bases ichife lp 04 11

5/11/2018 Bases Ichife Lp 04 11 - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/bases-ichife-lp-04-11 1/49

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURAFÍSICA EDUCATIVA

FORMA E-2

CONCURSO POR LICITACIÓN PÚBLICA NACIONALNo. ICHIFE-LP-04-11

BASES LICITATORIAS

OBRA: Secundaria Nueva Creación “Quinta Montecarlo”, ubicada en C. Hidroeléctrica Chicoacen, domicilioconocido, Fracc. Quinta Montecarlo en Chihuahua, Chih.

TRABAJOS DE: Construcción de 6 aulas, 1 laboratorios Polifuncional, 1 Taller de Cómputo y 4 Anexos (Cubosde Escaleras, Módulos de Baños H y M, Bodega de Mantenimiento). Incluye: Obras exteriores

En estas Bases Licitatorias se entenderá por:

El Licitante: Participante o concursante que realizo el pago correspondiente, como lo marca la convocatoria,por el paquete denominado Bases Licitatorias.

La Convocante: El Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa.

El Comité: Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública del Poder Ejecutivo del Estado.

1





FORMA E-2

CONSTRUCCIÓN DE: 6 AULAS, 1 LABORATORIO POLIFUNCIONAL, 1 TALLER DE CÓMPUTO Y 4ANEXOS (CUBOS DE ESCALERAS, MÓDULOS DE BAÑOS H Y M, BODEGA DE MANTENIMIENTO),INCLUYE: OBRAS EXTERIORES.

CONTENIDO

A. – Bases Licitatorias (FORMA E-2)

B. – Anexos (Formas varias)

1. Propuesta Técnica (FORMA E-3I)

2. Propuesta Económica (FORMA E-3II)

3. Manifestación Escrita de no encontrarse en los supuestos del artículo 43 de la ley de Obra Pública yServicios Relacionados con la misma del Estado de Chihuahua. (Forma J-1)

4. Manifestación Escrita de tener o no Domicilio fuera del Estado. (Forma J-2)

5. Formato de Convenio de Asociación. (Forma J-3)

6. Manifestación Escrita de no modificación de datos en Padrón de Contratistas o su Revalidación(Forma J-4)

7. Manifestación de conocer y ajustarse a los términos del Modelo de Contrato (Forma J-5)

8. Relación de Contratos de Obra vigente. (Forma C-1)

9. Declaración escrita de haber o no asistido a la Junta de Aclaraciones. (Forma C-2)

10. Manifestación escrita de que si o no subcontratará partes de la obra. (Forma C-3)

11. Manifestación Escrita de Conocer el sitio de los Trabajos (FORMA E-3a)

12. Carta Compromiso (FORMA E-3c)

13. Equipo que se empleará en la obra. (FORMA E-4)

14. Análisis del factor de salario real (FORMA E-5a)15. Datos básicos de materiales, mano de obra y maquinaria puestos en el lugar de la obra (FORMA E-5b)

16. Determinación del cargo por Utilidad, S.A.R, INFONAVIT (FORMA E-5f)

17. Resumen de los costos indirectos, costos de financiamiento, cargos por utilidad SAR e INFONAVITpara los análisis detallados de los precios unitarios (FORMA E-5c)

18. Análisis de los costos horarios de la maquinaria de construcción (FORMA E-5d)

19. Análisis de los precios unitarios de los conceptos solicitados (FORMA E-5e)2





FORMA E-2

20. Programa calendarizado de utilización de personal técnico, administrativo, obrero y de servicios,encargado de la dirección, supervisión, ejecución y administración de los trabajos (FORMA E-6a)

21. Programa calendarizado de ejecución de los trabajos por conceptos. (FORMA E-6b)

22. Programa calendarizado de utilizaron de maquinaria y equipo de construcción (FORMA E-6c)

23. Programa de importes de ejecución de los trabajos (FORMA E-6d)

24. Programa de montos de utilización de personal técnico, administrativo, obrero y de serviciosencargado de la dirección, supervisión, ejecución y administración de los trabajos (FORMA E-6e)

25. Programa de montos de utilización de la maquinaria y equipo de construcción (FORMA E-6f)

26. Programa calendarizado de adquisición de materiales y equipo de instalación permanente (FORMAE-6g)

27. Programa de montos de adquisición de materiales y equipo de instalación permanente (FORMA E-6h)

28. Catalogo de conceptos (relación de conceptos de trabajos y cantidades de obra con precios unitariosy monto total de la proposición) (FORMA E-7)

29. Modelo de contrato de Obra Pública a precios unitarios y tiempo determinado (FORMA E-8)

30. Planos de la obra

31. Especificaciones particulares de la obra (En su caso)32. Señalamiento de la obra (FORMA E-9)

3





FORMA E-2

BASES LICITATORIAS

CLAUSULAS

PRIMERA:La Convocante mostrará una sola vez, el lugar donde se ejecutará la obra, para lo cuál los interesadosque así lo deseen deberán asistir el día 03 de Octubre del 2011 a las 9:00 Hrs., el punto de reuniónserá el Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa, Ubicado en la Avenida Río de JaneiroNo. 1000, C.P. 31238, Colonia El Campestre en de Chihuahua, Chih., Así mismo, la Junta deAclaraciones relativa a las bases del Concurso se llevará a cabo el día 04 de Octubre del 2011 a las10:00 Hrs., en la Sala de Juntas del Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa, Ubicadoen la Avenida Río de Janeiro No. 1000, C.P. 31238, Colonia El Campestre en Chihuahua, Chih., siendooptativa la asistencia a esta reunión.

SEGUNDA:

Al formular la Proposición, el licitante tomará en cuenta lo siguiente:

a. Que la Convocante cuenta con los recursos necesarios para la ejecución de la obra, propios deGobierno del Estado, los cuales fueron aprobados por la Dirección General de Programas de InversiónPública de la Secretaria de Hacienda, con el oficio de Aprobación Presupuestal No. 2011-FAM11-A-0078 de fecha 14 de Septiembre del año 2011.

b. Que los documentos contenidos en las presentes bases, incluyendo aquellos que formule ellicitante deberán presentarse debidamente firmados dentro de los paquetes correspondientes, sincorrecciones, tachaduras y enmendaduras.

c. Que ninguna de las condiciones contenidas en las bases del concurso así como en lasproposiciones presentadas por los licitantes podrán ser negociadas.

d. Que en la evaluación de las proposiciones en ningún caso podrán utilizarse mecanismos depuntos o porcentajes, con fundamento en el Artículo 38 fracción V de la Ley de Obra Pública y Serviciosrelacionados con la misma del Estado de Chihuahua y articulo 48 inciso i) del Reglamento de dicha Ley.

e. Que con fundamento en lo establecido en el Artículo 54 de la Ley de Obra Pública y Serviciosrelacionados con la misma del Estado de Chihuahua y en el articulo 48 inciso i) segundo párrafo delReglamento de dicha Ley, igualdad de condiciones, la Convocante optará por adjudicar el contratorespectivo a una empresa de origen local (Estatal), siempre y cuando la diferencia en precio conrespecto a la propuesta solvente más baja no exceda de un 5% (cinco por ciento).

a. Que tratándose de licitantes que tengan su domicilio fuera del Estado, deberán señalarlo dentro delmismo, para recibir notificaciones y llevar a cabo el cumplimiento de sus obligaciones contraídas y desus deberes fiscales estatales, señalamiento que deberá acreditarse dentro del sobre de la propuesta

técnica.

b. Que se podrán subcontratar partes de la obra (cancelería, herrería, impermeabilización, subestación yaire acondicionado), según lo dispuesto por el artículo 60 de la Ley de Obra Pública y Serviciosrelacionados con la misma del Estado de Chihuahua y artículo 48 inciso k) del Reglamento de dicha Ley.Para la verificación de ésta especificación el licitante expresamente y por escrito, autorizará a laconvocante para que efectúe revisiones en su documentación que acredite estos aspectos yproporcionará, a partir de la firma del contrato, en su caso, relación pormenorizada del personal de suempresa que se encuentre participando en la ejecución de la obra entregando para tal efecto todos losinformes que sean solicitados por la convocante, la cual podrá en cualquier momento verificar quienesson los subcontratistas y oponerse en su caso, mediando causa justificada para ello, a que los trabajoslos efectúe alguno en especial.

4





FORMA E-2

c. La indicación de que ninguna de las condiciones contenidas en las bases de licitación, así como en las

proposiciones presentadas por los proveedores o licitantes, podrán ser negociadas.f.Que la fecha estimada de inicio de los trabajos será 07 de Noviembre del 2011.

g. Que el plazo de ejecución será de 180 días Naturales. Sin embargo el licitante ganador podrácomprometerse a terminar la obra en una fecha anterior a la fijada.

h. Que la fecha estimada de terminación de los trabajos es 4 de Mayo del 2012.

i.Además deberá presentar los programas de ejecución en períodos de 7 días Naturales y/o fracción,hasta la fecha de terminación total. De acuerdo a los formatos establecidos.

j.Que se otorgara un 40% de anticipo del importe total de su propuesta; para que el licitante realice en elsitio de los trabajos la construcción de sus almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para la

iniciación de los trabajos (mano de obra) le será otorgado un 10% (diez por ciento) así mismo, un 30%(treinta por ciento) para la compra de materiales de instalación permanente en la obra. El anticipodeberá amortizarse totalmente dentro del ejercicio del que se trate y proporcionalmente con cargo acada una de las estimaciones por trabajos ejecutados que se formulen, debiéndose liquidar el faltantepor amortizar en la estimación final. El importe del anticipo deberá ser considerado obligatoriamente por los licitantes para la determinación del costo financiero de su propuesta.

k. Que para adjudicar el contrato respectivo, la Convocante realizará un análisis detallado de laspropuestas presentadas, verificando los aspectos contenidos en el artículo 52 de la Ley de Obra Públicay Servicios relacionados con la misma del el Estado de Chihuahua, el cual será evaluado por El Comité,para que éste formule el Dictamen que servirá de base para emitir el fallo correspondiente.

El contrato respectivo se adjudicará al licitante que, de entre los proponentes, reúna las condicioneslegales, técnicas y económicas requeridas, garantice satisfactoriamente el cumplimiento del Contrato y

cuente con la experiencia necesaria para la ejecución de los trabajos. Si una vez considerados loscriterios anteriores, resulta que dos o más proposiciones son solventes y por tanto satisfacen losrequerimientos, el Contrato se adjudicará a quien presente la postura económica más baja.

l.Que con relación a los requisitos de presentación de original o copia certificada y en cualquiera de lasdos opciones anexar copia simple, así como en los casos en que se requiera únicamente documentaciónoriginal y copia simple de la documentación solicitada en las presentes bases, una vez que laconvocante haya verificado tales requisitos, tanto la documentación original o copia certificada seráentregada a los licitantes respectivos y se retendrá únicamente la copia simple.

m. Que la convocante para hacer la evaluación de las propuestas correspondientes, consideraráel monto total de la Obra sin el Impuesto al Valor Agregado ( I.V.A.) del resumen en partidas establecidoen el catálogo de conceptos ( Forma E-7).

n. Que la licitación es de carácter nacional; las proposiciones deberán presentarse en el idiomaespañol y la moneda en que deberá formularse la cotización será el peso mexicano.

TERCERA:Para responder a la seriedad de la Proposición, se acompañará dentro del sobre de la propuesta económicacheque cruzado o fianza expedido por el licitante con cargo a cualquier Institución de Banca de Crédito oAfianzadora a favor de la Convocante, por un importe del cinco por ciento (5%) del monto total de supropuesta, sin considerar el I.V.A., la cual, se conservara en custodia de la Convocante hasta la fecha delfallo, en que será devuelta a los contratistas, salvo la de aquel a quien se hubiera adjudicado el Contrato, laque se retendrá hasta el momento en que el contratista constituya la garantía de cumplimiento de Contrato.

