GF-2000-0210

工程设计合同 （专业建设工程设计合同）

工 程 名 称：兴丰填埋场沼气发电利用项目电力接入系统设计

工 程 地 点：广州市白云区太和镇兴丰村兴丰垃圾填埋场合 同 编 号：（由项目设计人编填）设计证书等级： 发 包 人 ：广州环投环境服务有限公司设 计 人 ： 签 订 日 期： 2017 年 07 月 日

i

中华人民共和国建设部监制

国家工商行政管理局

ii

发包人 ：广州环投环境服务有限公司设计人 ： 发包人委托设计人承担广州兴丰生活垃圾填埋场沼气发电利用项目工程设计，

工程地点为广州市白云区太和镇兴丰村兴丰垃圾填埋场，经双方协调一致，签订本

合同，共同执行。第一条 本合同签订依据1.1 《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘

察设计市场管理规定》。1.2 国家及地方有关建设工程勘察设计市场管理法规和规章。1.3 建设工程批准文件。

第二条 设计依据2.1 发包人给设计人的委托书或设计中标文件2.2 发包人提交的基础资料2.3 设计人采用的主要技术标准是：

《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国可再生能源法》

iii

《中华人民共和国节约能源法》《中华人民共和国循环经济促进法》《国家鼓励的资源综合利用认定管理办法》《全国生态环境保护纲要》 《环境空气质量标准》 GB3095-2012；《建筑设计防火规范》 GB50016-2014；《厂矿道路设计规范》 GBJ22-87；《工业企业总平面设计规范》 GB50187-2012；《民用建筑电气设计规范》 JGJ16-2008；《建筑地基基础设计规范》 GB50007-2011；《电力工程地基处理技术规程》 DL/T5024-2005；《建筑边坡工程技术规范》 GB50330-2013；《烟囱设计规范》 GB50051-2013；《生活垃圾填埋场填埋气体收集处理及利用工程技术规范》 CJJ133-2009

《沼气电站技术规范》 NY/T1704-2009

《城镇燃气设计规范） GB50028-2006

《工业金属管道工程施工规范》 GB50235-2010

《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》 GB50236-2011

《大中型沼气工程技术规范》 GB/T51063-2014

《3～110kV 高压配电装置设计规范》 GB50060-2008

《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》GB/T50062-2008

《电力装置的电测量仪表装置设计规范》 GB/T50063-2008

《电力工程电缆设计规范》 GB50217-2007

《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》 DL/T620-1997

《交流电气装置的接地》 GB/T50065-2011

《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-2013

iv

《导体和电器选择设计技术规定》 DL/T5222-2005

《低压配电设计规范》 GB50054-2011

《并联电容器装置设计规范》 GB50227-2008

《通用用电设备配电设计规范》 GB50055-2011

《建筑物防雷设计规范》 GB50057-2010

《爆炸危险环境电力装置设计规范》 GB50058-2014

《设计规范电力工程设计规范 DL／T 601—1996 架空绝缘配电线路设计技术规程》《DL／T 5202-2004 电能量计量系统设计技术规程》《DL／T 5219-2005 架空送电线路基础设计技术规定》《GB4064-83  标准名称： 电气设备安全设计导则》《GB50052-95 供配电系统设计规范》《GB50054-95 低压配电设计规范》《GB50217-2007 电力工程电缆设计规范》《Q／GDW182-2008 中重冰区架空输电线路设计技术规定》《SDJ161-85  电力系统设计技术规程（试行）》《国家电网公司城市电力网规划设计导则》《国家电网公司电缆敷设典型设计技术导则（修订版）》《南方电网公司标准设计和典型造价》《广州兴丰生活垃圾填埋场填埋气综合利用工程接入系统专题报告（审定版）》以上所列的主要技术标准和规范，如未能达到国际和国内最新标准时，设计单位应

使用符合最近的国际、国内标准，并提供采用的国际、国内标准、规范和所应用的

最新版本的有关技术依据资料。

v

第三条 合同文件的优先次序构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，

则根据如下优先次序来判断：3.1 合同书3.2 中标函（文件）3.3 发包人要求及委托书3.4 投标书第四条 本合同项目的名称、规模、阶段、投资及设计内容（根据行业特点填

写）项目的名称： 兴丰填埋场沼气发电利用项目电力接入系统设计 项目的规模： 包括电力接入系统部分（如 0.4kV 低压开关室、 10kV 高压开关

室、 10kV 变压器室、 10kV 高压电缆出线及接入渗沥液处理厂扩容工程 10kV 高

压开关室相应新增间隔改造部分等）。分界点为沼气发电厂内沼气发电机组机端断

路器出线端子为界，出线端至升压变一侧为电力接入系统部分，机组侧部分不在本

需求书范围内；升压变低压侧出线端至厂用低压配电柜进线端接线及低压配电柜至

厂用负荷侧电源接入端为电力接入系统部分。不包括沼气发电厂区内的发电机组和

vi

厂用电负荷电源接入端至负荷系统部分的设计。项目的设计阶段： 工程初步设计、非标准设备设计、施工图设计、竣工图编制

等阶段的全过程勘察设计工作及相关服务（包括对招标人外委项目的汇总、归口、协调、配合及工程设计人员的现场服务和编制设备、材料采购招标文件技术规范书 ， 并协助招标人对设备、材料招标的评标工作及其技术协议谈判与签订等），编制施工招标工程量清单、限价文件及招标技术规范书、编制施工图概算，协助招标人做工程结算，满足招标人前期准备、设备招标、工程施工招标、调试与竣工验收的要求。

备注：所有技术文件（包含图纸）均按照相应规程、规范、标准要求的 KKS 码

原则进行编制。项目的工程投资： 本总投资人民币 万元，其中，建设投资为人民币 万元。 。

项目的设计内容： 全厂红线范围以内电力接入系统部分的建、构筑物布置和电

力接入系统部分的总平面设计（仅限本项目相应系统及设备）；外立面图；外景观

方案；园林景观方案；设计包含运输专用道及行政道路 ( 如设备吊装通道，运行检

修维护通道等 ) 。管线汇总图；厂房布置；各层平面布置和剖面布置图；设备、主

要材料清单及选型（含技术规格书）；主要设备、设计计算书；物流平衡计算和能

量平衡计算；电气主接线图（包含各电压等级主接线图）；主要技术经济指标；工

vii

程投资概算和技经分析；工程建设进度计划安排；生产管理和人员编制；设备技术

规格书的编制；其他初步设计规定应该提供的资料。

第五条 发包人向设计人提交的有关资料、文件及时间。序号 资料及文件名称 份数 提交日期 有关事宜

1

2

3

4

第六条 设计人向发包人交付的设计文件、份数、地点及时间。序号 建设阶段 主要工作内容 完成起止时间（合同

鉴定时间开始）1 初设阶段 初设说明及图纸 10天内2 设备材料选型 主要设备、材料招标技术规范书 15天内3 施工图设计 土建施工图 25天内

其余部分施工图 30天内5 竣工图设计 竣工图及竣工资料 竣工后一个月

viii

第七条 费用7.1 根据中标通知书本合同的勘察设计费为人民币 （￥ ），本价格为含税价。

收费依据和计算方法按国家和地方有关规定执行。7.2 设计人应于不迟于合同签订后 20 日内提交履约保函，履约保函额度为合

同价的 10% 。发包人应在发电机组安装调试完成后 30 天内无息退还给设计人。

第八条 支付方式8.1 设计费的支付8.1.1 本合同生效且收到设计人提交履约保函后 10 个工作日内，发包人支付

设计费总额的 20％，计为 万元（大写：人民币 ）作为预付款。8.1.2 设计人完成初步设计（含概算编制）经初步设计评审后 10 个工作日内，

发包人支付设计费总额的 20％，计为 万元（大写：人民币 ）；8.1.3 设计人施工图设计（不含预算编制）经施工图评审后 10 个工作日内，

发包人支付设计费总额的 20％，计为 万元（大写：人民币 ）；8.1.4 主体设备（发电机）安装完成后 10 个工作日内，发包人支付设计费总

额的 15％，计为 万元（大写：人民币 ）；8.1.5 主体设备调试完成，通过发包人确认后 10 个工作日内，发包人支付设

计费总额的 15％，计为 万元（大写：人民币 ）。8.1.6 工程竣工验收合格，并经市财政评审后,支付剩余 10%款项，不留尾款。备注：若本项目无需经市财政评审则按发包人公司相关建设管理制度执行，各

ix

支付节点请款时需附相关请款资料。8.1.8 双方委托银行代付代收有关费用。8.1.9 发包人支付设计费前，设计人开具当次请款等额的有效增值税专用发票。第九条 双方责任9.1 发包人责任9.1.1 发包人按本合同第五条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交基础

