RAPPORT ANNUEL

SATOM SA MONTHEY

2010

3

RAPPORT ANNUEL

SATOM SA MONTHEY

2010

Rapport sur l’exercice 2010 présenté par le CONSEIL D’ADMINISTRATIONà l’Assemblée générale ordinaire du 16 juin 2011 à Monthey

Phot

o de

cou

vertu

re: l

es a

ppre

ntis

201

1

5

Message du PrésidentBillet du DirecteurOrganes de la sociétéRessources humaines Animation dans les écoles - Conseils et valorisation Apports de l’année 2010

Déchets incinérablesBoues de STEP Déchets verts et méthanisables Comparaison des apportsPéréquation des transports

Produits Sous-produits du thermorecyclageProduction d’énergie à MontheyProduction de compost et de plaquettes à VilleneuveProduction d’énergie à Villeneuve

Déchets et résidus confiés à d’autres entreprises de traitementPrincipales caractéristiques d’exploitationAspect financier

6 7 8 10 15 16 16 20 22 24 25 26 26 27 30 32 33 34 36

Sommaire

Claude PELLAUD, Président du C.A Edi BLATTER, Directeur

76

Billet du DirecteurLes industries chimiques ainsi que les raffineries consomment d’importantes quantités d’énergie thermique qu’elles dégagent dans l’atmosphère après utilisation, bien que le niveau de température soit suffisant pour les besoins en eau sanitaire ou en chauffage.

En revanche, l’industrie ne peut pas prendre la responsabilité de l’approvisionnement pendant les périodes de faible demande de leurs produits ou lors de révision. Ici, la collaboration avec SATOM SA déploie ses effets positifs pour l’environnement. En effet, en fournissant de la vapeur à l’industrie, les énergies fossiles sont une première fois remplacées. La reprise des rejets de chaleur de l’industrie pour les besoins du Thermoréseau permet une deuxième fois de se passer d’énergies fossiles.

En cas d’arrêt de la production industrielle, SATOM SA peut accentuer sa production d’électricité tout en utilisant ses rejets de chaleur comme source d’énergie pour le Thermoréseau. Cette collaboration avec l’industrie permet une efficacité énergétique exceptionnelle et offre un avantage environnemental de grande envergure. Il serait irresponsable de ne pas poursuivre la réalisation de ces projets rapidement.

Edi BLATTERDirecteur

Message du PrésidentDepuis de nombreuses années, le Conseil d’administration de SATOM SA a reconnu l’importance de la valorisation de l’énergie contenue dans les déchets. Il a décidé d’investir avec l’accord de l’Assemblée générale dans les installations nécessaires à une augmentation des rendements énergétiques. SATOM SA dispose aujourd’hui d’une usine de valorisation de l’énergie et du thermorecyclage pour tous les matériaux organiques (fossiles ou renouvelables). Elle possède également une usine de production de biogaz et d’engrais issus des déchets verts aqueux et des restes de table.

Les bonnes perspectives de cette valorisation énergétique des déchets ont incité le Conseil d’administration à proposer à l’Assemblée générale une baisse substantielle des taxes de traitement des communes actionnaires, taxes qui étaient déjà les plus basses de Suisse.

Toutes les opérations de SATOM SA concernent des systèmes aidant à préserver l’environnement. Le capital le plus précieux reste le personnel qualifié de notre société. Celui-ci donne le meilleur de lui-même en ces périodes d’importants chantiers. Je tiens à remercier vivement tous les collaborateurs de SATOM SA ainsi que la direction et le personnel administratif.

L’énergie constitue le thème de l’avenir de SATOM SA. Notre société a pour objectif de contribuer à relever ce défi au niveau régional avec une équipe motivée et bien rodée.

Claude PELLAUDPrésident du C.A.

98

CONSEIL D’ADMINISTRATION Claude PELLAUD Président Martigny

Sylviane BALSIGER Vice-présidente Blonay

Cédric ARNOLD Chef du Service de la protection de l’environnement Délégué du Conseil d’Etat (Valais) Sion

Roland BERDOZ Préfet du District de la Riviera-Pays-d’Enhaut Délégué du Conseil d’Etat (Vaud) Rossinière

Michel FLUECKIGER Syndic de la Commune de Bex Bex

Pascal GROSS Sous-préfet du District de St-Maurice Délégué du Conseil d’Etat (Valais) St-Maurice

Jean-François JATON Chef de Service du SESA Délégué du Conseil d’Etat (Vaud) Lausanne

Antoine LATTION Préfet du District de Monthey Muraz

Marcel MARTIN Conseiller municipal Vevey

Christian NEUKOMM Conseiller municipal Montreux

Jean-François THÉTAZ Président de la commune d’Orsières Orsières

Le Conseil d’administration agit comme organe collectif et se réunit aussi souvent que la marche des affaires l’exige. Pendant la période sous revue, il s’est réuni pour huit séances.

DIRECTEUR Edi BLATTER Ing. dipl. EPFZ St-Maurice

ORGANE DE RÉVISION Pierre-Alain POUSAZ Fiduciaire FIDUWA SA Monthey

Organes de la société

1110

PersonnelAu 31 décembre 2010, l’effectif était de 62 personnes à plein temps, de cinq à temps partiel et de quatre apprentis.

Répartition par âge des collaborateurs

> 20 ans 4 41 à 50 ans 15

21 à 30 ans 12 51 à 60 ans 15

31 à 40 ans 23 plus de 60 ans 2

2009 2010

Direction Directeur 1

Administration Chef d’exploitation (ingénieur mécanique EPFL) 1

Responsable usine incinération 1

Comptable à temps partiel 1

Secrétaire comptable à temps partiel 1

Ressources humaines

Secrétaire de direction à temps partiel

à temps partiel

1

Apprenti de commerce

Animatrice "recyclage"

1

Chef de projet Thermoréseau

Ingénieurs de projet

1

Service de quart Chef de service

1

1

Chefs de quart 4

Rondiers 12

Chargé de mission 1

Service d’entretien Chef de l’atelier mécanique 1

Chef de l’atelier électrique 1

Automaticien (ingénieur HES en électricité)

1

Chef de l’entretien bâtiment et nettoyage 1

Ouvriers avec CFC (service électrique et mécanique) 14

Ouvriers 11

Peseur 1

Contrôleur des apports 1

Concierge (20 %) 1

Apprentis polymécaniciens 3 Total du personnel 68

1

1

1

1

1

1111

1

1

1

1

4

12

1

1

1

1

1

17

3

1

1

1

2

58

Responsable compostage et méthanisation (ingénieur Sciences et Ingénierie de l'environnement EPFL) 1

Machiniste

Mécanicien

1

Total du personnel 3

1

1

1 1

3

Conseillers en valorisation des matières

Responsable formation et documentation

Responsable opérateurs et machinistes

22

22

Répartition du personnel - usine de Monthey

Répartition du personnel - usine de Villeneuve

Ressources humaines

MSS

TW

. Mor

abito

G. A

vant

hay

Plan

ning

– P

roje

ts

Cont

rollin

gSu

rvei

llanc

e sé

curit

éB.

Mou

lin

Dire

cteu

r

Prés

iden

t du

Cons

eil d

’adm

inis

tratio

n

E. B

latte

r

C. P

ella

ud Usin

e M

onth

eyM

. Mar

gelis

ch(re

mpl

açan

ts :

G. A

vant

hay/

P.-A

. Mon

net)

Entre

tien/

Révi

sion

s B.

Mou

lin(re

mpl

açan

t : M

. Mar

gelis

ch)

Usin

e Vi

llene

uve

J. D

ovat

Resp

onsa

ble

cons

eils

et va

loris

atio

nG.

Clé

men

t

Adm

inis

tratio

n F

inan

ces e

t com

ptab

ilité

: S. D

écai

llet

Res

sour

ces h

umai

nes :

I. Tr

achs

el S

ecré

taire

de

dire

ctio

n : J

. Cle

rc S

ecré

taire

com

ptab

le : D

. Hue

rlim

ann

Info

rmat

ique

: F. A

mbr

esin

Ther

mor

ésea

uR.

Jek

erS.

Bét

risey

M. I

lazi

Chef

en

tretie

n él

ectri

que

F. Co

rnut

Auto

mat

ion

F. Am

bres

in

Surv

eilla

nce

entre

prise

s ex

térie

ures

G. A

vant

hay

Chef

ent

retie

n bâ

timen

t/ne

ttoya

geJ.

-J. B

ello

n

Chef

entre

tien

méc

aniq

ueJ.

-B. B

arm

an

Resp

onsa

ble

opér

ateu

rs e

t m

achi

nist

esG.

Ava

ntha

y

Serv

ice

de q

uart

Chef

s de

quar

tP.

-Y. B

runn

erJ-

P. B

ürgl

erR.

-P. C

arru

ptC.

Paz

os

Pesa

geJ.

-C. A

ndre

yRe

spon

sabl

e do

cum

enta

tion

et fo

rmat

ion

P.-A

. Mon

net

Situ

atio

n au

31.

03.2

011

En mémoire du collaborateur M. Daniel Chatagny Toutes et tous regrettent ce fidèle employé né en 1967, décédé le 30 décembre 2010.

M. Chatagny était une personne très appréciée, tant par ses collègues de travail que par ses amis; il aidait volontiers son prochain. Son dynamisme, son charisme, comme son caractère fort et loyal étaient très estimés.

Par le passé, il coordonnait le trafic sur la place de déchargement et vérifiait les apports. Bien des chauffeurs et des clients ont eu l’occasion d’apprécier son entregent permettant un contact facile et un passage aisé sur notre site, ceci particulièrement durant les périodes de transformation.

Durant sa période de maladie, sa force de vivre et sa personnalité remplie de fierté et de courage l’ont accompagné jusqu’à son dernier souffle. A la veille de son départ encore, il aimait recevoir des visites et aurait souhaité pouvoir partager quelques instants supplémentaires pour remercier ces présences familières. Il semblait avoir trouvé la paix, même si toute sa personne dévoilait encore une force inexplicable.

Nous adressons nos plus sincères condoléances à toutes les personnes qui ont eu la chance de le rencontrer.

I. Trachsel, Ressources humaines

Effectif du personnel Départ du personnel

1312

Jours d’absence dus à des accidents du personnel

Excepté un collaborateur qui a fait un faux pas en marchant dans l’usine, le personnel de SATOM  SA et des entreprises extérieures ont passé l’année 2010 sans accident professionnel, ce qui est très réjouissant, particulièrement vu les nombreux chantiers.

Le chargé de sécurité et les agents de sécurité veillent à ce que toutes les directives de sécurité soient respectées par le personnel SATOM SA et le personnel des sous-traitants.

Le personnel de SATOM SA est régulièrement contrôlé par le médecin d’entreprise. Aucune maladie liée à la profession n’a été détectée à ce jour. SATOM SA participe à la solution de la branche ASED pour l’élaboration de nouvelles directives de sécurité et leurs applications dans les usines.

Afin de réduire les accidents non professionnels, elle incite le personnel à utiliser les moyens de protection adéquats lors d’activités sportives par une participation à l’achat de casques de vélo ou de ski.

0

10

20

30

40

50

60

70

80

2008 2009 2010

Accidents non professionnels

Accidents professionnels

Sécurité

Heures effectuées, effectif et départ du personnel

91’874 h

13’707 h

105’581 h 87.02%

12.98%

0

10

20

30

40

50

60

70

pers. 80

2008

2009

2010

Hommes Femmes

pers.

2008

2009

2010

Départs naturels Autres départs

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Heures effectives de travail

Absences pour vacances, ma-ladie, accident, militaire, divers

Total

Formation

SATOM SA forme quatre apprentis, soit un employé de commerce et trois polymécaniciens.La formation de base des apprentis polymécaniciens est donnée par CIMO avant que les jeunes n’approfondissent leurs connaissances pendant les troisième et quatrième années à SATOM SA.

