«СОГЛАСОВАНО» «УТВЕРЖДАЮ»

Директор технический: Генеральный директор ООО «UMS» ______________ О.П.Филатова ______________ C.Х.Арипов

Директор по закупкам: «___»____________ 2019 г.______________ А.А.Бучок

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

на выполнение работ по ремонту и восстановлению объектов размещения телекоммуникационной инфраструктуры ООО «UMS»

в Республике Каракалпакстан

Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью «UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS»

Ташкент – 2019 г.

1

СОДЕРЖАНИЕ I. Инструкция для участника конкурса II. Техническая часть конкурса. III. Ценовая часть конкурса. IV. Проект договора.

2

I. ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКА КОНКУРСА

1 Общие положения. 1.1 Настоящая конкурсная документация разработана в соответствии с требованиями Закона Республики Узбекистан «О государственных закупках» (далее - Закон) и постановления Президента Республики Узбекистан от 20.02.2018 года ПП-3550 «О мерах по совершенствованию порядка проведения экспертизы предпроектной, проектной, конкурсной документации и договоров» (далее - постановление).

1.2 Предмет конкурса: Выполнение работ по ремонту и восстановлению объектов размещения телекоммуникационной инфраструктуры ООО «UMS» в Республике Каракалпакстан.

1.3 Предельная стоимость конкурса составляет: 500   000   000,00 сум. Цены, указанные в конкурсном предложении, не должны превышать предельную стоимость.

1.4 Техническое задание на оказание услуг представлено в технической части конкурсной документации.

1.5 Формы заседания конкурсной комиссии – очная. 2 Организаторы конкурса 2.1 ООО «UMS» является заказчиком (далее

«Заказчик») конкурса. Адрес «Заказчика»: 100000, г. Ташкент, пр-т А. Темура, 24.Реквизиты «Заказчика»: МФО: 00401, ИНН 303020732, ОКЭД: 61200р/с 202114000300381984001 в ОПЕРУ АК "Алокабанк"

2.2 Контактное лицо Организатора: Департамент управления закупками ООО «UMS», Группа управления закупками, Старший специалист - Афлитунова Диана Зинуровна, e-mail: daflitunova@myums.uz, тел.: +(99897) 403-81-19 Контактное лицо по техническим вопросам: Департамент сопровождений сети ООО «UMS», Группа ремонтно-восстановительного обслуживания технических площадок, Старший специалист - Насридинов Хуснидин Илхамович, e-mail: khnasridinov@myums.uz, тел.: +(99897) 403-80-71

2.3 Рабочим органом комиссии является Конкурсная комиссия ООО «UMS» (далее - «Рабочий орган»). Адрес: 100000, г. Ташкент, пр-т. А. Темура, 24.

2.4 Договородержатель: ООО «UMS» 2.5 Конкурс проводится конкурсной комиссией,

3

созданной Заказчиком, в составе не менее пяти членов.

3 Участники конкурса 3.1 В конкурсе могут принять участие любые юридические лица1 независимо от форм собственности, в том числе субъекты малого бизнеса. за исключением юридических лиц, приведенных в 4.2.

1В конкурсе могут принимать участие как иностранные юридические лица (нерезиденты Республики Узбекистан), так и отечественные юридические лица (резиденты Республики Узбекистан)

4 Порядок проведения конкурса

4.1

Для участия в конкурсе, участник конкурса должен: - получить (скачать) электронную версию конкурсной документации, размещенной на специальном информационном портале для ознакомления с условиями конкурса;- подать конкурсное предложение в соответствии с требованиями конкурсной документации;

4.2 К участию в конкурсе не допускаются участники: - находящиеся на стадии реорганизации,

- ликвидации или банкротства;

- находящиеся в состоянии судебного или арбитражного разбирательства с «Заказчиком»;- находящиеся в Едином реестре недобросовестных исполнителей;

- имеющие задолженности по уплате налогов и других обязательных платежей

- зарегистрированные и имеющие банковские счета в государствах или на территориях, предоставляющих льготный налоговый режим и/или не предусматривающих раскрытие и предоставление информации при проведении финансовых операций (оффшорные зоны).

4.3 Заказчик отстраняет участника от участия в закупочных процедурах, если:

- участник прямо или косвенно предлагает, дает или соглашается дать любому нынешнему либо бывшему должностному лицу или работнику заказчика, или другого государственного органа вознаграждение в любой форме, предложение о найме на работу, либо любую другую ценную вещь или услугу с целью повлиять на совершение какого-либо действия, принятие решения или применение какой-либо конкурсной процедуры заказчика в процессе государственных закупок;- у участника имеется несправедливое

4

конкурентное преимущество или конфликт интересов в нарушение законодательства

5 Язык конкурса, единица измерений.

