGRAFÍA, TRAZO Y DISEÑOVIAL:

Criterio:Se evaluará en función al tiempo de experiencia ensupervisión y/o inspección de obras similares de

80


TE = > a tres (03) años02 puntos

TE=> a dos (2)años y < tres (03) años:01 punto

TE = > a un (1) año y < dos (2) años:0.5 punto


TE = a a cuatro (04) años02 puntos

TE=> a dos (2)años y <cuatro (4)años:01 punto




TE=S a dos (2)años y < tres (03)años:



acuerdo a lo establecido en los Requerimientos TécnicosMínimos.



5. ESPECIALISTA EN SUELOS Y PAVIMENTOS:Criterio:Se evaluará en función al tiempo de experiencia ensupervisión y/o inspección de obras similares deacuerdo a lo establecido en los Requerimientos TécnicosMínimos.



6. ESPECIALISTA EN GEOLOGÍA GEOTECNIA:




81

01 punto




TE - > a dos (2) años y < tres (03)años:

01 punto

TE = > a nueve (9) meses y < dos (2)años.

0.5 punto



TE=> a dos(2)años y < tres (03) años:01 punto

TE =>a nueve{9)meses y ^dos(2) años:0.5 punto

.ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA Na 047-2013-COPESCO/GRC


7. ESPECIALISTA EN HIDROLOGÍA Y DRENAJE VIAL:

Criterio:Se evaluará en función al tiempo de experiencia ensupervisión y/o inspección de obras similares deacuerdo a lo establecido en los Requerimientos TécnicosMínimos.



8. ESPECIALISTA EN PUENTES:

Criterio:Se evaluará en función al tiempo de experiencia ensupervisión y/o inspección de puentes y/o pasos a desnivel,pre o post tensados con longitud no menor a 30 m. de luz deacuerdo a lo establecido en los Requerimientos TécnicosMínimos.

Acreditación;La experiencia del personal propuesto se acreditarámediante la presentación de (i) contratos con su respectivaconformidad, (ii) constancias, (iii) certificados o (iv)cualquier documento que de manera fehaciente, demuestreel tiempo de experiencia del profesional propuesto.


Nota: En cumplimiento al Oficio N° 927-2013/DSU-PAA,acápite 3. Factor de evaluación Experiencia del PersonalPropuesto, párrafo 1, se ha corregido los años de experienciade 6 meses a 1 año.

9. ESPECIALISTA EN TRÁFICO Y SEÑALIZACIÓNURBANA:

Criterio:Se evaluará en función al tiempo de experiencia ensupervisión y/o inspección de obras similares deacuerdo a lo establecido en los Requerimientos Técnicos

82


TE = a a dos (02) años02 puntos

TE= > a un (01) años y < dos(02) años.01 punto

TE = > a seis{6) meses y < un (01) año:0.5 punto



TE= > a dos (2) años y < tres (03) años:01 punto

TE = > a ~\) y < dos (2) años0.5 punto


TE = 2 a tres (03) años01 punto

TE=a a dos (2)años y <cuatro (3)años:



Mínimos.


Woía: Se ha cumplido con lo dispuesto por el OSCE, en elOficio N°927-2013/DSU-PAA, en el ítem 3 Factor deevaluación Experiencia del Personal Propuesto párrafos 4 y5.

Nota: En cumplimiento al Oficio N° 927-2013/DSU-PAA,acápite 3. Factor de evaluación Experiencia del PersonalPropuesto, párrafo 2, se ha corregido el rango establecido enletras correspondiendo a la fecha los años establecidos tantoen letras como en número.

10. ESPECIALISTA EN IMPACTO AMBIENTAL:

Criterio:Se evaluará en función al tiempo de experiencia ensupervisión y/o inspección de proyectos viales deacuerdo a lo establecido en los Requerimientos TécnicosMínimos.



Nota: El área usuaria ha emitido el Informe N° 1700-015-2013en el cual se detallan las actividades solicitadas conforme elcual se han implementado las modificaciones indicadas enel Pronunciamiento N° 487-2013/DSU, señalándose que sedeberá acreditar por lo menos una actividad del listado para elcómputo de los requerimientos técnicos mínimos, asi comopara el factor de evaluación.De acuerdo a lo dispuesto en el Oficio N°927-2013/DSU-PAA,ítem 4 Acreditación de experiencia del personal propuesto:Que a efectos de acreditar las actividades que debecomprender el servicio presentado como experiencia para serconsiderado como válido, en caso de que las constancias ocertificados no contengan ese detalle podría presentarse unacopia simple del contrato correspondiente con su respectivaconformidad, lo términos de referencia del mismo o cualquier

0.50 punto



TE = £ a cuatro (04) años01 punto

TE=2 a dos (2)años y <cuatro (4)años:0.50 punto


83



otra documentación que de manera fehaciente permitaacreditar el cumplimiento de los requerimientos técnicosmínimos de cada profesional propuesto.

B.2. CALIFICACIONES DEL PERSONAL PROPUESTO9

B.2.1 FORMACIÓN ACADÉMICA:

a) JEFE DE ESTUDIOS:

CriterioSe evaluará en función del nivel de formación académicadel personal propuesto como Jefe de Estudios,considerándose lo siguiente:

• Un Diplomado o Estudio de Especialización con unmínimo de 50 horas lectivas o magister en laespecialidad de Ingeniería o Construcción o Proyectos.

AcreditaciónEl grado de magister se acreditará con copia simple deTitulo, o Diploma. Los diplomados o especializaciones seacreditaran con copia simple de diplomas, constancias ocertificados de estudios en los que los centros decapacitación (Que se encuentre facultada a brindarservicios de capacitación y emitir certificados) hayanextendido a los profesionales respectivos indicando lashoras lectivas de duración de la formación académica.

b) JEFE DE SUPERVISIÓN:

CriterioSe evaluará en función del nivel de formación académicadel personal propuesto como Jefe de Supervisión,considerándose lo siguiente:

Un Diplomado o Estudios deEspecialización con un mínimo de 50 horas lectivas omagister en la especialidad de Ingeniería oConstrucción.

