création et aménagement d’un bar restaurant commerce ... · l’aménagement et la décoration...
Post on 13-Nov-2018
215 Views
Preview:
TRANSCRIPT
Marché de Maîtrise d’œuvre Création et aménagement d’un Bar – Restaurant – Commerce multiservices
1
M A I R I E D E
L U R S
Hôtel de Ville – 04700 - LURS
Création et aménagement
d’un Bar – Restaurant –
Commerce multiservices
L O T u n i q u e
Cahier des charges
M AR C HE P UB L IC E N P R O CÉ D UR E ADA P T É E - M A P A
DATE LIMITE DE REMISE DES OFFRES : LUNDI 25 JUIN à 16 HEURES
Marché de Maîtrise d’œuvre Création et aménagement d’un Bar – Restaurant – Commerce multiservices
2
SOMMAIRE
Article 1. OBJET DE LA CONSULTATION ……………………………………….........................2
Article 2. FORME DE LA CONSULTATION ……………………………………………………...5
Article 3. ORGANISATION DE LA MAITRISE DE L’OUVRAGE……….………………….......6
Article 4. ORGANISATION DE LA MAITRISE DE L’OUVRAGE……….………………….......6
Article 5. CANDIDATURES ………………………………………..……….…………………......6
Article 6. CONDITIONS GENERALES ..…………………………..……….…………………......6
Article 7. DEFINTION DE LA MISSION ..…………………………..……….…………….…......7
Article .8. PRESENTATION DE L’OFFRE ..…………………………..……….…………….….....9
Article .9. REMUNERATION DE LA MISSION ..…………………………..……….…………....10
Article .10. CONDITION D’ENVOI OU DE REMISE DES CANDIDATURES .…….…………....10
1. OBJET DE LA CONSULTATION
La présente consultation est organisée en vue de désigner le Maître d’œuvre chargé de la création et de
l’aménagement d’un Café – bar – restaurant - commerce multiservices, susceptible de pouvoir prétendre à la
labellisation « Bistrot de Pays ». La présente consultation a pour objet de confier à un maître d’œuvre une
mission de base de maîtrise d’œuvre au sens du décret n°93-1268 du 29 novembre 1993. La municipalité
recherche un architecte pour en réaliser l’étude de programmation. Le contenu est celui qui figure dans les
annexes de l’arrêté du 21 décembre 1993.
Nature de la mission
La mission consiste à établir la programmation détaillée pour la réalisation d’un Café – bar – restaurant -
commerce multiservices, répondant aux exigences de la charte « Bistrot de Pays », dans un bâtiment
récemment acquis par la commune.
Marché de Maîtrise d’œuvre Création et aménagement d’un Bar – Restaurant – Commerce multiservices
3
Les principales caractéristiques de l’opération sont les suivantes :
Le bistrot sera installé dans un bâtiment situé sur une parcelle mitoyenne de la Mairie, en lisière du
vieux village. Ce bâtiment dispose actuellement d’un accès par la rue principale à l’Ouest, d’une
façade Est en surplomb sur la vallée de la Durance (point panoramique), et ouvre au Nord sur un
petit jardin. Le bâtiment, sans doute du XIXème siècle, est constitué d’une remise occupant tout le
rez-de-chaussée et d’un étage à usage de logement accessible par un escalier et terrasse depuis le
jardin.
Le bistrot serait aménagé dans l’actuelle remise, le logement à l’étage pouvant être le logement de
fonction du futur exploitant. La surface utile actuelle de la remise, comme celle du logement (4
pièces) est de l’ordre de 85 m².
Le bâtiment sera construit de manière à respecter les normes en vigueur et de manière à s’intégrer au
paysage formé par le bâti existant et l’environnement, conformément aux exigences du STAP
(Service Territorial de l’Architecture et du Patrimoine) puisque la zone urbaine est inscrite à
l’inventaire supplémentaire des sites remarquables. Les choix seront proposés par l’équipe du maître
d’œuvre et laissés à la décision du maître d’ouvrage.
La municipalité envisage d’acquérir la dernière Licence IV disponible sur la commune. Cette licence
d’exploitation, arrivant à échéance fin 2013, implique des délais de réalisation très réduits (études +
travaux).