SATOM SA serait aussi disposée à former des installateurs-électriciens et offre des possibilités de stage pour des automaticiens en formation.

Les formations suivantes ont été suivies:• 3 collaborateurs ont suivi le cours de base UVTD de l’ASED• 7 collaborateurs ont suivi la formation de l’hydraulique• 9 collaborateurs ont suivi la formation d’automation• 9 ont suivi la formation de grutier / machiniste• 1 collaborateur a suivi le cours de prévention des accidents de la Fédération vaudoise des entrepreneurs.

Service conseils et valorisation des matières, Gabriel Clément,Jean-Philippe Christinat

Environnement et écologiechaleur géants qui permettent de réduire la consommation d’énergie pour le traitement des fumées et de capter la chaleur résiduaire pour le Thermoréseau en construction. La quantité de vapeur produite par tonne de déchets augmente considérablement et permet des livraisons de vapeur à l’industrie ou une production d’électricité plus conséquente, ceci malgré l’alimentation du Thermoréseau en chaleur résiduaire.

Le groupe de mesures des émissions du canton du Valais a confirmé la qualité du traitement lors de mesures effectuées entre les 15 et 16 avril ainsi que le 4 novembre 2009.

De nouvelles mesures seront effectuées en 2011 après la transformation des installations.

SATOM SA a signé une charte climatique qui l’oblige à valoriser l’énergie contenue dans les déchets avec un rendement élevé et à récupérer les métaux contenus dans les scories.

Le but est de compenser à plus de 100% le CO2 émis par l’incinération en remplaçant les énergies fossiles par celles contenues dans les déchets et en extrayant les métaux des scories afin d’éviter l’exploitation minière.

L’installation d’extraction des métaux à la pointe de la technologie, l’assainissement énergétique du traitement des fumées, la vente de vapeur à l’industrie et la production d’électricité complétée par la valorisation des rejets de chaleur à l’aide du Thermoréseau permettront d’atteindre cet objectif.

La vapeur vendue à l’industrie substitue pleinement les énergies fossiles. L’électricité n’est produite en revanche qu’avec de modestes rendements imposés par la loi de la physique. Pour cette raison, SATOM SA peut livrer quatre fois plus d’énergie sous forme de vapeur par rapport à la production d’électricité. Ces livraisons de vapeur ont donc aussi un objectif environnemental majeur.

1514

Polluant

OPairLimitation préventive[mg/m3]

Selon les dernières mesures en 2009 [mg/m3]

Poussières, PM 10 2.0 ± 1 Cadmium (mesures 2007) 0.1 0.0021 ± 0.0006Plomb + Zinc (mesures 2007) 1 0.035 ± 0.008Composés chlorés inorganiques, HCI 20 0.43 ± 0.5Composés fluorés inorganiques, HF 2 0.37 ± 0.2Oxydes de soufre, exprimés en SOx 50 1.4 ± 2Oxydes d'azote, exprimés en NOx 80 62 ± 6.2Monoxyde de carbone, CO 50 4.5 ± 5Ammoniac et composés de l’ammonium, NH3 5 0.013 ± 0.5

L’installation de démétallisation des scories à sec a permis de récupérer 3’283 t de ferraille d’excellente qualité et 446 t de métaux non ferromagnétiques. La récupération des pièces de métaux non ferromagnétiques a été plus poussée en 2010. Jusqu’à ce jour, la fraction contenant des pièces métalliques inférieures à 1 mm n’a pas encore trouvé preneur et SATOM SA les stocke pour ne pas les mettre en décharges. Elle collabore avec le ZAR (Zentrum für nachhaltige Abfall- und Ressourcennutzung Hinwil) afin de pouvoir valoriser cette fraction dans le futur.

Le traitement des fumées au moyen d’électrofiltres, de laveurs et de l’oxydation catalytique des oxydes d’azote est toujours efficace, mais les installations de SATOM SA commencent à vieillir et risquent de devenir moins fiables. Pour cette raison, le Conseil d’administration a décidé lors de sa séance du 10 septembre 2010 d’assainir et de renforcer les électrofiltres, les laveurs et la déNox ainsi que de changer toutes les gaines et les ventilateurs. En même temps, SATOM SA complète son traitement des fumées de trois échangeurs de

Animation dans les écolesL’animatrice de SATOM SA a visité 333 classes durant l’année scolaire 2009/2010 et a ainsi sensibilisé environ 6’570 élèves au tri des déchets au moyen de sept programmes différents.

L’animatrice est engagée à 100 % et, pendant les vacances scolaires, elle guide des visites et remplace le peseur durant ses congés. Elle participe également à des manifestations des communes actionnaires afin d’inciter au tri des déchets.

Conseils et valorisationDeux conseillers soutiennent les communes pour la mise en place de structures de collecte et de tri efficaces et l’établis-sement de règlements communaux pour l’enlèvement des dé-chets conformément aux législations fédérales et cantonales le plus uniformément possible. Ils conseillent les communes pour les appels d’offres concernant la logistique de la prise en charge des déchets et leur valorisation. Les conseillers incitent également à une collaboration régionale tout particulièrement au sujet de la collecte et des transports groupés afin d’en amé-liorer l’efficacité.

De plus, ils organisent des achats groupés de matériel, comme les conteneurs, dans le but d’offrir à toutes les communes des conditions intéressantes.

Christine Sagbo, animatrice

10000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10'000 11'000

3000 600 900 1200 1500 1800 2100

500 100 150 200 250

tonnes

MontreuxVeveyMartignyMontheyBagnesOllonLa Tour-de-PeilzARO **AigleCollombey-MurazACPRS *

FullyLeysinBlonaySIEL ***St-Légier-La ChiésazSaxonTroistorrentsBexChâteau-d'OexVilleneuveSt-MauriceOrsièresRiddesVouvryPort-ValaisCorsier-sur-VeveyVal-d'IlliezOrmont-DessusCorseauxChardonneChampéryVionnazForelSaillonMartigny-CombeOrmont-DessousGryonVernayazLavey-MorclesMassongexSalvanCharratJongnyVollègesRocheRougemontVeytauxYvorneSt-GingolphSembrancherNovilleEvionnazIsérablesBovernier

LiddesDorénazCollongesCarrougeRennazFinhautVérossazCorbeyrierChesselBourg-St-PierreRoprazCorcelles-le-JoratVulliensMexTrientRossinièrePeney-le-JoratOron-le-Châtel

97356489566549634116324129762508243421862043

1858184118331738155314051404139313771291126212201216114611461108860802757750692662645598583560547508415414413386377367361334317298296295291291249206

182167159156152147137136130996160545249492523

*

**

***

Association Chexbres, Puidoux, Rivaz et St-Saphorin Association Région Oron

Service Intercommunal d’épuration des Eaux usées de Lavaux

Plus de 2'000 t

Moins de 2'000 t

Moins de 200 t

1716

Total des apports par commune (déchets ménagers, encombrants, confidentiels, bois)

Année 2010 L’année 2010 a été exigeante pour le personnel de SATOM SA. A la suite de la panne de la turbine en décembre 2009, cette dernière a dû être envoyée en Allemagne pour réparation avant que les conduites vapeur liant SATOM SA et Tamoil soient terminées. Ainsi, SATOM SA a été privée de la valorisation de l’énergie contenue dans les déchets. Pour ces raisons, elle n’a pas accepté de traiter les déchets industriels et du commerce hors de son périmètre; elle a dévié d’importants tonnages vers les installations voisines et a augmenté son stock en fosse. L’usine a fonctionné avec un seul four. Durant cette période, elle a dû acheter son électricité pour les installations en fonction. L’assurance a pris en charge la réparation et la perte de production. Ainsi, la panne n’a pas influencé substantiellement le résultat financier.

Les apports des communes actionnaires ont faiblement augmenté par rapport aux années précédentes. La forte croissance de la population de la zone d’apports compense les efforts du tri des déchets valorisables par d’autres filières, princi-palement celui des déchets non orga-niques, donc non incinérables.

En revanche, la forte activité écono-mique dans le domaine de la construc-tion a fait augmenter les tonnages des déchets de l’industrie, du commerce et de l’artisanat de presque 20 %.

Durant la deuxième partie de l’année, les apports ont été très importants et le retard pris durant les trois premiers mois a pu être comblé.

Apports des déchets des communes actionnaires

Communes vaudoises 48863Communes valaisannes 35401

Total 84264

Déchets incinérables

Communes actionnaires

En 2010, les communes actionnaires ont confié 71’992 t de déchets ménagers à SATOM SA.

De plus, 12’272 t de déchets incinérables (bois usagés, encombrants, confiden-tiels) ont été livrées.

En tout, SATOM a traité 84’264 t d’inci-nérables provenant des communes actionnaires, ce qui correspond à une augmentation de 1.5 %.

Apports de l’année 2010

Pierre-André Monnet, responsable formation et documentation du service de quart. Chefs de quart : Pierre-Yves Brunner, Jean-Pierre Bürgler, René-Paul Carrupt, Christophe Pazos.Responsables du bon fonctionnement de l’usine de Monthey jour et nuit!

Julien Dovat, Chef d’usine de Villeneuve / Marcel Margelisch, Chef d’usine de Monthey /Bernard Moulin, Chef d’exploitation

05000

1000015000200002500030000350004000045000500005500060000650007000075000800008500090000

Total des déchets

TONN

ES

Déchets ménagers

Variation des apports des communes actionnaires (déchets incinérables)

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

18 19

Tableau des populations et nuitées 2010

COMMUNES VAUDOISESCommune Population

résidenteNuitées Nuitées:

365Population

de référenceTonnage

2010(déchets ménagers)

kg/hab.(déchets

ménagers)

A.C.P.R.S. PUIDOUX 5'456 23'500 64 5'520 1'593 289A.R.O. 8'511 5'094 14 8'525 1'874 220AIGLE 9'424 15'760 43 9'467 1'998 211BEX 6'464 35'083 96 6'560 965 147BLONAY 5'851 17'063 47 5'898 1'450 246CARROUGE 904 0 0 904 156 173CHARDONNE 2'737 15'804 43 2'780 638 229CHÂTEAU-D'OEX 3'241 140'000 384 3'625 1'154 318CHESSEL 346 1'914 5 351 99 282CORBEYRIER 391 6'500 18 409 123 301CORCELLES-LE-JORAT 418 328 1 419 60 143CORSEAUX 2'131 2'613 7 2'138 673 315CORSIER-SUR-VEVEY 3'211 626 2 3'213 974 303FOREL 1'932 3'000 8 1'940 477 246GRYON 1'183 195'000 534 1'717 271 158JONGNY 1'455 9'041 25 1'480 336 227LA TOUR-DE-PEILZ 10'748 39'331 108 10'856 2'542 234LAVEY-MORCLES 864 24'309 67 931 390 419LEYSIN 3'943 223'418 612 4'555 1'411 310MONTREUX 25'241 715'784 1'961 27'202 8'772 322NOVILLE 697 17'100 47 744 235 316OLLON 6'990 747'400 2'048 9'038 2'625 290ORMONT-DESSOUS 1'020 67'844 186 1'206 417 346ORMONT-DESSUS 1'459 165'000 452 1'911 651 341ORON-LE-CHÂTEL 302 0 0 302 23 76PENEY-LE-JORAT 382 0 0 382 25 65RENNAZ 662 1'454 4 666 136 204ROCHE 1'001 5'454 15 1'016 312 307ROPRAZ 369 0 0 369 45 122ROSSINIERE 510 0 0 510 49 96ROUGEMONT 903 155'000 425 1'328 264 199SIEL 4'972 28'421 78 5'050 1'338 265ST-LEGIER-LA CHIESAZ 4'939 0 0 4'939 1'339 271VEVEY 18'551 62'816 172 18'723 5'809 310VEYTAUX 822 6'640 18 840 286 340VILLENEUVE 5'073 23'202 64 5'137 1'086 211VULLIENS 429 0 0 429 18 42YVORNE 992 200 1 993 283 285Total communes VD 144'524 2'754'699 7'547 152'071 40'897