AcreditaciónEl grado de magister se acreditará con copia simple deTitulo, o Diploma. Los diplomados o especializaciones seacreditaran con copia simple de diplomas, constancias ocertificados de estudios en los que los centros decapacitación (Que se encuentre facultada a brindarservicios de capacitación y emitir certificados) hayan


Jefe de Estudios con estudios deEspecialización > a 150 horas lectivas óMáster

03 puntos

Jefe de Estudios con Diplomado oestudios de Especialización < a 150horas lectivas y > a 100 horas lectivas

02 puntos

Jefe de Estudios con Diplomado oestudios de Especialización s a 100horas lectivas y £ a 50 horas lectivas

01 punto

Se reduce la cantidad de horaslectivas para otorgar el máximopuntaje de acuerdo a lo señalado enel Pronunciamiento N° 487-2013/DSUen respuesta a la Observación N° 01

Jefe de Supervisión con estudios deEspecialización & a 150 horas lectivas óMáster

03 puntos

Jefe de Supervisión con Diplomado oestudios de Especialización < a 150horas lectivas y > a 100 horas lectivas

02 puntos

Jefe de Supervisión con Diplomado oEstudios de Especialización s a 100horas lectivas y > a 50 horas lectivas

01 punto

Se reduce la cantidad de horas

* De conformidad con el articulo 43 del Reglamento, los siguientes factores de evaluación deberán ser establecidosobservando criterios de razonabilidad y proporcionalidad, teniendo en consideración la naturaleza y complejidad del servicio aser ejecutado, el plazo de ejecución previsto y las condiciones de mercado.

84



extendido a los profesionales respectivos indicando lashoras lectivas de duración de la formación académica.

lectivas para otorgar el máximopuntaje de acuerdo a lo señalado enel Pronunciamiento N° 487-2013/DSUen respuesta a la Observación N° 01

B.2.2 CAPACITACIÓN:

a) JEFE DE ESTUDIOS:

CriterioSe evaluará en función del tiempo de capacitación enCursos o Seminarios que totalicen mínimo 10 horas lectivas(HL), cada uno, con una antigüedad no mayor a diez (10)años, en:

- Supervisión de proyectos y presupuestosadicionales de obra.

- Gestión de Proyectos Viales.- Gestión de Proyectos aplicando el MS Project y

la aplicación informática P6 Primavera.

AcreditaciónPara obtener el máximo puntaje podrá sustentarse con unsolo curso o seminario de cuarenta (40) horas lectivas omás de un curso o seminario con un mínimo de diez {10}horas lectivas que totalicen las cuarenta (40) horas lectivassolicitadas.Se acreditarán con copia simple constancias, certificados,u otros documentos, indicando las horas lectivas deduración de los cursos o seminarios presentados.

HORAS LECTIVAS (HL)

- 40 o Más de 40 HL:

- 10 HL y menos de 40 HL:

- Menos de 10 HL:

02 puntos

01 punto

00 puntos

HORAS LECTIVAS (HL)

85



b) JEFE DE SUPERVISIÓN:


CriterioSe evaluará en función del tiempo de capacitación enCursos o Seminarios que totalicen mínimo 10 horaslectivas, cada uno, con una antigüedad no mayor a diez(10) años, en:

- Supervisión de proyectos y presupuestosadicionales de obra.

- Gestión de Proyectos Viales.- Gestión de Proyectos aplicando el MS Project.

AcreditaciónPara obtener el máximo puntaje podrá sustentarse con unsolo curso o seminario de cuarenta (40) horas lectivas omás de un curso o seminarlo con un mínimo de diez {10}horas lectivas que totalicen las cuarenta (40) horas lectivassolicitadas.Se acreditarán con copia simple constancias, certificados,u otros documentos, indicando las horas lectivas deduración de los cursos o seminarios presentados.

Nota:Los Certificados o Constancias de los Diplomados y Cursossolicitados, deberán ser emitidos por Universidades,Institutos u Organizaciones públicas o privadasEspecializadas. Las constructoras que ofrecencapacitaciones deben demostrar documentalmente,mediante su estatuto o similar, que están facultadas paradictar cursos y certificar los mismos. Se precisa que si loscursos presentados tienen la misma denominación, sedeberá presentar adicionalmente los contenidos de losmismos, que permitan verificar que no se trata del mismocurso. Los cursos pueden ser presenciales o a distancia.

40 o Más de 40 HL:

10 HL y menos de 40 HL:

Menos de 10 HL:

02 puntos

01 punto

00 puntos

C. MEJORAS A LAS CONDICIONES PREVISTAS12

C.1. PROCEDIMIENTOS DE CONTROL DE OBRAS

Criterio:Se otorgará el máximo puntaje al postor que oferteprocedimientos para el control de obra complementario oadicional a lo solicitado en los rubros anteriores de lapresentes bases; el postor propondrá y sustentará laadopción de los procedimientos para el control de obra, ypodrá incluir los siguientes rubros: I) Control de la Calidad,II) Control de Plazos III) Control Económico de la Obra, y

20 puntos

a. Describa y analice los 4 rubrosseñalados.

15 puntos

b. Describa y analice los 3 rubrosseñalados.

10 puntos

c. Describa y analice los 2 rubros

12 Las Bases podrán establecer aquellos aspectos que serán considerados como mejoras, debiéndose precisar a quétipo de mejoras se le otorgará puntaje.

86



IV) Facilidad de Telecomunicaciones para el mejor ControlTécnico Administrativo por Proyecto Especial Plan RegionalCOPESCO.

Acreditación:Se acreditará mediante la presentación de una declaraciónjurada, para la cual el postor utilizando su capacidad desíntesis desarrollará el factor indicado

C.2. GESTIÓN DE CALIDAD

Criterio:Se calificara en base a la presentación de las certificacionesde calidad ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS18001:2007, para la "Supervisión de Obras Viales y/oTransporte o Supervisión de Obras", vigentes a la fecha depresentación de ofertas.