Détail de la Programmation attendue
Cette programmation décrira précisément les exigences architecturales, fonctionnelles, techniques, qualitatives et de
gestion que le Maître d’ouvrage entend imposer au Maître d’œuvre et comprendra au minimum les éléments
permettant au concepteur de réaliser les travaux.
Le programme comportera :
- une analyse des contraintes règlementaires, techniques et architecturales pour la création d’un café - bar – restaurant
– commerce multi services, dans un bâtiment existant,
- une programmation pour la réalisation des travaux et équipements suivants :
Création d’une ouverture côté rue, avec aménagement de façade permettant l’accès de l’établissement
aux clients
La façade devra intégrer la création d’une enseigne personnelle de l’établissement et celle du réseau « Bistrot de
Pays », dont les caractéristiques sont détaillées dans l’annexe.
Marché de Maîtrise d’œuvre Création et aménagement d’un Bar – Restaurant – Commerce multiservices
4
L’aménagement et la décoration d’une salle de bar restaurant
Cette salle devra comprendre un comptoir permettant des consommations assises (tabourets de bar) et debout, et des
tables et des chaises pour la consommation assise de boissons et le service de repas. D’une façon générale, tous les
équipements nécessaires au fonctionnement d’un établissement de restauration.
De plus cette salle devra pouvoir accueillir les services suivants :
Point internet, petit espace de presse, zone d’information touristique et le cas échéant un dépôt de pain et dépannage
épicerie.
La partie information touristique, devra permettre l’installation d’un panneau et d’un meuble dont les dimensions sont
mentionnées dans l’annexe mobilier enseigne.
Enfin, l’aménagement devra prévoir une ouverture vitrée, permettant de bénéficier de la vue panoramique offerte par
le positionnement de l’établissement.
Dans la mesure du possible l’intégration d’une cheminée serait un plus.
La création et l’aménagement d’une cuisine et de réserves
La création et l’aménagement de la cuisine et des réserves, devra permettre de répondre à toutes les exigences de la
règlementation en vigueur pour la restauration commerciale.
L’étude devra prévoir les aménagements et l’ensemble des équipements nécessaires au fonctionnement d’une cuisine.
Création d’ouverture vers l’espace jardin, terrasse
L’étude devra prévoir les ouvertures permettant l’accès à la terrasse jardin, tant pour les clients depuis la salle
intérieure que pour les besoins du service.
Les aménagements de l’ensemble, devront permettre un fonctionnement optimal des différents services avec un
personnel réduit.
Aménagements extérieurs
L’étude devra prévoir l’aménagement d’une terrasse extérieure dans le jardin existant, avec des espaces fleuris.
Pour l’ensemble de ces aménagements et équipements, l’étude devra intégrer tous les éléments techniques permettant
le bon fonctionnement et la bonne utilisation de l’établissement :
Chauffage, électricité, eau, évacuations, viabilité, éclairages, acoustique, accessibilité… le tout dans le respect de la
règlementation applicable à ce type d’établissement.
Marché de Maîtrise d’œuvre Création et aménagement d’un Bar – Restaurant – Commerce multiservices
5
Conditions spécifiques
Le candidat retenu devra pouvoir justifier de son expérience dans la création d’établissements de bar et de
restauration. Il devra en outre avoir pris connaissance des éléments de la charte « Bistrot de Pays », consultable sur
www.bistrotdepays.com.
Conditions d’exécution de la mission, suivi des études
Le prestataire s’engage à exécuter la mission confiée en liaison avec les organismes publics ou privés, appelés à
participer à l’opération et notamment du Comité de Pilotage mis en place par le Maître d’ouvrage.
Le coût prévisionnel des travaux globaux hors taxes de l’opération affecté aux travaux par le maître
d’ouvrage est fixé à 400.000 € provisoirement répartis comme suit :
- Travaux globaux de restauration de l’immeuble : 40.000 €
- Aménagement de la remise et transformation en Café – Bar – Restaurant – Commerce
multiservices : 240.000 €
- Equipements et matériels du restaurant : 100.000 €
- Aménagement du logement : 20.000 €
Compte-tenu de la durée de validité de la Licence IV, le planning prévisionnel des travaux est le suivant :
- Etudes : 3 mois
- Construction : 8 mois
2. FORME DE LA CONSULTATION
Le présent marché est passé selon une procédure adaptée en application des articles 28, 70 et 74.II du code
des marchés publics.
