ajánlatkérő neve és címe -...

Ajánlatkérő neve és címe: Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet 1055 Budapest Nagy Ignác u. 5-11.

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK

A 2015. évi CXLIII. tv HARMADIK RÉSZ/UNIÓS ÉRTÉKHATÁR ALATTI ELJÁRÁS/a Kbt. 115. § (1) bekezdése szerinti nyílt, nemzeti eljárásrendben

irányadó szabályok alkalmazásával lefolytatandó közbeszerzési eljárás.

A közbeszerzés tárgya:

,,Vállalkozási szerződés fotovoltaikus rendszer kialakítására a 1108 Budapest,

Maglódi út 24. (42518/19 hrsz) megvalósítási helyszínen Fővárosi Büntetés –

Végrehajtási Intézet III. objektum, Ruházati raktár”, „Kazánház”, „Garázs”,

„Konyha” és „Szálló épület” épületein a KEHOP-5.2.11-16-2016-00099

azonosító számú Európai Uniós pályázat keretében.”

2017.

TARTALOMJEGYZÉK

A/ ÚTMUTATÓ, ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK, INFORMÁCIÓK AZ AJÁNLATTEVŐK RÉSZÉRE

1. Az ajánlatkérő szervezet neve, elérhetősége 3

2. Az ajánlatok benyújtásának címe és határideje 3

3. Az ajánlat költségei 3

4. A Közbeszerzési dokumentumok 3

4.1. A Közbeszerzési dokumentumok rendelkezésre bocsátása 3

4.2. A Közbeszerzési dokumentumok teljessége és pontossága 4

4.3. A Közbeszerzési dokumentumok bizalmas kezelése 4

5. Kiegészítő tájékoztatáskérés 4

6. Az ajánlat módosítása, visszavonása 5

7. Az ajánlattal kapcsolatos egyéb követelmények 5

8. Az ajánlatokkal kapcsolatos további követelmények 5

9. Az ajánlatok bontása 6

10. Az ajánlatokkal kapcsolatos hiánypótlás, felvilágosítás kérés 6

11. Üzleti titok 7

12. Az ajánlatok vizsgálata, bírálata 7

13. Az ajánlatok értékelési szempontjai 7

14. Vonatkozó jogszabályi rendelkezés, további rendelkezés 10

15. A Kbt. 57. § (1) bekezdés b) pontja szerinti jegyzék 10

16. A Kbt. 73. § (5) bekezdése szerinti tájékoztatás 15

B/ 1 EGYÉB INFORMÁCIÓK, KÖVETELMÉNYEK 17

1.1.Vállalkozási szerződés (kivitelezésre) 17

1.2. A kiadott költségvetés beárazása 18

1.3. Közös ajánlattétel 18

AJÁNLOTT NYILATKOZATMINTÁK 19

II. kötet MŰSZAKI FEJEZET, SZAKMAI AJÁNLAT KÖVETELMÉNYEI 37

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 38

Melléklet: Műszaki tenderdokumentáció, árazatlan költségvetéssel

A/ ÚTMUTATÓ, ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK, INFORMÁCIÓK AZ AJÁNLATTEVŐK RÉSZÉRE 1. Az ajánlatkérő szervezet neve, elérhetősége:

Hivatalos név: Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet Postai cím: 1055 Budapest Nagy Ignác u. 5-11. Képviseli: Cséri Zoltán bv. dandártábornok, bv. főtanácsos, intézetparancsnok Kapcsolattartó: Katona Judit Telefon: +36 1 475 5501 Fax: +36 1 475 5501 E-mail: [email protected] Honlap cím: www.bv.gov.hu/fovarosi

2. Az ajánlatok benyújtásának címe és határideje:

Hivatalos név: Közbeszerzési és Beruházási Tanácsadó Kft. Postai cím: 1068 Budapest, Benczúr utca 47. Képviseli: Bokor Gergő Kapcsolattartó: Titkárság Fax: +361-269-2974 E-mail: [email protected] Ajánlat benyújtásának határideje: Ajánlati felhívás szerint.

3. Az ajánlat költségei:

Az ajánlatok készítésével, és benyújtásával kapcsolatos összes költség az ajánlattevőt terheli. A közbeszerzési eljárás eredményes, vagy eredménytelen befejezésétől függetlenül az Ajánlatkérővel és az Ajánlatkérő nevében eljáróval szemben e-költségekkel kapcsolatosan semmilyen követelésnek nincs helye.

4. A Közbeszerzési dokumentumok 4.1. A Közbeszerzési dokumentumok rendelkezésre bocsátása:

Ajánlatkérő az ajánlattételi felhívást a gazdasági szereplők részére egyidejűleg,

elektronikus úton megküldi. A közbeszerzési dokumentumokat közvetlenül, korlátlanul

és teljes körűen, térítésmentesen hozzáférhetővé teszi

http://www.kbtkft.hu/letoltesek/projekt011_56gdww3r4 elérhetőségen. A közbeszerzési

dokumentumok elektronikus letöltése, elérés az eljárásban való részétel feltétele (a Kbt.

57. § (2) bekezdés figyelembevételével). Az eljárásban kizárólag az ajánlattételre felhívott

gazdasági szereplők tehetnek ajánlatot. Az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők

közösen nem tehetnek ajánlatot. Az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő jogosult

közösen ajánlatot tenni olyan gazdasági szereplővel, amelynek az ajánlatkérő nem küldött

ajánlattételi felhívást.

A közbeszerzési dokumentumok hiánytalan letöltéséről a letöltést követő 24 órán belül a

letöltés időpontjának (év/hó/nap és óra) megjelölésével az [email protected] e-mail címre

vagy a +36-12692974-es fax számra visszaigazolást kell küldeni.

mailto:[email protected]

4.2. A Közbeszerzési dokumentumok teljessége és pontossága:

A gazdasági szereplő, Ajánlattevő felelős azért, hogy ellenőrizze az Közbeszerzési dokumentumok teljes körű átvételét.

Ajánlatkérő semmilyen kifogást sem fogad el, amelynek indoka az, hogy a gazdasági szereplő, ajánlattevő elmulasztotta a Közbeszerzési dokumentumok valamely részének letöltését. A gazdasági szereplőnek, Ajánlattevőnek saját műszaki kompetenciája alapján kötelessége megbizonyosodni ajánlatának benyújtásáig arról, hogy a megvalósítandó feladatokhoz szükséges minden információ rendelkezésére áll, és ajánlatának elfogadása esetén képes a feladat teljes körű megvalósítására a megkötött szerződésben szereplő feltételek mellett. Ajánlattevő ajánlatának beadásával (ajánlati kötöttséggel terhelt) egyben elismeri, hogy minden – a megvalósításhoz szükséges – információ rendelkezésére állt, a Közbeszerzési dokumentumokat és az eljárást megindító felhívást szakmai kompetenciája birtokában megvizsgálta és a benne megfogalmazott feladatokat megvalósításra alkalmasnak találta.

4.3. A Közbeszerzési dokumentumok bizalmas kezelése:

A gazdasági szereplőknek, Ajánlattevőknek a Közbeszerzési dokumentumokban közölt információkat bizalmas anyagként kell kezelniük, az eljárás során megismert információkról harmadik félnek nem szolgáltathatnak ki semmiféle részletet. Sem a Közbeszerzési dokumentumokat, sem annak részeit, vagy másolatait nem lehet másra felhasználni, mint az abban leírt munkák céljára. Az ajánlati dokumentum szerzői jogi oltalom alatt áll. A szerzői jog az 1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról 4. §-a értelmében a művet megalkotót illeti meg (szerzőt).

5. Kiegészítő tájékoztatáskérés:

Amennyiben az ajánlattételre felkért gazdasági szereplő részére a Közbeszerzési dokumentumokban, valamint az eljárást megindító felhívásban foglaltak nem egyértelműek, nem világosak, írásban kérhet az Ajánlatkérőtől kiegészítő tájékoztatást.

A kiegészítő tájékoztatással kapcsolatban Ajánlatkérő rögzíteni kívánja az alábbiakat:

Bármely gazdasági szereplő, aki az adott közbeszerzési eljárásban ajánlattevő lehet – a Kbt. 114. § (6) bekezdésében foglaltaknak megfelelően – a megfelelő ajánlattétel érdekében az eljárást megindító felhívásban, valamint a Közbeszerzési dokumentumokban foglaltakkal kapcsolatban írásban kiegészítő (értelmező) tájékoztatást kérhet az ajánlatkérőtől. A kiegészítő tájékoztatást az ajánlattételi vagy részvételi határidő lejárta előtt ésszerű időben köteles az ajánlatkérő megadni. Az ajánlatkérő, ha úgy ítéli meg, hogy a kérdés megválaszolása a megfelelő ajánlattételhez, illetve részvételre jelentkezéshez szükséges, azonban az ésszerű időben történő válaszadáshoz és a válasz figyelembevételéhez nem áll megfelelő idő rendelkezésre, a Kbt. 52. § (3) bekezdésében foglalt módon élhet az ajánlattételi vagy részvételi határidő meghosszabbításának lehetőségével. A gazdasági szereplő kizárólagos felelőssége, hogy a kiegészítő tájékoztatásra vonatkozó kérelmek idejében megérkezzenek fax vagy e-mail vagy kézbesítő útján az az eljárást megindító felhívás 1.) pontjában megjelölt címre (ezzel egyidejűleg a kérdéseket szerkeszthető formában az [email protected] email címre is és az eljárást megindító felhívás a) pontjában megjelölt kapcsolattartási pontra is meg kell küldeni).

A válaszokat (kiegészítő tájékoztatást) valamennyi ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő egyidejűleg, kiegészítő tájékoztatás formájában, írásban kapja meg. A kiegészítő

tájékoztatás kézbesítettnek minősül, ha az érdeklődő gazdasági szereplő a kiegészítő tájékoztatást telefax vagy e-mail útján megkapta, azaz a hivatalos kapcsolattartási pontként megadott telefaxszám vagy e-mail cím kézbesített jelentést igazol vissza.

A kiegészítő tájékoztatással kapcsolatban, egyebekben a Kbt. 56. § (5) bekezdésében foglalt rendelkezések az irányadók.

6. Az ajánlat módosítása, visszavonása:

Ajánlattevő a Kbt. 55. § (7) bekezdése szerint az ajánlattételi határidő lejártáig új ajánlat, benyújtásával módosíthatja az ajánlatát. Ebben az esetben az elsőként benyújtott ajánlatot visszavontnak kell tekinteni. Ajánlattevőnek az eljárás során egy írásos ajánlatot kell készítenie az eljárást megindító felhívás és a Közbeszerzési dokumentumok és a jogszabályi előírásokban foglalt rendelkezéseinek megfelelően.

7. Az ajánlattal kapcsolatos egyéb követelmények:

Az ajánlathoz csatolni kell az eljárást megindító felhívásban, a Közbeszerzési dokumentumokban, valamint a Kbt.-ben meghatározott dokumentumokat, nyilatkozatokat, igazolásokat. A Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján az eredeti ajánlati példánynak a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia.

8. Az ajánlatokkal kapcsolatos további követelmények:

Az Ajánlatot az eljárást megindító felhívásban és a Közbeszerzési dokumentumokban közölt alakban, formában és tartalommal magyar nyelven kell benyújtani. Az ajánlattevő felelőssége, hogy ajánlata megfelelő alakban (az eljárást megindító felhívásban és a Közbeszerzési dokumentumokban megfogalmazott tartalmi, formai követelmények szerint) és időben kerüljön benyújtásra. Amennyiben bármelyik ajánlat a benyújtási határidőnél később érkezik az eljárást megindító felhívásban meghatározott címre azzal kapcsolatban Ajánlatkérő a Kbt. 68. § (6) bekezdése alapján jegyzőkönyvet vesz fel el és azt az ajánlatot Ajánlatkérő a Kbt. 73. § (1) bekezdés a) pontja alapján érvénytelenné nyilvánítja. A postán feladott ajánlatot ajánlatkérő akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidőig sor kerül az eljárást megindító felhívásban megjelölt címen. Az ajánlat illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázat ajánlattevőt terheli.

Az ajánlat eredeti példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót matricával az ajánlat első vagy hátsó lapjához rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni, vagy az ajánlattevő részéről erre jogosultnak alá kell írni, úgy hogy a bélyegző, illetőleg az aláírás legalább egy része a matricán legyen.

Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a szöveget vagy számokat, vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni. Az ajánlatkérő az ettől kismértékben eltérő számozást (pl. egyes oldalaknál a /A, /B oldalszám) is köteles elfogadni, ha a tartalomjegyzékben az egyes iratok helye egyértelműen azonosítható és az iratok helyére egyértelműen lehet hivatkozni;

Az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak;

Az ajánlatot írásban és zártan kell benyújtani a Kbt. 68. § (2) bekezdése alapján, valamennyi példányszámot (1 eredeti papíralapú + az eredeti papíralapú példánnyal

mindenben megegyező 1 darab elektronikus példányt) tartalmazó zárt csomagolásban. A zárt csomagolásban kell elhelyezni az 1 eredeti papíralapú valamint az eredeti papíralapú ajánlattal mindenben megegyező egy darab elektronikus formátumú példányt .pdf kiterjesztésben (az eredeti ajánlatról elkészített szkennelt formában), a beárazott költségvetést szerkeszthető formátumban és pdf kiterjesztésben is, CD vagy DVD adatrögzítőn. A papíralapú ajánlat fedőlapján meg kell jelölni, hogy az az „Eredeti” példány. Amennyiben a papír alapon benyújtott „Eredeti” példány és az elektronikus formátumban benyújtott ajánlati példány között eltérés van, az ajánlatkérő a papír alapon benyújtott „Eredeti” példányt tekinti irányadónak.

Az ajánlati példányokat tartalmazó zárt csomag postai kézbesítése esetén a postai kézbesítés esetleges késedelemével kapcsolatos kockázatot az ajánlattevő viseli. Postai kézbesítés esetén fel kell tüntetni a következő szöveget is „Iktatóban nem bontható fel azonnal a címzetthez továbbítandó”

Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen - az ajánlat beadása előtt - módosítást hajtottak végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni.

A Közbeszerzési dokumentumokban szereplő nyilatkozatminták a Kbt. 57. § (1) bekezdés b) pontja alapján ajánlott minták. Az ajánlott minták használata nem kötelező, de ajánlott.

Ajánlatkérő a Kbt. 47. § (2) bekezdés utolsó fordulata alapján a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok esetében elfogadja az idegen nyelvű dokumentum benyújtása mellett a részvételre jelentkező általi magyar nyelvű felelős fordítást is. Ajánlatkérő minden esetben a magyar nyelvű dokumentumot tekinti irányadónak. A Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján a dokumentumok főszabály szerint egyszerű másolatban is benyújthatók.

9. Az ajánlatok bontása:

Az ajánlatok bontásának megkezdésére az ajánlattételi határidő lejártának időpontjában kerül sor az eljárást megindító felhívásban megjelölt helyszínen. Az ajánlatok bontásán csak az ajánlatkérő, az ajánlattevők, valamint az általuk meghívott személyek, továbbá - a közbeszerzéshez támogatásban részesülő ajánlatkérő esetében - a külön jogszabályban meghatározott szervek képviselői és személyek lehetnek jelen. E személyek a bontáson a felolvasólapba betekinthetnek (Kbt. 68. § (3) bekezdés). A bontás mindaddig tart, amíg a határidő lejártáig benyújtott összes ajánlat felbontásra nem kerül. Az ajánlatok felbontásakor a csomagolás módja (az eljárást megindító felhívásban ismertetett forma szerint), valamint a Kbt. 68. § (4) bekezdésében meghatározott kötelező adatok kerülnek ismertetésre. Az ajánlatok bontására továbbá a Kbt. 68. §-ában foglaltak az irányadóak. Az ajánlatok bontásáról a Kbt. 68. § (6) bekezdése alapján Ajánlatkérő jegyzőkönyvet készít.

10. Az ajánlatokkal kapcsolatos hiánypótlás, felvilágosítás kérés:

Az ajánlatok elbírálása során az ajánlatkérő írásban és a többi ajánlattevő egyidejű értesítése mellett, határidő megadásával hiánypótlást és felvilágosítást kérhet az ajánlattevőtől a Kbt. 71. §-a alapján.