资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。发包人不得要求设计人违反国家

有关标准进行设计。9.1.2 发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交

资料作较大修改，以致造成设计人设计返工时，双方除另行协商签订补充协议（或

另订合同），重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人支付返

工费。9.1.3 在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作

的，不退还发包人已付的预付款；已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行

的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段

设计费的全部支付。x

9.1.4 发包人应按本合同规定的金额和日期向设计人支付设计费，逾期超过 30

天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。9.1.5 发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计文件时，须征得设计人

同意，不得严重背离合理设计周期。9.1.6 发包人应为设计人派驻现场的工作人员提供工作、生活及交通等方面的

便利条件及必要的劳动保护装备。

9.2 设计人责任9.2.1 设计人应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计，按本合同

第六条规定的内容、时间及份数向发包人交付设计文件（出现

9.1.1、9.1.2、9.1.4、规定有关交付设计文件顺延的情况除外）。并对提交的设

计文件的质量负责。9.2.2 设计合理使用年限为 50 年（按设备合理使用年限）。9.2.3 负责对外商的设计文件资料进行审查，负责该合同项目的设计联络工作。9.2.4 设计人对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人设计

错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收损失部分的设

xi

计费，还应赔偿发包人因此受到的直接损失，赔偿总额不超过设计人所投建设工程

设计责任保险的实际赔偿限额。保险单副本复印件作为本合同组成部分。9.2.5 由于设计人原因，延误了设计文件交付时间，每延误一天，应减收该项

目应收设计费的千分之二。9.2.6 合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双倍返还发包人已

支付的预付款。9.2.7 设计人交付设计文件后，按规定参加有关上级的设计审查，并根据审查

结论负责不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计

文件一年内项目开始施工，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计

问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工，设计人仍负责上述工作，可按

所需工作量向发包人适当收取咨询服务费，收费额由双方商定。第十条 保密双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得对对方的资料

及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情

况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。

xii

第十一条 仲裁本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，按下

列第（二）种方式解决：（一）提交_ 广州 _ 仲裁委员会仲裁；（二）依法向人民法院起诉。

第十二条 合同生效及其他12.1 设计人在工程施工及安装期间应派专人常驻施工现场进行配合与解决有

关问题，至施工安装合格。12.2 设计人应积极合发包人所在地行业主管部门对设计文件的审核工作，并

按照行业主管部门的要求对设计文件进行修改。在此工作中发生的一切费用由设计

人自行解决。12.3 设计人为本合同项目的服务至总体验收合格为止。12.4 本工程项目中，设计人不得指定建筑材料、设备的生产厂或供货商。发

包人需要设计人配合建筑材料、设备的加工订货时，所需费用由发包人承担。12.5 发包人委托设计人配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内

外技术考察直至建成投产的各个阶段，可以吸收承担有关设计任务的设计人员参加。12.6 发包人委托设计人承担本合同内容以外的工作服务，另行签订协议并支

xiii

付费用。12.7 由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。12.8 本合同双方签字盖章即生效，一式捌份，发包人肆份，设计人 肆 份。12.9 本合同生效后，按规定应到项目所在地省级建设行政主管部门规定的审

查部门备案；双方认为必要时，到工商行政管理部门签证。双方履行完合同规定的

义务后，本合同即行终止。12.10 双方认可的来往传真、电报、会议纪要等，均为合同的组成部分，与本

合同具有同等法律效力。12.11 未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同

等效力。

第十三条：本工程设计应适应工程建设需要，设计前及设计中设计人员应对设

计现场作认真细致的调查了解，依据现场情况开展具体设计。由于工程设计与现场

实际情况不符而需要设计调整，设计方应及时予以变更。

第十四条：本合同执行中设计人因自身原因设计成果经两次修改后仍不合格或

提交设计成果逾期 30 日以上的，发包人有权终止合同。xiv

合同附件，即：附件一: 廉政合同附件二: 保密协议附件三: 兴丰填埋场沼气发电利用项目电力接入系统设计需求书

附件四：中标通知书

xv

发包人名称 设计人名称广州环投环境服务有限公司

（盖章 ） （盖章）

法定代表人：（签字） 法定代表人：（签字）

委托代理人：（签字） 委托代理人：（签字）

项目经理 ： （签字） 项目经理： （签字）住 所 ：广州市新港东路 1226 号 住 所：

万胜广场 C 塔 6-7 层

邮政编码 ： 邮政编码：

电 话 ： 电 话：

传 真 ： 传 真：

开户银行： 开户银行：

银行帐号： 银行帐号：

建设行政主管部门备案：鉴证意见：

xvi

（盖章 ） （盖章 ）

备案号： 经办人：

备案日期： 年 月 日 签证日期： 年 月 日

附件一：廉政合同

采购方:（甲方）（全称）广州环投环境服务有限公司供应商:（乙方）（全称） 为促进双方诚信经营、廉洁从业，防范商业贿赂，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关法律法规和广东省、广州市廉政建设的规定，保证所采购的货物及服务的质量，合同双方当事人就加强货物或服务采购合同的廉政建设，订立本合同。

1、双方权利和义务1.1 甲乙双方自觉遵守《中华人民共和国反不正当竞争法》、国家工商行政管

理局《关于禁止商业贿赂行为的暂行规定》、国家最高人民检察院、最高人民法院《关于办理受贿刑事案件适用法律若干问题的意见》及相关法律法规和廉政建设的

xvii

规定。1.2 严格执行【兴丰填埋场沼气发电利用项目电力接入系统设计】项目合同

（合同编号： ）（以下统称采购合同或合同），自觉履行合同约定的相关义务。1.3 合同双方当事人的业务活动应坚持公平、公开、公正和诚信的原则，不得

损害国家和集体利益，不得违反相关管理法律、法规及行业管理规定。1.4 建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监

督并认真查处违法违纪行为。1.5 发现对方在业务活动中有违反廉政建设规定的行为，应及时给予提醒和纠

正。1.6 发现对方严重违反合同的行为，应向其上级部门举报、建议给予处理并要

求告知处理结果的权利。2、采购方义务

2.1 采购方及其工作人员不得索要或接受供应商（本合同中的“供应商”包括供应商的工作人员、分包人下同）的礼金、有价证券、支付凭证和贵重物品，不得在供应商报销任何应由采购方或工作人员个人支付的费用等。

2.2 采购方及其工作人员不得参加供应商安排的可能影响相关业务公开、公正、公平性的宴请和娱乐活动；不得参与任何形式的赌博，并通过赌博方式收受供应商财物；不得接受供应商提供的通讯工具、交通工具（合同约定除外）和高档办公用品等。

2.3 采购方及其工作人员不得要求或者接受供应商为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排、交学费以及出国出境、旅游等提供方便等。