Moyenne des déchets et kg par habitant, communes VD 269

COMMUNES VALAISANNESCommune Population

résidenteNuitées Nuitées:

365Population

de référenceTonnage

2010(déchets ménagers)

kg/hab.(déchets

ménagers)

BAGNES 7'614 526'300 1'442 9'056 3'357 371BOURG-ST-PIERRE 220 24'188 66 286 80 279BOVERNIER 820 0 0 820 165 201CHAMPERY 1'264 269'538 738 2'002 611 305CHARRAT 1'381 0 0 1'381 386 280COLLOMBEY-MURAZ 7'284 961 3 7'287 1'977 271COLLONGES 578 5'400 15 593 134 226DORENAZ 743 900 2 745 141 189EVIONNAZ 1'108 2'720 7 1'115 260 233FINHAUT 450 29'924 82 532 104 195FULLY 7'798 14'169 39 7'837 1'853 236ISERABLES 880 11'550 32 912 203 223LIDDES 746 9'868 27 773 143 185MARTIGNY 16'741 95'230 261 17'002 4'692 276MARTIGNY-COMBE 2'230 17'600 48 2'278 510 224MASSONGEX 1'659 0 0 1'659 377 227MEX 151 3'200 9 160 42 263MONTHEY 16'482 7'005 19 16'501 4'595 278ORSIERES 3'114 134'654 369 3'483 1'052 302PORT-VALAIS 3'029 144'769 397 3'426 913 267RIDDES 2'728 80'413 220 2'948 951 323SAILLON 2'122 87'742 240 2'362 598 253SALVAN 1'169 90'037 247 1'416 358 253SAXON 4'721 18'305 50 4'771 1'282 269SEMBRANCHER 880 13'990 38 918 265 289ST-GINGOLPH 886 15'887 44 930 238 256ST-MAURICE 4'220 17'212 47 4'267 1'177 276TRIENT 136 19'469 53 189 49 259TROISTORRENTS 4'296 191'603 525 4'821 1'276 265VAL D'ILLIEZ 1'806 213'284 584 2'390 765 320VERNAYAZ 1'784 0 0 1'784 439 246VEROSSAZ 584 3'000 8 592 125 211VIONNAZ 2'228 124'817 342 2'570 532 207VOLLEGES 1'648 5'500 15 1'663 356 214VOUVRY 3'621 10'110 28 3'649 1'089 298Total communes VS 107’121 2’189’345 5’998 113’119 31’095

Moyenne des déchets et kg par habitant, communes VS 275

Total général de la zone SATOM SA 251’645 4’944’044 13’545 265’190 71’992 271

Production de déchets par habitant

La population de référence de l’ensemble des communes actionnaires pour 2010 est de 265’190 habitants se répartissant à raison de 57.34 % dans les communes vaudoises et 42.66 % dans les communes valaisannes.

Communes hors zone

En 2010, les communes hors zone ont livré 2’742 t de déchets. La baisse de ces apports est de 59.85 %. Avec toutes les usines construites en Suisse, ces ap-ports se limitent à une aide interusines lors de pannes ou de travaux de révision.

Industries, commerces et privés (DIB)

Les apports de déchets industriels ba-nals livrés par les industries, les com-merces, l’artisanat et les centres de tri ont augmenté de 18.97 % et ont atteint 63’206 t

Importations

En 2010, les tonnages suivants de déchets ont été importés depuis :

France 1’584 t

Italie 2’121 t

Total 3’705 t

Variation des apports des communes actionnaires (boues)

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000

20000

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

2120

Communes actionnaires

Les apports des boues de STEP des communes actionnaires en 2010 ont augmenté de 1.5 % et atteignent un total de 15’425 t. Les boues de STEP ont été prises en charge au tarif de Fr. 100.00 la tonne. Elles ont été co-incinérées avec les déchets. La récupération du phosphore des cendres des boues incinérées est toujours en développement, raison pour laquelle SATOM SA reste, pour l’instant, fidèle à la co-incinération, procédé particulièrement bon marché pour les STEP des communes actionnaires.

Apports des boues de STEP des communes actionnaires en 2010 Communes vaudoises 9426Communes valaisannes 5999

Total 15425

Boues de STEP

10000 2000 3000 4000 5000 6000 7000

1000 200 300 400 500

tonnes

533922671086825701538505

47147336635333633230627023923522821016811493797875656549151142

SIGEMartignyChâbleBexAigleOllon SIEL

SaxonCollombey VulliensRiddes Château-d'Oex St-Maurice et Lavey-MorclesVouvry Leysin SaillonPort-ValaisTroistorrents Evionnaz ChampéryVionnaz Ormont-DessusOrmont-DessousSt-GingolphMonthey GryonYvorneForelIsérablesTrient ARO

Plus de 500 t

Moins de 500 t

Communes hors zone

En tout, les communes hors zone ont confié 135 t de boues à SATOM SA.Lors de l’arrêt d’un four, les trois premiers mois de l’année 2010, SATOM  SA a collaboré avec l’UTO à Uvrier et la SAIDEF à Fribourg. Ainsi, elle a pu garantir en tout temps la prise en charge des boues.

Industries, commerces et privés

Les industries ont livré 1’137 t de boues à SATOM SA, soit une baisse de 15.34 % par rapport à l’année précédente.

Importation

En 2010, 134 t de boues ont été importées.

Déchets verts et méthanisables

Communes actionnaires En 2010, les communes ont confié 13’196 t de déchets biodégradables pour traitement.

Paysagistes et privés Les paysagistes et les privés ont quant à eux amené 4’034 t de déchets verts.

Total des apports des méthanisables et des déchets verts par commune

2500 500 750 1'000 1'250 1'500 1'750 tonnes

Communes non actionnaires de la SA CCR

Communes actionnaires de la SA CCR

Total 10'966

Total 2'230

Montreux MontheyLa Tour-de-PeilzBexVeveyOllonBlonayVilleneuveSt-Légier - La Chiésaz Port-ValaisChardonneCorseauxOrmont-DessusJongnyACPRSRocheLeysinCorsier-sur-VeveyGryonNovilleOrmont-DessousRennazVeytaux

BagnesRougemontVollègesSIGEVal d'IlliezVionnazSt-GingolphChâteau-d'OexVérossazAigleTroistorrents

1'4971'1451'1381'0941'003

953735517464380312278264243164164164132122

89443231

1'126479309127

74534313

521

2322

Communes vaudoises 10'061Communes valaisannes 3'135Total 13’196

Total des apports 2010 (boues de STEP et déchets verts compris)

VARIATION des apports des communes actionnaires (Boues)

Comparaison des apports de 2000 à 2010

Communes actionnaires(déchets ménagers)

DIB zone

Déchets hors zone

Boues de STEP

Déchets verts et méthanisables

0

5'000

10'000

15'000

20'000

25'000

30'000

35'000

40'000

45'000

50'000

55'000

60'000

65'000

70'000

75'000

80'000

85'000 t

tonnes

tonnes

2009 20102000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000

20000

40'000

50'00060'000

70'000

80'000

90'000100'000

110'000

120'000130'000

140'000

150'000160'000

170'000

180'000

190'000200'000

210'000

20072008

40'000

50'00060'000

70'000

80'000

90'000100'000

110'000

120'000130'000

140'000

150'000160'000

170'000

180'000

190'000200'000

210'000 t

1979198019811982198319841985198619871988198919901991199219931994199519961997199819992000200120022003200420052006

20092010

24 2525

Comparaison des apports

CommunesMontant versé aux communes

Montant reçu des communes

ACPRS Puidoux 10'865.71Aigle 18'621.21 Aigle chantier communal 516.21 Aigle déchetterie 4'143.87 Bagnes 107'510.99Bex 22'667.76 Blonay 123.22Bourg-St-Pierre 4'938.35Bovernier 1'455.21Champéry 46.54Chardonne 2'673.64Charrat 1'038.13Château-d’Oex 49'487.06Chessel 900.84 Collombey 38'100.18 Collonges 1'105.50 Corbeyrier 1'538.34Corseaux 2'037.83Corsier-sur-Vevey 2'014.09Dorénaz 721.29 Evionnaz 2'274.87 Finhaut 9'318.97Fully 5'001.07Gryon 1'060.08 Jongny 1'675.70Lavey 4'399.81 Leysin 9'868.31Liddes 6'397.48Martigny 4'576.27 Martigny-Combe 4'120.13Massongex 5'768.44 Mex 857.77Monthey 83'302.46 Montreux 16'225.54 Montreux 1'558.60 Noville 2'020.35 Ollon 25'388.57 Ormont-Dessous 1'330.73Ormont-Dessus 15'185.50Orsières 25'696.13Port-Valais 3'007.40 Rennaz 1'457.18 Riddes 11'032.72Déchetterie Ravanay 2'339.39Isérables 7'899.14Roche 3'445.86 Rossinière 1'673.71Rougemont 16'962.66Saillon 5'297.95Salvan 3'515.88Saxon 7'471.14Sembrancher 4'145.61St-Gingolph 1'820.72St-Légier-La Chiésaz 104.42St-Maurice 15'709.31 La Tour-de-Peilz 2'804.16Trient 2'009.49Troistorrents 10'551.99 Val d'Illiez 3'463.25 Vernayaz 2'189.29 Vérossaz 655.15Vevey 19'163.77Villeneuve 13'373.20 Vionnaz 5'285.20 Vollèges 6'448.93Vouvry 9'951.23 Yvorne 3'895.65 Forel 8'514.93Ropraz 1'819.45ARO 21'353.33Carrouge 3'687.70Corcelles-le-Jorat 1'640.24Ecoteaux, ARO 1'588.05Les Thioleyres, ARO 770.22Vulliens 1'410.87Peney-le-Jorat 735.59Oron-la-Ville, ARO 16'084.83Palézieux, ARO 7'600.43Mézières, ARO 5'968.14SIEL 21'402.67

Péréquation des transports Péréquation des transports de déchets des communes actionnaires apportés à MontheyLe tarif moyen du coût des transports pris en compte pour le calcul de la péréquation est de CHF 28.37.

Station d’épurationMontant versé aux communes

Montant reçu des communes

STEP Aigle 12'170.13 STEP Bex 15'414.42 STEP Champéry 1'091.67 STEP Collombey-Muraz 7'036.97 STEP Cully (SIEL) 1'738.48 STEP Evionnaz 2'191.45 STEP Gryon 887.41 STEP Lavey-Morcles 4'371.94 STEP Profray 40.99STEP Les Diablerets 68.74 STEP Leysin 1'634.24 STEP Monthey 1'214.70 STEP Ollon 10'219.20 STEP Port-Valais 2'492.49 STEP Riddes 1'829.68 STEP Isérables 15.24STEP Saillon 827.87 STEP Saxon 4'312.88 STEP St-Gingolph 686.12 STEP Trient 3.27 STEP Troistorrents 2'806.85 STEP Vionnaz 1'617.69 STEP Vouvry 3'828.96 STEP Yvorne 783.08 STEP SIGE 55'617.31 STEP Château-d'Oex 3'164.37STEP Vulliens (SIEMV) 994.70STEP Forel-Pigeon 59.91 STEP Le Sépey 816.74 STEP Verbier 1'028.65STEP Martigny 14'942.50

Totaux 454'346.13 454'346.13

Sous-produits du thermorecyclageL’extraction à sec permet de récupérer des métaux de très bonne qualité, après incinération. Ce procédé est appelé thermorecyclage. Les installations de SATOM SA permettent la récupération de pièces métalliques inférieures à 1  mm. SATOM SA a traité davantage de bois usagés qui sont moins riches en métaux que les déchets. Pour cette raison, et du fait que les métaux sont plus propres, SATOM SA récupère moins de tonnage de métaux que les années précédentes.