5.1 Конкурсное предложение и вся связанная с ним корреспонденция, и документация, которые осуществляются участником и заказчиком, должны быть на узбекском или русском языке. Конкурсное предложение, может быть на другом языке при условии, что к ней будет приложен точный перевод на узбекский или русский языки. В случае наличия разночтений в тексте конкурсного предложения, когда используется более чем один язык, узбекский или русский языки будут превалирующими. Допускается предоставление технической документации на английском языке.

5.2 В конкурсном предложении должна быть использована метрическая система измерений.

6 Конкурсное предложение и порядок его оформления

6.1 Участники конкурса, объявленного на портале, предоставляют предложения в установленном в объявлении порядке в запечатанных конвертах по указанному в объявлении о проведении конкурса адресу.

6.2 Участникам конкурса рекомендуется представлять предложения в прошнурованном, пронумерованном, скрепленном печатью и утвержденном подписью уполномоченного лица участника либо подписанном на каждом листе предложения.

6.3 Конкурсное предложение участника передается в рабочий орган конкурсной комиссии почтой или через уполномоченного представителя участника нарочно. Дата и время предоставления конкурсного предложения фиксируется рабочим органом в журнале регистрации конкурсных предложений и заверяется подписью уполномоченного представителя участника (при его наличии).

6.4 Участник конкурса: - несет ответственность за подлинность и

достоверность предоставляемых информации и документов;

- вправе подать только одно предложение; - вправе отозвать или внести изменения в

поданное предложение до срока окончания подачи таких предложений.

6.5 Конкурсное предложение состоит из двух частей:

1) техническая часть должна соответствовать техническим требованиям Заказчика и содержать в себе подробное описание;

2) ценовая часть должна соответствовать условиям конкурса и содержать следующую

5

информацию: наименование работ, цена работ, итоговая сумма, условия выполнения работ, условия платежа, срок действия предложения и т.п.

6.6 Участник также должен подготовить 1 копию Предложения на внешнем носителе (компакт-диск, флэш-память и др.), включающую все конкурсные документы, которые должны быть представлены в сканированном виде, заверенные подписью руководителя и печатью организации. Техническое и ценовое предложение также в исходных форматах (Microsoft Office).

6.7 Конкурсное предложение предоставляется в запечатанном конверте (с печатью участника на местах склейки конверта)

6.8 На конверте должно быть указано (в соответствии с формой №7): - наименование предмета конкурса;- наименование участника;- наименование заказчика и его адрес;- надпись «не вскрывать до последнего срока подачи предложений (указать время и дату вскрытия конвертов)».

6.9 Техническое предложение должно содержать следующие документы: перечень технической документации (брошюры, технические паспорта, инструкция по эксплуатации и т.п. или иные документы, содержащие полное и подробное описание предлагаемой продукции).

6.10 Требования к наличию обязательных документов ценового предложения: - ценовое предложение и таблица цен в соответствии с формой №6 прилагаемой к данной инструкции

6.11 Рабочий орган несет ответственность за целостность и сохранность конвертов с конкурсными предложениями, оформленных только в соответствии с требованиями настоящей инструкции.

6.12 Конкурсные предложения принимаются до 17:00 (время местное) «3» июня 2019 года по адресу: 100000, г. Ташкент, пр-т. А. Темура, 24

6.13 Срок действия конкурсного предложения участников должен составлять не менее 60 дней со дня окончания представления конкурсных предложений.

7 Продление срока предоставления конкурсных предложений

7.1 В случае необходимости, заказчик может продлить срок представления предложений, а также обратиться к участникам конкурса с предложением о продлении срока действия их предложений на определенный период по

6

решению конкурсной комиссии.7.2 Объявления о продлении сроков представления

конкурсных предложений размещается специальном информационном портале и публикуется в других СМИ.

8 Внесение изменений в конкурсную документацию

8.1 В случае необходимости заказчик вправе принять решение о внесении изменений в конкурсную документацию.Решение о внесении изменений в конкурсную документацию может приниматься не позднее чем за три дня до даты окончания срока подачи предложений.В процессе внесения изменений в конкурсную документацию изменение продукции (работ, услуг) или ее характеристик не допускается.В случае внесения изменений в конкурсную документацию в срок окончания подачи предложений, конкурс продлевается не менее чем на десять дней с даты внесения изменений в конкурсную документацию. Одновременно с этим вносятся изменения в объявление о проведении конкурса, если была изменена информация, указанная в объявлении.

9 Процедура вскрытия конвертов с конкурсными предложениями порядок и критерии их оценки

9.1 Время, указанное в объявлении как время проведения конкурса, конкурсная комиссия для проведения оценки конкурсных предложений вскрывает конверты с предложениями, поданными участниками конкурса. Уполномоченный представитель участника конкурса вправе присутствовать при процедуре вскрытия конвертов.

9.2 Срок рассмотрения и оценки предложений участников конкурса не может превышать десяти дней с момента окончания подачи конкурсных предложений.