En caso de ser un Consorcio, cado uno de sus integrantesdeberán cubrir con la presentación de dicho certificado, sinembargo, en la medida que los miembros del consorcioaporten actividades que no se encuentren vinculadas demanera directa con la supervisión de la obra, comorecursos o financiamiento, no sería necesario en dicho casoque el miembro del consorcio que no va a participar en laejecución de las prestaciones objeto de la convocatoria,cuente con las Certificaciones ISO 9001:2008, ISO14001:2004, OHSAS 18001:2007.

Acreditación:Se acreditará mediante la presentación de lascertificaciones de calidad vigentes a la fecha depresentación de propuestas.

señalados.06 puntos

d. Describa y analice un 1 rubroseñalado.

03 puntos

e. No presente procedimientos decontrol de obras.

00 puntos

05 puntos

El Postor que presente la Certificaciónde Calidad

a) ISO 9001:2008 en Supervisión deObras Viales y/o Transporte, otambién Supervisión de Obras vigentea la fecha de la presentación de lapropuesta.

02 puntos

b)ISO 14001:2004 en Supervisión deObras Viales y/o Transporte, otambién Supervisión de Obras vigentea ia fecha de la presentación de lapropuesta

02 puntos

c) OHSAS 18001:2007 en Supervisiónde Obras Viales y/o Transporte, otambién Supervisión de Obras vigentea la fecha de la presentación de lapropuesta.

01 punto

D. OTROS FACTORES REFERIDOS AL OBJETO DE LACONVOCATORIA13

DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA Y PLAN PARAEJECUTAR EL SERVICIO (04 puntos)

Criterio:Se otorgará puntaje al postor en función a la metodología detrabajo sobre los procedimientos sistematizados de trabajo,control de los servicios prestados, aseguramiento de lacalidad y de segundad industrial.

Bastará la presentación de la información requerida, sinrealizar ningún tipo de análisis valorativo de dichodocumento.

(Se introduce dicha precisión de acuerdo a lo señalado

05 puntos

a) El Consultor que desarrolle unametodología de trabajo, que le permitacumplir con las exigencias de lostérminos de referencia, de tal forma queevidencie:

1) Los procedimientos de trabajo;2) Los mecanismos de

aseguramiento de calidad;3) Los sistemas de control de los

servicios prestados, y;4) Los sistemas de seguridad

industrial para los recursosempleados

05 puntos

Podrá evaluarse factores, tales como: equipamiento, infraestructura, siempre y cuando se cumpla con lo dispuesto en elartículo 43 del Reglamento.

87



en el numeral 3.7 del Pronunciamiento N° 487-201 3/DSU)

Acreditación:Mediante la presentación de procedimientos a emplear quele permita cumplir con las exigencias de los términos dereferencia

El Postor debe indicar en su propuesta, los mecanismos quepropone desarrollar, que le permitan asegurar la calidad delservicio ofertado; por lo que no necesariamente se refiere ala presentación de una certificación ISO.

PUNTAJE TOTAL


b) El Consultor que desarrolle unametodología, que evidencie elcumplimiento de 3 de los 4mecanismos básicos de ejecucióndel servicio.

03puntos

c) El Consultor que desarrolle unametodología, que evidencie elcumplimiento de 1 ó 2 de los 4mecanismos básicos de ejecucióndel servicio.

01 punto

d) El Consultor cuya metodología nopermita el cumplimiento de lostérminos de referencia o noevidencie el cumplimiento de losmecanismos básicos de ejecucióndel servicio.

00 puntos

100 puntos14

IMPORTANTE:

• Los factores de evaluación no pueden calificar con puntaje e! cumplimiento de losrequerimientos técnicos mínimos.

• Para acceder a la etapa de evaluación económica, el postor deberá obtener un puntajetécnico mínimo de ochenta (80) puntos.

Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluación, incluyendo los opcionales.


CAPITULO VPROFORMA DEL CONTRATO

IMPORTANTE:

• Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, podrá efectuarse la inclusión decláusulas adicionales o la adecuación de las propuestas en el presente documento, las que en ningúncaso pueden contemplar disposiciones contrarías a la normativa vigente ni a lo señalado en estecapitulo.

Conste por el presente documento, la CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUPERVISIÓN DELA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA Para la ejecuciónde la Obra "MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DE LAAV. EVITAMIENTO DE LA CIUDAD DE CUSCO", en adelante LA ENTIDAD, con RUC ND

20159311598, con domicilio legal en Plaza Túpac Amaru s/n del distrito de Wanchaq,representada por [ ], identificado con DNI N° [ ],, y de otra parte[ ], con RUC N° [ ], con domicilio legal en[ ], inscrita en la Ficha N° [ ] Asiento N° [ ]del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [ ], debidamente representadopor su Representante Legal, [ ], con DNI N° [ ], segúnpoder inscrito en la Ficha N° [ ], Asiento N° [ ] del Registro de PersonasJurídicas de la ciudad de [ ], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA enlos términos y condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTESCon fecha [ ], el Comité Especial adjudicó la Buena Pro de la ADJUDICACIÓN DEMENOR CUANTÍA W° 047-2013-COPESCO/GRC DIRIVADA DEL CONCURSO PUBLICO N°005-2013-COPESCO/GRC para la CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE LAELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA Para la ejecución de laObra "MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DE LA AV.EVITAMIENTO DE LA CIUDAD DE CUSCO", que celebra de una parte PROYECTO ESPECIALREGIONAL PLAN COPESCO, a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO],cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETOEl presente contrato tiene por objeto la CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUPERVISIÓN DELA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA Para la ejecuciónde la Obra "MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DE LAAV. EVITAMIENTO DE LA CIUDAD DE CUSCO", conforme a los Términos de Referencia.

CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUALEl monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO],[CONSIGNAR SI O NO] incluye IGV.

Este monto comprende el costo del servicio, seguros e impuestos, asf como todo aquello que seanecesario para la correcta ejecución de la prestación materia del presente contrato.

CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO15

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],de acuerdo a las valorizaciones correspondientes, luego de la recepción formal y completa de ladocumentación correspondiente, según lo establecido en el artículo 181 del Reglamento de la Leyde Contrataciones del Estado.

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinentea electos de generar el pago.

89


Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en unplazo que no excederá de los diez (10) días calendario de ser estos recibidos.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los quince (15) días calendario siguiente alotorgamiento de la conformidad respectiva, siempre que se verifiquen las demás condicionesestablecidas en el contrato.

En caso de retraso en el pago, EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses conformea lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Contrataciones del Estado, contado desde laoportunidad en el que el pago debió efectuarse.

CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓNEl plazo de ejecución del presente contrato es de [ ] días calendario, el mismo que secomputa desde el día siguiente de la suscripción del contrato.

CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATOEl presente contrato está conformado por las Bases integradas, la oferta ganadora18 y losdocumentos derivados del proceso de selección que establezcan obligaciones para las partes.

CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍASEL CONTRATISTA entregó a la suscripción del contrato la respectiva garantía solidaria,irrevocable, incondicional y de realización automática a sólo requerimiento, a favor de LAENTIDAD, por los conceptos, importes y vigencias siguientes:

• De fiel cumplimiento del contrato17: S/. [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAREL TIPO DE GARANTÍA Y NUMERO DEL DOCUMENTO, EMPRESA QUE LA EMITE].Cantidad que es equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original, la mismaque deberá mantenerse vigente hasta la conformidad de la recepción de la prestación.

IMPORTANTE:

• Al amparo de lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado, en los casos deprestación de servicios de ejecución periódica, si el postor ganador de la Buena Pro solicita laretención del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantía de fielcumplimiento deberá consignarse lo siguiente:

"De fiel cumplimiento del contrato: S/ [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención quedeberá efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, deforma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo".

* Se exceptúa las contrataciones que se sujeten al Art. 161 EXCEPCIONES del Reglamento de la Leyde Contrataciones.

CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓNLA ENTIDAD está facultada para ejecutar las garantías cuando EL CONTRATISTA no cumplieracon renovarlas, conforme a lo dispuesto por el artículo 164 del Reglamento de la Ley deContrataciones del Estado.

La oferta ganadora comprende a las propuestas técnica y económica del postor ganador de la Buena Pro.

En aplicación de lo dispuesto en el articulo 158 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, la garantía de fielcumplimiento deberá ser emitida por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original y tenervigencia hasta la conformidad de la recepción de la prestación a cargo del contratista.De manera excepcional, respecto de aquellos contratos que tengan una vigencia superior a un (1) año, las Entidadespodrán aceptar que el ganador de la Buena Pro presente la garantía de fiel cumplimiento y de ser el caso, la garantía por elmonto diferencial de la propuesta, con una vigencia de un (1) año. con el compromiso de renovar su vigencia hasta laconformidad de la recepción de la prestación.

90


CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTOie

LA ENTIDAD otorgará un adelanto directo por el 20% del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de los siete (7) días calendarios siguientesa la suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos 19 mediante CartaFianza o Póliza de Caución y el comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo noprocederá la solicitud.

LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de los treinta (30) días siguientes a lapresentación de la solicitud de EL CONTRATISTA.

En el supuesto que los adelantos no se entreguen en la oportunidad prevista, EL CONTRATISTAtendrá derecho a solicitar la ampliación del plazo de ejecución de la prestación por el número dedfas equivalente a la demora, conforme al artículo 172 del Reglamento de la Ley deContrataciones del Estado."

CLÁUSULA DÉCIMA: CONFORMIDAD DEL SERVICIOLa conformidad del servicio se regula por lo dispuesto en el artículo 176 del Reglamento de la Leyde Contrataciones del Estado y será otorgada por el residente de la Obra en mención ycorroborada por la dirección de obras.

De existir observaciones se consignarán en el acta respectiva, indicándose claramente el sentidode éstas, dándose al CONTRATISTA un plazo prudencial para su subsanación, en función a lacomplejidad del servicio. Dicho plazo no podrá ser menor de dos (2) ni mayor de diez (10) díascalendario. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con lasubsanación, LA ENTIDAD podrá resolver el contrato, sin perjuicio de aplicar las penalidades quecorrespondan.

Este procedimiento no será aplicable cuando los servicios manifiestamente no cumplan con lascaracterísticas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no efectuará la recepción,debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose las penalidades quecorrespondan.

CLÁUSULA UNDÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTAEL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligacionesderivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estadoen caso de incumplimiento.

CLÁUSULA DUODÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOSLa conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamarposteriormente por defectos o victos ocultos, conforme a lo dispuesto por el artículo 50 de la Leyde Contrataciones del Estado.

El plazo máximo de responsabilidad del contratista es de 01 año.

CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: PENALIDADESSi EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objetodel contrato, LA ENTIDAD le aplicará una penalidad por cada día de atraso, hasta por un monto

Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, deberá consignar el procedimiento para su entrega y la respectivagarantía, precisando el plazo en el cual el contratista solicitará los adelantos. Asimismo, deberá consignar la oportunidad yplazo en el cual se entregarán dichos adelantos, conforme a lo previsto por los artículos 171 y 172 del Reglamento.

De conformidad con el articulo 162 del Reglamento, esta garantía deberá ser emitida por idéntico monto y un plazo mínimode vigencia de tres (3) meses, renovable trimestralmente por el monto pendiente de amortizar, hasta la amortización totaldel adelanto otorgado. Cuando el plazo de ejecución contractual sea menor a tres (3) meses, la garantía podrá ser emitidacon una vigencia menor, siempre que cubra la fecha prevista para la amortización total del adelanto otorgado.