Métaux récupérés : Ferraille propre * 3’283 tMétaux non ferromagnétiques 446 t

* La ferraille récupérée n’est plus considérée comme calcinée; elle est commercialisée sous la dénomination de ferraille de qualité « Shredder ».

Production de vapeur

La valorisation de l’énergie des déchets organiques ou de bois a passé par la production de vapeur dans les chaudières des deux fours. Une partie de la vapeur est consommée pour les besoins du traitement des fumées, du préchauffage de l’air de combustion, des condensats et pour le chauffage des bâtiments. Les transformations en cours, à savoir l’assainissement du traitement des fumées, prévoient une forte réduction des consommations internes, ce qui augmente les quantités de vapeur valorisable par tonne de déchets ou bois incinérés. Deux échangeurs air-air complétés par deux échangeurs air-eau refroidissent les fumées à la sortie des chaudières et augmentent le rendement de la chaudière à plus de 95  %. L’énergie prélevée des fumées à la sortie des chaudières, sans être transformée en vapeur, alimente différents consommateurs internes et le Thermoréseau en construction à Collombey-Muraz et Monthey.Après leur traitement, les fumées seront une dernière fois refroidies en chauffant l’eau pour le Thermoréseau.

Vapeur vendue en 2010 comme énergie de process

En juin 2010, la conduite vapeur liant SATOM SA à la Raffinerie de Collombey a été mise en service et 93’433 t de vapeur ont été vendues.

Produits 2010

Production d’éner-gie à Monthey

Production de vapeur (t)

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

2006 2007 2008 2009 2010

2726

CommunesMontant versé aux communes

Montant reçu des communes

ACPRS Puidoux 593.71 Bagnes 25'100.07 Bex 2'732.32 Blonay 6'521.11 Chardonne 1'673.63 Château-d’Oex 415.12 Corseaux 1'736.11 Corsier-sur-Vevey 940.65 Gryon 269.17 Jongny 1'091.39 Leysin 840.31 Monthey 5'782.86 Montreux (et Veytaux) 10'745.21 Noville 1'564.67 Ollon 589.38 Ormont-Dessous 71.03 Ormont-Dessus 2'509.74 Port-Valais 3'417.84 Rennaz 647.64 Roche 3'176.13 Rougemont 22'469.53 St-Gingolph 123.01 St-Légier-La Chiésaz 4'520.61 La Tour-de-Peilz 9'100.39 Val d'Illiez 379.76 Vevey 1'579.79 Villeneuve 4'727.85 Vionnaz 51.91 Vollèges 8'082.73 Totaux 60'726.83 60'726.83

Péréquation des transports de déchets verts des communes actionnaires apportés à VilleneuveLe tarif moyen du coût des transports pris en compte pour le calcul de la péréquation est de CHF 27.68.

Fabrice Ambresin, automaticien et remplaçant du chef entretien électrique / Jean-Baptiste Barman, chef entretien mécanique / François Cornut, chef entretien électrique

Evolution de la production d'électricité de 1999 à 2010

40455055

20253035

051015

6065707580859095

100105110115120125130135140

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

GWh

GWh

Baisse de la production en 2010:réparation de la turbine en début d’année et vente de vapeur à la Raf�nerie dès juin 2010

Rudolf Jeker, chef de projet / Stéphane Bétrisey, ingénieur de projet /Mentor Ilazi, ingénieur de projet et développement

les plans de zone et les règlements communaux concernant le chauffage à distance alimenté par des rejets de chaleur de SATOM SA dans le but de promouvoir une utilisation rationnelle de l’énergie et les énergies renouvelables.

La Société du Gaz de la Plaine du Rhône/Holdigaz a fait opposition aux plans de zone et aux règlements des communes. Le Conseil d’administration a pris note avec satisfaction de la décision du Conseil d’Etat valaisan, lequel a refusé cette opposition.

Le Thermoréseau de SATOM SA a été initié par ATEL/Alpiq comme projet de compensation du CO2 de la turbine à gaz (Monthel) installée sur le site chimique de Monthey. Cette dernière consomme vingt fois plus d’énergie en gaz naturel que la fourniture d’énergie en pleine exploitation du réseau de chauffage à distance. Le Thermoréseau ne substitue pas seulement du gaz naturel, mais aussi du mazout et de l’électricité.

2928

Thermoréseau

Trois ingénieurs de SATOM SA suivent les chantiers de la construction du réseau et de la centrale de chauffage. Ils conseillent les propriétaires d’immeubles pour le branchement.

Le Thermoréseau de Collombey-Muraz et de Monthey a la particularité d’être alimenté par des rejets de chaleur inexploités jusqu’à aujourd’hui, car leur température est trop basse pour

la production d’électricité. En cas de livraison de vapeur, la raffinerie est obligée non seulement de retourner les condensats, mais aussi d’alimenter le réseau de chauffage à distance avec ses rejets de chaleur à une température trop basse pour le raffinage du brut, mais toujours largement suffisante pour chauffer de l’eau sanitaire ou des habitations.

La vapeur détendue de 50 bars à 1 bar, respectivement à 6 bars dans la turbine en produisant toujours de l’électricité, assure en tout temps la sécurité d’approvisionnement.

Les coûts complémentaires pour cette alimentation économe en énergie de valeur par rapport à un simple condenseur à haute pression de vapeur sont couverts par les subventions fédérales, cantonales et les promesses de compensation de CO2 par ATEL/Alpiq pour la turbine à gaz installée en 2008/2009 sur le site chimique de Monthey.

En 2010, la construction du réseau a bien avancé et les lots 1 et 2 sont en bonne partie réalisés. En automne 2011, le réseau sera mis en service jusqu’à l’école des Perraires à Collombey.

Les premiers bâtiments sont équipés par la fourniture de station privative. Vu que l’alimentation en eau chaude au départ de SATOM SA n’est pas encore en fonction, ils ont été chauffés en 2010 par des installations de secours ou par l’intermédiaire des bâtiments voisins qui seront aussi branchés au chauffage à distance dès la mise en fonction de la centrale à SATOM SA.

L’Assemblée primaire de la commune de Collombey-Muraz du 2 novembre 2009 et le Conseil général de la ville de Monthey dans sa séance du 9 novembre 2009 ont accepté à une large majorité

Production d’électricité L’arrêt de la turbine en début d’année a eu comme effet de ne la voir fonctionner que 6’723 heures et non pas pendant 7’911 h comme en 2009 ou 8’738 h en 2008. La turbine actuelle ne permet pas la détente partielle de vapeur. La vapeur livrée à la Raffinerie est donc de 50 bars et elle n’est plus disponible pour la production d’électricité. Une turbine à contre-pression permettrait la production d’électricité et la livraison de vapeur à l’industrie à une pression plus basse, mais toujours suffisante pour ses besoins. L’installation d’une turbine à contre-pression nécessiterait en revanche la livraison permanente de la totalité de la vapeur partiellement détendue à l’industrie; celle-ci n’est pas encore garantie à ce jour.

La production d’électricité a baissé à 78.083 GWh, dont les 76.78 % ont été vendus, soit 59,950 GWh.

Durant les mois de janvier, février et mars 2010, l’électricité a dû être achetée sur le réseau pour les besoins propres de l’usine qui tournait alors au ralenti.

Production d’électricité 78’083’400 kWhVente d’électricité 59’988’525 kWhAchat sur le réseau 3’942’100 kWh

Production de compost et de plaquettes

Les déchets verts livrés à Villeneuve ont été principalement transformés en com-post pour l’agriculture.

En plus, 815 m3 de plaquettes ont été vendus en 2010. Les plaquettes peuvent servir pour le chauffage ou pour le jar-dinage en couverture de plates-bandes.

Les refus de crible enrichis en corps étrangers comme du plastic et du bois ont été valorisés énergétiquement à l’usine de Monthey. La qualité du com-post inférieur à 10 mm est très appréciée par les paysagistes.

Vente de compostTotal 10’565 m3

Sacs de 50 litres de compost vendus à des particuliers 230 pces

Le compost a été contrôlé à plusieurs reprises par le laboratoire Sol-Conseil de Changins/Nyon.

Ce laboratoire confirme l’excellente qualité du compost avec des teneurs en éléments fertilisants intéressants et des teneurs en métaux lourds largement en dessous des valeurs admises.

3130

3332

SATOM SA prévoit donc de construire sur le site de Villeneuve une halle qui sera louée au Groupe E. Celui-ci installera une chaufferie alimentée par des plaquettes des triages forestiers régionaux et aussi par les plaquettes produites avec les déchets verts ligneux que les communes confieront à SATOM SA pour traitement. La chaleur issue de la cogénération du biogaz sera également injectée dans ce réseau et assurera l’alimentation en chaleur pour les besoins en eau sanitaire toute l’année.

Les bonnes perspectives de valorisation des déchets verts et méthanisables sur le site de Villeneuve ont permis d’abaisser les tarifs de traitement pour les anciennes communes actionnaires de la SA Compost Chablais Riviera en 2011 déjà et de les uniformiser ainsi pour toutes les communes actionnaires de SATOM SA.

Production d’énergie à VilleneuveMéthanisation Les travaux d’assainissement du site, avec la construction du nouveau digesteur, ont bien progressé en 2010; le digesteur sera mis en service en mai 2011.

Il s’avère que la collecte des restes de table avec les déchets verts, pratiquée en Suisse, pose des problèmes d’hygiène lors de la collecte et de la réception sur le site de traitement. Pour cette raison, SATOM SA a décidé de séparer les deux collectes et d’installer une collecte uniforme dans des conteneurs de 120 l, appelés « GastroVert », pour les restes de table de toutes les communes intéressées. SATOM SA achète les conteneurs, en assure l’entretien et mandate dans chaque région une entreprise pour l’échange des conteneurs pleins par des conteneurs vides. Le prix de la levée est fixé de telle sorte que les économies effectuées sur le poids des déchets ménagers suffisent à financer cette collecte (conteneur rempli en moyenne aux trois quarts). Le prix est uniforme pour toutes les communes du

périmètre. Chaque conteneur est équipé d’une puce, ce qui permet d’identifier les fournisseurs de produits non conformes Valorisation de l’énergie à Villeneuve

SATOM SA produira de l’électricité avec le biogaz du digesteur, ce qui, selon le principe de la cogénération, dégage aussi de la chaleur. Elle a préféré cette cogénération au nettoyage du biogaz et son injection dans le réseau de gaz du fait que le procédé de nettoyage ne fonctionne pas de manière satisfaisante sur d’autres sites de méthanisation et qu’il consomme déjà plus de 20 % de l’énergie contenue dans le biogaz. En période hivernale, les déchets verts sont principalement ligneux, donc inaptes à la méthanisation. En revanche, transformés en plaquettes, ils peuvent alimenter une chaufferie à bois.

Ces raisons ont incité SATOM SA à analyser la réalisation d’un chauffage à distance sur les communes de Roche, Rennaz, Noville et Villeneuve, et il s’avère que le potentiel d’un tel réseau est plus important que l’énergie à disposition de SATOM SA à Villeneuve.

Dans cette situation, SATOM SA collabore avec le groupe E pour la réalisation du chauffage à distance. Cette société pratique le contracting énergétique.

Déchets et bouesLors de l’arrêt de la turbine, SATOM SA a fonctionné avec un seul four afin de réduire les quantités de déchets non valorisés énergétiquement. Ceci a nécessité de sous-traiter d’importants tonnages de déchets et de boues de STEP.