11. Üzleti titok A gazdasági szereplő az ajánlatban, hiánypótlásban vagy felvilágosításban, valamint a Kbt. 72. § szerinti indokolásban elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot (ideértve a védett ismeretet is) [Ptk. 2:47. §] tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. Az üzleti titkot tartalmazó irat kizárólag olyan információkat tartalmazhat, amelyek nyilvánosságra hozatala a gazdasági szereplő üzleti tevékenysége szempontjából aránytalan sérelmet okozna. A gazdasági szereplő az üzleti titkot tartalmazó, elkülönített irathoz indokolást köteles csatolni, amelyben részletesen alátámasztja, hogy az adott információ vagy adat nyilvánosságra hozatala miért és milyen módon okozna számára aránytalan sérelmet. A gazdasági szereplő által adott indokolás nem megfelelő, amennyiben az általánosság szintjén kerül megfogalmazásra.

Gazdasági szereplő nem nyilváníthatja üzleti titoknak a Kbt. 44. § (2) bekezdésében foglaltakat, továbbá a Kbt. 44.§ (3) bekezdés szerinti adatokat.

Amennyiben a gazdasági szereplő meghatározott információk, adatok üzleti titokká nyilvánítása során az Kbt. 44. § (1)-(3) bekezdésben foglaltakat nem tartotta be, az ajánlatkérő hiánypótlás keretében felhívja az érintett gazdasági szereplőt a megfelelő tartalmú dokumentum benyújtására.

12. Az ajánlatok vizsgálata, bírálata

Az ajánlatok vizsgálatára és bírálatára a Kbt. 69-74. §-i szerint kerül sor.

Az ajánlatok bírálata során ajánlatkérő megvizsgálja az ajánlatokat, hogy azok megfelelnek-e az eljárást megindító felhívásban, a Közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. Azokat az ajánlatokat, amelyekre bizonyíthatóan a Kbt. 73. §-ban előírtak fennállnak az Ajánlatkérő érvénytelennek nyilvánítja, továbbá, a Kbt. 74. § (1)-(2) bekezdésében foglalt valamely körülmény fennállása esetén Ajánlatkérő az ajánlattevőt kizárja az eljárásból. Ajánlatkérő a bírálat során az alkalmassági követelmények és a kizáró okok előzetes ellenőrzésére köteles az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozat alapján, valamint minden egyéb tekintetben az ajánlat megfelelőségét ellenőrizni, szükség szerint a Kbt. 71–72. § szerinti bírálati cselekményeket elvégezni. Az ajánlatkérő a kizáró okokra vonatkozó nyilatkozattal egyidejűleg ellenőrzi a nyilatkozatban feltüntetett, a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerint elérhető adatbázisok adatait is.

A fentiek alapján megfelelőnek talált ajánlatokat az ajánlatkérő az értékelési szempontok szerint értékeli.

13. Az ajánlatok értékelési szempontja:

Ajánlatkérő az ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerint bírálja el, a legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempontok alapján értékeli.

Az ajánlatkérő a beérkezett ajánlatok értékelése során megvizsgálja, hogy az ajánlatok

megfelelnek-e az eljárást megindító felhívásban, a Közbeszerzési dokumentumokban,

valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.

Az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (2) bekezdése szerint megfelelőnek talált érvényes ajánlatokat az eljárást megindító felhívás 11.) pontjában meghatározott értékelési szempont(ok) szerint értékeli, jelen dokumentumban ismertetett értékelési módszerrel a jelen dokumentációban foglaltak figyelembevételével.

A legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlat kiválasztása az alábbi módszer szerint történik: Az egyes szempontokra adható pontszám: 1-100 pont.

Értékelési szempont Súlyszám

1. Teljes nettó ajánlati ár (forintban megadva): 70

2. Az előírt teljesítési határidőnél korábbi teljesítés (a szerződés hatálybalépésének időpontjától számítva a teljesítésre megajánlott időtartam naptári napban)

20

3. A szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány

tapasztalata (hónapban), az eljárást megindító felhívás 14.2. pont/M1)/a-b) pontjára bemutatott szakemberek esetében az alkalmassági feltételeken felül;

3.1. Az eljárást megindító felhívás 13.2. pont/M1)/a) pontjára bemutatott szakember az alkalmassági feltételeken felül rendelkezik legalább 6 hónapos Villamossági (MV-VI) felelős műszaki vezetői tapasztalattal (rendelkezik/nem rendelkezik);

3.2. Az eljárást megindító felhívás 13.2. pont/M1)/b) pontjára bemutatott szakember az alkalmassági feltételeken felül rendelkezik legalább 6 hónapos Építményvillamossági (MV-ÉV)

felelős műszaki vezetői tapasztalattal (rendelkezik/nem rendelkezik);

10

5

5

1. számú értékelési szempont – „Teljes nettó ajánlati ár (forintban megadva)” Ajánlatkérő az 1. értékelési szempont esetében fordított arányosítási módszert alkalmazza az alábbiak szerint: Ajánlatkérő a megajánlott Ajánlati ár (nettó HUF) értékelésekor a fordított arányosítás

módszerét (Közbeszerzési Hatóság 2012. június 1. napi útmutatójának (KÉ 2012. évi 61. szám)

III.A.1.ba) pontja szerinti fordított arányosítás módszere.) alkalmazza. A pontszámok

megállapítása úgy történik, hogy a megajánlott legelőnyösebb tartalmi elem

{legalacsonyabb Ajánlati ár (nettó HUF)} megkapja a lehetséges maximális pontszámot

(100 pontot), a többi megajánlás pedig a legelőnyösebb tartalmi elemhez {legalacsonyabb

Ajánlati ár (nettó HUF)} viszonyított eltérés mértékének megfelelően arányosan kevesebb

pontot kap.

A pontszámításra az alábbi képlet az irányadó:

P = Alegjobb

(Pmax – Pmin) + +Pmin Avizsgált

Ahol:

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma Pmax: a pontskála felső határa (100 pont)

Pmin: a pontskála alsó határa (1 pont)

Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme {legalacsonyabb Ajánlati ár (nettó HUF)}

Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme (vizsgált Ajánlati ár (nettó HUF)} A fenti képlet alapján kapott pontszám kerül felszorzásra az ezen értékelési részszempontra megadott súlyszámmal (70) és e szorzat adja az 1. számú értékelési részszempontra adott ajánlattevői pontszámot. Ajánlatkérő a pontszám kiszámítása során a kerekítési szabályainak megfelelően 2 tizedes jegyre kerekít. 2. számú értékelési szempont – Az előírt teljesítési határidőnél korábbi teljesítés (a szerződés hatálybalépésének időpontjától számítva a teljesítésre megajánlott időtartam naptári napban) [súlyszám 30]: Ajánlatkérő a megajánlott teljesítési időtartam értékelésekor a fordított arányosítás

módszerét (Közbeszerzési Hatóság 2012. június 1. napi útmutatójának (KÉ 2012. évi 61. szám)

III.A.1.ba) pontja szerinti fordított arányosítás módszere.) alkalmazza.

A pontértékek kiosztása a fordított arányosítás módszerével történik, tekintettel arra,

hogy a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb, az Ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi

elemre (teljesítés időtartamára megadott legkedvezőbb naptári napokban tett vállalás) a

maximális pontot (felső ponthatár) adja, a többi ajánlat tartami elemeire pedig a

legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva (teljesítés időtartamára megadott legkedvezőbb

naptári napokban tett vállalás) fordítottan arányosan számolja ki a pontszámokat.

A Kbt. 77. § (1) alapján Ajánlatkérő az előírt teljesítési határidőnél korábbi teljesítés (a

szerződés hatálybalépésének időpontjától számítva a teljesítésre megajánlott

időtartam naptári napban) esetében ajánlati elem legkedvezőbb szintje a 180 naptári

nap, amelyre és az annál még kedvezőbb vállalásokra egyaránt az értékelési ponthatár

felső határával azonos számú pontot ad. Az ajánlatkérő a 2. értékelési szempont

esetében előírja, hogy az értékelési szempontra tett vállalás 300 napnál kedvezőtlenebb

nem lehet (az ilyen megajánlást tartalmazó ajánlatot Ajánlatkérő érvénytelennek nyilvánítja).

3. számú értékelési szempont - 3. A szerződés teljesítésében részt vevő személyi

állomány tapasztalata (hónapban), az eljárást megindító felhívás 13.2. pont/M1)/a-b)

pontjára bemutatott szakemberek esetében az alkalmassági feltételeken felül

[súlyszám 10]:

3.1.-3.2. alszempont értékelési módszere külön-külön alkalmazva: Ajánlatkérő a 3.1-3.2. alszempont esetében a pontkiosztásos módszert alkalmazza az alábbiak szerint: Amennyiben az alkalmassági feltételekre bemutatott szakember az alkalmassági

feltételeken felül rendelkezik az előírt területen legalább 6 hónapos felelős műszaki

vezetői tapasztalattal abban az esetben ajánlatkérő 100 pontot ad;

Amennyiben az alkalmassági feltételekre bemutatott szakember az alkalmassági

feltételeken felül nem rendelkezik az előírt területen legalább 6 hónapos felelős műszaki

vezetői tapasztalattal abban az esetben ajánlatkérő 1 pontot ad;

A Kbt. 77. § (1) alapján Ajánlatkérő az értékelési alszempont(ok) esetében az ajánlati

elem legkedvezőbb szintjét az előírt területen szerzett felelős műszaki vezetői szakmai

tapasztalat vonatkozásában 6 hónapban határozza meg, amelyre és az annál még

kedvezőbb vállalásokra egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos számú

pontot ad.

A fenti leírás alapján kapott pontszám kerül felszorzásra az adott értékelési alszempontra megadott súlyszámmal (értékelési alszempontonként külön-külön 5) és e szorzat adja adott értékelési alszempontra adott ajánlattevői pontszámot. Ajánlatkérő a pontszám kiszámítása során a kerekítési szabályainak megfelelően 2 tizedes jegyre kerekít.

14. Vonatkozó jogszabályi rendelkezés, további rendelkezés

Az eljárást megindító felhívásban és a Közbeszerzési dokumentumokban nem szereplő kérdésekben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) hatályos rendelkezéseit, továbbá a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet és a 322/2015 (X.30.) Korm. rendelet vonatkozó előírásait kell alkalmazni. Az eljárást megindító felhívás és a Közbeszerzési dokumentumok együtt kezelendők, de amennyiben az eljárást megindító felhívás és Közbeszerzési dokumentumok között bármilyen eltérés mutatkozna, abban az esetben az eljárást megindító felhívásban foglaltak az irányadóak. A felolvasólapon kapcsolattartóként feltüntetett személlyel közöltek az ajánlattevők, illetve közös ajánlattétel esetében a közös ajánlattevők mindegyike vonatkozásában joghatályos közlésnek minősül. Az eljárás bármely szakaszában a kapcsolattartónál megjelölt faxszámra vagy elektronikus levélcímre megküldött bármilyen üzenet, dokumentum, közlés a sikeres elküldés visszaigazolás pillanatában az ajánlattevő, illetőleg közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyike tekintetében joghatályos közlésnek minősül. Az ellenérték megfizetésére KEHOP-5.2.11-16-2016-00099 kódszámú „Fotovoltaikus rendszerek kialakítása központi költségvetési szervek részére” című projekt keretében, az Irányító Hatóság által nyújtott támogatási összeg felhasználásával (100%) kerül sor. Az ellenszolgáltatás európai uniós támogatásból kerül finanszírozásra, a támogatásból származó összeg kifizetése a 272/2014. (XI. 05.) Korm. rendelet szerint utófinanszírozással történik.

A közbeszerzési eljárás eredményéről szóló Összegezést az Ajánlatkérő a Kbt. vonatkozó rendelkezései szerint valamennyi ajánlattevő részére egyidejűleg fogja megküldeni.

15. A Kbt. 57. § (1) bekezdés b) pontja szerinti jegyzék Az ajánlat részeként benyújtandó igazolások, nyilatkozatok jegyzéke

Tartalomjegyzék oldalszámokkal ellátva,

Felolvasólap,

Eljárást megindító felhívás 12.) pontjában előírt kizáró okok igazolása az ott

meghatározottak szerint (a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 17. § (1) bekezdésében foglaltak alapján csatolnia kell a kizáró okok fenn nem állásáról szóló egyszerű nyilatkozatot, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontjára vonatkozóan - a Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 8. § i) pont ib) alpontjában, nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia.)

Eljárást megindító felhívás 13.1) pont Gazdasági és pénzügyi alkalmasság P1) pont vonatkozásában tett nyilatkozatot a Kbt. 114. § (2) bekezdésének megfelelően a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerint

Eljárást megindító felhívás 13.2) pont Műszaki, szakmai alkalmasság M1) és M2) pont vonatkozásában tett nyilatkozatot a Kbt. 114. § (2) bekezdésének megfelelően a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerint

Eljárást megindító felhívás 13.3) NYILVÁNTARTÁSBA SZEREPLÉSSEL KAPCSOLATOS ALKALMASSÁGI ELŐÍRÁS A KBT. 65. § (1) BEKEZDÉS C) PONTJA) pont a) és b) pont szerinti dokumentum, igazolás nyilatkozat (adott esetben)

Ajánlattevőnek, az alábbi cégokmányok egyszerű másolatát az ajánlathoz csatolni kell:

- az esetleges el nem bírált, folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást (321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13. §-a).

- a cégkivonatban vagy cégmásolatban nem szereplő ajánlatot aláíró kötelezettségvállaló(k) esetében az erre vonatkozó meghatalmazott aláírását is tartalmazó írásos meghatalmazást ((teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt, a meghatalmazott aláírását is tartalmazó meghatalmazás (2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdése szerint);

Közös ajánlattétel: Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevőket a jelen eljárásban teljes jogkörrel képviselő ajánlattevőt meg kell jelölni, és az ajánlatukhoz csatolniuk kell a közös egyetemleges felelősségvállalásról szóló megállapodást a dokumentáció

B/1.3. pontjában meghatározott minimális tartalmi követelményeknek megfelelően figyelemmel az eljárást megindító felhívás 23.11 pontjában foglaltakra (adott esetben);

Az ajánlatban szereplő dokumentumokat cégszerűen aláíró (ajánlattevő/alvállalkozó/kapacitást biztosító szervezet) cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldányát vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás mintáját (Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetében a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdésének megfelelően) egyszerű másolatban az ajánlathoz csatolni kell.

Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát Kbt. 66.§ (2) és (4) bekezdése szerint;

Eljárást megindító felhívás 23) Egyéb előírások)/23.9.) pont szerinti dokumentum,


Eljárást megindító felhívás 23) Egyéb előírások)/23.15.) pont szerinti dokumentum (adott esetben),






Eljárást megindító felhívás 23) Egyéb előírások)/23.34.) pont szerinti dokumentum a Kbt. 134. § (5) bekezdése szerint,



Eljárást megindító felhívás 23) Egyéb előírások)/23.2.) pont szerinti és a Közbeszerzési dokumentumok B/1.2. pontja szerinti dokumentum

A Közbeszerzési dokumentumok II. fejezete szerinti dokumentumok,

A Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti dokumentumok (adott esetben),

A Közbeszerzési dokumentumok A/8. pontjában meghatározottak szerinti dokumentumok (tartalomjegyzék, stb.),

A Közbeszerzési dokumentumok A/11. pontjában meghatározottak szerinti dokumentumok (adott esetben),

Ajánlattevő megajánlásának megfelelően a Közbeszerzési dokumentumok A/13. pont/3. értékelési szempontnál feltüntetett dokumentum,

1. sz adatlap

1. sz. adatlap „A” melléklete

2. sz. adatlap

3. sz adatlap

4. sz. adatlap

5. sz adatlap

6. sz. adatlap

7. sz adatlap

8. sz adatlap

9.sz. adatlap

Egyéb csatolandó nyilatkozatok, dokumentumok

A Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdése szerint csatolandó igazolások, nyilatkozatok jegyzéke:

Gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása (321/2015 (X.30.) Korm. rend. 19.§-a

szerint):

P1) Az ajánlati felhívás megküldésének időpontját megelőző utolsó három lezárt üzleti év vonatkozásában az ajánlattevő saját vagy jogelődje, számviteli jogszabályok szerinti beszámolóval lezárt üzleti évei tekintetében, az éves beszámoló egy részének (eredmény kimutatás) benyújtása, ha a gazdasági szereplő letelepedés szerinti ország joga előírja közzétételét. Amennyiben az Ajánlatkérő által kért beszámoló részét képező eredmény kimutatás a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az Ajánlatkérő ellenőrzi, ebben az esetben a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető beszámoló csatolása az ajánlatban nem szükséges.