Les bureaux d’étude consultés remettront leur proposition détaillée et leurs références au maître d’ouvrage.
Le maître d’ouvrage réalisera l’examen des compétences, des moyens, des références et des propositions de
mission des candidats.
Marché de Maîtrise d’œuvre Création et aménagement d’un Bar – Restaurant – Commerce multiservices
6
3. ORGANISATION DE LA MAITRISE DE L’OUVRAGE
Le Maître d’ouvrage, responsable de cette consultation est la MAIRIE DE LURS, représentée par son Maire en
exercice, Monsieur Richard LAFOND.
4. DOCUMENTS FOURNIS AUX CANDIDATS
Le maître d’ouvrage remettra gratuitement aux candidats les documents suivants :
- le présent cahier des charges et ses annexes,
- le règlement de la consultation,
- l’acte d’engagement.
Tous les documents établis en exécution du présent contrat seront la propriété du Maître d’ouvrage qui pourra les
utiliser à sa convenance.
5. CANDIDATURES
Les prestataires se présentent en équipe constituée, apte à répondre à toutes les spécialités nécessaires à l’étude du
projet. Cette équipe sera composée au minimum :
- d’un architecte, justifiant (soit au sein de sa propre équipe, soit par regroupement, soit par mise en sous-
traitance) de compétences spécifiques en matière d’études techniques et d’agencement de cuisines
professionnelles (aménagement intérieur, matériel de restauration professionnel, réglementation en matière
d’hygiène alimentaire, de sécurité…).
- ou d’un cabinet d’architectes ayant en son sein les compétences demandées ci-dessus.
6. CONDITIONS GENERALES
Le Maître d’ouvrage exclura de la procédure de jugement les dossiers incomplets, non conformes ou arrivés hors
délais.
Les candidats peuvent obtenir auprès du maître d’ouvrage des renseignements complémentaires sur l’opération en
s’adressant à :
LA MAIRIE DE LURS (Maître d’ouvrage) – Hôtel de Ville – 04700 – LURS
Tel : 04.92.79.95.24 Fax : 04.92.79.10.67 Mail : mairie-de-lurs@wanadoo.fr Site : www.lurs.fr
Ou auprès du CABINET AUTHENTIS – 154 Avenue de Cannes – Espace Mandelieu Bât A – 06210 –
MANDELIEU
TEL : 04.93.64.48.69
Marché de Maîtrise d’œuvre Création et aménagement d’un Bar – Restaurant – Commerce multiservices
7
7. DEFINITION DE LA MISSION
La mission qui sera confiée au lauréat sera décomposée en 2 phases : une phase étude et une phase réalisation des
travaux.
1. PHASE 1 :
Cette phase correspond à la réalisation d’un Diagnostic et d’un Avant-Projet Détaillé. Le maître d’ouvrage, avant
d’engager les consultations et travaux nécessaires au projet, souhaite s’assurer que l’opération sera économiquement
équilibrée et techniquement fiable, et que tous les aspects liés à ce projet soient clairement identifiés : déroulement
des travaux, coût des travaux et coût de l’entretien des installations mises en place. A cet effet, il demandera au lauréat
un engagement ferme sur le montant des investissements à envisager. Tous les coûts seront détaillés.
Un document écrit devra préciser le projet et les diverses études complémentaires. Une restitution du projet auprès du
maître d’ouvrage est à envisager.
A l’issue de la présentation, le maître d’ouvrage confirmera les choix retenus. La validation des résultats faite par le
maître d’ouvrage sera nécessaire pour le démarrage de la phase 2.
2. PHASE 2 :
Après validation de la phase 1 par le maître d’ouvrage, et seulement à cette condition, le lauréat aura confirmation de
la réalisation de la phase 2. La réalisation des travaux pourra être allotie à la demande du maître d’ouvrage. Cette
phase se décompose en plusieurs points.