Déchets confiés par SATOM à d’autres entreprises de traitement

1’556 t

Boues confiées par SATOM à d’autres entreprises de traitement

573 t

Total 2’129 t

Résidus non valorisablesScoriesEn 2010, les scories démétallisées (résidus de combustion des déchets) sortant des fours ont atteint 30’149  t, soit le 17.91 % de la quantité totale de déchets incinérés. Ces quantités reflètent un tri du verre et de la céramique insuffisant à la source.

Mises en décharge à St-Triphon, Teuftal et Posieux 27’581

Scories fines (livrées à St-Tri-phon et Teuftal) 2’568

Total de scories évacuées 30’149

Déchets et résidus confiés à d’autres entreprises de traitement

L’extraction à sec a permis de réduire leur tonnage et d’améliorer leur démétallisation. En revanche, le transport en décharge nécessite de les humidifier pour éviter le dégagement de poussières.

Cendres volantesSATOM SA a confié la stabilisation des cendres volantes lavées neutres à Cridec; elles sont mises en décharge à l’ISDS à Oulens près d’Eclépens.

Cendres lavées livrées et déposées à l’ISDS à OulensAvant stabilisation 3’433 tAprès stabilisation au ciment 4’463 t

Les principaux chantiers réalisés en 2010

SATOM SA MONTHEY 2009 2010

Total des apports (t), y compris boues de STEP et depuis 2009 les refus de crible des déchets verts

164’710 170’747

- tonnage à l’extérieur - 1’366 - 2’129

+ variation de fosse et silo - 4’571 - 293

Total des apports traités 158’773 168’325158’773 158’773

Apports des communes actionnaires (t)

- déchets 83’010 84’264

- boues de STEP 15’190 15’425

Total 98’200 99’689

Apports des industries et privés (t)

- déchets 53’131 63’206

- boues de STEP 1’338 1’137

Total 54’469 64’343

Apports des communes non actionnaires (t)

- déchets 6’828 2’742

- boues de STEP 169 135

Total 6’997 2’877

Importation (t)

- déchets 4’848 3’705

- boues de STEP 196 134

Total 5’044 3’839

Mâchefers (t) 31’362 30’149

% des déchets incinérés 19.75 17.91

Cendres lavées (t) 2’991 3’4333’469

Ferraille (t) 3’464 3’283

Métaux non ferromagnétiques (t) 580 446

Production d’énergie électrique (kWh) 105'412’700 78'083’400

Vente d’énergie électrique (kWh) 84'623’359 59'988’525

Production de vapeur 573’042 588’457 t

Vente de vapeur 0 93’433 t

MÉTHANISATION ET COMPOSTAGE 2009 2010

Déchets verts et méthanisables (t) 20’441 17’230

Refus de crible et déchets ligneux livrés à Monthey avec valorisation énergétique 3’707 4’204

Compost produit (m3)

< 20 mm 345 361

< 10 mm 476 439

Compost dans l’agriculture 9’340 9’765

Sacs de 50 litres 187 230

Plaquettes produites (m3) 1’648 815

34

- Réparation de la turbine- Construction des conduites vapeur et condensat SATOM - Tamoil ainsi que des conduites d’eau permettant de reprendre les rejets de chaleur de Tamoil- Changement du surchauffeur ligne 3- Nouveaux bureaux- Construction du nouveau digesteur à Villeneuve et assainissement du site- Réparation de la façade de la halle des fours endommagée lors d’un fort vent- Changement des ponts roulants dans la fosse à déchets- Préparation et alimentation des fours avec de la biomasse- Assainissement de la fosse à ferraille- Importants travaux pour le Thermoréseau (lots 1 et 2)

Principales caractéristiques d’exploitation

Comptes de résultat 2010

3736

Charges Comptes 2009 Budget 2010 Comptes 2010CHARGES D'EXPLOITATION MONTHEY 15'217'229.26 17'390'000.00 16'937'936.58

Frais de personnel 6'195'192.50 6'500'000.00 6'826'696.69Entretien des installations 3'919'001.88 4'430'000.00 4'656'343.47Charges d'énergie 240'681.28 750'000.00 451'887.81Frais de transport 155'140.86 130'000.00 242'753.05Frais exploitation, épuration des gaz et évacuation des cendres 1'334'427.31 1'590'000.00 1'422'692.60Evacuation des scories 3'172'409.89 2'790'000.00 3'026'831.58Frais de traitement des déchets à l'extérieur 200'375.54 1'200'000.00 310'731.38

CHARGES D'ADMINISTRATION ET ASSURANCES 1'064'748.51 1'359'000.00 1'618'003.88CONSEILS, VALORISATION ET PROMOTION 499'354.97 330'000.00 373'673.19CHARGES ET PRODUITS FINANCIERS -266'942.54 330'000.00 1'392'102.93CHARGES D'IMMEUBLE 1'218'021.74 1'110'000.00 964'952.76CHARGES D'EXPLOITATION VILLENEUVE 947'454.36 1'081'000.00 930'567.41THERMORÉSEAU 0.00 0.00 13'831.63TOTAL INTERMÉDIAIRE DES CHARGES 18'679'866.30 21'600'000.00 22'231'068.38Résultat avant amortissements et dotation au fonds de renouvel-lement (marge d’autofinancement) 9'101'135.15 6'400'000.00 11'889'590.55

AMORTISSEMENTS SUR LES IMMOBILISATIONS 6'800'000.00 5'800'000.00 5'865'707.90Amortissements SATAM 2003 4'200'000.00 4'200'000.00 4'200'000.00Amortissements SATAM 2008 2'100'879.43 800'000.00 800'000.00Amortissements site de Villeneuve 499'120.57 800'000.00 863'007.90Amortissements Thermoréseau 0.00 0.00 2'700.00

DOTATION AUX RÉSERVES ET PROVISIONS 2'300'000.00 600'000.00 6'023'105.12Attribution au fonds de renouvellement et d'investissements 0.00 600'000.00 0.00Attribution extraordinaire au fds renouvell. et d'investiss. 0.00 0.00 23'105.12Réserve pour révision turbine 2009/2010 0.00 0.00 -2'000'000.00Réserve pour changement surchauffeurs L3 2'300'000.00 0.00 0.00Réserve IMASA - Tamoil 0.00 0.00 200'000.00Réserve assainissement installations traitement des cendres volantes

0.00 0.00 2'400'000.00

Réserve installations et nouvelle décharge évacuation des scories

0.00 0.00 2'400'000.00

Réserve assainissement traitement des fumées 0.00 0.00 3'000'000.00TOTAL DES CHARGES 27'779'866.30 28'000'000.00 34'119'881.40EXCÉDENT DES PRODUITS(+)/CHARGES(-) 1'135.15 0.00 777.53

Produits Comptes 2009 Budget 2010 Comptes 2010VENTES ÉNERGIE MONTHEY 5'592'783.36 7'200'000.00 6'467'340.68VENTES ÉNERGIE VILLENEUVE 0.00 220’000.00 0.00THERMORÉSEAU 0.00 100’000.00 16’847.21TAXES DE TRAITEMENT 21'626'136.96 19'371'000.00 22'806'238.41

Déchets incinérables 18'161'403.34 16'020'000.00 19'146'821.34- Communes actionnaires (y compris taxe décharge VD) 10'608'605.18 10'000'000.00 10'742'558.57- Autres 7'552'798.16 6'020'000.00 8'404'262.77

Boues et dégrillages STEP 1'898'425.86 1'740'000.00 1'786'957.41- Boues de STEP communes actionnaires 1'545'027.92 1'700'000.00 1'564'763.36- Autres 353’397.94 40'000.00 222’194.05

Déchets verts 1'535'580.61 1'610'000.00 1'858'993.46- Communes actionnaires SACCR 1'142'588.16 1'200'000.00 1'403'329.28- Communes actionnaires SATOM non SACCR 128'325.76 200'000.00 151'037.44- Autres 264'666.69 210'000.00 304'626.74

Taxes de rattrapage 30'727.15 1'000.00 13'466.20MÉTAUX RÉCUPÉRÉS 446'384.77 1'020'000.00 735'944.63PRODUITS DIVERS ET EXTRAORDINAIRES 115'696.36 89'000.00 4'094'288.00

TOTAL DES PRODUITS 27’781’001.45 28'000'000.00 34'120'658.93

DÉTAIL DES INVESTISSEMENTS

Centrale SATOM et liaison de secours 2’509’153.97

Investissements bruts 4'755'153.97Subventions (1/3) (-) 2'246'000.00Amortissements (-) 0.00

Réseau de distribution 2’843’689.32

Investissements bruts 7'338'389.32Subventions (2/3) (-) 4'492'000.00Amortissements (-) 2'700.00

Branchements privatifs 88’858.65

Investissements bruts 182'358.65Taxes de raccordement facturés à la clientèle (-) 93'500.00Amortissement (-) 0.00

TOTAL DES INVESTISSEMENTS NETS 5’441’701.94

DÉTAIL DU RÉSULTAT NET

TOTAL DES RECETTES NETTES 16’847.21

Ventes d'énergie thermique 14'147.21Taxes de puissance 2'700.00Compensation CO2 0.00Divers 0.00

TOTAL DES CHARGES NETTES 13’831.63

Frais de personnel et d’administration 147.05Entretien centrale de chauffage 0.00Entretien réseau de distribution 0.00Entretien centrales privatives 0.00Charges d'administration 11'075.39Achat d'énergie externe 0.00Achat d'énergie interne 0.00Divers 2'609.19Intérêts sur capital investi (2,5 % sur les inv. nets - situation au 31 décembre de l'année précédente)

0.00

Frais de personnel SATOM exploitation mécanique et électrique 0.00

RÉSULTAT NET (+) BÉNÉFICE (-) PERTE 3’015.58

TOTAL DES RECETTES NETTES 2’234’946.46Contributions des communes actionnaires SACCR 1’403’329.28Contributions des communes actionnaires SATOM SA non SACCR 151’037.44Autres 680’579.74

TOTAL DES CHARGES NETTES 1'371'938.56Charges totales selon détail comptable 930'567.41

+ Charges interusines 441’371.15

RÉSULTAT NET (+) BÉNÉFICE (-) PERTE 863'007.90

AMORTISSEMENT ANNUEL -863'007.90

Résultat du secteur déchets verts et méthanisables

Situation Thermoréseau au 31.12.2010

Aspect financier

3938

Bilan au 31 décembre 2010Actif CHF 31 décembre 2009 31 décembre 2010

CIRCULANT CHF 35'387'304.12 32'753'509.18

Débiteurs communes actionnaires + taxes de rattrapage 2'137'926.05 2'022'115.35

Débiteurs autre clientèle 3'284'111.82 4'931'576.90

Autres débiteurs 312'054.61 39'479.23

Actifs transitoires 1'163'379.41 4'909'381.65

Intérêts courus sur placement à terme 11'805.60 9'647.30

Disponibilités 28'478'026.63 20'841'308.75

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES 14'282'879.25 10'312'498.30

Prêt EGT 699'885.95 699'885.95

Prêts à tiers et aux communes actionnaires 11'500'000.00 8'500'000.00

Prêts accordés pour subventions vaudoises 2'072'993.30 1'102'612.35

Titre "ISDS Oulens S.A." 10'000.00 10'000.00

IMMOBILISÉ (valeurs comptables résiduelles) 31'531'111.85 42'439'543.86

Opération SATAM 2003 25'768'031.74 21'568'031.74

Opération SATAM 2008 1'233'133.94 5'876'271.03

Site de Villeneuve 6'630'256.20 9'209'274.61

Chauffage à distance -2'100'310.03 5'441'701.94

Liaison vapeur SATOM - TAMOIL / Etudes CIMO 0.00 265'889.37

Déchetterie régionale 0.00 49'213.92

Assainissement traitement des fumées (optimisation énergie) 0.00 29'161.25

TOTAUX 81'201'295.22 85'505'551.34

Passif CHF 31 décembre 2009 31 décembre 2010

FONDS PROPRES CHF 60'084'482.73 63'808'365.38

Capital-actions (10'000 actions à Fr. 100.--) 1'000'000.00 1'000'000.00

Fonds de renouvellement et d'investissements 54'753'894.88 54'777'000.00

Réserve pour révision turbine 2009/2010 2'000'000.00 0.00

Réserve pour changement surchauffeurs L3 2'300'000.00 0.00

Réserve IMASA - Tamoil 0.00 200'000.00

Réserve assainissement installations traitement des cendres volantes 0.00 2'400'000.00