Abban az esetben, ha az alkalmassági feltételt igazoló gazdasági szereplő letelepedés szerinti ország joga nem írja elő a beszámoló közzétételét, úgy az alkalmassági minimumkövetelmény igazolására az ajánlati felhívás megküldésének időpontját megelőző

utolsó három lezárt üzleti évi mérleg szerinti eredményét cégszerűen aláírt nyilatkozatban szükséges megadni.

Ha az ajánlattevő a számviteli jogszabályoknak megfelelő beszámolóval azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából (napelemes rendszer(ek) kivitelezése) származó árbevételről szóló cégszerűen aláírt nyilatkozattal jogosult igazolni. Ebben az esetben az ajánlattevő működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából származó általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételének el kell érnie vagy meg kell haladnia az ajánlatkérő által a felhívásban meghatározott értéket.

Ha az ajánlattevő a P1) pont szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.

(321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés b) pont és (2) és (3) bekezdés)

A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. A P1) pont értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztatható a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében az előírt alkalmassági előírásnak elegendő, ha közülük egy felel meg.

A 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozat tekintetében az Európai Bizottság által meghatározott egységes formanyomtatvány nem alkalmazandó, ahol e törvény Második Része „egységes európai közbeszerzési dokumentumot” említ, az alatt a 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell érteni. A 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban a gazdasági szereplő csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni. A gazdasági szereplő az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, az eljárást megindító felhívásban előírt saját nyilatkozatait az alkalmassági követelmények, valamint – adott esetben – a 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására vonatkozó szabályok szerint, az ajánlatkérő 69. § szerinti felhívására köteles benyújtani.

Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (6) pontja alapján, ha a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozó kivitelezői névjegyzékében megjelenített 19. § (1) bekezdés előírásainak megfelelő dokumentumok bizonyítják, hogy a gazdasági szereplő megfelel az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek, a követelmény és a megfelelést igazoló dokumentum helyének pontos megjelölését is köteles elfogadni az ajánlatkérő a P1)pontban meghatározott dokumentumok benyújtása helyett. Ajánlatkérő jelzi, hogy a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdése alapján a pénzügyi és gazdasági alkalmasságának feltételeit és igazolásait a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbban állapította meg

Az alkalmassági minimumkövetelmények igazolásával kapcsolatban az ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (7)-(8) bekezdésében, illetve a Kbt. 67. § (3)-(4) bekezdésében foglaltakra.

Műszaki és szakmai alkalmasság igazolása (321/2015 (X.30.) Korm. rend. 21.§-a szerint):

M/1.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdése b) pontja alapján, azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) - különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek - a megnevezésével, végzettségük, és képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. Csatolandó továbbá a szakember végzettségét, képzettségét igazoló dokumentum egyszerű másolata, valamint csatolandó a szakmai tapasztalat ismertetését is tartalmazó a szakember által aláírt szakmai önéletrajz és a rendelkezésre állási nyilatkozat is. A becsatolt szakmai önéletrajz a szakmai tapasztalat meglétének igazolására szolgál, ezért ezt oly módon kell becsatolni, hogy az előírt szakmai tapasztalat megléte egyértelműen megállapítható legyen. Amennyiben a bemutatott szakember szerepel a szakmavégzési jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartásban a névjegyzéki/kamarai számot Ajánlattevő megadhatja.

M/2.

Referencia igazolás csatolása az eljárást megindító felhívás megküldésének időpontjától visszafelé számított 60 hónapban (megküldési- időpont hó/naptól számított megelőző 60. hónap /napjáig terjedő időszakot vizsgálva) teljesített (műszaki átadás-átvétellel lezárt) legjelentősebb munkákról.

A 322/2015 (X.30.) Korm. rendelet 23. §-a alapján alkalmazandó 22. § (3) bekezdés szerint a szerződést kötő másik fél által adott referenciaigazolásnak legalább a következőket kell tartalmaznia: - szerződést kötő másik fél megnevezését;

- az építési beruházás tárgyát, és mennyiségét:

- az ellenszolgáltatás nettó összegét (HUF-ban);

- a teljesítés idejét (év/hó/nap) és helyét;

- továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

- a megvalósított műszaki tartalom bemutatását oly módon, hogy abból az alkalmassági feltételeknek történő megfelelés egyértelműen megállapítható legyen.

Amennyiben a referenciát bemutató gazdasági szereplő a referenciát közös ajánlattevőként/alvállalkozóként teljesítette, úgy a referencia-igazolásból egyértelműen ki kell derülnie, hogy a referenciát bemutató gazdasági szereplő a referencia mely részeit teljesítette, megjelölve az elvégzett munkarész(eke)t és a vonatkozó ellenérték nettó HUF összegét.

Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és a felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. Csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó

okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.

A 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozat tekintetében az Európai Bizottság által meghatározott egységes formanyomtatvány nem alkalmazandó, ahol e törvény Második Része „egységes európai közbeszerzési dokumentumot” említ, az alatt a 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell érteni. A 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban a gazdasági szereplő csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni. A gazdasági szereplő az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, az eljárást megindító felhívásban előírt saját nyilatkozatait az alkalmassági követelmények, valamint – adott esetben – a 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására vonatkozó szabályok szerint, az ajánlatkérő 69. § szerinti felhívására köteles benyújtani.

Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (2) bekezdése alapján, ha a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozó kivitelezői névjegyzékében megjelenített 21. § (2) bekezdés előírásainak megfelelő dokumentumok bizonyítják, hogy a gazdasági szereplő megfelel az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek, a követelmény és a megfelelést igazoló dokumentum helyének pontos megjelölését is köteles elfogadni ajánlatkérő az M1-M2) pontban meghatározott dokumentumok benyújtása helyett. Ajánlatkérő jelzi, hogy a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdése alapján a műszaki és szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolásait a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbban állapította meg

Az alkalmassági minimumkövetelmények igazolásával kapcsolatban az ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (7) bekezdésében, illetve a Kbt. 67. § (3)-(4) bekezdésében foglaltakra.

Nyilvántartásban szerepléssel kapcsolatos alkalmassági előírás a Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja szerint (322/2015 (X.30.) Korm. rend. szerint):

a) Az előírt követelmény tekintetében Magyarországon letelepedett Ajánlattevő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét az ajánlatkérő ellenőrzi a céginformációs szolgálattól ingyenesen, elektronikusan kérhető cégjegyzék-adatok, illetve az egyéni vállalkozók nyilvántartásának adatai alapján; nem Magyarországon letelepedett Ajánlattevő esetén a 2014/24/EU irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani.

b) A Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén az építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szereplés tényét Ajánlatkérő ellenőrzi. A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén − amennyiben a szerződés teljesítéséhez szükséges − a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedély, jogosítvány vagy szervezeti, kamarai tagság meglétét igazoló dokumentum csatolása szükséges.

16. A Kbt. 73. § (5) bekezdése szerinti tájékoztatás Az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokban tájékoztatásként közli azoknak a szervezeteknek a nevét, amelyektől az ajánlattevő tájékoztatást kaphat a Kbt. 73. § (4) bekezdés szerinti azon követelményekről, amelyeknek a teljesítés során meg kell felelni.

A fentiekre tekintettel a Kbt. 73. § (5) bekezdése alapján az alábbi tájékoztatatást adjuk Ajánlattevők részére:

NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL KELET-BUDAPESTI ADÓ- ÉS VÁMIGAZGATÓSÁGA Cím: 1144 Budapest , Gvadányi u. 69. Postacím: 1438 Budapest, Pf.: 512. Telefon: +36 (1) 467-7100 Telefax: +36 (1) 460-7727 Email: [email protected]

Nemzetgazdasági Minisztérium Munkafelügyeleti Főosztály 1054 Budapest, Kálmán Imre u. 2. Postacím: 1369 Budapest, Pf.: 481. Telefon: (06 80) 204-292; (06 1) 896-3002 Fax: (06 1) 795-0884 Email: [email protected] Nemzetgazdasági Minisztérium Foglalkoztatás-felügyeleti Főosztály 1054 Budapest, Kálmán Imre u. 2. Postacím: 1369 Budapest, Pf.: 481. Telefon: (06 1) 896-2902 Fax: (06 1) 795-0880 Email: [email protected] Budapest Főváros Kormányhivatala III. Kerületi Hivatala Munkavédelmi Ellenőrzési Osztály 1036 Budapest, Váradi u. 15. Postacím: 1438 Budapest Pf. 520. Tel: 06-1-323-3600 Fax: 06-1-323-3602 E-mail: [email protected], [email protected] Budapest Főváros Kormányhivatala III. Kerületi Hivatala Munkaügyi Ellenőrzési Osztály, Mv. és Mu. Hatósági és Behajtási Osztály 1036 Budapest, Váradi u. 15. Postacím: 1438 Budapest, Pf. 520. tel: 06-1-323-3600 fax: 06-1-323-3602 E-mail: [email protected], [email protected]

Országos Tisztifőorvosi Hivatal Cím: 1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6. Levelezési cím: 1437 Budapest, Pf. 839. Központi telefonszám: +36 1 476 1100 Fax: +36 1 476 1390 E-mail: [email protected]

BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA Népegészségügyi Főosztály Cím: 1138 Budapest, Váci út 174. Levelezési cím: 1550 Budapest, Pf. 203. Telefon: (06) 1 465-3800 E-mail: [email protected]



Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Cím: 1145 Budapest, Columbus u. 17-23. Levelezési cím: 1590 Budapest, Pf. 95 Telefon: +36-1-301-2900 Fax: +36-1-301-2903 E-mail: [email protected]

Pest Megyei Kormányhivatal, Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály, Bányászati Osztály Cím: 1145 Budapest Columbus u. 17-23. Postacím: 1145 Budapest Columbus u. 17-23. Telefon: (36-1) 373-1800 Fax: (36-1) 373-1810 Email: [email protected]

Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály Címe: 1016 Budapest, Mészáros u. 58/A-B Telefon: (1) 478-4400 E-mail cím: [email protected]

Egyenlő Bánásmód Hatóság Cím: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39/B. Levelezési cím: 1539 Budapest, Pf. 672 Telefon: 06-1-795-2975 Fax: 06-1-795-0760 E-mail: [email protected]

B/1. EGYÉB INFORMÁCIÓK, KÖVETELMÉNYEK

a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet. 13. §-ának megfelelően a folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében Ajánlattevőnek a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást is csatolnia kell. Amennyiben változásbejegyzési eljárás nincs folyamatban, abban az esetben erre vonatkozó ajánlattevői nyilatkozat csatolása szükséges a fenti szervezetek vonatkozásában

Ajánlattevőnek ajánlata részeként kötelezően csatolnia kell a tételenként beárazott költségvetést.

A saját nyilatkozatokat a kötelezettségvállalásra jogosult személy(ek) cégszerű aláírással (cégjegyzésre jogosult vagy meghatalmazott aláírásával) kötelesek ellátni. A cégkivonatban nem szereplő ajánlatot aláíró kötelezettségvállaló(k) esetében az erre vonatkozó meghatalmazott aláírását is tartalmazó írásos meghatalmazás, másolati példányát is csatolni kell.

Az okmányokat (adatlapokat) írógéppel, nyomtatóval, vagy kitörölhetetlen tintával olvasható módon pontosan kell kitölteni.

1.1. Vállalkozási szerződés: A Közbeszerzési dokumentumok mellékletét képező szerződést az ajánlathoz nem kell csatolni.


http://www.mbfh.hu/home/html/index.asp?msid=1&sid=0&HKL=142&lng=1

http://www.mbfh.hu/home/html/index.asp?msid=1&sid=0&HKL=142&lng=1

1.2. A kiadott költségvetés beárazása:

Ajánlattevőnek a szakmai ajánlata körében a dokumentáció részeként kiadott árazatlan

költségvetést tételenként be kell áraznia az ott meghatározottak szerint. Ajánlattevőknek a

költségvetés beárazásakor a kiadott költségvetés szerinti sorrendet kell követniük a

könnyebb értékelhetőség érdekében. A jelen pont szerint elkészített költségvetést az

ajánlathoz elektronikus formában szerkeszthető formában és .pdf kiterjesztésben is az

Ajánlatkérő rendelkezésére kell bocsátani.

Ajánlattevőnek a teljes munka megvalósítására kell ajánlatot adni és a teljes körűen beárazott költségvetési kiírást benyújtania. A költségvetéseket önhatalmúlag kiegészíteni és észrevételi sorokkal ellátni nem lehet, ezzel kapcsolatban kiegészítő tájékoztatásért kell fordulni Ajánlatkérőhöz. Kizárólag azok a tételek tüntethetők fel kiegészítő költségvetésben, amelyet Ajánlatkérő kifejezetten engedélyezett.

1.3. Közös ajánlattétel:

Több ajánlattevő közösen is tehet ajánlatot Közös ajánlattétel esetén elegendő, ha az ajánlattevők egyike veszi át az ajánlattételi dokumentációt. Közös ajánlattétel esetén a nyertes közös ajánlattevőknek együttes és egyetemleges felelősséget kell vállalniuk a szerződés teljesítéséért. Amennyiben közös ajánlattételre kerül sor, akkor ajánlattevők kötelesek becsatolni egymás közötti megállapodásukat eredetiben vagy hiteles másolatban, amely legalább a következőket tartalmazza:

1. Az ajánlat tárgyát; 2. A közös ajánlattevők megnevezést és a közös ajánlattevők tagjait (cégnév, székhely) 3. A közös ajánlattevők vezető tagjának megjelölését; 4. A közös ajánlattevők képviseletére jogosult megnevezését, valamint a részére adott meghatalmazást; 5. A közös ajánlattevők egyetemleges felelősségvállalását a szerződéses kötelezettségek teljesítésére amennyiben, mint nyertes közös ajánlattevők kiválasztásra kerülnek; 6. A közös ajánlattevők számlázási rendjét; 7. A szerződés teljesítése vonatkozásában a közös ajánlattevők közötti feladatok megosztásának ismertetését;

A közös ajánlattevők megállapodásának az alábbi követelményeket is ki kell elégítenie:

Felfüggesztő (hatályba léptető), illetve bontó feltétel nélküli;

A szerződés hatálya beálltának vagy megszűntének valamely időponthoz kötése nélküli, továbbá;

Harmadik személy beleegyezéséhez, illetve hatóság jóváhagyásához való kötése nélküli a közös ajánlattevők valamennyi tagjának az aláírásával hatályba kell lépnie.

AJÁNLOTT NYILATKOZATMINTÁK

1. sz. Adatlap FELOLVASÓLAP

1. Ajánlattevő neve1P:

Kapcsolattartó neve:

Ajánlattevő címe:

Ajánlattevő telefonszáma:

Ajánlattevő telefaxszáma:

2. Az ajánlat tárgya: „Vállalkozási szerződés fotovoltaikus rendszer kialakítására a 1108 Budapest, Maglódi

út 24. (42518/19 hrsz) megvalósítási helyszínen Fővárosi Büntetés – Végrehajtási Intézet III. objektum,

Ruházati raktár”, „Kazánház”, „Garázs”, „Konyha” és „Szálló épület” épületein a KEHOP-5.2.11-16-2016-

00099 azonosító számú Európai Uniós pályázat keretében. ”

3. Az ajánlat 1. és a 2. számú értékelési szempont szerinti számszerűsíthető tartalmi eleme:

1. Teljes nettó Ajánlati ár (nettó HUF): nettó…………,- Ft

2. Az előírt teljesítési határidőnél korábbi

teljesítés (a szerződés hatálybalépésének

időpontjától számítva a teljesítésre megajánlott

időtartam naptári napban)

………..naptári nap, amely a szerződés

hatálybalépésének időpontjától számítva

a teljesítésre megajánlott időtartam naptári napban

Kelt:

………………………………

cégszerű aláírás

1Közös ajánlattétel esetén az 1. pontban meg kell adni a közös ajánlattevők nevét, meg kell jelölni a közös ajánlattevők által kapcsolattartásra kijelölt ajánlattevőt (vezető tag), továbbá a felolvasólapon fel kell tüntetni valamennyi közös ajánlattevő cégnevét (nevét), székhelyét (lakhelyét), telefonszámát, faxszámát.