5





FORMA E-2

CUARTA:

La Proposición a que hace referencia la Cláusula Novena de estas bases, deberá presentarse el día 10 deOctubre del 2011 a las 12:00 Hrs., en la Sala de Juntas del Instituto Chihuahuense de Infraestructura FísicaEducativa, ubicado en la Avenida Río de Janeiro No. 1000, C.P. 31238, Colonia El Campestre, en Chihuahua,Chih., conforme al procedimiento establecido por el Artículo 51 de la Ley de Obra Pública y Serviciosrelacionados con la misma del Estado de Chihuahua y en presencia de los licitantes que asisten al acto, delrepresentante del Comité, del Secretario de la Contraloría del Estado o su representante y de los invitadospresentes, de lo cual, se levantará el Acta correspondiente.

QUINTA:El Fallo se dará a conocer en la Fecha y Hora que se señale en el acta que se levante con motivo del Acto dePresentación y Apertura de Proposiciones, en la Sala de Juntas del Instituto Chihuahuense de InfraestructuraFísica Educativa, ubicado en la Avenida Río de Janeiro No. 1000, C.P. 31238, Colonia El Campestre, enChihuahua, Chih., en presencia de quienes asistan al acto, levantándose el acta correspondiente en la que se

hará constar, en su caso el nombre del adjudicatario, la fecha, lugar y hora de la firma del contratocorrespondiente. Contra la resolución que contenga el Fallo, no procederá recurso alguno, de conformidad conel Artículo 51 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma del Estado de Chihuahua, sinembargo procederá la inconformidad que se interponga por los licitantes en los términos del artículo 100 de laLey antes señalada.

La asistencia al Fallo será obligatoria para los contratistas participantes en la licitación, al final de la cual, selevantará un acta y adicionalmente el Convocante comunicará por escrito a cada uno de los contratistas que noresultaron ganadores las razones por las cuales su propuesta, en su caso, no fue elegida. El acta será firmadapor todos los asistentes y tendrá efectos de formal notificación para todos los participantes poniéndose unacopia a disposición de cada uno de ellos en el domicilio del Convocante.

SEXTA:

Al formular la proposición el licitante tomará en cuenta lo siguiente:

a. Que será causa de descalificación, el incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en las basesde este Concurso, así como la comprobación de que algún licitante ha acordado con otro u otros, elevar elcosto de los trabajos o cualquier otro acuerdo que tenga por objeto obtener una ventaja sobre los demáslicitantes.

b. Que la obra se llevará a cabo con sujeción a la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la mismadel Estado de Chihuahua, a los programas calendarizados de ejecución de los trabajos por conceptos y deimportes de ejecución de los trabajos (Forma E-6b y E-6d), a los programas calendarizados y de montos deutilización de la maquinaria y equipo de construcción (Forma E-6c y E-6f); los precios unitarios señalados enel catálogo de conceptos (relación de conceptos de trabajos y cantidades de obra por expresión de preciosunitarios y monto total de la proposición) (Forma E-7), que deberán estar calculados de acuerdo con los

establecido en la (Forma E-5c) y conforme al Contrato de Obra Pública a precios unitarios y tiempodeterminado (Forma E-8).

c. Que en relación con los Precios Unitarios a que alude el inciso anterior, cuando los costos que sirvieron debase para calcularlos sufran cambios originados por variaciones en los precios de materiales, salarios,equipo y demás factores que integran dichos costos no previstos en el contrato, pero que de hecho y sindolo, culpa, negligencia o ineptitud de cualquiera de las partes determinen un aumento o reducción de lostrabajos aun no ejecutados dentro del programa pactado, dichos costos podrán ser revisados, conforme lodeterminen las partes en el respectivo contrato y se emitirá por escrito la resolución que acuerde el aumentoo reducción correspondiente. Lo anterior con base en los términos del Artículo 66 de la Ley de Obra Públicay Servicios relacionados con la misma del Estado de Chihuahua. El licitante podrá solicitar la

6





FORMA E-2

revisión de los costos y la convocante, si procede, aplicará en su caso el procedimiento establecido en el

Artículo 67 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma del Estado de Chihuahua,afectando el importe del o los ajustes resultantes en un porcentaje igual al del anticipo concedido para lacompra de equipo de materiales de instalación permanente.

d. Que la malla ciclónica para proteger el área de los trabajos y los servicios sanitarios portátiles para elpersonal que ocupe en la obra (cumpliendo con la normatividad que establecen los reglamentos deconstrucción municipales) y mecánica de suelos deberá considerarlos con cargo a sus costos de indirectosy las instalaciones a las que se hace referencia deberán ser instaladas previo al inicio de los trabajos.

e. Que durante el periodo de construcción deberá de mantener las medidas de seguridad que eviten cualquier accidente tales como cascos, chalecos, zapatos, arneses, señalamiento, etc. Dichos costo deberá deconsiderase con cargo a sus costos indirectos al momento de elaborar la propuesta.

f. Que deberá tener en la obra permanentemente un técnico que sea su representante, cuyo título deberá

estar registrado en la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, anotandopara tal efecto el nombre y número de la cédula profesional que lo acredite como tal. Este técnico deberátener suficiente experiencia en las obras de la índole de la que se llevará a cabo.

g. Que para los efectos de pago se formularán estimaciones con una periodicidad no mayor a 30 días, en elentendido de que las cantidades de obra estimadas deberán corresponder únicamente al mes en que seejecutaron, no pudiendo comprender periodos correspondientes a meses distintos. El licitante deberápresentarlas a la residencia de obra dentro de los tres días naturales siguientes a la fecha de corte queserán los días 15 y últimos de cada mes, acompañadas de los números generadores y la documentaciónque acredite la procedencia de su pago; la residencia de obra, para realizar la revisión y autorización deestimaciones, contará con un plazo no mayor de diez días naturales siguientes a su presentación. En elsupuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dichoplazo, estas se resolverán e incorporarán en la siguiente estimación, salvo que reiteradamente exista

desacuerdo entre el residente y el contratista en relación con algún o algunos aspectos específicos de obraejecutada, caso en el cual conocerá la Secretaría de la Contraloría del Estado, en funciones de conciliador.Las estimaciones de trabajos ejecutados deberán pagarse por parte de la Convocante, bajo suresponsabilidad, en un plazo no mayor a treinta días naturales, contados a partir de la fecha en que hayansido autorizadas por la residencia de obra.

h. En los casos en que la Convocante no cumpla con lo establecido en el párrafo anterior, a solicitud escritadel licitante, pagará gastos financieros conforme a la tasa establecida por la Ley de Ingresos del Estado enlos casos de prórroga para el pago de créditos fiscales; los gastos financieros se aplicarán sobre lascantidades no pagadas y se computarán por días calendario desde que se venció el plazo, hasta la fechaen que se tengan las cantidades a disposición del licitante.

i. Que deberá tramitar ante la autoridad competente las licencias de construcción y de uso de suelo, así como

el alineamiento y número oficial de la construcción motivo de este concurso, en el entendido de que lalicencia de construcción, por ser obra del Gobierno del Estado, está exenta del pago correspondiente, sinembargo, los honorarios de los peritos que se requieran correrán por cuenta de la persona física o moral aquien se le adjudique el contrato en cuestión, con cargo a sus indirectos.

7





FORMA E-2

SÉPTIMA:

Al formular su proposición el licitante reconoce:

a. Que tomó en consideración las condiciones climáticas (en lo que respecta particularmente a lluvias deberátener en cuenta lo establecido en los trabajos por ejecutar), topográficas y geológicas de la región; así comola accesibilidad al lugar de la obra, compenetrándose de las condiciones generales y especiales del lugar dela obra y que el desconocimiento de tales condiciones en ningún caso servirá posteriormente para aducir

justificación de incumplimiento del contrato o para solicitar bonificación a los precios unitarios consignadosen su proposición.

b. Que tomó en consideración la ubicación de la obra contenida en esta licitación y que el desconocimiento detales condiciones, en ningún caso servirá posteriormente para aducir justificación de incumplimiento delcontrato o para solicitar bonificación a los precios unitarios consignados en su proposición.

c. Que cuando se estipula que el pago de los diversos conceptos de trabajo se hará con base en el precio quefija el contrato para la unidad de obra terminada, ha juzgado y tomado en cuenta todas las condiciones quepudieran influir en los precios unitarios, independientemente de lo que dichos precios influyen en razón delcosto directo, del indirecto, de los costos de financiamiento de los trabajos y cargo por la utilidad así comolas aportaciones que eroga el licitante por concepto del Sistema de Ahorro para el Retiro (S.A.R.) y lasaportaciones por concepto del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores(INFONAVIT); que los datos que no se refieran a especificaciones, si los ha proporcionado la convocante hasido únicamente como orientación y a título informativo, quedando bajo la más estricta responsabilidad dellicitante a juzgar de todas las circunstancias dichas, de manera que si cualquiera de ellas resulta diferenteen la realidad a como lo consideró el licitante, la diferencia no justificará reclamación alguna del mismo encuanto a los Precios Unitarios, por lo que el Catálogo de Conceptos (Forma E-7), rige sobre los análisisde precios unitarios (Forma E-5e).

d. Que ninguna de las diferencias que pudieran resultar en las cantidades de obra anotadas por la convocanteen la (Forma E-7) justificará reclamación alguna del licitante en relación con los precios unitariosrespectivos.

e. Que si como consecuencia del fallo, le es adjudicado el contrato, deberá someter a la autorización de laconvocante, en un plazo no mayor a 15 días después de la firma del contrato, el programa de obradesglosado por conceptos, utilizando el paquete de software “Project 98” de Microsoft. Considerandotambién el programa de ejecución financiero.

f. Que cuando a juicio de la convocante se requiera el empleo de dos o más turnos en la ejecución de laobra para evitar desfasamientos del programa pactado, el licitante quedará obligado a utilizarlos. Elincumplimiento de esta disposición será motivo de rescisión administrativa del contrato en los términos delArtículo 74 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma del Estado de Chihuahua.

g. Que proporcionará precios unitarios únicamente para los conceptos anotados en el catálogo de conceptos(Forma E-7) y que por lo tanto, no presentará alternativas que modifiquen lo estipulado en estas Bases.

h. Que presenta análisis para cada uno de los precios unitarios relativos a los conceptos señalados en elcatálogo de conceptos (Forma E-7), estableciendo separadamente los costos directos, costos indirectos,costo por financiamiento, la utilidad, así como las aportaciones que eroga el licitante por concepto delSistema de Ahorro para el Retiro (S.A.R.) y las aportaciones por concepto del Instituto del Fondo Nacionalde la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT); que al determinar sus costos directos tomó enconsideración los salarios vigentes y los precios de materiales y equipo que rigen en el lugar de la obra enla fecha de la proposición, por lo que no se justificará reclamación del contratista en relación con los preciosrespectivos.

8





FORMA E-2

i. Los costos indirectos deberán expresarse en un tanto por ciento del costo directo. En anexo por separado

deberá presentarse el análisis detallado de los cargos que determinen este factor, desglosando loscorrespondientes a las administraciones de oficinas centrales y de la obra, seguros, fianzas yfinanciamiento, señalamiento, equipo de seguridad, sanitarios portátiles, malla protectora, mecánica desuelos, resolución o manifestación de impacto ambiental según lo requiera el proyecto y al que se deberáacompañar el programa de montos de personal encargado de la dirección, supervisión, ejecución yadministración de los trabajos y el análisis del costo financiero, tomando en cuenta el ó los anticipos que seotorguen y que las estimaciones por trabajos ejecutados se cubrirán en término no mayor de (30) díasnaturales contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por la residencia de obra de laConvocante.

j. Que al contrato, en su caso, se agregarán los respectivos programas y montos de obra y los programas deutilización de maquinaria y equipo de construcción.

k. Que los ajustes al programa y montos de obras, al programa de utilización de la maquinaria y equipo,motivados por lo que se indica anteriormente, no implicarán cambios en los precios unitarios señalados por el mismo en el catálogo de conceptos (Forma E-7).

l. Se deberá considerar una limpieza permanente en las áreas periféricas con el edificio, así como también elárea de almacenaje y bodega.

m. Deberá de tomarse en cuenta la instalación de sanitarios portátiles para el uso del personal técnico,administrativo y laboral, las cuales se instalaran en un lugar designado por la supervisión, además de contar con el mantenimiento necesario para evitar los malos olores.

n. El licitante deberá tomar todas las medidas de seguridad e higiene necesarias para desarrollar los trabajosencomendados, ya que estos se realizarán en áreas elevadas, y responderán a la normatividad vigenteestipulada por los gobiernos federal, estatal y municipal.

o. Se solicitará a la supervisión de obra la designación de las áreas para la instalación provisional de lasoficinas de campo así como las bodegas para el almacenamiento de los insumos requeridos; igualmente, secoordinarán con la supervisión y la dirección del plantel, las rutas de acceso y salida de proveedores ypersonal de la empresa.

p. Se retirará de la obra por lo menos tres días a la semana el material producto de las demoliciones,desperdicios y limpiezas.

q. El costo de la limpieza de la obra durante el proceso constructivo y la limpieza final para la entrega de laobra, deberá ser considerada dentro de la partida de indirectos, y se realizará cuantas veces sea necesariade acuerdo a lo indicado por la Convocante, para garantizar la seguridad y el buen aspecto de la obra.