2.4 采购方及其工作人员不得违反合同以任何理由向供应商推荐分包人、推销xviii

材料和设备，不得要求供应商购买合同以外的材料和设备。2.5 采购方及其工作人员不得在供应商或与供应商有股权关联的企业兼职，不

得向供应商介绍家属或者亲友从事与采购方业务有关的经济活动。2.6 采购方及其工作人员不得以明显低于市场的价格向供应商购买房屋、汽车

等物品；不得以明显高于市场的价格向供应商出售房屋、汽车、艺术品、收藏品等物品；不得使用供应商提供的与工作无关的房屋、汽车等物品；不得以其他交易形式非法收受供应商财物。

2.7 采购方及其工作人员不得利用职务之便收受供应商以回扣、佣金、介绍费、手续费、加班费、咨询费、劳务费、协调费、辛苦费等各种名义给予或赠送的钱物。

2.8 采购方及其工作人员不得接受供应商给予或赠送的干股或红利。2.9 采购方及其工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权私自联系

分包人，也不得从事与合同有关的各种有偿中介活动。2.10 采购方及其工作人员（含其配偶、子女）不得从事与合同有关的材料和

设备供应、分包、劳务等经济活动。3、供应商义务

3.1 供应商（包括供应商的工作人员，下同）不得以任何理由向采购方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

3.2 供应商不得以任何名义为采购方及其工作人员报销应由其本人支付的任何费用。

3.3 供应商不得以任何理由安排采购方及其工作人员参加可能影响相关业务公开、公正、公平性的宴请及娱乐活动。

3.4 供应商不得为采购方单位和个人购置或提供通讯工具和高档办公用品等物xix

品，也不得为采购方工作人员提供与工作无关的房屋、汽车等。3.5 供应商不得擅自与采购方工作人员就合同中的质量、数量、价格、工作量、

验收等条款进行私下商谈或者达成默契。3.6 供应商不得以回扣、手续费、加班费、咨询费、劳务费、协调费、辛苦费

等各种名义向采购方工作人员给予或赠送钱物。3.7 供应商不得向采购方工作人员提供干股或红利或给予非财产利益。3.8 供应商不得为采购方及其工作人员的住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女

工作安排以及出国出境、旅游、交学费等提供方便。4、违约责任

4.1 采购方及其工作人员违反本合同第 1条和第 2条规定，应依据有关规定给予廉政建设规定的处分；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给供应商造成经济损失的，应予赔偿。

采购方举报投诉联系部门：广州环保投资集团有限公司纪检监察室，联系电话：85806319。

4.2 供应商已签署《廉政承诺书》（详见附件 1），如供应商或其工作人员违反廉政承诺书或本合同第 1条和第 3条规定，即构成违约。根据具体情节和造成的后果，采购方有权要求供应商承担下列一种或多种违约责任：

（1）供应商违反本合同第 3条第 1-4款、第 6-8款约定的，应当向采购方支付相当于涉贿钱财、费用累计总价值十倍的违约金。

（2）供应商违反本合同第 3条第 5款约定的，每发生一次/项，应当向采购方支付该次/项违约行为涉及采购项目的合同金额 10%的违约金。每次/项违约金计算金额低于十万元时，按十万元计算。

xx

（3）供应商单次涉贿金额或者多次累计涉贿金额超过十万元的，或者因供应商违约行为对货物或服务造成严重影响或者引起其他严重后果的，采购方有权解除本项目采购合同以及与供应商就其他项目签订的合同。

（4）因供应商的违约行为给采购方造成损失的，供应商还应当赔偿采购方的全部损失。对于供应商应当支付的违约金、赔偿金等款项，采购方有权直接从应付合同价

款、履约保证金中扣除。对于供应商的违约行为，采购方还有权按照廉政建设的有关规定向有关单位举

报；情节严重、涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。4.3 供应商对其工作人员、分包人的行为负责，供应商承担连带责任。本合同

中非廉洁行为尽管不是供应商或其工作人员直接所为，但如果是在供应商或其工作人员授意或安排下进行的，亦视为供应商违反合同。

5、双方约定本合同由合同双方当事人或其上级部门负责监督执行，并由合同双方当事人或

其上级单位的纪检监察部门相互约请对本合同执行情况进行检查。6 、合同法律效力

本合同作为采购合同的附件，并具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。

7、合同份数本合同一式十份，合同双方当事人各执四份。有上级部门的，合同双方当事人

应送交其上级部门各一份。

xxi

采购方：（盖章）广州环投环境服务 供应商：（盖章） 有限公司

法定代表人： 法定代表人：

或授权委托人： 或授权委托人：

201 年 月 日 201 年 月 日

廉政承诺书广州环投环境服务有限公司：

为促进双方诚信经营、廉洁从业，防范商业贿赂，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关法律法规和广东省、广州市廉政建设的规定，保证所采购的货物及服务的质量，我司自愿签订本承诺书，并严格执行。

第一条 不以任何理由向采购方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、支付凭证、贵重礼品。

第二条 不以任何名义为采购方及其工作人员报销应由采购方或工作人员个人支付的任何费用。

第三条 不以任何理由安排采购方及其工作人员参加可能影响相关业务公开、公正、公平性的宴请及娱乐活动。

第四条 不为采购方单位和个人购置或提供通讯工具和高档办公用品等物品，也不为采购方提供与工作无关的房屋、汽车等。

第五条 不擅自与采购方工作人员就合同中的质量、数量、价格、工作量、验收等条款进行私下商谈或者达成默契。

第六条 不以回扣、手续费、加班费、咨询费、劳务费、协调费、辛苦费等各种名义向采购方工作人员给予或赠送钱物。第七条 不向采购方工作人员提供干股或红利或给予非财产利益。第八条不为采购方及其工作人员的住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女工作安排以及出国

出境、旅游、交学费等提供方便。

xxii

第九条严格执行采购合同，自觉按合同办事。第十条 发现合同双方当事人有违规、违纪、违法行为的，及时提醒对方；情节严重的，主

动向其主管部门或纪检监察等机关举报。第十一条 我司违反《廉政合同》及本承诺书的约定、承诺的，我司同意承担相应的违约责

任。第十二条 本承诺书自签署之日起生效。

供应商：（盖章） 法定代表人：

或授权委托人：

附件二：保密协议

甲方：广州环投环境服务有限公司乙方： 鉴于乙方在兴丰填埋场沼气发电利用项目电力接入系统设计（以下简称本服

务）过程中，已经或将要接触或获得涉及甲方的保密资料及将在该服务实施过程中形成的资料，经甲乙双方友好协商，甲方愿意向乙方披露相关保密资料，乙方承诺按照本协议的约定对甲方的保密资料予以保密。一、“保密资料”包括：

（一）甲方向乙方披露或将要披露的与本服务相关的所有商业秘密、技术秘密以及其他甲方尚未公开的资料；（二）乙方在服务中形成的任何分析、编辑、研究、咨询成果或其他文件资料。

xxiii

以上资料包括书面的、口头的、图形的、电磁的或其它任何形式的资料，包括但不限于数据、模型、样品、草案、技术、方法、仪器设备和其它资料。二、服务定义：

专指甲乙双方于 2017 年 7 月 日 签订的兴丰填埋场沼气发电利用项目电力接入系统设计项目服务合同。三、保密义务：

1.乙方保证遵守国家法律和国家有关部门制定的保密法规，严格控制甲方所披露的保密资料，保护的程度不能低于乙方保护自己的保密资料。无论如何，乙方对该保密资料的保护程度不能低于一个管理良好的技术企业保护自己的保密资料的保护程度；