1. sz. Adatlap „A” melléklet

1. Ajánlattevő neve2P:

Kapcsolattartó neve:

Ajánlattevő címe:

Ajánlattevő telefonszáma:

Ajánlattevő telefaxszáma:

2. Az ajánlat tárgya: ,, Vállalkozási szerződés fotovoltaikus rendszer kialakítására a 1108 Budapest, Maglódi

út 24. (42518/19 hrsz) megvalósítási helyszínen Fővárosi Büntetés – Végrehajtási Intézet III. objektum,

Ruházati raktár”, „Kazánház”, „Garázs”, „Konyha” és „Szálló épület” épületein a KEHOP-5.2.11-16-2016-

00099 azonosító számú Európai Uniós pályázat keretében.”

3. Az ajánlat 3. számú értékelési szempont szerinti tartalmi elemei:

Ezúton nyilatkoz(un)k, hogy a 3. számú értékelési szempontra és azon belül az értékelési

alszempontokra a megajánlásainak az alábbiak szerint alakulnak:

3.1. értékelési alszempont esetében: Az eljárást megindító felhívás 14.2. pont/M1)/a) pontjára bemutatott szakember az alkalmassági feltételeken felül rendelkezik legalább 6 hónapos Villamossági (MV-VI) felelős műszaki vezetői tapasztalattal (rendelkezik/nem

rendelkezik*).

3.2. értékelési alszempont esetében: Az eljárást megindító felhívás 14.2. pont/M1)/b) pontjára bemutatott szakember az alkalmassági feltételeken felül rendelkezik legalább 6 hónapos Építményvillamossági (MV-ÉV) felelős műszaki vezetői tapasztalattal (rendelkezik/nem rendelkezik*).

Kelt:

………………………………


* Kérjük a megfelelőt aláhúzni. A 3.1-3.2. értékelési alszempontra tett megajánlást első körben az ajánlatban csatolandó nyilatkozatban (1.sz. adatlap „A” melléklete) kell alátámasztani, ezt követően pedig az alszempontra tett megajánlás az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján felhívott ajánlattevő által becsatolt, a szakemberek szakmai önéletrajzából és a szakemberekre vonatkozó nyilatkozatból kerül ellenőrzésre. Erre tekintettel a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívásra csatolandó szakmai önéletrajzokat és a szakemberekre vonatkozó nyilatkozatot olyan módon kell becsatolni, hogy az alkalmassági követelményként előírt feltételek mellett, a 3.1-3.2. értékelési alszempont szempontjából releváns - a nyilatkozatban feltüntetett mértékű - az alkalmasság igazolása körében bemutatásra nem került szakmai tapasztalat is megállapítható, egyértelműen ellenőrizhető legyen. Ennek érdekében ajánlatkérő előírja a közbeszerzési dokumentumok keretében rendelkezésre bocsátott szakmai önéletrajz minta kötelező alkalmazását.

2Közös ajánlattétel esetén az 1. pontban meg kell adni a közös ajánlattevők nevét, meg kell jelölni a közös ajánlattevők által kapcsolattartásra kijelölt ajánlattevőt (vezető tag), továbbá a felolvasólapon fel kell tüntetni valamennyi közös ajánlattevő cégnevét (nevét), székhelyét (lakhelyét), telefonszámát, faxszámát.

2. sz. Adatlap

AJÁNLATI NYILATKOZAT

,, Vállalkozási szerződés fotovoltaikus rendszer kialakítására a 1108 Budapest, Maglódi út 24. (42518/19 hrsz)

megvalósítási helyszínen Fővárosi Büntetés – Végrehajtási Intézet III. objektum, Ruházati raktár”, „Kazánház”,

„Garázs”, „Konyha” és „Szálló épület” épületein a KEHOP-5.2.11-16-2016-00099 azonosító számú Európai

Uniós pályázat keretében.”

Alulírott …………………………………….. (ajánlattevő), melyet képvisel: ……………

a z a l á b b i n y i l a t k o z a t o t t e s s z ü k :

1. Megvizsgáltuk és fenntartás vagy korlátozás nélkül elfogadjuk a fent hivatkozott közbeszerzési eljárás ajánlattételi (eljárást megindító) felhívásnak és Közbeszerzési dokumentációjának feltételeit. Kijelentjük, hogy amennyiben, mint nyertes ajánlattevő kiválasztásra kerülünk, akkor a szerződést megkötjük és a munkát a közbeszerzési ajánlati (eljárást megindító) felhívásban és dokumentációban és az ajánlatunkban lefektetettek szerint az alábbi összeg és az ajánlatunkban, felolvasólapon és annak „A”mellékletében tett és az ajánlatban tett vállalásoknak megfelelően szerződésszerűen teljesítjük:

Teljes nettó Ajánlati ár (nettó HUF): nettó…………,- Ft

2. Tudatában vagyunk annak, hogy közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők egyetemlegesen felelősek mind a közbeszerzési eljárás, mind az annak eredményeként megkötött szerződés teljesítése során.

3. Nyilatkozunk a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) pontja alapján, hogy a közbeszerzés tárgyának alábbiakban meghatározott részeivel összefüggésben kívánunk alvállalkozót igénybe venni:

A közbeszerzésnek az a része (részei), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni

4. Nyilatkozunk a 3. pontban meghatározott részek tekintetében, a Kbt. 66. § (6) bekezdés b) pontja alapján, hogy a szerződés teljesítéséhez az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozók az alábbiak:

Az igénybe venni kívánt alvállalkozó neve, címe

A közbeszerzés azon része, amelynek teljesítésében igénybe venni kívánt az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozó közre fog működni

5. Nyilatkozunk a Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján, hogy a szerződés teljesítéséhez az alábbi kapacitást nyújtó szervezeteket kívánjuk igénybe venni:

Kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet neve, címe

Az alkalmassági feltétel, amelynek igazolásához a kapacitást nyújtó szervezet erőforrására támaszkodik

6. Nyilatkozunk a Kbt. 66. § (4) bekezdése alapján, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikrovállalkozásnak/kisvállalkozásnak/középvállalkozásnak3 minősülünk / nem

tartozunk a Kkv tv. hatálya alá2.

Kelt: ………………………………


Megjegyzés: Közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevő köteles ezt a nyilatkozatot

külön-külön megtenni.

3A nem kívánt szöveg törlendő vagy áthúzandó vagy a megfelelő szöveg aláhúzandó! A táblázat 3-5.

pontja vonatkozásban nemleges tartalom esetében kérjük egyértelműen nemleges tartalmú nyilatkozatot tenni vagy a táblázatot kérjük áthúzni vagy a megfelelő szöveget aláhúzni (ez nemleges tartalomnak tekintendő).

3. sz. Adatlap

Nyilatkozat 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése alapján

Alulírott …………………………….. mint, a(z) ……………………….………………. (cégnév,

székhely) kötelezettségvállalásra jogosult képviselője az Ajánlatkérő által lefolytatott

,,Vállalkozási szerződés fotovoltaikus rendszer kialakítására a 1108 Budapest, Maglódi út 24. (42518/19 hrsz)



Uniós pályázat keretében.” tárgyú közbeszerzési eljárás keretében nyilatkozom, hogy a szerződés

teljesítéséhez nem veszek igénybe a Kbt. 62. § és Kbt. 63. § szerinti kizáró okok hatálya alá

eső alvállalkozót, és amennyiben az ajánlatomban megjelöltem alkalmasság igazolásában

résztvevő más szervezetet, abban az esetben a szerződés teljesítéséhez nem veszek igénybe a

Kbt. 62. § és Kbt. 63. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső az alkalmasság igazolásában

résztvevő más szervezetet.

Kelt:

………………………………..


Közös ajánlattétel esetén valamennyi közös ajánlattevő köteles ezt a nyilatkozatot külön-külön

megtenni.

4. sz. Adatlap

Nyilatkozat a Kbt. 62. § (1) bekezdés

k) pont kb) alpontja tekintetében







közbeszerzési eljárás keretében nyilatkozom, hogy a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb)

alpontja tekintetében az ajánlattevő,

- olyan társaságnak minősül, melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén*

vagy

- olyan társaságnak minősül, amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek*

Abban az esetben, ha az ajánlattevőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén, akkor a pénzmosás

és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi

CXXXVI. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § r) pont ra)–rb) vagy rc)–

rd) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó

lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani.

- Ajánlattevő tényleges tulajdonosainak neve és állandó lakóhelye:**

Abban az esetben, ha az ajánlattevőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § r) pont

ra)–rb) vagy rc)–rd) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa:***


székhely) kötelezettségvállalásra jogosult képviselője az Ajánlatkérő által lefolytatott közbeszerzési eljárás keretében nyilatkozom, hogy nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § r)

pont ra)–rb) vagy rc)–rd) alpontja szerinti tényleges tulajdonosom.

Kelt:

………………………………..


Közös ajánlattétel esetén valamennyi közös ajánlattevő köteles ezt a nyilatkozatot külön-

külön megtenni.

*Kérjük a megfelelőt aláhúzni. **Kérjük megadni a vonatkozó pontban foglaltaknak megfelelően (2007. évi CXXXVI. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § r) pontja szerint ***Amennyiben Ajánlattevőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § r) pont ra)–rb) vagy rc)–rd) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, akkor ezt a nyilatkozatot kérjük megtenni

5. sz. Adatlap

NYILATKOZAT A KIZÁRÓ OKOKRÓL





Alulírott …………. társaság (ajánlattevő) (képviseli: …………..), az Ajánlatkérő által

lefolytatott közbeszerzési eljárás keretében a Kbt. 114. § (2) bekezdése szerint nyilatkozom,

hogy a

…………………………………….(cégnév)

nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésben és a Kbt. 63. § (1) bekezdésében foglalt

kizáró okok hatálya alá.

Továbbá, alulírott …………. társaság (ajánlattevő) (képviseli: …………..), nyilatkozom a Kbt.

62. § (2) bekezdés kc) vonatkozóan, hogy

van*

olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely az ajánlattevőben,

közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal

rendelkezik.

Ezzel összefüggésben nyilatkozom, hogy ezen jogi személy vagy személyes joga szerint

jogképes szervezet (cégnév és székhelye ……………**) vonatkozásában a Kbt. 62. § (1)

bekezdés k) pont kc) alpontban hivatkozott kizáró feltételek nem állnak fenn.

nincs*

olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely az ajánlattevőben,

közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal

rendelkezik.

Kelt.

……………………………………………………….

Cégszerű aláírás

Közös ajánlattétel esetén valamennyi közös ajánlattevő köteles ezt a nyilatkozatot külön-

külön megtenni.

* Megfelelő válasz aláhúzandó. **van válasz esetén a hiányzó rész kitöltendő

6. sz. Adatlap

NYILATKOZAT A PÉNZÜGYI ALKALMASSÁGRÓL

a Kbt. 114. § (2) bekezdésének megfelelően a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerint







közbeszerzési eljárás keretében nyilatkozom, hogy a Kbt. 114. § (2) bekezdésének

megfelelően a Kbt. 67. § (1) bekezdése alapján nyilatkozom, hogy az ajánlattételi felhívás 13.1

pontjában meghatározott P1) alkalmassági követelmények ajánlattevővel szemben

teljesülnek, ajánlattevő megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek.

Kelt.

……………………………………………………….


7. sz. Adatlap

NYILATKOZAT A MŰSZAKI ALKALMASSÁGRÓL

a Kbt. 114. § (2) bekezdésének megfelelően a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerint







közbeszerzési eljárás keretében nyilatkozom, hogy a Kbt. 114. § (2) bekezdésének

megfelelően a Kbt. 67. § (1) bekezdése alapján nyilatkozom, hogy az ajánlattételi felhívás

13.2. pontjában meghatározott M1) és M2) alkalmassági követelmények ajánlattevővel

szemben teljesülnek, ajánlattevő megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek.

Kelt.

……………………………………………………….


8. sz. Adatlap

Nyilatkozat a Kbt. 134. § (5) bekezdése alapján






Uniós pályázat keretében.” tárgyú közbeszerzési eljárás keretében a Kbt. 134. § (5) bekezdése

szerint nyilatkozom, hogy az eljárást megindító felhívás szerinti, a szerződés hibás

teljesítésnek elmaradásával kapcsolatos igények biztosítékaként előírt jótállási biztosítékot a

Kbt. 134. § (4) bekezdés szerinti határidőre rendelkezésre bocsájtom.

Kelt:

………………………………..


9. sz. Adatlap

Nyilatkozat a felelősségbiztosításról






Uniós pályázat keretében.” tárgyú közbeszerzési eljárás keretében az eljárást megindító felhívás

23.37. pontjával összefüggésben nyilatkozom, hogy a vonatkozó kötvényt vagy

fedezetigazolást a szerződéskötés időpontjáig ajánlatkérő rendelkezésére bocsátjuk.

Kelt:

………………………………..


AJÁNLOTT NYILATKOZATMINTÁK (a Kbt. 69. §-a szerint)

10. sz. Adatlap

NYILATKOZAT

Az eljárást megindító felhívás „Műszaki, illetve szakmai alkalmasság” M.2) pontjának megfelelően

Alulírott…………………………….. mint a(z) …………………………….(cégnév, székhely)

cégjegyzésre jogosult képviselője - az eljárást megindító felhívásban és a Közbeszerzési

dokumentumokban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és

műszaki leírás gondos áttekintése után ezennel kijelentem, hogy az eljárást megindító

felhívás megküldésének időpontjától visszafelé számított 60 hónap (felhívás megküldési

időpont év/hó/naptól visszafelé számított megelőző 60 hónap év/hó/napjáig terjedő időszakot vizsgálva)

referenciáink az eljárást megindító felhívás M.2.) pontjával összefüggésben az alábbiak

szerint alakultak:

Eljárást megindító felhívás M.2.) pontja szerinti alkalmassági minimumkövetelményeket

igazoló referencia-munkák:

A szerződést

kötő másik fél

neve, székhelye

Azok a főbb adatok, amelyekből a műszaki, szakmai alkalmasság M2) pontjának való

megfelelés egyértelműen megállapítható (a megvalósított műszaki tartalom bemutatását oly módon, hogy abból az alkalmassági feltételeknek történő megfelelés egyértelműen megállapítható

legyen)

Az ellenszolgál-tatás összege

nettó forintban

Teljesítés ideje (év/hó/nap)

1.

2.

3.

Nyilatkozom, hogy a fent bemutatott referenciák esetében a teljesítés az előírásoknak és a

szerződésnek megfelelően történt.

A 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 23. §-a alapján az ajánlathoz a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 22. § (3) bekezdése szerinti igazolást csatolni kell. Keltezés:

………………………………….. cégszerű aláírás

11.sz. Adatlap

NYILATKOZAT

Az eljárást megindító felhívás „Műszaki, illetve szakmai alkalmasság” M1) pontjának megfelelően

Alulírott …………………………….. mint, a(z) ……………………….………………. (cégnév, székhely) cégjegyzésre jogosult képviselője – a ,,Vállalkozási szerződés fotovoltaikus rendszer kialakítására a 1108 Budapest, Maglódi út 24. (42518/19 hrsz) megvalósítási helyszínen Fővárosi Büntetés – Végrehajtási Intézet III. objektum, Ruházati raktár”, „Kazánház”, „Garázs”, „Konyha” és „Szálló épület”

épületein a KEHOP-5.2.11-16-2016-00099 azonosító számú Európai Uniós pályázat keretében.” tárgyú eljárást megindító felhívásban és a dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után – ezennel kijelentem, hogy a(z)

………………………………………………… (cég megnevezése)

a szerződés teljesítésébe az alábbi szakember(eke)t kívánja bevonni: Eljárást megindító felhívás 13.2./M1) a) pontja szerinti szakember:

Szakember neve Végzettsége Képzettsége

Szakmai tapasztalat tartalma és

ideje hónapban

1.

stb.