OCTAVA:La relación de conceptos de trabajo y cantidades de obra para expresión de precios unitarios y monto total dela proposición establecidos en el catálogo de conceptos (Forma E-7), se formulará de acuerdo con lo siguiente:

a. Se llenará preferentemente a máquina y de ser manuscrita se recomienda usar tinta negra, escribiendo concaracteres de imprenta fácilmente legibles.

b. En ambos casos, la (Forma E-7) deberá presentarse sin correcciones, raspaduras ni enmendaduras.

c. Cuando la (Forma E-7) se componga de varias hojas, deberá anotarse el monto de cada una de ellas y suacumulado parcial; en la hoja final se indicará el importe de la hoja y el importe total de la Proposición,incluyendo el Impuesto al Valor Agregado.

9





FORMA E-2

d. El Resumen de la (Forma E-7) se integrará primeramente por obra, indicando el monto por partida, la suma

de estos dará el importe total de la Obra, siendo necesario anexar tantos resúmenes como obras sean. Alfinal se elaborará el Resumen Total de (Forma E-7) que consistirá en especificar cada obra con su monto yla suma de estos dará el Importe Total de la Proposición, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado.

e. En caso de encontrarse errores en las disposiciones aritméticas, se reconocerá como correcto el productode las cantidades de obra anotadas por la convocante y los precios unitarios anotados por el licitante.

f. De acuerdo con las correcciones que en su caso se hagan, se modificarán los montos parciales y la sumade ellas.

NOVENA:LA PROPOSICIÓN DEBERÁ PRESENTARSE EN DOS (2) SOBRES CONTENIÉNDOSE EN EL SOBRE No. 1LA PROPUESTA TÉCNICA Y EN EL SOBRE No. 2 LA PROPUESTA ECONÓMICA, LOS CUALES ESTARÁNCERRADOS EN FORMA INVIOLABLE. LOS DOCUMENTOS QUE INTEGRARÁN LAPROPUESTA TÉCNICA( SOBRE No. 1 ) COMO LOS QUE INTEGRARÁN LA PROPUESTA ECONÓMICA (SOBRE No. 2)DEBERÁN ESTAR ELABORADOS EN LAS FORMAS QUE SE ADJUNTAN, SIN EMBARGO LOSCONCURSANTES PODRÁN UTILIZAR PAPELERÍA PROPIA DE SU COMPAÑÍA, SIEMPRE Y CUANDO NOSE ALTERE EL CONTENIDO Y ORDEN DE LAS FORMAS QUE SE LE ENTREGAN, DEBIENDO INCLUIRSEEN EL SOBRE CORRESPONDIENTE DEBIDAMENTE FIRMADAS, TANTO LAS FORMAS QUE LE SEANENTREGADAS Y QUE FORMAN PARTE DE LAS PRESENTES BASES, COMO LAS QUE SE PRESENTENEN SUSTITUCIÓN DE ÉSTAS:

SOBRE No. 1 “QUE CONTENDRÁ LA PROPUESTA TÉCNICA:

CARPETA No.1

1) Original y copia simple del registro actualizado y vigente del Padrón de Contratistas de Gobierno delEstado, el cual deberá contener como mínimo las siguientes especialidades:

130.- Edificación

Con dicho Registro se acreditará la experiencia, capacidad legal, técnica y financiera requerida, en lostérminos del artículo 38 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma del Estado deChihuahua. El capital contable mínimo requerido para esta licitación será de $1’700,000.00.

2) Original y copia simple del certificado de ingresos expedido por Recaudación de Rentas de la Secretaríade Finanzas de Gobierno del Estado, que compruebe el pago de las bases licitatorias.

3) Original y copia simple del registro actualizado del Sistema de Información Empresarial Mexicano (SIEM).

10





FORMA E-2

CARPETA No. 2

1) Manifestación escrita y bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en alguno de los supuestos delArtículo 43 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma del Estado de Chihuahua.(Forma J-1).

2) Tratándose de Contratistas con domicilio fuera del Estado, manifestación escrita en la que se señaledomicilio dentro del mismo, para recibir notificaciones y llevar a cabo el cumplimiento de las obligacionescontraídas y de sus deberes fiscales estatales. (Forma J-2)

3) Convenio de Asociación en caso que dos o más Empresas licitantes se unan para dicha Licitación.(Forma J-3).

4) Manifestación escrita y bajo protesta de decir verdad de que los datos del Registro o Revalidación en elPadrón Único de Contratistas no ha sido modificado (Forma J-4).

5) Modelo de contrato de obrapública a precios unitarios y tiempo determinado. (Forma E-8).

6) Manifestación de conocer el modelo de Contrato y estar conforme y ajustarse a sus términos, en caso deresultar ganador. (Forma J-5).

7) Si el Representante Legal que firma el concurso es persona distinta de la acreditada en el Padrón, incluir Original o Copia Certificada y copia simple del Poder Notarial con facultades para firmar la propuesta yobligarse en nombre del Contratista.

8) Original y copia simple que acredite la personalidad, en caso de ser persona distinta la que presenta lapropuesta, otorgada por el Representante Legal de la Empresa o persona física, anexando, ademásoriginal y copia simple de Identificación Oficial de quién la presenta y quien otorga la carta poder.

CARPETA No. 3

1) Relación de contratos de obra en vigor, que se tengan celebrados tanto con la administración pública,como con particulares, señalando el importe contratado y el importe por ejercer desglosado por anualidades. (Forma C-1)

2) La constancia de obras vigentes validadas por la Contratante, relativas a los contratos mencionados.

CARPETA No. 4

1) Declaración escrita de haber o no asistido a la Junta de Aclaraciones. (Forma C-2)

2) Copia simple del Acta de la Junta de Aclaraciones. 3) Bases Licitatorias. (Forma E-2)

4) Manifestación escrita de conocer el sitio de los trabajos. (Forma E-3a) 5) Manifestación escrita de quesi o no subcontratará partes de la obra. (Forma C-3)

11





FORMA E-2CARPETA No. 5

1) Análisis del factor del salario real por cada trabajador que empleara en la obra (Forma E-5a), sin incluir elSAR ni el INFONAVIT, ya que estos van incluidos en el análisis de precios unitarios (Forma E-5e).Original o Copia Certificada y copia simple de la Declaración del Grado de Riesgo.

2) Datos básicos de materiales, mano de obra y maquinaria puestos en el lugar de la obra (Forma E-5b).

CARPETA No. 6

1) Propuesta Técnica. (Forma E-3I) Nombre del Representante Técnico en la obra, y la obligación depresentar Originales o Copias Certificadas y copias simples de sus Registros en la Dirección General deProfesiones de la Secretaría de Educación Pública, así como del Departamento de Profesiones del Estado

de Chihuahua, a la firma del Contrato.

2) Original y Copia del Programa Calendarizado de Ejecución de los Trabajos por conceptos. (Forma E-6b)

3) Original y Copia del Programa Calendarizado de Adquisición de Materiales y equipo de InstalaciónPermanente. (Forma E-6g)

4) Original y Copia del Programa Calendarizado de Utilización de Maquinaria y equipo de Construcción.(Forma E-6c)

5) Original y Copia del Programa Calendarizado de Utilización de Personal Técnico, Administrativo, obrero yde Servicios encargado de la Dirección, Supervisión, Administración y Ejecución de los trabajos de laobra. (Forma E-6a)

CARPETA No. 7

1) Original y Copia simple del Equipo que se empleará en la Obra.(Forma E-4), cuando se traté demaquinaria o equipo Arrendado, presentar Carta Compromiso en la que se indique de manera especificadicha maquinaria, así como su disponibilidad y ubicación, si es de su propiedad exhibir las facturascorrespondientes en Original y copia simple.

2) Relación de Planos y Planos entregados por la convocante debidamente firmados.

3) Formato del Señalamiento de la obra (Forma E-9)

SOBRE No. 2 “QUE CONTENDRÁ LA PROPUESTA ECONÓMICA”

CARPETA No. 1

1) Garantía de seriedad (cheque cruzado) que satisfaga los requisitos indicados en la Cláusula Tercera deestas bases licitatorias.

2) Carta-Compromiso señalándose en ésta la seriedad de su proposición.(Forma E-3c)

3) Propuesta Económica. (Forma E-3II)

12





FORMA E-2

4) Original y Copia del Catálogo de conceptos (relación de conceptos de trabajos y cantidades de obra conprecios unitarios y monto total de la proposición). (Forma E-7)

5) Programa de importes de ejecución de los trabajos. (Forma E-6d)

CARPETA No. 2

1) Determinación de los costos indirectos de acuerdo a bases que se desglosarán en los correspondientes ala administración de oficinas centrales y de la obra, seguros y fianzas.

2) Determinación del costo financiero, tomando en cuenta el o los anticipos que se otorguen y que lasestimaciones por trabajos ejecutados se cubrirán en un término no mayor de 30 días naturales contados a

partir de la fecha en que se hayan autorizado por la residencia de obra, haciendo referencia al indicador económico utilizado y presentar copia de donde tomo dicho indicador.

3) Determinación del cargo por Utilidad, SAR e INFONAVIT. (Forma E-5f).

4) Resumen de los costos indirectos, costos de financiamiento, cargo por Utilidad, SAR e INFONAVIT paralos análisis detallas de precios unitarios. (Forma E-5c)

5) Análisis de los costos horario de la maquinaria de construcción. (Forma E-5d)

6) Desglose por conceptos, unidad, cantidades e importes del uso del anticipo para:a) Inicio de la Obra,b) Instalación y compra de materiales.

CARPETA No. 3

1) Original y copia de Análisis detallado de los precios unitarios de los diversos conceptos, que deberán ser formulados por el licitante. (Forma E-5e)

CARPETA No. 4

1) Programa de montos de utilización de la maquinaria y equipo de construcción. (Forma E-6f)

2) Programa de montos de Adquisición de materiales y Equipo de Instalación Permanente. (Forma E-6h)

3) Programa de montos de utilización de personal técnico, administrativo, obrero y de servicios encargado de

la dirección, supervisión, administración y ejecución de los trabajos. (Forma E-6e)Dos o más contratistas, podrán presentar conjuntamente proposiciones en esta licitación, sin necesidad deconstituir una sociedad, siempre que, para tales efectos, se establezcan con precisión y a satisfacción del EntePúblico, las partes de la obra que cada Empresa se obligará a ejecutar, así como la manifestación de quesolidariamente responderán del cumplimiento de las obligaciones.

Las proposiciones escritas técnicas y económicas en sus formatos anexos (E-3I) y (E-3 II) respectivamente asícomo todos los documentos que la integran en los términos de la Cláusula Novena, deberán ser firmadas por el representante legal de cada una de las empresas que formen el grupo.