2.乙方保证采取所有必要的方法对甲方提供的保密资料进行保密，包括但不限于执行和坚持适当的作业程序来避免非授权透露、使用或复制保密资料；

3.乙方保证在任何情况下，除依照法律强制性的要求外，不向任何第三方透露或披露甲方的保密资料以及本协议的存在或本协议的任何内容；

4. 如果乙方基于法律、法规、判决、裁定（包括按照传票、法院或政府处理程序）的要求而必需披露相关的保密资料，乙方应当事先尽快通知甲方，同时，乙方应当尽最大的努力帮助甲方有效地防止或限制该保密资料的传播。

5. 乙方不得有损害甲方利益的其他泄密和使用行为。四、保密资料的使用方式和不使用义务：

1.乙方只能为完成本服务而使用保密资料；2.除乙方为完成本服务需要时而将保密资料披露给必需直接参与本项工作、必

xxiv

需知晓保密资料的职员之外，乙方不能将保密资料透露给其它任何人；3.乙方不能将此保密资料的全部或部分进行复制或仿造；4.乙方应当告知并以适当方式要求其参与本项工作之雇员遵守本协议规定，若

参与本项工作之雇员（包括已离职员工）违反本协议规定，乙方应承担连带责任。五、保密资料的交回：

1.当甲方以书面形式要求乙方交回保密资料时，乙方应当立即交回所有书面的或其他有形的保密资料以及所有描述和概括该保密资料的文件；

2.没有甲方的书面许可，乙方不得丢弃和处理任何书面的或其他有形的保密资料。六、知识产权：除非甲方明确地授权，乙方不能认为甲方授予其包含该保密资料的任何专利权、

专利申请权、商标权、著作权、商业秘密或其它的知识产权。七、违约救济：如果发生乙方违约，双方同意依如下条款处理：

1.乙方应当尽最大的努力帮助甲方有效地防止或限制该保密资料的传播或按照甲方的指示采取有效的方法对该保密资料进行保密，所需费用由乙方承担；

2.乙方应当赔偿甲方的所有损失，包括但不限于法院诉讼的费用、合理的律师酬金和费用、所有损失或损害等等。同时，乙方按服务合同费用总金额的 15% 向甲方支付违约金。八、适用法律：

本协议适用中华人民共和国法律，并在所有方面依其进行解释。

xxv

九、争议的解决：由本协议产生的一切争议由双方友好协商解决。协商不成，双方约定本协议纠

纷的管辖法院为甲方所在地法院。十、协议的生效：

本协议在甲乙双方法定代表人或其授权代表签字（或盖章）并加盖公章后生效。本协议一式捌份，由甲乙双方各执肆份。

甲方（盖章）：广州环投环境服务有限公司 乙方（盖章）：

法定代表人签字： 法定代表人签字：

（或）授权代表签字： （或）授权代表签字：

签字日期： 签字日期：附件三：

xxvi

兴丰填埋场沼气发电利用项目电力接入系统设计需求书

广州环投环境服务有限公司2017年 6月

xxvii

1、项目概述广州市兴丰生活垃圾卫生填埋场选址位于广州市白云区太和镇兴丰村兴太三路

南侧、是广州市中心城区唯一的生活垃圾填埋场。场内共分为第一至第七填埋区及东南拓展区，目前第一至第六填埋区已进入阶段性封场，第七填埋区正在使用中。兴丰填埋场内目前填埋气处理方式共有发电及燃烧处理两种，其中第一至第五填埋区的填埋气经收集后发电，第六至第七区的填埋气经收集后燃烧处理。第一至第五填埋区的填埋气经收集后进行发电及燃烧处理，已建有一个沼气发

电厂，由威立雅公司负责运营。共安装 8台燃气发电机组，总装机容量 9210

kW。其中 6台机组（1F~6F，总容量 6.27MW）经变压器升压后与南方电网连接，接入 10kV 线路玉树 F11；另外 2台机组（7F~8F，总容量 2.94MW）接入 10kV

高塘 F34水口线路。另有 3台燃烧火炬运行。第六区、第七区及东南拓展区的填埋气经收集后燃烧处理，已建两座燃烧火炬，

位于威立雅沼气发电厂西侧，由广州环投环境服务有限公司负责运营。2014 年 8

月至今，两座火炬的填埋气平均处理量约为 2300m3/h。本沼气发电项目设计利用第六区、第七区及东南拓展区的生活垃圾填埋产生的

填埋沼气为燃料，经过收集、处理后，建设装机容量为 3×2000KW 沼气发电厂一座，产生的电力供兴丰填埋场扩容工程、七区新建渗滤液处理厂使用。原先运行的两座火炬作为新建沼气发电厂的备用运行设备。在设计中，必须遵守、执行中华人民共和国国家和省、市地方政府颁布的有关

现行法令、法规、政策和标准；参照执行电厂设计规范；应用国内同类沼气发电厂运行经验，并在此基础上完善、提高。1.1 项目名称

兴丰填埋场沼气发电利用项目1.2 建设地点

28

项目拟选址位于广州市白云区太和镇兴丰场生活垃圾填埋场，威立雅沼气发电

厂南侧。1.3 项目性质

建设性质：本项目为广州环投环境服务有限公司独资建设项目（新建）。1.4 建设规模

填埋气最大日处理能力： 7万Nm³/d； 沼气发电机装机容量： 3×2MW

2、总体技术要求2.1 基本要求

（1） 总体设计应在现有场址基础上上，结合周边地形及建筑物，在满足相关安全规范的基础上，设计本沼气发电厂电力接入系统部分。

（2） 设计该沼气发电厂电力接入系统综合技术水平、厂区环境应达到国内一流、国际先进为目标，充分利用现有地形地貌，周边自然融合。

（3） 应按照火力发电厂评价标准中的“3A”等级设计，设计达到技术先进、环保达标、安全卫生、运行可靠、经济合理。

（4） 方案科学合理，技术可靠可行，设计应达到国内外同类工程的领先水平；满足国家和地区各项最新的行业标准和规范；

（5） 设计应按照技术先进、环保达标、安全卫生、运行可靠、经济适用的原则确定建设方案。

（6） 注重设备的安全稳定运行，制定严格的污染物排放标准。设计须更合理、更科学地考虑工艺技术。

29

（7） 设计要求设备品牌尽可能统一，并有在沼气发电厂电力接入系统中成功运行案例。

（8） 运行管理简便易行，总平面布置科学合理，节能环保，满足各项功能要求，运行费用少；

（9） 配套设施配置合理可行、操作性强；（10）工程概算科学准确，工程造价与运行成本经济合理。

2.2 设计法规及规范标准(包括但不限于以下条文)

《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国可再生能源法》《中华人民共和国节约能源法》《中华人民共和国循环经济促进法》《国家鼓励的资源综合利用认定管理办法》《全国生态环境保护纲要》 《环境空气质量标准》 GB3095-2012；《建筑设计防火规范》 GB50016-2014；《厂矿道路设计规范》 GBJ22-87；《工业企业总平面设计规范》 GB50187-2012；《民用建筑电气设计规范》 JGJ16-2008；《建筑地基基础设计规范》 GB50007-2011；《电力工程地基处理技术规程》 DL/T5024-2005；《建筑边坡工程技术规范》 GB50330-2013；《烟囱设计规范》 GB50051-2013；《生活垃圾填埋场填埋气体收集处理及利用工程技术规范》 CJJ133-2009