A fentiekben bemutatott szakember(ek)t az alkalmasság körében a MV-VI jogosultságra fogjuk igénybe venni Eljárást megindító felhívás 13.2./M1) b) pontja szerinti szakember:

Szakember neve Végzettsége Képzettsége

Szakmai tapasztalat

tartalma és ideje hónapban

1.

stb.

A fentiekben bemutatott szakember(ek)t az alkalmasság körében a MV-ÉV jogosultságra fogjuk igénybe venni

A fentiekben bemutatott személyek közül a minőségellenőrzésért is felelős személy/ek:

Szakember neve

1.

stb.

Alulírott kötelezettségvállalásra feljogosított nyilatkozom, hogy nyertességem esetén az

eljárást megindító felhívás 13.2. műszaki és szakmai alkalmasság/M1)/a-b) pontjában előírt

szakember tekintetében a szerződéskötés időpontjáig gondoskodunk az adott szakember

magyarországi kamarai nyilvántartásba vételéről az eljárást megindító felhívás 13.2. műszaki

és szakmai alkalmasság/M1)/a-b) pontjában előírt szakterületeknek megfelelően. Ennek

igazolására nyertességünk esetén legkésőbb a szerződéskötéskor átadjuk ezeket az

igazolásokat Ajánlatkérő részére. Nyilatkozom továbbá, hogy tudomásul vesszük és

elfogadjuk, hogy a kamarai regisztráció, illetve a kamarai regisztrációnak legkésőbb a

szerződéskötés tervezett időpontjában való igazolása elmaradását ajánlatkérő a nyertes

ajánlattevő szerződés megkötésétől való visszalépésének, illetve a szerződéskötés

meghiúsulása ajánlattevő érdekkörében felmerült okának tekinti és a Kbt. 131. § (4)

bekezdése alapján a második legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel

(személlyel) köti meg a szerződést, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli

összegezésben megjelölte.

Keltezés:

………………………………….. cégszerű aláírás

12. sz. Adatlap

Szakmai Önéletrajz (kötelezően alkalmazandó minta)

SZEMÉLYES ADATOK

Név:

Születési idő:

Állampolgárság:

Kamarai nyilvántartási szám:

ISKOLAI VÉGZETTSÉG, EGYÉB TANULMÁNYOK

(Kezdje a legfrissebbel és úgy haladjon az időben visszafelé!)

Mettől meddig (év) Intézmény megnevezése / Végzettség

MUNKAHELYEK, MUNKAKÖRÖK

(Kezdje az aktuálissal, és úgy haladjon az időben visszafelé!)

Mettől meddig (év) Munkahely megnevezése

SZAKMAI GYAKORLAT (TAPASZTALAT) IGAZOLÁSA

(Kezdje a legutolsóval és úgy haladjon az időben visszafelé!)

Korábbi projektek ismertetése (kezdés év/hó és befejezés év/hó (tól-ig

bontásban megadva olyan részletességgel, amelyből az eljárást megindító felhívás

13.2/M1 pontban az adott szakember esetében előírt feltételek és az alkalmassági feltételeken felül vállalt többlet vállalások egyértelműen és

minden kétséget kizáróan megállapíthatók)

Ellátott funkciók és feladatok felsorolása (olyan részletességgel, amelyből az eljárást

megindító felhívás 13.2/M1 pontban az adott szakember esetében előírt feltételek és az

alkalmassági feltételeken felül vállalt többlet vállalások egyértelműen és minden kétséget

kizáróan megállapíthatók)

PUBLIKÁCIÓK

Megjelenés helye, ideje Publikáció címe

Alulírott …….nyilatkozom, hogy nyertességünk esetén a ,,Vállalkozási szerződés fotovoltaikus rendszer kialakítására a 1108 Budapest, Maglódi út 24. (42518/19 hrsz) megvalósítási helyszínen Fővárosi Büntetés – Végrehajtási Intézet III. objektum, Ruházati raktár”, „Kazánház”, „Garázs”, „Konyha” és „Szálló

épület” épületein a KEHOP-5.2.11-16-2016-00099 azonosító számú Európai Uniós pályázat keretében.” tárgyú közbeszerzési eljárás megvalósítása során rendelkezésre állok, nincs olyan kötelezettségem, amely a munka megvalósítását akadályozná. EGYÉB

Egyéb képességek: Szakértelem: …………………………………… sajátkezű aláírás

II. FEJEZET

MŰSZAKI FEJEZET (Melléklet tender dokumentáció)

Minőségi követelmények:

Jelen ajánlattételi dokumentációban a megnevezett termékek, gyártmányok, berendezések

kizárólag az ajánlatkérő által elvárt minőségi követelmény szintjét határozták meg. A

termékek, gyártmányok, berendezések feltüntetése és megnevezése a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történtek. Ajánlattevő ajánlatában a megnevezett

termékek, gyártmányok, berendezések helyett bármely gyártó által gyártott, az eredetivel

egyenértékű minőségi követelményeket és műszaki paramétereket biztosító (eredeti vagy

azzal egyenértékű) termékeket, berendezéseket, gyártmányokat szerepeltethet azok

megjelölésével. A műszakilag egyenértékű dolgot, terméket, tevékenységet, stb. tartalmazó

megajánlás esetén az Ajánlattevő az érintett költségvetési tétel kiírás szerinti tételszövege mögött/mellett a költségvetésben köteles feltüntetni a megajánlott egyenértékű dolog,

termék, tevékenység konkrét megnevezését. Ezen túl Ajánlattevő köteles az ajánlatában az

egyenértékűséget is objektív tartalmú dokumentumokkal igazolni. Amennyiben Ajánlattevő nem a műszaki leírásban előírt termékeket ajánl meg, úgy az ajánlatban az egyenértékűséget

Ajánlattevőnek kell igazolnia és bizonyítania!

Szabványok, munkavédelmi és biztonsági követelmények ismertetés:

A beruházás megvalósítása során a vonatkozó, érvényben lévő szabványokat kell betartani. A munkavédelemre vonatkozó szabályok a mindenkor hatályos rendeleteknek megfelelően alkalmazandók. A beépített anyagok, berendezések műbizonylatait a megvalósulási tervhez csatolni kell. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy Ajánlattevőnek a vállalási árat a

dokumentáció előírásainak megfelelően a költségvetés tételenkénti beárazásával és annak

összesítésével kell meghatároznia. Ennek során be kell árazni a kiírás szerinti költségvetés

kiírásokban szereplő költségvetési tételeket, továbbá az esetleges kiegészítő tájékoztatás

kérések során feltárásra kerülő hiányzó tételekből a dokumentáció B./1.2. pontja szerinti

előírások alapján készítendő kiegészítő költségvetést szintén tételenként be kell árazni.

Ajánlattevőnek a teljes munka megvalósítására kell ajánlatot adni és a teljes körűen beárazott

költségvetési kiírást benyújtania. Az így beárazott költségvetéseket összesíteni kell és az

összeggel egyezően kell az ajánlati árat a felolvasólapon feltüntetni.

SZERZŐDÉSTERVEZET

Kivitelezési vállalkozási szerződés

mely létrejött egyrészről Név: Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet

székhely: 1055 Budapest Nagy Ignác u. 5-11. Nyilvántartási szám: Tel: +36 1 475 5501 bankszámlaszáma: 10023002-01393211-30005008 adószám: 15752181-2-51 képviseli: Cséri Zoltán bv. dandártábornok, bv. főtanácsos, intézetparancsnok Elektronikus építési napló alkalmazás használatához szükséges naplóügyfél-jel (a továbbiakban: NÜJ): mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő) másrészről a Név: ………………………………… székhely: Telefon / Fax: cégjegyzékszám: adószám: bankszámlaszáma: …………………………………. Vállalkozó kivitelezői nyilvántartása száma (MKIK):……………….. képviseli: (név); (beosztás); (cím vagy székhely); (elérhetőség) mint Vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó) (a Megrendelő és Vállalkozó együttesen: szerződő Felek) között alulírott helyen és időben az alábbi feltételek szerint.

Előzmények:

Megrendelő az ……………………….. projekt számon támogatási szerződést kötött „…………………………” tárgyában a ……………………….mal).

Megrendelő a támogatási szerződésben meghatározott célok elérése érdekében a kivitelezési

munkák megvalósítására a jelen feltételes (hatályba léptető feltételhez kötött) szerződés

megkötésére irányulóan a 2017….. hónap ….napján a Kbt. 115. § (1) bekezdésben

foglaltakra tekintettel nemzeti értékhatárt elérő nyílt közbeszerzési eljárást indított,

melynek eredményét az Összegezés az ajánlatok elbírálásáról szóló dokumentum

megküldésével 2017….. hó …-én kihirdette azzal, hogy a közbeszerzési eljárás nyertese a

Vállalkozó lett. Az eljárás eredményeképpen Megrendelő és Vállalkozót a törvényes

határidőn belül jelen vállalkozási szerződést kötik.

Felek a Ptk. 6:63. § (5) bekezdésében foglaltaktól eltérően kijelentik, hogy a közöttük létrejött megállapodás kizárólag a jelen Szerződésben valamint az Előzmények második bekezdése szerinti dokumentumokban foglaltakra terjed ki, annak nem képezi részét a Felek között esetlegesen korábban kialakult szokás, gyakorlat, illetve a jelen Szerződés tárgya szerinti üzletágban a hasonló jellegű szerződés alanyai által széles körben ismert és rendszeresen alkalmazott szokás.

1. Szerződés tárgya: A Megrendelő megrendeli a Vállalkozó elvállalja a „„Vállalkozási szerződés fotovoltaikus rendszer

kialakítására a 1108 Budapest, Maglódi út 24. (42518/19 hrsz) megvalósítási helyszínen Fővárosi Büntetés –

Végrehajtási Intézet III. objektum, Ruházati raktár”, „Kazánház”, „Garázs”, „Konyha” és „Szálló épület”

épületein a KEHOP-5.2.11-16-2016-00099 azonosító számú Európai Uniós pályázat keretében.” tárgyú

munka megvalósítását a Budapest 1108 Maglódi út 24.(hrsz.: Budapest 42518/19.) alatti

ingatlanon. Vállalkozó vállalja a szerződéses feladatok megvalósítását a jelen szerződésben

rögzített feltételekkel, az eljárást megindító felhívás, a közbeszerzési dokumentumokban

illetve mellékleteiben kiadott, illetve a Vállalkozó ajánlatában meghatározott műszaki

tartalom szerint a szerződéses előírásoknak megfelelően.

Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a műszaki dokumentáció, és a kapcsolódó

dokumentumok alapján a munkavégzést megvalósítja a hatályos jogszabályok

figyelembevételével.

Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik az alábbi dokumentumok (melyek fizikailag nem képezik a szerződés mellékleteit, a szerződéshez fizikailag nem kerülnek csatolásra):

- Az eljárást megindító felhívás; - Az Ajánlattételi dokumentumok és annak mellékletei; - Amennyiben volt, abban az esetben a kiegészítő tájékoztatásra adott válaszok; - A Vállalkozó ajánlata és annak mellékletei, különös tekintettel a Vállalkozó által

beárazott költségvetésre; - A közbeszerzési eljárás eredményének írásbeli összegezése. - Biztonsági, tűzvédelmi melléklet

2.Fizetési feltételek:

2.1.Vállalkozói díj: A felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó a szerződés alapján az alábbiakban meghatározott vállalkozói díjra jogosult:

Vállalkozói díj nettó: ................ ……………Ft, azaz…………..nettó forint

ÁFA (27%)........................................................................Ft

mindösszesen: ........................................................................ ………………Ft

azaz: …………………………bruttó forint

A felek a vállalkozói díjat átalányárként határozták meg. A vállalkozási díj megállapításának alapja, a megrendelő által biztosított árazatlan költségvetési kiírás, amelyet vállalkozó beárazott. A vállalkozási díj tartalmazza a vállalkozói hasznot, a dokumentációban előírt feltételek teljesítéséhez szükséges költségeket, a beruházás megvalósításához és a napelemes rendszer kiépítéséhez és beüzemeléséhez szükséges valamennyi munka- és anyagköltséget, a Vállalkozó tevékenységével összefüggő, azzal járó költséget, járulékot, adót és díjat, a 191/2009 (IX.15.) Korm. rendelet 3. § (5) bekezdése szerinti költségeket, valamint amennyiben jelen szerződés keretében vállalkozó a szerződés teljesítése során tervek(ek)

készít, abban az esetben a létrehozott tervek tekintetében fizetendő felhasználási díjat is tartalmazza. Szerződő felek rögzítik, hogy a Kbt.-ben foglaltakkal összhangban, a Közbeszerzési dokumentumokban és az ajánlatban szereplő valamely munkarész elmaradása esetén a vállalkozó nem tarthat igényt az adott munkarészre eső vállalkozói díjra. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés tárgyát képező feladatok elvégzésének ellenértéke rögzített fix díjnak tekintendő, Vállalkozó a Vállalkozási díjon kívül a Szerződés teljesítése során a Megrendelő felé semmilyen más jogcímen nem jogosult költséget elszámolni. 2.2.Előleg igénylése, kifizetése:

Megrendelő a Kbt. 135. § (7) bekezdése alapján a szerződés – tartalékkeret és általános

forgalmi adó nélkül számított – elszámolható összegének 5%-ának megfelelő mértékű előleg

igénybevételének lehetőségét biztosítja. Az előleg összegével kapcsolatos elszámolás oly

módon történik, hogy Vállalkozó a kivitelezési munkálatok során benyújtott végszámlában

köteles az előleg teljes összegével elszámolni.

2.3.ÁFA fizetés: Felek rögzítik, hogy a beruházás keretében megvalósított korszerűsítés egyik eleme se építési engedélyköteles beruházás, ezért az ÁFA megfizetésére Vállalkozó köteles az adóhatóság felé. Felek a teljesítés során a számla kifizetésével kapcsolatban minden esetben a 2007. évi CXXVII. Törvényben (továbbiakban: ÁFA tv.) foglaltaknak megfelelően járnak el. 2.4.Teljesítés Igazolás, kifizetések ütemezése, számlázás: Felek rögzítik, hogy a teljesítés során számla benyújtására az alábbiak szerint és módon van lehetősége Vállalkozónak: Előleg: Vállalkozó jogosult a jelen szerződés 2.2. pontjának megfelelően előlegszámlát benyújtani (abban az esetben, ha Vállalkozó előleget kíván igénybe venni). Megrendelő köteles a 322/2015 (X.30.) Korm. rendelet 30. §. (1) bekezdése alapján az előleget a munkaterület átadását követő 15. napon belül megfizetni. Előleg elszámolása: Az előleg elszámolása oly módon történik, hogy Vállalkozó a kivitelezési

munkálatok során benyújtott végszámlában köteles az előleg teljes összegével elszámolni.

Rész és végszámla:

Vállalkozó jogosult a műszaki ellenőr által aláírt teljesítésigazolást követően részszámlát

benyújtani a kivitelezés 25%-os, 50%-os és 75%-os műszaki készültsége esetén, a végszámla a

projekt teljesítésével, a teljes beruházás sikeres és eredményes hiány és hibamentes műszaki

átadás-átvételével nyújtható be. A kivitelezési munkálatok során a részszámla összege a

Vállalkozó kivitelezési díjára vetítve kerül megállapításra a műszaki készültségi foknak

megfelelően. Amennyiben vállalkozó a teljesítés során nem kíván részszámlát benyújtani,

abban az esetben ez nem minősül szerződésmódosításnak. A kivitelezés teljesítésével

csatolni kell az átadás-átvételi jegyzőkönyvet is.

A részszámlát és a végszámlát a jelen szerződésben foglaltak figyelembevételével {Megrendelő neve és címe} nevére és címére kell kiállítani, az adószám feltüntetésével (……………..) és 2 példányban kell benyújtani Megrendelőhöz. A kivitelezési munkálatokra vonatkozó számlákat a műszaki ellenőr (Megrendelő által megjelölt személy, Megrendelő képviselője) által kiállított teljesítésigazolás (teljesítésigazolási jegyzőkönyv) csatolásával egyetemben lehet benyújtani. Megrendelő vállalja, hogy a munkavégzés és a Vállalkozó jótállási / garanciális / szavatossági kötelezettségvállalása teljesítése esetén a Szerződésben előírt időpontokban és módon megfizeti a Vállalkozónak a vállalkozási díjat. A teljesítésigazolás kiállítására jogosult műszaki ellenőr neve és jogosultsági kódja:…….. A számlákat az alábbiak figyelembevételével kell kiállítani:

a. a számlákon szerepeltetni kell a tevékenység leírását; b. a számlákon fel kell tűntetni a projektazonosító számot, bankszámla számot

és a bank nevét, adószámot, c. a számlákon fel kell tüntetni a „számla” elnevezést, részszámla esetén a

„részszámla” előlegszámla esetén az „előlegszámla” kifejezést. A Vállalkozónak számláihoz mellékelnie kell a beruházás, költségeinek elszámolásához szükséges dokumentumokat.