9.3 При вскрытии конверта с предложениями проверяется наличие в нем всех документов и правильность их оформления. В случае отсутствия соответствующих документов в конверте, конкурсная комиссия вправе не допускать данное предложение к рассмотрению и оценке

9.4 Конкурсная комиссия осуществляет оценку предложений, которые не были отклонены, для выявления победителя конкурса на основе критериев, указанных в конкурсной документации.

9.5 В случае установления недостоверности информации, содержащейся в документах, представленных участником конкурса, конкурсная комиссия вправе отстранить такого участника от участия в конкурсе.

7

9.6 Оценка конкурсных предложений и определение победителя конкурса производятся на основании критериев, изложенных в конкурсной документации (Приложение №2).

9.7 Предложение признается надлежаще оформленным, если оно соответствует требованиям Закона, постановления и конкурсной документации.

9.8 Конкурсная комиссия отклоняет предложение, если подавший его участник конкурса не соответствует требованиям, установленным Законом и постановлением или предложение участника конкурса не соответствует требованиям конкурсной документации.

9.9 В процессе оценки конкурсных предложений конкурсная комиссия может запрашивать у участников конкурса разъяснения по поводу их конкурсных предложений. Данная процедура проводится официально, в письменной форме в установленном порядке через организатора конкурса. В процессе разъяснения не допускаются какие-либо изменения по сути предложения, а также по цене.

9.10 Если участники конкурса представят предложения в разных валютах, суммы предложений при оценке будут пересчитаны в единую валюту по курсу Центрального банка Республики Узбекистан на дату вскрытия конвертов с ценовой частью конкурсного предложения.

9.11 Победителем признается участник конкурса, предложивший лучшие условия исполнения договора на основе критериев, указанных в конкурсной документации и предложении.

9.12 При наличии арифметических или иных ошибок конкурсная комиссия вправе отклонить конкурсное предложение либо определить иные условия их дальнейшего рассмотрения, известив об этом участника конкурса.

9.13 В целях корректного сравнения цен иностранных и отечественных участников конкурса, при оценке будут учтены соответствующие расходы (налоги, таможенные платежи и иные обязательные платежи), в случаях, предусмотренных действующим законодательством Республики Узбекистан.

9.14 Результаты рассмотрения и оценки предложений фиксируются в протоколе рассмотрения и оценки предложений.

9.15 Протокол рассмотрения и оценки предложений подписывается всеми членами конкурсной комиссии, и выписка из него публикуется на специальном информационном портале в

8

течение трех рабочих дней со дня его подписания.

9.16 Любой участник конкурса после публикации протокола рассмотрения и оценки предложений вправе направить заказчику запрос о предоставлении разъяснений результатов конкурса. В течение трех рабочих дней с даты поступления такого запроса заказчик обязан представить участнику конкурса соответствующие разъяснения.

10 Ответственность сторон и соблюдениеконфиденциальности

10.1 Ответственность, предусмотренной законодательством Республики Узбекистан, несут:- лица, входящие в состав рабочего органа, которые ведут учет поступающих конкурсных предложений и обеспечивают их сохранность и конфиденциальность- председатель и члены комиссии, а также члены рабочей группы, созданной для изучения конкурсных предложений, за разглашение информации, допущение сговора с участниками, остальными членами комиссии и привлеченными экспертами, а также за другие противоправные действия.- победитель конкурса, не исполнивший обязательства по договору (по количественным, качественным и техническим параметрам), несет ответственность, предусмотренной законодательством Республики Узбекистан и/или заключенным договором.

11 Прочие условия 11.1 Участники, изъявившие желание участвовать в конкурсе, имеют право обратиться в рабочий орган для получения разъяснений относительно проводимого конкурса.

11.2 Участник конкурса вправе направить заказчику запрос о даче разъяснений положений конкурсной документации в форме, определенной в объявлении на проведение конкурса (форма №8). В течение двух рабочих дней с даты поступления указанного запроса заказчик обязан направить в установленной форме разъяснения положений конкурсной документации, если указанный запрос поступил к заказчику не позднее чем за два дня до даты окончания срока подачи предложений. Разъяснения положений конкурсной документации не должны изменять ее сущность;

11.3 Конкурс может быть объявлен конкурсной комиссией не состоявшимися:- если в конкурсе принял участие один участник или никто не принял участие;- если по результатам рассмотрения предложений конкурсная комиссия отклонила

9

все предложения ввиду не соответствия требованиям конкурсной документации;

11.4 Заказчик имеет право отменить конкурс в любое время до акцепта выигравшего предложения. Заказчик в случае отмены конкурса публикует обоснованные причины данного решения на специальном информационном портале.

12 Заключение договора 12.1 По результатам конкурса договор заключается на условиях, указанных в конкурсной документации и предложении, поданном участником конкурса, с которым заключается договор.