13





Así mismo, dichos representantes firmaran el Convenio Privado, junto con elRepresentante Común, aunque en alguna ocasión se duplique la firma de este, debido a que puede ser uno delos Representantes Legales de las empresas en Asociación.

FORMA E-2

Para participar en una licitación, los contratistas podrán asociarse para presentar una propuesta, cumpliendolos siguientes requisitos:

I. Bastará con la adquisición de un solo juego de bases;II. Se podrán asociar en la forma y términos que estimen convenientes, sin necesidad de constituir

una nueva persona moral, siempre y cuando cuenten en lo individual con su registro vigente en el

Padrón Único de Contratistas, debiendo de cumplir ambos con las claves de especialidadsolicitadas.

III. Deberán celebrar entre sí un convenio privado en el que establecerán con toda precisión:

a. Los nombres de los integrantes de la Asociación;b. Los nombres de los representantes legales de cada una de las personas asociadas,

identificando los datos del poder con que cuentan para obligarse en nombre de surepresentada, en su caso;

c. La participación que cada persona tiene en la asociación para efectos de la licitación,señalando genéricamente, qué conceptos de la obra ejecutará cada asociado;

d. La designación de un representante común, otorgándole poder amplio y suficiente, pararesolver todo lo relacionado con la propuesta;

e. La estipulación expresa de que cada uno de los contratistas asociados quedará como aval yobligado en forma solidaria para comprometerse por cualquier responsabilidad que segenere del incumplimiento, por parte de alguno de los asociados, de las obligaciones quesurjan durante el desarrollo de la licitación y en caso de resultar ganadora, de las derivadasdel contrato que se firme, renunciando expresamente al derecho de orden y excusión, y

f. Lugar y fecha de la celebración del convenio y firma de los representantes legales.

IV. En el acto de presentación y apertura de propuestas, al entregar la propuesta, el representantecomún deberá señalar que es presentada conjuntamente y los nombres de los integrantes. ElConvocante deberá revisar que cumpla con los requisitos exigidos;

V. En la cubierta del sobre que contenga la propuesta técnica deberá señalarse que se trata deasociación, así mismo, deberá incluir la documentación señalada en la fracción III de esteArtículo, y

VI. Para cumplir con el capital contable mínimo requerido por el Convocante, se podrán sumar loscorrespondientes a cada uno de los contratistas que presenten conjuntamente la propuesta. Elcapital contable que tomen en cuenta los contratistas para efectuar dicha suma deberá ser elmanifestado individualmente en el Padrón Único de Contratistas.

VII. Cada uno de los contratistas que se asocien deberán acreditar con su registro en el padrón, quecuentan en lo individual con las especialidades requeridas por la Convocante, por lo que no seráválido el complemento o la suma de las especialidades de los asociados para cumplir dichorequisito.

La documentación a que se refieren las Carpetas 1, 2, y 3 del Sobre No. 1 de esta Cláusula deberá ser presentada por cada uno de los integrantes de dicho grupo.

14





FORMA E-2

DÉCIMA:La Convocante determinará durante el acto de presentación y apertura de proposiciones, cuáles de éstascumplen cuantitativamente con los requisitos solicitados en las Bases y que, por lo tanto, las recibe para surevisión detallada.

Aquellas proposiciones que no contengan todos los requisitos solicitados o que hayan omitido alguno de ellos oforma de presentación de la propuesta, se desecharán sin darles lectura.

La Convocante sin perjuicio de la recepción que haga de las proposiciones para su revisión detallada,

posteriormente descalificará aquéllas que:a. Contengan uno o varios precios unitarios no remunerativos cuyo importe sea significativo respecto al monto

total de la proposición.

b. En los análisis detallados de precios unitarios, hagan intervenir destajos o lotes por conceptos de mano deobra, materiales y equipo.

c. En las que no coincidan los precios unitarios analizados detalladamente, con los anotados en la (Forma E-7).

d. No contengan completos los datos básicos relativos a salarios, costos de materiales y costos horarios de lamaquinaria de construcción.

e. No presenten completos los análisis de los costos horarios de la maquinaria que propone para la ejecuciónde la obra.

f. No presenten completos los datos requeridos en el análisis detallado para la determinación del cargo directoen los términos de la (Forma E-7).

g. No contengan la totalidad de los análisis detallados de precios unitarios solicitados por la Convocante.

h. En las (Formas E-4, E-6b y E-6d) que no acrediten debidamente a juicio de la Convocante, que dispondrá yempleará por lo menos el equipo indispensable para terminar la obra en la fecha señalada.

i. No sean congruentes los programas de utilización de la maquinaria y equipo de construcción con losprogramas y montos de la obra.

j. No sean congruentes los programas calendarizados (Formas E-6b, E-6g, E-6c, E-6a), con los programas demontos (Formas E-6d, E-6f, E-6e y E-6h).

k. No concuerde el programa calendarizado de utilización de maquinaria y equipo de construcción (Forma E-6c), con la (Forma E-4).

l. Propongan alternativas que modifiquen las condiciones establecidas por la Convocante en estas bases,conforme a las cuales se desarrolla el Concurso y la obra.

m. No satisfaga cualquiera de los requisitos determinados en estas bases y sus apéndices y que no hayan sidodetectados en el acto de presentación y apertura de proposiciones tanto técnicas como económicas.

15





n. No expresen claramente en el análisis financiero que tomó en cuenta, en su caso, el o los anticipos que seotorguen para disminuir los cargos por financiamiento y que las estimaciones se cubrirán dentro de lostreinta días naturales siguientes a la aprobación de las mismas.

FORMA E-2

a. No presenten Original o Copia Certificada y copia simple de la Declaración del Grado de Riesgo delMunicipio donde sea la obra en cuestión o documentación que acredite no haber trabajado el año anterior en dicho municipio y por lo tanto no estar obligado a presentar esta declaración,. Así mismo deberá estar sellada con fecha de emisión por parte de la dependencia, de la prima de riesgo de trabajo calculada por elInstituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 2010 donde se indique el factor de riesgo de trabajo, que seutilizará en el calculo del factor de salario real del análisis de mano de obra. Para empresas de nuevacreación, deberán incluir un manifiesto emitido por el IMSS donde se indique dicha situación y la prima autilizar, el no hacerlo será motivo de desechamiento de la propuesta.

b. Que no entreguen firmada latotalidad de la documentación

y copias de documentos legales que integransu propuesta.

c. Que toda la documentación que presente el licitante para este concurso, deberá contener como mínimo lossiguientes datos: Identificación de la Forma (Ej. (Forma J-1), Número de Licitación, Construcción de; PlantelEducativo y ubicación de la obra, plazo o periodo de ejecución.

d. No concuerde el Programa de montos (Forma E-6d) con el presupuesto de obra (Forma E-7).

e. No sea congruente el programa calendarizado de ejecución de los trabajos (Forma E-6b) con el proceso deejecución de la obra.

DÉCIMAPRIMERA:

Si no se recibe proposición alguna o todas las presentadas fueran desechadas, la Convocante declararádesierto el Concurso, situación que quedará asentada en el Acta, de conformidad con lo dispuesto en elArtículo 55 de la Ley de Obra Pública y servicios relacionados con la misma del Estado de Chihuahua yarticulo 48 inciso x) del Reglamento de dicha Ley.

DÉCIMASEGUNDA:

Las proposiciones presentadas por los Licitantes y que sean aceptadas en los términos de la cláusula novenaserán conservadas por la Convocante por un lapso de 6 años.

DÉCIMATERCERA:El Licitante Ganador quedará obligado a firmar el contrato, en el lugar, fecha y hora indicados en el Acta de

Fallo. Así mismo, se obliga a constituir las siguientes garantías, a través de fianza otorgada por Instituciónlegalmente establecida:

a) Para el anticipo: Fianza a favor de la Convocante, por la totalidad del monto concedido como anticipotanto para el inicio de los trabajos objeto del contrato, como para la compra de materiales y equipos deinstalación permanentes en la obra, y la cual deberá ser presentada a la firma del contrato. Esta garantíasubsistirá hasta la total amortización del anticipo correspondiente.

b) Para el cumplimiento del Contrato: Fianza a favor del Instituto Chihuahuense de InfraestructuraFísica Educativa por el 10% (diez por ciento) del monto total contratado. Esta garantía deberá ser presentadaa la firma del Contrato respectivo; si no se otorga la garantía, no podrá formalizarse el Contrato.

16





FORMA E-2

c) Para responder de los Defectos y/o Vicios Ocultos.- Esta garantizará la buena calidad de lostrabajos, vicios ocultos y/o defectos de construcción o cualquier otra responsabilidad que resulte a cargo dellicitante ganador a partir de la elaboración del acta de recepción formal de los mismos, continuando la vigenciapor doce meses o hasta que se corrijan los defectos y se satisfagan las responsabilidades a juicio de laConvocante.

Considerando que si el monto total ejercido se excede del originalmente contratado, se solicitará unaampliación a esta garantía.

Las fianzas que se expidan con motivo de lo anterior, deberán otorgarse a favor de la convocante, emitidas por

una institución de fianzas legalmente establecida, por conducto de una sucursal u oficina de servicio ubicadaen el Estado de Chihuahua.

DÉCIMACUARTA:Las garantías de seriedad de las proposiciones se devolverán a los licitantes al darse a conocer el fallo delconcurso, a cambio del recibo otorgado por la Convocante, a excepción de aquélla que corresponda al licitantea quien le fue adjudicado el contrato, la que será devuelta una vez que lo firme y exhiba las garantíasestipuladas en el mismo.

DÉCIMAQUINTA:En el caso de que la Convocante no firmare el contrato respectivo en la fecha estipulada en el acta de fallo deadjudicación, el licitante ganador, sin incurrir en responsabilidad, podrá determinar no ejecutar la obra. En estesupuesto, la Convocante a solicitud escrita del licitante ganador, le devolverá la garantía de seriedad otorgadapara el sostenimiento de su proposición y cubrir los gastos no recuperables en que hubiere incurrido parapreparar y elaborar su propuesta, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y serelacionen directamente con el concurso de que se trate.

Si el licitante ganador no firmare el contrato en la fecha señalada o no exhibiere las fianzas de anticipo ycumplimiento a la firma del mismo, perderá a favor de la Convocante la garantía de seriedad otorgada, en lostérminos establecidos por el artículo 57 y 90 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la mismadel Estado de Chihuahua, de conformidad con el Artículo 48 inciso y) del Reglamento de dicha Ley.

17





FORMA E-3IPROPUESTA TÉCNICA

Chihuahua, Chih., a ___ de __________________ del 20___.

C. DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTOCHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVAPRESENTE.

ME REFIERO A LA LICITACIÓN Nº ICHIFE-LP-04-11, RELATIVO A LA CONSTRUCCIÓN DE: 6 AULAS, 1LABORATORIO POLIFUNCIONAL, 1 TALLER DE CÓMPUTO Y 4 ANEXOS (CUBOS DE ESCALERAS, MÓDULOS DEBAÑOS H Y M, BODEGA DE MANTENIMIENTO), INCLUYE: OBRAS EXTERIORES. EN LA SECUNDARIA NUEVACREACIÓN “QUINTA MONTECARLO”, UBICADA EN CALLE HIDROELECTRICA DE CHICOACEN, DOMICILIOCONOCIDO, FACC. QUINTA MONTECARLO EN CHIHUAHUA, CHIH. .

Sobre el particular:

a) Por mi propio derecho; yb) Como Representante Legal de____________________________________________________

______________________________________________________________________________

manifiesto a usted que:Oportunamente se recogieron las bases licitatorias correspondientes al concurso a que he hecho referencia, y

se ha tomado la debida nota de los datos y las bases a que se sujetará dicho concurso y conforme a los cualesse llevará a cabo la obra. Se aceptan íntegramente los requisitos contenidos en las bases y para tal efecto sedevuelven debidamente firmadas por el suscrito en ___________ fojas.

Igualmente expongo que se han tomado las providencias a que se contraen las bases de referencia.