Megrendelő a számla kifizetésével kapcsolatban felhívja vállalkozó figyelmét az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. tv. Art. 36/A. §-ának alkalmazására.

2.5. A vállalkozói díj átutalása az alábbiak szerint történik: A kifizetésre vonatkozó főbb jogszabályok felsorolása:

- A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. tv.; - az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015 (X.30.) Korm. rendelet; - a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó

támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet - Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. számú törvény; - Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet; - Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény; - A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény;

2.5.1.Kifizetés: A megvalósítás pénzügyi fedezete az Fotovoltaikus rendszerek kialakítása központi költségvetési

szervek részére című konstrukció A Fővárosi Büntetés-Végrehajtási intézet III.objektum KEHOP-

5.2.11--16-2016-00099” tárgyában benyújtott pályázati forrásból (támogatásból) biztosított,

utófinanszírozás mellett.

Támogatás intenzitása: 100,00 %

2.5.1.1.Abban az esetben, ha Vállalkozó nem vesz igénybe a teljesítéshez alvállalkozót:

A szerződésben meghatározott módon és tartalommal való teljesítést követően az

ellenszolgáltatás kifizetése a 272/2014. (XI. 05.) Korm. rendelet alapján utófinanszírozás

alkalmazásával banki átutalással történik, a Kbt. 135. § (1)-(2) bekezdései, a Ptk. 6:130 § (1)-

(2) bekezdése, illetve a Kbt. 135 § (5) – (6) bekezdése és a 322/2015 (X.30.) Korm. rendelet 30.-

32. § szerint. A kifizetés során a 2003. évi XCII. számú, az adózás rendjéről szóló törvény

36/A §-a is minden esetben alkalmazandó.

A fizetési határidő a Ptk. szerint 30 nap. A kifizetés pénzneme magyar forint (HUF)

2.5.1.2. Abban az esetben, ha Vállalkozó igénybe vesz a teljesítéshez alvállalkozót:

A szerződésben meghatározott módon és tartalommal való teljesítést követően az

ellenszolgáltatás kifizetése a 272/2014. (XI. 05.) Korm. rendelet alapján utófinanszírozás

alkalmazásával banki átutalással történik, a Kbt. 135. § (1)-(2) és (5)-(6) bekezdései, a

322/2015 (X.30.) Korm. rendelet 30.-32/A. § szerint. A kifizetés során a 2003. évi XCII.

számú, az adózás rendjéről szóló törvény 36/A §-a is minden esetben alkalmazandó.

A fizetési határidő a Ptk. szerint 30 nap. A kifizetés pénzneme magyar forint (HUF) 3. Szerződés teljesítése, szerződésmódosítás, pótmunka elszámolás: 3.1. Szerződés teljesítése, szerződésmódosítás: A Vállalkozó jelen szerződésben meghatározott tartalommal, és minőségben, hiba- és hiánymentesen, határidőben köteles a szerződést teljesíteni, amelyek együttesen a szerződésszerű teljesítésnek a feltételei. A vállalkozási szerződést felek írásban és csak a Kbt. 141. §-ban meghatározottakkal összhangban módosíthatják, amelyhez minden esetben a Kbt-ben foglalt körülmények és feltételek fennállása szükséges. 3.2. Pótmunka elszámolás előírásai: Minden, felmerülő pótmunkát a szerződésben megállapított díjakon és árakon, vagy abból kiindulva kell értékelni, ha azonban a szerződés nem tartalmaz alkalmazható díjat vagy árat, akkor a szerződő felek megegyezése szükséges részletes, tételes ár- és értelmezés alapján. Az esetlegesen felmerülő pótmunkákkal kapcsolatban felek minden esetben a Kbt.-ben, a Ptk.-ban és a hatályos és vonatkozó jogszabályokban foglaltak szerint járnak el. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy pótmunkákat és az esetlegesen elmaradó munkákat a Megrendelő jóváhagyó naplójegyzésének megfelelően a jelen szerződés és a Kbt.-ben, a Ptk.-ban és a hatályos és vonatkozó jogszabályok előírásainak érvényesítését követően és annak figyelembevételével végzi el a Vállalkozó. 4. Megrendelő jogosult és köteles:

a. Megrendelő a kivitelezési munkák végzéséhez szükséges, és a tevékenység végzésére alkalmas állapotú (Ptk. 6:241. § (1) bekezdése) munkaterületet legkésőbb a szerződés hatálybalépésének időpontját követő 3 munkanapon belül átadja Vállalkozó részére. Az elektronikus építési főnaplót legkésőbb építési munkaterület átadásával egyidejűleg meg kell nyitni;

b. a kivitelezéssel összefüggő víz és elektromos energia vételének lehetőségét térítésmentesen biztosítani;

c. az elvégzett munkát ellenőrizni, illetve ellenőriztetni; d. tulajdonosokat, érdekelteket értesíteni a kivitelezéssel kapcsolatos munkálatokról; e. szükség esetén a hatóságok felé a bejelentési kötelezettségének eleget tenni; f. köteles szükség esetén a szakfelügyeletekkel együttműködni; g. a szerződésszerűen teljesített munkát átvenni, azzal, hogy nem tagadható meg az

átvétel a szolgáltatás olyan jelentéktelen hibái, hiányai miatt, amelyek más hibákkal, hiányokkal összefüggésben, illetve a kijavításukkal, pótlásukkal járó munkák folytán sem akadályozzák a rendeltetésszerű használatot. Megrendelő köteles az átadás-átvételi eljárást 5 munkanapon belül megkezdeni, és a Kbt. és a Ptk. szerint lefolytatni, az ott meghatározott jogkövetkezmények terhe mellett;

h. a Vállalkozóval mindenkor a teljesítés során együttműködni; i. a teljesített munka ellenértékét szerződés szerint kifizetni; j. az utó-felülvizsgálati eljárást legkésőbb egy éven belül megtartania a hatályos

rendelkezéseknek megfelelően; k. A 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletben előírtak szerint eljárni;

5.A Vállalkozó feladatai és kötelességei:

a.) Vállalkozó a 4./a pontban előírt időponttól kezdődően kezdheti meg a munkavégzést a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletben előírtak figyelembevételével. Vállalkozó köteles a munkaterület átvételét követően az esetleges hiányosságokkal kapcsolatos észrevételeit jegyzőkönyvben rögzíteni, és ebben a Megrendelő figyelmét a hiányosságok megszüntetésére felhívni;

b.) Vállalkozó köteles a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletben foglaltak szerint eljárni; c.) Vállalkozó köteles a munkálatok megkezdését megelőzően munka- és

balesetvédelmi, valamint tűzvédelmi oktatást tartani, és ennek tényét az építési naplóban rögzíteni;

d.) Vállalkozó köteles az építési munkák megkezdésétől (a munkaterület átvételétől) az építési munkák lezárásáig elektronikus építési naplót vezetni (191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet);

e.) Vállalkozó köteles legalább kéthetente kooperációs értekezletet tartani a munkaterületen, amelyre köteles meghívni a Megrendelőt, a műszaki ellenőrt és a Megrendelő által megjelölt szervezetek képviselőit. Az értekezleten a Vállalkozó nyilatkozattételre jogosult képviselője köteles részt venni;

f.) Vállalkozó köteles a nem szakszerű munkavégzéséből eredő károkért teljes körű felelősséget vállalni;

g.) Vállalkozó köteles a műszaki dokumentációban, műszaki leírásban és a költségvetésében rögzített munkák elvégzésére, a munka teljes körű megvalósítására;

h.) Vállalkozó köteles biztosítani a szerződéses munkák elvégzéséhez a munkaerőt, árut, anyagot, szerkezetet, stb., legyen ideiglenes vagy állandó jellegű;

i.) Vállalkozó feladata a kiadott műszaki tartalom megvalósításához esetlegesen szükséges hatósági átadások ügyintézése, ahhoz szükséges dokumentáció, mérési jegyzőkönyv (beszabályozási jegyzőkönyv, csatlakozási engedély stb.) megszerzése, minden szükséges hatósági, és jogszabályban előírt engedély beszerzése. Ennek illetéke és költsége Vállalkozót terheli;

j.) Vállalkozó köteles a hatósági és jogszabályi valamint a munka végzés helyének jellegére tekintettel a biztonsági belépési és tartózkodási előírások betartásáról a munkavégzése során gondoskodni;

k.) Ha a szerződés határidőben történő teljesítése akadályba ütközik Vállalkozó köteles a Megrendelőt és a műszaki ellenőrt erről haladéktalanul tájékoztatni;

l.) Abban az esetben, ha a műszaki dokumentációban és/vagy a költségvetésben feltüntetett anyag, vagy termék a kivitelezés időpontjában nem szerezhető be,

Vállalkozó köteles erről Megrendelőt, Tervezőt, a műszaki ellenőrt haladéktalanul értesíteni. Az esetleges kiváltással összefüggésben a Megrendelő és tervező valamint a műszaki ellenőr jóváhagyását követően felek a Kbt.-ben és a vonatkozó és hatályos jogszabályokban előírtak alapján járnak el;

m.) Vállalkozó feladata szükség esetén az ideiglenes felvonulási létesítmények építése, amelyek a Vállalkozó által a műszaki átadás-átvétel időpontjára elbontásra kerülnek;

n.) Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a kivitelezési munkálatokat Büntetés végrehajtási Intézet területén és folyamatos működés alatt álló épületen kell végezni, a munkaszervezési és műszaki ütemezési előírások betartásával. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy egyedül viseli a kockázatot és felelősséget ennek megvalósíthatóságáért és az esetlegesen szükséges hatósági és minden egyéb ehhez szükséges jóváhagyás megszerzéséért;

o.) Vállalkozó köteles biztosítani, hogy csak igazolt és megőrzött minőségű anyag illetve termék kerüljön beépítésre, továbbá a tanúsított minőségi tulajdonságok a kiírásnak és a szerződésnek megfeleljenek. Vállalkozó köteles a kötelező munkaközi vizsgálatokat (mintavétel, próba, stb.) elvégezni, a minták azonosíthatóságát biztosítani, a vizsgálatok eredményeit az adott munkarész végéig a Műszaki ellenőrnek átadni. Vállalkozó köteles a szükséges minőségi tanúsításokat folyamatosan végezni, a megállapított hibákat és hiányosságokat haladéktalanul megszüntetni, az intézkedéseket az építési naplóban rögzíteni;

p.) Vállalkozó köteles a hatósági ellenőrzéseket lehetővé tenni, továbbá biztosítani, hogy a hatóságok bármikor ellenőrzéseket végezhessenek;

q.) Vállalkozó köteles gondoskodni arról, hogy munkavégzése során a környező épület(ek), utak, létesítmény(ek) állagát ne károsítsa, működését ne gátolja;

r.) Vállalkozó köteles a használt szállítási útvonalat folyamatosan térítésmentesen letakarítani, tisztán tartani. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy kiemelten kezeli a környezetvédelmet és ezért a szerződés teljesítése során az esetleges ideiglenes területfoglalás(oka)t minimalizálja, az anyagszállítási útvonalat optimalizálja, a zaj és por, továbbá a pollen védelemről és az elhagyott hulladékkezelésről gondoskodni köteles. Vállalkozó a tevékenység során a zajterhelési előírásokat köteles betartani és törekednie kell a minél kisebb zajszint elérésére. Vállalkozó vállalja, hogy alvállalkozó igénybevétele esetén e szempontokat alvállalkozóival szemben is érvényesíti;

s.) Vállalkozó vállalja, hogy a végzett munka, vagy a beépítésre került anyag, minőségi megfelelősségének vitája esetén felek független szakértőt vonnak be. Abban az esetben, ha a független szakértői vizsgálat eredménye Vállalkozó számára elmarasztaló, akkor annak költségét viseli és a Megrendelő által elrendelt bontást vagy cserét ebben az esetben haladéktalanul, költségmentesen elvégzi. Amennyiben a szakértői vizsgálat eredménye alapján Vállalkozó teljesítése szerződésszerű, úgy az ezzel kapcsolatban felmerülő költségeket Megrendelő viseli;

t.) Vállalkozó feladata a saját munkájához szükséges szociális létesítmények, tárolóterületek és egyéb melléklétesítmények megépítése, valamint a szerződésben vállalt munkák befejezésekor (amennyiben felépítése szükséges volt) ezek elbontása, elszállítása. Vállalkozói feladat a kivitelezési munkákhoz szükséges valamennyi segédszerkezet (állványzat, technikai eszköz és munkahelyi berendezés stb.) telepítése, helyszínen tartása, mozgatása és a kivitelezés befejezésekor a munkaterületről történő eltávolítása. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az esetlegesen a Megrendelő által rendelkezésre bocsátott tároló helyeket, megközelítő utakat a kiürítés során az eredeti állapotukban kell visszaadni. Erről szerződő felek a terület átvételekor állapotrögzítő jegyzőkönyvet vesznek fel;

u.) Vállalkozó köteles elvégezni – saját hibájára visszavezethető ok miatt keletkezően a saját költségén – az átadás-átvételi eljárás során az esetleges szakhatósági előírásokra tekintettel elrendelt munkákat;

v.) Vállalkozó köteles a szerződésben meghatározott tartalommal és MSZ (ennek hiányában EN) szerinti minőségben, illetve az egyéb jogszabályoknak és kötelezően alkalmazandó előírásoknak megfelelően a rendeltetésszerű használatot, üzembe helyezést biztosító minőségben hiba- és hiánymentesen a szerződött munkát elvégezni.

w.) Vállalkozó köteles a dokumentált minőségtanúsításokat, mint az építkezés hivatalos ügyiratainak tartozékait az építkezés végéig megőrizni, és a szerződés teljesítésével egyidejűleg a Megrendelőnek átadni;

x.) Vállalkozó köteles az építési terület takarítását elvégezni a műszaki átadás – átvétel idejére;

y.) Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az esetleges munkahelyi balesetből eredő bármely esemény esetében a munkavállalói/dolgozói és az alvállalkozói balesetből és/vagy rokkantságból eredő jogcímen Megrendelő felé semmilyen követelést nem támaszthat;

z.) Vállalkozó köteles az építkezés előrehaladásáról folyamatos digitális foto dokumentációt készíteni, különösen a befedésre vagy eltakarásra kerülő munkarészekről. A fotódokumentációt vállalkozó elektronikusan köteles térítésmentesen Megrendelőnek átadni;

aa.) Vállalkozó köteles a Megrendelő utasítása szerint eljárni. A szerződés teljesítése során adódó esetleges véleményeltéréseket felek írásban rögzítik. Ha a Megrendelő jogszabályba ütköző, célszerűtlen, vagy szakszerűtlen utasítást ad, úgy ennek tényére a Vállalkozó köteles őt figyelmeztetni. Amennyiben a Megrendelő az utasításhoz ennek ellenére ragaszkodik, úgy az utasításból eredő károk őt terhelik;

bb.) Vállalkozó köteles a munka és környezetvédelmi előírásokat betartani, az építés helyszínén folyamatosan rendet tartani, valamint a kivitelezői tevékenység megfelelő szervezésével az építés során elvárható zavartalan közlekedést biztosítani. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a minőségbiztosítás és környezetvédelem ügyét kiemelten kezeli és azt az alvállalkozóitól is megköveteli. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a minőségbiztosítással kapcsolatos esetleges vizsgálatok, szakvélemények, engedélyek beszerzése és ezek költségeinek viselése Vállalkozó feladata;

cc.) Vállalkozó az építés során esetlegesen keletkező építési és bontási hulladékot az érvényben lévő jogszabályok szerint köteles kezelni, nyilvántartani és szállítani. Vállalkozó feladata az építési naplóban az építési munkaterületen keletkezett építési-bontási hulladék mennyiségének és fajtájának folyamatos vezetése. A jelen szerződés teljesítése során keletkező minden hulladék elszállíttatására és ennek a költségnek a viselésére Vállalkozó köteles. Az elszállított veszélyes hulladékról az elszállítónak nyilvántartást kell vezetnie;

dd.) Vállalkozó köteles a teljesítés során alkalmazott esetleges ellenőrzéseket tűrni és abban együttműködni;

ee.) A Vállalkozó köteles lehetővé tenni a Megrendelő, vagy egy általa meghatározott személy, vagy intézmény képviselője számára, hogy bármely ésszerű időpontban megtekinthesse az építés helyszínét, vagy ahol a felhasználásra kerülő anyagok megtekinthetők, és ott, ha azt a Megrendelő szükségesnek látja, a megfelelősségre vonatkozó vizsgálatokat végezzen, vagy végeztessen. Ehhez a Vállalkozó köteles minden ésszerű segítséget és eszközt megadni.