2.1 Etudes de projet (PRO)
Fondée sur l’Avant-Projet Détaillé approuvé, cette partie de mission comprend toutes les études définissant la
conception détaillée des ouvrages, des équipements et les conditions de leur mise en œuvre.
Les éléments essentiels du projet : structures, détail de construction, équipements techniques et leur positionnement,
seront formalisés par des plans, coupes, élévations.
Le Maître d’œuvre établira le planning des travaux, avec le délai d’exécution par ensemble des tâches et par tranche
de réalisation du projet, et le coût prévisionnel de l’opération comprenant : études, travaux par éléments
techniquement homogènes (tranches ou lots), équipements.
Le Maître d’œuvre rédigera le permis de construire correspondant et le déposera pour instruction en 5 exemplaires à la
Mairie de LURS. Il sollicitera auprès des services compétents toutes les autorisations spécifiques relatives à
l’ouverture d’un commerce de restauration (réglementations en matière d’ERP, d’hygiène alimentaire et de
sécurité…).
L’objectif est de mettre en place une première tranche de travaux à réaliser avant l’été 2013, ceci afin de permettre
une ouverture provisoire du futur établissement pour la saison estivale. L’achèvement définitif des travaux doit
intervenir pour la fin de l’année 2013.
Marché de Maîtrise d’œuvre Création et aménagement d’un Bar – Restaurant – Commerce multiservices
8
Des éventuelles variantes seront étudiées, quantifiées, détaillées et proposées au Maître d’ouvrage qui effectuera le
choix final. Elles serviront de support pour établir des quantitatifs détaillés, des bordereaux de prix unitaires
prévisionnels et toutes les pièces nécessaires à la consultation des entreprises.
2.2 Assistance pour la passation des contrats de travaux (ACT)
En fonction du choix de consultations fait par le Maître d’ouvrage, le Maître d’œuvre devra :
- constituer en original le dossier de toutes les pièces techniques et administratives nécessaires à la consultation
des entreprises, approuvées par le Maître d’ouvrage ;
- répondre aux demandes d’informations techniques de la part des entreprises ;
- participer au dépouillement des offres et procéder à une analyse détaillée de celles-ci ;
- rédiger le rapport d’analyse avec, s’il s’avère nécessaire, des propositions de mises au point pour le respect du
programme et de l’enveloppe financière.
2.3 Examen de conformité (VISA)
Le Maître d’œuvre devra délivrer son visa pour les études d’exécution réalisées par les entreprises avant le démarrage
des travaux, pendant la phase dite de préparation.
2.4 Direction de l’exécution des contrats de travaux (DET)
Cette partie de mission consiste en :
- la rédaction et la transmission des ordres de service signés conjointement par le Maître d’ouvrage, le Maître
d’œuvre et notifiés à l’entreprise ;
- l’assurance que les documents produits par les entrepreneurs, en application du contrat de travaux ainsi que
l’exécution dudit contrat, sont conformes audit contrat ;
- l’établissement des procès-verbaux et rapports à destination du Maître d’ouvrage ou à sa signature ;
- la direction des réunions de chantier et établissement des comptes-rendus ;
- la vérification des situations et l’établissement d’un décompte général ;
- les propositions au Maître d’ouvrage des paiements, des avenants éventuels ;
- l’aide au Maître d’ouvrage dans la gestion d’éventuels contentieux en fournissant les documents nécessaires et
un avis motivé.
2.5 Ordonnancement – pilotage - coordination (OPC)
Cette mission a pour objet :
- l’établissement et la mise au point du planning (études d’exécution, tâches élémentaires, approvisionnements)
ainsi que sa valorisation par émargement ;
- l’harmonisation dans le temps et dans l’espace des actions des différents intervenants au stade des travaux et
de la mise en place des équipements ;
Marché de Maîtrise d’œuvre Création et aménagement d’un Bar – Restaurant – Commerce multiservices
9
- la production et la diffusion de documents ;
- la direction des réunions de coordinations avec le suivi des présences/absences, établissement des comptes-
rendus et leur diffusion ;
- la mise en application des diverses mesures d’organisation arrêtés au titre de l’ordonnancement et de la
coordination, au stade des travaux et jusqu’à la levée des réserves dans les délais impartis spécifiés dans le ou
les contrats de travaux.