De la misma manera, mediante este escrito, manifiesto que esta Empresa conoce la Ley de Obra Pública yServicios relacionados con la misma del Estado de Chihuahua, la Reglas Generales para la contratación yejecución de obras públicas y los servicios relacionados con las mismas, para las Dependencias y Entidades dela Administración Pública Federal; así como, el Proyecto Ejecutivo, las especificaciones particulares y lasdisposiciones y normas técnicas que regulan la ejecución de los trabajos y acepta que tales documentos, rigenen lo conducente, respecto al concurso indicado, así como los actos que de él deriven.

De conformidad con lo anterior se presenta la Proposición Técnica, la cual se encuentra requisitada e integradaen la forma que establece en las bases que norman este concurso.

Además comunico a usted que, mi Representante Técnico en la obra será elC._________________________________________ y de resultar adjudicado con el concurso de mérito, meobligo a presentar Originales o Copia Certificada y copia simple de sus Registros en la Dirección General deProfesiones de la Secretaría de Educación Pública, así como del Departamento de Profesiones del Estado deChihuahua, dicho representante, conoce el Proyecto y las Especificaciones Particulares de la obra en comento,y tiene suficiente experiencia en obras de la índole motivo del presente concurso.

ATENTAMENTE __________________________________________

18





NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA

___________________________________________NOMBRE Y FIRMA DEL SIGNATARIO

FORMA E-3II PROPUESTA ECONÓMICA

Chihuahua, Chih., a ___ de __________________ del 20___.

C. DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTOCHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVAPRESENTE.

ME REFIERO A LA LICITACIÓN Nº ICHIFE-LP-04-11, RELATIVO A LA CONSTRUCCIÓN DE: 6 AULAS, 1LABORATORIO POLIFUNCIONAL, 1 TALLER DE CÓMPUTO Y 4 ANEXOS (CUBOS DE ESCALERAS, MÓDULOS DEBAÑOS H Y M, BODEGA DE MANTENIMIENTO), INCLUYE: OBRAS EXTERIORES. EN LA SECUNDARIA NUEVACREACIÓN “QUINTA MONTECARLO”, UBICADA EN CALLE HIDROELECTRICA DE CHICOACEN, DOMICILIO

CONOCIDO, FACC. QUINTA MONTECARLO EN CHIHUAHUA, CHIH. .

Sobre el particular:

a)Por mi propio derecho; y

b)Como Representante Legal de____________________________________________________ ______________________________________________________________________________

manifiesto a usted que:Oportunamente se recogieron las bases licitatorias correspondientes al concurso a que he hecho referencia, yse ha tomado la debida nota de los datos y las bases a que se sujetará dicho concurso y conforme a los cualesse llevará a cabo la obra. Se aceptan íntegramente los requisitos contenidos en las bases y para tal efecto sedevuelven debidamente firmadas por el suscrito en ___________ fojas.

Igualmente expongo que se han tomado las providencias a que se contraen las bases de referencia.

De la misma manera, mediante este escrito, manifiesto que esta Empresa conoce la Ley de Obra Pública yServicios relacionados con la misma del Estado de Chihuahua, la Reglas Generales para la contratación yejecución de obras públicas y los servicios relacionados con las mismas, para las Dependencias y Entidades dela Administración Pública Federal; así como, el Proyecto Ejecutivo, las especificaciones particulares y lasdisposiciones y normas técnicas que regulan la ejecución de los trabajos y acepta que tales documentos, rigenen lo conducente, respecto al concurso indicado, así como los actos que de él deriven.

De conformidad con lo anterior se presenta la Proposición Económica, la cual es por un importe de: (en númeroy letra).

_________________________________________________________________________________________

cantidad que no incluye el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), misma que se encuentra requisitada e integradaen la forma que establecen las Bases en su Cláusula Novena .

ATENTAMENTE

___________________________________________ NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA

_________________________________________NOMBRE Y FIRMA DEL SIGNATARIO

19





FORMA J-1

MANIFESTACIÓN BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE NO ENCONTRARSE EN ALGUNO DE LOSSUPUESTOS DEL ARTICULO 43 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON

LA MISMA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

Chihuahua, Chih., a ___ de _________ de 20__

C. DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTOCHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVAP R E S E N T E:

Me refiero al concurso por Licitación Pública No. ICHIFE-LP-04-11, relativo a la construcción de

______________________________ en la Escuela ______________________________ ubicada en

____________________________, en el cual manifiesto bajo protesta de decir verdad que esta empresa y/o

persona física, no se encuentra en ninguno de los supuestos del Artículo 43 de la Ley de Obra Publica y

Servicios Relacionados con la misma del Estado de Chihuahua.

Atentamente

___________________________________________

Nombre y Cargo del Signatario

20





FORMA J-2

MANIFESTACIÓN DE NO TENER ÓTENER DOMICILIO EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA.

Chihuahua, Chih., a ___ de _________ de 20___





persona física, cuenta con (O BIEN con domicilio en el Estado) domicilio fuera del Estado de Chihuahua, por lo

que me permito señalar el ubicado en ___________________________ para oír, recibir notificaciones y llevar

a cabo el cumplimiento de las obligaciones contraídas y de sus deberes fiscales estatales, lo anterior con

fundamento en el articulo 38 último párrafo de la Ley de Obra Pública Y Servicios relacionados con la misma

del Estado de Chihuahua.

Atentamente

___________________________________________


21





FORMA J-3

CONVENIO DE ASOCIACIÓN QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA EMPRESA O PERSONA FISICA #1(NOMBRE COMPLETO)__________, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL ________________, ENSU CARÁCTER DE ______________Y LA EMPRESA O PERSONA FISICA #2 (NOMBRE COMPLETO)

__________________________, IGUALMENTE REPRESENTADA POR EL ______________________EN SUCARÁCTER DE ________________________, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES:

D E C L A R A C I O N E S

I. Declara EMPRESA O PERSONA FISICA # 1

a) Que es una Sociedad Mercantil legalmente constituida conforme a las leyes mexicanas, como lo acreditacon la Escritura Pública número ______, de fecha ____ de _______ del _______, otorgada ante la fedel Lic. ____________________, Notario Público número ____, del Distrito Judicial Morelos, conresidencia en Chihuahua, Chih., o Que es una persona física, de nacionalidad mexicana, nacida el día

_____ del mes ____________ del año ____, lo cual acredita mediante copia del Acta de Nacimiento.

b) Que el ______________________________ funge como representante legal de la empresa en su carácter de _________________________.

c) Que cuenta con Registro Federal de Contribuyentes, con la clave _________________.

d) Que tiene establecido su domicilio en Calle _______________________ , mismo que señala para todos losfines y efectos legales de este Contrato.

II.- Declara EMPRESA O PERSONA FISICA # 2

a) Que es una Sociedad Mercantil legalmente constituida conforme a las leyes mexicanas, como lo acreditacon la Escritura Pública número ______, de fecha ____ de _______ del _______, otorgada ante la fedel Lic. ____________________, Notario Público número ____, del Distrito Judicial Morelos, conresidencia en Chihuahua, Chih., o Que es una persona física, de nacionalidad mexicana, nacida el día

_____ del mes ____________ del año ____, lo cual acredita mediante copia del Acta de Nacimiento.

b) Que el ______________________________ funge como representante legal de la empresa en su carácter

de _________________________.c) Que cuenta con Registro Federal de Contribuyentes, con la clave _________________.

d) Que tiene establecido su domicilio en Calle _______________________ , mismo que señala para todos losfines y efectos legales de este Contrato.

C L A U S U L A S

22





PRIMERA.- El objeto del presente Convenio de Asociación, es con el finpresentar en Asociación, la propuesta para el concurso de Licitación Pública _____________, paralos trabajos de construcción de __________ en la Escuela _____________________ ubicada en

________________________.

SEGUNDA.- Para la ejecución de la obra las partes se comprometen a ejecutar los trabajos de la siguientemanera:

EMPRESA # 1 (Describir claramente lo que realizara)

EMPRESA # 2 (Describir claramente lo que realizara)

TERCERA.- Las partes se obligan conjunta y solidariamente a ejecutar los trabajos de construcción del

concurso por Licitación Pública No.________________, de los trabajos de construcción de: ____________,

Así mismo, cada uno de los contratistas asociados quedará como aval y obligado en forma solidariapara comprometerse por cualquier responsabilidad que se genere del incumplimiento, por parte dealguno de los asociados, de las obligaciones que surjan durante el desarrollo de la licitación y encaso de resultar ganadora, de las derivadas del contrato que se firme, renunciando expresamente alderecho de orden y excusión.

CUARTA.- Las partes están de acuerdo en nombrar como Representante Común para los efectos legales a quehaya lugar, al __________________________.

Así mismo, las partes señalan como Domicilio Fiscal común el ubicado en _____________________________.

Chihuahua, Chih., a los __________ del mes de ____________ del año dos mil ___________.

EMPRESA #1REPRESENTANTE LEGAL

EMPRESA #2REPRESENTANTE LEGAL

REPRESENTANTE COMÚN

23





FORMA J-4

MANIFESTACIÓN BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, DE QUE LOS DATOS PROPORCIONADOSPARA SU REGISTRO O REVALIDACIÓN EN EL PADRÓN ÚNICO DE CONTRATISTAS, NO HAN SUFRIDO

MODIFICACIÓN ALGUNA A LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA.





____________________________, en el cual manifiesto bajo protesta de decir verdad que los datos

proporcionados por esta empresa y/o persona física, para su registro o revalidación en el padrón único decontratistas, no han sufrido modificación alguna a la fecha de presentación de la propuesta.

Atentamente

___________________________________________Nombre y Cargo del Signatario

24





FORMA J-5

MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER EL MODELO DE CONTRATO Y SU CONFORMADAD ENCASO DE RESULTAR GANADOR, DE AJUSTARSE A SUS TÉRMINOS.

Chihuahua, Chih., a ___ de _________ de 20___




____________________________, en el cual manifiesto bajo protesta de decir verdad que conozco el Modelo

de Contrato y en caso de resultar ganador, estoy conforme en ajustarme a sus términos.

Atentamente

___________________________________________


25





FORMA C-1

ANEXAR FORMATO, ADECUAR LOGOS Y MODIFICAR DATOS AL ARCHIVO DE EXCEL

26





FORMA C-2DECLARACION DE HABER O NO

HABER ASISTIDO A LA JUNTA DE ACLARACIONES.

Chihuahua, Chih., a ___ de _________ de 20____





persona física, asistió (O NO ASISTIO) a la Junta de Aclaraciones, celebrada el día _______ de

____________ de 20__.

Atentamente

___________________________________________


27





FORMA C-3

MANIFESTACION DE SUBCONTRATAR PARTES DE LA OBRA






persona física, subcontratara partes de la obra autorizadas expresamente en las bases (cancelería, herrería,

impermeabilización, subestación y aire acondicionado), según lo dispuesto por el artículo 60 de la Ley de Obra

Pública y Servicios relacionados con la misma del Estado de Chihuahua y artículo 48 inciso k) del Reglamento

de dicha Ley.

Atentamente

___________________________________________


28





FORMA E-3a

MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCEREL SITIO DE LOS TRABAJOS

Chihuahua, Chih., a __ de _____________________ del 20___.

C. DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTOCHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVAP R E S E N T E.

Me refiero a la licitación No. ICHIFE-LP04-11, relativo a la CONSTRUCCIÓN DE: 6 AULAS, 1 LABORATORIOPOLIFUNCIONAL, 1 TALLER DE CÓMPUTO Y 4 ANEXOS (CUBOS DE ESCALERAS, MÓDULOS DEBAÑOS H Y M, BODEGA DE MANTENIMIENTO), INCLUYE: OBRAS EXTERIORES. EN LA SECUNDARIANUEVA CREACIÓN “QUINTA MONTECARLO”, UBICADA EN CALLE HIDROELECTRICA DE CHICOACEN,

DOMICILIO CONOCIDO, FACC. QUINTA MONTECARLO EN CHIHUAHUA, CHIH..., y así mismo le manifiestobajo protesta de decir verdad que esta Empresa conoce el sitio de realización de los trabajos, y ha juzgado ytomado en cuenta debidamente las características climáticas, topográficas y geológicas de la región, así comolas condiciones generales y especiales del lugar donde se llevará a cabo la ejecución de la obra objeto dedicho concurso.