12.2 Участник конкурса, объявленный по решению конкурсной комиссии победителем конкурса, получит от заказчика соответствующее письменное извещение.

12.3

12.4

В случае, если победитель конкурса отказывается заключать договор на условиях конкурса, право заключения договора переходит к резервному исполнителю. При этом, резервный исполнитель может заключить договор по цене, предложенной победителем конкурса, или отказаться от заключения договора.Победитель конкурса должен предоставить обеспечение исполнения договора в виде банковской гарантии на сумму предоплаты по договору.

10

Приложение №1

ПЕРЕЧЕНЬ Квалификационных документов

1. Заявка для участия в конкурсе на имя председателя конкурсной комиссии (форма №1).

2. Копия документа о свидетельстве Государственной регистрации организации, заверенная печатью участника конкурса.

3. Гарантийное письмо, свидетельствующее, о том, что участник не находится в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства, в состоянии судебного или арбитражного разбирательства с заказчиком, а также об отсутствии ненадлежащее исполненных обязательств по ранее заключенным договорам (форма №2).

4. Общая информация об участнике конкурса (форма №3).

5. Информация о финансовом положении участника (с возможным предоставлением подтверждающих документов), заверенная уполномоченным органом (форма №4).

6. В случае невозможности присутствия руководителя организации (компании) на конкурсе, необходимо предоставить доверенность (форма №5) на имя компетентного представителя, правомочного для: - представления конкурсных документов;- присутствия на заседаниях конкурсной комиссии;- разъяснений вопросов касательно технической и ценовой части конкурсного предложения, а также других вопросов.

7. В случае, если компания является плательщиком НДС, необходимо предоставить документы, подтверждающие ставку НДС с Государственного Налогового Комитета Республики Узбекистан.

11

Форма №1

НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ УЧАСТНИКА

№:___________ Дата: _______

Конкурсная комиссия

ЗАЯВКА

Изучив конкурсную документацию на (указать наименование - поставку товара,

выполнение работ, оказание услуг) ответы на запросы №№ (указать номера запросов в случае наличия письменных обращений и ответов к ним), получение которых настоящим удостоверяем, мы, нижеподписавшиеся (наименование Участника конкурса), намерены участвовать в конкурсе на (указать наименование - поставку товара, выполнение работ, оказание услуг) в соответствии с конкурсной документацией.

В этой связи направляем следующие документы во внешнем конверте: 1. Квалификационные документы на ____ листах (указать количество листов, в случае предоставления брошюр, буклетов, проспектов, компакт-дисков и т.д. указать количество); 2. Техническая часть конкурсного предложения; 3. Ценовая часть конкурсного предложения.4. Иные документы (в случае представления других документов необходимо указать

наименование и количество листов).

Ф.И.О. ответственного лица за подготовку конкурсного предложения: Контактный телефон/факс: ____________________________________________ Адрес электронной почты: ______________________________ Ф.И.О. и подпись руководителя или уполномоченного лица Место печати

12

Форма №2

НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ УЧАСТНИКА №:___________ Дата: _______

Конкурсная комиссия

ГАРАНТИЙНОЕ ПИСЬМО

Настоящим письмом подтверждаем, что компания ___________________________ :

(наименование компании)

- не находится в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства. - не находится в состоянии судебного или арбитражного разбирательства с

(наименование заказчика) - отсутствуют ненадлежащим образом исполненные обязательства по ранее заключенным

договорам

Подписи: Ф.И.О. руководителя _______________ Ф.И.О. главного бухгалтера (начальника финансового отдела) ______________ Ф.И.О. юриста ____________________ Место печати

13

Форма №3Общая информация об участнике конкурса

1 Полное наименование юридического лица, с указанием

организационно-правовой формы

2 Сведение о регистрации (дата регистрации, регистрационный номер, наименование регистрирующего органа)

3 Юридический адрес 4 Контактный телефон, факс, е-mail 5 Полные банковские реквизиты 6 Основные направления деятельности

Информация об опыте оказания требуемой или аналогичной услуги

№ Наименование услугиНаименование, адрес и

контактная информация Примечание

__________________________________ (подпись уполномоченного лица) ____________________________________ (Ф.И.О. и должность уполномоченного лица) М.П. Дата: «___» _________________201__г.