91


máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente o, de ser el caso, delmonto del ítem que debió ejecutarse, en concordancia con el articulo 165 del Reglamento de laLey de Contrataciones del Estado.

En todos los casos, la penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo a lasiguiente fórmula:

... r . .,, - 0.10 x MontoPenalidad Diaria = — F x Plazo en díasDonde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días

(Se ha retirado la referencia al factor F=0.40 toda vez que el no corresponde de acuerdo alo señalado en el numeral 3.8 del Pronunciamiento N° 487-2013/DSU)

Tanto el monto como e! plazo se refieren, según corresponda, al contrato o ítem que debióejecutarse o, en caso que éstos involucrarán obligaciones de ejecución periódica, a la prestaciónparcial que fuera materia de retraso.

Esta penalidad será deducida de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidación final; o sifuese necesario se cobrará del monto resultante de la ejecución de las garantías de FielCumplimiento o por el monto diferencial de la propuesta {de ser el caso).

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, LA ENTIDAD podrá resolver elcontrato por incumplimiento.

La justificación por el retraso se sujeta a lo dispuesto por la Ley de Contrataciones del Estado ysu Reglamento, el Código Civil y demás normas aplicables, según corresponda.

IMPORTANTE:

• De preverse en los Términos de Referencia penalidades distintas a la penalidad por mora, sedeberá consignar el listado detallado de las situaciones, condiciones, etc., que serán objetode penalidad, los montos o porcentajes que le corresponderían aplicar por cada tipo deincumplimiento y la forma o procedimiento mediante el que se verificará la ocurrencia de talesincumplimientos.

CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATOCualquiera de las partes podrá resolver el contrato, de conformidad con los artículos 40, inciso c),y 44 de la Ley de Contrataciones del Estado, y los artículos 167 y 168 de su Reglamento. Dedarse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 169 delReglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTESCuando una de las partes no ejecute injustificadamente las obligaciones asumidas, debe resarcira la otra parte por los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacióncorrespondiente. Ello no obsta la aplicación de las sanciones administrativas, penales ypecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demásobligaciones previstas en el presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: MARCO LEGAL DEL CONTRATOSólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán deaplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, ydemás normas de derecho privado.

92


CLÁUSULA DÉCIMO SÉTIMA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS20

Cualquiera de las partes tiene el derecho a iniciar el arbitraje administrativo a fin de resolver lascontroversias que se presenten durante la etapa de ejecución contractual dentro del plazo decaducidad previsto en los artículos 144, 170, 175, 176, 177 y 181 del Reglamento o. en sudefecto, en el articulo 52 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Facultativamente, cualquiera de las partes podrá someter a conciliación la referida controversia,sin perjuicio de recurrir al arbitraje en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas, según loseñalado en el artículo 214 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

El Laudo arbitral emitido es definitivo e inapelable, tiene el valor de cosa juzgada y se ejecutacomo una sentencia.

CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICACualquiera de las partes podrá elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todoslos gastos que demande esta formalidad.

CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓNCONTRACTUALLas partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durantela ejecución del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: Plaza Túpac Amaru s/n del distrito de WanchaqDOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTORGANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCIÓNDEL CONTRATO]

La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otraparte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario.

De acuerdo con las Bases, las propuestas técnico y económica y las disposiciones del presentecontrato, las partes lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [ ] al[CONSIGNAR FECHA].

"LA ENTIDAD" "EL CONTRATISTA"

De conformidad con los artículos 216 y 217 del Reglamento, podrá adicionarse la información que resulte necesaria pararesolver las controversias que se susciten durante la ejecución contractual. Por ejemplo, para la suscripción del contrato y,según el acuerdo de las partes podrá establecerse que el arbitraje será institucional o ante el Sistema Nacional de Arbitrajedel OSCE (SNA-OSCE), debiendo indicarse el nombre del centro de arbitraje pactado y si se opta por un arbitraje ad-hoc,deberá indicarse si la controversia se someterá ante un tribunal arbitral o ante un arbitro único.

93

.ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTIA N° 047-2013-COPESCO/GRC

FORMATOS Y ANEXOS

94


FORMATO N° 1

MODELO DE CARTA DE REGISTRO DE PARTICIPANTE

Señores:COMITÉ ESPECIALADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA N° 047-2013-COPESCO/GRCDARIVADA DEL CONCURSO PUBLICO N° 005-2013-COPESCO/GRCPresente.-

RAZÓN SOCIAL

DIRECCIÓN:

R.U.C

NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE LEGAL

DNI:

TELÉFONO FIJO/FAX:

TELÉFONO CELULAR:

E-MAIL (VIGENTE):

FIRMA

CUSCO de del 2013.

NOTA: Adjuntar a la presente la copia de RNP (obligatorio), para la verificación de la informaciónproporcionada y su respectiva vigencia.

95


FORMATO N° 2 21

MODELO DE CARTA DE ACREDITACIÓN

Cusco,

Señores:COMITÉ ESPECIALADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA N° 047-2013-COPESCO/GRCDERIVADA DEL CONCURSO PUBLICO N° 005-2013-COPESCO/GRCPresen te. -

[CONSIGNAR NOMBRE DEL POSTOR (PERSONA NATURAL. PERSONA JURÍDICA Y/OCONSORCIO)], identificado con DNI [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA NATURAL] y N°RUC N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], debidamente representado por su[CONSIGNAR SI SE TRATA DE REPRESENTANTE LEGAL EN CASO DE SER PERSONAJURÍDICA O DEL REPRESENTANTE COMÚN EN CASO DE CONSORCIOS, ASÍ COMO SUNOMBRE COMPLETO], identificado con DNI N° [ ], tenemos el agrado de dirigirnos austedes, en relación con la CONCURSO PUBLICO N° 005-2013-COPESCO/GRC, a fin de acreditara nuestro apoderado: [CONSIGNAR NOMBRE DEL APODERADO] identificado con DNI N° [ ].quien se encuentra en virtud a este documento, debidamente autorizado a realizar todos los actosvinculados al proceso de selección.