A T E N T A M E N T E

______________________________________________Nombre y Cargo del signatario

29





FORMA E-3cCARTA COMPROMISO

Chihuahua, Chih., __ de ____________ de 20__.

C. DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTOCHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVAP R E S E N T E .-

POR MEDIO DE LA PRESENTE, ME PERMITO GARANTIZAR A ESE ORGANISMO LA SERIEDAD DENUESTRA PROPUESTA ECONOMICA MEDIANTE_____________NÚMERO____DEL BANCO OAFIANZADORA_________________________CON UN IMPORTE TOTAL DE:$___________________________________ (____________________________ ) A LA ORDEN DELINSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA PARA LA LICITACIÓN NÚM.

ICHIFE-LP-04-11, CONSTRUCCIÓN DE: 6 AULAS, 1 LABORATORIO POLIFUNCIONAL, 1 TALLER DECÓMPUTO Y 4 ANEXOS (CUBOS DE ESCALERAS, MÓDULOS DE BAÑOS H Y M, BODEGA DEMANTENIMIENTO), INCLUYE: OBRAS EXTERIORES. EN LA SECUNDARIA NUEVA CREACIÓN “QUINTAMONTECARLO”, UBICADA EN CALLE HIDROELECTRICA DE CHICOACEN, DOMICILIO CONOCIDO,FACC. QUINTA MONTECARLO EN CHIHUAHUA, CHIH. .

.

.

A T E N T A M E N T E:

_____________________________________________________NOMBRE Y FIRMA DE LA COMPAÑÍA Y/O PERSONA

30





FORMA E-4


31





FORMA E-5a


32





.FORMA E-5b

CONSTRUCCIÓN DE: 6 AULAS, 1 LABORATORIO POLIFUNCIONAL, 1 TALLER DE CÓMPUTO Y 4 ANEXOS (CUBOS DEESCALERAS, MÓDULOS DE BAÑOS H Y M, BODEGA DE MANTENIMIENTO), INCLUYE: OBRAS EXTERIORES. EN LA SECUNDARIANUEVA CREACIÓN “QUINTA MONTECARLO”, UBICADA EN CALLE HIDROELECTRICA DE CHICOACEN, DOMICILIO CONOCIDO,FACC. QUINTA MONTECARLO EN CHIHUAHUA, CHIH.

No. de Licitación:Nombre de la Obra:

Ubicación:Periodo de Ejecución:

DATOS BÁSICOS DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y MAQUINARIA PUESTOS ENEL LUGAR DE LA OBRA

En lo relativo a costos de mano de obra, materiales, equipos y herramientas y en lo que respecta arendimientos, por ciento de gastos indirectos, utilidad y costo de financiamiento, los proponentes deberán tomar en cuenta, para cada caso, los datos producto de su propia experiencia.

I.-MANO DE OBRA:C A T E G O R Í A

UNIDAD SALARIO REAL------------------------------------------------------------------------------------------------------

$ -----------------

---(El proponente deberá enlistar todas las categorías del personal obreroque intervenga en la obra )

$ -----------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- $ -----------------

II.- MATERIALESD E S C R I P C I Ó N UNIDAD PRECIO PUESTO EN LA

OBRA---------------------------------------------------------------------------------------- $

--------------------------------------(El proponente deberá enlistar todos los materiales que sea ----- $

--------------------------------------necesario comprar para realizar la obra)-------------------------------- $

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- $ ----------------------------------

III.- MAQUINARIANOMBRE Y CAPACIDAD UNIDAD COSTO HORARIO

----------------------------------------------------------------------------------------- $------------------------------------

--(El proponente deberá presentar relación de --------------------------- $------------------------------------

--los Costos Horarios Activos y los Inactivos del equipo que --------- $------------------------------------

--presenta en su propuesta )--------------------------------------------------- $------------------------------------

33





------------------------------------------------------------------------------------------$ ----------------------------------

NOTA.- Los Costos de los materiales que se obtengan de banco, así como los de aquellos materiales compuestos que seproduzcan en la obra y cuyo empleo sea repetitivo en varios Análisis, tales como morteros y concretos, deberán valuarse

por separado mediante el Análisis del Costo respectivo.

FORMA E-5f


34





FORMA E-5c

CONSTRUCCIÓN DE: 6 AULAS, 1 LABORATORIO POLIFUNCIONAL, 1 TALLER DE CÓMPUTO Y 4 ANEXOS (CUBOS DEESCALERAS, MÓDULOS DE BAÑOS H Y M, BODEGA DE MANTENIMIENTO), INCLUYE: OBRAS EXTERIORES. EN LA SECUNDARIANUEVA CREACIÓN “QUINTA MONTECARLO”, UBICADA EN CALLE HIDROELECTRICA DE CHICOACEN, DOMICILIO CONOCIDO,FACC. QUINTA MONTECARLO EN CHIHUAHUA, CHIH.

RESUMEN DE LOS COSTOS INDIRECTOS, COSTOS DE

FINANCIAMIENTO, CARGO POR UTILIDAD, SAR E INFONAVITPARA LOS ANÁLISIS DETALLADOS DE PRECIOS UNITARIOS

INDIRECTOS:Los Costos Indirectos deberán expresarse en un tanto por ciento del costo directo. En el Anexo porseparado deberá presentar el análisis detallado de los cargos que determinan este factor,desglosando los correspondientes a las Administraciones de Oficinas Centrales y de la obra,Seguros, Fianzas y al que deberá acompañar el programa de utilización de personal encargado dela dirección, supervisión y administración de los trabajos.CARGO POR INDIRECTOS ------------------------------%

FINANCIAMIENTO O COSTO FINANCIERO:Deberá considerarse por un porcentaje de la suma de los Costos Directos más los Indirectos.

CARGO POR FINANCIAMIENTO ----------------------------%

UTILIDAD:La utilidad deberá expresarse en un tanto por ciento de la suma de los Costos Directos más losIndirectos y financiamiento.CARGO POR UTILIDAD --------------------------%

SAR :El cargo por SAR debe calcularse a partir del salario base de cotización en los términos del Artículo183-B de la Ley del Seguro Social, mismo sobre el cual se calcula la aportación del IMSS, y cuyaintegración se especifica en el Artículo 32 de la misma Ley. La aportación del SAR deberá incluirsedespués de la utilidad de acuerdo al oficio No. CCE-572-98 de fecha 10 de agosto de 1998,formando parte del precio unitario, es decir no debe incluirse en ninguno de los costos pues

alteraría la estructura del precio unitario al pagarse indebidamente utilidad por este concepto.CARGO POR SAR. -----------------------2% DEL SALARIO BASE

INFONAVIT :Para el caso de las aportaciones al INFONAVIT , la Ley Federal del Trabajo señala que sudeterminación es sobre el salario ordinario, mismo que por analogía se toma como tal al salariobase de cotización. La aportación del INFONAVIT deberá incluirse después de la utilidad deacuerdo al oficio No. CCE-572-98 de fecha 10 de agosto de 1998, formando parte del preciounitario, es decir no debe incluirse en ninguno de los costos pues alteraría la estructura del preciounitario al pagarse indebidamente utilidad por este concepto.CARGO POR INFONAVIT -----------------------5% DEL SALARIO BASE

35





FORMA E-5d

FORMA E-5e

FORMA E-6a

FORMA E-6b

FORMA E-6c

FORMA E-6d

FORMA E-6e

FORMA E-6f

FORMA E-6g

FORMA E-6h

ANEXAR FORMATOS, ADECUAR LOGOS Y MODIFICAR DATOS AL ARCHIVO DE EXCEL

36





FORMA E-7CATALOGO DE CONCEPTOS

37





FORMA E-8

CELEBRAN POR UNA PARTE EL INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FÍSICAEDUCATIVA, REPRESENTADO POR EL ING. VÍCTOR MANUEL CASTRO ARMENDÁRIZ, EN SUCARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL, A QUIÉN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “ELINSTITUTO”, CON LA PARTICIPACIÓN DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA, REPRESENTADA POR SUTITULAR LIC. CRISTIÁN RODALLEGAS HINOJOSA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ“EL GOBIERNO” Y POR LA OTRA PARTE LA EMPRESA DENOMINADA

______________________________________, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR ______________________________, EN SU CARÁCTER ________________________________________, A QUIÉN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “ELCONTRATISTA”, DE CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES

D E C L A R A C I O N E S

I.- Declara “EL INSTITUTO”:

a) Que es un Organismo Descentralizado del Poder Ejecutivo del Estado de Que es un Organismo PúblicoDescentralizado sectorizado a la Secretaría de Educación y Cultura del Poder Ejecutivo del Estado, conpersonalidad jurídica y patrimonio propios, creado mediante Decreto número 312/08 III P.E., publicadoel 05 de Noviembre de 2008, en el Periódico Oficial del Estado.

b) Que el C. Ing. Víctor Manuel Castro Armendáriz, acredita su personalidad como Director General, con elnombramiento de fecha 13 de Octubre de 2010 expedido a su favor por el C. Gobernador Constitucionaldel Estado y con dicho carácter, celebra el Contrato en ejercicio de las atribuciones que le otorga elArtículo 22 de la Ley del Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa.

c) Que tiene establecido su domicilio en Avenida Río de Janeiro No. 1000, Colonia El Campestre en estaCiudad, mismo que señala para los efectos y fines legales de este Contrato.

d) Que tiene por objeto entre otros: Fungir como un organismo con capacidad normativa, de consultoría ycertificación de la calidad de la infraestructura física educativa del Estado y sus Municipios, y deconstrucción en términos de la Ley del Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa,

además de estar a cargo de la construcción, equipamiento, mantenimiento, rehabilitación, refuerzo,reconstrucción, reconversión y habilitación de inmuebles e instalaciones destinados al servicio de laeducación pública en el Estado.

e) Que la obra motivo de este Contrato se encuentra prevista en el Programa de Inversiones respectivo ycuenta con los recursos financieros para cubrir el importe de la misma, autorizados mediante Oficio deAprobación No. _________________________________ de fecha ______________________, connúmero de obra _______________.

f) Que la adjudicación del presente Contrato se efectuó mediante Licitación Publica, según concurso No.ICHIFE-LP-02-11, que con fecha___ de ___________ de 2011 se emitió el Fallo correspondiente conbase en el Dictamen No. ___/11 de fecha ___________________ del año en curso, elaborado por el

38





Comité Resolutivo de Obra Pública del Poder Ejecutivo y susOrganismos.

II.- Declara “EL GOBIERNO”:

a) Que la Secretaría de Hacienda, es Dependencia de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua, de conformidad con los artículos 1, 2 y 24 de la Ley Orgánica delPoder Ejecutivo del Estado de Chihuahua.

b) Que de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 26 Fracción XXXI de la Ley Orgánica del Poder

Ejecutivo del Estado, a dicha Secretaría le corresponde, entre otros: Intervenir en cualquier acto,convenio o contrato en que se obligue económicamente al Estado.

c) Que el C. Lic. Cristián Rodallegas Hinojosa, acredita su personalidad como Secretario de Hacienda conel nombramiento de fecha 04 de Octubre de 2010, otorgado a su favor por el C. Lic. César HoracioDuarte Jáquez, Gobernador Constitucional del Estado.

d) Que para los fines de este Contrato, señala como domicilio legal el ubicado en el Edificio Héroes de laReforma, sito en Avenida Venustiano Carranza número 601, Colonia Obrera, de esta Ciudad.