14

Форма №4

ФИНАНСОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ УЧАСТНИКА КОНКУРСА ____________________________________________

(Наименование участника конкурса) 1. ФИНАНСОВЫЕ ДАННЫЕ узб.сум/долл.США

Наименование статей

Данные за последние три года

20___г 20___г 20___г

Информация из балансового отчета Активы I. Долгосрочные активы Основные средства Нематериальные активы Долгосрочные инвестиции в т.ч.: капитальные вложения II. Текущие активы Продукционно-материальные запасы в т.ч.: производственные запасы Дебиторы Денежные средства Пассивы I. Источники собственных средств в т.ч.: уставной капитал нераспределенная прибыль II. Обязательства Долгосрочные обязательства Текущие обязательства в т.ч.: текущая кредиторская задолженность просроченная кредиторская задолженность

Информация из отчета финансового результата Чистая выручка от реализации продукции Прибыль до уплаты налога на доход Чистая прибыль Балансовая прибыль______________________________________________________________ Руководитель_____________________ Гл. бухгалтер_______________ М.П. К вложению участник обязан приложить копии отчетов о финансовых результатах (балансовых отчетов – Форма №1 и Форма №2), с подтверждением ГНИ (другие уполномоченные органы для иностранных юридических лиц) о приеме отчетности в электронном виде. Если иное не оговорено, то данные в форме №4 приводятся в узбекских сумах;

15

2. ФИНАНСОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ Указать оборотные средства в размере не менее 20% от предельной стоимости,

установленной заказчиком. Уз.сум/долл.США

No. Наименование источников Сумма

1 Денежные средства т.п.

Примечание: в данной таблице приводятся сведения о доступе к ликвидным

активам, неизрасходованных реальных активов, кредитные линии и другие финансовые средства (за исключением авансовых платежей по другим договорам участника) с подтверждением наличия оборотных средств в размере 20% от предельной стоимости объекта с обслуживающего банка в виде справки;

При отсутствии у участника оборотных средств в размере 20% от стартовой стоимости предмета конкурсных торгов, выдается поручительство банка о предоставлении необходимых оборотных средств (согласно образца).

В случае отсутствия справки или поручительство банка конкурсное предложение далее не рассматривается, и внутренний конверт возвращается участнику без вскрытия.

3. СРЕДНИЙ ГОДОВОЙ ОБОРОТ Год Сумма Валюта Обменный

курс Эквивалент в

узб.сум/долл.США

Средний годовой оборот *

* Среднегодовой оборот в размере _____ млн.сум/тыс.долл.США рассчитанный

как сумма подтвержденных платежей, полученных по текущим и/или завершенным контрактам, в течение последних ____ лет. Подпись руководителя участника конкурса: ________________ М.П. Дата составления: «_____» _________________20__ г.

16

Форма №5

НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ

ДОВЕРЕННОСТЬ

Компания (предприятие, завод и т.д.) ____________________________, именуемая в дальнейшем «Компания», в лице __________________________, действующего на основании Устава (Положения и т.д.), настоящей доверенностью уполномочивает представителя Компании - гражданина ____________________(паспорт серии ___ №_______, выданный _________________ от ___________ года) на

а) представления конкурсных документов; б) проведения переговоров с заказчиком конкурса и рабочим органом; в) присутствия на заседаниях конкурсной комиссии; г) разъяснений вопросов касательно технической и ценовой части конкурсного предложения, а также других вопросов. Настоящая доверенность вступает в силу с момента её подписания и действует на

весь процесс согласования пунктов, заключаемого по итогам конкурса договора, процедуру его подписания.

С момента вступления в силу Договора права и обязательства по нему переходят к «Компании» в полном объёме до их окончательного выполнения.

Ф.И.О. и подпись руководителя или уполномоченного лица Ф.И.О. и подпись лица, на которого выдана данная доверенность Место печати

17

Форма №6

НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ

ЦЕНОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на (поставку товара, выполнение работ, оказание услуг)указать наименование

Дата: (вписать дату подачи конкурсного предложения). КОМУ: Конкурсной комиссии. Мы, нижеподписавшиеся, заявляем, что изучили конкурсную документацию в целом

и ознакомились с характером проблем, которые должны быть решены в процессе (поставки товара, выполнения работ, оказания услуг).

Проанализировав все требования, предлагаем (поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг) в соответствии с условиями конкурсных торгов:

- условия оплаты - _________________________; Общая сумма (поставки товара, выполнения работ, оказания услуг) указана в

прилагаемой таблице цен, которая является частью настоящего конкурсного предложения.

Мы согласны придерживаться положений настоящего предложения в течение 60 дней, начиная с даты, установленной как день окончания приема Конкурсных предложений. Это Конкурсное предложение будет оставаться для нас обязательным и может быть принято в любой момент до истечения указанного периода.

Мы понимаем, что конкурсная комиссия не обязана принять наименьшее ценовое предложение, а принимать наилучшее предложение по всем показателям и критериям оценки.

Дата: «___» __________201__г.

Ф.И.О. и подпись руководителя или уполномоченного лица Место печати

18

НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ ТАБЛИЦА ЦЕН

№ПП

Наименование показателей

Параметры Примечание

1 Прочие затраты подрядчика %

При закрытии работ уровень (величину) прочих затрат принимают в зависимости от территориальной адресной регистрации юридического лица (подрядчика) на основе данных Госкомстата №01/3-15-07-3/2-74 от 28.05.2015г.