ff.) Vállalkozó köteles napelemes rendszer esetében legalább 48 órás próbaüzemet lefolytatni;

gg.) Vállalkozó köteles az átadás-átvételi eljáráson feltárt hiányosságokat 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletnek megfelelően megszüntetni;

hh.) Vállalkozó feladata a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletnek megfelelő tartalmú műszaki átadás-átvételi dokumentáció készítése, anyagminősítések (termék, szerkezet, stb.) és műbizonylatok szolgáltatása, szükség esetén vizsgálati jegyzőkönyvekkel;

ii.) az utó-felülvizsgálati eljáráson részt venni, az ott feltárt hiányosságokat kijavítani; jj.) a Vállalkozó köteles biztosítani a munkavédelmi, balesetvédelmi, vagyonvédelmi,

környezetvédelmi, tűzvédelmi rendszabályok betartását, illetve az ehhez szükséges feltételeket megteremteni;

kk.) Vállalkozó köteles együttműködni Megrendelővel a pályázati elszámolás során, ha az általa megvalósított munkarésszel összefüggésben vagy a teljesítéssel kapcsolatban kiállított számláival összefüggő hiánypótlást állapít meg a támogató. .;

ll.) A Vállalkozó köteles biztosítani (költségtérítés nélkül) a Megrendelő és megbízottja számára, hogy bármely időpontban az ellenőrzési jogát gyakorolhassa, a Megrendelő megtekinthesse és megvizsgálhassa a munkavégzés folyamatát, helyszínét, az anyagok minőségét, a technológiai, minőségbiztosítási, biztonsági előírások betartását, alvállalkozó tényleges részvételét. A Vállalkozó a vállalás teljesítésekor Megfelelőségi Nyilatkozatot tesz, melynek tartalmi formai követelményeire az MSZ EN ISO/IEC 17050-1:2004, és 2:2004 az irányadóak. A befedésre, vagy eltakarásra kerülő munkarészek esetében a Vállalkozó köteles az eltakarási munkálatok (amennyiben ilyen van) megkezdését legalább 5 munkanappal megelőzően a Megrendelőt és annak műszaki ellenőrét írásban értesíteni, és köteles lehetővé tenni a számára, hogy azokat megvizsgálja, megmérje és észrevételeit építési naplóban rögzítse. Ha a Megrendelő ezen kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a Vállalkozó jogosult a munkarész befedésére vagy eltakarására, de az eltakart munkarészekért is teljes felelősséggel tartozik.

mm.) Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy jelen közbeszerzési eljárás eredményeképpen létrejövő szerződés tartalmára vonatkozó, illetve a szerződés teljesítése során tudomására jutott, érdekkörébe tartozó információkat bizalmasan kezeli, azokat harmadik fél tudomására csak a Megrendelő írásbeli hozzájárulásával hozza, illetve kötelezettséget vállal arra, hogy mind maga, mind pedig összes alvállalkozója megfelelően biztosítja az összes, birtokában lévő, illetve a szerződés időtartama alatt vagy annak lezárása után tudomására jutó információ védelmét időkorlát nélkül.

nn.) Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a munkaterületen bekövetkezett vagyoni károkért az építési munka alatt a Vállalkozó felel.

oo.) A Vállalkozó köteles biztosítani a Megrendelőt minden olyan veszteséggel és követeléssel szemben, amely harmadik személynek okozott személyi sérülésnek és dologi károk, valamint az ezekre visszavezethető vagyoni károk következtében jelentkeznek. Vállalkozó vállalja, hogy az építkezés ideje alatt a közterületen, annak létesítményeiben az építéssel összefüggésbe hozható károkozásért felel, és annak helyreállítási költségeit is viseli.

pp.) Vállalkozó a jelen szerződés és az ajánlatban tett vállalásai alapján a Kbt. 138. § (2) és (4) bekezdésének figyelembevételével a 3. számú értékelési szempontra és a 3.1.- 3.2. értékelési alszempontra tett megajánlásának megfelelően, a jelen szerződés 3.sz. számú elválaszthatatlan mellékletét képező tartalom alapján, az ott megjelölt alszempontokra tett megajánlásnak megfelelő szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberek bevonását vállalja a szerződés teljesítése során.

6. Szerződés teljesítésének határideje, teljesítés helyszíne:

6.1. Határideje: Vállalkozó a szerződés tárgyát képező munka kivitelezését (sikeres és eredményes hiány és hibamentes átadás-átvétele) legkésőbb a szerződés hatálybalépésének napjától számított ….. naptári napos, azaz……év….hó….nap véghatáridő betartásával vállalja. Vállalkozó köteles a teljes beruházást (létesítmény kivitelezését) a fenti időpontig befejezni sikeres és eredményes hiány és hibamentes műszaki átadás-átvétellel. Szerződő felek rögzítik, hogy Vállalkozó előteljesítésre jogosult. Minden, a szerződés teljesítését akadályozó, el nem hárítható külső körülmény (vis maior) a befejezési határidő módosítását vonhatja maga után, kivéve, ha bármilyen munkaszervezési (több munkavállaló alkalmazása, munkaszervezés megváltoztatása, stb.) eljárással megoldható lett volna a határidő betartása. A határidő módosulásához a Megrendelő műszaki ellenőrének jóváhagyása és a Kbt.-ben előírt feltételek teljesülése szükséges. Vállalkozó kijelenti, hogy a rendelkezésére álló teljesítési időszak – figyelembe véve az évszakokkal kapcsolatban felmerülő munkavégzést általában akadályozó körülményeket is – elégséges a szerződés határidőben történő hiány és hibamentes teljesítésére. Felek az akadályközlési kötelezettségüknek a Ptk. 6:126. §-a szerint tesznek eleget.

6.2. Teljesítés helyszíne: Magyarország közigazgatási területe, Budapest 1108 Maglódi út 24..(hrsz.: Budapest 42518/19 ) alatti ingatlan

7. Építési naplóval kapcsolatos előírások:

A Vállalkozó és Megrendelő köteles a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletben és a vonatkozó és hatályos jogszabályokban, előírásokban előírtaknak megfelelően az elektronikus építési naplót vezetni.

8. A jótállási idő, jótállási biztosíték:

Vállalkozó az általa teljesített munkára a sikeres és eredményes műszaki átadás-átvétel befejezésének napjától számított 36 hónapos időtartamara teljes körű jótállást vállal. A jótállás kezdő időpontja a beruházás befejezése, létesítmény sikeres és eredményes hiány és hibamentes műszaki átadás-átvétele. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a jótállási/garanciális/szavatossági kötelezettségeinek eleget tesz a Szerződés előírásainak megfelelően

A Vállalkozó garantálja:

az általa létrehozott munka minősége mind a felhasznált anyagok, mind a kivitele szempontjából megfelel az érvényes nemzetközi szabványokat közzétevő nemzeti szabványoknak és előírásoknak.

Vállalkozó az általa elvégzett munkáért és a bizonyítottan a hibájából keletkezett meghibásodást, ill. működési rendellenességet köteles a Megrendelő írásbeli értesítésétől számított 10 naptári napon belül megkezdeni a hiba elhárítását. A garanciális idő alatt a Megrendelő utasítására a Vállalkozó maradéktalanul köteles a garanciális javítást elvégezni. Amennyiben a Vállalkozó ennek megfelelően a felszólítást követő 10 naptári napon belül nem kezdi meg és a Megrendelő által előírt

határidőn belül nem végzi el, úgy a Megrendelő a munkát más vállalkozóval Vállalkozó költségére elvégezteti. A jótállás vonatkozásában a Ptk. 6:171.§-6:173.§-ban foglaltak az irányadóak. Vállalkozónak a 36 hónapos jótállási időszakra vonatkozóan, a szerződés hibás

teljesítésével kapcsolatos igények teljesítésére kikötött biztosítékot kell nyújtania,

melynek összege a teljes nettó ellenszolgáltatás (teljes nettó szerződéses összeg) 1 %-a,

azaz……….forint, amely a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja szerinti módon, a

Vállalkozó választása szerint nyújthatóak óvadékként az előírt pénzösszegnek az

ajánlatkérőként szerződő fél fizetési számlájára történő befizetésével, átutalásával,

pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség

biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető

kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel. A biztosítékot a teljesítés időpontjában

kell Vállalkozónak nyújtania (Kbt. 134. § (4) bekezdése szerinti határidőig), amelynek a

teljesítés időpontjától (műszaki átadás-átvételi eljárás eredményes lezárása) a jótállási

kötelezettség lejártáig (36 hónap) kell érvényben lennie. A biztosítéknak

visszavontatatlannak, korlátozás nélkülinek és a felszólítástól számított 5 banki napon

belül igénybe vehetőnek kell lennie.

9. Felelősségbiztosítás:

Vállalkozó kötelezi magát, hogy legkésőbb a jelen szerződéskötés napjára rendelkezik a közbeszerzési eljárást megindító felhívás 23.37. pontjának megfelelően az építkezésre vonatkozóan legalább C.A.R. típusú építés-szerelési felelősségbiztosítással minimum 50 millió forint/év és 5 millió forint/káresemény mértékig. A Biztosítási kötvény másolata a jelen szerződés mellékletét képezi. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a beruházás során bekövetkező mindennemű káreseményt haladéktalanul bejelent a Megrendelőnek a kárbejelentés és rendezés érdekében történő mielőbbi szakszerű eljárás érdekében. A bejelentés elmulasztásából eredő következmények a Vállalkozó terhére esnek. A felek rögzítik, hogy amennyiben a Megrendelő kedvezményezettként bármely káresemény következtében kártérítést kap, úgy a Vállalkozó abban az esetben sem mentesül a teljes kár – meg nem térült részének – megtérítése, vagy a maradéktalanul szerződésszerű teljesítés alól. Esetleges kár bekövetkezése esetén, ha a Vállalkozó egyébként oly módon teljesít, hogy a Megrendelőt semmilyen módon kár nem éri, úgy ebben az esetben a Megrendelő a kártérítési összegre nem tart igényt, azt a Vállalkozóra külön engedményezési szerződéssel engedményezi.

10. Szerződési biztosítékok (szerződés megerősítése)

10.1. A szerződés szerinti véghatáridő késedelmes teljesítése -olyan okból, amelyért Vállalkozó a felelős- esetén –figyelembe véve a 6.1. pont rendelkezéseit– Vállalkozó késedelmi kötbér megfizetését vállalja az alábbiak szerint:

Jelen szerződés szerinti teljesítési véghatáridő elmulasztása -olyan okból, amelyért Vállalkozó a felelős- esetén a Megrendelő késedelmi kötbér felszámítására jogosult. A késedelmi kötbér mértéke a teljes nettó vállalkozói díj (2.1. pontjában meghatározott mindösszesen) 1%-a/késedelmes naptári nap, azaz …….,- Ft/késedelmes naptári nap minden késedelmesen eltelt nap után. A késedelmi kötbér napi tételeinek maximális összesített mértéke összesen 15 naptári nap lehet. A késedelemi kötbér maximális mértékének (15 naptári nap) elérése esetén Megrendelő a 16. naptári naptól jogosult a

jelen szerződéstől egyoldalúan elállni vagy a szerződést felmondani. Az esetleges késedelmi kötbér lejárt követelésnek minősül, melyet Vállalkozó köteles az igénybejelentéstől számított 10 naptári napon belül banki átutalással átutalni Megrendelőnek.

10.2. Vállalkozót meghiúsulási kötbérfizetési kötelezettség terheli, amennyiben a jelen Szerződés teljesítése olyan ok következtében hiúsul, meg amelyért Vállalkozó felelős. A meghiúsulási kötbér mértéke a teljes nettó vállalkozói díj (2.1. pontjában meghatározott mindösszesen) 15,0 %-a.

A meghiúsulási kötbér esedékessé válik:

a. késedelem esetén a 16. naptári naptól a szerződés egyoldalú elállása vagy a szerződés felmondása esetén;

b. meghiúsulás esetén: a Megrendelő meghiúsulásról történő tudomásszerzésének napján.

A késedelemi kötbér maximált mértékének (15 naptári nap) elérése esetén Megrendelő az azt követő 16. naptári napon jogosult a jelen szerződéstől egyoldalú jognyilatkozattal elállni vagy a szerződést felmondani és jogosult továbbá Vállalkozótól meghiúsulási kötbért követelni. A kötbér igénybevétele esetén, a Megrendelő esetleges kártérítési igényét is érvényesítheti a Vállalkozóval szemben.

11. Szerződés felmondása, elállás:

1. Megrendelő jogosult a jelen szerződéstől elállni, ill. azt felmondani ha:

a. Vállalkozóval szemben az illetékes cégbíróság előtt megszűntetési, törlési eljárás indul;

b. Vállalkozó a jelen szerződésben foglalt bármely kötelezettségének nem tesz eleget és emiatt a jelen szerződés feljogosítja Megrendelőt a felmondásra vagy az elállásra;

c. jogszabályon alapuló felmondási vagy elállási okok állnak fenn;

d. Vállalkozó késedelmes teljesítése esetén a 16. naptári napon, azaz amikor a késedelemi kötbér maximális mértéke a 15 naptári napot eléri;

e. ha Vállalkozó

ellen a Cégközlönyben közzétett módon, felszámolási, végelszámolási, hivatalból törlési, vagyonrendezési eljárás indult vagy végrehajtási, adósságrendezési eljárás van folyamatban;

30 napot meghaladó időre köztartozóvá válik;

a jelen szerződés teljesítését határidőben nem kezdi meg,

érdekkörében felmerült okból következik be a projekt meghiúsulását vagy tartós akadályoztatását előidéző körülmény;

részéről, vagy harmadik személy részéről nyújtott biztosíték megszűnik, megsemmisül vagy értéke egyébként számottevően csökken, és megfelelő új biztosíték, vagy az értékcsökkenésnek megfelelő további biztosíték nyújtásáról a Megrendelő felszólítására a megszabott határidőn belül nem intézkedik;

tevékenységének valamely jogszabály rendelkezéseit sértő volta az ellenőrzésre jogosult szerv által megállapításra kerül;

az előleg összegét a jelen szerződés teljesítését biztosító céltól eltérő módon hasznosítja vagy használja fel, vagy a felhasználás Megrendelő általi ellenőrzését megakadályozza;

valótlan, hamis adatszolgáltatása hitelt érdemlően bebizonyosodik.

ha a Vállalkozó fizetőképességében, pénzügyi helyzetében olyan lényeges változás következik be, amely a jelen szerződés teljesítését veszélyezteti Megrendelő jogosult a szerződéstől elállni. Szerződő Felek ilyen lényeges fizetőképességben bekövetkező változásnak tekintik különösen, ha Vállalkozóval szemben a jelen szerződés teljesítésének időtartama alatt jogerőre emelkedett fizetési meghagyás útján követelés érvényesítése van folyamatban, felszámolási-, vagy végrehajtási eljárást elrendelő jogerős határozat hatálya alatt áll. Amennyiben Vállalkozó fizetőképességében lényeges változás következik be, köteles Megrendelőt a körülmény bekövetkezésétől számított 8 napon belül írásban értesíteni. Megrendelő jogosult a szerződéstől továbbá elállni különösen, ha Vállalkozó szerződéses kötelezettségének nem tesz eleget.

2. Az elállás és felmondás esetére a Ptk. 6:249. §-ban foglaltakat kell figyelembe venni. Vállalkozónak ilyen esetben az elvégzett munka megtérítésére csak a Ptk.-ban foglaltak figyelembevételével lehet igénye.

3. Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani – ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a jelen szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon – ha:

a. Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott valamely feltétel;

b. Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott valamely feltétel.

4. Megrendelő köteles a szerződést felmondani, vagy – a Ptk.-ban foglaltak szerint – attól elállni, ha a szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a szerződő fél Vállalkozó tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból.

5. Megrendelő a szerződést felmondhatja, vagy – a Ptk.-ban foglaltak szerint – a szerződéstől elállhat, ha:

a) feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a 141. § alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni;

b) az ajánlattevő nem biztosítja a 138. §-ban foglaltak betartását, vagy az ajánlattevőként szerződő fél személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a 139. §-ban foglaltaknak; vagy

c) az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. cikke alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő valamely

kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által megállapított jogsértés miatt a szerződés nem semmis.

6. Vállalkozó jogosult jelen szerződéstől való elállásra, ha Megrendelő – neki felróhatóan – a munkaterület átadási kötelezettségét a következményekre történő figyelmeztetés ellenére, a felszólítás átvételétől számítva is 8 napot meghaladóan elmulasztja.

7. Vállalkozó jogosult a szerződéstől elállni, illetve azt felmondani, ha a Megrendelő – Vállalkozó által biztosított, legalább 30 napos póthatáridő ellenére sem – tesz eleget fizetési kötelezettségének.

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a Kbt. vonatkozó rendelkezései az irányadók

12. Képviselet:

Megrendelő képviselője:

Név: Cséri Zoltán bv. dandártábornok, bv. főtanácsos, intézetparancsnok Cím: 1055 Budapest Nagy Ignác u. 5-11.

Tel:+36 1 475 5501

Megrendelő nevében teljesítés igazolására jogosult műszaki ellenőr: Név: Cím: Műszaki ellenőr: ……….. Tel: A megrendelő a kivitelezést a műszaki ellenőr útján ellenőrzi és a teljesítést rajta keresztül igazolja.

Vállalkozó képviselője: Név: ……….. Cím: ……….. Tel: …….…. Felelős műszaki vezető neve, jogosultsági kódja: Szerződő Felek rögzítik, hogy a kapcsolattartás tekintetében elsődlegesen az e-mailt részesítik előnyben.

13. Műszaki átadás-átvétel:

13.1. Az elkészült munkákról a Felek közösen műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvet

vesznek fel, amelyben rögzítik a műszaki teljesítést. 13.2. A műszaki átadás-átvételi eljárást a Vállalkozónak kell kitűznie a teljesítési határidőn

belüli időpontra vagy a teljesítési határidőként kitűzött határnapra. Az eljárás kezdő időpontjáról a Vállalkozó köteles a Megrendelőt írásban +36 1 475 5501 fax számon – vagy a [email protected] e-mail címen értesíteni a kitűzött időpontot legalább 5 munkanappal megelőzően. Az értesítés késedelmes voltát úgy kell tekinteni, mintha a vállalkozó magával a teljesítéssel esett volna késedelembe.

13.3. A Vállalkozó a műszaki átadás-átvételi eljárásra történő részvételre harmadik személyeket vagy egyéb érdekelteket a Megrendelő hozzájárulásával hívhat meg. A Vállalkozónak az eljárásba bevonni kívánt személyek vagy szervezetek bevonására irányuló kérelmét az eljárás megkezdését megelőzően 10 munkanappal kell a Megrendelő részére írásban +36 1 475 5501 fax számon – megküldenie. A bevonni kívánt érintetteket az eljárás megkezdését megelőzően 3 munkanappal kell a Vállalkozónak faxon kiértesítenie.

13.4. Amennyiben a Megrendelő helyszíni képviselője a Vállalkozó által kitűzött időpontban nem tud a műszaki átadás-átvételi eljáráson részt venni, akkor a Megrendelő tűzi ki az eljárás kezdő időpontját és erről a Vállalkozót írásban a Vállalkozói értesítést követő 2 munkanapon belül értesíti. Ha a műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdésének elhalasztása a Megrendelő miatt következik be és a 6.1. pontban meghatározott teljesítési határidő lejártát követően kezdődik meg, akkor a Megrendelő ezen időpontok közötti időtartamra nem érvényesítheti kötbérigényét.

13.5. Az átadás átvételi eljárás lefolytatására nyitva álló határidő a kezdőidőponttól számított 30 nap.

13.6. Vállalkozó a beépített anyagok, szerkezetek és elektromos berendezések minőségi bizonyítványait, valamint a szerelési és kivitelezői nyilatkozatokat Megrendelőnek átadáskor az átadási dokumentációval és a megvalósulási tervdokumentációval együtt köteles átadni.

13.7. A felelős műszaki vezetőnek a kivitelezési tevékenység befejezésekor (műszaki átadás-átvételi eljáráskor) nyilatkoznia kell arról, hogy a keletkezett építés-bontási hulladékokat elszállították, továbbá a keletkezett hulladékokról „építési hulladék nyilvántartó lapot” készít az építési naplóban szereplő hulladékmennyiségek alapján.

13.8. Megrendelő nem tagadhatja meg az átvételt a beruházás olyan jelentéktelen hibái, hiányai miatt, melyek más hibákkal, hiányokkal összefüggésben, illetve kijavításukkal, pótlásukkal járó munkák folytán nem akadályozzák a rendeltetésszerű használatot.

14. Utó felülvizsgálat, jótállási időn belüli meghibásodás:

14.1. Utó felülvizsgálat:

A szerződő felek a műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres befejezésétől, számítottan egy éven belül (igazodva a hatályos és vonatkozó jogszabályban előírtakhoz) utó-felülvizsgálati eljárást tartanak. Az utó-felülvizsgálati eljárás megszervezése és előkészítése Megrendelő kötelessége. Az utó-felülvizsgálati eljárást megrendelő képviselője készíti elő, és meghívja arra a Vállalkozót. A meghívót az eljárás megkezdésének napját követő 15 nappal kell megküldeni a Vállalkozó részére, az időközben feltárt hibák jegyzékével együtt. 14.2. Jótállási időn belüli meghibásodás:

Amennyiben a jótállási időn belül, azaz a műszaki átadás-átvételt követő 36 hónapon belül a Megrendelő meghibásodást észlel, haladéktalanul köteles értesíteni a Vállalkozót, és a felek 5 napon belül egyeztetést tartanak. Vállalkozó a beadott ajánlatában tételesen (jelen szerződés mellékletét képezi) felsorolt rendszer üzemképességéért vállalja a felelősséget és a garanciát a jelen szerződésben előírtakkal összhangban. Vállalkozó a rendszer ütembehelyezésével átadja Megrendelőnek felhasználói üzemeltetési és hibaelhárítási útmutatót. A Vállalkozó a beépített termékekért az adott gyártó által meghatározott feltételek szerint vállal jótállást, de minimum a jelen szerződésben meghatározott időtartamban. A hiba jellegétől függően a Vállalkozó haladéktalanul vagy legkésőbb 10 naptári napon belül köteles a hibát kijavítani. Vállalkozó

abban az esetben, ha a hiba az épület rendeltetésszerű működődést befolyásolja, abban az esetben az egyeztetéstől számított (hiba jelzésétől) 10 naptári napon belül köteles a hiba elhárítására, annak érdekében, hogy az épület alapvető funkcióját képes legyen betölteni. Amennyiben a Vállalkozó e kötelezettségének nem tesz eleget a Megrendelő jogosult a hibákat, hiányosságokat a Vállalkozó költségére kijavíttatni. A Vállalkozó jótállási kötelezettsége nem terjed ki azokra a hibákra, amelyekről a Vállalkozó bebizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett, rendeltetésellenes használat következményeként. A jótállás vonatkozásában a Ptk. 6:171.§-6:173.§-ban foglaltak az irányadóak.

15. Alvállalkozók:

Megrendelő hozzájárul, hogy Vállalkozó alvállalkozót vegyen igénybe a Kbt.-ben foglaltak betartása mellett.

16. Egyéb feltételek:

16.1. A Vállalkozó garantálja, hogy az általa létrehozott munka minősége mind a

felhasznált anyagok, mind kivitel szempontjából az érvényes magyar szabványoknak és előírásoknak, valamint a szerződésben rögzített igényeknek megfelel, és a szerződéses cél elérését maradéktalanul biztosítja.

16.2. Jelen szerződés módosítása a Kbt.-vel foglaltakkal összhangban lehetséges. 16.3. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., a Kbt., valamint egyéb

hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadók. 16.4. Megrendelő és Vállalkozó is tudomásul veszi a hatályos 191/2009. (IX.15.) Korm.

rendeletben és az 1997. évi LXXVIII. tv.-ben foglaltakat. 16.6. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy

a) nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a 62. § (1) bekezdés k) pont ka)–kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak;

b) a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajánlatkérő számára megismerhetővé teszi és a 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti.

A külföldi adóilletőségű nyertes ajánlattevő köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a nyertes ajánlattevőre vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül.

16.7. Felek tudomásul veszik, hogy támogatásból megvalósuló projektként a helyszíni ellenőrzést, szemlét tűrni, valamint az ellenőrökkel együttműködni kötelesek. Vizsgálatuk során a helyszíni ellenőrzésre vonatkozóan felsoroltakat, illetve ellenőrzési programjukban foglalt, a pályázattal és a támogatással összefüggő bármely dokumentumot, létesítményt vizsgálhatnak, arról információt kérhetnek. Felek kötelesek az ellenőrzést végző szerv képviselőinek ellenőrzési munkáját a helyszínen a megfelelő dokumentumok, számlák, a projekt megvalósítását igazoló okmányok, bizonylatok rendelkezésre bocsátásával is elősegíteni, illetve azon túl a projekt fizikai teljesítésének vizsgálatát lehetővé tenni.

16.8. Amennyiben a Szerződő Felek között a vállalkozás teljesítésével vagy minőségével kapcsolatos vita alakul ki, úgy azt elsősorban békés úton kísérelik meg rendezni. Amennyiben ez nem vezet eredményre, Szerződő Felek alávetik magukat a területileg illetékes bíróság kizárólagos illetékességének. Az esetleg szükséges szakvélemény

költségeit az a fél köteles előlegezni, amelynek a szakvélemény elkészítése érdekében áll, és az a fél viseli, amely a szakvélemény szerint a kialakult helyzetért felelős.

16.9. Vállalkozó köteles a szerződés teljesítése során tudomására jutott információkat, adatokat, valamint a munkavégzés során készült iratokat, dokumentációkat üzleti titokként időkorlát nélkül – a vonatkozó jogszabályi előírások megtartásával – bizalmasan kezelni, s ezt bármely közreműködőjétől azonos feltételekkel megkövetelni. Megrendelő hozzájárulása nélkül mindezekbe harmadik személyek részére betekintést nem engedhet, ezekről információkat nem nyújthat.

16.10. Megrendelő jelen szerződés aláírásával a Vállalkozó által a szerződés teljesítése során esetlegesen készített, és készítendő tervek vonatkozásában teljes körű, területi korlátozás nélküli, határozatlan időtartamra szóló, kizárólagos, harmadik személynek átengedhető felhasználási jogot szerez, amely kiterjed különösen a tervek átdolgozására, módosítására, közzétételére, felhasználására, engedélyeztetésére és továbbtervezésére, valamint a terv átdolgozására is. A felhasználási jog ellenértékét a 2.1. pont szerinti vállalkozási díj tartalmazza.

16.11. Megrendelő kijelenti, hogy a tárgyi kivitelezés ellenértékének megfelelő fedezete az a szerződés hatályba lépése esetén a KEHOP pályázatból igazolhatóan rendelkezésére áll.

16.12. Mind a Szerződés időtartama alatt, mind pedig a nyilvántartások megőrzési időtartama lejáratáig a Vállalkozónak lehetővé kell tenni a Megrendelő, az Állami Számvevőszék, az illetékes szervezetei, a Kormány által kijelölt belső ellenőrzési szerv, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, az 2011. évi CXCV. törvény szerinti fejezetek ellenőrzési szervezetei, a Kincstár, valamint a Kbt. és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény szerinti bármely egyéb illetékes ellenőrző szervezet törvényes vagy meghatalmazott képviselőinek a szerződéshez kapcsolódó nyilvántartások, számlák, a szerződés megvalósítását igazoló okmányok, bizonylatok helyszínen történő ellenőrzését vagy könyvvizsgálatát, azokról másolatok készítését vagy rendelkezésre bocsátását.

16.13. Felek megállapodása szerint a Vállalkozó köteles a Szerződés értelmében a Létesítményt szerződésszerűen, teljes körűen, műszakilag és minőségileg kifogástalan kivitelben, a vonatkozó magyar előírásoknak, műszaki szabványoknak, valamint a technika mai állásának megfelelően, határidőben egy szakvállalat gondosságával elkészíteni, az ehhez szükséges hatósági engedélyeket beszerezni ill. valamennyi egyéb szerződéses kötelezettségét szerződésszerűen teljesíteni.

16.14. Vállalkozó köteles az építési beruházás megvalósítása során a hatályos és érvényben lévő jogszabályok betartására, különös tekintettel a Ptk., a Kbt. a 322/2015 (X.30.) Korm. rendelet, az épített környezet alakításáról és védelméről 1997. évi LXXVIII törvény az 191/2009. (XI.15.) Korm. rendeletben előírtakra.

16.15. Vállalkozó tudomásul veszi és elfogadja, hogy a szerződés teljesítésére vonatkozó adatok közzététele tekintetében Megrendelőnek a Kbt. szerint kell eljárnia.

16.16. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben jelen szerződés bármely pontja kógens jogszabályba ütközne, vagy a közbeszerzési eljárás kötelező érvényű dokumentumának tartalmával vagy a KEHOP pályázattal ellentétes lenne, akkor jelen szerződés fentieket sértő rendelkezése helyébe – minden további jogcselekmény, így különösen a szerződés módosítása nélkül – a megsértett kötelező érvényű jogszabályi rendelkezés vagy közbeszerzési dokumentumi rendelkezés vagy KEHOP pályázati rendelkezés kerül. Fentieket kell megfelelően alkalmazni, ha valamely kógens jogszabály vagy a közbeszerzési dokumentumi előírás akként rendelkezik, hogy valamely rendelkezés a szerződés része és azt szövegszerűen a szerződés nem tartalmazza (az adott rendelkezés a szerződés részét képezi).

16.17. Vállalkozó jelen szerződés aláírásával nyilatkozik arról, hogy nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3.§ (1) bek. 1. a-c) pontokban meghatározott átlátható szervezetnek minősül. Vállalkozó ezen nyilatkozatban foglaltak változása esetén arról

haladéktalanul köteles a Megrendelőt tájékoztatni. A valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött visszterhes szerződést a Megrendelő felmondja vagy – ha a szerződés teljesítésére még nem került sor – a szerződéstől eláll. (368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 50.§ (1) bekezdés (1a) pontja alapján).

16.18. Jelen szerződés hatályba lépése hatályba léptető feltételhez kötött. A vállalkozási szerződés azon a napon lép hatályba, amikor Megrendelő az Irányító Hatósággal a támogatói okiratot aláírta vagy támogatási szerződés esetében a támogatási szerződést aláírta. A hatályba lépés időpontjáról legkésőbb a hatályba lépés napján köteles Megrendelő Vállalkozót írásban tájékoztatni.

16.19. Szerződő felek a szerződést, mint akaratukkal és nyilatkozataikkal mindenben egyezőt jóváhagyólag 6 eredeti példányban aláírták.

Budapest, 2017……..

………………………..…. …….……..……………… Cséri Zoltán bv dandártábornok Megbízott

büntetés-végrehajtási főtanácsos intézetparancsnok

Megbízó részéről ellenjegyezte:

…...………………………………… ….……………………………..

Králik Tibor bv. alezredes jogi ellenjegyző

büntetés-végrehajtási tanácsos gazdasági vezető

Mellékletek: 1.sz. melléklet Biztosítási kötvény 2.sz. melléklet: A szerződés elektronikus építési naplóban rögzítendő részletes adatai 3.sz. melléklet: a 3.1.-3.2. értékelési alszempontra tett vállalkozói vállalás

ajánlatkérő neve és címe -...

Documents