《沼气电站技术规范》 NY/T1704-2009

《城镇燃气设计规范） GB50028-2006

30

《工业金属管道工程施工规范》 GB50235-2010

《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》 GB50236-2011

《大中型沼气工程技术规范》 GB/T51063-2014

《3～110kV 高压配电装置设计规范》 GB50060-2008

《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》GB/T50062-2008

《电力装置的电测量仪表装置设计规范》 GB/T50063-2008

《电力工程电缆设计规范》 GB50217-2007

《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》 DL/T620-1997

《交流电气装置的接地》 GB/T50065-2011

《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-2013

《导体和电器选择设计技术规定》 DL/T5222-2005

《低压配电设计规范》 GB50054-2011

《并联电容器装置设计规范》 GB50227-2008

《通用用电设备配电设计规范》 GB50055-2011

《建筑物防雷设计规范》 GB50057-2010

《爆炸危险环境电力装置设计规范》 GB50058-2014

《设计规范电力工程设计规范 DL／T 601—1996 架空绝缘配电线路设计技术规程》《DL／T 5202-2004 电能量计量系统设计技术规程》《DL／T 5219-2005 架空送电线路基础设计技术规定》《GB4064-83  标准名称： 电气设备安全设计导则》《GB50052-95 供配电系统设计规范》《GB50054-95 低压配电设计规范》《GB50217-2007 电力工程电缆设计规范》《Q／GDW182-2008 中重冰区架空输电线路设计技术规定》

31

《SDJ161-85  电力系统设计技术规程（试行）》《国家电网公司城市电力网规划设计导则》《国家电网公司电缆敷设典型设计技术导则（修订版）》《南方电网公司标准设计和典型造价》《广州兴丰生活垃圾填埋场填埋气综合利用工程接入系统专题报告（审定版）》

以上所列的主要技术标准和规范，如未能达到国际和国内最新标准时，设计单位应使用符合最近的国际、国内标准，并提供采用的国际、国内标准、规范和所应用的最新版本的有关技术依据资料。2.3 编排格式

建议投标文件文字编排采用 word、excel（中文版）格式，A4纸提供；图形采用 AutoCAD格式，A3纸提供，同时提供电子版。图形中涉及的单位、图例、符号等，应采用国家现行标准。3、设计技术数据及边界条件3.1 电气部分

本需求书电气部分设计包括电力接入系统部分（如 0.4kV 低压开关室、10kV

高压开关室、10kV变压器室、10kV 高压电缆出线及接入渗沥液处理厂扩容工程

10kV 高压开关室相应新增间隔改造部分等）。分界点为沼气发电厂内沼气发电机

组机端断路器出线端子为界，出线端至升压变一侧为电力接入系统部分，机组侧部

分不在本需求书范围内；升压变低压侧出线端至厂用低压配电柜进线端接线及低压

配电柜至厂用负荷侧电源接入端为电力接入系统部分。不包括沼气发电厂区内的发

32

电机组和厂用电负荷电源接入端至负荷系统部分的设计。3.3 通讯

通讯部分设计只包含本项目设备之间通讯，不包含机组及其厂用电系统部分。

4、设计技术要求及内容4.1 设计技术要求及范围4.1.1 一般要求及范围

本技术需求书要求投标人完成的工作包括但不限于以下工作内容：工程初步设计、非标准设备设计、施工图设计、竣工图编制等阶段的全过程勘察设计工作及相关服务（包括对招标人外委项目的汇总、归口、协调、配合及工程设计人员的现场服务和编制设备、材料采购招标文件技术规范书，并协助招标人对设备、材料招标的评标工作及其技术协议谈判与签订等），编制施工招标工程量清单、限价文件及招标技术规范书、编制施工图概算，协助招标人做工程结算，满足招标人前期准备、设备招标、工程施工招标、调试与竣工验收的要求。4.1.2 具体要求及范围

本技术需求书要求投标人负责从初步设计、非标准设备设计、施工图设计到竣工图编制等全过程的设计任务、初步设计和施工图阶段的勘察工作，按照国家和电力行业有关标准和内容深度要求完成设计工作，满足招标人施工准备与施工、施工进度、调试与竣工验收的要求。（1） 初步设计

设计准备、落实设备资料、方案研究、方案优化、勘察设计文件编制、概算编制、成品审核出版、参加初设审查等。（注：本项目已经开具广东省企业投资项目备案证，故概算编制、初设审查等仅供设备招标时参考。）

范围为构成本项目的全部生产及辅助生产系统、附属设施工程等。33

（2） 施工图设计工程设计范围同初步设计阶段的工作范围。投标人负责完成施工图设计及评审、施工图总图设计及评审验收、施工图详图

设计、成品审核出版、设计交底、工地现场服务、参加试运转及竣工验收、文件归档工作，配合招标人落实设备资料、终勘定位等设计准备工作。所有技术文件（包含图纸）均按标准规范要求的 KKS码原则编制。（3） 其他招标人根据委托的范围和内容，随招标文件向投标人提供与范围和内容有关的