III.- Declara "EL CONTRATISTA":

a) Que es una persona física y/o persona moral, de nacionalidad mexicana, nacido y/o creada ________________, lo cual acredita mediante copia del Acta de Nacimiento y/o Acta Constitutiva No. ____, registrada a fojas _____, en el Libro ___, expedida por _____________.

b) Que tiene capacidad jurídica para contratar y reúne las condiciones legales, técnicas y económicas paraobligarse a la ejecución de la obra objeto de este Contrato.

c) Que se encuentra debidamente registrado en el Padrón Único de Contratistas del Estado y ante lasdemás autoridades correspondientes y cuenta con Registro Federal de Contribuyentes con la clave

_________________.

d) Que tiene establecido su domicilio en Calle _______________________ , de la Colonia ________________________, en _________, Chih., mismo que señala para todos los fines y efectos

legales de este Contrato.

e) Que conoce el lugar de ejecución de los trabajos, así como el contenido y los requisitos que establecela Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua.

C L Á U S U L A S

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO. “EL INSTITUTO” encomienda a “EL CONTRATISTA” los trabajos deconstrucción de ______________________________________, en la Escuela

39





__________________, ubicada en Ca _______________________, Colonia ____________, en ________________, Chih.

“EL CONTRATISTA” se obliga a realizar los trabajos hasta su total terminación, acatando para

ello lo establecido en el presupuesto, programa de obra, proyectos autorizados y baseslicitatorias, así como lo establecido en los diversos Ordenamientos y Normas de construcciónvigentes, mismos que se tienen por reproducidos como parte integrante de este Instrumento.

“EL CONTRATISTA” no podrá iniciar los trabajos, sin haber cumplido previamente con losiguiente:

• Comparecer ante el Jefe del Departamento de Construcción de “EL INSTITUTO”, paraque dicho funcionario lo ponga en posesión del inmueble en el que se efectuarán lostrabajos y le autorice el inicio de los mismos.

• Presentar CD con el Programa y Presupuesto de la obra como le fue solicitado por “ELINSTITUTO”.

Designar por escrito a su representante, en los términos de la cláusula Novena.

El incumplimiento de esta disposición será motivo de rescisión del Contrato, sin responsabilidadpara “EL INSTITUTO”.

Este Contrato, sus anexos, la bitácora de los trabajos y la documentación que se genere en elperíodo de ejecución de la obra, serán los instrumentos que vinculen a las partes en susderechos y obligaciones.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO. El monto total del presente Contrato es por la cantidad de$_______________________ (CANTIDAD CON LETRA /100 M.N.), cantidadque incluye el Impuesto al Valor Agregado.

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCIÓN. “EL CONTRATISTA” se obliga a realizar los trabajos objeto de esteContrato en un plazo de ____ (___________________) días naturales, contados a partir del día

_____ (_________________) de ____________________ de 2010, para concluir el día ___ (______________) de ____________ de 2010.

Así mismo, de ser necesario “EL CONTRATISTA” podrá solicitar dentro del plazo autorizado ypor razones debidamente justificadas la ampliación al plazo de ejecución y una vez autorizadopor “EL INSTITUTO” deberá presentar el Programa de obra que corresponda.

CUARTA.- ANTICIPO. EL INSTITUTO” otorgará a “EL CONTRATISTA” un anticipo del ___% (_______ por ciento) del monto total contratado, del cual, un __% (_____ por ciento) se entregará para el

inicio de los trabajos y el otro ___% (_____ por ciento) para la compra de materiales deinstalación permanente en la obra y éste último se obliga a utilizarlos en la ejecución de lostrabajos objeto del mismo.

Dichos anticipos serán amortizados proporcionalmente con cargo a cada una de las estimaciones quese generen durante la obra.

El anticipo se entregara a “EL CONTRATISTA” con antelación al inicio de los trabajos; su atraso serámotivo para diferir, sin modificar, en igual plazo el programa de ejecución pactado. Si “ELCONTRATISTA” no entrega la garantía del anticipo dentro del plazo señalado, no procederá eldiferimiento y por lo tanto, esté deberá iniciar la obra en la fecha establecida.

40





Una vez que la Secretaría de Hacienda emita el cheque queampara el pago del anticipo “EL CONTRATISTA” está obligado a recogerlo ese mismo día, esdecir, en la fecha que aparezca el sello de GLOSADO, por lo que el diferimiento aplicaríaúnicamente hasta esa fecha.

En caso de que “EL CONTRATISTA” no reintegre el saldo por amortizar del anticipo otorgado,deberá pagar además de este, los intereses correspondientes, conforme a una tasa que seráigual a la establecida por la Ley de Ingresos del Estado, en los casos de prórroga para el pagode créditos fiscales. Los intereses se calcularán sobre el saldo no amortizado y se computaránpor días calendario desde que se venza el plazo hasta la fecha en que se pongan a disposiciónde “EL INSTITUTO”.

QUINTA.- FORMA DE PAGO. Para los efectos de pago, ambas partes convienen en que se formularánestimaciones con una periodicidad no mayor a treinta días. “EL CONTRATISTA” deberápresentarlas a “EL INSTITUTO” dentro de los tres días naturales siguientes a la fecha de corte,

acompañadas de los números generadores y la documentación que acredite la procedencia desu pago; “EL INSTITUTO”, para realizar la revisión y autorización de estimaciones, contará conun plazo no mayor de diez días naturales siguientes a su presentación. En el supuesto de quesurjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo,estas se resolverán e incorporarán en la siguiente estimación, salvo que reiteradamente existadesacuerdo entre “EL INSTITUTO” y “EL CONTRATISTA” en relación con algún o algunosaspectos específicos de obra ejecutada, caso en el cual, conocerá la Secretaría de laContraloría del Estado, en funciones de conciliador, en ningún caso se autorizarán pagos detrabajos no ejecutados.

Las estimaciones de trabajos ejecutados deberán pagarse por parte de “EL INSTITUTO”, bajosu responsabilidad, en un plazo no mayor a treinta días naturales, contados a partir de la fechaen que hayan sido autorizadas por este.

Las estimaciones deberán presentarse dentro del período de un mismo mes calendario.

En el caso de incumplimiento de “EL INSTITUTO” en los pagos de estimaciones y de ajustesde costos, a solicitud escrita del contratista, pagará costos financieros conforme a la tasaestablecida por la Ley de Ingresos del Estado en los casos de prórroga para el pago de créditosfiscales. Los gastos financieros se calcularán sobre las cantidades no pagadas y secomputarán por días calendario desde que se venció el plazo, hasta la fecha en que se tenganlas cantidades a disposición de “EL CONTRATISTA”. En todo caso, los pagos se harán previaentrega de la factura que cumpla con todos los requisitos fiscales.

Tratándose de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA”, éste deberáreintegrar las cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes, conforme auna tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos del Estado para los casos de

prórroga en el pago de créditos fiscales. Los intereses se calcularán sobre las cantidadespagadas en exceso y se computarán por días calendario desde la fecha del pago hasta la fechaen que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “EL INSTITUTO”.

El lugar de pago de las estimaciones será el ubicado en el Edificio Héroes de la Reforma, enAve. Venustiano Carranza No. 601, Col. Centro en esta Ciudad.

SEXTA.- AJUSTE DE COSTOS. Si a partir de la presentación de la propuesta de “EL CONTRATISTA”,ocurren circunstancias de orden económico no previstas en este Contrato, que determinen unaumento o reducción de los costos de los trabajos aún no ejecutados conforme al Programapactado, dichos costos podrán ser revisados y en su caso ajustados y deberán ser ingresados a

41





“EL INSTITUTO” parcialmente conforme la presentación de lasestimaciones o en su caso hasta la finalización de la obra, respaldando la totalidad de ésta enun plazo no mayor a 30 (treinta) días naturales a partir de la entrega formal de los trabajos,facturando las escalatorias una vez autorizadas por “EL INSTITUTO” antes de la elaboración

de la documentación de

finiquito, para que en su caso se autorice el pago atendiendo al procedimiento que se detalla acontinuación:

1. Los ajustes se calcularán a partir de la fecha en que se haya producido el incremento odecremento en el costo de los insumos respecto de la obra faltante de ejecutar, conforme alprograma de ejecución pactado en este Contrato o, en caso de existir atraso no imputable a“EL CONTRATISTA”, con respecto al programa vigente.

Cuando el atraso sea por causa imputable a “EL CONTRATISTA”, procederá el ajuste de costosexclusivamente para la obra que debiera estar pendiente de ejecutar conforme al programa

vigente.Para efectos de la revisión y ajuste de los costos, la fecha de origen de los precios será la del acto de

presentación y apertura de proposiciones.

2. Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos, serán calculados conbase en los relativos o las variaciones en el índice que determine la Secretaría de laContraloría.

3. Cuando los relativos que requiera “EL CONTRATISTA” no se encuentren dentro de losíndices señalados anteriormente, o éstos no estén actualizados, “EL INSTITUTO” procederá acalcularlos conforme a los precios que investigue, utilizando los lineamientos y metodología quepara tal efecto expida la mencionada Secretaría, apegándose a la vigencia de aplicaciónseñalada en cada uno de ellos.

4. Los precios del Contrato permanecerán fijos hasta la terminación de los trabajoscontratados. El ajuste se aplicará a los costos directos, conservando constantes los porcentajesde indirectos y utilidad originales durante la vigencia del Contrato; el costo por financiamientoestará sujeto a las variaciones de la tasa de interés propuesta, y,

5. El ajuste de costos que corresponda a los trabajos ejecutados conforme a lasestimaciones respectivas, a solicitud escrita de “EL CONTRATISTA”, deberá resolverse ycubrirse cuando proceda, a más tardar dentro de los treinta días naturales siguientes a la fechaen que “EL INSTITUTO” resuelva por escrito el aumento o reducción respectiva. Para talefecto, “EL CONTRATISTA” deberá anexar a su solicitud, la siguiente documentación:

a) Programa de Obra de acuerdo al último plazo programado y autorizado (con importes

por concepto) y previamente avalado por la supervisión de la obra.b) Listado de materiales con precios escalados para cada período considerado.c) Análisis de precios unitarios, básicos y de costos horarios, con precios de insumos

escalados para cada período considerado.d) Procedimiento (descripción aritmética) utilizado para la obtención de precios escalados

de materiales, indicando la procedencia del índice que se aplica al incremento odecremento de cada material.

e) Cuadro comparativo mostrando el precio unitario de la propuesta y el escalado, asícomo el importe obtenido de multiplicar la diferencia entre cada uno de ellos, por laobra ejecutada para cada mes que se está escalando.

f) Agregar toda la documentación mencionada en los incisos que anteceden, en mediosdigitales.

42





6. El ajuste de costos se afectar en porcentaje igual al del anticipo otorgado.

7. A los demás lineamientos que para tal efecto emita “EL INSTITUTO”.

Los contratistas, dentro de los 30 días naturales siguientes a la publicación de los relativos o lasvariaciones en el índice que se establece en el Artículo 202 de este Reglamento de la Ley,aplicables al período que los mismos indiquen, deberán presentar por escrito su solicitud deajuste de costos al Ente Público; en caso contrario, precluye su derecho para reclamar el pagode los mismos.

SÉPTIMA.- GARANTÍAS. "EL CONTRATISTA" se obliga a constituir en la forma, términos yprocedimientos previstos por la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma delEstado de Chihuahua, las garantías siguientes:

A).- PARA EL ANTICIPO.- Fianza a favor del Instituto Chihuahuense de Infraestructura FísicaEducativa por la totalidad del monto concedido como anticipo, que deberá ser presentada a la

firma del Contrato respectivo; esta garantía subsistirá hasta la total amortización del anticipocorrespondiente.

B).- PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.- Fianza a favor del Instituto Chihuahuensede Infraestructura Física Educativa por el 10% (diez por ciento) del monto total contratado. Estagarantía deberá ser presentada a la firma del Contrato; si no se otorga la garantía, “ELINSTITUTO” determinará la rescisión administrativa del Contrato.

C).- PARA RESPONDER DE OBRA MAL EJECUTADA O VICIOS OCULTOS.- “ELCONTRATISTA” garantizará los trabajos previamente a la elaboración del acta de recepciónformal de los mismos, sustituyendo la fianza vigente por otra que deberá ser por el equivalenteal diez por ciento (10%) del monto total ejercido de la obra, para responder de los defectos queresulten de la realización de los trabajos, la buena calidad de los materiales empleados, losvicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en su ejecución. Esta

garantía tendrá una vigencia de doce meses a partir de la fecha de recepción de los trabajos, enel caso de que no exista inconformidad de “EL INSTITUTO”.