2Стоимость человека часа с учётом соц.

страха.

Подрядчик рассчитывает уровень (величину) заработной платы согласно пункта 6.7 ШНК4.01.16-04. Затраты на заработную плату рабочих-строителей определяются с применением стоимости чел/часа исходя из уровня среднемесячной заработной платы за предыдущие 12 месяцев по подрядной организации.

3 Транспортные расходы

Транспортные расходы указать в процентах от стоимости строительных материалов на основании письма Госархитектстроя № 352/11-08 от 31.01.2011г.

4 НДСУказать фактический процент налога на добавленную стоимость.

5Авансовая сумма

платежа, % процент от стоимости Заказа

Указанный процент должен быть не более 30 %

6 Командировочные расходы, за сутки

Суточные расходы за время пребывания в командировке и нахождения в пути возмещаются в размере не более (в коэффициентах от установленного в республике размера минимальной заработной платы): в г. Ташкенте, городах - областных центрах - 0,1%; в других городах и населенных пунктах - 0,08%.Командировочные расходы возмещаются только рабочим Подрядной организации, с которой заключен Договор.

Ф.И.О. и подпись руководителя или уполномоченного лица Место печати Дата: «___» __________201__г.

Примечание: В случае расхождения между ценой единицы продукции и общей ценой, преимущество имеет цена единицы продукции.

19

Форма №7

От ___________________________________

[наименование и почтовый адрес Участника]

Общество с ограниченной ответственностью «UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS»

ул. А. Темура, 24, г. Ташкент, Узбекистан, 100000

Закупочная комиссия

НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО 17:00 (время местное) «3» июня 2019г.

На участие в Конкурсе на выполнение работ по ремонту и восстановлению объектов размещения телекоммуникационной инфраструктуры ООО «UMS» в Республике Каракалпакстан

Предложение поступило: дата «____» __________ 201__ г.

Время ______ час. _____ мин.

* Прием конвертов с КП осуществляет организатор конкурса:Афлитунова Диана, тел.: +(99897) 403-81-19При подаче конверта с предложением необходимо при себе иметь удостоверение личности.

20

Форма №8НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ

Форма запроса на разъяснение положений конкурсной документации

Закупочная комиссияпо проведению конкурса

«Выполнение работ по ремонту и восстановлению объектов размещения

телекоммуникационной инфраструктуры ООО «UMS» в Республике Каракалпакстан»

Прошу разъяснить следующие положения конкурсной документации [поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд государственного заказчика], размещенной на [ xarid . uz или официального сайта ] :

№п/н

Разделконкурсной

документации/

Пункт конкурсной документацииподлежащий разъяснению

Суть запросана разъяснение

конкурсной документации

1 2 3 4

Разъяснения по настоящему запросу прошу направить по [указать почтовый адрес, адрес электронной почты, номер факса]

[число, месяц, год]

[наименование должности лица, Подписавшего запрос] [подпись][Ф. И. О.]

М.П.

21

Приложение №2

Порядок и критерии квалификационной оценки участников и конкурсных предложений.

Порядок и критерии квалификационного отбора участников на участие в конкурсе. Квалификационная оценка осуществляется конкурсной комиссией до начала

конкурса. Если требуемая информация не представлена участником, конкурсная комиссия вправе не допускать его к участию в конкурсе.

Критерии квалификационной оценки № Критерий Оценка Примечание 1 Исполнение обязательств по

ранее заключенным договорам

Надлежащее / не надлежащее (проводится на основании гарантийного письма участника)

Если ненадлежащее, то участник дисквалифицируется

2 Представление финансовых показателей участника

Есть / нет Если не представлено, комиссия вправе дисквалифицировать участника

3 Состояние участника в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства

Да / нет (проводится на основании гарантийного письма участника)

Если да, то участник дисквалифицируется

4 Состояние участника в стадии судебного или арбитражного разбирательства с Заказчиком

Да / нет (проводится на основании гарантийного письма участника и информации от заказчика)

Если да, то участник дисквалифицируется

5 Участник имеется в Едином реестре недобросовестных исполнителей

Имеется / Не имеется Если имеется, комиссия вправе отклонить предложение участника

22

I. Техническая оценка предложений. Осуществляется конкурсной комиссией на основании документов технической

части. Критерии технической оценки

№ Критерий Оценка

1

Наибольшее соответствие требованиям технического задания оценивается наивысшей оценкой.Максимальный балл присваивается максимальному значению показателя

100-балльная система оценкиОценка = (Значение анализируемого критерия / Максимальное значение) * Максимальный балл.

Ценовая оценка предложений. Осуществляется конкурсной комиссией после проведения технической оценки на

основании документов с ценовой части. Критерии ценовой оценки

№

Критерий Оценка

1

Наименьшая цена/стоимость оценивается наивысшей оценкой Максимальный балл присваивается минимальному значению показателя.