Para tal efecto, se adjunta copia simple de la ficha registral vigente del suscrito22.

Firma, Nombres y Apellidos del postor oRepresentante legal o común, según corresponda

El presente formato será utilizado cuando la persona natural, el representante legal de la persona jurídica o elrepresentante común del consorcio no concurra personalmente al proceso de selección.

Incluir dicho párrafo sólo en el caso de personas jurídicas.

96


ANEXO N° 01

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR

SeñoresCOMITÉ ESPECIALADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA N° 047-2013-COPESCO/GRCDERIVADA DEL CONCURSO PUBLICO N° 005-2013-COPESCO/GRCPresente. -

Estimados Señores:

El que se suscribe, [ ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DESER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD]N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DESER PERSONA JURÍDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA],DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad:

Nombre o Razón SocialDomicilio j^egalRUC : Teléfono: Fax

Cusco,

Firma, Nombres y Apellidos del postor oRepresentante legal, según corresponda

IMPORTANTE:

• Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de losconsorciados.

97


ANEXO N° 02

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS


De nuestra consideración:

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las Bases ydemás documentos deJ proceso de la referencia y, conociendo todas las condiciones existentes, elpostor ofrece el SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICOY EJECUCIÓN DE OBRA Para la ejecución de la Obra "MEJORAMIENTO DE LATRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DE LA AV. EVITAMIENTO DE LA CIUDAD DECUSCO", de conformidad con los Términos de Referencia, las demás condiciones que se indican enet Capítulo III de la sección específica de las Bases y los documentos del proceso.

Cusco,


IMPORTANTE:

Adicionalmente, puede requerirse la presentación de otros documentos para acreditar elcumplimiento de los Requerimientos Técnicos Mínimos, conforme a lo señalado en el contenido del

sobre técnico.

98


ANEXO N° 03

DECLARACIÓN JURADA(ART. 42 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

SeñoresCOMITÉ ESPECIALADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA N° 047-2013-COPESCO/GRCDERIVADA DEL CONCURSO PUBLICO N° 005-2013-COPESCO/GRCPresente.-

De nuestra consideración:

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DESER PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:

1.- No tener impedimento para participar en el proceso de selección ni para contratar con el Estado,conforme al artículo 10 de la Ley de Contrataciones del Estado.

2.-Conocer, aceptar y someterme a las Bases, condiciones y procedimientos del proceso deselección.

3.- Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento a efectos delpresente proceso de selección.

4.-Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el proceso de selección y a suscribir elcontrato, en caso de resultar favorecido con la Buena Pro.

5.- Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asícomo en la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

Cusco,


IMPORTANTE:

• Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de losconsorciados.

99


ANEXO N° 04

PROMESA FORMAL DE CONSORCIO(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

SeñoresADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA N° 047-2013-COPESCO/GRCDERIVADA DEL CONCURSO PUBLICO N° 005-2013-COPESCO/GRCPresente.-

De nuestra consideración,

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapsoque dure el proceso de selección, para presentar una propuesta conjunta a la ADJUDICACIÓN DEMENOR CUANTÍA N° 047-2013-COPESCO/GRC DERIVADA DEL CONCURSO PUBLICO N° 005-2013-COPESCO/GRC, responsabilizándonos solidariamente por todas las acciones y omisiones queprovengan det citado proceso.

Asimismo, en caso de obtener la Buena Pro, nos comprometemos a formalizar el contrato deconsorcio bajo las condiciones aquí establecidas (porcentaje de obligaciones asumidas por cadaconsorciado), de conformidad con lo establecido por el artículo 141 del Reglamento de la Ley deContrataciones del Estado.

Designamos al Sr. [ ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DEDOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD],como representante común del consorcio para efectos de participar en todas las etapas del procesode selección y para suscribir el contrato correspondiente con la Entidad [CONSIGNAR NOMBRE DELA ENTIDAD]. Asimismo, fijamos nuestro domicilio legal común en [ ].

OBLIGACIONES DE [NOMBRE DEL CONSORCIADO 1]: % de Obligaciones'• [DESCRIBIR LA OBLIGACIÓN VINCULADA AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA] [ % ]

• [DESCRIBIR OTRAS OBLIGACIONES] [ % ]

OBLIGACIONES DE [NOMBRE DEL CONSORCIADQ 2]: % de Obligaciones~- [DESCRIBIR LA OBLIGACIÓN VINCULADA AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA] [%]- [DESCRIBIR OTRAS OBLIGACIONES] [ % ]

TOTAL: 100%

Cusco,

Nombre, firma, sello y DNI del Nombre, firma, sello y DNI delRepresentante Legal Consorciado 1 Representante Legal Consorciado 2

100


ANEXO N° 05

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

SeñoresCOMITÉ ESPECIALADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA N° 047-2013-COPESCO/GRCDERIVADA DEL CONCURSO PUBLICO N° 005-2013-COPESCO/GRCPrese nte.-


Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las Bases delproceso de la referencia, me comprometo a prestar el SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE LAELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA Para la ejecución de laObra "MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DE LA AV.EVITAMIENTO DE LA CIUDAD DE CUSCO" en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO,EL CUAL DEBE SER EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario.

Cusco,


IOI


ANEXO N° 06

NOMINA DEL PERSONAL PROPUESTO


A continuación se presenta la relación del Personal Profesional propuesto para la realización delservicio de SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DEOBRA Para la ejecución de la Obra "MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL YVEHICULAR DE LA AV. EVITAMIENTO DE LA CIUDAD DE CUSCO"; que será asignado por eltiempo previsto para su ejecución.

CARGO NOMBRE Y APELLIDOS PROFESIÓN EXPERIENCIA

El que suscribe, , Representante Legal de, se compromete que para el servicio

materia del concurso se asignará al personal indicado y que se cuenta con el Compromiso deParticipación del personal que se contratará, en caso de obtener la Buena Pro.