OCTAVA.- RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS. “EL CONTRATISTA” comunicará a “EL INSTITUTO” laterminación de los trabajos que le fueron encomendados y éste a su vez verificará que losmismos estén debidamente concluidos dentro de un plazo no mayor a quince días naturalesposteriores a la comunicación referida.

Una vez constatada dicha terminación por parte de “EL INSTITUTO”, este procederá a surecepción física dentro de los quince días naturales siguientes, levantando el actacorrespondiente, quedando los trabajos bajo su responsabilidad.

Recibida físicamente la obra, las partes procederán a la elaboración del finiquitocorrespondiente, lo cual deberá verificarse dentro de los cuarenta días naturales siguientes a surecepción y en el cual se harán constar los créditos a favor o en contra que resulten para cadauno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante. Loanterior, en los términos del artículo 75 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados conla misma del Estado de Chihuahua.

Así mismo, las partes actualizaran los Planos correspondientes a la obra, respecto a lostrabajos ejecutados en su totalidad, debiendo entregar dichos documentos a “EL INSTITUTO”en forma digital.

43





“EL INSTITUTO” se reserva expresamente el derecho dereclamar los trabajos mal ejecutados o faltantes.

Concluida la obra, no obstante su recepción formal, “EL CONTRATISTA” quedará obligado a

responder de los defectos que resultaran de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otraresponsabilidad en que hubiere incurrido. Para garantizar por un plazo de doce meses lasobligaciones a que se hace referencia, previamente a la recepción de los trabajos, “ELCONTRATISTA” deberá constituir la garantía señalada en el inciso B) de la Cláusula Séptimade este Contrato.

NOVENA.- REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA”. “EL CONTRATISTA” se obliga a establecer anticipadamente a la iniciación de los trabajos en el sitio de realización de los mismos, unrepresentante permanente, que obrará como su superintendente de construcción, el cual

deberá tener poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este

Contrato.“EL INSTITUTO” se reserva el derecho de su aceptación, el cual podrá ejercer en cualquier momento.

DÉCIMA.- RELACIONES LABORALES. “EL CONTRATISTA”, como Empresario y Patrón del personalque ocupe con motivo de los trabajos materia de este Contrato, será el único responsable de lasobligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia detrabajo y de seguridad social. “EL CONTRATISTA” conviene por lo mismo, en responder detodas las reclamaciones que sus trabajadores presenten en su contra o en contra de “ELINSTITUTO”, en relación con los trabajos especificados en el texto de este Contrato.

“EL CONTRATISTA” se compromete a retirar de la obra aquel personal que a juicio de “ELINSTITUTO” no sea conveniente su permanencia en la obra.

DÉCIMAPRIMERA.- RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA”. “EL CONTRATISTA” se obliga a quelos materiales y equipo que se utilicen en los trabajos objeto de este Contrato, cumplan con lasnormas de calidad requeridas para tal efecto y que la realización de todas y cada una de laspartes de dicha obra, se efectúen a satisfacción de “EL INSTITUTO”, así como a responder por su cuenta y riesgo, de los defectos y vicios ocultos de la misma y de los daños y perjuicios quepor inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a “EL INSTITUTO” o aterceros hasta por un plazo de 12 meses posteriores a la recepción formal de la obra, en cuyocaso se hará efectiva la garantía otorgada para el cumplimiento del Contrato, hasta por el montototal de la misma, a título de pena convencional.

En caso de que “EL CONTRATISTA” utilice en la ejecución de los trabajos materiales de calidad

inferior a las estipuladas o que no cumpla con las especificaciones requeridas, se hará acreedor a una sanción económica que será determinada a juicio de “EL INSTITUTO” y con cargo a lasestimaciones que se generen en la obra. Lo anterior sin perjuicio de que se haga efectiva lagarantía de cumplimiento correspondiente.

Igualmente se obliga “EL CONTRATISTA” a no ceder a terceras personas físicas o morales susderechos de cobro sobre los bienes o trabajos ejecutados que amparan este Contrato sin previaaprobación expresa por escrito de “EL INSTITUTO” en los términos de la Ley de Obra Públicay Servicios relacionados con la misma del Estado de Chihuahua.

44





Cuando a juicio de “EL INSTITUTO” se requiera el empleo dedos o más turnos en la ejecución de la obra para evitar desfasamientos del programa, “ELCONTRATISTA” quedará obligado a utilizarlos.

El incumplimiento de esta disposición será motivo de rescisión administrativa del Contrato enlos términos del Artículo 74 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma delEstado de Chihuahua.

DÉCIMASEGUNDA.- PENAS CONVENCIONALES. “EL INSTITUTO” tendrá la facultad de verificar si lostrabajos objeto de este Contrato se están ejecutando por “EL CONTRATISTA” de acuerdo conel Programa Aprobado, para lo cual “EL INSTITUTO” comparará mensualmente el avance delos trabajos. Si de dicha comparación resultara que el avance es menos que lo que debiórealizarse, “EL INSTITUTO” podrá:

a) Retener el 2% (dos por ciento) de la diferencia entre el importe de los trabajos realmente ejecutados

y el importe de lo que debió realizarse.

Por lo tanto, mensualmente podrá hacer la retención o devolución correspondiente, a fin de que laretención total sea procedente.

Si al efectuarse la comparación correspondiente al último mes del programa, procede hacer algunaretención, su importe se aplicará a favor de “EL INSTITUTO” como pena convencional por elretardo en el cumplimiento del programa a cargo de “EL CONTRATISTA”.

b) Aplicar para el caso de que “EL CONTRATISTA” no concluya los trabajos en la fechaseñalada en el Programa, una pena convencional consistente en una cantidad igual a el 2%(dos por ciento) del importe de los trabajos no realizados en la fecha de terminación señaladaen el programa, que cubrirá “EL CONTRATISTA” mensualmente y hasta el momento en que

los trabajos queden concluidos y recibidos a favor de “EL INSTITUTO”.

Para determinar la aplicación de las sanciones estipuladas, no se tomarán en cuenta las demorasmotivadas por caso fortuito o fuerza mayor, o por cualquier otra causa que a juicio de “ELINSTITUTO” no sea imputable a “EL CONTRATISTA”.

Independientemente de la aplicación de las penas convencionales señaladas anteriormente, si “ELINSTITUTO” opta por la rescisión del contrato aplicará a “EL CONTRATISTA”, una sanciónconsistente en un porcentaje del valor del mismo, que podrá ser a juicio de “EL INSTITUTO”hasta por el monto de la garantía otorgada para el cumplimiento del Contrato.

DECIMATERCERA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO. “EL INSTITUTO” podrá suspender

temporalmente en todo o en parte la obra contratada en cualquier momento, por causas justificadas o por razones de interés general, sin que ello implique su terminación definitiva.

El presente contrato podrá continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayandesaparecido las causas que motivaron dicha suspensión.

El procedimiento de suspensión se sujetará a lo que disponen los artículos 71 y 72 de la Ley de ObraPública y Servicios Relacionados con la misma del Estado de Chihuahua.

DÉCIMACUARTA.- RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. “EL INSTITUTO” podrá en cualquier momento rescindir administrativamente este Contrato por causas de interés general. Lacontravención a las disposiciones, lineamientos, procedimientos, requisitos que establece la Ley

45





de Obra Pública y Servicios Relacionados con la misma el Estadode Chihuahua y demás disposiciones administrativas sobre la materia, así como elincumplimiento de cualquiera de las obligaciones de “EL CONTRATISTA” que se estipule en elpresente contrato da derecho a su

rescisión inmediata sin responsabilidad para “EL INSTITUTO”, además de que se le apliquen a “ELCONTRATISTA” las penas convencionales conforme a lo establecido en este contrato y se lehaga efectiva la garantía otorgada para el cumplimiento del mismo. Sin perjuicio de loexpresado en esta cláusula, serán causas de rescisión, además de las ya señaladas:

1.- No acatar “EL CONTRATISTA” las instrucciones que por oficio o cualquier otro medio, seangiradas por “EL INSTITUTO” o el Supervisor que éste designe.

2.- No presentar las reprogramaciones que en su caso se le soliciten.

3.- Tener un atraso del 30% (treinta por ciento) como máximo en la ejecución de la obra de acuerdo conel programa aprobado.

4.- Subcontratar total o parcialmente los trabajos, sin previa autorización escrita por parte de“EL INSTITUTO”.

5.- Iniciar los trabajos sin previa autorización de “EL INSTITUTO”, en los términos de laCláusula Primera párrafo tercero de este instrumento.

6.- Las demás causas análogas.

Para efectos de lo anterior, deberá seguirse el procedimiento que consignan los artículos 71 y 74 de laLey de Obra Pública y Servicios Relacionados con la misma del Estado de Chihuahua.

“EL INSTITUTO” podrá dar por terminado anticipadamente el presente contrato por razones de interésgeneral fundadas, siguiendo para tal efecto el procedimiento detallado en el artículo 73 de la

Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la misma del Estado de Chihuahua.

DÉCIMAQUINTA.- DELEGACIÓN DE FACULTADES. “EL INSTITUTO” con fundamento en el Artículo 71 de laLey de Obra Pública y Servicios Relacionados con la misma del Estado de Chihuahua, designaal Jefe de Construcción y/o al Jefe del Departamento Jurídico de “EL INSTITUTO”, para queen caso de suspensión total o parcial de la obra, o de la rescisión administrativa o terminaciónanticipada de este Contrato, sean dichos funcionarios quienes en forma conjunta o separadaejerzan las facultades mencionadas en dicho Artículo. Lo anterior sin perjuicio de las facultadesque al efecto correspondan al Director General de “EL INSTITUTO”.

DECIMASEXTA.- OBLIGACIONES DE LAS PARTES. Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la

ejecución de este contrato, a todas y cada una de las cláusulas que lo integran, así como a lostérminos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obra Pública yServicios Relacionados con la misma del Estado de Chihuahua y demás normas ydisposiciones administrativas que le sean aplicables.

DECIMASÉPTIMA.- RETENCIONES. “EL CONTRATISTA” conviene que a el efectuar “EL INSTITUTO” lospagos de las estimaciones que se formulen por los trabajos ejecutados, éste le retenga el dos almillar (2/1000), para el Instituto de Capacitación de la Cámara Mexicana de la Industria de laConstrucción.

46





Así mismo, se retendrá el uno al millar (1/1000), para obras quebeneficiarán al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF).

DECIMAOCTAVA.- INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. Las controversias que sesusciten con motivo de la interpretación o aplicación de este Contrato, serán resueltas mediante

el Juicio de Oposición previsto en el Código Fiscal del Estado, por lo que “EL CONTRATISTA”renuncia al fuero que pudiera corresponderle en razón de su domicilio presente o futuro o por cualquier otra causa y se somete expresamente a la jurisdicción y competencia de losTribunales de Chihuahua, Chih.

Ambas partes resolverán de común acuerdo las discrepancias futuras y previsibles, sobreproblemas específicos de carácter técnico y administrativo, que de ninguna manera impliquenuna audiencia de conciliación.

El presente Contrato se firma en Chihuahua, Chih., el día _______ de ______________ del año dos mil once.

POR “EL CONTRATISTA”

__________________________REPRESENTANTE LEGAL

POR “EL GOBIERNO”

LIC. CRISTIÁN RODALLEGAS HINOJOSASECRETARIO DE HACIENDA

POR “EL INSTITUTO”

ING. VÍCTOR MANUEL CASTRO ARMENDARIZDIRECTOR GENERAL

47





FORMA E-9SEÑALAMIENTO DE LA OBRA

48





RELACION DE PLANOS DE LA LICITACION NO. ICHIFE-04-11

49

bases ichife lp 04 11

Documents