100-балльная система оценкиОценка = (Минимальное значение / Значение анализируемого критерия) * Максимальный балл.

2Условия оплатыМаксимальный балл присваивается минимальному значению показателя.

100-балльная система оценкиОценка = (Минимальное значение / Значение анализируемого критерия) * Максимальный балл.

Квалификационная оценка предложений.Осуществляется конкурсной комиссией на основании предоставленных

рекомендательных писем, положительных отзывов о данной компании, а также на основании клиентской базы компании.

Критерии квалификационной оценки № Критерий Оценка 1 Опыт работы участника на выполнение

аналогичных работМаксимальный балл присваивается максимальному значению показателя

100-балльная система оценкиОценка = (Значение анализируемого критерия / Максимальное значение) * Максимальный балл.

2 Гарантия на выполненные работыМаксимальный балл присваивается максимальному значению показателя

100-балльная система оценкиОценка = (Значение анализируемого критерия / Максимальное значение) * Максимальный балл.

Оценка предложений№ Критерий Вес категории,

%Вес подкатегории,

%1. Техническая оценка 40% 100%

2. Ценовая оценка 50% 100%Цена/Стоимость 80%Условия оплаты 20%

3. Квалификационная оценка 10% 100%Опыт работы 60%Гарантия на выполненные работы 40%

23

II. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕна выполнение работ по ремонту и восстановлению объектов размещения

телекоммуникационной инфраструктуры ООО «UMS» в Республике Узбекистан

Настоящим техническим заданием определяются требования, объем и сроки выполнения работ по ремонту и восстановлению, объектов (далее Объект) размещения телекоммуникационной инфраструктуры ООО «UMS» в Республике Узбекистан.

Работы по ремонту и восстановлению объектов размещения телекоммуникационной инфраструктуры могут распространятся на:

- собственные здания и сооружения - арендуемые здания, сооружения и их части Заказ на производство работ по ремонту и восстановлению может быть оформлен на

ремонт кровли, ремонт аппаратного помещения, так и на весь комплекс необходимых работ на объекте.

На каждый объект ремонта и восстановления разрабатывается сметная документация в соответствии нормативными требованиями ШНК, КМК, СНиП и подтверждается экспертным заключением.

При выполнении ремонтно-восстановительных работ Подрядчик обязан строго следовать всем правилам и расчетам строительства, ремонта, ГОСТ, СНиП, СанПиН, ШНК Техническое задание и Приложения к нему, а также иной документации, предоставляемой Заказчиком.

Итоговая стоимость работ будет определяться по факту их выполнения согласно сметной документации.

Заказчик оставляет за собой право привлекать независимых экспертов для определения фактического объема выполненных работ.

1. Предварительный объем работПредварительный объём работ в Республике Каракалпакстан составляет 50 объектов.Примечание: Количество объектов может быть изменено Заказчиком в сторону

увеличения на любом этапе.2. Порядок расчета стоимости объектов

Для авансирования работ по объекту в качестве стартовой стоимости Заказчиком рассматриваются следующие варианты:

- расчётная сметная стоимость ремонта каждого объекта, подтверждённая экспертным заключением.

- типовая расчётная сметная стоимость комплекса ремонтно-восстановительных работ объекта, прошедшая экспертизу в течении отчётного квартала

Окончательный расчет за выполненные работы производится по факту их выполнения на основании сметного расчета, подготовленного с применением основных показателей по прочим затратам, стоимости человека часа, транспортным и командировочным расходам, согласованным на этапе проведения закупки.

Стоимость всех материалов, применяемых при строительстве, должна быть подтверждена соответствующими накладными или счет фактурами.

Для определения и согласования условий оплаты Участник, при подаче предложений, должен заполнить следующую форму на своём бланке, заверить её печатью и подписью уполномоченного лица:

№П Наименование Параметры Примечание24

П показателей

1 Прочие затраты подрядчика %

При закрытии работ уровень (величину) прочих затрат принимают в зависимости от территориальной адресной регистрации юридического лица (подрядчика) на основе данных Госкомстата №01/3-15-07-3/2-74 от 28.05.2015г.

2Стоимость человека часа с учётом соц.

страха.

Подрядчик рассчитывает уровень (величину) заработной платы согласно пункта 6.7 ШНК4.01.16-04. Затраты на заработную плату рабочих-строителей определяются с применением стоимости чел/часа исходя из уровня среднемесячной заработной платы за предыдущие 12 месяцев по подрядной организации.

3 Транспортные расходы

Транспортные расходы указать в процентах от стоимости строительных материалов на основании письма Госархитектстроя № 352/11-08 от 31.01.2011г.

4 НДСУказать фактический процент налога на добавленную стоимость.