Nota:

Previo al inicio de su participación efectiva en el contrato el postor deberá presentar la colegiatura yhabilidad vigente de los profesionales, en cumplimiento de la disposición del OSCE literal 3.4 delPronunciamiento N° 487-2013/DSU.

(modificado de acuerdo a lo señalado en el numeral 3.4 del Pronunciamiento N° 487-2013/DSU)

Cusco


102


ANEXO N° 07

DECLARACIÓN JURADA DEL PERSONAL TÉCNICO O AUXILIAR PROPUESTO PARA ELSERVICIO

Señores:COMITÉ ESPECIALADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA N° 047-2013-COPESCO/GRCDERIVADA DEL CONCURSO PUBLICO N° 005-2013-COPESCO/GRCPresente. -

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DESER PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento presenta la relación del personal técnico yauxiliar propuesto para la realización del servicio de SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEEXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA Para la ejecución de la Obra"MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DE LA AV.EVITAMIENTO DE LA CIUDAD DE CUSCO"; que será asignado por el tiempo previsto para suejecución.

CARGO NOMBRE Y APELLIDOS DNI/CE

Cusco,


103


ANEXO N° 8

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ACTIVIDAD


Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN LA ACTIVIDAD:

N°

1

2

3

4

S¿J7

8

9

CLIENTEOBJETO DEL

SERVICIO

N° CONTRATO /O/S/COMPROBANTE DE

PAGOFECHA23 MONEDA IMPORTE

TIPO DE CAMBIOVENTA24

MONTO FACTURADOACUMULADO25

Se refiere a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Servicio o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Servicio o de cancelación delcomprobante de pago, según corresponda.

Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.

104


N°

10

CUENTE OBJETO DELSERVICIO

N° CONTRATO /0/S/COMPROBANTE DE



TOTAL


Cusco,


IMPORTANTE:

En los casos en los que las Bases considere el factor EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD, a fin que la propuesta pueda ser evaluada, el postor tambiéndebe detallar en este Anexo dicha experiencia, insertando un cuadro como el consignado, incluyendo el título "Experiencia en la Especialidad".

105


ANEXO N° 9

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD


Mediante el presente, e! suscrito detalla lo siguiente corno EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

N°

1

2

3

4

i*V

7

8

9

CLIENTEOBJETO DEL

SERVICIO

N° CONTRATO /0/S/COMPROBANTE DE




26 Se refiere a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Servicio o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.

27 El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Servicio o de cancelación delcomprobante de pago, según corresponda.

2S Consignar en la moneda establecida para el valor referencia!.

106


^

N°

10

CLIENTE OBJETO DELSERVICIO

N° CONTRATO / OÍS 1COMPROBANTE DE



TOTAL


Cusco,

Firma, Nombres y Apellidos del postoroRepresentante legal o común, según corresponda

IMPORTANTE:

En los casos en los que las Bases considere el factor EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD, a fin que la propuesta pueda ser evaluada, el postor tambiéndebe detallaren este Anexo dicha experiencia, insertando un cuadro como el consignado, incluyendo el titulo "Experiencia en la Especialidad".

107


ANEXO N° 10

EXPERIENCIA Y CALIFICACIONES DEL PERSONAL PROPUESTO

El postor adjuntará el presente anexo por cada miembro del Personal Profesional mínimo requeridosujeto a calificación. El cumplimiento de los requisitos y experiencia requeridos, serán sustentadoscon copias simples de los correspondientes Certificados y/o Constancias.

NOMBRE: PROFESIÓN:

CARGO POR OCUPAR:

1. DATOS DEL PROFESIONALUNIVERSITARIOS

N» DE ORDEN

1

2

UNIVERSIDADTITULO

OBTENIDO

FECHA DEGRADO (mes -

ano)

2. EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDADN°DE

ORDEN

1

2

3

EXPERIENCIASOLICITADA

RAZÓN SOCIALDEL

CONTRATANTECARGO DESEMPEÑADO

PERIODOInicio -

Término Duración N° Folio

3. CALIFICACIÓN DEL PERSONAL PROPUESTO: FORMACIÓN ACADÉMICA

N°DEORDEN

1

2

DIPLOMADO/ESPECIALIZACION O MASTER

CENTRO DEESTUDIOS

PERÍODO

INICIO -TÉRMINO DURACIÓN HORAS LECTIVAS N° FOLIO

4. CALIFICACIÓN DEL PERSONAL PROPUESTO: CAPACITACIÓN

N*DEORDEN

1

2

NOMBRE DE LACAPACITACIÓN

CENTRO DEESTUDIOS

PERIODOINICIO -

TÉRMINO DURACIÓN HORAS LECTIVAS N° FOLIO

Notas:1. El contenido del presente formulario no podrá ser modificado o alterado y deberá ser

diligenciado en su totalidad.2. La información incluida en el presente formulario es de la responsabilidad del proponente y se

le deberán de anexar los documentos sustentados, caso contrario se considerará incompleto.

Para sustentar el cumplimiento de los requerimientos técnicos mínimos relacionados con el personal,se deberá adjuntar la documentación sustentatoria al Anexo N° 10.

108

.ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA N8 047-2013-COPESCO/GRC

FIRMA DEL PROFESIONAL:

Cusco,


El punto Na 3 CALIFICACIÓN DEL PERSONAL PROPUESTO: CAPACITACIÓN será aplicable solo alos cargos de Jefe de Estudio y Jefe de Supervisión.

109


ANEXON°11

CARTA DE PROPUESTA ECONÓMICA(MODELO)



Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con el valor referencial delpresente proceso de selección y los Términos de Referencia, mi propuesta económica es la siguiente:

CONCEPTO

TOTAL

COSTO TOTAL[CONSIGNAR MONEDA]

El monto de nuestra Propuesta Económica es de: (monto en letras) y xx/100 nuevos soles(Si. (monto en números) .), incluido el IGV.El presupuesto ofertado ha sido elaborado con precios vigentes al mes

La propuesta económica incluye todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas, y deser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro conceptoque le sea aplicable y que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio a contratar, excepto la deaquellos postores que gocen de exoneraciones legales.