Réserve installations et nouvelle décharge évacuation des scories 0.00 2'400'000.00

Réserve assainissement traitement des fumées 0.00 3'000'000.00

Bénéfice reporté 29'452.70 30'587.85

Bénéfice net 1'135.15 777.53

FONDS ÉTRANGERS 21'116'812.49 21'697'185.96

Emprunts :

- Crédits SATAM 16'000'000.00 16'000'000.00

Râte d'int. prêt subventions VD 1.1.2007-31.12.2011 60'375.00 15'820.00

Fournisseurs + créanciers divers 5'056'437.49 5'681'365.96

TOTAUX 81'201'295.22 85'505'551.34

Vent

e éne

rgie

Mon

they

Vent

e éne

rgie

Ville

neuv

eTh

ermoré

seau

Taxe

s de t

raite

ment

déch

ets i

nciné

rable

s

commun

es ac

tionn

aires

Taxe

s de t

raite

ment

déch

ets i

nciné

rable

sau

tres c

lient

s

Taxe

s de t

raite

ment

déch

ets v

erts

Taxe

s de r

attra

page

nouv

elles

commun

esM

étau

x réc

upér

ésPr

oduit

s dive

rs

et ex

traor

dinair

e

0.00

2'500'000.00

5'000'000.00

7'500'000.00

10'000'000.00

CHF

CHF

Taxe

s de t

raite

ment b

oues

et dé

grilla

ges S

TEP

0.00

1'000'000.00

2'000'000.00

3'000'000.00

4'000'000.00

5'000'000.00

6'000'000.00

7'000'000.00

Frais

de pe

rsonn

el

explo

itatio

n Mon

they

Entre

tien d

es in

stalla

tions

Mon

they

Frais

de tr

ansp

ort

Char

ges d

'éner

gieFra

is d'e

xploi

tatio

n,

épur

ation

des g

az

et év

acua

tion d

es ce

ndre

s

Evac

uatio

n des

scor

iesFra

is de

trait

emen

t

des d

éche

ts à l

'exté

rieur

Char

ge d'

admini

strat

ion et

assu

ranc

es

Cons

eil, v

aloris

ation

et pr

omot

ion

Résu

ltats

activ

ités �

nanc

ières

Char

ges d

'immeu

bleCh

arge

s d'ex

ploita

tion

site d

e Ville

neuv

e

Ther

morés

eau e

xploi

tatio

n

Amor

tisse

ments

sur l

es im

mobilis

ation

s

Dota

tions

aux r

éser

ves e

t pro

vision

s

Charges

Produits

4140

Phases d’investissements1973-1999 2000-2007 2008-2010

SATAM 2008 Villeneuve Thermoréseau

Liaison vapeur Ass. trait. fumées

Total au 31 décembre 2009

Total au 31 décembre 2010

THERMORÉSEAU

Investissement brut 0.00 0.00 12'182'401.94 2'675'089.97 12'182'401.94

Aides féd., cant. et Alpiq 0.00 0.00 -6'738'000.00 -4'775'400.00 -6'738'000.00

Amortissements cumulés 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Amortissement annuel 0.00 0.00 -2'700.00 0.00 -2'700.00

Valeur résiduelle 0.00 0.00 5'441'701.94 -2'100'310.03 5'441'701.94

LIAISON VAPEUR SATOM - TAMOIL / Etudes CIMO

Investissement brut 0.00 0.00 265'889.37 0.00 265'889.37

Amortissements cumulés 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Amortissement annuel 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Valeur résiduelle 0.00 0.00 265'889.37 0.00 265'889.37

DECHETTERIE RÉGIONALE

Investissement brut 0.00 0.00 49'213.92 0.00 49'213.92

Amortissements cumulés 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Amortissement annuel 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Valeur résiduelle 0.00 0.00 49'213.92 0.00 49'213.92

ASSAINISSEMENT TRAITEMENT DES FUMÉES (OPTIMISATION ÉNERGIE)

Investissement brut 0.00 0.00 29'161.25 0.00 29'161.25

Amortissements cumulés 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Amortissement annuel 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Valeur résiduelle 0.00 0.00 29'161.25 0.00 29'161.25

RÉCAPITULATION

Investissements bruts 170'247'356.82 85'692'763.63 40'610'054.54 277'813'435.08 296'550'174.99

Valeurs incendie

Bâtiments 62'000'000.00 62'000'000.00

Biens immobiliers 165'000'000.00 165'000'000.00

Subventions fédérales Vaud -18'382'580.00 0.00 0.00 -18'382'580.00 -18'382'580.00

Subventions fédérales Valais -19'574'046.00 0.00 0.00 -19'574'046.00 -19'574'046.00

Subv. cant. + communes VD -25'274'692.15 -8'072'160.00 0.00 -33'346'852.15 -33'346'852.15

Subventions cantonales Valais -19'805'897.00 -8'829'777.00 0.00 -28'635'674.00 -28'635'674.00

Transfert subventions Bouveret

0.00 2'981'206.00 0.00 2'981'206.00 2'981'206.00

Aides Thermoréseau 0.00 0.00 -6'738'000.00 -4'775'400.00 -6'738'000.00

Total subventions -83'037'215.15 -13'920'731.00 -6'738'000.00 -101'733'346.15 -103'695'946.15

Net 87'210'141.67 71'772'032.63 33'872'054.54 176'080'088.93 192'854'228.84

Amortissement initial * -20'000'000.00 -3'000'000.00 -8'000'000.00 -31'000'000.00 -31'000'000.00

Amortissements cumulés -67'210'141.67 -43'004'000.89 -3'334'834.52 -113'548'977.08 -113'548'977.08

Amortissements annuels 0.00 -4'200'000.00 -1'665'707.90 0.00 -5'865'707.90

Total amortissements -87'210'141.67 -50'204'000.89 -13'000'542.42 -144'548'977.08 -150'414'684.98

Valeur résiduelle 0.00 21'568'031.74 20'871'512.12 31'531'111.85 42'439'543.86* Amortissements initiaux par prélèvement dans le fonds de renouvellement et d’investissement

Tableau des investissements au 31 décembre 2010

Phases d’investissements1973-1999 2000-2007 2008-2010

SATAM 2008 Villeneuve Thermoréseau

Liaison vapeur Ass. trait. fumées

Total au 31 décembre 2009

Total au 31 décembre 2010

TOTAUX DES INVESTISSEMENTS AVANT SATAM 2003Investissement brut 170'247'356.82 691'411.33 0.00 170’938’768.15 170’938’768.15

Subventions -83'037'215.15 -3'286'454.00 0.00 -86'323'669.15 -86'323'669.15

Transfert des subventions 0.00 2'981'206.00 0.00 2'981'206.00 2'981'206.00Net 87'210'141.67 386'163.33 0.00 87'596'305.00 87'596'305.00

Net 87'210'141.67 386'163.33 0.00 87'596'305.00 87'596'305.00

Amortissement initial * -20'000'000.00 0.00 0.00 -20'000'000.00 -20'000'000.00

Amortissements cumulés -67'210'141.67 -386'163.33 0.00 -67'596'305.00 -67'596'305.00

Valeur résiduelle 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

OPÉRATION SATAM 2003

Investissement brut 0.00 83'736'976.84 0.00 83'736'976.84 83'736'976.84

Subv. VD, VS, communes VD 0.00 -13'615'483.00 0.00 -13'615'483.00 -13'615'483.00Net 0.00 70'121'493.84 0.00 70'121'493.84 70'121'493.84

Net 0.00 70'121'493.84 0.00 70'121'493.84 70'121'493.84

Amortissement initial * 0.00 -3'000'000.00 0.00 -3'000'000.00 -3'000'000.00

Amortissements cumulés 0.00 -41'353'462.10 0.00 -41'353'462.10 -41'353'462.10

Valeur avant amort. annuel 0.00 25'768'031.74 0.00 25'768'031.74 25'768'031.74

Amortissement annuel 0.00 -4'200'000.00 0.00 0.00 -4'200'000.00

Valeur résiduelle 0.00 21'568'031.74 0.00 25'768'031.74 21'568'031.74

2E SILO À BOUES

Investissement brut 0.00 1'264'375.46 0.00 1'264'375.46 1'264'375.46

Amortissements cumulés 0.00 -1'264'375.46 0.00 -1'264'375.46 -1'264'375.46

Amortissement annuel 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Valeur résiduelle 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

OPÉRATION SATAM 2008

Investissement brut 0.00 0.00 16'777'150.46 11'334'013.37 16'777'150.46

Amortissement initial 0.00 0.00 -8'000'000.00 -8'000'000.00 -8'000'000.00

Amortissements cumulés 0.00 0.00 -2'100'879.43 -2'100'879.43 -2'100'879.43

Amortissement annuel 0.00 0.00 -800'000.00 0.00 -800'000.00

Valeur résiduelle 0.00 0.00 5'876'271.03 1'233'133.94 5'876'271.03

SITE DE VILLENEUVE

Investissement brut 0.00 0.00 11'306'237.60 7'864'211.29 11'306'237.60

Amortissements cumulés 0.00 0.00 -1'233'955.09 -1'233'955.09 -1'233'955.09

Amortissement annuel 0.00 0.00 -863'007.90 0.00 -863'007.90

Valeur résiduelle 0.00 0.00 9'209'274.61 6'630'256.20 9'209'274.61* Amortissements initiaux par prélèvement dans le fonds de renouvellement et d’investissement

4342

Passif 2009 2010

FONDS DE RENOUVELLEMENT ET D'INVESTISSEMENTS 54'753'894.88 54'777'000.00

Solde au 1.1 54'753'894.88 54'753'894.88

Versement extraordinaire 0.00 23'105.12

CRÉDITS SATAM 16'000'000.00 16'000'000.00

Prêt bancaire fixe Fr. 10'000'000.-- 2.79 % (2003-2013) 10'000'000.00 10'000'000.00

Prêt bancaire fixe Fr. 6'000'000.-- 3.25 % (2003-2011) 6'000'000.00 6'000'000.00

FOURNISSEURS + CRÉANCIERS DIVERS 5'056'437.49 5'681'365.96

Fournisseurs dont le règlement interviendra au début de l'année suivante 4'626'412.45 5'449'417.89