2.5 Assistance aux opérations de réception et de parfait achèvement pendant la période de garantie de parfait
achèvement (AOR)
Le Maître d’œuvre devra :
- organiser les opérations préalables à la réception des travaux ;
- assister le Maître d’ouvrage pour la réception ;
- gérer et assurer les suivis des levées des réserves jusqu’à leur levée définitive ;
- produire le dossier des ouvrages exécutés (DOE), notamment ceux nécessaires à leur exploitation.
8. PRESENTATION DE L’OFFRE
L’offre du candidat comporte :
- l’acte d’engagement dûment rempli et signé, précisant la durée de la mission ;
- les déclarations à souscrire par le candidat (DC1 et DC2) ;
- les justificatifs fiscaux et sociaux (DC7 ou déclaration sur l’honneur) ;
- la composition de l’équipe chargée de réaliser l’étude, et la qualification des différents intervenants (joindre
les CV) ;
- la note de perception et compréhension du projet (2 pages maximum) ;
- la note méthodologique,
- les références de missions similaires ;
- le planning d’intervention conforme au délai restreint du projet qui précisera l’ordonnancement des tâches et
des missions ;
- le budget prévisionnel détaillé : frais de personnels, frais de déplacement et de séjour, frais techniques (recueil
des données, traitement de données, reprographie,…) ;
- le présent document, dûment paraphé et signé.
Marché de Maîtrise d’œuvre Création et aménagement d’un Bar – Restaurant – Commerce multiservices
10
9. REMUNERATION DE LA MISSION
Le Maître d’œuvre proposera les conditions de sa rémunération. Celle-ci sera divisée en deux parties :
1. REMUNERATION DE LA PHASE1
La rémunération de la phase 1 qui correspond à la validation du projet sera établie en fonction du coût prévisionnel
initial de l’opération.
Aucune indemnisation n’est prévue dans le cas où le Maître d’ouvrage déciderait au vu d’éléments fournis ou
nouveaux concernant l’opération, d’arrêter la mission à ce stade ou de la différer dans le temps.
2. REMUNERATION DE LA PHASE 2
Après validation de la phase 1, et seulement à cette condition, une suite sera donnée à la mission de maîtrise d’œuvre.
Le Maître d’œuvre détaillera les éléments constitutifs de sa rémunération pour chacune des missions de la phase 2.
10. CONDITIONS D’ENVOI OU DE REMISE DES CANDIDATURES
Les dossiers portant la mention « Proposition de Mission de Maîtrise d’œuvre – Création et aménagement d’un
Bar-Restaurant-Commerce multiservices à LURS » doivent parvenir à l’adresse suivante :
MAIRIE DE LURS – Hôtel de ville – 04700 – LURS
Ils seront envoyés ou remis avant le LUNDI 25 JUIN 2012 à 16 heures :
- par lettre recommandée avec avis de réception,
- soit remis contre récépissé.
Marché de Maîtrise d’œuvre Création et aménagement d’un Bar – Restaurant – Commerce multiservices
11
ANNEXES
PLAN DE SITUATION (parcelle E 214)
Marché de Maîtrise d’œuvre Création et aménagement d’un Bar – Restaurant – Commerce multiservices
12
MOBILIER ET ENSEIGNE
Exemple de meuble de
présentation des
PRODUITS DE TERROIR
Marché de Maîtrise d’œuvre Création et aménagement d’un Bar – Restaurant – Commerce multiservices
13
Exemple de présentoir d’information touristique
Dimensions : 117,5 x82
Marché de Maîtrise d’œuvre Création et aménagement d’un Bar – Restaurant – Commerce multiservices
14
Exemple d’enseigne
Enseignes en tôle émaillée double faces.
Console en fer forgé.
Dimension : 650 mm x 500 mm
Marché de Maîtrise d’œuvre Création et aménagement d’un Bar – Restaurant – Commerce multiservices
15
Façade Ouest (accès sur la rue principale)
Marché de Maîtrise d’œuvre Création et aménagement d’un Bar – Restaurant – Commerce multiservices
16
Façade Est (surplombant la Vallée de la Durance)
top related