Cusco


IMPORTANTE:

En caso de tratarse de una convocatoria bajo el sistema de precios unitarios, deberá requerirse que elpostor consigne en la propuesta económica los precios unitarios y subtotales de su oferta.

Cuando el proceso se convoque a suma alzada, únicamente deberá requerirse que la propuestaeconómica contenga el monto total de la oferta, sin perjuicio de solicitar que el postor adjudicadopresente la estructura de costos o detalle de precios unitarios para la formalización del contrato, lo quedeberá ser precisado en el numeral 2.7 de la sección específica.

En caso de convocarse el proceso según relación de ítems, cuando los postores se presenten a más deun ítem, deberán presentar sus propuestas económicas en forma independiente.

110


ANEXO N° 12

DECLARACIÓN JURADA DEL EQUIPAMIENTO MÍNIMO REQUERIDO


Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DESER PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento (indicaría tenencia o el compromiso de futuracompra o alquilen del equipamiento que a continuación se detalla:

1.- Equipo mínimo de topografía y de laboratorio (tecnología moderna)

A.- EQUIPO DE TOPOGRAFÍA (01)• Estación Total (01), la precisión de la lectura angular deberá estar comprendida entre 3 y 5

segundos.• Prismas (02), el alcance de la medida deberá estar comprendida como mínimo entre 1500 y

2000 metros.• Winchas metálicas de 30 y 50 metros (02).• Niveles y miras (02)• Equipo de comunicación• GPS (2)

B.- EQUIPO DE LABORATORIO (01)• Juego de mallas : de 3", 2", 1 1/2", 1", 3/4", 1/2", 3/8", 1/4"; N°4, N°6, N°8, N° 10, N° 16, N°

20, N° 30, N° 40, N° 50, N° 80, N° 100, N° 200 y accesorios (02).• Horno termostático (01).• Balanza de 5 Kilos con sensibilidad al 0.1 gr. (01)• Aparato casagrande con respectivo acanalador (01)• Balanza de 3 brazos de precisión de capacidad de 300 gr. y sensibilidad al 0.1 gr. (01)• Equipo misceláneo (brochas, pesas, filtro, espátulas, escobillas de bronce, etc.) (01)• Equipo equivalente de arena, compactación y CBR (01)• Equipo CBR, para medir la capacidad portante de los materiales (suelos y canteras),

(prensa, moldes, escantillones, mallas grandes de 3/4", 3/8" y N° 4, pisón, etc.) (01)• Equipos de densidad in situ (balanza de 20 Kilos de capacidad, cono, botella, plato

perforado, mallas N° 10 y 20, cincel, comba, etc.) (03)• Equipo para medir espesores y compactación (Diamantina) (01)• Equipo de compactación (moldes para proctor standard y modificado, pisones, bandejas,

balanzas de 20 Kg con aproximación de 1 gr.) (01)• Equipo Marshall completo y equipo de lavado asfáltico para control de asfalto.(centrifuga,

moldes, pisón, equipo para ensayo marshall) (01)• Termómetros blindados (06)• Equipo de Compresión para el control de calidad de la mezcla de concreto con cemento

Pórtland(01)• Rugosímetro (Merl(n) (01)• Viga Benkelman, para medir la Deflectometria (01)• Esclerómetro para ensayos in-situ

El equipo de laboratorio deberá permanecer en el lugar de la prestación de los servicios desupervisión.

111


2.- Equipos de Informática (indicando Software a utilizar)Se indicará el equipo y material de oficina que estará destinado para ejecutar el servicio, el queincluirá como mínimo trece (13) equipos de cómputo.

El equipo de cómputo en general está conformado por los siguientes elementos:

e. Computadoraf. Escánerg. Impresorah. Otros

El elemento a) podrá ser sustituido por lap tops en un número limitado de 03 (tres) unidades

3.- Vehículos operadosEl equipo mínimo constará de cinco (05) Camionetas Pick Up Doble Cabina, de preferencia dobletracción (operadas).

Las maquinarias y Equipos deben tener una antigüedad no mayor de cinco (05) años.

4.- Otros

Comunicaciones (Telefonía e Internet) Dos (02).

Nota:

Bastará con la presentación del Anexo 12 para acreditar los recursos indicados en el mismo. (Equipomínimo de topografía, laboratorio, Informática, comunicación y vehículos operados), ya que éste tienecarácter de declaración jurada.

Para el cumplimiento del equipamiento mínimo requerido bastara con indicar la tenencia o el compromisode futura compra o alquiler.

El Anexo N° 12 se presentará junto con el Anexo N° 02 y la documentación que acredite elcumplimiento de los Requerimientos Técnicos Mínimos contenidos en el Capítulo III.

Cusco


(De acuerdo a lo señalado en el numeral 3.4 del Pronunciamiento N° 487-2013/DSU)

112

-— ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA N" 047-2013-COPESCO/GRC

ANEXO N° 13

DECLARACIÓN JURADA SIMPLE DE COMPROMISO DE CONTRATAR A LOS OTROSPROFESIONALES DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA SUPERVISIÓN

SeñoresCOMITÉ ESPECIALADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA N" 047-2013-COPESCO/GRCDERIVADA DEL CONCURSO PUBLICO N° 005-2013-COPESCO/GRCPresente. -

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DESER PERSONA JUR/D/CAJ, declaro bajo juramento contratar a los otros profesionales durante laejecución de la SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓNDE OBRA Para la ejecución de la Obra "MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDADPEATONAL Y VEHICULAR DE LA AV. EVITAMIENTO DE LA CIUDAD DE CUSCO"; según elnumeral 2.1.3 de los requerimientos técnicos mínimos.

Cusco,

113

bases inte supervision

Documents