以下文件、资料。4.2 设计内容（所涉及范围均限于电力接入系统部分）4.2.1 初步设计（包括但不限于以下内容）

全厂红线范围以内电力接入系统部分的建、构筑物布置和电力接入系统部分的

总平面设计（仅限本项目相应系统及设备）；外立面图；外景观方案；园林景观方

案；设计包含运输专用道及行政道路(如设备吊装通道，运行检修维护通道等)。管

线汇总图；厂房布置；各层平面布置和剖面布置图；设备、主要材料清单及选型

（含技术规格书）；主要设备、设计计算书；物流平衡计算和能量平衡计算；电气

主接线图（包含各电压等级主接线图）；主要技术经济指标；工程投资概算和技经

分析；工程建设进度计划安排；生产管理和人员编制；设备技术规格书的编制；其

他初步设计规定应该提供的资料。

34

4.2.2 施工图设计（包括但不限于以下内容）设计院及时提供各类型设备的招标技术规格书；建构筑物施工图；各层平面布

置和剖面布置图；管线布置图；保温设计；电缆桥架以及电缆敷设图；电气接线图；

电气设备负荷一览表；控制逻辑图；自控设备一览表；仪表回路图；仪表接线图；

I/O清单，定值清单；照明、防雷接地系统；空调通风系统；火灾报警系统、电视

监视系统、综合布线系统等；设备、材料清单（含技术规格书）；其他满足施工所

需的资料或图纸；设备采购合同技术协议谈判；主要专业人员的现场设计；配合竣

工图的编制（所有设计变更应体现）。4.3 设计深度

按建设部《建筑工程设计文件编制深度规定》（2008 年版）和《市政公用工

程设计文件编制深度规定》（2013 年版） ，符合 DL/T 5461《大型火力发电厂施

工图设计文件内容深度规定》的要求中有关施工图设计编制文件深度要求，对施工

图设计和工程概预算分析进行编制。

4.3.1 设计目标（1） 施工图出图必须能满足工程连续施工的需求。

35

（2） 根据有关规程规定并结合国内外大型沼气发电厂的运行经验的基础上完成标

准设计并优化设计。

4.3.2 设计详细内容、要求（1）项目的总平面布置 需结合项目所在地地形地貌，尽量减少挖填的土石方量，且土方量尽可能平衡 。

在厂房外观设计、平面布置上需与填埋场区整体规划相协调。（2）厂内外道路 充分考虑与填埋场区道路规划的结合，满足项目运输和消防要求。

（3）工艺设计 设计方在做整体设计时必须采用先进的工艺技术，使设备运行稳定度高。

（4）建筑与结构主体结构采用钢筋混凝土结构， 重点部位的室内装修设计须进行精装修详细设

计 。厂房应依据工艺布置及建筑功能的不同进行合理设计，同时考虑防腐蚀、密闭

性、除臭、通风采光等的要求。（5）园林绿化景观设计需考虑周边现有丘陵岗地山坡和山地溪流、径流的特点，植被采用适

36

合广东气候的本地植物，整体设计具有岭南地方特色。（6）室内装饰

设计需考虑控制室要有隔声和吸音措施。内部装饰设计应与全厂整体的设计风

格保持一致。装修材料必须符合国家相关规范，对放射性核甲醛含量的限制和控制

要达到国家技术标准。内部装饰设计应符合国家、行业、地方的法律、法规、标准、

规范，符合消防、节能、环保要求。（5）通风、空调 按照广州地区的气候特点，对人员办公集中的区域采用中央空调系统或柜式空

调，达到人员工作舒适、设备运行环境良好的要求。在设备运行有环境温度要求的

区域，合理设置通风或空调系统，满足设备运行的要求。（6）防火及消防

依据国家和行业相关技术规范及标准，消防系统设计必须贯彻执行国家有关方

针政策、规范、规定。消防工作应遵循“预防为主，防消结合”的方针，在本工程

范围内设置消防系统，并按本工程各车间、场所发生火灾的性质和特点选择不同的

消防措施，防止火灾危害，以确保本厂的安全经济运行。本工程消防设计为红线内电力接入系统部分室外消防系统、各建筑单体室内消

37

防系统，灭火器配置。变配电房的火灾危险性类别为丙类，其余各车间生产类别均属于丁类，二级耐

火等级。设置火灾自动报警装置，高低压配电室等区域应考虑气体灭火，消防设计

应符合现行的国家标准《建筑设计防火规范》等有关规定和当地地方法规。消防栓

箱需采用内嵌式，标志明显。（7）环境保护

烟气、污水、固废、噪音等达到现行的国家标准的相关规定和当地地方法规

要求。（8）节能

本项目充分考虑节能、降耗的要求。需采用高效节能型设备，对大型电动机采

用变频控制，厂用电采用就近供电方式，减少线损。全厂建筑按照国家最新标准，

结合广州地区温暖潮湿、日照充足的气候特点进行建筑设计，节约能源。（9） 应急措施

设计应包括环境污染事故应急措施、停电事故应急措施、触电应对措施、机

械伤害事故应急措施等措施。（10）劳动保护与安全

38

对沼气发电厂的沼气、有害气体、腐蚀性物质、噪声、高温高压等，必须设

计相应的监测、控制装置和应对措施，保证人员和设备的安全。4.3.3 总平面布置

（1）设计内容进行总体规划，确定总平面布置方案，计算总平主要经济技术指标（占地面积、

建筑面积、容积率、绿化率等），平衡场地土方量。（2）设计要求

1)满足填埋场规划的要求。2) 设计应根据场地高差，进行土方量的计算，尽量节约土方挖填的造价。3) 总平面布置方案应满足考量安全性、经济性、景观性，合理用地，营造一

个功能分区明确、布局合理、交通运输短捷、顺畅的沼气发电厂。4) 总平面布置方案在道路、输变电、景观绿化等应与填埋场区整体规划及周

边环境相统一。5) 合理布置厂区管网，力求管网短捷顺畅。6)在建筑布局设计时，综合考虑节约用地、自然通风等因素。7) 总平面布局在考虑风向、防火、卫生等条件下，应满足工艺流程的合理性。

39

8) 总平面及工艺系统布置上尽量减少各功能区的占地面积。9) 总平面布置应保证主控制室没有其他建筑物遮挡，保障主控制室的通风和

采光良好。10) 结合填埋场的整体规划，合理组织交通流线，合理设计停车场。11) 设计在充分论证后考虑工程造价，降低工程投资。12) 总图布置需考虑现有地形地貌，从功能和景观布置上充分利用现有的地

形地貌。13) 控制室具有完善的实时数据采集、上传、查询功能，并满足当地政府相

关部门的监管要求。14) 根据项目地形特点，综合防洪防涝等设计。4.3.4 电力系统部分内外道路

（1） 设计内容道路的整体设计须结合填埋场区的整体规划及道路现状，结合各功能区域划分，

对电力系统部分内外道路进行平面设计、场地雨排水设计、道路防护设施设计、道

路冲洗设施设计以及道路下管线、电缆、路灯、沟道总体设计、电力系统部分内外

道路衔接设计等。根据对道路的承载量、美化、亮化、维护等合理设计道路

40

（2） 设计要求1)满足人流、货物运输及消防要求。2) 道路应采取可靠的耐磨、抗渗措施，并设置道路冲洗以及冲洗水收集等装置。3)根据对道路的承载量、美化、亮化、维护等合理设计道路铺面材料。

4.3.5 工艺设计（1） 电气系统

1）电气主接线系统的设计总体布置应满足电气主接线的要求：应使导线、电缆长度较短，进出线避免迂

回、交叉和跨越永久性建筑物。2）配电装置高、低压配电装置的设计和选型应符合现行的国家标准《3～110kV 高压配电

装置设计规范》、《低压配电设计规范》的有关规定。变压器选用有载调压式干式变压器。3）继电保护、安全自动装置及测量仪表电力接入系统部分的继电保护和安全自动装置的设计，应符合现行的国家标准

《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》的有关规定；变压器、高低压配电柜的继电保护、测量仪表应根据“电力装置继电保护及自

41

动装置设计规范”及“电力装置的电测量仪表装置设计规范”的要求进行设计。有

关电气信号均要求就地及在电气自动化系统上显示；微机综保装置选用国内一线或合资品牌。 4）直流系统采用 220V直流系统。选用进口免维护铅酸蓄电池组作为直流电源，选用微机

自控高频开关直流系统向机组的动力负荷、仪控负荷、电气控制、事故照明、信号

负荷供电，配置 UPS不间断电源。5）二次接线电力接入系统部分采用主控制室的控制方式。发电厂二次接线应符合现行的国

家标准《火力发电厂、变电所二次接线设计技术规定》。6）过电压保护及接地根据“过电压保护设计规程”、“接地设计规程”及“建筑物防雷设计规范”

及其它有关规程，设计必要的设施及装置。7）低压电气拖动系统低压电气拖动系统采用传统的一对一就地及远方控制方式。8）电缆选型及敷设设计

42

按相应国家规范进行选型及设计，主要设备及特殊环境下优先选用阻燃型铠装

电力电缆。9）照明照明按有关规范要求进行设计，分正常照明、事故照明和安全照明。10）通讯系统连接电网的发电厂的通信系统设计，应根据电力系统通信设计或相应的接入系

统设计确定。电力接入系统的厂内通信，应包括生产管理通信。11）消防系统设置火灾自动报警装置。发电厂爆炸火灾危险环境的电气装置的设计，应符合

现行的国家标准《建筑设计防火规范》等有关规定。平面消防车道布置；各建构筑物之间防火间距布置；各车间防火分区、安全疏

散通道的布置；室内外消火栓灭火系统、火灾报警及控制系统、电气设备自动灭火

系统、室外消火栓、室内消火栓、移动式泡沫灭火系统、防排烟系统、消防给水系

统、消防供电等消防设施。设计时考虑不同区域安全疏散的距离和宽度。（2） 发电厂电气监控管理 ECMS 系统

43

包含微机综保装置、逆功率保护装置、信息测量、控制系统、工程师(兼操作

员)站、打印机、CRT、网络及通讯等设备和系统所需的全部软件，包括所有设备

间的连接电缆、光缆、通讯线及端子排、浪涌保护器等全套系统。包含高低压电气主接线所有电气设备。

（3） 工业电视系统设置工业电视，监视器安装在中央控制室。

（4） 消防给水系统消防给水系统的设计需满足全厂消防用水，采用填埋场统一消防给水水源。

（5） 辅助生产系统1） 机修车间：车间内设置必要的检修器具和设施；机修车间上空设电动葫

芦。2） 库房：分为重型材质间和轻型材质间。重型材质上空设电动葫芦。

（6） 标示系统在符合国家道路交通安全主管部门发布的标示文件的基础上，结合企业自身的

CI 设计，确定全厂道路系统、指示系统、设备标识系统、安全警示系统的标示系统，

以上三大系统必须完整统一，保证全厂的标示的完整统一性。

44

4.3.6 建筑与结构（1）设计内容

规划建设用地红线范围内的全厂所有建、构筑物的土建工程设计，包括值班室、

控制室、配电房、库房等生产用房。规划建设用地红线内厂区道路和人员通道、护坡、竖向及综合管线设计等内容。

（2）设计要求1) 厂内所有建、构筑物和室外工程的设计必须满足相应阶段的国家、行业和

广东省、广州市政府部门颁布的关于设计深度文件规定的要求。其中重点部位的室

内装修设计，如控制室、值班室等重点部位须进行精装修详细设计。外装修设计深

度必须符合施工招标的要求。2) 主体结构采用钢筋混凝土结构设计。3)抗震设防烈度按 7度设防，设计基本地震加速度值为 0.10g。4) 场地平整后，应考虑适当的地坪及地基处理形式。5)桩基础设计时应依据地勘报告，选择合适的地层作为持力层。桩型选择时