Charges à payer 107'768.15 118'531.45

Produits constatés d'avance 31.20 2'679.90

Fonds de prévoyance 134'137.75 214'528.95

Péréquation des transports des communes actionnaires 0.00 8'546.11

Cautions pour mise à disposition de conteneurs GastroVert 0.00 800.00

TVA à payer (+) ou à recevoir (-) 188'087.94 -113'138.34

Commentaires du bilan au 31 décembre 2010

Actif 2009 2010

RÉPARTITION DES AMORTISSEMENTS 6'800'000.00 5'865'707.90

SATAM 2003 4'200'000.00 4'200'000.00

SATAM 2008 2'100'879.43 800'000.00

Site de Villeneuve 499'120.57 863'007.90

Thermoréseau 0.00 2'700.00

DÉBITEURS AUTRE CLIENTÈLE 3'284'111.82 4'931'576.90

Débiteurs centres de tri, commerces, industries, privés 921'473.64 2'291'820.66

Alpiq 2'415'638.18 2'652'091.64

Débiteurs Thermoréseau 0.00 107'664.60

Ducroire -53'000.00 -120'000.00

AUTRES DÉBITEURS 312'054.61 39'479.23

Avances au personnel et chèques Reka 10'460.00 11'813.20

AFC : impôt anticipé à récupérer 301'594.61 27'666.03

PRÊTS À TIERS ET AUX COMMUNES ACTIONNAIRES 11'500'000.00 8'500'000.00

Prêts Hôpital du Chablais 6'000'000.00 6'000'000.00

Prêt communes actionnaires 5'500'000.00 2'500'000.00

PRÊTS ACCORDÉS POUR SUBVENTIONS VAUDOISES 2'072'993.30 1'102'612.35

Prêt accordé aux communes actionnaires vaudoises 2'072'993.30 1'102'612.35

DISPONIBILITÉS 28'478'026.63 20'841'308.75

Comptes bancaires et postaux en CHF 20'500'867.99 16'478'327.88

Comptes bancaires en € 7'962'208.44 4'343'494.03

Caisses (pesage Monthey-Villeneuve et réception) 14'950.20 19'486.84

Prix moyen de la péréquation

Prix de transport moyenpayé par SATOM SA

Taxe de traitement

0

10’000’000

20’000’000

30’000’000

40’000’000

50’000’000

60’000’000

70’000’000

80’000’000

90’000’000

100’000’000CHF

Evolution de la valeur du bilan

0

50

100

150

200

250CHF

2003

2004

2005

2006

2001

2002

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2003

2004

2005

2006

2001

2002

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Evolution taxe d'élimination ordures ménagères communes actionnaires

Evolution taxe d'élimination boues de STEP des communes actionnaires

0

50

100

150

200

250CHF

Fonds étrangers Fonds propres

prix encombrants et bois

Prix moyen de la péréquation

Prix de transport moyenpayé par SATOM SA

Prix de transport moyenà la charge de la STEP

Taxe de traitement

2001

2002

2003

2004 2005

2006

2007

2008

2009

2010

1999

2000

Selon budget

Selon budget

4544

Flux de trésorerie 2010

Flux net de trésorerie d'exploitation CHF 9'181'977.03

Résultat net () = bénéfice net ou (-) = perte nette 777.53

Amortissements + 5'865'707.90

Evolution fds de renouvellement et réserves + 3'723'105.12

Augmentation des provisions pour perte sur clients + -67'000.00

Capacité d'autofinancement 9'522'590.55Augmentation des actifs circulants d'exploitation ./. -965'541.99

Augmentation des actifs circulants d'exploitation ./. -965'541.99

Augmentation des dettes à court terme + 624'928.47

Flux net de trésorerie des activités d'investissement -16'774'139.91

Investissements bruts ./. 18'736'739.91

Subventions encaissées + -1'962'600.00

Flux net de trésorerie des activités de financement -44'555.00

Emissions d'emprunts + 0.00

Remboursement d'emprunts ./. 44'555.00

Flux net de trésorerie CHF -7'636'717.88

Trésorerie finale 20'841'308.75

Trésorerie initiale 28'478'026.63

Variation nette de trésorerie CHF -7'636'717.88

Les responsables de la sécurité :Bernard Moulin, Surveillance sécurité / Guy Avanthay, MSST / Walter Morabito, MSST

Prix moyen de la péréquation

Prix de transport moyenpayé par SATOM SA

Taxe de traitement

0

10’000’000

20’000’000

30’000’000

40’000’000

50’000’000

60’000’000

70’000’000

80’000’000

90’000’000

100’000’000CHF

Evolution de la valeur du bilan

0

50

100

150

200

250CHF

2003

2004

2005

2006

2001

2002

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2003

2004

2005

2006

2001

2002

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Evolution taxe d'élimination ordures ménagères communes actionnaires

Evolution taxe d'élimination boues de STEP des communes actionnaires

0

50

100

150

200

250CHF

Fonds étrangers Fonds propres

prix encombrants et bois

Prix moyen de la péréquation

Prix de transport moyenpayé par SATOM SA

Prix de transport moyenà la charge de la STEP

Taxe de traitement

2001

2002

2003

2004 2005

2006

2007

2008

2009

2010

1999

2000

Selon budget

Selon budget

été vérifiés par la fiduciaire FIDUWA SA à Monthey, conformément aux exigences de la loi (728a alinéa1 chiffre 3 CO) qui prévoit l’obligation pour l’organe de révision de confirmer une fois par an à l’Assemblée générale l’existence du système de contrôle interne défini par le Conseil d’administra-tion.

Les représentants de la délégation commu-nale, désignée par l’Assemblée générale de 2010 conformément à l’article 14 lettre « p » des statuts de SATOM SA, ont été convo-qués en date du 29 avril 2011. Les repré-sentants des communes de Corbeyrier, de Corseaux et de Corsier-sur-Vevey ont reçu des informations détaillées sur la gestion de la société en présence du directeur et de la fiduciaire FIDUWA SA.

Au terme de ce rapport, les membres du Conseil d’administration adressent toute leur reconnaissance à la Direction et à l’ensemble des collaborateurs pour l’enga-gement et la fidélité dont ils ont fait preuve à l’égard de l’entreprise durant l’exercice écoulé.

En conclusion, le Conseil d’administration a l’honneur, Mesdames et Messieurs les actionnaires, de soumettre à votre approba-tion les résolutions suivantes:

1. Approuver le rapport de gestion et les comptes arrêtés au 31 décembre 2010, tels que présentés par le Conseil d’administra-tion;

2. Donner décharge au Conseil d’adminis-tration de sa gestion;

3. Approuver la proposition du Conseil d’administration concernant les amortisse-ments et les attributions au fonds de renou-vellement et reporter à nouveau le montant disponible de CHF 777.53.

La Vice-PrésidenteS. Balsiger

Monthey, le 16 mai 2011

Le PrésidentC. Pellaud

47

Commentaires des comptes de l’exercice 2010

COMPTES DE RÉSULTATSL’année 2010 a été une année de lancement d’importants projets pour une meilleure valorisation de l’énergie contenue dans les déchets. La livraison de vapeur, mise en ser-vice en juin, ouvrait déjà de nouvelles pers-pectives de valorisation d’énergie. Dès lors, les revenus liés à la vente de vapeur étaient supérieurs à la vente d’électricité.

Les investissements dans le domaine éner-gétique ont été motivés par deux projets de rémunération de l’énergie au tarif coû-tant, accepté par Swissgrid à SATOM SA en 2008, mais pas encore réalisé en 2010. En tout, les ventes d’énergie ont atteint Fr. 6’467’340.68. La panne de la turbine est restée sans conséquence financière car l’assurance perte de gain a compensé le manque à gagner.

Les revenus liés aux taxes de traitements des déchets et boues des STEP des com-munes actionnaires sont restés stables et ont atteint Fr. 10’742’558.57 pour les déchets et Fr. 1’564’763.36 pour les boues de STEP. La bonne conjoncture économique a permis d’augmenter les revenus liés au traitement des déchets des commerces et industries ainsi que ceux des centres de tri. Les apports des communes hors zone et les importations ont au contraire fortement baissé.

Les métaux récupérés ont rapporté Fr. 735’944.63.

Les activités dans le domaine du traite-ment des déchets verts se développent d’une manière réjouissante et ont rapporté Fr. 2’234’946.46, ceci malgré le fait que le nouveau digesteur ne soit pas encore en service. Les perspectives d’un revenu énergétique important ont incité le Conseil d’administration à baisser les tarifs de trai-tement pour les communes anciennement actionnaires de la compostière et à les har-moniser pour tous les actionnaires dès 2011 déjà. L’opposition d’une commune riveraine et celles de deux privés à la mise à l’enquête du bâtiment de la centrale de chauffe et à divers travaux retardent la fin de l’assainis-sement de ce site.

Le Thermoréseau de Monthey et de Col-lombey-Muraz est en pleine construction. Toutes les dépenses sont activées sauf celles liées au chauffage de secours tempo-raire des premiers bâtiments sous contrat.

Les frais d’entretien ont considérablement augmenté et se montent à Fr. 4’656’343.47. SATOM SA a effectué d’importants travaux lors de l’arrêt d’une ligne suite à la panne de la turbine. Les travaux de réparation et d’entretien de la turbine sont aussi compta-bilisés sous ce poste. Les frais liés à la répa-ration ont été remboursés par l’assurance.

Lors de l’arrêt de la turbine, SATOM SA a dû acheter de l’électricité et son faible prix a contribué à ce que le total des achats ne dépasse pas Fr. 350’000.-. Cette somme a également été remboursée par l’assurance perte de gain.

Les frais d’exploitation de l’épuration des fumées et de l’évacuation des cendres de Fr. 1’422’692.60 ont augmenté de 6.6 % et ceux d’évacuation des scories se montent à Fr. 3’026’831.58. L’extraction à sec en fonc-tion durant la deuxième moitié de l’année a aidé à limiter les effets de la forte augmen-tation des tarifs de la mise en décharge.

Les frais d’études et d’ingénieurs indispen-sables pour la réalisation des chantiers ont augmenté, ainsi que ceux des conseils juri-diques pour les divers dossiers en cours.

SATOM SA n’a pas changé les euros encaissés pour le traitement d’importants tonnages de déchets importés ces dernières années. Une partie de ces euros ont même été placés en dépôt de garantie pour les scories exportées en 2006, 2007 et 2008. La forte chute de l’euro à fin 2010 a provoqué une perte de change de Fr. 1’295’979.16. Comme SATOM  SA effectue d’importants achats en euros, pour les chantiers en cours, elle n’a pas subi de perte de son pouvoir d’achat sur le marché européen.

Le total des charges de l’usine de Ville-neuve est de Fr. 930’567.41 auxquels il convient d’ajouter les frais interusines de Fr. 441’371.15. L’activité de Villeneuve a dégagé un bénéfice de Fr. 863’007.90, somme utilisée pour des amortissements dans ce secteur.En tout, SATOM SA a procédé à des amor-

tissements à hauteur de Fr. 5’865’707.90. La réserve effectuée dans les comptes 2008 pour la révision de la turbine de Fr. 2’000’000.- est dissoute, ce qui permet de constituer de nouvelles réserves pour :

- les travaux sur les conduites d’eau qui lient SATOM à Tamoil, mais qui ne peuvent pas être payés suite à un litige entre Tamoil et le constructeur, de Fr. 200’000.-; - l’assainissement du traitement des fu-mées en cours de Fr. 3 mio; - les travaux d’assainissement des instal-lations de traitement des cendres volantes à hauteur de Fr. 2.4 mio; - les installations de traitement des sco-ries ou la recherche d’un nouveau site pour la mise en décharge des scories sèches de Fr. 2.4 mio.

BILANLe total du bilan au 31 décembre 2010 est de Fr. 85’505’551.34 et les fonds propres sont de Fr. 63’808’365.38. Les investissements en cours sur les deux sites servent principale-ment à une meilleure utilisation de l’énergie contenue dans les déchets incinérables et méthanisables. Les amortissements des inves-tissements dans le domaine du traitement des déchets verts et du Thermoréseau seront liés aux résultats obtenus dans ces secteurs. Les travaux d’assainissement des installations de traitement des fumées sont en cours. Le résul-tat 2010 a permis de constituer une réserve de Fr. 3’000’000.- pour cet objet.

La mise en décharge des résidus devient de plus en plus difficile et onéreuse. SATOM SA est à la recherche de nouvelles solutions et a constitué des provisions pour ce poste.