5Авансовая сумма

платежа, % процент от стоимости Заказа

Указанный процент должен быть не более 30 %

6 Командировочные расходы, за сутки

Суточные расходы за время пребывания в командировке и нахождения в пути возмещаются в размере не более (в коэффициентах от установленного в республике размера минимальной заработной платы): в г. Ташкенте, городах - областных центрах - 0,1%; в других городах и населенных пунктах - 0,08%.Командировочные расходы возмещаются только рабочим Подрядной организации, с которой заключен Договор.

При закрытии работ для подтверждения командировочных расходов со стороны Подрядчика должны быть предоставлены следующие документы;- приказ о командировании работников;- копии трудовой книжки работников;- копии приказа о приёме на работу;- квитанции о расходах за время командировки;- копии командировочных удостоверений.Выше указанные документы предоставляются на работников, направленных в командировку.

В случае отсутствия у Подрядчика документов, подтверждающих указанные в форме затраты, к его расчету будут применены среднестатистические показатели.

По итогам проведенной закупочной процедуры с победителями будет подписан рамочный договор сроком 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания договора.

Авансирование будет производиться по отдельным заказам в соответствии с условиями Договора, полученными по результатам закупки и переговоров.

3. Порядок оформления документов и закрытие работПеред началом работ, на стадии подписания Договора (Заказа), необходимо

согласовать с Заказчиком список документов, требуемых для выполнения конкретного

25

объекта. В процессе выполнения работ и по их окончанию Подрядчиком должна быть

оформлена и предоставлена Заказчику вся необходимая исполнительная документация. Сдача Заказчику выполненных работ возможна ТОЛЬКО после предоставления

полного пакета документов по согласованному списку.Перечень основных документов и их образцы приведены в Приложении №2. При подписании Заказов Подрядчик должен определить сроки выполнения работ и

согласовать их с Заказчиком.Любые дополнительные работы, возникающие на объекте и неучтенные в заказе, а

также любые отклонения от заказа должны быть предварительно письменно согласованы с Заказчиком и оформленные соответствующим дефектным Актом Ф-17а.

Расходы за выполнение не согласованных работ Заказчиком не возмещаются и не оплачиваются.

При предъявлении объекта к промежуточной приемке и осмотру скрытых работ оповещение Заказчика и его присутствие на объекте обязательны. О готовности к осмотру Подрядчик должен оповестить Заказчика заблаговременно, не позднее З-х рабочих дней до дня приемки.

4. Требовании к Подрядчику4.1. Соответствующий опыт работы по ремонту и техническому обслуживанию объектов связи4.2. В составе бригад должны быть специалисты, имеющие опыт работы не менее 3х

лет по аналогичным проектам и имеющие соответствующие допуски и квалификацию.

4.3. Подрядчик должен обладать достаточным количеством технических средств, машин и механизмов для выполнения ремонтных работ, по которым он подает заявку.

4.4. После подписания Заказа Подрядчик должен назначить ответственное за выполнение работ по Заказу лицо и передать его контакты Заказчику.

4.5. Предоставить портфолио, а также рекомендательные письма, подтверждающие выполнение аналогичных работ на объектах связи.

4.6. Провести предварительный сметный расчёт комплекса ремонтно-восстановительных работ согласно Приложения №3 к Техническому заданию.

5. Требования, по сроку гарантий качества на результаты работ (услуг):Гарантийные сроки на выполнение работ по ремонту и восстановлению объектов

размещения телекоммуникационной инфраструктуры ООО «UMS» указаны в соответствующих разделах Приложение П-№1 к Техническому Заданию.

Приложение №1 к Техническому заданию

Приложение №2 к Техническому заданию

Приложение №2 к Техническому заданию

26

27

III. ЦЕНОВАЯ ЧАСТЬ

1. Предельная стоимость 500 000 000,00 сум2. Источник финансирования Собственные средства3. Условия оплаты Предоплата составляет 30% от стоимости заказа

по каждому объекту в течение 10 (десяти) банковских дней с даты подписания Заказа. Оформление заказов и перечисление предоплаты возможно с даты включения информации о договоре в реестр договоров в соответствии с Законом РУз «О государственных закупках» (ст.41). Окончательный расчет в размере 70% перечисляются в течение 10 (десяти) банковских дней с момента подписания сторонами акта сдачи-приемки, с процентным удержанием аванса.

4. Валюта платежа Сум

5. Вид договора Рамочный6. Сроки выполнения

работ/оказания услугВ зависимости от предоставляемых Заказчиком заказов

7. Условия поставки (место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг)

В зависимости от предоставляемых Заказчиком заказов

8. Срок гарантии качества товара (работ, услуг)

Согласно Приложения №1 к техническому задания

9. Срок действия конкурсного предложения

60 дней

IV. ПРОЕКТ ДОГОВОРА

28