应结合当地实际情况，尽量采用当地常用桩基型式，以方便施工、节省造价。6) 厂房整体设计必须体现主体建筑生态节能的设计理念，整体风格与填埋场

45

区的整体风格和谐统一，并具有岭南地方特色，结合广州地区温暖潮湿、日照充足

的气候特点进行建筑设计。整体建筑与周围环境有机融合。4.3.7 劳动安全与卫生（1）设计内容

（1）设置必要的卫生设施。（2）考虑防暑防寒、防噪声、防雷击、防洪、抗震、防臭气、防粉尘、防毒、

防化学伤害、防气体泄漏、防火防爆、电气设备防电伤措施。（2）设计要求

1） 防噪声 在订购机械设备时，向供应商提出噪声指标，减小噪声污染源强； 噪声强度较高的设备，利用墙体隔声。 控制室及值班室设置双层隔音窗、双层门，控制室及主控室顶棚装吸音材

料； 设计时要求机组装设集装箱式静音箱； 根据功能分区，利用绿色植物吸声降噪。通过上述综合降噪措施，工作场所的噪声将大大降低，噪声声级满足《工业企

业噪声控制设计规范》GBJ87-85 的要求。

46

2） 通风 配电间设机械排风系统，自然进风，排风量根据排除余热通风量计算。

3） 防腐蚀厂内所有贮存、运送腐蚀性介质的容器、管道，均采用防腐蚀材料，定型设备

均衬橡胶；在酸碱计量间以及配制、使用腐蚀性、刺激性物质的岗位和场所设计冲

洗设施。4） 防雷击控制室、值班室、库房等建构筑物按第三类防雷建筑物设防。采用屋顶钢筋焊

接成网，形成避雷网；机组烟囱安装避雷针，沿爬梯装设两根引下线。接地装置以

建筑物基础内钢筋接地为主，人工接地体为辅，保证接地电阻≤1Ω，不满足要求

时补打接地极。5） 防洪满足项目所在地 50 年一遇最高洪水要求。场区内采用明沟排水，同时考虑与

周边道路的衔接。6）抗震

47

地震对建筑物的破坏作用明显，作用范围大，进而威胁设备和人员的安全，但

是，地震一般出现的几率较小。抗震设防烈度为 7度，设计基本地震加速度值为

0.1g。 7）消防

平面消防车道布置；各建构筑物之间防火间距布置；各车间防火分区、安全疏

散通道的布置；室内外消火栓灭火系统、火灾报警及控制系统、电气设备自动

灭火系统、室外消火栓、室内消火栓、移动式泡沫灭火系统、防排烟系统、消

防给水系统、消防供电等消防设施。设计时考虑不同区域安全疏散的距离和宽

度。8） 电气设施防火、防爆变压器设置在配电室内，采用无油型干式变压器，具有阻燃和自熄的特性，其

它供配电设备也采用无油型设备。厂房内敷设的电力与控制电缆均选用铠装阻燃型，在高温环境选用耐高温电缆；

对于特别重要回路（如消防系统、直流电源等）选用耐火电缆；在电缆敷设较集中

的场所不许放置易燃物体。对于易受外部着火影响的地段配备耐火防护，用防火涂

48

料、包带作为阻止延燃处理；在电缆进出口、屏柜底部开孔处，用阻燃堵料处理或

用防火包封堵。9） 电气设施防电伤措施

全厂各车间内均须作总等电位联结，部分场所根据有关规定设置局等电位联结

和辅助等电位联结。防雷接地、工作接地和保护接地均与等电位联结带可靠联结，

并尽量利用土建基础进行接地，以降低电阻并减少接地工程投资。所有电气设备外

壳和非回转金属外壳均做保护接地，在接地网和通道交叉处均采取降低跨步电压的

措施。厂用电和配电装置故障都配备声光信号，根据工艺生产技术要求设置工艺设

备安全联锁控制，两地控制的电气设备设置选择开关。高压电气设备采取隔离措施，并设置危险标记，由专人负责管理。电气设备的布置，满足带电设备的安全防护距离的要求。

10）防人身伤亡、烫伤、灼伤车间内生产设备顺流布置，并留有足够的操作空间；设备外露转动部位设置防

护罩或挡板，各转动部件的联轴节处装设防护罩，保证生产安全；为防止人员受到

49

坠落伤害，厂内井、坑、孔、洞均加防护栏杆或盖板，有些部位既加防护栏杆也加

盖板；厂内梯子、平台周围均加装栏杆，栏杆的设置满足规范有关要求。对运行、维护人员可能接触的热力设备、管道和附件，其保温层表面温度不大

于 50℃，以防烫伤、灼伤。

5、设计管理5.1 总的要求

制订有完善的设计管理体制，制订严谨可行的项目设计进度安排计划，按时按

质完成项目的设计任务，配合建设单位做好安装、调试、验收等相关技术服务工作。5.2 设计人员资格要求

1）项目负责人资格：具有同类工程项目设计负责人或主设经历、高级职称

（可兼任专业负责人）。2）总设计师资格：具有同类工程项目设计负责人或主设经历、高级职称。3）专业负责人资格：具有同类工程专业设计负责人经历及相关执业资格。

5.3 设计人员管理1）设计人员的数量和质量：项目设计组人员经确认后不得随意更换，业主有权要求更换不称职的项目总设

50

计师、各专业主要负责人及专业骨干。2）现场服务：应分阶段、有计划的派相关设计人员在现场配合与解决初步设

计、施工图设计中出现的有关问题；安装和调试阶段应派驻相应专业的设计代表现

场办公，设计代表应按时参加每周工程例会并根据工程需要进行现场服务。3）派驻现场设计代表不得随意更换和离场，如需更换和离场需经业主项目总

指挥批准和请假。5.4 设计服务要求

1）根据业主需要，参加本项目的施工、货物招标及合同谈判，编制招标项目

的合同技术文件；2）配合业主组织国内、外厂商技术交流；3）负责对外商的设计资料进行审查及消化，负责本项目的合同谈判技术支持

及设计联络。4）确认外商及设备厂商提供的设计图纸和技术文件的准确性和完整性。5）对设备厂商设计接口参数进行确定。6）参加设计联络会、设计协调会等，并准备相关资料。7）配合修详规设计

51

8）配合施工图审查。9）负责设计交底。10）负责设计修改、设计变更和预算调整。11）配合业主设备到厂验收，配合招标人完成国家及地方质量监督部门检查和

验收工作，并出具相关报告。12）配合土建施工、设备安装、调试、运行等工作。13）协助业主解决设备单体调试、系统调试过程中出现的技术问题，进行必要

的设计修改。14）参加主要分部工程检查和竣工验收。15）编制竣工图。16）协助业主进行性能测试及验收、本项目后评估等。17）竣工后定期回访，编写回访报告及优化、改造建议报告等。18）根据业主人、咨询单位、监理单位和承包商提出的合理要求进行设计变更；19）其它相关工作。