Le fonds de renouvellement et d’investissement s’élève à Fr. 54’777’000.-. Il servira au renouvellement des installations et devra aussi servir un jour à couvrir les subventions touchées pour les installations initiales. Les subventions ne seront alors plus reçues pour le renouvellement des installations. Les emprunts sont de l’ordre de Fr. 16 mio.

Selon le code des obligations, SATOM SA est soumise au contrôle ordinaire. La comp-tabilité et le système de contrôle interne ont

AU NOM DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

4948

Rapport de l’organe de révision

5150

Commentaires du budget 2011

Le budget proposé à l’Assemblée générale prend en compte une meilleure valorisation de l’énergie contenue dans les déchets incinérables et méthanisables suite aux investis-sements effectués dans des installations adéquates.

Cette valorisation permet de proposer aux communes actionnaires une substantielle réduction des taxes de traitement. Les tarifs pour les déchets verts et méthanisables ont déjà été baissés en 2011. Dans ce budget, les tarifs pour le traitement des incinérables des communes actionnaires se présentent comme suit. Déchets ménagers

Tarif 2011 Fr. 128.-/t Tarif 2012 Fr. 100.-/t

Encombrants incinérables composés de meubles, objets en plastique ou en gomme, papier carton souillés et bois,

Tarif 2011 Fr. 128.-/t Fr.64.-/t Tarif 2012 Fr. 50.-/t

Ainsi, la collecte des déchets incinérables dans les déchetteries communales peut être simplifiée et leur transport rationalisé. Les encombrants broyés sont plus faciles à stocker et SATOM SA pourra mieux gérer l’alimentation de ses fours en fonction des possibilités de valorisation de l’énergie. Elle se permettra en revanche de taxer plus sévèrement les livraisons non conformes (ordures ménagères ou biomasse aqueuse dans les encombrants, objets en métal massif, quantité de verres et d’inertes démesurée). Cette réduction de tarifs en faveur des communes actionnaires réduit les revenus de SATOM SA de Fr. 11 mio/an à Fr. 8 mio/an. Les tarifs de traitement des boues de

STEP restent inchangés, soit Fr. 100.-/t. En 2012, les communes vaudoises auront en plus une baisse de leur facture de traitement des déchets du fait que le rattrapage de la différence des subventions entre les deux cantons, Vaud et Valais, introduit il y a cinq ans, arrive à son terme.

Le budget tient compte d’une stagnation de la conjoncture particulièrement dans le secteur de la construction. Pour cette raison, une réduction des apports des commerces, de l’industrie et de l’artisanat est prise en compte.

Les revenus liés à l’exploitation du Thermoréseau sont estimés à Fr. 1 mio. Les résultats du secteur des déchets verts et méthanisables prennent en compte la mise en œuvre réussie du concept de la collecte « GastroVert  ». Ce dernier permet de suite une substantielle augmentation du taux de tri des déchets biodégradables visés par les plans de gestion cantonaux et offre aux communes une meilleure hygiène dans la collecte des déchets (pas de jus sortant des camions de collecte).

Le thermorecyclage devrait permettre la commercialisation de métaux pour plus d’un million.

La gestion d’une déchetterie accessible pour la région autour de l’usine de Monthey devrait contribuer aux produits à hauteur de Fr. 280’000.- et couvrir les frais de son exploitation.

Le total des produits budgétisés est de Fr. 30’900’000.-. Les multiples activités de la valorisation d’énergie et des résidus nécessitent

en revanche plus de personnel et augmentent les coûts y relatifs. Pour 2012, SATOM SA prévoit également une augmentation des coûts de l’évacuation des scories et des cendres lavées.

Les investissements dans les domaines des déchets verts et méthanisables ainsi que ceux du Thermoréseau (centrale et réseau) sont chargés à l’interne pour chaque secteur d’un taux d’intérêt de 2.5  %. Ces intérêts internes créent un produit financier de Fr. 501’000.- pour 2012. Toutefois, ils ne créent pas de liquidités.

Le total des charges est estimé à Fr.  24’095’000.-. Des amortissements de Fr. 5’880’000.- et des provisions de Fr. 925’000.- sont ainsi prévus.

Budget 2012VENTES ÉNERGIE MONTHEY 10'200'000.00VENTES ÉNERGIE VILLENEUVE 500'000.00

THERMORÉSEAU 1'000'000.00TAXES DE TRAITEMENT 17'713'500.00Déchets incinérables 13'900'000.00

- Communes actionnaires (y compris taxe décharge VD) 8'000'000.00- Autres 5'900'000.00

Boues et dégrillages STEP 1'610'000.00- Boues de STEP communes actionnaires 1'540'000.00- Autres 70'000.00

Déchets verts 2'190'000.00- Communes actionnaires SACCR 1'340'000.00- Communes actionnaires SATOM non SACCR 400'000.00- Autres 450'000.00

Taxes de rattrapage 13'500.00MÉTAUX RÉCUPÉRÉS 1'012'500.00SITE DE VILLENEUVE 174'000.00CONSEILS ET VALORISATION 10'000.00DÉCHETTERIE RÉGIONALE 280'000.00PRODUITS DIVERS ET EXTRAORDINAIRES 10'000.00Total des produits 30'900'000.00

CHARGES D'EXPLOITATION MONTHEY 17’858’000.00Frais de personnel 7’110’000.00Entretien des installations 5’170’000.00Charges d'énergie 378’000.00Frais de transport 90’000.00Frais exploitation, épuration des gaz et évacuation des cendres 1’650’000.00Evacuation des scories 3’260’000.00Frais de traitement des déchets à l'extérieur 200’000.00

CHARGES D'ADMINISTRATION ET ASSURANCES 1'800'000.00CONSEILS, VALORISATION ET PROMOTION 443'000.00DÉCHETTERIE RÉGIONALE 280'000.00CHARGES ET PRODUITS FINANCIERS -501'000.00

CHARGES D'IMMEUBLE 1'110'000.00

CHARGES D'EXPLOITATION VILLENEUVE 2'185'000.00THERMORÉSEAU 920'000.00AMORTISSEMENTS SUR LES IMMOBILISATIONS 5'880'000.00

DOTATION AUX RÉSERVES ET PROVISIONS 925’000.00

TOTAL DES CHARGES 30’900’000.00Sous réserve de l’approbation du Conseil d’administration

PRODUITS (CHF)

CHARGES(CHF)

Budget 2012 Commentaires du budget 2012

Le DirecteurE. Blatter

Le Président du C.A.C. Pellaud

5352

Annexe des comptes annuels au 31.12.2010

Principes généraux de tenue de la comptabilité et de présentation des comptes

Les comptes qui vous sont présentés ont été établis en conformité avec les prescriptions légales et respectent les principes suisses d’établissement régulier des comptes annuels.Dans le cadre de l’établissement du bilan, les taux fiscaux autorisés ou découlant de la politique définie par le Conseil d’administration ont été appliqués pour le calcul des amortissements et des réajustements de valeur.

Principes d’évaluation

1. La provision pour pertes sur débiteurs a été adaptée en fonction de l’évolution des risques.

2. Les immeubles font partie intégrante de l’exploitation.

Autres données légales (CHF) 31.12.2009 31.12.2010

Valeurs incendie bâtiments - Monthey 62'000'000.00 62'000'000.00

Valeurs incendie biens immobiliers - Monthey 165'000'000.00 165'000'000.00

Valeurs incendie bâtiments - Villeneuve 7'004'080.00 7'252'012.00

Valeurs incendie biens immobiliers - Villeneuve 2'978'000.00 2'978'000.00

Digesteur Kompogas, agrandissement locaux, presse et centrifugeuse - Villeneuve 0.00 8'500'000.00

Thermoréseau - construction en cours 0.00 11'500'000.00

Dette envers les fonds de prévoyance 134'137.75 214'528.95

Gestion des risques

Dans l’année passée en revue, le Conseil d’administration de SATOM SA a mandaté KPMG pour une analyse des risques dans le but :- d’identifier les dangers et de diminuer les risques- d’améliorer la qualité et d’augmenter la sécurité- d’optimiser les processus- d’aider à la prise de décision pour définir la stratégie de SATOM SA et d’atteindre les objectifs.

A ce sujet, plusieurs entretiens avec les membres du Conseil d’administration, la direction, le chef d’exploitation et la responsable comptable ont eu lieu. Les risques plus importants ont été évalués quant à l’ampleur d’un sinistre et à sa probabilité. Les mesures pour la maîtrise des risques essentiels ont été évaluées et elles ont confirmé les efforts déjà entrepris dans ce but. Ce contrôle n’a pas mis en évidence de nouveaux dangers inconnus à ce jour.

Pour une meilleure gestion des risques légaux, KPMG recommande la présence d’un juriste au sein du Conseil d’administration.

SATOM SA a mis en place un système de contrôle interne et a fixé dans un règlement l’organisation et le contrôle des pièces comptables.

La fiduciaire atteste de l’existence d’un système de contrôle interne relatif à l’établissement et à la présentation des comptes annuels défini selon les prescriptions du Conseil d’administration.

Concernant les risques techniques, des infrastructures et de la sécurité, SATOM SA est régulièrement auditée par une entreprise externe spécialisée pour les usines de valorisation thermique des déchets (UVTD). Elle définit en collaboration avec cette entreprise des mesures destinées à réduire l’exposition à de quelconques risques.

Une partie importante de la gestion des risques résiduels est couverte par des assurances.

SATOM SA dispose d’une assurance RC portant sur des dommages jusqu’à concurrence de CHF 20 mio, des assurances incendie et dégâts élémentaires «All risks» pour ses bâtiments et ses installations, d’assurance «bris de machines», «perte de gain», «bris de verre», d’une assurance RC en tant que maître d’ouvrage, d’une assurance «protection juridique» et d’une assurance d’organe «D&O».

Litiges juridiques

SATOM SA est impliquée dans trois litiges juridiques :

a) Litige entre Tamoil et le constructeur des conduites (action judiciaire et procédure d’arbitrage).SATOM SA se trouve indirectement impliquée dans un conflit entre Tamoil et le constructeur des conduites. De ce fait, elle ne peut pas procéder au dernier paiement.

b) Action en justice d’une entreprise active dans le compostage des déchets verts. Celle-ci a été initiée contre SATOM SA suite à la prise en charge gratuite des bois provenant de l’entretien des espaces verts durant les trois premiers mois de 2009.

c) Litige avec la commune de Monthey concernant la commercialisation de l’électricité durant la période de 2008 à 2011.Faute d’accord sur les conditions de vente et d’achat de l’électricité à la fin 2008 entre SATOM SA et la Commune de Monthey, SATOM SA a pris la décision de vendre et d’acheter l’électricité en 2009 auprès d’un autre acteur du marché. La Commune de Monthey a ouvert une

procédure d’arbitrage sur la base d’un contrat datant de 1992. En date du 5 septembre 2010, le tribunal arbitral a déclaré ce contrat valable jusqu’en 2011. Une deuxième partie de la procédure arbitrale portera sur la question d’éventuels dédommagements dus suite à la rupture de ce contrat.

A part une provision pour le dernier paiement au constructeur concernant les conduites liant SATOM SA à Tamoil, SATOM SA n’a pas prévu de provision pour ces conflits juridiques. Les frais d’avocats sont partiellement pris en charge par l’assurance protection juridique.

Sylvie Décaillet, finances et comptabilité / Dominique Huerlimann, secrétaire comptable / Jocelyne Clerc, secrétaire de direction et du Conseil d’administration / Isabelle Trachsel, ressources humaines.

SATOM SA - MONTHEY

5554

SATOM SA MONTHEY

Case postale 921870 Monthey 1Tél. 024 472 77 77Fax 024 472 82 02info@satom-monthey.ch

Impressum: conception graphique: www.domstuder.com - photos: Séverine Rouiller, Clin d’œil, St-Maurice impression: Centre rhodanien d’impression, St-Maurice