5.5 设计要求1）初步设计满足国家有关标准、规范的要求，要求在初步设计阶段对主体结

52

构及工艺部分设计进行深化，含厂房桩基、建、构筑物和主要设备基础等；2）进行多方案技术经济分析比较，提出优化方案（按招标人要求及时提交主

要材料、设备选用的书面分析报告）；3）设计文件交付及采购技术规格书交付必须满足总体进度需要；4）要求所供国内、外设备、主要材料等的技术参数及要求达到编制招标文件

技术需求书的深度；5）所有供施工的图纸（施工图）必须出具蓝图；6）做好施工图的设计交底工作，在施工期间有义务配合解答施工单位相关的

设计问题；7）保证一定的设计工作质量，差错率小于 5%。中标人对设计成果出现的遗漏

或错误负责修改或补充。由于乙方原因造成甲方损失的，中标人应立即采取补救措

施，并应按合同规定承担相应的赔偿责任。8）不得指定建筑材料、设备的生产厂家或供货商。除非获得同意，在设备或

材料采购规格书中不得要求或者标明特定的供应商以及含有倾向或者排斥其他潜在

供应商的其他内容。若需要中标人配合建筑材料、设备的加工订货时，应给与配合。

53

5.6 设计联络会、设计交底及施工图会检（1） 设计联络会在整个合同执行期间，根据工程需要由业主召开技术联络会，技术联络会次数

以满足工程建设需要为准，技术联络会时间、内容和地点根据工程需要确定。（2） 设计交底及施工图会检由业主提出、设计院主持（设计院负责编制设计交底 PPT），项目公司、设计

单位、咨询单位（如有）、施工单位、监理单位、设备供应商等参加；设计交底及施工图会审通过后交底记录留存，各方签字确认；设计交底分总体技术交底、专业技术交底和专题会议等形式；项目总设及涉及各专业负责人必须参加相应专业设计交底；技术交底原则根据出图进度和批次进行。对于分批交付的施工图，应分阶段组织会审。

5.7 设计管理要求1、主设计及以上人员资格要求：具有本专业高级工程师及以上资格。2、本项目设计专业配置要求：电气、热控、总图、建筑、结构、概算等专业人员配备齐全，每专业均需配备

54

设计、审核专业人员至少两人及以上。3、设计工作要求：鉴于本项目的特殊性，要求设计院采用非常规的工作方式，一切以工程为中心，

进行初步设计优化及施工图设计，保证施工图纸能及时满足工程施工的需要。

6、时间要求序号 建设阶段 主要工作内容 完成起止时间（合同

鉴定时间开始）1 初设阶段 初设说明及图纸 10天内2 设备材料选型 主要设备、材料招标技术规范书 15天内3 施工图设计 土建施工图 25天内

其余部分施工图 30天内5 竣工图设计 竣工图及竣工资料 竣工后一个月

7、设计考核7.1 总则

7.1.1乙方需建立健全设计质量保证体系，依据相关规定及设计承包商贯标要求执行设计程序，履行设计文件的审签制度，确保设计成果的正确性。7.1.2乙方针对本项目提供详细的资源配置方案，并经甲方认可后严格按配置方案

55

实施。为保证甲乙双方之间有效的沟通，乙方应派设总或工代常住工地，并积极做好现场配合工作。7.1.3按照甲方批准的工程一级网络计划，编制工程进度计划，作为工程进度控制的依据，编制项目总体招标计划，以保证进度目标的实现。7.1.4按国家批准的可行性研究报告，结合本工程总体目标，编制编制原则、技术规范、图纸等，以满足工程的技术质量要求。7.1.5按照设计合同或供图协议，结合工程具体实施情况，及时满足供图进度要求。对提供的设计文件和图纸，应向甲方及施工单位进行详细的技术交底和安全交底。7.1.6应及时掌握工程进展情况，根据现场实际情况，优化设计方案，提出地质预报、设计通知、设计变更。7.1.7应对参建各方发现并提出的设计问题及时进行检查和处理。应严格控制设计变更的项目，协助业主做好控制投资、节省工期工作。7.1.8对涉及到工程量大的技术方案应提前进行研究，对影响工程安全的质量问题应提前进行预报，并随时通报甲方。

7.2 考核内容7.2.1乙方针对甲方批准的资源配备方案的执行情况、乙方安排的设总及工代是否满足工程需要以及乙方驻现场人员的管理情况。7.2.2 是否按供图计划和现场实际施工情况，保证供图进度。7.2.3 供图质量情况。7.2.4在施工图送达的同时，是否按要求同时报送合同外项目工程量清单以及增加原因说明，以及是否报送施工图与招标图项目或工作内容不一致之处的说明。7.2.5 设计技术与安全交底的及时情况。7.2.6 是否积极配合设计应参加的各项验收和质量监督、安全鉴定等工作。7.2.7 设计进度是否满足工程需要。7.2.8对工程进度的审核是否合理、准确。7.2.9 是否积极准备并及时出席相关会议。7.2.10 是否积极研究回复参建各方建议。

56

7.2.11 现场技术咨询完成情况。7.2.12 设计变更的合理性及处理设计变更的及时性。7.2.13 设计优化工作开展情况。7.2.14甲方临时交办事情的完成情况。

7.3 考核方式每季度考核一次，考核采用打分制，满分 100分，评定分为四个等级，＞90

分优秀、90分≥良好＞80分、80分≥合格＞70分、≤70分为不合格。7.4 考核细则

考核细则表考核项目 考核内容与考核办法

资源配备

由于甲方需要乙方派设总驻现场时，如出现乙方拒派设总到现场或未经甲方批准同意设总擅自离开工地，每次扣 1分。由于甲方需要乙方派工代驻现场时，如出现乙方拒派工代到现场或未经甲方批准同意工代擅自离开工地，每次扣 0.5分。

供图计划及质

量

乙方无法按照供图计划按时供图，每推迟一天扣 0.5分。供图质量情况。供图发现一处错误，扣 0.1分，错误计量以审图会议纪要为证，并经甲乙双方确认有误的数量为准。在施工图送达的同时，是否按要求同时报送合同外项目工程量清单以及增加原因说明，以及是否报送施工图与招标图项目或工作内容不一致之处的说明。未做到的每次每项扣 0.5分。

现场 设计技术交底和安全交底的及时情况。因设计原因未能及时进行设

57

考核项目 考核内容与考核办法

服务

计技术交底，影响工程建设，每次每项扣 0.5分。各项工程的验收完成情况。因设计原因未能及时进行验收，影响工程进度，每次每项扣 0.5分。设计是否满足工程需要。因设计原因影响工程，每次每项扣 0.5

分。对项目设计的审核是否合理、准确。未及时正确审核的，每次每项扣 0.5分。现场相关会议的参会情况。相关会议准备工作不到位或没有相关人员参加，每次扣 0.25分。是否积极研究回复各方建议。因设计原因回复推迟，影响工程建设进度，每次扣 0.5分。各项迎检工作的配合情况。积极主动按要求配合做好各项迎检工作，每次奖励 1分；因设计原因，影响迎检工作，扣 0.5分。现场技术咨询完成情况。积极主动组织专家就施工过程中遇到的技术难题进行咨询，每次奖励 1分；因设计原因，未能及时组织进甲方临时交办事情的完成情况。积极主动按要求完成甲临时交办的事情，每次奖 1分；配合不积极或不按要求完成，扣 0.5分。设计

优化设计优化工作开展情况。积极响应各方优化建议，并开展相关工作，及时提供优化资料，每提出一项优化建议，奖励 2分。

设计变更

因设计原因造成工程不利变更，每项扣 0.5分。同时附加：变更增加费用≤100万元时，每项扣 5分；100＜变更增加费用≤500

万元时，每项扣 10分；变更费用＞500万元时，每项扣 20分。设计变更及修改通知提供的及时情况。设计变更与修改通知提供时间与计划提供时间推迟，每项每天扣 0.25分。

58

59